CCAP
I-2 CCAP.pdf · 7 189 mots · du marché « Entretien et restauration de l'écluse de Bruay », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
Travaux d'entretien et de restauration de l'écluse de
Bruay
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
37, rue du Plat
BP 725
59034 LILLE Cedex
L'ESSENTIEL DU CONTRAT
Objet Travaux d'entretien et de restauration de l'écluse de Bruay
Type de contrat Marché public
Tranches
Sans tranches optionnelles
optionnelles
Clauses sociales Sans
Clauses
Avec
environnementales
Durée / Délai 7 semaines
Reconduction Sans
Prix Prix unitaires
Variation des prix Avec
Avance Avec
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat.................................................................................. 5
1.1 - Objet du contrat ...................................................................................................... 5
1.2 - Décomposition du contrat ....................................................................................... 5
2 - Pièces contractuelles ..................................................................................................... 5
3 - Intervenants ................................................................................................................... 5
3.1 - Maîtrise d'œuvre ..................................................................................................... 5
3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs ................................................... 5
4 - Confidentialité et mesures de sécurité ........................................................................... 5
5 - Durée et délais d'exécution ........................................................................................... 6
5.1 - Délai d'exécution ..................................................................................................... 6
5.2 - Délais Partiels ......................................................................................................... 7
6 - Prix ................................................................................................................................ 7
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués ......................................................................... 7
6.2 - Modalités de variation des prix ................................................................................ 7
7 - Garanties Financières ................................................................................................... 8
8 - Avance .......................................................................................................................... 8
8.1 - Conditions de versement et de remboursement ..................................................... 8
8.2 - Garanties financières de l'avance ........................................................................... 8
9 - Modalités de règlement des comptes ............................................................................ 8
9.1 - Décomptes et acomptes mensuels ......................................................................... 8
9.2 - Présentation des demandes de paiement ............................................................... 9
9.3 - Délai global de paiement........................................................................................10
9.4 - Paiement des cotraitants........................................................................................10
9.5 - Paiement des sous-traitants...................................................................................10
10 - Conditions d'exécution des prestations ......................................................................11
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits ..........................................................11
10.2 - Implantation des ouvrages ...................................................................................11
10.3 - Préparation et coordination des travaux ..............................................................11
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ......................11
10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ..................11
10.3.3 - Registre de chantier ......................................................................................12
10.4 - Etudes d'exécution ...............................................................................................12
10.5 - Installation et organisation du chantier .................................................................12
10.5.1 - Installation de chantier...................................................................................12
10.5.2 - Signalisation de chantier ...............................................................................12
10.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier ..........................................13
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier ...................................................................13
10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux ............13
10.6.3 - Documents à fournir après exécution ............................................................13
11 - Développement durable .............................................................................................13
12 - Réception ...................................................................................................................14
12.1 - Réception des travaux .........................................................................................14
12.1.1 - Dispositions applicables à la réception ..........................................................14
12.1.2 - Epreuves concluantes ...................................................................................14
13 - Garantie des prestations ............................................................................................14
14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle .............................................................14
15 - Pénalités .....................................................................................................................14
15.1 - Pénalités de retard ...............................................................................................14
15.2 - Pénalité pour travail dissimulé .............................................................................15
15.3 - Autres pénalités spécifiques ................................................................................15
16 - Assurances .................................................................................................................16
17 - Résiliation du contrat ..................................................................................................17
17.1 - Conditions de résiliation .......................................................................................17
17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire.................................................................17
18 - Règlement des litiges et langues ................................................................................17
19 - Clauses complémentaires ..........................................................................................17
20 - Dérogations ................................................................................................................18
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :
Travaux d'entretien et de restauration de l'écluse de Bruay
Les prestations concernent :
- La restauration des vantaux amont de l’écluse comprenant la mise à sec de la tête amont, la dépose des
portes amont, les travaux de désamiantage et de remise en peinture des portes amont ;
- La restauration de joints de bajoyers ;
- Les réparations sur le génie civil existant et le remplacement de cornières métalliques ;
- La restauration de lisses de guidage ;
- La mise en place de seuils métalliques à batardeaux dans les chambres de vanne.
Lieu(x) d'exécution :
Ecluse de Bruay-sur-Escaut
59860 Bruay-sur-l'escaut
1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
2 - Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE)
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le détail quantitatif estimatif (DQE)
- Le plan général de coordination sécurité (PGC).
3 - Intervenants
3.1 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même.
3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par un
coordonnateur désigné.
4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent marché comporte une obligation de confidentialité selon les modalités suivantes :Le titulaire se
reconnait tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, études et décisions dont il aura la connaissance au cours de l'exécution du présent marché.Les
renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont à titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, être transmis, même à titre gratuit, à d'autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaître dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, être divulgués à des tiers. le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.En cas de sous traitance, il
revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une clause imposant à son sous-
Consultation n°: 2631PA016 Page 5 sur 18
traitant les mêmes obligations que celles du présent marché.
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des prestations. Les
documents de consultation sont à la disposition des candidats potentiels mais restent l’entière propriété de
VNF. Il est demandé aux candidats et à toute personne téléchargeant le dossier de la consultation d’assurer
la confidentialité des informations contenues dans les pièces du DCE. VNF se réserve un droit d’action contre
toute utilisation abusive de ces documents ;
Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
5 - Durée et délais d'exécution
5.1 - Délai global d'exécution des prestations
La durée du marché court de sa notification à la plus tardive des dates suivantes :
• L’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achèvement" (G.P.A. prévue à l'article 44.1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
• La levée de la dernière réserve ;
• L’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
• Lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du titulaire sont globalement remplies.
La durée globale pour l'exécution des travaux est de 49 jours.
5.2 - Délai d'exécution
Période de préparation :
La période de préparation n’est pas incluse dans le délai d’exécution du marché.
Le délai de la période de préparation est de 60 jours à compter de la date fixée par l’ordre de service qui
prescrira de la commencer.
En complément de l’article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre de service
du maître d’œuvre ne peut intervenir qu’après accord express du maître d’ouvrage.
Période d’exécution des travaux :
Le délai de la période d’exécution des travaux est de 49 jours, et plus précisément :
- La date prévisionnelle de début des prestations nécessitant la mise à sec de l’écluse est le
31/05/2027 ;
- La date prévisionnelle d'achèvement des prestations nécessitant la mise à sec de l’écluse est le
04/07/2027.
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.
Consultation n°: 2631PA016 Page 6 sur 18
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des travaux
seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-
après dépassera son intensité limite au-delà de la durée indiquée :
Nature du phénomène Intensité limite Durée
Pluie 10 mm/j 1 jour(s)
Vent 120 km/h 1 jour(s)
N.NN + 1.00 mètre 1 jour(s)
Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station météorologique de :
Bruay-sur-Escaut
5.3 - Délais Partiels
Les délais partiels, distincts du délai d'exécution, spécifiques à certains ouvrages ou parties d'ouvrages sont
les suivants :
Code Désignation des délais partiels Délai Date de début Date de fin
Désamiantage des vantaux amont :
Le titulaire dispose d'un délai maximum
de 21 jours calendaires pour effectuer
les opérations de désamiantage et de
remise en peinture des 2 vantaux amont
ainsi que leur restitution.
DP01 3 semaines 31/05/2027 21/06/2027
Ce délai démarre à partir de la date
prévue pour le démarrage du chômage
de l’écluse (le 31/05/2027) jusqu'à leur
restitution sur site (le 21/06/2027 au plus
tard)
Le titulaire restituera les vantaux amont au plus tard le 21/06/2027
6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
6.2 - Modalités de variation des prix
La date d'établissement des prix est la date correspondante à la Date Limite de Remise des offres (DLRO)
laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date permet de définir le "mois zéro".
Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = (TP02 (d-3) / TP02 (o))
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient d'actualisation.
- d : mois de début d'exécution des travaux.
- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Consultation n°: 2631PA016 Page 7 sur 18
Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à celle qui doit
être appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois après la publication de cette valeur.
L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index TP02 « Index
Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation - Base 2010 ».
7 - Garanties Financières
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
8 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.
8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans
la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,00
% d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Ce taux est fixé à 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 %.
La valeur de remboursement du précompte est calculée au prorata de la différence entre le taux de début et
de fin du remboursement, déduction faite d'un précédent remboursement déjà effectué.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. À défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.
8.2 - Garanties financières de l'avance
Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
9 - Modalités de règlement des comptes
9.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Le calcul des décomptes et des acomptes sera effectué par un système de gestion informatique des marchés
(de type MARCO) sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées auprès du maître d'œuvre.
A) Décomptes et acomptes mensuels :
Périodiquement, le titulaire remet au maître d'œuvre un projet d'état navette mensuel déterminant les
quantités, valeurs ou pourcentages arrêtés à la fin de la période précédente des prestations réalisées depuis
Consultation n°: 2631PA016 Page 8 sur 18
le début du contrat. L'état navette sera établi par le logiciel MARCO et contiendra les travaux à l'entreprise,
avec référence aux prix du contrat provisoires ou définitifs, ainsi qu'éventuellement les approvisionnements.
Il pourra y être joint toutes indications nécessaires concernant les avances, indemnités, pénalités, primes ...
L'état navette, complété par le titulaire, doit être accepté ou rectifié par le maître d'œuvre qui transmet au
maître de l'ouvrage les éléments afin que le système informatique puisse éditer, en application des clauses
du marché, l'état d'acompte et le décompte de la période concernée. Le maître d'œuvre notifie au titulaire, par
ordre de service, l'état d'acompte, le décompte, ainsi que le projet d'état navette mensuel à utiliser le mois
suivant.
B) Décompte final :
A l'achèvement des travaux et après le projet d'état navette mensuel afférent au dernier mois de leur exécution
ou à la place de ce projet, le titulaire complète le projet d'état navette final indiquant les quantités totales de
prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Ce projet
est établi dans les mêmes conditions que les projets d'état navette mensuel, sauf qu'il n'y figure pas de
quantités estimées, d'approvisionnements, d'avances, ni de valeurs provisoires.
Il est à préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet d'état navette final, sauf sur les
points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part. Ce projet est ensuite envoyé au représentant de la
maîtrise d'œuvre qui, après l'avoir accepté ou rectifié, le transmet pour traitement au système de gestion
MARCO. Ce dernier édite alors le décompte général.
C) Décompte Général :
Le maître de l'ouvrage notifiera au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
- trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par
le titulaire ;
- trente jours à compter de la réception par le maître de l'ouvrage de la demande de paiement finale transmise
par le titulaire.
Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard
dix jours après la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.
La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
9.2 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1
Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir
rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire
et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent
les informations :
- le code service "31"
- le numéro SIRET "VNF/Direction territoriale du Nord-Pas-de-Calais SIRET : 130 017 791 00026"
ainsi que les mentions suivantes :
Consultation n°: 2631PA016 Page 9 sur 18
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information
financière et comptable du destinataire de la facture ;
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués
à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du
code de commerce.
Informations à utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100026
9.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
9.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.
9.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
Consultation n°: 2631PA016 Page 10 sur 18
10 - Conditions d'exécution des prestations
Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.
Conflit d’intérêts :
Le titulaire prend les mesures nécessaires permettant de prévenir toute situation susceptible de compromettre
l’exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérêt peut résulter notamment d’intérêts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou intérêts communs. Tout
conflit d’intérêt pendant l’exécution du présent marché doit être signalé sans délai et par écrit au maître
d’ouvrage. Le titulaire doit prendre immédiatement toute(s) mesure(s) nécessaire(s) pour y mettre fin et en
informe le maître d’ouvrage.
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent être
conformes aux normes visées par le cahier des charges.
10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation d'une durée de 60 jours. Cette période de préparation n'est pas comprise
dans le délai d'exécution des travaux.
Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service.
Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.
10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la
santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. Il a libre accès au
chantier.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
Consultation n°: 2631PA016 Page 11 sur 18
chantier ;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition
leurs contrats ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.
Il s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions
(avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi
que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Il donne aussi suite, pendant toute la
durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise
toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis à vis de ses sous-traitants à
introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives
et réglementaires.
Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accès aux
locaux du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.
Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.
Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.
10.3.3 - Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble des
documents émis ou reçus par le maître d'œuvre.
10.4 - Etudes d'exécution
Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maître d'œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.
10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier
Conformément à l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à
l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier.
10.5.2 - Signalisation de chantier
Conformément à l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matière.
Consultation n°: 2631PA016 Page 12 sur 18
10.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maître
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation
en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.
10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
10.6.3 - Documents à fournir après exécution
Le titulaire doit remettre au maître d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans
les conditions définies à cet article.
Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit être remis dans un format largement disponible et exploitable par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par les titulaires,
une pénalité égale à 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.
11 - Développement durable
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
Les conditions d’exécution de l’accord-cadre comportent des éléments à caractère environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable notamment, le titulaire s’engage à :
• Assurer le tri, la collecte, la traçabilité et la valorisation des déchets conformément à la
réglementation ;
• Mettre en œuvre un chantier sans rejet dans le canal (eaux polluées, hydrocarbures, laitance…) ;
• Utiliser des dispositifs de confinement (bacs, filtres, zones étanches) ;
• Assurer la remise en état complète du site en fin de chantier ;
L’établissement souhaite dans ce cadre, la plus grande vigilance du titulaire au regard des principes de
responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise.
Le titulaire peut notamment s'appuyer sur les principes énoncés dans les documents de référence suivants :
- Recommandation de l’AFNOR publiées dans le guide « SD 21 000 » ;
- Principes directeurs de l’OCDE relatifs à la responsabilité des entreprises (révisés en 2000) ;
- Les principes du projet de Norme pour la Responsabilité Sociétale des organisations (ISO 26000) ;
- Les normes de management pour l’amélioration continue, en particulier en matière d’environnement.
Consultation n°: 2631PA016 Page 13 sur 18
12 - Réception
12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables à la réception
La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41 du
CCAG-Travaux.
Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maître d'œuvre aura alors à charge de provoquer les opérations de réception.
Par dérogation à l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux. le projet de décompte général transmis par le titulaire ne
devient le décompte général et définitif qu'après notification de la part du maitre d'ouvrage (dérogation sur
l'acceptation tacite du DGD).
12.1.2 - Épreuves concluantes
La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
pièces techniques du cahier des charges.
13 - Garantie des prestations
Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Conformément à l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession à titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les
résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.
Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas être réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés à titre exclusif.
15 - Pénalités
15.1 - Pénalités de retard
Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application des
pénalités de retard.
Conformément aux stipulations de l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard
est plafonné à 10,00 % du montant du marché.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
Consultation n°: 2631PA016 Page 14 sur 18
15.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
1 000,00 €.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
15.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée à 300,00 € par absence.
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Pénalité de retard pour le non- Journalière 5 000,00 € Cette pénalité s'applique dès la
respect des dates de fin des première heure du 1er jour de retard.
prestations, y compris le non-
respect des délais partiels
(restitution des vantaux amont)
Défaut d'affichage pour travailleur Forfaitaire 1 000,00 € A défaut d'affichage, il sera fait
détaché application de cette pénalité pour
chaque travailleur détaché pour lequel
le défaut d'affichage est constaté. cette
pénalité a un caractère définitive.
Période de préparation Journalière 500,00 € En cas de non-respect de l'ensemble
de ses obligations prévues pendant la
période de préparation fixées à l'article
10.3.1 ci-après et au CCTP.
Repliement des installations de Journalière 100,00 € Cette pénalité s'applique en cas de
chantier et remise en état des lieux retard de repliement des installations
de chantier et de remise en état des
lieux a l'issue de la période d'exécution.
Entrave aux opérations de Journalière 2 000,00 € Cette pénalité s'applique dés la
maintenance et exploitation hors première heure constaté par le maitre
période de chômage d'œuvre ou son représentant.
Absence de certification pour Journalière 1 000,00 € Cette pénalité s’applique en cas
l’utilisation d'échafaudage d’utilisation d’échafaudage non certifié
par un organisme extérieur dès le
premier jour constaté et jusqu’à la mise
en conformité.
Absence de gardiennage Journalière 2 000,00 € Cette pénalité s’applique dès la
physique première heure du 1er jour de retard
durant toute la période du chômage de
l’écluse.
Non-respect du tri / traçabilité Forfaitaire 500,00 € Cette pénalité s’applique en cas de
déchets constatation.
Rejet de polluant dans le canal Forfaitaire 2 000,00 € Cette pénalité s’applique en cas de
constatation.
Absence de Bordereau de suivi de Forfaitaire 100,00 € Cette pénalité s'applique dès la
déchets première heure du 1er jour de retard.
Consultation n°: 2631PA016 Page 15 sur 18
Non-remise en état du site Forfaitaire 100,00 € Cette pénalité s'applique dès la
première heure du 1er jour de retard.
16 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de
la responsabilité garantie.
Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
Consultation n°: 2631PA016 Page 16 sur 18
17 - Résiliation du contrat
17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 à 53.2 du CCAG-Travaux.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à
l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à
poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, à aucune indemnité.
18 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.
19 - Clauses complémentaires
- Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés En cas de litige, la loi
française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en français. Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture
ses prestations hors TVA. En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est
établi ou domicilié à l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché,
les documents demandés par ledit article. En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant
la notification du marché, le titulaire doit remettre au maître de l'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
Consultation n°: 2631PA016 Page 17 sur 18
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. La communication de la liste mentionnée
à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu’à la fin de l'exécution du marché. Le titulaire
s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché, les clauses
nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail. La monnaie de compte
du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change. Si le titulaire
entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre, outre
les pièces prévues à l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et
son adresse ainsi rédigée : "J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet
............................ Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la
sous-traitance. Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités du présent
CCAP. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en français." En application de l’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le
sous-traitant procède à un détachement de travailleurs, il fournit au maître d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée auprès de l’inspection du travail. - Lutte contre les prestations de
services internationales illégales a/ Désignation d’un représentant du titulaire : Le titulaire établi hors de France
qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché public doit, conformément aux articles L.1262-1-
1 et R.1263-2-2 du code du travail, désigner sur le territoire français un représentant, unique interlocuteur de
l’inspection du travail pendant toute la durée du détachement. b/ Documents à produire : Avant chaque
détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maître d’ouvrage les documents
suivants : • Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité départementale mentionnée à
l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :
o Les salariés détachés par ses soins, o Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que
soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance, o Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail
temporaire située hors de France sollicitée dans le cadre de l’exécution du présent marché par le titulaire ou
ses sous-traitants quel que soit leur rang. • Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer à
ces obligations, le maître d’ouvrage, après mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la
réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions
définies à l’article 50.3 du CCAG. c/ Obligation d’affichage : Dès la date d’intervention des travailleurs
détachés, le titulaire porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire
prévu par l’article R. 4534-139 du code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par
l’article D. 1263-21 du code du travail. L’affichage doit être traduit dans l’une des langues officielles parlées
dans chacun des États d’appartenance des salariés détachés sur le chantier. Le titulaire informe sans délai le
maître d’ouvrage de cet affichage. A défaut, tout manquement fera l’objet d’une pénalité dans les conditions
définies à l’article 13.3.
21 - Dérogations
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG – Travaux
- L'article 5.2 du CCAP déroge à l'article 18.1.1 et à l’article 28 du CCAG - Travaux
- L'article 6.2 du CCAP déroge à l'article 9.4.4 du CCAG – Travaux
- L'article 9.1 du CCAP déroge aux 1.1, 1.7 à 1.9, 2.2, 3.1 à 3.3 de l'article 12 du CCAG -Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge à l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 10.5.1 du CCAP déroge à l'article 31.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 12.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
Consultation n°: 2631PA016 Page 18 sur 18
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.