CCAP
DCE relance lot3\CCAP TX LM13 lot3.pdf · lot 3 · 10 815 mots · du marché « Réalisation du Technocentre de la Parade à Aix-en-Provence : lot n°3 - Travaux d'étanchéité », dossier de consultation officiel.
MAITRE D’OUVRAGE :
Métropole Aix-Marseille-Provence
DGA EAU ASSAINISSEMENT DECHETS
Maître d’ouvrage délégué
SPLA « Pays d’Aix Territoires »
Cahier des Clauses Administratives
Particulières
MARCHÉ DE TRAVAUX
LE TECHNOCENTRE DE LA PARADE
DANS LA ZAC BARIDA A AIX-EN-PROVENCE
N° de MARCHE : 26/34/LM13 - Lot 3- Etanchéité
Numéro de la consultation : 26/34/LM13
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 1/31
SOMMAIRE
Article 1. Généralités ................................................................................................................ 5
Article 2. Intervenants............................................................................................................... 5
1) Maitrise d’ouvrage ............................................................................................................5
2) Maitrise d’ouvrage délégué .............................................................................................5
3) Maitrise d’œuvre ...............................................................................................................5
4) Contrôle technique ...........................................................................................................5
5) Coordination sécurité et protection de la santé ...........................................................5
6) Autres intervenants ..........................................................................................................6
Article 3. Définition des prestations .......................................................................................... 6
1) Contenu .............................................................................................................................6
2) Délais d’exécution ............................................................................................................6
3) Formalisme des ordres de service .................................................................................7
4) Période de préparation ....................................................................................................7
5) Durée du marché ..............................................................................................................7
6) Prestations similaires ......................................................................................................8
7) Conduite des prestations par une personne nommément désignée .........................8
8) Obligations du titulaire relatives à l’usage du français sur le chantier .....................8
Article 4. Clause environnementale ......................................................................................... 9
1) Gestion des déchets .............................................................................................................9
2) Qualité des matériaux ....................................................................................................10
Article 5. Clause d’insertion sociale ....................................................................................... 10
1) Public bénéficiaire de la clause d’insertion sociale ...................................................10
2) Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle du titulaire ...11
3) Globalisation des heures d’insertion ...........................................................................12
4) Dispositif d'accompagnement des entreprises ..........................................................12
5) Contrôle du respect des dispositions d'insertion sociale .........................................13
6) Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale ....................................13
Article 6. Règlement du marché ............................................................................................. 14
1) Prix ...................................................................................................................................14
2) Contenu des prix ............................................................................................................14
3) Variation des prix ...........................................................................................................14
4) Modalités de facturation ................................................................................................16
5) Modalités de financement .............................................................................................17
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 2/31
6) Modalités de paiement ...................................................................................................18
7) Acomptes ........................................................................................................................18
8) Avances ...........................................................................................................................18
a) Conditions d’octroi de l’avance ................................................................................... 18
b) Définition du taux de l’avance ..................................................................................... 18
c) Modalités de versement de l’avance........................................................................... 18
d) Remboursement de l’avance ...................................................................................... 18
e) Garantie à première demande .................................................................................... 19
f) Clause de réexamen ................................................................................................... 19
9) Retenue de garantie .......................................................................................................19
Article 7. Décompte général et solde ..................................................................................... 19
1) Délai laissé au maître d’ouvrage pour notifier le décompte général........................20
2) Modalités d’établissement du décompte général définitif .........................................20
a) Acceptation expresse par le titulaire du décompte général du maître d’ouvrage ...... 20
b) Réserves émises par le titulaire sur le décompte général du maître d’ouvrage ........ 20
c) Procédure en cas d’absence de notification de décompte général par le maître
d’ouvrage : dérogation à l’acceptation tacite par le maître d’ouvrage ................................. 20
d) Acceptation tacite par le titulaire du décompte général du maître d’ouvrage ............ 21
Article 8. Sous-traitance ......................................................................................................... 21
Article 9. Pénalités.................................................................................................................. 21
1) Pénalités applicables. ....................................................................................................21
2) Modalités d’application des pénalités. ........................................................................23
Article 10. Primes ..................................................................................................................... 23
Article 11. Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles...................... 23
Article 12. Provenance des matériaux et produits ................................................................... 23
Article 13. Piquetage ................................................................................................................ 23
1) Piquetage général...........................................................................................................23
2) Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
23
ARTICLE 14. Etudes d’exécution, documents techniques et plans ......................................... 24
Article 15. Contrôle et réception des travaux ........................................................................... 24
1) Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux .............................................24
2) Réception ........................................................................................................................24
Article 16. Documents fournis après l'exécution des travaux .................................................. 25
Article 17. Assurances.............................................................................................................. 25
1) Assurances .....................................................................................................................25
a) Assurances du titulaire..................................................................................................25
b) Assurances du maître d'ouvrage..................................................................................25
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 3/31
2) Garanties..............................................................................................................................26
Article 18. Pièces constitutives du marché .............................................................................. 26
Article 19. Obligations du titulaire............................................................................................. 30
Article 20. Cession ................................................................................................................... 30
Article 21. Résiliation ................................................................................................................ 30
Article 22. Litiges ...................................................................................................................... 31
Article 23. Dérogations ............................................................................................................. 31
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 4/31
Article 1. Généralités
Il s’agit d’un marché de travaux.
Le présent cahier des clauses administratives particulières fait référence au cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG TRAVAUX).
Article 2. Intervenants
1) Maitrise d’ouvrage
Ce dernier est désigné dans les pièces du marché indifféremment sous les noms de « pouvoir
adjudicateur », « maître d’ouvrage » ou encore « personne publique ».
Le représentant légal du pouvoir adjudicateur est la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-
Provence (MAMP) ou son représentant, agissant par délégation.
2) Maitrise d’ouvrage délégué
Au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence, la conduite d'opération est assurée par:
SPLA « Pays d’Aix Territoires », par convention de mandat n°Z2110807COV, notifié le 02
décembre 2021.
Adresse :
2 rue Lapierre
BP 80251
13608 Aix-en-Provence cedex 1
Le représentant de la maitrise d’ouvrage déléguée est Monsieur Patrick ARDIZZONI assurant
la fonction de Président Directeur Général.
3) Maitrise d’œuvre
GROUPEMENT BATTESTI ASSOCIES ARCHITECTES (Mandataire) & WSP France
(anciennement BG INGENIEURS CONSEILS) ( Co-traitant), titulaire du marché n°23/11/LM13
4) Contrôle technique
☒ Le contrôleur technique désigné par le maître d'ouvrage pour cette opération est :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
5) Coordination sécurité et protection de la santé
☒ Le coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) désigné par le
maître d'ouvrage pour cette opération est :
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 5/31
AASCO
Les coordonnées du titulaire seront fournies à l'entrepreneur à compter de la notification du
marché.
6) Autres intervenants
☒ La mission OPC ( Ordonnancement – pilotage et coordination) a été confié par le maître
d'ouvrage pour cette opération à:
SYSTRA FRANCE
Les coordonnées du titulaire seront fournies à l'entrepreneur à compter de la notification du
marché.
.
Article 3. Définition des prestations
1) Contenu
Le présent marché consiste en la réalisation du technocentre de la Parade.
• Adresse :
Route des Milles - 13090 Aix en Provence (Code NUTS FRL04)
• Parcelle(s) : n° IA75 et IA 1068
2) Délais d’exécution
Le délai d'exécution total du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution
des travaux définis ci-dessous :
Deux mois, conformément à l'article 28.1. du CCAG
Travaux
Période de préparation
à compter de la notification du marché, par dérogation à
l'article 18.1.1 du CCAG Travaux
21 mois
à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux
Délai d’exécution des travaux émis lorsque le niveau de préparation des travaux atteint
est conforme aux exigences fixées dans le cahier des
clauses particulières.
Délai d’exécution TOTAL 23 mois
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 6/31
3) Formalisme des ordres de service
Les ordres de service doivent être signés.
4) Période de préparation
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
Par les soins du maitre de l'ouvrage et/ou du maître d'œuvre :
- Obtention des autorisations administratives telles que les autorisations d'occupation
temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie ainsi que les
autorisations d'ouverture de tranchées ;
- Réunions de préparation du chantier ;
- Registre de chantier prévu à l'article 28.5. du CCAG Travaux. En particulier, les
documents de traçabilité du chantier : plans et note de calculs indicés, et constats de
travaux.
Par les soins du titulaire :
- Etablissement du piquetage général contradictoirement avec le maître d'œuvre ;
- Etablissement du tracé et du piquetage spécial contradictoirement avec le maitre
d'œuvre ;
- Conformément à l'article 28.2.2. du CCAG Travaux, établissement et présentation au
visa du maître d'œuvre quinze jours au moins avant l'expiration de la période de
préparation, le programme d'exécution des travaux conformes aux dispositions du
CCTP, accompagné :
o Du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
o Du plan de circulations piétonnes et automobiles ;
o Des dispositions qui seront prises pour protéger les piétons ;
o Du plan d'assurance qualité (PAQ) du chantier ;
- Etablissement et remise au maître d'œuvre des plans d'exécution des ouvrages, vues
en plan, profils, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux,
dans les conditions prévues à l'article 29 du CCAG Travaux ;
- Etablissement du plan d'hygiène et de sécurité prescrit par l'article 28.3. du CCAG
Travaux ;
- Envoi des déclarations d'intention de commencement des travaux (DICT) aux diverses
administrations et opérateurs de réseaux ;
- Envoi des demandes d'arrêtés de circulation aux services gestionnaires des voies ;
- Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la
section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 après inspection commune
organisée par le coordonnateur. Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur
(cotraitants et sous-traitants). L'absence de remise au coordonnateur du plan particulier
fait obstacle à l'exécution proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du visa du coordonnateur.
5) Durée du marché
Le marché débute à compter de sa notification et s’achèvera à la réception des travaux sans
réserves ou, à défaut, lors de la levée de la dernière réserve.
La marché est soumis à la garantie de parfait achèvement d’un délai de 12 mois.
☒ Le présent marché n'est pas reconductible.
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 7/31
6) Prestations similaires
Conformément à l’article R. 2122-7 du code de la commande publique, l’acheteur envisage la
possibilité de conclure un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
7) Conduite des prestations par une personne nommément
désignée
Tout ou partie des prestations prévues au présent marché doit être exécutée par une personne
nommément désignée.
Le titulaire communiquera à la SPLA « Pays d’Aix Territoires » agissant au nom et pour le compte
de la Métropole Aix-Marseille-Provence les noms et coordonnées de son interlocuteur dans les 8
jours qui suivent la notification du marché.
Lorsque cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette tâche, le titulaire doit :
- en informer sans délai le maître d’ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires afin
d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations ;
- proposer au maître d’ouvrage un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes
et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de
la date d’information.
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le maître d’ouvrage, si
celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la
communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si le maître d’ouvrage récuse le remplaçant, le
titulaire dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par le maître d’ouvrage est motivée.
Les informations, propositions et décisions du maître d’ouvrage sont notifiés soit directement au
titulaire ou à son représentant dûment qualifié, soit par tout autre moyen permettant d'attester la
date de réception de la décision ou de l'information.
Par dérogation à l’article 50.3. du CCAG Travaux, à défaut de proposition de remplaçant par
le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par le maître d’ouvrage, le marché peut être
résilié.
8) Obligations du titulaire relatives à l’usage du français sur le
chantier
Dès notification, le prestataire fournira à la SPLA « Pays d’Aix Territoires » agissant au nom et
pour le compte de la Métropole le nom et les coordonnées d’un ou de plusieurs contacts identifiés,
qui seront le point d’entrée pour toute demande d’intervention ou pour tout suivi de prestation.
Une réunion de présentation et de lancement pourra être organisée en début de marché.
Par ailleurs, afin de permettre au maître d'ouvrage d'exercer son obligation de prévention et de
vigilance et afin de garantir la sécurité des travailleurs et visiteurs sur le chantier, le prestataire
s’assurera que les intervenants sur site et les contacts avec la SPLA et la Métropole soient en
bonne capacité de compréhension et d’expression en langue française.
En cas de défaut de compréhension, le titulaire sera tenu, après information préalable du
coordonnateur SPS (s’il est obligatoire) et du maître d’œuvre, de veiller à l’intervention d’un
interprète qualifié dans les langues concernées, afin de satisfaire à l’obligation mentionnée au
précédent alinéa. Cet interprète qualifié doit être en mesure d’expliquer aux travailleurs
concernés, leurs droits sociaux essentiels et de transmettre les directives du maitre d’ouvrage
sur le chantier.
Cette prise en charge se fera aux seuls frais du titulaire. En cas de carence constatée ou du
défaut de preuve de la qualification d'un interprète, la SPLA « Pays d’Aix Territoires » désignera
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 8/31
un ou des interprètes de son choix. Les frais consécutifs seront comptabilisés comme pénalités
au titre de l'article 9 au présent cahier des clauses administratives particulières ; une pénalité
forfaitaire sera également appliquée.
De plus, après mise en demeure restée sans effet, la résiliation du marché pourrait être
prononcée aux frais et risques du titulaire.
Article 4. Clause environnementale
Conformément à l’article 20.2 du CCAG Travaux, les documents particuliers du marché précisent
les obligations environnementales du titulaire dans l'exécution du marché.
1) Gestion des déchets
Pour les chantiers de construction, au moins 70 % des matières et déchets produits sont
réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière.
A ce titre, le titulaire doit se conformer aux prescriptions indiquées à l’article 5.2 de la Charte de
chantier a faibles impacts.
- Responsabilité du traitement des déchets
Conformément à l’article 36.1 CCAG Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets créés
par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître d’ouvrage en tant que
producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du
chantier.
A ce titre, le titulaire doit se conformer aux prescriptions indiquées à l’article 5.3 de la Charte de
chantier a faibles impacts.
- Production du SOGED (schéma d’organisation et de gestion des déchets)
Conformément à l’article 36.2.1 CCAG Travaux, le titulaire communique au maître d’ouvrage,
pendant la période de préparation du marché ou à défaut dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, un schéma d’organisation et de gestion des déchets.
A ce titre, le titulaire doit se conformer aux prescriptions indiquées à l’article 4.4.3 de la Charte
de chantier a faibles impacts.
- Traçabilité des déchets
Conformément à l’article 36.2.2 CCAG Travaux, afin que le maître d’ouvrage puisse s’assurer
de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments
de cette traçabilité, notamment grâce à l’usage de bordereaux de suivi ou de dépôt des déchets
de chantier.
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 9/31
2) Qualité des matériaux
En application de l’article 23 du CCAG Travaux, la qualité des matériaux, produits et
composants de construction est déterminée dans le présent marché.
Elle tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier
du caractère biosourcé, au sens de l’article L228-4 du code de l’environnement.
A ce titre, le titulaire doit se conformer aux prescriptions indiquées aux articles 1.7 et 1.22 du
CCTP LOT00/ NOC.
Article 5. Clause d’insertion sociale
La Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite utiliser sa commande publique comme un outil de
lutte contre le chômage et l’exclusion socio-professionnelle.
La démarche d’insertion constitue une condition d’exécution du marché en application de l’article
L. 2112-2 du code de la commande publique.
Cette clause est applicable aux lots nos 1 à 8.
Le volume d’heures indiqué qui, pour chacun des lots identifiés, devra être réservé à l’embauche
d’une ou plusieurs personnes engagées dans un parcours d’insertion, constitue un minimum
obligatoire :
Heures d’insertion
Lots Objet à réaliser
1 VRD -AMENAGEMENTS EXTERIEURS 600 h
2 INFRASTRUCTURE / SUPERSTRUCTURE 4500 h
3 ETANCHEITE / ZINGUERIE 450 h
4 AMENAGEMENTS INTERIEURS 460 h
5 ENVELOPPE / MENUISERIES EXTERIEURES 400 h
6 SERRURERIE / METALLERIE 400 h
7 ELECTRICITE CFO/CFA 800 h
8 CVC PLOMBERIE 400 h
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat
d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.
1) Public bénéficiaire de la clause d’insertion sociale
Les personnes visées par l’action d’insertion professionnelle relèvent notamment de l’une des
catégories suivantes :
✓ Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat :
➢ Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
➢ Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité économique (IAE)
mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail, c’est-à-dire ;
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 10/31
- mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise
de travail temporaire d’insertion (ETTI) ;
- salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier chantier d’insertion
(ACI).
➢ Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
➢ Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les
établissements publics d’insertion de la Défense (EPIDE) et les écoles de la deuxième
chance (E2C) ;
➢ Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l’insertion
et la qualification (GEIQ) ;
➢ Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi
pénitentiaire de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle
(ATIGIP) ou affectées à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration
pénitentiaire.
✓ Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
➢ Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
➢ Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
➢ Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l’article
L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant
la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
➢ Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation adulte
handicapé (AAH), de l'allocation temporaire d’attente (ATA), de l’allocation veuvage, ou
de l’allocation d’invalidité ;
➢ Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis
du système scolaire depuis au moins 6 mois ;
- diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du
système scolaire ou de l’enseignement supérieur.
➢ Demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans) en recherche d’emploi depuis plus de 6
mois ;
➢ Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie
jeunes ;
➢ Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi et en
recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ;
➢ Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire et en
recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ;
➢ Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle
emploi, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des
missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH).
D’autres personnes, rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, peuvent,
sur avis motivé du facilitateur, être considérées comme relevant des publics prioritaires.
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la
réalisation des heures d’insertion.
2) Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion professionnelle
du titulaire
L'action d'insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs
des modalités suivantes :
- Embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée
(CDD) par l'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de
professionnalisation ou contrat d'apprentissage). Les heures effectuées par les
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 11/31
personnes en insertion via l'embauche directe sont comptabilisées durant l'exécution du
marché à compter de la date d'embauche et pour une période maximale de deux ans ;
- Mise à disposition de salariés en insertion via le recours à une association intermédiaire
(AI), ou à une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou à une entreprise de
travail temporaire adapté (ETTA), ou à un groupement d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ), ou à une entreprise de travail temporaire (ETT) ;
- Recours à la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec une
entreprise d'insertion (EI), un atelier chantier d'insertion (ACI) ou une entreprise adaptée
(EA), un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise d'insertion
par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).
En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est
l'interlocuteur unique de la SPLA « Pays d’Aix Territoires » agissant au nom et pour le compte
de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion.
A l'issue du marché, le titulaire s'engage à étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure
des personnes en insertion.
La liste des structures d’insertion par l’activité économique est communicable, à titre indicatif, par
le facilitateur clauses sociales désigné.
Après la notification du marché, le titulaire indiquera, en relation avec le facilitateur clauses
sociales, les modalités opérationnelles d’exécution et le planning détaillé de mise en œuvre de la
clause sociale et désignera son propre correspondant insertion.
3) Globalisation des heures d’insertion
Si, dans un même bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprès de la SPLA « Pays
d’Aix Territoires » agissant au nom et pour le compte de la Métropole Aix-Marseille-Provence la
globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes
éloignées de l'emploi.
4) Dispositif d'accompagnement des entreprises
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, la SPLA « Pays d’Aix Territoires »
agissant au nom et pour le compte de la Métropole Aix-Marseille-Provence a développé un appui
technique : les coordonnées du facilitateur clauses sociales seront communiquées au titulaire du
marché après notification.
Dans le cadre du marché, le facilitateur a pour mission notamment :
- D'accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste,
compétence, etc.) et de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en œuvre
de la clause d'insertion (embauche directe, mise à disposition, etc.) ;
- D'identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
- D'organiser le suivi des publics ;
- De mesurer et de communiquer auprès du maître d'ouvrage et du titulaire sur les
réalisations.
Le titulaire fournit mensuellement au facilitateur clauses sociales les renseignements propres à
permettre le contrôle de l’exécution et l'évaluation de l’action en complétant le formulaire
informatique sur la plateforme de déclaration UP Clause via un lien communiqué par le
facilitateur.
Par ailleurs un contrôle sur pièces pourra être réalisé par le facilitateur en cours d’exécution du
marché. Le titulaire est tenu de tenir à sa disposition les bulletins de salaire de chacun des mois
travaillés pour chaque personne bénéficiaire de la clause d’insertion.
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 12/31
A l'initiative de la SPLA « Pays d’Aix Territoires » agissant au nom et pour le compte de la
Métropole Aix-Marseille-Provence, une réunion de mise au point de l'action d'insertion est
organisée avec le titulaire et le facilitateur. Elle est mise en place après notification du marché.
Durant toute la période d'exécution du marché, la SPLA « Pays d’Aix Territoires » agissant au
nom et pour le compte de la Métropole Aix-Marseille-Provence peut organiser, avec le titulaire et
le facilitateur, des réunions de suivi de la clause d'insertion.
Le titulaire notifie à la SPLA « Pays d’Aix Territoires » agissant au nom et pour le compte de la
Métropole Aix-Marseille-Provence toute difficulté pour assurer son engagement. Dans ce cas, le
maître d'ouvrage, avec l’appui du facilitateur, étudie avec le titulaire les moyens à mettre en
œuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, l'entreprise attributaire peut
demander au maître d'ouvrage la suspension ou la suppression de la clause d'insertion sociale.
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l'activité partielle, à
l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique ou à l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire, le maître d'ouvrage annule la clause d'insertion sociale.
Cette annulation est subordonnée à la communication d'une copie des documents afférents à ces
difficultés, transmis à la DREETS ou au juge.
Il est procédé au contrôle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est
engagé, tout au long de l'exécution des prestations :
- Le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, établit pendant toute la durée du marché un
bilan annuel sur la base des bilans transmis au maître d'ouvrage ;
- Le titulaire, ou le cas échéant le facilitateur, rédige un bilan final dans le mois précédant
la fin de l'exécution du marché transmis au maître d'ouvrage.
Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l'action d'insertion.
5) Contrôle du respect des dispositions d'insertion sociale
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application de pénalités
définies à l’article 9.
En tout état de cause, le titulaire doit, dès leur survenance, informer le maître d’ouvrage par
courrier recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son
engagement.
En cas de manquement grave du titulaire à son engagement d’insertion, SPLA « Pays d’Aix
Territoires » agissant au nom et pour le compte de la Métropole Aix-Marseille-Provence peut
procéder à la résiliation du marché.
6) Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale
En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion imputable au titulaire, et après une
mise en demeure restée infructueuse, le titulaire se voit appliquer une pénalité égale à 50 euros
par heure d’insertion non justifiée.
En cas d’absence ou de refus de mise à disposition des renseignements propres à permettre le
contrôle de l’exécution de la clause sociale d’insertion, la SPLA « Pays d’Aix Territoires » agissant
au nom et pour le compte de la Métropole Aix-Marseille-Provence procèdera à une mise en
demeure du titulaire. En cas de mise en demeure restée infructueuse, le titulaire subira une
pénalité égale à 100 euros par jour de retard.
Le recours à la sous-traitance n'exonère pas le titulaire de ses obligations en matière de clause
d'insertion. S'il peut partager une partie de l'effort d'insertion, il restera responsable de leur bonne
exécution et de la bonne remontée d'information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. Il
appartient à ce dernier de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront
de responsabiliser son sous-traitant.
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 13/31
Article 6. Règlement du marché
1) Prix
Le marché est traité à prix forfaitaire.
2) Contenu des prix
Les prix du marché sont hors TVA (TVA en sus) et sont établis en tenant compte de toutes les
dispositions directes et indirectes inhérentes à la bonne exécution des travaux dans le respect
des documents contractuels :
- En tenant compte notamment de toutes les sujétions susceptibles d'être entrainées par
l'exécution de ses ouvrages en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et
autres phénomènes naturels indiqués ci-après, tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et les
durées ci-après :
• Vent : 10 m/s pendant une durée supérieure a 2h ;
• Pluie : 25 mm dans la période comprise entre 8h00 et 17h00 ;
• Gel : - 5° C mesuré à 10h00 ;
Il est précisé que seuls les relevés météorologiques de la station d’Aix-en-Provence feront foi
pour la détermination du nombre de jours d'intempéries.
L'entrepreneur est tenu de consulter les représentants du personnel.
L'intempérie peut être signifiée également en considérant les conditions de mise en œuvre des
matériaux attestées par leur fiche technique ;
Il est précisé que les intempéries sont déclarées sur site par le maître d'œuvre à partir de 9h et
si le personnel ne peut être affecté à d'autres tâches.
- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (S.P.S.).
Les prix comprennent tous les frais du titulaire liés à la coordination, l'ordonnancement et le
pilotage à l'intérieur du groupement ainsi que la marge pour la défaillance éventuelle d'un
cotraitant ou d'un sous-traitant.
En complément de l’article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont également réputés comprendre
toutes les contributions financières (dites « éco-contribution ») liées au régime de responsabilité
élargie des producteurs (REP) au sens du code de l'environnement.
3) Variation des prix
Variation des prix :
Le marché est passé à prix révisables.
Mois d’établissement des prix :
Les prix du présent marché sont réputés établis sur les bases des conditions économiques du
mois M0 correspondant, par dérogation à l’article 9.4.4. du CCAG Travaux, à la date limite de
remise de l’offre finale.
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 14/31
Le mois M0 est indiqué dans le courrier de notification.
Déclenchement de la révision des prix :
Les prix sont révisables à compter de la notification.
Fréquence de la révision des prix :
À compter de la date de déclenchement, la révision des prix aura lieu semestriellement.
Formule appliquée pour la révision des prix :
Pr = P0 [0,10 + 0,90 (In/I0)]
Dans laquelle :
Pr : Prix révisés ;
P0 : Prix au mois M0 ;
I0 : Valeur de l’indice correspondant au mois M0 ;
In : Valeur de l’indice tel que défini ci-dessous.
Intitulé de l'indice Identifiant Source Période de référence
☒ L'indice à prendre en considération
Cf.tableau ci-dessous INSEE dans la formule sera l'indice
correspondant au mois de la révision
……………
In
LOTS INTITULE INTITULE DE L’indice IDENTIFIANT
03 ETANCHEITE Etanchéité BT53
Arrondis :
Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
Disparition d’indice :
Dans le cas d’une disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme
qui l'établit sera de plein droit applicable.
Dans le cas où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la
substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue
conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique.
Révision provisoire :
En application de l’article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale
des index n'est pas connue au moment du paiement, l’acheteur procède au paiement provisoire
☒ Sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière valeur connue à la date de révision.
L’acheteur procède à la révision définitive dès que les index/indices seront publiés.
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 15/31
En l’absence de la publication de l’ensemble des indices, l’entreprise peut calculer un seul
coefficient de révision de prix provisoire avec les valeurs connues à la date d’anniversaire de la
notification du marché.
Dès la publication de l’ensemble des indices définitifs, l’entreprise devra transmettre toutes
nouvelles demandes de paiement avec le coefficient définitif et devra procéder sous 03 mois à la
transmission d’une facture de régularisation des prestations payées avec le coefficient de révision
provisoire.
Cette facture de régularisation devra se conformer aux formalismes de l’article « Facturation » et
devra faire apparaitre en plus, directement ou en pièce justificative de celle-ci, la date de
réalisation des prestations, le montant hors taxes de l’ensemble des prestations, les numéros de
bordereau, les numéros de mandat, la formule et le calcul de l’actualisation, le coefficient
provisoire et le coefficient de l’actualisation définitive.
Il est rappelé au titulaire du marché, conformément à l’article « Facturation », que toute demande
de paiement des prestations révisées devra être accompagnée, sur sa facture ou joint à celle-ci,
d’un justificatif exhaustif du coefficient de révision de prix provisoire ou définitif appliqué.
4) Modalités de facturation
Aucune facture ne sera reçue avant la date d'admission des prestations. Toute facture reçue
avant cette date ne sera pas prise en compte et retournée au titulaire. Une nouvelle facturation
sera alors établie postérieurement à l'admission.
Les dispositions relatives à la facturation électronique sont prévues aux articles L. 2192-1 à L.
2192-7 du code de la commande publique.
En application de l’article D. 2192-2 du code de la commande publique, sans préjudice des
mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
comportent les mentions suivantes :
− La date d'émission de la facture ;
− Les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
− La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
o Le numéro SIRET de la SPLA : 52066844300010 ;
o Le nom ou le numéro du service : N° MARCHE – 26/ 34/LM13;
o Le numéro SIRET, SIREN, RCS ou RM de la société ;
o Le nom et l’adresse précise de la société.
− Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
l'émetteur de la facture ;
− Le numéro de l’engagement ;
− La désignation du payeur avec l'indication du code d'identification du service chargé du
paiement ;
− La date d'exécution des travaux ;
− La quantité et la dénomination précises des travaux réalisés ;
− Le prix unitaire hors taxes des travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
− Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer,
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas
échéant, le bénéfice d'une exonération ;
− L'identification du représentant fiscal de l'émetteur de la facture Le cas échéant ;
− Les coordonnées bancaires ;
− Dès lors que les prix deviennent révisables ou actualisables :
Une facture avec les prix de base du marché comportant :
les prix unitaires hors taxes non révisés
le montant total des prix unitaires non révisés
Une facture avec la révision uniquement :
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 16/31
le détail des calculs, avec justifications à l’appui, de l’application des
coefficients d’actualisation ou de révision des prix sur les prix
unitaires concernés
le montant des révisions appliquées pour chaque prix unitaire
le montant total des révisions
− La répartition des paiements. Le cas échéant.
Le dépôt de la facture s'effectue sur le portail public de facturation Chorus Pro. Le choix du mode
d’accès est libre :
− Mode Portail : dépôt (PDF signé ou non signé, PDF mixte, XML) ou saisie ;
− Mode Échange de Données Informatisé (EDI) : transmission de flux au format structuré
ou mixte ;
− Mode Service : mise à disposition des services de la solution Chorus Pro sous forme
d'API (Application Programming Interface, ou interface de programmation applicative).
Ces modalités de transmission sont opposables au sous-traitant qui bénéficie d'un paiement
direct et aux cotraitants.
FACTOR :
- Les comptables sont autorisés à régler entre les mains du factor les mandats émis au nom du
créancier, lorsque les mémoires, factures, situations de travaux et autres documents comportent
les mentions suivantes :
* Mention concernant l’affacturage dans le cadre d’une subrogation :
« Règlement à l’ordre de (indication de la société d’affacturage ou de son mandataire) à lui
adresser directement (adresse, numéro de téléphone, numéro du compte courant bancaire ou
postal). Elle le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d’affacturage. Elle devra être avisée
de toute demande de renseignements ou réclamations »
* Mention concernant l’affacturage dans le cadre d’une cession ou d’un nantissement :
« La créance relative à la présente facture a été cédée à (indication du cessionnaire) dans le
cadre des articles L. 313-29-2 du code monétaire et financier. Le paiement doit être effectué par
chèque, traite, billet, etc. établi à l’ordre de (nom de la société d’affacturage ou de son mandataire)
et adressé à ou par virement au compte numéro ... chez ... »
Procédure de cession de créance :
L'exemplaire unique (copie certifiée conforme du marché, délivrée par la Métropole et signé en
original) ou le certificat de cessibilité (conforme à l’arrêté du 28 juillet 2020) permet au titulaire du
marché de céder ses créances à un organisme tiers :
1. Notification au débiteur : La cession doit être notifiée à la Métropole pour qu'elle soit
opposable ;
2. Notification au comptable public : La cession doit également être notifiée au comptable
public assignataire de la Métropole pour lui être également opposable ;
3. Vérification et enregistrement : Le comptable public vérifie la validité de la cession et
l'enregistre. Il s'assure que toutes les conditions légales sont remplies et que la créance
est bien due ;
4. Paiement au cessionnaire : Une fois la cession enregistrée, le comptable public effectue
les paiements directement au cessionnaire (nouveau créancier) au lieu du cédant initial.
5) Modalités de financement
Le marché est financé par le budget de la Métropole Aix-Marseille-Provence dédié à l’opération
du COCOm- TECHNOCENTRE DE LA PARADE A AIX -EN- PROVENCE.
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 17/31
6) Modalités de paiement
Paiement par virement administratif dans le délai global de 30 jours conformément à l’article R.
2192-10 du code de la commande publique.
Le délai court à compter de la réception de la facture sur le portail public de facturation Chorus
Pro.
Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intérêts moratoires au
titulaire et au sous-traitant.
Le taux applicable est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré
de huit points de pourcentage.
7) Acomptes
Conformément aux articles R. 2191-20 et R. 2191-21 du code de la commande publique, les
prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des
acomptes correspondant à la valeur des prestations auxquels ils se rapportent.
Les paiements s'effectueront conformément aux modalités énoncées dans l’acte d’engagement.
8) Avances
a) Conditions d’octroi de l’avance
Le marché remplit les conditions cumulatives d’octroi de l’avance, à savoir un montant initial
supérieur à 50 000 euros HT et un délai d’exécution supérieur à 2 mois.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2191-3 du code de la commande publique, le
titulaire ou son sous-traitant direct a donc droit à une avance obligatoire.
b) Définition du taux de l’avance
L’option retenue est l’option B :
Taux de l’avance : 10 %.
c) Modalités de versement de l’avance
.Le titulaire a droit à une avance accordée en une fois dont le montant est calculé comme suit :
Avance = 10 % x 12 x (montant initial du marché TTC/durée d’exécution en mois).
d) Remboursement de l’avance
Le remboursement de l’avance est effectué selon les modalités suivantes :
• Début du remboursement (DR) :
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 18/31
Il débute lorsque le montant des prestations exécutées atteint 50 % du montant du
marché.
• Fin du remboursement (FR) :
Il doit être achevé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 85 % du montant
du marché.
• Calcul du remboursement :
L’avance est remboursée au fur et à mesure de la réalisation des prestations, selon la
formule suivante :
(% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 −50)
Montant de l’avance x
(85 −50)
• Modalités de remboursement :
Le remboursement de l’avance s’effectue, sur chaque demande d’acompte, par
prélèvement sur les sommes dues à chaque tiers (titulaire, co-traitants ou sous-
traitants).
e) Garantie à première demande
Si le titulaire ne refuse pas le versement de l’avance, ce versement est conditionné à la
constitution d'une garantie à première demande, qui porte sur le montant total de l'avance,
conformément à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique.
f) Clause de réexamen
En cas de modification par le titulaire, en cours d’exécution et avant démarrage des prestations,
concernant l’acceptation ou le refus du versement de l’avance accordée de droit, sans pour autant
modifier le taux ou les modalités de mise en œuvre, les parties s’entendent dans le cadre d’une
clause de réexamen.
À ce titre, le titulaire doit adresser sa demande à l’acheteur par courrier avec accusé réception.
Cette clause de réexamen sera mise en œuvre par un ordre de service.
9) Retenue de garantie
Il est exigé une retenue de garantie au sens de l'article R. 2191-32 du code de la commande
publique.
La retenue de garantie est fixée à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant,
du montant des avenants conformément à l'article R. 2191-33 du code de la commande publique.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l’article R. 2151-13 du
code de la commande publique, la retenue de garantie est fixée à 3 %.
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première
demande dans les conditions fixées par l'article R. 2191-36 du code de la commande publique.
Article 7. Décompte général et solde
Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend les éléments listés à
l'article 12.4.1 du CCAG Travaux.
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 19/31
Une fois validé, le cas échéant rectifié, et signé par le maître d’ouvrage, ce projet devient alors le
décompte général (DG). Le maître d’ouvrage doit ensuite notifier le décompte général au
titulaire (article 12.4.2 du CCAG Travaux).
1) Délai laissé au maître d’ouvrage pour notifier le décompte général
Par dérogation à l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le maître d’ouvrage notifie au titulaire le
décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
– quarante jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement
finale transmise par le titulaire ;
– quarante jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement
finale transmise par le titulaire.
2) Modalités d’établissement du décompte général définitif
a) Acceptation expresse par le titulaire du décompte général du maître
d’ouvrage
En application des dispositions de l’article 12.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le décompte général
est signé sans réserves par le titulaire et renvoyé dans les trente jours au maître d’ouvrage, celui-
ci devient décompte général et définitif (DGD) du marché.
b) Réserves émises par le titulaire sur le décompte général du maître d’ouvrage
En application des dispositions de l’article 12.4.3 du CCAG Travaux, le titulaire peut émettre des
réserves sur le décompte général ou faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer
de décompte dans les trente jours au maître d’ouvrage.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d'ouvrage règle les sommes
admises dans le décompte final dans les conditions de l’article 12.4.3 du CCAG Travaux.
Après résolution du désaccord dans les conditions mentionnées à l'article 55 du CCAG Travaux,
il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément.
c) Procédure en cas d’absence de notification de décompte général par le maître
d’ouvrage : dérogation à l’acceptation tacite par le maître d’ouvrage
Par dérogation aux dispositions de l’article 12.4.4 du CCAG Travaux, il est fait application des
dispositions suivantes, dans le cas où le maître d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte
général dans les délais stipulés au paragraphe 1)) du présent article.
En premier lieu, le titulaire notifie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, un projet
de décompte général signé, composé :
- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 du CCAG
travaux ;
- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de
décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments
définis à l'article 12.2.1 du CCAG travaux pour les acomptes mensuels ;
- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix
définitive.
Hypothèse 1 : notification du décompte général par le maître d’ouvrage
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 20/31
Si le maître d'ouvrage notifie le décompte général au titulaire après réception de son projet de
décompte général, le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à
l'article 12.4.3 du CCAG travaux.
Hypothèse 2 : absence de notification du décompte général par le maître d’ouvrage
Si le maître d’ouvrage ne notifie pas le décompte général signé au titulaire, dix jours après
réception de son projet de décompte général, le titulaire peut lui adresser une mise en demeure
d’y procéder, accompagnée d’un mémoire en réclamation, dans les conditions de l’article 55.1 du
CCAG Travaux. Les modalités de règlement du différend sont celles prévues à l’article 55 du
CCAG Travaux.
d) Acceptation tacite par le titulaire du décompte général du maître d’ouvrage
En application des dispositions de l’article 12.4.5 du CCAG Travaux, le décompte général notifié
par le maître d'ouvrage devient tacitement décompte général définitif dans les cas où le titulaire :
- n'a pas renvoyé le décompte général signé au maître d'ouvrage dans le délai de trente
jours fixé à l'article 12.4.3 du CCAG Travaux,
- l'ayant renvoyé dans ce délai, n'a pas motivé son refus ou n'a pas détaillé les motifs de
ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 55.1
du CCAG Travaux.
Article 8. Sous-traitance
☒ En application des articles R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique , la sous-
traitance est autorisée, , à condition de produire (sur papier libre ou DC4) :
- Un engagement écrit du sous-traitant ;
- Une déclaration du sous-traitant mentionnant les éléments figurant à l'article R. 2193-1 du code
de la commande publique ;
- Une déclaration du sous-traitant justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une exclusion de la
procédure de passation.
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2014, et pour les travaux relevant du périmètre mentionné
à l'article 25 de la loi de finances n° 2013-1278 en date du 29 décembre 2013, le mécanisme
d'auto liquidation de la TVA s'applique.
Il s'agit des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de
transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise
sous-traitante
Dès lors, la déclaration éventuelle de sous-traitance doit comporter la mention suivante :
"AUTOLIQUIDATION DE LA TVA conformément au 13° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe
II au CGI", en lieu et place du montant de la TVA.
Article 9. Pénalités
1) Pénalités applicables.
Il sera fait application des dispositions des articles 19.2.3 et 19.2.4. du CCAG Travaux concernant
les pénalités de retard à savoir 1/3 000ème du montant HT de l'ensemble du marché par jour de
retard, et ce, après mise en demeure.
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 21/31
Outre les pénalités de retard, le titulaire encourt les pénalités suivantes :
Autres pénalités Montant Déclenchement
Non-respect du 150.00 euros HT A compter
nettoyage de chantier du manquement constaté notifié au
titulaire :
☒Sans mise en demeure par
dérogation à l’article 36.2.3 du
CCAG Travaux.
Présence de déchets 150 euros HT A compter
dans une benne non du manquement constaté notifié au
appropriée titulaire :
☒Sans mise en demeure par
dérogation à l’article 36.2.3 du
CCAG Travaux.
Dépôts sauvage ou 5000 euros HT A compter
enfouissement de du manquement constaté notifié au
déchets titulaire :
☒Sans mise en demeure par
dérogation à l’article 36.2.3 du
CCAG Travaux..
Absence de collecte A compter
des déchets de chantier 1000 euros du manquement constaté notifié au
titulaire :
☒Sans mise en demeure par
dérogation à l’article 36.2.3 du
CCAG Travaux.
Absence de remise du A compter
SOGED du manquement constaté notifié au
500 euros titulaire :
Absence de remise des ☒Sans mise en demeure par
bordereaux de suivi et dérogation à l’article 36.2.3 du
dépôt de déchets de CCAG Travaux.
chantier
Absence de remise des
constats d’évacuation
des déchets
Stockage de produits A compter
ou matériels en zone 500 euros HT du manquement constaté notifié au
non autorisée titulaire :
☒Sans mise en demeure par
dérogation à l’article 36.2.3 du
CCAG Travaux.
Non-respect du plan de 500 euros HT
circulation, de la Sans mise en demeure préalable.
méthodologie en site
occupé, de la fermeture
des accès
Retard dans la remise 500 euros HT Sans mise en demeure préalable.
de documents
d’exécution
Absence en réunion de 500 euros HT Sans mise en demeure préalable.
chantier
Non transmission 1000 euros HT A compter
Attestation nominative du manquement constaté notifié au
d’assurance titulaire :
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 22/31
☒Sans mise en demeure par
dérogation à l’article 36.2.3 du
CCAG Travaux.
2) Modalités d’application des pénalités.
Par dérogation à l’article 19.2.1. du CCAG Travaux,
☒ les pénalités sont dues dès le 1er euro.
Par dérogation à l’article 19.2.2. du CCAG Travaux, les pénalités
☒ ne sont pas plafonnées.
Article 10. Primes
☒ Sans objet.
Article 11. Suspension des prestations en cas de
circonstances imprévisibles
Il est fait application de l’article 53.3. du CCAG Travaux.
Article 12. Provenance des matériaux et produits
Par dérogation à l'article 21.1. du CCAG Travaux, le CCTP fixe la provenance des matériaux,
produits et composants dont le choix n'est pas laissé au titulaire.
Article 13. Piquetage
1) Piquetage général
Conformément à l'article 27.2.3. du CCAG Travaux, si le piquetage général n'a pas été exécuté
avant la notification du marché, il est effectué par l'entrepreneur contradictoirement avec le maître
d'œuvre.
Cette prestation sera rémunérée par un prix particulier au bordereau des prix unitaires.
2) Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens
Conformément aux articles 27.3.1. et 27.3.2. du CCAG Travaux, l'entrepreneur devra, avant tout
commencement d'exécution, effectuer sous la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, le
marquage-piquetage au sol des ouvrages existants au droit ou au voisinage des travaux à
exécuter.
Cette prestation est intégrée dans le prix forfaitaire.
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 23/31
Article 14. Etudes d’exécution, documents techniques
et plans
Conformément à l'article 29.1. du CCAG Travaux, le titulaire devra établir ou faire établir tous
les documents techniques et plans nécessaires à l'exécution des prestations.
La présentation à l'approbation du maître d'œuvre aura lieu :
- Quinze jours à dater de la notification du procès-verbal de piquetage ;
- Un mois à partir du jour de la fin des opérations de piquetages, si le procès-verbal de
piquetage ne lui a pas été notifié.
Le maître d'œuvre doit retourner un exemplaire visé au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard quinze jours après leur réception.
Article 15. Contrôle et réception des travaux
1) Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
Les dispositions de l'article 24 du CCAG Travaux sont applicables.
2) Réception
La réception se fera dans les conditions fixées à l'article 41 du CCAG Travaux.
□ Réceptions partielles :
Les dispositions de l'article 42 du CCAG Travaux s'appliquent.
□ Mise à disposition de certains ouvrages ou partie d’ouvrages :
En application de l'article 43 du CCAG Travaux, un ordre de service pourra prescrire à
l'entrepreneur de mettre certains ouvrages ou parties d'ouvrages, achevés ou non achevés, à la
disposition du maître d'ouvrage.
L'article 43 du CCAG Travaux est complété par :
- La garde des ouvrages ou parties d'ouvrage, pendant leur mise à disposition, est à la charge du
titulaire responsable des travaux intéressant ces ouvrages ou parties d'ouvrage.
- Un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d'œuvre et le titulaire intervenant
sur ces ouvrages ou parties d'ouvrage, au début et à la fin de la mise à disposition.
- Les dégradations, éventuellement constatées, seront imputables :
> au titulaire des ouvrages ou parties d'ouvrage, si elles sont la conséquence de malfaçons,
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 24/31
> au titulaire intervenant sur ces ouvrages ou parties d'ouvrage, ou le cas échéant, si elles sont
la conséquence d'un défaut de maintien en l'état ou d'une mauvaise utilisation.
Article 16. Documents fournis après l'exécution des
travaux
Les plans, les supports numériques et autres documents à remettre par l'entrepreneur au maître
d'ouvrage conformément à l'article 40 du CCAG Travaux, seront présentés en respect des
dispositions du CCTP.
Article 17. Assurances
1) Assurances
a) Assurances du titulaire
Assurance responsabilité civile
Conformément à l'article 8.1 du CCAG travaux, le titulaire ainsi que les cotraitants et les sous-
traitants désignés dans le marché, souscrivent une assurance de responsabilité civile
professionnelle permettant de garantir leur responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et des
tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations.
Assurance de responsabilité civile décennale
Conformément à l'article 8.1.2 du CCAG Travaux, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés
à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit l'assurance décennale
obligatoire visée à l'article L. 241-1 du code des assurances.
Justificatifs
Par dérogation à l’article 8.1.3 du CCAG Travaux, le titulaire, ainsi que les cotraitants et les sous-
traitants désignés dans le marché, doivent justifier dès l’attribution et avant notification qu’ils sont
titulaires de ces contrats d’assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la
responsabilité garantie.
Conformément à l’article 8.1.3 du CCAG Travaux, le, à tout moment durant l'exécution du marché,
le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du maître d'ouvrage et
dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
L'absence de ces documents dans le délai prescrit pourra entraîner la résiliation de l’accord-
cadre, sans mise en demeure, et sans indemnité, par le maître d’ouvrage.
b) Assurances du maître d'ouvrage
Conformément à l'article 8.2. du CCAG Travaux, le maître d’ouvrage souscrit aux assurances
suivantes :
- DOMMAGES OUVRAGES - CONTRAT COLLECTIF DE RESPONSABILITE
DECENNALE ( appel d’offres en cours)
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 25/31
2) Garanties
Par dérogation à l'article 44.2. du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux, le délai de garantie de parfait achèvement est automatiquement
prolongé jusqu'à ce qu'il soit remédié à tous les désordres signalés pendant le délai.
Le titulaire est seul responsable pécuniairement envers la Métropole Aix-Marseille-Provence des
dommages de toute nature dans la réalisation desquels les travaux et prestations objet du marché
seraient impliqués et qui pourraient être causés à des tiers, y compris ses sous-traitants et les
autres entreprises intervenant sur le même chantier.
Le titulaire s’engage en conséquence à garantir, à raison des dommages visés ci-avant, le maître
d’ouvrage, son mandataire, ses représentants et son personnel, contre tout recours qui pourrait
être exercé à leur encontre de ce chef, à les indemniser de la totalité des préjudices résultant
pour eux des faits susmentionnés et à renoncer à exercer contre eux, y compris leurs éventuels
assureurs, toute action ou réclamation.
Les principes visés ci-avant s’appliquent y compris lorsque les travaux ont fait l’objet d’une
réception et pour l’ensemble des dommages causés aux tiers qu’ils soient ou non apparents lors
de la réception des travaux.
Article 18. Pièces constitutives du marché
Il est dérogé à l’article 4.1. du CCAG Travaux.
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
Pièces particulières :
- L’acte d’engagement (AE) ;
- L’annexe « Répartition des paiements entre les membres du groupement » ; Le cas
échéant
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
- Le contenu des lettres circulaires éventuelles répondant à des questions concernant les
pièces contractuelles ;
- Le mémoire technique ;
- Le mémoire environnemental ;
- La décomposition globale et forfaitaire
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 26/31
❑ Planning prévisionnel (Calendrier d'exécution)
❑ Etudes géotechniques G2-PRO
❑ Etude hydraulique
❑ Etude de vulnérabilité
Notice ICPE
❑ PLAN ICPE 1-250e
❑ SITUATION CADASTRE ICPE
❑ ICPE CERFA 15271-Ind 3
❑ ICPE Respect des prescriptions ICPE pour la station-service
Etudes acoustiques :
❑ NOTICE ACOUSTIQUE ENVIRONNEMENTALE
❑ NOTICE ACOUSTIQUE DU BATIMENT
❑ Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT)
❑ Notice de sécurité incendie
Qualité Environmentale
❑ CAHIER DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES
❑ NOTICE ENERGETIQUE REGLEMENTAIRE
❑ EVALUATION BDM
❑ CHARTE CHANTIER A FAIBLE IMPACT
❑ RSET (Rapport Standardise Etude Thermique)
❑ ETUDE STD (Simulation Thermique Dynamique)
Diagnostics
❑ Diagnostic amiante des bâtiments existants
❑ Diagnostic Produits, Equipements, Matériaux et des Déchets (PEMD)
❑ Diagnostic plomb avant démolition
❑ Rapport sondages fondations des bâtiments existants
❑ Constat de l'état parasitaire des bâtiments existants
❑ Plan Général de Coordination (Sécurité et Protection de la Santé)
❑ Déclarations de Travaux (DT)
❑ Arrêté du Permis de Construire
PIECES GRAPHIQUES GEOMETRE -OPC
❑ Plan topographique
❑ Plan de bornage
❑ Plan d'Installation de Chantier
PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTES
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 27/31
• ARC 01 PLAN DE SITUATION – CADASTRE 1/5000
• ARC 02 PLAN DE MASSE 1/500
• ARC 02.1 PLAN DE MASSE PAYSAGER 1/500
• ARC 03 PLAN DES TOITURES 1/200
• ARC 04 PLAN RDC 1/100
• ARC 05 PLAN RDC - ATELIER-MAGASIN 1/50
• ARC 06 PLAN RDC - PARKING-TERTIAIRE ZONE NORD 1/50
• ARC 07 PLAN RDC - PARKING-TERTIAIRE ZONE SUD 1/50
• ARC 08 PLAN DE L'ENTRESOL - ATELIER-MAGASIN 1/50
• ARC 09 PLAN R+1 1/100
• ARC 10 PLAN R+1 - PARKING-TERTIAIRE ZONE NORD 1/50
• ARC 11 PLAN R+1 - PARKING-TERTIAIRE ZONE SUD 1/50
• ARC 12 PLAN R+2 1/100
• ARC 13 PLAN R+2 - PARKING-TERTIAIRE ZONE NORD 1/50
• ARC 14 PLAN R+21 - PARKING-TERTIAIRE ZONE SUD 1/50
• ARC 15 COUPES LONGITUDINALES A - E 1/100
• ARC 16 COUPES TRANSVERSALES B - C - D 1/100
• ARC 17 COUPES TRANSVERSALES B - C ATELIER-MAGASIN 1/50
• ARC 18 COUPES LONGITUDINALES E - F - G ATELIER-MAGASIN 1/50
• ARC 19 COUPES TRANSVERSALES B - C PARKING-TERTIAIRE 1/50
• ARC 20 COUPES TRANSVERSALES H - I PARKING-TERTIAIRE 1/50
• ARC 21 ELEVATIONS 1/100
• ARC 22 DETAILS AIRE DE LAVAGE 1/50
• ARC 23 CARNET DE DETAILS
1. DETAIL DES FAÇADES A OSSATURE BOIS 1/20
2. DETAIL BRISE-VUES R+1 TERTIAIRE 1/20
3. DETAIL ACCES POMPIER DANS BRISE-VUE BOIS 1/10
4. DETAIL MENUISERIE BOIS PRINCIPE 1/50
5. DETAIL LANTERNEAU ATELIER 1/50
6. DETAIL AUVENT STATION SERVICE OUEST 1/20
7. DETAIL DE L'AIRE DE LAVAGE 1/50
8. DETAIL ABRI DES 2 ROUES MOTORISÉS 1/20
9. DETAIL OMBRIERE PHOTOVOLTAIQUE : COUPE TRANSVERSALE 1/20
10. DETAIL OMBRIERE PHOTOVOLTAIQUE : COUPE LONGITUDINALE 1/20
11. DETAIL PORTIQUE BOITE AUX LETTRES - PORTAIL COULISSANT 1/20
12. DETAIL GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES ESCALIERS : ENSEMBLE 1/2-1/50
13. GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES ESCALIERS : DETAIL 1/10
14. DETAIL ESCALIER ACCES TRANSFORMATEUR 1/20
15. DETAIL DES GRILLES DE CLOTURE DE LA HALLE 1/50-1/20
16. ESCALIER EST D'ACCÈS À L'ENTRESOL DE L'ATELIER 1/50
17. ESCALIER OUEST D'ACCÈS À L'ENTRESOL DE ATELIER 1/10
18. DETAIL DE L'ESCALIER D'ACCÈS À L'ATELIER 1/20
19. DETAIL DE LA RAMPE D'ACCÈS À L'ATELIER 1/20
20. DETAIL PORTAIL COULISSANT PARKING 1/20
21. DETAIL PORTES SECTIONNELLES 1/20
22. DETAIL DES PORTES DE GAINE PARKING BOM 1/10
23. DETAIL DES PORTES ET GRILLES A VENTELLES 1/20
24. DETAIL DES PARE-CHOCS 1/10
25. DETAIL DES PARE-CHOCS A 3 LISSES 1/20
26. DETAIL GLISSIERE CHASSE-ROUE 1/20
27. DETAIL CANIVEAUX ET JD SUR PLANCHER HAUT DU PARKING 1/5-1/20
28. DETAIL DES LUMINAIRES DU PARKING POIDS-LOURDS 1/10
29. DETAIL DES FOSSES DE L'ATELIER : ENSEMBLE 1/50
30. DETAIL DES FOSSES DE L'ATELIER 1/20
31. DETAIL DES BANQUES D'ACCUEIL 1/20
32. DETAIL DES PORTES DE GAINES CIRCULATION R+1 1/20
33. DETAIL PARKING BOM : PLAN 1/50
34. DETAIL PARKING BOM : COUPE 1/50
35. DETAIL PASSERELLE AIRE DE LAVAGE 1/10-1/50
36. DETAIL REVETEMENT ANTIDÉRAPANT RAMPE VL 1/10-1/50
37. DÉTAIL ÉCLAIRAGE SÉCURITÉ PARKINGS 1/20
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 28/31
38. DÉTAIL DU SEUIL EN HAUT DE RAMPE 1/20
39. DÉTAIL BOITE A EAU 1/20
• ARC 24 PLANS DE REPERAGE DES FAUX-PLAFONDS 1/200
• ARC 25 PLANS DE REPERAGE DES REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX 1/50
• ARC 26 CARNET DES MENUISERIES 1/50
• ARC 27 CARNET DE SIGNALETIQUE
• ARC 27.01 PLAN DE SIGNALETIQUE RDC 1/100
• ARC 27.02 PLAN DE SIGNALETIQUE R+1 - R+2 1/100
PIECES GRAPHIQUES BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES
PLANS VRD / TRACES DE PRINCIPE DES RESEAUX EXTERIEURS
• VRD-01 Plan des réseaux humides et secs et raccordement concessionnaires
1/200
• VRD-02 Plan des revêtements extérieurs 1/200
PLANS DE PRINCIPE DE STRUCTURE
• STR-100 Fondations + PH VS Ateliers. 1/100
• STR-110 PH RDC Ateliers 1/100
• STR-120 PH Mezzanine Ateliers 1/100
• STR-200 Fondations + PH VS Parking Nord 1/100
• STR-201 Fondations + PH VS Parking Sud 1/100
• STR-210 PH RDC Parking Nord 1/100
• STR-211 PH RDC Parking Sud 1/100
• STR-220 PH R+1 Parking - Tertiaire Nord 1/100
• STR-221 PH R+1 Parking Sud 1/100
• STR-230 PH R+2 Parking - Tertiaire Nord 1/100
• STR-231 PH R+2 Parking Sud 1/100
PLANS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE
• CVC-PB CARNET DE PLANS CVC 1/100
• CVC-PB CARNET DE PLOMBERIE TERTIAIRE-ATELIER 1/100
• CVC-PB EAUX PLUVIALES TOITURE 1/100
• CVC-PB EAUX PLUVIALES R+1 1/100
• CVC-PB EAUX PLUVIALES ENTRESOL 1/100
• CVC-PB EAUX PLUVIALES RDC 1/100
• CVC-PB SCHEMAS ET SYNOPTIQUES CVC
• CVC-PB SYNOPTIQUES PLOMBERIE
PLANS D'ELECTRICITE
• Plans de zonage SSI
• Carnets de Schémas Courants Forts
• Carnets de Schémas Courants Faibles
• Carnet de zoning intrusion
• Plan de cheminements Niveau RDC 1/100
• Plan de cheminements Niveau Mezzanine 1/100
• Plan de cheminements Niveau 1 1/100
• Plan de cheminements Niveau 2 1/100
• Plan d'implantation PC+Force Niveau RDC_Zone Nord 1/100
• Plan d'implantation PC+Force Niveau RDC Zone Sud 1/100
• Plan d'implantation PC+Force Niveau Mezzanine Zone Nord 1/100
• Plan d'implantation PC+Force Niveau 1_Zone Nord 1/100
• Plan d'implantation PC+Force Niveau 1_Zone Sud 1/100
• Plan d'implantation PC+Force Niveau 2_Zone Nord 1/100
• Plan d'implantation PC+Force Niveau 2_Zone Sud 1/100
• Plan d'implantation Éclairage Niveau RDC Zone Nord 1/100
• Plan d'implantation Éclairage Niveau RDC Zone Sud 1/100
• Plan d'implantation Éclairage Niveau Mezzanine Zone Nord 1/100
• Plan d'implantation Éclairage Niveau 1_Zone Nord 1/100
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 29/31
• Plan d'implantation Éclairage Niveau 1_Zone Sud 1/100
• Plan d'implantation Éclairage Niveau 2_Zone Nord 1/100
• Plan d'implantation Éclairage Niveau 2_Zone Sud 1/100
• Plan d'implantation PC+Force Niveau Toiture 1/100
• Plan d'implantation Courants faibles Niveau RDC Zone Nord 1/100
• Plan d'implantation Courants faibles Niveau RDC Zone Sud 1/100
• Plan d'implantation Courants faibles Niveau Mezzanine Zone Nord 1/100
• Plan d'implantation Courants faibles Niveau 1_Zone Nord 1/100
• Plan d'implantation Courants faibles Niveau 1_Zone Sud 1/100
• Plan d'implantation Courants faibles Niveau 2_Zone Nord 1/100
• Plan d'implantation Courants faibles Niveau 2_Zone Sud 1/100
Pièces générales :
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par un arrêté du 30 mars 2021.
Article 19. Obligations du titulaire
Le titulaire produit dès la notification du marché public, puis tous les 6 mois les documents
visés aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique
e-Attestations :
Afin de simplifier et sécuriser la remise de ces documents par le titulaire, la Métropole Aix-
Marseille-Provence met à disposition la plateforme en ligne e-Attestations (https://www.e-
attestations.com).
Cette plateforme est entièrement gratuite pour le titulaire.
Article 20. Cession
Toute modification apportée dans la forme juridique de l'entreprise titulaire devra être notifiée à la
Métropole Aix-Marseille-Provence, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre devra être accompagnée des documents justifiant les changements intervenus,
notamment des extraits des journaux d'annonces légales dans lesquels auront été publiés les
modifications et un extrait du registre du commerce.
Il sera interdit au prestataire de céder tout ou partie du service sans y être expressément autorisé
par la Métropole Aix-Marseille-Provence. Toute cession ou sous-traitance passée sans
autorisation restera nulle et de nul effet à l'égard de la Métropole Aix- Marseille-Provence.
Article 21. Résiliation
Il sera fait application des dispositions du chapitre 7 du CCAG Travaux.
Conformément à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, lorsque le titulaire est, au
cours de la procédure de passation ou de l'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 ayant pour effet de l'exclure, le marché pourra
être résilié pour ce motif.
Le titulaire informe sans délai le maître d’ouvrage de ce changement de situation.
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 30/31
La résiliation ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure
de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code du commerce, à condition qu'il
ait informé sans délai le maître d’ouvrage de son changement de situation.
Le maître d’ouvrage peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le
marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation
qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée
aux torts du titulaire.
Par dérogation à l’article 50.4. du CCAG Travaux, si le maître d’ouvrage résilie le marché pour
motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation de 1 %, obtenue en
l’appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé
des prestations reçues.
Article 22. Litiges
En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les tribunaux compétents seront saisis.
Article 23. Dérogations
Article du présent CCAP Article du CCAG Objet
3.2 18.1.1 Délais d’exécution
Conduite des prestations par
3.7 50.3 une personne nommément
désignée
6.3 9.4.4 Variation des prix
Délai notification Décompte
7.1 12.4.2
général
¨Procédure en cas d’absence
7.2.c 12.4.4 de notification de décompte
général
9.1 19.2.3 Pénalités applicables
9.1 19.2.4 Pénalités applicables
Modalités application des
9.2 19.2.1
pénalités
Modalités application des
9.2 19.2.2
pénalités
12 21.1 Provenance des matériaux
17.1.a 8.1.3 Assurance du titulaire
Pièces constitutives du
18 4.1
titulaire
21 50.4 Résiliation du marché
Toutefois, compte tenu de la hiérarchie des pièces contractuelles, l’absence de mention d’une
dérogation au CCAG par le présent article ou dans le corps d’une pièce particulière du marché,
ne fait aucunement obstacle à son caractère pleinement applicable au titulaire.
CCAP TX LM13 lot3.docx LM13 31/31
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.