Règlement de consultation
2026155_Reglementdelaconsultation.pdf · 4 679 mots · du marché « Accord-cadre pour la maîtrise d'œuvre des projets d'aménagement et rénovation des espaces publics de la ville de Pantin », dossier de consultation officiel.
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
ACCORD-CADRE DE MAÎTRISE D'OEUVRE
ACCORD-CADRE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE
POUR LES PROJETS D’ESPACES PUBLICS DE LA
VILLE DE PANTIN
Date et heure limites de réception des offres :
Lundi 28 septembre 2026 à 12:00
L'ESSENTIEL DE LA PROCÉDURE
ACCORD-CADRE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR
Objet LES PROJETS D’ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE
PANTIN
Mode de passation Appel d'offres ouvert
Type de contrat Accord-cadre
Nombre de lots 2
Délai de validité des
5 mois
offres
Forme de
Modalités fixées dans le présent document
groupement
Variantes Sans
PSE Sans
Clauses sociales Sans
Clauses
Avec
environnementales
Durée / Délai Défini par lot
Visite sur site Sans
SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation .............................................................................................................. 4
1.1 - Objet ...................................................................................................................................................... 4
1.2 - Mode de passation ................................................................................................................................ 4
1.3 - Type et forme de contrat ....................................................................................................................... 4
1.4 - Décomposition de la consultation ......................................................................................................... 4
1.5 - Nomenclature ........................................................................................................................................ 4
1.6 - Réalisation de prestations similaires .................................................................................................... 4
2 - Conditions de la consultation ....................................................................................................................... 5
2.1 - Délai de validité des offres .................................................................................................................... 5
2.2 - Forme juridique du groupement ............................................................................................................ 5
2.3 - Variantes ............................................................................................................................................... 5
2.4 - Développement durable ........................................................................................................................ 5
3 - Les intervenants ........................................................................................................................................... 5
3.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier ....................................................................... 5
3.2 - Contrôle technique ................................................................................................................................ 5
3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs ................................................................................ 6
4 - Conditions relatives au contrat ..................................................................................................................... 6
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution .................................................................................................. 6
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement ........................................................................ 6
4.3 - Respect des principes d'égalité, de laïcité et de neutralité ................................................................... 6
4.4 - Confidentialité et mesures de sécurité .................................................................................................. 6
5 - Contenu du dossier de consultation ............................................................................................................. 6
6 - Présentation des candidatures et des offres ................................................................................................ 7
6.1 - Documents à produire ........................................................................................................................... 7
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis ..................................................................................................... 8
7.1 - Transmission électronique .................................................................................................................... 8
7.2 - Transmission sous support papier ........................................................................................................ 9
8 - Examen des candidatures et des offres ....................................................................................................... 9
8.1 - Sélection des candidatures ................................................................................................................... 9
8.2 - Attribution des accords-cadres ............................................................................................................. 9
Etude de cas : ............................................................................................................................................. 11
8.3 - Suite à donner à la consultation ......................................................................................................... 12
9 - Renseignements complémentaires ............................................................................................................ 12
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact ................................................................................. 12
9.2 - Procédures de recours ........................................................................................................................ 13
1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
L’ACCORD-CADRE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES PROJETS D’ESPACES PUBLICS DE
LA VILLE DE PANTIN.
1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
1.3 - Type et forme de contrat
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de
commande.
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.
1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 2 Lot(s) :
Lot(s) Désignation
01 Missions de maitrise d’œuvre technique sur des projets d’espaces publics
à dominante Voirie Réseaux divers (type rues).
02 Mission de maitrise d’œuvre paysagère sur des projets à dominante
espaces verts (type cour d’écoles et rues jardins).
Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre.
Afin de sécuriser l’exécution de l’accord-cadre (réduire la dépendance à un seul opérateur) et en
conformité avec les dispositions de l’article L2113-10 du code de la commande publique, le nombre
de lots attribuables à un même opérateur économique est de 1. Les opérateurs économiques ne
pourront donc candidater que pour un seul lot.
1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Lot(s) Code principal Description
71311300-4 Services de conseil en matière d'infrastructure
01 71222000-0 Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs
45233222-1 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
02 71420000-0 Services d’architecture paysagère
71222000-0 Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs
1.6 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire de l'accord-cadre, en
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Consultation n°: 2026155 Page 4 sur 13
2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 5 mois à compter de la date limite de réception des offres.
2.2 – Compétences du groupement et exclusivité
Pour le lot 1, le groupement devra être composé d'un bureau d'étude VRD mandataire, d’un
paysagiste concepteur et d’un concepteur lumière en cotraitants.
Pour le lot 2, le groupement devra être composé d'un paysagiste concepteur mandataire, d'un BET
VRD et d’un concepteur lumière en cotraitants.
Conformément à l'article R.2151-7 du Code de la commande publique, il est interdit à l’ensemble des
membres d’un groupement de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements. Cette clause s’applique aux différents membres, qu’ils soient cotraitants ou sous-
traitants.
L’un des membres de l’équipe devra être désigné comme interlocuteur privilégié et devra assurer le rôle
d’animateur et de coordinateur (technique et financier) sur toute la durée du marché lors des diverses
rencontres qui ponctueront la prestation. Il pourra être suppléé. En cas de départ d'une ressource du projet,
le groupement s’engage à proposer au maître d’ouvrage le remplacement du membre de l’équipe
démissionnaire par un membre de compétences et d’expériences équivalentes.
Le groupement de maitrise d’œuvre devra être en capacité de répondre à plusieurs projets en même temps
(jusqu'à 4 projets à réaliser concomitamment). Il sera jugé la réactivité, la disponibilité de l'équipe et
l’expérience sur des opérations similaires. Il est demandé un nombre suffisant de collaborateurs spécialistes
des projets d’aménagements à différentes échelles.
A noter que les projets seront systématiquement élaborés en lien avec un bureau d’étude de co conception /
concertation / communication (et particulièrement les aménagements des cours d’écoles) – cette dimension
de co-conception avec les habitants, les associations, les commerçants, les enseignants et les élèves est à
prendre en compte dans le processus du projet.
2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
2.4 - Développement durable
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est
indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre
comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée
irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.
3 - Les intervenants
3.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maître d'œuvre.
3.2 - Contrôle technique
Aucun contrôle technique n'est prévu pour cette opération.
Consultation n°: 2026155 Page 5 sur 13
3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont prévus pour
cette opération.
4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
La durée de la période initiale est fixée au CCAP.
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Budget de Commune
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) de l'accord-cadre
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
4.3 - Respect des principes d'égalité, de laïcité et de neutralité
Les prestations ayant pour objet l'exécution d'un service public, les candidats sont informés que le titulaire
devra respecter les principes de la République que sont l'égalité des usagers, la laïcité et la neutralité.
L'attention des candidats est attirée sur les dispositions du CCAP qui rappellent ces obligations et précisent
les modalités de contrôle et de sanction du titulaire lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour
mettre en œuvre ces obligations et faire cesser les manquements constatés.
4.4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de
cette obligation de confidentialité.
5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le bordereau des prix pour chaque lot
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à
ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Consultation n°: 2026155 Page 6 sur 13
6 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas Non
d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à Non
L. 5212-11 du Code du travail
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les Non
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Preuve d'une assurance pour les risques professionnels Non
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés Signature
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, Non
indiquant le montant, la date et le Maître d’Ouvrage. Elles sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat.
Pour le lot 1, le groupement devra être composé d'un bureau d'étude VRD mandataire, d’un
paysagiste concepteur et d’un concepteur lumière en cotraitants.
Pour le lot 2, le groupement devra être composé d'un paysagiste concepteur mandataire, d'un BET
VRD et d’un concepteur lumière en cotraitants.
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et
DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document
Unique de Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il
Consultation n°: 2026155 Page 7 sur 13
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l'opérateur économique.
Pièces de l'offre :
Libellés Signature
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes Non
Le bordereau des prix du lot concerné Non
Sur la base d’une étude de cas d’une rue « fictive » type (décrite à l’article 8.2 du présent Non
règlement de consultation) :
- Rue Etienne Marcel pour le lot 1
- Rue Gobaut pour le lot 2
Le groupement doit faire une proposition financière des honoraires du groupement de maîtrise
d’œuvre pour le lot 1 ou pour le lot 2 pour réaliser cette mission (en phases études et travaux)
selon le tableau des honoraires (bordereau des prix) joint.
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution Non
du contrat et l’étude de cas (ceci conformément aux exigences fixées à l’article 8.2 du
présent règlement de la consultation à propos des critères et sous-critères de jugement des
offres).
L'offre présentée par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle
devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité
des sous-traitants.
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la
page de garde du présent document.
7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.achatpublic.com.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le
délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces
exigées au titre de la présente consultation.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa
transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
Consultation n°: 2026155 Page 8 sur 13
La copie de sauvegarde pour le marché doit être transmise ou déposée à l'adresse suivante avec les
mentions suivantes sur l’enveloppe :
Copie de sauvegarde pour le marché « accord-cadre mission de maitrise d’œuvre pour les projets
d’espaces publics de la ville de pantin »
MAIRIE DE PANTIN
Pôle Commande publique
84-88, avenue du Général Leclerc
93500 Pantin
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Pensez à anticiper votre dépôt plusieurs heures avant l'heure limite
7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.
8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.
8.2 - Attribution des accords-cadres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-
1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable sera
éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Pour tous les lots
Critères Pondération
1-Valeur technique de l'offre 60.0 %
1.1-Une étude de cas sur l’organisation de la conduite d’un projet « fictif »
à Pantin (pas de réponse graphique).
Consultation n°: 2026155 Page 9 sur 13
Pour la mission type (décrite ci-dessous pour le lot 1 d’une part et le lot 2 de l’autre),
selon le lot pour lequel le groupement candidate, une note de présentation de 10
pages maximum devra être remise et le candidat proposera des éléments sur :
a. La compréhension des enjeux du projet « fictif » et un rapide descriptif des
travaux = 5 points 25.0 %
b. La composition et l’organisation de l’équipe proposée = 5 points
c. Sa méthodologie de réalisation (identifier les contraintes), un phasage des
travaux détaillé pour 3 lots d’entreprises (VRD, Espaces verts, Eclairage) et le
délai de réalisation de la mission de maitrise d’œuvre par phase = 5 points
d. Faire une proposition de démarche environnementale = 5 points :
- sur la base des matériaux définis du projet
- du dispositif pour le suivi de l’arrosage et l’entretien des plantations,
- du projet de mise en lumière et d’un objectif de niveau d’éclairement
uniforme
- de la méthode de traitement ou récupération des matériaux du site
e. Une simulation du coût des travaux (réfection totale) = 5 points
1.2-Qualité technique et moyens humains et compréhension de l’accord
cadre (4 pages maximum hors CV).
Le candidat devra remettre une note de présentation (4 pages maximum – hors CV)
dans laquelle il proposera des éléments sur :
a - La compréhension des enjeux et de la méthode de réalisation et de suivi des
projets d’espaces publics (en général) pour cet accord-cadre depuis les études jusqu’au 20.0 %
parfait achèvement des travaux ainsi que pour la réalisation des missions
complémentaires = 10 points,
b - La composition, l’organisation et l’expérience de l’équipe proposée pour le suivi
des projets d’espaces publics et pour les missions complémentaires : fournir les CV des
membres de l’équipe et un organigramme du groupement (chef d’agence, ingénieurs,
dessinateurs, responsables de travaux, suivi administratif et financier…), les
attestations AIPR, les expériences similaires = 10 points
1.3-Expérience du personnel dans la conduite de projets similaires (1
page par projet maximum).
La maîtrise d’œuvre devra justifier de compétences et d’expériences (conception et
réalisation) dans les spécialités suivantes :
• Un aménagement qualitatif de rues avec éventuellement un aménagement
cyclable avec des contraintes fortes de planning en milieu urbain dense
• Un aménagement qualitatif d’espace public type place, parvis en milieu urbain
• Un aménagement de piétonisation et aménagement paysager d’une voie en rue
jardin dans un contexte urbain dense 15.0 %
• Un aménagement de fontaines, jeux d’eau, fontaine sèche ou miroir d’eau
• Un aménagement paysager de square ou parc intégrant une gestion des terres
(fertilisation) en lien avec le choix des plantations et en rapport avec le site ainsi
que de l’arrosage automatique.
• Un aménagement d’une aire de jeux
• Un aménagement d’une cour d’école (type cour oasis / cour jardin) intégrant les
contraintes de chantier en site occupé
• Un projet intégrant la gestion des eaux pluviales
• Un projet conçu en lien avec un bureau d’étude de concertation / co-conception
Consultation n°: 2026155 Page 10 sur 13
serait un plus.
2-Prix des prestations sur la base d’une étude de cas d’une rue « fictive » type 40.0 %
(décrite ci-dessous) :
- Rue Etienne Marcel pour le lot 1
- Rue Gobaut pour le lot 2
Le groupement doit faire une proposition financière des honoraires du groupement de
maîtrise d’œuvre pour le lot 1 ou pour le lot 2 pour réaliser cette mission (en phases
études et travaux) selon le tableau des honoraires (bordereau des prix) joint.
Etude de cas :
Descriptif du projet fictif pour les lots 1 et 2 (il n’est pas demandé de pièces graphiques type plans
coupes, pers… le groupement pourra s’il veut exprimer des principes d’organisation avec des
schémas)
- LOT 01 : Mission « fictive » de requalification de voirie « classique » (type rue Etienne
Marcel)
La ville de Pantin souhaite réaliser des travaux de requalification d’une voirie à l’ambiance de faubourg
(habitations) - par exemple la rue Etienne Marcel à Pantin (s’inspirer des aménagements déjà réalisés à
Pantin).
Le montant dédié à cette opération est estimé à 1 800 000 €TTC (y compris les honoraires du groupement
jusqu’au parfait achèvement des travaux, les études complémentaires, les travaux pour 3 lots d’entreprises
(VRD + ECLAIRAGE/SLT + ESPACES VERTS/ ARROSAGE/ENTRETIEN), les interventions
concessionnaires.
Le projet consiste en la mise en place d’une zone 30 par des nouveaux aménagements adaptés et
qualitatifs :
- réduction de l’emprise de la chaussée à 4.00m de large,
- passage piétons surélevés,
- création de stationnements d’un côté de la rue pour les voitures, livraisons, vélos et 2 roues
- mise en place de substrat de sol (Bactéries et Mycorhizes) plantations basses, nouvel alignement d’arbres,
arrosage automatique avec un suivi sur 2 ans pour l’entretien et la garantie des plantations et un suivi de 3
ans pour l’arrosage des arbres (mise en place de sondes tensiométriques)
Les matériaux préconisés sont : l’enrobé pour la chaussée, l’enrobé scintillant pour les plateaux, des
bordures granit pour les chaussées et stationnements, les trottoirs en asphalte clair, des pavés granit sciés
(réemploi) pour le stationnement et les entrées charretières.
La ville dispose d’une plateforme de matériaux issus du réemploi (type pavés, bordures granit, mat
d’éclairage. Ces matériaux peuvent être réemployés dans le cadre des projets en fonction de la quantité du
gisement.
Les plantations et accessoires : Proposer une palette végétale, prévoir une terre végétale amendé en
bactéries et mycorhizes, prévoir des ancrages de mottes, des protections des arbres, des ganivelles…
L’éclairage public : l’objectif est d’avoir un niveau d’éclairement homogène en tout point pour un
aménagement livré (7 lux moyen)
Le mobilier urbain : potelets, arceaux vélos et 2 roues, barrières, ganivelles, signalisation verticale et
horizontale …
Pendant la phase travaux, la ville préconise la fermeture de la voie par demi-rue. Les concessionnaires
reprendront leur réseau avant ou en même temps que ceux de la ville.
Ces aménagements devront être livrés en septembre 2028
Consultation n°: 2026155 Page 11 sur 13
- LOT 2 : requalification de voirie en rue jardin (type rue Gobault)
La ville de Pantin souhaite réaliser des travaux de requalification d’une voirie en rue jardin à l’ambiance très
végétale et piétonne (sauf accès riverains, services techniques et pompiers) - par exemple la rue Gobaut
(s’inspirer des aménagements déjà réalisés à Pantin)
Le montant des travaux estimés est de 800 000 €TTC (y compris les honoraires du groupement jusqu’au
parfait achèvement des travaux, les études complémentaires, les travaux pour 3 lots d’entreprises (VRD +
ECLAIRAGE/SLT + ESPACES VERTS/ ARROSAGE/ENTRETIEN), les interventions concessionnaires.
Le projet consiste en la mise en place d’une rue partagée avec des nouveaux aménagements adaptés et
qualitatifs :
- réduction de l’emprise de la chaussée à 4.00m de large y compris cheminement piétons vélos
- remplacement des zones des trottoirs par des massifs végétalisés avec des arbres
- création d’entrées charretières et d’accès piétons au travers de ces massifs
- création de poches de stationnement ponctuelles
Les matériaux préconisés sont des éléments modulaires (types pavés, pavés enherbé) l’enrobé scintillant
pour les plateaux, bordures granit et revêtement clair.
La ville dispose d’une plateforme de matériaux issus du réemploi (type pavés, bordures granit, mat
d’éclairage. Ces matériaux peuvent être réemployés dans le cadre des projets en fonction de la quantité du
gisement.
Les plantations et accessoires : Proposer une palette végétale, prévoir une terre végétale amendé en
bactéries et mycorhizes, prévoir des ancrages de mottes, des protections des arbres, des ganivelles…
L’éclairage public type piétons : l’objectif est d’avoir un niveau d’éclairement homogène en tout point pour un
aménagement livré (5 lux moyen) en prenant en compte les aménagements.
Le mobilier urbain : potelets, arceaux vélos et 2 roues, barrières, ganivelles et signalétique de
communication (type QR code faune flore)
Pendant la phase travaux, les accès riverains devront être maintenus. Les concessionnaires reprendront
leur réseau avant ou en même temps que ceux de la ville.
Ces aménagements devront être livrés en septembre 2028.
8.3 - Suite à donner à la consultation
L'attribution du marché de maîtrise d'œuvre est prononcée par la commission d'appel d'offres.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse
URL est la suivante : http://www.achatpublic.com.
Cette demande doit intervenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.
Consultation n°: 2026155 Page 12 sur 13
9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Montreuil
7 Rue Catherine Puig
93558 MONTREUIL
Courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative
prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification
ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la
signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d?un intérêt lésé, et pouvant
être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Montreuil
7 Rue Catherine Puig
93558 MONTREUIL
Courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Consultation n°: 2026155 Page 13 sur 13
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.