Pièce
26EMS0142_00_MEMT.docx · 869 mots · du marché « Renouvellement du réseau de distribution d'eau potable sur la route d'Oberhausbergen à Strasbourg, entre la Rotonde et… », dossier de consultation officiel.
1847851339215Direction espaces publics et naturels 00Direction espaces publics et naturels Service Ingénierie Urbaine Département MOE Eau et Assainissement MEMOIRE TECHNIQUE EAU POTABLE OPERATION : Renouvellement d’une conduite de transport en eau potable par tubage Route d’Oberhausbergen (Tronçon rue de Rangen à la Rotonde) à Strasbourg CONDITIONS D’EXÉCUTION DU CHANTIER L’ensemble des renseignements indiqués au mémoire technique devra tenir compte des conditions d’exécution du chantier. Les conditions d’exécution du chantier indiquées ci-après constituent les contraintes minimales que l’entrepreneur doit prendre en compte dans l’étude de son offre et de sa proposition de délai de réalisation. Ces éléments peuvent néanmoins être ajustés par la direction des travaux en cours de chantier pour tenir compte notamment de l’évolution des circulations sans qu’il n’y ait remise en cause des conditions initiales opposables au titulaire du marché. Description du contexte de l’opération (à titre indicatif) : Milieu urbain dense Milieu urbain diffus Zone d’activité Axe à fort trafic ou axe sensible Voie commerçante ou piétonne Zone non bâtie Délai lié à une opération globale Autre Contrainte de circulation à prendre en compte (à titre indicatif) : voir plan ci-dessous Barrage total Barrage partiel (sens unique de circulation dans le sens Est –Ouest de la rue de Rangen à la rue Marcel Proust) Barrage partiel (alternat sur le tronçon de la Rotonde à la rue Marcel Proust) Maintien de la circulation (tous sens) Déviation d’un sens de circulation des bus (sens Ouest-Est) Maintien d’un sens de circulation des bus (Sens Est-Ouest) Travaux sur axes en dehors des heures de pointe, à savoir 7h - 8h30 16h30 - 18h30 Travaux à exécuter dans une période prédéfiniePériode d’exécution du ………………au ……………… Travaux d’enrobés à faire de nuit centercenter00 Contraintes techniques (à titre indicatif) : Points d’arrêts : La conduite existante à tuber est une conduite de transport en fonte grise DN 800 mm. Lors des travaux de terrassement, de soudage du PEHD et du tirage, les cheminements piétons et cyclistes devront être maintenus en toute sécurité. Les tubes de PEHD soudés devront être protégés par des barrières afin d‘éviter toute tentative de franchissement. Un sens de circulation sera maintenu dans le sens Est-Ouest entre la rue de Rangen et la rue Marcel Proust. Le tronçon entre la rue Marcel Proust et la Rotonde devra être géré par alternat à feux. Période prévisionnelle des travaux ou date envisagée, (donnée à titre indicative et sans engagement de la collectivité) : Mars 2027 PREAMBULE Les éléments non renseignés ou manquants du présent mémoire technique entraîneront la nullité de l’offre. La collectivité se réserve la possibilité, sur échantillonnage, de vérifier que les indications déclaratives ci-dessous sont bien mises en œuvre en cas d’attribution du présent marché. À défaut, des pénalités seront appliquées. Caractéristiques des matériaux et produits mis en œuvre (non noté) Nota : Concernant les fournitures en fonte ductile, se référer au chapitre 2 du CCTP Eau Potable et au chapitre II du CCTP Assainissement Désignation fourniture Fabricant EAU POTABLE Tuyaux fonte Raccords fonte Tuyaux PEHD tubage Raccords PEHD tubage Tuyaux PEHD branchements Raccords PEHD branchements Vanne opercule Vanne papillon Colliers de prise Bouche à clé Poteau d'incendie Hydrant Ventouse Vanne murale L’entreprise est invitée à joindre une description technique des produits proposés. Planning et moyens affectés à l’opération Planning des travaux (noté sur 5 points) Un planning détaillé (type GANT) y compris la levée des points d’arrêts devra être joint au mémoire technique décrivant : le phasage des travaux, la durée globale, la durée de chaque phase, l’enchaînement des phases. Le planning sera également jugé sur sa cohérence globale au vu de l’environnement de chantier et des moyens mis en œuvre. Moyens humains et matériels affectés à l’opération (noté sur 3 points) Moyens humains dédiés au chantier : nombre et composition des équipes par qualification professionnelle et par phase de chantier ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Moyens matériels dédiés au chantier : type d’engins de terrassement, de transport des matériaux, etc., par phase de chantier ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Techniques d’exécution / modes opératoires de l’opération (noté sur 6 points) Mode opératoire marquage/piquetage des réseaux existants ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Mode opératoire/méthodologie désinfection conduites / essais ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Mode opératoire/méthodologie tubage et soudage PeHD et qualifications du personnel ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Plans et mesures de circulation / gestion du trafic (noté sur 6 points) L’entreprise détaillera (sous forme de croquis, plans, photographies augmentées, etc., à joindre en annexes) l’organisation du chantier dans son ensemble et par phases d’intervention. Il prendra en compte l’environnement proche et éloigné du secteur d’intervention, ainsi que les contraintes du site (ex : écoles, largeur de voie, axe piéton/cycliste, stationnement, proximité transports en commun…). Il comprendra également les éléments propres au chantier (base-vie, emprises par phases, zones de stockage des matériaux, circulation des engins, etc.) Ce chapitre permettra d’appréhender la bonne compréhension par l’entreprise du déroulement de l’opération concernée. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.