CCAP
CCAP.pdf · 12 134 mots · du marché « Réhabilitation et extension du bâtiment du Service Santé Étudiants (SSE) - travaux de gros œuvre et maçonnerie », dossier de consultation officiel.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR
1, RUE CLAUDE GOUDIMEL
25030 BESANCON CEDEX
03.81.66.50.80
@ service.marches@univ-fcomte.fr
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP n°26.011 DU 23/07/2026) commun aux 2 Lots
PROCEDURE ADAPTEE
OBJET DU MARCHE :
TRAVAUX REHABILITATION ET EXTENSION DU SERVICE SANTE ETUDIANTE -
BESANCON (25)
Lieu d’exécution :
Campus Bouloie - 45 c, Avenue de l’Observatoire - 25000 BESANCON
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, prévue par les articles
L.2123-1, R.2123-1 et R.2131-12 du Code de la Commande Publique.
Date et heure limites de réception des candidatures :
Lundi 28 Septembre 2026 à 12h (Heure de Paris)
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 1 sur 30
Table des matières
1. OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES ................................ 4
1.1 Objet du marché ........................................................................................................................................................... 4
1.2 Modalités de reconduction .......................................................................................................................................... 4
1.3 Maitre d’œuvre .............................................................................................................................................................. 4
1.4 Maitre d’ouvrage........................................................................................................................................................... 5
2. DECOMPOSITION DU MARCHE ............................................................................ 5
3. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE ............................................................... 5
5. DELAIS D'EXECUTION OU DE LIVRAISON ............................................................. 6
5.1 Délais .............................................................................................................................................................................. 6
5.2 Prolongation des délais ................................................................................................................................................. 6
6. EXECUTION DES PRESTATIONS ............................................................................. 6
6.1 Conditions d’exécution ................................................................................................................................................. 6
6.2 Responsabilité et obligations du titulaire ..................................................................................................................... 6
6.3 Sous-traitance ................................................................................................................................................................ 8
7. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES .......................................................................... 9
8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX ............................................................ 9
8.1 Réception ....................................................................................................................................................................... 9
8.2 Documents fournis après exécution ........................................................................................................................... 10
8.3 Délais de garantie ....................................................................................................................................................... 10
9. CLAUSES DE FINANCEMENT ............................................................................... 10
9.1 Garanties financières................................................................................................................................................... 10
9.2 Avance ......................................................................................................................................................................... 11
10. PRIX DU MARCHE ............................................................................................... 12
10.1 Caractéristiques des prix pratiqués ............................................................................................................................ 12
10.2 Contenu des prix.......................................................................................................................................................... 13
10.3 Frais de coordination ................................................................................................................................................... 13
10.4 Poursuite des travaux après atteinte du montant du marché ................................................................................. 13
10.5 Préparation-Coordination et exécution des travaux ................................................................................................ 14
10.6 Révision de prix............................................................................................................................................................. 17
11. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ........................................................ 18
11.1 Acomptes et paiements partiels définitifs .................................................................................................................. 18
11.2 Décompte final : .......................................................................................................................................................... 18
11.3 Décompte général - Solde ......................................................................................................................................... 18
11.4 Travaux supplémentaires ............................................................................................................................................ 19
11.5 Présentation des demandes de paiements .............................................................................................................. 19
11.6 Modalités de paiement direct .................................................................................................................................... 20
11.7 Délai global de paiement ........................................................................................................................................... 20
11.8 Paiement des sous-traitants ........................................................................................................................................ 20
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 2 sur 30
11.9 Coordonnées bancaires du titulaire – RIB .................................................................................................................. 21
12. CESSION OU NANTISSEMENT DES CREANCES ................................................... 21
13. DELAIS D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES .................................................... 22
13.1 Durée du marché-délais d’exécution des travaux ................................................................................................... 22
13.2 Prolongation des délais d’exécution ......................................................................................................................... 22
13.2.1 Intempéries ............................................................................................................................................................................ 22
13.2.2 Ajournement .......................................................................................................................................................................... 22
13.2.3 Force majeure ....................................................................................................................................................................... 22
13.3 Pénalités pour retard ................................................................................................................................................... 22
13.3.1 Pénalités de retard journalières ............................................................................................................................................ 23
Autres pénalités prévues au marché :...................................................................................................................................................... 23
14. PENALITES POUR TRAVAIL DISSIMULE ................................................................. 23
15. ASSURANCES ...................................................................................................... 24
16. RESILIATION DU MARCHE ET CARENCE DU TITULAIRE ....................................... 24
17. PROCEDURE COLLECTIVE DU TITULAIRE ............................................................. 25
18. CHANGEMENT DANS LA SITUATION DU TITULAIRE ............................................ 25
19. CESSATION DES ACTIVITES DU TITULAIRE ........................................................... 25
20. PROCEDURE EN CAS DE DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE OU
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES IMPREVUES ...................................................................... 26
21. LANGUE .............................................................................................................. 26
22. RESPECT DU REGLEMENT GENERAL RELATIF A LA PROTECTION DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL (RGPD) ........................................................................................... 26
23. CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE ...................................................... 29
24. DELAI ET PROCEDURE DE VOIES DE RECOURS ................................................... 30
25. CLAUSES DEROGATOIRES AU CCAG DE TRAVAUX........................................... 30
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 3 sur 30
1. OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché
Travaux de réhabilitation et extension du Service Sante Etudiante (SSE)
Lieu d'exécution :
Campus Bouloie - 45 c, Avenue de l’Observatoire - 25000 BESANCON
1.2 Modalités de reconduction
Le marché est ordinaire et non reconductible.
1.3 Maitre d’œuvre
ARCHITECTE :
Architectes Amiot-Lombard
20 rue Bertrand
25000 Besançon
03.81.50.55.30
@ ARCHITECTURES-AMIOT-LOMBARD@wanadoo.fr
ASSISTANT MAITRISE D’OUVRAGE :
SASU Flores
44 Cour Tolstoi
69100 Villeurbanne
@ contact@flores-amo.fr
BET STRUCTURE :
BET Teckicea
23 rue Charles Marie Lagier
25300 Pontarlier
03.81.46.48.53
@ s.rochet@teckicea.fr
BET FLUIDES :
BET Bellucci
4 rue du Gray
25220 Chalezeule
06.75.38.10.45
@contact@bet-bellucci.com
BET QEB + Acoustique :
BET A&Ws
17 rue Blanchot
25770 Serre-les-Sapins
06.02.09.88.53
@contact@amstein-walthert.fr
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 4 sur 30
1.4 Maitre d’ouvrage
Université Marie et Louis Pasteur
1 Rue Goudimel
25 000 BESANCON
03 81 66 50 80
@ service.marches@univ-fcomte.fr
2. DECOMPOSITION DU MARCHE
Le marché est alloti et le présent CCAP N°26.011 est commun à tous les lots.
Chaque lot fera l’objet d’un marché.
CPV principal : Travaux d’extension - 45262800-9
Lot 1 : Désamiantage-Déplombage (CPV 45262660-5)
Lot 2 : Curage (CPV 45454000-4)
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des
Clauses Techniques (CCTP-1 par lot).
3. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE
Par dérogation à l’Article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l'ordre de priorité ci-après :
- Les 2 actes d'engagement (ATTRI1) -1 par lot ;
- Cadre de réponse technique : Annexe 1 à l’Acte d’Engagement ;
- Cadre de réponse environnementale : Annexe 2 à l’Acte d’Engagement ;
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) communs aux deux lots;
- Les 2 cahiers des clauses techniques particulières (CCTP)-1 par lot ;
- CCAG de Travaux : entrée en vigueur au 01/04/2021 (arrêté du 30/03/2021) dans sa version
en vigueur à la signature des présents marchés ;
- 2 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 1 par lot ;
- Le règlement de consultation (RC) ;
- DC1 ;
- DC2 ;
- DC4 ;
- Plans ;
- Planning prévisionnel ;
- Protocoles sécurité travaux UMLP ;
4. DISPOSITIONS LEGALES
Le présent marché de travaux est soumis aux dispositions du CCAG Travaux de l’arrêté du 30 mars
2021.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 5 sur 30
5. DELAIS D'EXECUTION OU DE LIVRAISON
5.1 Délais
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du marché ou de l’ordre de
service émanant de la maitrise d’ouvrage et se termine à la fin de la garantie de parfait achèvement
des travaux. Les délais des prestations sont prévus dans le planning prévisionnel : 3 mois.
Le démarrage des travaux prévisionnel est prévu semaine 42 (2026).
La date de livraison prévisionnelle des ouvrages est prévue semaine 08 (2027).
5.2 Prolongation des délais
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG Travaux.
6. EXECUTION DES PRESTATIONS
6.1 Conditions d’exécution
Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché).
Les travaux seront exécutés conformément aux ordres de service, documents et plans.
Il est spécifié à l’entrepreneur, qu’aucun matériau autre que ceux indiqués dans le CCTP, ne sera mis
en œuvre. S’il avait employé sans avis du maitre de l’ouvrage, d’autres matériaux que ceux prévus
pour l’exécution de certains ouvrages, la démolition pourra lui être demandée, quelque qu’en soient
l’importance et les conséquences.
Chaque entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures indispensables au parfait achèvement
mentionnées à la partie correspondante de son devis descriptif.
L’entreprise s’engage à organiser et respecter la sécurité du chantier tant pour les personnels de
l’entreprise que des personnes étrangères au chantier. Le Maître d’œuvre se réserve le droit
d’imposer, sans supplément de prix, toute mesure qu’il jugerait nécessaire pour la garantie de la
sécurité.
6.2 Responsabilité et obligations du titulaire
Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations.
Il est entièrement responsable du personnel qu’il met à disposition de l’Université pour effectuer les
prestations. Ce personnel doit être qualifié.
Le titulaire doit notamment enseigner au personnel placé sous son autorité les diverses consignes de
sécurités générales et particulières à l’établissement qui lui ont été communiquées par la Personne
Publique et contrôler fréquemment que ces consignes sont parfaitement connues des intéressés (se
reporter aux documents de protocole de sécurité UFC du DCE).
Le personnel doit obligatoirement être muni d’un document délivré par son entreprise.
Le titulaire remet :
1) Avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur l'honneur indiquant
sonintention de faire appel à des salariés détachés et dans l'affirmative :
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 6 sur 30
- une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale de la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de
l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du
travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1 du Code
du travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage et
des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services
internationales).
2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur l'honneur indiquant son intention d'employer
dessalariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et
soumis àl'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour
chaque salarié (D.8254-2 du même code) :
- sa date d'embauche ;
- sa nationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant
de moins de 6 mois attestant qu'il est à jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et
contributions sociales) auprès de l'URSSAF, au 31 décembre de l'année précédente, et du paiement
desimpôts et taxes dus au Trésor public :
- le certificat social URSSAF ;
- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés
publics).
4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant de sa régularité en matière de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :
- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de
l'organismede recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).
5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des
documents suivants :
- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;
- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro
d'immatriculation à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
- un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription.
En conséquence, le titulaire s’engage à respecter (et à faire respecter par son personnel) le secret le
plus absolu concernant les informations et documents auxquels il pourrait avoir accès dans le cadre
de l’exécution du marché.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 7 sur 30
Le titulaire s’engage à respecter la charte de l’Université Marie et Louis Pasteur régissant l'usage du
Système d’Information de l'Université Marie et Louis Pasteur, disponible sur simple demande.
Il prend toutes les dispositions adoptées par les professionnels en la matière, pour assurer la sécurité,
la neutralité, la qualité de ses services et la protection des différentes informations.
Le titulaire sera également responsable de toute dégradation, de quelque nature que ce soit,
occasionnée par ses agents ou le transporteur sur les équipements de l’Université (bâtiments, terrains,
plantations, etc…).
6.3 Sous-traitance
Conformément aux article L.2193-1 à 2193-14, R.2393-24 à R.2393-40 du code de la commande
publique et 3.6 du CCAG Travaux, le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de
son marché sans avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et
l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
A cette fin, le candidat joint à son offre le dossier de présentation du ou des sous-traitant(s) ou acte
spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement (DC4).
Les articles R.2193-1 et R.2193-3 du Code de la Commande Publique listent les éléments qui doivent
obligatoirement figurer dans la déclaration de sous-traitance et les modalités de cette déclaration
selon que la demande de sous-traitance est effectuée au moment du dépôt de l’offre par le
candidat ou après la notification du marché.
Si, au cours de l’exécution du marché, le titulaire souhaite sous-traiter une partie des prestations, il doit
constituer un dossier de présentation du sous-traitant (DC4). Cette sous-traitance doit obtenir du
pouvoir adjudicateur, l’acceptation du ou des sous-traitants et l’agrément des conditions de
paiement.
Le sous-traitant admis au paiement direct dépose sur CHORUS sa demande de paiement en
choisissant le cadre de facturation suivant : A4 – Projet de décompte mensuel déposé par un
fournisseur.
Le titulaire dispose d'un délai de 14 jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à
l'acheteur ou à la personne désignée par lui dans le marché public.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l'acheteur ou à la personne désignée
dans le marché public par l'acheteur, accompagnée des copies des factures adressées au titulaire
et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de
l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
L'acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché public adresse sans délai au titulaire une
copie des factures produites par le sous-traitant.
L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément
préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à une résiliation du marché pour faute du
titulaire en application des mesures prévues à l'article 50.3.e du CCAG Travaux. Il en est de même si
le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l'appui de sa demande
de sous-traitance.
Le titulaire demeure entièrement responsable, vis-à-vis de l’Université, des prestations sous-traitées.
En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-
traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions que l'acceptation
du sous-traitant direct.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 8 sur 30
Après acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-
traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, à défaut
d’avoir obtenu du Maître d’Ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8
jours de l’acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de
toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production
de cette copie de la caution au Maître d’Ouvrage empêche l'exécution des travaux par le sous-
traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies à l’Article 11.9.2 ci-dessous, résiliation
du marché.
Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous
réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant
ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci
est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à
l’Article L. 4532-9 du Code du Travail.
7. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES
Conformément à l’article 31.2 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt temporaire des déblais en excédent, en sus des
emplacements que le Maître d'Ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt
définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable du Maître
d'Œuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre,
notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt général, comme la
sauvegarde de l'environnement, le justifient.
De plus, et en vertu des articles 36.2, Le titulaire communique au Maître d'Ouvrage, pendant la
période de préparation du marché ou à défaut dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, un schéma d'organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode
de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de
traitement et d'élimination des déchets, la traçabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur
la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets
ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.
Afin que le maître d'ouvrage puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l'usage de
bordereaux de suivi ou de dépôt des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maître d'ouvrage,
avec copie au maître d'œuvre, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par
le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination
des déchets.
Conformément à l’article 36.2.3 du CCAG de travaux, en cas d'absence de production des éléments
mentionnés ci-dessus, le titulaire se voit appliquer, après mise en demeure restée infructueuse, une
pénalité dont le montant est fixé à l’article 14 du présent CCAP.
8. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
8.1 Réception
Conformément à l’article 41.1 du CCAG Travaux, le titulaire avise, par écrit, le Maître d'œuvre de la
date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
Le Maître d'œuvre procède, l'entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la
réception dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis ci-dessus
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 9 sur 30
mentionné ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date
est postérieure.
Ces opérations se dérouleront conformément à l’article 41.2 du CCAG Travaux et comportent :
- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues au présent dossier de consultation.
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et lieux
- les constatations relatives à l'achèvement des travaux.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ par le Maître d'œuvre et signé par
l'entrepreneur, si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.
Dans le délai de 5 jours suivant la date du procès-verbal, le Pouvoir Adjudicateur décide si la réception
est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe
la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à
l'entrepreneur dans les trente jours suivants la date du procès-verbal.
8.2 Documents fournis après exécution
Les stipulations de l’article 40 du CCAG Travaux s’appliquent.
8.3 Délais de garantie
Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie est, sauf
prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2 du CCAG Travaux, d'un an à compter de
la date d'effet de la réception.
9. CLAUSES DE FINANCEMENT
9.1 Garanties financières
Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44.2 de CCAG
travaux, d’un an à compter de la date d’effet de la réception.
La retenue de garantie (article R.2191-32 à 2191-35 du Code de la Commande Publique) sera
appliquée sur chaque acompte, à l’exception des avances, aux termes : « couvrir les réserves
formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le
délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences
n’étaient pas identifiables au moment de la réception ». L’article R.2191-33 du code de la commande
publique prévoit que « le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5% du montant
initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d’exécution ». Il
est précisé que ce taux est de 3% lorsque l’acheteur conclu un marché public avec une petite et
moyenne entreprise.
Elle vient en déduction, après application, en principe, des clauses de révision de prix et imputation
de la TVA (prix de paiement).
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 10 sur 30
La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande au gré du
titulaire. Si celle-ci n'est pas présentée lors de la première demande d'acompte, la retenue de
garantie sera appliquée.
Les sommes prélevées au titre de la retenue de garantie seront restituées dans le délai d'un mois après
expiration du délai de garantie (R.2191-32 à R.2191-42 du code de la commande publique).
La retenue de garantie ne se n’applique pas au sous-traitant, mais seulement au titulaire du marché
public.
9.2 Avance
9.2.1 Conditions de versement et de remboursement
Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en
application du Code de la Commande Publique dès lors que le marché respecte les conditions
mentionnées à l'article R.2191-3 : l’acheteur accorde une avance au titulaire d’un marché lorsque le
montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai
d’exécution est supérieur à deux mois.
Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite
ou moyenne entreprise au sens du Code de la Commande publique, le taux de l'avance mentionné
à l'article R.2191-10 est fixé au taux minimal par application de l’article R. 2191-7 (modifié par Décret
n° 2022-1683 du 28 décembre 2022)
- Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l’avance est fixé à
10 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.
- Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l’avance est fixé à 10 %
d’une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa
durée exprimée en mois.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du Code de
la commande Publique, le taux de l'avance est au taux minimal prévu à l'article R.2191-7 du Code de
la Commande Publique pour les marchés soit :
- Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l’avance est fixé à
5 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.
- Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l’avance est fixé à 5% d’une
somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée
exprimée en mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Le paiement de l’avance ne se fera que sur présentation d’une facture portant le libellé « Avance
forfaitaire » clairement indiqué dessus. Cette dernière devra être déposée sur le portail Chorus Pro
dans les mêmes conditions qu’une facture correspondant à un service fait.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant
atteint 80 %.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 11 sur 30
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d'acompte ou de solde.
9.2.2 Garanties financières de l’avance
Cette avance est conditionnée à la constitution d’une garantie à première demande portant sur la
totalité de l’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.
9.2.3 Bénéficiaires de l’avance
Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints
ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions
réglementaires sont applicables à la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou par le
mandataire et par chaque cotraitant conjoint ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement
direct.
Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire, aux cotraitants ou
sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés directement par le titulaire, par
chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.
En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont soit effectués sur
un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le
mandataire, soit répartis sur chacun des membres du groupement, sur la base de la répartition des
paiements identifiée dans l'acte d'engagement.
Les modalités de détermination du montant de l’avance à verser sur ce compte s'appliquent alors au
montant TTC des travaux réalisés par l’ensemble des cotraitants.
Le sous-traitant qui demande à bénéficier de l'avance est soumis à l’obligation de présenter, en
contrepartie de l’avance qu’il demande, une garantie d’un montant équivalent à cette avance,
dans les mêmes conditions que celles applicables à l’entrepreneur principal.
En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du
marché a perçu une avance, la part d’avance correspondant à la partie du marché sous-traitée
sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur
la ou les demandes de paiement présentées après la date d’agrément du sous-traitant concerné.
Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l’avance
sur la part du marché sous-traitée, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-
traitance en conséquence, soit de refuser l’agrément du sous-traitant.
10. PRIX DU MARCHE
10.1 Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant le plan de
prévention, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 12 sur 30
10.2 Contenu des prix
Conformément à l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer
au titulaire une marge pour risques et bénéfices.
Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces
sujétions résultent notamment :
- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénomènes naturels ;
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
- des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.
Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution
des travaux.
Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés à ceux-ci par les
documents de consultation.
De surcroît, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans
les documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et inclus
dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel
elles sont destinées.
Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir à supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient, après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en
tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix.
10.3 Frais de coordination
En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.
En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcoût les frais de coordination et de
contrôle des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
10.4 Poursuite des travaux après atteinte du montant du marché
Par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG Travaux 2021, lorsque les travaux exécutés atteignent leur
montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans ordre de service et avenant
préalables validés et signés par le maître d’ouvrage.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 13 sur 30
10.5 Préparation-Coordination et exécution des travaux
10.5.1 Coordination des travaux – gestion des dépenses communes
Cette consultation étant allotie, chaque marché comportera le présent CCAP N°26.011 et un acte
d’engagement particulier auquel sera annexé le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux
lorsque ce calendrier sera nécessaire pour assurer l'exécution coordonnées des travaux.
10.5.1.1 Calendrier détaillé d’exécution des travaux
Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au
calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées à l'Article 28.2.3 du CCAG
travaux.
Le calendrier détaillé pourra être modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette
modification ne pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai
d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira à
l'application de l’Article 13.
La notification d’un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de
l’application des pénalités de retard à l'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables du
retard constaté et ne vaut pas acceptation d’une prolongation de délais par le Maître d’Ouvrage.
Toute prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire l’objet d’une mention
expresse et l’ordre de service ou l’avenant, s’il y a lieu, devra en fixer l’importance.
10.5.1.2 Coordination des travaux
La coordination des travaux comprenant l'ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux
faisant l'objet du marché et de ceux faisant l'objet des autres marchés concourant à la réalisation de
l'ouvrage sera assurée par le titulaire d'un marché d'OPC, qui reste à désigner.
10.5.2 Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers
10.5.2.1 Emplacement des installations de chantier
Les CCTPs définissent les emplacements qui pourront être mis gratuitement à la disposition de
l'entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et
matériaux.
Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.
Le Maître d'Oeuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entrepreneur.
Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles
relatives aux installations de chantier.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 14 sur 30
10.5.2.2 Mesures particulières concernant la sécurité et la santé
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements
relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à
l'Article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces
lois et règlements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du Maître d’Ouvrage.
Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément
aux Articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 à 3, L4121-1, L 4532-1 à 18, R4512-6 à 12 et R 4532-1 à 4533-7 du
Code du Travail.
A) Le Plan de sécurité et de santé
Le chantier est soumis à la mise en place d'un plan général de coordination en matière de sécurité
et de protection de la santé.
Le chantier est soumis à un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Le Plan particulier de sécurité et de santé devra être transmis par l'entreprise au coordonnateur dans
les conditions prévues aux Articles R 4532-56 à R 4532-76 du Code du Travail dans un délai de 30 jours
après la notification du marché. En cas d’entreprise intervenant seul le Plan particulier est transmis au
Maître d’Ouvrage.
Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :
- les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le personnel
tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des
travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les
moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part
les circulations verticales et horizontales des engins ;
- les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
- les mesures concourant à une bonne hygiène du travail et, notamment en complément du projet
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.
Le Plan particulier de Sécurité et de Santé est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les
modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment à la disposition de l'Inspecteur du travail
ainsi que ses mises à jour. Il est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de 5 ans à compter
de la réception.
Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mêmes conditions.
Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.
10.5.2.3 Mesures particulières concernant la sécurité et la santé
Il sera tenu par le Maître d'Œuvre un registre de chantier conformément à l'Article 28.5 du CCAG
travaux.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 15 sur 30
10.5.3 Dispositions en matière de protection de l’environnement
10.5.3.1 Dispositions générales
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements
relatifs à la protection de l'environnement dans les conditions définies à l'Article 7 du CCAG Travaux.
Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours,
sur simple demande du Maître d’Ouvrage.
10.5.3.2 Dispositions particulières
Conformément à l’Article 20.2 du CCAG, le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement,
s'engage au respect des dispositions exigées dans les CCTP.
Mesures relatives à la gestion des déchets de chantier
Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation
des déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.
Il précisera les modalités permettant au Maître d’Ouvrage de s'assurer de la traçabilité des déchets
et matériaux issus du chantier. La fourniture d’un bordereau d’évacuation vers une déchèterie
adaptée est exigée par le Maître d’ouvrage sous peine de pénalités (voir article 13 du présent CCAP
N°26.011).
Gestion de la qualité environnementale du chantier
Le titulaire désignera nominativement un Responsable Environnement Entreprise : cette désignation
devra intervenir au plus tard à l’expiration de la période de préparation, ou si une telle période n’a
pas lieu, dans les quinze jours suivant la notification du démarrage des travaux.
L'entreprise en charge du lot Gros œuvre désignera nominativement un Responsable Environnement
Chantier : cette désignation devra intervenir au plus tard à l’expiration de la période de préparation,
ou si une telle période n’a pas lieu, dans les quinze jours suivant la notification du démarrage des
travaux.
10.5.4 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution
En complément de l’Article 35 du CCAG Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient être causés à des tiers, y compris ses sous-
traitants et les autres entreprises intervenant sur le même chantier, du fait de la réalisation des travaux
et prestations objet du marché.
La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle à ce qu’un recours puisse être
exercé à l’encontre du titulaire, en cas de réclamation auprès du maître d’ouvrage en raison de tous
dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, même si au jour de la réception
lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 16 sur 30
10.5.5 Rendez-vous de chantier
Par dérogation à l’Article 3.9 du CCAG Travaux, en l’absence de demande en ce sens du Maître
d’Ouvrage ou du Maître d’Oeuvre, le titulaire appréciera de la nécessité de la présence de ses sous-
traitants aux réunions de chantier.
10.6 Révision de prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois MO (Mois
de la date limite de retour des offres soit le mois de Septembre 2026.
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’in coefficient Cn donner
par les formules suivantes :
Le coefficient de révision Cn applicable est donné par la formule : Cn = 0,15 + 0.85 * (In/Io)
dans laquelle :
Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I du marché considéré respectivement aux
mois zéro et au mois n.
N° de lot Designation du lot Index BT
Lot 1 Désamiantage - Déplombage BT.01
Lot 2 Curage BT.01
Les différents index sont consultables à l’adresse internet suivante :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847
Le coefficient de variation est arrondi à 3 décimales au millième supérieur.
Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Ce dernier produit les pièces
permettant de justifier du calcul de cette variation à l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées en incluant l'effet de la variation des prix, en faisant apparaître le prix de base, la valeur
du coefficient de variation, les mois et valeurs d'index utilisées.
Quand l’index n’est pas connu au moment du calcul, une révision provisoire s’applique sur la base
de la dernière valeur connue de l’index. La révision définitive intervient au plus tard 3 mois après la
date de publication de la valeur d’index pour le mois requis.
En cas de disparition d’un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de
plein droit calculée avec ce nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire.
En cas d'absence d’index de substitution, les parties conviennent de le remplacer d’un commun
accord dans le cadre d’un avenant au marché.
Le mois « n », tel que défini dans l’article 9.4.4. du CCAG Travaux, est le mois au cours duquel le marché
prévoit la réalisation des prestations, éventuellement décalé suite à un retard justifié.
Par dérogation à l’article 9.4.4. du CCAG Travaux, la révision des règlements ultérieurs s’effectue à la
date contractuelle ou à la date de leur réalisation prévue par le marché si celle-ci est antérieure.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 17 sur 30
11. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES
11.1 Acomptes et paiements partiels définitifs
Les prestations faisant l’objet du présent marché seront réglées suivant l’avancement des prestations.
Elles seront réglées par application des prix unitaires multipliés par les quantités réellement exécutées.
Les conditions de paiement prévues par les articles 10 à 13 du CCAG Travaux seront appliquées.
Par dérogation à l’Article 10.4 du CCAG Travaux, les acomptes n’intègrent pas de part correspondant
aux approvisionnements.
11.2 Décompte final :
Après l'achèvement des travaux et dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification
de la décision de réception des travaux, l'entrepreneur dresse le projet de décompte final établissant
le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son
ensemble. En cas de réception avec réserves pour prestations non exécutées, la date du procès-
verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification
de la décision de réception des travaux.
L'entrepreneur remet ce projet de décompte final.
11.3 Décompte général - Solde
Le pouvoir adjudicateur établit le décompte général qui comprend :
- le décompte final
- l'état du solde établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel.
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
Le décompte général, signé par le pouvoir adjudicateur, est notifié à l'entrepreneur dans les trente
jours après la date de remise du projet de décompte final.
L'entrepreneur doit, dans un délai de trente jours compté à partir de la notification du décompte
général, renvoyer ce décompte général au pouvoir adjudicateur, revêtu de sa signature, sans ou
avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement
les parties, ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.
Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves ; le pouvoir adjudicateur
règle dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification du décompte
général dans les conditions prévues à l’article 12.4.3 du CCAG Travaux.
Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au pouvoir adjudicateur le décompte général signé
dans le délai de trente jours, ce décompte est réputé être accepté par lui ; il devient décompte
général et définitif du marché selon les dispositions de l’article 12.4.5 du CCAG Travaux.
Le paiement du solde intervient dans un délai de 30 jours, courant à compter de la date
d'acceptation du décompte général et définitif.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 18 sur 30
11.4 Travaux supplémentaires
Les travaux supplémentaires ou non prévus ne sont rémunérés que si leur exécution en a été prescrite
par un ordre de service. Ils donneront lieu à l'établissement d'un avenant. Ces travaux devront faire
l'objet d'un projet de décompte distinct du reste du marché selon les dispositions des articles 13 et 14
du CCAG de travaux.
11.5 Présentation des demandes de paiements
Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions
prévues par les articles 12 et 13 du CCAG Travaux.
Les demandes de paiement seront déposées sur CHORUS sous format dématérialisé, outre les
mentions légales, les indications suivantes :
- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- le numéro du marché et du lot ;
- la date d'exécution des prestations ;
- la nature des prestations exécutées ;
- la désignation de l'organisme débiteur ;
- la décomposition des prix forfaitaires, lorsque l'indication de ces précisions est prévue par
les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les
prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA ;
- les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d'une
exonération ;
- le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions de
l’article 41 du CCAG Travaux ;
- Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et
directement liés au marché ;
- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;
- la date de facturation ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par l'opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix
établies HT et TTC ;
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 19 sur 30
- Les factures devront être déposées obligatoirement sur le Chorus Portail Pro
(https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife_csm/) avec les renseignements suivants :
- SIRET de l’Université Marie et Louis Pasteur : 93810656400017
- Cadres de Facturation : A5 : Dépôt par un fournisseur d’un état d’acompte et A8 : Dépôt
par un fournisseur d’un décompte général et définitif (lors du dernier paiement valant
solde du marché)
- Engagement Juridique : ce dernier vous sera communiqué lors de la notification du
marché
- Numéro de Marché : ce dernier vous sera communiqué lors de sa notification
- Code Service : 950
- Les factures non déposées dur Chorus Pro seront rejetées par le maître d’ouvrage et non
réglées conformément aux dispositions de l’article 12.6 du CCAG de Travaux
11.6 Modalités de paiement direct
Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut,
pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement,
compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché (compte unique).
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée,
les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres à payer séparément, à
concurrence du montant dû à chacun.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article R.2142-20 du Code de la
commande publique.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
- indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont
dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le
représentant du pouvoir adjudicateur doit régler à ce sous-traitant ;
- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 3.6 du CCAG Travaux.
11.7 Délai global de paiement
Conformément à l’article R2192-10 du code de la commande publique, les sommes dues au(x)
titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des
demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l 'année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.
11.8 Paiement des sous-traitants
Conformément aux dispositions de l’article 10 du CCAG Travaux, le sous-traitant adresse sa demande
de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 20 sur 30
avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours
pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au
sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant dépose également, à l’intention du pouvoir
adjudicateur, sa demande de paiement (facture) sur le portail Chorus-Pro en utilisant les mêmes
informations indiquées au titulaire (voir encadré ci-dessus) accompagné de l'accusé de réception
ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le
pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court
à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai,
le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des
paiements qu'il effectue au sous-traitant.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.
11.9 Coordonnées bancaires du titulaire – RIB
Le RIB du titulaire et un extrait KBIS datant de moins de 3 mois sont annexés à l’acte d’engagement.
Les avis de virement sont adressés au titulaire sur les coordonnées qu’il aura fournies.
En cas de groupement conjoint, le titulaire doit joindre un relevé d’identité bancaire ou postal pour
chacun des membres du groupement.
En cas de modification des coordonnées bancaires en cours d’exécution du marché, le titulaire doit
impérativement et dans les plus brefs délais, notifier ce changement par courrier recommandé avec
accusé de réception à l’Université Marie et Louis Pasteur - Services des Marchés -1, rue Claude
Goudimel - 25030 Besançon Cedex, accompagné du nouveau RIB correspondant (avec apposition,
sur ce dernier, du cachet et de la signature du représentant légal de l’entreprise).
12. CESSION OU NANTISSEMENT DES CREANCES
Code de la Commande Publique :
Article L2191-8
Le titulaire d’un marché peut céder la créance qu’il détient sur l’acheteur à un établissement de
crédit ou à un autre cessionnaire.
Le titulaire d’un marché peut nantir la créance qu’il détient sur l’acheteur auprès d’un établissement
de crédit ou d’un autre créancier.
Article R2191-45
Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement
correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu
à paiement direct.
Article R2191-54
Le bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance au titre d’un marché notifie ou signifie
cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 21 sur 30
13. DELAIS D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
13.1 Durée du marché-délais d’exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement et sont précisées à l'Article 10.5.2
du présent CCAP N°26.011 en ce qui concerne la période de préparation.
Conformément à l'Article 18 du CCAG Travaux, le début d'exécution des marchés se fera par ordre
de service d’exécution des prestations ordonnées.
13.2 Prolongation des délais d’exécution
13.2.1 Intempéries
En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'Article 18.2.3 du CCAG, il n'est pas prévu
de journées d'intempéries.
13.2.2 Ajournement
Sans objet.
13.2.3 Force majeure
Lorsqu’un cas de force majeure empêche l’exécution du marché, le titulaire devra justifier de
l’impossibilité temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre l’exécution du marché en conséquence
de l’évènement qu’il qualifie de cas de force majeure.
Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas être sanctionné au titre de la non-exécution
du marché (prolongation des délais, non application des pénalités de retard).
Conformément à l’Article 17 du CCAG Travaux, l’indemnisation du titulaire sera donc limitée aux
seules pertes matérielles directement provoquées par le cas de force majeure.
Est ainsi notamment exclue la prise en charge de :
Frais de garde
Manque à gagner,
Pertes engendrées par les immobilisations de matériel et de personnel provoquées par la
désorganisation du chantier.
13.3 Pénalités pour retard
Les stipulations de l'Article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 22 sur 30
Le montant total des pénalités ne peut excéder 10% du montant total hors taxes de l’ensemble du
marché ou de la tranche considérée, conformément aux dispositions de l’article 19.2.2 du CCAG.
Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par le
titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le Maître d'Ouvrage.
13.3.1 Pénalités de retard journalières
Elles seront appliquées selon les dispositions de l’article 19.2 du CCAG de Travaux.
Autres pénalités prévues au marché :
- Pénalités pour absence et retard supérieur à 15 minutes aux réunions de chantier :
cent en euros (100 €)
- Infractions aux prescriptions de chantier (CSPS): deux cent euros par infraction
constatée (200 €)
- Pénalités provisoires journalières de retard pour non-respect du planning : cent
euros (100 €)
- Pénalités journalières de non-respect de nettoyage : cent euros en cours de chantier et
après réception (100 €)
- Pénalités pour non production de la preuve de l’évacuation des déchets de
chantier en cours de chantier et après réception : deux cent euros (200 €)
- Pénalités journalières de retard pour non remise de documents en cours de chantier
et après réception : cent euros (100 €)
- Pénalités pour repliement des installations : cinq cent euros par jour passer la fin de
période d’exécution des travaux notifiée correspondant au lot concerné (500 €).
- Infractions aux prescriptions de chantier (CSPS): 200 (deux cents) euros HT par infraction
constatée.
- En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, le
titulaire en infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation à
l’article 48.1 du CCAG Travaux, une pénalité fixée à 200 (deux cents) euros HT par jour
calendaire d’infraction. En outre, les déchets et gravois non gérés pourront être enlevés
aux frais du titulaire fautif par une entreprise spécialisée sur ordre du Maître d’Ouvrage ou
de ses représentants qu’est le Maître d’Œuvre.
14. PENALITES POUR TRAVAIL DISSIMULE
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant à 10,0 % du montant TTC du marché (par dérogation aux dispositions de
l’article 3.6.1.5 du CCAG de Travaux).
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à
titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 23 sur 30
15. ASSURANCES
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il est couvert par un contrat d'assurance au titre de la
responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil.
Le titulaire doit contracter les assurances permettant :
- de garantir sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale.
- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 2270
du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie.
Il doit justifier qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant que
l'étendue de la responsabilité garantie est en rapport avec l'importance de la prestation et justifiant
qu'il est à jour de ses cotisations (possibilité de dépôt sur E-Attestations gratuitement).
A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de la demande.
16. RESILIATION DU MARCHE ET CARENCE DU TITULAIRE
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 à 51 du CCAG Travaux.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,0 %.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3,
R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code
de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire selon les dispositions de l’article
50.3 du CCAG Travaux.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.
Carence du fournisseur
En cas de carence du fournisseur, il sera fait application de l’article 52.2 du CCAG Travaux qui prévoit
l’exécution du marché aux frais et risques des fournisseurs défaillants.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 24 sur 30
17. PROCEDURE COLLECTIVE DU TITULAIRE
Les stipulations ci-après sont applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire
éventuelle du titulaire. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du titulaire, ce dernier est
tenu de notifier immédiatement au pouvoir adjudicateur l’ordonnance rendue par le tribunal de
commerce. Il en va de même de tout acte juridique ayant un rapport direct ou indirect avec la
procédure collective susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution du marché.
Dans l’hypothèse d’un redressement judiciaire, le Pouvoir Adjudicateur adresse à l’administrateur
judiciaire une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger la poursuite du marché.
Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cadre d’une procédure simplifiée avec
maintien des organes dirigeants de l’entreprise, assistés dans leur gestion en période d’observation
par un administrateur judiciaire si, en application de l’article L627-2 du Code de Commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code
de Commerce.
En cas de réponse négative ou en l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de
l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.
Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci, si, avant expiration dudit délai, le tribunal de
commerce à accorder à l’administrateur judiciaire une prolongation ou lui a imparti un délai plus
court.
La résiliation prend effet à la date de la décision de l’administrateur judiciaire ou du titulaire de
renoncer à poursuivre l’exécution du marché ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus indiqué.
Elle n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
18. CHANGEMENT DANS LA SITUATION DU TITULAIRE
Tout changement de raison sociale ou de dénomination sociale, de siège social, de domicile, de
compte à créditer, devra être notifié par lettre recommandée avec Accusé de Réception au
représentant du pouvoir adjudicateur.
Cette notification devra être appuyée, selon le cas, soit du nouveau RIB, soit d’un exemplaire du
journal d’annonces légales relatant la décision de l’Assemblée Générale de la Société, soit une
photocopie certifiée conforme de cette décision.
Durant la période de validité du marché, le titulaire est tenu de communiquer par écrit, à
l’administration tout changement ayant une incidence sur le statut de la société, y compris les
changements d’intitulé de son compte bancaire. Il produira à cet effet, un nouveau relevé d’identité
bancaire.
S’il néglige de se conformer à cette disposition, la personne publique ne saurait être tenue pour
responsable des retards de paiement.
19. CESSATION DES ACTIVITES DU TITULAIRE
Dans le cas où les activités du titulaire seraient cédées à une autre société à la suite d’une fusion,
d’une cession ou d’une restructuration, le transfert du présent marché du titulaire à cette autre société
sera possible aux mêmes conditions d’engagement.
La passation d’un avenant de transfert concrétisera l’accord de l’Université Marie et Louis Pasteur sur
la poursuite de l’exécution du marché par une nouvelle personne morale. Cet avenant devra
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 25 sur 30
comporter les signatures du cessionnaire et du cédant. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de
refuser le changement de titulaire, lequel par ailleurs, ne doit pas avoir fait l’objet de l’une des
interdictions prévues à l’article L-2141 du Code de la Commande Publique.
20. PROCEDURE EN CAS DE DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE OU PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES IMPREVUES
L’Université Marie et Louis Pasteur se réserve le droit d’entamer une phase de négociation avec un
ou plusieurs des candidats ayant proposé une offre. Cette négociation est écrite sur PLACE (courrier
électronique), et respecte le principe de l’égalité de traitement des candidats, dès lors que deux ou
plusieurs offres amènent des solutions susceptibles de répondre à l’objet de la consultation de
manière comparable.
L’Université Marie et Louis Pasteur se réserve toutefois la possibilité d’attribuer le marché sur la base
des offres initiales sans négociation conformément aux dispositions de l’article R2123-5 du code de la
commande publique.
Les offres irrégulières ou inacceptables pourront participer à la négociation à condition qu’elles ne
soient pas anormalement basses.
La négociation est menée dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. A cet
effet, les aménagements apportés en cours de négociation au besoin initialement identifié sont
communiquées à tous les candidats retenus pour négocier.
Si cette procédure ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché tels,
notamment, l’objet du marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres, elle laisse
au Pouvoir Adjudicateur la possibilité de déterminer librement par la négociation le contenu des
prestations et l’adaptation du prix aux prestations finalement retenues.
21. LANGUE
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S'ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par
un traducteur assermenté.
22. RESPECT DU REGLEMENT GENERAL RELATIF A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL (RGPD)
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le contractant s’engage
à effectuer pour le compte du responsable du traitement (pouvoir adjudicateur) les opérations de
traitement de données à caractère personnel.
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation
en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le
règlement européen 2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données à caractère
Personnel (RGPD) du 27 avril 2016 et celle qui en découle à compter du 25 mai 2018, date d’entrée
en vigueur de son application.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 26 sur 30
Dans le cas d’un hébergement de données à caractère personnel sur un territoire extérieur à l’Union
Européenne, le contractant devra se conformer aux exigences du chapitre V du RGPD et obtenir
notamment de la CNIL l’autorisation préalable nécessaire.
Le contractant s’engage à :
traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet du marché,
traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable du traitement,
informer le responsable du traitement si une instruction constitue une violation du règlement
européen,
garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du marché,
veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à
respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale de confidentialité, et
reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données,
aider, dans toute la mesure du possible, le responsable du traitement à s’acquitter de son obligation
de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées (accès,
rectification, effacement, opposition, limitation du traitement, portabilité). Par ailleurs et afin que
celui-ci puisse y répondre, il informe le responsable du traitement de toute demande portée à son
attention dans un délai de 15 jours maximum, délai porté à un mois selon la complexité et le nombre
de demandes,
notifier immédiatement et au plus tard dans les 24h, au responsable du traitement toute violation de
données à caractère personnel. Cette notification est accompagnée de toutes les informations
utiles afin de permettre au responsable du traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à la
CNIL ainsi qu’aux personnes concernées dans un délai de 72h à compter de la prise de
connaissance de la violation de données par le prestataire,
à communiquer au pouvoir adjudicateur, en cas de contrôle par la CNIL, toute difficulté susceptible
de concerner les données du pouvoir adjudicateur ainsi que les mesures mises en œuvre pour y
remédier,
aider le responsable du traitement en transmettant l’ensemble des données nécessaires à l’analyse
d’impact relative à la protection des données à caractère personnel,
aider, dans toute la mesure du possible, le responsable du traitement à répondre à la CNIL en
application de l’article 36 du RGPD,
restituer l’ensemble des données au responsable du traitement et détruire les copies existantes qu’il
aura en sa possession dans un délai maximum de 6 mois (sauf notification expresse contraire du
responsable du traitement) à l’issue de la fin ou de la résiliation du marché,
mettre à disposition du responsable du traitement, les informations nécessaires pour démontrer le
respect de toutes ses obligations, permettre la réalisation d’audits et contribuer à ces audits, y
compris des inspections, par le responsable du traitement ou un mandataire,
vérifier, dans l’hypothèse où le prestataire a recours à un sous-traitant, le respect des règles en
matière de protection des données à caractère personnel issues du règlement européen, et lui faire
souscrire les mêmes engagements que ceux qui figurent dans le présent marché.
Le cas échéant, de communiquer au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son
délégué à la protection des données.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 27 sur 30
Concernant l’Université Marie et Louis Pasteur, ces opérations de traitement sont plus
particulièrement sous le contrôle de son délégué à la protection des données personnelles, en la
personne de Mme Justine PIRANDA, Juriste, que le titulaire, les cotraitants et sous-traitants éventuels
peuvent contacter, pour exercer leurs droits ou pour toute question sur ce traitement de leurs
données, par courriel à l’adresse électronique suivante : dpd@univ-fcomte.fr ou par voie postale à
l’adresse suivante :
Université Marie et Louis Pasteur
Direction des Affaires Juridiques
A l’attention de Mme Justine PIRANDA
1 rue Claude Goudimel
25000 BESANCON
Le contractant s’engage à adopter des mesures de sécurité d’ordre technique et organisationnel eu
égard aux risques inhérents au traitement et à la nature des données à caractère personnel
concernées, afin notamment :
d'empêcher toute personne non autorisée à avoir accès aux systèmes informatiques de traitement
de données à caractère personnel,
d'empêcher que des supports de stockage puissent être lus, copiés, dupliqués, modifiés ou déplacés
sans autorisation,
d'empêcher toute introduction non autorisée de données dans la mémoire ainsi que toute
divulgation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel
mémorisées,
d'empêcher des personnes non autorisées d'utiliser des systèmes de traitement de données au
moyen de transmission de données,
de garantir que les utilisateurs autorisés d'un système de traitement des données ne puissent
accéder qu'aux données à caractère personnel que leur droit d'accès leur permet de consulter,
de garder une trace des données à caractère personnel qui ont été communiquées, du moment
où elles ont été communiquées et de leur destinataire,
de garantir qu'il sera possible de vérifier à posteriori quelles données à caractère personnel ont été
traitées, à quel moment et par quelles personnes,
de garantir que des données personnelles qui sont traitées pour le compte de tiers ne peuvent l'être
que de la façon prévue par l'instruction ou l'organe contractant,
de garantir que, lors de la communication de données à caractère personnel et du transport de
supports de stockage, les données ne puissent être lues, copiées ou effacées sans autorisation,
de concevoir sa structure organisationnelle de manière à ce qu'elle réponde aux exigences de la
protection des données.
Le responsable du traitement s’engage à :
fournir au contractant les données nécessaires à la réalisation du marché,
documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le contractant,
veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues
par le règlement européen sur la protection des données de la part du contractant et la
réglementation qui en découle,
superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du contractant.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 28 sur 30
Mesures de sécurité
Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à
supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement
au dépôt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par l’accord-cadre ou rendent plus
difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
.
23. CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE
En vertu de l’article 5 du CCAG Travaux, le titulaire et le Pouvoir Adjudicateur qui, à l’occasion de
l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents
ou d’éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes
mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués
à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations,
de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie,
la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous
forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont le Pouvoir Adjudicateur est
propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce
dernier dans le cadre de ses relations avec l’acheteur. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant
ses sous-traitants, ne peuvent l’utiliser que pour l’accomplissement des prestations prévues au
marché.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses
sous-traitants.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments:
• qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que l’acheteur aurait
lui-même rendus publics pendant l’exécution du marché ;
• signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du
marché ;
• qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces
informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant
antérieurement à leur divulgation.
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 29 sur 30
24. DELAI ET PROCEDURE DE VOIES DE RECOURS
- Référé pré contractuel (article L.551-1 du code de justice administrative) jusqu’à la date de signature
du marché.
- Référé contractuel (articles L 551-13 à L 551-16 du code de justice administrative) dans un délai de 1
mois à compter de la publication d'un avis d'attribution au Journal Officiel de l'Union Européenne et
dans un délai de 6 mois à compter de la notification du marché dans les autres cas.
- Recours de pleine juridiction : par tout candidat évincé dans un délai de deux mois à compter de
la parution de l’avis d’attribution annonçant la conclusion du marché
- Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables dans un délai de 2 mois à compter de
la notification de la décision contestée ou recours de pleine juridiction contre le contrat dans un délai
de deux mois à compter de l’avis d’attribution.
Instance compétente pour l’introduction des procédures de recours :
Tribunal administratif – 30 rue Charles Nodier – 25000 Besançon
Téléphone : 03.81.82.60.00
@ greffe.ta-besancon@juradm.fr
25. CLAUSES DEROGATOIRES AU CCAG de travaux
Les dérogations aux CCAG de travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP
N°25.015, sont apportées aux articles suivants :
- Article 3 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE
- Article 10.5.2 PERIODE DE PREPARATION-PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX
- Article 10.5.7 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
- Article 10.6 MODALITES DE VARIATION DE PRIX
- Article 11.1 ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DEFINITIFS
- Article 13.5 RETENUES ET PENALITES POUR NON REMISE DE DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION
- Article 16 PENALITE POUR NON-RESPECT DU TRI DES DECHETS SUR CHANTIER
- Article 17 PENALITE POUR TRAVAIL DISSIMULE
- Article 18.2.1 OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE
Lu et approuvé par le candidat
A………………………..,………………………… Le…………………………………………………….
Signature et cachet :
CCAP MAPA Travaux de réhabilitation et extension du SSE Page 30 sur 30
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.