CCTP
04- CCTP TX ENTRETIEN (2).pdf · 4 421 mots · du marché « Accord-cadre pour bons de commande - Travaux d'entretien plomberie sur le patrimoine d'Aveyron Habitat », dossier de consultation officiel.
MARCHÉ DE TRAVAUX
RELANCE ACCORD-CADRE À
BONS DE COMMANDE -
TRAVAUX D'ENTRETIEN MULTI
CORPS D’ÉTAT POUR LE
PATRIMOINE D'AVEYRON
HABITAT - LOTS PLOMBERIE.
Cahier des clauses techniques particulières
(CCTP)
Page 1 sur 15
Sommaire
1. Présentation du contexte .............................................................................................................. 4
2. Objet du Marché - Localisation des travaux ................................................................................. 4
2.1. Objet du Marché .................................................................................................................... 4
2.2. Localisation des travaux ......................................................................................................... 4
3. Décomposition du marché ............................................................................................................ 5
3.1. Allotissement.......................................................................................................................... 5
3.2. Variantes : .............................................................................................................................. 5
4. Normes et règlements................................................................................................................... 6
4.1. Documents Techniques .......................................................................................................... 6
4.2. Documents administratifs ...................................................................................................... 6
5. Spécifications communes à tous les lots....................................................................................... 7
5.1. Complétude de l’offre ............................................................................................................ 7
5.2. Qualification de l’entreprise et du personnel ........................................................................ 7
5.3. Prescriptions Générales ......................................................................................................... 7
5.4. Prescriptions diverses ............................................................................................................ 8
5.5. Sécurité sur le chantier et des personnes .............................................................................. 8
5.6. Nuisances de chantier ............................................................................................................ 8
5.7. Responsabilité des entrepreneurs ......................................................................................... 8
5.8. Connaissance des lieux........................................................................................................... 9
5.9. Démarches et autorisations ................................................................................................... 9
5.10. Règles d’exécution générales............................................................................................... 9
5.11. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux .......................................................... 9
5.12. Nettoyage ........................................................................................................................... 10
5.13. Traitement et évacuations des déchets de chantier ......................................................... 10
5.14. Cantonnement de chantier - Stockage - Clôture ............................................................... 10
5.15. Branchements de chantier ................................................................................................. 11
5.16. Voies de pompiers .............................................................................................................. 11
6. Organisation du chantier............................................................................................................. 11
6.1. Spécifications et prescriptions spéciales aux travaux dans les locaux occupés .................. 11
6.2. Avant les travaux .................................................................................................................. 12
6.3. Pendant les travaux .............................................................................................................. 13
6.4. En fin de travaux................................................................................................................... 13
Page 2 sur 15
6.5. Réception et contrôle des travaux ....................................................................................... 13
6.6. Horaires de travail et astreinte ............................................................................................ 14
7. Définition des prestations du présent marché et conditions d’exécution ................................. 15
❖ Plomberie ......................................................................................................................... 15
8. Délais d’exécution ....................................................................................................................... 15
Page 3 sur 15
1. Présentation du contexte
AVEYRON HABITAT, acteur majeur de l’habitat social en AVEYRON, avec un patrimoine d’environ
4500 logements, composé d’immeubles collectifs, de pavillons, de commerces et de locaux
administratifs.
Afin de garantir l'entretien général, le maintien du bon fonctionnement et la conformité de son
patrimoine, AVEYRON HABITAT souhaite conclure un marché à bons de commandes et bénéficier des
missions d'un opérateur économique capable d'assurer les travaux de remise en état de son
patrimoine.
Ces travaux feront l’objet de Bons de Commandes ponctuels sur la base des Bordereau de Prix
Unitaires joint au présent marché.
Chaque marché à bons de commande est passé sans montant minimum et avec montant
maximum.
2. Objet du Marché - Localisation des travaux
2.1. Objet du Marché
Les stipulations du présent marché concernent l’exécution des travaux d’entretien des parties
communes, ou parties privatives, des locaux annexes, et des locaux administratifs.
Il s’agit d’un marché à bons de commande selon l’article R.2162-13 du Code de la Commande
Publique, conclu avec un opérateur économique avec un seuil maximum par période et qui sera
exécuté au fur et à mesure de la survenance du besoin par l’émission de Bons de Commande
conformément aux prix déterminés par le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) joint au présent
marché.
2.2. Localisation des travaux
AVEYRON HABITAT est localisé sur le département de l’Aveyron, il comprend 2 agences réparties sur
trois secteurs géographiques, Decazeville, Millau et Villefranche de Rouergue.
Page 4 sur 15
3. Décomposition du marché
3.1. Allotissement
Le marché est décomposé en 28 lots. Cette consultation ne concerne que 8 d’entre eux
décomposés comme suit :
Corps d’état Agence N° lot Secteur (CC= communauté de communes)
Plomberie EST 1.1.1 CC MILLAU GRANDS CAUSSES
Plomberie EST 1.1.2 CC AUBRAC CARLADEZ ET VIADÈNE
Plomberie EST 1.1.3 CC COMTAL & CC des CAUSSES à L’AUBRAC
Plomberie EST 1.1.4 CC MONTS RANCE et ROUGIER & CC LARZAC et VALLEES
Plomberie EST 1.1.5 CC de la MUSE et des RASPES DU TARN & CC DU LEVEZOU
Plomberie OUEST 1.2.1 CC DECAZEVILLE COMMUNAUTÉ
Plomberie OUEST 1.2.2 CC OUEST AVEYRON COMMUNAUTÉ
CC CONQUES-MARCILLAC & CC RODEZ AGGLOMÉRATION & CC du PAYS
Plomberie OUEST 1.2.3
RIGNACOIS & CC du PLATEAU de MONTBAZENS
Plomberie OUEST 1.2.4 CC GRAND-FIGEAC
Plomberie OUEST 1.2.5 CC PAYS SEGALI & CC AVEYRON BAS SÉGALA VIAUR
Électricité EST 2.1.1 CC MILLAU GRANDS CAUSSES
Électricité EST 2.1.2 CC AUBRAC CARLADEZ ET VIADÈNE
Électricité EST 2.1.3 CC COMTAL & CC des CAUSSES à L’AUBRAC
Électricité EST 2.1.4 CC MONTS RANCE et ROUGIER & CC LARZAC et VALLEES
Électricité EST 2.1.5 CC de la MUSE et des RASPES DU TARN & CC DU LEVEZOU
Électricité OUEST 2.2.1 CC DECAZEVILLE COMMUNAUTÉ
Électricité OUEST 2.2.2 CC OUEST AVEYRON COMMUNAUTÉ
CC CONQUES-MARCILLAC & CC RODEZ AGGLOMÉRATION & CC du PAYS
Électricité OUEST 2.2.3
RIGNACOIS & CC du PLATEAU de MONTBAZENS
Électricité OUEST 2.2.4 CC GRAND-FIGEAC
Électricité OUEST 2.2.5 CC PAYS SEGALI & CC AVEYRON BAS SÉGALA VIAUR
Antenne -
EST 3.1 AGENCE EST (Millau)
Interphonie
Antenne -
OUEST 3.2 AGENCE OUEST (Decazeville)
Interphonie
Couverture EST 4.1.a ZONE SUD EST
Couverture EST 4.1.b ZONE NORD EST
Couverture OUEST 4.2 ZONE OUEST
Menuiseries-
EST 5.1.a ZONE SUD EST
Serrureries
Menuiseries-
EST 5.1.b ZONE NORD EST
Serrureries
Menuiseries-
OUEST 5.2 ZONE OUEST
Serrureries
3.2. Variantes :
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées.
Page 5 sur 15
4. Normes et règlements
Les prestations du titulaire devront être conformes aux clauses de l’ensemble des lois, décrets,
arrêtés, règlements, normes et tous les textes européens, nationaux ou locaux applicables aux
prestations du présent contrat. Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans le
présent CCTP, les prestations obéiront aux règles de l’art et respecteront impérativement les
normes.
4.1. Documents Techniques
Les cahiers des charges et spécifications techniques et les documents techniques unifiés (DTU)
établis par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et dans le REEF en vigueur. Ces
cahiers et DTU indiquent d’une façon précise et impérative les prescriptions relatives aux qualités
de matériaux, les conditions de mise en œuvre et les modalités d’exécution des ouvrages.
• Le R.E.E.F : recueil des éléments utiles à l’établissement et à l’exécution des projets et
marchés de bâtiments en France.
• Les normes françaises de l’association Française de Normalisation (AFNOR), homologuées
par arrêtés ministériels, dont la plupart d’ailleurs sont insérés dans le REEF.
• Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU).
• Les prescriptions EDF et CONSUEL.
• Les prescriptions GDF.
• Les agréments C.S.T.B...
• Les règlements en vigueur, police, pompiers, salubrité...
• Les prescriptions de mise en œuvre du fabricant, pour tout matériau ayant fait l'objet
d'un agrément par un bureau de contrôle agréé.
D'une manière générale, l'ensemble des textes officiellement applicables au jour de la date
limite de la remise des offres.
4.2. Documents administratifs
Outre des documents énumérés ci-dessus, sont applicables systématiquement aux travaux visés
par le présent CCTP, les prescriptions et règlements locaux, départementaux et nationaux en
vigueur à la date de signature des marchés et entre autres, sans que l’énumération soit limitative.
• Le code de la construction et de l’Habitation.
• Le règlement sanitaire départemental.
• Les règlements de l’électricité de France et du Gaz de France.
• La loi dite ALUR (loi n°2014-366, parue au journal officiel du 26 mars).
Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et à
défaut de documents techniques précisant les conditions, règles et prescriptions d'exécution,
l'Entrepreneur devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les
conditions, règles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent chapitre ou à
défaut suivant les conditions, règles et prescriptions énoncées par le fabricant.
Page 6 sur 15
5. Spécifications communes à tous les lots
5.1. Complétude de l’offre
La prestation proposée devra assurer l’ensemble des fonctions décrites dans le présent CCTP.
Chaque soumissionnaire devra inclure dans sa proposition tous les travaux et prestations annexes
et nécessaires pour assurer la parfaite réalisation desdits travaux.
5.2. Qualification de l’entreprise et du personnel
L'entreprise devra justifier de sa qualification en fournissant une liste de références de travaux
similaires. Le personnel devra détenir toutes les habilitations réglementaires nécessaires dans le
cadre des prestations à réaliser.
5.3. Prescriptions Générales
La réalisation des ouvrages et prestations concernant les lots objet du présent Marché
comprend la dépose et l'évacuation des matériaux et matériels en place et la fourniture et pose de
tous composants y compris toutes les sujétions de mise en œuvre jusqu'au parfait achèvement des
ouvrages conformément aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les prix mentionnés dans le Bordereau de Prix Unitaire (BPU) joint au présent Marché,
comprennent toutes les dépenses afférentes à l'exécution des prestations telles que la fourniture
de main d’œuvre nécessaire, les déplacements de toute nature, l’installation et le nettoyage du
chantier, la mise en place de protections de chantier et des ouvrages annexes ou jouxtant le
chantier (barrières, polyane…), les assurances...etc.
Dans le cadre contractuel de son marché, l’entrepreneur sera soumis à une obligation de
résultat, c’est à dire qu’il devra livrer au maître d’ouvrage l’ensemble des ouvrages et installations
en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la réglementation et les
prescriptions du présent document et du bordereau de prix, et il devra toutes les fournitures et
prestations nécessaires, quelles qu’elles soient, pour obtenir ce résultat.
Le titulaire du marché devra faire les essais et vérifications de mise en service, et il aura à
exécuter toutes les reprises, modifications, adjonctions ou réparations (en cas de dégâts
consécutifs aux travaux), qui s’avéreraient nécessaires, à ses frais, pour rendre les installations
absolument conformes.
Page 7 sur 15
5.4. Prescriptions diverses
L’entreprise aura à prévoir tous les travaux, toutes les prestations nécessaires au complet et
parfait achèvement des ouvrages envisagés.
Le prestataire exercera son rôle de conseil et devra suppléer par ses connaissances
professionnelles propres aux manques ou imprécisions qui pourraient exister.
Aucune omission ne pourra être évoquée en cours de chantier.
Tout ouvrage non défini d’une façon suffisamment claire devra faire l’objet d’une proposition du
prestataire qui devra s’assurer de l’accord préalable du maître d’ouvrage.
Tout changement imposé par le maître d’ouvrage, à quelques moments que ce soit, ne pourra
rien changer au prix du marché. Il est donc conseillé au prestataire de se mettre en rapport avec le
maître d’ouvrage pour mettre au point, avant toute exécution, toutes les questions qui pourraient
être cause de litige par la suite.
5.5. Sécurité sur le chantier et des personnes
L'entreprise respectera les exigences réglementaires concernant la protection de ses
intervenants conformément aux textes réglementaires en vigueur.
Chaque entreprise est tenue, pour ce qui la concerne, d’assurer l’ordre et la propreté du chantier
ainsi que la sécurité réglementaire, aussi bien vis-à-vis des tiers que du personnel travaillant sur le
chantier. La zone de travaux devra être parfaitement signalisée au public. L’entreprise prendra à
cette fin toutes dispositions utiles.
5.6. Nuisances de chantier
Chaque entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour réduire au maximum les
nuisances de chantier, et respecter ainsi la Réglementation en vigueur à ce sujet. Ces nuisances
concernent essentiellement :
• Les bruits de chantier.
• Les poussières générées.
• La gêne causée à la circulation des tiers aux abords du chantier.
• Les salissures des voies publiques.
5.7. Responsabilité des entrepreneurs
Chaque entrepreneur sera responsable pendant toute la durée du chantier, des dégâts qui
pourraient survenir du fait des travaux aux bâtiments existants, aux propriétés voisines et aux tiers.
Il devra ce fait faire procéder à tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage
nécessaires dans le délai fixé par le maître d’ouvrage, qui, si ce délai n’est pas respecté pourra les
faire exécuter immédiatement aux frais de l’entreprise responsable sans qu’il en soit besoin de
mise en demeure.
Page 8 sur 15
5.8. Connaissance des lieux
Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre avoir pris parfaite
connaissance du patrimoine des lots pour lesquels l’entreprise répond.
5.9. Démarches et autorisations
Si nécessaire, il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utile, toutes
démarches et toutes demandes auprès des services publics, concessionnaires ou autres, pour
obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc… nécessaires à la réalisation des travaux.
Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches,
devront être transmises au maître de l’ouvrage.
5.10. Règles d’exécution générales
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l’art avec toute la perfection possible
et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. À ce sujet, il est formellement précisé aux
entreprises qu’il sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux règles de
l’art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons évoquées.
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d’ouvrage et leur réfection
jusqu'à satisfaction totale sera implicitement à la charge de l’entrepreneur.
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours être
mise en œuvre conformément aux prescriptions de « l’Avis technique ».
5.11. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront
toujours neufs et de 1ère qualité. Les matériaux quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas
présenter des défauts susceptibles d’altérer l’aspect des ouvrages ou de compromettre l’usage de
la construction.
Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le maître d’ouvrage aura toujours la possibilité de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu’il désire voire employer et d’accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposés.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à « Avis technique », l’entrepreneur ne
pourra mettre en œuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d’un « Avis technique ».
L’entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il
conserve le droit de refuser l’emploi de matériaux ou composants préconisés par le maître
d’ouvrage, s’il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par
écrit avec toutes justifications à l’appui.
Page 9 sur 15
5.12. Nettoyage
Le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et l’entrepreneur devra
prendre toutes dispositions utiles à ce sujet. Les déchets devront toujours être évacués hors du
chantier au fur et à mesure. Tous les locaux touchés par les travaux ou par le passage des ouvriers
devront être nettoyés.
En résumé, l’entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.
En cas de non-respect par l’entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent
article, le Maître d’Ouvrage fera exécuter à la charge de l’entrepreneur les nettoyages par une
entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des
obligations.
5.13. Traitement et évacuations des déchets de chantier
Les déchets de chantier devront être gérés et enlevés par les entreprises d’une manière
strictement conforme à la réglementation en vigueur à ce sujet.
• L’entreprise mettra en place les dispositifs nécessaires pour l’élimination sélective des
déchets (gravois, résidus et autres matériaux, etc..).
• Les produits polluants et dangereux seront placés dans des récipients spéciaux en vue de
leur acheminement aux décharges correspondantes aux risques.
• Le nettoyage du chantier sera régulier.
5.14. Cantonnement de chantier - Stockage - Clôture
Au titre de son marché et en cas de travaux nécessitant une installation de chantier, l’Entreprise
réalisera à sa charge une installation collective de chantier, comprenant :
• Les baraques et des bases de vie de chantier réglementaires, en relation avec le nombre
de travailleurs appelés à travailler sur le chantier.
• Un sanitaire chimique sera mis en place et vidé régulièrement.
• S’il y a lieu, des passages piétons, matérialisés en peinture jaune, seront réalisés au droit
de l’accès au cantonnement.
• Les containers en nombre suffisant, pour le stockage des produits neufs, hors
intempéries.
• La clôture de l’aire de stockage et de cantonnement avec portillon fermant à clef. Les
clôtures seront réalisées en panneaux métalliques peints de 2,30 m hauteur, fixés sur des
poteaux ou dans des socles béton, avec jambes de force de contreventement. La
maintenance sera assurée par l'entreprise.
• Un plan précis d’installation de chantier sera établi par l’entrepreneur et proposé au
Maître d’Ouvrage.
• Il sera également prévu le nettoyage régulier et la désinfection des lieux.
Page 10 sur 15
5.15. Branchements de chantier
L'entreprise devra subvenir à ses besoins concernant l’électricité et l’accès à l’eau potable.
Si besoin, l'entreprise effectuera toutes les démarches nécessaires auprès des Services
concernés pour le branchement en électricité.
Toutefois, sous réserve que le Maître d’ouvrage l’autorise, le titulaire pourra utiliser les énergies
des parties communes (eau - électricité) qui feront l’objet de la mise en place d’un comptage. Le
titulaire fournira à ses frais le matériel essentiel au comptage. Dans ce cas :
• L'entreprise veillera à ce que son matériel et ses branchements soient en conformité avec
les règles et normes en vigueur.
• Un compteur d’eau sera mis en place par l’entreprise à partir de l’immeuble.
• Les consommations d'eau et d'électricité seront donc à la charge de l'entreprise.
5.16. Voies de pompiers
Les voies des pompiers devront rester libres et dégagées en permanence. Aucun stockage même
momentané, aucun stationnement, ne seront tolérés sur les voies.
6. Organisation du chantier
6.1. Spécifications et prescriptions spéciales aux travaux dans les
locaux occupés
Afin de réduire au maximum la gêne causée aux occupants, les entrepreneurs devront prendre
toutes dispositions pour leur permettre d’avoir une grande capacité d’adaptation pour répondre
aux différents cas et conditions particulières rencontrées.
Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions qui concerneront notamment :
• Les ouvriers et leur nombre intervenant dans un même ensemble de locaux.
• L’outillage, appareils et machines utilisés.
• Le mode d’exécution des travaux.
• Les protections mises en place.
• Les mesures de sauvegarde des existants tels que revêtements de sols, peintures, papiers
peints, mobiliers et équipements, pour réduire et atténuer au maximum les nuisances
apportées aux occupants par l’exécution des travaux.
Programmation des interventions
Les entrepreneurs devront programmer leurs interventions en accord avec les occupants et
AVEYRON HABITAT. Ils devront notamment :
• Informer les occupants à l’avance de la date et de l’heure de leur intervention, et en cas
d’indisponibilité des occupants à la date envisagée, prendre accord avec eux pour une
autre date.
• Respecter strictement les dates et horaires définis.
• En cas d’absence momentanée des occupants pendant les travaux, prendre toutes
mesures pour assurer la fermeture des ouvertures extérieures.
Page 11 sur 15
Ouvriers intervenants dans les travaux à l’intérieur des locaux
En ce qui concerne les ouvriers intervenant à l’intérieur des locaux :
• Ils devront être nominativement présentés aux occupants au démarrage des travaux.
• Leur nombre devra être défini en fonction du délai d’exécution, il ne devra pas, dans la
mesure du possible, varier pendant la durée des travaux.
Si nécessaire, état des lieux
Préalablement à toute intervention des entreprises dans les locaux, il sera établi un état des
lieux en présence :
• Des occupants.
• Des entrepreneurs.
L’entreprise devra réaliser un dossier photo sur la zone d’intervention afin d’éviter tous litiges
avec les locataires.
Sécurité des occupants
Toutes dispositions seront à prendre par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la
sécurité des occupants. Les matériels et outillages ainsi que les échelles dès lors qu’ils présentent
un risque, devront être entreposés et protégés de telle sorte qu’il n’engendre aucun danger.
6.2. Avant les travaux
Le titulaire du présent marché devra :
• Prendre contact avec les concessionnaires susceptibles de posséder des canalisations,
conduites, câbles ou ouvrages dans l’emprise ou aux abords du projet afin de parfaire le
repérage des réseaux et déterminer les conditions d’exécution.
• Délimiter physiquement les zones d’intervention, de stockage et de circulation.
• Protéger le chantier par des balustrades ou tout autre dispositif adéquat en vue d’isoler les
usagers et le public.
• Mettre en place les balisages et panneaux de signalisation temporaires. Ces balisages et
panneaux devront être :
- Adaptés au chantier afin d’assurer la sécurité du personnel et des usagers.
- Cohérents pour ne pas donner des instructions contradictoires avec la signalisation
permanente.
- Évolutifs en fonction de l’avancement du chantier.
- Facilement lisibles, stables et permanents de jour comme de nuit.
Page 12 sur 15
6.3. Pendant les travaux
Le titulaire du marché devra prendre toutes les mesures pour assurer :
• Le bon déroulement des travaux.
• Le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
• L’entretien et le nettoyage des zones concernées par les travaux. L’évacuation des
déchets et gravas devra se faire quotidiennement.
• L’accès au bâtiment.
• Le nettoyage des abords et voies utilisées
• Réduire les gênes imposées par le chantier aux usagers et aux publics.
• Le respect des ouvrages existants. Les remises en état, dues à des défauts de précautions,
seront exécutées selon les ordres donnés par AVEYRON HABITAT.
6.4. En fin de travaux
En fin de travaux et avant réception, l’entrepreneur exécutera le contrôle et la révision complète
des ouvrages exécutés et existants.
L’entrepreneur restera entièrement responsable des dégradations pouvant survenir à ces
installations jusqu’à la réception prononcée par les services d’Aveyron Habitat.
L’entrepreneur devra également :
• Procéder au nettoyage.
• À la réparation et à la remise en état des installations qu’il aura salies ou détériorées.
• Aux Contrôles et essais : Le titulaire du marché aura l’obligation de faire procéder aux
essais et vérifications techniques de tout ordre qui lui incombent.
6.5. Réception et contrôle des travaux
En fin de travaux, le titulaire devra spécifier par courrier, par sms ou par mail, que les travaux
sont terminés et que les équipements sont prêts à être utilisés.
Si nécessaire, le titulaire du marché devra obligatoirement remettre à AVEYRON HABITAT, un
exemplaire du dossier complet des ouvrages exécutés sous format papier augmenté d’un
exemplaire informatique et en particulier :
• Les fiches techniques et notices d’entretien des équipements installés.
• La qualité des matériaux et matériels.
• Les certificats de garantie des matériels mis en œuvre délivrés par les fabricants.
• Les divers certificats de conformité techniques et procès-verbaux d'essais relatifs aux
matériaux.
• Spécifications UTE, CONSUEL, classements et labels, etc.
• Rapport de fin de travaux en cas de désamiantage.
• La réception ne sera prononcée qu’après établissement d’un Procès-verbal signé par les
deux parties et qui sera joint à la facture.
En cas de réserves émises par le maitre d’ouvrage, le titulaire devra mettre tout en œuvre afin
que celle-ci soient levées dans les délais d’un mois, faute de quoi les pénalités fixées dans le CCAP
seront appliquées.
Page 13 sur 15
6.6. Horaires de travail et astreinte
Les interventions se dérouleront pendant les jours ouvrés entre 8h00 et 18h30. Si nécessaire, et
avec l’accord préalable du maître d’ouvrage, l’entreprise pourra également intervenir le samedi
entre 8h00 et 18h30.
Pour le service d’astreinte, le titulaire devra fournir un numéro de téléphone ainsi qu’une
adresse e-mail dédiés à celui-ci, sur lesquels il pourra être joint en cas d’urgence. Les coordonnées
d’astreinte devront obligatoirement être actualisées et transmises au pouvoir adjudicateur.
Le titulaire s’engage à assurer une continuité de service, notamment en cas d’absence ou
d’indisponibilité du personnel d’astreinte.
Les cas d’urgence sont définis comme toute situation représentant un risque pour les biens ou
les personnes, par exemple (liste non exhaustive) :
- Risques électriques ;
- Dégâts des eaux ;
- Locataires boqués à l’intérieur d’un logement ;
- Fuite non maitrisable ;
- Risque d’incendie ;
- Mise en sécurité après sinistre ;
- Dysfonctionnement mettant en danger la sécurité des occupants
- Etc.
Le titulaire s’engage à assurer une permanence d’astreinte sur les périodes suivantes en cas
d’urgence :
- Nuits ;
- Week-ends ;
- Jours fériés.
Chaque intervention d’astreinte devra faire l’objet d’un compte rendu précisant au minimum :
- La date et l’heure de l’appel ;
- La nature du dysfonctionnement ;
- Les mesures conservatoires mises en œuvre ;
- L’heure d’arrivée sur site ;
- Les travaux réalisés ;
- Les éventuelles suites à prévoir.
Page 14 sur 15
7. Définition des prestations du présent marché et conditions d’exécution
❖ Plomberie
Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions des Documents
Techniques Unifiés, aux Normes Européennes, aux Normes Françaises AFNOR et aux
recommandations professionnelles qui lui sont applicables dont notamment (liste non exhaustive) :
• DTU 20.1 : Ouvrage en maçonnerie de petits éléments.
• DTU 25.1 ET 26.1 : Enduit intérieur.
• DTU 25.2, 25.3 et 25.4 : Doublages intérieurs.
• DTU 55.1 : Revêtements muraux scellés.
• DTU 60.1 : Plomberie, sanitaire pour bâtiment à usage d’habitation (y compris additifs).
• DTU 60.2 : Canalisation en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes.
• DTU 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié – eau froide avec pression.
• DTU 60.32 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié – évacuation des eaux
pluviales.
• DTU 60.33 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié – Évacuation d’eaux usées et
d’eaux vannes.
• DTU 60.5 : Canalisation en cuivre – distribution d’eau froide et d’eau chaude sanitaire,
évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales et installation de génie climatique.
• DTU 65.11 : Dispositif de sécurité des installations de chauffage central.
• DTU 90.1 équipement de cuisine (blocs éviers et éléments de rangement).
• DTU 61.1 installations de gaz pour bâtiment à usage d’habitation.
• L'ensemble des normes qualitatives et dimensionnelles de l'AFNOR.
• Cahier des charges des installations de Chauffage - Climatisation - VMC.
• Cahier des déperditions dans le bâtiment.
• Règlements sanitaires et du service des eaux du département.
• Règlement de sécurité incendie.
• Règlement et normes établis par EDF.
La liste de documents cités ci-dessus mentionnés ne peut être considérée comme limitative et
en aucun cas les entreprises ne pourront arguer d’imprécision ou d’omission.
Tous les documents précités ou non sont ceux en vigueur ou publiés quinze jours avant la date
fixée pour la remise des offres.
Les matériels employés seront de qualité. Les robinetteries employées feront l'objet d'une
garantie minimale de bon fonctionnement de deux ans et porteront l'estampille N.F. :
• Normes NFP 41 201 à 41 204 pour les matériaux et appareils
• Normes NFS 30 014 et 31 015 pour les robinetteries.
Les échantillons des diverses fournitures seront présentés au Maître de l'Ouvrage s’il le
demande.
8. Délais d’exécution
Les délais d’exécution sont définis en fonction des travaux commandés et en commun accord
entre le Maître d’ouvrage et l’entreprise.
À compter de la date de réception du Bon de commande, le titulaire devra faire toute diligence
pour exécuter les travaux qui lui sont demandés dans les délais qui y sont fixés.
Page 15 sur 15
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.