CCTP
27-05 CCTP.pdf · 9 268 mots · du marché « Réparation et rénovation partielle des bâtiments et des routes - 2027 à 2030 », dossier de consultation officiel.
Travaux
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Objet de l’Accord-cadre
TRAVAUX DE REPARATION ET DE RENOVATION PARTIELLE
DU PATRIMOINE BÂTI ET DU PATRIMOINE VOIRIE
ANNEES 2027 A 2030
Nom et adresse du maitre d’ouvrage : COMMUNE DE TALENCE
Service des Marchés Publics (bureau 13)
Rue Professeur Arnozan - B.P. 10035
33401 TALENCE CEDEX
Page 1 sur 26
Table des matières
1 OBJET DE L’ACCORD-CADRE – DISPOSITIONS GENERALES ..................4
1.1 Désignation des lots ................................................................................................................ 4
1.2 Maitre d’ouvrage ...................................................................................................................... 4
1.3 Titulaire de l’accord-cadre ...................................................................................................... 4
2 NORMES-REGLEMENTS-DOCUMENTS DE REFERENCES .........................5
2.1 Réglementations générales applicables aux travaux......................................................... 5
2.2 Règlementations concernant la sécurité et la santé des ouvriers.................................... 6
2.2.1 Sécurité des ouvriers contre les chutes .......................................................................... 7
2.2.2 Protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante ..................................... 7
2.2.3 Habilitation ........................................................................................................................... 7
3 OBLIGATIONS DES TITULAIRES CONCERNANT LES CHANTIERS ...........7
3.1 Installations de chantier .......................................................................................................... 8
3.2 Accès aux bâtiments ............................................................................................................... 8
3.3 Fluides et énergie .................................................................................................................... 8
3.3.1 Fourniture d'eau.................................................................................................................. 8
3.3.2 Fourniture d'électricité ....................................................................................................... 8
3.4 Panneau de Chantier .............................................................................................................. 9
3.5 Objets gênants et encombrants ............................................................................................. 9
3.6 Barrières et éclairage de chantier ......................................................................................... 9
3.7 Sécurité sur le chantier ........................................................................................................... 9
3.8 Nuisance du chantier ............................................................................................................ 10
3.9 Réseaux existants ................................................................................................................. 10
3.10 Transport – Levage – Sécurité ............................................................................................ 10
3.11 Approvisionnement et stockages ........................................................................................ 11
4 RESPONSABILITES DES TITULAIRES DE L’ACCORD-CADRE ................ 12
4.1 Protection des ouvrages ....................................................................................................... 12
4.2 Vols .......................................................................................................................................... 12
4.3 Devoir d’alerte ........................................................................................................................ 12
5 PRIX ................................................................................................................... 12
6 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ........................................... 13
6.1 Performances environnementales et sanitaires ................................................................ 13
6.2 Nature et qualité des matériels et des matériaux.............................................................. 14
6.3 Marques et fabricants ............................................................................................................ 14
6.4 Composition des ouvrages ................................................................................................... 14
6.5 Contrefaçons .......................................................................................................................... 14
6.6 Brevets .................................................................................................................................... 14
7 CONNAISSANCE DU PATRIMOINE ............................................................... 15
7.1 Connaissance de tous les ouvrages ................................................................................... 15
7.2 Mesures pour chaque opération.......................................................................................... 15
7.3 Données géo-climatiques ..................................................................................................... 15
8 CONDITIONS D’INTERVENTIONS .................................................................. 16
8.1 Visite du site ........................................................................................................................... 16
8.2 Devis ........................................................................................................................................ 16
8.3 Remise des fiches techniques ............................................................................................. 16
8.4 Modalités d’interventions ...................................................................................................... 16
8.5 Personnel affecté ................................................................................................................... 17
8.6 Démarches et autorisations ................................................................................................. 17
9 SECURITE ........................................................................................................ 18
9.1 Plan de prévention ................................................................................................................. 18
9.2 Permis de feu ......................................................................................................................... 18
Page 2 sur 26
9.3 Nuisances sonores et vibrations .......................................................................................... 18
9.4 Protection des zones d’interventions .................................................................................. 18
9.5 Isolement du chantier et protection des utilisateurs et usagers ...................................... 19
9.5.1 Isolement du chantier ...................................................................................................... 19
9.5.2 Isolement des menuiseries extérieures......................................................................... 19
10 TRAVAUX .......................................................................................................... 19
10.1 Accès au chantier .................................................................................................................. 19
10.2 Protection des ouvrages ....................................................................................................... 20
10.3 Implantations .......................................................................................................................... 20
10.4 Calepinage .............................................................................................................................. 20
10.5 Conformité aux règles de constructions ............................................................................. 20
10.6 Nettoyage de chantier ........................................................................................................... 21
10.7 Assistance aux réceptions de travaux ................................................................................ 21
10.8 Charges et surcharges .......................................................................................................... 21
10.9 Garantie................................................................................................................................... 22
11 REEMPLOI ......................................................................................................... 22
12 DECHETS DE CHANTIER ................................................................................ 23
12.1 Classification des décharges ............................................................................................... 24
12.2 Valorisation des déchets de chantier .................................................................................. 24
12.3 Classification des déchets de chantier ............................................................................... 24
12.4 Tri des déchets de chantier .................................................................................................. 25
12.5 Elimination des déchets de chantier après tri ................................................................... 25
12.6 Transport des déchets de chantier ..................................................................................... 26
12.7 Déchets inertes utilisés pour remblaiement de carrières ou autres ............................... 26
Page 3 sur 26
1 OBJET DE L’ACCORD-CADRE – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord-cadre a pour objet l’exécution de travaux tout corps d’état relatifs
à la réparation, la rénovation du patrimoine bâti et du patrimoine voirie, ainsi qu’à des
petits travaux neufs le cas échéant, de la commune de Talence.
Est joint en annexe, un état descriptif non limitatif du patrimoine (évolution possible en
plus ou moins-value sur toute la durée de l’accord-cadre) appartenant à la commune.
1.1 Désignation des lots
Le présent accord-cadre est décomposé comme suit :
Lot 1 : Terrassement – Voirie et Réseaux Divers
Lot 2 : Gros œuvre - Maçonnerie - Mise en œuvre de béton armé - Pose de carrelages
et faïence
Lot 3 : Plâtrerie – Plaquisterie – Cloisonnement et aménagements intérieurs – Plafonds
suspendus - Isolation
Lot 4 : Peinture, revêtements de sols et muraux
Lot 5 : Charpente, couverture et zinguerie
Lot 6 : Installation de menuiserie bois - vitrerie - miroiterie
Lot 10 : Etanchéité
Lot 11 : Installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation –
Plomberie et installations sanitaires
Lot 12 : Electricité courant fort – courant faible
Lot 13 : Désamiantage
Lot 14 : Démolition
Une consultation passée en procédure adaptée est aussi lancée concernant les lots
suivants :
Lot 7 : Installation de menuiserie aluminium et PVC - Vitrerie - Miroiterie
Lot 8 : Serrurerie et métallerie
Lot 9 : Installation de stores
1.2 Maitre d’ouvrage
La maitrise d’ouvrage est représentée par la commune de Talence.
La Maîtrise d’Œuvre est assurée par la commune de Talence.
1.3 Titulaire de l’accord-cadre
Le soumissionnaire doit désigner, au sein du mémoire explicatif détaillé, une ou
plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d'ouvrage,
pour les besoins de l'exécution de l’accord-cadre. L’interlocuteur doit être en mesure
d’assurer le dialogue sur tous les aspects de l’accord-cadre (technique, financier,
organisation…). Cet interlocuteur doit être joignable sur un téléphone mobile et par
courriel.
Page 4 sur 26
2 NORMES-REGLEMENTS-DOCUMENTS DE REFERENCES
Les travaux doivent être exécutés suivant les règles de l'art et conformément aux normes,
règlements et tous autres textes en vigueur les concernant. Ils doivent également
répondre aux prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.) ou équivalents
pour les membres de l’U.E.
Les matériels installés ou utilisés doivent être conformes aux textes précités et être mis
en œuvre suivant les recommandations des fabricants. Certains ouvrages nécessitent
des attestations de pose conforme que le titulaire doit remettre au maître d'ouvrage.
Le Règlement du Travail et les Conventions Collectives devront être respectées dans le
cadre de l'exécution des travaux relatifs à cet accord-cadre.
Les travaux qui ne respecteraient pas la réglementation seront refusés. Les frais
occasionnés par ces manquements seront à la charge du titulaire.
2.1 Réglementations générales applicables aux travaux
Tous les travaux doivent être effectués suivant les prescriptions de la règlementation en
vigueur à la date d’exécution des travaux.
Les titulaires sont contractuellement réputés avoir parfaite connaissance de tous les
textes officiels qu'ils auront à respecter pour réaliser les travaux de leur accord-cadre, et
notamment :
• Le code civil,
• Le code de l'Urbanisme,
• Le code de l’environnement,
• Le code de la construction et de l'habitation,
• Le code du travail (dernière édition),
• La réglementation concernant les ERP,
• La Réglementation Sécurité Incendie,
• Le règlement Sanitaire Départemental et/ou National,
• Textes relatifs à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers,
• Les normes françaises transposant des normes européennes ou autres
documents équivalents,
• Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),
• Le Règlement (UE) sur les Produits de Construction (RPC),
• Les classements UPEC,
• Les attestations d’essais de fonctionnement,
• Prescription du CSTB ayant valeur de D.T.U.,
• Les réglementations acoustiques dont N.R.A.,
• La législation concernant les conditions de travail et de l’emploi de la
main-d’œuvre,
• Les textes relatifs à la protection et à la sauvegarde de l’environnement,
• Les textes concernant les déchets de chantier,
• Les textes concernant les travaux de désamiantage,
• Les règlements municipaux et/ou de police relatifs à la signalisation et à
la sécurité de la circulation aux abords du chantier.
Page 5 sur 26
• Et tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait à la
Construction, à l’Urbanisme, à la Sécurité, etc.
Cette liste n’est pas limitative et a simplement pour objet d’attirer l’attention des titulaires
sur l’importance de ces textes.
A ce sujet, il est formellement précisé au titulaire qu'il lui est exigé un travail parfait et qu'il
n’est accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés
rencontrées et les raisons invoquées.
Autrement dit, aucune réclamation n’est admise par le Maître d’Ouvrage en invoquant
notamment que le contenu du CCTP fait apparaître des insuffisances, des manques ou
toutes autres sujétions pour ne pas réaliser, conformément aux règles de l'art et du parfait
achèvement, l’exécution des travaux.
En complément du CCAP, le titulaire est tenu, pendant l'exécution de ses travaux, de se
tenir informé des nouvelles normes et autres, parus entre la date de notification de
l’accord-cadre et le début d'exécution de ses ouvrages. Dans le cas où il serait obligé
d'en tenir compte, il doit en référer au Maître d’Ouvrage et/ou à ses Représentants.
2.2 Règlementations concernant la sécurité et la santé des ouvriers
Les chantiers sont soumis, en matière de sécurité et de protection de la santé, aux
dispositions législatives en vigueur à ce sujet.
Les titulaires sont contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent
et de répondre à toutes les demandes du coordinateur SPS, lorsqu'il est missionné par
la Commune, concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination,
en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.
Tous les frais en découlant pour les titulaires sont contractuellement réputés compris
dans les prix de leurs accords-cadres.
A ce sujet, il est rappelé l'autorité du coordinateur sur le chantier.
En cas de non-respect des règles définies au P.G.C.S.P.S. et des P.P.S.P.S. ne mettant
pas en cause la vie d'autrui, le coordinateur peut mettre en demeure le titulaire de
remédier aux manques constatés, dans un délai fixé, copie étant transmise au Maître
d'ouvrage.
Dans le cas de non mise en conformité dans le délai énoncé ci-dessus, le coordinateur
en informe le Maître d'ouvrage par écrit ; ce dernier statuera sur l'arrêt ou non des travaux
du titulaire.
En cas de risque grave et immédiat, le coordinateur est autorisé à arrêter les travaux du
titulaire, si les règles de sécurité définies dans le P.G.C.S.P.S. mettant en cause
directement la vie des ouvriers, des usagers ou des riverains ne sont pas respectées.
Le coordinateur dispose alors d'un délai de 24 heures ouvrées pour donner son feu vert
de redémarrage des travaux après examen des mesures prises par le titulaire.
Le Maître d'ouvrage, les organismes associés (CRAM, Inspecteur du Travail,
O.P.P.B.T.P.) et le contrôle extérieur, si nécessaire, sont tenus informés immédiatement
ainsi que le responsable du titulaire par courriel de tout arrêt des travaux précisant la
date, l'heure et les raisons de cet arrêt.
Page 6 sur 26
Dans ces deux cas, une mention est effectuée dans le registre journal.
2.2.1 Sécurité des ouvriers contre les chutes
Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les
cas, la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la
toiture, conformément à la réglementation en vigueur :
D.T.U. N° 43.3 – Annexe B.
Pour les toitures réalisées en matériaux fragiles, notamment, le titulaire doit également
prendre toutes les dispositions pour garantir le personnel contre les chutes à travers la
toiture, conformément à la règlementation en vigueur :
Recommandation R 191 du 10 juin 1981 de la C.N.A.M.T.S.
2.2.2 Protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante
Avant toute intervention, le titulaire doit consulter les « Diagnostics Technique Amiante »
ainsi que les « Dossiers Technique Amiante avant travaux » auprès des services de la
Commune, afin de vérifier la présence ou non de matériaux contenant de l'amiante et
prendre les mesures de protection collectives et individuelles pour tous les travaux
pouvant exposer les ouvriers à des risques d'inhalation de poussières d'amiante.
Dans l’hypothèse où des travaux de dépose de matériaux amiantés sont nécessaires,
ceux–ci doivent se dérouler conformément à la réglementation en vigueur au moment de
leur exécution notamment pour ce qui concerne les qualifications requises et le respect
des procédures administratives et opérationnelles.
2.2.3 Habilitation
En application de la réglementation sur la protection des travailleurs dans les locaux
mettant en œuvre des courants électriques (normes NFC 15-100, UTE C 18-510 et ses
additifs), le personnel doit être habilité.
Le personnel doit avoir en sa possession son titre d'habilitation signé par l'employeur et
valable pour la durée d’exécution des travaux concernés. Également, le titulaire doit
fournir à son employé le matériel de protection individuelle et de signalisation nécessaire
pour toute intervention.
Les mêmes dispositions d'habilitation ou d'agrément sont nécessaires pour les travaux
effectués sur les conduites de gaz.
3 OBLIGATIONS DES TITULAIRES CONCERNANT LES CHANTIERS
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que des travaux peuvent, en
fonction des besoins et plannings d’occupation prévus, être exécutés dans des locaux
occupés notamment par des enfants.
Des mesures particulières de protection et clôture des chantiers doivent être prises afin
d’éviter tout accident.
A cet égard, le titulaire doit prendre toutes dispositions en accord avec le Maître
d'ouvrage et le coordonnateur SPS pour mettre en place les mesures de sécurité
adéquates.
Page 7 sur 26
3.1 Installations de chantier
Les installations de chantier sont à la charge et aux frais du titulaire et sont de fait, incluses
dans ses prix. L’installation et le repliement de chantier doivent être conformes aux
spécifications du CCTG Travaux de génie civil. De la même façon, le titulaire fait son
affaire des installations communes d’hygiène et de sécurité (base vie, cantonnement,
bungalow de chantier, branchement électricité, alimentation en eau, sanitaires, …), des
clôtures, des autorisations administratives, des droits de voiries, et de voies d'accès de
chantier vers les bâtiments.
Dans le cadre de travaux engageant plusieurs titulaires, le Maitre d’ouvrage désigne le
titulaire principal correspondant à celui qui représente le plus grand volume de travaux.
Le titulaire principal doit établir un plan d'installation de chantier, en accord avec tous les
titulaires intervenants sur le chantier et conforme aux dispositions du calendrier
d’exécution. Ce plan doit être soumis à l'approbation du maître d’ouvrage et du
coordonnateur d'Hygiène et Sécurité. Après approbation, les titulaires sont autorisées à
procéder à l'installation du chantier.
Le titulaire est tout autant (dans le cadre de la réglementation et législation en vigueur
d’après notamment la législation en matière de sécurité et de protection de la santé) le
responsable et le garant de l’application adaptée des mesures, dispositifs et moyens de
sécurité individuelle et/ou collective pour assurer, à tout moment, l’hygiène et la sécurité
de son personnel intervenant, et des tiers, pendant l’exécution de l’accord-cadre. Il est
rappelé que l’ensemble des frais résultant de ces obligations est à la charge du titulaire
et est compris dans les prix proposés.
3.2 Accès aux bâtiments
Le Maître de l’Ouvrage ou ses Représentants permet, selon les possibilités, le
stationnement à proximité des lieux d’intervention. Il facilite aussi dans la mesure du
possible l’accès aux zones de travail.
3.3 Fluides et énergie
3.3.1 Fourniture d'eau
Le titulaire doit faire son affaire des besoins et consommations en eau du chantier.
Cependant, le Maître d'Ouvrage peut, sous conditions, autoriser les installations de
distribution et d'alimentation en eau depuis les services généraux de l'immeuble.
3.3.2 Fourniture d'électricité
Le titulaire doit réaliser ses installations électriques de chantier, qui ont pour origine :
• Les services généraux de l'immeuble, avec l’autorisation du Maître
d’Ouvrage,
• Le branchement électrique du local.
Elles doivent être modifiées autant de fois que nécessaire au fur et à mesure de
l'avancement du chantier.
Ces installations doivent comprendre la fourniture, la pose et le raccordement des
Page 8 sur 26
équipements suivants :
• Tableau divisionnaire force chantier,
• Coffrets avec prises de courant en quantité suffisante,
• Câblage correspondant,
• Entretien et modifications éventuelles de l'ensemble des équipements
pendant toute la durée du chantier,
• Vérification des installations par un organisme indépendant ainsi que la
fourniture d’un procès-verbal de contrôle sans réserve,
• Dépose des installations à la fin de l’intervention.
3.4 Panneau de Chantier
Un panneau de chantier peut être demandé au titulaire suivant l'importance de l'opération
ou la volonté du Maître d’ouvrage de communiquer sur l’opération. Le titulaire en doit
l’entretien et la maintenance le temps du chantier.
Le panneau doit comporter les éléments fournis par le Maître d'ouvrage (logo, couleurs,
textes, etc.).
3.5 Objets gênants et encombrants
Le titulaire a l’obligation de préserver le mobilier, dont le déplacement reste néanmoins à
la charge du Maitre d’ouvrage.
Il doit donc prendre toutes les précautions nécessaires, telles que constat, état des lieux,
photos..., pour se prémunir de toutes réclamations ultérieures qui pourraient être formées
en cours de chantier, telles que souillures de peinture, de papiers peints, éraflures ou
détériorations de toutes sortes, casse d’objets de valeur, dégradations de mobilier.
Les pièces de mobilier fixées aux parois ne doivent pas être déplacées dans la mesure
du possible. Dans le cas contraire, les dispositions à prendre sont étudiées au cas par
cas sur le chantier. Pour les appareils électroménagers, le Maitre d’Ouvrage procède au
débranchement puis au branchement des différents appareils qui doivent être déplacés.
Le titulaire doit la fourniture de toutes les bâches et housses nécessaires à la protection
des sols, murs, mobiliers et divers.
3.6 Barrières et éclairage de chantier
Le titulaire visé ci-dessus doit installer toutes les clôtures et protections nécessaires et
assurer l'éclairage du chantier et des palissades si nécessaire.
Il doit installer également tous les panneaux d'interdiction d'accès du chantier au public,
signalisation, etc. conformes aux règlements généraux de sécurité, en vigueur tant
administratifs que particuliers, sans aucune clause limitative. Il est rappelé, d'autre part,
que chaque titulaire est responsable de toutes les infractions aux règlements de police.
3.7 Sécurité sur le chantier
Chaque titulaire est tenu, pour ce qui le concerne, d'assurer l'ordre et la propreté du
chantier, ainsi que la sécurité réglementaire, aussi bien vis-à-vis des tiers que du
Page 9 sur 26
personnel travaillant sur le chantier. La zone de travaux doit être parfaitement signalée
et interdite au public ; le titulaire prenant à cette fin toutes dispositions utiles.
3.8 Nuisance du chantier
Chaque titulaire doit prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances
de chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet.
Compte tenu des conditions de travaux, le titulaire doit apporter une attention particulière
aux bruits de chantier. Il doit veiller à ce que ceux-ci ne dépassent en aucun cas les
limites fixées par la réglementation en vigueur en matière de nuisance sonore, et il a à
prendre toutes dispositions utiles à ce sujet pour respecter la législation.
3.9 Réseaux existants
Le Maître d'ouvrage remet aux titulaires, quand ils sont disponibles à titre indicatif, un
plan des réseaux enterrés existants, dans la mesure où ce plan existe.
Les titulaires concernés doivent procéder au contrôle de ce plan et matérialiser sur le
terrain les différents tracés.
En l'absence d'un plan des réseaux enterrés, les titulaires concernés sont tenus de
prendre toutes dispositions pour connaître les réseaux enterrés, et leurs tracés par toutes
méthodes de leur choix dont notamment la consultation des différents concessionnaires
pouvant être consultés. Les titulaires concernés doivent établir alors un plan de ces
réseaux, et ils doivent matérialiser les différents tracés sur le terrain.
Les titulaires concernés doivent prendre les précautions nécessaires pour qu'aucun
dommage ne soit causé aux installations des réseaux souterrains et aériens de toute
nature.
3.10 Transport – Levage – Sécurité
Le cas échéant, le titulaire est tenu d'assurer à ses frais, ses transports et levages (en
dessous d’une hauteur de travail de 3,50m) sur le chantier et de fournir tous les moyens
en hommes et matériels de toutes espèces nécessaires à l'exécution des travaux. Le
titulaire fait son affaire personnelle de toutes manutentions de ses matériaux et
fournitures.
L’utilisation des ascenseurs doit être effectuée dans le strict respect des charges
maximales autorisée par appareil.
De principe, le titulaire doit, dans le cadre de la réglementation et législation en vigueur
d’après notamment la législation en matière de sécurité et de protection de la santé, la
nature des travaux à réaliser et les possibilités techniques offertes par le bâtiment en
matière d’accès, la mise en sécurité collective et/ou individuelle pendant l'exécution de
ses travaux. Quels que soient la nature et les moyens de protections, ceux-ci doivent
toujours être adaptés et comporter tous les accessoires et dispositifs de sécurité, en
conformité avec la réglementation en vigueur.
Page 10 sur 26
Le titulaire est tenu responsable et est assuré sur les risques encourus. L’ensemble des
frais résultant de ces obligations est à la charge du titulaire et donc compris dans ses
prix.
La législation en matière de sécurité et de protection de la santé, la nature des travaux à
réaliser, les possibilités techniques offertes par le bâtiment en matière d’accès et la notion
économique du projet doit se faire de manière à respecter toutes les autorisations
administratives des services publics dans le cadre :
• Des Recommandations R 191 du 10 juin 1981 de la C.N.A.M.T.S.,
• Des dispositions professionnelles (label OBS : label de qualité de protection
des vêtements professionnels).
3.11 Approvisionnement et stockages
Le titulaire doit le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires
à la réalisation de ses travaux, quelle que soit la distance. Le transport à pied d’œuvre
comprend notamment, selon la réglementation en vigueur, les autorisations
administratives et, de façon générale, l’ensemble des règles de sécurité vis-à-vis des
personnes et des biens.
Dans tous les cas, les approvisionnements comprennent notamment :
• Toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
• Toutes protections efficaces et autres (balisages, périmètres de sécurité,
etc.),
• Toutes installations en cours de transport, de chargement et de
déchargement.
De principe et compte tenu de la nature des travaux à réaliser, le stockage de matériaux
n’est pas autorisé, sauf stockages nécessaires à l'avancement normal des travaux. Les
lieux de stockage sont toujours spécifiques et avec l’accord préalable du Maître de
l’Ouvrage ou de ses Représentants. Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité pour les
déménagements, même successifs. Tous les frais de stockages seront inclus dans les
prix.
Sur simple injonction du Maître de l’Ouvrage, le titulaire peut être amené à libérer les
locaux dans lesquels les matériaux sont stockés et il n’est alloué au titulaire aucune
indemnité pour les déménagements même successifs.
Le recours éventuel aux échafaudages doit être dûment justifié et argumenté par le
titulaire, d’après notamment la législation en matière de sécurité et de protection de la
santé, la nature des travaux à réaliser, les possibilités techniques offertes par le bâtiment
en matière d’accès...
Page 11 sur 26
4 RESPONSABILITES DES TITULAIRES DE L’ACCORD-CADRE
4.1 Protection des ouvrages
Le titulaire est tenu responsable des ouvrages de son accord-cadre et en doit la protection
jusqu’à la réception. Il est en outre précisé que les détériorations constatées en cours de
chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais du titulaire, à charge pour lui de se
faire couvrir par son assurance.
Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais
du titulaire dont les ouvrages ont été détériorés, à charge pour lui de se faire couvrir par
son assurance.
Le titulaire est responsable des matériaux et matériels qu'il a approvisionnés et de ses
outils de chantier. Ils sont couverts par une assurance vol et incendie.
Le titulaire doit garantir les matériaux, les éléments préfabriqués et les ouvrages exécutés
de toutes les dégradations et des avaries qu'il peut éprouver par suite des intempéries et
pour toute autre cause. Celui-ci reste responsable de la conservation de tous ses
matériaux et ouvrages jusqu'à la réception des travaux.
4.2 Vols
Tous les vols d'appareils et matériaux sont sous la seule responsabilité du titulaire,
conformément aux articles ci-avant. Le titulaire ne peut se prévaloir d'un vol pour retarder
l'exécution des travaux ou de réparations, car comme précisé aux articles précités, il reste
seul responsable.
4.3 Devoir d’alerte
Les personnels du titulaire ont obligation de notifier sans délai au Maître d’Ouvrage ou à
ses Représentants verbalement puis par courrier électronique ou tout autre moyen
traçable les anomalies, dysfonctionnements et incidents relevés au cours de l’exécution
de leurs travaux : vitre cassée, fils électriques dénudés, fuite d’eau, odeurs anormales ou
suspectes, fumées, effraction de porte, vandalisme, éclairage défectueux, portes
inaccessibles ou trouvées ouvertes alors qu’elles auraient dû être fermées, prises
électriques arrachées ou cassées, présence de rongeurs ou d’insectes.
5 PRIX
Le contenu des prix du bordereau intègre tous les travaux nécessaires au parfait
achèvement de l’ouvrage, suivant les règles de l’art, les règlements, les normes en
vigueur ainsi que les règles élémentaires de l’esthétisme.
Les travaux du titulaire comprennent :
• Le déplacement sur site,
• Les protections de chantier,
• Les moyens d’accès jusqu’à hauteur de 3m50 (hauteur de travail),
• La fourniture et pose,
• Les études nécessaires à la réalisation des ouvrages, notamment la
réalisation des études et des détails de l'ensemble des ouvrages,
• Les notices techniques détaillées de l'ensemble des matériaux utilisés et des
notes de calculs particulières,
Page 12 sur 26
• L’établissement des plans de réservation et des plans de chantier,
• L’établissement des plans d’exécution,
• Les échantillons ainsi que les produits et tous les procès-verbaux
d'homologation des matériaux proposés,
• L'approvisionnement de tous les matériaux, matériels et produits nécessaires
comprenant toutes les manutentions, stockages, montages, protections
nécessaires à la réalisation des travaux,
• Toutes les installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires à
l'exécution des ouvrages (platelages, échafaudages, planchers de travail,
appareils de levage, etc.), leur montage, leur pose et dépose, l'évacuation
hors du site,
• Le panneau de chantier,
• L’enlèvement des gravois,
• Tous les dispositifs de sécurité nécessaires à l'exécution des travaux,
• Les dispositifs de protection des ouvrages propres à chaque accord-cadre et
titulaire,
• Les dispositifs de protection des ouvrages connexes si nécessaire,
• Le remplacement d'éléments dégradés et d'éléments refusés,
• Les essais et la vérification du fonctionnement satisfaisant des ouvrages,
• Les D.O.E. et D.I.U.O.,
• Tous les ouvrages doivent être livrés en parfait état d'achèvement de finition
et de propreté.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
• Le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages
à tous les niveaux,
• Le chargement et l'évacuation de tous les gravois et détritus, chutes de
matériaux, le recyclage des déchets inertes,
• L’enlèvement de tous les matériels et autres en fin de travaux,
• Les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3,50 m
de hauteur de travail,
• Le nettoyage des zones de travaux,
• La prise en compte des observations et organisations définies par le
Coordonnateur SPS, Contrôleur Technique et Coordinateur SSI lorsque la
nature de l’opération nécessite leur intervention,
• Les dispositions devant être prises pour des travaux en site occupé. Il est
rappelé que les travaux ne doivent pas générer de nuisance affectant la
jouissance paisible des locaux par les utilisateurs et les usagers.
6 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
6.1 Performances environnementales et sanitaires
Chaque titulaire doit fournir au Maître d'Ouvrage les informations concernant les
performances environnementales et sanitaires des matériels et produits mis en œuvre
pour la réalisation des travaux (déclaration ou étiquetage environnemental des
matériaux, FDES), en référence à l'application de la norme NF EN 15804+A1 avril 2014
Page 13 sur 26
(ou tout document équivalent).
A défaut, quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations
concernant leurs performances environnementales sont au minimum connues des
titulaires et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la
norme NF P 01-010 (ou tout document équivalent).
Ces informations peuvent être, le cas échéant, comparées au niveau de performance
(quantitatif et qualitatif) fixé par le Maître d'Ouvrage, en la matière.
6.2 Nature et qualité des matériels et des matériaux
Les divers matériaux employés doivent répondre aux normes en vigueur, conformément
aux exigences du présent CCTP et aux références citées au sein du B.P.U.
Tous les matériaux employés sont neufs ou d’occasion pour certains (réemploi…) et de
première qualité.
Les titulaires peuvent également proposer des matériaux issus du réemploi, qui doivent
être soumis à l’appréciation et à la validation du Maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage peut demander aux titulaires la mise en œuvre de matériaux ou
matériels récupérés sur d’autres sites. Cependant, le maître d’ouvrage ne pourra pas
tenir pour responsable le titulaire en charge de la mise en œuvre de ces matériaux et
matériels en cas de non-fonctionnement.
6.3 Marques et fabricants
Le Maître d’Ouvrage, ou ses Représentants, se réserve le droit de choisir entre les
différents produits ou matériaux dont les caractéristiques techniques sont équivalentes
sans qu’aucune réclamation ne soit portée par le titulaire.
6.4 Composition des ouvrages
Lorsqu'un ouvrage est réalisé par la mise en œuvre de plusieurs produits, le titulaire doit
impérativement mettre en œuvre des éléments provenant du même fournisseur afin de
respecter les différents Avis Techniques ou Procès-verbaux des ouvrages, permettant
ainsi, de garantir et d'assurer le Maître d’Ouvrage. Si le titulaire a mélangé plusieurs
produits de marques différentes, l'ouvrage est déclaré non conforme et ceci est
considéré comme une tricherie. De fait, le titulaire en assume toutes les conséquences.
6.5 Contrefaçons
Il est entendu que le titulaire garantit le Maître d’Ouvrage contre toutes actions ou
poursuites qui pourraient lui être intentées au sujet du matériel installé ou fourni par lui.
6.6 Brevets
Le titulaire garantit qu’il possède la propriété des systèmes, des procédés ou des objets
qu’il utilise et, à défaut, s’engage auprès du Maître d’Ouvrage à acquérir toutes les
licences nécessaires relatives aux brevets qui les couvrent. Le Maître d’Ouvrage ne peut
jamais être recherché en cas d'utilisation frauduleuse de procédés, systèmes, fournitures,
licences, …
Page 14 sur 26
7 CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
7.1 Connaissance de tous les ouvrages
Par le seul fait de remettre son Acte d'Engagement (AE), le titulaire est censé avoir pris
connaissance des besoins en travaux des différents bâtiments.
En outre, l'énumération des travaux dans les bordereaux de prix unitaires ne présentent
aucun caractère limitatif et le titulaire doit exécuter tous travaux d'entretien de la
compétence de son accord-cadre et de sa qualification qui pourraient lui être demandés.
7.2 Mesures pour chaque opération
Les titulaires sont réputés pour chaque opération :
• S'être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux,
• Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et
des conditions générales et particulières qui y sont attachées,
• Avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de
stockage, de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.
• Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou
obligations.
En résumé, les titulaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de
toutes les conditions, pouvant en quelque manière que ce soit exercer une influence sur
l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité des ouvrages à réaliser.
Aucun titulaire ne peut donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre
à des suppléments de prix, ou à des prolongations de délais.
Dans le cas ou des mesures et des informations sont nécessaires pour l’établissement
des plans d’exécution ou de chiffrage des travaux, le titulaire est responsable des
données utilisées. Les documents transmis par le maître d’ouvrage doivent être vérifiés
par le titulaire et ne peuvent être responsables d’une erreur de mesures ou de données.
Pour l'exécution des travaux, aucune mesure ne doit être prise à l'échelle métrique sur
les documents.
Le titulaire doit adapter selon ses besoins les éventuels documents transmis par le
maître d’ouvrage pour l’établissement des travaux demandés.
7.3 Données géo-climatiques
Effet de la neige
La zone concernée pour le présent accord-cadre est : Zone A2 - Situation normale ;
L’ensemble des bâtiments est situé à une altitude inférieure à 200 m.
Effet du vent
La Commune est concernée par la Zone 1 :
• Pression dynamique de base normale : 500 PA ;
Page 15 sur 26
• Pression dynamique de base extrême : 875 PA ;
• Vitesse du vent normale : 22 m/s ;
• Vitesse du vent extrême : 136,1 km/h.
8 CONDITIONS D’INTERVENTIONS
8.1 Visite du site
Préalablement à la notification d’un ordre de service valant commande, le maître
d’ouvrage notifie au titulaire une demande de devis métré pour le chantier concerné,
indiquant le lieu d’exécution et décrivant de façon détaillée les travaux à réaliser. Le
titulaire doit alors obligatoirement se rendre sur le site concerné avant l’établissement et
la remise dudit devis. Pour ce faire, le titulaire doit prendre contact auprès du service
concerné de la commune et respecter les dates et heures qui lui sont communiquées.
Il n’est pas prévu la restitution d’un compte-rendu de visite.
Cette visite a pour objectif d’apprécier :
• Les accès au site,
• Les contraintes (occupation, poussière…),
• Les lieux de stockage,
• Contrôler les métrés,
• Repérer les installations ou support faisant l’objet de l’intervention,
• Estimer, le matériel, les moyens d’intervention et d’accès nécessaire à
l’exécution de la prestation.
Le délai maximum de visite ne peut excéder 10 jours calendaires à compter de la date
de notification de la demande de devis.
Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents
à l’exécution des travaux. En conséquence, le titulaire ne peut prétendre à aucun
supplément de prix pour travaux complémentaires éventuels qu’il aura l’obligation
d’exécuter et qui seraient consécutifs à une mauvaise appréciation des travaux
demandés ou à un manque de conformité des moyens utilisés par rapport aux exigences
réglementaires.
Si le titulaire décide de ne pas réaliser la visite préalable, il ne peut prétendre à une
modification de l’ordre de service.
8.2 Devis
Ce devis doit être chiffré tâche par tâche (cf : article 4 du CCAP).
8.3 Remise des fiches techniques
En cas de modification en cours de chantier, le titulaire doit prévenir la maîtrise d’ouvrage,
transmettre la nouvelle fiche technique et obtenir validation avant mise en œuvre.
8.4 Modalités d’interventions
Pour les missions d’entretien, toute intervention (préventive ou curative) doit être
impérativement planifiée et annoncée en amont au Maître d’ouvrage et à l’arrivée à
l’accueil du bâtiment ou auprès du responsable de la structure. Il en va de même pour le
départ qui devra être annoncé à l’accueil du bâtiment ou après du responsable du site.
Page 16 sur 26
A l’issue de l’intervention, le titulaire doit prendre soin d’émarger dans le registre de
sécurité s’il existe et rendre compte de l’intervention au Maître d’Ouvrage et/ou à ses
Représentants.
Pour les missions de travaux, légers ou lourds, le titulaire doit informer le Maître d’Ouvrage
et/ou ses Représentants des dates exactes de sa mission afin de faire valider les horaires
et les modalités d’interventions.
8.5 Personnel affecté
Le personnel affecté aux interventions doit être adapté aux travaux demandés. Le titulaire
doit assurer l’encadrement hiérarchique et le contrôle de ses personnels présents sur le
site.
Les personnels d’intervention et de remplacement nommément désignés par le titulaire
en vue de l’exécution des travaux du présent accord-cadre doivent être préalablement
agréés. Ils sont les seuls autorisés à intervenir sur site.
Ces personnels disposent des habilitations nécessaires (électricité, frigoriste, soudage...).
Tous les outillages (perceuse fixe ou mobile, touret à meuler, poste à souder...) et moyens
techniques (moyens et accessoires de levage, nacelles, échafaudages...) nécessaires à
la réalisation des interventions sont à la charge du titulaire et doivent être conformes à la
réglementation en vigueur.
8.6 Démarches et autorisations
Il appartient aux différents titulaires d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes
autorisations, instructions, accords, etc. nécessaires à la réalisation des travaux.
Page 17 sur 26
9 SECURITE
9.1 Plan de prévention
Le titulaire doit assurer les interventions requises dans le respect de la législation en
vigueur. Les situations à risques doivent être identifiées et dressées en concertation avec
le Maître d’Ouvrage. Le titulaire doit établir un plan de prévention des risques (P.P.R.)
conforme à la réglementation.
Dans le cas contraire, le titulaire se soumet au Plan de Prévention des Risques
Professionnels (P.P.R.P.) établi par le Service Prévention des risques de la Commune.
Chaque ordre de service peut faire l’objet d’un P.P.R.P.
En cas de besoin, la prestation d’un coordinateur Sécurité et Protection de la Santé des
travailleurs (SPS) est à la charge de la Commune. Le titulaire doit consigner les
anomalies de fonctionnement, ayant entraîné des incidents, accidents ou non, de façon
à prévenir tout risque ultérieur.
Tous les personnels du titulaire doivent être équipés des EPI réglementaires et à jour de
leurs contrôles.
9.2 Permis de feu
Les interventions impliquant l’utilisation d’outils sources de chaleur (ou de feu), pouvant
constituer un risque d'incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique, utilisation
de solvant particulier, etc.) nécessitent un accord de la part de la Maîtrise d’Ouvrage et
l’établissement d’un permis feu. L’utilisation de tels équipements doit intervenir dans des
conditions bien définies.
9.3 Nuisances sonores et vibrations
Les travaux sont à réaliser dans l'enceinte d'Etablissements en activité.
Chaque titulaire doit ainsi mettre en œuvre pour l'exécution de ses travaux les moyens
techniques limitant les nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Pour les travaux de démolition, il est fait emploi de procédé mécanique. L'emploi des
engins bruyants de type marteau piqueur doit être limité au maximum et utilisé dans des
créneaux horaires en accord avec le Maître d'Ouvrage.
Il doit être fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière est apportée par le Maître d’Ouvrage et/ou ses
Représentants sur le matériel proposé.
Le titulaire doit en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement
de nuisance dans l'environnement immédiat :
• Respect des espaces de travail,
• Favoriser le matériel insonorisé,
• Travailler tant que possible à des horaires adaptés.
9.4 Protection des zones d’interventions
Les protections proposées doivent avant toutes interventions obtenir l'aval du Maître
Page 18 sur 26
d'Ouvrage et/ou de ses Représentants.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux doivent être signalées et les
dates de fermeture et réouverture précisées.
9.5 Isolement du chantier et protection des utilisateurs et usagers
9.5.1 Isolement du chantier
A la demande du Maître d’Ouvrage et/ou de ses Représentants, le chantier doit être isolé
des espaces environnants par des séparations étanches permettant de limiter les
poussières et la gêne occasionnée. La préparation de la zone de chantier est rémunérée
dans le cadre des prix unitaires du bordereau.
Ces séparations seront adaptées aux contraintes et particularités du site et des travaux
réalisés.
Ces séparations doivent impérativement être protégées par l'ensemble des corps d'état
pendant la réalisation de leurs propres travaux sous peine de subir les frais de
réparations.
En cas d'évacuation, une zone du chantier aux étages concernés est matérialisée, dans
lesquels tous entreposages sont interdits, en particulier en dehors des horaires de travail
du chantier.
9.5.2 Isolement des menuiseries extérieures
A la demande du Maître d’Ouvrage et/ou de ses Représentants, l'étanchéité des
fenêtres peut être assurée par la mise en œuvre des dispositions suivantes :
• Dépose ou condamnation des systèmes d'ouverture des fenêtres,
• Mise en place d’une protection adaptée (polyane, OSB, contreplaqué, etc.)
devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l'objet d'une attention
toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation doit être réalisée par le titulaire intervenant, dans le cadre de ses prix
unitaires.
10 TRAVAUX
10.1 Accès au chantier
Les modalités d’accès, de stockage, de livraison et d’évacuation des déchets sont
définies au cas par cas par la Maitrise d’Ouvrage et / ses Représentants. Les titulaires
doivent se conformer aux modalités mises en place pour leur intervention afin de
minimiser le dérangement des utilisateurs.
Le titulaire doit le transport à pied d'œuvre et le stockage sur chantier de tous les
matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de son corps d'état et ce
quelle que soit la distance. Le transport à pied d'œuvre comprend :
- Toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
- Tous emballages, protections et autres,
- Toutes installations en cours de transport, de chargement et de
déchargement.
Page 19 sur 26
Les matériaux approvisionnés ne peuvent être retirés pour être employés sur un autre
chantier sauf accord express de la Maîtrise d’ouvrage. Les matériaux refusés par le
Maître d’Ouvrage et/ou ses Représentants doivent être mis de côté et signalés de façon
apparente en attendant leur enlèvement du chantier. Les approvisionnements sont
réalisés uniquement suivant les plages horaires à définir avec la Maîtrise d'Ouvrage
pour la sécurité du public.
10.2 Protection des ouvrages
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque titulaire est
tenu de protéger ses ouvrages conformément aux règles de l'art (platelages, panneaux
de contre-plaqués ...) et ce jusqu'à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d'une protection ou d'un
stockage défectueux sont supportés intégralement par le titulaire. Il en est de même
pour les reprises des dégradations d'auteurs inconnus apportées à des ouvrages
anormalement protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu'en soit la nature, pour les locations, pose, dépose
et double transport.
De même, il est prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
10.3 Implantations
Chaque titulaire a à sa charge les tracés d’implantation. De même, chaque titulaire est
responsable de ses tracés d’implantation.
10.4 Calepinage
Les titulaires ayant des ouvrages composés d'éléments avec joints visibles, tels que
bardage, carrelages, sols souples, plafonds suspendus, façades agrafées ou collées...
sont tenus de présenter au Maître d’Ouvrage et/ou à ses Représentants les calepins
harmonisés avec les largeurs de locaux, l'implantation d'ouvertures, ... Le titulaire ne
peut commencer sa mise en œuvre tant que le Maître d’Ouvrage et/ou ses
Représentants n'a pas donné son accord.
10.5 Conformité aux règles de constructions
La qualité des matériaux mis en œuvre et l'exécution des ouvrages doit répondre aux
caractéristiques et conditions contenues dans les textes réglementaires intéressant la
construction, rappelés dans le présent document et dans le bordereau des prix unitaires.
En vue de la vérification de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés au
CCTP, et demandés par le Maître d’Ouvrage et/ou ses Représentants sont dus par les
titulaires. Tout titulaire doit satisfaire aux essais complémentaires que le Maître
d’Ouvrage et/ou ses Représentants lui demande durant l'exécution des travaux, ou même
après.
D'autre part, les titulaires doivent effectuer les essais COPREC N°1 avant la réception
des travaux et le résultat doit faire l'objet d'un procès-verbal rédigé selon l'annexe
COPREC N°2.
Page 20 sur 26
Il est indiqué au titulaire que le Maître d'Ouvrage et/ ou ses Représentants peuvent
vérifier, par tous moyens à leur convenance, la provenance et les quantités ou
rendements des matériaux ou matériels mis en œuvre. Ils peuvent se faire communiquer,
sur simple demande verbale ou écrite, les bons de livraison ou les factures des matériaux
ou matériels. Ils peuvent convoquer à leur convenance le ou les fournisseurs afin de
vérifier que ce qui a été demandé dans l’accord-cadre est bien conforme à ce qui est posé
ou mis en œuvre. Ils peuvent demander toutes attestations écrites jugées utiles qui
engagent le titulaire sur ce qui a été posé ou mis en œuvre. Ils peuvent demander tout
contrôle de ces matériaux ou tests à leur convenance par tous moyens appropriés et à la
charge exclusive du titulaire.
10.6 Nettoyage de chantier
Chaque titulaire intervenant sur le chantier doit toujours, immédiatement après exécution
de ses travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder à l'enlèvement des
gravois de ses travaux et au nettoyage approprié.
Chaque titulaire a à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage. Il est
formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façades, mais ils doivent
toujours être sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.
En résumé, le chantier doit toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque
titulaire doit prendre ses dispositions à ce sujet.
Tous les frais de nettoyage ci-dessus restent à la charge de chaque titulaire.
La prestation de nettoyage sera effectuée par le titulaire. Ce nettoyage sera soigné et
comprendra une intervention sur cheminements, avoisinants, vitres, sols, menuiseries,
quincaillerie, etc.
10.7 Assistance aux réceptions de travaux
Pour les opérations de réception de travaux, le Maître d’Ouvrage peut se faire
accompagner de toute personne qu’il juge compétente ou pertinente (AMO, BC…).
A cet égard, les titulaires en charge de la maintenance des installations peuvent également
l’accompagner pour les réceptions d’ouvrages entrant dans le périmètre des installations
dont elles assurent l’exploitation.
10.8 Charges et surcharges
Les titulaires doivent respecter les zones de stockage de leur matériel et matériaux de
façon à ne pas perturber la stabilité des planchers existants.
Les charges d'exploitation doivent être conformes à la norme NF EN 15804+A1 avril 2014
et aux normes EUROCODES (ou tout document équivalent). En cas de locaux à
utilisations multiples, la valeur la plus élevée de la charge est prise en considération. En
Page 21 sur 26
cas de changement de destination d'un local, il est défini une valeur pondérée à partir
d'une étude préliminaire à produire par le titulaire.
10.9 Garantie
Le titulaire est tenu aux garanties légales applicables aux constructeurs, telles que la
garantie décennale et la garantie biennale. La garantie de parfait achèvement s’applique
également.
Le défaut d’exécution ou la non-exécution des travaux convenus à l’ordre de service n’est
pas assurable et le titulaire doit reprendre, à ses frais, ces travaux. En revanche, les
conséquences dommageables des défauts d’exécution des engagements contractuels
(préjudices corporels, matériels ou immatériels) subis par le maître d’ouvrage ou des tiers
relèvent des garanties des contrats de responsabilité civile (ex : dégâts des eaux subis
par le client ou les autres occupants de l’immeuble).
Les conséquences d’un défaut de conseil peuvent également être couvertes par ce type
de contrat lorsqu’elles sont à l’origine d’un préjudice corporel, matériel ou immatériel.
Enfin, les dommages subis par l’objet confié relèvent également des assurances de
responsabilité civile dans des conditions pouvant varier d’un contrat à l’autre, notamment
en ce qui concerne le montant et la portée de cette garantie.
11 REEMPLOI
En prévision de travaux de dépose, le titulaire effectuera avec le maître d’ouvrage un
diagnostic des éléments qui seront déposés afin de déterminer ceux qui pourront être
récupérés pour réemploi.
Les éléments récupérés, seront soit stockés sur site dans un local identifié par le maître
d’ouvrage, soit mis à la disposition du maître d’ouvrage pour récupération ou, après
accord express de la maîtrise d’ouvrage, mis à la disposition du titulaire pour réemploi.
Ces éléments pourront également éventuellement être remis en place sur site dans le
cadre des travaux.
Le maître d’ouvrage pourra autoriser l’utilisation de matériaux réemployés. Ces derniers
doivent garantir la sécurité des ouvrages, la durabilité des constructions et la conformité
aux normes en vigueur. À cet effet, les conditions suivantes doivent être respectées :
• Les matériaux réemployés doivent :
o être tracés sur leur provenance. Ils doivent provenir de déconstructions
sélectives (évitant les mélanges de déchets) et être identifiés via un
document d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) ou un registre de
suivi.
o être documentés : fiches techniques, certificats de conformité, analyses de
laboratoire si nécessaire.
o être stockés dans des conditions adaptées (protection contre l’humidité, le
gel, etc.) pour préserver leurs propriétés.
o respecter les exigences techniques applicables aux ouvrages concernés
Page 22 sur 26
(résistance mécanique, stabilité, isolation, etc.).
o doivent répondre aux spécifications des couches de surface et d’assise
pour les travaux de voirie.
o être compatibles avec les règles de construction (DTU, Eurocodes) et les
labels environnementaux (E+C-, RE2020, etc…) pour les travaux de
bâtiments.
• Les matériaux réemployés doivent faire au préalable l’objet d’une évaluation
technique par le maître d’ouvrage.
• Pour les matériaux structurels (béton, acier, bois), des tests de résistance peuvent
être requis (essais en laboratoire, contrôles non destructifs).
• Les matériaux non structurels (revêtements, menuiseries, etc.) doivent au
préalable être visuellement inspectés par le maître d’ouvrage et, si nécessaire,
traités (décapage, nettoyage, réparation).
• Le titulaire doit garantir la qualité des matériaux réemployés et leur compatibilité
avec les exigences de l’accord-cadre. Il doit documenter les opérations de
réemploi (photos, rapports de chantier, fiches de suivi). Le titulaire doit fournir des
preuves de la conformité des matériaux proposés (certificats, rapports d’essais)
et de leur performance technique équivalente aux matériaux neufs pour l’usage
prévu.
Le maître d’ouvrage doit pouvoir s’assurer au préalable que les matériaux réemployés
ne présentent pas de risques pour la santé (amiante, plomb, produits chimiques) ou la
sécurité (instabilité, incompatibilité avec d’autres matériaux). En cas de doute, des
analyses complémentaires doivent pouvoir être réalisées (diagnostics amiante, plomb,
etc.).
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de refuser tout matériau ne répondant pas à ce
qui précède.
12 DECHETS DE CHANTIER
Les déchets de chantier doivent être gérés et enlevés par les titulaires d'une manière
strictement conforme à la réglementation en vigueur à ce sujet. Les déchets et
emballages ne doivent en aucun cas être mis en vrac aux abords du bâtiment, ils doivent
être triés et évacués, sous la responsabilité du titulaire, conformément à la
réglementation en vigueur. Les déchets doivent toujours être évacués hors du chantier
au fur et à mesure de leur production, et au minimum tous les soirs.
Une attention particulière doit être apportée au tri et le recyclage par des filières adaptées
systématiquement mis en place et en tous cas préféré à la mise en décharge.
Le prix unitaire comprend le transport, le tri éventuel des déchets.
La dépose et le stockage de produits contenant des fibres d'amiante doivent être confiés
à des structures spécialisées et agréées.
De manière générale, le titulaire s’engage à :
• Collecter et trier, avec le plus grand soin, les déchets et emballages, en
Page 23 sur 26
fonction de leur nature et de leur toxicité éventuelle,
• Entreposer provisoirement ces déchets à l’écart des occupants et riverains en
vue de leur enlèvement quotidien,
• Prendre toutes dispositions pour éviter la production de poussière et la
dissémination de déchets entre la zone de chantier et la zone d’enlèvement,
• Assurer que le lieu de dépôt choisi est en fonction du classement des déchets
produits.
Le titulaire est soumis au triage des déchets en respectant la réglementation en vigueur
régissant le traitement des déchets de chantier. Les bons de traitement des déchets sont
à fournir à la maîtrise d’ouvrage.
12.1 Classification des décharges
Les décharges ou centres d’enfouissements sont actuellement classés en 3 classes, à
savoir :
• Classe 1, pour déchets dangereux, et notamment les déchets d’amiante friable
• Classe 2, pour déchets non dangereux, et notamment les déchets de chantier
non triés (sauf ceux dangereux)
• Classe 3, pour déchets inertes, et notamment les déchets des matériaux non
friables contenant de l’amiante, dans la mesure où l’installation comporte des
alvéoles dédiées à cet usage
12.2 Valorisation des déchets de chantier
Les déchets totalement ou partiellement valorisables, doivent dans la mesure du
possible, être valorisés, selon leur nature, dans des conditions conformes à la législation :
− Par réemploi − Par traitement de valorisation, selon le cas :
• Par le Titulaire dans une installation agréée,
• Par cession par le Titulaire à une exploitation agréée pour assurer la gestion de
déchets,
• Par valorisation produisant de l’énergie, le transport jusqu'à l’installation de
traitement étant à la charge du Titulaire.
Dans le cas de cession par le Titulaire des déchets valorisables à un tiers pour traitement,
cette cession doit impérativement faire l’objet d’un contrat écrit. Ce contrat doit
notamment préciser la nature et les quantités de déchets faisant l’objet du contrat, le ou
les types de valorisation, et tous les autres renseignements exigés par la réglementation.
12.3 Classification des déchets de chantier
Les déchets de chantier peuvent être classés en différentes catégories, à savoir :
• Les déchets d’emballages recyclables et propres : carton, papier, plastiques, non
souillés (toutefois selon les pictogrammes, ils peuvent faire partie de la catégorie
déchet dangereux, même si les contenants sont vides) ;
• Les déchets inertes, qui ne se dégradent pas dans le temps : briques, béton, tuiles,
faïences, céramiques ;
Page 24 sur 26
• Les déchets non-dangereux : isolants, polystyrène, matériaux complexes collés
ensemble, résidus de plâtres et de poussières, tuyaux, gaines… ;
• Les déchets dangereux : pots de peinture, aérosols, contenants vides ou pleins
avec un pictogramme de l’amiante, de la peinture au plomb, des terres polluées,
différentes matières chimiques.
12.4 Tri des déchets de chantier
Dans une logique d’économie circulaire, la fraction minérale, le plâtre, les déchets non
dangereux y compris de construction et de démolition, le papier, le carton, le métal, le
plastique et le verre, doivent être triés sur place, au chantier.
Il est impératif d’orienter toutes les matières valorisables vers un centre de tri. Ainsi,
chaque déchet recyclable est recyclé de façon optimale. Il peut rester une fraction non
valorisable. Ces refus de tri vont en centre de stockage ou d’incinération.
12.5 Elimination des déchets de chantier après tri
Si le titulaire évacue lui-même les déchets, il en est responsable jusqu’à élimination.
Chaque catégorie de déchets doit être évacuée par des voies d’éliminations spécifiques.
Pour chaque catégorie de déchets, il existe des sites d’éliminations dédiés.
Les déchets inertes sont envoyés vers des installations de Classe 3 de recyclage ou de
stockage de déchets inertes (ISDI).
Les déchets non dangereux, sont soit :
• Triés par nature sur chantier : dans ce cas, les matériaux recyclables peuvent être
transportés par le Titulaire à une installation de valorisation ou de recyclage, les
matériaux à potentiel énergétique sont dirigés vers des installations produisant de
l’énergie (incinérateurs) et les matériaux non-recyclables et non-incinérables vers
des installations de Classe 2 de stockage de déchets non-dangereux (ISDND).
• Non-triés sur chantier : les déchets vont en centre de tri ou vers une installation
de Classe 2 de stockage de déchets non-dangereux.
Pour les déchets d’emballages (sauf ceux ayant contenu des produits dangereux), les
déchets doivent être valorisés par réemploi, recyclage ou incinération avec récupération
d’énergie. Le mode de valorisation est laissé au choix du Titulaire, selon des critères de
coût ou autres.
Pour les emballages ayant contenu des produits dangereux, les déchets doivent être
évacués dans une installation de Classe 1, après ensachage ou conditionnement
réglementaire.
Les déchets dangereux doivent être conditionnés et étiquetés de façon particulière. Ces
déchets sont ensuite acheminés vers un éliminateur centre de traitement de déchets
dangereux agréé Classe 1. Avant chargement, les déchets doivent être ensachés,
conditionnés et palettisés filmés, dans les conditions fixées par la réglementation.
Il est rappelé que conformément aux termes du règlement sanitaire départemental, le
brûlage à l’air libre de déchets est strictement interdit.
Page 25 sur 26
12.6 Transport des déchets de chantier
Le transport des déchets de chantier doit être effectué dans le strict respect de la
réglementation très précise à ce sujet.
• Déchets dangereux :
o Le transport des déchets dangereux doit se faire conformément à la
réglementation,
o Les déchets doivent être ensachés ou conditionnés, et comporter
l’étiquetage réglementaire,
o Le véhicule, son équipement et ses papiers de bord doivent répondre à la
réglementation,
o Le transporteur doit être habilité pour ce type de transport, et il doit
respecter les instructions particulières concernant les itinéraires qu’il a
reçus de la Préfecture ou de la Direction départementale de l’équipement.
Pour les déchets d’amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées
ou d’hydrocarbures, le transport doit faire l’objet du « Bordereau de suivi des déchets
spéciaux » conforme au modèle administratif existant.
• Autres déchets : ils ne demandent pas de conditions particulières de transport, si
ce n’est que le Titulaire doit prendre toutes dispositions que les différentes natures
de déchets ne puissent se mélanger lors du transport.
12.7 Déchets inertes utilisés pour remblaiement de carrières ou autres
Ne peuvent être utilisés pour ce remblaiement que des déchets inertes tels que déblais
de terrassement et matériau de démolition.
Ils doivent avoir été expurgés de tous déchets impropres à cet usage tels que bois et
autres matériaux putrescibles, plastiques et métaux, ainsi que des plâtres.
Ce remblaiement doit faire l’objet d’un bordereau de suivi conformément à la
réglementation.
Ce bordereau doit préciser notamment :
• La provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques,
leur quantité et leur destination
• Les moyens de transport utilisés
• La conformité des matériaux utilisés à leur destination.
Page 26 sur 26
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.