CCAP
2-CCAP.pdf · 17 851 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la requalification des espaces publics du centre-ville de Marseille - Phase 2 », dossier de consultation officiel.
Métropole Aix-Marseille Provence
Cahier des Clauses Administratives
Particulières (CCAP)
MARCHE COMPOSITE DE MAITRISE D’ŒUVRE
POUR LA REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE
PHASE 2
Numéro de la consultation : 71260027
SOMMAIRE
GENERALITES -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
INTERVENANTS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 5
MAITRISE D’OUVRAGE ............................................................................................................................ 5
CONDUITE D’OPERATION ........................................................................................................................ 5
CONTROLE TECHNIQUE .......................................................................................................................... 6
COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE .......................................................................... 6
2.4.1 Autres intervenants ........................................................................................................................ 6
2.4.2 Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants ................................. 6
DEFINITION DES PRESTATIONS ------------------------------------------------------------------------- 7
CONTENU .............................................................................................................................................. 7
DUREE DU MARCHE................................................................................................................................ 8
DELAIS D’EXECUTION ............................................................................................................................. 9
3.3.1 Délais d’exécution des éléments de mission ................................................................................. 9
3.3.2 Prolongation du délai d’exécution .................................................................................................. 9
3.3.3 Délais d’approbation des prestations d’études ............................................................................10
3.3.4 Délais de vérification en phase travaux .......................................................................................11
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE – UTILISATION DES RESULTATS ................................................12
CONDUITE DES PRESTATIONS PAR UNE PERSONNE NOMMEMENT DESIGNEE ............................................13
PRECISIONS TECHNIQUES PARTICULIERES CONCERNANT LES DONNEES GEOGRAPHIQUES .......................13
ORDRES DE SERVICE ...........................................................................................................................13
ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS ...........................................................................................14
CLAUSE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE ------------------------------------ 14
PUBLICS BENEFICIAIRES .......................................................................................................................15
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ............................................................................................................16
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES .............................................................................17
CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS D’INSERTION SOCIALE .........................................................18
GLOBALISATION DES HEURES D’INSERTION............................................................................................18
PENALITES POUR NON-RESPECT DE LA CLAUSE D’INSERTION SOCIALE ....................................................18
REGLEMENT DU MARCHE-------------------------------------------------------------------------------- 19
FORME DES PRIX .................................................................................................................................19
VARIATION DES PRIX DU MARCHE COMPOSITE........................................................................................19
5.2.1 Variation des prix de la partie « forfaitaire » du marché composite .............................................19
5.2.2 Variation des prix de la partie « accord-cadre » du marché composite .......................................21
5.2.3 Dispositions générales .................................................................................................................21
MODALITES DE FACTURATION ...............................................................................................................22
MODALITES DE FINANCEMENT...............................................................................................................24
MODALITES DE PAIEMENT .....................................................................................................................24
ACOMPTES ..........................................................................................................................................24
Métropole Aix-Marseille Provence Page 2 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
5.6.1 Présentation des acomptes pour la partie « forfaitaire » du marché composite ..........................24
5.6.2 Présentation des acomptes pour la partie « accord-cadre » du marché composite....................25
AVANCES ............................................................................................................................................25
RETENUE DE GARANTIE ........................................................................................................................25
DECOMPTE GENERAL ET SOLDE ............................................................................................................25
SOUS-TRAITANCE ------------------------------------------------------------------------------------------- 25
ASSURANCES ------------------------------------------------------------------------------------------------ 26
ASSURANCES DU MAITRE D’ŒUVRE .......................................................................................................26
ASSURANCES DU MAITRE D’OUVRAGE ...................................................................................................26
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE --------------------------------------------------------------- 27
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BONS DE COMMANDE ----------------------------------- 29
MODALITES D’EMISSION DES BONS DE COMMANDE .................................................................................29
MODALITES D’EXECUTION DES BONS DE COMMANDE ..............................................................................29
VARIATION DES PRIX DES PRESTATIONS TRAITEES A PRIX UNITAIRES.......................................................29
REGLEMENT - ACOMPTES ....................................................................................................................29
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MARCHES SUBSEQUENTS ------------------------- 31
MODALITES DE CONSULTATION DES MARCHES SUBSEQUENTS ................................................................31
MODALITES D’ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS .....................................................................32
PRIX DES MARCHES SUBSEQUENTS.......................................................................................................32
10.3.1 Dispositions générales .................................................................................................................32
10.3.2 Modalités de rémunération des missions de base : Études Préliminaires et Avant-Projet .........32
10.3.3 Modalités de rémunération des missions de base post Avant-Projet ..........................................33
10.3.4 Variation des prix des marchés subséquents ..............................................................................33
ACOMPTES ..........................................................................................................................................34
10.4.1 Missions de base .........................................................................................................................35
10.4.2 Prestations traitées à prix plafonds ..............................................................................................36
AVANCES ............................................................................................................................................36
10.5.1 Conditions spécifiques à la partie forfaitaire ................................................................................36
10.5.2 Conditions spécifiques à la partie accord-cadre ..........................................................................37
10.5.3 Clause de réexamen ....................................................................................................................39
ENGAGEMENT DU MAITRE D’ŒUVRE ------------------------------------------------------------ 39
ENGAGEMENT DU MAITRE D’ŒUVRE AU STADE DES ETUDES ...................................................................39
11.1.1 Conditions économiques d’établissement du coût prévisionnel des travaux : .............................39
11.1.2 Conséquence du non-respect de l’enveloppe prévisionnelle (EP) (respectivement du coût
prévisionnel EP’) ..........................................................................................................................40
ENGAGEMENT DU MAITRE D’ŒUVRE AU STADE DE LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX ...................40
11.2.1 Établissement du coût de référence des travaux (CR) à l’issue de la consultation des entreprises
.....................................................................................................................................................41
11.2.2 Conséquences du non-respect de l’engagement sur (EP’) .........................................................41
ENGAGEMENT DU MAITRE D’ŒUVRE EN PHASE D’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX.........................42
11.3.1 Engagement du maître d’œuvre sur le coût de référence (CR) et seuil de tolérance (S2) ..........42
Métropole Aix-Marseille Provence Page 3 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
11.3.2 Conséquence du non-respect de l’engagement ..........................................................................42
PENALITES ET PRIMES -------------------------------------------------------------------------------- 44
PENALITES ..........................................................................................................................................44
PRIMES ...............................................................................................................................................45
SUSPENSION DES PRESTATIONS EN CAS DE CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES
45
ADMISSION, REFACTION, AJOURNEMENT OU REJET ------------------------------------- 45
OBLIGATIONS DU MAITRE D’ŒUVRE ------------------------------------------------------------- 46
CESSION ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 46
RESILIATION ----------------------------------------------------------------------------------------------- 46
LITIGES ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 46
DEROGATIONS-------------------------------------------------------------------------------------------- 47
Métropole Aix-Marseille Provence Page 4 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
GENERALITES
Il s’agit d’un marché public de Maîtrise d’œuvre.
Il s’agit d’un marché public composite correspondant :
- Pour partie à un marché ;
- Pour partie à un accord-cadre au sens des articles R. 2162-2 et suivants du code de la
commande publique conclu avec un opérateur économique.
La partie accord-cadre sera exécutée en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie
par l'émission de bons de commande
Les stipulations du présent cahier des charges concernent un marché public de maîtrise d'œuvre de
conception et de suivi de réalisation passé conformément aux dispositions propres aux marchés publics
liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée contenues dans le code de la
commande publique (livre IV).
Le présent cahier des clauses administratives particulières fait référence au cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre (CCAG MOE), sauf dérogations
expresses récapitulées à l’Article 19 du présent CCAP.
L'ouvrage sur lequel porte la mission de maîtrise d'œuvre appartient à la catégorie des ouvrages
d'infrastructure.
L'opération nécessite un permis de construire et le recours obligatoire à un architecte.
INTERVENANTS
Maîtrise d’ouvrage
Ce dernier est désigné dans les pièces du marché indifféremment sous les noms de « Pouvoir
adjudicateur », « maître d’ouvrage » ou encore « personne publique ».
Le représentant légal du pouvoir adjudicateur est la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
(MAMP) ou son représentant, agissant par délégation.
Conduite d’opération
Au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence, la conduite d'opération est assurée par :
Le Pôle Infrastructures
Direction Générale Déléguée Mobilité Durable, Infrastructures et Voirie
BP 48014
13 567 Marseille Cedex 2
Le Pôle Infrastructures a en charge la gestion de toutes les problématiques liées aux infrastructures des
opérations : circulation, voirie, ouvrages d’infrastructures. Il pourra s’appuyer sur l’expertise de plusieurs
autres directions de MAMP (GEMAPI…). Elle sollicite aussi les services de la Ville de Marseille pour ce
qui relève de ses compétences (ex : espaces verts, mobiliers urbains, vidéo-protection, Police
Municipale, …).
Métropole Aix-Marseille Provence Page 5 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Contrôle technique
Les travaux qui feront l’objet des marchés passés à l’issue des études pourront être soumis au contrôle
technique dans les conditions prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-6 et aux articles R. 125-17 à R.
125-21 du code de la construction et de l'habitation.
Le contrôleur technique donnera son avis au maître d’ouvrage sur les problèmes d’ordre technique,
concernant notamment la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement, dans le cadre de l’utilisation d’un marché
métropolitain.
Coordination sécurité et protection de la santé
Les travaux qui feront l’objet des marchés passés à l’issue des études seront soumis aux dispositions
du code du travail (articles L. 4532-1 à L. 4532-18 et articles R. 4532-1 à R. 4532-98).
Ils relèvent de la deuxième catégorie au sens de l’article R. 4532-1 du code du travail.
Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sera désigné ultérieurement, dans
le cadre de l’utilisation d’un marché métropolitain.
2.4.1 Autres intervenants
D’autres entités interviennent dans le contexte de la requalification des espaces publics du centre-ville
et pourront être consultées dans le cadre de l’exécution du marché. A titre indicatif et non exhaustif, on
peut citer :
• ABF, DRAC, INRAP, …
• BMPM,
• DDSP (Police Nationale)
• Concessionnaires de réseaux métropolitains : SEMM, SERAMM
• Autres concessionnaires réseaux : RTE, ENEDIS, GRDF, ORANGE, NUMERICABLE / SFR /
COMPLETEL, opérateurs divers, …
• EFFIA, RTM ;
• Maitres d’ouvrages tiers sur des opérations connexes : SOLEAM, SLPA’IN
2.4.2 Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants
Dès la réunion de lancement, le maître d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs
missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés.
En application de l’article 3.9 du CCAG Maîtrise d’œuvre, les modalités de collaboration du maître
d’œuvre avec l’ensemble des prestataires du maître d’ouvrage concourant à l’opération sont précisées
lors de cette réunion.
Le maître d’ouvrage autorise le maître d’œuvre à échanger directement avec chacun des prestataires
désignés à toutes les étapes du projet.
En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l’un des autres intervenants, le maître
d’œuvre informe le maître d’ouvrage sans délais.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 6 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
DEFINITION DES PRESTATIONS
Contenu
Le présent marché consiste en la réalisation de missions de maîtrise d’œuvre (études et suivi travaux)
pour le projet de requalification des espaces publics du centre-ville de Marseille - phase 2.
Les spécificités particulières des missions ainsi que les fonctionnalités et les exigences des ouvrages à
réaliser sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières et dans le programme de
maîtrise d’œuvre joints au dossier.
La mission de maîtrise d’œuvre est composée :
• Des missions forfaitisées :
- MF1 – Elaboration d’un document-cadre complétant la « Charte de qualité
urbaine des espaces publics du centre-ville de Marseille » au regard des enjeux
de résilience climatique
- MF2 – Retour d’expérience et recherche prospective pour améliorer l’entretien
et la durabilité des revêtements de sols
- MF3 – Etude de faisabilité pour la mise en accessibilité et l’optimisation des
émergences du parking Gambetta
- MF4 – Gestion électronique des documents
• Des éléments de mission de maîtrise d’œuvre prévus aux articles R. 2431-24 à R. 2431-31 du
code de la commande publique :
- Etudes préliminaires (PREL) ;
- Etudes d'avant-projet (AVP) ;
- Etudes de projet (PRO) ;
- Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés
publics de travaux (ACT – DCE et ACT- Analyse des offres) ;
- Examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa (VISA) ;
- Direction de l'exécution des marchés publics de travaux (DET) ;
- Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) ;
- Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de garantie des plantations (AOR plantations) ;
- Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).
• Des missions complémentaires suivantes :
- MC1 – Étude de la trame circulatoire
- MC2 – Étude historique et patrimoniale
- MC3 – Assistance technique au montage des marchés de fouilles
archéologiques
- MC4 – Procédures réglementaires et demandes d’autorisation d’urbanisme
o MC4a – Examen au cas par cas
o MC4b – Dossier d’enquête publique
o MC4c – Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (DP, PA)
Métropole Aix-Marseille Provence Page 7 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
o MC4d – Dossier de demande de Permis de construire (PC)
- MC5 – Dévoiement des réseaux
o MC5a – Dévoiement des réseaux en phase conception
o MC5b – Dévoiement des réseaux en phase réalisation
- MC6 – Assistance à la concertation non réglementaire et communication
o MC6a – Assistance à la concertation non réglementaire
o MC6b – Assistance à la communication et à la relation avec les
riverains en phase travaux
- MC7 – Études parking Gambetta
o MC7a – Études de sécurité du parking en phase conception
o MC7b – Études de sécurité du parking en phase réalisation
o MC7c – SSI Conception
o MC7d – SSI Réalisation
- MC8 – Études d’infiltration des eaux pluviales
o MC8a – Diagnostic
o MC8b – Préconisations techniques
• Des missions à bon de commande suivantes :
- BC1 – Études de trafic
o BC 1.1 – Calcul de capacité d’un carrefour sans feu
o BC 1.2 – Calcul de capacité d’un carrefour à feux ≤ 12 flux
o BC 1.3 – Calcul de capacité d’un carrefour à feux > 12 flux
o BC 1.4 – Réalisation de simulation dynamique
o BC 1.5 - Réalisation de simulation statique
- BC2 – Documents graphiques et prestations de communication
o BC 2.1 – Conception de perspective
o BC 2.2 – Conception et production d’un panneau de communication
o BC 2.3 – Conception de plaquette
o BC 2.4 – Reproduction de plaquette
- BC3 – Diagnostic et vulnérabilité des avoisinants
- BC4 – Étude spécifique de bornage (y compris volet sureté/sécurité) des zones
piétonnes
Durée du marché
Le marché public est passé pour une durée de 5 ans à compter de sa notification.
Les bons de commande et marchés subséquents pourront être notifiés jusqu’au dernier jour de validité
du marché.
Le présent marché n'est pas reconductible.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 8 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Délais d’exécution
3.3.1 Délais d’exécution des éléments de mission
Pour la partie marché, les délais d'exécution des missions, exprimés en jours calendaires, sont
précisés ci-après :
Mission Délai d’exécution Point de départ Terme
MF1 – Elaboration
d’un document-cadre
complétant la « Charte
de qualité urbaine des OS prescrivant le
Remise du dossier
espaces publics du 6 mois démarrage de
provisoire MF1
centre-ville de l’élément de mission
Marseille » au regard
des enjeux de
résilience climatique
MF2 – Retours
d’expérience et
OS prescrivant le
prospective sur Remise du dossier
10 mois démarrage de
l’entretien et la provisoire MF2
l’élément de mission
durabilité des
revêtements de sols
MF3 – Etude de
faisabilité pour la mise
OS prescrivant le
en accessibilité et Remise du dossier
2 mois démarrage de
l’optimisation des provisoire MF3
l’élément de mission
émergences du
parking Gambetta.
Remise du dossier
MF4 – Gestion OS prescrivant le
d’archives conforme
électronique des 60 mois démarrage de
aux dispositions du
documents l’élément de mission
CCTP
Pour la partie exécutée sous la forme d’un accord-cadre, les délais d'exécution des missions,
exprimés en jours calendaires, sont précisés ci-après :
• La partie accord-cadre exécutée par la conclusion de marchés subséquents :
Les délais d’exécution seront précisés lors de la passation des marchés subséquents.
• La partie accord-cadre exécutée par l’émission de bons de commande :
Les délais d’exécution des prestations seront indiqués dans chaque bon de commande.
Chaque bon de commande indiquera son propre délai d’exécution.
Plusieurs commandes pourront être prescrites ou réalisées en même temps.
Le titulaire sera tenu d’exécuter les prestations à la date et dans le délai prévu par le bon de
commande.
3.3.2 Prolongation du délai d’exécution
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par la Métropole Aix-Marseille-Provence au
maître d’œuvre lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier et ne lui étant pas
imputable fait obstacle à l'exécution du marché dans les délais contractuels.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 9 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Il en est notamment ainsi si la cause qui met le maître d’œuvre dans l'impossibilité de respecter les
délais contractuels est le fait de la personne publique ou provient d'un événement ayant le caractère de
force majeure.
Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel
initialement prévu.
Par dérogation à l’article 15.3.2 du CCAG MOE, pour bénéficier d'une telle prolongation, il faut que
les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
- Le délai d'exécution ne soit pas épuisé au moment où la demande de prolongation est
formulée ;
- La demande de prolongation soit dûment effectuée auprès de la Métropole Aix-Marseille-
Provence par lettre recommandée avec accusé de réception (le maître d’œuvre dispose, pour
adresser cette demande, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle
sont apparues les causes du retard, ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas
où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours) ;
- Le maître d’œuvre apporte les preuves que les retards sont dus à des circonstances
imprévisibles ne résultant pas de son fait.
Pour l’application de l’article 15.3.5 du CCAG MOE, il est précisé que la durée prévisionnelle du chantier
sera déterminée en phase ACT-DCE. Ainsi, toute augmentation de la durée prévisionnelle du chantier
avant la mission ACT-DCE augmentera de fait la durée des missions d’exécution du MOE (VISA, DET,
OPC) sans que cela ne puisse ouvrir à une rémunération supplémentaire.
3.3.3 Délais d’approbation des prestations d’études
Le nombre d’exemplaires des dossiers provisoires et définitifs à fournir en version papier est précisé
dans le CCTP, pour chaque élément de mission.
Le maître d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents, dans le cadre de l'opération
envisagée.
Admission, réfaction, ajournement ou rejet
Suite aux opérations de vérifications, les décisions d'admission en l’état, d’admission avec observations,
d’ajournement, de réfaction ou de rejet sont prises dans les conditions prévues à l'article 20 du CCAG
Maîtrise d’œuvre.
Pour l’application de l’article 20.2 du CCAG de MOE, il est précisé que les rendus d’étude remis à l’issue
du délai contractuel des missions d’étude, seront considérés « provisoires ».
Pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission en l’état, d’admission avec
observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 45 jours
à compter de la remise du rendu provisoire.
Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme admise, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article 21 du CCAG
MOE.
Par dérogation à l’article 21.2 du CCAG MOE, le maître d’œuvre dispose d’un délai de 15 jours à
compter de la réception de la décision d’ajournement pour présenter les prestations mises au point suite
à la décision prononcée par le maître d’ouvrage dans le cadre des opérations de vérification.
À compter de la nouvelle présentation des prestations par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage
dispose à nouveau de la totalité des délais détaillés ci-avant pour procéder à leurs vérifications. À
l’issue, le maître d’œuvre sera tenu de reprendre ses prestations dans le délai de 15 jours indiqué ci-
avant, et ce autant de fois que nécessaire jusqu’à l’obtention de la décision d’admission en l’état,
(décision formelle ou tacite) ou d’admission avec observations.
Toutes les corrections / mises à jour des prestations effectuées par le maître d’œuvre jusqu’à la
décision d’admission sont réputées comprises dans le prix de la mission correspondante.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 10 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
En cas de retard dans la remise des prestations mises au point (nouvelles prestations), le maître
d’œuvre encourt des pénalités conformément aux dispositions de l’Article 12 du présent CCAP.
Les décisions de la Métropole (admission en l’état, admission avec observations, ajournement, réfaction
ou rejet) seront transmises au maître d’œuvre, soit par courrier recommandé avec accusé de réception,
soit par télécopie ou courrier électronique conformément aux dispositions prévues quant aux modalités
d’échanges dématérialisés du CCAG MOE.
Comptes-rendus de réunion
Le délai de rédaction et de transmission au maitre d’ouvrage des comptes-rendus de réunion (en phase
étude) est fixé à 10 jours calendaires. Les pénalités de retard sont fixées à l’Article 12 du présent CCAP.
3.3.4 Délais de vérification en phase travaux
Délai de transmission des compte-rendu
Au cours des travaux, le maître d’œuvre fournit le compte-rendu écrit et précis de chacune des réunions
et diffuse celui-ci à chaque intéressé (entreprises, CSPS, etc…) et au maître d’ouvrage, au plus tard
trois (3) jours après la réunion.
Pénalités pour retard
Les pénalités sont fixées à l’Article 12 du présent CCAP.
Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder, conformément à l’article 12 du CCAG applicable
aux marchés de travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur
et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.
Le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet au
maître d’ouvrage en vue du mandatement l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie également à
l'entrepreneur.
Délai de vérification et de transmission
Le délai de vérification et de transmission de l’état d’acompte au maître de l’ouvrage par le maître
d'œuvre est fixé à 10 jours calendaires à compter de la date de l'accusé de réception du document par
le maître d'œuvre ou du récépissé de remise. À cet effet, le maître d’œuvre devra faire apparaître dans
l’état qu’il transmet, la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.
La date de transmission de l’état d’acompte au maître de l’ouvrage sera attestée par un accusé de
réception ou par un récépissé.
Pénalités pour retard
Les pénalités sont fixées à l’Article 12 du présent CCAP.
Visa des études faites par les entrepreneurs
Lorsque les études d’exécution sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa du
maître d’œuvre. Le visa du maître d’œuvre ne dispense pas de l’obtention de l’avis du contrôleur
technique ou de tout autre organisme de contrôle choisi par le maître d’ouvrage.
Délai de vérification
Le délai de vérification par le maître d'œuvre des études d’exécution de l'entrepreneur est fixé à 10 jours
calendaires à compter de la date de l'accusé de réception du document par le maître d'œuvre ou du
Métropole Aix-Marseille Provence Page 11 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
récépissé de remise. À cet effet, le maître d'œuvre devra faire apparaître dans l’état qu’il transmet, la
date de réception ou de remise de chaque document d’étude produit par l’entreprise.
Pénalités pour retard
Les pénalités sont fixées à l’Article 12 du présent CCAP.
Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs
À l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l'entrepreneur et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépissé.
Après vérification et acceptation ou correction, le projet de décompte final devient le décompte final. À
partir de celui-ci, le maître d'œuvre établit le projet de décompte général et le transmet au maître
d’ouvrage.
Délai de vérification
Le délai de vérification du projet de décompte final et d'établissement du projet de décompte général et
de transmission au maître de l’ouvrage est fixé à 15 jours calendaires à compter de l'accusé de réception
du document ou du récépissé de remise. À cet effet, le maître d’œuvre devra faire apparaître dans l’état
qu’il transmet, la date de réception ou de remise du projet de décompte final de l’entrepreneur.
Pénalités pour retard
Les pénalités sont fixées à l’Article 12 du présent CCAP.
Si le maître d'œuvre n'a pas transmis au maître de l'ouvrage le projet de décompte final mentionné ci-
dessus dans les délais prescrits, le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il
fixe.
À l'expiration de ce délai, le maître de l'ouvrage peut faire vérifier le projet de décompte final aux frais
du maître d'œuvre défaillant.
Instruction des mémoires de réclamation
Délai d'instruction
Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 31 jours calendaires, à compter de la date de
réception par le maître d'œuvre du mémoire de réclamation de l’entrepreneur.
Pénalités pour retard
Les pénalités sont fixées à l’Article 12 du CCAP.
Droits de propriété intellectuelle – Utilisation des résultats
Il est fait application du chapitre 5 du CCAG Maîtrise d’œuvre.
Résultats :
En cas de résultats protégés par un droit de propriété intellectuelle relatif à des inventions et
connaissances technique, le maître d’œuvre fournit dès qu’il en obtention les titres de propriété et
octroie une licence d’utilisation à l’acheteur. Cette dernière est comprise dans son prix.
Connaissances antérieures :
L’utilisation des connaissances antérieures (standards ou non) donne lieu à une déclaration et un accord
préalable de son maître d’œuvre avant tout commencement d’exécution de la prestation concernée.
L’absence de réponse dans un délai de 30 jours par le propriétaire (maître d’œuvre) des connaissances
antérieures vaut autorisation d’utilisation.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 12 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Les échanges se formalisent par tout moyen permettant d’attester la date certaine de réception.
Conduite des prestations par une personne nommément désignée
Tout ou partie des prestations prévues au présent marché doit être exécutée par une personne
nommément désignée.
Le maître d’œuvre communiquera à la Métropole Aix-Marseille-Provence les noms et coordonnées de
son interlocuteur dans les 8 jours qui suivent la notification du marché.
Conformément à l’article 3.4.3 du CCAG Maîtrise d’œuvre, lorsque cette personne n'est plus en mesure
d'accomplir cette tâche, le maître d’œuvre doit :
- en informer sans délai le maître d'ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires afin
d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations ;
- proposer au maître d'ouvrage un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes
et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter
de la date d’information.
Le remplaçant proposé par le maître d’œuvre est considéré comme accepté par le maître d'ouvrage, si
celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la
communication mentionnée à l'alinéa précédent.
Si le maître d'ouvrage récuse le remplaçant, le maître d’œuvre dispose de trente jours pour proposer
un autre remplaçant.
Précisions techniques particulières concernant les données
géographiques
Les données nécessaires à la réalisation des études et en particulier de cartes / plans par le maître
d’œuvre et produites ou modifiées par lui devront être transmises au maître d'ouvrage sous format SIG.
Les préconisations attendues figurent dans l’annexe du CCTP « Préconisations techniques particulières
concernant les données géographiques ».
Les modalités de rendus seront précisées lors de la réunion de lancement de l'étude.
Ordres de service
Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux » (DET) le maître d'œuvre
est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des entrepreneurs.
Ces ordres de service ont pour objet d’assurer la direction technique et à la coordination du chantier.
Les ordres de service doivent être écrits, datés, numérotés, et signés puis notifiés à l'entrepreneur dans
un délai de 5 jours, avec copie au maître d’ouvrage, dans les conditions précisées à l'article 3.8 du
CCAG applicable aux marchés de travaux.
Pour être exécutoires, certains ordres de services nécessitent la validation préalable du maître
d’ouvrage. Ainsi, le maître d'œuvre ne peut émettre ces ordres de service qu'après avoir obtenu le
contreseing du maître d'ouvrage, valant accord de sa part.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 13 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Les cas dans lesquels la validation préalable du maître d’ouvrage est exigée sont les suivants :
La notification des dates de commencement des périodes de préparation et de démarrage de l’exécution
des travaux (article 18.1 du CCAG travaux) ;
La notification de l’affermissement d'une tranche optionnelle ;
La notification de prix nouveaux pour des ouvrages ou travaux non prévus (article 13 du CCAG travaux)
La notification de la prolongation du délai de réalisation des travaux (articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG
travaux) ;
La modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant (article 3.8.1 du
CCAG travaux) ;
La prescription de mesures de nature à déceler un vice de construction dans l’ouvrage (article 39.1 du
CCAG travaux) ;
La modification du programme initial entraînant une modification du projet.
Le maître d’œuvre est responsable du suivi de l’émission des ordres de service, y compris ceux signés
par le maître d’ouvrage. Il devra pour cela tenir à jour un registre des ordres de service. Quel que soit
le signataire, la numérotation des ordres de service sera commune.
Les ordres de service datés et signés sont adressés en copie au maître d'ouvrage afin qu’il puisse
s'assurer à tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.
Le démarrage des travaux sera déclenché par l'ordre de service établi par le maître d'ouvrage au maître
d’œuvre.
Arrêt de l’exécution des prestations
Les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques distinctes et sont assorties d’un montant.
Ainsi, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par l’acheteur, au terme de chacune de ces phases, soit
de sa propre initiative, soit à la demande du maître d’œuvre.
La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
CLAUSE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
La Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite utiliser sa commande publique comme un outil de lutte
contre le chômage et l’exclusion socio-professionnelle.
La démarche d’insertion constitue une condition d’exécution du marché en application de l’article
L. 2112-2 du code de la commande publique.
Seuls les marchés subséquents pourront prévoir la clause d'insertion sociale prévue au sein de cet
article.
Le non-respect par le titulaire de l'obligation d'emploi du public cible est sanctionné par les pénalités
définies à l’article 4.6.
En cas de licenciement économique ou de chômage partiel et sous réserve d’obtenir les documents
justificatifs validés par les services de l’Etat compétents (notamment DIRECCTE), le maître d’ouvrage
examinera la demande de l’entreprise de se voir exonérée de tout ou partie de ses obligations liées à
la clause sociale d’insertion.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 14 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Publics bénéficiaires
La clause d’insertion sociale doit bénéficier prioritairement aux personnes relevant des catégories
suivantes :
• Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système
scolaire depuis au moins 6 mois ;
- diplômés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système
scolaire ou de l'enseignement supérieur ;
- pouvant attester d’une inscription dans une formation diplômante en lien avec les
prestations du présent marché.
• Personnes en reconversion professionnelle diplômées depuis moins de 12 mois ou pouvant
attester d’une inscription dans une formation diplômante en lien avec les prestations du présent
marché.
La clause d’insertion sociale peut également bénéficier aux personnes relevant notamment des
catégories suivantes :
• Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
• Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE)
mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire ;
- mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de
travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
- salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion
(ACI).
• Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
• Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les établissements
publics d’insertion de la Défense (EPIDE) et les écoles de la deuxième chance (E2C) ;
• Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (GEIQ) ;
• Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi
pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP)
ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire ;
• Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité
ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
• Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
• Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article L.
5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste
des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
• Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte handicapé
(AAH), de l'allocation temporaire d’attente (ATA), de l’allocation veuvage, ou de l’allocation
d’invalidité ;
• Demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) en recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ;
• Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie jeunes ;
Métropole Aix-Marseille Provence Page 15 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
• Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi et en recherche
d’emploi depuis plus de 6 mois ;
• Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire et en recherche
d’emploi depuis plus de 6 mois ;
• Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi, des
maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales,
de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, peuvent, sur
avis motivé du facilitateur, être considérées comme relevant des publics prioritaires.
L'éligibilité des publics doit être établie préalablement à leur mise en emploi avec le facilitateur des
clauses sociales désigné par la Métropole-Aix-Marseille-Provence.
Toutefois, quelques exceptions sont prévues dans le but de soutenir la pérennisation de l’emploi sur le
territoire métropolitain tout en conservant l’effet levier de l’action d’insertion. Dans le respect des
conditions ci-dessus, les cas particuliers pourront être soumis au facilitateur des clauses sociales
désigné, seul à pouvoir valider des situations exceptionnelles qui favorisent l’emploi stable et durable.
Modalités de mise en œuvre
Par dérogation à l’article 18.1. du CCAG MOE, la mise en œuvre de la clause d’insertion sociale consiste
à mettre en place une mesure permettant la qualification ou la professionnalisation d’au moins une
personne relevant des catégories indiquées à l’article 4.1 du présent CCAP.
Cette mesure sera définie lors de la passation de chaque marché subséquent.
Cette mesure devra être :
- Soit d’une durée minimale réalisée dans le cas d’un stage, le nombre de
jours / mois étant défini lors de la passation du marché subséquent
- Soit correspondre à un nombre minimum d’heures d'insertion, pour toute
autre mesure qu'un stage, le nombre d’heures étant défini au moment de la
passation du marché subséquent. Si la formation fait partie du contrat de travail
(contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures de
formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.
Il est possible de réaliser le minimum indiqué ci-dessus par une combinaison des deux mesures.
Exemple :
Exigence d’un stage d’une durée minimale de 6 mois ou de la réalisation de 160 heures d’insertion.
Possibilité de faire 3 mois de stage (50 % du minimum stage) combiné avec 80 heures d’insertion (50
% du minimum d’heures) le tout correspondant bien à 100% de la mesure ciblée.
Cette mesure pourra consister :
- Soit en la réalisation d’un stage au sein de l’entreprise. Conformément à l’article L. 124-1 du
code de l’éducation, le stage devra faire l’objet d’une convention de stage. La convention de
stage devra prévoir obligatoirement une gratification pour le stagiaire. Cette gratification devra
être égale au minimum à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale ;
- Soit en l’embauche directe dans le cadre d’un CDD, d’un CDI ou d’un contrat en alternance
(contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
- Soit en la mise à disposition d’un ou plusieurs salariés en insertion durant la durée du marché :
l’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en
insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire
Métropole Aix-Marseille Provence Page 16 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
d’insertion (ETTI), d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ),
d’une association intermédiaire (AI) ou d’une entreprise de travail temporaire (ETT)
conformément aux dispositions prévues dans l’accord du 07/11/2005 relatif aux modalités de
mise en œuvre des dispositions de l’art L. 124-2-1-1 du code du travail (http://www.journal-
officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2005/0042/CCO_20050042_0042_0027.pdf) ;
- Soit en la cotraitance ou la sous-traitance d’une partie des prestations à une structure d’insertion
par l’activité économique.
La personne bénéficiaire de la mesure devra participer à la réalisation des prestations.
En cas de stage : Le titulaire du marché devra transmettre au MOA, au plus tard lors du démarrage des
premiers travaux, la copie de la convention de stage le liant au stagiaire qu’il accueille dans sa structure.
La participation du stagiaire lors des réunions d’études ou de chantier fera par ailleurs l’objet d’un
contrôle par le MOA.
En concertation avec le facilitateur, la Métropole Aix-Marseille-Provence se réserve le droit de réviser
le volume d’heures d’insertion en cas de modification substantielle du volume de prestations à réaliser.
Dispositif d’accompagnement des entreprises
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, un appui technique a été mis en place par
la Métropole Aix-Marseille-Provence
Les coordonnées du facilitateur des clauses sociales seront communiquées au titulaire du
marché lors de sa notification.
Le facilitateur des clauses sociales est missionné pour :
- Informer et conseiller les entreprises titulaires dans la mise en œuvre des objectifs d’insertion
en fonction des spécificités du marché et de l’activité du maitre d’œuvre ;
- Proposer des candidatures de publics prioritaires et assurer leur suivi pendant l’exécution du
marché ;
- Suivre et évaluer la réalisation des objectifs d’insertion.
Le maitre d’œuvre fournit mensuellement, au facilitateur des clauses sociales, les renseignements
propres à permettre le contrôle de l’exécution et l'évaluation de l’action en complétant le formulaire
informatique sur la plateforme de déclaration via un lien communiqué par le facilitateur.
Par ailleurs, un contrôle sur pièces pourra être réalisé par le facilitateur en cours d’exécution du marché.
Le maitre d’œuvre est tenu de tenir à sa disposition les bulletins de salaire de chacun des mois travaillés
pour chaque personne bénéficiaire de la clause d’insertion.
A l'initiative de la Métropole Aix-Marseille-Provence, une réunion de mise au point de l'action d'insertion
est organisée avec le maitre d’œuvre et le facilitateur. Elle est mise en place après notification du
marché. Durant toute la période d'exécution du marché, la Métropole Aix-Marseille-Provence peut
organiser, avec le maitre d’œuvre et le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d'insertion sociale.
Le maitre d’œuvre notifie à la Métropole Aix-Marseille-Provence toute difficulté pour assurer son
engagement. Dans ce cas, l’acheteur, avec l’appui du facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, l'entreprise attributaire peut
demander à l’acheteur la suspension ou la suppression de la clause d'insertion sociale. En cas de
difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l'activité partielle, à l'engagement d'une
procédure de licenciement pour motif économique ou à l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire, l’acheteur annule la clause d'insertion sociale. Cette annulation est subordonnée à la
Métropole Aix-Marseille Provence Page 17 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
communication d'une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la Direction régionale
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou au juge.
Il est procédé au contrôle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle le maitre d’œuvre s'est
engagé, tout au long de l'exécution des prestations :
• Le maitre d’œuvre, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché
un bilan annuel sur la base des bilans transmis à l’acheteur ;
• Le maitre d’œuvre, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant
la fin de l'exécution du marché transmis à l’acheteur.
Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l'action d'insertion.
Contrôle du respect des dispositions d’insertion sociale
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application de pénalités définies
à l’article 4.6 du présent CCAP.
En tout état de cause, le maitre d’œuvre doit, dès leur survenance, informer l’acheteur par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
En cas de manquement grave du maitre d’œuvre à son engagement d’insertion, la Métropole Aix-
Marseille-Provence peut procéder à la résiliation du marché.
Globalisation des heures d’insertion
Si, dans un même bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de la Métropole Aix-Marseille-
Provence la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes
éloignées de l'emploi.
Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale
En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion imputables au maitre d’œuvre, ce
dernier subira une pénalité forfaitaire de :
− 50 € par heure d’insertion non réalisée
− 50 € par jour de stage d’insertion non réalisé
Sur avis du facilitateur des clauses sociales, le maitre d’œuvre pourra être exonéré de pénalités si la
non-exécution de l’obligation ne lui incombe pas.
En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle
de l’exécution de la clause d’insertion sociale, la Métropole Aix-Marseille-Provence procèdera à une
mise en demeure du maitre d’œuvre.
En cas de mise en demeure restée infructueuse, le maitre d’œuvre subira une pénalité égale à 100
euros par jour de retard.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 18 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
REGLEMENT DU MARCHE
Forme des prix
Le marché est traité pour partie à prix forfaitaire ;
Le marché est traité pour partie à prix unitaires :
o La partie accord-cadre exécutée par la conclusion de marchés subséquents est traitée à taux
plafonds pour les missions de base, et à prix unitaires plafonds pour les missions
complémentaires.
Les taux de rémunération plafonds et les prix unitaires plafonds sont listés à l’Acte
d’Engagement du présent marché.
o La partie accord-cadre exécutée par l’émission de bons de commande est traitée à prix
unitaires.
Les prix unitaires sont listés au bordereau des prix unitaires du présent marché.
La partie accord-cadre est passée sans minimum et pour un montant maximum de
5 700 000,00 euros HT.
Variation des prix du marché composite
Le marché est passé à prix révisables.
Néanmoins, concernant les missions de base traitées à taux plafonds, les taux plafonds de l’accord-
cadre sont fermes.
5.2.1 Variation des prix de la partie « forfaitaire » du marché composite
Mois d’établissement des prix :
Les prix forfaitaires sont réputés établis sur les bases des conditions économiques du mois M0
correspondant, par dérogation à l’article 10.1.1 du CCAG Maîtrise d’œuvre, à la date limite de remise
des offres finales du marché composite de maîtrise d’œuvre.
Le mois M0 est indiqué dans le courrier de notification du marché composite.
Déclenchement de la révision des prix :
Les prix forfaitaires sont révisables à compter de la notification du marché composite.
Le titulaire proposera une facture distincte pour la révision des prix.
Fréquence de la révision des prix :
Les révisions de prix sont réalisées lors de l’émission des factures correspondant aux acomptes.
La périodicité des acomptes est définie au sein de à l’article 5.6.1 « Présentation des acomptes pour la
partie « forfaitaire » du marché composite » du présent CCAP.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 19 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Formule appliquée pour la révision des prix :
Pr = P0 x [0,1 + 0,9 (In / I0)]
Dans laquelle :
Pr : Prix révisés ;
P0 : Prix, au mois M0,
I0 : Valeur de l’indice correspondant au mois M0 du marché composite ;
In : Valeur de l’indice tel que défini ci-dessous.
Intitulé de l'indice Identifiant Source Période de référence
ING L'indice à prendre en
considération dans la formule
In Ingénierie : mission 001711010 INSEE sera l'indice au mois « n » tel
ingénierie et que défini à l’article 5.6.1 du
architecture présent CCAP
Arrondis :
Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
Disparition d’indice :
Dans le cas d’une disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui
l'établit sera de plein droit applicable.
Dans le cas où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la
substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue
conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique.
Révision provisoire :
En application de l’article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des
index n'est pas connue au moment du paiement, l’acheteur procède au paiement provisoire, sur la base
de la valeur révisée en fonction de la dernière valeur connue à la date de révision.
L’acheteur procède à la révision définitive dès que les index/indices seront publiés.
En l’absence de publication de l’ensemble des indices, l’entreprise peut calculer un seul coefficient de
révision provisoire avec les valeurs connues à la date de révision.
Dès la publication de l’ensemble des indices définitifs, l’entreprise devra transmettre toutes nouvelles
demandes de paiement avec le coefficient définitif et devra procéder sous 2 mois à la transmission
d’une facture de régularisation des prestations payées avec le coefficient de révision provisoire.
Cette facture de régularisation devra se conformer aux formalismes de l’article « Facturation » et devra
faire apparaitre en plus, directement ou en pièce justificative de celle-ci, la date de réalisation des
prestations, le montant hors taxes de l’ensemble des prestations, les numéros de bordereau, les
numéros de mandat, la formule et le calcul de la révision des prix, le coefficient de la révision provisoire
et le coefficient de la révision définitive.
Il est rappelé au maître d’œuvre du marché, conformément à l’article « Facturation », que toute
demande de paiement des prestations révisées devra être accompagnée, sur sa facture ou joint à celle-
ci, d’un justificatif exhaustif du coefficient de révision de prix provisoire ou définitif appliqué.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 20 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
5.2.2 Variation des prix de la partie « accord-cadre » du marché composite
A l’exclusion des missions traitées à taux plafonds, pour lesquelles les taux plafonds de l’accord-cadre
sont fermes, les dispositions relatives à la variation des prix plafonds et des prix unitaires de la partie
accord-cadre sont les suivantes.
Mois d’établissement des prix :
Les prix unitaires plafonds et les prix unitaires sont réputés établis sur les bases des conditions
économiques du mois M0 correspondant, par dérogation à l’article 10 du CCAG Maîtrise d’œuvre, à la
date limite de remise de l’offre finale.. Le mois M0 est indiqué dans le courrier de notification du marché
composite.
Déclenchement de la révision des prix :
Les prix unitaires plafonds et les prix unitaires sont révisables à compter de la notification du marché
composite.
Fréquence de la révision des prix :
À compter de la date de déclenchement, la révision des prix aura lieu annuellement.
Formule appliquée pour la révision des prix :
Pr = P0 x [0,1 + 0,9 (In / I0)]
Dans laquelle :
Pr : Prix révisés ;
P0 : Prix, au mois M0,
I0 : Valeur de l’indice correspondant au mois M0 du marché composite ;
In : Valeur de l’indice tel que défini ci-dessous.
Intitulé de l'indice Identifiant Source Période de référence
ING L'indice à prendre en
considération dans la formule
In Ingénierie : mission 001711010 INSEE sera l'indice correspondant au
ingénierie et mois de la révision
architecture
Pour les prix unitaires plafonds du marché composite, et par dérogation à l’article 10.2.2 du CCAG
Maîtrise d’œuvre, le coefficient de révision des prix applicable correspond à la date de remise des
offres finales du marché subséquent, et non à la date de service fait (remise des prestations).
Pour les prix unitaires (prestations traitées à bons de commande), et par dérogation à l’article 10.2.2
du CCAG Maîtrise d’œuvre, le coefficient de révision des prix applicable correspond à la date de
notification du bon de commande.
5.2.3 Dispositions générales
Arrondis :
Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
Disparition d’indice :
Métropole Aix-Marseille Provence Page 21 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Dans le cas d’une disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui
l'établit sera de plein droit applicable.
Dans le cas où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la
substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue
conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique.
Révision provisoire :
En application de l’article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des
index n'est pas connue au moment du paiement, l’acheteur procède au paiement provisoire, sur la base
de la valeur révisée en fonction de la dernière valeur connue à la date de révision.
L’acheteur procède à la révision définitive dès que les index/indices seront publiés.
En l’absence de publication de l’ensemble des indices, l’entreprise peut calculer un seul coefficient de
révision provisoire avec les valeurs connues à la date de révision.
Dès la publication de l’ensemble des indices définitifs, l’entreprise devra transmettre toutes nouvelles
demandes de paiement avec le coefficient définitif et devra procéder sous 2 mois à la transmission
d’une facture de régularisation des prestations payées avec le coefficient de révision provisoire.
Cette facture de régularisation devra se conformer aux formalismes de l’article « Facturation » et devra
faire apparaitre en plus, directement ou en pièce justificative de celle-ci, la date de réalisation des
prestations, le montant hors taxes de l’ensemble des prestations, les numéros de bordereau, les
numéros de mandat, la formule et le calcul de la révision des prix, le coefficient de la révision provisoire
et le coefficient de la révision définitive.
Il est rappelé au maître d’œuvre du marché, conformément à l’article « Facturation », que toute
demande de paiement des prestations révisées devra être accompagnée, sur sa facture ou joint à celle-
ci, d’un justificatif exhaustif du coefficient de révision de prix provisoire ou définitif appliqué.
Modalités de facturation
Aucune facture ne sera reçue avant la date d'admission des prestations. Toute facture reçue avant cette
date ne sera pas prise en compte et retournée au maître d’œuvre. Une nouvelle facturation sera alors
établie postérieurement à l'admission.
Les dispositions relatives à la facturation électronique sont prévues aux articles L. 2192-1 à L. 2192-7
du code de la commande publique.
En application de l’article D. 2192-2 du code de la commande publique, sans préjudice des mentions
obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures comportent les
mentions suivantes :
− La date d'émission de la facture ;
− Les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
− La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
o Le numéro SIRET de la Métropole : 20005480700017 ;
o Le nom ou le numéro du service ;
o Le numéro SIRET, SIREN, RCS ou RM de la société ;
o Le nom et l’adresse précise de la société.
− Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de
la facture ;
− Le numéro d’engagement ;
− Le numéro du marché subséquent ;
Métropole Aix-Marseille Provence Page 22 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
− La désignation du payeur avec l'indication du code d'identification du service chargé du
paiement ;
− La date d'exécution des prestations ;
− La quantité et la dénomination précises des prestations réalisées ;
− Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
− Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;
− L'identification du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
− Les coordonnées bancaires ;
− Dès lors que les prix deviennent révisables, en plus du prix initial, le prix unitaire révisé hors
taxes et le coefficient de révision des prix devront être mentionnés ;
− Les factures « RVP » doivent justifier le calcul du coefficient appliqué ;
− La répartition des paiements.
Le dépôt de la facture s'effectue sur le portail public de facturation Chorus Pro. Le choix du mode
d’accès est libre :
− Mode Portail : dépôt (PDF signé ou non signé, PDF mixte, XML) ou saisie ;
− Mode Échange de Données Informatisé (EDI) : transmission de flux au format structuré ou
mixte ;
− Mode Service : mise à disposition des services de la solution Chorus Pro sous forme d'API
(Application Programming Interface, ou interface de programmation applicative).
Ces modalités de transmission sont opposables au sous-traitant qui bénéficie d'un paiement direct et
aux cotraitants.
FACTOR :
- Les comptables sont autorisés à régler entre les mains du factor les mandats émis au nom du
créancier, lorsque les mémoires, factures, et autres documents comportent les mentions suivantes :
* Mention concernant l’affacturage dans le cadre d’une subrogation :
« Règlement à l’ordre de (indication de la société d’affacturage ou de son mandataire) à lui adresser
directement (adresse, numéro de téléphone, numéro du compte courant bancaire ou postal). Elle le
reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d’affacturage. Elle devra être avisée de toute demande
de renseignements ou réclamations »
* Mention concernant l’affacturage dans le cadre d’une cession ou d’un nantissement :
« La créance relative à la présente facture a été cédée à (indication du cessionnaire) dans le cadre des
articles L. 313-29-2 du code monétaire et financier. Le paiement doit être effectué par chèque, traite,
billet, etc. établi à l’ordre de (nom de la société d’affacturage ou de son mandataire) et adressé à ou par
virement au compte numéro ... chez ... »
Procédure de cession de créance :
L'exemplaire unique (copie certifiée conforme du marché, délivrée par la Métropole et signé en original)
ou le certificat de cessibilité (conforme à l’arrêté du 28 juillet 2020) permet au titulaire du marché de
céder ses créances à un organisme tiers :
1. Notification au débiteur : La cession doit être notifiée à la Métropole pour qu'elle soit
opposable ;
Métropole Aix-Marseille Provence Page 23 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
2. Notification au comptable public : La cession doit également être notifiée au comptable public
assignataire de la Métropole pour lui être également opposable ;
3. Vérification et enregistrement : Le comptable public vérifie la validité de la cession et
l'enregistre. Il s'assure que toutes les conditions légales sont remplies et que la créance est
bien due ;
4. Paiement au cessionnaire : Une fois la cession enregistrée, le comptable public effectue les
paiements directement au cessionnaire (nouveau créancier) au lieu du cédant initial.
Modalités de financement
Le marché est financé par les ressources propres du budget principal de la Métropole Aix-Marseille-
Provence.
Modalités de paiement
Paiement par virement administratif dans le délai global de 30 jours conformément à l’article R. 2192-
10 du code de la commande publique.
Le délai court à compter de la réception sur la plate-forme "Chorus Pro ".
Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intérêts moratoires au maître
d’œuvre et au sous-traitant.
Le taux applicable est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.
Acomptes
Conformément aux articles R. 2191-20 et R. 2191-21 du code de la commande publique, les prestations
qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes
correspondant à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.
5.6.1 Présentation des acomptes pour la partie « forfaitaire » du marché composite
Par dérogation à l’article 11.2 du CCAG, pour la partie « forfaitaire » du marché composite les paiements
s'effectueront conformément aux modalités suivantes :
Mois retenu pour la révision
Mission Modalités de paiement des prix
Suivant deux modalités :
MF1 – Elaboration d’un Suivant deux modalités :
- 60 % par acompte mensuel
document-cadre complétant la - Mois de facturation de la
prorata temporis de la
« Charte de qualité urbaine des prestation (jusqu’à 60% des
durée d’exécution de
espaces publics du centre-ville prestations)
l’élément de mission
de Marseille » au regard des - Mois de la fin du délai
- 40 % à l’admission des
enjeux de résilience climatique d’exécution (40%)
prestations
Suivant deux modalités :
MF2 – Retours d’expérience et
- 60 % par acompte mensuel Suivant deux modalités :
prospective sur l’entretien et la
prorata temporis de la
Métropole Aix-Marseille Provence Page 24 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
durabilité des revêtements de durée d’exécution de - Mois de facturation de la
sols l’élément de mission prestation (jusqu’à 60% des
- 40 % à l’admission des prestations)
prestations - Mois de la fin du délai
d’exécution (40%)
Suivant deux modalités :
- 60 % par acompte Suivant deux modalités :
MF3 – Etude de faisabilité pour mensuel prorata - Mois de facturation de la
la mise en accessibilité et temporis de la durée prestation (jusqu’à 60% des
l’optimisation des émergences d’exécution de prestations)
du parking Gambetta. l’élément de mission - Mois de la fin du délai
- 40 % à l’admission des d’exécution (40%)
prestations
Suivant deux modalités :
Suivant deux modalités :
- 80 % par acompte mensuel
- Mois de facturation de la
prorata temporis de la
MF4 – Gestion électronique des prestation (jusqu’à 80% des
durée d’exécution de
documents prestations)
l’élément de mission
- Mois de la fin du délai
- 20 % à l’admission des
d’exécution (20%)
prestations
5.6.2 Présentation des acomptes pour la partie « accord-cadre » du marché composite
Pour la partie « accord-cadre » du marché composite, les modalités de paiement des acomptes figurent
aux articles 9.4 et 10.4 du présent CCAP.
Avances
Les clauses relatives au taux et aux conditions de versement des avances figurent à l’article 10.5 du
présent CCAP.
Retenue de garantie
Aucune retenue de garantie n’est exigée.
Décompte général et solde
Les dispositions correspondantes figureront dans les marchés subséquents.
SOUS-TRAITANCE
Conformément à l’article 37 du Code de déontologie des architectes, la sous-traitance de
l’établissement du projet architectural est interdite.
En dehors de cet élément, en application de l'article L. 2193-1 du code de la commande publique, la
sous-traitance est autorisée, à condition de produire (sur papier libre ou DC4) :
Métropole Aix-Marseille Provence Page 25 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
- Un engagement écrit du sous-traitant ;
- Une déclaration du sous-traitant mentionnant les éléments figurant l'article R. 2193-1 du code
de la commande publique ;
- Une déclaration du sous-traitant justifiant qu'il n’est pas dans un cas d’exclusion de la procédure
de passation.
ASSURANCES
Assurances du maître d’œuvre
Assurance responsabilité civile
Conformément à l'article 9.1.1 du CCAG MOE, le titulaire ainsi que les cotraitants et les sous-traitants
désignés dans le marché, souscrivent une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant
de garantir leur responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de
dommages, causés par l'exécution des prestations.
Assurance de responsabilité civile décennale
Conformément à l'article 9.1.2 du CCAG MOE, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'article
L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit l'assurance décennale obligatoire visée à l'article
L. 241-1 du code des assurances.
Justificatifs
Par dérogation à l’article 9.1.3 du CCAG MOE, le titulaire, ainsi que les cotraitants et les sous-traitants
désignés dans le marché, doivent justifier dès l’attribution et avant notification qu’ils sont titulaires de
ces contrats d’assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité
garantie.
Conformément à l’article 9.1.3 du CCAG MOE, le titulaire doit être en mesure de produire cette
attestation à tout moment durant l'exécution du marché, sur demande du maître d'ouvrage et dans un
délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
L'absence de ces documents dans le délai prescrit pourra entraîner la résiliation du marché, sans mise
en demeure, et sans indemnité, par le maître d’ouvrage.
Assurances du maître d’ouvrage
Conformément à l'article 9.2 du CCAG Maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage souscrit aux assurances
suivantes :
• Responsabilité civile générale
• Dommages aux Biens.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 26 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Maîtrise d’œuvre, les pièces constitutives du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante :
Pièces particulières :
- L’Acte d’Engagement (AE) ;
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
- Le Bordereau des prix unitaires (BPU) (pour la partie Bons de commande) ;
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;Le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP) et ses annexes ;
• A01 - Plans des secteurs
• A02 - Plans des secteurs et macro-périmètres
• A03 - SPR : https://plui.ampmetropole.fr/plui/Marseille, suivre l’onglet : ANNEXES / R -
SERVITUDES UTILITE PUBLIQUE / R1 - AVAP SPR MARSEILLE
• A04 - Marseille Centre-Ville – Etude morphologique et Historique – Synthèse urbaine &
Patrimoniale (Michel Desvigne Paysagiste – Tangram Architectes – Ingérop – Baumeige A&P
- juin 2018)
• A05 - Synthèse du plan Guide des espaces publics du centre-ville de Marseille (MICHEL
DESVIGNE / FOSTER & PARTNERS / TANGRAM ARCHITECTES / INGEROP / YANN
KERSALE – 2015)
• A06 - Charte de qualité urbaine pour la requalification des espaces publics du centre-ville de
Marseille (Ingerop/Desvigne/Tangram - 2019)
• A07 - Règlement de voirie métropolitain et ses annexes (2026)
• A08 - Etude pour l’harmonisation et l’extension de la zone apaisée de l’hypercentre de Marseille
(MAMP – Transitec, Septembre 2022)
• A09 - Pour des espaces publics méditerranéens accueillants résistants et résilients à Marseille
(Ville de Marseille – Mars 2025)
• A10 - Le Livre de synthèse sur la Concertation Place Alexandre Labadié, Interroger la mise en
place d’une zone de trafic limité sur le secteur Labadié/Rotonde (Cabanon Vertical : Ville de
Marseille juin 2025)
• A11 – Elaboration d’un Plan Guide pour concevoir un centre historique durable à Marseille
Stratégie 2030 : changement climatique méditerranéen
• A12 – Appel à manifestation d’intérêt « Le + fraîcheur », Lutte contre la surchauffe urbaine en
secteur patrimonial, Synthèse de l’expertise flash du 19 novembre 2024 (Ville de Marseille
janvier 2025)
• A13 - Identification des opportunités de désimperméabilisation des sols et de déconnexion des
eaux pluviales dans le cadre de l’opération « Le + Fraîcheur » pour les quartiers Caisserie et
rue Sainte à Marseille
• A14 - Additif au cahier des charges pour le récolement de l’information géographique à grande
échelle et l’annexe « Fourniture de données 3D » de la Métropole
- Le contenu des lettres circulaires éventuelles répondant à des questions concernant les pièces
contractuelles ;
- Le mémoire technique ;
- Le mémoire environnemental ;
Métropole Aix-Marseille Provence Page 27 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
- L’annexe « Exigences de sécurité pour les échanges par courriel ».
Le mémoire technique, le mémoire environnemental et plus généralement tout document constitutif
de l’offre du titulaire, constitue un engagement du Maitre d’œuvre vis-à-vis du maitre d’ouvrage qui
pourra à tout moment exiger qu’il le respecte dans toutes ses dispositions.
En revanche, il ne confère aucun droit au maitre d’œuvre qui ne pourra donc élever aucune
réclamation au motif que pour exécuter ses obligations contractuelles, il devrait mobiliser des
moyens ou retenir des méthodes différentes et le cas échéant, plus couteux par rapport à ceux qu’il
avait prévus au sein de son mémoire technique.
Pièces générales :
- Le Code de la Commande Publique ;
- La « loi Cnil 3 », du 20 juin 2018 visant à adapter la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier
1978 au RGPD ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de maîtrise
d'œuvre, approuvé par un arrêté du 30 mars 2021 ;
- Le Cahier des Clauses Techniques et Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux, approuvé par arrêté du 7 octobre 2021 ;
- Le règlement sur la protection des données (RGPD) du 24 mai 2016 en application depuis le
25 mai 2018 ;
- Les normes communautaires et nationales en vigueur (le cas échéant) ;
- Le Guide d’Aménagement de la Voirie de la Métropole Aix-Marseille-Provence (2020) ;
- L’additif au cahier des charges pour le récolement de l’information géographique à grande
échelle et l’annexe « fourniture de données 3D à la Métropole Aix-Marseille-Provence »
- Les Prescriptions des services gestionnaires de la Voirie et de ses accessoires.
Le Guide d’Aménagement de la Voirie, l’additif au cahier des charges pour le récolement de l’information
géographique à grande échelle et l’annexe « fourniture de données 3D » de la Métropole Aix-Marseille-
Provence sont fournis en Annexes du CCTP du présent marché.
Les autres pièces générales listées ci-dessus ne sont pas jointes au dossier de marché mais le Titulaire
du marché est réputé les connaître pour l’exercice de ses prestations.
Bien qu’elles s’imposent dans l’exécution des prestations, toutes les lois et réglementations ne sont pas
rappelées dans la présente liste constitutive du marché.
Pendant la durée du marché, les pièces générales susmentionnées pourront être modifiées et/ou
complétées par tous textes officiels, documents réglementaires, recommandations, ... mis à jour s'y
rapportant.
En cas de divergences entre les exigences mentionnées dans les pièces générales, les plus strictes
sont utilisées.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 28 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BONS DE COMMANDE
Modalités d’émission des bons de commande
Les bons de commande précisent les prestations dont l’exécution est demandée et en déterminent la
quantité. Ils seront émis au fur à et mesure selon la survenance du besoin, sans négociation ni remise
en concurrence préalable du titulaire.
En complément des dispositions figurant à l’article 3.3.1 « Délais d’exécution des éléments de mission »
du présent CCAP, il est précisé que les bons de commande peuvent être notifiés jusqu’au dernier jour
de validité du marché.
Clause de non-exclusivité
Pour des besoins occasionnels et de faibles montants, il sera possible de s’adresser à un autre
prestataire, différent du titulaire du marché, pour autant que le montant cumulé de ces bons de
commande ne dépasse pas 1 % du montant maximum de la partie accord-cadre.
Modalités d’exécution des bons de commande
Le titulaire du marché est tenu de réaliser les prestations indiquées sur le bon de commande adressé
par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa
réception.
Cette transmission peut être faite à l’adresse postale ou électronique du titulaire mentionnée dans les
documents particuliers du marché.
En cas de groupement, le bon de commande est adressé au mandataire pour l’ensemble du
groupement.
Chaque bon de commande contiendra :
Le numéro du marché ;
Les quantités commandées ;
Les prix unitaires ;
Le prix total HT ;
Le lieu et le délai d'exécution ;
Le type de prix (sur bordereau des prix unitaires) ;
Variation des prix des prestations traitées à prix unitaires
Les dispositions relatives à la variation des prix des prestations traitées à prix unitaires figurent à l’article
5.2.2 du présent CCAP.
Règlement - Acomptes
Le prix de règlement de chaque commande est déterminé en affectant les prix unitaires aux quantités
commandées, ou aux quantités réellement exécutées si celles-ci sont strictement inférieures aux
quantités commandées.
Par dérogation aux dispositions de l’article 11.2 du CCAG de MOE, les paiements des prestations
traitées à prix unitaires s'effectueront conformément aux modalités suivantes :
Métropole Aix-Marseille Provence Page 29 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Modalités de paiement
Suivant deux modalités :
- 80 % par acompte mensuel prorata temporis
- 20 % à l’admission des prestations
Métropole Aix-Marseille Provence Page 30 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MARCHES SUBSEQUENTS
La description des prestations ainsi que leurs spécifications seront précisées dans le cahier des charges
valant acte d’engagement et ses annexes éventuelles.
Pour chaque marché subséquent qui sera attribué à survenance du besoin de la maitrise d’ouvrage, le
maître d’œuvre pourra se voir confier :
- Soit une mission de conception « initiale » (PREL et/ou AVP) sur un(des) secteur(s) de projet,
- Soit un ou des éléments de mission de conception détaillée et de suivi de travaux (PRO, ACT-
DCE, ACT-Analyse des offres, VISA, DET, OPC, AOR, AOR-Plantations) sur un(des) tronçon
opérationnel(s).
Pour chacun des marchés subséquents qui sera attribué à survenance du besoin de la maitrise
d’ouvrage, le maître d’œuvre pourra également se voir confier une ou des missions complémentaires
(MC1 à MC8).
L’offre du candidat est établie sur la base des taux d’honoraires plafonds décomposés par éléments de
mission ainsi que des prix plafonds figurant dans l’Acte d’engament du présent marché.
Les taux plafond pour les missions de maitrise d’œuvre tiennent compte du contexte et des spécificités
techniques de chaque secteur de projet. Un secteur pourra être découpé en plusieurs tronçons
opérationnels et conduire ainsi à plusieurs missions de maitrise d’œuvre conformément aux dispositions
du CCTP.
Modalités de consultation des marchés subséquents
Lors de la survenance d'un besoin, le pouvoir adjudicateur adressera, par tout moyen, au titulaire de du
marché une lettre de consultation précisant les prestations attendues et les modalités de réponse.
Elle sera accompagnée des pièces relatives au marché subséquent, à savoir :
- Le cahier des charges valant acte d’engagement ;
- Les pièces financières.
D’autres pièces en tant que de besoin pourront s’ajouter à la présente liste.
Le titulaire du marché est tenu de présenter une offre pour chaque consultation réalisée par le pouvoir
adjudicateur en vue de l'attribution d'un marché subséquent relatif à la partie accord-cadre dudit marché,
et ce, dans le délai imparti fixé dans la lettre de consultation pour la remise des offres.
Il devra remettre, avant la date limite de remise des offres, les documents suivants :
• Le cahier des charges valant acte d’engagement dûment complété par ses soins ;
• Les pièces financières dûment complétées par ses soins ;
• Toutes autres pièces exigées dans la lettre de consultation.
À défaut de réponse à plus de trois consultations sans justification valable, le marché peut être résilié
aux torts exclusifs du titulaire défaillant et sans indemnité.
Pour établir son offre de prix, au titre du marché subséquent, le titulaire du marché ne peut pas proposer
des taux ou des prix supérieurs aux taux plafonds ou aux prix plafonds qu’il a proposés dans l’Acte
d’Engagement du marché qui constituent les taux et les prix maximaux.
Il peut toutefois proposer des taux et des prix inférieurs.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 31 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Modalités d’attribution des marchés subséquents
Le délai de validité des offres pour les marchés subséquents est fixé à 90 jours à compter de la date
limite de remise des offres fixée dans la lettre de consultation.
La signature du marché subséquent devra intervenir pendant la durée de validité du marché.
Clause de non-exclusivité :
Pour des besoins occasionnels et de faibles montants il sera possible de s’adresser à un autre
prestataire que le titulaire du marché, pour autant que le montant cumulé de ces marchés ne dépasse
pas 1 % du montant maximal de la partie accord-cadre du marché.
Prix des marchés subséquents
10.3.1 Dispositions générales
Les marchés subséquents sont traités à prix forfaitaire définitif.
La rémunération du maître d'œuvre est forfaitaire pour l'exécution des prestations des marchés
subséquents. Le détail du prix concernant l'ensemble des prestations sera récapitulé dans la
Décomposition du Prix Forfaitaire du marché subséquent.
Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation
de la mission objet du contrat.
En complément de l’article 10.1.3. du CCAG Maîtrise d’œuvre, les prix sont réputés tenir compte des
contraintes sanitaires liées à une pandémie de type COVID-19.
Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, déterminée par le
EP
maître d’ouvrage (Études Préliminaires ou Avant-Projet)
Taux de rémunération de la mission de base « mb » (Études
tmb
Préliminaires ou Avant-Projet)
Rémunération de la mission de base « mb » (Études Préliminaires ou
Rmb
Avant-Projet)
Coût prévisionnel des travaux retenu par le maître d’ouvrage à l’issue
CPD’
de l’avant-projet définitif
Taux de rémunération de la mission de base « mb » (post Avant-
t'mb
Projet)
R’mb Rémunération de la mission de base « mb » (post Avant-Projet)
Mois de la date limite de remise des offres finales du marché
m0
subséquent (PREL et/ou AVP)
Mois de la date limite de remise des offres finales du marché
m’0
subséquent (post Avant-Projet)
Rappel : les taux (tmb) et (t’mb) ne peuvent pas être supérieurs aux taux proposés dans l’Acte
d’Engagement du marché qui constituent les taux maximaux
10.3.2 Modalités de rémunération des missions de base : Études Préliminaires et Avant-
Projet
Pour chacune des missions PREL et AVP, la rémunération de la mission est établie selon un
Métropole Aix-Marseille Provence Page 32 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
pourcentage (tmb) qui s'applique au montant hors taxe de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux
déterminée par le maître d’ouvrage (EP) :
Rmb = EP x tmb.
EP et Rmb sont réputés établis sur les bases des conditions économiques du mois m0 correspondant,
par dérogation à l’article 10.1.1. du CCAG Maîtrise d’œuvre, à la date limite de remise de l’offre du
marché subséquent correspondant (PREL et/ou AVP).
Chacun des taux (tmb) est renseigné par le maître d’œuvre dans son offre de prix en réponse à la lettre
de consultation du pouvoir adjudicateur relative aux missions Études Préliminaires et Avant-Projet.
10.3.3 Modalités de rémunération des missions de base post Avant-Projet
À l’issue des études Avant-Projet, le maître d’ouvrage détermine le Coût prévisionnel des travaux (CPD’)
en fonction de la sectorisation opérationnelle et des éléments programmatiques retenus compte tenu
des résultats de la phase de conception initiale.
Le pouvoir adjudicateur adressera au titulaire du marché une nouvelle lettre de consultation précisant
les prestations attendues et le coût prévisionnel des travaux (CPD’) retenu.
Le titulaire présentera alors une offre en vue de l'attribution du marché subséquent relatif aux missions
post Avant-Projet en renseignant les taux (t’mb) dans son offre de prix.
Pour chacune des missions de base post Avant-Projet, la rémunération de la mission est établie selon
un pourcentage (t’mb) qui s'applique au montant hors taxe du coût prévisionnel des travaux retenu par
le maître d’ouvrage (CPD’) :
R’mb = CPD’ x t’mb.
CPD’ et R’mb sont réputés établis sur la base des conditions économiques les bases des conditions
économiques du mois m’0 correspondant, par dérogation à l’article 10.1.1. du CCAG Maîtrise d’œuvre,
à la date limite de remise de l’offre du marché subséquent correspondant (post AVP).
10.3.4 Variation des prix des marchés subséquents
Mois d’établissement des prix :
Les prix des marchés subséquents sont réputés établis sur les bases des conditions économiques du
mois m0 correspondant, par dérogation à l’article 10.1.1. du CCAG Maîtrise d’œuvre, à la date limite de
remise de l’offre du marché subséquent correspondant.
Le mois m0 est indiqué dans le courrier de notification du marché subséquent.
Déclenchement de la révision des prix :
Les prix sont révisables à compter de la notification du marché subséquent.
Le titulaire proposera une facture distincte pour la révision des prix.
Fréquence de la révision des prix :
Les révisions de prix sont réalisées lors de l’émission des factures correspondant aux acomptes.
La périodicité des acomptes est définie au sein de à l’article 10.4 « Acomptes » du présent CCAP du
présent CCAP.
Formule appliquée pour la révision des prix :
Pr = P0 x [0,1 + 0,9 (In / I0)]
Dans laquelle :
Pr : Prix révisés ;
Métropole Aix-Marseille Provence Page 33 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
P0 : Prix au mois m0;
I0 : Valeur de l’indice correspondant au mois m0 du marché subséquent ;
In : Valeur de l’indice tel que défini ci-dessous.
Intitulé de l'indice Identifiant Source Période de référence
ING L'indice à prendre en
considération dans la formule
In Ingénierie : mission 001711010 INSEE sera l'indice au mois « n » tel
ingénierie et que défini à l’article 10.4
architecture « Acomptes » du présent CCAP
Arrondis :
Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
Disparition d’indice :
Dans le cas d’une disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui
l'établit sera de plein droit applicable.
Dans le cas où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la
substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue
conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique.
Révision provisoire :
En application de l’article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des
index n'est pas connue au moment du paiement, l’acheteur procède au paiement provisoire, sur la base
de la valeur révisée en fonction de la dernière valeur connue à la date de révision.
L’acheteur procède à la révision définitive dès que les index/indices seront publiés.
En l’absence de publication de l’ensemble des indices, l’entreprise peut calculer un seul coefficient de
révision provisoire avec les valeurs connues à la date de révision.
Dès la publication de l’ensemble des indices définitifs, l’entreprise devra transmettre toutes nouvelles
demandes de paiement avec le coefficient définitif et devra procéder sous 2 mois à la transmission
d’une facture de régularisation des prestations payées avec le coefficient de révision provisoire.
Cette facture de régularisation devra se conformer aux formalismes de l’article « Facturation » et devra
faire apparaitre en plus, directement ou en pièce justificative de celle-ci, la date de réalisation des
prestations, le montant hors taxes de l’ensemble des prestations, les numéros de bordereau, les
numéros de mandat, la formule et le calcul de la révision des prix, le coefficient de la révision provisoire
et le coefficient de la révision définitive.
Il est rappelé au maître d’œuvre du marché, conformément à l’article « Facturation », que toute
demande de paiement des prestations révisées devra être accompagnée, sur sa facture ou joint à celle-
ci, d’un justificatif exhaustif du coefficient de révision de prix provisoire ou définitif appliqué.
Acomptes
Conformément aux articles R. 2191-20 et R. 2191-21 du code de la commande publique, les prestations
qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes correspondant à la
valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 34 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Par dérogation à l’article 11.2 du CCAG, les paiements des prestations exécutées au titre des
marchés subséquents s'effectueront conformément aux dispositions des alinéas suivants.
10.4.1 Missions de base
Pour les missions de base, les paiements s'effectueront conformément aux modalités suivantes :
Eléments de mission Modalités de paiement Mois retenu pour la révision
de prix
Suivant deux modalités :
Suivant deux modalités :
- 60 % par acompte mensuel
PREL, AVP, PRO, ACT - Mois de facturation de la
prorata temporis de la durée prestation (jusqu’à 60% des
(DCE et Analyse des
d’exécution de l’élément de prestations)
Offres)
mission - Mois de la fin du délai
- 40 % à l’admission des prestations d’exécution (40%)
En deux fois :
- Sur production d’un document
récapitulant l’ensemble des études,
plans d’exécution, plans de
synthèse à remettre par les
entreprises qui sont présentés au
visa du maître d’œuvre à l’issue de Pour les deux acomptes : mois
la période de préparation du premier de démarrage de la mission
VISA VISA figurant sur l’OS
marché de travaux : 40 % ;
correspondant.
- Sur présentation du document
complété par les dates auxquelles
les études, plans d'exécution et
plans de synthèse ont été visés et
acceptés par le maître d’œuvre,
accompagné des justificatifs
nécessaires : 60%.
Suivant deux modalités :
- Par acomptes mensuels prorata
temporis de la durée
d’exécution des travaux : 85 % ; Suivant deux modalités :
- À la date de l'accusé de réception, - Mois de facturation de la
DET par le maître de l'ouvrage du dernier prestation (jusqu’à 85% des
projet de décompte final et après prestations)
traitement des réclamations - Mois de réception du dernier
éventuelles des entreprises, sur marché de travaux (15%)
acceptation par le maitre d’ouvrage
du dernier rapport d’analyse du
mémoire en réclamation : 15 %.
Par acomptes mensuels prorata
Mois de facturation de la
OPC temporis de la durée d’exécution des
prestation
travaux.
AOR (hors travaux de En quatre fois : Suivant quatre modalités :
plantation)
Métropole Aix-Marseille Provence Page 35 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Eléments de mission Modalités de paiement Mois retenu pour la révision
de prix
1. À la date d’accusé de réception par - Mois de réception du dernier
le maître d’ouvrage du dernier marché de travaux (20%)
procès-verbal des OPR : 20 % ; - Mois de réception du dernier
2. À la remise du dossier des ouvrages marché de travaux (40%)
exécutés : 40 % ;
- Mois du procès-verbal des
3. À l’achèvement des levées de levées des réserves du
réserves : 20 % ; dernier marché de travaux
4. À la fin du dernier délai de garantie (20%)
de parfait achèvement des - Mois de la fin du dernier
ouvrages ou à l’issue de sa délai de garantie de parfait
prolongation décidée par le maître achèvement des ouvrages
de l’ouvrage : 20 %. (20%)
Suivant deux modalités :
- Par acomptes mensuels prorata
temporis de la durée d’exécution
des travaux de finalisation et sur Suivant deux modalités :
production des documents prévus - Mois de facturation de la
au CCTP : 85 % ; prestation (jusqu’à 85% des
AOR des travaux de prestations)
plantation - A la date d’accusé de réception par
le maître d’ouvrage du dernier - Mois de la fin du dernier
procès-verbal de remplacement des délai de garantie des
végétaux (le remplacement des végétaux (15%)
végétaux intervient pendant la
période de repos végétatif qui suit la
dernière année de garantie) :15 %
10.4.2 Prestations traitées à prix plafonds
Pour les prestations traitées à prix plafonds, les paiements s'effectueront conformément aux modalités
suivantes :
Modalités de paiement
Suivant deux modalités :
- 60 % par acompte mensuel prorata temporis
- 40 % à l’admission des prestations
Avances
10.5.1 Conditions spécifiques à la partie forfaitaire
Conditions d’octroi de l’avance
Le marché remplit les conditions cumulatives d’octroi de l’avance, à savoir un montant initial supérieur
à 50 000 euros HT et un délai d’exécution supérieur à 2 mois.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 36 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Conformément aux dispositions de l’article R. 2191-3 du code de la commande publique, le maître
d’œuvre a donc droit à une avance obligatoire.
Définition du taux de l’avance
L’option retenue est l’option B :
Taux de l’avance : 10 %
Si le maître d’œuvre est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, le taux
minimal de l'avance est porté à 20 %.
Modalités de versement de l’avance
Le maître d’œuvre a droit à une avance accordée en une fois dont le montant est calculé comme suit :
Avance = 10 % x 12 x (montant initial de la partie forfaitaire TTC/durée d’exécution en mois).
Remboursement de l’avance
Le remboursement de l’avance est effectué selon les modalités suivantes :
• Début du remboursement (DR) :
Il débute lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 %
du montant du marché.
• Fin du remboursement (FR) :
Il doit être achevé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 85 %
du montant du marché.
• Calcul du remboursement :
L’avance est remboursée au fur et à mesure de la réalisation des prestations, selon la formule
suivante :
%
Montant de l’avance x
!
• Modalités de remboursement :
Le remboursement de l’avance s’effectue, sur chaque demande d’acompte, par prélèvement
sur les sommes dues à chaque tiers (titulaire, co-traitants ou sous-traitants).
10.5.2 Conditions spécifiques à la partie accord-cadre
Les modalités d’octroi et de calcul de l’avance sont détaillées ci-après.
Concernant la sous-partie « à marchés subséquents », les modalités d’octroi et de calcul de l’avance
seront détaillées au sein du dossier de consultation de chaque marché subséquent.
Concernant la sous-partie « à bons de commande » les modalités d’octroi et de calcul de l’avance sont
détaillées ci-après.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 37 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Conditions d’octroi de l’avance
L’accord-cadre à bons de commande ne remplit pas la condition unique d’un montant minimum
supérieur à 50 000 euros HT.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2191-17 du code de la commande publique, le titulaire ou
son sous-traitant direct n’a donc pas droit à une avance obligatoire.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2191-16 du code de la commande publique, l’avance sera
octroyée pour tout bon de commande remplissant les conditions cumulatives suivantes : le montant du
bon de commande est supérieur à 50 000 euros HT et son délai d’exécution est supérieur à 2 mois.
Définition du taux de l’avance
L’option retenue est l’option B :
Taux de l’avance : 10 %.
Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne
entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, le taux minimal de l'avance est porté à 20 %.
Modalités de versement de l’avance
Le titulaire a droit à une avance accordée à tout bon de commande remplissant les conditions d’octroi.
Le montant est calculé comme suit :
Si la durée d’exécution du bon de commande est inférieure à 12 mois :
Avance = 10 % x montant du bon de commande TTC.
Si la durée d’exécution du bon de commande est supérieure à 12 mois :
Avance = 10 % x 12 x (montant du bon de commande TTC/durée d’exécution du bon de commande en
mois).
Remboursement de l’avance
Le remboursement de l’avance est effectué selon les modalités suivantes :
• Début du remboursement (DR) :
Il débute lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant du bon de
commande.
• Fin du remboursement (FR) :
Il doit être achevé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 85 % du montant du bon
de commande.
• Calcul du remboursement :
L’avance est remboursée au fur et à mesure de la réalisation des prestations, selon la formule
suivante :
%
Montant de l’avance x
!
Métropole Aix-Marseille Provence Page 38 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
• Modalités de remboursement :
Le remboursement de l’avance s’effectue, sur chaque demande d’acompte, par prélèvement
sur les sommes dues à chaque tiers (titulaire, co-traitants ou sous-traitants).
10.5.3 Clause de réexamen
En cas de modification par le maître d’œuvre, en cours d’exécution et avant démarrage des prestations,
concernant l’acceptation ou le refus du versement de l’avance accordée de droit, sans pour autant
modifier le taux ou les modalités de mise en œuvre, les parties s’entendent dans le cadre d’une clause
de réexamen.
À ce titre, le maître d’œuvre doit adresser sa demande à l’acheteur par courrier avec accusé réception.
Cette clause de réexamen sera mise en œuvre par un ordre de service.
ENGAGEMENT DU MAITRE D’ŒUVRE
L'engagement du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel de l’ouvrage sera apporté dans les conditions
décrites ci-dessous et à chacune des étapes suivantes.
Engagement du maître d’œuvre au stade des études
Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, déterminée par le
EP
maître d’ouvrage (Études Préliminaires et/ou Avant-Projet)
Coût prévisionnel des travaux déterminé par le maître d’œuvre à
CPD
l’issue de la mission d’études (PREL et/ou AVP)
Coût prévisionnel des travaux retenu par le maître d’ouvrage à l’issue
EP’
de l'avant-projet définitif
Coût prévisionnel des travaux déterminé par le maître d’œuvre à
CPD’
l’issue de la mission d’études (PRO, ACT-DCE…)
Mois de la date limite de remise des offres finales du marché
m0
subséquent (PREL et/ou AVP)
Mois de remise des études du maître d’œuvre relatives à la mission
M « Études »
PREL ou AVP
Mois de la date limite de remise des offres finales du marché
m’0
subséquent (PRO, ACT-DCE…)
M’ « Études » Mois de remise des études du maître d’œuvre relatives à la mission
PRO ou ACT-DCE
11.1.1 Conditions économiques d’établissement du coût prévisionnel des travaux :
L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux (EP) et le coût prévisionnel des travaux déterminé
par le maître d’œuvre à l’issue de la mission PREL et/ou AVP (CPD) sont réputés établis sur les bases
des conditions économiques du mois m0 correspondant, par dérogation à l’article 10.1.1. du CCAG
Maîtrise d’œuvre, à la date limite de remise des offres finales du marché subséquent correspondant
(PREL et/ou AVP).
Afin de tenir compte des conditions économiques différentes entre la date d’établissement de
l’enveloppe prévisionnelle (EP) et la date de remise des études par le maître d’œuvre, un coefficient de
réajustement est appliqué à l’estimation prévisionnelle des travaux produite par le maître d’œuvre à
l’issue de ses études afin d’établir (CPD) :
3(*&'$ 10
"#$%%&'&$() *$ +é-./0)$1$() 2
5 «7)/*$0»
Métropole Aix-Marseille Provence Page 39 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Valeur d’indice = TP01
Le coefficient sera arrondi au millième supérieur.
Le coût prévisionnel des travaux retenu par le maître d’ouvrage (EP’) et le coût prévisionnel des
travaux déterminé par le maître d’œuvre à l’issue de la mission PRO ou ACT-DCE (CPD’) sont réputés
établis sur les bases des conditions économiques du mois m’0 correspondant, par dérogation à l’article
10.1.1. du CCAG Maîtrise d’œuvre, à la date limite de remise des offres finales du marché subséquent
correspondant (PRO, ACT-DCE…).
Afin de tenir compte des conditions économiques différentes entre la date d’établissement du coût
prévisionnel des travaux retenu par le maître d’ouvrage (EP’) et la date de remise des études par le
maître d’œuvre, un coefficient de réajustement est appliqué à l’estimation prévisionnelle des travaux
produite par le maître d’œuvre à l’issue de ses études afin d’établir (CPD’) :
3(*&'$ 1′0
"#$%%&'&$() *$ +é-./0)$1$() 2
5′ «7)/*$0»
Valeur d’indice = TP01
Le coefficient sera arrondi au millième supérieur.
11.1.2 Conséquence du non-respect de l’enveloppe prévisionnelle (EP) (respectivement
du coût prévisionnel EP’)
Tout au long des missions d’études (PREL, AVP, PRO, ACT-DCE), en cas de divergence entre le coût
prévisionnel des travaux déterminé par le maître d’œuvre (CPD) (respectivement CPD’) et EP
(respectivement EP’), le maître d’œuvre transmettra au maître d’ouvrage un rapport motivé pour lui
permettre d’apprécier les conditions dans lesquelles le programme et l’enveloppe prévisionnelle
affectée au travaux (EP) (respectivement le coût prévisionnel des travaux EP’) sont ou non respectés.
Si le coût prévisionnel des travaux déterminé par le maître d’œuvre (CPD) (respectivement CPD’) est
différent de l’enveloppe prévisionnelle (EP) (respectivement du coût prévisionnel des travaux EP’), le
maître d’ouvrage peut refuser la réception des études concernées (« décision de rejet » au sens de
l’article 21 du CCAG MOE) et demander leur adaptation gratuite au montant prévu.
Avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter l’enveloppe
prévisionnelle (EP) (respectivement le coût prévisionnel des travaux EP’), le maître d’œuvre doit
reprendre gratuitement ses études si le maître d’ouvrage le lui demande, notamment à l’issue de la
remise des études d’avant-projet, de projet et de l’établissement des DCE.
Le maître d’œuvre proposera le cas échéant les précisions, les ajustements ou modifications à ce
programme qui lui paraissent nécessaires pour ramener le coût à hauteur de l’enveloppe initiale (EP)
(respectivement EP’).
Engagement du maître d’œuvre au stade de la passation des marchés de
travaux
Les missions du maître d’œuvre comportent l'assistance au maître d’ouvrage pour la passation des
contrats de travaux.
Coût prévisionnel des travaux retenu par le maître d’ouvrage à l’issue à l'avant-
EP’
projet définitif
m'0 Mois de la date limite de remise des offres finales du marché subséquent (PRO,
ACT-DCE…)
Métropole Aix-Marseille Provence Page 40 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
M « Offres TVX » Mois de la date limite de remise des offres finales des marchés de travaux.
Coût de référence des travaux (somme des montants des consultations relatives
CR aux marchés de travaux) sur lequel s’engagera le maître d’œuvre à l’issue de la
consultation des entreprises dans le cadre de sa mission ACT.
DG Coût constaté définitif des travaux DG
CC Coût constaté définitif des travaux DG à l'exclusion des coûts supplémentaires non
imputables à la maîtrise d'œuvre.
11.2.1 Établissement du coût de référence des travaux (CR) à l’issue de la consultation
des entreprises
Engagement du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel définitif (EP’) et seuil de tolérance (S1) :
Préalablement au lancement de chaque consultation pour la passation d’un marché de travaux, le
maître d’œuvre devra confirmer par écrit l’estimation financière prévisionnelle du montant maximal des
travaux tel qu’il doit résulter de la consultation, et devra justifier du respect, à ce stade, de son
engagement sur le coût prévisionnel des travaux (EP’).
Le coût prévisionnel des travaux (EP’) est éventuellement complété du coût des travaux
complémentaires demandés par le maître d’ouvrage depuis le début du marché subséquent.
Le coût prévisionnel définitif des travaux (EP’) est assorti d’un seuil de tolérance (S1) de 10 %.
Établissement de CR :
Lorsque le maître d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître d’œuvre
établit le coût de référence des travaux (CR).
Le coût de référence des travaux (CR) est la somme des montants des offres finales établies comme
économiquement les plus avantageuses par le maître d’ouvrage à l’issue des consultations relatives
aux travaux.
Afin de tenir compte des conditions économiques différentes entre la date d’établissement du coût
prévisionnel des travaux retenu par le maître d’ouvrage (EP’) et le coût de référence des travaux (CR),
un coefficient de réajustement appliqué au coût de référence (CR) est établi sur la base suivante :
Coefficient =
Indice m′0
Indice M « Offres TVX ».
Valeur d’indice = TP01
Le coefficient sera arrondi au millième supérieur.
Le maître d’œuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base à la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet.
En cas de marchés de travaux multiples, le coefficient est calculé pour chaque marché de travaux
attribué, en prenant l’indice M « Offres travaux » du marché attribué.
11.2.2 Conséquences du non-respect de l’engagement sur (EP’)
Lorsque le coût de référence (CR), corrigé du coefficient de rajustement, dépasse le seuil de tolérance
défini ci-dessus (S1), le maître d'ouvrage peut :
• Soit accepter l'offre ou les offres des entreprises :
• Soit demander au maître d'œuvre une reprise des études qui, par des adaptations du projet
compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire
le coût.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 41 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Dans ce cas, conformément à l'article R. 2432-3 du code de la commande publique, le maître d’œuvre
a l’obligation de les reprendre conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit à
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des
entreprises.
Le maître d’ouvrage notifie sa décision de reprise des études par ordre de service. Le maître d’œuvre
fait des propositions dans ce sens au maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande.
Sur la base de cette nouvelle étude, et après acceptation par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 20 jours à compter de
l’accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître d’ouvrage de lancer une nouvelle
procédure d’appel d’offres ou d’engager une nouvelle négociation.
Le non-respect de ce délai est passible des mêmes pénalités de retard que celles prévues à l’Article 12
du présent CCAP pour l’élément DCE.
Le coût de référence (CR) ainsi accepté par le maître d’ouvrage est notifié au maître d’œuvre.
Engagement du maître d’œuvre en phase d’exécution des marchés de
travaux
La mission confiée au maître d’œuvre comporte la direction de l'exécution des contrats de travaux et
l'assistance lors des opérations de réception.
11.3.1 Engagement du maître d’œuvre sur le coût de référence (CR) et seuil de tolérance
(S2)
Le maître d’œuvre s’engage sur le coût de référence des travaux (CR) dans le cadre de sa mission.
Le coût de référence (CR) est assorti d’un seuil de tolérance (S2) de 10 %.
Après achèvement de l’ouvrage, le montant réalisé des travaux est établi (DG).
Le coût constaté (CC) est égal au montant réalisé des travaux (DG) à l'exclusion des coûts
supplémentaires non imputables à la maîtrise d'œuvre.
Il est établi en prix de base (hors variation de prix) et arrêté par le maître d’ouvrage.
11.3.2 Conséquence du non-respect de l’engagement
Si le coût constaté (CC) est supérieur au seuil de tolérance (S2) tel que défini ci-dessus, le maître
d’œuvre supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité :
EF"" é GH é I J F"K é GH é I L M1 O PQ RS L )-/T *$ Ué(-V&)é
Valeur (taux de pénalité) = (2 x t'DET) (= 2 x taux de rémunération de la mission DET)
Afin de tenir compte des conditions économiques différentes entre [le coût de référence des travaux
(CR) / le coût constaté des travaux (CC)] et [les prix du marché de maîtrise d’œuvre], un coefficient de
réajustement est appliqué au coût de référence (CR) et au coût constaté (CC), établi sur la base
suivante :
Coefficient =
Indice m′0
Indice M « Offres TVX ».
Valeur d’indice = TP01
Métropole Aix-Marseille Provence Page 42 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
En cas de marchés de travaux multiples, le coefficient est calculé pour chaque marché de travaux, en
prenant l’indice M « Offres travaux » de chaque marché.
Cependant, conformément à l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs
à l’attribution des marchés de travaux (DET, VISA et AOR).
Métropole Aix-Marseille Provence Page 43 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
PENALITES ET PRIMES
Pénalités
Par dérogation à l’article 16 du CCAG Maîtrise d’œuvre, il sera fait application des pénalités indiquées
ci-dessous :
Pénalités Montant Déclenchement
Pénalités en cas de
retard dans la
présentation des
Concernant la phase « Études », si l’un
documents (phase
des délais mentionnés à l’article 3.3.1 du
Études) :
présent CCAP n'est pas respecté, le À compter du 1er jour de retard
EP / AVP / PRO /
maître d'œuvre encourt une pénalité dont constaté
ACT - DCE /
le montant s’élève à 100 euros par jour de
ACT – Analyse des
retard
Offre /
Missions
Complémentaires
Si le délai mentionné à l’article 3.3.3.1 du
Pénalités pour retard présent CCAP n'est pas respecté, le
dans la reprise des maître d'œuvre encourt une pénalité dont À compter du 1er jour de retard
dossiers provisoires le montant est calculé de la même façon constaté.
d’études que pour le dossier provisoire d’études
initial (cf. ligne précédente du tableau)
Si l’un des délais fixé à l’article 3.3.3.2 ou
Pénalités pour retard
à l’article 3.3.4.1 du présent CCAP n'est
de transmission des À compter du 1er jour de retard
pas respecté, le maître d'œuvre encourt
comptes-rendus de constaté
une pénalité dont le montant s’élève à
réunion
60 euros par jour de retard
Si l’un des délais fixé à l’article 3.3.4.2 ou
à l’article 3.3.4.4 du CCAP n'est pas
respecté, le maître d'œuvre encourt une
pénalité dont le montant, par jour de
retard, est fixé à 1/3000ème du montant
Pénalités en cas de toutes taxes comprises de l'acompte
retard dans la correspondant.
À compter du 1er jour de retard
vérification des projets
constaté.
de décomptes et du Cependant, si le retard du maître d'œuvre
décompte final entraîne le versement d'intérêts
moratoires aux entreprises, le montant
des pénalités qu'il encourt est égal au
montant des intérêts moratoires qui lui
sont imputables, dans la limite du taux
légal majoré de 2 points.
Si le délai mentionné à l’article 3.3.4.3 du
Pénalité en cas de
présent CCAP n’est pas respecté, le À compter du 1er jour de retard
retard dans la
maître d'œuvre encourt une pénalité de constaté.
production du VISA
50 € par jour de retard.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 44 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Pénalités Montant Déclenchement
Pénalités en cas de Si le délai mentionné à l’article 3.3.4.5 du
retard dans présent CCAP n’est pas respecté, le
À compter du 1er jour de retard
l'instruction des maître d'œuvre encourt une pénalité dont
constaté.
mémoires en le montant par jour calendaire de retard
réclamation est de 20 euros
Le titulaire convoqué à une réunion
organisée par le maître d'ouvrage est tenu
d'y participer, sauf en cas de force
Pour chaque absence
majeure dûment reconnu par le maître
Pénalités pour constatée, dès la première
d'ouvrage ou ses représentants. En cas
absence aux réunions absence injustifiée, sans mise
d’absence du titulaire à une réunion
en demeure
organisée par le maître d’ouvrage, il est
appliqué au titulaire une pénalité forfaitaire
de 150€.
Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités
sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur à l'égard des autres cotraitants.
Par dérogation à l'article 16.2.1. du CCAG Maîtrise d’œuvre, les pénalités sont dues dès le 1er euro.
Par dérogation à l'article 16.2.4. du CCAG Maîtrise d’œuvre, les pénalités de retard s’appliquent sans
mise en demeure.
Primes
Sans objet
SUSPENSION DES PRESTATIONS EN CAS DE CIRCONSTANCES
IMPREVISIBLES
Il est fait application de l’article 25.2. du CCAG Maîtrise d’œuvre.
ADMISSION, REFACTION, AJOURNEMENT OU REJET
Les dispositions relatives aux modalités d’admission, de réfaction, d’ajournement ou de rejet sont
précisées à l’article 3.3.3 du présent CCAP.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 45 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
OBLIGATIONS DU MAITRE D’ŒUVRE
Le maître d’œuvre produit dès la notification du marché public, puis tous les 6 mois les documents visés
aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique.
Aprovall :
Afin de simplifier et sécuriser la remise de ces documents par le maître d’œuvre, la Métropole Aix-
Marseille-Provence met à disposition la plateforme en ligne Aprovall.
Cette plateforme est entièrement gratuite pour le maître d’œuvre.
CESSION
Toute modification apportée dans la forme juridique de l'entreprise du maître d’œuvre devra être notifiée
à la Métropole Aix-Marseille-Provence, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre devra être accompagnée des documents justifiant les changements intervenus, notamment
des extraits des journaux d'annonces légales dans lesquels auront été publiés les modifications et un
extrait du registre du commerce.
Il sera interdit au prestataire de céder tout ou partie du service sans y être expressément autorisé par
la Métropole Aix-Marseille Provence. Toute cession ou sous-traitance passée sans autorisation restera
nulle et de nul effet à l'égard de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
RESILIATION
Il sera fait application des dispositions du chapitre 6 (articles 25 à 34) du CCAG Maîtrise d’œuvre.
Conformément à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, lorsque le maître d’œuvre est,
au cours de la procédure de passation ou de l'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 ayant pour effet de l'exclure, le marché pourra être
résilié pour ce motif.
Le maître d’œuvre informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
La résiliation ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de
redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code du commerce, à condition qu'il ait informé
sans délai l'acheteur de son changement de situation.
Le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le
marché, aux frais et risques du maître d’œuvre, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation
qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux
torts du maître d’œuvre.
Si pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le maître d’œuvre a droit à une
indemnité de résiliation de 2 %, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué
du montant hors taxes non révisé des prestations admises.
LITIGES
En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les tribunaux compétents seront saisis.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 46 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
DEROGATIONS
Article du présent CCAP Article du CCAG Objet
Prolongation du délai
3.3.2 15.3.2
d’exécution
Délais d’approbation des
3.3.3.1 21.2
prestations d’études
Modalités de mise en œuvre de
4.2 18.1
la clause d’insertion sociale
5.2.1 10.1.1 Mois d’établissement des prix
5.2.2 10.1.1 Mois d’établissement des prix
Coefficient de révision des prix
5.2.2 10.2.2
applicable
Présentation des acomptes
5.6.1 11.2 pour la partie « forfaitaire » du
marché composite
Assurance de responsabilité
7.1 9.1.3
civile décennale
Article 8 4.1 Pièces constitutives du marché
9.4 11.2 Règlement - Acomptes
10.3.2 10.1.1 Mois d’établissement des prix
10.3.3 10.1.1 Mois d’établissement des prix
10.3.4 10.1.1 Mois d’établissement des prix
10.4 11.2 Acomptes
11.1.1 10.1.1 Mois d’établissement des prix
12.1 16 Pénalités
12.1 16.2.1 Pénalités
12.1 16.2.4 Pénalités
Toutefois, compte tenu de la hiérarchie des pièces contractuelles, l’absence de mention d’une
dérogation au CCAG soit par le présent article soit dans le corps d’une pièce particulière du marché ne
fait aucunement obstacle à son caractère pleinement applicable au titulaire.
Métropole Aix-Marseille Provence Page 47 / 47
Pôle Infrastructures / CCAP
Marché composite de Maitrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville phase 2
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.