CCAP
02-CCAP.pdf · 11 092 mots · du marché « Sécurisation de falaise sur Route Nationale 5 entre PR 8+400 et PR 9+400 - Travaux d'intervention acrobatique en… », dossier de consultation officiel.
Procédure : 2026-DEER-0828
MARCHE DE TRAVAUX
Cahier des Clauses Administratives
Particulières
Consultation n° 2026-DEER-0828
Acheteur
Région Réunion
Adresse : Hôtel de Région Pierre Lagourgue – Avenue René Cassin – BP 7190 – 97719
Saint-Denis Cedex
Téléphone : 0262487000
Représentant de l’acheteur
Madame la Présidente
Objet du marché
Route Nationale 5 - Travaux de sécurisation de la
falaise -Ilêt Rond-
PR 8 +400 au PR 9+400
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 1 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
Sommaire
1. Objet du marché - Dispositions générales .....................................................4
1.1 Objet du marché ........................................................................................................ 4
1.2 Technique d’achat ..................................................................................................... 4
1.3 Justification du non allotissement .............................................................................. 4
1.4 Conditions de passation des bons de commande ...................................................... 4
1.5 Observations des bons de commande....................................................................... 5
1.6 Prix nouveaux ............................................................................................................ 5
1.7 Sous-traitance ........................................................................................................... 5
1.8 Obligation de confidentialité et protection des données à caractère personnel .......... 5
1.9 Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail ............................................... 6
2. Durée du marché - Délais d’exécution – Prolongation des délais................6
2.1 Durée du marché ....................................................................................................... 6
2.2 Délais d’exécution des bons de commande ............................................................... 6
2.3 Prolongation des délais d’exécution........................................................................... 6
3. Pièces constitutives du marché ......................................................................8
3.1 Ordre de priorité ........................................................................................................ 8
4. Notifications et informations au titulaire ........................................................8
4.1 Forme des notifications et informations au titulaire .................................................... 8
4.2 Pièces à remettre au titulaire ..................................................................................... 8
5. Devoirs et obligations du titulaire ...................................................................9
5.1 Obligation de confidentialité ....................................................................................... 9
5.2 Absence de conflit d’intérêts ...................................................................................... 9
5.3 Redressement ou liquidation judiciaire .................................................................... 10
6. Attestations à fournir et respect de la réglementation du travail ............... 10
6.1 Attestation et certificats à fournir pendant l’exécution .............................................. 10
6.2 Application de la réglementation du travail............................................................... 11
7. Prix - Variation du prix.................................................................................... 12
7.1 Nature des prix ........................................................................................................ 12
7.2 Contenu des prix ..................................................................................................... 12
7.3 Variation du prix....................................................................................................... 13
8. Retenue de garantie ....................................................................................... 13
9. Avance ............................................................................................................. 14
Modalités de résorption de l’avance .................................................................................. 14
10. Règlement des comptes ................................................................................ 14
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 2 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
Le titulaire transmet ses demandes de paiement via chorus uniquement. ........ 14
10.2 Délais de paiement............................................................................................... 16
10.3 Intérêts moratoires ............................................................................................... 16
10.4 Paiements des membres d’un groupement et des sous-traitants ayant droit au
paiement direct.................................................................................................................. 16
11. Modalités d’exécution du marché ................................................................. 17
11.1 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux ............................. 17
11.2 E project ............................................................................................................... 17
12. Pénalités .......................................................................................................... 19
12.1 Pénalités de retard ............................................................................................... 19
12.2 Autres pénalités pour l'ensemble des lots............................................................. 19
12.3 Cumul des pénalités ............................................................................................. 20
13. Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits
20
13.1 Provenance des matériaux et produits ................................................................. 20
13.2 Mise à disposition de lieux d’extraction ou d’emprunt ........................................... 20
13.3 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits .................................. 20
14. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier (SPS) .......... 21
Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mêmes
conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter ................................... 22
15. Contrôle, réception et garanties des travaux ............................................... 23
15.1 Réception ............................................................................................................. 23
15.2 Garantie(s) ........................................................................................................... 23
15.3 Assurances .......................................................................................................... 23
16. Résiliation du marché .................................................................................... 24
16.1 Résiliation pour motif d’intérêt général.................................................................. 24
16.2 Résiliation pour faute du titulaire .......................................................................... 24
16.3 Résiliation pour travail dissimulé .......................................................................... 25
17. Exécution des prestations aux frais et risques du titulaire ........................ 25
18. Défaillance du titulaire ................................................................................... 26
19. Traitement des litiges ..................................................................................... 26
a. Règles générales..................................................................................................... 26
b. Règlement des différends entre parties ................................................................... 26
20. Dérogations aux documents généraux ......................................................... 27
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 3 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
1. Objet du marché - Dispositions générales
1.1 Objet du marché
La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux de sécurisation de falaises
et les interventions acrobatiques en falaises et autres travaux par cordistes pour Route
Nationale 5 Travaux de sécurisation de la falaise -Ilêt Rond-PR 8 +400 au PR 9+400
Le contenu principal des prestations est prévu et indiqué dans le CCTP.
Les prestations sont à exécuter de jour comme de nuit, notamment en cas d’évène-
ments urgents, y compris pendant la période de congés du BTP mais aussi les week-
ends et/ou pendant les jours fériés.
Lieux d’exécution : Les prestations seront exécutées sur Route Nationale 5 Travaux de
sécurisation de la falaise -Ilêt Rond- PR 8 +400 au PR 9+400
1.2 Technique d’achat
Le présent marché ne comporte pas de tranche.
Le marché fait l’objet d’un accord-cadre mono-attributaire (articles R2162-1 à R2162-6 du
CCP) à bons de commande (articles R2162-13 et R2162-14 du CCP).
L’accord-cadre est sans montant minimum et avec un maximum de 3 000 000,00 € HT sur
toute la durée du marché.
1.3 Justification du non allotissement
Par application des dispositions des articles R2113-2 du Code de la Commande Publique,
l'allotissement est de nature à rendre techniquement difficile l'exécution des prestations. En
effet, les prestations à réaliser nécessitent une homogénéité pour leur exécution.
1.4 Conditions de passation des bons de commande
Lors de la survenance du besoin, l’acheteur définit les quantités à mettre en œuvre par appli-
cation des prix unitaires établis au bordereau des prix unitaires.
Chaque bon de commande précisera :
• Le contenu et les quantités des prestations à réaliser
• Le montant du bon de commande
• La référence du marché
• S’il y a lieu :
- Les prix unitaires des prestations à réaliser
- Les conditions particulières d’exécution
- Les conditions particulières d’admission
Chaque bon de commande sera notifié au prestataire dans les conditions définies à l’article
« forme des notifications et informations au titulaire » et à l’article 3.7 du CCAG/TVX.
Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché. Le
délai de validité de chaque bon de commande est précisé dans le bon de commande concerné.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 4 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
Personne habilitée à émettre les bons de commandes : La Présidente du Conseil Régional
1.5 Observations des bons de commande
Par dérogation à l’article 3.7.2 du CCAG/TVX, Le délai dont dispose le titulaire pour notifier
à l’acheteur ses observations sur les prescriptions d’un bon de commande est de 7 jours ca-
lendaires à compter de la date d’envoi du bon de commande, sous peine de forclusion.
1.6 Prix nouveaux
En cas de prestation nouvelle non définie au marché et nécessaire à la bonne exécution de
celui-ci, le pouvoir adjudicateur négocie le prix avec le titulaire et définit précisément les pres-
tations nouvelles. Ce prix nouveau fait l’objet d’un ordre de service. Il est contractualisé par
voie d’avenant, selon les dispositions applicables aux modifications de contrat telles que pré-
vues à l’article L2194-1 1° du code de la commande publique. Par suite, il est intégré au bor-
dereau des prix unitaires.
1.7 Sous-traitance
En complément des dispositions des articles R. 2193-3 et suivants du Code de la commande
publique, les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe sont définies à l'article 3.6 du
CCAG/TVX.
En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.
À cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte
d’engagement, dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte
spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également l’exemplaire unique
du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une
cession ou nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.
Conformément à l'article 3.6 du CCAG/TVX, le maître d'ouvrage notifiera, après signature, au
titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.
Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître
d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant et à faire
connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution
des prestations sous-traitées.
Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part,
de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé,
un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9
du Code du travail.
Paiement des sous-traitants :
Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des articles R2193-11 à
R2193-16 du Code de la Commande Publique.
1.8 Obligation de confidentialité et protection des données à
caractère personnel
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 5 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
Le titulaire ainsi que l’acheteur sont tenus à une obligation générale de confidentialité et au
respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à
caractère personnel dans les conditions définies à l’article 5 du CCAG/TVX.
Ces obligations s'appliquent aux sous-traitants. Le titulaire s'engage à les leur communiquer.
En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, à ses obligations légales et
contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché pourra être résilié
pour faute.
Le prestataire s'engage à restituer l'ensemble de la documentation remise par le client à
l'expiration du contrat, y compris les copies qui auraient pu en être faites.
Même à l'expiration du contrat, le prestataire reste lié par la présente obligation de
confidentialité.
1.9 Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail
Le titulaire s’engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main
d’œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à l’article 6.1 du CCAG/TVX.
Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements, relatifs
à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre
est employée.
Il est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée.
Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du Pouvoir Adjudicateur.
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
2. Durée du marché - Délais d’exécution – Prolongation des
délais
2.1 Durée du marché
Le marché prend effet à compter de sa notification pour une durée de 24 mois.
2.2 Délais d’exécution des bons de commande
Les prestations du marché sont exécutées par l’émission de bons de commande successifs
selon les besoins. Chaque bon de commande précise les prestations décrites dans le marché
dont l’exécution est demandée. Il en détermine la quantité.
Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché. Le
délai de validité de chaque bon de commande est précisé dans le bon de commande concerné.
2.3 Prolongation des délais d’exécution
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 6 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
Les stipulations de l’article 18.2 du CCAG/TVX sont seules applicables.
En vue de l'application éventuelle de l’article 19.2.3 du CCAG Travaux, sont considérées
comme intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires les jours d’alerte
cyclonique (alerte rouge, violette et phase de sauvegarde) ayant fait l’objet d’un arrêté
préfectoral.
Le nombre de jours pris en compte peut être augmenté d’un jour pour tenir compte de la remise
en route des travaux et de la remise en état éventuelle des accès.
Conventionnellement, en vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 du CCAG Travaux,
sont considérées comme journées d'intempéries les jours travaillés, pendant lesquels une au
moins des conditions des phénomènes naturels du tableau suivant est vérifiée.
Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles pour la durée du délai global
d’exécution des travaux (y compris période de préparation), est fixé à dix (10) jours ouvrés par
an pour l'exécution de la totalité des travaux des marchés.
Nature du phénomène Intensité limite Durée ou période de mesure
Pluies 100 mm 24 heures
Vent Vitesse de pointe Au moins six (6) fois dans la journée
supérieure à vingt-huit normale de travail ou pendant une
mètres par seconde (28 durée supérieure à quatre heures
m/s) (4h).
Ces phénomènes sont considérés comme prenant en compte les autres phénomènes
météorologiques, y compris les phénomènes cycloniques.
A défaut de mesures directes par des appareils fournis et mis en place par l'entreprise avec
acceptation du Maître d’œuvre, les valeurs sont déduites des observations et avis du Service
Départemental de la Météorologie de La Réunion. La station météorologique de référence
est la station la plus proche selon le lieu d’intervention concerné.
Les moyens mis en place dès l'origine des travaux doivent être déterminés pour respecter les
délais compte tenu des intempéries prévisibles, que le programme d'exécution doit faire
apparaître à l'intérieur des délais.
Il est précisé que le décompte des journées d'intempéries est exprimé en jours ouvrés.
La prolongation du délai d'exécution est établie en ajoutant au nombre de jours ouvrés pendant
lesquels les travaux ont été arrêtés, les jours non travaillés (samedi, dimanche et jours fériés)
de la période qui suit la date d'expiration initiale du marché.
Le titulaire doit avertir par écrit la Maitrise d’ouvrage dans les 48 heures de l'existence d'une
journée d'intempéries. Passé ce délai, et de plein droit, les journées d'intempéries ne sont pas
prises en compte.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 7 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
3. Pièces constitutives du marché
3.1 Ordre de priorité
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG TVX, les pièces contractuelles prévalent dans l’ordre
ci-après :
− L’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières, dont l’exemplaire original
conservé dans les archives de l’acheteur fait seul foi
− Le présent cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses éventuelles
annexes, dont l’exemplaire original conservé dans les archives de l’acheteur fait seul
foi.
− Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes,
dont l’exemplaire original conservé dans les archives de l’acheteur fait seul foi.
− Le bordereau des prix unitaires
L’acte d’engagement et le CCAP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec
celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des
annexes propres à chaque document :
− Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux
(CCAG TVX) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 (publié au JORF n°0078 du 1 avril
2021).
− Les bons de commande
− L’offre technique du titulaire.
− Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieur
à la notification du marché.
4. Notifications et informations au titulaire
4.1 Forme des notifications et informations au titulaire
En vertu de l’article 3.1 du CCAG/TVX, la notification des décisions, observations, ou
informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception.
Cette notification peut être faite par le biais du profil acheteur ou à l’adresse postale ou
électronique des parties.
Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées
avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi
été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à
défaut de consultation par dérogation à l’article 3.1.2 du CCAG/TVX dans un délai de quatre
jours calendaires à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil
d'acheteur, à l'issue de ce délai.
4.2 Pièces à remettre au titulaire
Par dérogation aux dispositions de l’article 4.2.1 du CCAG/TVX, la notification du marché
s’effectue de manière dématérialisée via la messagerie sécurisée de la plateforme
dématérialisée du Pouvoir adjudicateur. Cette notification comprend une copie, délivrée sans
frais par le Pouvoir Adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement, et, le cas échéant du
document de mise au point du marché.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 8 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
5. Devoirs et obligations du titulaire
5.1 Obligation de confidentialité
Par dérogation à l’article 5.1.1 du CCAG/TVX, le Titulaire qui, à l’occasion de l’exécution du
marché, a connaissance d’informations ou reçoit communication de documents ou d’éléments
de toute nature, présentant un caractère confidentiel, est tenu de prendre toutes mesures
nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à
un tiers qui n’a pas à en connaître.
Conformément à l’article 5.1.2 du CCAG/TVX, une information confidentielle désigne toute
information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou
le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique
ou électronique), sur tout support dont l’acheteur est propriétaire ou titulaire, et qui est
communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses
relations avec l’acheteur. Le Titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants,
ne peuvent l’utiliser que pour l’accomplissement des prestations prévues au marché.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du
respect de ces obligations par ses sous-traitants.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents et
éléments :
- qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le maître d’ouvrage
aurait lui-même rendus publics pendant l’exécution du marché ;
- signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du
marché ;
- qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces
informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant
antérieurement à leur divulgation.
5.2 Absence de conflit d’intérêts
Le titulaire du marché exerce les missions qui lui sont confiées de manière indépendante,
impartiale et objective.
A ce titre, il s'engage à ne pas se trouver et à se prémunir de toute situation d’interférence
entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui serait de nature à compromettre ou
à paraître compromettre l’exercice impartial et objectif de ses missions ou lorsque l'égalité de
traitement d'un candidat/soumissionnaire/demandeur à l'occasion d'une procédure
d'attribution ou de l'exécution de marchés publics est compromis pour des motifs familiaux,
affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de
communauté d'intérêts.
Le candidat ou le titulaire du marché qui se trouve dans une situation présentant un risque de
conflit d'intérêts doit le préciser au Pouvoir Adjudicateur et lui présenter les éléments de preuve
susceptibles d'écarter toute suspicion de conflit d'intérêts.
Le Pouvoir Adjudicateur examinera, compte tenu des circonstances spécifiques de la
consultation concernée et des éléments de preuve remis, de la nécessité soit, avant attribution
du marché de l'exclusion du candidat, soit après attribution du marché et en cours de son
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 9 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
exécution de la mise en œuvre de mesures adéquates allant de l'injonction de neutraliser cette
situation et/ou de l'injonction d'y mettre un terme jusqu'à la résiliation pour faute du marché.
5.3 Redressement ou liquidation judiciaire
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à
la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de même pour tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.
En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse à l’administrateur une mise
en demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché.
Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l’article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-
commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article 37 de la
loi. En cas de réponse négative, ou en l’absence de réponses dans le délai d’un mois à
compter de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.
Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé à l’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
6. Attestations à fournir et respect de la réglementation du
travail
6.1 Attestation et certificats à fournir pendant l’exécution
En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous
les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents suivants :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des
documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à
une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 10 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
Ces documents sont à transmettre par courrier à l’adresse suivante :
REGION REUNION
Direction des Affaires Juridiques et des Marchés
Hôtel de Région Pierre Lagourgue
Avenue René Cassin – Moufia
BP 67190 – 97801 Saint-Denis Cedex 9
ou par mail à l’adresse suivante : marches@cr-reunion.fr
6.2 Application de la réglementation du travail
6.2.1 Mesures d’ordre social – Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection
de la main d'œuvre et aux conditions du travail.
En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous
les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le maître d'ouvrage, après
mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-
ci, sans qu'il puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations
à ses frais et risques, lorsqu'il a contrevenu à l'article D.8222-5 du code du travail.
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants
doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
En application des articles D.8254-2, D.8454-4 et D.8254-5 du Code du Travail et avant la
notification du marché, le titulaire, doit remettre au pouvoir adjudicateur une attestation sur
l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, à des
salariés de nationalités étrangères et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou
seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.
6.2.2 Dispositions en cas d’intervenants étrangers
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que l'administration lui
communique un numéro d'identification fiscal.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de
variation de change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R. 2193-3 du
Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et
son adresse ainsi rédigée :
"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ....... ayant pour objet
............................
Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et
soumises aux modalités de l'article « Prix » du CCAP.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 11 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en français".
7. Prix - Variation du prix
Les prix du marché sont mentionnés hors TVA.
Conformément à l’article 9.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de l'exécution des travaux, prestations et fournitures, y compris les frais
généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice, toutes
les réunions nécessaires, notamment de chantier et de coordination ainsi que l’ensemble des
contraintes et sujétions prescrites dans le CCAP, le CCTP, leurs annexes et toutes les pièces
à valeur contractuelle.
Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les prix tiennent notamment comme incluses :
En tenant compte des sujétions d’exécution particulières suivantes : Les prix du marché
comprennent toutes les mesures de sécurité et d'organisation, y compris la fourniture
d'équipements de protection individuelle et de désinfection, permettant de garantir une
exécution conforme aux précautions sanitaires en vigueur.
Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’un groupement ou au titulaire sont
réputés comprendre les dépenses et marge visées à l'article 9.1.2 du CCAG Travaux.
7.1 Nature des prix
Le présent marché est passé à prix unitaires.
L'exécution de chaque prestation se fera au fur et à mesure de la survenance des besoins et
sera précédée par l’émission de bons de commande ou de marchés subséquents établis
en application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires. Les bons de commande
et l’attribution des marchés subséquents seront notifiés à l’entreprise par tous moyens
permettant d’attester une date de réception.
Il comprend toutes les sujétions particulières s'attachant à ce type de prestations.
7.2 Contenu des prix
7.2.1 Application de la taxe à la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.
Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer
un préjudice subit par le maître de l'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution
de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la
TVA.
Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date
du fait générateur de la TVA.
Dans le cadre de l'autoliquidation de la TVA,
Le titulaire étranger implanté dans un état de l'Union Européenne n'ayant pas d'éta-
blissement en France, doit faire apparaître sur ses demandes de règlement, que la
TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général
des impôts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire ;
Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impôts.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 12 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
7.2.2 Autres
Les prix sont réputés comprendre :
• Les sujétions particulières relatives aux procédures et conditions d'intervention sur site
• Les frais de rédaction, composition, impression et reproduction de tous documents à
remettre et d'acheminement des documents
• Les frais de main d'œuvre et de fournitures
• Les frais de maintien en état de la signalisation
• Les frais de transmission ou de port
• Toutes charges : fiscales et parafiscales.
En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le
mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice
ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des
membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.
7.3 Variation du prix
7.3.1 Forme du prix
Par dérogation à l’article 10.1.1 du CCAG/TVX, les prix du marché sont révisables à chaque
acompte.
7.3.2 Variation de prix
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la
remise des offres, ce mois appelé « Mo » (mois zéro)
L’index de référence I choisi pour la révision des prix du marché est : TP 02 travaux de gé-
nie civil et ouvrages d’art neufs ou rénovation – base 2010 (INSEE)
Modalité de révision des prix :
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d’un acompte et du solde est donné par
la formule :
Cn = 0,15 + 0,85 (In/I0)
Avec :
I0 = valeur de l’index de référence I prise au mois de la remise des offres
In = Valeur de l’index de référence I prise au mois de la date d’exécution
La périodicité de la révision suit la périodicité de l’acompte. Lorsqu’une révision a été effec-
tuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n’est pas
procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier
règlement suivant la parution de l’index correspondant.
8. Retenue de garantie
Par application de l'article R2191-33 du Code de la Commande Publique, une retenue de
garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 13 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première
demande, tel que prévue dans l'article R2191-33 du Code de la Commande Publique. Cette
garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant,
elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce
délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à
la fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une
caution à la retenue de garantie.
En application de l’arrêté du 3 janvier 2005 modifié fixant les modèles de garantie à première
demande et de caution personnelle et solidaire, les demandes de garantie à première de-
mande ou de caution personnelle et solidaire doivent être établies suivant les modèles pré-
sentés dans l’arrêté.
9. Avance
Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la
commande publique, une avance est versée au titulaire sauf indication contraire portée dans
l'acte d'engagement.
Conformément à l’article 11.1 du CCAG, l’option retenue pour les avances est l’option B.
Une avance est versée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 € HT
et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.
Le taux de l’avance est fixé à 5 % sur chaque bon de commande.
Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une
petite ou moyenne entreprise le taux minimal de l'avance est porté à 10 % sur chaque bon de
commande.
L’avance pour le lot 5 sera calculée, en fonction de la durée du marché subséquent, dans les
conditions définies à l’article R. 2191-7 du Code de la commande publique.
Modalités de résorption de l’avance
Le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance
accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s'impute par
précompte sur les sommes dues au titulaire et débute quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant toutes taxes comprises de sa part du
marché :
Montant de la résorption = Montant de l’avance x (% avancement des Prestations- 65%)
/65%
10. Règlement des comptes
Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglé
comme il est indiqué à l'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié comme suit.
Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quan-
tités de travaux exécutés. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage de chaque bon de
commande.
Le titulaire transmet ses demandes de paiement via chorus uniquement.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 14 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
10.1.1 Demande de paiement d’acompte
Par dérogation à l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, l'état d'acompte sera notifié au titulaire
par le maître de l'ouvrage au plus tard lors du règlement de l’acompte si le projet de décompte
mensuel remis par le titulaire a été modifié.
10.1.2 Demande de paiement finale
Par dérogation à l’article 12.4.2 du CCAG Travaux, la mention qui indique l’objet des ré-
serves, du litige ou de la réclamation doit être chiffrée et fait partie du décompte général.
Lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage pourra réclamer au titulaire
les sommes nécessaires à la levée des réserves et appeler ce dernier à le garantir des condam-
nations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse
au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment du décompte.
Par dérogation à l’article 12.4.3 du CCAG Travaux, ce décompte lie définitivement les par-
ties, y compris la mention prévue à l’article 12.4.2 du CCAG précité.
Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux, si, dans le délai de 10 jours à compter
de la réception des documents constituant le projet de décompte général transmis par le
titulaire, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de
décompte général est rejeté et il n’est pas établi de décompte général définitif. L'absence de
notification au titulaire du décompte général signé par le maître d’ouvrage autorise le titulaire
à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
10.1.3 Transmission des demandes de paiement
Conformément aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 du Code de la commande publique, les
opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour ce
faire, ils doivent utiliser le "portail public de facturation" nommé Chorus Pro via l'url :
https://chorus-pro.gouv.fr
L'identifiant SIRET de l'acheteur nécessaire au dépôt d'une facture dans le portail Chorus Pro
est le suivant : 23974001200012.
Les factures comportent les mentions suivantes :
• La date d’émission de la facture ;
• La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture ;
• Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
l’émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur
une ou plusieurs séries ;
• La date d’exécution des services ou des travaux ;
• La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés ;
• Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu’il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
• Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à
payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée,
ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
• L’identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l’émetteur de la facture ;
• Le cas échéant, les modalités de règlement ;
• Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 15 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
Les factures comportent en outre :
- les numéros d’identité de l’émetteur de la facture ;
Ces numéros sont attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne
en application de l’article R. 123-221 du code de commerce.
Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d’identité mentionné à l’alinéa précédent, un
arrêté du ministre chargé du budget, fixe l’identifiant qui doit être porté sur les factures.
Chaque facture se règle après que la Région ait reçu, vérifié et accepté la totalité de la mission
correspondant au mois facturé et au vu des pièces justifiant de la réalisation de cette mission.
Le règlement des prestations peut être réalisé sur la base des montants figurants dans l’acte
d’engagement fourni par le titulaire au fur et à mesure de la réalisation de la prestation.
10.2 Délais de paiement
Les délais dont dispose l’acheteur ou son représentant pour procéder au paiement des
règlements partiels définitifs et du solde sont fixés à 30 jours.
10.3 Intérêts moratoires
Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des règlements partiels définitifs ou du
solde dans le délai fixé par le marché donne droit à des intérêts moratoires, calculés à compter
du lendemain de l'expiration dudit délai (ou de l’échéance prévue par le marché) jusqu'à la
date de mise en paiement du principal incluse (article R. 2192-32 du Code de la commande
publique).
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir,
majoré de huit points de pourcentage.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
10.4 Paiements des membres d’un groupement et des sous-
traitants ayant droit au paiement direct
Les paiements sont répartis entre le titulaire, les membres du groupement ou sous-traitants
payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.
En cas de groupement, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les
demandes de paiement.
En cas de groupement solidaire, il est procédé à un règlement séparé de chacun des co-
traitants, si la répartition des paiements est identifiée dans l'acte d'engagement. Le mandataire
du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des
paiements pour chacun des co-traitants. L'acceptation d'un règlement à chacun des co-
traitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des co-traitants.
Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à
l'indication dans le projet de décompte de la somme à prélever sur celles qui sont dues au
titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 16 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée,
par le sous-traitant, au maître d’ouvrage et libellée en son nom, ou, de l’acceptation totale ou
partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R.
2193-10 à R. 2193-22 du Code de la commande publique. Ces dispositions sont applicables
aux demandes de paiement en cours du contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.
11. Modalités d’exécution du marché
11.1 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux
Il est prévu une période de préparation comprise dans les délais d’exécution.
La période de préparation est la période durant laquelle, avant l'exécution des travaux, cer-
taines dispositions préparatoires doivent être prises et certains documents nécessaires à la
réalisation des ouvrages doivent être établis. Cette période est incluse dans le délai d'exécu-
tion du marché. Par dérogation à l’article 28 du CCAG Travaux, elle est, fixée à une durée
de 1 (un) mois.
Les tâches à réaliser par le titulaire pendant la période de préparation sont décrites au
CCTP.
11.2 E project
La Région Réunion a décidé de recourir à un logiciel pour la gestion de l’exécution de ses
marchés.
Le titulaire du (ou des) marché(s) sera tenu d’utiliser l’application e-project pour l’exécution
comptable de son marché (dépôt des devis et des situations de travaux).
Le coût de l’abonnement au service est pris en charge par le titulaire du marché à ses
frais.
L’abonnement au service comprend :
- L’ouverture des codes d’accès sur le serveur ;
- La mise à disposition des manuels utilisateurs ;
- L’assistance téléphonique pour l'utilisation du service ;
- Le droit d'utilisation l’outil e-project (connexion sur le serveur) ;
- L’archivage des informations sur le serveur durant le chantier ;
Le coût des fournitures suivantes est à la charge de chaque abonné au service :
- Terminal d’accès au service (ordinateur + accès à Internet),
- Frais de télécommunications lors de la connexion au serveur
Rôle de la société MEZZOTEAM :
La société MEZZOTEAM exploite l’outil e-project et, à ce titre, assure les prestations
suivantes :
- Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels
utilisateurs accessibles en ligne sur le serveur ;
- Assistance téléphonique pour les abonnés.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 17 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
Ouverture et fermeture du service :
L’accès à l’outil e-project se fait par abonnement à acquitter auprès de la société
FORMI dès la notification du marché.
Une fois l’abonnement souscrit à la charge du titulaire, les abonnés seront alors convoqués à
une séance de formation dispensée par le Maître d’ouvrage.
Les codes d'accès et mot de passe garantissent la confidentialité des échanges.
L'accès l’outil e-project, pour une consultation donnée sera fermé lorsque le Maître
d’ouvrage aura validé et édité les dernières facturations de travaux pour les marchés échus
et qu'il aura transféré les archives stockées sur l’outil e-project vers son ordinateur.
TERMINAL D’ACCÈS AU SERVICE :
Pour accéder au service, l'abonné devra disposer d’un ordinateur avec accès à INTERNET
et d’une adresse électronique.
Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur :
Les documents (commandes avec les devis associés, situations de travaux) sont archivés
sur le serveur e-project pendant toute la durée du marché jusqu'à la date de fermeture du
service définie à l'article suivant.
Les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les documents archivés sur le serveur
pour les éditer localement.
C'est la procédure utilisée pour éditer sur papier les pièces justificatives (bons de commande
avec les devis associés, situations de travaux.), pièces qui doivent être archivées sur support
papier par les intervenants concernés (entreprise, Maître d'ouvrage notamment) dans leur
comptabilité selon les exigences légales.
Obligation de discrétion :
Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états,
études et documents provenant de leur traitement par la société MEZZOTEAM sont couverts
par le secret professionnel.
En particulier, aucune communication ne pourra être effectuée à des tiers, sauf autorisation
expresse du client. La société MEZZOTEAM s'oblige à respecter de façon absolue cette
obligation au secret et à la faire respecter par son personnel.
Les coordonnées de la société MEZZOTEAM sont les suivantes :
o Adresse : 21, avenue de Fondeyre 31 200 TOULOUSE
o Téléphone : 0561 71 79 71
o Adresse mail de Mme PRIMERA : wprimera@mezzoteam.fr
En précisant :
* Durée de leur marché (période d’abonnement)
* Nature de la prestation
* Montant de leur marché
RAPPEL : les coûts de l'abonnement au service EPROJECT sont aux frais du titulaire
du marché.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 18 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
12. Pénalités
12.1 Pénalités de retard
12.1.1 – Pénalités de retard dans l'exécution des travaux
Par dérogation à l'article 20 du CCAG Travaux, en cas de retard dans l'exécution des tra-
vaux, le titulaire subit une pénalité de :
• Pour le lot 1 de 300 € par jour ouvré de retard par rapport au délai global d'exécution
des travaux.
• Pour le lot 5 de 200 € par jour ouvré de retard par rapport au délai global d'exécution
des travaux.
Conformément à l'article 20.1 du CCAG Travaux, pour les lots 2, 3 et 4, en cas de dépasse-
ment des délais de travaux prévu au bon de commande de ces lots, l'entrepreneur subit une
pénalité journalière de 1/3000eme du montant du bon de commande, sur simple constata-
tion et sans mise en demeure préalable.
12.1.2 - Pénalités de retard pour non-remise des plannings d'intervention
Par dérogation à l'article 20 du CCAG Travaux :
Pour les lots 1 et 5, en cas de retard dans les remises des plannings d'intervention, l'entre-
preneur subit une pénalité de 300€ par jour calendaire.
12.1.3 – Pénalité de retard d'ouverture de la route à la circulation pour
l'ensemble des lots
En cas de retard d'ouverture d'une route à la circulation, le titulaire subit une pénalité de
500€ par demi-heure de retard.
12.1.4 – Pénalité pour défaut de signalisation pour l'ensemble des lots
En cas de défaut de signalisation constaté par un représentant de la Subdivision Routière du
secteur concerné, l’entrepreneur subit une pénalité de 200€ par panneau manquant par jour
et 50€ par cônes manquant par jour.
12.1.5 – Pénalité pour absence de fourniture des plans de recollement
Par dérogation à l'article 20 du CCAG/ Travaux :
Pour les lots 1 et 5, en cas d'absence de fourniture des plans de recollement, l'Entrepreneur
subit une pénalité de 500€ par plan manquant.
12.2 Autres pénalités pour l'ensemble des lots
12.2.1 – Pénalités pour retard dans les documents du DOE
Une pénalité en cas de retard dans la transmission des documents remis après exécution sera
appliquée. Elle est de 100 € par jour de retard jusqu’à la remise complète des documents du
DOE.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 19 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
12.2.2 Pénalité pour non-repliement des installations de chantier et non-remise
en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et de remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.
Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG/Travaux, en cas de retard, ces opérations sont
faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure restée sans effet.
12.2.3 – Pénalités relatives à la protection de l'environnement
L'Entrepreneur et son coordonnateur environnement doivent prendre en compte et faire ap-
pliquer l'ensemble des textes réglementaires européens et nationaux relatifs à la protection
de l'environnement (eau, air, bruit, protection des milieux...).
Les pénalités pour atteinte à l’environnement sont déclinées en trois catégories :
• Les manquements de comportement et défauts de moyens pour prévenir les risques d’at-
teinte à l’environnement => 500 € / j /cas constaté.
• Les atteintes à l’environnement ou dégradations réparables => 1 000 € / j / cas constaté.
• Les dégradations irréversibles, destructions de milieux ou d’individus d’espèces => 15 000
€ / cas constaté.
12.3 Cumul des pénalités
Les pénalités indiquées dans le présent CCAP sont cumulables. Le montant des pénalités
n'est pas plafonné.
Le montant cumulé des pénalités est retenu sur les sommes dues au titulaire du marché sur
le premier décompte suivant le constat.
13. Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des
matériaux et produits
L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des règles de calcul, des cahiers des clauses
spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent
au marché.
13.1 Provenance des matériaux et produits
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe la provenance de ceux des matériaux,
produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents assurant la
traçabilité de tous les produits et matériaux mis en œuvre préalablement à leur mise en œuvre.
13.2 Mise à disposition de lieux d’extraction ou d’emprunt
Le maître d’ouvrage ne mettra pas à disposition du titulaire de lieux d’extraction ou d’emprunt.
13.3 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
13.3.1 Vérifications, essais et épreuves sur le chantier
Les dispositions des articles 23 à 25 du CCAG Travaux concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux,
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 20 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier, sont applicables au présent marché, étant précisé que le CCTP
définit les compléments à apporter aux dispositions du CCAG.
Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maître d’œuvre.
13.3.2 Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières précise les matériaux, produits et composants
de construction devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans
les usines, magasins et carrières du titulaire, ainsi que les modalités correspondantes.
Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maître d’œuvre.
Le maître d’ouvrage sur proposition du maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des
essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
- S’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés sur justificatifs ;
- S’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maître d’ouvrage.
14. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur
le chantier (SPS)
14.1 Principes généraux
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.
14.2 Autorité du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur S.P.S. doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.
Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.
14.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier.
14.4 Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
− Le Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
Le PPSPS devra être transmis par le titulaire au coordonnateur dans les conditions prévues
aux articles R 4532-56 à 76 du Code du travail dans un délai de 15 jours après la notification
du marché. En cas d’entreprise intervenant seule, le Plan particulier est transmis au maître de
l’ouvrage.
Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :
− Les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques
courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition
que dans les différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite, en
particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 21 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de
matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins ;
− Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
− Les mesures concourant à une bonne hygiène du travail et, notamment en
complément du projet d'installations de chantier, la consistance et la qualité des
locaux pour le personnel.
Le Plan de Sécurité et de Santé est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les
modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment à la disposition de l'Inspecteur du
travail ainsi que ses mises à jour. Il est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de 5
ans à compter de la réception.
Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mêmes
conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter
− Tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS.
− La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier.
− Les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de
la période de préparation.
− Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang,
dont il tient à disposition leurs contrats.
− La copie des déclarations d'accidents de travail.
− Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particulières.
− Le titulaire informe le coordonnateur SPS : de toutes les réunions qu'il organise,
lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet ; de son (ou
ses) intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achèvement.
− Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matière de Sécurité et de Protection de la
Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
− Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître
d’ouvrage.
14.5 Plan Général de Coordination
Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) est joint au marché lors de sa notification.
Le titulaire s'engage à respecter l'ensemble des mesures qui sont définies par ce document
ainsi que ses modifications ultérieures.
14.6 Obligation du titulaire vis à vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du Code de la commande publique.
14.7 Plan de prévention
Un plan de prévention est établi par écrit et arrêté conjointement par le maître d’ouvrage et le
titulaire avant tout commencement d’exécution des prestations conformément aux dispositions
des articles R.4512-6 à 11 du Code du travail.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 22 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
15. Contrôle, réception et garanties des travaux
15.1 Réception
Les dispositions de l’article 41 du CCAG Travaux sont seules applicables à chaque bon de
commande.
15.2 Garantie(s)
Le délai de garantie est fixé conformément aux dispositions de l’article 44.1 du CCAG Travaux.
Les éventuels constats d’achèvement partiels de travaux ne font pas courir le délai de garan-
tie qui ne court qu’à compter de la date d’effet de la réception de l’ensemble des travaux. Le
titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
15.3 Assurances
15.3.1 Assurances du titulaire
Par dérogation à l’article 8.1.3 du CCAG Travaux, le titulaire du marché doit avoir justifié,
au moment de la signature du marché, conformément aux prescriptions du règlement de la
consultation relatif au présent marché, au moyen d’une attestation portant mention de
l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire des contrats d'assurance visés ci-dessous.
En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites à ces divers
stades, ou si l’ayant été, elles doivent être à nouveau produites (attestation se révélant
incomplète, report de la date d’ouverture du chantier, ...) elles devront être transmises dans le
délai de quinze jours de la notification du marché et avant tout début d'exécution. Elles devront
préciser la nature des risques couverts et les montants de garantie.
• Assurance de responsabilité civile professionnelle :
Le titulaire du marché doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de
la garantie au moment de la consultation, de la signature du marché, puis en cours d'exécution
des travaux si le chantier dure plus d’une année civile qu’il est titulaire d’un contrat garantissant
l’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à
quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou membre du groupement si
le titulaire est mandataire du groupement, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou
immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d’ouvrage du fait ou à
l’occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.
Il devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier dure sur
plusieurs années civiles, au plus le 15 janvier de la nouvelle année civile.
Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne
pourront, en tout état de cause, être inférieurs à :
1) Responsabilité civile professionnelle en cours de travaux :
Le titulaire doit être couvert par un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il pourrait encourir en cas de
dommages corporels et/ou matériels causés à l’occasion de l’exécution des prestations, objet
du marché.
Par application des dispositions de l'article 9.2 du CCAG Travaux, le titulaire doit justifier, dans
un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution
de celui- ci, qu'il est titulaire de ses contrats d'assurance, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 23 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter
de la réception de la demande.
15.3.2 Dispositions diverses
Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :
Le titulaire s’interdit formellement de mettre en œuvre des techniques non courantes, ou sans
avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maître
d’ouvrage et en toute hypothèse les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le
maître d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le
titulaire concerné et recouvrée par prélèvement sur les sommes qui lui seront dues au titre de
son marché.
De même, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due à une absence de qualification
professionnelle reconnue ou à une absence ou insuffisance de garantie.
16.Résiliation du marché
Les dispositions des articles 49 à 52 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché
auxquelles s’ajoutent les dispositions ci-dessous.
16.1 Résiliation pour motif d’intérêt général
Dans l’hypothèse d’une résiliation au titre de l’article 50.4 du CCAG Travaux, sans préjudice
de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux,
l’indemnité de résiliation est fixée à 5 % du montant initial HT du marché, diminué du montant
HT non révisé des prestations reçues.
16.2 Résiliation pour faute du titulaire
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50.3 du CCAG Travaux avec
les précisions suivantes :
1. Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.
2. En complément à l’article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les
8 jours de l’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le
sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus,
et après mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché,
restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation à l’article 52.1 du CCAG Travaux,
à 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre
à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.
3. En cas de non-respect, par le titulaire ou de l’un ou l’autre des membres du groupement
dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, des obligations visées à l'acte
d'engagement et relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles D8222-5 ou
D8222-7 et 8 et D8254-2 à 5 du Code du Travail, et après mise en demeure restée
sans effet, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et
risques.
La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. À défaut d’indication
du délai, et par dérogation à l’article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le
membre du groupement dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou
présenter ses observations.
En cas d’inexactitude des renseignements fournis au sein de la candidature et des
renseignements mentionnés aux articles D8254-2 à 5 du Code du Travail fournis par
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 24 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
le titulaire ou l’un ou l’autre des membres du groupement dans le cas d’un groupement
d’opérateurs économiques, lors de la consultation ou de l’exécution du marché, le
marché ou la part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure à leur
frais et risques.
16.3 Résiliation pour travail dissimulé
Le ou les titulaire(s) du marché sont tenus de s’acquitter des formalités mentionnées aux
articles L8221-3 à L8221-5 du Code du Travail, à savoir notamment :
- l’immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés,
lorsque celle-ci est obligatoire ;
- les déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à
l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;
- la formalité prévue à l'article L1221-10 du Code du Travail, relatif à la déclaration préalable
à l'embauche ;
- la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ;
- les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès
des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de
l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Par application des dispositions de l’article L8222-6 du Code du Travail, en cas de défaut de
la part du titulaire du marché de l’accomplissement d’une ou de plusieurs de ces formalités, la
Région Réunion enjoint au titulaire de faire cesser cette situation sans délai
A défaut de rapport par le titulaire de la preuve de la cessation de cette situation, dans le délai
de deux mois à compter de la date d'envoi de la mise en demeure, il est procédé à la résiliation
du marché à ses torts exclusifs.
Cette disposition est applicable aux cotraitants ne respectant pas les formalités des articles
L8221-3 à L8221-5 du Code du Travail pour leur part du marché.
17.Exécution des prestations aux frais et risques du
titulaire
Par dérogation aux dispositions de l’article 27 du CCAG/TVX, si le titulaire est dans
l’impossibilité d’assurer les prestations qui lui sont commandées dans le respect des clauses
du présent marché, il doit en aviser immédiatement l’administration et soumettre à
l’appréciation de celle-ci les justifications présentant un caractère d’empêchement majeur.
Si le titulaire néglige de s’y conformer ou si les justifications fournies ne sont pas jugées
satisfaisantes par l’administration, il peut en ressortir, suivant le cas et à l’appréciation de
l’autorité compétente, l’application des mesures suivantes :
Outre l’application éventuelle des pénalités de retard prévues, le Pouvoir Adjudicateur peut
faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché aux frais et
risques du titulaire, soit en cas d’inexécution ou d’exécution défaillante par ce dernier d’une
prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché
prononcée aux tords du titulaire.
Le surcoût qui en résulte est à sa charge. En revanche, la diminution des dépenses ne lui
profite pas.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 25 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
18.Défaillance du titulaire
Si le titulaire est dans l’impossibilité d’assurer les prestations qui lui sont commandées dans
le respect des clauses du présent marché, il en avise immédiatement l’administration et doit
soumettre à l’appréciation de celle-ci les justifications présentant un caractère d’empêchement
majeur.
Si le titulaire néglige de s’y conformer ou si les justifications fournies ne sont pas jugées
satisfaisantes par l’administration, il peut en ressortir, suivant le cas et à l’appréciation de
l’autorité compétente :
- Outre l’application éventuelle des pénalités de retard prévues, le Pouvoir Adjudicateur peut
faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché aux frais et
risques du titulaire, soit en cas d’inexécution ou d’exécution défaillante par ce dernier d’une
prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché
prononcée aux tords du titulaire. Le surcoût qui en résulte est à sa charge. En revanche, la
diminution des dépenses ne lui profite pas.
19.Traitement des litiges
a. Règles générales
Il est fait application de l’article 46.5 du CCAG/TVX.
Les correspondances relatives à chaque marché sont rédigées en langue française. La loi
française est seule applicable.
Tout différend éventuel relatif à l'exécution des prestations et/ou à l'interprétation des
stipulations du marché considéré fait l'objet, autant que faire se peut, d'un règlement amiable.
Le Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître de tout
litige survenu au titre de chacun des marchés :
27 rue Félix Guyon - CS 61107 - 97404 Saint Denis Cedex
Tél : +262 262 92 43 60 – Fax : + 262 262 92 43 61
Courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr
b. Règlement des différends entre parties
Par dérogation à l’article 46 du CCAG/ TVX, lorsque le maître d’ouvrage n’a pas donné suite
ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du
différend relève de la procédure contentieuse telle que fixée à l’article 46.5 du CCAG TVX.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 26 sur 27
Procédure : 2026-DEER-0828
20.Dérogations aux documents généraux
Il est dérogé :
• À l’article 3.7.2 du CCAG TVX par l’article 1.7 Observation bons de commande
• À l’article 4.1 du CCAG TVX par l’article Ordre de priorité
• À l’article 3.1.2 du CCAG TVX par l’article Forme des notifications et informations
au titulaire
• À l’article 4.2.1 du CCAG TVX par l’article Pièces à remettre au titulaire
• À l’article 5.1.1 du CCAG TVX par l’article Obligation de confidentialité
• À l’article 10.1.1 du CCAG TVX par l’article Forme du prix
• Aux articles 10.1.1 du CCAG TVX par l’article Révision du prix
• Aux articles 12.2.2, 12.4.2, 12.4.3 et 12.4.4 du CCAG TVX par l’article Demande
de paiement
• Aux articles 20 et 20.1 du CCAG TVX par l’article Pénalités de retard
• À l’article 8.1.3 du CCAG TVX par l’article Assurances du titulaire
• À l’article 5.2.1 du CCAG TVX par l’article Résiliation pour faute du titulaire
• À l’article 27 du CCAG TVX par l’article Exécution des prestations aux frais et
risques du titulaire
• À l’article 46 du CCAG TVX par l’article par l’article 15.3.1 Règlement des différends
entre parties
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 27 sur 27
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.