Règlement de consultation

Reglement de consultation.pdf · 6 902 mots · du marché « Couverture et étanchéité de la scène nationale du Cratère à Alès », dossier de consultation officiel.

ACHETEUR : SPL Alès Cévennes, mandataire d’Alès Agglomération
OPERATION N°037 : Cratère, Scène Nationale d’Alès

MARCHÉ DE TRAVAUX

MARCHÉ À PROCÉDURE FORMALISÉE :
APPEL D’OFFRES OUVERT

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
OBJET DU MARCHE : Travaux de rénovation et de restructuration du Cratère, scène
nationale d’Alès – Place Henri Barbusse – 30100 Alès – France.

ACHETEUR – POUVOIR ADJUDICATEUR

Pouvoir adjudicateur :
ALES AGGLOMÉRATION
L’ATOME
2, rue Michelet – 30100 Alès

Mandataire agissant au nom et pour le compte du Pouvoir Adjudicateur :
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ALES CEVENNES

Représentant : M. le Président-Directeur Général de la SPL

Siège social : 2, rue Michelet – 30100 Alès
Adresse postale et bureaux : 131, Impasse des Palmiers – PIST OASIS – Bât F – 30319
Alès Cédex
Courriel : a.teissier@saem-ales.com

DATE ET HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : mardi 6 octobre 2026 à 18h00.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL (pour les éventuelles copies de
sauvegarde) : SPL Alès Cévennes, du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00 Sauf les jours fériés.

Page 1 sur 20
Table des matières
1. OBJET DE LA CONSULTATION ................................................................................................ 4
1.1. NATURE ET OBJET DU MARCHÉ ..................................................................................... 4
1.2. DÉCOMPOSITION DES LOTS ......................................................................................... 4
1.2.1. LOT OBJET DE LA CONSULTATION ..................................................................... 4
1.2.2. AUTRES LOTS ................................................................................................... 4
1.3. DÉCOMPOSITION EN TRANCHES .................................................................................. 5
1.4. DURÉE DU MARCHÉ – DÉLAIS D’AFFERMISSEMENT – DÉLAIS D’EXÉCUTION .................. 5
1.5. MAÎTRISE D’ŒUVRE ET AUTRES INTERVENANTS............................................................ 6
1.5.1. MAÎTRE D’ŒUVRE ............................................................................................ 6
1.5.2. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION ......................................... 7
1.5.3. CONTRÔLE TECHNIQUE ................................................................................... 7
1.5.4. COORDINATION EN MATIÈRE DE SECURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ .... 7
1.5.5. RESPONSABLE DU PROJET ............................................................................... 8
2. ORGANISATION DE LA CONSULTATION ................................................................................. 8
2.1. PROCÉDURE DE PASSATION ........................................................................................ 8
2.2. DOSSIER DE CONSULTATION ....................................................................................... 8
2.2.1. CONTENU DE DOSSIER .................................................................................... 8
2.2.2. OBTENTION DU DOSSIER ................................................................................. 9
2.2.3. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AU DOSSIER ..................................... 10
2.2.4. MODIFICATION DE DETAILS DU DOSSIER ........................................................ 10
2.3. VISITE FACULTATIVE DES LIEUX D’EXÉCUTION ............................................................ 10
2.4. MODE DE DÉVOLUTION .............................................................................................. 11
2.4.1. INTERDICTION DES OFFRES MULTIPLES ......................................................... 11
2.4.2. COTRAITANCE ............................................................................................... 11
2.4.3. TÂCHES ESSENTIELLES – LIMITES À LA SOUS-TRAITANCE ................................ 11
2.5. VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES ................................. 11
2.5.1. VARIANTES............................................................................................................. 11
2.5.2. PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES ................................................... 11
2.6. DÉLAI MINIMAL DE VALIDITÉ DES OFFRES ................................................................... 12
2.7. TRAVAUX ET SERVICES SIMILAIRES ............................................................................. 12
3. CANDIDATURES ET OFFRES ................................................................................................. 12
3.1. CONTENU ET PRÉSENTATION ..................................................................................... 12
3.1.1. CANDIDATURE ............................................................................................... 12
3.1.2. OFFRE............................................................................................................ 14
4. JUGEMENT DES OFFRES ...................................................................................................... 15
4.1. PONDERATION : VALEUR TECHNIQUE / PRIX ............................................................... 15
4.1.1. JUGEMENT DU PREMIER CRITÈRE : VALEUR TECHNIQUE ................................. 15
4.1.2. JUGEMENT DU SECOND CRITÈRE : VALEUR ENVIRONNEMENTALE................... 16

Page 2 sur 20
4.1.3. JUGEMENT DU TROISIÈME CRITÈRE : PRIX DE LA PRESTATION ......................... 16
4.1.4. GÉNÉRALITÉS ................................................................................................ 16
4.2. TRANSMISSION ET DÉPÔT .......................................................................................... 16
4.2.1. CONDITIONS DE LA DÉMATÉRIALISATION ....................................................... 17
4.2.2. MODALITÉS D’ENVOI DES PROPOSITIONS DÉMATÉRIALISÉES ......................... 17
4.2.3. COPIE DE SAUVEGARDE ................................................................................. 18
5. ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE ....................................................................................... 19
5.1. VÉRIFICATION DE LA SITUATION DE L’ATTRIBUTAIRE PRESSENTI – ATTRIBUTION DÉFINITIVE
.............................................................................................................................................. 19
5.2. SIGNATURE DES CANDATURES ET DES OFFRES ................................................................ 20

Page 3 sur 20
1. OBJET DE LA CONSULTATION

1.1. NATURE ET OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché fait suite à la résiliation du marché initial portant sur le lot n° 6 «
Couverture – Étanchéité » de l'opération de rénovation et de restructuration du Cratère – Scène
nationale d'Alès. Cette opération, allotie, a fait l'objet de marchés passés en lots séparés, en
cours d'exécution ou achevés à la date de notification du présent marché ; le titulaire interviendra
en coactivité avec les autres corps d'état.

Le lieu d’exécution des travaux et autres prestations est le Cratère, scène nationale
d’Alès – Place Henri Barbusse – 30100 Alès – France.

Aucun ouvrage n'ayant été exécuté au titre du marché initial, le présent marché a pour
objet l'intégralité des prestations du lot n° 6 « Couverture – Étanchéité », telles que définies au
dossier de consultation.

1.2. DÉCOMPOSITION DES LOTS

L'état d'avancement et la consistance des travaux au titre du marché initial ont été
constatés contradictoirement le 5 août 2026. Il résulte de ce constat qu'aucune prestation n'avait
été exécutée à cette date, de sorte que les pièces du présent dossier de consultation portent sur
l'intégralité des travaux du marché initial et en reflètent l'état. Le candidat est réputé en avoir tenu
compte pour l'établissement de son offre.

Les études d'exécution relèvent du titulaire du présent marché.

Le présent marché constitue un marché séparé.

1.2.1. LOT OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation porte sur le lot suivant dans le cadre d’une procédure formalisée en
appel d’offres ouvert de l’article L 2124-2 du Code de la commande publique :

 Lot N°06 : Couverture - Étanchéité

1.2.2. AUTRES LOTS
Il est précisé que les lots suivants ont fait l’objet d’une précédente consultation :

 Lot N°01 : Désamiantage – Déplombage
 Lot N°02 : Curage
 Lot N°03 : Gros-œuvre – Démolitions structurelles
 Lot N°04 : Charpentes métalliques
 Lot N°07 : Enduit sur ITE
 Lot N°08 : Menuiseries extérieures – Acier et aluminium – Protection solaire
 Lot N°10 : Cloisons – Doublages – Faux plafonds
 Lot N°11 : Menuiseries intérieures bois

Page 4 sur 20
 Lot N°12 : Gradins bois
 Lot N°13 : Serrurerie
 Lot N°14 : Revêtement de sols souples
 Lot N°15 : Revêtement de sols durs – Carrelages – Faïences
 Lot N°16 : Peinture
 Lot N°17 : CVCD
 Lot N°18 : Plomberie
 Lot N°19 : Courant fort
 Lot N°20 : Courant faible – GTB
 Lot N°21 : Elévateur PMR
 Lot N°22 : Serrurerie – Machinerie scénique
 Lot N°23 : Réseaux scénique et audiovisuels
 Lot N°24 : Fauteuils
 Lot N°25 : Espaces verts

1.3. DÉCOMPOSITION EN TRANCHES
Le lot suivant, objet de la présente consultation, n’est pas un marché à tranches au sens des
articles R2113-4 à R2113-6 du CCP :

• Lot N°06 : COUVERTURE - ETANCHEITE

1.4. DURÉE DU MARCHÉ – DÉLAIS D’AFFERMISSEMENT
– DÉLAIS D’EXÉCUTION

Les lots issus de la consultation précédente ont une durée de marché, fixée à l’article 3.1
de leur acte d’engagement, soit :
 La durée prévisionnelle globale de l’ensemble de ces marchés est de 30 (TRENTE)
mois à compter de la notification du marché, elle comprend 18 mois de travaux ainsi
que 12 mois de garantie de parfait achèvement (GPA) ;
 Le délai prévisionnel d’exécution des travaux du lot 6 est de 18 (DIX HUIT) mois, à
compter de l’ordre de service de démarrage des travaux, le délai comprend une
période de 2 mois de préparation de chantier et 16 mois de travaux.

Le lot 6, objet de la présente consultation a une durée de marché fixée à l’article 3.1
de l’acte d’engagement, soit :
 La durée prévisionnelle globale de l’ensemble du marché est de 27 (VINGT-SEPT)
mois à compter de la notification du marché, elle comprend 15 mois de travaux ainsi
que 12 mois de garantie de parfait achèvement (GPA) ;
 Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de 15 (QUINZE) mois, à compter de
l’ordre de service de démarrage des travaux, le délai comprend une période de 1 mois
de préparation de chantier et 14 mois de travaux.

Page 5 sur 20
1.5. MAÎTRISE D’ŒUVRE ET AUTRES INTERVENANTS
1.5.1. MAÎTRE D’ŒUVRE

La maîtrise d’œuvre est assurée par Monsieur Stéphane ROUX, agissant au nom de la
société Blond & Roux Architectes, mandataire du groupement VP & Green Engineering, Espace
Temps, Architecture et Technique, Altia, Realis MOE (OPC), BMF.

Elle est chargée des missions et éléments de missions suivants :

ABRÉVIATION
MISSIONS Réutilisation-réhabilitation
Bâtiment
Etudes d’esquisse* ou Diagnostic DIAG
Etudes d’avant-projet sommaire* APS*
Etudes d’avant-projet définitif*
Y compris élaboration et proposition des autorisations APD*
règlementaires de type Permis de Construire, Autorisation de
Travaux, étude en approvisionnement énergétique etc.
Etudes de projet* PRO*
Assistance à la passation des marchés de travaux* ACT*
Y compris quantitatifs DPGF valorisés
Visa* et participation à la cellule de synthèse VISA*
Direction de l’exécution des travaux* DET*
Assistance aux opérations de réception et pendant la AOR*
garantie de parfait achèvement*
Ordonnancement – Pilotage – Coordination OPC
Coordination SSI
La mission de coordination en matière de Système Sécurité
Incendie (SSI), telle que définie par les textes règlementaires et
SSI
normes en vigueur, notamment les normes 61-931 à 61-939 et
leurs normes associées, ainsi que leur guide d’utilisation
référencé NF S 61-949, est intégrée dans la mission du maître
d’œuvre.

Eléments de mission complémentaire :
 Simulation thermique Dynamique en phase APD,
 Assistance à la rédaction des marchés et réalisation des analyses des offres pour des
missions spécifiques nécessaires dans le cadre des études conception le cas
échéant (diagnostics techniques complémentaires, géomètre…)
 Assistance du maître d’ouvrage dans le contrôle et le suivi de l’exploitation et de la
maintenance des ouvrages afin de respecter les objectifs du programme intégrant un
suivi des consommations par protocole IPMVP (mission décomposée en tranches
suivant l’article 2.1.3 de l’acte d’engagement).

Les études d’exécution et de synthèse des ouvrages, parties d’ouvrages et autres travaux
seront exécutés par l’entrepreneur, elles seront transmises au maître d’œuvre pour validation
avant tout début d’exécution.

Page 6 sur 20
1.5.2. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET
COORDINATION

L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier sont assurés par le maître
d’œuvre.

1.5.3. CONTRÔLE TECHNIQUE

L’acheteur est assisté d’un contrôleur technique agréé :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION
7 Rue Grande Terre – Zone Euro 2000 – 30132 CAISSARGUES

Le contrôleur technique est chargé des missions suivantes :

Missions de base :
L relative à la solidité (résistance et durabilité) des ouvrages et des éléments
d’équipement indissociables,
SEI relative à la sécurité des personnes dans des établissements recevant du public
(ERP).

Missions complémentaires :
PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme,
P1 relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés,
LE relative à la solidité des existants,
F relative au fonctionnement des installations,
PHa relative à l'isolation acoustique des bâtiments,
TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie,
HAND relative à l’accessibilité des personnes handicapées,
ATT Hand Attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées,
GTB relative à la gestion technique des bâtiments,
HYSa relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les bâtiments,
SSI - Coordination des systèmes de sécurité (vérification des missions confiées au MOE
et travaux des entreprises).

1.5.4. COORDINATION EN MATIÈRE DE SECURITÉ
ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ

L’acheteur est assisté d’un coordinateur en matière de sécurité et de santé des
travailleurs :

SARL CSMC – BP 82048 – 30252 SOMMIÈRES

Le coordinateur est chargé des missions afférentes à une opération de première
catégorie.

Page 7 sur 20
1.5.5. RESPONSABLE DU PROJET

Pour l’application des articles L 554-1 et suivants et R 554-1 et suivants du code de
l’environnement, relatifs aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens, le responsable du projet est le mandataire de la maîtrise
d’œuvre : Cabinet d’architecture BLOND & ROUX.

2. ORGANISATION DE LA CONSULTATION
2.1. PROCÉDURE DE PASSATION
La présente consultation est un appel d’offres ouvert (AOO) conduit dans le cadre du Code
de la Commande Publique, notamment des articles R 2161-2 à R 2161-5.
Pour chaque lot, l’acheteur se réserve le droit de procéder à l’analyse des candidatures après
analyse et classement des offres. Il pourra alors examiner uniquement la/les candidature(s)
du/des candidat(s) les mieux classés. L'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il
lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

2.2. DOSSIER DE CONSULTATION
2.2.1. CONTENU DE DOSSIER
Le dossier de consultation se compose des pièces et renseignements suivants :

01Pièces graphiques :
• 01-1 Architecture
• 01-2 Scénographie
• 01-3 Structure
• 01-4 Chauffage - Ventilation - Climatisation
• 01-5 Plomberie
• 01-6 Electricité CFO
• 01-7 Electricité CFA

2 Pièces écrites :
• 02-1 CCTP- DPGF
• 02-2 Documents annexes

03 Fichiers dwg :
• 03-1 Architecture
• 03-2 Scenographie
• 03-3 Structure
• 03-4 CVC
• 03-5 PLB
• 03-6 ELEC-CFO-CFA

04 Pièces annexes :
• 04-1 Diagnostic Amiante
• 04-2 Diagnostic Plomb
• 04-3 Diagnostic Structure
• 04-4 Diagnostic Structure métallique

Page 8 sur 20
• 04-5 Diagnostic PEMD
• 04-6 Etude GAPIRA désenfumage
• 04-7 DICT
• 04-8 Dossier PC
• 04-9 Relevé Géomètre
• 04-10 Plans structure 1972
• 04-11 Maquette 3D - IFC-SKP

Pièces administratives
 Acte d’Engagement (AE)
 Règlement de Consultation (RC)
 Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
 Déclaration sur l’honneur
 Liste des pièces à remettre
 Cadre de mémoire technique

2.2.2. OBTENTION DU DOSSIER

L’acheteur informe le candidat que le dossier de consultation est dématérialisé. Il ne
pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique électronique. Le
candidat doit le télécharger, ainsi que les éventuels documents et renseignements
complémentaires, via le profil d’acheteur (plateforme de dématérialisation) :
https://www.achatpublic.com/.

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à sa disposition par l’acheteur,
le candidat doit disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : .zip ; .pdf ; .rtf ;
.docx ou .xlsx ou .pptx, le cas échéant, .dwf. Tous les logiciels requis peuvent être téléchargés
gratuitement sur le profil d’acheteur.

Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le
nom de l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les
documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance
électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées
lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou les
éventuels reports de délais.

Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les
informations complémentaires diffusées par le profil d’acheteur lors du déroulement de la
présente consultation en cas de non-identification de la personne lors du téléchargement, de
non-indication de son adresse électronique, d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie de ladite
adresse, de suppression de ladite adresse ou en cas de téléchargement du dossier ailleurs que
sur le profil d’acheteur. Il est recommandé au candidat de consulter régulièrement le profil
d’acheteur afin de s'assurer qu'il bénéficie bien des dernières modifications éventuelles.

En cas de difficulté quant au téléchargement du dossier, le candidat est invité à se
rapprocher de l’assistance technique, par courriel, à a.teissier@saem-ales.com

Page 9 sur 20
2.2.3. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AU
DOSSIER

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui lui seraient nécessaires au
cours de son étude du dossier de consultation, le candidat doit faire parvenir une demande via
le profil d’acheteur, avant le lundi 21 septembre 2026 à 17h00 au plus tard.

Une réponse est alors adressée, via le profil d’acheteur, pour le lundi 28 septembre
2026 à 17h00 au plus tard, à tous les candidats ayant téléchargé le dossier sur ledit profil.

2.2.4. MODIFICATION DE DETAILS DU DOSSIER

L’acheteur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 6 (SIX) jours avant la date limite
de réception des offres, des modifications de détails au dossier de consultation. Le candidat
doit alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce
sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par le candidat, la date limite ci-avant est reportée,
l’alinéa précédent est applicable en fonction de la nouvelle date limite.

2.3. VISITE FACULTATIVE DES LIEUX D’EXÉCUTION

Le candidat peut effectuer une visite des lieux d'exécution du marché :

 le mercredi 16 septembre à 15h30

Le candidat devra s’inscrire préalablement à l’adresse suivante : a.teissier@saem-
ales.com
Les candidats se présentent directement sur site à la date et heure indiquée. Une feuille
d'émargement est signée à l'arrivée.

Adresse du site : Le Cratère – Scène nationale d'Alès, place Henri Barbusse, 30100
Alès.
Prévoir une présence sur site d'environ deux heures.

La visite ne donne lieu à aucun compte rendu.

Conséquences de la visite. Cette visite étant offerte à tous les candidats à la date ci-
dessus, chaque candidat, qu'il y ait ou non participé, est réputé avoir été mis en mesure de
prendre connaissance des lieux, de leurs accès, de leur environnement et des contraintes
d'exécution du marché, ainsi que de l'état des ouvrages existants.
En conséquence, et conformément à l'article 3.1 du CCAP et à l'article 9.1 du CCAG-
Travaux, le candidat est réputé avoir intégré dans son offre l'ensemble des sujétions
normalement prévisibles et décelables résultant de ces lieux et contraintes. Il ne pourra se
prévaloir d'une méconnaissance de ceux-ci, ni de son absence à la visite, à l'appui d'une
demande de rémunération complémentaire, de prolongation de délai ou de toute autre
réclamation.

Page 10 sur 20
2.4. MODE DE DÉVOLUTION
Le marché est conclu avec un unique opérateur économique ou un unique groupement
d’opérateurs économiques.

2.4.1. INTERDICTION DES OFFRES MULTIPLES

Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 2142-4 du Code de la Commande Publique, une
même opération économique ne peut présenter, pour un même lot, plusieurs offres en agissant
à la fois :
 En qualité de candidat individuel et de mandataire d’un ou plusieurs groupements ;
 En qualité de mandataire de plusieurs groupements.

Sans préjudice des alinéas précédents, un même candidat (ou, en cas de cotraitance, un
même groupement) peut présenter une offre pour un lot ou une offre distincte pour chaque lot.

2.4.2. COTRAITANCE

En cas de cotraitance, l’acheteur n’exige pas que le groupement auquel le marché serait
attribué revête la forme d’un groupement solidaire. Pour autant, s’il revêt celle d’un groupement
conjoint, son mandataire sera tenu d’être solidaire de chacun de ses cotraitants pour leurs
obligations contractuelles à l’égard de la maîtrise d’ouvrage.

2.4.3. TÂCHES ESSENTIELLES – LIMITES À LA SOUS-
TRAITANCE

L’acheteur exige que les tâches essentielles suivantes soient effectuées par le titulaire
(ou, en cas de cotraitance, par un membre déterminé du groupement) et ne fassent, en aucun
cas, l’objet de sous-traitance :
 En cas de cotraitance, la mission du mandataire du groupement (à savoir, la
représentation, la coordination et le contrôle, par le mandataire, de chacun de ses
cotraitants) ;

2.5. VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
ÉVENTUELLES
2.5.1. VARIANTES
La proposition de variantes n’est pas autorisée.

2.5.2. PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
ÉVENTUELLES
Le marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle (PSE).

Page 11 sur 20
2.6. DÉLAI MINIMAL DE VALIDITÉ DES OFFRES
Le délai minimal de validité des offres est de 120 (CENT VINGT) jours à compter de la date
limite de réception des offres.

2.7. TRAVAUX ET SERVICES SIMILAIRES
L’acheteur se réserve le droit de confier au titulaire, en application de l’article R 2122-7
du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour objet l’exécution de travaux et/ou
autres prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le
cadre d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
Dans la mesure où la mise en concurrence du premier marché doit avoir pris en compte
le montant total envisagé, le montant des marchés de prestations similaires ne pourra en aucun
cas faire excéder un éventuel seuil de procédure, cela entrainerait de fait irrégularité du marché.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser
3 (TROIS) ans à compter de la notification du présent marché.

3. CANDIDATURES ET OFFRES
3.1. CONTENU ET PRÉSENTATION
3.1.1. CANDIDATURE
Le candidat (ou, en cas de cotraitance, chaque membre du groupement) doit produire les
pièces et renseignements suivants, rédigés en français (ou, à défaut, accompagnés d’une
traduction en français), réunies au sein d’un sous-dossier intitulé « candidature » :
1) Lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l’ensemble des indications
permettant d’identiﬁer le candidat (en, en cas de cotraitance, le mandataire du
groupement et chacun de ses cotraitants).
La lettre de candidature n’a pas à être signée par le représentant du candidat (ni, en cas
de cotraitance, par chacun des membres du groupement).
Pour autant, en cas de cotraitance, le mandataire devra produire si le groupement est
désigné attributaire, un document d’habilitation signé par les autres membres du
groupement et précisant les conditions de son habilitation.
Le seul dépôt de la candidature et de l’o re vaut engagement du candidat à signer
ultérieurement l’acte d’engagement du marché qui lui serait attribué dans le délai
minimal de validité des o res.
Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l’auteur de l’o re à une action en
responsabilité.

2) Une déclaration sur l’honneur (cf. modèle ci-joint) attestant qu’il ne fait pas l’objet
d’une des interdictions de soumissionner, telles que déﬁnies aux articles L2141-1 à
L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du CCP, et qu’il est en règle au regard des articles L5212-
1 à L5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
La production d’un DC1, complété sur ce point, ou d’un document unique de marché
européren (Dume) vaudra remise d’une déclaration sur l’honneur.
Comme la lettre de candidature, la déclaration sur l’honneur n’a pas à être signée par
le candidat (ou, en cas de cotraitance, par chacun des membres d’un groupement). Elle
le sera au stade de l’attribution par le seul attributaire (candidat individuel ou, en cas de

Page 12 sur 20
cotraitance, ensemble des membres du groupement ou, le cas échéant, mandataire du
groupement, dûment habilité par chacun de ses cotraitants).
L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il doit informer sans délai l’acheteur de
tout changement de situation, au cours de la procédure consultation, ainsi d’ailleurs
qu’au cours de l’exécution du marché, qui le placeraient dans un des cas d’interdiction
de soumissionner ayant pour e et de les exclure d’un marché public.

3) Les pièces et renseignements déﬁnis ci-après permettant la vériﬁcation de l’aptitude du
candidat à exercer l’activité professionnelle, de sa capacité économique et ﬁnancière
et de ses capacités techniques et professionnelles :
a. Aptitude à exercer l’activité professionnelle :
Certiﬁcats de qualiﬁcation professionnelle établis par des organismes
indépendants :
Certificats de qualification Qualibat ou équivalents
3221 Étanchéité en matériaux de synthèse en feuilles
(Technicité courante)
Lot N°06 COUVERTURE - ETANCHEITE
3211 Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles
(Technicité courante)

L’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents
d’organismes établis dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne.

b. Capacité économique et ﬁnancière :
i) Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, son
chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant
sur les 3 (TROIS) derniers exercices disponibles en fonction de la date de
création de l'entreprise ou de son début d'activité, dans la mesure où les
informations sur lesdits chiffres d'affaires sont disponibles.
ii) Preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents : attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) en cours de
validité (c’est-à-dire justifiant du paiement de la prime ou de la cotisation
d’assurance pour la période d’assurance en cours).
Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire tout
ou partie des pièces ou renseignements demandés au i) ou ii) ci-avant, il est
autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen
considéré comme approprié par l'acheteur.

c. Capacités techniques et professionnelles :
i) Références pertinentes : liste des principaux travaux pertinents, au regard
de l’objet du marché et de ses conditions d’exécution, exécutés au cours
des 5 (CINQ) dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants.
Lesdites attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin.
L’acheteur indique qu’il prendra en compte les éventuels éléments de
preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de 5 (CINQ) ans mais il y a
moins de 6 (SIX) ans.

Page 13 sur 20
ii) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d'encadrement pendant les trois (3) dernières
années.
iii) Indication des titres d'études et professionnels du candidat et/ou de
cadres de de son entreprise, notamment de responsables de la conduite
des travaux de même nature que ceux faisant l’objet du marché.
iv) Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le
candidat dispose pour l’exécution de travaux de même nature que ceux faisant
l’objet du marché.

Si, pour justiﬁer de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir celles d’un
autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il doit produire les
pièces et renseignements relatifs audit intervenant, visés aux 2) et 3) ci-avant. Il
doit, d’autre part, produire la traduction en français de celles ou ceux qui seraient
rédigés dans une autres langue. Il doit, en outre, justiﬁer qu’il disposera des
capacités dudit intervenant pour l’exécution du marché. À cet e et, il peut
produire une attestation du sous-traitant actant de son engagement à intervenir
en cas d’attribution du marché.

Pour la présentation des éléments de sa candidature :
1) Le candidat peut faire usage des formulaires DC1 et DC2 qu'il peut se procurer sur le site
du ministère français chargé de l'économie, à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
2) Le candidat peut produire son dossier de candidature en une seule fois pour
l’ensemble des lots auxquels il candidate, mais une offre distincte doit être produite
pour chacun desdits lots.
3) Un Dume, rédigé en français, peut être remis par le candidat, chaque cotraitant et
chaque sous-traitant en lieu et place de la déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne
fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner, telles que définies aux
articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du Code de la Commande Publique.
Le Dume peut être accessible :
a) Par l’utilitaire disponible à l’adresse URL suivante : https://dume.chorus-
pro.gouv.fr/
b) Par l’outil mis en place par la commission Européenne.

3.1.2. OFFRE
Le candidat (ou en cas de cotraitance, le groupement envisagé globalement) doit produire
les pièces et renseignements suivants, rédigés en français, réunis au sein d’un dossier intitulé
« offre » :

Un projet de marché comprenant :
a) Un projet d’acte d’engagement (AE) – ci-joint- dûment complété pour valoir offre
de prix global et forfaitaire),
b) Une attestation de l’entreprise acceptant les conditions du CCAP du présent
marché – (cadre ci-joint dûment complété).
c) Un projet de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) – (cadre ci-joint
dûment complété).
Le candidat doit s’assurer de la cohérence des quantités figurant dans le cadre de
DPGF et informer l’acheteur des éventuelles incohérences qu’il aurait relevé, ce, dans le plus bref
délai et, en tout état de cause, avant la date limite de réception des offres.
La décomposition du prix global et forfaitaire comporte deux colonnes intitulées
« FEDER » et « Fonds vert ». Elles sont renseignées automatiquement à partir des prix portés par

Page 14 sur 20
le candidat et n'ont pas à être complétées par ses soins. Destinées à identifier les travaux
éligibles aux cofinancements dont bénéficie l'opération, elles répondent aux seules obligations
de l'acheteur envers ses financeurs ; elles ne modifient pas le montant de l'offre et n'entrent pas
dans son appréciation.

d) Un cadre de réponse mémoire technique (cadre ci-joint dûment complété),

Le CCAP, le CCTP et les autres pièces et renseignements constitutifs du dossier de
consultation ne sont pas à produire dans l’offre. Seuls les documents détenus par l’acheteur font
foi.
Le projet d’acte d’engagement n’a pas à être signé par le candidat (ou par chaque membre
du groupement en cas de cotraitance).
Le CCAP et l’acte d’engagement seront signés par le seul candidat attributaire (candidat
individuel ou, ensemble des membres du groupement, ou, le cas échéant, mandataire du
groupement dûment habilité en cas de cotraitance) avant la notification du marché.
Il en sera de même des éventuels projets d’actes spéciaux se sous-traitance. Ils seront
signés par le seul candidat attributaire (candidat individuel, ou, en cas de cotraitance par le
membre du groupement qui sous-traite ou, le cas échéant, par le mandataire du groupement
dûment habilité par le membre du groupement qui sous-traite) ainsi que par les sous-traitants,
avant la notification du marché.

4. JUGEMENT DES OFFRES
4.1. PONDERATION : VALEUR TECHNIQUE / PRIX

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon les critères suivants :

Valeur de pondération

1e - Valeur technique 50%

2° - Valeur environnementale 10%

2° - Prix 40%

4.1.1. JUGEMENT DU PREMIER CRITÈRE : VALEUR
TECHNIQUE

La valeur technique de l’offre sera appréciée au vu des éléments de l’offre détaillés dans
le canevas des critères ou mémoire technique. La maîtrise d’œuvre analysera ce critère en lui
attribuant une notre de 0 à 50 selon les sous-critères listés dans le cadre du mémoire technique
annexé par lot.

Le mémoire technique devra être adapté spécifiquement aux prestations décrites au
CCTP et au planning d’exécution remise au DCE.

L’absence de toute pièce exigée au présent Règlement de Consultation entrainera le
rejet de l’offre.

Page 15 sur 20
4.1.2. JUGEMENT DU SECOND CRITÈRE : VALEUR
ENVIRONNEMENTALE
La valeur environnementale de l’offre est appréciée au vu des engagements et
dispositions environnementales présentés par le candidat dans le cadre environnemental
annexé par lot. La maîtrise d’œuvre analyse ce critère en lui attribuant une note de 0 à 10 selon
les sous-critères qui y sont énoncés, portant notamment sur les compétences en termes de
qualité environnementale et méthodologie de suivi de chantier.

4.1.3. JUGEMENT DU TROISIÈME CRITÈRE : PRIX DE
LA PRESTATION
Le jugement des offres au titre du critère « prix » se fera au regard de l’offre de prix
proposée par le candidat et dûment indiquée dans le cadre prévu à cet effet dans le cadre
d’engagement.
La notation du prix verra l’offre financière la moins chère obtenir la meilleure note et l’offre
financière la plus chère obtenir la moins bonne note.

La note attribuée sera pondérée sur 40 points en application de la formule suivante :

Omin
N= ------ X40
O

Omin = montant de l’offre la plus basse
O = montant de l’offre dont on cherche à définir la note
N = note de l’offre

4.1.4. GÉNÉRALITÉS

Les montants pris en compte pour le jugement du second critère : « prix de la
prestation » dans le cadre de l’analyse des offres sont ceux figurant à l’acte d’engagement
(cohérent avec les annexes DPGF dûment complétées suivant les cadres remis au DCE).

Le somme des notes pondérées, obtenues par les critères de jugement des offres,
permettra d’établir le classement final de l’ensemble des offres reçues. Les offres sont donc
classées par ordre décroissant, l’offre ayant obtenu la meilleure des notes pondérées sera
retenue. En cas d’égalité des offres sur la note finale après pondération des critères, la meilleure
note obtenue dans le critère « prix » prévaudra.

En cas de classement en première position de candidats ex aequo à l’issue de l’analyse
des offres, le candidat ayant eu la meilleure note sur le critère prépondérant, ou, à défaut, sur le
sous-critère prépondérant, se verra déclaré attributaire pressenti.

4.2. TRANSMISSION ET DÉPÔT
Les conditions ci-après de transmission et de dépôt des candidatures et des offres
s’imposent au candidat. Toute transmission ou dépôt sous une autre forme que celle imposée
au présent règlement entraînera l’irrecevabilité de la candidature et/ou l’irrégularité de l’offre.

Page 16 sur 20
Dans ce cas, l’acheteur pourra néanmoins, s’il le souhaite, demander aux candidats
concernés de régulariser leur candidature et/ou leur offre. Seule la forme dématérialisée est
admise. Les candidatures et offres doivent être transmises et déposées, par la voie électronique,
sur le profil d’acheteur https://www.achatpublic.com/.

Si le candidat adresse plusieurs candidatures et/ou offres différentes, seule la dernière
candidature et/ou offre reçue, dans les conditions du présent règlement, sera examinée. Par
suite, tout nouveau dépôt d’une candidature et/ou d’une offre doit comporter l’ensemble des
documents requis au titre du présent règlement. A défaut, la candidature sera jugée irrecevable
et/ou l’offre irrégulière.

4.2.1. CONDITIONS DE LA DÉMATÉRIALISATION

Les candidatures et les offres doivent être transmises et déposées avant les date et heure
limites inscrites sur la première page du présent règlement. L’heure limite retenue pour la
réception de la candidature et/ou de l’offre correspondra au dernier octet reçu.

Les candidatures et les offres parvenues après lesdites date et heure limites seront
éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé.

L’acheteur invite le candidat à utiliser les formats suivants : .zip ; .PDF ; .Rtf ; .docx ou .xlsx
ou .pptx ; .odt ou .ods ou .odp ou .odg ; le cas échéant, le format DWF ; ou encore, pour les images
bitmaps, .bmp ou .jpg ou .gif ou .png.

La liste ci-avant vise à faciliter le téléchargement et la lecture des documents. Pour tout
autre format qui serait utilisé par le candidat, celui-ci devra transmettre l'adresse d'un site sur
lequel l’acheteur pourra télécharger gratuitement un outil en permettant la lecture. A défaut,
l’acheteur se réserve le droit de rejeter la candidature ou l'offre du candidat. D’autre part, le
candidat est invité à : ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe » ; ne pas utiliser
certains outils, notamment les « macros » ; et traiter par un « anti-virus », avant envoi, tous les
fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre.

4.2.2. MODALITÉS D’ENVOI DES PROPOSITIONS
DÉMATÉRIALISÉES

Le candidat reconnaît avoir pris connaissance des prérequis techniques et de la notice
d'utilisation de la plateforme de dématérialisation https://www.achatpublic.com/ ; et toute
action effectuée sur ce site sera réputée manifester le consentement du soumissionnaire à
l'opération qu'il réalise.

En cas de difficulté lors de la remise des candidatures ou offres, le candidat est invité à
se rapprocher de l’assistance technique, par courriel, à a.teissier@saem-ales.com

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit ascendant de l’accès
Internet du candidat et de la taille des documents à transmettre.
Le candidat peut répondre de manière séparée pour chaque lot ou transmettre une
réponse pour plusieurs lots, par un envoi unique. L’identification du ou des lots auxquels il
répond doit, dans ce cas, être sans ambiguïté. L’acheteur doit en effet pouvoir séparer sans
difficulté l’offre propre à chaque lot au moment de l’ouverture des plis. Si plusieurs candidatures

Page 17 sur 20
et/ou offres sont faites par un candidat pour un même lot, la dernière candidature et/ou offre sera
retenue pour son analyse.
Le candidat doit s'assurer du chiffrement de sa candidature et/ou offre avant envoi ; il doit
accepter l'horodatage retenu par le profil d’acheteur.

En cas de programme informatique malveillant ou « virus » :
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel l’acheteur détecte un
programme informatique malveillant ou « virus » peut faire l’objet, par ce dernier, d’un archivage
de sécurité sans lecture. Il est alors réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est informé.
L’acheteur reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation
aura été opéré sans succès, il sera rejeté.

4.2.3. COPIE DE SAUVEGARDE

Conformément à l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des
documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, lorsque le candidat aura transmis son
dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde envoyée dans les délais impartis pour
la remise des candidatures ou des offres, cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde sera
placée sous un pli scellé et ne sera ouverte que si :

• Un programme informatique malveillant ou « virus » est détecté dans les candidatures ou
les offres transmises par voie électronique ;

• Une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a
pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait
commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde doit être remise sur support physique électronique. Il est exigé le
format suivant : clé USB.
Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par l’acheteur s’il n’est pas ouvert.
Le pli cacheté contenant la copie de sauvegarde doit être envoyé en recommandé ou remis à
l'adresse suivante et doit les mentions suivantes :

Monsieur Le Président de la SPL ALES CEVENNES ………………………………………………………….
Adresse : Zone Pist Oasis – Bât F – 131 impasse des Palmiers – 30319 ALES CEDEX
Offre pour le marché de travaux dans le cadre rénovation et restructuration du Cratère, scène
nationale d’Alès
Lot n° : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Candidat : ............................................................................................................................

NE PAS OUVRIR : COPIE DE SAUVEGARDE

Page 18 sur 20
5. ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
5.1. VÉRIFICATION DE LA SITUATION DE L’ATTRIBUTAIRE
PRESSENTI – ATTRIBUTION DÉFINITIVE
Le candidat (ou, en cas de cotraitance, chaque membre du groupement) auquel il est
envisagé d’attribuer le marché produira, dans un délai de 8 (HUIT) jours à compter de la réception
de la demande de l’acheteur, les pièces et renseignements ci-après rédigés en français (ou, à
défaut, accompagnés de leur traduction en français) :

1) Les pièces et renseignements visés aux articles R 2143-6 et suivants du Code de la
Commande Publique, à savoir notamment :

a) Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des
interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et
L 2141-7 à L 2141-11 du Code de la Commande Publique, et qu’il est en règle au
regard des articles L5212-1 à L5212-11 du Code du Travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés,

a) Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents,

b) Les pièces et renseignements prévus aux articles R1263-12, L 2312-27, D.8222-5
ou D.8222-7 et D.8254-2 à D.8254-5 du Code du Travail,

c) Le numéro unique d’identification du candidat délivré par l’Institut National des
Statistiques et des Études Économiques (INSEE) permettant à l’acheteur
d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un système électronique
mentionné au 1° de l’article R 2143-13 du Code de la Commande Publique, à
savoir l’Annuaire des entreprises (https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/),

d) En cas de redressement judiciaire : copie du/des jugements.

2) En cas de caducité de l’attestation d’assurance de Responsabilité Civile
Professionnelle (RCP) produite à l’appui de la candidature : nouvelle attestation en
cours de validité (c’est-à-dire justifiant du paiement de la prime ou de la cotisation
d’assurance pour la période d’assurance en cours),

3) Une attestation d’assurance de Responsabilité Civile Décennale en cours de validité
(c’est-à-dire justifiant du paiement de la prime ou de la cotisation d’assurance pour
la période d’assurance en ours).

Si le candidat a présenté des sous-traitant dans son offre, il devra produire, pour chacun
d’eux, l’ensemble des pièces et renseignements ci-dessus ainsi que, s’il y a lieu, leur traduction
en français.
L’acheteur ne sollicitera le candidat que pour les pièces, renseignements ou traductions
absents, incomplets ou caduques.
A défaut de produire tout ou partie de ces pièces, renseignements ou traductions dans le
délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera éliminé. L’acheteur pourra alors
solliciter le candidat suivant pour produire les pièces, renseignements et traductions
nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.

Page 19 sur 20
5.2. SIGNATURE DES CANDATURES ET DES OFFRES
Les candidatures et offres n’ont pas à être remises signées.
Le marché transmis par voie électronique sera signé par le seul candidat attributaire.

L’acheteur laisse à l’attributaire la faculté de signer le marché via une signature
électronique ou de le signer de manière manuscrite. En cas de rematérialisation par l’acheteur
des pièces transmises par voie électronique, l’attributaire sera invité à une séance de signature
des pièces.

En cas de signature électronique, le marché sera signé au moyen d’un certificat de
signature électronique répondant aux conditions prévues par arrêté du ministre de l’Économie et
des finances du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande
publique.
Les certificats de signature électronique utilisés doivent être conformes au règlement
N°910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électronique dite « eIDAS ».
La signature doit être une signature « avancée » reposant sur un certificat qualifié délivré
par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement.
La liste de ces prestataires est publiée, pour la France, par l’Agence Nationale de la
Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) :
https://www.ssi.gouv.fr/administration/visa-de-securite/visas-de-securite-le-catalogue/

Pour les candidats européens, la Commission européenne tient également une liste des
prestataires de confiance :
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR/3

Le candidat peut également utiliser un certificat ne figurant sur aucune de ces listes mais
délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences
équivalentes à l’annexe I du règlement.
Si le candidat utilise un autre outil de signature que celui du profil acheteur, il doit
transmettre le « mode d’emploi » permettant de procéder à la vérification de la validité de la
signature électronique. En revanche, lorsque le signataire utilise le certificat qualifié délivré par
un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement et l’outil
de création de signature électronique proposé par le profil acheteur, il est dispensé de
transmettre la procédure de vérification de la signature électronique.

Les certificats qualifiés de signature électronique délivrés en application de l’arrêté du 15
juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, abrogé à compter du 1er
octobre 2018, demeurent régis par ses dispositions jusqu’à l’expiration de leur date de validité.

Seuls les formats de signature PAdES, CAdES et XAdES sont acceptés.

Le candidat reconnaît que la signature à l’aide du certificat électronique qu’il s’est
procuré vaut de sa part signature électronique au sens de l’article 1367 du Code Civil qui, entre
les parties, a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite. En cas de désaccord entre
les parties, il appartient au candidat de démontrer que le contenu des candidatures ou des offres
qu’il a transmises a été altéré.

Page 20 sur 20

Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.