Annexe
PGC Projet COCOM - Technocentre de la Parade - Indice 01.pdf · 26 042 mots · du marché « Réalisation du Technocentre de la Parade à Aix-en-Provence : lot n°3 - Travaux d'étanchéité », dossier de consultation officiel.
TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Route des Milles - 13090 Aix en Provence
PLAN GENERAL DE COORDINATION
EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
Niveau 1
MAITRE D’OUVRAGE : MAITRE D’OEUVRE :
Aix Marseille Provence Métropole
BP 48014
13567 Marseille cedex 02
MAITRE D’OUVRAGE MANDATAIRE :
BET PLURIDISCIPLINAIRE :
WSP
SPLA « Pays d’Aix Territoires » 20 Allée TURCAT-MERY
4 Rue Lapierre – BP 80270 13008 MARSEILLE
13608 AIX EN PROVENCE
COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :
AASCO
62, rue Cesaria Evora
84350 COURTHEZON
Coordonnateur SPS : M. Bernard FAURE
MISES A JOUR
Indice Date Intitulé Concerne les chapitres
00 27/10/2025 Document établi sur la base du PRO Doc. Initial
01 10/11/2025 Remise à jour du PGC selon le PRO DCE 1.1.2-1.1.6-1.2.1-2.3- 2.6-
1
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
SOMMAIRE
0. PREAMBULE .......................................................................................................................................................... 5
0.1. OBJET DU PLAN GENERAL DE COORDINATION ................................................................................. 5
0.2. FONCTIONNEMENT ............................................................................................................................ 5
0.3. PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION ............................................................................................ 5
0.4. DUREE DE FONCTIONNEMENT ........................................................................................................... 6
0.5. TABLEAUX RECAPITULATIFS ............................................................................................................... 6
0.6. MOYENS ET AUTORITE DU COORDONNATEUR SPS DONNES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE ............ 6
1. LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER ET NOTAMMENT CEUX
COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE .................................................................................................................. 7
1.1. PRESENTATION DE L’OPERATION ...................................................................................................... 7
1.2. INTERVENANTS DE L’OPERATION .................................................................................................... 10
1.3. FORMALITES ADMINISTRATIVES - REGLEMENTATION.................................................................... 13
2. LES MESURES D’ORGANISATION GENERALES DU CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D’ŒUVRE EN
CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR ............................................................................................................... 15
2.1. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SES SERVITUDES ....................................................... 15
2.2. ACCES AU CHANTIER avec BADGE BTP INDIVIDUEL VISIBLE OBLIGATOIRE ................................... 15
2.3. NATURE DU SOL ................................................................................................................................ 16
2.4. DEMOLITION ..................................................................................................................................... 17
2.4.1 CHARTE A FAIBLE NUISANCES .......................................................................................................... 17
2.5. ETAT DES LIEUX ................................................................................................................................. 17
2.6. PRESENCE DE MATERIAUX A RISQUES PARTICULIERS - DIAGNOSTICS ........................................... 18
2.7. INSTALLATIONS DE CHANTIER.......................................................................................................... 20
2.8. SURVEILLANCE - GARDIENNAGE ...................................................................................................... 27
2.9. ORGANISATION DES TRAVAUX ........................................................................................................ 27
3. LES MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE ET
LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT ............................................................................................................................. 29
3.1. LES VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES OU VERTICALES . 29
3.2. LES CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX ET MATERIELS, EN
PARTICULIER POUR CE QUI CONCERNE L’INTERFERENCE DES APPAREILS DE LEVAGE SUR LE CHANTIER
OU A PROXIMITE, AINSI QUE LA LIMITATION DU RECOURS AUX MANUTENTIONS MANUELLES .............. 30
3.3. MISE EN ŒUVRE DE MACHINES PARTICULIERES ............................................................................. 32
3.4. LA DELIMITATION ET L’AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET D’ENTREPOSAGE DES
DIFFERENTS MATERIAUX, EN PARTICULIER S’IL S’AGIT DE MATIERES OU DE SUBSTANCES DANGEREUSES
32
3.5. LES CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION OU D’EVACUATION DES DECHETS ET DES
DECOMBRES ................................................................................................................................................... 33
3.6. LES CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX UTILISES ................................... 34
2
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
3.7. ATMOSPHERE DES POSTES DE TRAVAIL Y COMPRIS EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS
METEO 34
3.8. LES MESURES PRISES EN CAS D’INTERACTION SUR LE SITE ............................................................ 35
3.9. LES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE................................................................................. 39
3.10. CONSIGNES SPECIFIQUES TRAITANT LA CO-ACTIVITE LOT PAR LOT - PRENDRE EN COMPTE
EGALEMENT LES PRECONISATION SELON LES CCTP DES LOTS CONCERNES ................................................ 41
4. LES SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D’EXPLOITATION SUR LE SITE A
L’INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER .......................................................................... 47
4.1. ENVIRONNEMENT............................................................................................................................. 47
4.2. TRAVAUX EXECUTES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE ................... 47
4.3. INTERFERENCES AVEC L’EXPLOITANT SI UTILISATION PARTIELLE DES OUVRAGES ........................ 47
4.4. RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE ............................................................................................... 48
4.5. CIRCULATIONS LIMITROPHES ........................................................................................................... 48
4.6. PRESENCE DE CHANTIER A PROXIMITE ............................................................................................ 48
4.7. EVOLUTIONS PREVISIBLE ET/OU IMPREVISIBLE DES ACTIVITES LIMITROPHES ............................. 48
5. LES MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE
SALUBRITE SATISFAISANT ............................................................................................................................................ 50
5.1. NETTOYAGE GENERAL DU CHANTIER .............................................................................................. 50
5.2. NETTOYAGE DES ACCES ET DES ABORDS ......................................................................................... 50
5.3. NETTOYAGE DES POSTES DE TRAVAIL ............................................................................................. 50
5.4. NETTOYAGE ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS COMMUNES ................................................. 51
5.5. NETTOYAGE PONCTUELS .................................................................................................................. 51
5.6. BENNES ET ENLEVEMENT DES DECHETS .......................................................................................... 51
5.7. LITIGE ................................................................................................................................................ 51
6. LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L’OPERATION CONCERNANT LES SECOURS ET
L’EVACUATION DES PERSONNELS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D’ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE ... 52
6.1. ORGANISATION DES SECOURS ......................................................................................................... 52
6.2. ORGANISATION DE LA PROTECTION INCENDIE ............................................................................... 54
7. LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES ATTRIBUTAIRES, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS ........................................................................................................................................................... 56
7.1. NOTION IMPORTANTE...................................................................................................................... 56
7.2. MISSION ET AUTORITE DU COORDONNATEUR ............................................................................... 56
7.3. ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE .................................................................. 56
7.4. SOUS TRAITANTS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ..................................................................... 56
7.5. UTILISATION DE PERSONNEL INTERIMAIRE ..................................................................................... 57
7.6. FORMALITES ADMINISTRATIVES ...................................................................................................... 57
7.7. UTILISATION DE "PRESTATAIRE DE SERVICE " ................................................................................. 57
7.8. OBLIGATION DES ENTREPRISES ........................................................................................................ 58
7.9. MODIFICATION DE PLANNING, MOYENS et MODES OPERATOIRES ............................................... 58
3
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
7.10. SUIVI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL .................................................................................................. 58
7.11. LOCATION DE MATERIEL (AVEC OU SANS CHAUFFEUR) ................................................................. 58
7.12. CONVENTIONS INTER-ENTREPRISES ................................................................................................ 59
7.13. PLAN PARTICULIER DE PROTECTION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE 59
7.14. CHANTIER SOUMIS A LA CONSTITUTION D’UN COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, SANTE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL - C.I.S.S.C.T. - ........................................................................................... 63
8. ANNEXES ............................................................................................................................................................ 64
Annexe 1 : Fiche « EN CAS D’ACCIDENT »
Annexe 2 : Modèle de « FICHE D’ACCUEIL DU PERSONNEL »
BADGE INDIVIDUEL VISIBLE :
Le port du badge BTP est obligatoire pour l’ensemble des intervenants travaillant sur le chantier.
Celui-ci devra être apposé de façon visible sur le casque.
Le Maître d’œuvre comme le Coordonnateur SPS ont tous les deux « Autorité » pour contrôler le port du
badge BTP.
Tout intervenant ne portant pas de badge BTP sera exclu du chantier.
4
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
0. PREAMBULE
0.1. OBJET DU PLAN GENERAL DE COORDINATION
Le présent plan a pour objet l'application du décret n° 94 1159 du 26 décembre 1994 visant à définir l'ensemble des
mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le
chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des
risques pour les autres entreprises.
Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction
de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux en phases de travail. Ces
modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
Le plan général de coordination, en matière de sécurité et protection de la santé, sera joint aux documents remis
par le Maître d’Ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter.
Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à
mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé.
Le Maître d’Ouvrage est tenu sur simple demande de l’adresser aux organismes sociaux professionnels de
prévention.
0.2. FONCTIONNEMENT
Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est joint aux autres documents
remis par le Maître d'Ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter.
Tenu à disposition sur le chantier, il peut être consulté par les organismes appelés à intervenir ainsi que par les
membres du Collège Interentreprises de Sécurité et de Santé.
Etabli dans la phase de consultation des entreprises, le Maître d'Ouvrage est tenu de l'adresser, sur leur demande,
aux organismes sociaux professionnels de prévention.
0.3. PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION
Le Plan Général de Coordination est fondé sur les Principes Généraux de Prévention inscrits dans le Code du Travail
(article L4121-2)
1. Eviter les risques
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
3. Combattre les risques à la source
4. Adapter le travail à l’homme
5. Tenir compte de l’évolution de la technique
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins
7. Planifier la prévention
8. Donner la priorité aux mesures de protection collective
9. Former et informer les salariés sur les risques et leur prévention
Les principes 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 et 8 sont applicables au Maître d’Ouvrage, au Maître d’œuvre et au Coordonnateur
SPS ; les principes 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 et 9 sont applicables aux entrepreneurs ; les principes 1 – 2 – 3
– 5 et 6 sont applicables aux travailleurs indépendants.
5
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
0.4. DUREE DE FONCTIONNEMENT
Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu par le coordonnateur
pendant toute la durée du chantier, doit être conservé 5 années par le Maître d'Ouvrage à compter de la date de
réception du bâtiment.
0.5. TABLEAUX RECAPITULATIFS
Pour faciliter la prise en compte des mesures de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, le
présent P.G.C. comprend les consignes spécifiques traitant de la co-activité lot par lot
Chaque entreprise traitante ou sous-traitante et chaque travailleur indépendant intervenant sur le site, doit prendre
connaissance de l'intégralité des tableaux afin de faciliter l'élaboration de leur P.P.S.P.S. et être averti des conditions
d'organisation du chantier
0.6. MOYENS ET AUTORITE DU COORDONNATEUR SPS DONNES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Afin que soient mises en œuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le Maître de l’Ouvrage autorise le
Coordonnateur SPS à communiquer directement au Maître d’œuvre et à tout intervenant sur le chantier ses
observations et/ou notifications.
Dans ses interventions le CSPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne l’exécution des mesures de
sécurité qui leur incombent.
Lorsque dans le cadre de sa mission, le CSPS détecte un danger grave et imminent menaçant directement la sécurité
des travailleurs, il est autorisé à demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger et notamment d’arrêter tout et/ou partie du chantier.
La notification des demandes est consignée dans le registre journal de la coordination SPS.
Les reprises du chantier, décidées par le Maître de l’Ouvrage et le Maître d’œuvre, après avis du C SPS, sont également
consignées dans le registre journal de la coordination SPS.
Le CSPS exclura du chantier toute entreprise intervenante n’ayant pas effectué une visite d’inspection commune
préalable aux travaux et n’ayant pas remis son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
L’intervention du CSPS ne modifie ni la nature, ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des
dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil
(Article L. 4532-6 du Code du Travail).
6
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
1. LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER ET
NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE
1.1. PRESENTATION DE L’OPERATION
1.1.1. Description du projet
Le projet porte sur la réalisation du centre opérationnel de collecte des ordures ménagères (COCOM) à Aix en
Provence : Technocentre de La Parade à Aix en Provence. Le technocentre se compose du bâtiment Parking-Tertiaire
qui abrite 50 camions-bennes, 240 véhicules légers, des espaces tertiaires et les locaux des équipes sur 3 niveaux et
du bâtiment Atelier-Magasin à simple rez-de-chaussée qui regroupe les locaux de stockage et les ateliers d'entretien
des véhicules. Cet établissement ne reçoit pas de public, il relève pour la sécurité contre l'incendie et l'accessibilité
des règlements liés aux Établissements Recevant des Travailleurs (ERT).
Pour la sécurité incendie concernant le parc de stationnement c'est la "Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de
stationnement couverts", référencée dans le code du travail, qui a été prise en compte.
1.1.2. Situation géographique
Notre Projet est situé 2025 - Route des Milles - 13090 Aix-en-Provence.
1.1.3. Calendrier prévisionnel des travaux
Date prévisionnelle de début des travaux : Mai 2026
Délai d’exécution des travaux : 18 mois y compris le délai de préparation.
7
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
▪ Planning des travaux
Le planning global du chantier est prévu suivant le dossier d’appel d’offres.
1. Période de préparation
2. Travaux
▪ Phasage des travaux
Les travaux seront réalisés sur plusieurs années suivant un planning de phasage.
8
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
1.1.4. Prévision des effectifs
En période de pointe l’effectif prévu est estimé de 12 à 50 personnes en période de pointe.
Nombre d’entreprises prévisible : 8 Adjudicatrices (12 à 15 selon la possibilités de sous-traitance).
1.1.5. Catégorie de l’opération
Compte tenu de la durée prévisible du chantier et de l’effectif estimé appelé à intervenir, le Maître d’Ouvrage a
classé cette opération en 1ère catégorie au sens de l’article R.4532-1 du code du travail.
1.1.6. Corps d’état
• Lot 1 VRD – Aménagements extérieurs
• Lot 2 Infrastructure / Superstructure
• Lot 3 Étanchéité / Zinguerie
• Lot 4 Aménagements intérieurs
• Lot 5 Enveloppe / Menuiseries extérieures
• Lot 6 Serrurerie / Métallerie
• Lot 7 Électricité CFO / CFA
• Lot 8 CVC / Plomberie
• Lot 9 Station-service
• Lot 10 Ascenseurs
9
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
1.2. INTERVENANTS DE L’OPERATION
1.2.1. Intervenants de la construction
QUALITE Adresse Représentant Tél/@
MAITRE D’OUVRAGE VILLECROZE Damien 04 91 99 98 68
Directeur transition 06 32 87 54 81
méthode et Pratique damien.villecroze@ampmetropol
AIX MARSEILLE e.fr
PROVENCE
METROPOLE RAVEZ Gisele 04 42 11 28 59
Chargée d’études / 06 09 61 52 20
Etudes et Projet gisele.ravez@ampmetropole.fr
Mme RAMPAL Chloé 06 46 29 19 29
CHARGÉE D’ETUDES chloe.rampal@ampmetropole.fr
ET PROSPECTIVES
BP 48014
SANCHEZ David david.sanchez@ampmetropole.fr
13567 Marseille cedex 02
Directeur du Pôle
Technique
CONTI Karen Pôle karen.conti@ampmetropole.fr
Technique
Anne Marie BORRY 06 71 29 61 35
RESPONSABLE anne-
DIVISION marie.borry@ampmetropole.fr
COMMANDE
PUBLIQUE
MANDATAIRE DU Clarisse Martin 04 42 16 15 83
MAITRE D’OUVRAGE Cheffe de projet 06 30 21 15 50
Technocentre de la martin@semepa.fr
SPLA «PAYS D ’ AIX Parade
TERRITOIRE»
SCARAMELLI 04 42 16 09 69
Sébastien 06 07 28 28 37
Attaché d'opération scaramelli@semepa.fr
Technocentre de la
Parade
2 Rue Lapierre – BP 80270 MINIERE Pierre Chef 04 42 16 04 78
13608 AIX EN PROVENCE de projet 06 07 68 68 38
Technocentre de la miniere@semepa.fr
Parade
TURKYILMAZ Alexis 04 42 16 09 65
Attaché d'opération 06 10 74 57 84
Technocentre de la turkyilmaz@semepa.fr
Parade
10
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
ARCHI TECTE BATTESTI Jean- 04 91 32 14 20
MANDATAIRE Michel secretariat@battestiassocies.fr
Directeur de projet
BATTESTI ASSOCIES Architecte
DESILES Bernard bernardd@battestiassocies.fr
Chef de projet
Architecte
SEMICHON Agathe bernardd@battestiassocies.fr
Architecte
BET LUTZ Corentin 04 91 29 79 39
PLURIDISCIPLINAIRE Chef de projet 06 84 43 09 67
technique BET corentin.lutz@wsp.com
WSP
.3.1. BONNEL Jérémy jeremy.bonnel@wsp.com
Chargé d’études BET
20 Allée TURCAT-MERY
13008 MARSEILLE
DINARD Laetitia laeticia.dinard@wsp.com
Chargé d’études BET
FABRE Alexia Chargé alexia.fabre@wsp.com
d’études BET
OPC ARBONVILLE Jérôme 04 86 76 22 25
06 01 23 20 49
SYSTRA jarbonville@systra.com
RIPERT Bruno 04 86 76 22 21
72-76, rue Henry Farman 06 15 94 04 65
75015 PARIS
bripert@systra.com
LAHMAR Nadia 01 70 98 45 73
06 58 19 27 57
nlahmar@systra.com
CONTROLEUR 07 86 25 23 77
TECHNIQUE ZA Lenfant, 405 Rue Emilien marc.abdallah@bureauveritas.co
Gautier ABDALLAH Marc m
VERITAS 13290 AIX-EN-PROVENCE
COORDINATION SPS Coordonnateur SPS 04 90 28 71 56
Conception et 06 24 96 42 69
Réalisation secretariat@aasco.fr
1.3.3.1.3.4.
.3.2. 62, rue Cesaria Evora
84350 COURTHEZON Bernard FAURE
11
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
1.2.2. Organismes institutionnels de la prévention
QUALITE Adresse Représentant Tél/FAX/@
D.D.E.T.S. 13 Unités de Contrôle (UC) 13-02 Inspecteur du 04 42 39 56 12
Le Pilon du Roy - Bt B - Rue Pierre Travail ddets-uc2@bouches-du-
DIRECTION Berthier rhone.gouv.fr
DEPARTEMENTALE DE 13854 AIX EN PROVENCE cedex 3
L'EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES
SOLIDARITES DES
BOUCHES DU RHONE
C.A.R.S.A.T. 13 Direction des Risques Ingénieur Conseil 36 79
Professionnels M. Stéphan LHEN frédéric.tenehauss@carsat-
CAISSE D’ASSURANCE sudest.fr
RETRAITE DE SANTE 35 rue George
AU TRAVAIL 13386 MARSEILLE CEDEX 20
O.P.P.B.T.P. PACA Direction Régionale Grand Sud Directeur 04 91 71 48 48
Régional 04 91 22 66 64
ORGANISME PUBLIC 10 Place de la Joliette marseille@oppbtp.fr
DE PREVENTION DU 13002 MARSEILLE M. Alain FRAISSE
BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
1.2.3. Administrations et collectivités
QUALITE Adresse Représentant Tél
MAIRIE M. Le Maire 04 42 91 90 00
Pl. de l'Hôtel de ville, 13100 Aix-
MAIRIE D’AIX EN en-Provence
PROVENCE
1.2.4. Services d’urgence
QUALITE Adresse Tél/@
POMPIERS 18 ou 112 DEPUIS UN TEL. PORTABLE
SAMU 15
10 Av. de l'Europe 04 42 93 97 00
COMMISSARIAT D’AIX
13090 Aix-en-Provence
EN PROVENCE
CHI Pays d'Aix Aix-Pertuis Aix-en-Provence 04 42 33 50 00
Centre Hospitalier Avenue des Tamaris
13616 Aix-en-Provence Cedex 1
CONCEPTION 04 91 94 16 69
GRANDS BRULES
147 Bd Baille - MARSEILLE
CHIRURGIE TIMONE 04 91 38 56 34
DE LA MAIN 264 Rue Saint Pierre
12
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
13000 MARSEILLE
Hôpital SALVATOR 04 91 75 25 25
CENTRE ANTI POISON
13000 MARSEILLE
GAZ 0800 47 33 33
ELECTRICITE 04 91 99 61 88
METEOROLOGIE 08 99 71 02 06
1.2.5. Entreprises
Non désignées à la date d’élaboration du présent PGC
La liste des entreprises est tenue à jour au fur et à mesure du déroulement de l’opération dans le registre journal de
la coordination.
1.3. FORMALITES ADMINISTRATIVES - REGLEMENTATION
1.3.1. Sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage
- Déclaration préalable
La déclaration préalable devra être transmise par le Maître d’Ouvrage aux Organismes Institutionnels conformément
à l’article L4532-1 du Code du Travail, au moment du Permis de construire.
- Demande de renseignement
Cette demande doit être faite par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’œuvre en application du décret n°91-1147 du
14 octobre 1991 modifié par décret 2003-425 du 7 mai 2003.
Comme fixé dans le décret « DT – DICT » d’octobre 2011, l’utilisation du formulaire DT est obligatoire
depuis le 1er juillet 2012. A cette date il remplace le formulaire DR.
Les renseignements fournis devront être retransmis aux entreprises qui seront chargées de l’exécution des travaux (y
compris les entreprises sous-traitantes ou groupement d’entreprises) afin de leur permettre d’établir une déclaration
d’intention de commencement de travaux (D.I.C.T.).
Entreprises concernées du Lot DEMOLITION- TERRASSEMENT-GROS OEUVRE
1.3.2. Sous la responsabilité des entreprises
Il incombe à chaque entreprise d’établir toutes les demandes d’autorisations nécessaires à la réalisation des travaux :
Demandes d’arrêtés aux services concernés (autorisation d’occupation limitative, arrêté de voirie),
Autorisations administratives, Demandes de branchements aux concessionnaires de réseaux (eau, électricité,
téléphone, égouts, …), Demande d’autorisation de survol et de montage de la grue,
Déclaration d’ouverture de chantier (déclaration à adresser à la D.I.R.E.C.C.T.E., la C.A.R.S.A.T. et l’OPPBTP), Demande
de dérogation à l’aménagement du temps de travail, Demande à faire auprès des autorités de tutelle compétentes
avant le début de leur intervention, Déclaration d’intention de commencement des travaux à effectuer par les
entrepreneurs et à adresser aux concessionnaires possesseurs de réseaux un mois avant le début des travaux, Constat
d’huissier…
1.3.3. Réglementation
Les travaux seront effectués en respect avec les obligations en vigueur :
▪ Celles du Code du Travail, du Code de la Route, les Recommandations de la CNAM propres aux travaux réalisés.
▪ Celles spécifiques à la ville d4aix-en-Proovence.
1.3.4. Registres et documents réglementaires
Les entreprises devront tenir à jour et à disposition sur le chantier les registres et documents réglementaires :
13
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
a. Registre du personnel
b. Registre de l’inspection du travail
c. Registre de sécurité
d. Registre d’observation
e. Carnet de premiers soins d’urgence
14
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
2. LES MESURES D’ORGANISATION GENERALES DU CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE
D’ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR
2.1. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SES SERVITUDES
2.1.1. Réseaux enterrés (électricité, gaz, téléphone, eau, assainissement, fibre optique,
etc…)
Des réseaux en électricité peuvent exister dans l’enceinte du terrain et aux abords proches, il appartient à
l’entreprise de réaliser ses DICT, le Maître d’Ouvrage réalisera la DT et la transmettra au Maître d’œuvre
d’Exécution et au Coordonnateur SPS. Le Coordonnateur SPS a la charge de communiquer aux entreprises les
réponses de la DT.
Pour les lignes électriques enterrées, l'approche avec des engins mécaniques ne doit pas être inférieure à 1,50 m.
Pendant les travaux, en cas de découverte de réseaux non repérés au préalable, l'entreprise cessera
immédiatement toute activité dans la zone considérée et informera le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS qui
décideront avec les concessionnaires des mesures à mettre en œuvre.
2.1.2. Réseaux aériens
Lignes aériennes
Les lignes électriques aériennes, qui ne peuvent être déplacées ou posées en souterrain, avant le début des travaux,
doivent être l'objet de dispositions particulières, de manière à garantir, en permanence les distances de sécurité mini
males de 3 ou 5 mètres prescrites par la réglementation.
2.1.3. Bâtiments environnants et servitudes
Les entreprises devront respecter l’environnement et les horaires de travail conformément à la Réglementation.
2.1.4. Sujétions liées au site – Particularités
Points critiques
Les titulaires de chaque lot sont réputés avoir établi les quantités concernées par les travaux, préalablement à
l’établissement de leur offre, par la visite obligatoire des lieux.
En particulier, ils leur sont parfaitement connus :
• le résultat des diagnostics de recherche d’amiante effectués par le Maître d’Ouvrage ;
• les zones de travaux et leurs sujétions propres ;
• La nature des immeubles existants avant démolition ;
• les contraintes relatives à l’exploitation du site et de l’environnement durant la totalité des travaux ;
• les modalités d'accès par la voirie ;
• les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement ;
• les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public.
• La réalisation et l’entretien des accès au chantier ;
• la protection des abords et accès lors des travaux.
L’attention des titulaires de chaque lot est attirée sur le fait que les travaux se déroulent sur un site en milieu urbain
Il devra donc prendre en compte, toutes les contraintes liées à l’exploitation du site et, de ce fait, toutes les
dispositions qui s’imposent au niveau de la circulation, les horaires de travail, nuisances, …
2.2. ACCES AU CHANTIER avec BADGE BTP INDIVIDUEL VISIBLE OBLIGATOIRE
L’accès au chantier se fera par la voie publique en fonction les autorisations accordées par les Services de la
circulation de la Ville d’Aix-en-Provence.
Les horaires de chantier et de livraisons devront être soumis aux arrêtés municipaux et règlements en vigueur.
15
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
2.2.1. Accès véhicules et engins
Des mesures de sécurité et des aménagements au niveau de l’entrée et de la sortie du chantier devront être mis
en place pour éviter tout accident avec les véhicules circulant sur la voie d’accès, concernant les engins, camions
et véhicules des entreprises qui devront accéder et sortir du chantier.
Conformément au CCTP, un plan de circulation sera établi en accord avec les services techniques de la ville.
Toutes les demandes complémentaires des services techniques (balisage spécifique, feux tricolores…) seront à la
charge de l’entreprise.
2.2.2. Dispositions relatives aux groupes de visiteurs autorisés
Des visites pourront être organisées après accord du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre. Des mesures de
protection et de sécurité seront définies avec le responsable de chantier et le coordonnateur de sécurité en fonction
de l’état du chantier au moment de la visite et des modalités de visites (nombre de visiteurs, heure de visite, locaux
visités, etc....).
L’organisateur de la visite demeurera le seul responsable de la fourniture des casques et chaussures de sécurité ainsi
que des éventuels dommages matériels subis par les visiteurs au cours de la visite. Ces équipements seront maintenus
en parfait état de propreté et remplacés si nécessaires.
NB : Personne, quelque soit son titre, n’est dispensée de l’utilisation des équipements de protection individuelle.
2.3. NATURE DU SOL
Une étude du sol a été réalisée dans le cadre d’une mission de type G2AVP et G2PRO.
Étude G2 PRO ind A du 10/07/2025 de GEOTEC , jointe au DCE.
+ Prendre connaissance du MÉMOIRE SUR LE TRAITEMENT OU L'EVACUATION DES TERRES.
Le rapport Sites et Sols Pollués de SOCOTEC Nº D’AFFAIRE : N°2412E61B1000030
DATE D’EDITION DU RAPPORT : 13/02/2025
REFERENCE DU RAPPORT (CHRONO) : E61B1/25/053
Les précautions particulières de réalisation indiquées dans ce rapport sont à prendre en compte, notamment lors
de l’exécution des fondations, des terrassements, ainsi que pour les éventuelles arrivées d’eaux.
POUR LES RISQUES D’ENSEVELISSEMENT :
Se référer à la SP 11 81 de mars 2012
➢ Il est demandé aux entreprises d’identifier les ouvrages et travaux susceptibles de présenter un risque
spécifique pour les travailleurs
➢ Il est demandé aux entreprises de respecter les prescriptions décrites dans les rapports du
géotechnicien et intégrer un mode opératoire dans les PPSPS des lots terrassements-Parois en
conditions spéciales - fondations spéciales – Gros œuvre
➢ Il est demandé à chaque entreprise intervenante de faire valider par un bureau de contrôle son mode
opératoire avant le début des travaux ainsi qu’au Géotechnicien
➢ Lors de l’inspection commune, le CSPS abordera donc le sujet, le dimensionnement des ouvrages et
les méthodes d’exécution seront précisées dans le PPSPS
➢ La coactivité simultanée sera interdite ainsi que tous les travaux superposés entre 2 entreprises
➢ Uniquement la co-activité successive sera privilégiée en fonction d’un phasage approprié validé par le
Maître d’œuvre d’exécution et le CSPS
16
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Il est demandé de faire procéder à la réception des terrassements et des talus.
Etude historique, documentaire et de vulnérabilité
Mission globale codifiée INFOS comprenant les missions élémentaires A100, A110, Réalisée par SOCOTEC
A120 & A130 selon la norme NF X31-620
En aucun cas, les matériaux terrassés ne devront être stockés sur le site pour ne pas entraîner de mouvement
déstabilisateur.
Nota selon le rapport de SOSCOTES /
Au cours de la visite, des installations à risques ont été identifiées :
➢ La potentielle présence d’une cuve de stockage de fioul domestique, aérienne, de capacité
inconnue située au nord-ouest du site, collée au deuxième bureau ;
➢ Un stockage de bidons et fûts sur terrain nu ;
➢ Un merlon de matériaux de qualité inconnue et 2 tas de gravats.
Les éléments relevés sont présentés sur le plan en Figure 4 et les photographies de visite en Figure 5 du
plan visible dans le rapport de SOCOTEC.
Le rapport de SOSCOTEC est joint dans les pièces du DCE et pourra être consulté par les Entreprises
adjudicatrices.
Le CSPS, par autorité conféré du MOA, procèdera à l’arrêt d’activité de la zone de chantier si les prescriptions
du géotechnicien ne sont pas respectées ou si un risque d’éboulement subsiste malgré l’application de ces
préconisations.
Enfin, lors des travaux d’aménagement, le Maître d’Ouvrage prendra toutes les précautions d’usage
(caractérisation, sécurisation, …) en cas d’éventuelles découvertes suspectes voire inhabituelles d’un point de vue
environnemental (ouvrage enterré, stockage enterré, sols odorants ou pollués, strate d’aspect non sain …)
notamment, en termes de diagnostic y compris amiante et en termes de gestion des terres (élimination en centre
autorisé si nécessaire).
2.4. DEMOLITION
Toutes les sources d’énergies et alimentations en fluides devront être préalablement neutralisées avant démolition.
Les travaux de démolition des ouvrages existant seront obligatoirement exécutés conformément aux articles
R.4534-60 à R.4534-73 du Code du Travail.
Ceux-ci devront être effectués hors de toute présence autre que celle des personnels affectés à cette tâche et en
site clos.
Il sera mis en place par le Lot VRD toutes les protections de l’ensemble de la zone de démolition pour interdire
l’accès aux personnes non autorisées, par la mise en place d’une clôture périphérique continue en HERAS hauteur
2m minimum et avec portail d’accès. Cette clôture sera maintenue jusqu’à la mise en place de la clôture définitive
par le Lot GROS ŒUVRE.
Dans le cas d’émissions de poussières, un système d’arrosage sera mis en place sur la zone concernée.
Les modes de démolition des ouvrages seront précisés dans le PPSPS de l’entreprise chargée des travaux. Le mode
opératoire sera adapté au type d’ouvrage concerné et aux conditions de l’environnement.
2.4.1 CHARTE A FAIBLE NUISANCES
Sans objet
2.5. ETAT DES LIEUX
Un état des lieux, des avoisinants, des voiries (publiques / privées) devront être dressé.
17
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
2.6. PRESENCE DE MATERIAUX A RISQUES PARTICULIERS - DIAGNOSTICS
2.6.1. Amiante
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant
démolition
(Listes C de l’annexe 13-9 du Code de la Santé publique)
Rapport de IMMO DIAG Numéro de dossier : SE/24/0411/F.L
Date du repérage : 22/08/2024
Périmètre investigué : Ensemble de la propriété
Conclusions du rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante réalisé suivant décret 96-98 du
7 février 1996 modifié par les décrets 97-855 du 12 septembre 1997, 2001-840 du 13 septembre 2001 et 2002-839 du
03 mai 2002 et suivant arrêté du 02/01/2002 et norme NFX 46-020 du 20/11/2002.
Dans le cadre de mission réalisée par IMMO DIAG, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
après analyse en laboratoire.
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
DTA N° S2309_16712
Réalisé par la Société LEGIMETRIE | Siège social. 255 C, avenue du Prado 13008 MARSEILLE | Tél. : 04 91 76 30 41 - E-
mail : contact@legimetrie.fr N°SIREN : 442 973 939 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10592956604 -
A rédigé le rapport. N°S2309_16712. Ce rapport est joint au DCE afin que les entreprises adjudicatrices puissent en
prendre connaissance.
La SOCIETE IMMO DIAG 84 (Numéro SIRET : AVIGNON 820 523 314 00012)
Adresse : 154 Avenue Bel Air, 84200 Carpentras
A rédigé le rapport N°SE/24/0411/F.L Date du repérage : 22/08/2024
Désignation de la compagnie d'assurance : PACIFICA
Numéro de police et date de validité : 4266837904 - 01/01/2025
Ces rapports sont joints au DCE afin que les entreprises adjudicatrices puissent en prendre connaissance.
Les deux rapports font apparaitre la présence de produit amiantés.
Les plans de retrait sont obligatoires.
DESAMIANTEUR / PLAN DE RETRAIT :
Pour tous travaux de retrait de matériaux contenant de l’amiante, ces retraits feront l'objet d'un Plan de Retrait de
Matériaux Contenant de l'Amiante réalisé par l'entreprise adjudicataire spécialisée, soumis à l'avis de la
D.I.R.E.C.C.T.E., de la C.A.R.S.A.T. et de l'O.P.P.B.T.P.
Ces organismes disposent d’un délai incompressible de 30 jours pour émettre leurs avis.
L’entreprise transmettra au CSPS les PPSPS et PRA. L’ensemble des intervenants seront formés amiante sous-
section 3 et
Détiendront la certification 1552 QUALIBAT.
Il sera présenté au CSPS le PRA dont les points suivants seront obligatoires :
Consignations des réseaux avant démarrage des travaux en amont (PV de consignations à
transmettre au CSPS)
Le cadre règlementaire d’intervention S/S3
L’analyse des risques exportés notamment le positionnement des extracteurs à vérifier, …etc…
L’analyse des risques importés notamment la condamnation des ouvertures, la mise en place de
clôture appropriées, l’installation de la signalisation à tous points du chantier, le balisage …etc….
La gestion des déchets avec une optimisation de l’évacuation et la limitation du stockage extérieur
sur place.
Le DESAMIANTEUR transmettra son PPSPS intégrant le PRA conformément à la Circulaire DRT du
05/11/1998
18
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
L’objectif du CSPS est d’éviter la libération de fibres amiantes en partie extérieure du chantier et
interdire toute accessibilité jusqu’à la restitution de la zone désamiantée.
Aucune coactivité pendant les opérations de désamiantage.
Conformément à la règlementation, le CSPS veillera à ce que :
L’examen visuel de fin de travaux soit effectué avant l’enlèvement du confinement par un
opérateur agréé (cf. – norme NFX 46 021)
Les mesures d’empoussièrement en fin de travaux de l’entreprise soient réalisées
(Mesure libératoire – cf./ Décret du 4 mai 2012) et (mesure de « fin de chantier » de l’Entreprise
de désamiantage en référence au GA –X-46 033)
Avant la restitution des locaux au MOA, après enlèvement du confinement, un deuxième examen
visuel par un opérateur certifié sera réalisé
Une mesure d’empoussièrement de 2ème restitution sera réalisée pour le compte du MOA en
référence à la NF EN ISO 16 000-7 et GA X 46 -033.
Un Rapport de Fin de Travaux sera transmis au MOA par l’entreprise de désamiantage.
Si à l’occasion des travaux qu‘elle réalise l’entreprise de Terrassement met en évidence la présence de
matériaux amiantés NON REPERTORIÉS, elle est désormais tenue d’en informer le propriétaire, elle en
informera également le coordonnateur SPS, stoppera immédiatement ses travaux et prendra toutes mesures
conservatoires afin d’interdire toutes émission de fibres d’amiante.
CONFORMEMENT AU DECRET N°2006-761 DU 30 JUIN 2006 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE
LES RISQUES LIES A L’INHALATION DE POUSSIERES D’AMIANTE ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL (SECTION 4)
NOTAMMENT LES ARTICLES R.4532-46 ET R.4532-53/54 :
« LES DOSSIERS TECHNIQUES REGROUPANT LES INFORMATIONS RELATIVES A LA RECHERCHE ET A L ’IDENTIFICATION DES
MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE PREVUS AUX ARTICLES R.1334-22, R.1334-27 ET R.1334-28 DU CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE SONT JOINTS OBLIGATOIREMENT DANS LE DCE.
Si à l’occasion des travaux qu‘elle réalise l’entreprise met en évidence la présence de matériaux amiantés NON
REPERTORIÉS, elle est désormais tenue d’en informer le propriétaire, elle en informera également le
coordonnateur SPS, stoppera immédiatement ses travaux et prendra toutes mesures conservatoires afin
d’interdire toutes émission de fibres d’amiante.
2.6.2. Plomb
Le Maître d’Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le
coordonnateur SPS, à l’évaluation des risques liés à la, présence ou non de plomb dans son bâtiment, en vue de la
transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.
En outre, cette évaluation constituera la base de la propre évaluation du risque des entrepreneurs amenés à procéder
aux travaux conformément aux dispositions des articles L.4121.1, L.4121.2 et L.4121.3 du Code du Travail.
DEMOLITION D’OUVRAGES :
Celui-ci sera joint au dossier d’appel d’offre.
Toutes les entreprises en prendront connaissance.
L’entreprise procédera à la démolition et l’évacuation des matériaux en prenant toutes les précautions
conformément aux articles R4412-1 et suivants du Code du Travail. Il est nécessaire de confiner la zone de
travaux et de prendre toutes les mesures pour qu’aucun personnel extérieur aux travaux ne soit exposé au risque
plomb.
Voir également le guide de prévention INRS, ED909 de décembre 2004 concernant les interventions sur les
peintures contenant du plomb et le guide OPPBTP réf. AG 05 08 de mai 2008
19
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
2.6.3. Termites
Etat parasitaire relatif à la présence d’agents de dégradation biologique du bois dans un immeuble, en application de
la loi 99-471 du 8 juin 1999, du décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000, de l’arrêté du 29 mars 2007, de la norme NF X
P03-201 de septembre2007, applicable à compter du 1er novembre 2007.
2.6.4. Autres matériaux dangereux
Les entrepreneurs en l'absence de renseignement sur la présence d’autres matériaux pouvant contenir des matières
dangereuses, ceux concernés par des travaux de démolition, terrassement - fouille, devront prendre toutes les
précautions nécessaires vis à vis de matériaux non identifiés. En cas de doute ou de présence de produits dangereux,
l'entrepreneur avisera immédiatement et avant toute intervention le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le
coordonnateur.
2.7. INSTALLATIONS DE CHANTIER
Clôture de chantier :
Installation d’une clôture de chantier de 2m de hauteur minimum.
Portail de chantier, et portillon :
Fourniture et mise en œuvre d’un portail de chantier ouvrant deux vantaux ouvrants vers l’intérieur du chantier.
Largeur de passage 5 ml. Hauteur 3m.
Localisation :
=> Sur la voie chantier, commandant l’entrée.
=> Signalisation routière
Fourniture et mise en place des panneaux règlementaires règlementant les accès au chantier et les sorties sur la voie
publique qui seront demandés par les services de la Ville. Fixation sur mats réglementaires à sceller.
Par exemple : « Attention sortie de camions et engins ».
L’emplacement de l’aire de cantonnement, du bureau, des magasins, des aires de stockage et des places de parking
seront déterminés en accord avec la Maitrise d’œuvre.
Les entreprises avec leurs sous-traitants devront organiser et prévoir leurs installations de chantier sur
l’emprise des travaux ou à proximité immédiate sur une zone définie par le Maître d’Ouvrage :
En application des articles R.4533-1 à R.4533-5 du Code du Travail, le Maître d’Ouvrage demandera au
Maître d’Oeuvre d’Exécution de prendre les mesures nécessaires prévues aux articles ci-dessous :
▪ R4533-2 : Une voie d’accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour
permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins de
périmètre d’emprise du chantier. Cette voie est prolongée dans le chantier par
d’autres voies permettant aux travailleurs d’accéder aux zones ou sont installés
divers locaux qui leur sont destinés.
▪ Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet
effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être
convenablement éclairées.
▪ R4533-3 : Le raccordement à un réseau de distribution d’eau potable doit être effectué de
manière à permettre une alimentation suffisante de divers points d’eau prévus dans
les locaux destinés au personnel
▪ R4533-4 : Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer
d’une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations
prévus dans les locaux destinés au personnel.
▪ R4533-5 : Les matières usées doivent être évacuées conformément aux règlements sanitaires
en vigueur.
20
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
2.7.1. Travaux préparatoires
Le Lot Gros Œuvre mandaté par le MO au cours de la préparation du chantier, préalablement aux travaux, devra
assurer avant toute intervention des entrepreneurs et de sous-traitants sur le chantier :
Une desserte en voirie du chantier, praticable et éclairé, comprenant donc une voie d’accès
principale, une voie d’accès aux zones où seront installés les locaux destinés aux
opérateurs, aux compagnons.
Un raccordement à un réseau de distribution d’eau potable
Un raccordement à un réseau de distribution électrique
Une évacuation des matières usées.
2.7.2. Plan d’installation de chantier
Préalablement à l’exécution des travaux, l’entreprise du lot GO n°1 établira un plan d’installation du chantier et le
soumettra à l’accord du Maître d’œuvre et du Coordonnateur SPS.
En cas de modification en cours de chantier, ce plan sera soumis aux mêmes contrôles.
Il sera affiché au tableau d’affichage, dans le bureau de chantier.
Le lot GO n°1 mandaté par le MO a la charge des circulations horizontales et verticales du chantier, la mise en place
de la desserte de tous les niveaux de l’ouvrage notamment de déclencher avec le lot GO n°1 les remblais
périphériques au plus tôt, la réalisation des rampes d’accès pour tout individu.
Le PIC sera évolutif en fonction de l’avancement du chantier avec la priorité donnée aux sécurisations des
circulations, des accès et livraisons à pied d’œuvre. Des réunions de coordination SPS seront organisées pour
vérifier la mise en application avec le planning contractuel du chantier.
Ce plan précisera :
- L’accessibilité du chantier depuis la voie publique, la clôture, les entrées, les zones de déchargement, de
stockage.
- Le traitement des circulations distinctes piétons et véhicules, le positionnement de la ou des grues, ou moyens de
levage, leurs zones de survol.
- Les installations sanitaires et d’hygiène collectives TCE, blocs vestiaires en nombre suffisant pour tous les corps
d’état.
- Installation d’eau
- Installation d’électricité
- Installation de téléphone
- Réfectoire équipé
- Bureau de chantier
- Poste téléphonique de secours
- Zones de stockage
- Position des bennes à tri sélectif
2.7.3. Clôture de chantier et contrôle de l’accès au chantier
Il sera mis en place toutes les protections de l’ensemble de la zone de travaux pour interdire l’accès aux personnes
non autorisées, par la mise en place d’une clôture périphérique scellée de hauteur 2,00 m en bac acier blanc contre
le domaine public et le complément sera réalisé en clôture de type HERAS (h = 2m).
L’accès du chantier doit matériellement être interdit à toutes personnes étrangères au chantier.
Des panneaux (ENTREE INTERDITE AU PUBLIC & PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE) rappelant cette interdiction,
visibles, portail ouvert ou fermé seront apposés en nombre suffisant, judicieusement disposés et maintenus par le
Lot GROS ŒUVRE.
Les clôtures devront être conçues de manière à ce qu’aucun franchissement ne puisse être possible dans les deux
sens. (2 mètres de hauteur avec portails de même hauteur et de 5 mètres de largeur ouvrant en dedans avec
21
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
fermeture par chaîne et cadenas)
2.7.4. Contrôle de l’accès au chantier
Le chantier est interdit à toute personne ne faisant pas partie d’une entreprise contractante ou non autorisée par
le Maître d’Ouvrage. Aussi il est demandé aux entreprises que leur personnel porte un signe distinctif, tenue de
travail, badge, casque, permettant une identification immédiate sur le chantier. Chaque entreprise, par ses chefs
de chantier, pourra demander l’exclusion de toute personne dont la présence n’est pas justifiée.
Pour permettre le contrôle des accès la liste nominative du personnel devra être affichée dans le bureau de
chantier. Cette liste sera mise à jour aussi souvent que nécessaire sous la responsabilité du représentant de
l’entreprise sur le chantier.
PORT DU BADGE BTP INDIVIDUEL VISIBLE OBLIGATOIRE
Sinon la personne sera exclue du chantier
Il sera de la responsabilité de chaque entreprise pour ce qui la concerne, de n’avoir que des personnes autorisées
sur le chantier, de faire, de coordonner les accès au chantier, de son personnel, de ses prestataires de service et
de ses livraisons. Le responsable désigné par chaque entreprise s’assurera que chacun porte les protections
indispensables dès l’entrée sur le chantier.
TOUTE ENTREPRISE FAISANT INTERVENIR UN SOUS TRAITANT DE 2EME RANG NON DECLARE NON AGREE PAR LE
MAITRE D’OUVRAGE SERA FRAPPEE D’UNE EXCLUSION DEFINITIVE DE CE SOUS TRAITANT SUR LE CHANTIER.
TOUTE ENTREPRISE FAISANT INTERVENIR UN SOUS TRAITANT DE 2EME RANG, ELLE-MEME FAISANT INTERVENIR
UN SOUS TRAITANT DE 3EME RANG SERA FRAPPEE D’UNE EXCLUSION DEFINITIVE DE CHANTIER POUR LE LOT
CONCERNE DONC UNE EXCLUSION POUR LES 3 ENTREPRISES :
L’ENTREPRISE ADJUDICATAIRE
LE SOUS TRAITANT DE 2EME RANG
LE SOUS TRAINTANT DE 3EME RANG
Le lot GO n°1 aura l’entière responsabilité du « CLOS » dès son arrivée.
2.7.5. Accueil du personnel
La présence aux postes de travail se fera sous la stricte responsabilité de chacun des chefs d’entreprise titulaires
d’un lot.
Les personnels des Entreprises, y compris les salariés intérimaires, devront recevoir, le jour de leur arrivée sur le
chantier, une formation pratique et appropriée en matière de sécurité.
Cette formation - qui sera assurée par les chefs de chantier et les chefs d’équipe des Entreprises - devra porter sur
:
a) les conditions de circulation des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
b) la mise en œuvre des moyens de prévention, les règles et obligations de sécurité pendant l’exécution du travail,
c) la conduite à tenir en cas d'accident, d'incendie,
d) l’emplacement et le contenu de la boite de premiers soins.
Le responsable de chaque entreprise titulaire, co-traitante, sous-traitante ou effectuant un travail à la tâche,
établira une fiche d'accueil pour chaque salarié ou personnel intérimaire de son entreprise à son arrivée sur le
chantier.
Un modèle de fiche est joint en annexe au présent PGC.
Chaque Entreprise devra tenir à jour sur le chantier une liste de tous ses salariés. Ces différents personnels
devront pouvoir être facilement identifiables (badge d’identité obligatoire pour tout le personnel chantier).
22
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
2.7.6. Voirie de chantier et plan de circulation horizontale
La voirie provisoire sera réalisée par le Lot GO °1 avant le démarrage des travaux.
La voirie doit être constamment praticable et aménagée d’une voie piétonne propre pour permettre aux travailleurs
d’accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.
Les zones de circulation des piétons et des véhicules seront différenciées et matériellement séparées.
L’accès au cantonnement devra être organisé de telle manière que le personnel ne soit soumis à aucun risque au
niveau de ce cheminement et puisse y entrer et sortir en tenue de ville.
Les circulations verticales et horizontales du chantier seront clairement balisées et exemptes d’obstacles ou de
dépôts même provisoires.
Les différentes entrées dans le bâtiment devront être aménagées de manière notamment à protéger les salariés
contre tout risque de chute d’objet lié à des interventions au droit des façades.
En cas de nécessité l’éclairage du chantier devra y être réalisé au fur et à mesure de la progression des travaux par
le lot GO n°1.
L’accès des véhicules se fera suivant un itinéraire bien déterminé.
Entretien de la voirie et des plates-formes par le lot GO n°1 pendant la durée du chantier T.C.E.
Une surlargeur stabilisée en périphérie du bâtiment sera réalisée par le lot GO n°1 afin de permettre l’installation
d’échafaudages en toute sécurité, ainsi que le passage des engins d’approvisionnement de toutes natures.
A la charge du lot GO n°1:
Démarches pour autorisations de voirie, mise en place et maintenance pendant la durée des travaux d’une
signalisation adaptée, afin de diriger les piétons hors emprise du chantier et d’informer les véhicules d’une sortie de
chantier.
A mettre en place dès le démarrage des travaux sur la voirie publique autorisée par les services compétents.
Nettoyage quotidien et à chaque fois que nécessaire de la voirie pendant toute la durée des travaux.
2.7.7. Stationnement des véhicules légers
Une zone de stationnement pourra être aménagée en accord avec le Maître d’Ouvrage.
2.7.8. Zones d’accès aux services de secours
Tous les accès au chantier, au cantonnement et aux différentes parties du chantier devront être dégagés en
permanence, pour laisser l’accès libre aux services de secours.
2.7.9. Remblaiement
Tous les ouvrages enterrés seront balisés avant remblaiement et remblayés dès que possible. Ceux-ci seront réalisés
de manière à permettre une implantation sûre des échafaudages.
2.7.10. Cantonnement
IMPORTANT :
LES INSTALLATIONS DE LA BASE VIE (TOILETTES, LAVABOS ET VESTAIRES) SERONT INSTALLEES DES LE DEBUT
D’INTERVENTION DE LA 1ER ENTREPRISE SUR LE CHANTIER.
CES INSTALLATIONS DE CHANTIER SERONT REALISEES et ENTRETENUES PAR LE LOT GROS ŒUVRE
Les installations de chantier sur la voie publique ne devront pas déborder de l’alignement qui sera autorisé par les
services compétents.
Les installations évolueront en fonction de l’effectif et de l’avancement du Gros œuvre. L’entreprise du Lot GROS
ŒUVRE pourra être amenée à déplacer les installations de cantonnement pour tenir compte des diverses phases du
chantier.
23
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
A. Bureau de chantier : installation lot GO n°1
Il sera installé et sera équipé du téléphone de secours, raccordé à l’installation électrique et chauffé.
Le tableau d’affichage sera installé dans le bureau, y apparaîtront les consignes de sécurité, le plan d’installation du
chantier, la liste des divers intervenants, la liste des secouristes, et un exemplaire du Plan Général de Coordination
SPS, à la charge du lot GO n°1.
Chaque entreprise devra laisser à disposition dans le bureau un exemplaire de son PPSPS. L’entretien régulier est à la
charge du lot GO n°1.
B. Salle de réunion (y compris pour le C SPS) : installation lot GO n°1
1 salle de réunion de 15m2 compris tables et sièges, meubles de rangements pour toutes les pièces écrites, et les
plans. Cette salle fermera à clef et un jeu devra être remis au Maître d’œuvre.
C. Vestiaries : installation lot GO n°1
Ils seront installés pour toute la durée du chantier et pour tous les corps d’état, maintenus en nombre suffisant pour
absorber les variations d’effectifs, équipés d’armoires-vestiaires à double compartiment fermant à clef, raccordés à
l’installation électrique du chantier, chauffés, éclairés et conformes aux normes en vigueurs.
La surface totale à prévoir sera calculée en prenant pour base 1.50 m2 minimum par personne.
L’entretien régulier, au moins une fois par jour est à la charge du lot GO n°1.
Tout stockage de matériel et produits est interdit dans ce local.
D. Réfectoire : installation lot GO n°1
La surface totale à prévoir sera calculée en prenant pour base 1.50 m2 minimum par personne.
Le local sera chauffé, é c l a i r é , équipé avec sièges, tables lavables et équipement de réchauffage des aliments.
Les entreprises dont les salariés ne déjeunent pas le midi au restaurant, utiliseront exclusivement ce local.
L’entretien quotidien est à la charge du lot GO n°1.
E. Sanitaires / Douches : installation lot GO n°1
Un bloc sanitaire sera installé avant tout commencement de travaux, il sera prévu :
- 1 WC et 1 urinoir pour 20 personnes,
- 1 lavabo ou rampe pour 10 personnes, à température réglable et raccordé aux réseaux en eau potable,
électricité et assainissement jusqu’à la fin du chantier TCE
- 1 douche pour les travaux salissants
L’entretien quotidien est à la charge du lot GO n°1.
F. Infirmerie
Sans objet dans le cadre de ce chantier.
Toutefois, le bureau de chantier devra être équipé d’une pharmacie de chantier.
LE LOT GROS ŒUVRE DOIT L’ENTRETIEN QUOTIDIEN DES TOILETTES, LAVABOS ET VESTIAIRES JUSQU'A LA FIN DU
CHANTIER.
2.7.11. Magasins
Les entreprises pourront installer un container à matériels à un emplacement défini avec le Maître d’ OUVRAGE.
2.7.12. Alimentations électriques
Le lot GROS ŒUVRE aura la charge de faire réceptionner les installations électriques par un organisme
agréé.
La copie du procès-verbal du contrôle sera communiquée au Coordonnateur SPS.
A. Branchement électrique du cantonnement
L’alimentation électrique de l’ensemble des locaux destinés aux personnels sera effectuée par le lot GO n°1, ainsi
que le réseau éclairage d e circulation.
24
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Branchement électrique du chantier
Le branchement du chantier sera installé par le lot GO n°1.
La distribution d’électricité aux postes de travail depuis l’armoire générale, est assurée par le Lot GROS ŒUVRE
par des personnes habilitées conformément à la norme UTE C 18510.
Prévoir pour cette opération des armoires de chantier en quantité suffisante, au moins 1 armoire par
niveau de travail et par cage d’escalier afin de limiter à 25 mètres maximum la longueur des
prolongateurs électriques.
Celles-ci devront être conformes aux prescriptions et normes en vigueur, réceptionnées par un organisme
agréé.
Les armoires de chantier devront notamment comporter les protections et dispositifs suivants :
▪ Protection contre surintensité et court-circuit
▪ Protection des travailleurs par dispositif à courant résiduel à haute sensibilité (30 mA)
Il y aura lieu de séparer :
1. Le réseau d’alimentation électrique du chantier
2. Le réseau d’éclairage et de circulation
3. Le réseau grue, matériel de levage
Les armoires et coffrets de distribution basse tension sont maintenus, en permanence, fermés. Le type de
fermeture (serrure ou cadenas) sera d'un modèle approprié pour garantir son inviolabilité.
B. Branchement électrique divers
L’ensemble des installations sera exécuté par du personnel habilité.
Tout le matériel devra être conforme aux règlements et normes en vigueur tant pour le fonctionnement de
l’outillage courant, que pour les moyens portatifs d’éclairage.
Dans le cas de l’installation électrique provisoire, un opérateur n’est pas autorisé à intervenir sans
habilitation, même si celle-ci est conforme et vérifiée. Sans formation particulière, un opérateur est
uniquement considéré comme « utilisateur d’installation électrique » et, de ce fait, seulement autorisé à
utiliser un appareil électrique.
Les coffrets de chantier ne seront pas prévus pour le branchement d’appareils de forte puissance tels que postes
de soudure, monte matériaux, etc... Le raccordement de tels appareils incombera à l’entreprise qui en aura l’usage.
Toutefois le Lot GROS ŒUVRE mettra à disposition du courant Triphasé à proximité de la gaine
d’ascenseur.
C. Protections et dispositifs différentiels
La sélection des protections se fera sur 3 niveaux :
Circuits terminaux disjoncteur différentiel 30 mA instantané obligatoire
A chaque niveau de circuit disjoncteur différentiel 30 mA retardé 50 millisecondes
En tête d’installation 1 Ampère retardé – 0.2 secondes minimum
Les circuits force (coffrets) et éclairage seront séparés. Les alimentations spécifiques se feront directement à partir du
tableau de protection principal de chantier, avec ses propres protections.
D. Eclairage de chantier
Il sera réalisé, par le lot GO n°1, une installation d’éclairage de chantier sur les bases suivantes :
Zones et voies de circulation (escalier) 60 lux minimum
Zones de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux minimum
Postes de travail permanent 200 lux minimum
25
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Zones et voies de circulation extérieures 10 lux minimum
L’ECLAIRAGE DOIT PERMETTRE LA CIRCULATION SUR TOUT LE CHANTIER.
Le Lot N° 4 ELECTRICITE installera dès que possible, l’éclairage définitif de la circulation parking en sous-sol.
Chaque entreprise a la charge de l’installation d’éclairage de ses postes de travail à partir de l’armoire ou du coffret de
chantier.
Pour des interventions spécifiques (milieu exigu, ambiance conductrice…), chaque intervenant concerné devra fournir à
son personnel des éclairages classe III alimentés en TBTS.
E. Eclairage de secours
Sans objet
F. Matériel électrique
Tout le matériel électrique sera conforme à la réglementation en vigueur sur les chantiers, à savoir :
Rallonges Type H 07 RNF
Enrouleurs Catégorie B NFC 61720
Prises Indice de Protection IP 447
Baladeuses NFC 71.008
Phares halogènes Norme NF avec grille de protection
G. Travaux nocturnes
Dans le cas de travaux nocturnes autorisés, les entreprises effectuant ces travaux auront à charge l’éclairage du chantier
par des moyens appropriés qu’elles définiront dans leur P.P.S.P.S. Elles veilleront à ce que ces moyens ne créent pas de
risques d’éblouissement aux personnes empruntant les voies publiques à proximité.
H. Maintenance de l’installation électrique
L’entreprise titulaire du Lot GROS ŒUVRE sera responsable de l’entretien des installations électriques (notamment
le changement des ampoules dans les cages d’escalier, couloirs, coursives, des parkings en sous -sol) ainsi que des
contrôles périodiques réglementaires.
Les réserves éventuelles devront impérativement être levées par le chef d’entreprise du Lot GROS ŒUVRE avant
toute utilisation.
I. Consignations électriques
Pour les opérations de maintenance, de réglage, etc.…, sur un équipement de travail, l'entrepreneur est tenu de
définir et mettre en œuvre une procédure de consignation et de procéder à l'habilitation du personnel,
conformément aux dispositions réglementaires (dernières en date) et instructions UTE C 18.510.
J. Générateurs thermiques
L'installation de groupes générateurs à moteur thermique (groupes électrogènes) utilisés notamment pour
alimenter des installations temporaires doit être conçue et réalisée en respect du guide UTE C 15.401.
décrets mis en application à compter du 1 er juillet 2011
qui insèrent dans le Code du Travail les obligations des employeurs en matière de prévention du risque
électrique et imposent l’habilitation avant toute intervention et la vérification des installations par un
organisme accrédité :
Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des
installations électriques des lieux de travail,
Décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques
électriques dans les lieux de travail,
26
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage.
2.7.13. Distribution d’eau
A. Alimentation en eau du cantonnement
Le Lot GROS ŒUVRE prend en charge l’alimentation des locaux destinés aux personnels, qui seront pourvus d’un
réseau d’alimentation hors gel.
B. Alimentation en eau du chantier
Le Lot GROS ŒUVRE prend en charge le branchement de chantier. Le Lot GROS ŒUVRE prend en charge le réseau de
distribution d’eau.
2.7.14. Protections individuelles pour visiteurs autorisés
5 paires de bottes et 5 casques seront mis à disposition dans le bureau de chantier par le Lot GROS ŒUVRE.
2.8. SURVEILLANCE - GARDIENNAGE
Il n’est pas prévu de gardiennage de chantier dans les pièces du marché.
Les entreprises conserveront la garde de leurs propres matériels et matériaux et seront responsables jusqu’à la
réception des travaux, des vols ou dégradations commis sur leurs ouvrages en cours ou achevés.
Les zones de travail du chantier seront maintenues closes pendant toutes les phases de l'opération.
A son arrivée, l'entreprise du Lot GROS OEUVRE prendra les mesures nécessaires à la fermeture du chantier au public.
2.9. ORGANISATION DES TRAVAUX
2.9.1. Modes constructifs envisagés
Tous les processus de travaux comportant des risques propres à certains lots, doivent faire l’objet d’une étude
spécifique des moyens de sécurité, adaptée, non seulement descriptive, mais assortie de croquis explicatifs et
éventuellement de notes de calculs. Ces études devront être intégrées avant le début des travaux dans le P.P.S.P.S.
ou en cours de chantier sur la demande expresse du Coordonnateur Sécurité.
Les études ayant des répercussions sur la structure ou sur la conformité aux règlements de sécurité incendie seront
impérativement soumis à un bureau de contrôle.
Chaque entreprise est totalement responsable de l’organisation de la sécurité de son personnel en cas
d’intervention sur un emplacement, même non protégé à l’avance.
En cas d’urgence, le Maître d’œuvre ou le Coordonnateur Sécurité peuvent suspendre l’exécution des travaux
jusqu’à la réalisation des protections réglementaires.
2.9.2. Description du mode opératoire en cas de risques spécifiques
Tous les processus de travaux comportant des risques propres à certains lots, doivent faire l’objet d’une étude
spécifique des moyens de sécurité, adaptée, non seulement descriptive, mais assortie de croquis explicatifs et
éventuellement de notes de calculs. Ces études devront être intégrées avant le début des travaux dans le P.P.S.P.S.
ou en cours de chantier sur la demande expresse du Coordonnateur Sécurité.
Les études ayant des répercussions sur la structure ou sur la conformité aux règlements de sécurité incendie seront
impérativement soumis à un bureau de contrôle.
Chaque entreprise est totalement responsable de l’organisation de la sécurité de son personnel en cas
d’intervention sur un emplacement, même non protégé à l’avance.
En cas d’urgence, le Maître d’œuvre ou le Coordonnateur Sécurité peuvent suspendre l’exécution des travaux
jusqu’à la réalisation des protections réglementaires.
2.9.3. Suggestions d’intégration à l’ouvrage des moyens de prévention
27
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Chaque entrepreneur est censé maîtriser parfaitement les sujétions d’entretien et de maintenance liées aux
ouvrages qu’il a réalisés.
Aussi, il sera sollicité par le Coordonnateur SPS pour fournir les éléments nécessaires à la constitution du DIUO.
L’entrepreneur qui constatera que des éléments ou dispositions lui semblant nécessaire afin d’assurer la sécurité des
personnels ayant à intervenir ultérieurement pour l’entretien, les dépannages, ou la maintenance, ne sont pas prévus
dans la description de son marché de travaux, se doit d’en informer le Maître d’œuvre, et le coordonnateur SPS.
S’ils le jugent utile, ils étudieront les conditions techniques et économiques de mise en place de ces éléments, afin
de les proposer au Maître d’Ouvrage, qui en décidera en dernier ressort.
28
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
3. LES MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE
SECURITE ET DE SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT
3.1. LES VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES OU
VERTICALES
3.1.1. Dans l’emprise du chantier
Préalablement à l’exécution des travaux l’entrepreneur du lot GO n°1 soumettra au visa du Maître d’œuvre et du
Coordonnateur Sécurité le projet des installations de chantier.
D'une manière générale, l'entrepreneur du lot GO n°1 devra se conformer, sans qu'il résulte pour lui de droit à
indemnité, aux conditions qui lui seront imposées.
A. Circulation des piétons
Les zones de chantier sont uniquement accessibles au personnel des entreprises ayant une activité sur le chantier, au
personnel du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre, des organismes ou administrations. Les piétons doivent conserver
une vigilance de tous les instants notamment à l'approche des zones d'évolution des véhicules et engins.
Circulations horizontales
Les circulations piétonnes seront différenciées des zones d’évolution des engins et des véhicules.
Elles seront dégagées de tous matériaux et matériels et maintenues en parfait état de circulation à tout instant et
pendant toute la durée du chantier. (A la charge du lot GO n°1).
Circulations verticales
Les échelles ne peuvent être utilisées que comme moyen d’accès provisoire ponctuel et de courte durée, en aucun cas
servir de cheminement à des approvisionnements, ni de poste de travail.
Les escaliers en béton seront réalisés à l’avancement, pour permettre l’accès au niveau supérieur.
(A la charge du lot GO n°1).
B. Signalisation et éclairage
Le lot GO n°1 devra entretenir la signalisation de sécurité du chantier pendant toute la durée des travaux, (interdiction
d’accès au chantier, balisage des zones de circulation des véhicules et des piétons, panneaux de signalisation du chantier,
de limitation de vitesse, clôtures et éclairage).
Les signalisations de sécurité seront conformes aux règles de police et aux prescriptions du Maître d'œuvre ou du
Coordonnateur SPS. Les arrêtés et réglementations de la Mairie seront respectés.
Sur voie publique : par le lot GO n°1 du début et jusqu’à la réception,
- mise en place et maintenance du balisage et des panneaux de signalisation temporaire (signalisation d’approche et de
position, circulation piétons)
C. Accès destinés aux personnels, aux véhicules et aux engins de chantier
Il sera indiqué sur le plan d’installation de chantier, les voies de circulation réservées au personnel et les voies de
circulation réservées aux véhicules et engins
D. Manœuvres
Les manœuvres et évolutions avec visibilité réduite ne pourront s'effectuer que sous la conduite d'une ou plusieurs
personnes chargées du guidage des chauffeurs et de la signalisation vis-à-vis des autres utilisateurs de la zone de
circulation.
Les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arrière sont obligatoires sur tous les engins de chantier
et véhicules de transport
29
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
E. Maintien des communications et de l’écoulement des eaux
L'entrepreneur du Lot GROS ŒUVRE doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions
convenables les communications de toute nature jouxtant ou traversant le site des travaux, notamment celles qui
intéressent la circulation des personnes ainsi que l'écoulement des eaux.
Le Lot GROS ŒUVRE supportera toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de
chantier.
3.1.2. Hors emprise du chantier
Le lot GO n°1 devra prendre toutes les mesures permettant d'assurer pendant la durée des travaux :
▪ une circulation fluide sur les voies extérieures au chantier
▪ en cas de salissure, le nettoyage des voies publiques autant de fois que nécessaire et un fois par jour à minima.
3.2. LES CONDITIONS DE MANUTENTION DES DIFFERENTS MATERIAUX ET MATERIELS, EN
PARTICULIER POUR CE QUI CONCERNE L’INTERFERENCE DES APPAREILS DE LEVAGE SUR LE
CHANTIER OU A PROXIMITE, AINSI QUE LA LIMITATION DU RECOURS AUX MANUTENTIONS
MANUELLES
3.2.1. Interférences des appareils de levage
Les entreprises amenées à utiliser divers moyens de levage, devront obtenir l’accord du Coordonnateur, afin
d’éviter tous risques dus aux interférences.
Les divers moyens de levage auront préalablement à leur utilisation, satisfaits aux contrôles des organismes agréés.
Le coordonnateur sécurité devra être prévenu en amont de toute intervention d’un appareil de levage à l’intérieur du
chantier pouvant générer des risques d’interférence avec la grue à tour
En cas d’interférence entre la grue de chantier et des appareils mobiles de levage, une notice spécifique sera établie
et signée par les grutiers, ils seront équipés respectivement de talkie-walkie pour communiquer
En cas d’interférence entre 2 grues à tour, la gestion d’interférence sera réalisée par un système automatisé de type
Top-Traçing et les 2 grutiers auront en possession néanmoins un talkie-walkie pour communiquer entre eux.
3.2.2. Appareils de levage et manutentions
A. Vérification périodique par un organisme agréé des engins et appareils de levage
(Avec levée des réserves)
Tous les moyens de levage, grue, élévateur, monte-charge, treuil etc… pénétrant sur le chantier, devront avoir
satisfait aux contrôles techniques obligatoires avant toute utilisation.
La mention de la validité de ce contrôle doit être consignée sur les registres, tenus sur le chantier et présentés au
Coordonnateur qui le mentionnera sur le registre journal.
Dans le cas d’utilisation d’une ou plusieurs grues à tour ou à montage rapide, il sera appliqué les recommandations
CNAM R406 adoptée le 10 juin 2004.
Les notices d’utilisation, les instructions à l’encadrement et aux grutiers, les coordonnées des centres météo,
devront être disponibles sur le chantier.
Les carnets d’entretien des grues et des élingues devront être disponibles sur le chantier. Chaque conducteur
devra disposer d’une autorisation de conduite, CACES ou équivalent et aptitude médicale à jour.
B. Mise en commun de moyens de levage
Par décret du 2 décembre 98 et l’arrêté du 1er mars 2004, le responsable du lot GO n°1 doit prendre toute
disposition afin de s’assurer de la stabilité de la grue sur son assise et prendre en considération les conditions
environnementales du chantier dans l’évaluation des risques.
30
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Le lot GROS OEUVRE a l’obligation de réaliser les rapports de contrôle à chaque étape afin de garantir la prise en
compte totale des risques possibles et d’assurer une parfaite cohérence entre eux, il s’agit donc des missions :
M1 : Examen environnemental du site
M2 : Avis de stabilité et inspection des ouvrages des assises de la ou des grues
M3 : Vérification avant la mise ou remise en service
Et en complément :
MF : Assistance technique en cas d’effet de site constaté en mission M1
M4 : Vérification d’un dispositif de contrôle des mouvements de grues à tours à zone(s) d’interférence et/ou
zone(s) interdite(s)
IMPORTANT => Lot GROS OEUVRE => SI …MICROPIEUX POUR LA GRUE
Dans le cas de la mise en place de micropieux pour l’assise du massif de grue, la vérification des micropieux par un
BUREAU DE CONTROLE AGREE est OBLIGATOIRE et à la charge du Lot GROS OEUVRE.
L’entreprise du Lot GROS ŒUVRE laissera à disposition la grue pour les gros approvisionnements du second œuvre
au moins 3 semaines après la fin des derniers planchers et voiles du gros œuvre (voir convention d’utilisation et
conditions financières). La grue devra toujours, être conduite par le grutier de l'entreprise du lot GO n°1.
L’entreprise du lot GO n°1 réalisera au plus tôt la réception des gaines d’ascenseur avec le lot ASCENSEUR qui mettra
en place au plus tôt les ascenseurs en tant que monte-charges pour le chantier.
L’entreprise du lot GO n°1 installera des consoles PTE (consoles en encorbellement) non seulement pour sa propre
activité mais dans le but de les mettre à la disposition de toutes les entreprises du chantier, en respectant la
règlementation en vigueur, les PTE sont soumis aux vérifications prévues par l’arrêté du 21 décembre 2014 comme
les échafaudages, telles que définies par l’article 1 er de cet arrêté. La maintenance et vérification journalière sont
dues par le lot GO n°1.
NOTA : Après le départ de la grue du lot GO n°1, chaque corps d’état assurera la manutention mécanique de ses
matériaux, en conformité avec la réglementation, notamment la manutention mécanique des matériaux lourds tels
que : Carrelage – Cloisons – Rouleaux d’étanchéité – Equipements de climatisation – Equipements sanitaires.
Grues mobiles :
- Les entreprises devront rechercher une utilisation commune des grues mobiles afin de limiter les risques
d'interférence.
- Un planning d'intervention et un plan d’implantation devront systématiquement compléter le PPSPS préalablement
à l'intervention.
C. Fixation sur l’ouvrage d’un moyen de levage
Toutes les entreprises devront communiquer, dès la période de préparation, au Maître d’œuvre et au Coordonnateur,
tous projets d’installation de treuils, consoles, sapines, etc… (mode de fixation, charges, efforts exercés) pour accord
préalable.
D. Manutentions
Afin de limiter a u m a x i m u m l e s manutentions manuelles, principalement dans l’approvisionnement des étages,
les entreprises devront se concerter dès le début du chantier, afin de mettre en place des recettes à matériaux.
Le déchargement et la manutention devront s’effectuer dans les meilleures conditions afin d’éviter :
a) les longs déplacements horizontaux avec manutention du lieu d’approvisionnement au poste de travail
b) d’emprunter les escaliers avec des matériaux lourds et volumineux
c) les risques de chutes pendant le transport des matériels liés aux obstacles ou configuration des locaux
L’utilisation des engins de levage de tout type est conseillée afin de répartir conformément les colis à chaque niveau
de la construction, et à proximité des postes de travail.
31
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Du stockage à l’endroit d’exécution, les transports se feront à l’aide de matériels appropriés (monte- charge, treuil,
chargeur, etc…)
Les entreprises veilleront également à emprunter des dispositifs individuels adaptés, afin de soulager les
travailleurs à la mise en œuvre des matériaux
Les PPSPS feront apparaitre les différents modes de manutention prévus par l’entrepreneur.
3.3. MISE EN ŒUVRE DE MACHINES PARTICULIERES
3.3.1. Machine et appareils à malaxer ou mélanger
Quelle que soit la date de mise en service de ces équipements de travail, l'entrepreneur doit prendre les dispositions
nécessaires pour se conformer aux exigences minimales de sécurité ci-après énumérées :
Protection des éléments mobiles de transmission d'énergie ou éléments mobiles de travail
Soit protection par interposition d'un écran protecteur fixe, nécessitant l'emploi d'un outil pour le démontage,
conçu en respect des dimensions d'ouvertures et distances de sécurité définies par la norme. Le démontage étant
assuré par une personne qualifiée, après respect de la procédure de consignation de la machine.
Soit protection par interposition d'un écran protecteur mobile conçu en respect des dimensions d'ouvertures et
distances de sécurité définies par la norme.
Ce type d'écran devant être associé à un dispositif de verrouillage ou inter verrouillage conforme à la norme.
3.3.2. Pompes à béton
Les pompes automotrices sur camions, ou les pompes du type stationnaire, utilisées pour la mise en œuvre du
béton prêt à l'emploi, doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux équipements de travail.
La trémie d'alimentation doit notamment être protégée conformément au § 3.2.1.
3.4. LA DELIMITATION ET L’AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET D’ENTREPOSAGE DES
DIFFERENTS MATERIAUX, EN PARTICULIER S’IL S’AGIT DE MATIERES OU DE SUBSTANCES
DANGEREUSES
3.4.1. Généralités
Les entreprises devront informer le Maître d’œuvre de leurs besoins en surface de stockage de matériaux sur le
chantier et les périodes d’utilisation. Les zones de stockage des matériaux seront délimitées et indiquées sur le
plan d'installation de chantier, qui sera tenu à jour en fonction de l'avancement des travaux.
Les manutentions d’approvisionnement et de nettoyage hors mise à disposition de la grue du lot GO n°1 seront assurées
par chaque entreprise, y compris les mesures nécessaires pour empêcher la projection de la matière et des matériaux.
Remarque : Du fait de la faible surface disponible pour l’installation du chantier contenue dans l’emprise du site. Toute
zone de stockage possible sera très réduite. Par conséquent, les matériels et matériaux ne pourront être livrés sur
le chantier que pour une utilisation immédiate.
Les entreprises devront donc programmer leurs approvisionnements en fonction de ce qui précède, ceux-ci seront
organisés à l’avance, au cours des rendez-vous de chantier, avec l’accord du Maître d’œuvre et du Coordonnateur
de Sécurité.
Aucun stockage de produit dangereux ne sera toléré
3.4.2. Produits dangereux
Toute entreprise mettant en œuvre des matériaux, substances ou préparations dangereuse pouvant provoquer
intoxication, incendie ou explosion et en général pouvant présenter des risques particuliers doit le signaler dans son
PPSPS.
Elle listera les produits et précisera dans son PPSPS :
32
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
▪ Les caractéristiques des produits,
▪ Les règles de stockage relatives au(x) produit(s) à employer,
▪ Les dispositions de mise en œuvre et les mesures de sécurité envisagées (ventilation, rétention, éclairage,),
▪ Les précautions à prévoir vis-à-vis des autres corps d’état.
3.5. LES CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION OU D’EVACUATION DES DECHETS ET DES
DECOMBRES
3.5.1. Stockages
Les magasins et containers nécessaires seront mis en place dans l’enceinte du chantier en accord avec la Maîtrise
d'œuvre et le Coordonnateur Sécurité. Ils pourront être déplacés selon l'avancement du chantier.
D'une manière générale, les aires de stockage seront établies sur un sol propre et dressé et selon nécessité sur un
platelage ou une aire en gros béton.
Dans tous les cas elles devront supporter les charges qui seront stockées et permettre la reprise des matériaux ou
matériels facilement.
Tout stockage de matériaux ou mise en œuvre de matériel lourd ou engin à l’intérieur du bâtiment devra être validé
par le Maître d’œuvre et l’entreprise du Lot GROS ŒUVRE en fonction des charges admissibles sur les planchers et
de la programmation des interventions des autres entreprises dans la zone concernée.
Leur implantation ne devra pas s'opposer à la bonne marche du chantier du point de vue de la circulation et de la
sécurité (visibilité, stabilité etc.).
Les installations destinées à recevoir du personnel ne devront en aucun cas être utilisées pour stocker du matériel ou
des matériaux.
Les aires de stockage ne sont pas figées et devront être définies par l'entreprise en accord avec la Maîtrise d'œuvre
et le Coordonnateur Sécurité. Les zones de stockage devront :
▪ être balisées,
▪ être parfaitement stable et résistant au vent,
▪ ne pas entraver les circulations des piétons aux abords du chantier,
▪ ne pas présenter de risques pour les circulations de véhicules (saillies, diminution de la visibilité, …).
Les zones de stockage de matériaux et du matériel, définies sur le plan d’installation de chantier seront respectées.
Les stockages « sauvages » sont proscrits du site.
PRODUITS DANGEREUX
Les stockages de produits dangereux devront se faire en conteneurs qui seront éloignés de plus de 10 mètres de
tous les bâtiments existants et cantonnements. Les bouteilles de gaz pour la soudure ou la brasure devront être
attachées sur des chariots adaptés à cet usage.
Les zones de stockage particulières seront clairement définies avec l’accord du Coordonnateur Sécurité en fonction
des risques. Elles devront être clairement signalées et éloignées des postes de travail.
Les risques liés aux matériaux déchets devront être indiqués sur des panneaux situés à l’extérieur des zones de
stockages ou magasins.
Aucun stockage de produit dangereux ne sera toléré à l’intérieur de l’ouvrage à construire, sauf accord préalable du
Maître d’œuvre et du Coordonnateur Sécurité.
3.5.2. Elimination et évacuation des déchets
Chaque entreprise doit maintenir en état de propreté ses zones de travail et doit en conséquence effectuer les
nettoyages et évacuer les gravats, débris et emballages produits par ses travaux jusqu’aux zones de regroupement
indiquées sur le plan d’installation de chantier.
Des bennes à gravats seront mises à disposition de tous les corps d’état par l’entreprise du Lot GROS ŒUVRE. Leur
remplacement devra être effectué à chaque fois que cela s’avérera nécessaire ou à périodicité fixe sans jamais que
ces bennes ne débordent.
33
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
L’entreprise du lot GO n°1 précisera dans son PPSPS les moyens prévus pour l’évacuation des déchets (bennes, big
bag, etc…)
Le jet de tous matériaux par les trémies, ouvertures de façade, toitures, etc., est strictement interdit.
3.6. LES CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX UTILISES
Chaque entreprise concernée sera responsable de l’enlèvement des déchets dangereux (produits polluants ou
toxiques ET contenants) qu’elle produit sur le site lors de ses travaux.
Ces déchets ne devront pas être mélangés aux gravats et déchets ordinaires. Ils seront évacués vers une filière
spécifique avec bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux. Les préconisations du fabricant seront respectées.
Dans tous les cas :
Aucun stockage de matériaux, de déblais, décombres, déchets ou autres ne sera effectué sur les zones d’accès
3.7. ATMOSPHERE DES POSTES DE TRAVAIL Y COMPRIS EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS
METEO
Pour tout poste de travail, nécessitant l'emploi de substances ou préparations pouvant présenter des risques
pour la santé (solvant, décapant béton, huile de décoffrage, silicate de sodium, etc.). L'entrepreneur est tenu
au respect des dispositions réglementaires, notamment :
Fourniture de la "fiche de données de sécurité" pour chaque substance ou préparation, (annexée au PPSPS),
Étiquetage réglementaire des récipients, y compris ceux utilisés après transvasement, Information du personnel
sur les risques et sur les mesures de prévention à observer.
CANICULE :
Dans le cadre de la prévention des risques liés aux fortes chaleurs, je vous informe que les dispositions réglementaires
renforcées entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025, conformément aux directives du ministère du Travail.
À ce titre, il vous appartient, en tant qu’entreprise intervenante sur le chantier, de mettre en œuvre toutes les mesures
nécessaires pour protéger vos salariés exposés à des températures élevées.
Vous n’avez plus seulement une obligation de moyen mais une obligation de résultat.
Les principales obligations à respecter sont les suivantes :
• Évaluation du risque thermique sur vos postes de travail, avec une vigilance particulière lors d’épisodes de
canicule ou d’alerte Météo France ;
• Aménagement des conditions de travail : mise à disposition d’eau potable rafraichie en quantité suffisante en
complément de l’eau potable et frigos à disposition dans la base vie du chantier, accès à des zones d’ombre,
ou de repos (réfectoire climatisé sur place), pauses régulières, limitation des efforts physiques si besoin ;
• Adaptation possible des horaires de travail (ex : début plus tôt le matin pour éviter les heures les plus
chaudes) ; Voir arrêt des travaux. Si les précautions prises sont insuffisantes pour garantir la santé et la
sécurité des travailleurs, l’activité doit être suspendue. Les entreprises peuvent alors recourir au dispositif de
récupération des heures perdues.
• Information et sensibilisation de vos équipes sur les risques liés à la chaleur et les signes d’alerte (malaise,
coup de chaleur, etc.).
Nous vous demandons de prendre toutes les dispositions nécessaires dès maintenant pour garantir la conformité à
cette réglementation à partir du 1er juillet 2025.
Canicule sur un chantier :
1. Boire au moins 3 litres d'eau par jour
2. Sur les chantiers du BTP, les employeurs sont tenus de mettre à la disposition des travailleurs trois litres d’eau,
au moins, par jour et par travailleur.
3. Il est recommandé de boire régulièrement (un verre d’eau fraîche toutes les 20 minutes), même si l’on ne
ressent pas la soif,
4. Ne pas consommer d’alcool et manger salé pour compenser l’élimination des sels minéraux.
34
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
5. Pour savoir si l'on a assez bu, la couleur des urines est un bon indicateur. Lorsqu’elles sont claires,
l’hydratation est suffisante et tout va bien. En revanche, plus elles sont foncées, plus elles indiquent un état de
déshydratation.
Nota :
En période de canicule, la première mesure de sécurité consiste à vérifier quotidiennement les conditions
météorologiques et les bulletins d’alerte afin d’évaluer le risque au jour le jour. La vigilance est nécessaire dès que
la température dépasse les 30 °C à l’ombre et accrue dès lors que les températures nocturnes sont supérieures à 25 °C.
Suivre les bulletins météo, afin d’anticiper sur la canicule.
3.8. LES MESURES PRISES EN CAS D’INTERACTION SUR LE SITE
3.8.1. Réunions de coordination de zone et d’interférence
Des réunions de coordination auront lieu afin d’organiser, au fur et à mesure de l’avancement du chantier les
interactions entre les Entreprises.
Ces réunions auront pour but, d’une part la prévention des risques qui peuvent être induits par la présence
simultanée ou successive de différentes Entreprises, d’autre part la mise en place de mesures permettant à
chacun de travailler dans de meilleures conditions.
3.8.2. L’utilisation des protections collectives
A. Généralités
Deux grands principes régissent l’organisation de la sécurité sur le chantier :
I. Chaque Entreprise est responsable de la sécurité de ses salariés.
II. L’entreprise du Lot GROS ŒUVRE sera chargée de la fourniture, de la mise en place et de la maintenance des
protections collectives jusqu’à la fin du chantier notamment en toiture terrasse inaccessible sinon le CSPS et
le MOEX feront intervenir une entreprise pour la remise en place ou le maintien des protections collectives,
les frais engagés seront pris sur le compte prorata si l’entreprise responsable n’est pas identifiée.
Cette coordination doit également éviter qu'une autre Entreprise enlève une protection qui gêne son travail. Une
protection adaptée à leurs travaux devra donc être mise en place.
Priorité sera donnée aux installations de protection collectives définitives par rapport aux installations
provisoires.
B. Organisation de la mise en œuvre des protections collectives
L’entreprise du Lot GROS ŒUVRE devra installer, en suivant la progression de ses travaux, l’ensemble des
protections collectives à l’intérieur et à l’extérieur des ouvrages afin d’assurer la sécurité sur 2 points :
I. Sécurité du personnel de chantier
II. Sécurité des riverains.
La plus grande attention sera portée sur la protection contre les risques de chute de hauteur.
Le matériel destiné aux protections collectives sera adapté, identifié et exclusivement réservé à cet usage.
L’entreprise précisera dans son PPSPS le type de matériel utilisé.
L’entreprise du lot GO n°1 aura l’entière responsabilité de l'entretien et de la maintenance de ces protections
jusqu'à la fin du chantier.
Chaque entrepreneur ayant à intervenir sur un ouvrage considéré, et quel que soit l’objet de son intervention,
devra s'assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées à ses travaux. Si tel n'est pas le
cas, il aura à sa charge et à ses frais, la mise en place de dispositifs nouveaux, complémentaires et adaptés à ses
travaux pour assurer la protection collective de son personnel. Ainsi que le maintien et l’entretien de ces
35
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
nouvelles protections.
Les modifications devront être soumises au Coordonnateur et feront l'objet d'un additif au P.P.S.P.S.
Chaque corps d'état doit mettre à disposition de son personnel pendant toute la durée du chantier, les moyens et
matériels nécessaires pour assurer sa sécurité.
Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise pour son intervention personnelle (échafaudage, filet de
protection, etc.…) ne pourront être déplacés ou modifiés que par celle-ci.
IMPORTANT : LE COFFRAGE DES PLANCHERS HAUT EN SECURITE
Le Lot GO n°1 devra prévoir une méthodologie de coffrage pour les planchers hauts (et poutres également) de
telle sorte que tout opérateur travaille en sécurité dès le démarrage du coffrage.
L’utilisation de tours d’étaiement et la méthode de coffrage par-dessous est à privilégier.
La mise en place des protections collectives au fur et à mesure de l’avancement du coffrage est obligatoire ainsi
que l’utilisation d’un harnais de sécurité et stop-chute limitant la chute de hauteur à 1 mètre tant que les garde-
corps provisoires ne sont pas totalement installés.
Nota : pour les travaux hors bâtiment, notamment VRD, espaces verts…, les protections collectives seront à la
charge des entreprises titulaires de ces travaux.
IMPORTANT : le Lot GO n°1 conserve OBLIGATOIREMENT la responsabilité d’installer en amont de l’intervention
des autres entreprises :
- les sécurités de baie avec plinthe du type garde-corps extensible, conforme à la règlementation en vigueur, pour
toute ouverture donnant sur le vide telle qu’une porte-fenêtre sans balcon, une trémie d’ascenseur ou gaine
technique.
- les lisses extensibles concernant les fenêtres.
Lisse extensible de protection appuis équerre de 0,7 à 2,5 m avec protection
caoutchouc pour ne pas abîmer les ouvrages ou matériaux des autres entreprises :
Lisse extensible de protection appuis équerre peint ou galvanisé 0,7 à 2,5 m.
Extension possible : 0,7 à 1,3 m / 1,1 à 1,8 m / 1,8 à 2,5 m.
- les étais classiques de chantier en position horizontale sont de faits interdits car en non-conformité avec le chapitre
IV (Prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux) du Code du Travail, ex-Décret du 8 janvier
1965.
N.B : les entreprises intervenant après le Lot GROS ŒUVRE auront la responsabilité de maintenir ou de remettre en
place ces protections collectives après toute intervention, et, de faire travailler leurs opérateurs en tenant compte
de leur méthodologie conformément au Code du Travail.
36
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
T.C.E : Chaque entrepreneur et plus particulièrement le Lot N° 02 MENUISERIE EXTERIEURE ayant à intervenir sur
un ouvrage considéré, et quel que soit l’objet de son intervention, devra s'assurer que les protections mises en
place sont suffisantes et adaptées à ses travaux. Si tel n'est pas le cas, il aura à sa charge et à ses frais, la mise en
place de dispositifs nouveaux, complémentaires et adaptés à ses travaux pour assurer la protection collective de
son personnel……. Ainsi que le maintien.
Tous les aciers en attente, quel que soit leur diamètre, seront obligatoirement protégés par des « capuchons »
ou seront crossés (les mesures prises devront être dessinées sur les plans d’exécutions des armaturés).
Le Maître d’œuvre fera en sorte que la mise en place des gardes corps définitifs soit réalisée le plus tôt possible.
C. Litige – Carence d’une entreprise
Le Maître d'Ouvrage et le coordonnateur SPS se réservent le droit, en cas de défaillance d'une Entreprise, de faire
appel à une Entreprise du chantier ou extérieure pour remettre en place ou en état les protections collectives aux
frais de l’entreprise défaillante.
3.8.3. Travail en hauteur – Matériels utilisés pour les travaux en élévation
Quelle que soit la hauteur de travail, l'utilisation d'échelles, d’escabeaux et de marche pieds comme poste de travail
est proscrite. (Article R.4323-63 du Code du Travail).
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement
assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible
et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Les entreprises devront utiliser des plates-formes individuelles roulantes (PIR ou PIRL), des échafaudages ou tout
autre matériel équipé de dispositifs de protection contre les risques de chutes de hauteur et de chutes d’objet.
A. Echafaudage de pieds
Pour les échafaudages de pied, les Entreprises devront tenir compte des éléments suivants :
IMPORTANT : Se référer à la recommandation R408 de la CNAMTS
Le matériel devra permettre le montage / démontage en sécurité (utilisation d’échafaudages avec garde -corps
de montage et d’exploitation).
Les échafaudages devront être montés et démontés par du personnel habilité.
Un P.V. de réception de l’échafaudage devra être réalisé par du personnel habilité avant toute utilisation et une
copie de chaque P.V devra être transmise au coordonnateur SPS.
NB : L’entrepreneur aura la charge de faire vérifier et réceptionner son ouvrage, notamment les ancrages, par un
bureau de contrôle agréé.
En outre, l’entrepreneur devra :
- établir une notice précise concernant les règles communes à tous les lots amenés à utiliser cet échafaudage
(Convention d’utilisation ou de prêt signée par les entreprises)
- préciser les moyens utilisés pour assurer les approvisionnements des matériaux
- fournir les fiches techniques et les fiches de contrôle périodiques des monte-matériaux éventuels.
Toute modification de quelque nature que ce soit de l’échafaudage ou de la plate -forme (ancrage, garde-corps,
extension ...) est interdite.
En cas de nécessité absolue, une demande devra être faite au Maître d’Œuvre et/ou au Coordonnateur, et
l’entreprise aura à sa charge toutes les notes de calculs et contrôles techniques par un Bureau de Contrôle agréé,
liées à cette modification.
Chaque entreprise restera responsable de l’accès aux échafaudages ou plates-formes qu’elle aura installé.
Afin de respecter les principes généraux de prévention et des recommandations ( SCALP et MethA de la CARSAT
ces moyens (échafaudages, plates-formes de travail) devront être mis en commun notamment pour les lots
37
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
utilisateurs ; GO n°1 – RAVALEMENT - SERRURERIE ….et autres le cas échéant, de façon à orchestrer et sécuriser
les activités successives contre la chute de hauteur.
B. Appareils de levage du personnel
Pour l'élévation du personnel l'utilisation d'une nacelle suspendue au crochet d'un engin ou appareil de levage n’est
pas admise. En conséquence, l'entrepreneur doit prévoir l'utilisation d'élévateurs de personnel conformes à la
norme. Chaque conducteur ou surveillant d'élévateur de personnel doit être en possession de "l’Autorisation de
conduite" délivrée par son employeur après vérification de l'aptitude médicale et de l'aptitude à la conduite
en sécurité (CACES ou équivalent).
Une copie du PV des essais et épreuves règlementaires, de contrôle, doit être sur le chantier.
3.8.4. Travaux superposés
Le Maître d’œuvre prendra les dispositions nécessaires afin d’éviter les travaux superposés ou simultanés.
Autant que possible les travaux superposés seront évités dans le calendrier de travaux.
Dans le cas d’impossibilité, l’Entreprise travaillant en partie haute prendra les dispositions pour installer et
entretenir les dispositifs destinés à assurer la protection des personnels situés en dessous.
Chaque cas sera examiné par la Maîtrise d’œuvre et le Coordonnateur Sécurité.
D’une manière générale afin d’éliminer les risques de superposition, l’ensemble des aires situées sous des postes
de travail en élévation (échafaudage, nacelle élévatrice, échafaudage roulant etc.) seront interdites d’accès au
moyen d’un dispositif physique.
Protections liées à la superposition des tâches dans un lot.
Quel qu’en soit l’origine, le titulaire du lot mettra en place les mesures de protection nécessaires (filet,
platelage etc.) et en assurera l’entretien et le démontage.
Protections liées à la superposition de tâches de plusieurs lots.
Si l’origine vient de la configuration des locaux ou de la nature des prestations, le ou les lots réalisant les travaux le
plus en hauteur mettront en place les protections nécessaires.
Si l’origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en place les protections nécessaires à la sécurité des
autres lots.
Dans les deux cas, la fourniture, la mise en œuvre, l’entretien et le nettoyage avant démontage des dispositifs de
protection sont à la charge du lot utilisateur.
3.8.5. Co-activité de travaux à risques
Le Maître d’œuvre doit prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter la co-activité de corps d’état différents lors
de la réalisation de travaux présentant un risque spécifique (flocage, sablage, application de substances toxiques
ou explosives, manutentions de matériaux lourds, etc.…)
3.8.6. Protection des accès – Auvents
Les protections « par auvent » des sorties du bâtiment seront réalisées par le lot GO n°1. Les emplacements de ces
protections seront déterminés au moment de l’Inspection Commune, en accord avec la Maîtrise d’œuvre et seront
pris en compte dans les PPSPS.
3.8.7. Mise en commun de matériels
Lorsqu’une Entreprise met des matériels à la disposition d’une autre Entreprise, ils doivent être en bon état.
La mise à disposition du matériel devra faire l’objet d’un accord préalable (protocole d’utilisation) auprès des
Entreprises.
3.8.8. Utilisation et mise en œuvre de produits dangereux – Travaux polluants
Les entreprises mettant en œuvre des produits pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des
personnels du chantier (flocage, sablage, utilisation de substances toxiques ou inflammables, soudure, etc.) devront
isoler leurs zones de travail et en interdire l’accès aux autres corps d’état.
38
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
En cas d’impossibilité, il appartiendra à l’entreprise génératrice de ces nuisances de mettre en œuvre des moyens
nécessaires à la mise en sécurité de ses employés et des autres intervenants. A cet effet, l’utilisation des dispositifs
de protections collectives sera privilégiée plutôt que le recours aux protections individuelles.
L’entreprise concernée devra également envisager la réalisation de ces travaux en horaire décalé, en dehors des
horaires normaux de chantier.
Matériel thermique :
L’utilisation d’engins à moteurs thermiques sera à proscrire dans les locaux confinés, insuffisamment aérés, au
profit de l’utilisation de matériel à moteur électrique.
3.9. LES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Les entreprises sont tenues de fournir à leurs personnels et de faire utiliser les moyens de protections individuelles
nécessaires à l’exécution des tâches confiées.
Le Coordonnateur en accord avec le maître d’Ouvrage pourra demander aux entreprises en infraction que l’accès
de leurs ouvriers ne soit pas autorisé tant qu’elles n’auront pas pris les mesures nécessaires.
PROTECTION POSTE DE TRAVAIL OBSERVATIONS
Casques Tout le personnel, visiteurs, livreurs Les casques seront conformes à la
et particulièrement pour les travaux suivants : norme EN 397 et vérifiés
- manutention, levage, montage périodiquement.
- travaux en tranchée et zones d’évolution des
engins
- travaux en échafaudage ou sur nacelle
- travaux superposés
Et en général tous travaux présentant des risques
de blessure à la tête
Vêtements de travail Tout le personnel
Vêtements contre la pluie Tout le personnel
Chaussures ou bottes de sécurité Tout le personnel, et autres personnes sur Coquille acier + semelle anti-
l’emprise du chantier perforation
Gants Tous les travaux dangereux pour les Les gants doivent être adaptés aux
mains comme : risques
- meulage, tronçonnage, oxycoupage, soudage
- manutentions manuelles et mécaniques
- manipulation de produits dangereux ou outils
coupant
- travaux électriques
Vêtements spéciaux Pour les travaux de soudure, manipulation de
produits dangereux, utilisation de lance haute
pression
Lunettes et écrans spéciaux Pour les travaux suivants La protection doit être adaptée aux
- soudure, meulage, tronçonnage, oxycoupage risques.
- manipulation de produits dangereux,
- utilisation de marteau pneumatique Port obligatoire également pour les
- travaux dans la poussière intervenants évoluant à proximité
- travaux de peinture des travaux dangereux.
- travaux électriques
Protection des voies respiratoires Contre les poussières Les masques sont adaptés aux
filtrantes risques
PROTECTION POSTE DE TRAVAIL OBSERVATIONS
Protection des voies respiratoires Pour des travaux particuliers :
isolantes - sablage
- pulvérisation de produits divers
Protection hygrovet / genouillères Pour les travaux :
Carrelage, en vide sanitaire, espaces réduits…
Baudriers réflectorisés Travaux aux bords d’une voie de circulation ou
(couleur jaune fluo) sur les chantiers routiers ou sur les parties de
chantiers en exploitation provisoire
Habilitation électrique Travaux sur installations électriques, Au niveau requis par le travail à
39
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
même ordre non électrique effectuer
Protections individuelles contre les Cas d’impossibilité de protection collective Pas de travailleur isolé
Chutes : harnais antichute Pose des protections collective en bord du vide Matériel conforme et contrôlé
avant chaque utilisation
Personnel formé à son utilisation
Point d’ancrage vérifié
Protections individuelles spécifiques Travaux de désamiantage Les EPI seront de type « spécifique
amiante » et seront conformes au
- gants caoutchouc, Plan de retrait validé par les
- combinaison jetable type 5 Organismes.
- demi-masque TM3P
- masque complet à ventilation
assisté
- masque complet à adduction d’air à
ventilation assistée
40
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
3.10. CONSIGNES SPECIFIQUES TRAITANT LA CO-ACTIVITE LOT PAR LOT - PRENDRE EN
COMPTE EGALEMENT LES PRECONISATION SELON LES CCTP DES LOTS CONCERNES
Démolitions
1. Matériaux dangereux.
▪ Consulter les diagnostics amiante et plomb.
▪ S’assurer de la fin des opérations de retrait d’amiante / plomb.
▪ Arrêt des travaux en cas de découverte de produits ou matériaux dangereux, neutraliser la zone, prévenir
le Maître d’œuvre et le coordonnateur.
2. Démolition.
▪ S’assurer de la coupure effective des réseaux d’énergie.
▪ Signalisation du chantier intérieur et extérieur, protection des zones de démolition.
▪ Interdire l’accès à toute personne non autorisée.
▪ S’assurer d’aucun risque pour les avoisinants.
▪ Respect des horaires (réglementation bruit – transport/transfert de matériels)
▪ Personnel habilité et matériel adapté pour le transport d’engin hors production
▪ Arrosage pour limiter les poussières.
▪ Aucune coactivité simultanée ni superposée.
▪ Démolition partielle : fournir la note de calcul, le calepinage des étaiements.
VRD - Terrassement
1. Terrassement.
▪ Prendre connaissance des réseaux existants DICT.
▪ Tenir compte des réponses. Signaler matériellement les réseaux existants découverts lors des
interventions.
▪ Empierrement primaire à réaliser en 1ère partie de chantier. Empierrement des accès (véhicules, piétons),
de la zone cantonnement et stockage à réaliser dès la fin de la phase terrassement.
▪ Empierrement à réaliser (après remblai si fouilles) sur une largeur de 2 m en périphérie de bâtiment.
2. Fouilles - Tranchées.
▪ Remblai des fouilles des réseaux à l’avancement. Si fouilles non remblayées ponctuellement, protection
des fouilles par clôture plastique.
▪ Balisage et protection de la fouille de l’ouvrage à coordonner avec le gros œuvre.
▪ Stockage des terres éloigné des fouilles et tranchées.
▪ Ne pas stocker ou stationner en tête d’une fouille.
▪ En périphérie de l’emprise de l’ouvrage : 1,20 m minimum à laisser en pied de talus pour la mise en place
des banches (suivant indications du Gros Œuvre).
▪ Tranchées de profondeur > 1,30 m : Blindage ou talutage à mettre en place.
3. Talutage.
▪ Talutage selon la nature du sol (1 x 1 minimum).
▪ Enlever du talus et de la tête du talus, les éléments instables type pierre.
▪ Protection du talus par géotextile, polyane avec ancrage en tête de talus.
4. Regards.
▪ Pose des regards avec tampons à l’avancement.
5. Traversée de voies.
▪ Balisage en accord avec la Direction de l’Établissement.
▪ Balisage visible jour et nuit.
▪ Traversée par ½ chaussée.
6. Nettoyage.
▪ Nettoyage de chaussée aussi souvent que nécessaire.
41
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Fondations spéciales
▪ Prendre connaissance des réseaux existants DICT.
▪ Tenir compte des réponses. Signaler matériellement les réseaux existants découverts lors des
interventions.
▪ Prendre les mesures de sécurité spécifiquement compte tenu des parois moulées profondes notamment
pour les protections collectives des opérateurs et la co-activité avec les autres entreprises
▪ Formation accueil sécurité des opérateurs : sensibilisation à la manutention, au poste de travail.
lot GO n°1
1. Terrassement.
▪ Prendre connaissance des réseaux existants auprès de la Direction de l’établissement.
▪ Tenir compte des réponses. Signaler matériellement les réseaux existants découverts lors des
interventions.
▪ Empierrement des accès (véhicules, piétons), de la zone cantonnement et stockage à réaliser dès la fin de
la phase terrassement.
2. Fouilles.
▪ Protection des fouilles par clôtures ou grillage plastique.
▪ Ne pas stocker ou stationner en tête d’une fouille.
3. Levage.
▪ Grue à tour : Examen environnemental, contrôle du massif d’assise, vérification avant utilisation.
▪ Grue à tour équipée d’un anémomètre avec alarme et pré alarme, abonnement météo.
▪ Le rapport de vérification de la grue doit être disponible sur le chantier. De même pour l’habilitation du
grutier.
▪ Pas de survol de charge en dehors de la clôture de chantier.
4. Banches.
▪ Stabilisation pendant la mise en œuvre et pendant le stockage.
▪ Protections contre le risque de chutes.
5. Protections collectives.
▪ Garde-corps provisoires : 2 planches rouges + i plinthe rouge sur potelets fixés.
▪ En début de chantier, demander au Maître d’œuvre de définir avec le serrurier ou l’étancheur, le type de
fixation de garde-corps retenu pour le soumettre au gros œuvre ensuite.
▪ Mise en place des protections provisoires permettant leur maintien pendant la fixation des protections
définitives (balcons, paliers) : Coordination à prévoir avec le serrurier.
▪ Assurer en provisoire, la protection périphérique des dalles des niveaux supérieurs et cage d’escalier.
▪ Baies d’ascenseur à protéger sur toute hauteur. Protection des baies à poser en tableau.
▪ Prévoir les aciers crossés à la livraison. A défaut, protection par bouchons plastiques adaptés.
▪ Protections sur acrotères : Prévoir des fourreaux répartis en tête d’acrotères. Maintien des protections sur
acrotères jusqu'à la fin du chantier.
▪ Protections en sortie de bâtiment : mise en place d’auvent de protection.
6. Circulation verticale.
▪ Escaliers montés à l’avancement.
6. Préfabriqués.
▪ Définir les moyens de manutention.
▪ Organiser les zones de stockage.
▪ Pose des protections collectives à l’avancement (planchers préfa).
7. Ravalement.
▪ Remblai en périphérie à réaliser le plus rapidement possible (après coulage de la dalle RDC) afin de faciliter
les accès et d’avoir un sol stable.
▪ Coordination à prévoir avec le serrurier pour le maintien des protections collectives en tableaux de
fenêtres, balcons, sur acrotères.
▪ Balisage au sol, notamment au niveau des accès.
42
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
8. Stockage.
▪ Secteur de stockage à déterminer. Stockage à réaliser sur un sol plan.
9. Environnement risques « Type ».
▪ Ligne électrique (approvisionnement).
Peinture et Enduits de façade- Bardage de façades
1. Abords du bâtiment.
▪ Remblai en périphérie à contrôler (notifier l’état du jour).
▪ Informer le maître d’œuvre, en anticipant à l’avancement, si un aménagement complémentaire du sol est
nécessaire.
▪ Empierrement et compactage des abords du bâtiment prévus pour intervention à la nacelle et/ou à
l’échafaudage (à la charge du lot Terrassement ou Gros Œuvre).
2. Echafaudages.
▪ Matériel conforme.
▪ Personnel disposant d’habilitation pour le montage et le contrôle.
▪ PV d’agrément.
▪ Balisage de la zone.
3. Interférence avec autres corps d’état.
▪ Baliser les travaux au niveau des accès au bâtiment. Ne condamner qu’un accès à la fois (maintenir un
accès pour les secours).
▪ Approvisionnement d’isolant en couverture et travaux en couverture : Maintenir en place, la protection de
rive à 1,00 m.
▪ Utilisation de pistolet de scellement : S’assurer de l’absence de tiers derrière les éléments à fixer.
▪ Pas de coactivité superposée.
4. Environnement risques « Type ».
▪ Ligne électrique.
Étanchéité
1. Accès (notamment sur les terrasses béton)
▪ Demander la mise en place rapide des accès définitifs (échelle à crinoline, escalier, ...).
2. Protections collectives (selon le cas)
▪ Conserver les protections collectives définitives (si elles sont à la charge du lot Etanchéité).
▪ Maintien des filets de rive jusqu'à la fin des interventions en terrasse.
3. Pose des lanterneaux.
▪ Conserver la protection en périphérie des trémies des lanterneaux jusqu'à la pose des lanterneaux.
▪ Protection anti-chutes (type grilles en sous-face), pour chaque lanterneau, à poser à l’avancement.
4. Travaux par points chauds.
▪ Demander un permis de feu (selon la procédure définie avec le maître d’Ouvrage).
▪ Prévoir des extincteurs en nombre suffisant, à proximité de chaque poste de travail.
5. Approvisionnement :
▪ Prévoir un moyen d’approvisionnement permettant de conserver une protection collective de hauteur
1,00 m en rive de couverture.
▪ Baliser la zone au sol, au droit de l’approvisionnement.
▪ Ne pas approvisionner au-dessus d’un accès au bâtiment sinon organiser une neutralisation d’accès.
6. Stockage sur terrasse :
▪ Eviter l’envol de matériaux en cas d’intempéries. Enlèvement régulier des emballages et déchets.
▪ Secteur de stockage à déterminer, éviter les surcharges sur dalle.
43
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Menuiseries extérieures
1. Approvisionnement :
▪ Prévoir un moyen d’approvisionnement permettant de conserver une protection collective de hauteur
1,00 m pour les approvisionnements en façades.
▪ Baliser la zone au sol, au droit de l’approvisionnement.
▪ Approvisionnement par treuil électrique : Vérification de l’installation de levage à jour.
▪ Ne pas approvisionner au-dessus d’un accès au bâtiment sinon organiser une neutralisation d’accès.
2. Protections collectives.
▪ Pose des menuiseries extérieures à l’abri des protections collectives définitives posées par le lot Gros
œuvre. A défaut, prévoir une protection en tableau pendant la pose des menuiseries.
▪ Absence de protections provisoires ou définitives en tableau : Prévoir la condamnation de l’ouverture des
fenêtres sans allèges et fenêtres d’allège < 1,00 m.
▪ Neutraliser l’accès aux zones où peuvent se produire des chutes d’objets (surtout au niveau des accès).
▪ Protection des trémies d’escalier à charge du lot Gros œuvre. A défaut, demander action du Gros œuvre
ou du Maître d’œuvre (avec copie au coordonnateur).
▪ Prévoir la peinture des menuiseries extérieures avant la pose si possible.
Menuiseries bois
1. Approvisionnement :
▪ Prévoir un moyen d’approvisionnement permettant de conserver une protection collective de hauteur
1,00 m pour les approvisionnements en façades
▪ Baliser la zone au sol, au droit de l’approvisionnement.
▪ Approvisionnement par treuil électrique : Vérification de l’installation de levage à jour.
▪ Ne pas approvisionner au-dessus d’un accès au bâtiment.
2. Protections collectives.
▪ Neutraliser l’accès aux zones où peuvent se produire des chutes d’objets (surtout au niveau des accès).
▪ Protection des trémies d’escalier à charge du lot Gros œuvre. A défaut, demander action du gros œuvre
ou contacter le Maître d’œuvre (avec copie au coordonnateur).
▪ Pose des escaliers et garde-corps dès la réalisation de cloisons et plâtrerie.
Métallerie / Serrurerie
1. Approvisionnement :
▪ Prévoir un moyen d’approvisionnement permettant de conserver une protection collective de hauteur
1,00 m pour les approvisionnements en façades.
▪ Baliser la zone au sol, au droit de l’approvisionnement.
▪ Ne pas approvisionner au-dessus d’un accès au bâtiment sinon organiser une neutralisation d’accès.
2. Protections collectives.
▪ En début de chantier, demander au Maître d’œuvre de définir avec le serrurier, le type de fixation de garde-
corps retenu pour le soumettre au Gros œuvre ensuite.
▪ Pose des serrureries type garde-corps définitifs à l’abri des protections collectives provisoires, juste après
la réalisation du ravalement.
▪ A défaut, neutraliser l’accès à la zone où les protections sont posées et prévoir les équipements de
protection individuelle nécessaire ainsi que les points d’ancrage.
▪ Neutraliser l’accès aux zones où peuvent se produire des chutes d’objets (au droit des façades en cours de
poses surtout au niveau des accès).
3. Travaux par point chaud.
▪ Dégager les produits inflammables. Eviter la propagation de la chaleur.
▪ Demander un permis de feu (selon la procédure définie avec le Maître d’Ouvrage).
▪ Prévoir des extincteurs en nombre suffisant, à proximité de chaque poste de travail (obligatoire) .
Cloisonnements / Doublages
1. Approvisionnement :
44
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
▪ Après l’approvisionnement dans les étages, remettre en place les protections des trémies d’escalier.
▪ Pendant les approvisionnements, conserver les protections collectives.
2. Protections collectives
▪ Dès l’enduit plâtre sur plafond terminé, remettre en place les garde-corps sur les trémies d’escalier.
▪ Réalisation des doublages et cloisons : Réaliser un platelage sur trémie (à charge du lot Plâtrerie).
▪ Remise en place des protections, une fois les doublages et cloisons terminés. Conserver, néanmoins, un
passage d’échelle.
3. Stockage.
▪ Stockage sur plancher selon la résistance de celui-ci.
Sols Carrelage – Faïence
1. Approvisionnement :
▪ Prévoir un moyen d’approvisionnement permettant de conserver une protection collective de hauteur
1,00 m.
▪ Baliser à l’aplomb de la zone d’approvisionnement (pour les approvisionnements en façades).
▪ Ne pas approvisionner au-dessus d’un accès au bâtiment sinon organiser une neutralisation d’accès.
2. Pose.
▪ Conserver les protections collectives (définitives ou provisoires). A défaut, contacter le Maître d’œuvre
(copie au coordonnateur).
▪ Pas de travaux avec une colle aux vapeurs inflammables (type Néoprène) dans un secteur où ont lieu des
travaux par point chaud. A défaut, contacter le Maître d’œuvre (copie au coordonnateur).
▪ Pompe à sable :
- gestion de l’emplacement et propreté du poste de travail.
- gestion du cheminement des tuyaux, du bon état des raccords et des points de fixations
Peinture / nettoyage
1. Protections collectives.
▪ Prévoir la peinture des menuiseries extérieures avant la pose si possible.
2. Interférence avec les autres corps d’état :
▪ Pas de peinture Glycéro (solvants hautement préjudiciables à la santé des travailleurs).
▪ Aération des locaux lors des travaux de peinture.
▪ Consulter les fiches des données de sécurité (FDS).
3. Stockage :
▪ Lieu de stockage ventilé.
4. Approvisionnement :
▪ Approvisionnement à l’avancement.
Ascenseur
1. Approvisionnement - Stockage :
▪ A définir sur place.
2. Protection collectives :
▪ Trémies équipées de protections collectives y compris plinthes (mise en place par le gros œuvre) ou
matériel propre à l’entreprise.
3. Montage :
▪ Différents modes opératoires selon la société.
Objectif :
Conserver des protections sur baie d’ascenseur en permanence.
Voir, en début de chantier entre le gros œuvre et l’ascensoriste, les moyens prévus par chaque lot.
45
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Mettre en place rapidement les portes palières.
Plomberie Sanitaire – Chauffage – Ventilation - Climatisation / Electricité courants faibles
1. Approvisionnement :
▪ Prévoir échelle d’accès.
▪ Protections collectives, protections des trémies d’escalier à charge du lot Gros œuvre. A défaut, demander
action du Gros œuvre ou contacter le Maître d’œuvre (avec copie au coordonnateur).
2. Travaux en incorporation.
▪ Vérifier en début d’intervention, que la zone est protégée (périphérie de dalles, trémies d’escalier, ...).
▪ A défaut, demander action du Gros œuvre ou contacter le Maître d’œuvre (avec copie au coordonnateur).
▪ Si l’alimentation provisoire de chantier utilise le câble incorporé dans les voiles, signaler la présence de
câbles sous tension.
3. Electricité.
▪ Mise en place, vérification et maintenance de l’installation électrique de chantier. Rapport de vérification
conservé sur le site.
▪ Personnel habilité conformément à la réglementation électrique en vigueur (Publication UTE C.18510).
▪ Travaux à réaliser hors tension.
▪ Lors de la mise sous tension, affichage de l’information.
▪ Tableaux électriques :
Prévoir 1 tableau par cage d’escalier et par niveau. Prévoir 4 à 6 prises par tableau.
Installer les tableaux dans les services généraux ou sur socles ou fixer sur un mur sur lequel les travaux à
réaliser n’entraînent pas leur dépose.
4. Equipements techniques en terrasse.
▪ Protections des terrasses à charge du lot Gros œuvre. A défaut, demander action du Gros œuvre ou
contacter le Maître d’œuvre (avec copie au coordonnateur).
▪ Signaler les points d’ancrage.
5. Travaux par point chaud.
▪ Dégager les produits inflammables. Eviter la propagation de la chaleur.
▪ Demander un permis de feu (selon la procédure définie avec le Maître d’Ouvrage).
▪ Prévoir des extincteurs en nombre suffisant, à proximité de chaque poste de travail (obligatoire) .
6. Approvisionnement :
▪ Approvisionnement à l’avancement.
▪ Maintien en place des protections collectives.
Espaces verts
▪ Circulation d’engins.
▪ Zone de coactivités et de circulation autour du chantier à respecter, sortie d’engins et de camions .
46
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
4. LES SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
SUR LE SITE A L’INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER
4.1. ENVIRONNEMENT
Description du site, des activités et des installations recensées
Le site d’étude est occupé par une société de location de véhicules, un parking et des champs agricoles.
Il se compose de 5 bâtiments :
> Deux bâtiments à usage de bureaux, situés au nord-ouest du site, de plein pieds et chauffés à l’électrique,
> Un bâtiment secondaire exploité comme atelier d’entretien des véhicules/garage,
> Deux locaux de stockage de bidons et fûts (huiles).
Les espaces extérieurs sont principalement occupés par des espaces de stationnement et voirie, des zones
d’espaces verts.
Des installations à risques ont été identifiées :
> La potentielle présence d’une cuve de stockage de fioul domestique, aérienne, de capacité inconnue
située au nord-ouest du site, collée au deuxième bureau ;
> Un stockage de bidons et fûts sur terrain nu ;
> Un merlon de matériaux de qualité inconnue et 2 tas de gravats.
PIC de Principe joint au DCE
4.2. TRAVAUX EXECUTES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE
Les travaux exécutés se situent sur un terrain appartenant à la Ville d’Istres mais le chantier sera « Clos et
indépendant ».
4.3. INTERFERENCES AVEC L’EXPLOITANT SI UTILISATION PARTIELLE DES OUVRAGES
Il n’est pas prévu d’utilisation partielle des ouvrages de l’Exploitant.
47
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
4.4. RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE
Les travaux seront exécutés à proximité de lieux de l’Exploitant nécessitant que toutes mesures soient prises afin
de préserver la sécurité des élèves et professeurs. Chaque entrepreneur devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour réduire à leur minimum possible les gênes imposées aux usagers de l’Institut FENELON et aux
personnels de l’Exploitant, notamment celles qui pourraient être causées par les difficultés d’accès, le bruit, les
fumées, les poussières, etc...
Horaires de chantier imposés
Les horaires de déroulement de chantier seront en accord avec la réglementation.
BRUIT : Les chantiers exécutés par des entreprises sont soumis aux mesures fixées par l’Arrêté modificatif relatif à
la lutte contre le bruit Arrété Préfectoral N° 2015 ?- 200 du 27 juillet 2015 relatif à la lutte contre le bruit
Pour information : plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) des agglomérations :
Pour l’échéance 3 des PPBE (2018), il faudra se conformer à l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 qui définit de nouveaux périmètres des
agglomérations et communes entrantes ou sortantes du dispositif.
S’adresser à la Métropole Aix Marseille Provence
> Arrêté ministériel du 14 avril 2017 -
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou
en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, ou des outils ou appareils, de
quelque nature' qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7
heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.
Horaires et contraintes de livraisons
Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se feront dans les mêmes créneaux horaires que les
horaires de chantier. La gestion de l’accès des fournisseurs se fera par des consignes dans un document accueil du
fournisseur établi en annexe du PPSPS de l’entreprise d’accueil.
4.5. CIRCULATIONS LIMITROPHES
Les installations et accès devront respecter les limites du programme et les règles de circulation en vigueur dans la
zone affectée au chantier.
Les entreprises concernées feront les démarches administratives auprès des services concernés de la Ville d’ISTRES,
afin d’arrêter de façon formelle les règles de circulation et de stationnement éventuel sur la voie publique .
La circulation des véhicules Pompiers, Secours devra toujours être préservée
4.6. PRESENCE DE CHANTIER A PROXIMITE
Chantiers ouverts ou prévus : inconnus à la date de rédaction du présent PGC
Cette information peut cependant évoluer
Une concertation des Maîtres d’Ouvrage sera nécessaire pour régler d’éventuelles interférences au niveau des
appareils de levage si d’autres chantiers venaient à démarrer à proximité immédiate du site.
4.7. EVOLUTIONS PREVISIBLE ET/OU IMPREVISIBLE DES ACTIVITES LIMITROPHES
Informer le C SPS des urgences éventuelles et ou évolution de l’environnement pouvant entrainer des risques
d’interférence avec les activités du chantier
Les mesures liées à la co-activité seront traitées par le Coordonnateur Sécurité au cas par cas, dans la mesure où
le C.S.P.S. en est informé.
48
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
49
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
5. LES MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON
ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT
Les déblais et déchets sont repris immédiatement et évacués selon les indications portées au CCTP.
5.1. NETTOYAGE GENERAL DU CHANTIER
Le titulaire du Lot N° 1 GO aura à sa charge au fur et à mesure du déroulement des travaux jusqu’à son départ, le
nettoyage quotidien et l’entretien :
▪ des installations communes (W.C, vestiaires, salle de réunion, réfectoire),
▪ des voiries à la sortie du chantier, des circulations et emprises communes empruntées pour le besoin du
chantier (passage des ouvriers, approvisionnements, etc.) et des réseaux.
5.2. NETTOYAGE DES ACCES ET DES ABORDS
L’entreprise du N° 1 GO assurera le nettoyage des voies publiques souillées par l’activité du chantier, jusqu'à la
livraison de l’ouvrage.
L'entreprise du Lot N° 1 GO s'occupera du bon état des accès et des abords du chantier.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'obligation qui lui est faite de prendre toute mesure utile pour éviter
que les camions d'approvisionnement ou d'évacuation ne salissent les voies de circulation.
Un grand soin sera apporté quant à la propreté de la voie publique, surtout en phase de décapage et de terrassement.
Les sorties de camions ou travaux ne doivent pas générer de terre sur les voies menant au chantier.
Il doit être procédé à un nettoyage systématique des roues et châssis des camions au sortir du chantier, soit par lavage
à grande eau, soit par tout autre moyen de décrottage et nettoyage, de sorte que les rues environnantes ne soient
souillées à aucun moment.
Tout manquement à ces obligations impératives est sanctionné par la police urbaine.
A l’entrée du chantier, sera obligatoirement installée une zone de lavage mise en place par le N° 1 GO qui permettra
aux véhicules sortant du chantier, de ne pas souiller les voies d’accès.
Chaque entreprise sera responsable du nettoyage de ses zones de travaux et devra informer ses sous-traitants
transporteurs et prestataires de service.
En cas de poussière, l’arrosage des accès sera à la charge du N° 1 GO dès son arrivée sur site.
L’entretien de l’aire de lavage sera à la charge du Lot N° 1 GO dès son arrivée sur le site.
L'eau de lavage devra être décantée avant rejet à l'égout.
Les frais résultants de la remise en état éventuelle des égouts ou évacuations seront à la charge de l'entrepreneur.
En cas de défaillance, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’œuvre peuvent faire effectuer ces nettoyages par une
entreprise de leur choix, sans mise en demeure préalable, les frais étant affectés à l’entreprise responsable par le Maître
d’Ouvrage.
L’entreprise devra faire le nécessaire pour éviter le rejet des boues de lavage, et matériaux provenant du chantier aux
réseaux d’égouts. Dans l’éventualité où les services municipaux jugeraient opportun d’intervenir pour effectuer des
nettoyages complémentaires, le règlement de la facturation de ceux-ci serait assuré directement par l’entreprise
responsable.
5.3. NETTOYAGE DES POSTES DE TRAVAIL
Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le nettoyage de ses zones de travail et d’acheminer
50
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
l’ensemble de ses déchets jusqu’aux bennes par tous moyens adaptés.
Chaque entreprise se doit de traiter ses propres déchets et de les évacuer tous les jours. Pas de stockage sur place.
Après chaque intervention et avant l’entrée dans les lieux de l’entreprise suivante, chaque entreprise devra le
nettoyage de sa zone de travail et l’évacuation de ses déblais, jusqu’au point de stockage centralisé mis en place par
le N° 1 GO (bennes).
Lors de l’exécution du second œuvre et en particulier pendant les phases de finition, le Maître d’œuvre pourra
répartir des zones de nettoyage général entre les entreprises concernées.
5.4. NETTOYAGE ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS COMMUNES
Voir au point 5.1
Ce nettoyage sera réalisé avec désinfection systématique.
5.5. NETTOYAGE PONCTUELS
Des tâches particulièrement polluantes pourront nécessiter des nettoyages spécifiques qui seront à la charge de
l’entreprise responsable.
Afin d’éviter les salissures, les moyens appropriés devront être mis en œuvre.
En cas d’interventions polluantes de longues durées, la fréquence des nettoyages devra être adaptée au degré de
pollution.
5.6. BENNES ET ENLEVEMENT DES DECHETS
L'entreprise titulaire du Lot N° 1 GO mettra à disposition des autres corps d’état des bennes à gravats en nombre suffisant
et assurera l’évacuation en décharge agréée pendant toute la durée de l’opération.
Elle aura également la charge de leur remplacement autant de fois que cela s’avérera nécessaire ou à périodicité fixe sans
jamais que ces bennes débordent.
Le plan d’installation de chantier établi par le lot N° 1 GO précisera l'emplacement prévu pour les bennes à
déchets.
Le lot N° 1 GO assurera la rotation des bennes, les frais seront répartis au compte des dépenses communes.
Voir et prendre connaissance des chapitres 2.2 INSTALLATION DE CHANTIER et 2.2.1 Généralités de CCTP LOT
INSTALLATION DE CHANTIER – BASE VIE
L’entre
TRI SELECTIF
Pré tri sur site
L’ensemble des déchets sera obligatoirement trié sur chantier, de manière à ce que les déchets soient dissociés les uns des
autres.
Mise en place de plusieurs bennes spécifiques (zone pour l'évacuation des déchets)
5.7. LITIGE
Sur simple constatation, réalisation par une entreprise spécialisée désignée par le Maître d’Ouvrage, le Maître
d’œuvre à la charge de l’entreprise défaillante OU des entreprises responsables de la saleté. Le Maître d’œuvre
ayant toute autorité pour déterminer les responsabilités.
Les frais seront imputés compte des entreprises sur le chantier ou de celles incriminées et ce, autant de fois que
nécessaire.
51
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
6. LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L’OPERATION CONCERNANT LES
SECOURS ET L’EVACUATION DES PERSONNELS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES
D’ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE
Dès la signature du marché, L ’ E n trepreneur désignera un responsable de chantier et établira un organigramme
nominatif du personnel d’encadrement.
Cet organigramme sera complété par les dispositions prises par l’entrepreneur pour assurer en dehors des heures de
travaux, une permanence en personnel (encadrement et ouvriers) et en matériel suffisante pour parer d’une façon
rapide et efficace à tout incident ou accident survenant du fait du chantier.
Les procédures de secours et d’évacuation en cas d’incendie, d’inondation, de la présence d’un risque électrique et
d’une fuite de gaz doivent figurer sur le Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé, être affichées dans les
locaux du personnel.
6.1. ORGANISATION DES SECOURS
6.1.1. Généralités
Les procédures de secours et d'évacuation v is -à-v is d es ris q u es d ’in cen d ie, eau, éb ou lemen t, électriq u e
et gaz ou d'accident de travail doivent figurer sur le Plan Particulier de Sécurité, être affichées dans les locaux du
personnel et donner lieu à des exercices périodiques.
Le Coordonnateur devra être informé de tout accident ou incident immédiatement après les faits.
L’inspection du Travail, la C.A.R.S.A.T et l’O.P.P.B.T.P. doivent également être avisés dans les 48 heures.
6.1.2. Téléphone de secours – Moyens de communication
L’entrepreneur devra mettre à disposition sur le chantier un téléphone permettant d’appeler les secours extérieurs en
cas de nécessité. En fonction des possibilités de raccordement, ce téléphone sera prioritairement fixe, ou portable. Pour
tout usage de téléphone mobile, la performance du réseau sera vérifiée.
Ce téléphone devra clairement être signalé et permettre l’appel des numéros 15 et 18 sans l’usage d’une pièce
ou d’une carte téléphonique.
Une liste des différents numéros d’appel d’urgence sera affichée à côté du téléphone.
Des moyens de communication fiables doivent relier les postes de travail et les responsables de chantier situés à
l’extérieur de l’ouvrage.
6.1.3. Instructions au personnel – Plan d’intervention des secours extérieurs
▪ L'entrepreneur doit donner les instructions relatives à la conduite à tenir en cas d'accident : Numéro d'appel des
secours externes,
▪ L’entrepreneur titulaire ou mandataire du marché proposera pour validation au Maître d’œuvre et au
Coordonnateur SPS un plan de repérage des points de rencontre des secours. Ce plan sera communiqué aux services
de secours concernés. Une signalétique adaptée sera mise en place.
6.1.4. Numéros d’appel des secours externes au chantier
Plusieurs possibilités pour appeler les secours :
Numéro d’Appel d’Urgence :
POMPIERS 18 - SAMU 15
ou à partir d’un téléphone portable composer le 112
52
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Donner clairement :
1 : ICI CHANTIER, à …, au … N° DE TÉLÉPHONE
2 : PRÉCISEZ LA NATURE DE L’ACCIDENT
3 : SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSÉS ET LEUR ÉTAT
4 : DÉCRIVEZ L’INTERVENTION DU SECOURISTE
5 : FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS (Envoyez quelqu’un à ce point pour guider les secours)
6 : NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, FAITES RÉPÉTER LE MESSAGE
Pour chaque appel, une personne devra être chargée d’aller au point de rencontre des secours pour attendre les
pompiers et les guider sur le lieu de l’accident.
Les voies de circulation devront toujours être dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours.
6.1.5. Affichage des numéros d’appel des secours
La fiche d’appel des secours sera complétée par l’entreprise titulaire ou mandataire et devra être affichée à
proximité du téléphone. Un modèle est joint en annexe 1.
6.1.6. Matériel de secours
Chaque Entreprise devra posséder, sur le site, au moins une trousse de premiers secours à adapter en fonction de
l’effectif prévisible maximum du chantier (à vérifier périodiquement - et éventuellement à compléter –
régulièrement et assurer le remplacement des produits périmés). Le jour de leur arrivée sur le chantier, les salariés
seront informés de la localisation de ces trousses.
Quantité : au minimum une par entreprise et facilement accessible.
Le médecin du travail pourra proposer un contenu minimum de la trousse de secours en fonction des risques de
l’entreprise.
6.1.7. Infirmerie
Il n’est pas prévu de personnel médical sur le chantier. Le personnel employé sur le site étant inférieur au seuil des
deux cents personnes aucune infirmerie n’est installée sur le site.
6.1.8. Sauveteurs Secouristes du Travail
Chaque entrepreneur, conformément à la réglementation, devra dans ses équipes de travail assurer la présence
permanente d'un sauveteur secouriste du travail pour v i n g t personnes ou un par équipe indépendante si
l’effectif est inférieur à 20. Chaque S.S.T doit être identifié par tout moyen :
(Exemple : autocollant sur casque de chantier, marquage sur le gilet de sécurité…).
Ils devront être présentés à tout nouveau travailleur sur le site.
L'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour que chaque sauveteur secouriste du travail ait à sa disposition, en
permanence, une trousse de premiers soins et une couverture de survie.
Un recyclage permanent (délai maximum de 2 ans), doit maintenir la motivation de ces secouristes et la qualité de
leurs éventuelles interventions.
SE PROTEGER ET PROTEGER LA VICTIME
ALERTER
SECOURIR
53
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
6.1.9. Travail isolé
Les Entreprises prendront toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun salarié ne travaille isolément en un
point où il ne pourrait être secouru à bref délai.
Et plus particulièrement lors d’opérations ou travaux dangereux, nécessitant une surveillance :
▪ utilisation des équipements de travail servant au levage de charges ;
▪ travaux temporaires en hauteur sous EPI ;
▪ travaux en galerie souterraine ou au fond d’un puits ;
▪ emploi des explosifs ;
▪ travaux sous tension ;
▪ travaux en milieu hyperbare ;
▪ ascenseurs, monte -charge ;
L’intervention ne devra jamais être effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans
un temps compatible avec la préservation de sa santé.
Le travailleur isolé du reste de l’équipe devra faire l’objet d’une surveillance directe (champ de vision) ou indirecte
(moyen de communication)
6.1.10. Conduite à tenir en cas d’accident
En cas d’accident, l’entreprise concernée préviendra le Coordonnateur Sécurité et le Maître d’œuvre le plus
rapidement possible (au plus tard sous 24 heures).
Les entreprises devront, dans les 48 heures qui suivent tout accident du travail, communiquer au Coordonnateur le
compte rendu relatant les circonstances de l'accident et les mesures prises pour éviter tout renouvellement du même
accident.
6.2. ORGANISATION DE LA PROTECTION INCENDIE
Toutes les mesures de prévention contre l'incendie devront être respectées pour la protection des personnes et la
préservation des biens. Etant précisé que ces dernières seront directement subordonnées aux dispositions déjà en
vigueur dans l’établissement.
Les Entreprises qui utiliseront des produits inflammables devront le mentionner dans leur Plan Particulier de
Sécurité (fiches de données de sécurité des produits à annexer au P.P.S.P.S.).
Le stockage de ces produits sur le chantier est soumis à l’accord du maitre d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre et du
Coordonnateur Sécurité.
Les emballages combustibles seront évacués le plus rapidement possible par les Entreprises.
Les entreprises mettant en œuvre des produits inflammables devront procéder à une surveillance de l'ambiance
de travail et mettre en place, si nécessaire, un dispositif de ventilation mécanique.
Elles devront également signaler la zone de travail à risque.
Les entreprises qui effectueront des travaux par points chauds devront mettre en place, à proximité immédiate des
postes de travail, des moyens de protection adaptés aux risques créés (extincteurs portatifs en cours de validité et
adaptés aux feux potentiels, poste d’eau, etc…)
Il sera obligatoirement mis en place des extincteurs appropriés aux différents risques :
par le LOT N° 1 GO :
▪ dans les locaux affectés au personnel,
▪ dans les bureaux de chantier,
et pour chaque entreprise concernée :
▪ près des postes de travail particuliers à risque,
54
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
▪ dans les locaux ou magasins de stockage.
** Chaque véhicule qui s’introduit sur le chantier sera équipé d’un extincteur dûment contrôlé.
Il relève de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés à l'utilisation des extincteurs.
Les feux sont strictement interdits sur le chantier.
55
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
7. LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES ATTRIBUTAIRES, EMPLOYEURS
OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
7.1. NOTION IMPORTANTE
L’intervention du Coordonnateur Sécurité ne modifie en rien l’étendue des responsabilités qui incombent aux
Entreprises du lot DESAMIANTAGE en matière de sécurité et de protection de la santé.
La tenue des délais ne saurait en aucun cas être un motif d’infraction aux règles de sécurité. Les Entreprises sont
par conséquent tenues de prévoir et mettre en œuvre les moyens compatibles avec la sécurité et les délais.
7.2. MISSION ET AUTORITE DU COORDONNATEUR
Le cadre de la mission du coordonnateur de sécurité est défini notamment par l'article L. 4532-2 du Code du
Travail. Les contenus de la mission sont définis, en particulier, par les articles R. 4532-11 à R. 4532-16 du Code du
Travail.
Le coordonnateur S.P.S a libre accès au chantier.
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tout moyen, de
toute violation par les intervenants, des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.
L'entrepreneur titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S.
Tout différend, entre l'entrepreneur titulaire et le coordonnateur S.P.S., est soumis à l'arbitrage du maître d'ouvrage.
7.3. ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Est désignée comme "Entreprise titulaire", l'entreprise qui obtient son contrat du Maître d'Ouvrage.
Toutes les entreprises ont l’obligation d’établir un plan particulier de sécurité protection de la santé et de le
transmettre au coordonnateur de sécurité protection de la santé, dans le délai d’un mois à compter de la signature
des marchés et préalablement à tous travaux. Le coordonnateur, en fonction de la nature des risques, demandera
éventuellement à l’entreprise de diffuser son PPSPS aux organismes cités.
Dans le cas où un entrepreneur sous traite une partie du contrat conclu avec le Maître d’Ouvrage, il doit remettre
au sous-traitant un exemplaire du présent PGC, ainsi que, si nécessaire, un document précisant les mesures
d’organisation générales qu’il a retenues et pouvant avoir une incidence sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.
Le sous-traitant devra être préalablement agréé par le Maître d’Ouvrage (rédaction d’un acte spécial de sous-
traitance).
Au cas où l’entrepreneur aurait plusieurs sous-traitants, il est tenu de leur communiquer dès la conclusion du contrat,
les noms et adresses des autres sous-traitants et de leur transmettre, sur leur demande, son propre PPSPS et les
PPSPS établis par ses sous-traitants.
7.4. SOUS TRAITANTS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Est considérée comme "Entreprise sous-traitante" l'entreprise qui obtient son contrat d'une entreprise ou société
quel- conque et non pas du Maître d'Ouvrage.
Application de la réglementation en matière de coordination Sécurité et Protection de la Santé, à savoir :
▪ Intégration du présent PGC dans les pièces de son marché et du PPSPS de l'entreprise titulaire en cas de sous-
traitance.
56
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
▪ Réalisation, avec le coordonnateur SPS, le représentant de l'intervenant appelé à venir et le représentant de
l’entreprise titulaire, d'une inspection commune des lieux d'évolution du nouvel intervenant, avant la remise du PPS
et le début des travaux de l'intervenant.
C'est à l'entreprise titulaire, de demander le rendez-vous au le coordonnateur SPS :
▪ Le P.V. de l’inspection commune est établi par le coordonnateur SPS et signé par les parties.
Les travailleurs indépendants ou les employeurs exerçant eux-mêmes une activité sur le chantier sont assujettis
:
- aux mesures générales de protection et de solidarité,
- aux modalités d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité liés aux choix des procédés, des équipements
de travail, des substances dans l'aménagement des lieux de travail, dans la définition des postes de travail,
- aux actions des Organismes Professionnels d'Hygiène et de Sécurité et des conditions de travail,
- aux règles relatives aux substances et préparations dangereuses,
- à la mise en place, à l'acquisition et à l'utilisation de matériel conforme,
- à mettre en œuvre, vis à vis des autres personnes intervenant sur le chantier, comme d'eux- mêmes, les
principes généraux de prévention,
- au respect des décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 Mai 1995.
Le Plan Général de Coordination leur est applicable en totalité.
Au préalable, l'entrepreneur devra avoir communiqué le PGC du chantier et son PPSPS à son sous-traitant et l'avoir
informé de ses obligations.
Au cas où un entrepreneur aurait plusieurs sous-traitants, il serait tenu de leur communiquer dès la conclusion du
contrat, les noms et adresses des autres sous-traitants et de transmettre sur leur demande les PPSPS établis par les
autres sous-traitants
7.5. UTILISATION DE PERSONNEL INTERIMAIRE
Les entreprises employant du personnel intérimaire doivent s’assurer :
▪ que le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné (en particulier pour le port de charges
lourdes),
▪ que le certificat d’aptitude médicale pour la profession déterminée a bien été délivré
▪ que l’intéressé est en règle au point de vue de carte de travail et carte de séjour,
▪ que le personnel a subi la formation à la sécurité (livret d’accueil et/ou fiches),
▪ que le personnel intérimaire justifiera des pièces de contrôle sous le nom de l’entreprise utilisatrice,
▪ qu’il possède un équipement de protection individuelle adapté aux travaux.
7.6. FORMALITES ADMINISTRATIVES
L’entrepreneur qui a l’intention de sous-traiter doit faire une demande d’agrément auprès du Maître d’Ouvrage.
Le sous-traitant ne peut intervenir sur le chantier que s’il a reçu cet agrément et fourni au coordonnateur S.P.S son
P.P.S.P.S après avoir réalisé la visite d’inspection commune.
La Sous-Traitance est SOUMISE à l’ACCORD PRÉALABLE du MAÎTRE de l’OUVRAGE
AUCUN SOUS TRAITANT NE SERA ADMIS SUR LE CHANTIER SI PREALABLEMENT A SON INTERVENTION IL N’A PAS
ETE AGREE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE, N’A PAS EFFECTUE SON INSPECTION COMMUNE, N’A PAS REMIS SON
PPSPS
Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement t à l’élaboration de son PPSPS et à
son intervention sur le chantier doit procéder à une visite d’inspection commune avec le coordonnateur SPS.
7.7. UTILISATION DE "PRESTATAIRE DE SERVICE "
Sont considérés comme Prestataire de service :
a) tout intervenant qui intervient dans le cycle de production de l’entreprise avec laquelle il a contracté et qui, soit
:
57
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
- n'est pas indépendant dans l'organisation de son travail, (encadrement ou mode opératoire),
- n'est pas indépendant dans la définition et l'utilisation des matériels de transformation ou de mise en œuvre,
- ne restitue pas un produit fini,
b) tout intervenant dont le contrat relève du domaine exclusif des prestations intellectuelles
c) tout intervenant dont le contrat consiste à livrer, matériaux, matériels, produits finis ou semi-finis non élaborés
dans l'emprise du chantier et dont la mise en œuvre interne au chantier ne sera pas réalisée par lui-même.
Sont donc considérés comme Prestataires de service entre autres :
- les sociétés de location de matériel, (avec ou sans chauffeur),
- les fournisseurs (carburants, matériels, béton, ...),
- les Géomètres, Bureaux d'études, Géotechnicien, Contrôle technique, ...
Application de la procédure particulière suivante :
▪ il convient de faire connaître au prestataire de services les obligations qui lui sont faites, par l’intégration du
présent PGC, pour clarifier ses risques et devoirs dans sa commande.
▪ avant toute intervention, réalisation d'une visite préalable des lieux d'évolution, avec le représentant de
l’entreprise titulaire. Au cours de cette inspection sont remis et expliqués le plan d’organisation des secours et
les consignes générales de sécurité établis pour l'opération.
▪ un compte rendu de cette visite, signé des parties, est établi et transmis en copie sous 48 heures au
coordonnateur SPS.
7.8. OBLIGATION DES ENTREPRISES
Dès la signature du marché, chaque entrepreneur désignera un responsable de chantier.
Il indiquera d'autre part l'organisation de l'entreprise pour assurer, en dehors des heures de travaux, une permanence
en personnel d'encadrement, ouvriers et matériel suffisants pour parer d'une façon rapide et efficace à tout incident ou
accident survenant du fait du chantier.
Tout représentant d’entreprise doit, avant de pénétrer sur le chantier, s’assurer que :
▪ le personnel destiné à pénétrer sur le chantier est correctement informé et formé,
▪ que ce personnel dispose des protections individuelles conformes et adaptées,
▪ que ce personnel dispose des consignes générales et particulières au chantier et adaptées à son intervention,
▪ que ce personnel est correctement informé de l'organisation des secours.
7.9. MODIFICATION DE PLANNING, MOYENS et MODES OPERATOIRES
Toute modification de planning, moyens et modes opératoires par rapport à la prévision initiale impose
préalablement à toute action de vérifier si cette modification n'est pas de nature à modifier également les risques
de co-activités, tant internes au marché qu'externes à celui-ci et d'en informer le coordonnateur SPS.
7.10. SUIVI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Tout accident doit d'être signalé au coordonnateur SPS . Transmission de la déclaration de l’AT selon le modèle Cerfa.
7.11. LOCATION DE MATERIEL (AVEC OU SANS CHAUFFEUR)
L'entreprise doit réceptionner le matériel à la livraison et s'assurer avant l'utilisation par ses salariés que :
▪ le matériel est conforme au contrat de location et les vérifications exécutées,
CAS D’UN ENGIN LOUE AVEC CHAUFFEUR
▪ Le conducteur d’engin devra disposer d’une autorisation de conduite délivrée par son employeur
▪ L’entreprise utilisatrice doit donner au conducteur d’engin qui intervient sur le chantier :
- Les consignes et les instructions particulières propres au chantier (à formaliser par écrit)
- Les équipements de protection individuelle
58
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
7.12. CONVENTIONS INTER-ENTREPRISES
Des conventions peuvent concerner l'ensemble des entreprises du Chantier (exemple : convention qui régit le
compte «prorata») ou ne concerner que deux entreprises (convention de mise à disposition de matériel ou d’engins).
Cas particulier des conventions de prêt de main d’œuvre :
En dehors des entreprises de travail temporaire, le prêt de main-d’œuvre qui aboutit à une opération à but lucratif
est interdit entre les entreprises.
Le seul cas accepté est le prêt de personnel entre entreprises d'activité similaire ne prenant en compte que les
charges relatives au personnel concerné.
Le prêt de main-d’œuvre doit faire l'objet d'un contrat. L'entreprise utilisatrice assurera la formation à la sécurité de
ce personnel (information sur les circulations, accès, issues et dégagements, formation au poste de travail,
conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre…).
Dans tous les cas, les conventions ne pourront entraver la bonne application des mesures décrites dans le présent
P.G.C.
Dans tous les cas, les conventions ne pourront entraver la bonne application des mesures décrites dans le présent
P.G.C.
7.13. PLAN PARTICULIER DE PROTECTION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
Tout intervenant classifié comme "Entreprise", "Sous-traitant" ou "Travailleur indépendant" remet au
coordonnateur, après avoir obtenu le visa du représentant de l'entreprise titulaire, un PPSPS établi conformément
aux dispositions de l'article R 4532-63 à 74.
Cette remise a lieu obligatoirement avant le début de l’intervention de l'entreprise concernée.
Le PPSPS est mis à jour par voie d'avenant, chaque fois que l'entreprise l'estime nécessaire pour la sécurité des
entreprises environnantes, ou sur simple demande du coordonnateur SPS, de l'entreprise titulaire ou du Maître
d'œuvre.
Rôle du P.P.S.P.S
Le P.P.S.P.S. est un outil de travail du chantier.
Il indique de manière détaillée toutes les dispositions et toutes les mesures relatives à la sécurité et à la protection
de la santé des personnels pour tous les travaux que l’entrepreneur va exécuter, pour les risques générés du fait de
ses travaux vis-à-vis des autres entreprises ainsi que des risques encourus du fait des travaux des autres entreprises.
Il doit être établi en tenant compte des données générales et particulières contenues dans le Plan
Général de Coordination.
Le P.P.S.P.S. est destiné à servir de guide et d’aide-mémoire aux personnels d’encadrement et d’exécution qui
l’utiliseront pour l’exécution de leurs tâches.
L’entrepreneur utilisera également son P.P.S.P.S. - en le commentant - pour assurer l’information et la formation à
la sécurité de son personnel ainsi que de chaque nouvel arrivant sur le chantier.
7.13.1 Contenu du PPSPS
Le P.P.S.P.S. doit comporter au moins quatre parties et des annexes.
1ère partie : renseignements généraux
Renseignements concernant l’opération :
Nom et adresse du chantier, description sommaire de l’opération,
Noms et adresses du Maître d’Ouvrage, du ou des Maîtres d’œuvre, du Coordonnateur Sécurité et des Organismes
Officiels de Prévention (D.I.R.E.C.C.T.E., C.A.R.S.A.T., O.P.P.B.T.P.)
Renseignements concernant l’Entreprise :
59
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Raison sociale et coordonnées (adresse, N° de téléphone et de télécopie) de la société, noms des responsables des
travaux (au siège et sur le chantier),
Nom du secrétaire du C.H.S.C.T. (ou à défaut, du représentant des Délégués du Personnel),
Nom et coordonnées du Médecin du Travail,
Nom et fonction de la personne ayant délégation de pouvoirs pour prendre, à tout moment, toutes décisions
importantes au niveau exécution, hygiène et sécurité.
Renseignements concernant les travaux confiés à l’Entreprise :
Numéro et désignation du lot de travaux, phasage et description sommaires des travaux, lieux d’intervention
(bâtiments, niveaux, etc.) avec indication des hauteurs de travail, dates et durée des travaux, effectif prévisionnel,
horaires de travail.
2ème partie : dispositions en matière de secours et d’évacuation
Consignes de premiers secours : conduite à tenir en présence d’un blessé et d’un malade.
Liste des secouristes formés et recyclés avec indication des dates des formations et des recyclages.
Enumération du matériel médical existant sur le chantier :
Localisation de l’infirmerie, (s’il y a lieu)
Liste des matériels communs (nacelles, brancards, etc.…)
Localisation et contenu de la boite de premiers secours
Mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport vers un établissement hospitalier de toute
victime d’accident semblant présenter des lésions graves : consignes pour l’appel des secours extérieurs.
Dispositions prévues pour l’évacuation en cas d’incendie, d'écroulement, etc. (formation du personnel, affichage,
exercices périodiques, etc.).
3ème partie : hygiène des conditions de travail et des locaux destinés au personnel
Hygiène des conditions de travail et protection de la santé des personnels :
Nature des produits dangereux utilisés dans le chantier (les fiches de données de sécurité de ces produits seront
annexées au P.P.S.P.S.) et mesures de prévention prévues en fonction de ces risques.
Hygiène des locaux destinés aux personnels :
Mention des installations prévues (vestiaires, réfectoires et sanitaires), énumération des moyens de lutte contre
l’incendie disponible dans la zone cantonnement.
4ème partie : dispositions de sécurité et de protection de la santé
Mesures spécifiques prises par l’entrepreneur destinées à prévenir les risques découlant : De l’exécution
par d’autres Entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particulière sur la sécurité et la santé des
travailleurs de l’Entreprise (ou du travailleur indépendant),
Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d’activités
d’exploitation particulièrement dangereuses.
Description des travaux et des processus de travail de l’Entreprise pouvant présenter des risques pour la sécurité
et la santé des autres intervenants sur le chantier.
Dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les
salariés de l’Entreprise lors de l’exécution de ses propres travaux.
60
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
Analyse détaillée :
des procédés de construction et d’exécution, des modes opératoires.
Enumération :
des moyens d’approvisionnement (verticaux et horizontaux) prévus pour éviter.
Le recours à la manutention manuelle des charges par les travailleurs, des dispositions prises pour nettoyer les zones
de travail et évacuer les gravats, des matériels de production, des installations de chantier (stockage, magasin,
atelier, etc.), des dispositifs particuliers prévus pour la réalisation de l’opération.
Définition des risques prévisibles liés :
- aux modes opératoires,
- aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, aux substances ou préparations utilisées,
- aux déplacements du personnel, à l’organisation du chantier.
Indication des mesures de protection collectives ou, à défaut, individuelles adoptées pour parer à ces risques ainsi
que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels
qui s’y rattachent.
Enoncé des mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci
requièrent une adaptation particulière.
Annexes :
Des plans indiquant la localisation du chantier, les accès pour le personnel et les livraisons, l’emplacement des
installations de chantier, des cantonnements, etc.
La copie de l’affiche relative aux consignes pour l’appel des secours extérieurs.
Des schémas et croquis détaillés représentant des phases de travail ou des opérations particulières, avec indication
des matériels utilisés et des dispositifs de protection ; si ces croquis ne sont pas à l’échelle, ils devront être côtés.
Les fiches de données de sécurité des produits dangereux utilisés.
Les notices ou descriptifs sommaires des matériels mis en œuvre (machines, engins, nacelles, plates-formes
élévatrices, échafaudages, etc.).
Un tableau récapitulatif indiquant, pour chaque matériel, les dates des vérifications réalisées par les organismes
agréés.
Le MODE OPERATOIRE est une obligation règlementaire, il est obligatoirement intégré au PPSPS :
On appelle mode opératoire la représentation graphique d’une procédure de réalisation d’un ouvrage. Etablir un
mode opératoire revient donc à transposer sur le papier le travail des ouvriers, en tous cas tel qu’il doit être fait
pour respecter :
1. Leur propre sécurité et celle des autres
2. Les « règles de l’Art » définies par les plans et les DTU
3. Les cadences de travail imposées par le planning
4. L’environnement
L’EMPLOYEUR A UNE OBLIGATION DE RESULTAT.
Ce MODE OPERATOIRE doit obligatoirement inclure les mesures de barrières contre le coronavirus :
- Garder une distanciation à savoir de 1m minimum entre salariés, attention à la modification des modes opératoires
des entreprises,
- Lavage des mains le plus souvent que possible,
- L’entreprise doit fournir tout ce qui est nécessaire à la protection du salarié et à la désinfection, poignés de portes,
tables, outillages etc…….
- Gestion du risque psychologique, Cela peut entraîner un manque de vigilance sur le poste de travail….
- Intégrer le port de masques (type selon préconisation du guide OPPBTP) et lunettes sur chantier sauf avis contraire
démontré par l’évaluation des risques.
7.13.2 Transmission et diffusion des PPSPS
61
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
L’entrepreneur dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le Maître de l'Ouvrage pour
établir et remettre son P.P.S.P.S. au Coordonnateur Sécurité.
D’un autre côté, chaque Entreprise devra fournir son P.P.S.P.S. au Coordonnateur Sécurité avant le début de ses
travaux. De plus, en fonction de la consistance du P.P.S.P.S., le Coordonnateur pourra le refuser en justifiant
toutefois, par écrit, sa décision. L’entrepreneur concerné sera alors tenu de modifier et de compléter son
P.P.S.P.S. en tenant compte des demandes du Coordonnateur.
Le P. P. S. peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que
par les membres du CHSCT (ou, à défaut, les délégués du personnel) de l’Entreprise.
L'entrepreneur chargé du Lot N° 1 GO ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques
particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L.235-6 du Code du Travail, adresse aux organismes officiels de
prévention (Inspecteur du Travail, C.R.A.M., O.P.P.B.T.P.), avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du
PPSPS auquel sont joints les avis cités ci-dessus, s'ils ont déjà été donnés. Dans le cas contraire ces avis seront
transmis par l'entrepreneur dès qu'il en est saisi.
Un exemplaire à jour du P.P.S.P.S. est tenu en permanence sur le chantier. Cet exemplaire peut être consulté par
les membres du CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, l’inspecteur du travail, le
représentant du service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent en matière de prévention des
risques professionnels et l'agent l’O.P.P.B.T.P.
L’entrepreneur le tient constamment à la disposition de l’inspection du travail.
Il devra être conservé par l’entrepreneur pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage.
SOUS-TRAITANT
Le sous-traitant tient compte dans l’élaboration de son P.P.S.P.S. des informations fournies par l'entrepreneur
ainsi que des dispositions contenues dans le P.G.C.
Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour
établir le P.P.S.P.S. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second œuvre.
TRAVAILLEUR INDEPENDANT
Il a pour obligation de remettre un P.P.S.P.S au Coordonnateur ;
Il est soumis au respect des décrets n°95-607 et 95-608 du 6 mai 1995
7.13.3 Evolution des PPSPS
Au cours du déroulement du chantier, certaines mesures initialement prévues par l’entrepreneur peuvent
s’avérer insuffisantes, inapplicables ou remplaçables. Dans ce cas, l’entrepreneur devra indiquer dans un
additif à son P.P.S.P.S., les dispositions de sécurité d’une efficacité au moins équivalente qui seront mises
en œuvre. Ces substitutions seront portées à la connaissance du Coordonnateur sécurité ainsi qu’aux autres
destinataires du P.P.S.P.S. (organismes de prévention, utilisateurs, etc.).
7.13.4 Pénalités
L’intervention sur le chantier sans diffusion du PPSPS au Coordonnateur Sécurité pourra entrainer l’application des
pénalités (article L 263 – 10) pour non remise de document, et l’expulsion immédiate du chantier pour l’entreprise
concernée.
S’il s’agit d’un sous-traitant, la pénalité sera appliquée à l’entreprise principale (entreprise ayant sous- traité ses
travaux) et le sous-traitant sera expulsé.
Ces p é n a l i t é s s e r o n t a p p l i q u é e s e n cas de non transmission dans les délais fixés par le
Coordonnateur Sécurité :
• d’un PPSPS modifié suite aux observations du Coordonnateur,
• d’un additif au PPSPS (interdiction de débuter les travaux concernés par l’additif).
62
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
RAPPEL de l’ARTICLE L4744-5 du Code du Travail :
Le fait pour l'entrepreneur de ne pas remettre au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 4532-9 est puni d'une amende de 9 000
euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre,
prononcer les peines prévues à l'article L. 4741-5.
7.14. CHANTIER SOUMIS A LA CONSTITUTION D’UN COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, SANTE ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL - C.I.S.S.C.T. -
L’opération étant classée en catégorie 2, le C.I.S.S.C.T. n’est pas requis.
LE PRÉSENT PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION A ETE RÉDIGÉ EN PHASE
CONCEPTION, IL A ÉVOLUÉ EN PHASE RÉALISATION.
Fait le 27/10/2025 + mises à jour.
Coordonnateur S.P.S.
Bernard FAURE.
63
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE »
8. ANNEXES
ANNEXE 1 : Appel des secours
ANNEXE 2 : Modèle de fiche d’accueil
64
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE » Annexe 1
En cas
d’accident
Appelez le sauveteur secouriste du travail qui,
après avoir examiné la victime, vous demandera d’appeler les secours.
Téléphonez au :
18 112 15
Pompiers Centre d’appels secours Samu
et dites…
1 Ici chantier
2025 ROUTE DES MILLES - 13090 AIX-EN-PROVENCE.
Téléphone (indiquer le téléphone du Chef de chantier)
2 Précisez la nature de l’accident…
(Par exemple : éboulement, asphyxie, chute…)
… et la position du blessé (par exemple : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans
une fouille…)
… et s’il y a nécessité de dégagement.
3 Signalez le nombre de blessés et leur état
Par exemple : trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas.
4 Décrivez l’intervention du secouriste
Par exemple : premiers soins, bouche à bouche…
5 Fixez un point de rendez-vous et envoyez quelqu’un à ce
point pour guider les secours.
6 Faites répéter le message. Ne raccrochez jamais le premier.
SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL :
Une liste à jour mentionnant leurs noms doit être affichée sur le
chantier. Les sauveteurs secouristes du travail sont reconnaissables
au logo placé sur leur casque ou sur leur tenue de travail.
65
Opération : TECHNOCENTRE DE LA PARADE - AIX EN PROVENCE
Maître d’Ouvrage mandataire : SPLA « PAYS D ’ AIX TERRITOIRE » Annexe 2
66
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.