CCTP
CCTP-0 - Prescriptions générales.pdf · 17 106 mots · du marché « Aménagement des espaces publics du secteur Ségoffin - 4 lots de travaux », dossier de consultation officiel.
Coupole – Secteur Segoffin – Requalification d’espaces publics - MS8
AMENAGEMENTS DU SECTEUR SEGOFFIN
SECTEUR SEGOFFIN – REQUALIFICATION D’ESPACES PUBLICS - MS8
AMENAGEMENTS DU SECTEUR SEGOFFIN
CCTP PRESCRIPTIONS COMMUNES
PHASE : DCE
Prescriptions Communes
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
SOMMAIRE
Chapitre 1 - Objet des présents marchés..................................................................................... 5
Article 1.1 - Remarques préliminaires ................................................................................................. 5
1.1.1 - Précisions sur le projet ................................................................................................................................... 5
1.1.2 - Contexte général du projet ............................................................................................................................ 5
1.1.3 - Découpage en lots .......................................................................................................................................... 7
Article 1.2 - Contraintes intrinsèques au site ....................................................................................... 8
Article 1.3 - Environnement du projet ................................................................................................. 9
1.3.1 - Exploitation du domaine public ..................................................................................................................... 9
1.3.2 - Plans et carnet de détails ............................................................................................................................. 10
1.3.3 - Echantillons .................................................................................................................................................. 10
1.3.4 - Produits de marque...................................................................................................................................... 10
Chapitre 2 - Modalités d’exécution des travaux ........................................................................ 12
Article 2.1 - Généralités .................................................................................................................... 12
Article 2.2 - Journal de chantier ........................................................................................................ 13
Article 2.3 - Formalités préliminaires, obtention des autorisations .................................................... 13
Article 2.4 - Responsabilités.............................................................................................................. 13
Article 2.5 - Protection et prévention des accidents........................................................................... 13
Article 2.6 - Intervenants autres que la maîtrise de chantier .............................................................. 14
2.6.1 - Coordination de sécurité et de la protection de la santé............................................................................. 14
2.6.2 - Mission de synthèse ..................................................................................................................................... 14
2.6.3 - Règlement d’Organisation Inter-Chantiers (ROIC) ....................................................................................... 15
Article 2.7 - Phasage ......................................................................................................................... 15
Article 2.8 - Délais et planning .......................................................................................................... 16
Article 2.9 - Interface entre les lots ................................................................................................... 17
2.9.1 - Limites de prestations .................................................................................................................................. 17
2.9.1.1 - Limites de prestations Lot n°1 et Lot n°2 ............................................................................................. 17
2.9.1.2 - Limites de prestations Lot n°1 et Lot n°3 ............................................................................................. 18
2.9.1.3 - Limites de prestations Lot n°1 et Lot n°4 ............................................................................................. 18
Article 2.10 - Travaux simultanés ...................................................................................................... 18
Article 2.11 - Installations de chantier ............................................................................................... 18
2.11.1 - Projet des installations de chantier............................................................................................................ 18
2.11.2 - La base vie et la zone de stockage ............................................................................................................. 19
2.11.3 - Voies d’accès d’intervention sur le site...................................................................................................... 20
Article 2.12 - Voies publiques ........................................................................................................... 20
2.12.1 - Emprise sur voie publique .......................................................................................................................... 20
2.12.2 - Nettoyage des voies publiques .................................................................................................................. 20
Article 2.13 - Chantier à faibles nuisances ......................................................................................... 21
2/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
2.13.1 - Accessibilité piétonne et riveraine ............................................................................................................. 21
2.13.2 - Circulation des engins de secours .............................................................................................................. 21
2.13.3 - Organisation de chantier ............................................................................................................................ 21
Article 2.14 - Barriérage général de chantier ..................................................................................... 21
Article 2.15 - Signalisation ................................................................................................................ 22
Article 2.16 - Panneaux de chantier .................................................................................................. 22
Article 2.17 - Panneaux d’information............................................................................................... 22
Article 2.18 - Maintien de l’écoulement des eaux .............................................................................. 23
Article 2.19 - Protection des ouvrages rencontrés dans les fouilles .................................................... 23
2.19.1 - Préservation des ouvrages voisins – réseaux de fluides divers .................................................................. 23
2.19.2 - Préservation des ouvrages voisins – Introduction accidentelle de boues, gravats et coulis d’injection dans
les ouvrages............................................................................................................................................................. 23
Article 2.20 - Découvertes ................................................................................................................ 23
Article 2.21 - Implantation - Piquetage.............................................................................................. 24
2.21.1 - Piquetage général ...................................................................................................................................... 24
2.21.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés ........................................................................... 25
2.21.3 - Piquetage concessionnaires et opérateurs ................................................................................................ 25
2.21.4 - Piquetage spécial ....................................................................................................................................... 25
Article 2.22 - Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)...................................... 25
Article 2.23 - Contrôle et essais......................................................................................................... 26
Article 2.24 - Coordination inter-entreprises ..................................................................................... 26
Article 2.25 - Attention particulière au regard des ouvrages de plantation en cours de chantier ......... 26
2.25.1 - Terre végétale et substrat .......................................................................................................................... 26
2.25.2 - Ouvrages déjà réalisés par les autres lots .................................................................................................. 26
Article 2.26 - Travaux non mentionnés.............................................................................................. 27
Article 2.27 - Réservations ................................................................................................................ 27
Article 2.28 - Déchets de chantier ..................................................................................................... 27
Chapitre 3 - Programme d’exécution des travaux à fournir avant le démarrage des travaux ...... 29
Article 3.1 - Généralités .................................................................................................................... 29
Article 3.2 - Liste non exhaustive des documents à remettre par le titulaire de chaque lot ................. 30
3.2.1 - Lot n°1 .......................................................................................................................................................... 30
3.2.2 - Lot n°2 .......................................................................................................................................................... 30
3.2.3 - Lot n°3 .......................................................................................................................................................... 30
3.2.4 - Lot n°4 .......................................................................................................................................................... 30
Chapitre 4 - Document des ouvrages exécutes à fournir après l’exécution des travaux .............. 31
Article 4.1 - Mise en place de sommets de polygonale ....................................................................... 31
Article 4.2 - Exécution des levés ........................................................................................................ 31
Article 4.3 - Gestion électronique des documents.............................................................................. 31
Article 4.4 - Dossier des ouvrages exécutés ....................................................................................... 32
3/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
4.4.1 - Constitution du dossier des ouvrages exécutés numérique ........................................................................ 32
4.4.1.1 - Le dossier des ouvrages exécutés comprendra les pièces suivantes : ................................................. 32
4.4.1.2 - Livraison des plans et inventaires ........................................................................................................ 32
4.4.1.3 - Les exigences attendues quant au marché et leurs évolutions............................................................ 32
4.4.2 - Conditions de réception et d’acceptation des livrables ............................................................................... 33
4.4.2.1 - Contrôles des livrables par Paris La Défense ........................................................................................ 33
4.4.2.2 - Version test des livrables...................................................................................................................... 33
4.4.3 - Délais de réception ...................................................................................................................................... 33
4.4.3.1 - Obligation de délai de réception par le titulaire de marché ................................................................ 33
4.4.3.2 - Obligation de délai du retour pour PARIS LA DEFENSE ........................................................................ 33
4.4.3.3 - Validation et restitution du DOE final .................................................................................................. 33
4.4.4 - Accompagnement pour la collecte des données ......................................................................................... 33
4.4.4.1 - Réunion de lancement pour la collecte de données ............................................................................ 33
4.4.4.2 - Accompagnement du titulaire de marché par PLD .............................................................................. 33
4.4.5 - Processus de mise à jour du patrimoine ...................................................................................................... 34
Article 4.5 - Vérification des travaux ................................................................................................. 34
Article 4.6 - Formation du personnel de maintenance ....................................................................... 34
Chapitre 5 - Qualité et préparation des matériaux de construction et de réfection .................... 35
Article 5.1 - Provenance des matériaux ............................................................................................. 35
5.1.1 - Origine .......................................................................................................................................................... 35
5.1.2 - Provenance des matériaux ........................................................................................................................... 35
5.1.3 - Modalités d’agrément .................................................................................................................................. 35
5.1.4 - Modalités de réception ................................................................................................................................ 36
5.1.5 - Contrôle externe .......................................................................................................................................... 36
5.1.6 - Contrôle interne ........................................................................................................................................... 37
Article 5.2 - Conformité aux normes ................................................................................................. 37
Article 5.3 - Equivalence de matériaux ou produits............................................................................ 38
5.3.1 - Matériaux imposés ....................................................................................................................................... 38
5.3.2 - Matériaux libres ........................................................................................................................................... 38
Article 5.4 - Approvisionnement ....................................................................................................... 38
Article 5.5 - Prescriptions diverses .................................................................................................... 38
4/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
CHAPITRE 1 - OBJET DES PRÉSENTS MARCHÉS
Article 1.1 - Remarques préliminaires
1.1.1 - Précisions sur le projet
Le présent CCTP concerne la description des prescriptions communes aux différents lots pour les travaux
d’aménagements du secteur Segoffin.
La maîtrise d’ouvrage du projet est assuré par PARIS LA DEFENSE.
La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement :
COBE : Paysagiste
OGI : Bureau d’études VRD
ON : Eclairagiste
1.1.2 - Contexte général du projet
Les travaux d’aménagements du secteur Segoffina pour objectif d’accompagner les mutations immobilières
du site avec trois nouveaux projets immobiliers déjà construits ou à construire : Synergies ; Nirvana et
Synapses. Ce dernier programme est situé au niveau de l’actuelle rampe d’accès au parking Coupole qui sera
démolie et remplacée par une nouvelle rampe créée sur la rue Henri Regnault.
Le projet d’aménagement est localisé à Courbevoie (92) et contient les rues Henri Regnault, Segoffin, du
Capitaine Guynemer et Serpentines. Les abords des trois projets immobiliers seront réaménagés ainsi que le
Boulevard Patrick Devedjjian. Un Franprix est existant dans le secteur. Un passage piéton souterrain est
existant de part et d’autre du Boulevard Patrick Devedjian.
Figure 1 : Vue aerienne de l'existant
5/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Figure 2 : Plan de l’existant
Le Boulevard Patrick Devedjian fait l’objet d’une délégation de Maitrise d’Ouvrage du Département au profit
de Paris La Défense. Le tronçon du boulevard inclut dans le présent marché fait partie d’un projet de
requalification global du boulevard porté par le CD92.
Le projet comporte :
- la construction des 3 nouveaux programmes immobiliers : Synergies au Nord de la rue du capitaine
Guynemer, Nirvana entre le boulevard Patrick Devedjian, la rue Segoffin et la rue du capitaine
Guynemer, Synapses entre le boulevard Patrick Devedjian et la rue Henri Regnault.
- La création d’une rampe d’accès au parking coupole accessible depuis la rue Henri Regnault, le
remblaiement de la rampe d’accès existante et le réaménagement des abords de la nouvelle rampe
créée
- Le réaménagement du carrefour entre la rue Segoffin et le boulevard Patrick Devedjian en
supprimant l’accès au boulevard depuis la rue Segoffin et en créant une circulation piétonne et des
espaces verts
- La création d’une placette au sud du lot Nirvana
- Le réaménagement des abords du lot Synapses en rendant la rue Henri Regnault circulable
uniquement par les pompiers et en créant des espaces piétons ainsi que des espaces verts
- Le réaménagement de la rue Segoffin et de la rue Serpentines.
6/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Figure 3 : superposition existant/projet
1.1.3 - Découpage en lots
Les travaux font l’objet d’un découpage en lots, chaque lot faisant l’objet d’un marché spécifique et dont
l’intitulé est le suivant :
Lot n°1 – VRD
Lot n°2 – Eclairage Public
Lot n°3 – Génie civil et démolitions
Lot n°4 – Espaces Verts
En plus des entreprises titulaires de chaque lot, les intervenants suivants sont impliqués dans le projet :
- MOA : Paris La Défense
- MOE :
Architecte urbaniste : COBE
BET VRD/GC : OGI
Eclairagiste : ON
- OPCIC : INGEROP
- CSPS
- Bureau de contrôle : BTP Consultants
7/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Article 1.2 - Contraintes intrinsèques au site
Il est vivement recommandé la réalisation d’une visite de site en amont de la réponse à cet appel d’offre afin
que les entrepreneurs aient connaissance des spécificités et complexités du site, et notamment :
Une partie des travaux sera réalisée sur l’emprise de la rampe d’accès au parking Coupole qui est
existante. Celle-ci sera remblayée et remplacée par une nouvelle rampe d’accès qui est prévue dans
le présent marché.
L’accès au Franprix devra être conservé tout au long du projet.
Les accès aux équipements techniques existants (locaux techniques, voie et organes de défense
incendie) devront être maintenus tout au long du projet.
Plusieurs immeubles situés à proximité du chantier sont habités/utilisés. Les accès aux halls et aux
parkings devront être conservés tout au long du projet.
Le projet Synapses est localisé entre la rue Henri Regnault et le Boulevard Patrick Devedjian, au
niveau du mur de soutènement du Boulevard. L’emprise de ce futur projet n’est pas visible sur site à
date.
Le Boulevard Patrick Devedjian est une voie départementale fortement circulée. La circulation du
Boulevard ne devra pas être impactée par les travaux du présent marché. En cas d’intervention sur
le Boulevard, les entreprises devront fournir les plans EXE, le planning et les modalités d’intervention
à la MOE, la MOA et au département. Les entreprises devront tenir compte des délais de validation
de ces éléments et les diffuser bien en amont de la date de travaux prévue.
Des aménagements provisoires seront à réaliser :
- Pour permettre l’accès à la nouvelle rampe d’accès au parking Coupole depuis le carrefour
entre le Boulevard Patrick Devedjian et la rue Henri Regnault ;
- Pour raccorder la piste cyclable créée dans le cadre du présent marché sur le Boulevard
Patrick Devedjian à celle existante.
Un plan de principe d’installations de chantier est annexé à la consultation.
L’entrepreneur est alerté sur l’incertitude du positionnement de certains réseaux, principalement les
réseaux RTE, AEP et télécom dont les plans reçus sont en classe C. Des investigations
complémentaires par géoréférencement ont été réalisées pour PLD en mars 2026. Ces investigations
sont annexées à la présente consultation. Le récapitulatif est le suivant :
8/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Des interlocuteurs extérieurs au projet mais impliqués dans l’emprise du projet sont susceptibles d’être
rencontrés, notamment :
- Le CD92
- La ville de Courbevoie
- APAVE
- Qpark
Plusieurs chantiers sont en cours ou démarreront pendant la durée des travaux du présent marché. La liste
suivante est non exhaustive :
- Les travaux de sécurisation du parking Coupole Regnault sont en cours et se prolongeront
jusqu’à la mise en service de la rampe d’accès au parking projetée. Les travaux de
sécurisation sont portés par le gestionnaire du parking Qpark.
- Le bâtiment CB3 est actuellement en travaux.
- Le CD92 porte un projet de réaménagement du boulevard Patrick Devedjian.
- Les travaux de dévoiement des réseaux prévus d’ici la fin 2026 permettant de libérer
l’emprise du futur lot Synapses ainsi que l’emprise de la future rampe d’accès au parking
Coupole Regnault.
Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance de ces chantiers connexes et devront adapter les
méthodologies en fonction des interfaces avec tous les chantiers connexes.
Les entrepreneurs sont réputés avoir pris parfaite connaissance du site sur lesquels les travaux sont réalisés.
En outre, les entreprises veilleront à ce que la circulation de leur engin ne nuise pas aux usagers du quartier
(en particulier, le stationnement d’engins sur chaussée ou sur trottoir ouverts au public est interdit).
Toutes les sujétions liées à ces contraintes sont à la charge des Entrepreneurs.
Afin de minimiser les contraintes, il sera demandé aux entrepreneurs de réduire tant que possible leurs
stockages de matériel sur l’emprise du chantier.
Les emprises demandées pour le stockage sur voirie devront être validées par les maîtres d’œuvre et
d’ouvrage. Elles feront l’objet d’une demande d’arrêté auprès de la ville et d’AOT auprès de PLD.
Le stockage des matériaux et matériel des entreprises se fera à l’intérieur de la base vie ou dans des zones
balisées à l’intérieur de l’emprise de chantier (seulement après accord du MOE et du MOA).
De même manière que les matériaux et matériels, aucun déchet ne pourra être stocké dans les rues. Les
déchets seront évacués de manière quotidienne vers la base vie.
Les horaires du chantier seront les suivantes : 08h – 19h.
Les entreprises devront prendre connaissance et respecter l’arrêté bruit.
Article 1.3 - Environnement du projet
1.3.1 - Exploitation du domaine public
Si des limitations de charge existent sur certaines voies (départementales ou communales en particulier),
celles-ci seront respectées, faute de quoi les frais d’entretien occasionnés par la circulation de ses engins
sont à la charge exclusive des Entrepreneurs.
L’Entrepreneur supporte l’intégralité des dépenses relatives aux réparations des dégradations de toutes
natures causées à toutes les voies publiques ou privées pour les transports effectués à l’occasion des travaux.
L’Entrepreneur prend toutes précautions pour éviter les chutes et les entraînements de matériaux pour
maintenir la circulation dans les meilleures conditions, notamment le décrottage des engins avant leur sortie
du chantier.
Les dépenses correspondant à ces opérations d’entretien sont à la charge de l’Entrepreneur.
9/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
D’autres part, certaines voiries sont des routes classées routes départementales, à fort trafic. Les sujétions
liées à la réalisation de travaux sur ces voies, et notamment les contraintes et obligations imposées par le
service gestionnaire (horaires particuliers en dehors des heures de fort trafic, phasage particulier, travail de
nuit, journées hors chantier, etc.), sont à la charge de l’Entrepreneur.
Les cheminements piétons devront être maintenus en toute circonstance. Lorsqu'une déviation est mise en
place, celle-ci sera accessible aux personnes à mobilité réduites et notamment aux Usagers en Fauteuils
Roulants (UFR)".
Ces différentes contraintes sont incluses dans les prestations des entreprises, de même que toutes
contraintes et obligations complémentaires imposées par le service gestionnaire.
Les travaux à exécuter au niveau des différentes chaussées pourront être réalisés de nuit, en accord avec
le service gestionnaire. Une dérogation à l’arrêté bruit de la ville de Courbevoie devra être obtenue en
amont du démarrage des travaux de nuit.
1.3.2 - Plans et carnet de détails
Afin de connaître les détails de réalisation et de mise en œuvre, et parallèlement à la lecture des CCTP, les
entrepreneurs se référeront aux plans et carnet de détails joints à la consultation pour déterminer la nature
exacte des travaux et prestations à réaliser.
1.3.3 - Echantillons
Les entrepreneurs de chaque lot devront obligatoirement déposer dans un local prévu à cet effet, les
échantillons, modèles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant être utilisés pour
l'exécution de leur marché.
Les entrepreneurs de chaque lot devront, en préalable à la présentation d’échantillons, la fourniture (4
exemplaires minimum) d’un cahier d’échantillons en photocopies A3 ou A4 couleur, avec indication de la
référence précise du matériel proposé et le nuancier complet des coloris.
La présentation des échantillons sera faite en fonction des premières observations faites par la Maîtrise
d’œuvre sur ce cahier d’échantillons.
Ils fourniront, sur les pièces ainsi déposées, tous les renseignements qui leur seront demandés par le Maître
d’œuvre ou le Maître de l’ouvrage.
Les échantillons fournis deviendront la propriété du Maître de l’ouvrage.
Les échantillons seront obligatoirement fournis dans un délai maximum d'un mois suivant la date d'ouverture
du chantier et feront l'objet d'un inventaire détaillé comprenant les références, numéros de série ou de type,
couleur, description sommaire, principes de localisation.
La liste des matériaux ou matériels sera adressée au Maître d'œuvre, qui donnera ou refusera son accord en
fonction du devis descriptif.
Les échantillons fournis concerneront les matériaux de revêtements, de bordures, des serrureries, de
mobilier urbain, d’éclairage public, les matériaux ou produits manufacturés, les fournitures spéciales, etc.
Cette liste n'est pas limitative.
Les entrepreneurs fourniront au Maître de l’ouvrage et au Maître d’œuvre en deux exemplaires chacun, tous
les documents photographiques qui leur seront demandés concernant les ouvrages qu'il aura exécutés.
Tous les échantillons seront présentés suivant les formes approuvées par le Maître d'Ouvrage.
1.3.4 - Produits de marque
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans
faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-
après dans le CCTP ne sont donc donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif.
10/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité et validés par la maîtrise d’œuvre comme
satisfaisant à l'emploi prévu.
11/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
CHAPITRE 2 - MODALITÉS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
Article 2.1 - Généralités
Les entreprises réalisent toutes les études, fournitures et travaux nécessaires à la parfaite réalisation des
prestations, telles que définies ci-après dans le présent C.C.T.P., et dans les C.C.T.P. relatifs à chaque lot.
Le présent CCTP et les CCTP relatifs à chaque lot, ainsi que les documents annexés, ont pour objet de
préciser :
les dispositions et prescriptions à prendre en compte pour la bonne réalisation des travaux ;
la nature et la consistance des travaux ;
les provenances, qualités et préparations des matériels et matériaux nécessaires à la réalisation de
ces travaux ;
les modalités d'exécution des ouvrages et installations prévues.
Les entrepreneurs seront réputés connaître ces documents qui lui permettront de situer les travaux et d'en
mesurer l'importance avant de répondre au présent marché de la Maîtrise d'Ouvrage sur des critères clairs.
Le respect de ces exigences établira une relation Maîtrise d'Ouvrage - Entreprise ayant pour objectif la qualité
des travaux exécutés.
Les entrepreneurs et ses éventuels co-traitants et sous-traitants reconnaissent :
Avoir pris connaissance des contraintes du site.
Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux ;
Avoir contrôlé toutes les indications desdits plans et documents, s’être assuré qu’elles sont exactes,
suffisantes, concordantes, s’être fourni tous les renseignements complémentaires éventuels ;
Avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les
conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux de travaux (couche superficielle,
contraintes relatives aux propriétés existantes, difficultés liées à la circulation et au stationnement,
obstacles, etc.), à l’exécution des travaux à pied d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu d’extraction des
matériaux de chantier, décharges publiques ou privées) ;
Avoir pris toutes les dispositions utiles pour assurer la continuité de service aux activités riveraines
et présentes sur le site et avoir tenu compte dans ces prix de toutes ces sujétions ;
Les entrepreneurs devront en conséquence réceptionner l’emplacement de leur futur chantier avant tout
commencement de leurs travaux et émettre toutes les réserves qui leur paraissent nécessaires. Le fait
d’entamer leurs travaux sur le site équivaut tacitement à la réception de l’emplacement de leur chantier et
en conséquence aucune réserve ne sera alors recevable.
En revanche, il est de la responsabilité des entrepreneurs de prendre toute disposition auprès des
concessionnaires pour obtenir pendant la période de préparation toutes les informations utiles à propos de
leurs réseaux, les plans du marché n’ayant qu’un rôle d’information et n’étant que des plans statistiques.
Ils ne pourront en aucun cas arguer qu’un manque de description ou d’erreurs puissent les dispenser
d’exécuter tous les travaux dont ils ont la charge par le présent marché ou fasse l’objet d’une demande de
suppléments de prix. Ils feront leur affaire des ouvrages souterrains abandonnés qui n’auraient pas été
relevés dans le dossier d’étude.
Les entrepreneurs acceptent les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’Entreprises avoisinantes.
Ils ne pourront présenter réclamation pour le préjudice ainsi causé, et demander de ce fait une prolongation
de délai contractuel.
12/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Article 2.2 - Journal de chantier
Dès le démarrage du chantier, les entrepreneurs tiendront le journal de chantier, journal étant à tout
moment à la disposition du Maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, dans lequel seront consignés au jour le
jour tous les renseignements sur la marche de leur chantier, dont notamment :
le résultat des opérations de vérification tant des matériaux que des points de nivellement des
surfaces réalisées ;
les moyens en personnel et en matériel ;
les approvisionnements effectués (dates, natures et quantités) ;
la durée et la cause des arrêts et incidents de chantier ;
les intempéries constatées ;
les quantités réalisées ;
les bordereaux de déchets de chantier ;
les nuisances de chantier constatées.
Les observations faites et les prescriptions imposées à l'Entrepreneur sur le plan technique
Les observations ou prescriptions du MOE ou du coordonnateur SPS concernant la sécurité et la
protection de la santé
Ce document devra être validé chaque semaine par le maître d’œuvre.
Article 2.3 - Formalités préliminaires, obtention des autorisations
Les entrepreneurs sont tenus, avant tout commencement d’exécution et à leur diligence, risques, périls et
frais, de remplir auprès des services publics qualifiés, toutes les formalités résultant des lois, décrets, arrêtés
et règlements en vigueur. Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est responsable de tous recours
des propriétaires riverains, publics ou privés.
Article 2.4 - Responsabilités
L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entière, la protection et la bonne tenue des immeubles
voisins et devra être titulaire d’une assurance spéciale, couvrant les risques aux existants pendant toute la
durée du chantier et garantissant le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre contre tous recours des voisins.
D’autre part, l’Entreprise devra réparer à ses propres frais, toutes dégradations de son fait, causées aux
ouvrages de la voie publique ainsi qu’aux propriétés voisines, affectées par les travaux.
Les Maîtres d'Œuvre et d’ouvrage ne pourront en aucune manière être mis en cause dans toute contestation
qui pourrait surgir à quelque titre que ce soit entre un concessionnaire et l'Entrepreneur dans le cas de
déplacements d'ouvrages nécessaires à l'avancement du chantier ou de détérioration de ces ouvrages.
Article 2.5 - Protection et prévention des accidents
Les Entreprises devront se conformer aux règlements de sécurité et notamment à la loi n° 91-1414 du 31
décembre 1991 et au Code du travail.
Elles doivent également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le Comité Technique National
Des Industries du Bâtiment et des Travaux Publics, concernant les mesures de prévention des accidents et
mesures d’hygiène, ainsi qu’aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8 janvier 1965.
Elles doivent en particulier :
Etablir les demandes d’arrêtés puis les afficher ;
Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier et des voies publiques, des voies
privées, ponts de service pour véhicules et piétons, etc.
Mettre en place un cheminement piéton permettant de maintenir continuellement l’ensemble des
accès, ces accès devront être accessibles aux PMR ; l’entrepreneur ne pourra élever aucune
réclamation suite à une demande du maître d’œuvre ou d’ouvrage pour la mise en place d’un tel
dispositif ;
13/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Mettre en place un balisage de son chantier tel que barrière type ville de Paris de chantier mobile de
2,00 m de hauteur pour toutes interventions ; ces barrières devront être dans un état neuf ou
presque à l’arrivée sur le chantier et devront rester propres tout au long du chantier, y compris
désaffichage des barrières ;
Fournir et poser des panneaux de sécurité réglementaire en voirie, aux sorties de chantier, après
avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes ;
Effectuer les DICT (déclaration d’intention de commencement des travaux auprès de tous les services
concessionnaires pouvant être présents sur ou à proximité du périmètre des travaux).
Etablir le PPSPS et prendre en compte les observations du CSPS ;
Les Entrepreneurs seront tenus responsables de tous les accidents, de quelle que nature qu’ils soient à
compter de la réception de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Ils doivent être titulaires
d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile.
Mesures de sécurité relatives aux travaux électriques.
Tous les travaux ou interventions sur les réseaux électriques, devront être effectués en respectant les
prescriptions de sécurité, notamment les prescriptions décrites par les publications suivantes :
UTE C 18-510 approuvée par l'arrêté du 17 janvier 1989, par les Titres IV et XII du Code du Travail
traitant respectivement " Les travaux de terrassement à ciel ouvert " et " Les travaux au voisinage de
lignes, de canalisations et d'installations électriques " ;
UTE C 18-513 - Prescriptions de sécurité ;
UTE C 18-515 - Modèle de prescriptions de sécurité ;
UTE C 18-520 - Instructions générales pour les travaux sous tension.
Ces publications constituent les documents de base sur lesquels doivent s'appuyer les Entreprises chargées
des travaux et d'une manière générale toute personne habilitée par son employeur à intervenir de quelque
manière que ce soit sur les installations électriques, en ce qui concerne la protection ou la prévention.
Les Entrepreneurs doivent communiquer aux Maîtres d'œuvre et d’ouvrage, les habilitations nominatives de
leur personnel affecté au chantier. Ils seront responsables de la bonne exécution des travaux qui lui sont
confiés, de la sécurité et des mesures à prendre en ce qui concerne son personnel et les riverains.
Si lors de la réalisation des travaux, toutes les mesures de sécurité imposées par les textes en vigueur ne sont
pas prises par l'Entreprise, alors que celle-ci, après constat contradictoire, en aurait été avisée par écrit, le
Maître d'Œuvre et le maître d’ouvrage se réservent le droit de demander l'achèvement des travaux par une
autre entreprise de leur choix.
L'Entreprise défaillante ne pourra invoquer un préjudice quelconque, ni prétendre au moindre dommage -
intérêt de ce fait.
L'Entreprise devra obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès des services compétents, ErDF et de la
Ville, pour le réseau Eclairage Public, et effectuer une déclaration d'intention de travaux à proximité
d'ouvrages électriques.
Article 2.6 - Intervenants autres que la maîtrise de chantier
2.6.1 - Coordination de sécurité et de la protection de la santé
Cf. CCAP.
2.6.2 - Mission de synthèse
L’entreprise attributaire du Lot n°1 intégrera dans sa prestation un rôle de synthèse.
Cette mission porte aussi bien sur la synthèse entre les entreprises titulaires de ce marché (les 4 lots) que
sur la synthèse générale de ce chantier avec les chantiers avoisinants et/ou concomitants.
14/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
L’entrepreneur titulaire du Lot n°1 assure la centralisation des plans des différents corps d’état en phase
d’exécution, effectue la superposition de l’ensemble des plans et réalise une synthèse constructive entre les
différents lots. Il possède tout le matériel nécessaire à l’impression des plans (micro-ordinateur équipé,
imprimante, traceur, copieur, etc.). Le phasage devra intégrer les dates de libération des espaces, les dates
de livraison des bâtiments, les dates des travaux des concessionnaires, les fonctionnalités à maintenir…
Le titulaire du Lot n°1 assistera à toutes les réunions de synthèse nécessaires qui pourront être organisées.
L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du fait que cette prestation est totalement comprise dans
son marché et qu’il devra l’assurer tout au long des travaux.
Cette prestation sera intégrée au prix d’établissement du dossier d’exécution.
2.6.3 - Règlement d’Organisation Inter-Chantiers (ROIC)
Le ROIC fixe un certain nombre de dispositions et de règles ont été fixées et doivent être respectées par les
différents intervenants dans le périmètre du secteur. Il régit l’ordonnancement d’ensemble, l’organisation
générale du secteur, les prescriptions environnementales générales, le dépôt de garantie et les pénalités et
les prescriptions particulières au secteur.
Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance de ce document et de ses annexes et en avoir tenu
compte dans leur offre.
Article 2.7 - Phasage
Un phasage prévisionnel indicatif est joint aux pièces de consultation. Le projet est découpé en tranche et en
phase de la façon suivante :
- Phase 1 : La phase 1 s’étend de janvier 2027 à mai 2028. Elle est découpée en tranches :
o Tranche Ferme 1 : elle comprend les aménagements des abords de Nirvana, les rues Segoffin,
Serpentines et du capitaine Guynemer.
o Tranche Ferme 2 : elle comprend les aménagements des abords de la rampe d’accès au
parking Coupole Regnault projetée.
o Tranche Optionnelle 1 : elle comprend la partie nord-est de la rue du Capitaine Guynemer, à
l’est des bâtiments Synergies.
- Arrêt de chantier : Un arrêt de chantier est prévu de la fin mai 2028 à début octobre 2030 soit 27
mois. Les entrepreneurs sont réputés avoir pris en compte une amenée/repli d’installation de
chantier supplémentaires liée à cet arrêt de chantier. Les dates sont fixées sur la base des éléments
obtenus à la date de publication du présent DCE et sont susceptibles d’être modifiées.
- Phase 2 : La phase 2 s’étend d’octobre 2030 à août 2031. Elle est découpée en tranches :
o Tranche Ferme 1 : elle comprend les aménagements de la placette sud aux abords du projet
Synapses. Les aménagements débuteront 3 mois avant la livraison du lot Synapses prévue
fin décembre 2030.
o Tranche Ferme 2 : elle comprend les aménagements de surface du Boulevard Patrick
Devedjian.
o Tranche Optionnelle 1 : elle comprend l’aménagement des abords du Franprix une fois celui-
ci démoli. La démolition interviendra après la livraison du lot Synapses. La livraison du lot est
prévue fin décembre 2030, la démolition du Franprix est prévue en janvier 2031.
o Tranche Optionnelle 2 : elle comprend l’aménagement des abords du lot Synapses. Les
aménagements débuteront 3 mois avant la livraison du lot Synapses prévue fin décembre
2030. Cette tranche optionnelle intègre les abords du lot côté rue Henri Regnault ainsi que
le trottoir côté Boulevard Patrick Devedjian.
o Tranche Optionnelle 3 : elle comprend l’aménagement du trottoir au sud-ouest de la
résidence Gambetta sur la rue Henri Regnault.
15/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
o Tranche Optionnelle 4 : elle comprend l’aménagement d’une placette sur la rampe d’accès
au parking Coupole Regnault existante dans le cas où le projet Synapses ne serait pas réalisé.
Ce phasage est indicatif et pourra être modifié si les maîtres d’ouvrage et d’œuvre le demandent.
Aucune réclamation ne pourra être élevée par les entreprises si le phasage venait à être modifié.
En particulier, les entreprises ne pourront élever aucune réclamation dans le cas où elles devraient intervenir
à plus de reprises que ce à quoi elles peuvent prétendre en interprétant le phasage.
L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du fait que les travaux ne seront pas réalisés d’un seul
tenant, mais découpés en plusieurs tronçons de manière à pouvoir établir pour chaque phase de travaux un
schéma acceptable de circulation et suivre l’avancement de la construction des différents lots. Le Lot n°1
aura à sa charge les raccordements à l’existant provisoires suivant les différentes phases de chantier.
Les travaux de chaque intervenant seront donc découpés en un certain nombre de phases résultant des
besoins de chacune et du bon avancement des travaux. L’Entreprise est réputée avoir intégré cette contrainte
dans son offre.
Les questions de phasage et de planning seront abordées lors de la phase de préparation de chantier.
L’attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que plusieurs phases sont concomitantes. Les
entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance de cet élément et avoir prévu dans leur offre l’affectation
de plusieurs équipes permettant d’assurer les travaux de plusieurs phases simultanément.
Article 2.8 - Délais et planning
Voir CCAP et carnet de phasage.
Le planning prévisionnel est le suivant :
- Phase 1 : Création de la nouvelle rampe d’accès au parking Coupole et démolition de la rampe
existante : de janvier 2027 à janvier 2028. Les travaux de sécurisation de la nouvelle rampe seront
réalisés une fois celle-ci réceptionnée par la MOE du présent marché. Ces travaux seront réalisés
par Qpark pour une durée de 2,5 mois. A l’issue des travaux de sécurisation, une commission de
sécurité sera convoquée. La nouvelle rampe sera mise en fonctionnement une fois l’avis favorable
de la commission de sécurité obtenu. La mise en fonctionnement de la rampe déclenchera la
démolition et le remblaiement de la rampe d’accès existante.
- Phase 1 – TF1 : Aménagement des abords du programme Nirvana et de l’amorce de la rue Segoffin
de janvier 2027 à novembre 2027
- Phase 1 – TF1 : Aménagement de la rue Serpentines ouest de novembre 2027 à mars 2028
- Phase 1 – TF2 : Aménagement des abords de la nouvelle rampe d’accès au parking Coupole : de
janvier 2028 à mars 2028
- Phase 1 – TO1 : Aménagement de la rue du capitaine Guynemer de début mars 2028 à fin mars
2028
- Phase 1 – TF1 : Aménagement des rues Segoffin, Serpentines est et du capitaine Guynemer de mars
2028 à mai 2028
- Arrêt de chantier de mai 2028 à octobre 2030
- Phase 2 – TF1 et TO2 : Aménagement des abords du programme Synapses d’octobre 2030 à février
2031
- Phase 2 – TO1 : Aménagement des abords du Franprix de janvier 2031 à avril 2031
- Phase 2 – TF2 : Aménagement du Boulevard Patrick Devedjian d’avril 2031 à juillet 2031
- Phase 2 – TO3 : Aménagement du trottoir sud-ouest de la rue Henri Regnault en juillet 2031
- Phase 2 – TO4 : Aménagement d’une placette sur la rampe existante de juillet 2031 à août 2031
16/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Il est rappelé que les dates sont données à titre indicatif et dépendent de la date de notification du marché
et de démarrage des travaux. Aucune réclamation ne pourra être élevée par les entreprises si ces dates
venaient à être décalées.
Article 2.9 - Interface entre les lots
2.9.1 - Limites de prestations
Le marché comprenant 4 lots distincts, les interfaces entre les lots seront importantes. La liste des limites de
prestations données ci-dessous est non-exhaustive.
L’intervention du titulaire d’un autre lot ne pourra intervenir qu’après constat contradictoire entre les
titulaires des lots concernés des ouvrages faisant l’objet d’une interface.
Ces constats contradictoires se feront entre les titulaires des différents lots, les maîtres d’œuvre et d’ouvrage
n’intervenant pas, sauf nécessité d’arbitrage entre les entreprises.
Suite au constat contradictoire réalisé entre les entreprises, des travaux pourront être nécessaires avant
l’intervention de la seconde entreprise. Ces travaux sont considérés comme intégrés dans les prix des offres
remises par les entreprises. Elles ne pourront élever aucune contestation ou réclamer aucune rémunération
supplémentaire pour des travaux qui seraient à réaliser suite à ces constats contradictoires.
Sans réalisation d’un constat contradictoire, toute intervention d’une entreprise devant intervenir sur des
ouvrages réalisés par un autre lot sera considérée comme une réception tacite des ouvrages exécutés par
l’entreprise de l’autre lot.
Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance de ces éléments pour l’établissement de leurs prix.
2.9.1.1 - Limites de prestations Lot n°1 et Lot n°2
Le lot 1 réalise les tranchées, pose les fourreaux et circuits de terre, chambres de tirage du réseau d’éclairage.
Le lot 2 réalise les massifs des candélabres et le câblage du réseau d’éclairage. Le lot 2 réalise le câblage et la
programmation des contrôles d’accès.
En termes de plans d’exécution, le lot 2 a à sa charge :
Les notes de dimensionnement des massifs de fondations ;
Les notes de dimensionnements des câblages d’éclairage ;
Le plan d’exécution de l’éclairage indiquant les nombres et diamètres des fourreaux à poser par le
lot 1,
Une fois le plan d’exécution validé par la maitrise d’œuvre, le lot 1 intègre à son plan général de
réseaux les plans d’éclairage, les plans généraux étant une nouvelle fois visés par la maitrise
d’œuvre ;
17/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
2.9.1.2 - Limites de prestations Lot n°1 et Lot n°3
Le Lot n°3 fournira au Lot n°1 un plan d’installation de chantier indiquant les modalités de conservation des
circulations sur le chantier.
Le lot n°3 a à sa charge le barriérage et la mise en sécurité des travaux de création de la rampe dans le sous-
sol et au niveau rue.
Le Lot n°1 réalisera les démolitions de chaussée et trottoir existants ainsi que la mise en place des structures
et revêtements de chaussée projetés à l’extérieur de la rampe. Le lot n°3 mettra en place le chasse roue dans
la rampe ainsi que le revêtement enrobé dans la rampe d’accès.
2.9.1.3 - Limites de prestations Lot n°1 et Lot n°4
Le lot 4 fournira au lot 1 un plan de nivellement d’exécution des espaces verts et les côtes de remblais finis
afin que le lot 1 puisse connaître son niveau fini de terrassement.
Les terrassements des fosses d’arbre est réalisé entièrement par le lot 1. Là encore, le lot 3 fournira au lot 1
un plan de nivellement d’exécution des fosses d’arbres afin que le lot 1 puisse réaliser le terrassement.
Le lot 1 a la charge des terrassements en puits pour les fosses d’arbres, la mise en œuvre du mélange terre-
pierre ou de la terre végétale est assurée par le lot 3.
Article 2.10 - Travaux simultanés
Outre les travaux réalisés par les titulaires des différents lots du présent marché, d’autres travaux pourront
avoir lieu avant, après ou simultanément à leurs travaux.
Ces travaux sont essentiellement des travaux de bâtiment ou d’espaces publics situés en bordure immédiate
du projet. Ce sont aussi les travaux de dévoiement réseaux réalisés par le bailleur de la Maitrise d’Ouvrage.
Ces travaux devraient être réalisés avant le démarrage des travaux du présent marché. D’autres travaux
pourront précéder ou suivre les travaux du présent marché.
Les Entrepreneurs seront réputés avoir pris connaissance de la consistance de ces travaux et aménagements
au moment où il débutera ses propres travaux. Pour cela, tout au long du chantier, dans l’éventualité de
travaux simultanés ne relevant pas des présents marchés, la Maîtrise d’Ouvrage mettra les documents à sa
disposition en complément de ceux déjà présents au dossier.
Chaque intervenant devra impérativement respecter le travail de tout autre intervenant, le Maître d’Œuvre
y veillant particulièrement. Dans le cas contraire l’Entrepreneur sera seul responsable des torts occasionnés
à autrui et assumera les dépenses correspondant à la remise en état des ouvrages détériorés au double des
prix du présent marché.
Article 2.11 - Installations de chantier
2.11.1 - Projet des installations de chantier
Le projet des installations de chantier comporte la description des moyens et matériels principaux avec leurs
caractéristiques et précise notamment :
L’emplacement et le nombre de bungalows, et le nombre d’étage des bungalows ;
Les dispositions envisagées pour l’implantation, l’édification et l’aménagement des ateliers, bureaux,
locaux de sécurité et d’hygiène, magasins et aires de stockage, laboratoire s’il y a lieu, et leurs
raccordements aux différents réseaux ;
Les aires de circulation de toute nature à l’intérieur du chantier, les aires d’évolution des engins de
manutention, l’implantation des moyens de fabrication des éléments préfabriqués sur le chantier si
tel est le cas ;
Les conditions d’accès au chantier, de stockage et de manutention des matériaux, composants,
éléments préfabriqués et tous autres produits s’il y a lieu, la signalisation et l’éclairage ;
Les clôtures et portails mis en place (type Heras pour les emprises de courte durée et type palissade
pleine pour les emprises devant être protégées entre deux phases de chantier) ;
18/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Le projet des installations de chantier communes sur la base vie (voir ci-dessous) sera à faire par l’entreprise
titulaire du Lot n°1. Les installations spécifiques à chaque lot sont à la charge des différents lots et font l’objet
d’une ligne de prix spécifiques.
Les titulaires de tous les lots devront indiquer leurs installations de chantier à l’intérieur de l’emprise de
chantier et leurs modalités de ravitaillement en matériaux et matériels entre la base vie et le chantier.
Les installations nécessaires au personnel du chantier seront conformes au P.G.C. du S.P.S. et au plan
prévisionnel d’installations de chantier. En cas de contradiction entre le présent document et le P.G.C., le
P.G.C. prime. Les obligations des Entrepreneurs en matière d'installations et de tenue du chantier sont
conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
Un plan localisant des emplacements possibles pour la future base vie et la zone de stockage est fourni dans
le présent marché. Les emprises disponibles étant limitées, il est possible que des emplacements séparés
soient proposés pour la base vie et la zone de stockage. Les entreprises sont réputées avoir connaissance de
cette possibilité, aucune rémunération complémentaire ne pourra être demandée si la base vie et la zone de
stockage sont séparées.
2.11.2 - La base vie et la zone de stockage
L’implantation de la base vie et la zone de stockage, communes à tous les lots, sont à la charge du Lot n°1.
Y seront intégrés :
La base vie ;
La zone de stockage des fournitures et matériels ;
La zone de stockage des déchets de chantier : les déchets seront évacués à minima tous les deux
jours et il ne sera pas admis de stockage de déchets pendant le week-end, ceux-ci devant
obligatoirement être évacués avant ;
L’aménagement comprend :
Aménagement de la plate-forme accueillant les installations de chantier ;
Les démarches auprès des concessionnaires et les raccordements aux réseaux de l’ensemble des
bungalows qui le nécessiteraient, quel que soit leur nombre, y compris ceux appartenant aux
titulaires des autres lots ;
Mise en place de clôtures de sécurité autour du cantonnement ; Ces clôtures seront jointives, pleines
et de 2 m de hauteur ;
Remise en état de la plate-forme en fin de chantier ;
L’entrepreneur contractera tous les abonnements qu’il juge utiles et acquittera directement les
dépenses de fourniture et d’installation qui resteront entièrement à sa charge.
Les frais de chauffage, éclairage, entretien et propreté de l’ensemble du chantier ainsi que le paiement des
taxes d’abonnement et de conversations téléphoniques sont à la charge du Lot n°1.
L’entrepreneur du Lot n°1 doit la mise en place et l’entretien de la base vie (vestiaires, sanitaires,
réfectoires…) nécessaire à l’ensemble des entreprises pour toute la durée du chantier. Prévoir un poste de
nettoyage des roues de camions pendant la phase de terrassements.
Les frais de fonctionnement de cette base de vie sont à la charge du Lot n°1.
L’entrepreneur du Lot n°1 mettra en place un barriérage, à sa charge, de la zone d’installations de chantier.
Ce barriérage sera continu, et aura une hauteur minimum de 2,00 m. Les éléments constitutifs du barriérage
seront jointifs, verticaux, accrochés entre eux et leur dispositif de fixation ne devra présenter aucun danger
pour les usagers. La couleur de ce barriérage sera définie par le Maître d’Ouvrage et le maître d’œuvre
pendant la période de préparation.
Il faut noter que les prestations éventuelles de gardiennage que les entreprises souhaiteraient mettre en
œuvre sont propres à chaque lot et sont à la charge des entreprises qui souhaitent le mettre en œuvre.
Les entrepreneurs ne pourront porter aucune réclamation sur la mise en place d’un système de gardiennage.
19/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Le gardiennage des emprises de chantier n’est pas prévu dans les prestations à réaliser par le titulaire du Lot
n°1. Si une ou plusieurs entreprises jugent utiles de mettre en place un système de gardiennage, ces
prestations seront à la charge des entreprises concernées.
L'Entrepreneur devra contracter auprès des services, des concessionnaires (Eau, ENEDIS, ORANGE, etc.) tous
les abonnements qu'il juge utiles et acquitter directement les dépenses de fourniture et d'installation qui
resteront entièrement à sa charge.
Les installations, notamment électriques, seront conformes aux normes et réglementations en vigueur.
2.11.3 - Voies d’accès d’intervention sur le site
L’aménagement des voies d’accès au chantier et toutes les modifications nécessitées par l’avancement des
travaux sont à la charge de l’entreprise du Lot n°1 pendant toute la durée du chantier.
Les aménagements comprennent notamment la réalisation et l’entretien des voies provisoires (fond de
forme), la dépose et repose de clôtures, et la création de bateaux d’accès nécessaires pour la réalisation des
travaux sont également à la charge du Lot n°1 les protections des ouvrages mis en place aux abords des voies
d’accès.
Les conditions de circulations des engins à proximité du chantier devront être soumises à l’accord des
autorités de la Ville.
Article 2.12 - Voies publiques
2.12.1 - Emprise sur voie publique
Il est précisé aux titulaires des différents lots que l’emprise sur les voies publiques du chantier sera limitée
au maximum. Et ce afin de minimiser les contraintes apportées aux résidents.
Pour chaque sous-phase du chantier, ces emprises seront définies en collaboration avec le maître d’ouvrage
et devront être respectées par les entreprises.
Il est précisé que les Maîtres d’ouvrage et d’œuvre se réservent la possibilité de modifier le nombre,
l’emplacement, les dimensions et la durée des occupations de chantier sur le domaine public sans que les
Entrepreneurs puissent élever de réclamation à ce sujet.
Les emprises de chantier sont installées conformément aux prescriptions du C.C.T.G., relatives à la clôture,
au gardiennage, à la signalisation et à l’éclairage des chantiers sur la voie publique.
Les Entrepreneurs sont tenus de se conformer, à leurs frais et sans recours contre le Maître d’Œuvre, à toutes
les prescriptions qui peuvent lui être imposées par les autorités compétentes, en vue de la sécurité et de la
commodité de la circulation sur les voies publiques.
Les Entreprises se conformeront aux dispositions municipales concernant la signalisation de chantier. Les
panneaux seront fixes. La signalisation horizontale provisoire sera de couleur jaune. La signalisation existante
sera soigneusement effacée pour éviter toutes confusions.
Pendant la période de préparation, les entreprises devront déposer les demandes d’arrêtés auprès de la ville
de Courbevoie et de Paris La Défense. Les entreprises devront tenir compte des délais de traitement qui
seront précisés par la Maitrise d’Ouvrage afin de déposer les demandes d’arrêtés sans entrainer de décalage
de la date de démarrage des travaux.
2.12.2 - Nettoyage des voies publiques
Le nettoyage systématique des voies (chaussées et trottoirs) autour du chantier, salies par le passage des
engins doit être prévu par l’entrepreneur du Lot n°1.
Chaque Entrepreneur devra veiller en permanence à la propreté des chantiers et procéder aux nettoyages
prescrits par le Maître d’œuvre.
Si des matériaux sont répandus accidentellement sur les ouvrages routiers, chaque Entrepreneur sera tenu
de procéder immédiatement et obligatoirement aux balayages et nettoyages des lieux avec arrosage sous
pression si besoin est.
20/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
En cas de non-respect de cette prescription dans les 24 heures, le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire
exécuter ces travaux par une entreprise de son choix, les frais correspondants étant déduits des sommes
dues à l'Entrepreneur.
Article 2.13 - Chantier à faibles nuisances
Les entrepreneurs devront respecter la Charte Chantiers à Faibles Nuisances établies par Paris La Défense.
Ce document est annexé à la présente consultation. Elle fixe les préconisations à respecter lors de la
réalisation des travaux d’un projet d’aménagement d’espaces publics sur un périmètre d’Opération d’Intérêt
National sur lequel intervient Paris La Défense.
2.13.1 - Accessibilité piétonne et riveraine
Les entrepreneurs sont tenus d’assurer en permanence le maintien en parfait état des ouvrages existants
situés aux abords de ses terrains et chantiers, afin de garantir la continuité et la sécurité des chemins
piétonniers et d’assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulement.
2.13.2 - Circulation des engins de secours
L’accès des engins de secours au droit des façades des bâtiments existants, devra être assuré à tout moment.
L’Entrepreneur devra soumettre son plan de phasage opérationnel au Maître d’Œuvre pour validation.
2.13.3 - Organisation de chantier
Le chantier doit être organisé de façon à apporter le minimum de gêne aux usagers de la voie publique et
aux riverains, et à préserver la sécurité de tous.
Les bénéficiaires des autorisations d’exécution de travaux sont tenus de respecter l’ensemble des textes
réglementaires et législatifs relatifs à la circulation, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique, existant
à la date du chantier.
Aucun dépôt de matériaux, de matériel, de déblais ou de remblais, de détritus n’est toléré sur la voie publique
en dehors des emprises de chantier. L’enlèvement des matériaux peut être effectué d’office sur ordre du
Maître d’Œuvre aux frais de l’Entrepreneur sans que celui-ci ne puisse élever une quelconque réclamation.
Le stationnement des véhicules assurant la desserte du chantier doit également se faire à l’intérieur des
emprises autorisées sauf impossibilité d’accorder une emprise suffisante. Dans ce dernier cas, les modalités
de desserte respectent les prescriptions des services compétents.
Tous les ouvrages publics situés dans l’emprise ou à proximité des chantiers ou voies d’accès aux chantiers
doivent toujours rester accessibles aux agents des Services Municipaux ou concessionnaires chargés de leur
entretien, et protégés efficacement de toute dégradation. Il en est de même du mobilier urbain dont la
dépose temporaire peut être prescrite.
Au vu de la nature de l’activité, aucun véhicule autre que ceux nécessaires au fonctionnement normal du
chantier ne sera toléré dans l’enceinte du chantier, notamment les véhicules privés et les véhicules de
transport de personnel de l’Entreprise.
Article 2.14 - Barriérage général de chantier
Chaque entrepreneur doit prévoir, à sa charge, pour la réalisation de ses ouvrages, le barriérage du chantier
devant protéger de façon efficace l'ensemble des usagers de la voie publique (piétons, véhicules, deux-
roues...) ainsi que le personnel travaillant à l'intérieur du chantier.
Ce barriérage sera continu, de type clôture « Heras » pleine ou équivalent, et aura une hauteur minimum de
2,00 m. Les éléments constitutifs du barriérage seront jointifs, verticaux, accrochés entre eux (liaisonnés) et
leur dispositif de fixation ne devra présenter aucun danger pour les usagers (plots béton).
La nature du barriérage sera adaptée à sa localisation (chaussée ou trottoir), à l'espace disponible, aux
contraintes esthétiques du site. Les éléments de clôture devront être soigneusement fixés et suffisamment
lourds pour éviter leur déplacement intempestif.
Les passages réservés à la circulation des piétons auront une largueur minimum de 1,40 mètre.
21/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Avant toute mise en place, chaque Entrepreneur soumettra à l'accord du Maître d'œuvre le principe et la
nature du barriérage du chantier, pour chaque phase des travaux. La couleur de ce barriérage sera définie
par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre pendant la période de préparation.
L’entretien, le nettoyage et le signalement de ces clôtures pendant toute la durée du chantier, les
déplacements et les modifications, la dépose et l’enlèvement en fin de chantier sont assurés par chaque
Entrepreneur.
Ce service comprend la garde et la gestion des clés des accès, l’ouverture et la fermeture des accès durant
les heures de travail et la gestion de l’interdiction des accès en dehors des heures de travail.
Par ailleurs, lorsque des travaux seront réalisés à proximité d’une voie ouverte à la circulation automobile, il
sera prévu par chaque Entrepreneur la mise en place, l’entretien puis l’enlèvement, en complément de la
clôture de chantier décrite ci-dessus, de GBA béton liaisonnées entre elles.
L’entrepreneur assurera tous les déplacements de ce barriérage général.
Qu’il soit présent ou non sur le chantier, l’entrepreneur prévoira un service de maintenance permanent y
compris week-end et jours fériés pendant toute la durée du chantier.
Il désignera nommément un responsable qui pourra être joint en toutes circonstances.
Il est de la responsabilité de chaque entrepreneur d’assurer la mise en sécurité de ses travaux propres au
regard des autres entrepreneurs œuvrant sur le site.
Ce barriérage particulier sera mis en place à l’intérieur de la zone de chantier délimitée par le barriérage
général de chantier.
Article 2.15 - Signalisation
La signalisation d'approche et de position du chantier conforme aux prescriptions sera mise en place et
entretenue par l'Entrepreneur du Lot n°1, en accord avec le Maître d’œuvre, et à sa charge. Des plans, pour
chaque phase des travaux, seront établis par l’entreprise du Lot n°1 et seront soumis à l'approbation du
Maître d’œuvre, du SPS et de la Ville de Courbevoie pendant la période de préparation du chantier.
Elles seront réalisées conformément à la huitième partie du livre 1 de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière dernière édition, par l’Entrepreneur du Lot n°1, à sa charge, et en accord avec le Maître
d’œuvre.
Article 2.16 - Panneaux de chantier
L’entrepreneur du Lot n°1 doit la fourniture et la mise en place de panneaux de chantier, ainsi que l’entretien,
les déplacements et modifications des panneaux pendant toute la durée du chantier.
Les noms des entreprises seront inscrits sur ce panneau.
Les panneaux seront déplacés selon le phasage, par l’entrepreneur du Lot n°1, et à sa charge.
Panneaux d’affichage conformes aux dispositions définies à l’article 421.7 du Code de l’Urbanisme.
Les panneaux seront conformes aux prescriptions du Maître d’ouvrage. Ces panneaux seront
« autoportants », avec ossature de type bastaing.
Article 2.17 - Panneaux d’information
Il sera demandé à l'Entrepreneur du Lot n°1, à sa charge, en complément des panneaux de chantier, la mise
en place de panneaux d'information de grande taille (environ 4 x 2 m).
La prestation demandée à l'Entrepreneur comprendra alors :
La réalisation et la mise en place des supports de panneaux ;
Le collage des affiches ou films selon modèle fourni par le Maître d’œuvre ;
Le déplacement éventuel de ces panneaux au fur et à mesure de l'avancement du chantier ;
La remise en état des panneaux en cas de dégradation, affichage sauvage ;
La dépose à la fin du chantier ;
22/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Article 2.18 - Maintien de l’écoulement des eaux
L’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées incombe à l’entreprise Lot n°1 pendant toute la durée des
travaux. Cet assainissement doit s’effectuer dans les conditions réglementaires. Les dispositions techniques
doivent être soumises à l’agrément du Maître d’œuvre et des Services de la Ville et de la SEVESC.
Un nettoyage des réseaux d’assainissement sera prévu en fin de chantier par le Lot n°1. Quoi qu’il en soit, les
entreprises ne pourront déverser, dans les ouvrages publics, que les eaux débarrassées de tous dépôts
solides.
Article 2.19 - Protection des ouvrages rencontrés dans les fouilles
L’attention des entrepreneurs est attirée sur la présence de nombreux réseaux éventuellement à faible
profondeur.
Les plans de synthèse des réseaux doivent être attentivement examinés afin de mesurer la vigilance et les
précautions à prendre lors de la réalisation des démolitions et des terrassements.
2.19.1 - Préservation des ouvrages voisins – réseaux de fluides divers
Outre les indications particulières figurant sur les plans et dans le présent cahier, les entrepreneurs prennent
toutes dispositions utiles pour ne pas endommager, pendant la durée des travaux, les différents
branchements, conduites, canalisations, câbles souterrains ou aériens... de gaz, d’électricité,
télécommunication, eau potable ou non, égouts élémentaires, etc. appartenant tant aux services publics
qu’aux collectivités et aux particuliers.
Ils procèdent au piquetage des différents réseaux éventuellement conservés, provisoirement ou
définitivement, pendant la durée des travaux.
De même, ils doivent, pendant la durée des travaux, signaler la présence éventuelle de tous réseaux divers
ou ouvrages quelconques dont l’existence ne seraient pas connue lors de la prise de possession des lieux.
Ils ne peuvent déposer aucun réseau ou aucun compteur, de quelque sorte que ce soit, sans avoir reçu toutes
les autorisations nécessaires des autorités compétentes et sans s’être assuré de leur nature et de leur
destination.
De plus ils devront vérifier avant toute dépose éventuelle que les coupures ont bien été effectuées, ces
dernières restant à la charge financière du Maître d’Ouvrage.
Les entrepreneurs restent seuls responsables, au regard des gestionnaires des réseaux divers, de tous les
désordres qui seraient occasionnés par l’exécution des travaux.
Si une interruption de fonctionnement était constatée par le Maître d’Œuvre du fait des entrepreneurs, la
remise en service serait effectuée aux frais de ces derniers, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure.
2.19.2 - Préservation des ouvrages voisins – Introduction accidentelle de boues,
gravats et coulis d’injection dans les ouvrages
Les entrepreneurs prendront toutes les précautions nécessaires pour éviter les mouvements de sol, la
détérioration des ouvrages souterrains existants et des canalisations diverses.
Les Entrepreneurs sont tenus de porter à la connaissance du Maître d’Œuvre tout élément qui au cours des
travaux, leur apparaissent susceptibles de compromettre la tenue des ouvrages.
L’attention des Entrepreneurs est attirée sur le risque d’introduction accidentelle de boues et coulis dans les
égouts, canalisations, caves d’immeubles et ouvrages souterrains divers au cours de l’exécution des travaux.
Dans le cas où, l’introduction de boue ou coulis serait constatée dans une canalisation, un égout, toute autre
construction, la réparation complète des dommages commis et des préjudices causés seraient entièrement
à la charge de l’Entrepreneur responsable.
Si une interruption de fonctionnement était constatée par le Maître d’Œuvre du fait de l’Entrepreneur, la
remise en service serait effectuée aux frais de ce dernier, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure.
Article 2.20 - Découvertes
23/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Dans le cas où les travaux feraient découvrir ce que l’on appelle généralement des trésors artistiques,
archéologique ou financiers, ces derniers seraient soumis aux textes réglementaires en vigueur.
Toutes découvertes impromptues devront être notées au journal de chantier et signalées au Maître
d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre.
Les frais de l’Entrepreneur à ce sujet lui seront réglés sur dépenses contrôlées. De même dans le cas de
découvertes de sol pollué, l’Entrepreneur devra en aviser le Maître d’Œuvre dans les plus brefs délais.
Article 2.21 - Implantation - Piquetage
2.21.1 - Piquetage général
Toutes les opérations de piquetage, y compris mobiliers, serrurerie, matériels d’éclairage et plantations,
seront exécutées par l'entrepreneur du Lot n°1, à ses frais et sous sa responsabilité.
Chaque lot aura la responsabilité de vérifier le piquetage du Lot n°1 avant le commencement de ses
travaux.
Ainsi, toutes les implantations, notamment celles des mobiliers d’éclairage et de plantations dans les
fosses devront être validées par les titulaires des autres lots.
Ce piquetage devra être aussi complet qu'il est nécessaire pour déterminer sur le terrain les hauteurs et les
emplacements des ouvrages.
Les piquets et repères nécessaires à exécution, à la vérification et à la réception des travaux, seront
maintenus en place dans la mesure où les conditions d’exécution le permettent.
Pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur du Lot n°1 est responsable du maintien en bon état des
repères de nivellement et des points de piquetage originaux ou auxiliaires que l'exécution des travaux aura
conduit à leur substituer.
Le nivellement sera rattaché aux repères existants, nommément désignés par le Maître d'œuvre pour servir
de base de départ.
Les implantations doivent être faites par un Géomètre Expert agréé par le Maître d’Ouvrage, sous la
responsabilité de l’entrepreneur du Lot n°1 et à sa charge.
Devant l’importance des questions relatives aux implantations, et afin d’éviter toute erreur possible,
l’entrepreneur devra suivre obligatoirement la procédure suivante :
Avant tout commencement d’exécution de chacune des phases, détermination avec le Maître d’œuvre et le
Géomètre Expert, notamment :
Des axes de références des divers ouvrages ;
Des repères NGF par rapport auxquels sont fixés les nivellements ;
Mise au point par le Géomètre agréé d’un plan coté des axes de référence et des repères, en relation
avec l’entreprise et le Maître d’oeuvre ;
Implantation avec témoins de rappel des repères par le Géomètre ;
Après implantation et avant tout commencement des travaux, reconnaissance générale sur place par
tous les intéressés. Cette reconnaissance est sanctionnée par la signature du plan d’implantation par
le Maître d’œuvre et le Géomètre. Lors de cette réunion, l’Entrepreneur est chargé d’effectuer
l’analyse de l’ensemble des contraintes liées au site, et notamment aux riverains, à l’écologie, aux
réseaux existants, aux ouvrages enterrés, à la sécurité, au blindage, à la signalisation, à la nature du
sol, au positionnement de points particuliers ;
La suite des implantations et vérifications en plan et en altitude sont également à la charge de l’entrepreneur
du Lot n°1.
Le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire faire toutes vérifications qu’il juge nécessaires et ce, aux frais
de l’entrepreneur.
24/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
L'Entrepreneur devra procéder avec beaucoup de précision à l'implantation des ouvrages tant en plan qu'en
profil.
Toute portion d'ouvrage non conforme aux prescriptions qui précèdent devra être reprise aux frais et risques
de l'Entrepreneur.
2.21.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés
Le Maître d’œuvre remet aux Entrepreneurs, à titre indicatif et sans engagement de la part du Maître
d’œuvre, tous les plans et informations qu’il détient sur la présence, la nature et la position des ouvrages
souterrains et enterrés.
Pour chaque ouvrage souterrain ou enterré, l’Entrepreneur du Lot n°1 établit un plan de piquetage suivant
les modalités définies au paragraphe précédent. Ce plan est visé par le Maître d’œuvre avant le début des
travaux.
2.21.3 - Piquetage concessionnaires et opérateurs
Avant commencement des travaux, l’Entrepreneur du Lot n°1 consultera les différents concessionnaires et
opérateurs présents sur l’opération afin de connaître tous les renseignements concernant les réseaux
souterrains intéressés par le chantier.
L’Entrepreneur du Lot n°1 procèdera à un piquetage de ces différents réseaux contradictoirement avec le
représentant qualifié de la société concessionnaire ou opérateur à qui appartient le réseau.
2.21.4 - Piquetage spécial
Chaque lot aura la responsabilité de vérifier le piquetage du Lot n°1 avant le commencement de ses
travaux.
Les piquets placés au titre du piquetage complémentaire sont distingués de ceux placés au titre du piquetage
général.
Les différents lots sont tenus de contrôler les différents niveaux et implantations prévus aux articles ci-
dessus, avant de procéder à la mise en œuvre de leurs ouvrages. Tous les frais consécutifs au non-respect de
cette clause sont à la charge des entreprises intéressées.
Article 2.22 - Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)
Conformément à l’article 4 du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, les
dispositions suivantes sont applicables.
L'exécutant des travaux consulte le guichet unique afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants
des ouvrages en service, ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. L'exécutant
des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants
d'ouvrages en service. Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai de neuf jours, jours fériés non
compris, après la date de réception de la DICT.
A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa déclaration
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes.
L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Si les travaux annoncés dans la DICT ne
sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer
une nouvelle déclaration.
En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant effectue une nouvelle déclaration.
Le numéro de consultation du téléservice est à communiquer lors des demandes d’arrêtés.
Les réponses et plans fournis par les exploitants de réseaux doivent être conservés sur le chantier et
consultables à tout moment.
25/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Article 2.23 - Contrôle et essais
Dans le cadre du contrôle technique institué par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et ses décrets d'application,
les entrepreneurs devront justifier de la réalisation des essais de vérification et autocontrôle.
Les entreprises ont à leur charge également, tous les frais de contrôles et d'essais de leurs matériaux
(éprouvettes, etc.) conformément aux demandes faites par le Maître d'œuvre.
En règle générale :
Tous les équipements d'ordre mécanique ou électrique font l'objet d'essais avant réception ;
Tous les ouvrages d’assainissement font l'objet d'essais et de contrôles avant réception ;
Des essais complémentaires peuvent être demandés en cours de travaux ou à leur réception, soit en
usine, soit sur le chantier ;
Au cours de l'opération et à des dates fixées en fonction du calendrier des travaux, il est procédé aux
contrôles intermédiaires suivants :
Planimétrie et état des surfaces des sols et ouvrages de génie-civil ;
Les coffrages de toutes natures et matériels divers de mise en œuvre font obligatoirement l'objet d'une
réception avant utilisation.
Les entreprises doivent, dans leur prestation, tous matériels, matériaux, personnels, consommables, énergies
et fluides nécessaires aux essais de leurs installations.
Article 2.24 - Coordination inter-entreprises
Chaque entrepreneur participant à l'opération est tenu, avant toute remise de prix, au titre de leur incidence
éventuelle, tant technique que financière, sur la réalisation de leurs propres travaux, de s'informer
préalablement des dispositions des devis et plans, concernant l'exécution des travaux de tous les corps d'état.
Il appartient à l'entrepreneur de chaque lot de prévoir notamment, en fonction des limites de prestations
figurant dans les devis descriptifs particuliers à chaque corps d'état, tous les travaux nécessaires au parfait
achèvement - mise en œuvre et en ordre de marche des travaux de sa spécialité.
En cas de groupement, la coordination devra être effectuée par l’Entrepreneur mandataire. Il sera seul juge
de la forme et des moyens à employer pour obtenir une coordination efficace.
Article 2.25 - Attention particulière au regard des ouvrages de plantation en cours de
chantier
2.25.1 - Terre végétale et substrat
Les entreprises veilleront en permanence à la protection de la terre végétale existante ou venant d’être mise
en œuvre contre :
tous risques de compactage par passage d’engins de chantier ;
tous risques de contamination d’agent acides tels que les laitances de béton, etc.
En cas d’inobservations des prescriptions ci-dessus mentionnées, les entreprises s’exposent au risque de
l’obligation du remplacement de la terre végétale à leurs frais sans pouvoir élever une quelconque
réclamation.
2.25.2 - Ouvrages déjà réalisés par les autres lots
Chaque lot doit la protection efficace de ses ouvrages et fournitures avant et après mise en place sur le
chantier et ce, pendant toute la durée du chantier.
Il importe que chaque corps d’état ait le souci constant et le respect des travaux exécutés par les autres corps
d'état.
Dans ce but, chacun doit s'abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tâche, dégrade
ou salisse les ouvrages des autres corps d'état ou puisse nuire à la solidité et à la bonne finition de l'ensemble.
26/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Les réparations ou remises en état nécessaires à la suite de fautes de ce genre sont exécutées selon les ordres
que donne le Maître d’œuvre ou le Maître d'Ouvrage, et sont à la charge de l’entrepreneur défaillant.
Les entreprises veilleront en permanence à la protection des ouvrages déjà réalisés, par elles-mêmes, ou par
les autres lots. Cela concerne notamment :
Les bordures à protéger par des géotextiles ;
Les revêtements de trottoir ;
Les espaces verts ;
Les différents mobiliers.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Article 2.26 - Travaux non mentionnés
Le contractant est tenu à une obligation de conseil par laquelle il avise l’acheteur de toute difficulté
susceptible d’affecter l’exécution des travaux ainsi que l’utilisation qui sera faite des ouvrages et
équipements réalisés. Si l’acheteur fournit au contractant des informations et documents nécessaires à la
réalisation des ouvrages, ce dernier doit s'assurer, avant toute exécution, que ces informations et documents
ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions décelables par un homme de l'art.
S'il relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit formuler des réserves par écrit à l’acheteur, sous
peine de forclusion, dans un délai de quinze jours au plus tard à compter de la date de notification de l'ordre
de service de démarrage des travaux ou, à défaut, de la date d'effet du marché. Le contractant peut
également proposer dans ce même délai notamment toutes les modifications qu’il juge utile ou souhaitable
d’apporter aux spécifications techniques du marché.
A défaut de réserves formulées dans ce délai, le contractant exécute les travaux sous son entière
responsabilité et en cas de troubles résultant de ces erreurs, omissions ou contradictions, prend à sa charge
les travaux nécessaires pour y remédier et ne saurait formuler une quelconque réclamation de ce fait.
Si le contractant relève en cours de chantier des anomalies susceptibles d'affecter l'exécution des travaux, il
doit en aviser l’acheteur et le maitre d’œuvre le cas échéant dans les cinq jours à compter de l'apparition de
ces anomalies ou du jour où le contractant a eu connaissance de leur existence. Le contractant est également
tenu d'informer l’acheteur de toute modification des normes qui serait de nature à affecter l'exécution des
travaux.
Article 2.27 - Réservations
Les travaux de percements, saignées, adaptations, etc., nécessaires dans le béton, le béton armé ou la grosse
maçonnerie sont à la charge de chaque lot. Chaque entrepreneur est réputé en avoir tenu compte dans son
offre.
Si des réservations sont nécessaires dans les ouvrages réalisés par un autre lot, le titulaire du lot avisera le
titulaire du Lot n°1.
Par ailleurs, le Maître d'œuvre se réserve le droit de refuser tout percement dangereux pour l'ouvrage, ainsi
que toutes solutions de remplacement qui sont techniquement insuffisantes ou inesthétiques.
Les délais sont fixés par le calendrier détaillé définitif d'exécution.
Article 2.28 - Déchets de chantier
Les déchets de chantier seront traités en application de la circulaire du 15/02/00 relative à la planification de
la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics.
Les déchets seront triés sur le chantier et évacués dans des décharges où ils pourront être valorisés.
Lors de la phase de préparation de chantier, l’entreprise devra mettre au point un schéma d’organisation et
de suivi des déchets (SOSED).
Ce SOSED sera présenté au Maître d’œuvre et au Maître d’ouvrage et devra préciser :
27/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage.
Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.
Les moyens de contrôle, de suivi, de traçabilité qui seront mis en œuvre.
Avec son offre, l’entreprise remettra une notice technique préfigurant le SOSED et décrivant les processus et
moyens que l’entreprise se propose de mettre en œuvre en matière de traitement des déchets.
Chaque entreprise, pendant toute la durée du chantier, devra déposer dans les bennes appropriées, ses
déchets déjà triés. Il est de la responsabilité de chaque entreprise de trier ses déchets et de les évacuer.
Les déchets seront triés en 4 catégories selon le type de décharge où ils seront acheminés :
Les déchets valorisables tels que les emballages en plastique ou carton, les métaux, le bois et les
palettes seront évacués vers un centre de tri où ils seront valorisés.
Pour limiter cette quantité de déchets, les entreprises devront négocier directement avec leur fournisseur la
reprise des emballages ou autres déchets.
Les déchets inertes tels que gravats, terre, sable, brique, parpaings, ciment, céramique, etc. seront
évacués en centre de stockage de classe 3.
Les déchets non valorisables ou déchets industriels banals tels que les plâtre, résidus, polystyrène,
vitrage, revêtements de sols et de murs, etc. seront évacués en centre de stockage de classe 2.
Enfin les déchets toxiques ou déchets industriels spéciaux tels que les pots de peinture, emballages
souillés, pots de colle, joints, etc. seront évacués en centre de stockage de classe 1.
Le logiciel de suivi des déchets utilisé par Paris La Défense est Track déchets.
28/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
CHAPITRE 3 - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX A FOURNIR AVANT LE
DEMARRAGE DES TRAVAUX
Article 3.1 - Généralités
Les entrepreneurs dresseront un programme d’exécution assorti du projet des installations de chantier (et
des ouvrages provisoires) et de barriérage général ainsi que du plan d’hygiène et de sécurité qu’ils
soumettront au visa du Coordinateur de sécurité avec copie au Maître d’Œuvre et au maître d’ouvrage dans
le délai de quinze (15) jours suivant la notification du marché.
Les entrepreneurs sont seuls responsables du mode d’exécution de ces ouvrages.
Le programme d’exécution des travaux comprend :
Le planning prévisionnel d’exécution des travaux, tenant compte des contraintes liées à la réalisation
des travaux hors présent marché, des intempéries prévisibles ;
Les plannings de chaque lot seront intégrés par le Lot n°1 dans son planning global ;
La description générale et, s’il y a lieu, la justification de la convenance des matériels et méthodes à
utiliser pour chaque phase de travaux ;
Les plans d’exécution assortis des notes de calculs correspondantes selon la méthodologie proposée
par l’Entrepreneur ;
Les moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer le maintien permanent des usages des
riverains, qu’ils soient piétons ou automobiles ;
Le plan de circulation par phases de chantier et le plan de signalisation provisoire à mettre en place
pour chaque phase de chantier ; ces plans seront établis sur la base du plan de phasage fourni dans
le présent dossier de consultation ;
Le planning des travaux fait apparaître l’enchaînement des phases d’exécution, leurs durées et, s’il y a lieu,
les délais à respecter entre celles-ci. Il est mis à jour périodiquement quand il en est besoin.
Les Maîtres d’Œuvre et d’ouvrage se réservent le droit de modifier le calendrier d’exécution d’une ou
plusieurs phases pour tenir compte des interférences éventuelles.
Ce programme d’exécution devra définir techniquement :
Le projet des installations de chantier, notamment de la base vie ;
Les dispositions prises pour le maintien de l’ensemble des activités riveraines du site, que ces
activités soient piétonnes ou automobiles ;
Les plans de déviation, de circulation et de signalisation provisoire mis en place, qu’ils s’adressent
aux piétons, aux automobilistes ou aux cyclistes ;
Les contenus des constats d’huissier que l’entrepreneur aura fait réaliser ou projette de réaliser ;
La nature et la provenance de l’ensemble des matériaux ou produits qu’il se propose d’employer,
Les fiches techniques des matériaux et matériels qu’il se propose d’employer ;
Les caractéristiques environnementales des matériaux, produits ou équipements selon la norme
AFNOR XP P 01-010 ou les éco-labels européens reconnus ou toute autre forme de déclaration
provenant du fabricant ;
Les conditions d’approvisionnement et de stockage des matériaux et produits ;
Les conditions de protection du chantier avant réception des travaux ;
Le planning d’exécution des travaux ;
Les conditions de mise en œuvre ;
Les cadences d’exécution de chaque partie d’ouvrage ;
Les dispositions prises pour la sécurité du chantier ;
Les dispositions prises pour gérer les nuisances et les déchets de chantier ;
La copie des DICT qu’il aura fait parvenir aux concessionnaires ;
29/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Avant son élaboration, l’Entrepreneur devra se renseigner auprès du Maître d’Œuvre, le cas échéant, des
délais d’intervention nécessaires aux services publics et concessionnaires pour modifier au préalable leurs
réseaux afin de permettre l’implantation des ouvrages et les prendre en compte dans son programme
d’exécution.
Article 3.2 - Liste non exhaustive des documents à remettre par le titulaire de chaque
lot
Les listes ci-dessous identifient les documents à remettre par chaque entreprise lors de la préparation de
chantier.
Ces listes sont données à titre indicatif et des éléments complémentaires pourront être demandés aux
entreprises.
Ces listes complètent les listes décrites dans les CCTP de chaque lot.
3.2.1 - Lot n°1
Plan d’implantation de la signalisation à mettre en place pour la prise des arrêtés ;
Planning prévisionnel ;
Plan de phasage prévisionnel avec indication des circulations piétonnes, véhicules et cheminement
piéton ;
Plan de nivellement ;
Plans et détails des bordures ;
Plan des réseaux ;
Plans du réseau d’éclairage suivant éléments fournis par le Lot n°2 ;
Plans d’assainissement ;
Détails des ouvrages d’assainissement ;
Plan de signalisation verticale et horizontale ;
Plan des structures de chaussées et trottoirs ;
Fiches techniques de l’ensemble des matériaux et matériels mis en œuvre ;
Les études d'exécution (plans d’exécution et notes) et des méthodes pour les ouvrages de génie
civil incluant les réservations à prévoir dans les ouvrages ;
Plan d’Assurance Qualité (PAQ) ;
3.2.2 - Lot n°2
Planning prévisionnel ;
Dimensionnement du câblage d’éclairage ;
Plans d’exécution et note de calcul des massifs de fondation des matériels d’éclairage ;
Fiches techniques de tous les matériels mis en œuvre ;
Plan d’Assurance Qualité (PAQ) ;
3.2.3 - Lot n°3
L’Entrepreneur se réfèrera au CCTP du lot n°3 pour connaître les documents d’exécution à fournir.
3.2.4 - Lot n°4
Planning prévisionnel ;
Plan de plantation ;
Plan des sols fertiles ;
Fiches techniques de tous les matériels, matériaux et végétaux mis en œuvre ;
Plan d’Assurance Qualité (PAQ) ;
30/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
CHAPITRE 4 - DOCUMENT DES OUVRAGES EXECUTES A FOURNIR APRES L’EXECUTION DES
TRAVAUX
Un DOE sera fourni par phase d’ouverture au public. Les entrepreneurs sont réputés en avoir tenus compte
dans leurs offres.
Article 4.1 - Mise en place de sommets de polygonale
Dans la mesure du possible, le Maître d’Ouvrage fournira les canevas planimétriques et altimétriques proches
de la zone à lever et en particulier :
un plan de polygonation du secteur géographique;
les fiches de repérages des stations ;
les coordonnées X, Y et Z des sommets ;
les repères de nivellement IGN présents dans le secteur.
Le Titulaire complétera ce réseau de manière à obtenir le nombre de sommets nécessaires à l’exécution de
son lever en sachant que tout point de la zone à lever doit être visible d’au moins une station.
A l’issue des travaux, le Titulaire fournira :
le plan de polygonation du secteur complété avec tous les points nouveaux qu’il aura implantés ;
les croquis de repérages de toutes les stations nouvelles ;
les coordonnées X, Y et Z de celles-ci.
Article 4.2 - Exécution des levés
Les levés concerneront l’ensemble des modifications apportées par les travaux à l’état initial.
Des points fixes (au minimum 4 par station) communs à cet état initial seront également levés pour contrôle.
Toutes les modifications intervenues à l’occasion du chantier sont à relever et à codifier.
Toutefois, pour faciliter la mise à jour de la cartographie gérée par le Service de la Topographie Informatisée,
les éléments s’y rapportant respecteront la codification fournie en annexe, les éléments complémentaires
feront alors l’objet d’une codification spécifique.
La méthode de levé est laissée à l’initiative du Titulaire, mais elle devra permettre le dessin d’un plan
topographique régulier conforme aux spécifications techniques de la Ville de Courbevoie concernant les
plans de récolement.
Article 4.3 - Gestion électronique des documents
Le titulaire du lot 1 a à sa charge le déploiement et l’administration d’une GED pendant toute la durée des
présents lots. Cette GED permettra :
− L’émission de documents de la part de l’ensemble des intervenants (diffusion de documents),
− L’émission de documents d’EXE pour l’ensemble des tulaires, et le VISA des différents intervenants
(MOE, CT CSPS…) selon le paramétrage des circuits de validation défini par la MOA et le MOE ;
− Le paramétrage des alertes et rappels par chaque u lisateur,
− Le classement des documents par dossier,
− L’export de liste et tableaux.
Le titulaire du lot 1, aura à sa charge :
− La forma on des u lisateurs,
− Les créa ons d’accès à la GED pour l’ensemble des intervenants,
− La maintenance de l’ou l,
− Les paramétrages de la GED nécessaire au projet, y compris toutes itéra ons intermédiaires,
31/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
− En fin de marché, un export et une transmission du disque dur contenant les éléments historiques de la
GED à la MOA. Cet export fera l’objet d’un échange pour figer la liste des attendus MOA.
Les titulaires de lot 2, 3 et 4 désigneront un responsable GED, interlocuteur privilégié sur ces sujets.
Article 4.4 - Dossier des ouvrages exécutés
Dans le cadre de la constitution et la mise à jour de son « Système d’Information
Patrimonial », PARIS LA DEFENSE exige que toute opération qui crée, modifie ou
supprime des objets du patrimoine gérés par PARIS LA DEFENSE fournisse un Dossier des
ouvrages exécutés(DOE) numérique sous support informatique exploitable.
Ainsi, chaque titulaire de marché s’engage impérativement à fournir des documents
spécifiques et décrits dans les clauses afférentes ci-dessous afin de permettre à PARIS
LA DEFENSE de répertorier tous les matériaux et matériels à mettre en œuvre dans le
cadre de l’opération, sans exception aucune, et d’avoir un suivi de leur entretien,
maintenance, durée de vie, etc.
Ces engagements prennent effet dès la période de préparation de chantier et durant
la phase travaux. Il est à noter que ces engagements se poursuivront également lors
d’éventuelles études de conception de la maîtrise d’œuvre.
Ces obligations se concrétiseront par la remise du DOE numérique, et n’exigeront pas
d’outils ou de compétences autres que celles utilisées habituellement.
Un document synthétisant les attendus de la Maitrise d’Ouvrage est annexé au présent DCE. Les éléments
de ce document sont repris ci-dessous.
4.4.1 - Constitution du dossier des ouvrages exécutés numérique
4.4.1.1 - Le dossier des ouvrages exécutés comprendra les pièces suivantes :
- Les procès-verbaux des examens préalables à la réception.
- L’inventaire des ouvrages patrimoniaux impactés par les travaux suivant spécifications des
exigences du dossier patrimonial (Annexe 1).
- Les plans de récolement suivant les spécifications des exigences du dossier patrimonial
(Annexe 2).
- Les procès-verbaux d'essais sur les matériaux mis en œuvre.
- La liste des fournisseurs et les caractéristiques des fournitures mise en œuvre.
- Les notices de fonctionnement d'entretien des équipements installés.
4.4.1.2 - Livraison des plans et inventaires
La livraison des plans et inventaire des ouvrages doit se faire de manière itérative.
Chaque livraison fera l’objet d’une vérification par Paris la Défense. La fréquence des
itérations sera précisée en phase de cadrage.
4.4.1.3 - Les exigences attendues quant au marché et leurs évolutions
Les exigences seront adaptées à chaque projet avec les titulaires du marché, et
seront précisées selon la nature des « objets » concernés. De ce fait, les exigences
jointes en annexe pourront évoluer selon les besoins du projet notamment à la
demande du Bénéficiaire. Cependant, ces évolutions ne pourront se faire sans
l’accord de PARIS LA DEFENSE.
32/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Les exigences de PARIS LA DEFENSE en matière de DOE numérique, décrites en
annexes, tant sur la forme que sur le contenu et la structuration des données devront
être scrupuleusement respectées.
4.4.2 - Conditions de réception et d’acceptation des livrables
4.4.2.1 - Contrôles des livrables par Paris La Défense
Les inventaires et plans fournis seront strictement contrôlés lors des opérations de
réception. Leur non-conformité, tant sur la forme que sur le contenu (y compris la
précision des levés de récolements, cf. chap. Synthèse de la précision des données
vectorielles du dossier patrimonial), donnera lieu à des réserves impliquant la reprise
des documents.
4.4.2.2 - Version test des livrables
Il est conseillé au titulaire du marché de fournir à PARIS LA DEFENSE, avant la
construction des fichiers définitifs, des fichiers exemples pour valider sa bonne
compréhension des exigences.
4.4.3 - Délais de réception
4.4.3.1 - Obligation de délai de réception par le titulaire de marché
Les DOE seront transmis pour approbation à PARIS LA DEFENSE au plus tard 1 mois avant la réception des
travaux.
4.4.3.2 - Obligation de délai du retour pour PARIS LA DEFENSE
PARIS LA DEFENSE s’engage à faire un retour au titulaire du marché concernant les
exigences relatives à la démarche référentiel patrimoniale au plus tard 10 jours avant la réception définitive.
4.4.3.3 - Validation et restitution du DOE final
Le DOE numérique final approuvé par le maitre d’œuvre devra être impérativement
restitué à PARIS LA DEFENSE au plus tard 2 mois après la réception et/ou de la mise en
service des ouvrages.
4.4.4 - Accompagnement pour la collecte des données
4.4.4.1 - Réunion de lancement pour la collecte de données
Une réunion préalable de mise en route de la démarche « référentiel patrimonial »
sera planifiée avec PARIS LA DEFENSE en présence du titulaire du marché, pendant la
période de préparation de chantier, afin de permettre aux entreprises de s’approprier
ces spécifications des plans d’exécution et ce dès la phase d’élaboration.
4.4.4.2 - Accompagnement du titulaire de marché par PLD
PARIS LA DEFENSE s’inscrit dans une politique volontariste afin d’accompagner les
entreprises. A leur demande et selon la complexité des ouvrages à exécuter, PLD
mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour réaliser ce travail.
33/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
4.4.5 - Processus de mise à jour du patrimoine
Article 4.5 - Vérification des travaux
Dans les 30 jours qui suivent la réception des documents, le maître d’ouvrage procédera aux opérations
suivantes :
intégration du levé dans les bases de données géographiques existantes ;
contrôle sur le terrain de la bonne qualité et de l’exhaustivité du levé.
Si l’une de ces opérations fait apparaître des fautes, omissions, écarts hors tolérance ou une exécution non
conforme au présent CCTP ou aux règles de l’art, les travaux défectueux sont à rectifier par le Titulaire, à ses
frais et dans le délai contractuel de sa mission, au-delà duquel les pénalités de retard lui sont appliquées.
Article 4.6 - Formation du personnel de maintenance
Tous les corps d’état et notamment ceux des lots techniques sont tenus de former le personnel chargé par
la Ville de la Sécurité, de l'entretien et de la conduite des installations aux méthodes d'utilisation des
matériels et installations. Des manuels d’entretien et de maintenance seront fournis par chaque entreprise
préalablement aux formations.
Cette formation sera assurée sur site et chez le constructeur.
La formation à assurer se fera jusqu’à assimilation et application de la formation sur le site par les utilisateurs.
Des formations sont à programmer par phase, pour toutes les entreprises.
34/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
CHAPITRE 5 - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE
REFECTION
Le présent chapitre énonce des prescriptions générales applicables à l’ensemble des lots. Ces prescriptions
sont complétées par les titres particuliers du C.C.T.P.
Article 5.1 - Provenance des matériaux
5.1.1 - Origine
Tous les matériaux, matériels, appareils et accessoires employés pour l’exécution des travaux devront être
neufs, de fabrication récente, de construction soignée et leur provenance devra être agréée par le Maître
d’Œuvre.
L’Entrepreneur pourra être tenu de justifier la provenance de ces matériaux et matériels par un certificat
d’origine ou par tout autre document authentique. Il devra être en mesure de justifier les caractéristiques
attendues.
5.1.2 - Provenance des matériaux
L’Entrepreneur devra fournir :
la liste des matériaux et matériels, avant tout commencement des travaux,
les échantillons des appareils et matériels, avant tout approvisionnement,
la note technique complète sur le matériel utilisé, dans les quinze jours à dater de la notification du
marché,
les matériaux destinés à la réalisation de l’ouvrage, auront les provenances ci-après :
Nature des matériels et matériaux Provenance
Usines et Fournisseurs
Liste des matériels et matériaux selon les lots proposés par l’Entrepreneur et agréés
par le Maître d’Œuvre.
Les provenances des matériaux qui ne sont pas expressément définies, devront être soumises à l’agrément
du Maître d’Œuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel et ce, au maximum dans
un délai de QUINZE (15) jours à compter de la notification du marché.
Indépendamment des conditions insérées au C.C.A.G. et notamment l’article 21, l’Entrepreneur devra
soumettre à l’agrément du Maître d’Œuvre la liste des carrières, ballastières, centrales à béton, tout
complexe de traitement de matériaux ou de façonnage, etc., où il compte se fournir.
Cet agrément, qui sera prononcé par le Maître d’Œuvre au vu de procès-verbaux ou de rapports établis par
le laboratoire choisi par le Maître d’Œuvre, se fera suivant les critères définis par le présent C.C.T.P. et dans
les textes auxquels il est fait référence (directives du Ministère des Transports et Cahier des Clauses
Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l’Etat).
5.1.3 - Modalités d’agrément
Les éléments à soumettre à l’agrément du Maître d’Œuvre en exécution des clauses du marché, doivent être
fournis par l’Entrepreneur, en temps voulu pour ne pas retarder la préparation du chantier et l’exécution des
fournitures ou travaux.
Lorsque l’Entrepreneur désire utiliser des matériaux non courants ou nouveaux pour lesquels le C.C.T.P. ne
donne pas de prescriptions de qualité ou d’emploi, il doit solliciter l’autorisation préalable du Maître d’Œuvre
et soumettre ces matériaux à son visa.
A cet effet, il doit remettre au Maître d’Œuvre, avant tout emploi ou essais, un mémorandum des essais de
toute nature auxquels le matériau en question a été soumis dans les laboratoires officiels.
35/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Le Maître d’Œuvre peut exiger, avant de se prononcer, tous essais complémentaires qui lui paraîtraient
nécessaires, notamment des essais de vieillissement accéléré.
Sur le vu des résultats d’essais et par comparaison avec les résultats d’essais et coefficients de prise en
compte admis pour les matériaux courants, le Maître d’Œuvre accepte ou refuse l’utilisation du matériau
considéré et en cas d’autorisation, fixe les valeurs minimales des coefficients de prise en compte à adopter.
Le Maître d’Œuvre se réserve un délai de quinze jours pour donner sa décision, ce délai courant à partir de
la date à laquelle auront été fournis tous les échantillons de fabrication et tous renseignements propres à
justifier les propositions de l’Entrepreneur.
Le Maître d’Œuvre conservera un échantillon conforme au modèle agréé et pourra exiger la remise de
plusieurs échantillons en vue d’essais. La fourniture de tous les échantillons est à la charge de l’Entrepreneur.
Le Maître d’Œuvre a, à tout moment, le droit si la qualité du matériau non courant ou nouveau proprement
dit ne se confirmait pas et si sa mise en œuvre n’apparaissait plus s’adapter à l’emploi prévu, de retirer
l’autorisation donnée.
5.1.4 - Modalités de réception
Avant leur emploi tous les matériaux seront présentés sur le chantier ou en usine, à la vérification ou à
l’acceptation provisoire du Maître d’Œuvre. Des planches d’essais pour les matériaux soumis à essais auront
permis de valider ces matériaux.
L’Entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’un laps de temps suffisant à
la durée des essais soit compris entre l’approvisionnement d’un matériau et sa mise en œuvre.
Tous les matériaux reçus sur le chantier doivent être accompagnés de lettre de voiture indiquant le lieu de
provenance de ces matériaux et le nom du fournisseur.
Les matériaux qui font l’objet d’un contrôle régulier, garanti lui-même par les contrôles exercés par
l’A.F.N.O.R. dans le cadre d’une marque de qualité (NF-VP, NF-bétons, etc.,) pourront être dispensés des
essais de réception. Le cas échéant, l’Entrepreneur devra apporter la preuve que lui-même ou ses
fournisseurs ont vérifié, par des essais régulièrement exécutés, la conformité aux normes ou aux agréments
prononcés, des matériaux qu’ils utilisent.
Lorsque pour les raisons ci-dessus, le Maître d’Œuvre renoncera à faire des essais de réception, il sera
néanmoins procédé à des prélèvements conservatoires d’échantillons qui seront essayés ultérieurement si
le Maître d’Œuvre le prescrit.
5.1.5 - Contrôle externe
Sauf prescriptions particulières, les essais et les contrôles seront confiés au laboratoire choisi par le Maître
d’Œuvre sur proposition de l’Entrepreneur. D’une manière générale, les essais ainsi que la confection et le
transport des échantillons sont à la charge de l’Entrepreneur. Le Maître d’Œuvre sera systématiquement
invité à assister à ces essais.
Tous les frais et sujétions causés par les prélèvements, la confection et le transport des éprouvettes sont
supposés avoir été pris en compte par l’Entrepreneur dans l’établissement de ses prix et ne donneront lieu à
aucune rémunération supplémentaire de quelque nature que ce soit. Les essais de réception sont à la charge
de l’Entreprise.
Le Maître d’Œuvre, qui aura en permanence accès aux lieux de production et aux installations de
transformation agréés, pourra y procéder à tous contrôles qu’il jugera utile, sans qu’il y ait réclamation de
l’Entrepreneur à quelque titre que ce soit.
L’Entrepreneur ne pourra se fournir qu’en des lieux de production de matériaux agréés par le Maître
d’Œuvre, il ne pourra utiliser que des installations de transformation agréées.
Cette procédure ne dispense en rien l’Entrepreneur des essais auxquels le Maître d’Œuvre peut avoir recours
sur les matériaux approvisionnés en cours de transformation ou finis.
36/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
Si le Maître d’Œuvre, suite à des contrôles, s’aperçoit que les installations de production et de transformation
ne répondent plus aux spécifications qui ont permis l’agrément, il pourra soit mettre en garde l’Entrepreneur,
soit suspendre ou retirer l’agrément. Il reste seul juge de son attitude qui sera dépendante de l’importance
du problème technique posé par la non-conformité des installations susvisées.
Lorsque des essais seront prescrits par suite d’un doute sur la qualité des matériaux approvisionnés, le lot
sera gelé en attendant le résultat des essais. L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ou
prétendre à aucune indemnité de ce fait.
Par ailleurs, le Maître d’Œuvre, qui aura en permanence accès au chantier, aux lieux de production et aux
installations de transformation visées par lui, pourra y procéder à tout contrôle qu’il jugera utile sans qu’il y
ait réclamation de l’Entrepreneur à quelque titre que ce soit. Il pourra de même procéder à des essais sur
des échantillons prélevés à l’occasion de ces contrôles.
Si le Maître d’Œuvre, suite à ces contrôles ou essais, s’aperçoit que les installations de production et de
transformation ne répondent plus aux spécifications qui ont permis son visa, il pourra soit mettre en garde
l’Entrepreneur, soit suspendre ou retirer son visa.
L’Entrepreneur exécute tous les essais qui lui sont prescrits par le Maître d’Œuvre pour s’assurer que les
conditions qu’il a fixées sont respectées. Ces essais sont faits suivant les modalités fixées par le Maître
d’Œuvre et sous son contrôle.
Les résultats d’essais font l’objet de procès-verbaux au vu desquels le Maître d’Œuvre accepte ou refuse les
matériaux.
Les matériaux refusés doivent être enlevés du chantier dans un délai de huit (8) jours. En cas d’inexécution
dans ce délai, le Maître d’Œuvre fera procéder à cet enlèvement aux frais de l’Entrepreneur sans qu’il soit
besoin d’aucune mise en demeure.
Les prélèvements conservatoires et ceux destinés aux essais et contrôle de réception des matériaux sont
effectués contradictoirement dans les conditions fixées par les normes en vigueur et les articles ci-après du
C.C.T.P.
Les échantillons prélevés doivent être placés immédiatement sous emballages scellés et transportés au
laboratoire d’essais par les soins de l’Entrepreneur. Le Maître d’Œuvre peut prescrire le nombre et la cadence
des prélèvements qui lui paraîtront convenables. Si l’Entrepreneur juge ce nombre ou cette cadence trop
élevée, aucune réclamation à ce sujet n’est recevable.
En plus des essais systématiques de contrôle, le Maître d’Œuvre peut également prescrire tous les essais
courants de laboratoire qui lui paraissent utiles pour mieux connaître les caractéristiques des matériaux, en
particulier les essais pour déterminer les caractéristiques du retrait, gonflement et fissuration des ciments
utilisés.
5.1.6 - Contrôle interne
Afin de contrôler les produits à tous les échelons de la fabrication, l’Entrepreneur devra disposer d’un
laboratoire de contrôle et du personnel compétent. En vue d’exercer son contrôle le Maître d’Œuvre aura
accès à tout moment au laboratoire et aux résultats d’essais d’autocontrôle.
Article 5.2 - Conformité aux normes
Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les procédés de fabrication, les modalités
d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et produits préfabriqués sont conformes
aux normes françaises et/ou européennes, homologuées, enregistrées et le cas échéant aux normes
expérimentales expressément citées.
L’Entrepreneur est réputé connaître ces normes notamment les normes NF et les normes EN.
Dans le cas où l’Entrepreneur ne possède pas les documents normatifs indiqués par le présent document, il
devra se les procurer à ses frais. En aucune circonstance il ne pourra prétexter l’ignorance de ces textes afin
de se dérober aux obligations qu’ils contiennent.
37/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
L’Entrepreneur peut, notamment pour des motifs de progrès techniques, demander au Maître d’Œuvre
l’autorisation de déroger aux normes. En ce cas il lui diffusera toutes les informations et les justifications
permettant d’apprécier la qualité du matériel proposé (procès-verbal d’essais, etc.).
L’Entrepreneur ne pourra prétendre à être dégagé de ces responsabilités sous prétexte de l’acceptation d’un
matériel par le Maître d’Œuvre.
L’Entrepreneur peut, notamment pour des motifs de progrès techniques, demander au Maître d’Œuvre
l’autorisation de déroger aux normes.
Article 5.3 - Equivalence de matériaux ou produits
5.3.1 - Matériaux imposés
Les entreprises ne sont pas autorisées à proposer des variantes.
Pour des raisons d’uniformité nécessaire à la réalisation du projet, les références de certains matériaux
peuvent être imposées dans le présent marché.
Dans ce cas, l’Entrepreneur devra néanmoins présenter des échantillons et avant de lancer les
approvisionnements, obtenir du Maître d’Œuvre les références des coloris définitivement retenus.
Les références imposées s’entendent sous réserve :
des variantes éventuelles proposées par la Maîtrise d’Œuvre, acceptés par le Maître d’Ouvrage et
explicitement définies par courrier ;
de la vérification de conformité au règlement de sécurité ;
des contraintes d’approvisionnement dûment justifiées qui imposeraient le choix de matériaux de
substitution ;
le Maître d’Œuvre se réserve le choix de modifier les prestations dans les délais normaux permettant
les approvisionnements dans de bonnes conditions.
Dans ce dernier cas, l’Entrepreneur sera tenu de proposer des matériaux à l’assistance technique du maître
d’œuvre.
5.3.2 - Matériaux libres
Toute marque ou produit mentionné au C.C.T.P. est supposé ou est accompagné de la mention "ou
équivalent" ou encore "ou similaire". Cette marque ou produit n’est donc pas imposé mais précise un niveau
de qualité qui est un minima à obtenir par l’Entrepreneur.
L’Entrepreneur peut proposer en remplacement, une marque ou un produit différent à la condition qu’il soit
d’aspect, propriétés, caractéristiques et performances au moins équivalentes.
En cas de désaccord, l’Entrepreneur sera tenu de fournir le produit mentionné au C.C.T.P. sans modification
de son prix.
Il appartiendra à l’Entrepreneur d’en apporter la preuve à la Maîtrise d’Œuvre et le produit ou marque ne
pourra être utilisé qu’après avoir reçu l’agrément de celle-ci.
Article 5.4 - Approvisionnement
L’Entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, des transports, etc. pour quelle que
cause que ce soit, afin de justifier des retards dans l’exécution des travaux et fournitures de matériaux faisant
l’objet du présent marché.
Article 5.5 - Prescriptions diverses
Pour tout ce qui n’est pas précisé dans les articles précédents, les matériaux seront conformes aux
prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux.
38/39 Juin 2026
PARIS LA DEFENSE – Aménagements du secteur Segoffin
CCTP 0 – Prescriptions communes à tous les lots
L’Entrepreneur,
39/39 Juin 2026
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.