Pièce
Cahierdesclausesadministrativesparticulieres.pdf · 5 980 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la mise aux normes de la salle polyvalente « LE HANGAR » à Fleury d'Aude : étude comparative… », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'OEUVRE
2026-09
Mission de maîtrise d'œuvre (MOE) pour la Mise aux
normes de la Salle polyvalente de Fleury d'Aude
Mairie de Fleury d'Aude
Boulevard de la République
11560 FLEURY D’AUDE
L'ESSENTIEL DU CONTRAT
Mission de maîtrise d'œuvre (MOE) pour la Mise aux
Objet
normes de la Salle polyvalente de Fleury d'Aude
Type de contrat Marché public
Tranches Sans tranches optionnelles
optionnelles
Clauses sociales Sans
Clauses Avec
environnementales
Durée / Délai 13 mois
Reconduction
Sans
Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
Avance Avec
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat ................................................................................................... 5
1.1 - Objet du contrat ....................................................................................................................... 5
1.2 - Décomposition du contrat ........................................................................................................ 5
2 - Pièces contractuelles ....................................................................................................................... 5
3 - Intervenants .................................................................................................................................... 5
3.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier .......................................................... 5
3.2 - Coordination des systèmes de sécurité incendie...................................................................... 5
3.3 - Contrôle technique ................................................................................................................... 5
3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs .................................................................... 5
3.5 - Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants ........................... 6
3.6 - Cotraitance ............................................................................................................................... 6
4 - Missions .......................................................................................................................................... 6
5 - Durée et délais d'exécution ............................................................................................................. 6
5.1 - Durée du contrat ...................................................................................................................... 6
6 - Prix.................................................................................................................................................. 7
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués .......................................................................................... 7
6.2 - Forfait de rémunération ........................................................................................................... 7
6.3 - Modalités de variation des prix ............................................................................................... 7
7 - Avance ............................................................................................................................................ 8
7.1 - Conditions de versement et de remboursement ....................................................................... 8
7.2 - Garanties financières de l'avance ............................................................................................. 8
8 - Modalités de règlement des comptes .............................................................................................. 8
8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs ................................................................................ 8
8.2 - Pourcentage de rémunération par élément............................................................................... 9
8.3 - Présentation des demandes de paiement .................................................................................. 9
8.4 - Délai global de paiement ......................................................................................................... 9
8.5 - Paiement des cotraitants .......................................................................................................... 9
8.6 - Paiement des sous-traitants .................................................................................................... 10
9 - Engagement du maître d'œuvre .................................................................................................... 10
9.1 - Jusqu'à la passation des marchés de travaux ......................................................................... 10
9.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux ........................................................................... 11
10 - Conditions d'exécution des prestations ....................................................................................... 11
10.1 - Présentation des livrables .................................................................................................... 12
10.2 - Organisation des réunions de chantier ................................................................................. 12
10.3 - Emission des ordres de services .......................................................................................... 13
10.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs .................................................... 13
10.5 - Instruction des mémoires en réclamation ............................................................................ 14
10.6 - Arrêt de l'exécution des prestations ..................................................................................... 14
10.7 - Achèvement de la mission ................................................................................................... 14
11 - Développement durable .............................................................................................................. 14
12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle ........................................................................... 14
13 - Pénalités ...................................................................................................................................... 14
13.1 - Pénalités de retard ................................................................................................................ 14
13.2 - Pénalité pour travail dissimulé ............................................................................................ 15
14 - Assurances .................................................................................................................................. 15
15 - Clause de réexamen .................................................................................................................... 15
16 - Résiliation du contrat .................................................................................................................. 16
16.1 - Conditions de résiliation ...................................................................................................... 16
16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire ............................................................................... 16
17 - Règlement des litiges et langues ................................................................................................. 17
18 - Dérogations ................................................................................................................................. 17
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :
Mission de maîtrise d'œuvre (MOE) pour la Mise aux normes de la Salle polyvalente de Fleury
d'Aude
Le projet consiste à la mise aux normes de la salle polyvalente "LE HANGAR" à Fleury d'Aude
avec une étude comparative "renforcement structurel" ou "démolition - reconstruction" avec prise
en compte des prescriptions techniques fixées par le rapport LISEC et les éléments techniques des
travaux exécutés en 2019.
Lieu(x) d'exécution :
Bd général de Gaulle
11560 Fleury
L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages bâtiment en réutilisation ou réhabilitation.
1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
2 - Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financières
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- L'offre technique et financière du maître d'œuvre, composée de pièces écrites et éventuellement
graphiques, y compris les compléments apportés lors de la mise au point du marché
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
maîtrise d'œuvre, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021. Cette pièce étant de notoriété publique,
elle n’est pas jointe au marché.
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
3 - Intervenants
3.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maître
d'œuvre.
3.2 - Coordination des systèmes de sécurité incendie
La coordination des systèmes de sécurité incendie est assurée par le maître d'œuvre.
3.3 - Contrôle technique
Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement.
Les missions de contrôle technique sont les suivantes :
Les missions de contrôle technique confiées au contrôleur technique sont notamment les suivantes :
LP : solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables ;
SEI : sécurité des personnes dans les établissements recevant du public
3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau III sera assurée par
un coordonnateur désigné ultérieurement.
Consultation n°: 2026-09 Page 5 sur 17
3.5 - Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants
Avant tout commencement d'exécution, le maître d'ouvrage met à disposition du maître d'œuvre par
tout moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants à
l'opération, leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maître
d'œuvre est autorisé à échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et
limites fixées par le présent contrat. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec
l'un des autres intervenants, le maître d'œuvre informe le maître d'ouvrage sans délais.
3.6 - Cotraitance
Le candidat peut présenter une équipe constituée de plusieurs opérateurs économiques, notamment
sous forme de groupement ou en ayant recours à la sous-traitance, dans les conditions prévues par
la réglementation.
4 - Missions
La mission de maîtrise d'œuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code
de la commande publique.
Le détail des missions est le suivant :
Eléments de mission de base :
Mission(s) Désignation
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
EXE Etudes d'exécution et de synthèse
DET Direction de l'exécution des travaux
Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
AOR
achèvement
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
5 - Durée et délais d'exécution
5.1 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie à l'acte d'engagement.
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.
L'ensemble des prestations devra permettre l'achèvement de l'opération au plus tard en décembre
2027.
Consultation n°: 2026-09 Page 6 sur 17
6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.
6.2 - Forfait de rémunération
Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé à
l'acte d'engagement par le montant de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de
l'ouvrage, ainsi qu'aux montants HT définitifs des autres missions et missions complémentaires
définies à l'annexe de l'acte d'engagement.
Le forfait définitif de rémunération est fixé dans les conditions suivantes :
Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation de la mission APD. Le forfait
définitif est déterminé sur la base du coût prévisionnel des travaux arrêté à l'issue de l'APD et du
taux de rémunération fixé à l'acte d'engagement, conformément aux dispositions du Code de la
commande publique.
Les autres missions et missions complémentaires restent rémunérées sur la base des montants HT
définitifs indiqués à l'annexe de l'acte d'engagement.
Un avenant arrête définitivement le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître
d'œuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-
1, L. 2432-2 et R. 2432-2 à R. 2432-7 du Code de la commande publique.
Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la même mission. Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le
cadre de la réalisation de l'opération.
6.3 - Modalités de variation des prix
La date d'établissement des prix est la date à laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette
date permet de définir le "mois zéro".
Les prix sont actualisables par application aux prix du contrat d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn = 70.0% + 30.0% (ING (d-3) / ING (o))
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient d'actualisation.
- d : mois de début d'exécution des prestations.
- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit
postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à
celle qui doit être appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de
l'index correspondant, intervient au plus tard trois mois après la publication de cette valeur.
L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index ING «
Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».
Consultation n°: 2026-09 Page 7 sur 17
7 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Maîtrise d'œuvre.
7.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 €
HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de
l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est
égale à 5,00 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % de la part du montant toutes taxes comprises du marché
exécutée par le titulaire. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d'acompte ou de solde.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement
ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande
publique.
7.2 - Garanties financières de l'avance
Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
8 - Modalités de règlement des comptes
8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-
MOE.
Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et à mesure de l'avancement de la mission, et dans la
limite de l'échéancier ci-dessous :
Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
APS A la remise du dossier 80.0
APS A l'approbation du maître d'ouvrage 20.0
APD A la remise du dossier 80.0
APD A l'approbation du maître d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
PRO A l'approbation du maître d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
Consultation n°: 2026-09 Page 8 sur 17
Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
ACT A l'approbation du maître d'ouvrage 30.0
ACT Après la mise au point des marchés de travaux 20.0
DET Avant la remise du DGD 90.0
DET Après la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Après la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A la fin du délai de garantie de parfait achèvement 5.0
8.2 - Pourcentage de rémunération par élément
Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte
d'engagement.
8.3 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à
s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le
système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).
Informations à utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 21110145600013
8.4 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.
8.5 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à
l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.
Consultation n°: 2026-09 Page 9 sur 17
8.6 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la
commande publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.
9 - Engagement du maître d'œuvre
9.1 - Jusqu'à la passation des marchés de travaux
Enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage :
L'enveloppe financière prévisionnelle maximale affectée aux travaux est fixée à 3 000 000 € HT.
Cette enveloppe correspond au scénario le plus défavorable à ce stade des études. Elle est donnée à
titre prévisionnel et pourra être ajustée à l'issue de l'étude comparative réalisée lors des phases
APS/APD.
Définition du coût prévisionnel des travaux établie par le maître d'œuvre et engagement :
L'engagement du maître d'œuvre intervient à l'issue de la mission APD sur la base du coût
prévisionnel des travaux.
Le calcul de ce coût prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 7,00 %
Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)
Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation
des marchés de travaux, le maître d'œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître
d'ouvrage le lui demande.
Prise en compte des modifications intervenues :
Si après fixation du coût prévisionnel des travaux, le maître d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière
sur le coût prévisionnel des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors
fixé par avenant.
Coût de référence des travaux à l'issue de la consultation des entreprises :
Lorsque le maître d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître
d'œuvre établit le coût de référence des travaux selon la formule suivante :
Coût de référence des travaux = coût cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement
Le coût cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de l'offre ou des offres
considérée(s) comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maître d'ouvrage.
Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre l'index BT01 du mois m0 du marché de
maîtrise d'œuvre, et l'index BT01 du mois m0 de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est
arrondi au millième supérieur.
Conséquences du non respect de l'engagement :
Si le coût de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut
déclarer l'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai
de 15 jours. Le maître d'œuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial
et sans que cela n'ouvre droit à aucune rémunération complémentaire.
Sur la base de ces nouvelles études et après acceptation par le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre
Consultation n°: 2026-09 Page 10 sur 17
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours à compter
de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître de l'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure.
9.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux
Coût de réalisation des travaux :
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maître
d'œuvre assume sa mission, passés par le maître d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à
la somme des montants initiaux des marchés de travaux.
Le coût de réalisation est notifié par le maître de l'ouvrage au maître d'œuvre. Le maître d'œuvre
s'engage à le respecter. Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.
Tolérance sur le coût de réalisation des travaux :
Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 7,00 %
Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)
Comparaison entre réalité et tolérance :
Le coût constaté déterminé par le maître d'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en
prix de base M0 travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants,
intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.
Le coût de référence est le coût constaté à l'exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la
maîtrise d'œuvre.
Conséquences du non respect de l'engagement :
Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maître d'œuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de tolérance) x 5,00 %
Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique,
le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15,00 % du montant de la rémunération des éléments
de mission postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.
Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître de
l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.
10 - Conditions d'exécution des prestations
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).
Adresse d'exécution :
Mairie de Fleury d'Aude
Boulevard de la République
11560 FLEURY D’AUDE
Consultation n°: 2026-09 Page 11 sur 17
Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.
Processus de remplacement d'une personne nommément désignée
Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et
que cette personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les
conditions de l'article 3.4.3 du CCAG-MOE.
L'acheteur est informé sans délai de cet empêchement, et le titulaire propose un remplaçant dans un
délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de cette information.
10.1 - Présentation des livrables
Les livrables prévus au CCTP seront remis au maître d'ouvrage dans les délais contractuels définis
ci-dessous.
Les documents seront remis en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format numérique.
Code Désignation du livrable Délai
APS Avant-projet sommaire 4 semaines
APD Avant-projet définitif 4 semaines
PRO Etudes de projet 4 semaines
DCE Dossier de consultation des entreprises 4 semaines
VISA Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines
EXE Etudes d'exécution et de synthèse 4 semaines
DOE Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- 1er livrable : date du début d'exécution des prestations.
- Livrables suivants : date de notification au maître d'œuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maître d'ouvrage.
- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.
Les modalités d'admission des documents d'études sont celles prévues par l'article 21 du CCAG-
MOE
10.2 - Organisation des réunions de chantier
Le maître d'œuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des
travaux jusqu'à leur réception.
Fréquence des réunions : Hebdomadaires
Le maître d'œuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours
ouvrés qui suivent la réunion.
Consultation n°: 2026-09 Page 12 sur 17
10.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maître d'œuvre :
Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux » (DET) le maître
d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination de l'entrepreneur, avec copie au
maître d'ouvrage.
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés, numérotés et adressés à l'entrepreneur dans
les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 15 jours à compter de
la décision du maître d'ouvrage.
La carence constatée du maître d'œuvre dans la notification des ordres de service l'expose à
l'application d'une pénalité journalière de retard fixée à 100,00 €.
10.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :
Le maître d'œuvre procède, au cours des travaux, à la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par l'entrepreneur et mis à sa disposition sur le portail public de facturation.
Après vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.
Le maître d'œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le
montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il met à disposition du maître de l'ouvrage,
sur le portail public de facturation, l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur.
Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte mensuel
de l'entrepreneur est fixé à 7 jours à compter de sa mise à disposition sur le portail public de
facturation par l'entrepreneur.
Vérification du projet de décompte final :
À l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par l'entrepreneur conformément à l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis à sa disposition sur
le portail public de facturation.
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci, le
maître d'œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de
décompte général et le met à disposition du maître d'ouvrage sur le portail public de facturation.
Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte final puis à
sa transmission au maître d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé à 15 jours à compter
de la date de réception du document.
Conditions d'intervention du maître d'œuvre en cas de facturation électronique
Le maître d'œuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro"
et d'activer l'espace de travail "Factures de travaux".
Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au
maître d'œuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans
Chorus Pro.
Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux
est à la disposition du maître d'œuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-
moe/).
Consultation n°: 2026-09 Page 13 sur 17
10.5 - Instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours à compter de leur date de
réception par le maître d'œuvre.
10.6 - Arrêt de l'exécution des prestations
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des interventions qui font
l'objet du contrat, à l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.
La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. L'arrêt de
l'exécution des prestations entraîne la résiliation du contrat.
10.7 - Achèvement de la mission
Le maître d'ouvrage prononce la réception de la mission de maîtrise d'œuvre, à la fin du délai de
garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception des travaux ne sont pas levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, la réception
de la mission de maîtrise d'œuvre intervient lors de la levée de la dernière réserve.
11 - Développement durable
Les conditions d'exécution des prestations prennent en compte les objectifs de développement
durable. À ce titre, le titulaire devra intégrer, dans la conception et le suivi de l'opération, les
considérations environnementales applicables à la mission, notamment en matière de performance
énergétique, de durabilité des solutions techniques, de limitation et de gestion des déchets, ainsi que
de prise en compte des coûts d'exploitation et de maintenance.
12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Par dérogation à l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
l'objet d'une cession à titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.
13 - Pénalités
13.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour calendaire de retard, une pénalité fixée à 100,00 €.
Cette pénalité s'applique notamment en cas de retard dans la remise des livrables prévus au marché.
En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décompte mensuels fixé à l'article 10.4
du présent CCAP, le maître d'œuvre encourt une pénalité de 50,00 € par jour calendaire de
retard.
En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé à l'article 10.4 du
présent CCAP, le maître d'œuvre encourt une pénalité de 50,00 € par jour calendaire de retard.
En cas de retard imputable au maître d'œuvre ayant entraîné pour le maître d'ouvrage le paiement
d'intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entreprises de
travaux, une pénalité égale au montant des sommes imputables au retard du maître d'œuvre pourra
être appliquée.
En cas de retard dans l'instruction d'un mémoire en réclamation, le maître d'œuvre encourt une
pénalité de 50,00 € par jour calendaire de retard.
Les pénalités sont appliquées dans les conditions prévues par le CCAG-MOE.
Consultation n°: 2026-09 Page 14 sur 17
13.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité correspondant à 10,00 % du montant TTC du marché.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre
de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
14 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
15 - Clause de réexamen
Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut être menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des
conditions d'exécution acceptée à l'issue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au
présent marché.
Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le
marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.
La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas
échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires à l'instruction de la
demande. Le pouvoir adjudicateur peut également procéder à un contrôle des informations données
par le titulaire.
Si le principe et les conditions de mise en œuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve
à s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.
L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.
La demande doit être transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer
de façon certaine la date de sa réception.
A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15
jours pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce
délai, il est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation
ne valant pas renonciation à recours pour le titulaire.
La procédure de réexamen ainsi définie peut être initiée dans les cas suivants :
Conformément aux articles L.2194-1, R.2194-1 et suivants du Code de la commande publique, le
marché pourra être modifié sans nouvelle procédure de publicité ni de mise en concurrence dans les
cas suivants, sous réserve que ces modifications ne changent pas la nature globale du marché :
- prolongation du délai d’exécution du marché rendue nécessaire notamment par :
- l’allongement de la durée des travaux ;
- la survenance d’aléas techniques ;
- des contraintes administratives ou opérationnelles indépendantes de la volonté du maître d’œuvre ;
Consultation n°: 2026-09 Page 15 sur 17
- modification des prestations rendue nécessaire par une évolution des dispositions législatives ou
réglementaires applicables au marché ;
- réalisation de prestations supplémentaires devenues nécessaires à la bonne exécution des missions
du marché ou à l’achèvement de l’opération, donnant lieu, le cas échéant, à l’établissement de prix
nouveaux ;
- modification du calendrier prévisionnel de réalisation des études ou des travaux ayant une
incidence sur les conditions d’exécution des prestations du maître d’œuvre ;
- remplacement de l’indice de référence servant à la révision des prix lorsque cet indice cesse d’être
publié ou est modifié, par un indice de substitution présentant des caractéristiques économiques
comparables ;
- ajustement des pièces contractuelles destiné à corriger des erreurs, omissions ou contradictions
purement matérielles ;
- introduction de nouveaux prix unitaires ou forfaitaires rendue nécessaire :
- par l’évolution des techniques, matériels ou logiciels proposés par le titulaire, ou par une évolution
de la réglementation applicable ;
- modification affectant la personne du titulaire dans les cas suivants :
- changement de dénomination sociale ;
- fusion ; acquisition ;cession ;
-restructuration entraînant le transfert des droits et obligations du marché à une autre entité, sous
réserve que cette modification n’entraîne pas d’altération substantielle du marché ni de remise en
cause des capacités du titulaire initial ;
- plus généralement, toute modification non substantielle au sens du Code de la commande
publique.
Le marché pourra également être modifié en cas d’évolution du programme de l’opération décidée
par le maître d’ouvrage, dès lors que cette évolution ne bouleverse pas l’économie générale du
marché et demeure compatible avec l’objet des missions confiées au maître d’œuvre
16 - Résiliation du contrat
16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 à 34 du CCAG-MOE.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial
hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal
à 5,00 %.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail
conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.
16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé
Consultation n°: 2026-09 Page 16 sur 17
ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
17 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Montpellier est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
18 - Dérogations
- L'article 6.3 du CCAP déroge à l'article 10.1.1 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
- L'article 10.1 du CCAP déroge à l'article 15.1.4 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
- L'article 10.3 du CCAP déroge à l'article 16.2 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
- L'article 10.6 du CCAP déroge aux articles 27 à 31 du CCAG - Maîtrise d'œuvre
Consultation n°: 2026-09 Page 17 sur 17
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.