CCAP
26EA08_CCAP_FCS.pdf · 8 437 mots · du marché « Contrôles techniques et réglementaires des appareils de mesure et d'autosurveillance des systèmes d'assainissement de… », dossier de consultation officiel.
Pièce diffusée par Métropole européenne de Lille, consultation 26-85595. Vérifier le dossier à la source. La date et la version du document sont à vérifier dans l’original.
/ Pôle Secrétariat Général / Direction Commande Publique / CSP Technique Services Urbains Cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots Dispositions administratives applicables au marché Objets des marchés : 26EA08 - Contrôles techniques et réglementaires des dispositifs de mesure et d’autosurveillance des systèmes d’assainissement de la MEL (3 lots) Accords- cadres à bons de commande Mentions RGPD : La Direction de la Commande Publique de la Métropole Européenne de Lille met en place un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre des procédures de commande publique sur la base juridique de l’article 6.1 c du RGPD, du Code de la commande publique et du Code du travail. Vous pouvez vous adresser au Délégué à la Protection des Données que la MEL a désigné (dpo@lillemetropole.fr) pour : • Exercer votre droit d’accès et de rectification des données vous concernant, • Définir des directives relatives au sort de ces données après votre décès et de limitation de leur traitement. Les destinataires habilités à recevoir communication des données à caractère personnel sont les agents habilités des services de la MEL et les autorités publiques de contrôle des marchés ou des obligations réglementaires. La durée de conservation des données à caractère personnel est de 5 ans après la fin de l’exécution pour les documents de la procédure de mise en concurrence et 10 ans après la fin de l’exécution pour les pièces du marché. Vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle. Ces mentions RGPD sont à communiquer aux salariés concernés du titulaire du marché. Page 1 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 SOMMAIRE ________________________ Article 1 - Documents contractuels et description du marché .................................................... 4 1.1 - Documents contractuels ........................................................................................................ 4 1.2 - Objet des marchés ................................................................................................................. 5 1.3 - Découpage en tranches et en lots ......................................................................................... 5 Article 2 - Durée du marché - Délais d'exécution - Prolongation ................................................ 5 Article 3 - Modalités de réalisation des prestations ................................................................... 6 3.1 - Ordres de service ................................................................................................................... 6 3.2 - Bons de commande ............................................................................................................... 6 3.3 - Marchés de prestations similaires ......................................................................................... 7 3.4 - Action en faveur de l’emploi .................................................................................................. 7 3.4.a) Dispositif ........................................................................................................................ 8 3.4.b) Modalités de mise en œuvre ........................................................................................ 8 3.4.c) Modalités alternatives en cas de difficultés du titulaire ............................................. 10 Article 4 - Clauses financières ................................................................................................. 11 4.1 - Point de contact ................................................................................................................... 11 4.2 - Forme et contenu des prix ................................................................................................... 11 4.3 - Avance .................................................................................................................................. 11 4.4 - Variation des prix ................................................................................................................. 12 4.5 - Retenue de garantie............................................................................................................. 12 4.6 - Conditions de paiement ....................................................................................................... 12 4.7 - Paiement des prestations supplémentaires ou modificatives ............................................. 13 Article 5 - Obligations du titulaire ........................................................................................... 14 5.1 - Assurances ........................................................................................................................... 14 5.2 - Sous-traitance ...................................................................................................................... 14 5.3 - Respect de la réglementation du travail .............................................................................. 15 5.4 - Confidentialité et neutralité ................................................................................................ 15 5.5 - Données relatives à l’exécution du marché ......................................................................... 15 Page 2 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 5.6 - Protection des données à caractère personnel ................................................................... 17 Article 6 - Différends et sanctions ........................................................................................... 17 6.1 - Pénalités ............................................................................................................................... 17 6.2 - Exécution aux frais et risques .............................................................................................. 23 6.3 - Litiges et règlement des différends ..................................................................................... 23 Article 7 - Fin du marché ........................................................................................................ 23 7.1 - Opérations de vérification ................................................................................................... 23 7.2 - Admission des prestations ................................................................................................... 23 7.3 - Garantie des prestations ...................................................................................................... 24 7.4 - Résiliation ............................................................................................................................. 24 7.5 - Indemnité en cas de non atteinte du montant minimum ................................................... 25 Page 3 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 Article 1 - Documents contractuels et description du marché 1.1 - Documents contractuels Les documents contractuels de chaque marché sont énumérés ci-dessous, par ordre décroissant de priorité et par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Fournitures Courantes et Services : N° du Document document 1 L’acte d'engagement (AE) et son annexe relative à une action en faveur de l’emploi, dont seul l’exemplaire détenu par la MEL fait foi 2 Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP), dont seul l’exemplaire détenu par la MEL fait foi 3 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dont seul l’exemplaire détenu par la MEL fait foi Le dossier des annexes techniques contractuelles comprenant les éléments suivants 4 pour chaque lot : • Pour le lot 1 : Annexe 1 : liste des dispositifs d’autosurveillance Annexe 3 : cybersécurité • Pour le lot 2 : Annexe 1 : liste des points d’autosurveillance Annexe 3 : cybersécurité • Pour le lot 3 : Annexe 1 : liste des points réglementaires des STEP Annexe 2 : exemple de rapport d’intervention Annexe 3 : cybersécurité 5 Le bordereau des prix unitaires (BPU) dont seul l’exemplaire détenu par la MEL fait foi 6 Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de fournitures courantes et services, approuvé par l'arrêté du 30/03/2021 dans sa version issue de l’arrêté du 29/12/2022 ; par dérogation à l'article 1er du CCAG, le présent CCAP ne comporte pas de liste récapitulative des dérogations à ses clauses 7 Le mémoire technique remis par le titulaire dans le cadre de son offre dont seul l’exemplaire détenu par la MEL fait foi 8 Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modificatifs, dont seuls les exemplaires détenus par la MEL font foi Page 4 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 9 Les bons de commande, et le cas échéant, les ordres de service 10 Les modifications éventuelles (avenants) Par dérogation à l’article 4.2.1 du CCAG, les documents contractuels du marché sont notifiés au titulaire par l’intermédiaire de la plateforme de dématérialisation des marchés de la MEL (profil acheteur). Le mémoire technique n’est pas joint à cette notification. 1.2 - Objet des marchés Les présents marchés ont pour objet la réalisation des contrôles techniques et réglementaires des dispositifs de mesure et d’autosurveillance des systèmes d’assainissement de la Métropole européenne de Lille. Les prestations à réaliser sont détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières de chaque lot. Par ailleurs, les courriers et documents relatifs au marché sont rédigés en français. Tous les échanges oraux se font également en français. 1.3 - Découpage en tranches et en lots Les prestations sont divisées en 3 lots techniques, répartis de la façon suivante : Contrôles métrologiques des dispositifs de mesure et d’autosurveillance des systèmes Lot 1 de collecte et des stations de traitement des eaux usées en régie Contrôles techniques réglementaires des dispositifs d’autosurveillance des systèmes Lot 2 de collecte de la MEL Contrôles techniques réglementaires des dispositifs d’autosurveillance des stations de Lot 3 traitement des eaux usées Le présent CCAP s'applique à tous les lots. Article 2 - Durée du marché - Délais d'exécution - Prolongation Les dispositions sont indiquées dans l'acte d'engagement de chaque lot. Chaque bon de commande fixe les délais d’exécution des prestations, précisés par ordre de service le cas échéant et/ou indiqués dans le CCTP de chaque lot L’acheteur peut accorder une prolongation de délai actée par ordre de service au titulaire lorsque ce dernier ne peut pas exécuter les prestations dans le délai contractuel pour une cause n’engageant pas sa responsabilité. Page 5 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 Par dérogation à l’article 13.3.3 du CCAG, le représentant légal de l’acheteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour notifier sa décision. Le silence de l’acheteur vaut rejet de la demande de prolongation. Dans le cas où le titulaire ne peut pas respecter le délai contractuel du fait de l’acheteur, ce dernier peut lui notifier une décision de prolongation de délai par ordre de service sans qu’il ait besoin de la demander. Article 3 - Modalités de réalisation des prestations 3.1 - Ordres de service Les ordres de service sont écrits, datés et numérotés. Ils sont signés par le représentant dans l’exécution du marché ou le représentant légal de l’acheteur désignés à l’article 1er de l’acte d’engagement et sont envoyés par mail ou remis contre récépissé en deux exemplaires au titulaire du marché. Le titulaire doit signer un exemplaire et indiquer la date à laquelle il l’a reçu puis le renvoyer ou le remettre immédiatement au représentant. Le titulaire se conforme strictement aux instructions données dans les ordres de service. S’il souhaite formuler des réserves, il doit les présenter par écrit au représentant dans l’exécution du marché dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de l’ordre de service ; s’il ne le fait pas, sa demande ne sera pas prise en compte. S’il l’estime nécessaire, il doit également adresser un mémoire en réclamation au représentant légal de l’acheteur dans les conditions fixées à l’article 46 du CCAG. 3.2 - Bons de commande Chaque marché s’exécute par l’émission de bons de commande qui sont, si nécessaire, précisés par des ordres de service. L’acheteur émet des bons de commande au fur et à mesure de l'apparition de ses besoins, dès la date de notification du marché et jusqu’à sa date limite de validité. Ils peuvent être exécutés jusqu’à 4 mois après la date limite de validité du marché. Les bons de commande doivent être obligatoirement signés par l’acheteur. Ils sont écrits, datés, numérotés et envoyés par mail au titulaire. Ils précisent notamment la nature et le montant des prestations à réaliser, le délai d’exécution, le lieu d’exécution et les quantités. Le présent marché ne donne pas de droit d’exclusivité au titulaire : la MEL se réserve le droit de conclure des marchés avec d'autres entreprises pour les prestations prévues dans l’objet du présent marché, notamment dans le cas où elle décide de lancer une nouvelle consultation pour des besoins spécifiques. Si le titulaire souhaite formuler des réserves sur les prescriptions d’un bon de commande, il doit les présenter par écrit au représentant dans l’exécution du marché dans un délai de quinze jours Page 6 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 calendaires à compter de la date de réception du bon de commande. S’il ne le fait pas, sa demande ne sera pas prise en compte. S’il l’estime nécessaire, il doit également adresser un mémoire en réclamation au représentant légal de l’acheteur dans les conditions fixées à l’article 43 du CCAG. 3.3 - Marchés de prestations similaires À l’exception des marchés de fournitures, la MEL peut conclure des marchés de prestations similaires avec le titulaire en application de l’article R. 2122-7 du Code de la commande publique. 3.4 - Action en faveur de l’emploi Afin de faciliter la mise en œuvre de l’action de promotion de l’emploi à destination des personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles particulières prévue à l’acte d’engagement, le titulaire peut bénéficier de l'accompagnement d'un facilitateur dont les coordonnées sont les suivantes : Lille Avenirs 5 boulevard du Maréchal Vaillant - 59000 Lille Contact : cellule clause d’insertion Tél : 03.20.14.85.50 - Mail : clause.insert@lilleavenirs.fr OSE Roubaix 78 B rue du Général Leclercq - 59100 Roubaix Contact : cellule clause d’insertion Tél : 03.59.30.66.00 - Mail : clauses-sociales@oseroubaix.fr En fonction du lieu d’exécution des prestations du marché et de son rayonnement territorial, les facilitateurs de Lille Avenirs ou de OSE Roubaix pourront orienter le titulaire vers le facilitateur du secteur géographique concerné. Ce facilitateur sera l’interlocuteur de l’entreprise pour l’accompagnement et le suivi opérationnel de l’action en faveur de l’emploi. Le titulaire s’engage à prendre contact avec le facilitateur dans le mois qui suit la date de notification du marché. En cas de groupement ou de recours à la sous-traitance, le titulaire peut s’appuyer sur ses cotraitants ou sous-traitants pour la mise en œuvre de l’action en faveur de l’emploi. Il demeure toutefois seul responsable de la bonne exécution de cette obligation. Toute action entreprise sans validation préalable du facilitateur ne sera pas comptabilisée au titre de l’action de promotion de l’emploi. Le défaut de mise en œuvre de l’action en faveur de l’emploi entraine l’application de la pénalité prévue au présent CCAP. Page 7 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 3.4.a) Dispositif Le dispositif mis en place vise à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières et dont l'éligibilité de la candidature aura été préalablement validée par le facilitateur. Sont notamment concernés : • Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ; • Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et autres minimas sociaux (ASS, AI…). • Les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés avec une RQTH à jour et validée par la MDPH du département • Les jeunes de moins de 26 ans, de niveau inférieur ou égal au niveau 3, sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi. • Les jeunes de moins de 26 ans, diplômés, de niveau supérieur au niveau 3, sortis du système scolaire ou de l’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi connu du Service Public de l’Emploi. • Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans et ayant des difficultés d’insertion professionnelle. • Les personnes prises en charge par les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail sur avis motivé des structures précisant les difficultés d’insertion professionnelle. • Les personnes prises en charge dans les secteurs adapté ou protégé salariés des entreprises adaptées (EA), des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) ou usagers des ESAT. • Les personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire. Le facilitateur peut également valider l’éligibilité d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières. 3.4.b) Modalités de mise en œuvre Modalité n° 1 : Immersion professionnelle Objectif : L’immersion professionnelle doit permettre la découverte concrète d’un métier ou d’un secteur d’activité par une personne éligible, au sein de l’entreprise du titulaire, et en lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. Cette période peut être l’occasion de confirmer un projet professionnel et peut donner lieu à une démarche de recrutement à son issue. Conditions de mise en œuvre : Le titulaire s’engage à recevoir au moins une personne répondant aux critères d’éligibilité, dans les conditions fixées ci-dessous : Page 8 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 • Convention obligatoire entre le bénéficiaire, le titulaire du marché et la structure prescriptrice (France Travail, Mission locale, etc.), établie par cette dernière ; • Lieu : site d’exécution du marché ou site validé par le facilitateur ; • Durée : 35h hebdomadaires (jusqu’à 70h si recrutement envisagé) ; • Statut : non salarié, le bénéficiaire conserve ses droits auprès de France Travail ; • Équipements de protection individuelle (EPI) fournis par l’entreprise. Le facilitateur propose au titulaire les personnes intéressées par cette immersion ou valide les profils des personnes proposées par le titulaire. Contrôle de son exécution : Le titulaire transmet au facilitateur la convention signée par les parties prenantes. Modalité n° 2 : Sensibilisation métiers Objectif : La sensibilisation métier consiste à présenter l’activité professionnelle de l’entreprise en lien avec l’objet du marché ainsi que le(s) métier(s) mobilisé(s) dans le cadre de l’exécution du marché. Conditions de mise en œuvre : Cette action peut prendre la forme de : • Une Réunion d’Informations collective (RIC) mettant en avant les différents métiers intervenant dans la réalisation des prestations du marché ; • Une visite d’entreprise et/ou de chantier. Dans ce cas, le titulaire doit fournir les EPI nécessaires à la visite. Le facilitateur établit et valide la liste des personnes attendues à la sensibilisation métiers (au minimum cinq personnes). Par ailleurs, le titulaire demeure responsable des conditions d'accueil, d'encadrement et de sécurité des bénéficiaires participant à l'action en faveur de l'emploi. À ce titre, il veille notamment à la délivrance des consignes de sécurité adaptées, à l'accès aux seules zones autorisées ainsi qu'à la mise à disposition, lorsque cela est nécessaire, des équipements de protection requis au regard de la nature de l'activité ou du lieu d'accueil. Contrôle de son exécution : Le facilitateur établit une attestation mentionnant la date, le lieu de réalisation ainsi que le nombre de participants à l’action. Modalité n° 3 : Action partenariale territoriale Objectif : Page 9 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 Le titulaire s'engage à participer à une action partenariale en lien avec les métiers mobilisés pour l'exécution du marché, ayant pour objet de favoriser la mise en relation effective de l'entreprise avec des candidats potentiels dans une perspective de recrutement ou d'insertion professionnelle. Cette action vise notamment à : • Favoriser la mise en relation employeurs / demandeurs d’emploi ; • Promouvoir les métiers et opportunités ; • Identifier des candidats potentiels. Conditions de mise en œuvre : Cette action consiste à participer à une action partenariale organisée par le réseau pour l’emploi du territoire concerné au bénéfice d’un public en recherche d’emploi. Cette action peut prendre la forme d’un forum emploi, job dating ou de toute autre action validée par le facilitateur. En accord avec le facilitateur, le titulaire s’engage à assurer une présence effective et qualifiée lors de l’événement. À ce titre, il mobilise des personnels en capacité de représenter l’entreprise, de présenter ses métiers en lien avec le marché et disposant d’une connaissance suffisante de son activité ainsi que des perspectives d’emploi ou d’insertion. Cette modalité ne peut être mise en œuvre que si le titulaire est en mesure de présenter des perspectives réelles d’emploi ou d’insertion. À défaut, le titulaire met en œuvre la modalité classée en rang n°2 dans l’ordre de priorité qu’il a défini, puis, à défaut, celle classée en rang n°3, dans les conditions prévues ci-dessous. Contrôle de son exécution : Le titulaire fournit au facilitateur une attestation de présence signée par l’organisateur de l’évènement ; à défaut, c’est le facilitateur qui produit l’attestation. Cette attestation doit indiquer la date, le lieu de réalisation de l’action, sa durée et la participation effective du titulaire. 3.4.c) Modalités alternatives en cas de difficultés du titulaire Le titulaire met en œuvre l’action en faveur de l’emploi qu’il a classée en rang n°1 dans l’annexe à l’acte d’engagement. Ce choix l’engage pendant toute la durée du marché. S’il est dans l’impossibilité objective et dûment justifiée de réaliser cette action, il met en œuvre l’action suivante selon l’ordre de priorité qu’il a défini. Dans ce cas, le titulaire informe, sans délai, le facilitateur de la difficulté rencontrée en indiquant : • Les raisons précises qui empêchent la mise en œuvre de l’action initialement prévue ; • Les démarches qu’il a déjà effectuées ; • L’action de remplacement envisagée et les conditions prévues pour sa réalisation. L’action de remplacement ne peut être mise en œuvre qu’après la validation préalable du facilitateur. Une fois validée, cette action de remplacement s’impose au titulaire ans les mêmes conditions que l’action initialement prévue et pour toute la durée restante du marché. Page 10 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 Article 4 - Clauses financières 4.1 - Point de contact Pour toute question relative à l’exécution financière du marché, le titulaire adresse ses demandes par mail à finances.DEAcentral@lillemetropole.fr 4.2 - Forme et contenu des prix Les prix comprennent toutes les dépenses nécessaires à l’exécution, sans restriction ni réserve d’aucune sorte, des prestations. Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par l’acheteur. Les accords-cadres à bons de commande sont conclus à prix unitaires. A la notification du marché, le titulaire fournit le bordereau des prix unitaires en version Excel. 4.3 - Avance Pour chaque lot, une avance est accordée au titulaire dans les conditions fixées par la réglementation et l'acte d'engagement, sauf renonciation expresse dans l'acte d'engagement. Son montant est calculé, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies par le Code de la commande publique et l’acte d’engagement. Le sous-traitant qui demande à bénéficier de l'avance est soumis à l’obligation de présenter, en contrepartie de l’avance qu’il demande, une garantie à première demande dans les mêmes conditions que celles applicables au titulaire. Il est également tenu de fournir une attestation sur l’honneur de la catégorie d’appartenance de son entreprise au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise. En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours d’exécution du marché, si le mandataire ou le cotraitant du marché a perçu une avance, la part d’avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées après la date d’agrément du sous-traitant concerné. L’avance est remboursée au prorata du montant des prestations réalisées dès que ce montant atteint soit « 80% - taux de l’avance » soit 65% (avancement dénommé MIN) et jusqu’à 80% (avancement dénommé MAX) du montant initial tel que précisé dans l’acte d’engagement. L’avance remboursée est calculée selon la formule « montant de l’avance x (% avancement des prestations - MIN) / (MAX - MIN) ». Le remboursement de l’avance s’effectue, sur chaque demande d’acompte, par prélèvement sur les sommes dues au titulaire ou à chaque sous-traitant. Page 11 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 4.4 - Variation des prix Le titulaire de chaque lot s’engage à informer et à faire bénéficier l’acheteur des offres promotionnelles de prix qu’il propose à l’ensemble de sa clientèle. Ces prix promotionnels s’appliquent aux commandes faites par l’acheteur, à condition qu’ils soient inférieurs à ceux résultant de l’application du marché. Les prix du bordereau des prix unitaires de chaque lot sont révisables annuellement suivant la formule suivante, le mois zéro étant défini dans l’acte d’engagement : Pm = P(o) × (0.2+0.8 × I(m-3mois) / I(o-3mois)) Pm : Prix révisé Po : Prix initial du contrat I (o-3 mois) : valeur de l’indice « ICHT-IME » (code INSEE : 001565183) au mois zéro moins trois mois I (m-3 mois) : valeur de l’indice « ICHT-IME » (code INSEE : 001565183) à la date anniversaire de notification du marché moins trois mois Les révisions des prix sont calculées par le titulaire et communiquées avec toutes justifications utiles. Les coefficients résultant de la formule de révision de prix sont arrondis au millième le plus proche. Dans le cas où l’un des paramètres entrant dans la composition de la formule du coefficient de révision Cn cesserait d’être publié et en l’absence de dispositions réglementaires contraires, le pouvoir adjudicateur et le titulaire conviendraient par la signature d’un avenant de le remplacer par le paramètre représentant aussi précisément que possible le même élément de prix de revient. Les modalités de raccordement entre l’ancien et le nouvel indice sont détaillées dans cet avenant. 4.5 - Retenue de garantie Il n’est pas prévu de retenue de garantie. 4.6 - Conditions de paiement Lutte contre la fraude au RIB Les paiements liés au marché ont lieu sur les coordonnées bancaires indiquées dans l’acte d’engagement, que le paiement s’effectue sur un compte unique (titulaire sans groupement ou groupement sans individualisation des prestations) ou sur des comptes séparés (cotraitants en groupement avec individualisation des prestations). Dans le cadre de la procédure de lutte contre les fraudes aux faux ordres de virement, la MEL peut contacter le titulaire afin de vérifier l’effectivité des coordonnées bancaires en sa possession ou d’authentifier les demandes de paiement reçues. Ce contact s’effectue par l’intermédiaire du référent Page 12 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 administratif et financier désigné par le titulaire et/ou par l’intermédiaire du standard téléphonique du titulaire (procédure dite de contre-appel). Seul le référent administratif et financier désigné à l’acte d’engagement peut modifier les coordonnées bancaires. Demandes de paiement du titulaire Les demandes de paiement ne doivent comporter ni rectification ni rature. Elles sont déposées sur https://chorus-pro.gouv.fr. En cas de groupement, seul le mandataire est habilité à présenter les demandes de paiement. En plus des éléments prévus par la réglementation, les demandes de paiement mentionnent les informations listées à l’article 11.3 du CCAG. Elles indiquent également le n° du marché, la référence Chorus Pro et la référence que la MEL a éventuellement communiquée au titulaire (ex : numéro du bon de commande). Le délai de paiement est interrompu dans les cas où une demande de paiement : • ne comporte pas l’ensemble des pièces et mentions prévues par la loi ou par le présent marché ; • est erronée ou incohérente. Les prestations font l’objet d’un règlement unique si la durée d’exécution du bon de commande est inférieure ou égale à 3 mois. Si la durée d’exécution du bon de commande est supérieure à 3 mois, le titulaire présente une demande de paiement tous les mois. Modalités de paiement par la MEL Le règlement des prestations du présent marché a lieu par virement et s’effectue selon les règles de la comptabilité publique et du Code de la commande publique. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement et de ses pièces justificatives. Les paiements, répartis entre le titulaire et ses sous-traitants payés directement, ont lieu par virement. Chaque bon de commande donne lieu à un règlement partiel définitif. Retard de paiement par la MEL Le défaut de paiement dans un délai de 30 jours fait courir de plein droit, et sans formalité, des intérêts moratoires auxquels s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage. 4.7 - Paiement des prestations supplémentaires ou modificatives Dans le cas exceptionnel où l’acheteur doit impérativement commander des prestations à bons de commandes pour lesquelles le bordereau des prix ne prévoit pas de prix mais qui entrent dans l’objet Page 13 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 du marché, le titulaire adresse à la MEL un devis reprenant les prestations nouvelles. Lorsque la MEL et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix, ceux-ci font l’objet, par dérogation à l’article 23.3 du CCAG, d’un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties. Dans le cas où ce bordereau augmente le montant maximum de l’accord-cadre, un avenant est conclu. Les prix nouveaux sont établis aux conditions économiques en vigueur au jour de l’établissement des prix initiaux. Ils sont révisables selon les modalités prévues au présent CCAP. Article 5 - Obligations du titulaire 5.1 - Assurances Le titulaire remet, dans le délai fixé à l’article 9.2 du CCAG, une attestation d’assurance de responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non, pouvant être causés à la MEL ou aux tiers. Il s'engage à répondre dans les meilleurs délais à toute sollicitation, que celle-ci provienne de la MEL ou d'un tiers, concernant la mise en œuvre de sa responsabilité au regard des obligations découlant du présent marché. Tout au long de l’exécution du marché, le titulaire remet au représentant dans l’exécution du marché l’ensemble des attestations d’assurance en cours de validité. De plus, en application de l’article 9.2 du CCAG, à tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire ces attestations, sur demande de la MEL et dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. À défaut de transmission des attestations d’assurance dans le délai fixé, le représentant légal de l’acheteur met le titulaire en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la mise en demeure. Si le titulaire ne satisfait pas à la mise en demeure, la pénalité prévue à l’article 7 du CCAP est appliquée et le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 41 du CCAG. 5.2 - Sous-traitance1 Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché sous réserve de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de paiement par la MEL. Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire fournit par courrier postal : • Un acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4) ; • Les capacités techniques et professionnelles du sous-traitant ; • Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics ; • L’ensemble des certificats fiscaux et sociaux exigé par la réglementation ; 1 Pour les marchés de services ; pas de sous-traitance pour les marchés de fourniture sauf s'ils comportent des prestations de services ou des travaux de pose ou d'installation Page 14 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 • Un extrait d'inscription au registre professionnel pertinent pour les sous-traitants non établis en France ; • Si le sous-traitant est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ou document équivalent pour les sous-traitants non établis en France ; La sous-traitance se fait sous la responsabilité du titulaire. Ce dernier reste donc personnellement responsable de la bonne exécution du marché, que les prestations soient exécutées par lui-même ou par ses sous-traitants. Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, tout oubli dans la réalisation de certaines prestations, ou tout retard et tout autre manquement imputable au sous-traitant, relève de la responsabilité du titulaire. Il doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour faire corriger ces manquements. Toute sanction prévue au présent marché est applicable exclusivement au titulaire, seule entité ayant un lien contractuel avec la MEL. 5.3 - Respect de la réglementation du travail Les dispositions du CCAG s’appliquent. En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main d’œuvre et des conditions de travail, si la MEL demande des modifications pour se conformer aux règles nouvelles, il n’est pas conclu d’avenant, par dérogation à l'article 6.2 du CCAG, dans le cas où cette évolution n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché. 5.4 - Confidentialité et neutralité Tous les renseignements et documentations portés à la connaissance du titulaire au cours de l'exécution du marché sont considérés comme confidentiels et ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers. Le titulaire prend toutes les dispositions pour assurer leur conservation et leur protection. Le titulaire reconnait ne pas se trouver en position de conflit d'intérêts et s'engage à veiller tout au long de sa mission à réaliser ses prestations en toute indépendance et à maintenir une parfaite neutralité. 5.5 - Données relatives à l’exécution du marché Statut des données Par dérogation à l’article 37.2.3 du CCAG, les données produites, collectées, traitées ou gérées par la MEL ou par le titulaire pour son compte dans le cadre de ses activités de service public et en lien avec ses compétences, ont le statut de « données publiques ». Page 15 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 Ouverture des données La MEL s’est engagée dans une politique pour l’innovation et le développement numérique faisant une place prioritaire à la réutilisation des données publiques conformément au Code des relations entre le public et l’administration concernant la réutilisation des informations du secteur public. La MEL permet ainsi de réutiliser librement les données publiques diffusées sur sa plate-forme accessible à l’adresse suivante : https://data.lillemetropole.fr/accueil/ Dans ce cadre, et par dérogation à l’article 26 du CCAG, le titulaire met à disposition gratuitement sous format ouvert (c’est-à-dire, tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre) toutes les données relatives à l'exécution du marché. Les données à caractère personnel et celles sur lesquelles les tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sont expressément exclues de cette démarche de réutilisation. Propriété des données Par dérogation à l’article 26 du CCAG, les données produites, collectées, traitées ou gérées par la MEL ou par le titulaire pour son compte dans le cadre de ses activités de service public et en lien avec ses compétences en ce qu’elles sont nécessaires au fonctionnement du service public sont réputées appartenir à la MEL dès l’origine. Le titulaire s’engage à permettre à la MEL d’accéder librement à ces données à tout moment de l’exécution du marché. À l’issue du marché, le titulaire s’engage à remettre gratuitement à la MEL toutes les données visées au premier alinéa du présent article et à apporter la preuve de leur destruction. Réversibilité des données et des outils technologiques La réversibilité s’applique lorsque le marché prend fin, à la date prévue ou de manière anticipée, et quelle qu’en soit la raison. La réversibilité a pour objectif de permettre à la MEL de : • Récupérer toutes les données et informations contenues dans les solutions développées et utilisées par le titulaire dans le cadre du marché, et ce dans les meilleures conditions ; • Poursuivre, dans le respect du principe de continuité du service public, les prestations qu'elle avait confiées au titulaire. Le titulaire s’engage à restituer gratuitement toutes les données dans un délai de 48 heures à compter de la date de réception de la demande de la MEL envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine (ex : lettre recommandée avec accusé de réception). Ces données doivent être fournies dans un format ouvert (c’est-à-dire, tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre) aisément réutilisable dans un environnement équivalent. Le titulaire s’engage aussi à ce que la MEL puisse poursuivre l’exploitation des données sans interruption, directement ou avec l’assistance d’un autre prestataire. Page 16 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 Le titulaire produit, dans un délai de 12 mois à compter de la date de notification du marché, un plan de réversibilité décrivant les modalités pratiques de la mise en œuvre de la réversibilité ou de la transférabilité. Expérimentation et recours à l’IA dans le cadre du marché Dans l’hypothèse où les parties souhaitent mettre en place des expérimentations et/ou recourir à de l’intelligence artificielle dans le cadre du marché, elles signent un protocole qui : • Définit les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de ces dispositifs ; • Encadre les éventuelles dérogations à une clause du marché concernant les données ou la propriété intellectuelle ; • Fixe la durée de conservation des données ; • Fixe les règles en matière de conservation des données, chiffrement, anonymisation, auditabilité des algorithmes, suppression sécurisée, éthique et transparence des décisions prises par les algorithmes. Le modèle de protocole et sa méthodologie d’élaboration sont fournis par la MEL avant la mise en œuvre de toute expérimentation ou recours. 5.6 - Protection des données à caractère personnel Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché. Le titulaire se déclare informé de toutes les obligations et règles découlant du Règlement (UE) 2016/679 du 27/04/2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit Règlement RGPD) qui lui sont opposables dans le cadre de l’exécution du présent marché. Article 6 - Différends et sanctions 6.1 - Pénalités L'article 14 du CCAG s’applique sous réserve des dispositions suivantes. Les pénalités, dont la liste est fixée dans le tableau ci-dessous, peuvent être appliquées selon l’une des 2 façons suivantes : • Soit après que le titulaire a été invité, par mail, à présenter des observations, selon les modalités prévues par l’article 14.1.1 du CCAG ; • Soit directement, sans invitation, sur la base du constat établi par le représentant dans l’exécution du marché. Un état des pénalités relatif aux pénalités à appliquer est adressé au titulaire. En cas de groupement, le mandataire fournit à l’acheteur la répartition des pénalités entre les membres du groupement dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification ; à défaut, les pénalités sont déduites des sommes dues au mandataire. Page 17 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 Les pénalités sont imputées par l’acheteur sur le montant de la demande de paiement du titulaire suivant la constatation du manquement. Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permet pas de compenser le montant des pénalités, le montant résiduel est, au choix de l’acheteur : • Soit reporté par déduction sur les demandes de paiement suivantes ; • Soit remboursé sur ordre de recette émis par l’acheteur et valant titre exécutoire. La TVA ne s’applique pas sur les pénalités. Par dérogation à l’article 14 du CCAG, aucune exonération de pénalité ne bénéficie au titulaire et le montant des pénalités est plafonné à 20% du montant facturé en euros HT du bon de commande concerné. Manquement Invitation à Montant présenter des observations Pénalités communes aux 3 lots Non-respect des obligations légales ou Oui 50 € par jour calendaire pour réglementaires relatives au travail concernant chaque salarié concerné l’hébergement collectif des salariés (art. L. 4231- 1 du Code du travail) Absence de production de la déclaration de Oui 1 000 € par salarié détaché, que détachement le salarié soit détaché par le titulaire ou par un sous-traitant accepté Défaut de transmission des attestations Oui 100 € par jour calendaire de d’assurance (article 5.1 du CCAP) retard Non-respect des prescriptions indiquées dans Non 100 € par constat du l’annexe contractuelle Cybersécurité représentant dans l’exécution du marché (REM) Absence d’exécution de l’action en faveur de Oui 1 000 euros l’emploi Pénalités applicables au lot n°1 Préparation des contrôles métrologiques Dépassement du délai contractuel d’exécution 100 € par jour ouvrable de Non conformément à l’article 7.1.a du CCTP et au bon retard de commande et /ou ordre de service Préparation des contrôles métrologiques 100 € par jour ouvrable de Non retard Page 18 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 Dépassement du délai de 10 jours ouvrables de modification des livrables conformément à l’article 7.1.b du CCTP Préparation des contrôles métrologiques Non- conformité des livrables constatée selon Non 100 € par non-conformité les exigences et les modalités du CCTP Contrôles métrologiques préventifs Dépassement du délai contractuel d’exécution global (contrôles métrologiques et remise des 100 € par jour ouvrable de Non rapports) conformément à l’article 7.2.b retard paragraphe 1 du CCTP et au bon de commande et/ou ordre de service Contrôles métrologiques préventifs Dépassement du délai de livraison des rapports 25 € par jour ouvrable de retard Non conformément à l’article 7.2.b paragraphe 2 du par rapport CCTP Contrôles métrologiques préventifs Dépassement du délai de 5 jours ouvrables de 25 € par jour ouvrable de retard Non modification des rapports conformément à par rapport l’article 7.2.c du CCTP Contrôles métrologiques préventifs Non- conformité des rapports constatée selon Non 25 € par non-conformité les exigences et les modalités du CCTP Contrôles métrologiques curatifs Dépassement du délai contractuel d’exécution Non 25 € par jour ouvrable de retard conformément à l’article 7.3.a du CCTP et au bon de commande et/ou ordre de service Contrôles métrologiques curatifs Dépassement du délai de 5 jours ouvrables de 25 € par jour ouvrable de retard Non modification des rapports conformément à par rapport l’article 7.3.b du CCTP Contrôles métrologiques curatifs Non- conformité des rapports constatée selon Non 25 € par non-conformité les exigences et les modalités du CCTP Remplacement d’équipement à l’identique Non 50 € par jour ouvrable de retard Page 19 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 Dépassement du délai contractuel d’exécution conformément à l’article 7.4.a du CCTP et au bon de commande et/ou ordre de service Remplacement d’équipement à l’identique Dépassement du délai de 5 jours ouvrables de 25 € par jour ouvrable de retard Non modification des rapports conformément à par rapport l’article 7.4.b du CCTP Remplacement de matériel à l’identique Non- conformité des rapports constatée selon Non 25 € par non-conformité les exigences et les modalités du CCTP Tableau de synthèse annuel Dépassement du délai contractuel d’exécution Non 50 € par jour ouvrable de retard conformément à l’article 7.5.a du CCTP et au bon de commande Tableau de synthèse annuel Dépassement du délai de 10 jours ouvrables de Non 50 € par jour ouvrable de retard modification du tableau de synthèse annuel conformément à l’article 7.5.b du CCTP Tableau de synthèse annuel Non- conformité du tableau de synthèse annuel Non 50 € par non-conformité constatée selon les exigences et les modalités du CCTP Accompagnement aux contrôles techniques réglementaires 150 € par absence constatée Absence non justifiée aux accompagnements Non par le REM des contrôles techniques réglementaires des lots 2 ou 3 Pénalités applicables au lot n°2 Préparation des contrôles techniques Dépassement du délai contractuel d’exécution 100 € par jour ouvrable de Non conformément à l’article 8.1.a du CCTP et au bon retard de commande et/ou ordre de service Préparation des contrôles techniques Dépassement du délai de 10 jours ouvrables de 100 € par jour ouvrable de Non modification des livrables conformément à retard l’article 8.1.b du CCTP Préparation des contrôles techniques Non 100 € par non-conformité Page 20 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 Non- conformité des livrables constatée selon les exigences et les modalités du CCTP Contrôles techniques Dépassement du délai contractuel d’exécution 100 € par jour ouvrable de global conformément à l’article 8.2.b Non retard paragraphe 1 du CCTP et au bon de commande et/ou ordre de service Non-signalement de non-conformité majeure 100 € par non-conformité conformément au CCTP majeure non signalée en amont Non du rendu du rapport de contrôle technique Contrôles techniques Dépassement du délai de 10 jours ouvrables de 100 € par jour ouvrable de Non modification des rapports conformément à retard par rapport l’article 8.2.c du CCTP Contrôles techniques Non- conformité des rapports constatée selon Non 100 € par non-conformité les exigences et les modalités du CCTP Contrôles techniques de levée des non- conformités et des réserves Dépassement du délai contractuel d’exécution 100 € par jour ouvrable de Non global conformément à l’article 8.3.a paragraphe retard 1 du CCTP et au bon de commande et/ou ordre de service Contrôles techniques de levée des non- conformités et des réserves 100 € par jour ouvrable de Dépassement du délai de 10 jours ouvrables de Non retard par rapport modification des rapports conformément à l’article 8.3.b du CCTP Contrôles techniques de levée des non- conformités et des réserves Non 100 € par non-conformité Non- conformité des rapports constatée selon les exigences et les modalités du CCTP Engagement du titulaire du marché à partir du 1er janvier 2028 conformément à l’article 3 du 15% du montant facturé en € CCTP Non HT de chaque bon de Absence, perte, suspension, retrait ou non commande concerné renouvellement de l’habilitation prévue à l’article R. 213-48-34 du Code de Page 21 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 l'environnement et mentionnée à l'article 21 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié. Pénalités applicables au lot 3 Information sans délai des non-conformités constatées Non communication, par le titulaire, de Non- 100 € par non-conformité non Non conformités observées dans les délais imposés à communiquée l’article 2.4.a et qui apparaitraient dans le rapport technique définitif Préparation des contrôles techniques Dépassement du délai contractuel d’exécution 100 € par jour ouvrable de Non conformément à l’article 7.1.a du CCTP et au bon retard de commande et/ou ordre de service Préparation des contrôles techniques Dépassement du délai de 10 jours ouvrables de 100 € par jour ouvrable de Non modification des livrables conformément à retard l’article 7.1.b du CCTP Préparation des contrôles techniques Non-conformité des livrables constatée selon les Non 100 € par non-conformité exigences et les modalités du CCTP Contrôles techniques et de levées des réserves Dépassement du délai contractuel d’exécution 100 € par jour ouvrable de Non conformément à l’article 7.2 a) du CCTP et au retard bon de commande Contrôles techniques et de levées des réserves Dépassement du délai de 10 jours ouvrables de 100 € par jour ouvrable de Non modification des rapports conformément à retard par rapport l’article 7.2.b du CCTP Contrôles techniques et de levées des réserves Non-conformité des rapports constatée selon les Non 100 € par non-conformité exigences et les modalités du CCTP Engagement du titulaire du marché à partir du 1er janvier 2028 conformément à l’article 3 du 15% du montant facturé en € CCTP Non HT de chaque bon de Absence, perte, suspension, retrait ou non commande concerné renouvellement de l’habilitation prévue à l’article R. 213-48-34 du Code de Page 22 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 l'environnement et mentionnée à l'article 21 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié. 6.2 - Exécution aux frais et risques Par dérogation à l'article 45 du CCAG, la décision d'exécution aux frais et risques fixe le délai dans lequel le titulaire doit justifier des moyens nécessaires pour reprendre l'exécution des prestations. À défaut de précision, le délai prévu à l'article 45 du CCAG s'applique. 6.3 - Litiges et règlement des différends Seul le dossier original conservé dans les archives de la MEL fait foi. En cas de contentieux, la loi française est applicable. En cas de litige dont l’issue est incertaine et qui est né de difficultés d’exécution du marché, les parties se réservent le droit de conclure une transaction. Article 7 - Fin du marché 7.1 - Opérations de vérification Le représentant dans l’exécution du marché procède aux opérations de vérification quantitative puis qualitative. Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité indiquée sur le bon de commande, l’ordre de service ou le marché. Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des prestations exécutées avec les spécifications du marché. Ce contrôle est effectué sur la base des livrables, des rapports de contrôles métrologiques, des rapports de contrôles techniques, des rapports d’intervention. Le cas échéant, ce contrôle peut être complété par une vérification visuelle sur site et une visualisation des données de mesure sur le système de supervision de la MEL. Par dérogation à l’article 27.3 du CCAG, l’acheteur n’informe pas le titulaire des jours et heures fixés pour les opérations de vérification. Si le titulaire souhaite être présent ou représenté lors de ces opérations, il doit en aviser l’acheteur quand il lui indique la date à laquelle les prestations pourront être présentées en vue des opérations de vérification. Par dérogation aux articles 27 et suivants du CCAG, si le délai d’exécution du bon de commande est inférieur ou égal à 3 mois, l’acheteur peut décider de ne pas formaliser les opérations de vérification. 7.2 - Admission des prestations Par dérogation à l’article 30.1 du CCAG, l’acheteur dispose d'un délai de 2 mois pour notifier sa décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet à compter de la remise des livrables Page 23 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 Par dérogation à l’article 30 du CCAG, si le délai d’exécution du bon de commande est inférieur ou égal à 3 mois, l’acheteur peut décider de ne pas formaliser la décision d’admission. Dans ce cas, le service fait vaut décision d’admission des prestations objet du bon de commande. Admission avec réfaction (réduction de prix) Lorsque l’acheteur envisage de prononcer une admission avec réfaction (art. 30.3 du CCAG), il en informe le titulaire qui dispose d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, si le titulaire ne répond pas, il est considéré comme ayant accepté la réfaction. Si le titulaire formule des observations, l’acheteur dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer la réfaction initialement envisagée ou pour notifier une nouvelle décision. Si l’acheteur ne répond pas dans ce délai, les observations du titulaire sont considérées comme refusées et, par dérogation à l'article 30.3 du CCAG, l'admission est alors réputée être prise avec réfaction de prix. Rejet des prestations Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne respectent pas les exigences du marché et ne peuvent pas être admises (art. 30.4 du CCAG), il informe le titulaire de son intention de procéder à un rejet partiel ou total et lui fixe un délai pour présenter ses observations. Passé ce délai, si le titulaire ne répond pas, il est considéré comme ayant accepté le rejet. Si le titulaire formule des observations, l’acheteur dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer le rejet initialement envisagé ou pour notifier une nouvelle décision. Si l’acheteur ne répond pas dans ce délai, les observations du titulaire sont considérées comme refusées et les prestations sont rejetées. 7.3 - Garantie des prestations Les dispositions du CCAG s'appliquent. 7.4 - Résiliation Le représentant légal de l’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire, après l’avoir mis en demeure, dans les hypothèses prévues aux articles L. 2195-1 et suivants du Code de la commande publique. Par dérogation à l'article 43.2.2.4 du CCAG, le montant de l'indemnité, en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général, ne fait pas l'objet d'une révision. Par dérogation à l’article 42 du CCAG, en cas de résiliation du marché pour un motif d’intérêt général, la base de calcul de l’indemnité de résiliation prévue à l’alinéa 1er de cet article est le montant minimum des prestations à bons de commande si ce dernier n’a pas été atteint. Si le montant minimum des prestations à bons de commande a été atteint, aucune indemnité n’est due. Par dérogation à l’article 43.5 du CCAG, en cas de résiliation aux frais et risques, le décompte de résiliation est notifié au titulaire dans un délai de 2 mois à compter du règlement définitif du ou des nouveau(x) marché(s) passé(s) pour l’achèvement de l’exécution des prestations. Page 24 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026 7.5 - Indemnité en cas de non atteinte du montant minimum Si le montant minimum des prestations à bons de commande n’est pas atteint au terme du marché pour des motifs non imputables au titulaire, ce dernier a droit à une indemnité égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum (art. 3.7.5 du CCAG). Les modalités de calcul sont les suivantes : montant restant à exécuter pour atteindre le montant minimum x le taux de marge nette de l’entreprise, le taux de marge nette étant (résultat net / chiffre d’affaires). Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours à compter du terme du marché pour apporter les justificatifs. À compter de la réception de ces justificatifs et de ceux prévus à l'article 3.7.5 du CCAG, la MEL dispose d’un délai de 2 mois, pour notifier sa décision, l’absence de décision valant rejet. À compter de la décision de la MEL, le titulaire doit, s’il l’estime nécessaire, adresser un mémoire en réclamation au représentant légal de l’acheteur dans les conditions prévues à l’article 46 du CCAG. Dans le cas où le montant minimum des prestations à bons de commande n’est pas atteint du fait du titulaire, il n’a droit à aucune indemnité. Page 25 sur 25 CCAP-FCS_30/01/2026
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.