CCTP
CCTP_LOT 1.pdf · lot 1 · 13 871 mots · du marché « Étude hydrogéologique complète : définition des aires d'alimentation de deux captages (HIIS 1 et HIIS 2), constitution… », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)
MARCHE PUBLIC DE SERVICES
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
DEFINITION DE L’AIRE D’ALIMENTATION DES CAPTAGES ET SUIVI
DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES D’INSTAURATION DES
PERIMETRES DE PROTECTION
SECTEUR ANCIEN SYNDICAT DE TARBES SUD
PUITS DE HIIS 1 ET HIIS 2
LOT N°1 : SERVICES D’ETUDES DE DEFINITION DE L’AIRE
D’ALIMENTATION DES CAPTAGES ET SUIVI DES PROCEDURES
ADMINISTRATIVES D’INSTAURATION DES PERIMETRES DE
PROTECTION
Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
ZONE PYRENE AEROPOLE
CS 51331
65013 TARBES CEDEX 9
Tél : 05 62 53 34 96
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection
SOMMAIRE
1 OBJET DE L’ETUDE ______________________________________________________ 1
2 PÉRIMETRE DE L’ETUDE __________________________________________________ 3
2.1 DESCRIPTION TECHNIQUE DU SYSTEME ______________________________________ 3
2.2 LES PUITS D’EAU POTABLE _________________________________________________ 5
2.3 HISTORIQUE DES DEMARCHES REALISEES _____________________________________ 6
2.4 PREMIER ETAT DES LIEUX AGRICOLE (SOURCE AGRESTE, RAPPORT AGRICOLE 2020)___ 7
2.5 CHIFFRES-CLES ___________________________________________________________ 7
2.6 GESTION _______________________________________________________________ 7
2.7 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ________________________________________________ 7
2.7.1 Périmètres de protection _________________________________________________________ 7
2.7.2 Aire d’alimentation des captages ___________________________________________________ 8
2.8 ETAT DES LIEUX GENERAL __________________________________________________ 8
3 DEROULEMENT DE L’ETUDE _______________________________________________ 8
3.1 PHASAGE DE L’ETUDE _____________________________________________________ 8
3.2 DEPLACEMENTS _________________________________________________________ 8
3.3 COMITE DE PILOTAGE ET GROUPE DE TRAVAIL _________________________________ 9
3.4 PRESENTATION DES RESULTATS _____________________________________________ 9
3.4.1 Réunions ______________________________________________________________________ 9
3.4.2 Remise des documents __________________________________________________________ 10
4 DOCUMENTS DE REFERENCE _____________________________________________ 12
5 TRANCHE FERME - PHASE 1 - DEFINITION DE L’AIRE D’ALIMENTATION DES CAPTAGES
(AAC) ____________________________________________________________________ 13
5.1 ETUDE HYDROGEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE DU BASSIN VERSANT ____________ 14
5.1.1 Recueil des données ____________________________________________________________ 14
5.1.2 Visites de terrain _______________________________________________________________ 14
5.1.3 Présentation du système d’eau potable ____________________________________________ 14
5.1.4 Données climatiques et bilan hydrique _____________________________________________ 14
5.1.5 Qualité de l’eau ________________________________________________________________ 15
5.1.6 Contexte géologique ____________________________________________________________ 16
5.1.7 Description des nappes et des aquifères à l’échelle du bassin d’alimentation ______________ 16
5.1.8 Mesures de fluctuation du niveau statique du champ captant __________________________ 16
5.1.9 Suivi de débits _________________________________________________________________ 18
5.1.10 Description des données pour les cours d’eau et qualification des relations possibles avec les
nappes captées du bassin d’alimentation __________________________________________________ 19
5.1.11 Traçage de longue durée ______________________________________________________ 20
5.1.12 Assistance au maître d’ouvrage et suivi à l’essai de pompage par pallier longue durée ____ 21
5.1.13 Modélisation des écoulements en nappe haute et en nappe basse ____________________ 21
5.1.14 Rendus attendus ____________________________________________________________ 22
5.2 DELIMITATION DE L’AIRE D’ALIMENTATION DES CAPTAGES _____________________ 22
5.2.1 Délimitation de l’Aire d’Alimentation des Captages ___________________________________ 22
5.2.2 Schéma hydrogéologique conceptuel ______________________________________________ 22
5.2.3 Rendus attendus _______________________________________________________________ 23
5.3 CARTOGRAPHIES DES ZONES A PROTEGER ___________________________________ 24
5.3.1 Contexte pédologique __________________________________________________________ 24
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection
5.3.2 Les données paysagères et l’occupation du sol _______________________________________ 24
5.3.3 Étude de l’occupation des sols et identification des risques ____________________________ 25
5.3.4 Qualité de l’eau et les pratiques agricoles ___________________________________________ 27
5.3.5 Caractérisation de la vulnérabilité intrinsèque _______________________________________ 27
5.3.6 Vulnérabilité du secteur d’étude __________________________________________________ 27
5.3.7 Caractérisation des zones les plus contributives ______________________________________ 27
5.3.8 Identification des risques ________________________________________________________ 28
5.3.9 Rendus attendus _______________________________________________________________ 28
5.4 PROGRAMME D’ACTIONS _________________________________________________ 29
5.5 RESTITUTION DE LA PHASE 1 ______________________________________________ 31
6 TRANCHES OPTIONNELLES - PHASE 1 ______________________________________ 31
6.1 TO N°1 : AIDE À LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D'ACTION TERRITORIAL (PAT) _______ 31
6.2 TO N°2 TRAÇAGES DE COURTE DUREE (RADIAL CONVERGENT) ___________________ 32
7 TRANCHE FERME - PHASE 2 : ETABLISSEMENT DU RAPPORT PREALABLE A LA VISITE DE
L’HYDROGEOLOGUE AGREE ET ASSISTANCE LORS DE LA VISITE DE L’HYDROGEOLOGUE
AGREE ___________________________________________________________________ 33
8 TRANCHE FERME - PHASE 3 : REALISATION DU DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE ET
D’ENQUETE PUBLIQUE LIE AUX PERIMETRES DE PROTECTION ______________________ 33
8.1 OBJET DE LA PRESTATION _________________________________________________ 33
8.2 DEROULEMENT ET METHODOLOGIE ________________________________________ 34
8.3 CONCERTATION PREALABLE _______________________________________________ 34
8.4 RENDU ATTENDU _______________________________________________________ 34
9 TRANCHE FERME - PHASE 4 : ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE LORS DE
L’ENQUETE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE LIEE AUX PERIMETRES DE PROTECTION ________ 34
9.1 PUBLICITE _____________________________________________________________ 34
9.2 ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE PENDANT LE DEROULEMENT DES ENQUETES __ 35
9.3 PASSAGE DEVANT LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT, DES RISQUES
SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES (CODERST) _______________________________________ 35
10 TRANCHE FERME - PHASE 5 : ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE APRES LA
SIGNATURE DE L’ARRETE PREFECTORAL LIE AUX PERIMETRES DE PROTECTION ________ 35
10.1 NOTIFICATION DE L’ARRETE PREFECTORAL ___________________________________ 35
10.2 MODIFICATION DES DOCUMENTS D’URBANISME______________________________ 35
11 DISPOSITIONS PARTICULIERES ____________________________________________ 36
11.1 EXPERTS MOBILISES (SI NECESSAIRE) ________________________________________ 36
11.2 RELATION ENTRE LE MAITRE D’OUVRAGE ET LE TITULAIRE ______________________ 36
11.3 UTILISATION DES RESULTATS - CONFIDENTIALITE ______________________________ 36
12 ANNEXES _____________________________________________________________ 37
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 1 / 36
1 OBJET DE L’ETUDE
Éléments généraux :
Les compétences eau et assainissement ont été transférées à la Communauté
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) depuis le 01/01/2020.
Le Code de la Santé Publique prévoit que soient instaurés des périmètres de
protection autour de tous les captages servant à l’alimentation en eau potable.
La CATLP exploite actuellement 36 captages sur le territoire où elle a la gouvernance
de l’eau potable. Parmi ceux-ci, 24 disposent d’un arrêté préfectoral portant sur la
déclaration d’utilité publique (DUP) d’instauration des périmètres de protection et sur
l’autorisation des captages d’eau destinée à la consommation humaine.
La CATLP a pour objectif de finaliser les procédures d’instauration des périmètres de
protection de l’ensemble de ses ressources en eau. Le but est ici, de lutter contre les
pollutions ponctuelles et accidentelles.
Les puits de Hiis 1 et de Hiis 2 sont classés sensibles par l’état, ce qui nécessite la
mise en place d’une démarche préventive, avec la définition de l’Aire d’Alimentation
des captages (AAC). Ce terme désigne la zone en surface sur laquelle l’eau qui
s’infiltre ou ruisselle alimente le captage. Le but est ici de lutter contre les pollutions
diffuses.
Les procédures pour ce champ captant, secteur de l’ancien Syndicat Intercommunal
d’eau potable du Canton de Tarbes Sud, concernent les 11 communes suivantes :
ODOS, LALOUBERE, HORGUES, BARBAZAN DEBAT, MOMERES, SALLES
ADOUR, SAINT MARTIN, ALLIER, BERNAC DEBAT, BERNAC DESSUS, VIELLE
ADOUR.
Le territoire de l’ancien SIAEP de TARBES SUD est alimenté partiellement par le
champ captant de Hiis, constitué de 2 groupes de puits appelés Hiis 1 et Hiis 2. Ces
puits ne sont ni autorisés au titre du Code de la Santé Publique, ni au titre du Code de
l'Environnement. Ils ne bénéficient d’aucun arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité
Publique et les périmètres de protection ne sont pas instaurés.
La complexité des diverses études et leurs durées de validités restent ainsi des enjeux
à intégrer avec attention.
Il est à noter que la CATLP a lancé en 2022 une étude supra sur les ressources et les
besoins en eau potable – sécurisation par maillage – Plan de Gestion de la Sécurité
Sanitaire de l’Eau (PGSSE) sur la partie ressources, sur l’ensemble du territoire où
elle exerce la compétence eau. Il s’agit d’étudier sur les 20 ans à venir les besoins et
les ressources en eau potable avec les possibilités de sécurisation intra et extra
territoire de la CATLP. Cette étude vient d’être finalisée. Les conclusions de cette
étude devront être prises en compte.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 2 / 36
Le présent marché concerne ainsi :
Allotissement et limite des prestations :
Lot n°1 : L’étude ; la réalisation intégrale de l’étude à l’exception des
prélèvements ressource eau potable et d’analyses de type RP des puits de Hiis
1 et de Hiis 2 ; et l’intégration de ces analyses physico-chimique au rapport de
l’étude avec interprétation de celles-ci.
Lot n°2 : mission de prélèvements ressource eau potable et d’analyses de type
RP des puits de Hiis 1 et de Hiis 2 : flaconnage, le matériel de conservation des
échantillons, l’analyse et transmission de l’analyse physico-chimique au maître
d’ouvrage.
TRANCHE FERME :
La définition de l’Aire d’Alimentation des Captages (AAC) des champs
captants des puits de Hiis1 et Hiis 2, avec les cartographies de vulnérabilités
vis-à-vis des pollutions diffuses, dans le cadre de la mise en place d’une zone
de protection au sens de l’article L211-3 5° du code de l’environnement,
L’établissement de l’ensemble des documents conduisant à la Déclaration
d’Utilité Publique et à la définition des périmètres de protection,
Le suivi technique et administratif de l’ensemble de la procédure, intégrant
l’assistance au maître d’ouvrage pendant l’enquête publique.
TRANCHES OPTIONNELLES :
Tranche optionnelle n°1 : Aide à la mise en place d’un Plan d’Action Territorial
(PAT),
Tranche optionnelle n°2 : Traçages de courte durée (radial convergent).
Le contenu du marché :
Sur la partie AAC, le titulaire effectuera l’étude hydrologique, hydrogéologique, sa
délimitation géographique et il s’en dégagera les zones à protéger puis un programme
d’actions.
Les investigations de terrain de l’AAC serviront à la procédure d’instauration des
périmètres de protection.
Concernant la partie des périmètres de protection, le titulaire devra réaliser la partie
technique et la partie administrative des procédures réglementaires.
Les principaux objectifs de la présente étude sont de :
Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique, hydrologique et
hydrogéologique du champ captant, notamment vis-à-vis des pesticides,
Préserver la ressource en eau, en luttant contre les pollutions ponctuelles,
accidentelles et diffuses,
Répondre aux obligations règlementaires en vigueur,
Mener à bien les phases techniques et administratives qui aboutissent à la
publication des arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages par la
préfecture.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 3 / 36
Les différents dossiers liés à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) seront
soumis à l’approbation des services de l’état et feront l’objet d’une enquête
publique. En cas d’avis défavorable tant au niveau technique qu’administratif, le
prestataire devra reprendre le travail demandé au présent marché jusqu’à
l’aboutissement final de la démarche d’instauration des périmètres de
protection.
2 PÉRIMETRE DE L’ETUDE
2.1 DESCRIPTION TECHNIQUE DU SYSTEME
L’ancien Syndicat de Tarbes Sud dessert les 11 communes suivantes : ODOS,
LALOUBERE, HORGUES, BARBAZAN DEBAT, MOMERES, SALLES ADOUR,
SAINT MARTIN, ALLIER, BERNAC DEBAT, BERNAC DESSUS, VIELLE ADOUR.
L’ancien Syndicat de Tarbes Sud dispose :
− de 2 ressources en eau, les puits de Hiis 1 et les puits de Hiis 2,
− d’un achat d’eau en gros à partir de Bagnères-de-Bigorre (station de Médous).
Le champ captant de Hiis 1 est maintenu en service, mais toute l’eau prélevée est
rejetée au milieu naturel depuis 1999 (fonctionnement sur horloge, 15 minutes par
jour). Les eaux ainsi prélevées sont dirigées vers la vidange du réservoir de la Poutge.
Le champ captant de Hiis 2 est en service, mais fonctionne à minima, le choix ayant
été fait par le passé de privilégier l’eau en provenance de Médous. Les puits alimentent
le réservoir de La Poutje, selon le protocole suivant :
− Sur horloge 30 min par jour entre 23h et 23h30
− Sur niveau bas au réservoir de La Poutge
− Lors des lavages hebdomadaires des filtres de l’usine de Médous
− Lors des pics de turbidité en entrée de l’usine de Médous.
Des chlorations sont présentes sur les puits de Hiis 2 et au réservoir de La Poutge.
Les puits de Hiis n’ont pas fait l’objet d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité
publique et d’instauration des périmètres de protection.
Il est à noter que le diagnostic, schéma directeur d'eau potable et PGSSE de l’ancien
Syndicat de TARBES SUD a démarré en Décembre 2025.
Concernant l’axe Médous :
Le compteur de vente en gros se situe à la limite de commune Bagnères-de-Bigorre /
Pouzac.
La conduite de transfert en fonte 350 mm alimente respectivement les réservoirs de
La Poutje, Bastourra et Vieille Adour, ainsi que les ventes en gros principales au
Syndicat de l’Arros et au Syndicat d’Adour Coteaux.
Ainsi, les secteurs de Bastourra et Vielle Adour sont exclusivement alimentés à partir
de Médous. En revanche, le secteur de La Poudge est un mélange entre les eaux de
médous et des puits de Hiis 2.
Il est à noter que la CATLP et la commune de Bagnères-de-Bigorre se sont associées
dans le projet de reconstruction de l’usine de Médous, au travers de la création d’un
syndicat de production d’eau potable, dont elles sont les deux seuls membres. Ce
syndicat est créé pour assurer la production d’eau potable par la construction de la
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 4 / 36
nouvelle usine de Médous, en assurer la gestion et assurer la protection de la
ressource.
Le projet consiste en la réhabilitation de la station de traitement d’eau potable de
Médous afin de répondre aux normes sanitaires en vigueur : traitement de la turbidité,
remise à l’équilibre calco-carbonique et désinfection.
Le réservoir existant de 2 000 m3 sera détruit et deux nouvelles bâches de 2 000 m3
chacune seront créées.
L’usine aura une capacité de production de 800 m³/h sur 20 h soit 16 000 m³/j.
L’ensemble des chiffres-clés sur les 11 communes concernées par la présente étude
sont les suivants, source Rapport Annuel du Délégataire 2023 :
- 2 installations de production, capacité de production connue 5 400 m3/j,
- 8 réservoirs en service pour environ 3 350 m3 de stockage,
- 2 stations de reprise et 1 surpresseur (à l’intérieur des réservoirs cités ci-
dessus),
- 1 réservoir désaffecté (surpresseur du Larret), ne faisant pas partie du
périmètre de l’étude
- 197 km de réseaux de distribution,
- 5 949 branchements,
- 6 481 abonnés,
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 5 / 36
- Volume annuel produit = 71 912 m3,
- Volumes annuels achetés à d'autres services d'eau potable = 2 112 047 m3,
dont 2 111 935 m3 à Bagnères de Bigorre et 112 m3 au Syndicat du Marquisat,
- Volumes vendus à d'autres services d'eau potable : 1 343 458 m3, dont 927 769
m3 au Syndicat d’Adour Coteaux, 29 086 m3 au Syndicat du Marquisat et
386 603 m3 au Syndicat de l'Arros,
- Volume consommé autorisé = 658 148 m3,
- Rendement réseau = 91,7%.
2.2 LES PUITS D’EAU POTABLE
Les puits les plus anciens (1958 – 1966) sont ceux désignés sous l’appellation Hiis 1
(P1, P2 et P3).
Par convention signée en 1971, les syndicats de Tarbes Sud et d’Adour Coteaux ont
décidé de :
- Créer le puit P4 (désigné sous l’appellation Hiis 2),
- Construire le réservoir de La Poudge (500 m3),
- Poser la conduite en fonte 350 mm entre La Poudge et Soues (5 500 ml).
La répartition actée est de :
- Tarbes Sud : 27 %,
- Adour Coteaux : 73 %.
Le puits P4 est ainsi créé en 1971 / 1972. Le débit tombe rapidement de 150 à 100
m3/h. En 1973, 3 puits supplémentaires sont créés (P5, P6 et P7) pour réalimenter P4
et compenser la baisse de débit observé. Les puits Hiis 1 et 2 fonctionnent ensuite à
leur régime maximum, atteignant 7 000 m3/j.
En 1988, le choix a été fait de mettre en sommeil les champs captant de Hiis 1 et 2 et
d’alimenter le territoire à partir de l’eau produite par l’usine de Médous (Bagnères).
Depuis 1999, le champ captant Hiis 1 n’est plus utilisé suite à une pollution aux
hydrocarbures. Il est toutefois maintenu opérationnel par un prélèvement régulier
d’eau, rejeté au milieu naturel.
Le champ captant de Hiis 2 est régulé selon le protocole décrit au paragraphe 2.1.
L’étude SUPRA indique la valorisation de ces puits pour la sécurisation de l’axe
ADOUR à travers des possibles maillages eau potable.
La cartographie ci-après localise ces puits.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 6 / 36
2.3 HISTORIQUE DES DEMARCHES REALISEES
Le SIAEP de TARBES SUD avait signé le 29 juin 2018 un marché public relatif à la
procédure administrative de définition des périmètres de protection des captages de
Hiis, avec le bureau d’études ETEN ENVIRONNEMENT.
En Avril 2019, le bureau d’études a remis le dossier destiné à l’enquête publique
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. Le SIAEP de TARBES SUD n’a jamais
délibéré pour approuver ce dossier et demander le lancement de l’enquête publique.
La Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) est
compétente en matière d’Eau Potable sur le territoire du SIAEP de TARBES SUD
depuis le 1er janvier 2020.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 7 / 36
Le marché relatif à la procédure administrative de définition des périmètres de
protection des captages de Hiis, a été résilié pour le motif d’intérêt général suivant :
incertitude sur la propriété des ouvrages. En effet, la co-propriété mentionnée dans
la convention de 1971 (73 % pour le SIAEP d’ADOUR COTEAUX et 27 % pour le
SIAEP de TARBES SUD) est illégale.
2.4 PREMIER ETAT DES LIEUX AGRICOLE (SOURCE AGRESTE, RAPPORT
AGRICOLE 2020)
EXPLOITATIONS
PERIMETRE DE EXPLOITATIONS AGRICOLES
COMMUNE AGRICOLES
PROTECTION CATEGORISEES
NOMBRE
HIIS IMMEDIAT 2 Polyculture et ou polyélevage
ARCIZAC- Combinaison de granivores
IMMEDIAT 12
ADOUR (porcins/volailles)
MONTGAILLARD RAPPROCHE 17 Bovins mixtes
2.5 CHIFFRES-CLES
Les capacités de pompage des puits seraient actuellement de :
- Hiis 1 : 60 m3/h ;
- Hiis 2 : 160 m3/h, voire 250 m3/h.
2.6 GESTION
L’exploitation du champ captant est effectuée en régie, avec une prestation de services
confiée actuellement à la SAUR.
2.7 CONTEXTE REGLEMENTAIRE
2.7.1 Périmètres de protection
L’exploitation des puits eau potable est concernée par la règlementation suivante :
Code de l’environnement :
- Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3,
- Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux par une
personne publique au titre de l'article L.215-13,
- Utilisation du droit de préemption article L 210-1 et suivants.
Code de la santé publique :
- Déclaration D’utilité Publique (DUP) d’instauration des périmètres de
Protection au titre de l’article L.1321-2, dont Expropriation pour cause
d'utilité publique et droit de préemption,
- Autorisation pour la production et la distribution au public de l’eau destinée
à la consommation humaine, et autorisation de distribuer et de traiter l'eau
en vue de la consommation humaine en application de l'article au titre de
l’article L.1321-7, article R 1321-13.
Code de l’Expropriation :
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 8 / 36
- Réalisation d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique (article L.11-1), cette enquête publique sera effectuée dans les
conditions prévues par les articles R.112-1 et suivants,
- Réalisation d’une enquête parcellaire (articles R.131-1 à R131-14),
Code civil :
- Expropriation pour cause d'utilité publique : Article 545 du code civil
2.7.2 Aire d’alimentation des captages
Base juridique : Article L.211-3 code de l’environnement ; Articles R.114-1 à R 144-5
du code rural.
2.8 ETAT DES LIEUX GENERAL
La fiche commune du système d’information sur « l’eau » du Bassin Adour Garonne
est transmise en annexe n°7 avec des indications sur l’hydrographie, l’hydrogéologie,
les zonages réglementaires, les masses d’eau, la gestion intégrée, la qualité de l’eau,
les prélèvements, rejets, ouvrages recensés, etc.
3 DEROULEMENT DE L’ETUDE
3.1 PHASAGE DE L’ETUDE
Le phasage de cette étude est le suivant :
Tranches fermes :
- Phase 1 : Définition de l’aire d’alimentation des captages (AAC)
- Phase 2 : Établissement du rapport préalable à la visite de l’hydrogéologue
agréé et assistance lors de la visite de l’hydrogéologue agréé
- Phase 3 : Réalisation du dossier d’enquête parcellaire et d’enquête publique
lié aux périmètres de protection
- Phase 4 : Assistance au maitre d’ouvrage lors de l’enquête publique et
parcellaire liée aux périmètres de protection
- Phase 5 : Assistance au maitre d’ouvrage après la signature de l’arrêté
préfectoral lié aux périmètres de protection.
Tranches optionnelles :
- Tranche optionnelle n°1 : Aide à la mise en place d’un Plan d’Action Territorial
(PAT),
- Tranche optionnelle n°2 : Traçages de courte durée (radial convergent).
3.2 DEPLACEMENTS
Le titulaire met en œuvre une organisation permettant d’optimiser les déplacements
sur le territoire.
Le titulaire privilégie les déplacements à pied, avec des véhicules à propulsion
humaine ou en transports en commun.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 9 / 36
Si l’utilisation de véhicules individuels est indispensable, le parc servant à l'exécution
des prestations comprend de préférence des véhicules fonctionnant à l'énergie
électrique, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel pour véhicules (GNV), à
l’hydrogène ou encore des véhicules hybrides (mixtes électriques et essence)
conformes aux normes en vigueur.
Le titulaire s’engage à utiliser les véhicules affectés à la mission qu’il aura déclarés à
la remise de l’offre. Le titulaire n’est autorisé à procéder à des changements que si le
niveau d’émission de dioxyde de carbone exprimé en grammes du nouveau véhicule
affecté est inférieur ou égal à celui de l’offre. En cas de non-respect, la pénalité
prévue au CCAP s’appliquera.
3.3 COMITE DE PILOTAGE ET GROUPE DE TRAVAIL
Le Comité de Pilotage (COPIL) de cette étude sera constitué des membres suivants :
Le Maître d’Ouvrage : CATLP (élus et agents),
Le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable d’Adour Coteaux,
L’Agence Régionale de Santé – Délégation des Hautes Pyrénées,
La Direction Départementale des Territoires (DDT) des Hautes-Pyrénées,
L’Agence de l’Eau Adour Garonne,
Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.
Le groupe de travail sera constitué des membres suivants :
Le Maître d’Ouvrage : CATLP (agents),
L’Agence Régionale de Santé – Délégation des Hautes Pyrénées,
La Direction Départementale des Territoires (DDT) des Hautes-Pyrénées,
L’Agence de l’Eau Adour Garonne,
Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées,
Le prestataire de services pour l’exploitation des puits eau potable.
Le COPIL et le groupe de travail pourront être élargis ponctuellement à d’autres
partenaires en fonction des besoins de l’étude.
3.4 PRESENTATION DES RESULTATS
3.4.1 Réunions
Le comité de pilotage tiendra 4 réunions :
Réunion de démarrage effectif de l’étude,
Réunion de restitution des phases 1, 2 et 3.
Le groupe de travail tiendra 3 réunions : 1 réunion pour la phase 1, 1 réunion pour la
phase 2, 1 réunion pour la phase 3.
Il se déroulera également 1 réunion publique pour la phase 4.
Des réunions spécifiques de concertation volet agricole se compteront au nombre
de 6 (3 pour la phase 1 et 3 pour la phase 3).
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 10 / 36
10 réunions seront dédiées à la tranche optionnelle n°1 aide à la mise en place
d’un Plan d'Action Territorial (PAT) : 10 réunions de concertation, volet agricole 1
réunion de restitution au COPIL.
Soit au total :
Réunion
Groupe de
Comité Réunion
Réunions de concertation Total
Pilotage Publique
Travail volet
agricole
Lancement 1 0 0 0 1
Phase 1 : Définition de l’aire
1 1 0 3 5
d’alimentation des captages.
Phase 2 : Établissement du rapport
préalable à la visite de l’hydrogéologue
1 1 0 0 2
agréé et assistance lors de la visite de
l’hydrogéologue agréé.
Phase 3 : Réalisation du dossier
d’enquête parcellaire et d’enquête 1 1 0 3 5
publique
Phase 4 : Assistance au maitre
d’ouvrage avant et pendant l’enquête 0 0 1 0 1
publique et parcellaire.
Phase 5 : Assistance au maitre
d’ouvrage après la signature de l‘arrêté
préfectoral de déclaration d’utilité 0 0 0 0 0
publique, d’autorisation de prélèvement
et d’utilisation d’eau.
TOTAL 4 3 1 6 14
Le titulaire fera parvenir le rapport provisoire exposant l’avancement de l’étude 10 jours
avant chaque réunion de restitution.
Le titulaire sera chargé de rédiger les comptes rendus de réunion sous 7 jours pour
approbation avant diffusion. Les comptes rendus devront prendre en compte les
observations et décisions du Comité de Pilotage.
Le titulaire prévoit dans son offre tous les rendez-vous de travail techniques
complémentaires et nécessaires au bon déroulement de l’étude.
3.4.2 Remise des documents
Reprographie papier
La reproduction en format papier est sur supports en papier recyclé ou éco-
labellisé garantissant l’usage d’un bois issu de forêts gérées durablement (par
ordre de priorité : papier recyclé, papier éco-labellisé écolabel européen, NF
Environnement, Ange bleu ou équivalent, papier certifié issu de forêts gérées
durablement labellisé PEFC, FSC ou équivalent, grammage le plus fin possible).
De plus, le mode recto-verso est privilégié.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 11 / 36
Dématérialisation / espace de travail collaboratif :
L'utilisation d'un espace de travail collaboratif pour le partage d'information et
de documentation est mise en place, limitant ainsi l'échange de mails et le
volume des données échangées.
Les documents livrables sont remis via un extranet sécurisé.
Les documents dématérialisés partagés par le titulaire sont compressés autant
que possible tout en conservant leur lisibilité sur écran et à la reproduction en
format papier.
Général
Les phases 1, 2 et 3 feront chacune l’objet d’un rapport séparé et d’une présentation
synthétique (type power point), remis sous format informatique et format papier
(2 exemplaires) en préalable à la réunion de restitution.
Avant toute réunion de restitution, un résumé de 5 pages au maximum sera associé à
la transmission des rapports. Celui-ci devra permettre à un élu, assisté d’un technicien,
de se rendre compte des enjeux de chaque phase.
Les réunions de travail feront l’objet de la transmission au préalable d’une note de
synthèse.
Les documents s’appuieront sur des cartographies à l’échelle adaptée, ainsi que sur
tout document graphique permettant d’éclairer le COPIL.
Le dossier unique mis en enquête publique, sous forme de dossier provisoire
(3 exemplaires), sera soumis pour validation au service de la Préfecture et de l’ARS,
puis, après approbation, sera reproduit en 10 exemplaires papier et 1 version
informatique (word, excel et pdf).
Les documents définitifs seront à remettre suivant le tableau ci-dessous :
Nombre
Délais de Nombre d’exemplaires Délai de
Document d’exemplaires
remise version informatique validation
version papier
Notes de 3 jours avant
envoi par courriel à toutes
synthèse pour la date de
- personnes participant à l’étude -
les réunions réunion
(format pdf)
intermédiaires intermédiaire
10 jours avant 1 exemplaire rapport + envoi du
Phase 1 :
la date de résumé par courriel à toute
Rapport + 3 exemplaires 2 mois
réunion de fin de personne participant à l’étude
résumé
phase (format pdf)
10 jours avant 1 exemplaire rapport + envoi
Phase 2 :
la date de du résumé par courriel à toute
Rapport + 3 exemplaires 2 mois
réunion de fin de personne participant à l’étude
résumé
phase (format pdf)
Phase 3 :
1 exemplaire rapport + envoi
Dossier
du résumé par courriel à toute
enquête - 10 exemplaires 2 mois
personne participant à l’étude
publique et
(format pdf)
parcellaire
La décision de validation d’une phase est notifiée par ordre de service.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 12 / 36
Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai prévu ci-dessus, la
prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l’expiration du délai,
conformément à l’article 28.2 du CCAG-PI. Le titulaire doit alors conduire les études
de la phase suivante.
En cas de rejet ou d’ajournement, le maître de l’ouvrage dispose pour donner son avis,
après présentation par le titulaire des documents modifiés, des mêmes délais que ceux
indiqués dans le tableau précédent.
Après acceptation, les rapports définitifs seront fournis selon le nombre d’exemplaires
prévus dans le tableau précédent. Les documents papier seront à reproduire en
couleur.
Les documents définitifs seront également remis sur support informatique compatible
avec les logiciels en place chez le Maître d’Ouvrage (documents .ppt, .pdf, .doc, .xls,
.dwg et .shp). En particulier, le titulaire fournira l’ensemble des tableaux de données
réalisés dans le cadre de l’étude sous format Excel (xls, xlsx).
Les logos du Maitre d’Ouvrage et des financeurs doivent figurer sur les rapports
d’étude.
4 DOCUMENTS DE REFERENCE
Année Auteur - Prestataire Titre
dossier de mise à l’enquête publique préalable à la DUP, Environnement.
2019 ETEN
annexe 1
fiches techniques de synthèse établies dans le cadre du transfert de
2019 COGITE
compétence annexe 2
2019 à 2024 VEOLIA Rapports Annuels Du Délégataire (RAD) 2023 annexe 3
2024 VEOLIA Fiches ouvrages annexe 4
2021 DIVERS synoptiques simplifiés réseaux et ouvrages annexe 5
2022 VEOLIA Plan général du réseaux annexe 6
2026 AEAG Fiche commune annexe 7
2023 VEOLIA plan d’actions réduction des pertes en eau TARBES SUD, annexe 8
Guide méthodologique, Protection d’aire d'alimentation de captage en eau
2013 ETAT potable contre les pollutions liées à l'utilisation de fertilisants et de pesticides
annexe 9
2008 ETAT Protection des captages d’eau, acteurs et stratégies annexe 10
Les processus de transfert des pesticides dans les sols : déterminants et
2019 INRAE
pistes d’actions annexe 11
Dossier départemental sur les risques majeurs, DDRM Hautes-Pyrénées 65
2021 ETAT
annexe 12
Contenu du rapport préalable a la visite de l’hydrogéologue agrée
2026 CATLP
annexe 13
Réalisation du dossier d’enquête parcellaire et d’enquête publique,
2026 CATLP
annexe 14
SYNTHESE CATLP SUR LE PAT - RESSOURCE EN EAU DE LA CATLP
2022 CATLP – PLAINE ALLUVIALE DE L’ADOUR ACTION ET MOYEN MIS EN PLACE
DANS LE CADRE DU PAT annexe 15
Essai de pompage sur les champs captants des Syndicats Tarbes Sud et
2004 CACG Rivière Basse
Deuxième partie – champ captant de Hiis annexe 16
LEVES TOPOGRAPHIQUES SERVANT A LA MODELISATION DES
ECOULEMENTS ET TRACES D'ISOPIEZES DES PERIMETRES
PROTECTION (PP), AIRES ALIMENTATION CAPTAGES (AAC), EN
2026 ANTEA/TERRA
NAPPE HAUTE ET EN NAPPE BASSE, campagne nappe haute annexe 17
Puits de Hiis et Puits de Tarbes pour alimentation de Tarbes
En cours d’établissement
Guides et documents de référence
Le titulaire prendra connaissance des guides et des documents suivants :
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 13 / 36
- Délimitation des aires d’alimentation des captages d’eau souterraine et de leur
vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses – Rapport BRGM / ONEMA –
Février 2014. Référence : RP-63311-FR, https://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-
63311-FR.pdf
- Délimitation des bassins d’alimentation des captages et cartographie de leur
vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses - Rapport BRGM/RP – Septembre
2007. Référence : RP-55874-FR, http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-55874-
FR.pdf
- Les recommandations méthodologiques des protections des captages d’eau
du ministère de la transition écologique, de l’Agriculture et de la Santé Août
2021.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Protection_captages_eau_Rec
ommandations_methodologiques.pdf
- Guide pratique d’aide à la réalisation du diagnostic territorial des pressions et
émissions agricoles (DTPEA) https://www6.versailles-
grignon.inrae.fr/agronomie/content/download/4991/49024/version/2/file/guide-
DTPEA-vf.pdf
- Modélisation maillée des écoulements souterrains, Principes, démarches et
recommandations, BRGM/RP-62549-FR Octobre 2016.
- SDAGE-PDM Agence de l’Eau Adour-Garonne 2022-2027,
- Plan d’Action Territorial (PAT) ADOUR 2008-2012, Chambre d’Agriculture des
Hautes-Pyrénées, référence 2530, https://www.institution-
adour.fr/observatoire-de-l-eau/adourthek/details/adourthek-2530.html
- Diagnostic territorial de la vallée de l’Adour, Chambre d’Agriculture des Hautes-
Pyrénées, Avril 2008, référence 2518, https://www.institution-
adour.fr/observatoire-de-l-eau/adourthek/details/adourthek-2518.html
- Bilan de l’animation et de la mise en œuvre du sage Adour amont 2015-2021,
https://www.institution-adour.fr/sage-adour-amont/documents-de-
suivi.html?file=files/adour_files/docs/SAGE_Adour_amont/Bilan_activite/SAG
E_Adour_amont_Bilan_MiseenOeuvre_2021.pdf
- Suivi de la qualité des eaux, Syndicat Mixte Adour Amont, années 2018, 2019.
https://www.adour-amont.fr/suivi-qualite/resultats
- Explore 2070 : https://professionnels.ofb.fr/fr/node/44
- Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif
au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les
eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R.
1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique
5 TRANCHE FERME - PHASE 1 - DEFINITION DE L’AIRE
D’ALIMENTATION DES CAPTAGES (AAC)
Le titulaire tiendra compte des points clés mentionnés ci-après.
Les prises de décisions stratégiques à l’établissement de l’AAC devront faire l’objet
d’une présentation au comité de pilotage et validation auprès du maître d’ouvrage.
De plus le titulaire établira l’AAC ainsi que la zone de protection de l’AAC (ZP-AAC).
Cette ZP-AAC correspond à une échelle d’intervention réaliste pour améliorer la
qualité de l’eau du captage. Une ou plusieurs zones pourront être définies selon
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 14 / 36
les conclusions rendues par le titulaire, notamment aux paragraphes 5.2
délimitation de l’aire d’alimentation des captages et 5.3 cartographies des zones
à protéger.
5.1 ETUDE HYDROGEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE DU BASSIN VERSANT
5.1.1 Recueil des données
Le titulaire recueillera l’ensemble des données existantes sur le champ captant,
notamment :
- Le Dossier de déclaration d’utilité publique et procédure au titre du Code de
l’environnement et de la Loi sur l’eau - Puits de Hiis 1 et Puits de Hiis 2 (65),
- L’ensemble des données qualitatives depuis 2015,
- L’ensemble des données quantitatives depuis 2015.
Le recueil des données nécessitera de se rapprocher étroitement du maître d’ouvrage,
de son exploitant et de l’ARS.
5.1.2 Visites de terrain
Le titulaire mènera à minima une visite des puits eau potable et une visite de terrain
pour le champ captant, afin de localiser d’éventuelles zones d’infiltrations
préférentielles et de caractériser la structure des formations géologiques, la pédologie
des sites. Ces zones seront à localiser, expliquer et à faire valider par le maître
d’ouvrage.
5.1.3 Présentation du système d’eau potable
Le titulaire présentera et décrira le système d’eau potable :
- Type de structure gérant l’eau potable,
- Compétences,
- Mode de gestion du service de l’eau,
- Principaux ouvrages,
- Population desservie,
- Indication des volumes prélevés et consommés (journaliers, mensuels,
annuels…), depuis 2016.
5.1.4 Données climatiques et bilan hydrique
L’étude des données climatologiques permet de déterminer les grandes périodes de
pluies et leurs caractéristiques (infiltrantes ou ruisselantes). L’étude climatique doit
aussi orienter l’étude du fonctionnement des aquifères présents et la détermination
des AAC.
À partir des données pluviométriques et d’EvapoTranspiration Potentielle (ETP)
portant sur dix ans, il s’agira de calculer la pluie efficace à un pas de temps mensuel
puis d’en dégager les caractéristiques principales sous forme statistique et de cumuls.
À partir de cette pluie efficace, le titulaire proposera une estimation sectorisée de la
recharge de la nappe captée.
Les hypothèses prises en compte pour le calcul de la pluie efficace et de l’infiltration
seront précisées.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 15 / 36
Le titulaire complétera son travail avec la prise en compte du changement climatique,
sur la base des éléments issus de l’étude SUPRA en cours de réalisation par la
CATLP. Il intègrera également les données de EXPLORE 70 sur la ressource et le
climat (dont la carte : Projection de l’évolution des débits moyens des cours d’eau
source BRGM, explore 2070).
Les documents à fournir et à commenter sont :
- Graphique et analyse des périodes de déficit /d’excédent en eau et d’épisodes
climatiques importants (caractéristiques : intensité, bilan des pluies,
pluviométrie),
- Graphique et analyse de l’ETP et de la pluie efficace (cumuls annuels et
mensuels moyens),
- Estimation de l’infiltration, en confrontant la recharge au volume exploité
annuellement.
5.1.5 Qualité de l’eau
Un des objectifs est de caractériser la pollution de manière qualitative et quantitative
dans l’espace et dans le temps, sur la base des données existantes.
Une analyse globale de la qualité de la ressource en eau sur le bassin d’alimentation
sera réalisée, s’appuyant notamment sur les différents réseaux de suivi existants
(contrôle sanitaire sur points de captage, réseau de surveillance des masses d’eau,
suivis locaux disponibles...).
Cette analyse visera à mettre en évidence les principaux paramètres déclassants et
leurs tendances d’évolution par une analyse rétrospective.
La procédure tiendra également compte de la nouvelle directive européenne relative
à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) ; de l’arrêté du
30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références
de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine
mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de
la santé publique.
Et notamment l’évolution de la réglementation vis-à-vis des nouveaux
paramètres (exemple : les PFAS, le Bisphénol A) ; relèvement de limite qualité ;
abaissement de la limite qualité (exemple le plomb et chrome), définition d’une
valeur indicative de gestion pour les métabolites non pertinents à 0,9µg/l et
exclus pour calcul de la somme des pesticides.
Données existantes :
Il sera mis à disposition du titulaire les analyses d’eaux brutes et les analyses d’eaux
distribuées sur 10 ans.
Le titulaire établira une synthèse de l’ensemble des données qualitatives existantes
sur le champ captant (eaux brutes et eaux distribuées), sur 10 ans.
Le titulaire intègrera les résultats de l’ensemble des analyses type RP qui seront
effectués par le lot n°2.
Les documents à fournir et à commenter sont :
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 16 / 36
- Présentation sous forme de graphiques de l’évolution des principaux
paramètres : microbiologie, minéralisation, turbidité.
- Présentation sous forme de graphiques de l’évolution des teneurs dans les
eaux des éléments polluants, associant les jeux de données suivant : la
météorologie (pluies efficaces), le débit de l’Adour et la profondeur de la nappe
alluviale.
5.1.6 Contexte géologique
Le titulaire décrira :
- Le contexte géologique local, avec l’identification des principales formations
géologiques. Le titulaire réalisera au minimum 3 coupes géologiques
interprétatives judicieusement positionnées,
- Le contexte structural,
- Les éléments de géomorphologie,
- Caractéristiques des captages : code BSS, nature, profondeur, coordonnées
XYZ, coupes lithologique, géologique et technique, formation captée (nature,
description, code selon le référentiel BDLISA), résultats d’essais de pompage,
profondeur de l’eau dans l’ouvrage, études hydrogéologiques antérieures,
détermination de la zone d’appel du captage, avis éventuels d’hydrogéologues
agréés…),
- Chaque ouvrage sera repéré sur une carte sur fond IGN et géologique au
1/25000ème.
5.1.7 Description des nappes et des aquifères à l’échelle du bassin
d’alimentation
Les informations à présenter concernent :
- L’identification de la masse d’eau concernée au sens de la directive cadre sur
l’eau, son état actuel et ses objectifs d’atteinte du bon état,
- L’identification des entités aquifères selon le référentiel BDLISA en vigueur,
- La caractérisation des formations aquifères (mur et toit de l’aquifère,
fonctionnement, perméabilité…),
- Les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère capté,
- Le type de nappe (libre, semi-captive ou captive), la profondeur du niveau
hydrostatique de la nappe et ses battements (notamment hautes et
basses-eaux) hors pompage,
- Le cheminement préférentiel de l’eau et les échanges avec les formations
voisines (mur, toit, amont et aval hydraulique),
- L'épaisseur et le fonctionnement de la zone non saturée, ainsi que le rôle joué
par les différentes formations géologiques dans la recharge. Des indices
directs (mesures de perméabilité, lithologie…) ou indirects (Indice de
Développement et de Persistance des Réseaux…) pourront être utilisés.
5.1.8 Mesures de fluctuation du niveau statique du champ captant
Le titulaire s’appuiera dans un premier temps sur les données existantes et les mettra
à jour.
L’étude comporte la réalisation de deux campagnes de mesures, une en basses eaux
et une en hautes eaux :
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 17 / 36
- Les mesures seront synchrones ;
- La campagne de basses eaux se réalisera entre le mois de juillet et le mois de
novembre maximum et la campagne de hautes eaux entre le mois de février et
le mois de mai.
Les mesures de niveaux seront ponctuelles et réalisées par exemple à l’aide d’une
sonde piézométrique.
La campagne se déroulera sur entre 2 et 4 jours au maximum et se fera dans les
mêmes conditions pluviométriques.
Mesures de niveau périmètres de protection :
- Par campagne de mesure, le titulaire réalisera 10 mesures piézométriques.
- Le maître d’ouvrage créera au maximum 10 piézomètres sur le champ captant
A la création de ces piézomètres, le titulaire justifiera chaque implantation, son
diamètre, sa profondeur (captage d’une autre nappe plus profonde) ces travaux
feront l’objet d’un marché public à part géré par le maître d’ouvrage. Le titulaire
intègre à son offre l’assistance au maître d’ouvrage aux implantations des
piézomètres, la rédaction des éléments liés et inhérents aux piézomètres. Le
titulaire les utilisera et les équipera, notamment pour les essais de pompage et
de traçages. Ils serviront aussi aux coupes lithologiques.
- Le titulaire réalisera le dossier loi sur l’eau pour la création des piézomètres et
essais de pompages, l’ensemble des opérations qui le nécessite (exemple :
Essai de pompage au regard de la rubrique prélèvement : « 1.1.1.0. Sondage,
forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les
nappes d'accompagnement de cours d'eau (D). », Le maître d’ouvrage les
déclarera selon documents produits par le titulaire.
Mesure de niveau AAC :
- Les puits et les piézomètres présents dans la zone des AAC feront l’objet d’une
recherche et utilisation par le titulaire ;
- Par campagne de mesure, le titulaire réalisera à minima 10 relevés
piézométriques par campagne de mesure. Ces mesures seront différentes des
localisations des mesures des périmètres de protection.
Échelles limnimétriques :
- Par campagne de mesure, quatre échelles limnimétriques temporaires seront
à poser par le titulaire. Chaque emplacement sera déterminé par le titulaire en
concertation avec le maître d’ouvrage et les services de l’état (DDT, ARS).
Elles seront lues en même temps que les campagnes piézométriques.
- Les échelles limnimétriques sont équipées par le titulaire de sondes de niveaux
pour : 1 suivi d'1 mois en continu période de hautes-eaux, 1 suivi d'1 mois en
continu période de basses-eaux, la période de données à récolter est de 1 mois
avec un pas de temps de 5 minutes. Tout dysfonctionnement, absence de
données reconduit la période de mesure afin d’avoir 3 semaines à minima de
données. Toutes les données brutes sont à transmettre au format Excel.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 18 / 36
5.1.9 Suivi de débits
Le titulaire effectuera l’ensemble des opérations décrites ci-dessous.
Le titulaire définira les conditions techniques de réalisation, avec l’élaboration d’un
protocole d’intervention.
Le titulaire réalisera le jaugeage de l’Adour et des 2 bras de l’Adour.
Le titulaire effectuera le suivi des débits à travers la réalisation de 18 jaugeages dilution
(gamme débit mesurable : 0,01 m3/s à 100 m3/s). Soit 3 jaugeages tous les 2 mois
pendant 12 mois.
Le titulaire préviendra les services suivants : Préfecture, Gendarmerie, ARS, DDT et
OFB (Office Français de la Biodiversité).
Ce marché ne prévoit pas de travaux d’aménagement du cours d’eau.
Cette méthode sera conforme au guide technique des débits réglementaires
(application de l’article L.214-18 du code de l’environnement).
Le titulaire proposera un calcul d’incertitude et déterminera les débits du suivi.
Ces mesures seront à consigner, à reporter, à analyser, à interpréter et à intégrer dans
le rapport.
Un exemple de fiche terrain est donné ci-après.
Le titulaire définira un protocole d’intervention qui consignera notamment :
➔ le matériel utilisé,
➔ le mode opératoire,
➔ le temps d’intervention,
➔ les mesures de sécurités des opérateurs,
➔ les conditions d’intervention météorologiques,
➔ les conditions climatiques des 6 jours précédant l’observation.
Le titulaire prévoira lors de sa mesure de débit, liste non exhaustive :
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 19 / 36
➔ burette en plastique graduée (1 ou 2 L),
➔ seau (gradué),
➔ ustensile pour mélanger,
➔ nécessaire pour fixer le capteur dans l’eau,
➔ 2 échelles limnimétrique mobile (début et fin).
Pour la préparation du traceur :
➔ balance électronique,
➔ si les dosages de traceur liquides ne sont pas faits à la balance : pipettes, pro-
pipettes, fioles jaugées, pissette pour rincer, etc,
➔ sachets ou flacons pour le stockage,
➔ équipements de protection individuelle (gants, blouse, etc.).
La localisation devra être présentée et validée par le maître d’ouvrage.
Assistance au maître d’ouvrage à l'établissement du levé topographique
- Le titulaire intègre à son offre l’assistance au maître d’ouvrage à la mission de
levé topographique qui fera l’objet d’un marché public à part, la rédaction des
éléments liés et inhérents (détail des taches à effectuer, cartographies de
localisation et tableau à compléter pour cette mission) ;
- A l’ensemble des points ouvrages, eaux superficielles, les points sur fond de
cours d’eau (à réaliser en basses eaux et si possible en hautes eaux), 4
échelles limnimétriques ;
- Sous validation du maitre d’ouvrage, le titulaire coordonne l’intégralité des
accès au géomètre et s’assure du bon accès nécessaire à l’opération.
Les rendus attendus porteront sur : Tracés, cartes piézométriques (1/10000ème),
graphiques et interprétations.
Le titulaire tiendra aussi compte de la campagne piézométrique en cours
d’établissement pour les champs captants qui alimentent la ville de Tarbes (HIIS et
LALOUBERE), annexe 17. Cette mission consiste à des prospections de terrain,
inspection visuelle et relevé immédiat de niveau topographique d’eau/d’ouvrages en
période de hautes eaux et de basses eaux avec nivellement, établi de manière
synchrone entre le bureau d’étude et le géomètre.
L’ensemble de ces données de terrain permettront de comprendre le fonctionnement
de la nappe d’eau souterraine à travers l’établissement de sa carte piézométrique.
Cette carte représentera ainsi, la surface du niveau de l’eau souterraine et identifiera
son sens d'écoulement.
5.1.10 Description des données pour les cours d’eau et qualification des
relations possibles avec les nappes captées du bassin d’alimentation
Le titulaire analysera les données disponibles sur les cours d’eau présents des
secteurs d’étude : contexte réglementaire (masses d’eau, SDAGE, SAGE…), débits
caractéristiques, hydrogramme, données de qualité.
Une attention particulière sera portée à l’Adour, bras de l’Adour qui se situent à
proximités des puits eau potable. À l’aide des données de terrain, hydrologique,
hydrogéologique et géologique, le titulaire qualifiera le comportement et les relations
entre les eaux souterraines et les eaux superficielles.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 20 / 36
5.1.11 Traçage de longue durée
Selon les conditions d’exploitation, du site, le pompage sera réalisé de préférence en
écoulement naturel ou à défaut en condition de pompage des puits.
Le titulaire, intègre la métrologie inhérente à la bonne exécution de l’opération.
Afin de préciser les directions d’écoulements et de caractériser les paramètres
hydrodispersifs de propagation des polluants, 6 traçages seront réalisés soit 3
injections pour Hiis 1 et 3 injections pour Hiis 2.
Ces traçages feront l’objet d’une reconnaissance terrain en amont par le titulaire. Les
points d’injections pourront être :
- Pertes naturelles pérennes ou temporaires bien localisées d’un écoulement
superficiel,
- Eaux de surfaces affectées par des pertes diffuses,
- Point d’infiltration privilégié correspondant à une doline ou à une cavité
naturelle,
- Puits existants à condition de s’assurer préalablement des capacités
d’infiltration dans l’ouvrage,
- Piézomètres.
Les traçages du champ captant auront lieu dans les mêmes conditions
pluviométriques, hydrologiques et hydrogéologiques.
Les injections de traceurs seront faites en simultanées.
Le titulaire proposera sa méthodologie et sa justification au COPIL pour la quantité
minimum à injecter par point d’injection, les localisations des points d’injections et le
pas de temps d’échantillonnage. Ces points devront être validés par le maître
d’ouvrage.
Le suivi sera réalisé par une instrumentation appropriée soit au maximum (selon
détection du traceur), une durée d’environ 1 mois, associée à une inspection visuelle,
afin de récolter les données de terrain nécessaire et d’avoir des résultats au plus
fiables.
Le titulaire soumettra à validation du maître d’ouvrage le pas de temps
d’échantillonnage pour chaque semaine de suivi.
Les échantillons devront être transportés en flacons verre fumé et amenés au
laboratoire le plus rapidement que possible. Les conditions de prélèvements et de
stockages se feront à l’abri de la lumière, de la chaleur et du gel.
Ces traçages de reconnaissance terrain feront également l’objet de courbes de
restitution avec un calcul du taux de restitution.
Le titulaire repérera sur une carte (1/25000ème) ces points d’infiltration et élaborera
pour chacun d’entre eux une fiche technique descriptive.
Les Distributions des Temps de Séjours (DTS) des différents traçages seront à réaliser
et à analyser. Il existe autant de DTS que de régimes hydrologiques. Ces DTS
dépendent :
- Des débits,
- Des conditions hydrologiques,
- De la distance d’injection entre le point d’injection et le point de restitution,
- Des structures traversées.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 21 / 36
Ce traçage comprendra la simulation d’une pollution chronique et d’une pollution
accidentelle.
Le titulaire préviendra les services suivants : SDIS, Préfecture, Gendarmerie, ARS,
DDT et OFB (Office Français de la Biodiversité).
5.1.12 Assistance au maître d’ouvrage et suivi à l’essai de pompage par pallier
longue durée
La réalisation de cet essai fait l’objet d’un marché public à part. Le titulaire établit le
cahier des charges de l’opération, la suit et la validera techniquement pour cette étude.
Le cahier des charges sera soumis à validation du maître d’ouvrage. La consultation,
l’analyse des offres sont gérées par le maître d’ouvrage.
Le titulaire établira l’intégralité du protocole d’intervention avec la logistique inhérente :
pompes immergées, canalisations provisoires, électricité, débitmètres
électromagnétiques, capteurs en bar avec enregistreurs, variateurs de fréquences ci-
nécessaires, durée des pompages sur les puits d’eau potable.
Le titulaire veillera lors de la réalisation de l’opération au bon fonctionnement des
pompages, des branchements électriques et hydrauliques. La vérification se portera
aussi sur l’acquisition des données des niveaux et de débits.
Les niveaux dynamiques, températures et conductivités seront surveillés en continu
(pas de temps de 5 minutes), sur l’ensemble des puits et piézomètres créés (afin de
voir si ces piézomètres sont plus productifs que les puits eau potable existants).
La réalisation de ces essais sera soumise à la validation préalable du Maitre d’Ouvrage
et de son exploitant. Une réunion de travail spécifique définira les conditions
techniques de cet essai, avec la définition d’un protocole précis sur les modalités de
fermeture et d’ouverture de vannes.
Le titulaire prévoit à minima, une visite sur site de préparation, une visite sur site de
démarrage des essais, une visite sur site durant les essais, une visite sur site à la fin
des essais.
5.1.13 Modélisation des écoulements en nappe haute et en nappe basse
Le titulaire réalisera la modélisation des écoulements en nappe haute et en nappe
basse. Il n’existe aucun modèle de modélisation spécifique au champ captant de Hiis
1 et de Hiis 2. Compte tenu de ses spécificités hydrologique et hydrogéologique, la
modélisation sera propre au champ captant de Hiis 1 et de Hiis 2.
Le titulaire devra s’appuyer sur les données antérieures existantes du secteur et sur
celles acquises lors des phases précédentes, devra les vérifier et procéder à la
modélisation des écoulements.
La modélisation se fera en nappe haute et basse.
Pour rappel, le champ captant de Hiis 1 et de Hiis 2 est dans la nappe alluviale de
l’Adour, les modélisations devront être adaptées aux échanges nappe rivière, nappe-
nappe et infiltrations (précipitations, fossés, canaux).
La méthodologie du modèle conceptuel, pourra se référer au guide du
BRGM/RP-62549-FR Octobre 2016.
La réalisation de ce modèle contiendra et détaillera notamment :
- Une partie générale : modèle conceptuel et construction du modèle (milieu
géologique, propriétés hydrogéologiques entrées/sorties, échanges avec le
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 22 / 36
milieu hydrographique) ; collecte et analyse des données ; le choix d’un
schéma d’écoulement sécuritaire,
- Une description du modèle, hypothèses de travail retenues, limites et
conditions aux limites mentionnées ; exemple : choix de l’imperméabilité,
recharge et prélèvement, calage du modèle hydrodynamique, résultats avec
cartographies (1/25000ème) des trajectoires et piézométrie.
5.1.14 Rendus attendus
Le rendu intermédiaire comprendra l’ensemble des pièces graphiques listées
précédemment et en particulier :
Une coupe hydrogéologique (1/25000ème) du secteur et au niveau du point de
captage (avec profil piézométrique, en fonction des périodes climatiques),
Une première carte des niveaux de vulnérabilité de la nappe (forte, moyenne et
faible), (1/25000ème),
Trois coupes géologiques du secteur d’étude passant par les points de captage,
(1/25000ème),
Proposition de nouvel emplacement de puits eau potable afin d’augmenter le
débit à prélever (exemple : pompage d’une autre nappe plus profonde),
Proposition de travaux sur les puits existants afin d’augmenter leur productivité,
La restitution du modèle créé.
5.2 DELIMITATION DE L’AIRE D’ALIMENTATION DES CAPTAGES
5.2.1 Délimitation de l’Aire d’Alimentation des Captages
La délimitation devra impérativement être argumentée et justifiée. Le passage de la
portion de nappe alimentant le captage à l’aire d’alimentation du captage sera justifié,
au regard notamment de la perméabilité des formations présentes dans la zone non
saturée.
Le titulaire devra prendre en compte la piézométrie existante. Il s’agira aussi de
discuter de la dégradation ou de l’amélioration éventuelle de la protection naturelle de
la nappe par des interventions anthropiques (forages, puisards, drainage des terres
agricoles…).
5.2.2 Schéma hydrogéologique conceptuel
À partir des données acquises précédemment, le titulaire proposera le schéma
conceptuel permettant une bonne compréhension des fonctionnements
hydrogéologiques des milieux au sein de l’aire d’alimentation du captage.
Ces schémas hydrogéologiques conceptuels s’attacheront à caractériser les milieux
aquifères, les zones d’infiltration préférentielle, les modes de transferts, les relations
nappes/rivière, les grands usages susceptibles de poser problème au regard de la
qualité constatée.
Ils se présenteront sous la forme de graphiques synthétiques et de blocs diagrammes.
Exemple de voie de transfert schéma ci-dessous.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 23 / 36
5.2.3 Rendus attendus
Le rendu intermédiaire comprendra l’ensemble des pièces graphiques listées
précédemment et en particulier :
Une carte du bassin d’alimentation du captage, comprenant la position du
captage, une proposition de tracé de périmètres de protection et des autres
éléments physiques identifiés (1/25000ème), exemple ci-dessous
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 24 / 36
Carte du Bassin d’Alimentation du Captage (B.A.C) avec la délimitation des
entités hydrogéologiques ou hydrologiques selon leur fonctionnement et
description de la circulation de l’eau (extrait interprété de la carte géologique
BRGM au 1/50000ème),
Carte avec la délimitation des entités hydrogéologiques ou hydrologiques
(1/25000ème),
Carte des ouvrages situés dans le périmètre du B.A.C (1/25000ème),
Schéma hydrogéologique conceptuel du B.A.C (1/25000ème)
5.3 CARTOGRAPHIES DES ZONES A PROTEGER
5.3.1 Contexte pédologique
Il s’agit d’identifier les différents types de sol se développant sur les deux B.A.C dont
les propriétés sont susceptibles ou non d’influencer les voies de circulation de l’eau
(perméabilité, épaisseur, texture, sensibilité à la battance...).
Le titulaire recherchera l’ensemble des données disponibles afin de répondre à cette
partie.
Le titulaire réalisera 5 sondages pédologiques.
Le titulaire fournira et commentera :
Une carte pédologique du bassin d’alimentation (1/ 80000ème),
Une cartographie « chromato-topographique » (1/25000ème),
Les fiches des sols.
5.3.2 Les données paysagères et l’occupation du sol
Pour l’ensemble de ces éléments, il est important de réaliser un état des lieux au
moment de l’étude et d’établir leur évolution en l’interprétant.
Éléments structurant le paysage et exerçant une influence sur la circulation de
l’eau
Ces éléments doivent être classés selon leur nature, leur densité, et leur état de
dégradation :
- Haies,
- Talus,
- Enherbement ou boisement des berges,
- Enherbement des bas-fonds,
- Prairies permanentes,
- Bosquets, bois, forêts,
- Fossés circulant de l’automne à l’été (naturel, aménagement…),
- Réseaux de drainage,
- Autres aménagements hydrauliques,
- Infrastructure (route, chemin…),
- Zones productrices de ruissellement.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 25 / 36
Occupation des sols agricoles, Surface Agricole Utile et répartition
Le recensement des activités agricoles susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de
l’eau est nécessaire. Il s’agit :
- Des types d’exploitations et de leurs assolements,
- Des bâtiments d’exploitation,
- Des effluents d’élevage : stockage et épandage,
- Des autres effluents organiques,
- Stockages d’engrais…
État des lieux des pressions non agricoles
L’objectif est d’appréhender les pressions potentielles sur la qualité de l’eau qui
pourraient émaner d’activités autres qu’agricoles, soit par l’utilisation des mêmes types
de substances qu’en agriculture, soit par l’utilisation ou le stockage d’autres produits
pouvant présenter un risque pour la qualité de l’eau potable.
Si les données initiales ne sont pas suffisantes, le titulaire enquêtera sur les pressions
provenant :
- Des collectivités (voies de communication, assainissement, décharges,
désherbage du domaine public…),
- De l’artisanat et des industries locales, classées ou non en Installation Classée
pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
Les éléments suivants seront repérés et leur importance estimée dans le bassin
d’alimentation du captage :
- Emprises routières, ferroviaires…,
- Stockages de produits dangereux,
- Parcs, golfs, stades, terrains militaires, cimetières,
- Jardins publics ou de particuliers,
- Décharge, dépôts sauvages.
Pour chaque élément, une description de la pression exercée sera réalisée (pression
diffuse, risque de pollution accidentelle...) et les substances polluantes mises en jeu
seront définies.
5.3.3 Étude de l’occupation des sols et identification des risques
L’étude de cette mission aura pour buts, au sein du périmètre du Bassin d’Alimentation
des Captages, de :
- Recenser les activités pouvant être à l’origine de pollutions diffuses,
ponctuelles et accidentelles (activité agricoles et non agricoles : activités ICPE,
activités industrielles, l’assainissement collectif et non collectif, le pluvial et les
rejets, les routes et autoroutes et bassins d’eaux pluviales associées, les
bassins d’orage, les décharges, zones d’imperméabilisation des sols, les
exploitations agricoles…),
- Mettre en évidence la structuration du territoire lié à la gestion de l’eau, à
savoir : dresser un état des lieux du contexte socio-économique et de la
structuration du territoire lié à la gestion de l’eau notamment les syndicats de
bassin présents sur le territoire et leurs zones d’actions ; les syndicats d’eau
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 26 / 36
potable et les autres points de prélèvement sur le territoire ; les associations
syndicales autorisées en hydraulique agricole, syndicats de rivière...,
- Délimiter les secteurs où s’exercent les pressions polluantes,
- D’estimer la part des surfaces urbanisées, boisées, exploitées par l’agriculture,
et d’en détailler les activités existantes et leurs évolutions possibles.
Compte tenu de l’agriculture majoritaire sur le territoire du champ captant, le titulaire
réalisera des premières rencontres (au nombre de 3) et enquêtes à travers des
questionnaires (au nombre 5) avec les Organisations Professionnels Agricoles afin de
:
- Mieux connaître les orientations technico-économiques des exploitations,
- Établir une première liste des personnes ressources du secteur agricole,
- Engager des coopérations avec les organisations professionnelles agricoles du
secteur (coopératives agricoles, négoces, chambre d’agriculture, Centre
d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Agricole, Coopérative
d’Utilisation du Matériel Agricole…),
- Cibler les domaines où les pratiques devront être particulièrement étudiées et
analysées,
- Informer chacun des futures enquêtes réalisées.
Les questionnaires, feront l’objet d’une proposition et d’une validation par le maître
d’ouvrage. Ils compteront au minimum 5 questions sur la nature de l’activité, les
produits utilisés, les pratiques actuelles. Après avoir tenu compte des remarques et
validation par le maître d’ouvrage, les questionnaires pourront être transmis.
À partir de ces premiers éléments, le titulaire réalisera en concertation avec les
Organisations Professionnels Agricoles, l’état des lieux des activités agricoles
présentes. Il sera réalisé par le biais de deux types d’analyses complémentaires :
- État des lieux à partir de l’ensemble des données recueillies, notamment celles
acquises auprès des Organisation Professionnelle Agricole (OPA) et données
disponibles (Registre Parcellaire Graphique, Renseignement Agricole, ...)
- Réalisation d’entretiens approfondis auprès des OPA situés sur le territoire.
3 structures seront à rencontrer.
L’organisation et le choix des rencontres feront également l’objet d’une présentation et
d’une validation par le maître d’ouvrage.
Il est attendu du candidat :
Une analyse des données agricoles disponibles et facilement mobilisables
(RPG, RA…) et un historique permettant de comprendre l’évolution de l’activité
agricole sur les dernières années (10 ans),
Une analyse et une acquisition de données plus poussées sur les zones
définies comme « prioritaires » (les plus vulnérables),
Proposer une grille d’entretien à destination des OPA en concertation avec le
maitre d’ouvrage et la conduite des entretiens. Une restitution globale et des
restitutions individuelles seront attendues et seront à présenter dans le cadre
de différentes réunions.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 27 / 36
5.3.4 Qualité de l’eau et les pratiques agricoles
Le prestataire se servira de la partie qualité de l’eau et la mettra en lien avec les
pratiques agricoles des sites.
La présentation sera sous forme de graphiques, cartes (aux 1/25000ème, 1/5000ème) et
tableaux. Il ajoutera au travail effectué les éléments suivants :
Les périodes d’application et de modification de pratiques culturales,
Les zones d’application et de modification de pratiques culturales,
Les modifications de l’espace (déboisement, urbanisme, collecte des eaux
pluviales, assainissements...).
5.3.5 Caractérisation de la vulnérabilité intrinsèque
La vulnérabilité intrinsèque correspond à une notion de vitesse de propagation de la
pollution vers et dans la nappe d’eau souterraine. Elle caractérise la plus ou moins
grande capacité de « défense » d’une nappe vis-à-vis d’une pollution. À la différence
de la vulnérabilité spécifique, elle est indépendante du polluant.
Le titulaire pourra se servir de la méthodologie développée par le BRGM (RP-63311-
FR ; 2014) pour la détermination de la vulnérabilité intrinsèque selon le type d’aquifère
(continu ou assimilable à un milieu continu, discontinu fissuré ou discontinu karstique),
par croisement des données géologiques, hydrogéologiques et pédologiques.
La méthode d’évaluation de chaque paramètre pris en compte sera précisée.
Le titulaire fournira et commentera une carte de vulnérabilité intrinsèque du B.A.C
(1/25000ème).
5.3.6 Vulnérabilité du secteur d’étude
Les vulnérabilités sont déterminées à partir de tous les éléments étudiés
précédemment pour les eaux superficielles et pour les eaux souterraines.
3 classes de vulnérabilité seront distinguées : vulnérabilité forte, moyenne et faible.
La vulnérabilité du secteur d’étude sera principalement évaluée en croisant la
vulnérabilité intrinsèque avec l’occupation des sols. Le titulaire devra présenter et
argumenter la méthode utilisée pour définir la vulnérabilité du secteur d’étude
(croisement des données, pondération des critères...).
5.3.7 Caractérisation des zones les plus contributives
Le titulaire s’attachera à caractériser les zones qui contribuent majoritairement à
l’alimentation en eau du captage.
Le titulaire évaluera la vulnérabilité intrinsèque dite « secondaire » par croisement de
la vulnérabilité intrinsèque avec les zones de contribution.
Le titulaire fournira et commentera les documents suivants :
Carte du champ de contribution à l’alimentation du captage (1/25000ème),
Carte de vulnérabilité intrinsèque mise en relation avec les zones de
contribution du B.A.C (1/25000ème),
Vulnérabilité intrinsèque secondaire.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 28 / 36
5.3.8 Identification des risques
L’objectif est de définir les secteurs les plus à risques du bassin d’alimentation du
captage (ou les zones d’actions prioritaires dans le cadre d’un programme d’actions).
Par croisement des données issues de la carte de la vulnérabilité du secteur d’étude
et des pressions (d’origine agricole et non agricole), et par avis d’expertise étayé, le
titulaire produira, commentera et explicitera la représentation spatiale des différentes
zones prioritaires à prendre en compte dans la construction du programme de
protection du captage.
Le titulaire devra également repérer les zones où les pratiques et modes d’occupation
du sol actuels devront être préservés pour éviter l’apparition d’une vulnérabilité plus
forte dans le futur.
Le titulaire devra produire une carte des risques (1/25000ème) à l’échelle du bassin
d’alimentation du captage positionnant les différents niveaux de vulnérabilité et les
espaces pour lesquels les modes d’occupation du sol actuels devront être préservés
et ceux pour lesquels des mesures et des aménagements devront être réalisés.
5.3.9 Rendus attendus
Le rendu intermédiaire comprendra l’ensemble des pièces graphiques listées
précédemment et en particulier :
Carte des éléments paysagers du bassin d’alimentation des captages
(1/25000ème),
Une carte des sols et des pentes (1/25000ème),
Carte de l’occupation des sols et des éléments à risque (1/25000ème),
Typologie des sols (aptitude à limiter la propagation de polluants),
Cartes des circulations de l’eau en fonction de périodes climatiques
caractéristiques du site (1/25000ème),
Carte de vulnérabilité du bassin d’alimentation du captage (1/25000ème)
définissant un zonage de sensibilité du milieu lié à l’occupation des sols et aux
circulations de l’eau. La notion de vulnérabilité devra également être rapprochée
de la notion de vitesse de migration des polluants (très rapide à lente),
Résultats et conclusions des enquêtes réalisées,
L’évaluation des risques de pollution par activité. Un classement et une
localisation des situations à risques seront réalisés par le titulaire,
Une évaluation des pratiques agricoles et une caractérisation des systèmes de
production agricole qui peuvent être mises en relation avec la problématique de
dégradation de la qualité de l’eau due aux nitrates, aux pesticides,
Une évaluation de la pression de pollution des pratiques et systèmes de
production exercée sur la ressource en eau, spatialiser et hiérarchiser les
pressions d’origine agricole,
Confirmer si les zones identifiées comme « prioritaires » (les plus vulnérables)
sont aussi là où les pressions agricoles sont les plus fortes,
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 29 / 36
5.4 PROGRAMME D’ACTIONS
Dans un premier temps, le titulaire s’attachera à recenser toutes les actions et
démarches de préservation et d’amélioration de la qualité de l’eau déjà mises en place
sur le territoire afin d’en connaître le contenu et de comprendre leurs fonctionnements,
les intervenants, les acteurs, les résultats…
Une synthèse des actions du PAT Adour 2008 – 2012 a été rédigé et est donnée en
annexe n°15 (source : Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées), elle porte sur :
l’historique, la liste des communes concernées, l’organisation, ses actions et ses
enjeux.
Puis, grâce aux étapes précédentes, le titulaire proposera un programme d’actions,
qui pourront notamment porter sur :
De la maîtrise foncière,
Des actions en zones industrielle et urbaine :
- Volet assainissement : réhabilitation des réseaux d’assainissement
collectifs existants, mises aux normes de STEU, mises aux normes des
dispositifs d’assainissement autonome, construction de système de
collecte et de traitement des eaux pluviales,
- Volet industriel et artisanal,
- Volet produits phytosanitaires à usage non agricole,
- Autre volet possible : Réhabilitation d’anciennes décharges d’ordures
ménagères ; Mise aux normes des forages existants et comblement des
forages abandonnés ; des actions en zone agricole : évolution des
systèmes d’exploitation, aménagement du corps de ferme et du
matériel de traitement, suivi et conseils, enherbement, boisement, une
station d’alerte avec un truitomètre, aménagement ou comblement des
forages agricoles...
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 30 / 36
Liste non exhaustive ci-dessous et un exemple de levier d’action.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 31 / 36
Pour le volet agricole, le titulaire se rapprochera des différents acteurs concernés dans
les démarches des aires d’alimentation des captages afin de donner un rendu
approprié. Il y aura notamment :
- La région, compétente pour décider de l’octroi des aides,
- Les acteurs du développement agricole : les réseaux des chambres
d’agriculture et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale
(ONVAR),
- Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER),
- Les acteurs de la filière (exemples : coopératives, négoces, restauration
collectives).
5.5 RESTITUTION DE LA PHASE 1
La phase 1 fera l’objet d’1 réunion intermédiaire de travail, 3 réunions de concertation
sur le volet agricole, d’un rapport et d’une réunion de restitution au comité de pilotage.
Au terme de la phase 1, le titulaire fournira un rapport intégrant tous les éléments
demandés précédemment et les données obtenues de manière à établir une véritable
définition de l’Aire d’Alimentation des Captages.
L’ensemble s’appuiera sur des cartographies explicites, des graphiques, des tableaux
de synthèse et tous les éléments demandés dans les paragraphes précédents.
L’Aire d’Alimentation des Captages sera clairement définie ainsi que leurs
vulnérabilités, ce qui permettra de déterminer le programme d’actions à engager.
Ce rapport sera définitif après prise en compte des éventuelles remarques et
observations du maître d’ouvrage et après validation du rapport corrigé par le maître
d’ouvrage.
6 TRANCHES OPTIONNELLES - PHASE 1
6.1 TO N°1 : AIDE À LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D'ACTION TERRITORIAL
(PAT)
Sur la base du programme d’actions, le titulaire établira et identifiera la marche à suivre
pour réaliser et mener à bien un Plan d’Action Territorial pour ce champ captant.
La méthodologie s’appuiera sur les recommandations méthodologiques des
protections des captages d’eau du ministère de la transition écologique, de
l’Agriculture et de la Santé Août 2021.
Le prestataire :
Listera l’ensemble des acteurs et décrira leurs rôles. La gouvernance devra être
précise en incluant des partenariats envisageables ;
Il évaluera les moyens humains et financiers à allouer pour ce PAT ;
Il donnera la projection et les objectifs prioritaires/intermédiaires des actions du
PAT à atteindre et en justifiera les durées de réalisation. Les propositions
s’orienteront en fonction du logigramme ci-dessous :
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 32 / 36
Au niveau analytique, il dressera la liste des molécules à détecter et la justifiera ;
Il décrira avec précision les études techniques et les suivis à mettre en place
sur le PAT. Un réseau de suivi de contrôle devra être prévu ;
Afin d’illustrer ces propositions, le titulaire réalisera une bibliographie
d’exemples concrets et applicables du champ captant. Il y abordera également
des idées innovantes ;
Il rendra un volet étayé sur l’impact social et la gestion des conflits dans la mise
en œuvre (début, pendant et jusqu’à l’aboutissement du PAT/projection). Des
concepts relatifs aux sciences humaines et sociales seront à inclure ;
Il proposera des prescriptions pour les différents documents d’urbanisme.
L’ensemble des points listés fera l’objet d’un rapport complet et étayé.
Cette mission comprendra 10 réunions de concertation et 1 réunion de
restitution au COPIL.
6.2 TO N°2 TRAÇAGES DE COURTE DUREE (RADIAL CONVERGENT)
Au minimum, il y aura 6 traçages et 2 points d’injection (soit 3 traçages avec 1 point
d’injection Hiis 1 et Hiis 2). Ils s’effectueront distinctement dans ces 3 conditions de
réalisation : en même temps que les essais de pompage, en état d’arrêt du pompage
et en état de marche du pompage.
Ces traçages pourront être effectués sur un piézomètre créé situé à proximité de
l’ouvrage de pompage.
À travers une réunion de travail spécifique, le titulaire justifiera le choix du traceur, les
pas de temps d’échantillonnage, la durée d’échantillonnage et les quantités à injecter.
Le titulaire fera valider au COPIL les emplacements retenus.
Ces traçages viendront compléter la connaissance des écoulements, la caractérisation
des propriétés hydro dispersives du milieu du champ captant.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 33 / 36
7 TRANCHE FERME - PHASE 2 : ETABLISSEMENT DU RAPPORT
PREALABLE A LA VISITE DE L’HYDROGEOLOGUE AGREE ET
ASSISTANCE LORS DE LA VISITE DE L’HYDROGEOLOGUE
AGREE
Le contenu du rapport préalable à la visite de l’hydrogéologue agréé est défini en
annexe 13. Le titulaire devra ainsi s’en servir de base.
Le titulaire se servira des investigations de terrain de l’AAC à l’établissement de
du rapport préalable.
Puis lors de la visite de l’hydrogéologue agréé, le titulaire assistera à la visite et il devra
porter assistance au maître d’ouvrage.
Si l’avis est défavorable, le titulaire devra reprendre l’ensemble des études
préalables, avec l’établissement d’un rapport modifié et ce jusqu’à obtention de
l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé.
Restitution de la phase 2 :
La phase 2 fera l’objet de 1 réunion intermédiaire de travail, d’un rapport et d’une
réunion de présentation au comité de pilotage.
Au terme de la phase 2, le titulaire fournira un rapport conformément à la méthodologie
donnée en annexe n°13. L’ensemble s’appuiera sur une cartographie explicite, des
graphiques et des tableaux de synthèse.
Ces rapports seront définitifs après prise en compte des éventuelles remarques et
observations du maître d’ouvrage et après validation du rapport corrigé par le maître
d’ouvrage.
8 TRANCHE FERME - PHASE 3 : REALISATION DU DOSSIER
D’ENQUETE PARCELLAIRE ET D’ENQUETE PUBLIQUE LIE AUX
PERIMETRES DE PROTECTION
L’état parcellaire comprend au maximum 600 parcelles.
Dans le cadre de la procédure les éléments présentés (synoptiques, tableaux,
etc) devront être à jours et datés de l’année à laquelle ils seront présentés.
8.1 OBJET DE LA PRESTATION
Le titulaire aura pour mission la réalisation des dossiers règlementaires nécessaires à
l’obtention de l’autorisation d’exploiter le champ captant destiner à l’alimentation en
eau potable, soit :
Le dossier de demande d’autorisation de prélèvement et d’utilisation d’eau
destinée à la consommation humaine,
Le dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique pour
les travaux de dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection,
Le dossier d’enquête parcellaire relatif au champ captant
Le dossier de compatibilité du document d’urbanisme.
Ces dossiers seront établis en vue de l’enquête conjointe portant sur :
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 34 / 36
L’autorisation des captages et de distribution des eaux destinées à la
consommation humaine,
L’autorisation de prélèvement et de travaux de dérivation des eaux
souterraines,
La déclaration d’utilité publique d’instauration des périmètres de protection,
La délimitation des terrains à acquérir et des terrains inclus dans les périmètres
de protection et des servitudes de passage.
Ils intégreront de plus les déclarations réglementaires au titre du Code de
l’Environnement (Article L214-1 et R214-1 et suivants).
8.2 DEROULEMENT ET METHODOLOGIE
Le contenu de ces dossiers est défini en annexe n°14. Le titulaire devra ainsi s’en
servir de base.
8.3 CONCERTATION PREALABLE
Le titulaire devra organiser et animer 3 réunions préliminaires de concertation, avant
le démarrage de l’enquête publique.
Les réunions rassembleront : les élus des communes concernées, les riverains, les
propriétaires des terrains, les fermiers, le syndicat de rivière, les associations pour la
protection de l’environnement...
8.4 RENDU ATTENDU
La phase 3 fera l’objet de 1 réunion intermédiaire de travail, 3 réunions de concertation
sur le volet agricole, de dossiers conformes à l’annexe n°14.
La méthodologie sera conforme à l’annexe n°14.
9 TRANCHE FERME - PHASE 4 : ASSISTANCE AU MAITRE
D’OUVRAGE LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE
LIEE AUX PERIMETRES DE PROTECTION
Le titulaire aura la responsabilité de suivre l’intégralité de la procédure de Déclaration
d’Utilité Publique et de veiller à son bon déroulement. Cette phase comprend 1 réunion
publique.
9.1 PUBLICITE
Après signature de l’arrêté préfectoral portant ouverture des enquêtes publiques et
parcellaires, la CATLP se chargera des mesures de publicité règlementaires (presse
et affichage), ainsi que du règlement des honoraires du Commissaire enquêteur et des
frais de publicité.
Le titulaire notifiera individuellement ledit arrêté à l’ensemble des propriétaires des
parcelles incluses dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée par lettre
recommandée avec demande d’accusé de réception, selon les formes prévues par la
règlementation. Il présentera également dans ce courrier l’objet de la procédure et son
déroulement, couplé à une note explicative du projet.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 35 / 36
Le titulaire contrôlera également les récépissés des accusés de réception.
9.2 ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE PENDANT LE DEROULEMENT DES
ENQUETES
Le titulaire animera et devra :
- Organiser et animer 1 réunion publique d’information destinée à mettre en
évidence l’intérêt de la procédure,
- Rédiger tous les documents nécessaires durant et à la suite de l’enquête
publique. Il s’agira notamment des réponses aux remarques formulées par le
Commissaire Enquêteur et le public.
En cas d’avis défavorable émis par le commissaire enquêteur, le titulaire devra
reprendre les dossiers d’enquête publique jusqu’à obtention d’un avis favorable.
9.3 PASSAGE DEVANT LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ENVIRONNEMENT, DES RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES
(CODERST)
Le titulaire devra établir la note de synthèse nécessaire à la présentation du dossier
devant le CODERST et devra assister à la séance d’instruction, pour réponse aux
questions éventuelles.
10 TRANCHE FERME - PHASE 5 : ASSISTANCE AU MAITRE
D’OUVRAGE APRES LA SIGNATURE DE L’ARRETE
PREFECTORAL LIE AUX PERIMETRES DE PROTECTION
10.1 NOTIFICATION DE L’ARRETE PREFECTORAL
Le titulaire procèdera à la mise à jour de l’état parcellaire, afin de prendre en compte
d’éventuels nouveaux propriétaires et d’éventuels découpages parcellaires.
Le titulaire devra notifier l’arrêté préfectoral à l’ensemble des propriétaires des
parcelles incluses dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée, par
lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
10.2 MODIFICATION DES DOCUMENTS D’URBANISME
Les documents d’urbanisme des différentes communes dont le territoire sera concerné
par les périmètres de protection immédiate et rapprochée, ainsi que les éventuels
chemins d’accès, seront à modifier dans un délai d’un an à compter de la notification
de l’arrêté préfectoral, afin d’y inclure les dispositions nouvelles créées.
Le titulaire rédigera et proposera également un arrêté de mise à jour des documents
d’urbanisme permettant d’intégrer l’ensemble des pièces modifiées suite à la
procédure de mise en compatibilité avec la déclaration d’utilité publique.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 36 / 36
11 DISPOSITIONS PARTICULIERES
11.1 EXPERTS MOBILISES (SI NECESSAIRE)
La liste des « experts » que le titulaire mobilisera pour la présente mission et les tâches
qui seront assignées à chacun d’eux devront être détaillées dans l’offre.
En cas d’indisponibilité de l’un de ces « experts » ou de changement d’affectation, le
titulaire en informera la CATLP et lui proposera un remplaçant dont les qualifications
et expériences seront au moins égales à celle de la personne initialement prévue.
L’absence de proposition d’un remplaçant, ou la proposition d’un remplaçant dont les
qualifications ou expériences seront insuffisantes constituera un motif de résiliation du
présent marché au tort du titulaire conformément à l’article 39 du CCAG – Prestation
Intellectuelles (approuvé par arrêté du 30 mars 2021) et ne donnera pas lieu à
indemnité.
11.2 RELATION ENTRE LE MAITRE D’OUVRAGE ET LE TITULAIRE
Le Maître d’ouvrage devra :
- Mettre à disposition du titulaire tous les éléments nécessaires à la bonne
conduite de l’opération,
- Faciliter l’accès aux différents sites.
Le titulaire devra :
- Faire valider au Maître d’Ouvrage les différents rapports,
- Informer le Maître d’Ouvrage de l’état d’avancement de l’étude.
11.3 UTILISATION DES RESULTATS - CONFIDENTIALITE
Le droit d’usage des résultats est consenti au Maître d’Ouvrage sans exclusivité.
La CATLP se réserve le droit d'utiliser les résultats de l’étude : elle pourra reproduire
les résultats des prestations en tout ou partie, en l’état ou modifiés, pour des études
internes à la CATLP, des études techniques diverses tels que des schémas directeurs,
générales, de faisabilités, travaux prescrits dans les déclarations d’utilité publique...
Le titulaire s’engage à garantir la confidentialité des informations et documents,
désignés comme tels par la CATLP, auxquels il aurait accès lors de l’exécution du
présent marché.
Le titulaire s’interdit de divulguer de quelque manière que ce soit, à des tiers, les
informations et documents précités sans autorisation préalable et expresse de la
CATLP. Il s’interdit, par ailleurs, d’utiliser ou d’exploiter de quelque manière que ce
soit, les informations ou documents précités, à d’autres fins que celles prévues par le
présent marché.
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les moyens appropriés pour garder
confidentiels les informations et documents précités. Il s’engage à faire respecter cette
clause de confidentialité par ses collaborateurs ou sous-traitants éventuels.
Les obligations de confidentialité demeurent pendant toute la durée du présent marché
et pendant les quatre ans qui suivent son expiration.
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
LOT N°1 : Services d’études de définition de l’aire d’alimentation des captages et suivi des procédures
administratives d’instauration des périmètres de protection 37 / 36
12 ANNEXES
Annexe n°1 : dossier de mise à l’enquête publique préalable à la DUP, Environnement,
Annexe n°2 : fiches techniques de synthèse établies dans le cadre du transfert de
compétence,
Annexe n°3 : rapports Annuels Du Délégataire (RAD) 2023,
Annexe n°4 : fiches ouvrages,
Annexe n°5 : synoptiques simplifiés réseaux et ouvrages,
Annexe n°6 : plan général du réseaux,
Annexe n°7 : Fiche commune AEAG,
Annexe n°8 : Plan d’actions réduction des pertes en eau TARBES SUD,
Annexe n°9 : Guide méthodologique, Protection d’aire d'alimentation de captage en
eau potable contre les pollutions liées à l'utilisation de fertilisants et de pesticides,
Annexe n°10 : Dossier départemental sur les risques majeurs, DDRM Hautes-
Pyrénées 65,
Annexe n°11 : Les processus de transfert des pesticides dans les sols : déterminants
et pistes d’actions,
Annexe n°12 Dossier départemental sur les risques majeurs, DDRM Hautes-Pyrénées
65,
Annexe n°13 Contenu du rapport préalable à la visite de l’hydrogéologue agrée,
Annexe n°14 Réalisation du dossier d’enquête parcellaire et d’enquête publique,
Annexe n°15 SYNTHESE CATLP SUR LE PAT - RESSOURCE EN EAU DE LA
CATLP – PLAINE ALLUVIALE DE L’ADOUR ACTION ET MOYEN MIS EN PLACE
DANS LE CADRE DU PAT,
Annexe n°16 Essai de pompage sur les champs captants des Syndicats Tarbes Sud
et Rivière Basse ; Deuxième partie – champ captant de Hiis
Annexe n°17 LEVES TOPOGRAPHIQUES SERVANT A LA MODELISATION DES
ECOULEMENTS ET TRACES D'ISOPIEZES DES PERIMETRES PROTECTION
(PP), AIRES ALIMENTATION CAPTAGES (AAC), EN NAPPE HAUTE ET EN NAPPE
BASSE, campagne nappe haute, 2026, ANTEA/TERRA
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.