Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

CCTP

FT_CCTP04 MEX.pdf · 8 522 mots · du marché « Réhabilitation énergétique des bâtiments tertiaires du site DGA Tech à Castelnau-le-Lez, incluant isolation des façades… », dossier de consultation officiel.

DGA TECH - FRANCE                  TRAVAIL

R ÉHABILITATION            DU SITE DE LA DGA TECH FRANCE                           TRAVAIL
231 avenue Clé ment Ader, Castelnau -Le -Lez, 34170


CCTP LOT 04 - MENUISERIES                               EXTERIEURES

March é : SICS2601




Maître d’ouvrage                   France Travail – DGA Tech
                                   Département Logistique Immobilier                 Sécurité

Mainteneur                         Vinci

Architecte   de conception         Atelier Besnault et Coffre

Architecte   d’exécution           EXM - Architectes

Bureau de contrôle                 Risk Control

SPS                                Risk Control

Bureau d'études thermique (BET)    BET Durand

Coordinateur    SSI                Aussilium




                                              DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                       CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                   Marché : SICS2601                            1/18
SOMMAIRE
1.1 PRÉSENTATION                                                                                  3
1.1.1 FRANCE TRAVAIL                                                                               3
1.1.2 DGA TECH FRANCE         TRAVAIL                                                              3
1.1.3 DÉPARTEMENT                                                                                  3
1.2 PRESCRIPTION         GÉNÉRALES                                                                4
1.2.1 Objet du marché                                                                              4
1.2.2 Description sommaire des ouvrages                                                            4
1.2.3 Rappel de la réglementation                                                                  4
1.2.4 Visites de site obligatoire                                                                  5
2.1 INSTALLATION           DE CHANTIER                                                            6
2.1.1 Plans d’exécutions    DOE et notes de calculs                                                6
2.1.2 Prototype                                                                                    6
2.2 DÉPOSE                                                                                        6
2.2.1 Bâtiment A                                                                                   7
2.2.2 Bâtiment B                                                                                   7
2.2.3 Locaux techniques      (LT)                                                                  7
2.3 MENUISERIES        BÂTIMENT      A                                                            8
2.3.1 CHASSIS F01                                                                                  9
2.3.2 CHASSIS F02                                                                                  9
2.3.3 CHASSIS F03                                                                                  9
2.3.4 CHASSIS F07                                                                                  9
2.3.5 CHASSIS F07 BIS                                                                             10
2.3.6 CHASSIS F08                                                                                 10
2.3.7 CHASSIS F08 BIS                                                                             10
2.3.8 CHASSIS F09                                                                                 10
2.3.9 CHASSIS FF01                                                                                11
2.3.10 CHASSIS FF02                                                                               11
2.3.11 CHASSIS FF03                                                                               11
2.3.12 CHASSIS PF01                                                                               11
2.3.13 CHASSIS PF03                                                                               12
2.3.14 EM02 - Issue de secours                                                                    12
2.3.15 Pose des Chassis                                                                           12
2.4 MENUISERIES        BÂTIMENT      B                                                            12
2.4.1 CHASSIS F04                                                                                 13
2.4.2 CHASSIS F05                                                                                 13
2.4.3 CHASSIS F06                                                                                 14
2.4.4 CHASSIS F10                                                                                 14
2.4.5 CHASSIS FF04                                                                                14
2.4.6 CHASSIS FF05                                                                                15
2.4.7 CHASSIS FF06                                                                                15
2.4.8 CHASSIS FF07                                                                                15
2.4.9 CHASSIS PF02                                                                                15
2.4.10 EM01 - Porte principale                                                                    16
2.4.11 Pose des chassis                                                                           16
2.4.12 Contacteurs de fenêtres                                                                    16
2.5 MENUISERIES        LOCAUX       TECHNIQUES                                                    16
2.5.1 CHASSIS F11                                                                                 17
2.5.2 CHASSIS F12                                                                                 17
2.5.3 CHASSIS F13                                                                                 17
2.5.4 Pose des chassis                                                                            18
2.6 STORES     INTERIEURS       (PSE : OPTION)                                                    18
2.6.1 Store vénitien                                                                              18




                                                             DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                      CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                  Marché : SICS2601                    2/18
1 DISPOSITIONS                                GÉNÉRALES

1.1 PRÉSENTATION

1.1.1 FRANCE              TRAVAIL
La pr ésentation est consultable via le lien suivant :
https://www.francetravail.org/francetravail/



1.1.2 DGA TECH                  FRANCE           TRAVAIL
La DGA TECH de France Travail est un établissement public autonome appliquant le code de la commande publique pour ses achats. Elle
gère l'un des systèmes d'information (SI) les plus sollicités de France, desservant des millions de demandeurs d'emploi, d'e ntreprises, d'agents
internes et de partenaires.

Le SI de France Travail est crucial pour ses missions, avec des millions de visites sur ses plateformes et des milliards d'actions utilisateur
chaque année. Il repose sur une infrastructure technique étendue, incluant des mainframes, des serveurs et des mi lliers d'équipements
informatiques répartis sur plusieurs sites et deux data centers.

La DGA TECH se concentre sur trois missions fondamentales : assurer la qualité, la fiabilité et la sécurité du SI, le faire évoluer en soutien des
enjeux de l'établissement et garantir sa durabilité en évitant l'obsolescence. Elle suit ces missions via des indicateurs de performance et des
enquêtes de satisfaction.

La sécurité du SI est une priorité, avec des millions d'attaques bloquées chaque année. La DGA TECH gère également un plan de projets
annuel et des programmes pluriannuels pour faire évoluer le SI en réponse aux impératifs réglementaires et stratégiques.
Pour assurer la durabilité du SI, la DGA TECH met à jour régulièrement une trajectoire d'architecture      et gère la dette technique. Elle
encourage l'innovation technologique et intègre des pratiques de responsabilité sociétale et environnementale.

La DGA TECH adopte des modes de fonctionnement         agiles et une organisation tournée vers les métiers et les usagers, avec des directions
produits et des pôles de compétences. Elle est implantée sur 12 sites en France métropolitaine et emploie environ 1 600 agents.



1.1.3 DÉPARTEMENT
Au sein de la DGA Tech, la Direction des Sites et des Centres de Compétences (DSCC) a pour mission d ’accompagner les différents sites et
Au sein de la DGA Tech, la Direction des Sites et des Centres de Compétences (DSCC) a pour mission d’accompagner      les différents sites et
centres de compétences    dans leurs besoins opérationnels et leur transformation. Elle contribue à garantir un environnem ent de travail
performant, sécurisé et adapté aux évolutions de l’organisation.

Rattaché à la DSCC, le département LIS (Logistique, Immobilier, Sécurité) accompagne l’ensemble des sites de la DGA Tech sur les volets
Logistique, Immobilier et Sécurité. Son rôle est d’appuyer les démarches de transformation et d’innovation tout en veill ant à l’homogénéité
des pratiques entre les différents sites. À ce titre, il intervient comme facilitateur et centre d’expertise auprès des acteurs locaux et contribue
fortement à la Qualité de Vie au Travail des collaborateurs.

Le département LIS est organisé par compétence sectorielle et met à disposition des sites son expertise spécialisée. Ses collaborateurs
accompagnent    les Responsables de Sites et Centres de Compétences (RSCC) ainsi que les Gestionnaires de Sites (GS) sur de s thématiques
clairement identifiées.

     •    L’équipe Logistique apporte son expertise dans la gestion des marchés nationaux et locaux, l’acquisition             et la mise à disposition   des
          équipements, du mobilier et des biens nécessaires au fonctionnement   des sites.
     •    L’équipe Immobilière contribue à la gestion, à l’optimisation          et à la valorisation   du patrimoine   immobilier   afin de répondre     aux
          enjeux d’évolution et de transformation de la DGA Tech.
     •    L’équipe Sécurité/Sûreté     accompagne     les sites sur l’ensemble des aspects liés à la sécurité des personnes,             des biens et des
          installations, en garantissant l’application des exigences réglementaires et des standards internes.

Dans le cadre d’un marché de travaux, le département LIS constitue un acteur central pour la définition, le pilotage et le suivi des opérations
d’aménagement, de rénovation ou d’adaptation des espaces de travail. Il veille à la prise en compte des contrain tes techniques, immobilières,
logistiques et de sécurité, tout en garantissant le respect des standards de France Travail et des orientations stratégiques de la DGA Tech.




                                                                  DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                           CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                       Marché : SICS2601                                                                        3/18
1.2 PRESCRIPTION                                  GÉNÉRALES

1.2.1 Objet du marché
Le présent document a pour principal objet de fixer les modalités techniques à respecter pour la fourniture et la mise en œuvre des matériaux
nécessaires dans le cadre de la rénovation thermique de l’ensemble des bâtiments Tertiaires de la DGA Tech France Travail.



1.2.2 Description                         sommaire                 des ouvrages
Sans que cette liste ne soit limitative, les travaux comprendront                    :

     •      Dépose des anciennes menuiseries et transmission à un centre de réemploi
     •      Pose des nouvelles menuiseries (en coordination avec le lot façade 03)
     •      Pose et raccordement des contacteurs de fenêtres existants (bâtiment B)



1.2.3 Rappel de la réglementation
Tous les ouvrages seront exécutés conformément      aux règles de l’art et aux prescriptions techniques en vigueur à la date de signature du
marché. Le présent lot comprend la dépose (si applicable), la fourniture, la pose et le réglage des menuiseries extérieu res (aluminium, bois
ou mixte) et des portes d’accès en verre, ainsi que le traitement de l’étanchéité périphérique, des raccords aux façades et de la zinguerie
associée (bavettes, solins).

Les ouvrages devront être conformes              notamment        aux textes et documents            suivants :

Textes réglementaires         généraux

     •      Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)
     •      Code du Travail : Pour les poses en hauteur, la manutention                     de grands vitrages et l’utilisation         de nacelles.
     •      Réglementation          Incendie : Classement        au feu des blocs -portes et des façades (Arrêté du 21/11/2002).
     •      Réglementation          Thermique    : Coefficient    Uw, le facteur solaire (Sw) et l’étanchéité            à l’air (Q4pa -surf).
     •      Accessibilité     PMR : Ouverture      des portes, hauteur des poignées, seuils et repérage des baies vitrées.
     •      Prescriptions      SPS et Contrôleur     Technique       : Stabilité des ouvrages

Normes et documents            techniques

Menuiseries Extérieures         :

     •      NF DTU 36.5 : Règles de l’art pour la mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures.
     •      NF DTU 39 : Règles de calcul et de mise en œuvre des ouvrages en verre (vitrages).
     •      NF EN 14351 -1 : Caractéristiques         des fenêtres et portes (marquage               CE obligatoire).
     •      Cahier des Prescriptions          Techniques    (CPT) : Systèmes d’étanchéité             périphérique.

Portes et Façades :

     •      NF EN 12424 / 12489 : Résistance           au vent, étanchéité         à l’eau et à l’air.
     •      NF P 20 -302 : Vitrages de sécurité (verre trempé, feuilleté) selon la destination                       et la surface.

Zinguerie   et Étanchéité       :

     •      NF DTU 40.41 et 40.44 : Travaux de couverture                en zinc et acier inoxydable            (bavettes, solins, rejingots).
     •      NF EN 12589 : Produits préfabriqués             d’étanchéité.

Fixations et Sécurité :

     •      NF P 18-218 : Ancrages dans le béton et la maçonnerie.
     •      Avis Techniques         (ATec) / DTA : Spécifiques       aux systèmes de pose (pose en tableau, en tunnel, en rénovation).

Prescriptions    complémentaires          :

     •      Certifications     : Marquage CE et certification         CSTBat ou ACERMI
     •      Justificatifs    : L’entreprise fournira les notes de calcul de résistance au vent, les justificatifs                     de performance   thermique   (Uw, Sw) et
            acoustique       (Rw), ainsi que les fiches de déclaration de performance (DOP).
                                                                                DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                         CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                                     Marché : SICS2601                                                                           4/18
     •    Plans : Respect des plans, des détails de jonction Façades -menuiserie et des calepinages                       validés par l’Architecte.
     •    Les Règles Professionnelles       de UNEF et de la FFB en vigueur ;
     •    Les Avis Techniques       (ATEC), Documents      Techniques         d’Application       (DTA) ou Procès -Verbaux ;
     •    Les pièces écrites et graphiques        du marché ;

L’entreprise devra vérifier la compatibilité     de ses ouvrages avec les supports existants (planéité, état des enduits anciens, présence
d’humidité, résistance à l’arrachement), la présence de réseaux traversants et prendre en compte l’ensemble des contraint es de mise en
œuvre (conditions météo, température,          hygrométrie, sécurité incendie lors des travaux à chaud), de stabilité, de maintenance          et
d’exploitation de l’ouvrage. Elle devra notamment garantir la continuité de l’isolation (traitement des ponts ther miques), l’étanchéité à l’eau
et à l’air de l’enveloppe extérieure, et la pérennité des raccordements aux menuiseries, toitures et ouvrages enterrés.

Mise en œuvre et Contrôle        L’entreprise   devra vérifier la compatibilité          des supports.

Elle garantira :

     •    L’étanchéité : Continuité parfaite de l’étanchéité à l’eau et à l’air
     •    La sécurité : Utilisation de vitrages conformes (sécurité choc, incendie si requis) et fixation robuste
     •    La durabilité : Protection      anticorrosion   des fixations et compatibilité             des matériaux
     •    La finition : Réglage précis des ouvrants, propreté des joints et absence de traces de silicone ou de mousse

Toute non -conformité        constatée   lors de la réception   devra être corrigée immédiatement                aux frais de l’entreprise.

Les plans de fabrication      et d’exécution    sont à transmettre     pour validation         avant toute commande.



1.2.4 Visites de site obligatoire
Visite de site obligatoire

Les informations données dans le présent CCTP, concernant l'existant et l’environnement      du projet, sont fournies                                 à titre indicatif   ; il
conviendra à chaque candidat de valider ces éléments pour garantir la bonne exécution de la prestation.

À cet effet, une visite de site obligatoire sera organisée suivant les stipulations du règlement de consultation. Les candidats devront
apprécier, au cours de la visite des sites tertiaires, la nature des prestations à exécuter, l’environnement         et les cond itions spécifiques de
réalisation. Toutes les difficultés que le titulaire est susceptible de rencontrer lors de l'exécution des prestations seront réputées être connues
et ne pourront donner lieu à aucune plus -value. Une attestation de visite sera remise à chaque candidat lors de la visite. Elle devra être
présente dans la réponse du candidat.




                                                                            DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                     CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                                 Marché : SICS2601                                                                               5/18
2 DESCRIPTIF                            DES OUVRAGES
2.1 INSTALLATION                            DE CHANTIER

2.1.1 Plans d’exécutions                       DOE et notes de calculs
Avant toute commande ou démarrage, l’entreprise soumettra pour validation écrite (architecte et bureau de contrôle) un dossier complet
comprenant : le planning d’intervention (mis à jour tous les 15 jours), les plans d’exécution et de calepinage (joints, alignements, ancrages,
points singuliers), les fiches techniques et les notes de calcul justificatives. Les menuiseries extérieures devront bénéficier d’un avis technique
en cours de validité.

Ce dossier devra être transmis 15 jours minimum avant l’intervention prévue. Cette validation est une condition suspensive absolue : aucun
travail ne pourra débuter sans celle -ci. En cas de défaut de transmission ou de validation, la facturation sera suspe ndue jusqu’à régularisation,
les retards induits restant à la charge exclusive de l’entreprise.

Localisation   : ensemble du projet.



2.1.2 Prototype
Avant toute généralisation, l’entreprise réalisera un prototype in situ représentatif (trame inférieure du bâtiment A) intégrant l’ensemble des
corps d’état : ossature bois, complexe isolant, bardage, menuiseries extérieures (dépose/repose), serrurerie, fi nitions extérieures (bavettes,
acrotères) et menuiseries intérieures (cadres, tablettes).

Le présent lot se mettra en relation avec le lot 03 façade s pour la coordination                et les lots 05 serrurerie, 06 second œuvre et 07 menuiseries
intérieures pour la réalisation de cet ouvrage.

Ce prototype vise à valider l’esthétique, la faisabilité technique, la performance thermique et l’étanchéité à l’air des liaisons. La validation
interviendra par la signature d’un procès -verbal (PV) conjoint (architecte, bureau de contrôle, maîtrise d’ouvr age) et servira de référence
absolue pour le chantier. Tout écart sur les façades définitives entraînera des reprises aux frais de l’entreprise. Les coûts de réalisation,
modifications et dépose sont inclus au forfait ; les délais de validation sont intégr és au planning général et aucun retard ne sera accepté en
cas de transmission tardive du dossier par l’entreprise.

Déroulement     en trois phases :

     1.    Phase 1 : Mise en œuvre et validation de la façade en partie basse.
     2.    Phase 2 : Mise en œuvre et validation de la façade en partie haute.
     3.    Phase 3 : Dépose d’une menuiserie intérieure et pose d’un cadre de finition pour vérifier les interactions                   intérieur/extérieur.

Nota : Le châssis utilisé pourra être un élément de stock (coloris différent si nécessaire),               l’objectif principal restant la validation   technique    et
esthétique globale.

Localisation   : Plan de prototype   joint au dossier - suivant plan architecte.


2.2 DÉPOSE
Installation de chantier et sécurisation Avant tout démarrage des travaux, l’entreprise devra assurer la mise en sécurité de la zone par
l’installation d’une clôture périmétrique réglementaire. Un état des lieux contradictoire sera établi. L’entreprise pro cédera aux vérifications
nécessaires auprès du coordonnateur      ou du titulaire du lot concerné concernant la consignation des réseaux et identifiera précisément le
passage des réseaux attenants.

Gestion des déchets et évacuation

 La logistique de collecte (bennes Bois/Métal/DIB) est assurée par le Lot 03 Façades , mais le présent lot reste seul responsable de ses déchets
(châssis, verre, emballages) jusqu’à leur traitement final. L’entreprise doit trier rigoureusement ses flux et fournir les BSD et attestations de
recyclage ou de réemploi (si applicable). Le paiem ent du décompte final est conditionné à la remise de ces justificatifs prouvant l’élimination
conforme de la totalité des déchets de menuiserie produits.

Réemploi : Les éléments réemployables seront transmis à la société MAS RÉEMPLOI (ou tout centre équivalent agréé). Coordonnées
plateforme : MAS RÉEMPLOI, 56 Avenue du Marché Gare, 34070 Montpellier. Contact : Clovis Denoual – 07 44 41 32 02 - horaires : du mardi
au vendredi 10h -12h30 / 14h -17h.

Le présent poste comprend la dépose soignée de l’ensemble des menuiseries existantes (châssis, dormants, volets, stores et accessoires)                             sur
l’ensemble du site, pour réemploi. Les prestations sont décomposées comme suit, conformément au DPGF :
                                                                      DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                               CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                           Marché : SICS2601                                                                              6/18
2.2.1 Bâtiment                  A
L’entreprise assurera la dépose exhaustive des menuiseries du bâtiment A strictement suivant le planning transmis, en coordonnant
étroitement ses interventions avec le lot Façades et la direction de France Travail. Le site étant occupé, l’entreprise garantit qu’aucune
ouverture ne restera sans protection nocturne ou en cas d’intempérie (bâches, contreplaqués à sa charge). Les horaires de travail (bruit,
poussière) seront validés 10 jours à l’avance pour ne pas perturber les usagers.

Réemploi et valorisation : c onformément à la hiérarchie des déchets, l’entreprise privilégiera le réemploi des menuiseries déposées. Les
éléments déposés avec soin (dormants et ouvrants intègres) seront stockés, protégés et transmis à un centre de réemploi agréé. L’entreprise
fournir a les certificats de prise en charge attestant de cette transmission. Seuls les éléments endommagés ou non valorisables seront dirigés
vers les filières de recyclage ou d’élimination adaptées, avec transmission des bordereaux de suivi de déchets (BSD).

Méthodologie de dépose : la dépose s’effectuera par une méthode destructive du dormant uniquement (si le réemploi n’est pas possible
pour le dormant) ou par dépose soigneuse (si le réemploi est validé), préservant l’intégrité des doublages intérieurs et des tableaux de
maçonnerie :

     •     Protection   : Mise en place systématique    de protections       au sol et sur les doublages    conservés.
     •     Dépose des ouvrants : Retrait des vantaux après démontage                des gonds ou axes.
     •     Sectionnement       des montants à la scie circulaire au droit des points de fixation, sans entailler le support mural.
     •     Extraction   : Retrait des éléments et arrachage soigneux des équerres de fixation résiduelles.
     •     Nettoyage et logistique : Évacuation immédiate        des gravats, brossage des tableaux, et conditionnement      des éléments destinés au
           réemploi pour transmission au centre agréé.

Localisation   : menuiseries   du bâtiment   A (hors murs rideaux).



2.2.2 Bâtiment                   B
L’entreprise assurera la dépose exhaustive des menuiseries du bâtiment B strictement suivant le planning transmis, en coordonnant
étroitement ses interventions avec le lot Façades et la direction de France Travail. Le site étant occupé, l’entreprise garantit qu’aucune
ouverture ne restera sans protection nocturne ou en cas d’intempérie (bâches, contreplaqués à sa charge). Les horaires de travail (bruit,
poussière) seront validés 10 jours à l’avance pour ne pas perturber les usagers.

Réemploi et valorisation : c onformément à la hiérarchie des déchets, l’entreprise privilégiera le réemploi des menuiseries déposées. Les
éléments déposés avec soin (dormants et ouvrants intègres) seront stockés, protégés et transmis à un centre de réemploi agréé. L’entreprise
fournir a les certificats de prise en charge attestant de cette transmission. Seuls les éléments endommagés ou non valorisables seront dirigés
vers les filières de recyclage ou d’élimination adaptées, avec transmission des bordereaux de suivi de déchets (BSD).

Méthodologie de dépose : la dépose s’effectuera par une méthode destructive du dormant uniquement (si le réemploi n’est pas possible
pour le dormant) ou par dépose soigneuse (si le réemploi est validé), préservant l’intégrité des doublages intérieurs et des tableaux de
maçonnerie :

     •     Protection   : Mise en place systématique    de protections       au sol et sur les doublages    conservés.
     •     Dépose des ouvrants : Retrait des vantaux après démontage                des gonds ou axes.
     •     Sectionnement       des montants à la scie circulaire au droit des points de fixation, sans entailler le support mural.
     •     Extraction   : Retrait des éléments et arrachage soigneux des équerres de fixation résiduelles.
     •     Nettoyage et logistique : Évacuation immédiate        des gravats, brossage des tableaux, et conditionnement      des éléments destinés au
           réemploi pour transmission au centre agréé.

Localisation   : menuiseries   du bâtiment   B.



2.2.3 Locaux techniques                            (LT)
L’entreprise assurera la dépose exhaustive des menuiseries des locaux techniques strictement suivant le planning transmis, en coordonnant
étroitement ses interventions avec le lot Façades et la direction de France Travail. Le site étant occupé, l’entreprise garantit qu’aucune
ouverture ne restera sans protection nocturne ou en cas d’intempérie (bâches, contreplaqués à sa charge). Les horaires de travail (bruit,
poussière) seront validés 10 jours à l’avance pour ne pas perturber les usagers.

Réemploi et valorisation : c onformément à la hiérarchie des déchets, l’entreprise privilégiera le réemploi des menuiseries déposées. Les
éléments déposés avec soin (dormants et ouvrants intègres) seront stockés, protégés et transmis à un centre de réemploi agréé. L’entreprise
fournir a les certificats de prise en charge attestant de cette transmission. Seuls les éléments endommagés ou non valorisables seront dirigés
vers les filières de recyclage ou d’élimination adaptées, avec transmission des bordereaux de suivi de déchets (BSD).

                                                                       DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                            Marché : SICS2601                                                           7/18
Méthodologie de dépose : la dépose s’effectuera par une méthode destructive du dormant uniquement (si le réemploi n’est pas possible
pour le dormant) ou par dépose soigneuse (si le réemploi est validé), préservant l’intégrité des doublages intérieurs et des tableaux de
maçonnerie :

     •     Protection     : Mise en place systématique          de protections      au sol et sur les doublages       conservés.
     •     Dépose des ouvrants : Retrait des vantaux après démontage                       des gonds ou axes.
     •     Sectionnement       des montants à la scie circulaire au droit des points de fixation, sans entailler le support mural.
     •     Extraction     : Retrait des éléments et arrachage soigneux des équerres de fixation résiduelles.
     •     Nettoyage et logistique : Évacuation immédiate                des gravats, brossage des tableaux, et conditionnement            des éléments destinés au
           réemploi pour transmission au centre agréé.

Localisation   : menuiseries    des locaux techniques       (LT).


2.3 MENUISERIES                             BÂTIMENT                      A
Caractéristiques     techniques   :

     •     Dormant      : Tunnel sur précadre bois (lot 03 façade s). Coordination                  avec le lot 03.
     •     Vitrage : Double vitrage isolant 4/16/4 argon, bas -émissif (Ug ≤ 1,0 W/m².K).
     •     Performance thermique : Uw = suivant dimensions                    et étude thermique.
     •     Rupture de pont thermique : ≤ 1,50 W/m².°C.
     •     Facteur solaire : Sw ≤ 0,34.
     •     Transmission     lumineuse : Tlw ≃ 0,42.
     •     Classement      A4 – E7B – VA3.
     •     Pas d’entrée d’air.


  TABLEAU      RÉCAPITULATIF          DES MENUISERIES       - BATIMENT         A

  Nom          Dimensions    (L x H) CM    Notes :                  UW                         VITRAGE                         SW          TLW


  F01          90 x 127                                             ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  F02          90 x 127                      Anti -effraction       ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  F03          90 x 205                      Anti -effraction       ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  F07          160 x 127                        2 vantaux           ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  F07bis       160 x 127                        2 vantaux           ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  F08          240 x 127                        3 vantaux           ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  F08bis       240 x 127                        3 vantaux           ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  F09          320 x 127                                            ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  FF01         90 x 127                                             ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  FF02         90 x 127                      Anti -effraction       ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  FF03         90 x 205                      Anti -effraction       ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  PF01         320 x 226                                            ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  PF03         90 x 217                                             ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42


  EM02         150 x 236                     Anti -effraction       ≤ 1,50 W/m².°C             Double VG 4/16/4 Argon          Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42



D’après l’étude thermique du BET Durand. Le présent CCTP ne dédouane pas l entreprise de la lecture de l’étude.



                                                                              DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                       CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                                   Marché : SICS2601                                                                  8/18
2.3.1 CHASSIS                     F01
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française — 900 x 1 270 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie        : 870 mm — pose sur béton et bois.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                     avec le lot 03.
     •     Accessoires : Tous les accessoires RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Vitrage : suivant tableau.
     •     Protection    : films conservés    jusqu’à réception.
     •     Interaction   avec une lisse de protection.

Localisation   : bâtiment     A - étage.



2.3.2 CHASSIS                     F02
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française — 900 x 1 270 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie        : 980 mm — pose sur béton et bois.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                     avec le lot 03.
     •     Accessoires      : Tous les accessoires   RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Vitrage : suivant tableau - vitrage sécurité 44/2 - RDC.
     •     Protection    : films conservés    jusqu’à réception.

Localisation   : bâtiment A - rez -de -chaussée.



2.3.3 CHASSIS                     F03
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française — 900 x 2 050 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie        : 980 mm — pose sur béton et bois.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                     avec le lot 03.
     •     Accessoires : Tous les accessoires RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Vitrage : suivant tableau - vitrage sécurité 44/2 - RDC.
     •     Protection    : films conservés jusqu’à réception.

Localisation   : bâtiment     A - rez -de -chaussée - hall d’entrée.



2.3.4 CHASSIS                     F07
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française - deux ouvrants — 1 600 x 1 270 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie : 870 mm — pose sur béton et bois.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                     avec le lot 03.
     •     Accessoires      : Tous les accessoires   RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Vitrage : suivant tableau.
     •     Protection    : films conservés    jusqu’à réception.
     •     Interaction   avec une lisse de protection.

Localisation   : bâtiment     A - étage - patio.
                                                                              DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                       CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                                   Marché : SICS2601               9/18
2.3.5 CHASSIS                     F07 BIS
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française - deux ouvrants — 1 600 x 1 270 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie       : 870 mm — pose sur béton et bois.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                 avec le lot 03.
     •     Accessoires : Tous les accessoires RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Vitrage : suivant tableau.
     •     Protection    : films conservés    jusqu’à réception.
     •     Interaction   avec une lisse de protection.

Localisation   : bâtiment     A - rez -de -chaussée - patio.



2.3.6 CHASSIS                     F08
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française - deux ouvrants + un fixe — 2 400 x 1 270 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie       : 870 mm — pose sur béton et bois.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                 avec le lot 03.
     •     Accessoires      : Tous les accessoires   RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Vitrage : suivant tableau.
     •     Protection : films conservés jusqu’à réception.
     •     Interaction avec une lisse de protection.

Localisation   : bâtiment     A - étage - patio.



2.3.7 CHASSIS                     F08 BIS
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française - deux ouvrants + un fixe — 2 400 x 1 270 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie       : 870 mm — pose sur béton et bois.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                 avec le lot 03.
     •     Accessoires : Tous les accessoires RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Vitrage : suivant tableau.
     •     Protection    : films conservés    jusqu’à réception.

Localisation   : bâtiment     A - rez -de -chaussée - patio.



2.3.8 CHASSIS                     F09
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française - deux ouvrants + deux fixes — 3 200 x 1 270 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie : 980 mm — pose sur béton et bois.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                 avec le lot 03.
     •     Accessoires      : Tous les accessoires   RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Vitrage : suivant tableau.
     •     Protection    : films conservés    jusqu’à réception.

Localisation   : bâtiment     A - rez -de -chaussée - patio.
                                                                          DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                   CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                               Marché : SICS2601               10/18
2.3.9 CHASSIS                     FF01
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Fixe — 1 270 x 900 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie        : 870 mm — pose sur béton et bois.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                  avec le lot 03.
     •     Accessoires : Tous les accessoires RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Vitrage : suivant tableau.
     •     Protection    : films conservés    jusqu’à réception.

Localisation   : bâtiment     A - étage.



2.3.10 CHASSIS                      FF02
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Fixe — 1 270 x 900 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie : 990 mm — pose sur béton et bois.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                  avec le lot 03.
     •     Accessoires      : Tous les accessoires     RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Vitrage : suivant tableau - 44.2 RDC.
     •     Protection    : films conservés    jusqu’à réception.

Localisation   : bâtiment     A - rez -de -chaussée.



2.3.11 CHASSIS                      FF03
L ’entreprise aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Fixe — 2 050 x 900 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie        : 980 mm — pose sur béton et bois.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                  avec le lot 03.
     •     Accessoires      : Tous les accessoires     RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Vitrage : suivant tableau - 44.2 RDC.
     •     Protection    : films conservés    jusqu’à ré ception.

Localisation   : bâtiment     A - rez -de -chaussée.



2.3.12 CHASSIS                      PF01
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Porte d’accès — 2 260 x 3 200 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie        : seuil PMR 20 mm.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                  avec le lot 03.
     •     Accessoires : Tous les accessoires RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Vitrage : suivant tableau - 44.2 RDC.
     •     Béquille double noire — poignée à 1 018 mm du bas de l’ouvrant.
     •     Ferme -porte adapté aux normes en vigueur.
     •     Protection    : films conservés    jusqu’à réception.

Localisation   : bâtiment     A - rez -de -chaussée - patio.
                                                                           DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                    CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                                Marché : SICS2601               11/18
2.3.13 CHASSIS                       PF03
L’entreprise    aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Porte d’accès — 2 170 x 900 mm — en aluminium.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie        : 180 mm hauteur étanchéité.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                      avec le lot 03.
     •     Accessoires : Tous les accessoires RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Béquille double noire — poignée à 1 018 mm du bas de l’ouvrant.
     •     Ferme -porte adapté aux normes en vigueur.
     •     Compatible        pour contrôle d’accès - contact sec - coordination                 mainteneur          France Travail.
     •     Protection    : films conservés      jusqu’à réception.

Localisation    : bâtiment     A - étage - terrasse.



2.3.14 EM02 - Issue de secours
L ’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Porte d’accès — 2 360 x 1 500 mm — en aluminium - tiercé - passage libre 930 mm.
     •     RAL 7013 / blanc intérieur — finition bicolore (au choix architecte).
     •     Allège maçonnerie        : seuil PMR 20 mm.
     •     Pose en tunnel sur précadre bois (lot 03 Façades ). Coordination                      avec le lot 03.
     •     Accessoires       : Tous les accessoires    RAL 7013 ou noir.
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase.
     •     Charnières : invisibles (pour qu’elles ne soient pas disquées).
     •     Vitrage : suivant tableau - 44.2 RDC.
     •     Béquille double noire — poignée à 1 018 mm du bas de l’ouvrant.
     •     Ferme -porte adapté aux normes en vigueur.
     •     Barre anti -panique horizontale         3 points pour porte en verre.
     •     Protection    : films conservés      jusqu’à réception.

Localisation : bâtiment A - issues de secours.
Ouvrant vers l’extérieur.



2.3.15 Pose des Chassis
Pose, étanchéité et finitions des menuiseries aluminium L’entreprise assurera la pose des menuiseries aluminium conformément        aux DTU
36.5, 36.6 et à la norme NF EN 14351 -1. Après vérification des supports et leur préparation, les menuiseries seront mises en œuvre avec des
cales incompressibles et une fixation mécanique respectant les entraxes réglementaires, sous protection de films.

Pour les poses en tunnel, l’intervention s’effectuera            sur précadre         bois (lot 03 Façades ), nécessitant             une coordination   stricte pour les relevés
de cotes et le traitement de l’interface.

L’étanchéité    à l’air et à l’eau du joint périphérique        sera garantie par un système « 3 en 1 » :

     •     Intérieur : Pare -vapeur collée sur le dormant et le support (tableau ou précadre).
     •     Cœur : Remplissage            par mousse polyuréthane        basse expansion         certifiée ou laine de roche, sans vides.
     •     Extérieur : Bande hydrofuge          et respirante   (pare -pluie). Les seuils feront l’objet d’un calfeutrement                   soigné.

Les finitions incluront le réglage précis des ouvrants, la pose de bagues de protection sur les poignées, le nettoyage complet des vitrages et
profilés, ainsi que les raccords plâtres ou enduits légers intérieurs si nécessaire. Un autocontrôle systématique de l’étanchéité à l’air (test à
la fumée ou dépressiomètre sur échantillon) sera réalisé avant réception.

Localisation    : Ensemble des menuiseries         du bâtiment     A.


2.4 MENUISERIES                                BÂTIMENT                    B
Caractéristiques     techniques      :


                                                                               DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                        CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                                    Marché : SICS2601                                                                               12/18
     •     Dormant       : Applique    extérieure ou tunnel, châssis en aluminium
     •     Vitrage : Double Vitrage Isolant 4/16/4 Argon, bas -émissif (Ug ≤ 1,0 W/m².K)
     •     Performance       thermique      : Uw ≤ 1,50 W/m².°C
     •     Rupture de pont thermique             : Uf ≤ 1,2 W/m².K
     •     Facteur solaire : Sw ≤ 0,34
     •     Transmission      lumineuse : Tlw ≃ 0,42
     •     Classement       A4 – E7B – VA3
     •     Pas d’entrée d’air


  TABLEAU      RÉCAPITULATIF          DES MENUISERIES       - BÂTIMENT       B

  Nom          Dimensions             Notes :          UW              VITRAGE                       SW          TLW
               (L x H) CM

  F04          90 x 145                                Uw ≤ 1,50       Double VG 4/16/4              Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                                       W/m².°C         Argon

  F05          90 x 167                                Uw ≤ 1,50       Double VG 4/16/4              Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                                       W/m².°C         Argon

  F06          90 x 167                    Anti -      Uw ≤ 1,50       Double VG 4/16/4              Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                        effraction     W/m².°C         Argon

  F10          90 x 145                                Uw ≤ 1,50       Double VG 4/16/4              Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                                       W/m².°C         Argon

  FF04         90 x 145                                Uw ≤ 1,50       Double VG 4/16/4              Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                                       W/m².°C         Argon

  FF05         90 x 167                                Uw ≤ 1,50       Double VG 4/16/4              Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                                       W/m².°C         Argon

  FF06         90 x 167                    Anti -      Uw ≤ 1,50       Double VG 4/16/4              Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                        effraction     W/m².°C         Argon

  FF07         90 x 90                                 Uw ≤ 1,50       Double VG 4/16/4              Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                                       W/m².°C         Argon

  PF02         90 x 250                                Uw ≤ 1,50       Double VG 4/16/4              Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                                       W/m².°C         Argon

  EM01         291 x 301                   Anti -      Uw ≤ 1,50       Double VG 4/16/4              Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                        effraction     W/m².°C         Argon




D’après l’étude thermique du BET Durand, le présent CCTP ne dédouane pas l’entreprise de la lecture de l’étude.



2.4.1 CHASSIS                     F04
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française — 900 x 1450 mm — en aluminium
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
     •     Allège maçonnerie          : 1040 mm — pose sur bois (MOB)
     •     Pose en tunnel
     •     Accessoires      : Tous les accessoires     RAL 7013 ou noir
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — Fiche -platine — Design carré — Poignée avec embase
     •     Vitrage : suivant tableau
     •     Protection      : films conservés    jusqu’à réception.
     •
Localisation   : Bâtiment B - Attique



2.4.2 CHASSIS                     F05
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française — 900 x 1670 mm — en aluminium
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
                                                                            DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                     CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                                 Marché : SICS2601                            13/18
     •     Allège maçonnerie       : 770 mm — pose sur bois (MOB)
     •     Pose en applique extérieure
     •     Accessoires     : Tous les accessoires   RAL 7013 ou noir
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — Fiche -platine — Design carré — Poignée avec embase
     •     Vitrage : suivant tableau
     •     Protection     : films conservés   jusqu’à réception
     •     Lisse de protection

Localisation   : Bâtiment B - R+1



2.4.3 CHASSIS                     F06
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française — 900 x 1670 mm — en aluminium
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
     •     Allège maçonnerie : 770 mm — pose sur béton
     •     Pose en applique extérieure
     •     Accessoires     : Tous les accessoires   RAL 7013 ou noir
     •     Châssis : Ouvrant suivant plan — Fiche -platine — Design carré — Poignée avec embase
     •     Vitrage : suivant tableau 44.2 — RDC
     •     Protection     : films conservés   jusqu’à réception
     •     Lisse de protection

Localisation   : Bâtiment B - RDC



2.4.4 CHASSIS                     F10
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française — 900 x 1670 mm — en aluminium
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
     •     Allège maçonnerie       : 770 mm — pose sur béton
     •     Pose en applique extérieure
     •     Accessoires     : Tous les accessoires   RAL 7013 ou noir
     •     CHASSIS       : Ouvrant suivant plan — Fiche -platine — Design carré — Poignée avec embase
     •     Vitrage : suivant tableau
     •     Protection : films conservés       jusqu’à réception
     •     Interaction     lisse de protection
     •     Attention     : embrasure   biseauté

Localisation   : Bâtiment B - PATIO



2.4.5 CHASSIS                     FF04
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Châssis fixe — 900 x 1450 mm — en aluminium
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
     •     Allège maçonnerie       : 1040 mm — pose sur ossature bois (MOB)
     •     Pose en tunnel
     •     Accessoires     : Tous les accessoires   RAL 7013 ou noir
     •     CHÂSSIS       : Ouvrant suivant plan — Fiche -platine — Design carré — Poignée avec embase
     •     Vitrage : suivant tableau
     •     Protection     : films conservés   jusqu’à réception.

Localisation   : Bâtiment B - Attique




                                                                          DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                   CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                               Marché : SICS2601               14/18
2.4.6 CHASSIS                   FF05
L ’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Châssis fixe — 900 x 1670 mm — en aluminium
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
     •     Allège maçonnerie      : 770 mm — pose sur béton
     •     Pose en applique extérieure
     •     Accessoires : Tous les accessoires      RAL 7013 ou noir
     •     CHÂSSIS      : Ouvrant suivant plan — Fiche -platine — Design carré — Poignée avec embase
     •     Vitrage : suivant tableau
     •     Protection    : films conservés   jusqu’à réception.

Localisation    : Bâtiment B - R+1



2.4.7 CHASSIS                   FF06
L’entreprise    aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Châssis fixe — 900 x 1670 mm — en aluminium
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
     •     Allège maçonnerie : 770 mm — pose sur béton
     •     Pose en applique extérieure
     •     Accessoires    : Tous les accessoires   RAL 7013 ou noir
     •     CHÂSSIS      : Ouvrant suivant plan — Fiche -platine — Design carré — Poignée avec embase
     •     Vitrage : suivant tableau 44.2 - RDC
     •     Protection    : films conservés   jusqu’à réception.

Localisation    : Bâtiment B - RDC



2.4.8 CHASSIS                   FF07
L ’entreprise aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Châssis fixe — 900 x 1670 mm — en aluminium
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
     •     Allège maçonnerie      : 2860 mm — pose sur béton
     •     Pose en applique extérieure
     •     Accessoires    : Tous les accessoires   RAL 7013 ou noir
     •     Châssis : Ouvrant — ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase
     •     Vitrage : suivant tableau
     •     Protection    : films conservés   jusqu’à ré ception.

Localisation    : Bâtiment B - Escalier



2.4.9 CHASSIS                   PF02
L’entreprise    aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française — 900 x 1670 mm — en aluminium
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
     •     Allège maçonnerie      : 2860 mm — pose sur béton
     •     Pose en applique extérieure
     •     Accessoires : Tous les accessoires      RAL 7013 ou noir
     •     Châssis : Ouvrant — ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase
     •     Vitrage : suivant tableau
     •     Béquille double noire — poignée à 1018 mm du bas de l’ouvrant
     •     Ferme -porte adapté aux normes en vigueur
     •     Protection    : films conservés   jusqu’à réception.

Localisation    : Bâtiment B - Rez -de -chaussée - patio
                                                                          DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                   CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                               Marché : SICS2601               15/18
2.4.10 EM01 - Porte principale
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Un ensemble vitré avec imposte — 3010 x 2910 mm — en aluminium
     •     Deux battants ouvrants vers l’extérieur — 2200 mm x 1800 mm
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
     •     Allège maçonnerie : 0 mm — pose sur béton
     •     Pose en applique extérieure
     •     Accessoires    : Tous les accessoires    RAL 7013 ou noir au choix de l'architecte
     •     Charnières    : invisibles (pour qu’elles ne soient pas disquées)
     •     Vitrage : 44.2 RDC
     •     Ouverture     : Bâton de maréchal — à 1018 mm du bas de l’ouvrant
     •     Ferme -porte adapté aux normes en vigueur
     •     Compatible pour contrôle d’accès — contact sec — coordination                           mainteneur      France Travail — les percages seront dus au présent
           lot, compris gâches et ventouses si nécessaire.
     •     Protection    : films conservés jusqu’à réception.

Localisation   : Hall d’accès - porte principale     - Ouvrant vers l’extérieur Suivant plans architectes



2.4.11 Pose des chassis
Pose, étanchéité     et finitions des menuiseries     aluminium

L’entreprise assurera la pose des menuiseries aluminium conformément aux DTU 36.5, 36.6 et à la norme NF EN 14351 -1. Après vérification
des supports et leur préparation, les menuiseries seront mises en œuvre avec des cales incompressibles et une fixation m écanique respectant
les entraxes réglementaires, sous protection de films.

L’étanchéité   à l’air et à l’eau du joint périphérique       sera garantie par un système « 3 en 1 » :

     •     Intérieur : bande adhésive haute résistance          (pare -vapeur) collée sur le dormant et le tableau.
     •     Cœur : remplissage         par mousse polyuréthane         basse expansion         certifiée ou laine de roche, sans vides.
     •     Extérieur : bande hydrofuge        et respirante   (pare -pluie).

Les seuils feront l’objet d’un calfeutrement        soigné.

Les finitions incluront le réglage précis des ouvrants, la pose de bagues de protection sur les poignées, le nettoyage complet des vitrages et
profilés, ainsi que les raccords plâtres ou enduits légers intérieurs si nécessaire. Un autocontrôle systématique de l’étanchéité à l’air (test à
la fumée ou dépressiomètre sur échantillon) sera réalisé avant réception.

Localisation   : Ensemble des menuiseries       du bâtiment       B



2.4.12 Contacteurs                         de fenêtres
L’entreprise déposera, testera et nettoiera les contacteurs existants avant la dépose des menuiseries. Le réemploi systématique sur les
nouvelles menuiseries est exigé. Tout contacteur défectueux ne sera pas reposé mais strictement repéré sur un plan de DO E ; son
remplacement    sera différé et pris en charge ultérieurement     par la maîtrise d’ouvrage. L’entreprise assurera, en coordination avec le
mainteneur, les essais de validation avec la GTB et l’alarme. Tout matériel non réutilisé reste la propriété du maî tre d’ouvrage.

Localisation   : Ensemble des menuiseries       du bâtiment       B


2.5 MENUISERIES                              LOCAUX                   TECHNIQUES                               ET SALLES DE REUNIONS
Caractéristiques     techniques   :

     •     Dormant      : Tunnel châssis en aluminium
     •     Vitrage : Double Vitrage Isolant 4/16/4 Argon, bas -émissif (Ug ≤ 1,0 W/m².K)
     •     Performance     thermique      : Uw ≤ 1,50 W/m².°C
     •     Rupture de pont thermique          : Uf ≤ 1,2 W/m².K
     •     Facteur solaire : Sw ≤ 0,34
     •     Transmission lumineuse : Tlw ≃ 0,42
     •     Classement A4 – E7B – VA3

                                                                              DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                       CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                                   Marché : SICS2601                                                                     16/18
     •     Pas d’entrée d’air



                         TABLEAU    RÉCAPITULATIF          DES MENUISERIES        - BATIMENT       B-1

  Nom          Dimensions             Notes :                UW                     VITRAGE                     SW          TLW
               (L x H) CM

  F11          270 x 167                                     Uw ≤ 1,50              Double VG 4/16/4            Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                                             W/m².°C                Argon

  F12          90 x 167                                      Uw ≤ 1,50              Double VG 4/16/4            Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                        Anti -effraction
                                                             W/m².°C                Argon

  F13          90 x 167                                      Uw ≤ 1,50              Double VG 4/16/4            Sw ≤ 0,34   Tlw ≃ 0,42
                                                             W/m².°C                Argon




D’après l’étude thermique du BET Durand. Le présent CCTP ne dégage pas l entreprise de la lecture de l’étude.



2.5.1 CHASSIS                    F11
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française double et un fixe — 2700 x 1670 mm — en aluminium
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
     •     Allège maçonnerie : 780 mm — pose sur béton — enduit simple
     •     Pose en tunnel — neuf
     •     Accessoires     : Tous les accessoires    RAL 7013 ou noir
     •     Châssis : ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase
     •     Vitrage : suivant tableau
     •     Protection     : films conservés jusqu’à réception
     •     Interaction     avec lisses de protection

Localisation   : Locaux techniques      — salles de réunions



2.5.2 CHASSIS                    F12
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     2 fixes latéraux + 2 ouvrants centraux — 3600 x 1670 mm — en aluminium
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
     •     Allège maçonnerie       : 780 mm — pose sur béton — enduit simple
     •     Pose en tunnel — neuf
     •     Accessoires     : Tous les accessoires    RAL 7013 ou noir
     •     Châssis : ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase
     •     Vitrage : suivant tableau
     •     Protection     : films conservés   jusqu’à réception
     •     Interaction     avec lisses de protection

Localisation   : Locaux techniques      — salles de réunions



2.5.3 CHASSIS                    F13
L’entreprise   aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :

     •     Ouvrant à la française double — 1800 x 1670 mm — en aluminium
     •     RAL 7013 / Blanc intérieur — finition bicolore (au choix de l'architecte)
     •     Allège maçonnerie : 780 mm — pose sur béton — enduit simple
     •     Pose en tunnel — neuf
     •     Accessoires     : Tous les accessoires    RAL 7013 ou noir
     •     Châssis : ouvrant suivant plan — fiche -platine — design carré — poignée avec embase
     •     Vitrage : suivant tableau
                                                                           DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                    CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                                Marché : SICS2601                                        17/18
     •     Protection    : films conservés   jusqu’à réception
     •     Interaction   avec lisses de protection

Localisation   : Locaux techniques     (LT) — salles de réunions



2.5.4 Pose des chassis
Pose, étanchéité    et finitions des menuiseries     aluminium

L’entreprise assurera la pose des menuiseries aluminium conformément aux DTU 36.5, 36.6 et à la norme NF EN 14351 -1. Après vérification
des supports et leur préparation, les menuiseries seront mises en œuvre avec des cales incompressibles et une fixation m écanique respectant
les entraxes réglementaires, sous protection de films.

L’étanchéité   à l’air et à l’eau du joint périphérique      sera garantie par un système « 3 en 1 » :

     •     Intérieur : bande adhésive haute résistance         (pare -vapeur) collée sur le dormant et le tableau.
     •     Cœur : remplissage     par mousse polyuréthane         basse expansion         certifiée ou laine de roche, sans vides.
     •     Extérieur : bande hydrofuge       et respirante   (pare -pluie).

Les seuils feront l’objet d’un calfeutrement       soigné.

Les finitions incluront le réglage précis des ouvrants, la pose de bagues de protection sur les poignées, le nettoyage complet des vitrages et
profilés, ainsi que les raccords plâtres ou enduits légers intérieurs si nécessaire. Un autocontrôle systématique de l’étanchéité à l’air (test à
la fumée ou dépressiomètre sur échantillon) sera réalisé avant réception.

Localisation   : Ensemble des menuiseries       des locaux techniques         (LT)


2.6 STORES                   INTERIEURS                      (PSE : OPTION)

2.6.1 Store vénitien
L’entreprise aura à sa charge la mise en place des éléments suivants :
Fourniture et pose de stores vénitiens intérieurs manuels : lames aluminium (largeur 25 ou 50 mm), de teinte strictement identique aux
menuiseries (sur échantillon validé). Le système comprendra un coffre de tête compact, des guides fils tendeurs pour le m aintien des lames en
position ouverte, et une commande manuelle par cordon et tringle (ou baguette d’orientation). La pose s’effectuera en applique sur le dormant
ou en plafond selon configuration, avec fixation mécanique soignée. L’entreprise assurera le réglage parfait de l’horizontalité des lames et la
vérification des butées de fin de course. Le matériel devra être conforme aux normes NF et garantir une occultation modulable de la lumière.
Localisation : Ensemble des menuiseries




                                                                          DGA TECH FRANCE TRAVAIL
                                                                   CCTP     LOT 04 - Menuiseries extérieures
                                                                               Marché : SICS2601                                                18/18


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.