CCTP
CCTP_CNAF_Securisation_entree_IndA.docx · 5 037 mots · du marché « Fourniture, installation et maintenance d'un système d'accès sécurisé à l'entrée du site (tourniquet, portillon PMR,… », dossier de consultation officiel.
Marché à prix global et forfaitaire
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF)
32 Avenue de la Sibelle
75685 Paris Cedex 14
SÉCURISATION DE L’ENTRÉE EXTÉRIEURE DU SITE
Marché n°CCTP – Indice A
Cahier des Clauses Techniques Particulières
C.C.T.P.
Maître d’ouvrage (MOA)
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF)
Maitrise d’œuvre (MOE)
center5016500
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONTRACTUELLES PAGEREF _Toc233215984 \h 3
1.1 Objet du CCTP et périmètre des prestations PAGEREF _Toc233215985 \h 3
1.2 Contexte d’exécution et description de l’existant PAGEREF _Toc233215986 \h 5
1.3 Cadre réglementaire, normatif et technique PAGEREF _Toc233215987 \h 6
1.4 Documents contractuels de référence et hiérarchie des pièces PAGEREF _Toc233215992 \h 7
2. PRESCRIPTIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS PAGEREF _Toc233215993 \h 8
2.1 Contraintes d’intervention en site occupé et phasage PAGEREF _Toc233215994 \h 8
2.2 Période et délais d’intervention PAGEREF _Toc233215995 \h 8
2.3 Pilotage du projet PAGEREF _Toc233215996 \h 9
2.4 Etudes d’exécutions PAGEREF _Toc233215999 \h 9
2.5 Prestations forfaitairement incluses et sujétions PAGEREF _Toc233216002 \h 11
2.6 Qualité, nettoyage de chantier et gestion des déchets PAGEREF _Toc233216003 \h 11
2.7 Discordances et modifications en cours de travaux PAGEREF _Toc233216004 \h 11
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX PAGEREF _Toc233216005 \h 12
3.1 Travaux de dépose et de génie civil PAGEREF _Toc233216006 \h 12
3.2 Travaux de courants faibles et raccordements PAGEREF _Toc233216008 \h 13
4. DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS À FOURNIR, LIVRER ET INSTALLER PAGEREF _Toc233216009 \h 14
4.1 Tourniquet piéton / PMR bidirectionnel PAGEREF _Toc233216010 \h 14
4.2 Contrôle d’accès (compatible ALWIN) PAGEREF _Toc233216011 \h 15
4.3 Interphonie / visiophonie PAGEREF _Toc233216012 \h 15
4.4 Vidéosurveillance PAGEREF _Toc233216013 \h 15
4.5 Garde-corps PAGEREF _Toc233216014 \h 16
4.6 Portail d’accès véhicule PAGEREF _Toc233216015 \h 16
4.7 Asservissement SSI PAGEREF _Toc233216016 \h 16
4.8 Alimentation électrique (TGBT) PAGEREF _Toc233216017 \h 16
5. GARANTIE, FORMATION ET MAINTENANCE PAGEREF _Toc233216018 \h 17
5.1 Garantie PAGEREF _Toc233216019 \h 17
5.2 Formation PAGEREF _Toc233216020 \h 17
6. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc233216021 \h 17
6.1 Autocontrôles et opérations préalables à la réception PAGEREF _Toc233216022 \h 17
6.2 Mise en service et réception PAGEREF _Toc233216023 \h 17
6.3 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) PAGEREF _Toc233216024 \h 18
6.4 Mise à disposition des équipements PAGEREF _Toc233216025 \h 18
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONTRACTUELLES
1.1 Objet du CCTP et périmètre des prestations
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir l’ensemble des prestations de fourniture, pose, raccordement et mise en service requises pour la sécurisation de l’accès extérieur du site de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), dont le siège est situé au 32 avenue de la Sibelle, dans le 14ᵉ arrondissement de Paris. Le bâtiment accueille les fonctions de direction et les services centraux de la branche Famille de la Sécurité sociale.
Le bâtiment fait par ailleurs l’objet d’un projet de rénovation intérieure, conduit par un architecte et une maîtrise d’œuvre dédiée. Le présent marché porte exclusivement sur la sécurisation de l’entrée extérieure, et plus précisément sur le patio extérieur donnant accès vers la place, depuis le muret jusqu’au portail d’accès véhicule.
Le projet vise à filtrer efficacement les flux de personnes accédant au site et à améliorer la protection des personnes et des biens, par la mise en place d’un dispositif de filtrage piéton/PMR, le remplacement du portail véhicule existant, la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance et de contrôle d’accès, et le rehaussement des garde-corps.
Périmètre général des prestations incluses
Le Titulaire se verra confier une mission complète. Celle-ci englobe :
Les études d’exécution (EXE), calculs, calepinages et dessins d’exécution et de détail des ouvrages.
La fourniture de l’ensemble des matériels, équipements et matériaux neufs et conformes aux spécifications.
La dépose et l’évacuation en filière agréée des équipements et ouvrages existants.
La pose, l’installation et les raccordements de l’ensemble des systèmes.
Les essais, la mise en service et la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
Les travaux sont réalisés en site occupé, le maintien de l’accès au site devant être assuré durant toute la durée du chantier. Le Titulaire intègrera cette contrainte et proposera une méthodologie adaptée dans son mémoire technique.
Les obligations contractuelles d’exécution des travaux s’achèvent à la levée de la totalité des réserves formulées lors des operations de réception. La période de garantie de 2 ans décrites sur l’article 5 commencera à la date de réception des travaux.
Caractéristiques du marché
Le présent marché est un marché de travaux passé selon une procédure adaptée (MAPA), conclu à prix global et forfaitaire.
Conformément aux préconisations de l’étude de conception :
Le marché n’est pas alloti : l’aspect technique du projet et le nombre restreint d’intervenants sur site durant les travaux justifient un titulaire unique.
Aucune variante n’est admise sur le marché.
1.2 Contexte d’exécution et description de l’existant
Les équipements sont mis en œuvre dans le cadre d’un usage extérieur, à l’entrée de l’immeuble. L’état des lieux existant fait apparaître les problématiques de sécurité suivantes :
Le portail manuel de 8,5 m possède une hauteur d’environ 1,20 m, facilement franchissable par enjambement.
Les garde-corps présents sur le muret sont d’une hauteur de l’ordre de 2 m mais demandent à être rénovés et harmonisés.
Le portillon d’accès au site ne dispose pas d’accès PMR en tant que tel
La description technique des ouvrages et équipements existants (portail piéton, muret, portail d’accès véhicule, voie d’accès pompier, coffret gaz, bande de guidage au sol pour déficients visuels) est précisée dans les pièces graphiques et plans joints en annexe. Les éléments suivants sont à noter :
Ouvrage / équipement existant
Disposition au titre du marché
Portail piéton existant
Dépose et reprise par le Titulaire.
Portail d’accès véhicule existant
Dépose et remplacement (cf. article 4).
Coffret gaz (vide)
Dépose par le Titulaire.
Bande de guidage au sol (déficients visuels)
Dépose et repose si l’emprise chantier le nécessite, afin de préserver l’accessibilité PMR.
Voie d’accès pompier
Aucune installation de chantier ne pourra être implantée dans l’emprise de cette desserte d’accès des moyens de secours.
Platane Orientalis
L’arbre à côté du portillon sera depose pour les travaux mais sera hors périmètre du présent marché.
Solution de gestion des accès existante : le contrôle d’accès du site est géré via le logiciel ALWIN de chez ALCEA. L’ensemble des équipements mis en œuvre au titre du présent marché devra impérativement être compatible avec la dernière mise à jour de ce logiciel. Le système de vidéosurveillance repose sur une solution centralisée DAHUA, avec laquelle les nouveaux dispositifs devront être interopérables.
1.3 Cadre réglementaire, normatif et technique
Le Titulaire réalise l’ensemble de ses prestations dans le respect des règles de l’art, des lois, décrets, arrêtés, normes françaises et Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur à la date de remise de l’offre. L’énumération ci-après n’est pas limitative, le Titulaire restant responsable de l’application de tout texte concernant ses ouvrages.
1.3.1 Référentiels de sûreté (APSAD, ANSSI)
Les installations de sûreté devront être conçues, réalisées et certifiées conformément aux référentiels du Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) et aux recommandations de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).
Domaine technique
Référentiel exigé
Performance requise
Vidéosurveillance
Règle APSAD R82
Mise en œuvre conforme et permettant la délivrance d’une déclaration de conformité R82.
Contrôle d’accès
Référentiel APSAD R83
Installation conforme et permettant la délivrance d’une déclaration de conformité R83.
Sécurité des systèmes
Recommandations ANSSI
Les systèmes de contrôle d’accès et de vidéosurveillance suivent les guides ANSSI.
1.3.2 Normes électriques et autres règlements techniques
Les prestations respectent notamment les textes suivants :
NF C 15-100 (dernière édition) et guides UTE associés : installations électriques basse tension (CFO et infrastructures CFA).
NF C 15-103 (choix des matériels selon les influences externes), NF C 15-105 (sections de conducteurs et dispositifs de protection), NF C 15-106 (conducteurs de protection et liaisons équipotentielles).
NF C 15-443 et NF EN 62305-3 : protection contre les surtensions et la foudre.
NF EN 60204 / NF EN 12100 : sécurité des machines et protection des travailleurs.
Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail.
Réglementation relative à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) et Code du travail pour la sécurité des intervenants.
DTU établis par l’AFNOR et publiés par le CSTB, règlement sanitaire départemental, code de l’urbanisme et code de la construction et de l’habitation.
1.3.3 Conformité réglementaire en matière de données personnelles (RGPD)
Le dispositif de vidéosurveillance et de contrôle d’accès est soumis au cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et au contrôle de la CNIL. Le Titulaire intègre dans sa conception les obligations suivantes, dont la mise en œuvre opérationnelle relève de la responsabilité du MOA :
Vidéosurveillance : interdiction de visualiser les espaces privatifs (masquage caméra ou réglage d’orientation) et interdiction de filmer les voies publiques hors du périmètre de la CNAF.
Information du public : panneau d’affichage obligatoire à l’entrée signalant la surveillance des lieux ; conservation des images limitée à 30 jours maximum.
Contrôle d’accès par badge : dispositif hors champ biométrique (la biométrie est proscrite sur ce projet), relevant de la logique de responsabilisation, sans autorisation préalable de la CNIL.
Inscription au registre des traitements (finalité, base légale, catégories de données, destinataires) et information des agents, visiteurs et prestataires ; durée de conservation des logs proportionnée.
La conformité RGPD s’apprécie selon la logique de responsabilisation du responsable de traitement. Une analyse d’impact (AIPD) est à mener si le dispositif couvre des zones sensibles ou est combiné à d’autres traitements.
1.3.4 Autorisations d’urbanisme
Les travaux portant sur la modification de l’aspect extérieur (mur, clôture, portail), hors secteur patrimonial protégé, relèvent du régime de la déclaration préalable de travaux (art. R.421-17 du code de l’urbanisme) et non du permis de démolir. Le dépôt par une personne morale s’effectue de manière dématérialisée via le téléservice de la Ville de Paris (décret n° 2024-1043). Le Titulaire fait son affaire de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’exécution de ses travaux.
En cas de démolition / reconstruction, même à l’identique, un permis de construire (valant permis de démolir) peut être requis : point à vérifier avec les services de l’urbanisme de la Ville de Paris.
1.4 Documents contractuels de référence et hiérarchie des pièces
L’ensemble des prestations s’appuie sur un corpus documentaire que le Titulaire est réputé avoir consulté et intégré. En cas de contradiction entre les pièces, la hiérarchie est la suivante :
Le présent CCTP, qui constitue la pièce maîtresse et prévaut sur les autres pièces techniques ;
Les annexes (plans) et ses pièces graphiques associées
Dans le cas où les stipulations du présent CCTP ne correspondraient pas exactement aux indications des plans, notamment en ce qui concerne les dimensions, le Titulaire retient la solution la plus onéreuse et ne peut réclamer aucun supplément à ce titre.
2. PRESCRIPTIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS
2.1 Contraintes d’intervention en site occupé et phasage
Les travaux se déroulent en site occupé. Le maintien d’un accès sécurisé et d’un cheminement clair pour les usagers du site doit être garanti à tout moment, y compris durant la phase de remplacement du portail et d’installation du tourniquet. Ces contraintes sont réputées connues et ne donnent lieu à aucune plus-value.
Le Titulaire propose dans son mémoire technique un phasage détaillé garantissant la continuité d’activité, ainsi qu’un balisage complet de la zone de travaux durant toute la durée du chantier.
En cas d’indisponibilité d’une fonction de sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance) durant les travaux, le Titulaire met en place à ses frais une surveillance humaine compensatoire (agent de sécurité qualifié) jusqu’au rétablissement complet du service.
2.2 Période et délais d’intervention
Élément
Disposition
Période d’intervention
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
Travaux du week-end
Certaines opérations peuvent être exécutées le week-end si nécessaire, sous réserve d’accord du MOA.
Délai de preparation
1 mois (délai prévisionnel)
Délai d’exécution estimé
2 mois (délai contractuel arrêté en période de préparation).
Lieu d’exécution
32 avenue de la Sibelle – 75685 Paris Cedex 14.
2.2.1 Accès au lieu d’intervention
D’une manière générale, le titulaire devra informer le maître d’ouvrage de toute intervention liée au projet pour lequel il a été missionné.
left2286000Afin de garantir l’accès au site et afin de contribuer à la sécurité des biens et des personnes, le titulaire devra informer, par courriel, au minimum 24h à l’avance, le maître d’ouvrage, de l’intervention de ses équipes. Il précisera les noms, prénoms, contacts des intervenants, les horaires et lieu d’intervention. Les équipes devant intervenir dans les locaux du maître d’ouvrage devront être porteur de leur carte d’identification professionnelle (apparent) ou à défaut, d’un badge, indiquant le nom de l’entreprise, le nom, prénom et la photo de l’intervenant.
2.3 Pilotage du projet
2.3.1 Réunion de lancement
Dès notification, la réunion de lancement sera organisée. Elle aura pour objectif d’aborder les points suivants :
Présentation des différents interlocuteurs présents,
Cadrage administratif et financier,
Rappel du contexte et présentation des objectifs,
Planning de réalisation des prestations,
2.3.2 Réunion de chantier
Les réunions de chantier seront assurées par le maître d’ouvrage et son assistant. Elles seront effectuées à un rythme défini en fonction des besoins liés au projet et à son organisation. Lors de ces échanges, le titulaire du marché devra présenter systématiquement un planning à jour et l’état d’avancement ; un compte-rendu systématique sera émis à l’issue.
2.4 Etudes d’exécutions
Le titulaire réalisera l'ensemble des études d'exécution nécessaires à la parfaite réalisation des prestations. Ces études, compilées dans un Dossier d'Études d'Exécution (DEE), devront être complètes et feront l'objet d'une validation (visa) par le maître d'ouvrage avant tout début d'approvisionnement ou de travaux. Elles auront pour objectif de valider les choix techniques nécessaires à la mise en œuvre du projet et devront intégrer à minima les éléments détaillés ci-après.
2.4.1 Pièces graphiques
Plans d'implantation géoréférencés (format DWG - AutoCAD, échelle 1/200ème) qui indiqueront précisément l’implantation des dispositifs et les tracés des réseaux
Synoptiques généraux et détaillés du réseau, qui montreront l'architecture globale, les liaisons, les adresses IP, et les raccordements électriques,
Plans de cheminement des câbles en intérieur et extérieur, qui préciseront le type de câble, le type de support (fourreau, goulotte, chemin de cables),
Plans de calepinage de la baie où sera raccordé les dispositifs
2.4.2 Pièces écrites
Dossier technique des matériels : il regroupera l'ensemble des fiches techniques ("datasheets") des équipements proposés, leurs certificats de conformité (CE) et leurs garanties,
Plan de phasage et de gestion des nuisances : Il décrira la méthodologie d'intervention, le séquençage des travaux pour minimiser l'impact sur l'activité du site et les mesures de sécurité pour le public et le personnel.
2.4.3 Visa
4695825889000Le dossier d’études d’exécution devra à minima, comporter les éléments détaillés ci-dessus ; l’ensemble des documents devront être disponibles dans un format modifiable et mis à la disposition du maître d’ouvrage, par voie dématérialisée.
À l’issue de la transmission du dossier des études d’exécution, le maître d’ouvrage et son assistant procèderont à l’analyse et émettront un VISA. Il est à noter que dans le cadre du marché, la validation des études d’exécution (VISA) sera la condition sine qua non pour que le titulaire puisse procéder à la commande du matériel.
2.5 Prestations forfaitairement incluses et sujétions
Au-delà des prestations explicitement listées, le Titulaire réalise dans le cadre de son prix forfaitaire toutes les prestations annexes et sujétions permettant la parfaite réalisation des travaux. À l’occasion de la visite d’inspection commune préalable obligatoire, le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux, des moyens d’accès et de l’ensemble des difficultés d’exécution. Il ne pourra se prévaloir après signature du marché d’erreurs ou d’omissions.
Sont notamment incluses :
Toutes manutentions et coltinages des matériels et matériaux par tous moyens appropriés.
Tous travaux de percements, saignées, scellements, raccords et bouchages, y compris en béton armé.
Toutes fixations, suspentes et accessoires extérieurs galvanisés ; boulons et vis.
Tous travaux de soudure ou de découpe au chalumeau, soumis à permis feu délivré par le pouvoir adjudicateur.
Le remplacement des équipements et matériaux détériorés en cours de mise en œuvre.
Les dispositifs de sécurité des personnes (risques incendie et électrocution) durant les travaux.
2.6 Qualité, nettoyage de chantier et gestion des déchets
Le Titulaire est tenu à une obligation de résultat concernant la propreté constante de la zone d’intervention. Il assure le nettoyage du chantier au fur et à mesure de l’avancement, la protection du chantier jusqu’à la réception, ainsi que la gestion, la collecte, le transport en déchetterie publique et la valorisation des déchets et gravats issus des travaux, dans le respect des obligations de tri à la source. La traçabilité (bordereaux de suivi) est intégrée au DOE. Le réemploi des matériaux déposés est recherché dans la mesure du possible.
2.7 Discordances et modifications en cours de travaux
En cours de travaux, des prestations supplémentaires ou modificatives par rapport aux prescriptions du présent CCTP et au dossier d’études avant travaux validé par le MOA peuvent s’avérer nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage. Elles sont traitées conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives applicable.
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
Le Titulaire assure l’approvisionnement, l’acheminement, l’assemblage, le transport, la livraison, le déchargement à pied d’œuvre et l’installation des équipements décrits à l’article 4 du présent CCTP.
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder à un état des lieux contradictoire au démarrage et à l’achèvement du chantier, si nécessaire avec l’aide d’un huissier. Ce document officiel fera foi en fin de chantier et pourra servir en cas de non-respect des obligations et des engagements du titulaire.
Les éventuelles dégradations constatées seront à la charge du titulaire.
3.1 Travaux de dépose et de génie civil
Dépose du portail véhicule existant, du portillon et des garde-corps existants, avec évacuation des déblais.
Dépose du coffret gaz (vide) et dépose/reprise de la bande de guidage au sol si nécessaire.
Démolition d’une partie du muret existant pour l’intégration du tourniquet ; réfection du muret côté patio.
Création d’une encoche pour l’intégration des boîtes aux lettres et d’une encoche pour l’intégration du panneau CNAF dans les futurs barreaudages.
Dépose du pilier existant (0,4 m) et récupération du fourreau vers le PC sécurité pour le passage des câbles.
Mise en oeuvre d’un mur entre le portail et le future tourniquet d’accès
Rénovation du patio pour libérer l’espace devant le tourniquet.
Conservation et rénovation du muret existant pour intégrer les nouveaux garde-corps sur une hauteur de 2 m.
3.1.1 Sécurité des chantiers
Les prestations liées à la sécurité des chantiers sont à la charge du titulaire et sont comprises dans les prix de génie civil. Les chantiers devront satisfaire à l’ensemble des dispositions réglementaires relatives à la sécurité et notamment les suivantes :
La signalisation complète des chantiers, avec fourniture des balises, panneaux et barrières, leur remplacement en cas de disparition ou de destruction, ainsi que la surveillance des lieux,
La signalisation sera conforme aux instructions réglementaires relatives à la circulation publique que l’Entreprise est réputée connaître,
Le personnel devra être doté de baudriers ou de gilet rétro réfléchissant,
La présence de personnels de sécurité lors de mise en place d’une circulation provisoire lors des travaux, notamment sur le contrôle d’accès,
L’exécution des travaux devra tenir compte des obligations de voirie de la ville de Paris et du site CNAF, ainsi que des réseaux existants (DICT).
3.2 Travaux de courants faibles et raccordements
Mise en place d’une liaison électrique avec protection adaptée entre le TGBT et les organes de filtrage (tourniquet / PMR).
Fourniture et pose des câbles CFO-CFA sur l’ensemble des dispositifs (RS485, RJ45/FTP, 3G2,5 mm²…), incluant l’allongement du fourreau existant vers le PC sécurité.
Opérations d’installation, de raccordement, de paramétrage et de mise en service, sur les dispositifs de contrôle d’accès et de vidéosurveillance.
Essais et réglages avant réception et fourniture des livrables (POE et DOE).
4. DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS À FOURNIR, LIVRER ET INSTALLER
Les marques et références citées au présent article sont données à titre indicatif. Des équivalents pourront être proposés par le Titulaire, dans le strict respect des performances et des contraintes d’interopérabilité du présent CCTP et sur justification par fiche technique comparative.
4.1 Tourniquet piéton / PMR bidirectionnel
Fourniture et pose d’un tourniquets piétons simple passage avec portillon PMR attenant pour fonctionnement intensif et continu en entrée, sortie ou entrée/sortie, Tourniquet à 3 bras type LBAT10PMR ou équivalent, pour gestion des accès et garantie de l’unicité de passage avec caisson intégré dans la structure permettant l’intégration des contrôles d’accès. Caractéristiques attendues :
Fonctionnement intensif continu jusqu’à 20 passages par minute.
40913052984500Portillon PMR à ouverture 90°, dégageant un passage conforme à la réglementation PMR.
Voyant de passage intelligent avec éclairage LED basse consommation intégré.
Encombrement indicatif : largeur 2,9 m, profondeur 1,5 m ; alimentation 230 V.
Mise en place d’un socle avec les gaines liées au fonctionnement du dispositif.
Possibilité de déverrouillage manuel en sortie par bouton poussoir situé au PC sécurité ; temps d’ouverture réglable.
Caractéristiques techniques :
Structure tube acier galvanisé Ø90mm
Peinture totale polyester RAL 9010, pour une efficacité anticorrosion
Tambour en barreaudage tubes acier Ø40mm
Roulement à rouleaux coniques en bas du rotor / tambour avec système d’étanchéité renforcé en INOX pour préserver la fonctionnalité.
Toiture en ALUMINIUM avec dispositif d’évacuation des eaux pluviales
Sous le toit, intégration de spots d’éclairage à LEDs de chaque côté
En cas de coupure électrique, le tourniquet sera libre dans les 2 sens de passage ou verrouillé dans 1 sens et libre dans l’autre
Programmation modifiable sur site par l’installateur sans intervention du fabricant
Portillon PMR bi-directionnel intégré dans la même structure que le tambour, en barreaudage acier Ø40mm et bénéficiant des mêmes équipements (éclairage, toiture, contrôle d'accès et voyants)
Dimensions et poids :
Hauteur totale
Hauteur de passage
Largeur totale
Largeur de passage
Largeur de passage PMR
Profondeur
Poids
2384 mm
2000 mm
3090 mm
685 mm
920 mm
1782 mm
550 kg
Fonctions de sécurité attendues
Fonction anti-panique : en cas d’activation de l’alarme incendie, le mécanisme est déverrouillé dans les deux sens. Le système est asservi à la baie SSI. En cas de coupure de courant, le mécanisme d’ouverture et de fermeture est assuré sur batterie relais.
4.2 Contrôle d’accès (compatible ALWIN)
Fourniture d’un coffret automate IP compatible ALWIN, avec alimentation secourue séparée et cartes de gestion des lecteurs de badges (technologie DESFIRE) à positionner au PC sécurité. L’ensemble est impérativement compatible avec la dernière mise à jour du logiciel ALWIN du site.
right825500Fourniture de lecteurs de badges DESFIRE (type HID Signo 20 ou équivalent) en entrée et en sortie des deux dispositifs (tourniquet et accès PMR), avec reprise d’un lecteur existant — soit 2 lecteurs en entrée et 2 en sortie.
Tirage des liaisons RS485 entre les lecteurs et l’unité de traitement local (UTL) située au PC sécurité.
Intégration, paramétrage et mise en service sur l’installation existante, avec mise en place d’une interface IHM sur le poste ALWIN Client des hôtesses d’accueil permettant une commande à distance.
4.3 Interphonie / visiophonie
right51625500Le système de visiophonie sera positionné de manière à couvrir les besoins du tourniquet et de l’accès PMR. L’entrée dans le bâtiment doit pouvoir s’opérer par la platine d’appel et par lecteur de badge.
Fourniture et installation d’une platine compatible avec le système existant (type CASTEL IP 1 BP ou équivalent) en sortie de tourniquet / PMR, identique à celle réutilisée en entrée.
Tirage de 2 liaisons FTP réseau 4 paires entre les platines et la baie serveur du PC sécurité, avec suppression de la liaison SYT et des convertisseurs RS/IP.
Paramétrage et mise en service sur l’installation existante.
4.4 Vidéosurveillance
4.4.1 Caméra fixe multi-capteurs 180° - extérieure
Fourniture et positionnement d’une caméra multidirectionnelle 180° (type DAHUA ou équivalent) en fixation sur le tourniquet, interopérable avec le VMS DAHUA existant du site.
4481830825500Caméra multidirectionnelle à une seule adresse IP, champ de vision horizontal 180° et vertical 90°.
Câblage RJ45 jusqu’au PC sécurité ; intégration des nouvelles vignettes sur les écrans de contrôle du PC sécurité et de l’accueil.
Résolution : 1920 x 1080 pixels à 25 ips et au format 16/9,
Infrarouge : 30m,
Éclairement minimum :
0.16 lux à F1,4 (mode couleur),
0 lux avec IR activé (monochrome).
4.4.2 Caméra mini-dôme 5Mp avec IR – extérieure
Fourniture et positionnement d’une caméra type mini-dôme (type DAHUA ou équivalent) en fixation sur le mur ente portail et le tourniquet, interopérable avec le VMS DAHUA existant du site.
right444500Caméra dôme IP avec objectif fixe
Objectif 2,7-13,5mm
Câblage RJ45 jusqu’au PC sécurité ; intégration des nouvelles vignettes sur les écrans de contrôle du PC sécurité et de l’accueil.
Résolution : 2592x1944 - 5MP / 1080P
Infrarouge : 30m,
Éclairement minimum :
0.16 lux à F1,4 (mode couleur),
0 lux avec IR activé (monochrome).
4.5 Garde-corps
428180541148000Fourniture et pose de garde-corps à barreaudage en treillis (type OOBAMBOO de Normaclo ou équivalent), au design végétal et harmonieux, en conservation de l’esthétique de l’entrée :
Hauteur rehaussée jusqu’à 2 m ;
tube de diamètre 25 mm ; RAL au choix du MOA.
Linéaire prévisionnel de l’ordre de 12 ml de barreaudage en treillis.
Conformité norme P08-302 et NFP 01-012
Acier galvanisé traité anti-corrosion
Lisses horizontales soudées sur poteaux Diam.25mm
Embout de raccordement en aluminium
4.6 Portail d’accès véhicule
Fourniture et mise en place d’un portail sur-mesure de 8 m à 1 ventail, d’une hauteur de 2 m, avec ouverture vers l’intérieur, en intégration si possible d’une esthétique identique aux garde-corps mis en place.
Précisions sur les attentes attendues :
Il n’est pas prévu de commande électrique à distance pour ce portail. Un dispositif de verrouillage manuel sera mis en place. L’ouverture étant réalisée sur des occasions spécifiques ou pour l’entrée des secours.
Le système de gond et la ferronerie doivent pouvoir porter le poid du portail proposé (système anti-affaissement) et une garantie décennale est demandée.
La contrainte du site est également à prendre en compte puisque celui-ci possède une légère pente vers l’établissement.
Une note de calcul de resistance au vent sera demandée selon la norme NF EN 13241 et NF EN 12424 afin de prendre en compte cette contrainte.
Caractéristiques techniques :
Matériaux en acier galvanisé/thermolaqué ou aluminium avec traitement anti-corrosion obligatoire pour l’acier.
Remplissage si possible dans l’esthétique des gardes-corps propose pour la coherence globale
4.7 Asservissement SSI
Fourniture, tirage et raccordement d’une liaison par câble conforme aux normes C2 / CR1 (catégories R6, R7) pour le déverrouillage complet du tourniquet et de l’accès PMR en entrée/sortie.
Le câble est laissé en attente au droit de la baie SSI pour raccordement par le constructeur SSI ou son représentant. Le Titulaire contactera l’installateur SSI pour le raccordement, les tests et la rédaction des livrables certifiant la conformité du déverrouillage en cas de déclenchement incendie.
4.8 Alimentation électrique (TGBT)
Fourniture, tirage et raccordement d’une liaison électrique conforme à la norme NF C 15-100, avec mise en place d’une protection différentielle dédiée sur le TGBT situé dans le couloir à proximité du PC sécurité.
5. GARANTIE, FORMATION ET MAINTENANCE
5.1 Garantie
La période de garantie des équipements débute à compter de la date de réception sans réserve ou avec réfaction. Elle est fixée à deux (2) ans. Pendant toute cette durée, le Titulaire effectue à ses seuls frais, quelle que soit l’importance des travaux, tout renforcement, adjonction ou remplacement de matériels mal dimensionnés, mal adaptés ou défectueux. Le coût de la garantie est inclus dans le prix forfaitaire.
5.2 Formation
Dans un délai maximal de 10 jours ouvrés à compter de la réception, le Titulaire assure la formation des agents de la CNAF (responsable de la sécurité des personnes et des biens, agents du service maintenance et gestion des biens, agents de sécurité / SSIAP) sur le fonctionnement et l’utilisation des équipements. Un support complet détaillant les fonctionnalités et modes de fonctionnement est remis à chaque agent formé.
6. DISPOSITIONS FINALES
6.1 Autocontrôles et opérations préalables à la réception
Au cours des travaux, le Titulaire contrôle de lui-même la qualité, le bon fonctionnement et la conformité de ses ouvrages aux stipulations du présent CCTP. Il nomme dès le démarrage un responsable de l’autocontrôle, chargé notamment de vérifier la conformité des documents d’exécution, le respect des prescriptions des fournisseurs et le bon fonctionnement des équipements. L’autocontrôle se matérialise par des fiches d’autocontrôle (opérations définies par le COPREC), transmises au pouvoir adjudicateur lorsque les résultats sont dans la tolérance admise.
Une fois les travaux achevés, le Titulaire adresse une demande de réception par tout moyen donnant date certaine, accompagnée du DOE et de la date d’achèvement estimée. Les opérations préalables à la réception sont organisées dans un délai maximal de 10 jours ouvrés et portent au minimum sur la vérification de la conformité des travaux, la vérification qualitative et quantitative des matériels, la reconnaissance des ouvrages et la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons. Un procès-verbal est dressé sur-le-champ.
6.2 Mise en service et réception
Les opérations de mise en service comprennent le câblage, le paramétrage, la mise en réseau et la mise en ordre de marche des équipements. La mise en service est assurée sur site par le constructeur, ou par le Titulaire s’il est habilité par le constructeur, afin de garantir la conformité de l’installation et d’engager la garantie. En cas de malfaçon, le Titulaire reprend ou corrige immédiatement les équipements défectueux. La réception ne peut être prononcée qu’après remise du DOE complet ; les performances des équipements sont attestées par un certificat d’essais de sortie d’usine joint au DOE.
6.3 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Le Titulaire fournit un DOE complet en 3 exemplaires papiers et sur support informatique, mis à jour des éventuels travaux modificatifs. Les documents sont fournis au format natif (« .DWG » lisible AUTOCAD, « .XLS » / « .DOC ») et systématiquement numérisés au format PDF. Le DOE comporte au minimum :
La liste des plans, les schémas électriques et les plans de calepinage.
Les fiches techniques des matériels et équipements installés.
Les fiches d’autocontrôle, avec détail des installations effectuées.
L’attestation de vérification initiale des équipements et le certificat d’essais de sortie d’usine.
Les manuels d’utilisation, les notices d’entretien et de contrôle, et une note des marques, types, références et coordonnées des fournisseurs.
La réception des équipements ne peut être prononcée si l’ensemble de ces documents n’est pas remis de façon complète.
6.4 Mise à disposition des équipements
La mise à disposition des équipements a lieu après décision de réception sans réserve ou avec réfaction prononcée par le pouvoir adjudicateur.Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.