Règlement de consultation
Reglementdelaconsultationlot6.pdf · lot 6 · 6 260 mots · du marché « Accord-cadre pour les travaux de mise en sécurité et de réparation des bâtiments du Département d'Ille-et-Vilaine -… », dossier de consultation officiel.
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE
REPARATION DES BATIMENTS GERES PAR LE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
LOTS 6A 6B 6C - MACONNERIE
Date et heure limites de réception des offres :
vendredi 25 septembre 2026 à 16:00
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
1 Avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes Cedex
L'ESSENTIEL DE LA PROCÉDURE
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE
REPARATION DES BATIMENTS GERES PAR LE
Objet
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
LOTS 6A 6B 6C - MACONNERIE
Mode de passation Appel d'offres ouvert
Type de contrat Accord-cadre
Nombre de lots 3
Délai de validité
5 mois
des offres
Forme de
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire
groupement
Variantes Sans
PSE Sans
Clauses sociales Avec
Clauses
Sans
environnementales
Durée / Délai Défini par lot
Visite sur site Sans
SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation ................................................................................................. 4
1.1 - Objet ........................................................................................................................................ 4
1.1.1 - Insertion de clauses sociales ............................................................................................. 5
1.2 - Mode de passation ................................................................................................................... 5
1.3 - Type et forme de contrat .......................................................................................................... 5
1.4 - Décomposition de la consultation............................................................................................ 5
1.5 - Nomenclature........................................................................................................................... 6
1.6 - Réalisation de prestations similaires........................................................................................ 6
1.7 - Renouvellement ....................................................................................................................... 6
2 - Conditions de la consultation ......................................................................................................... 6
2.1 - Délai de validité des offres ...................................................................................................... 7
2.2 - Forme juridique du groupement .............................................................................................. 7
2.3 - Variantes .................................................................................................................................. 7
2.4 - Travail détaché ........................................................................................................................ 7
2.5 - Développement durable ........................................................................................................... 7
3 - Les intervenants .............................................................................................................................. 9
3.1 - Conduite d'opération ................................................................................................................ 9
3.2 - Maîtrise d'œuvre-Intervenants ................................................................................................. 9
3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier .......................................................... 9
3.4 - Contrôle technique ................................................................................................................... 9
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs .................................................................... 9
4 - Conditions relatives au contrat ....................................................................................................... 9
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution ..................................................................................... 9
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement ............................................................ 9
4.3 - Confidentialité et mesures de sécurité ..................................................................................... 9
5 - Contenu du dossier de consultation .............................................................................................. 10
6 - Présentation des candidatures et des offres .................................................................................. 11
6.1 - Documents à produire ............................................................................................................ 11
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis ..................................................................................... 12
7.1 - Transmission électronique ..................................................................................................... 12
7.2 - Transmission sous support papier.......................................................................................... 14
8 - Examen des candidatures et des offres ......................................................................................... 14
8.1 - Sélection des candidatures ..................................................................................................... 14
8.2 - Attribution des accords-cadres .............................................................................................. 14
8.3 - Suite à donner à la consultation ............................................................................................. 15
8.3.1 - Pièces à fournir par l'attributaire pressenti ..................................................................... 15
8.3.2 - Pièce à fournir par l'attributaire pressenti si emploi de travailleurs étrangers ................ 16
8.3.3 - Modalités de dépôt des pièces par l'attributaire pressenti .............................................. 16
8.3.4 - Signature du marché public par l'attributaire pressenti .................................................. 16
9 - Renseignements complémentaires ................................................................................................ 17
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact ...................................................................... 17
9.2 - Procédures de recours ............................................................................................................ 17
1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DE REPARATION DES BATIMENTS GERES PAR LE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - LOTS 6A 6B 6C - MACONNERIE
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations. Il est exécuté en partie par
l'émission de bons de commande et en partie par la conclusion de marchés subséquents.
L’accord-cadre sera utilisé pour des opérations de travaux d’un montant inférieur à 500 000 Euros
HT.
• Concernant l’émission des bons de commande :
L’émission de bons de commande aura lieu pour des prestations simples dont la consistance
permet l’utilisation du bordereau des prix.
Les titulaires de chaque lot se verront attribuer les bons de commande dans les conditions
suivantes :
Pour chaque prestation de travaux envisagée, le Département prépare un bon de commande en
se basant sur les prix du BPU du lot déterminé. Il établit un classement et sélectionne le titulaire
le moins-disant. Ce classement est réalisé à partir des prix proposés dans le BPU du titulaire et
en appliquant le coefficient contractualisé.
Le premier bon de commande sera attribué au Titulaire le mieux classé sur la prestation attendue.
Un projet de bon de commande lui sera adressé. Il disposera alors de 3 jours ouvrés pour
l’accepter ou le refuser. Sans réponse de sa part dans le délai imparti, le bon de commande sera
considéré comme tacitement accepté.
Si le Titulaire concerné refuse le bon de commande proposé, celui-ci sera proposé au Titulaire
classé second. Et ainsi de suite.
Après deux refus de bon de commande, le Titulaire concerné sera automatiquement retiré du
prochain classement lié à une nouvelle prestation. Il reprendra sa place à la commande
suivante.
Le second bon de commande sera établi comme décrit ci-dessus et ainsi de suite.
Dans le cas où le même Titulaire serait bénéficiaire de 4 bons de commande dont les prestations
ne sont pas achevées lors de l’élaboration d’une cinquième commande, il ne pourra participer à
l’attribution du 5ème bon de commande.
Le Département tiendra à jour un tableau de suivi qui pourra être consulté par chaque Titulaire à
tout moment.
• Concernant l'attribution des marchés subséquents
Les marchés subséquents seront utilisés pour des opérations plus complexes ou des prestations
spécifiques dont les missions ne sont pas prévues au bordereau des prix mais qui relèvent tout de
même de l’objet de l’accord-cadre.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 4 sur 18
Pendant la durée de validité de l'accord-cadre, les marchés subséquents sont attribués après
remise en concurrence des titulaires du (des) lot(s) correspondant à l'objet du marché subséquent
et ce, uniquement via la plateforme Mégalis. Cette remise en concurrence intervient lors de la
survenance du besoin.
Lesdits titulaires doivent déposer une offre à chaque remise en concurrence préalable dans les
conditions prévues au CCAP.
Chaque titulaire a une obligation de réponse. Il s’engage donc à déposer une offre lors de
chaque consultation subséquente. Il appartient au titulaire de prendre toutes les mesures pour
faire face à ses engagements. En cas de non-réponse pour un marché subséquent, le titulaire doit
motiver, justifications formelles à l’appui, son absence d’offre.
Toute absence de réponse ou de justification sera également comptabilisée comme un refus
de répondre au titre des bons de commande comme décrit ci-dessus.
Les modalités d’attribution des marchés subséquents sont détaillées au CCAP.
1.1.1 - Insertion de clauses sociales
En référence à l’article L2111-1 du code de la commande publique relative aux marchés publics
prenant en compte le développement durable et son volet social, le Département d’Ille et Vilaine
met en œuvre, à chaque fois que cela est possible, dans le cadre de ses marchés, un dispositif
visant à favoriser l’emploi.
Dans ce contexte, le présent accord-cadre comporte des conditions particulières d’exécution
concernant l’insertion sociale et professionnelle conformément aux dispositions prévues au
présent règlement de consultation.
1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
1.3 - Type et forme de contrat
L'accord-cadre avec maximum de 780 000 € HT par an est passé en application des articles
L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6 à 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à
l'émission de bons de commande et à la conclusion de marchés subséquents.
La consultation sera allotie en en 3 zones géographiques ce qui correspond à 3 lots au total.
1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 3 Lots :
Lots Désignation
6A MACONNERIE
AGENCES DEPARTEMENTALES DU PAYS DE SAINT-MALO ET
DU PAYS DE REDON
6B MACONNERIE
AGENCE DEPARTEMENTALE DU PAYS DE RENNES
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 5 sur 18
6C MACONNERIE
AGENCES DEPARTEMENTALES DU PAYS DE BROCELIANCE,
DES PAYS DE REDON ET DES VALLONS DE VILAINE ET DU
PAYS DE VITRE
Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
Les montants maximums annuels par lot sont les suivants (en euros HT) :
Zone A Zone B Zone C Total 3 zones
Lot n° 6 : Maçonnerie 260 000 260 000 260 000 780 000
1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal Description
45000000-7 Travaux de construction
Lots Code principal Description
6A 45262522-6 Travaux de maçonnerie
6B 45262522-6 Travaux de maçonnerie
6C 45262522-6 Travaux de maçonnerie
1.6 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire de l'accord-
cadre, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou
plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans
à compter de la notification du marché initial.
1.7 - Renouvellement
Il s'agit d'un accord-cadre renouvelable en raison du caractère récurrent des prestations.
2 - Conditions de la consultation
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 6 sur 18
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 5 mois à compter de la date limite de réception des offres
ou, en cas de mise en œuvre de la négociation, à compter de la date limite de réception des offres
finales.
Avant l'expiration du délai de validité des offres, le pouvoir adjudicateur peut demander à
l'ensemble des soumissionnaires de prolonger la durée de validité de leur offre. Cette demande
est transmise par l'intermédiaire du profil acheteur. La demande précise la durée supplémentaire
ainsi que le délai dans lequel les soumissionnaires doivent apporter une réponse. En l'absence de
réponse de leur part dans le délai ou en cas de réponse négative, le ou les soumissionnaires
concernés sont exclus de la procédure. La prolongation du délai de validité des offres n'entraîne
pas une actualisation des caractéristiques techniques et financières des offres.
2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur n'impose aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre.
Cependant, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra obligatoirement être
solidaire du groupement.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de
plusieurs groupements.
2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
2.4 - Travail détaché
Le titulaire met en œuvre tous les moyens pour que les consignes (droits du travail et de
sécurité) soient bien comprises de l’ensemble des intervenants (présence d’un interprète ou
d’un salarié pouvant expliquer aux travailleurs concernés leurs droits sociaux essentiels).
L’interprète ou le salarié pouvant expliquer aux travailleurs concernés leurs droits essentiels devra
aussi intervenir dans le cadre de formations dispensées aux personnels lors de la réalisation de
tâches signalées comme présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens,
notamment en cas de coactivité.
2.5 - Développement durable
Le Département met en œuvre, dans le cadre de ses marchés publics, un dispositif visant à
favoriser l’emploi.
C’est pourquoi, conformément à l’article L2112-2 du code de la commande publique, le cahier des
charges du présent marché comportent des clauses visant à promouvoir l’emploi des personnes
rencontrant des difficultés particulières d’insertion et à lutter contre le chômage.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles
L2113-12 à L2113-16 du code de la commande publique.
1 - Publics éligibles à la clause d’insertion
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des
catégories suivantes :
• Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
- personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 7 sur 18
- personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) :
associations intermédiaires (AI), entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), entreprises
d’insertion (EI) et ateliers chantier d’insertion (ACI)
- personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
- personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements
Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
- personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (GEIQ) ;
- personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi
pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou
affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.
• Personnes éloignées du marché du travail :
- demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité
ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
- bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) en recherche d’emploi ;
- personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L.
5212-13 du code du travail fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, orientés en
milieu ordinaire et demandeurs d’emploi ;
- bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé
(AAH), de l’allocation d’Insertion (AI), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation d’invalidité ;
- jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi : sans qualification (infra niveau 3, soit niveau
inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
- diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou
de l’enseignement supérieur ;
- demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) ;
- jeunes en suivi renforcé de type PACEA (parcours contractualisé d’accompagnement vers
l’emploi et l’autonomie), SMA (service militaire adapté), SMV (service militaire volontaire), en sortie
de dispositif Garantie Jeunes ;
- habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, éloignés de l’emploi ;
- personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des
maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales, de
Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en oeuvre du dispositif et à la
réalisation des heures d’insertion.
2- Modalités de mise en œuvre de la clause d'insertion
L'opérateur économique doit s’engager pour le présent accord-cadre à respecter la clause sociale
prévue dans le règlement de la consultation.
Le nombre d’heures affectées à la clause sociale sera déterminé comme suit :
- Pour les lots 6A 6B 6C :
Si le montant du bon de commande ou du marché subséquent est inférieur à 30 000 € HT,
l’entreprise ne sera pas tenue de réaliser de clause d’insertion.
Le calcul du nombre d’heures à réaliser par lot et par bon de commande ou marché subséquent
supérieur à 30 000 € sera le suivant :
• Pour une tranche de travaux allant de 30 000 € à 40 000 € : 35 heures soit 1 semaine
• Puis 1 jour d’insertion (7 heures) par tranche de 10 000 € supplémentaire
Les heures imposées pourront être revues à la baisse si l'entreprise déclare un taux de main
d'œuvre inférieur à 25% sur le bon de commande ou le marché subséquent concerné.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 8 sur 18
L’entreprise dont l’offre aura été retenue devra apporter des propositions relatives à l’insertion
sociale et professionnelle des personnes en difficulté en complétant l’annexe à l’acte
d’engagement « volet insertion ».
Cette annexe devra obligatoirement être complétée dans son intégralité, dans les 7 jours
qui suivent l’information au candidat retenu.
3 - Les intervenants
3.1 - Conduite d'opération
La conduite d’opération sera assurée par le Département.
3.2 - Maîtrise d'œuvre-Intervenants
Concernant les différents intervenants se référer au CCAP.
3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera
éventuellement précisé dans chaque bon de commande ou chaque marché subséquent.
3.4 - Contrôle technique
Le contrôleur technique ainsi que ses missions, si besoin, seront éventuellement précisés dans
chaque bon de commande ou marché subséquent.
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
En cas de nécessité d’un CSPS, chaque bon de commande ou marché subsequent précisera le
nom du coordonnateur et le niveau de coordination.
4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale allant de la date de notification jusqu’au 31
décembre 2027.
Il sera reconduit tacitement deux fois par période annuelle et se terminera au plus tard le 31
décembre 2029.
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) de
l'accord-cadre seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception
des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance
prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
4.3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des
prestations.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 9 sur 18
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter
du fait de cette obligation de confidentialité.
5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes par lot (notamment l’annexe « volet insertion » pour
tous les lots
- Le règlement de la consultation (RC) et ses éventuelles annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) par lot
- Le cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes
- Le cadre de mémoire technique et environnemental
- L'attestation relative aux économies d'énergie pour tous les lots
- Le « guide des clauses d’insertion sociale dans les marchés publics »,
Le DCE dématérialisé est téléchargeable gratuitement par l'opérateur économique sur le profil
d'acheteur du Département : https://marches.megalis.bretagne.bzh. Aucun dossier de consultation
sous forme papier ne sera transmis.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de réception des offres. Ce délai
est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux
opérateurs économiques. Une notification est systématiquement envoyée aux opérateurs ayant
retiré le dossier initial via le profil acheteur du Département (Mégalis) et identifiés avec leur compte
entreprise.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 10 sur 18
6 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les
candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis
dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées
d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans
l'offre. Cette disposition s'applique également pour les documents de la candidature.
6.1 - Documents à produire
• Pour présenter leur candidature, les soumissionnaires doivent :
• Soit compléter le DUME (Document Unique de Marché Européen) sur la plate-forme de
dématérialisation
Dans le cadre de la simplification de réponse, il est désormais nécessaire d’utiliser le DUME établi
si possible sur la plateforme de dématérialisation Mégalis (simplicité de réponse : tout est pré-
rempli, avec des réponses par défaut).
• Soit utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat)
disponibles gratuitement sur le site : https://www.economie.gouv.fr/
Il s’agit de deux solutions alternatives, si le candidat fait le choix du DUME (solution conseillée par
l’acheteur), il n’a pas à utiliser les formulaires DC1 et DC2, et inversement.
• Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction
de soumissionner
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du Code du travail
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires Non
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers
exercices disponibles
Preuve d'une assurance pour les risques professionnels Non
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l'entreprise :
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 11 sur 18
Libellés Signature
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du Non
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Liste des principaux travaux exécutés au cours des trois dernières années, Non
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant,
époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
à bonne fin)
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou Non
des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de
services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le Non
candidat dispose pour la réalisation du contrat
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Pièces de l'offre :
Libellés Signature
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes Non
Le cadre de réponse valant mémoire technique et environnemental Non
Le bordereau des prix unitaires (BPU) pour chacun des lots Non
Attestations sous-section 4 du Code du travail - Cf. CCTP Non
Attestation relative aux économies d'énergie Non
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous
les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
7.1 - Transmission électronique
En application de l’article R2132-7 du code de la commande publique , la transmission
électronique des candidatures et des offres est obligatoire dans le cadre de la présente
mise en concurrence.
Tout dossier de candidature et d’offre qui serait remis sur support papier ou support
physique électronique (CD-ROM, clé USB...) par voie postale ou en main propre ne sera ni
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 12 sur 18
ouvert, ni analysé.
Le candidat devra déposer sa candidature et son offre exclusivement sur le profil acheteur (plate-
forme https://marches.megalis.bretagne.bzh). Le candidat pourra s’aider des tutoriels visibles à :
https://services.megalis.bretagne.bzh/tutoriel/reponse-electronique-sans-signature-electronique/
https://services.megalis.bretagne.bzh/tutoriel/signer-electroniquement-un-document-de-marche-via-mon-
assistant-marches-publics/
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent règlement de la consultation. Les plis électroniques qui
seraient remis ou dont l'accusé réception indiquerait une remise après la date et l'heure limites
fixées sont éliminés.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid.
Le candidat doit tenir compte des aléas des envois électroniques et s’assurer des délais
nécessaires à la transmission électronique de son pli avant la date et l'heure limites de dépôt des
offres.
Il est rappelé que la durée d’acheminement de la soumission électronique est fonction du débit de
l’accès Internet du candidat et de la taille des documents à transmettre.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites
de réception des offres.
Afin de limiter les problèmes techniques lors du dépôt de l’offre, l'attention du candidat est attirée
sur l'importance du nommage des fichiers pour lequel il convient de : - Choisir des intitulés les plus
courts possible ; - Proscrire les accents et plus généralement tous les symboles et caractères
spéciaux. Il convient par ailleurs de : - Ne pas utiliser les .exe et les macros, - Respecter les
recommandations formulées par la plate-forme de dématérialisation des offres lors du processus
d’envoi (dossier d’offre au format compressé .zip).
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis
dans le délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir
l'ensemble des pièces exigées au titre de la présente consultation.
Les documents devront être préalablement traités par le candidat par un anti-virus régulièrement
mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et
sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge du candidat.
Pour toute question et/ou problème rencontré(e), le candidat est invité à prendre contact avec le
support technique de Mégalis Bretagne : - via le formulaire de saisie en ligne : Assistance |
Mégalis Bretagne site institutionnel - ou par téléphone au 02 23 48 04 54.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être
placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :- lorsqu'un
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 13 sur 18
programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;-
lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à
condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.La copie de
sauvegarde peut être transmise par voie postale à l'adresse suivante :Non renseignéLa
copie de sauvegarde peut aussi être déposée à l'adresse suivante :
Département d'Ille-et-Vilaine
Pôle Ressources
Direction Finances et Commande publique - Service Commande publique
Secrétariat de la Commission d'Appel d'offres
1, avenue de la Préfecture - Bâtiments C - 1er étage
35042 RENNES
La signature électronique du contrat par l'attributaire est fortement préconisée dans le cadre de
cette consultation.
Pour signer électroniquement, le candidat peut utiliser l'un des trois formats de signature autorisés
par la réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES). Le pouvoir adjudicateur préconise toutefois
l'utilisation d'une signature électronique au format pAdES.
Pensez à anticiper votre dépôt plusieurs heures avant l'heure limite
7.2 - Transmission sous support papier
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique.
Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Tout dossier de candidature et d’offre qui serait remis sur support papier par voie postale
ou en main propre ne sera ni ouvert, ni analysé.
8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
- Régularisation des candidatures :
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de
candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 7
jours. Il ne s'agit que d'une faculté dont le candidat ne pourra se prévaloir. Si le pouvoir
adjudicateur s'engage dans ce processus, il le fera pour toutes les candidatures pour lesquelles
des pièces sont manquantes ou incomplètes.
- Examen des candidatures :
Seront recevables, les candidatures présentant des garanties techniques et financières
suffisantes.
8.2 - Attribution des accords-cadres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-
4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des
offres.
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 14 sur 18
• Régularisation des offres :
L'attention des candidats est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit,
conformément aux articles R2152-1 et 2 du code de la commande publique, de procéder à une
demande de régularisation des offres irrégulières à condition qu'elles ne soient pas anormalement
basses. En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée. Ce processus de
régularisation n'est qu'une faculté du pouvoir adjudicateur dont le candidat ne pourra se prévaloir.
La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques
substantielles des offres.
Il est attendu de la part des candidats, une vigilance particulière lors de la
complétude de l’ensemble des lignes inscrites aux bordereaux des prix.
Cependant, l’acheteur pourra se réserver la possibilité de régulariser des bordereaux de prix
incomplets lorsqu’il sera constaté une incomplétude de moins de 3% des lignes.
Les critères retenus pour le jugement des offres des 3 lots sont pondérés de la manière suivante :
Critères Pondération
1-Prix 50.0
2-Valeur technique des prestations 35.0
2.1-Moyens humains et techniques mis à disposition 15.0
2.2-Organisation proposée pour la gestion des chantiers 10.0
2.3-Moyens mis en œuvre en cas de simultanéité des commandes 10.0
3-Performances en matière de protection de l'environnement 15.0
La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère "Prix" est la suivante :
[(50) X (montant de l'offre la plus basse hors offres anormalement basse)] / montant de
l'offre du candidat à noter.
Pour chacun des lots, la notation est effectuée sur la base d’un détail quantitatif estimatif (DQE)
non-communiqué aux candidats (DQE Masqué sous forme de prestations fictives). Ce DQE
sera basé sur deux devis types issus des pratiques antérieures constatées.
8.3 - Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la
commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne
pourra être supérieur à 7 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.
8.3.1 - Pièces à fournir par l'attributaire pressenti
Le ou les candidats pressentis devront transmettre au pouvoir adjudicateur les documents
suivants :
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 15 sur 18
• La/Les attestations ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales ;
• La/Les attestations de fourniture de déclarations et de paiement des cotisations sociales
datant de moins de six mois (attestations URSSAF, MSA ou autre) ;
• Pour les entreprises placées en redressement judiciaire, celles-ci devront obligatoirement
identifier clairement cette situation et faire parvenir une copie du jugement correspondant ;
• La/Les attestations d'assurance obligatoires, par exemple, la responsabilité civile et/ou la
responsabilité civile professionnelle ;
• L’attestation d’assurance responsabilité décennale, le cas échéant ;
• Le certificat relatif aux congés payés et au chômage intempérie pour l'année antérieure , le
cas échéant (marché de travaux du BTP)
Conformément à l’article R.2143-13 du code de la commande publique, les candidats ne sont pas
tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, administré
par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat
mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de
ce système et que l'accès soit gratuit.
Par ailleurs, et conformément à l’article R.2143-14 du code de la commande publique, les
candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été
transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
8.3.2 - Pièce à fournir par l'attributaire pressenti si emploi de
travailleurs étrangers
• La liste nominative des salariés étrangers employés prévue par l’article D.8254-2 du code du
travail (celle-ci doit obligatoirement comprendre les mentions obligatoires imposées par cet article)
;
• Pour les entreprises situées à l’étranger, les documents prévus par les articles R.1263-12 et
D.8222-7 du code du travail.
8.3.3 - Modalités de dépôt des pièces par l'attributaire pressenti
Le Département met gratuitement à disposition des candidats une plateforme permettant de
déposer l'ensemble des documents mentionnés ci-avant (excepté la copie de jugement en cas de
redressement judiciaire).
Le ou les candidats pressentis sont invités à se rendre à l'adresse suivante pour déposer leurs
documents dans les 7 jours suivants la demande émise par l'acheteur via MEGALIS ou à défaut
par courriel : https://360.aprovall.com/
8.3.4 - Signature du marché public par l'attributaire pressenti
L’attributaire devra signer le marché public (Uniquement l’acte d’engagement ou le document
valant acte d’engagement). Le pouvoir adjudicateur sollicitera ce dernier à l'achèvement de la
procédure.
La signature électronique de l’offre nécessite l’utilisation d’un certificat de signature électronique
qualifié au sens du règlement n°910/2014 « eIDAS ».Le certificat doit être détenu par une
personne ayant capacité à engager le candidat dans le cadre de la consultation et il doit être
valide à la date de signature du contrat.
Pour les certificats émis avant le 1er octobre 2018, le niveau de sécurité requis pour le certificat de
signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de
Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française (http://www.lsti-certification.fr/ ) ou
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 16 sur 18
dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de l'Union européenne.Toutefois, le candidat
est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme au règlement n°910/2014 «
eIDAS ». Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette
conformité. Le candidat est invité à privilégier le format électronique PADES (Format de signature
qui intègre le jeton de signature dans le fichier PDF). Cela facilitera les échanges de fichiers une
fois le marché notifié et, notamment avec le titulaire, la préfecture et la paierie départementale.
L'outil de signature proposé par la plate-forme Mégalis, permettra de signer facilement les
documents dans ce format. Il permet à plusieurs membres d’un groupement et/ou aux co-
contractants de signer un document au format PDF sans altérer une autre signature déjà apposée
par l’un deux. Le candidat à qui le pouvoir adjudicateur entend attribuer un marché public devra
signer électroniquement son acte d'engagement en format PADES si celui-ci a recouru à un autre
format.
Dans le cas où l’attributaire indiquerait à l’acheteur ne pas être en mesure de signer l’acte
d’engagement de manière électronique, l’acheteur se réserve le droit d’autoriser le candidat à le
signer de manière manuscrite.
Un tutoriel vous expliquant comment signer au format PADES a posteriori est disponible via le lien
suivant : Signer électroniquement un document de marché via Mon Assistant Marchés Publics |
Mégalis-Bretagne. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la
charge des candidats. Le Département conseille aux candidats de contacter le support technique
de Mégalis Bretagne pour toute question et/ou problème rencontré (e) :- via le formulaire de saisie
en ligne : Formulaire de contact entreprise | Mégalis-Bretagne- ou par téléphone au 02 23 48 04
54
9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Cette demande doit intervenir au plus tard 12 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à tous les opérateurs économiques ayant téléchargé le dossier
après identification, 6 jours calendaires au plus tard avant la date limite de réception des offres via
le profil d'acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Tous les courriers adressés aux candidats avec réponses attendues (Demande de compléments,
invitation à concourir à une négociation,....) ou sans réponses attendues (Courriers de rejets,
notification du marché ou de l'accord-cadre, ....) le seront par voie électronique, à l’adresse mail
renseignée par les candidats lors de leur identification sur la plateforme.
Ainsi, une attention particulière est demandée aux candidats En effet, ces derniers sont seuls
responsables du paramétrage et de la surveillance de leur propre messagerie : validité de
l’adresse mail, redirection automatique de certains mails, utilisation d’anti-spam... ».
9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Rennes
3, contour de la Motte
35044 RENNES CEDEX
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 17 sur 18
Tél : +33 223212828
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Précisions concernant les délais
d'introduction de recours : Concernant les délais d'introduction des recours, il convient de se
reporter aux articles L. 551-1 à L.551-4 du Code de la Justice Administrative (référé
précontractuel) et aux articles L551-13 à L551-16 du Code de la Justice Administrative (référé
contractuel)
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront
s'adresser à :
Greffe du Tribunal Administratif de Rennes
3, contour de la Motte
35044 RENNES CEDEX
Tél : +33 223212828
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Consultation n°: 2026-TX-SME-0229 Page 18 sur 18
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.