Pièce
60759_A150 GER_00_INT_GEN-_DCE_CCP_030009_E00.pdf · 24 305 mots · du marché « Rechargement de chaussée et purges ponctuelles sur l'A150 Barentin / Ecalles-Alix avec marquage définitif », dossier de consultation officiel.
CONCESSIONNAIRE
AUTOROUTE A150
LIAISON BARENTIN / ECALLES-ALIX
Pièce A2
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Chantier GER chaussées
N° Affaire Projet Sens Emetteur Domaine Phase Type Chrono Indice
60759 A150 GER 00 INT GEN DCE CCP 030009 E00
ALBEA – SAS au capital de 15 060 520€
RCS ROUEN : 537 624 652
Tél : 02.32.80.94.30
Adresse : Centre d’Exploitation A150 – Impasse Louise de Formont 76360 BOUVILLE
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Révision
Version Date Auteurs / Vérificateur Description
A00 20/01/2026 LMA / LLE / DKA Première émission
B00 27/01/2026 LMA / DKA Prise en compte des
remarques
C00 09/02/2026 DKA Prise en compte des
remarques de l’AMO
D00 10/03/2026 LMA / DKA Mise à jour
E00 22/07/2026 DKA Mise a jours suite relance AO
Coordonnées
Adresse de l’établissement Directeur de projet
Xavier FRESNEAU
Setec international Immeuble Central Seine,
5, chemin des gorges de Cabriès 42-52 quai de la rapée - CS 71230
13127 VITROLLES 75583 PARIS CEDEX 12
France
Tél +33 (0)4 86 15 60 00 Tél +33 (0)1 82 51 58 87
Fax +33 (0)4 86 15 61 23 Xavier.Fresneau@setec.com
www.inter.setec.fr
A150-GER Chaussées Page 2/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Table des matières
1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES .............................. 6
1.1 OBJET DU MARCHE – EMPLACEMENT DES PRESTATIONS - DOMICILE DU TITULAIRE ... 6
1.2 TERMINOLOGIE ET DÉFINITIONS ............................................................................... 6
1.3 ÉCHANGES DEMATERIALISES .................................................................................. 6
1.4 REPARTITION DES LOTS .......................................................................................... 7
1.5 INTERVENANTS ...................................................................................................... 7
1.6 PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ............................. 10
1.7 MARCHES DE TRAVAUX SIMILAIRE ......................................................................... 11
1.8 TRAVAUX – CHANTIERS AVOISINANTS REALISES PAR D’AUTRES MAITRES D’OUVRAGE OU
D’AUTRES ENTREPRENEUX A PROXIMITE DU CHANTIER – COACTIVITE .................................. 11
1.9 PRESTATIONS INTERESSANT LA DEFENSE .............................................................. 12
1.10 CONDUITE D’OPERATION ...................................................................................... 12
2. - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ........................................... 13
2.1 - PIECES PARTICULIERES ...................................................................................... 13
2.2 – PIECES GENERALES (NON JOINTES AU DOSSIER DE REMISE DES OFFRES ET MARCHE) 13
2.3 PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE .............. 14
3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES ........................................................ 14
3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS .............................................................................. 14
3.2 TRANCHE CONDITIONNELLE .................................................................................. 14
3.3 CONTENU DES PRIX .............................................................................................. 14
3.4 SOUS DETAIL DES PRIX ......................................................................................... 17
3.5 REGLEMENT DES COMPTES................................................................................... 17
3.6 VARIATION DANS LES PRIX .................................................................................... 20
3.7 REPARTITION DES PAIEMENTS .............................................................................. 21
3.8 DELAIS DE PAIEMENT ........................................................................................... 21
4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES ............................... 23
4.1 DELAI D'EXECUTION DES PRESTATIONS ................................................................. 23
4.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION ................................................................ 23
4.3 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX ....... 24
5. PENALITES – RETENUS ..................................................................... 25
5.1 PENALITES PARTICULIERE LIEES A LA SECURITE .................................................... 25
5.2 PENALITES PARTICULIERES LIEES A L’EXPLOITATION ............................................. 27
A150-GER Chaussées Page 3/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
5.3 PENALITES POUR RETARD D’EXECUTION DES TRAVAUX .......................................... 28
5.4 PENALITES POUR RETARD QUANT AU REMPLACEMENT D’UN MEMBRE D’ENCADREMENT DU
CHANTIER OU DEFAUT DE DESIGNATION D’UN MEMBRE D’ENCADREMENT DU CHANTIER A NIVEAU DE
COMPETENCE EQUIVALENT................................................................................................ 28
5.5 PENALITES POUR NON-REPONSE........................................................................... 28
5.6 REFACTION DE PRIX POUR TRAVAUX NON-CONFORMES .......................................... 29
5.7 PENALITES POUR NON-RESPECT DES PROCESSUS QUALITE ............................... 29
5.8 PENALITES POUR RETARD AUX REUNION DE CHANTIER ........................................... 29
5.9 PENALITES POUR NON REMISE DES METRES .......................................................... 29
5.10 PENALITES POUR NON-RESPECT DES ASTREINTES ............................................ 29
5.11 PENALITES POUR NON REMISE EN ETAT DES LIEUX ................................................ 29
5.12 PENALITES POUR RETARD DANS LA LEVEE DES OBSERVATIONS.............................. 29
5.13 PENALITES POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 30
5.14 NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS AU TITRE DES AGREGATS EXOGENES
30
5.15 NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT............... 30
5.16 PENALITES POUR NON REMISE DES ASSURANCES ET ATTESTATIONS ....................... 30
5.17 PENALITES POUR RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS ................................ 30
5.18 PENALITES POUR MANQUEMENT DE TELEVERSEMENT SUR LA PLATE-FORME D’ECHANGE DES
DONNEES ......................................................................................................................... 31
5.19 PENALITES POUR RETARD DANS LA REMISE DES PROJETS DE DECOMPTES .............. 31
6. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE ................................. 31
6.1 CAUTIONNEMENT ................................................................................................. 31
6.2 AVANCE FORFAITAIRE .......................................................................................... 32
6.3 AVANCE SUR MATERIELS ET MATERIAUX ............................................................... 32
6.4 GARANTIE DE RECOUVREMENT D’AVANCE ............................................................. 32
6.5 CLAUSE D’INTERESSEMENT EN CAS D’OPTIMISATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS
CONTRACTUELLE .............................................................................................................. 32
6.6 PRIME POUR AVANCE EN CAS DE REDUCTION DE DELAI .......................................... 32
7. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS ....................................................................... 33
8. IMPLANTATION ET PROTECTION DES OUVRAGES ........................ 34
8.1 PIQUETAGE GENERAL ........................................................................................... 34
8.2 PIQUETAGE SPECIAL ............................................................................................ 34
8.3 AUTORISATIONS ET HABILITATIONS DU PERSONNEL DU TITULAIRE .......................... 34
8.4 CAS PARTICULIER DE RESEAUX FIBRE OPTIQUE ALBEA ........................................ 34
8.5 REPRISE DES ENROBES EN CAS DE DEFAUTS IMPUTABLES AU TITULAIRE ................ 35
9. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTIONS DES TRAVAUX36
A150-GER Chaussées Page 4/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
9.1 PERIODE DE PREPARATION DU CHANTIER .............................................................. 36
9.2 PLAN D’EXECUTION – NOTES DE CALCUL – ETUDES DE DETAIL ............................... 37
9.3 MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL ... 37
9.4 ORGANISATION, SECURITE ET SANTE SUR LES CHANTIERS ..................................... 37
9.5 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES DOCUMENTS – DEVOIR DE VERIFICATION ........... 45
10. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX ................................ 45
10.1 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX............................... 45
10.2 RECEPTION .......................................................................................................... 45
10.3 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES ................ 46
10.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION.............................................................. 46
11. RESILIATION – EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES ................ 48
11.1 RESILIATION ........................................................................................................ 48
11.2 EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES ....................................................................... 48
12. GARANTIES ..................................................................................... 50
12.1 DELAIS DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT .................................................... 50
12.2 GARANTIES PARTICULIERES ................................................................................. 50
13. ATTESTATIONS ET ASSURANCES ............................................... 55
13.1 ASSURANCES ...................................................................................................... 55
13.2 DECLARATIONS ET GARANTIES ............................................................................. 55
13.3 MODALITES DE REMISE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ..................................... 57
14. REGLEMENT DES LITIGES............................................................. 58
15. CONFIDENTIALITE .......................................................................... 58
16. REMISE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ............................. 58
17. ASSURANCES ................................................................................. 58
18. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX .......................... 59
A150-GER Chaussées Page 5/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 OBJET DU MARCHE – EMPLACEMENT DES PRESTATIONS - DOMICILE DU TITULAIRE
Les stipulations du présent CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)
concernent les prestations suivantes :
Chantier GER chaussée A150 ALBEA
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.).
Conformément à l’article 3.1 du CCAG, les notifications seront faites à l’adresse de l’entrepreneur, ou du
mandataire en cas de groupement, indiquée à l’Acte d’Engagement, ou à défaut de précision, au lieu du siège
social.
Emplacement des prestations :
Département de la Seine Maritime (76) :
A150 sens 1 et 2 : PR11+177 au PR28+725
Bretelles d’entrée du Diffuseur Barentin
Barrière Pleine Voie (BPV) de Bouville
1.2 TERMINOLOGIE ET DÉFINITIONS
Au sens du présent CCAP, les termes suivants utilisés dans le CCAG correspondent à :
Termes du CCAG Travaux Équivalence dans le présent CCAP
Pouvoir adjudicateur Maître de l’ouvrage
Représentant du Pouvoir adjudicateur Représentant du Maitre d’Ouvrage (RMO)
Entrepreneur mandataire du Groupement « Titulaire » ou « Mandataire » ou
d’Entreprises qui représente, jusqu’à la fin du « entrepreneur »
délai de garantie, l’ensemble des entrepreneurs
vis-à-vis du maitre d’ouvrage pour l’exécution de
l’accord-cadre.
La ou les entreprises membres du groupement Cotraitant
Par dérogation à l’article 3.8.1 du CCAG, un ordre de service correspond à un acte écrit par lequel le maitre
d’œuvre et/ou le Maître d'ouvrage notifie une décision ou document relatifs aux modalités d’exécution de tout
ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché.
1.3 ÉCHANGES DEMATERIALISES
Echanges dématérialisés :
L’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques est autorisée dans les conditions
décrites ci-après.
Le Titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
l’interopérabilité des documents électroniques qu’il aura à produire avec les logiciels dont dispose le Maître
d'ouvrage.
A150-GER Chaussées Page 6/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Les ordres de service, lettres, notes, observations et plus généralement toute notification au Titulaire des
décisions ou informations du Maître d'ouvrage prises en exécution du Marché pourront être effectués par
échanges dématérialisés, via la solution de signature électronique choisie par Albea
Par dérogation à l’article 2 du CCAG, les dates et heures permettant de déterminer de façon certaine la
notification des décisions ou informations du Maître d'ouvrage, sont les dates et heures d’émission de ces
décisions ou informations telles que mentionnées sur les certificats de signature de la solution de signature
électronique choisie par Albea.
Gestion Electronique des Documents (GED) :
Sans objet.
1.4 REPARTITION DES LOTS
Sans objet
1.5 INTERVENANTS
1.5.1 MAITRE D’OUVRAGE
Le Maître d’ouvrage est la société Albea.
Le représentant du Maître d’ouvrage (RMO) est Monsieur Antoine TREBOZ, en sa qualité de Directeur
Général. Le responsable de l’opération est Monsieur Sylvestre GOUT, en sa qualité de Directeur Opérationnel.
1.5.2 GROUPEMENT
1.5.2.1 Forme du groupement
En cas de groupement d’entreprise, le groupement sera :
- Solidaire
Chacun des membres du groupement est alors engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier
une éventuelle défaillance de ses partenaires.
Ou
- Conjoint avec mandataire solidaire
Chacun des entrepreneurs membres du groupement s'engage alors à exécuter la ou les prestations qui lui
sont attribuées par le marché et le mandataire sera solidaire de chacune des autres entreprises à l'égard du
Maître d'ouvrage.
1.5.2.2 Rôle du mandataire
Le rôle du mandataire comprend notamment les obligations décrites ci-après :
- L’exclusivité de la représentation des entrepreneurs cotraitants vis-à-vis, notamment, du Maître
d'ouvrage, du Maître d'œuvre, et du Coordonnateur SPS, pour l'exécution du marché. Par conséquent,
ces derniers se réservent à tout moment de considérer comme nul et non avenu ou comme leur étant
inopposable toute forme d’écrit émanant d’un cotraitant qui ne leur aurait pas été adressé par le
mandataire du groupement,
A150-GER Chaussées Page 7/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
- la transmission avec les directives appropriées dans un délai de 2 jours, aux membres concernés du
groupement, de toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de service, etc. émanant du Maître
d'ouvrage, du Maître d'œuvre, et du Coordonnateur SPS
- la transmission au Maître d’œuvre en temps voulu des projets de décomptes, conformément à l’article
3.6. au présent CCAP,
- la transmission au Maître d'œuvre, suivant les dispositions figurant à la Notice de Management de
Projet, des études d'exécution des ouvrages (y compris les études d’exécution relatives au Systèmes
Sécurité Incendie) pour VISA,
- la transmission au Maître d'ouvrage, au Maître d’œuvre et au CSPS, des déclarations de sous-
traitance émanant des membres du groupement et sur demande du Maître de l’ouvrage, le contrat de
sous-traitance,
- la transmission en temps voulu de toute information nécessaire à la réception des travaux des
membres du groupement et à la levée des réserves éventuelles,
- la représentation de chacun des cotraitants en cas de différend notamment avec le Maître d'ouvrage,
- la transmission au Maître d'ouvrage de la répartition des pénalités et des retenues entre les
cotraitants ; dans l'attente, les pénalités sont retenues en totalité sur la part incombant au mandataire.
Le mandataire du groupement doit en particulier assurer sous sa responsabilité les missions de coordination
notamment technique au sein du groupement, et notamment :
- centraliser et mettre en cohérence les éléments des programmes détaillés des études et des travaux,
ainsi que du PAQ des membres du groupement pour transmission au Maître d’œuvre,
- coordonner les études d'exécution des ouvrages de chacun des intervenants et mettre en place leur
contrôle interne et externe,
- gérer les interfaces internes au groupement,
- coordonner la synthèse côté entrepreneur et y participer
- coordonner les maquettes numériques des équipements techniques et de second œuvre architectural
- assurer la coordination avec l’ensemble des intervenants extérieurs dont les prestations pourraient
avoir un impact sur les travaux du Titulaire,
- assurer la coordination de la réception des travaux et de la levée des réserves,
- collecter, vérifier et transmettre les éléments du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), et du Dossier
d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O.) pour l’ensemble du groupement,
Ces obligations sont réputées être incluses dans les prix du marché.
1.5.3 MEMBRE D’EQUIPE D’ENCADREMENT DU CHANTIER NOMMEMENT DESIGNE
La bonne exécution du présent marché dépendant notamment de la composition quantitative et qualitative
des membres de l’équipe d’encadrement du chantier (technique, sécurité, qualité et environnement) désignés
à l’acte d’engagement (Directeur de travaux, Conducteur travaux et Responsable du management de la
sécurité et de l’environnement), le Titulaire a l’obligation :
- de maintenir en place les membres nommément désignés à l’acte d’engagement pendant toute la
durée du chantier.
- d’informer 15 jours à l’avance le Maître d'ouvrage, par tout moyen permettant d’attester d’une date
certaine de réception, de tout remplacement en cours d’exécution d’un membre d’encadrement du
chantier. Le Titulaire devra soumettre au Maître d'ouvrage une liste de personnes, ayant un niveau de
compétences équivalent (fonctions sur projet équivalent et années d’expérience) à celui désigné à
l’acte d’engagement, permettant de le remplacer.
Le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de récuser le remplaçant dans un délai de 7 jours s'il estime que
cette condition n’est pas remplie. Le Titulaire disposera alors d’un délai de 7 jours calendaires à compter de
la notification du refus du remplaçant pour présenter un autre remplaçant.
En cas de retard dans le remplacement d’un membre d’encadrement du chantier ou défaut de désignation à
niveau de compétences équivalent d'un membre d’encadrement du chantier, le Titulaire pourra se voir
appliquer les pénalités de retard prévues à l’article 5 du présent CCAP.
A150-GER Chaussées Page 8/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Passé un délai maximum de [5 jours] après le constat de l’absence du membre d’encadrement du chantier, le
marché pourra être résilié aux torts du Titulaire dans les conditions prévues à l’article 11 du présent CCAP.
1.5.4 SOUS-TRAITANTS
La sous-traitance de second rang est interdite.
Tous les sous-traitants doivent être présentés à la validation du Maître d’œuvre puis chaque sous-traitant
devra être accepté et faire agréer ses conditions de paiement par le Maître d’ouvrage dans un délai de 15
jours avant toute intervention sur le chantier. Ce délai pourra être réduit, sur accord préalable du Maître
d’ouvrage, en cas d’urgence. En tout état de cause, les sous-traitants doivent impérativement avoir été agréés
par le Maître d’ouvrage avant toute intervention sur le chantier. En cas de non-respect du délai de désignation
des sous-traitants au Maître d’ouvrage ou d’intervention de sous-traitants non agréés sur le chantier, le
Titulaire se verra appliquer les pénalités de l’article 5 du présent CCAP.
La demande d’agrément des sous-traitants doit impérativement être accompagnée de la délégation de
paiement ou d’une copie de la caution personnelle et solidaire du Titulaire au profit du sous-traitant.
L'organisme apportant sa garantie devra être agréé par le ministère chargé de l'économie ou par l’autorité de
contrôle prudentiel et de résolution mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
Le Titulaire s’engage à produire pour ses sous-traitants les mêmes documents que ceux qu’il est tenu de
communiquer au Maître d'ouvrage et selon la même fréquence.
L'acte spécial de déclaration du sous-traitant précise tous les éléments suivants :
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de
chaque sous-traité, notamment la date d'établissement des prix et le cas échéant les modalités de variation
de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.
Par ailleurs, seront obligatoirement joints à la demande d’acceptation du sous-traitant, les documents
suivants :
- La liste des personnels du sous-traitant dont il demande l’autorisation de circuler à pied.
- Une liste de références portant sur des travaux similaires à ceux pour lesquels le sous-traitant intervient
datant de moins de 5 ans accompagnés d’attestation de bonne exécution.
- Dans le cas d’une opération pour laquelle est établi un plan de prévention, une note relative à
l’organisation de la sécurité du sous-traitant ou bien, dans le cas d’une opération sous coordination SPS, cette
note relative à l’organisation de la sécurité sera incluse dans le PPSPS que le sous-traitant à obligation d’établir
avant tout commencement d’exécution des travaux.
Le Titulaire demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché.
Le Maître d'ouvrage pourra notamment refuser d’agréer un sous-traitant en cas de défaut de cautionnement
bancaire, de qualifications insuffisantes ou de non-prise en compte des exigences de sécurité. Il pourra
également refuser d’agréer les conditions de paiement d’un sous-traitant présentant un caractère
anormalement bas.
En cas de détachement de personnel, l’entrepreneur principal a l’obligation d’exiger de l’ensemble de ses
sous-traitants une copie de la déclaration préalable de détachement à l’inspection du travail. Le Maître
d'ouvrage exige du Titulaire que ces documents lui soient remis à première demande. Tout défaut de
présentation de ces documents engendrera l’application d’une pénalité prévue à l’article 5 du présent CCAP,
l’exclusion du chantier et pourra entrainer la résiliation du marché aux torts du Titulaire.
A150-GER Chaussées Page 9/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
1.5.5 MAITRE D’ŒUVRE
La Maîtrise d’œuvre est assurée par la société SETEC International. Elle est chargée d’une mission de maîtrise
d’œuvre au sens du CCAG-MOE.
Elle est représentée par Monsieur Xavier FRESNEAU
1.5.6 EXPLOITANT
L’exploitation de l’A150 est assurée :
- Du PR0+000 au PR11+177, par la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO)
- DU PR11+177 au PR12+000, ALBEA est conventionnée avec la DIRNO pour l’exploitation de ce
tronçon
- Du PR12+000 au PR28+680, par la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN), sous-traitant
d’ALBEA Exploitation, exploitant de l’A150
- Par SAPN concessionnaire et exploitant du PR28+680 au raccordement avec l’A29
1.5.7 CONTROLE EXTERIEUR
Le maitre d’ouvrage a missionné NEXTROAD en qualité de contrôle extérieur chaussée, représenté par
M.TURC
1.5.8 CONTROLE TECHNIQUE
Sans objet
1.5.9 COORDONNATEUR DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
Coordonnateur
Conformément aux dispositions du Code du Travail, cette opération est classée en catégorie 2.
À ce titre, la société Nord-Ouest Coordination, est chargée des missions de coordination.
Représentant
Elle est représentée par Monsieur Karagoz.
Missions
Le contenu de sa mission et l’autorité conférée sont décrites au PGCSPS.
1.5.10 CONTROLE EXTERIEUR PREVENTION SECURITE
Sans objet
1.6 PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
1.6.1 OBLIGATIONS GENERALES
Le respect des prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène, de santé et de sécurité sur
les chantiers constitue une obligation essentielle du contrat. Le Titulaire s’engage notamment au respect et à
l’application des principes généraux de prévention tels qu’ils résultent des dispositions des articles L 4121-1 à
L 4121-5 du Code du Travail.
Le Titulaire garantit au Maître d'ouvrage qu’il met en œuvre tous les moyens permettant d’assurer le respect
de ses obligations en matière d’hygiène, santé et sécurité dans le cadre de l’exécution des travaux, tant par
A150-GER Chaussées Page 10/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
ses personnels que par tout intervenant (sous-traitant, prestataire, locatier) sur le chantier relevant de son
marché.
En cas de manquement à ces obligations constaté par le Maître d'ouvrage, le Maître d’œuvre ou le CSPS,
après mise en demeure restée infructueuse, le marché pourra être résilié aux torts du Titulaire et être exécuté
à ses frais et risques dans les conditions des articles 50.3 et 52.4 du CCAG.
Par dérogation à l’article 50.3 du CCAG, en cas de manquements répétés, le marché pourra être résilié pour
faute du Titulaire et exécuté à ses frais et risques sans mise en demeure dans les conditions de l’article 11 du
présent CCAP.
Le Maître d'ouvrage se réserve par ailleurs le droit de demander réparation de son préjudice devant les
juridictions compétentes.
1.6.2 PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE
Le Titulaire s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main d'œuvre et aux
conditions de travail dans les conditions définies à l'article 6 du CCAG.
Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution sur simple demande du Maître d'ouvrage, du Maître
d’œuvre ou du CSPS.
Il est également rappelé au Titulaire ses obligations résultant des dispositions de l’article L. 4141-2 du Code
du Travail concernant la formation à la sécurité de son personnel et les salariés temporaires qu’il emploie. A
ce titre, avant tout commencement d’exécution et de façon générale avant toute intervention sur le chantier, il
devra être en mesure de justifier auprès du Maître d'ouvrage, à sa demande, qu’il a formé et sensibilisé son
personnel et des salariés temporaires qu’il emploie aux risques inhérents aux postes qu’ils occupent et
occuperont sur le chantier, notamment s’agissant du travail en hauteur, des manutentions de charges et des
situations très exceptionnelles de travail isolé.
Le Titulaire s’engage également à respecter les engagements de la charte RSE Albea.
Le Titulaire s’assure que l’ensemble de ses sous-traitants respecte les mêmes obligations vis à vis de leurs
personnels avant toute intervention sur le chantier.
1.6.3 TRAVAIL PRECAIRE/INTERIMAIRE
Dans le but de réduire les risques d’accidents, pour l’exécution du présent marché, le Titulaire veillera à limiter
son recours à du personnel intérimaire ou à tout salarié en contrat précaire pour une durée inférieure au tiers
de la durée du chantier. Il veillera par ailleurs à ce que la part de ces personnels ne dépasse pas à tout moment
sur le chantier les seuils suivants dans le cadre de son marché :
Nombre de personnes sur chantier par entreprise, 1à2 3à5 6à9 10 et plus
co-traitant, sous-traitant, fournisseur ou prestataire
Nombre (ou taux) maximum d'intérimaires admis 0% 1 2 30%
1.7 MARCHES DE TRAVAUX SIMILAIRE
Des marchés de travaux similaires peuvent être programmés par le MOA au cours de l’exécution du présent
marché de travaux.
1.8 TRAVAUX – CHANTIERS AVOISINANTS REALISES PAR D’AUTRES MAITRES D’OUVRAGE OU
D’AUTRES ENTREPRENEUX A PROXIMITE DU CHANTIER – COACTIVITE
Le Titulaire est informé que certains travaux peuvent être exécutés par d’autres Maîtres d’Ouvrage ou d’autres
entrepreneurs simultanément avec ceux qui font l'objet du présent marché.
A150-GER Chaussées Page 11/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Le Titulaire est également informé de la présence potentielle de chantiers avoisinants ainsi que de toute
coactivité.
Le Titulaire tient compte de la coactivité et des sujétions de toute nature en découlant et des retards qui
pourraient résulter de la présence et du maintien en service des canalisations, câbles, conduites, etc. de toute
nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à leur transformation.
La coactivité et les sujétions de toute nature en découlant ne donnent lieu à aucune indemnité ni plus-value
1.9 PRESTATIONS INTERESSANT LA DEFENSE
Sans objet.
1.10 CONDUITE D’OPERATION
La conduite d’opération est assurée par monsieur Sylvestre GOUT - ALBEA
A150-GER Chaussées Page 12/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
2. - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG, les pièces constitutives du marché prévalent selon l’ordre de priorité
suivant :
2.1 - PIECES PARTICULIERES
Le dossier de consultation comprend :
- Le présent Règlement de Consultation (RC) et ses annexes ;
- Pièces contractuelles A :
o A1 : L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes ;
o A2 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
o A3 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes (dont NESC) ;
o A4 : Dossiers de plans
o A5 : Le cadre du Bordereau des prix unitaires et état des prix forfaitaires (BPU)
o A6 : Le cadre du détail Estimatif (DE)
o A7 : Le fascicule des règles générales de sécurité (FRGS) Albea
o A8 : Les pièces sécurité :
A8-1 : Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS) et ses annexes
A8-2 : Les documents sécurité Albea
o A9 : Le schéma directeur de la qualité (dont cadre SOPAQ)
o A10 : Les déclarations de travaux (DT)
o A11 : Cadres SOSED et SOPAE
o A12 : La charte RSE Albea
- Pièces non contractuelles B :
o B1 : Le planning prévisionnel
o B2 : Les reconnaissances
2.2 – PIECES GENERALES (NON JOINTES AU DOSSIER DE REMISE DES OFFRES ET MARCHE)
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce
mois est défini au 3.6.2. du présent C.C.A.P. :
- CCAG Travaux approuvé par arrêté du 30 mars 2021 publié au JORF le 1er avril 2021.
A150-GER Chaussées Page 13/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Le Maître d’ouvrage n’étant pas soumis au Code de la Commande Publique, toute référence à ce texte figurant
dans le CCAG Travaux est inopérante dans le cadre du présent marché / accord cadre.
- CCTG Travaux, approuvé par arrêté du 07 octobre 2021 relatif à la composition du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil.
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché / accord cadre, elles
prévalent dans l’ordre indiqué ci-dessus. Cette disposition, consécutive à l'ordre de priorité des pièces du
marché / accord cadre, est d'application générale, sauf dans les cas suivants :
- lorsqu’une indication est manifestement erronée, suite par exemple à une erreur de frappe ou
d'impression, et aboutirait à une réalisation aberrante ; l'indication qui apparaît comme la plus logique sera
alors d'application, même si elle figure dans une pièce de moindre priorité ;
- lorsqu'une indication dans la pièce non prioritaire aboutit à une prestation de qualité supérieure ;
- en cas d'accord intervenu entre le Maître d'ouvrage et le Titulaire.
Les lois et réglementations en vigueur ou à venir ainsi que les normes autoroutières ou autres se rattachant
directement aux travaux concernés (SETRA, CEREMA …) s’imposent tant dans l’exécution du marché tant
pour leur définition que leurs conditions de réalisation.
2.3 PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE
Après sa conclusion, le marché pourra notamment être modifié par :
- les avenants ;
- les états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplémentaires de prix unitaires ;
- les actes spéciaux de déclaration de sous-traitants.
3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES
3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS
L'acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au :
- Titulaire et à ses sous-traitants;
- Mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.
3.2 TRANCHE CONDITIONNELLE
Sans objet.
3.3 CONTENU DES PRIX
3.3.1 CONTENU DES PRIX
Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :
- en tenant compte des sujétions de toutes natures imposées par la réalisation des inspections détaillées
prévues au CCTP;
- en tenant compte des aménagements imposés par les contraintes d’exploitation de l’autoroute en service
et définis à l’article 3.4.1 du CCTP.
A150-GER Chaussées Page 14/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Les prix du présent marché comprennent l’ensemble des sujétions résultant des pièces contractuelles du
présent marché.
La monnaie du présent marché est l’euro.
Les prix du marché sont hors T.V.A et sont réputés tenir compte des sujétions de toutes natures imposées par
la réalisation des travaux, et notamment :
- de l'exécution de travaux sur autoroute "en service",
- des variations de rendements engendrées par le phasage particulier des travaux,
- de la coactivité ou des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée d’autres travaux
éventuels,
- de la prise en charge des dégradations causées aux voies publiques ou privées, conformément aux
dispositions prévues à l’article 9.4.8 du CCAP le Titulaire devra à cet effet se rapprocher des services
techniques compétents (Communes, DIR) ou des particuliers pour déterminer avec eux les conditions
d’utilisation, d’entretien et de remise en état de ces routes,
- De la prise en charge des dégradations et tout(s) autre(s) désordres causés aux tiers, conformément aux
dispositions prévues à l’article 9.4.8 du CCAP, résultant directement ou indirectement de ses prestations,
- de toutes les autorisations à obtenir (installations classées, ouverture de carrières, arrêtés préfectoraux
liés à la protection de l’environnement...), à l’exception des éventuels droits de voirie et autorisations déjà
obtenues par le Maître d'ouvrage,
- de toutes les taxes en vigueur exigibles et en particulier de la taxe parafiscale pour les producteurs de
granulats,
- des sujétions de toutes natures imposées par la réalisation des mesures, essais et contrôles prévus au
CCTP,
- de la réalisation des travaux de nuit,
- des jours d’arrêt dus à des intempéries et à des phénomènes naturels et/ou qui ne permettront pas la
neutralisation de la circulation sur les chaussées autoroutières concernées par les travaux,
- des sujétions relatives aux approvisionnements des matériaux et fournitures qui ne relèveraient pas de
l’imprévision,
- indépendamment de ces jours non travaillés, des interruptions pourront être décidées par le Maître
d’œuvre pour certains week-ends prolongés et à l’occasion de circonstances exceptionnelles (coupure
accidentelle de la fibre optique par exemple),
- du règlement financier des dommages aux tiers causés directement ou indirectement par les activités du
Titulaire,
- des pertes d’exploitation engendrées par une interruption des infrastructures des concessionnaires de
réseaux du fait des travaux de l’entreprise,
- des sujétions générales suivantes :
Environnement Lieu ou situation Sujétions
- poussières, incinérations, odeurs, travail de nuit,
Zone périurbaine Ensemble du chantier
bruit
- traficabilité des voies d’accès,
Hydrologie - Climatologie - maintien d’un écoulement normal,
Ensemble du chantier
Géologie - non destruction du milieu naturel hors emprise,
- période de bétonnage,
A150-GER Chaussées Page 15/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
- terrassements,
- pompage, drainages provisoires,
- intempéries prévisibles
- protections particulières pour les installations de
chantier (entretien des engins, dépôts
d’hydrocarbures)
Nappes phréatiques et
Ensemble du chantier - protection des eaux souterraines et de
cours d’eau
ruissellement contre les pollutions
- pas de rejet direct des eaux de chantier dans les
cours d’eau avoisinants,
- circulation interdite sur les réseaux sans
protection spéciale
Réseaux Ensemble du chantier - présence des réseaux enterrés et aériens
existants
- libre passage des usagers,
Maintien des circulations - accès des riverains,
routières sur voies Ensemble du chantier - entretien (boues, poussières),
publiques et privées - signalisation «rapprochée»,
- respect du code de la route
- dispositions particulières
Hygiène et sécurité Ensemble du chantier
- dispositions particulières prises dans le PGC
o exécution de tous les ouvrages provisoires et déviations provisoires nécessaires, en phase
intermédiaire à la réalisation des travaux
o respect des règles de sécurité lors de chantiers exécutés sur autoroute concédée ouverte à la
circulation et consignes de protection de la fibre optique.
o aménagement d’horaire de travail imposé par les contraintes d’exploitation sous chantier
o entretien des engins dont la mobilité est réduite : L’entretien ne pourra se faire sur le chantier que
dans la mesure où un dispositif de récupération des produits usés est amené sur place, puis évacué
et à condition d’avoir été autorisé par le Maître d’œuvre. L’entretien des engins mobiles se fera à
l’atelier du Titulaire spécialement équipé à cet effet.
o évacuation systématique des déchets,
o clôturage du chantier au niveau des voiries d’accès,
o fermeture à clé des portails de chantier en fin de journée,
o respect des signalisations de chantier,
o arrosage des pistes de chantier en été,
o nettoyage systématique des chaussées souillées.
Et plus généralement :
- en tenant compte des sujétions et contraintes particulières suivantes :
• aménagement d’horaires de travail imposés par le Maître d’œuvre, modifications de planning
et ajournement possible lors de contraintes d’exploitation sous préavis de 24 heures,
• évacuation de tous les matériels et engins en dehors de plate-forme autoroutière avant la
remise en circulation,
A150-GER Chaussées Page 16/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
• gardiennage à la charge du Titulaire des portails d’accès de service utilisés comme pour les
besoins du chantier,
• acquittement normal des péages par tous véhicules de l’entreprise même en cas de coupure,
travaux ou fermeture.
Cette liste n’est pas exhaustive. Les prix du marché comprennent toutes dépenses nécessaires à la complète
exécution, dans les règles de l'art, du présent marché.
En application de l’article 48 du CCAG, il appartient au Titulaire d’obtenir les cessions, licences ou autorisations
nécessaires pour mettre en œuvre les matériels, matériaux ou procédés couverts par la législation relative à
la propriété industrielle et commerciale dont l’emploi lui est imposé par le marché / accord cadre. Les frais
correspondants sont inclus dans les prix.
3.3.2 PRESTATIONS FOURNIES GRATUITEMENT A L’ENTREPRISE
Le maitre d’ouvrage fournira et mettra en place la signalisation et balisage temporaire du chantier sur
l’autoroute a l’exception de la signalisation de la portion entre le PR 11+030 et PR12+780 ( tronçon sous
exploitation DIRNO) qui sera fournie et intégrée au présent marché de travaux ( ouverture/fermeture ITPC +
signalisation et cônes associés).
3.4 SOUS DETAIL DES PRIX
Conformément à l’article 9.3.4 du CCAG, et à la demande du Maître d’ouvrage, les sous-détails de prix
unitaires qui n’ont pas été demandés à l’offre devront être fournis dans les 15 jours à compter de la notification
du marché. A défaut, conformément à l’article 9.3.4 du CCAG, et à la demande du Maître d’ouvrage, il sera
fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte.
Par dérogation à l’article 9.3.2. du CCAG, ils seront établis selon le modèle communiqué par le Maître
d'ouvrage. Le Maître d’Œuvre pourra inviter le Titulaire à redresser les erreurs ou anomalies qu’il aura
éventuellement relevées dans le sous-détail fourni. A défaut d’accord, il sera fait usage du sous-détail tel qu’il
aura été rectifié par le Maître d’œuvre.
3.5 REGLEMENT DES COMPTES
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par l’application des prix forfaitaires ou
unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires. Seuls les travaux réellement exécutés
pourront être réglés.
3.5.1 DECOMPTES
Les projets de décomptes sont établis en application de l’article 12.1 du CCAG,
Par dérogation à l’article 12.1.7 du CCAG, le Titulaire ne joint pas au projet de décompte mensuel le calcul
des coefficients d’actualisation ou de révision des prix.
Toute demande de paiement non-conforme à ces modèles pourra être rejetée, sans formalité supplémentaire.
Le Maître d’œuvre pourra faire une gestion automatisée du marché, à l’aide de son matériel informatique.
Le Titulaire envoie sa demande de paiement par voie dématérialisée par le biais de la maquette de décompte
complétée de l’onglet suivi, accompagnée des attestations de paiement aux sous-traitants et de la répartition
entre les membres du groupement le cas échéant, au Maître d’œuvre copie Maître d’ouvrage au plus tard le
dernier jour ouvré précédent le 25 de chaque mois.
La demande de décompte devra être accompagnée des justificatifs de chaque quantité (notes, schémas,
plans, constats, …) par ouvrage de travaux (section courante, bretelles, aires, …). Le Maître d’œuvre pourra
demander tous les compléments qui lui semblent nécessaires pour son analyse.
Sans ces éléments, le Maître d’œuvre pourra refuser la proposition de décompte.
A150-GER Chaussées Page 17/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Décomptes mensuels ou périodiques
En complément de l’article 12.1.2 du CCAG, le Titulaire devra fournir les avants métrés avec les études
d’exécution. Ces derniers seront soumis à validation du Maître d’œuvre puis transmis au Maître d’ouvrage
pour observations éventuelles. Suite à cela, il sera alors rémunéré sur cette base jusqu’à 80% d’avancement
des travaux. Au-delà, les métrés définitifs devront avoir été remis par le Titulaire. Tous les métrés devront
avoir été fournis pour donner droit à paiement de 100% des ouvrages particuliers ou phase de travaux.
En application de l’article 12.1.9 du CCAG, le Maître d'œuvre vérifie et finalise le projet de décompte mensuel
ou périodique établi par le Titulaire.
Si le Maître d’œuvre considère le projet de décompte mensuel ou périodique comme non conforme, alors il le
retourne au Titulaire, pour corrections dans un délai de 7 jours maximum à compter de la date de réception
par le Maître d’œuvre du projet de décompte mensuel ou périodique.
Si le Maître d’œuvre considère le projet de décompte mensuel ou périodique comme conforme, alors ce
dernier est accepté, complété ou rectifié par lui à partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires, les plans ou à partir de l’avancement estimé du chantier. Le Maître d’œuvre transmet, avant
notification du décompte au Titulaire, sous 7 jours ce projet de décompte mensuel ou périodique au Maître
d’ouvrage pour formuler d’éventuelles observations.
Etat d’acompte mensuel
Le Maître d'œuvre notifie par ordre de service au Titulaire copie Maître d’ouvrage l'état d'acompte mensuel.
Cette notification intervient dans les 7 jours à compter de la date de réception du projet de décompte mensuel.
A réception de l’ordre de service notifiant l’état d’acompte mensuel, le Titulaire émet sa facture d’acompte au
montant qui lui aura été indiqué, l’acompte mensuel et attestations de paiement des sous-traitants qu’il adresse
au Maître d'ouvrage et Maître d’œuvre par voie dématérialisée et par voie postale au Maître d'ouvrage.
En cas de groupement, le mandataire émet sa facture d’acompte ainsi que celles de ses co-traitants. Le
mandataire joindra les factures seulement après validation de l’état d’acompte mensuel sur invitation du Maître
d’œuvre. Le Maître d’ouvrage procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet dans un délai de 45
jours fin de mois ou après mise en demeure par le mandataire selon les modalités précisées à l’article 3.6 du
CCAP.
Par dérogation à l’article 12.2.2 du CCAG, si la notification par le Maître d'œuvre au Titulaire de l'état d'acompte
mensuel n’intervient pas dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande de paiement
mensuelle du Titulaire, celui-ci en informe le représentant du Maître d’ouvrage par l’envoi de sa facture
d’acompte et pièces complémentaires indiquées comme ci-dessus, qui procède au paiement sur la base des
sommes qu’il admet dans un délai de 45 jours fin de mois selon les modalités précisées à l’article 3.6 du
CCAP.
Décompte général
Par dérogation à l’article 12.4.2 du CCAG, le représentant du Maître d'ouvrage notifie au Titulaire le décompte
général avant la plus tardive des deux dates ci-après :
- 45 jours à compter de la date de transmission du projet de décompte final par le Maître d’œuvre au Maître
d’ouvrage ;
- 30 jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
En application de l’article 12.4.2 du CCAG, si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas
levées ou si le Maître d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le
Titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant
expressément l'objet des réserves, du litige ou de la réclamation et le paiement du décompte général est
suspendu jusqu’à la levée complète par le Maître d’ouvrage des réserves susmentionnées.
Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG, dans le cas où le Maître d'ouvrage n’aurait pas notifié au Titulaire
le décompte général dans ces délais, le projet de décompte général alors transmis par le Titulaire ne peut en
aucune manière faire l’objet d’une acceptation tacite par le Maître d'ouvrage. Ce projet de décompte général
ne devient le décompte général et définitif qu’après signature et notification par le Maître d'ouvrage.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du Maître d’ouvrage règle, dans un
délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général, les sommes qu’il a admises. En cas de
A150-GER Chaussées Page 18/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément.
3.5.2 AVANT-METRES / METRES
Les quantités prises en compte pour la rémunération des travaux au Titulaire seront plafonnées aux quantités
résultant des métrés définitifs, ou celles figurant dans la note d’observations du Maître d’œuvre.
Les métrés provenant des constatations effectuées in situ la semaine précédant la réunion de chantier seront
fournis obligatoirement hebdomadairement 24 heures avant la réunion de chantier. À défaut et en dérogation
à l’article 12 du CCAG, aucune quantité correspondant aux travaux in situ considérés ne sera prise en compte
dans les décomptes, même sous la forme de quantités estimées.
Les avant-métrés et métrés devront tous être justifiés par des constats, notes, schémas, plans, … Ils seront à
présenter par ouvrage de travaux (section courante, bretelles, aires, …).
Le Maître d’œuvre pourra demander tous les compléments qui lui semblent nécessaires pour son analyse.
3.5.3 TRAVAUX NON PREVUS
Lorsque les ouvrages ou travaux non prévus au marché mais de type analogue à ceux du marché seront
exécutés, il sera fait application du prix du bordereau du marché.
Dans le cas contraire, s’il ne peut pas être fait application du prix du bordereau du marché, ces ouvrages
seront rémunérés par ordre de service dans les conditions de l’article 13 du CCAG.
En application de l’article 13.5 du CCAG, lorsque le représentant du Maître d'Ouvrage et le Titulaire sont
d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'une
liste tenue par le Maître d’œuvre valant état supplémentaire de prix forfaitaires ou d'un bordereau
supplémentaire de prix unitaires, visé par les deux parties.
3.5.4 CHANGEMENT DANS L’IMPORTANCE DES TRAVAUX – CLAUSE DE REEXAMEN
Par dérogation à l’article 16.2 du CCAG, les quantités afférentes aux prix du présent marché peuvent
augmenter de 33% (trente-trois pour cent) ou diminuer de 25% (vingt-cinq pour cent) sans que le Titulaire ne
puisse élever aucune réclamation sur les montants des prix unitaires.
En cas d’évolution des quantités de chaque ligne du détail estimatif au-delà des % indiqués au paragraphe
précédent, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de réexaminer les prix.
3.5.5 AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX
Par dérogation à l’article 14.4 du CCAG, le Titulaire est également tenu d’aviser le Maître d'ouvrage par
recommandé, 30 jours au moins à l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra
leur montant contractuel.
Par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG, lorsque la masse des travaux exécutés, déduction faite des
pénalités appliquées et éventuelles réfactions, atteint la masse initiale, le Titulaire doit arrêter les travaux s'il
n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le représentant du Maître
d'ouvrage. Cette décision unilatérale du Maître d'ouvrage, notifiée par ordre de service au Titulaire, n'est
valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement
éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences
que celles qui sont définies ci-avant pour le dépassement de la masse initiale.
A150-GER Chaussées Page 19/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
3.5.6 MODIFICATION DEMANDÉES PAR LE CONCÉDANT
Pour l’application de l’article 1.1 du présent marché, les modifications demandées par le concédant seront
traitées selon les modalités des articles 3.3.3 et 3.3.4 susvisés. Le cas échéant, les délais d’exécution prévus
à l’article 4 seront revus en tant que de besoin.
3.5.7 APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE
Les montants des sommes versés aux Entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors de l'établissement des pièces de mandatement.
Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.
3.6 VARIATION DANS LES PRIX
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont
réputées réglées par les stipulations ci-après :
3.6.1 TYPE DE VARIATION DES PRIX
Les prix sont révisables mensuellement suivant les modalités fixées aux articles 3.6.3 et 3.6.4 du présent
CCAP.
3.6.2 MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant
le mois de la remise des offres (en appel d’offres) ou de la dernière offre (en procédure avec négociation), ce
mois est appelé "mois zéro".
3.6.3 CHOIX DES INDEX/INDICES DE REFERENCE
Les index de référence sont les suivants :
Index de révision Série de prix
TP08 : Travaux d’aménagement et
Familles A, H
entretien de voirie
TP09 : Fabrication et mise en œuvre
Famille G
d’enrobés
Les index TP sont publiés au bulletin officiel du ministère en charge du calcul des index BTP et consultables
sur le site internet : http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres?codeGroupe=1607
3.6.4 MODALITES DE VARIATION DES PRIX
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte des mois est donné par la formule suivante
:
A150-GER Chaussées Page 20/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Cn=0,25+0,75 In/I0
où Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence I de l’accord cadre respectivement au mois zéro et
au mois n (mois d'exécution des travaux).
3.6.5 REVISION PROVISOIRE
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué,
la révision définitive intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.
3.7 REPARTITION DES PAIEMENTS
L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à :
- l'Entrepreneur Titulaire ;
- l'Entrepreneur mandataire, ses cotraitants.
3.7.1 MEMBRE DU GROUPEMENT
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d’acompte ou de solde à lui payer directement.
3.7.2 SOUS-TRAITANTS
Albea est soumise au titre III de la loi sur la sous-traitance.
Par conséquent, et conformément à l’article 14 de la loi sur la sous-traitance, le Titulaire a l’obligation de fournir
au sous-traitant une garantie de paiement et fournir la preuve de cette transmission au Maître d’ouvrage au
plus tard au moment de l’agrément du sous-traitant sous peine de résiliation du marché.
Les sous-traitants intervenant sur le chantier bénéficient :
- soit d’un paiement direct du Maître d'ouvrage (par délégation de paiement de l’entrepreneur principal),
- soit d’un paiement par l’entreprise garanti par une caution personnelle et solidaire remise par ce
dernier.
Si un sous-traitant met en demeure le Maître d’ouvrage de lui régler directement certaines sommes qu’il estime
lui être dues par le Titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles
12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le représentant du Maître
d’ouvrage retiendra sans formalité complémentaire les sommes réclamées sur celles qui restent à payer au
Titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêts.
3.8 DELAIS DE PAIEMENT
Albea se libère des sommes dues par virement bancaire dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de
la date d’émission de la facture. Le règlement intervient donc au plus tard à la fin du mois civil durant lequel le
délai de 45 jours calendaires, à compter de la date d'émission de la facture, est expiré. Le délai global de
paiement court à compter de la date d’émission de la facture du Titulaire qui est transmise au Maître d'ouvrage
et Maître d’œuvre après acceptation du projet de décompte selon les modalités de l’article 3 du présent CCAP.
A l’expiration du délai de paiement susmentionné, le Titulaire met en demeure sous 30 jours le Maître
d’ouvrage de paiement de la facture.
Cependant, dès qu’une non-conformité, absence des pièces justificatives ou erreurs de calcul ne permet pas
le traitement normal de la facture, le délai contractuel de paiement est suspendu. La suspension du délai de
paiement fait l’objet d’une notification écrite par voie dématérialisée avec demande d’accusé de réception du
Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage. Cette notification précise notamment les raisons imputables au
A150-GER Chaussées Page 21/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Titulaire ou à ses sous-traitants qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir, à corriger ou à
compléter.
Le délai suspensif commence à courir du jour de la réception de la notification de suspension par le Titulaire
pour expirer le jour de la réception par le Maître d’œuvre ou le Maître d’ouvrage des pièces, documents ou
éléments adressés en retour par le Titulaire. Le délai de paiement reprend le premier jour ouvré suivant le jour
de réception des pièces adressées en retour.
En cas de retard de paiement à l’expiration du délai de mise en demeure :
- le taux des intérêts moratoire dû par Albea est de 3 fois le taux légal ;
- le montant de l’indemnité forfaitaire due au titre des frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
A150-GER Chaussées Page 22/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1 DELAI D'EXECUTION DES PRESTATIONS
La durée du marché, le délai global des travaux, ainsi que la durée de la période de préparation sont précisés
à l’acte d’engagement. Ces délais sont impératifs.
Le non-respect de ces délais par le Titulaire entraîne l’application des pénalités prévues à l’article 5 du présent
CCAP.
Le Titulaire doit être en mesure de produire et de faire valider l’intégralité des études d’exécution pendant la
période de préparation.
Le démarrage des prestations est envisagé en mai 2026
4.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION
4.2.1 INTEMPERIES PREVISIBLES
En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries (y compris intempérie canicule) réputées prévisibles n’excèdera pas le nombre de jours
suivants : quatre (4) jours
4.2.2 INTENSITE DES PHENOMENES PERMETTANT LE REPORT
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG, le délai d'exécution des travaux sera prolongé,
décompte fait des jours d’intempéries prévisibles, d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au
moins des phénomènes naturels ci-après atteint son intensité limite, pour autant que le Titulaire ait justifié par
écrit que la tâche empêchée est critique par rapport au délai du marché.
L'intensité du phénomène devra être constatée par le Maître d'œuvre et le Titulaire le jour même du
phénomène en cause, et rapporté par écrit.
La station météorologique de référence la plus proche, où seront mesurés les phénomènes décrits ci-dessous,
est celle de ECTOT Les Baons dans le département de la Seine Maritime (station météorologique de Météo
France).
Nature du phénomène Intensité limite Tâches
Précipitations Pluie ≥1 mm/h sur + de 3h Mise en œuvre
d’enrobés
couche de roulement/
marquages / pontage
Pluie ≥3 mm/h sur + de 3h Mise en œuvre
d’enrobés
couche de structure /
marquages
Température Température support < 5°C Pontage / Mise en
œuvre d’enrobés
couche de
roulement
Température support < 3°C Mise en œuvre
d’enrobés couche de
structure
Température de l’air ≥ 34°C (en L’ensemble des tâches.
journée) + Température de l’air ≥
18°C (en nuit) sur une durée de 3
A150-GER Chaussées Page 23/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
jours (clause application uniquement
pour travaux de jour).
Vent > 70km/h Mise en œuvre
d’enrobés
Le décompte des journées d’intempéries sera tenu de la façon suivante :
- le nombre de jours d’intempéries pour un délai partiel ou une contrainte de délai figurant à l’article 3
de l’acte d’engagement de “M” mois, qui ouvre droit à la prolongation de délai, sera calculé au prorata
de cette durée M par rapport au délai total d’exécution exprimé en mois,
- une journée sera comptabilisée en intempérie lorsque, d’une part, elle répondra aux critères
mentionnés au tableau ci-dessus et, d’autre part, elle entraînera un arrêt de tous les postes de travail
ou d’un poste de travail situé sur le chemin critique du programme des travaux,
- la signature par le Maître d’œuvre des feuilles de déclaration pour la caisse des intempéries ne vaut
donc pas acceptation de prolongation de délai,
- les journées d'intempéries ne sont pas décomptées pendant la durée de la période de préparation ni
pendant la période neutralisée ; les samedis, dimanches, jours fériés ou chômés ne sont pas pris en
compte pour la détermination des intempéries,
- une journée d'intempérie ne sera prise en compte par le Maître d'œuvre que si les travaux
correspondants ont effectivement été arrêtés et ce, au prorata du nombre d’ateliers de production tel
que relevé in situ effectivement arrêtés.
Les arrêts de chantier résultant d’une mauvaise organisation de la part du Titulaire ou de retard lui
étant imputables ne seront pas pris en considération pour la prolongation du délai d’achèvement des
travaux.
Les cas d’intempéries devront être constatés et validés par écrit par le Maître d’œuvre, à la survenance de
l’évènement. A défaut, les délais d’exécution du marché ne seront pas prolongés.
Seules les taches empêchées situées sur le chemin critique du planning donneront droit à une prolongation
du délai global.
La prolongation éventuelle des délais d’exécution pour intempéries ne donnera lieu à aucune indemnité.
4.2.3 JOURS HORS CHANTIER
Indépendamment des jours « hors chantiers » au sens de la circulaire du ministre en charge de l'équipement
et des transports fixant annuellement le calendrier des jours « hors chantiers », d’autres journées d’interdiction
pourront éventuellement être décidées par le Maître d'ouvrage en cours de chantier pour des raisons de trafic
et/ou d’exploitation, notamment lorsque le trafic prévisionnel sur les voies laissées libres à la circulation sera
jugé trop important. Ces interdictions ne feront pas l’objet d’indemnisation du Titulaire pour arrêt de chantier
mais entreront en ligne de compte pour la prolongation du délai d’achèvement des travaux. Il en est de même
pour les jours d’arrêt éventuellement imposés par le Maître d’œuvre pour donner la priorité à un autre chantier
non programmé.
Il est porté à la connaissance du Titulaire que les travaux ne sont pas autorisés sur la période du 8 aout 2026
au 30 aout 2026.
4.3 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
Au fur et à mesure de l’avancement du Marché, le Titulaire doit procéder, à ses frais, au dégagement, au
nettoiement et à la remise en état des lieux sur lesquels il intervient. Il en est de même pour les emplacements
éventuellement mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage pour le stockage des matériels et les installations
de chantier.
Le Titulaire est responsable de tous dégâts créés aux installations de la société (câbles, canalisations,
signalisations ...). Toute dégradation constatée doit être remise en état immédiatement sur demande du Maître
d’Ouvrage.
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements occupés par le chantier ne
sont pas compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux et dans un délai maximum de 15 jours à
A150-GER Chaussées Page 24/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
compter de la proposition de réception du Maître d’œuvre consécutive aux opérations préalables de réception,
le Titulaire doit avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.
5. PENALITES – RETENUS
Sans que cela porte atteinte au droit de Albea de réclamer en justice l'indemnisation totale de son préjudice,
les pénalités définies ci-après seront appliquées.
Par dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG, les pénalités suivantes sont dues dès le premier euro
et ne sont pas plafonnées.
Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG et sauf mention contraire aux articles concernés du présent CCAP,
les pénalités commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le
lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.
Elles sont établies hors TVA et sont toutes cumulables. Le montant des pénalités sera retenu sur les sommes
dues au Titulaire ou fera l’objet de l’émission d’un « titre de paiement » par le Maître d'ouvrage.
Si le Maître d’ouvrage ne se prévaut pas des pénalités dans le mois de constatation, cela ne le prive d’aucun
droit ultérieur à imputer lesdites pénalités.
Par dérogation à l’article 19.2 du CCAG, le montant des pénalités est indiqué dans les articles suivants.
5.1 PENALITES PARTICULIERE LIEES A LA SECURITE
5.1.1 MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS DU MEMOIRE TECHNIQUE, SECURITE DU TITULAIRE
Le Titulaire est tenu d’appliquer les dispositions générales et spécifiques prévues dans son mémoire technique
sécurité. En cas de non-respect constaté par Albea, il sera appliqué une pénalité de 2000 € HT (deux mille
euros hors taxes) par manquement.
5.1.2 MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE SECURITE SUR LE CHANTIER
En cas de non-respect du Titulaire ou de son sous-traitant des décisions du Maître d'ouvrage ou d’entrave du
Titulaire à la bonne réalisation des travaux, il sera appliqué une pénalité de 2000 € HT (deux mille euros hors
taxes) par manquement constaté.
5.1.3 MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE TRANSMISSION DE L’INFORMATION D’ACCIDENT OU DE PRESQUE
ACCIDENT
Il sera appliqué une pénalité de 5 000 € HT (cinq mille euros hors taxes) pour tout accident qui n’aurait pas
donné lieu à transmission d’une information dans les délais indiqués à l’article 9.4.5 du CCAP.
Il sera appliqué une pénalité de 5 000 € HT (cinq mille euros hors taxes) pour tout « presque accident » qui
n’aurait pas donné lieu à transmission d’une information dans les délais indiqués à l’article 9.4.5 du CCAP.
5.1.4 MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE REUNION DE SENSIBILISATION A LA SECURITE
En cas de non-respect de l’obligation d’organiser au minimum une réunion hebdomadaire de sensibilisation à
la sécurité, le Titulaire subira une pénalité de 1 000 € HT (mille euros hors taxes) par manquement.
A150-GER Chaussées Page 25/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
5.1.5 MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE REMISE DU COMPTE-RENDU MENSUEL SECURITE
En cas de retard dans la remise du compte-rendu mensuel sécurité, il sera appliqué une pénalité de 500 € HT
(cinq cents euros hors taxes) par jour calendaire de retard au-delà du 10 de chaque mois.
5.1.6 MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE REMISE DE LA FICHE DE VISITE DE CONTROLE
SECURITE
En cas de retard dans la remise de la fiche de visite de contrôle sécurité ou de non-respect de la fréquence
des visites, il sera appliqué une pénalité journalière de 500 € HT (cinq cents euros hors taxes) par jour
calendaire de retard.
5.1.7 MANQUEMENT A L’OBLIGATION D’ACCUEIL DU PERSONNEL ET DE TENUE DU LISTING DU
PERSONNEL PRESENT SUR LE CHANTIER
En cas de manquement du Titulaire à son obligation d’effectuer un accueil de son personnel ou du personnel
intérimaire ou sous-traitant ou prestataire ou locatier et de tenir à jour le listing du personnel présent sur le
chantier, il sera appliqué une pénalité de 5 000 € HT (cinq mille euros hors taxes) par personne non accueillie
ou non mentionnée sur le listing du personnel présent sur le chantier.
5.1.8 PROTECTION INDIVIDUELLE DES AGENTS
En cas d’absence de protection individuelle (ex : gilet ou baudrier / casque / chaussures de sécurité…)
nécessitée par l’activité et prévu dans les documents de type PPSPS, PGC, FRGS, etc., il sera appliqué une
pénalité de 500 € HT (cinq cents euros hors taxes) par agent et par constat.
5.1.9 EQUIPEMENT DES VEHICULES
En cas d’absence d’équipement ou de défaut de fonctionnement, visibilité des équipements de sécurité (ex :
plaque service, gyrophare, …) nécessaires pour l’activité et prévus dans les documents de type PPSPS, PGC,
PP, etc., il sera appliqué une pénalité de 500 € HT (cinq cents euros hors taxes) par constat d’absence de
fonctionnement et/ou de visibilité.
5.1.10 MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SIGNALISATION DE CHANTIER ET DES CONSIGNES
PARTICULIERES DE SECURITE
En cas de retard supérieur à 15 minutes entre l’heure convenue entre l’entreprise et le centre d’exploitation
pour la mise en place de la signalisation réglementaire et l'arrivée de l'entreprise sur le site, il sera appliqué
une pénalité de 400 € HT (quatre cents euros hors taxes) par quart d’heure de retard, sans limite de cumul.
En cas de non-respect de la signalisation, de manœuvre interdite sur les voies circulées, de non-respect des
itinéraires autorisés, ou de non-respect des consignes particulières constaté par Albea, il sera appliqué une
pénalité de 8 000 € HT (huit cents euros hors taxes) par infraction, indépendamment de la demande
d’exclusion de l’agent responsable, et des sanctions prévues au code de la route
5.1.11 MANQUEMENT A L’OBLIGATION D’AUTORISATION D’INTERVENTION A PROXIMITE DES
RESEAUX (AIPR) ET/OU DE L’HABILITATION MENTIONNEES A L’ARTICLE 8.3
En cas de non-respect de l’obligation d’AIPR ou d’habilitation nécessaire pour l’approche des réseaux ou si
l’une de ces obligations ou habilitation n’est pas à jour, le Titulaire subira une pénalité de 1 000 € HT (mille
euros hors taxes) par manquement.
A150-GER Chaussées Page 26/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
5.1.12 MANQUEMENT A L’OBLIGATION DU MAINTIEN DE LA SIGNALISATION DES RESEAUX
SENSIBLES (R 554-27) ET DE LA SIGNALISATION DES OBSTACLES AERIENS
En cas de non-respect de l’obligation du maintien de la signalisation des réseaux sensibles (R 554-27) et de
la signalisation des obstacles aériens, le Titulaire subira une pénalité de 1 000 € HT (mille euros hors taxes)
par manquement par jour ou nuit et par réseau ou obstacle.
5.1.13 INTERVENTION D’UN SOUS-TRAITANT NON DECLARE
En cas d’intervention d’un sous-traitant qui n’aurait pas été accepté et agréé sur le chantier, le Titulaire se
verra appliquer une pénalité forfaitaire de 10 000 € HT (dix mille euros hors taxes). En outre, le sous-traitant
dont la présence est constatée sera immédiatement exclu du chantier. Tout défaut de présentation de la
déclaration préalable en cas de détachement d’un sous-traitant engendrera l’application d’une pénalité de 1
000 € HT (mille euros hors taxes) par travailleur non déclaré.
5.1.14 MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE LIMITATION DU RECOURS A L’INTERIM ET A LA SOUS-
TRAITANCE
En cas de manquement constaté aux obligations du Titulaire de limitation au recours à du personnel
intérimaire, de limitation du niveau de sous-traitance, il sera appliqué une pénalité de 5 000 € HT (cinq mille
euros hors taxes) par manquement constaté.
5.2 PENALITES PARTICULIERES LIEES A L’EXPLOITATION
5.2.1 ACCES DES CHANTIERS SUR LES VOIES PUBLIQUES
En cas d’entrée ou de sortie des véhicules de chantier en dehors des accès prévus à cet effet, il sera appliqué
une pénalité de 1000 € HT (mille euros hors taxes) par véhicule constaté en infraction.
5.2.2 NETTOYAGE
En cas de défaut de nettoyage des chaussées et nettoyage en général, il sera appliqué une pénalité de 300 €
HT (trois cents euros hors taxes) par jour.
5.2.3 OCCUPATION DU DPAC
En cas de présence non autorisée en dehors des heures de chantier de véhicules ou d'engins dans le DPAC,
il sera fait application d’une pénalité de 1500 € HT (mille cinq cents hors taxes) par engin ou véhicule et par
tranche de 12 heures.
5.2.4 CIRCULATION D’ENGINS DE CHANTIER ET DE TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
En cas de circulation d’engins de chantier ou de transports exceptionnels sur l’autoroute non autorisée par
Albea, ou de manœuvre interdite sur les voies circulées, il sera appliqué une pénalité de 750 € HT (sept cent
cinquante euros hors taxes) par engin ou véhicule constaté en infraction.
5.2.5 DEMI-TOUR SUR PLATE-FORME DE PEAGE
En cas de demi-tour sur la plate-forme de péage non autorisé par Albea, il sera appliqué une pénalité de 1000
€ HT (mille euros hors taxes) par infraction constatée et par véhicule.
A150-GER Chaussées Page 27/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
5.2.6 RESPECT DES HORAIRES DE RESTRICTION DES VOIES CIRCULEES
En cas de retard de réouverture de voies circulées (neutralisation, basculement, coupure), il sera appliqué les
pénalités suivantes :
- Neutralisation : 1 500 € HT (mille cinq cent euros hors taxes) par tranche de 15 minutes de retard ;
- Basculement (n’entrainant pas de coupure de bretelle) : 3 000 € HT (trois mille euros hors taxes) par
tranche de 15 minutes de retard ;
- Coupure axe/bretelle ou basculement entrainant une coupure de bretelle : 5 000 € HT (cinq mille euros
hors taxes) par tranche de 15 minutes de retard.
5.2.7 -MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE TENUE DU JOURNAL DE CHANTIER
Le Maître d'ouvrage et/ou le Maître d’œuvre effectueront des contrôles réguliers du journal de chantier. Dans
le cas où des écarts seraient constatés avec les dispositions de l’article 9.4.2 du présent CCAP, le Titulaire se
verra appliquer des pénalités de 500 € HT (cinq cents euros hors taxes) par contrôle.
5.3 PENALITES POUR RETARD D’EXECUTION DES TRAVAUX
En cas de retard sur le délai global indiqué à l’acte d’engagement et sur les délais de chaque phase arrêtés
en réunion préparatoire, les pénalités suivantes pourront être appliquées par le Maître d’ouvrage :
- Pour la phase travaux préparatoires, le Titulaire subira une pénalité de 1000 € HT (mille euros hors
taxes) par jour calendaire de retard.
- En raison de la sensibilité de la circulation dans la zone concernée, tout retard dans la phase des
travaux de chaussée en section courante/bretelle/BPV entraînera l’application d’une pénalité de 15
000 € HT (quinze mille euros hors taxes) par jour calendaire de retard, hors période d’interruption du
mois d’aout définie à l’acte d’engagement.
Par dérogation à l’article 19.2.5 du CCAG, le respect du délai global n’ouvre pas droit à remboursement des
pénalités sur les retards partiels prévus au marché.
5.4 PENALITES POUR RETARD QUANT AU REMPLACEMENT D’UN MEMBRE D’ENCADREMENT DU
CHANTIER OU DEFAUT DE DESIGNATION D’UN MEMBRE D’ENCADREMENT DU CHANTIER A
NIVEAU DE COMPETENCE EQUIVALENT
En cas de non-respect des obligations découlant de l’article 1.5.3 du CCAP, il sera appliqué les pénalités
suivantes, après mise en demeure sous 10 jours restée infructueuse :
- 1500 € HT (mille cinq cents euros hors taxes)/constat : directeur de travaux
- 1200 € HT (mille deux cents euros hors taxes)/constat : conducteur de travaux
- 1200 € HT (mille deux cents euros hors taxes)/constat : responsable du management de la sécurité
et de l’environnement
En cas de défaut de désignation d’un membre d’encadrement du chantier à niveau de compétences équivalent
:
- 1500 € HT (mille cinq cents euros hors taxes)/constat : directeur de travaux
- 1200 € HT (mille deux cents euros hors taxes)/constat : conducteur de travaux
- 1200 € HT (mille deux cents euros hors taxes)/constat : responsable du management de la sécurité
et de l’environnement
5.5 PENALITES POUR NON-REPONSE
Sans objet
A150-GER Chaussées Page 28/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
5.6 REFACTION DE PRIX POUR TRAVAUX NON-CONFORMES
Les stipulations de l’article 41.7 du CCAG sont seules applicables
5.7 PENALITES POUR NON-RESPECT DES PROCESSUS QUALITE
En cas de non-respect d’application d’un processus qualité défini ou non dans le Plan d’Assurance Qualité du
Titulaire (mise en œuvre d’un produit non agrée, réalisation de travaux sans levée d’un point d’arrêt, réalisation
de travaux sans plan d’exécution validé, réalisation des travaux sans validation du contrôle externe et / ou
extérieur, etc.), une pénalité forfaitaire de 1000 € HT (mille euros hors taxes) sera appliquée par évènement /
manquement constaté par le Maître d’œuvre.
5.8 PENALITES POUR RETARD AUX REUNION DE CHANTIER
En cas d’absence ou de retard supérieur à 30 minutes (retard non excusé), à une réunion de chantier à laquelle
sa présence est requise, une pénalité forfaitaire de 500 € HT (cinq cents euros hors taxes) par absence ou
retard non justifié sera appliquée au Titulaire.
5.9 PENALITES POUR NON REMISE DES METRES
A compter de la date de réalisation de chaque phase constatée, en cas de non remise totale ou partielle des
métrés, le Titulaire se verra appliquer des pénalités de 500 € HT (cinq cents euros hors taxes).
En outre, les paiements seront suspendus jusqu’à remise des documents.
5.10 PENALITES POUR NON-RESPECT DES ASTREINTES
Conformément au CCTP, le Titulaire doit assurer une astreinte de balayage en journée pour le périmètre
travaux étant à réaliser de nuit. Le Titulaire doit d’intervenir sous une heure à compter de l’alerte par appel
téléphonique, suivi d’un courriel qu’il recevra du maître d’ouvrage, du centre d’exploitation ou du maître
d’œuvre. Il pourra se voir appliquer une pénalité de 10 € HT (dix euros hors taxes) par minute de retard.
En cas de non-intervention pendant la période d’astreinte, le Titulaire pourra se voir appliquer une pénalité de
2000 € HT (deux mille euros hors taxes).
5.11 PENALITES POUR NON REMISE EN ETAT DES LIEUX
En cas de non remise en état des lieux (notamment balayage des chaussées), cette opération sera faite aux
frais de l’Entreprise, sans préjudice d’une pénalité de 5 000€ HT (cinq mille euros hors taxes).
5.12 PENALITES POUR RETARD DANS LA LEVEE DES OBSERVATIONS
5.12.1 NON LEVEE DES RESERVES
Pendant la période de garantie de parfait achèvement, il sera appliqué une pénalité journalière de 500 € HT
(cinq cents euros hors taxes) pour non levée des réserves signalées au PV de réception, ou à défaut dans le
PV des OPR, à compter de la date fixée au titulaire pour remédier aux imperfections et malfaçons
correspondantes. En cas d’inaction de la part du Titulaire à compter de 30 jours au-delà du constat de non
levée des réserves, cette pénalité sera augmentée de 100 %.
5.12.2 NON-RESOLUTION DES DESORDRES SIGNALES PENDANT LES PERIODES DE GARANTIE
Pendant les périodes de garanties légales ou contractuelles, y compris la période de garantie de parfait
achèvement, il sera appliqué une pénalité journalière de 500 € HT (cinq cents euros hors taxes) pour non
A150-GER Chaussées Page 29/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
levée des désordres signalés par le Maître d'œuvre ou le Maître d'ouvrage pendant la période de garantie, à
compter de la date fixée au Titulaire pour remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes. En cas
d’inaction ou de retard dans la reprise des désordres de la part du Titulaire à compter de 30 jours au-delà du
constat de non levée des désordres, cette pénalité sera augmentée de 100 %.
Le Maître d’ouvrage se réserve en outre la possibilité de réclamer en justice l'indemnisation totale de son
préjudice.
5.13 PENALITES POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
Dans le cas où le Titulaire ne remet pas le PAE / SED dans les délais requis, ou s’il ne respecte pas les
engagements pris au titre du SED, le Titulaire pourra se voir appliquer une pénalité de 500 € HT (cinq cents
euros hors taxes) par semaine de retard.
En cas de dommage à l’environnement, le Titulaire se verra appliquer une pénalité de 2000 € HT (deux mille
euros hors taxes). Cette pénalité ne vient en aucun cas se substituer à la responsabilité pénale et civile du
Titulaire.
5.14 NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS AU TITRE DES AGREGATS EXOGENES
Dans le cas où les contrôles réalisés pendant la période d’exécution mettraient évidence dans les matériaux
mis en œuvre et objet du présent marché :
- la présence de fibres d’amiantes de quelques natures que ce soit ;
- la présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques dont le taux serait supérieur à 50 ppm (ou mg/kg).
La zone circonscrite sera reprise par le Titulaire à sa charge exclusive. La zone incriminée sera à reprendre
sur la largeur complète de la voie en question et sur une longueur minimum de 200 mètres. Les frais éventuels
de balisage seront également à la charge du Titulaire, par application du barème de prix du centre concerné
pour les opérations de balisage.
5.15 NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
En cas de non-respect des obligations en matière de protection de l’environnement telles que définies aux
articles 9.4.6 et 9.4.7 du CCAP au CCTP et au Plan d’Assurance Environnement, le Titulaire subira une
pénalité de 3 000 € HT (trois mille euros hors taxes) par manquement constaté.
5.16 PENALITES POUR NON REMISE DES ASSURANCES ET ATTESTATIONS
Dans le cas où le Titulaire (ou ses sous-traitants) ne remet pas ses assurances et attestations dans les délais
requis, n’actualise pas ses données, ou ne les transmet pas sur la plateforme désignée par le Maître
d'ouvrage, le Titulaire pourra se voir appliquer une pénalité de 150 € HT (cent cinquante euros hors taxes) par
semaine de retard.
5.17 PENALITES POUR RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS
En cas de retard dans la remise d’un des documents listés à l’article 9 du CCAP ou le cas échéant dans le
CCTP, il sera appliqué une pénalité de 500 € HT (cinq cents euros hors taxes) par jour calendaire de retard,
par rapport aux délais indiqués au même article.
En cas de retard dans la remise des documents fournis après la date d’achèvement des travaux, notamment
le Dossier des ouvrages exécutés (DOE) il sera appliqué une pénalité de 500 € HT (cinq cents euros hors
taxes) par jour calendaire de retard.
A150-GER Chaussées Page 30/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
5.18 PENALITES POUR MANQUEMENT DE TELEVERSEMENT SUR LA PLATE-FORME D’ECHANGE
DES DONNEES
Sans objet.
5.19 PENALITES POUR RETARD DANS LA REMISE DES PROJETS DE DECOMPTES
L’ensemble des pénalités décrites au présent article seront mises en œuvre après mise en demeure sous 15
jours restée infructueuse, rappelant au Titulaire ses obligations. Ces pénalités seront calculées depuis la date
limite fixée par la mise en demeure jusqu'à la remise effective du projet de décompte attendu.
5.19.1 PENALITES POUR RETARD DANS LA REMISE DU PROJET DE DECOMPTE MENSUEL OU
PERIODIQUE
En cas de retard dans la remise du projet de décompte mensuel ou périodique, il est appliqué une pénalité
par jour calendaire de retard dont le montant est fixé comme suit :
- 1/5000 du montant de ce décompte.
5.19.2 PENALITE POUR RETARD DANS LA REMISE DU PROJET DE DECOMPTE FINAL
En cas de retard dans la remise du projet de décompte final, il est appliqué une pénalité journalière dont le
montant est fixé comme suit :
- 1/10000 du montant de ce décompte.
6. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
6.1 CAUTIONNEMENT
Une caution personnelle et solidaire devra être remise par le Titulaire dans le délai de 20 jours à compter de
la notification du marché suivant le modèle annexé à l’acte d’engagement.
Le montant de la caution sera égal à 5% du montant TTC des travaux indiqués dans l’acte d’engagement
augmenté des avenants éventuels
L'organisme apportant sa garantie devra être agréé par le ministère chargé de l'économie ou par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
Dans l'hypothèse où la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le
Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, une fraction du montant de
l'acompte correspondant à la garantie est prélevée.
A l’expiration d’un délai d’1 mois à la suite de l’expiration du délai de garantie, la caution cesse d’avoir effet
même en l’absence d’une mainlevée sauf si le Maître d'ouvrage a signalé à la caution que le Titulaire du
marché n’a pas rempli ses obligations, dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que
par mainlevée délivrée par le Maître d'ouvrage.
Lorsque le Titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le
montant total du marché / accord cadre, avenants compris.
Lorsque le Titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées.
Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie
peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché / accord cadre.
A150-GER Chaussées Page 31/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
La caution remise par l’établissement bancaire devra impérativement correspondre au modèle de
caution personnelle et solidaire qui figure en annexe au présent marché. A défaut de remise de cette
caution ou en cas de remise de caution ne correspondant pas au modèle annexé, il sera fait obstacle
à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte.
6.2 AVANCE FORFAITAIRE
En application de l’option B de l’article 10 du CCAG, annuellement, à chaque démarrage des travaux du
marché, une avance forfaitaire sera versée au Titulaire si celui-ci en fait la demande.
Son montant sera égal à 5% du montant initial du marché en prix de base.
Le mandatement de l'avance forfaitaire interviendra dans le délai d'un mois compté à partir d la date à laquelle
commence à courir le délai contractuel d'exécution et après mise en place d la caution.
Le remboursement de l'avance forfaitaire commencera lorsque le montant des travaux qui figure à un
décompte mensuel, atteindra ou dépassera 65 % du montant initial du marché.
Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant initial du marché.
Le versement de l’avance et son remboursement ne sont ni révisés, ni actualisés.
6.3 AVANCE SUR MATERIELS ET MATERIAUX
Aucune avance sur matériels et matériaux de chantier ne sera versée au Titulaire
6.4 GARANTIE DE RECOUVREMENT D’AVANCE
Sans objet.
6.5 CLAUSE D’INTERESSEMENT EN CAS D’OPTIMISATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS
CONTRACTUELLE
Sans objet.
6.6 PRIME POUR AVANCE EN CAS DE REDUCTION DE DELAI
Sans objet.
A150-GER Chaussées Page 32/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
7. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS
7.1.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS
En ce qui concerne les matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au
Titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
desdites pièces, le CCTP fixe la provenance desdits matériaux.
En application de l’article 21-2 du CCAG, toute demande formulée par le Titulaire et demandant à faire
reconnaître l’équivalence prévue à l’article 23 du CCAG-Travaux, doit être présentée Maître d'œuvre avec
tous les documents justificatifs, dans les 30 jours à compter du début de la période de préparation qui suivent
la notification du marché.
7.1.2 EQUIVALENCE DES NORMES
Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces
normes françaises peut être remplacée par la conformité à d'autres normes en vigueur dans d'autres états
membres de l'espace économique européen si elles sont reconnues comme équivalentes.
Le Titulaire du marché devra apporter au Maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à
l'appréciation de l'équivalence.
Toute demande formulée par le Titulaire et tendant à faire jouer la clause d'équivalence doit être présentée au
Maître d'ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins 1 mois avant tout commencement
d'approvisionnement.
Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le délai précité, est
réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être immédiatement retiré, sans
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt du chantier.
Le Maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.
7.1.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX
ET PRODUITS
Le CCTP définit les éventuels compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser
dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives.
A150-GER Chaussées Page 33/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
8. IMPLANTATION ET PROTECTION DES OUVRAGES
8.1 PIQUETAGE GENERAL
Le piquetage général est effectué selon les modalités définies au CCTP.
8.2 PIQUETAGE SPECIAL
Le piquetage des réseaux qui appartiennent au Maître d'ouvrage sera réalisé en préalable des travaux par ce
dernier.
Par dérogation à l’article 27.3.2 du CCAG, le piquetage spécial des autres ouvrages souterrains ou enterrés,
tels que canalisations et câbles situés au droit ou au voisinage des travaux n’est pas exécuté par le Maître
d’ouvrage et reste de la responsabilité du Titulaire.
Toutefois le Maître d’œuvre ou le Maître d'ouvrage remettra, à titre indicatif, au Titulaire un plan des réseaux
répertoriés connus de lui.
Par dérogation à l’article 27.3.2 du CCAG, le piquetage et les éventuels sondages manuels de reconnaissance
des réseaux qui n’ont pas été piquetés par le Maître d'ouvrage seront à la charge et de la responsabilité du
Titulaire.
Les informations transmises par le Maître d’ouvrage n’exonèrent en rien le Titulaire de sa responsabilité vis-
à-vis des concessionnaires et des tiers, le Titulaire devant également recueillir auprès des exploitants des
ouvrages repérés en phase de Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) les mesures
de prévention à appliquer pendant l’exécution des travaux. Cette obligation n’ouvre en aucun cas droit à
réparation auprès du Maître d’ouvrage.
A cet effet, le Titulaire doit procéder à tout sondage ou vérification pour s’assurer de la conformité des
informations données par le Maître d’ouvrage au Titulaire par rapport au terrain.
8.3 AUTORISATIONS ET HABILITATIONS DU PERSONNEL DU TITULAIRE
Le personnel chargé d’encadrer ou d’exécuter les travaux doit disposer des compétences nécessaires et des
Autorisations d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) en cours de validité lorsque celles-ci sont
obligatoires (encadrant de chantier, conducteur d’engins, intervenants sur le chantier de travaux urgents) ainsi
que, le cas échéant, des habilitations nécessaires pour l’approche des réseaux électriques définis dans la
NFC 18-510.
Le Titulaire devra apporter les justifications nécessaires avant tout commencement d’exécution. Il s’assure
également du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
Le défaut de présentation ou la non-actualisation de l’une de ces autorisations ou habilitations d’un personnel
ou sous-traitant devant en être Titulaire entraînera son exclusion immédiate du chantier.
Le Titulaire pourra également se voir appliquer les pénalités prévues à l’article 5 du présent CCAP.
8.4 CAS PARTICULIER DE RESEAUX FIBRE OPTIQUE ALBEA
Un réseau de Fibre Optique est présent sur l’A150 exploitée par le Maître d'ouvrage.
Le repérage de ce réseau sera effectué par le Titulaire pour le compte du Maître d'ouvrage.
Comme dans tous les cas où le Titulaire serait responsable d’un dommage causé à Albea, en cas de coupure
du réseau de Fibres Optiques, le montant des réparations, effectuées sous la responsabilité de Albea, et des
éventuelles pertes d’exploitation de ce réseau sera déduit des sommes dues au titre du marché si le montant
de ce dernier le permet.
Dans le cas contraire, il fera l’objet d’une facture que le Titulaire s’engage à régler au plus tard 45 jours après
sa réception.
A150-GER Chaussées Page 34/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Il est précisé au Titulaire que le remboursement de la réparation et des pertes d’exploitation ne pourra être
inférieur à 35 000 € HT (trente-cinq mille euros hors taxes).
8.5 REPRISE DES ENROBES EN CAS DE DEFAUTS IMPUTABLES AU TITULAIRE
En cas de constat, par le Maître d’ouvrage et/ou le Maître d’œuvre, dégradation de l'enrobé : marques,
poinçonnement, griffure ou autres dommages dans la zone d’exécution du Titulaire, ce dernier sera présumé,
sans aucune démarche supplémentaire responsable et sera tenu de procéder à la reprise des enrobés sur la
largeur de la chaussée traitée dans le cadre du marché et sur une longueur minimale de 200 mètres.
Cette reprise sera réalisée aux frais exclusifs du Titulaire et inclura :
- Les frais liés au balisage et aux éventuelles déviations nécessaires ;
- Les coûts associés à la maîtrise d’œuvre ;
- Les contrôles effectués par des organismes extérieurs ;
- Toute autre dépense annexe liée à cette intervention.
En outre, comme dans tous les cas où le Titulaire est responsable d’un dommage causé à Albea, le montant
des réparations, effectuées sous la responsabilité de Albea, ainsi que des éventuelles pertes d’exploitation de
ce réseau, sera déduit des sommes dues au Titulaire au titre du marché, si le montant de ce dernier le permet.
Si les sommes dues au titre du marché sont insuffisantes, le montant restant fera l’objet d’une facture que le
Titulaire s’engage à régler dans un délai maximal de 45 jours après sa réception.
A150-GER Chaussées Page 35/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
9. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTIONS DES TRAVAUX
9.1 PERIODE DE PREPARATION DU CHANTIER
Le délai de période de préparation est indiqué à l’acte d’engagement du présent marché.
La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service ; si la raison du retard de la
période de préparation est imputable au Titulaire, le délai global d’exécution du marché n’est alors pas
prolongé.
Cette durée pourra être réduite d’un commun accord entre le Titulaire et le Maître d’œuvre. Les deux premières
semaines devront permettre aux différents intervenants (MOE, Entreprise, Exploitant) de se rencontrer pour
élaborer le DESC et le planning prévisionnel entre autres. Ces deux semaines devront également permettre
au Titulaire de présenter son plan d’action pour l’instruction ICPE pour que l’arrêté soit obtenu dans les délais.
Au cours de cette période, le Titulaire devra établir et transmettre au Maître d’œuvre pour validation les
documents suivants :
- Plan d'assurance qualité (PAQ),
- Projet des installations de chantier,
- Documents sécurité ( liste des personnels dont il demande l’autorisation de circuler à pied, procédure
des ouvrages provisoires, procédures liées aux opérations de maintenance/installation/transfert
d’équipement ou de machines, procédure de compte rendu mensuel de sécurité, etc.)
- Autorisations d’intervention à proximité de réseaux (AIPR),
- Programme d'exécution des travaux.
- Plan d’Assurance de l’Environnement (PAE)
- Suivi d’élimination des déchets (SED)
- Note sur l’hygiène et la sécurité dans le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS)
- Sous détails de prix
- Caution personnelle et solidaire.
Le retard dans la remise des 2 derniers items fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement
du premier acompte qui suit la date d'exigibilité des documents.
L’ensemble de ces documents doivent être validés par le Maître d’œuvre pour être considérés remis.
Dans le cas d’une opération sous Coordination SPS, le Titulaire et chacun de ses sous-traitants, devra
procéder et participer à l’inspection commune préalable puis établir et remettre au Maître d'ouvrage ou au
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS), avant tout commencement
d’exécution un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
Le PAQ est élaboré conformément aux prescriptions du CCTP, il est soumis au visa du Maître d’œuvre dans
un délai de 15 jours à compter de la notification du marché.
Le projet d’installation de chantier est fourni au plus tard 15 jours après la notification du marché par ordre de
service.
Les documents sécurités sont fournis au plus tard 15 jours après la notification du marché par ordre de service.
Les AIPR sont fournies au plus tard 15 jours après la notification du marché.
Le programme d’exécution des travaux est fourni au plus tard 15 jours après la notification du marché.
Le PAE est élaboré conformément aux prescriptions du CCTP, il est soumis au visa du Maître d’œuvre dans
un délai de 15 jours à compter de l’ordre de service notifiant la période de préparation.
Le SED est fourni au plus tard 15 jours après la notification du marché par ordre de service.
Les documents sécurité et protection de la santé sont fournis au plus tard 15 jours après la notification du
marché.
Les sous détails de prix et la caution personnelle et solidaire sont fournis au plus tard 15 jours après la
notification du marché par ordre de service.
A150-GER Chaussées Page 36/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
En cas de non remise ou de retard dans la remise d’un des documents énumérés ci-dessus ou d’absence de
validation par le Maître d’œuvre, le Titulaire pourra se voir appliquer les pénalités prévues à l’article 5 du
présent CCAP.
9.2 PLAN D’EXECUTION – NOTES DE CALCUL – ETUDES DE DETAIL
Les études d’exécution sont à la charge du Titulaire.
Le Titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques ou toute autre pièce à sa
disposition sur la base desquelles il a élaboré son offre. Il admet que l’ensemble des études complémentaires
permettant la parfaite réalisation des travaux procède des études d’exécution à sa seule charge.
Il constate que les documents qui lui ont été remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui lui
incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère suffisant de
ces documents.
Il estime avoir pu émettre l’ensemble de ses interrogations pendant la phase d’appel d’offre pour mener à bien
ses études.
Les plans d'exécution, notes de calcul, études de détail sont établis par le Titulaire à l’avancement, par
ouvrages ou parties d’ouvrages cohérentes, et selon un calendrier prévisionnel établi par ses soins, en
cohérence avec le CCTP le cas échéant, et tenant compte de la date prévisionnelle des travaux associés et
des délais de validation du Maître d’œuvre.
Dans un délai de 10 jours après le démarrage de la période de préparation, le Titulaire remettra la liste
prévisionnelle des documents d’exécution, assortie des dates prévisionnelles de remise. En tout état de cause,
il est à noter que cette liste devra être reprise et affermie dans le programme d’exécution puis validée par le
Maître d’œuvre.
Le Titulaire devra vérifier la concordance et la cohérence du projet avant la réalisation des travaux. Il ne pourra
prétendre à aucune indemnité en cas d’erreur ou omission de la part du Maître d’ouvrage.
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le Titulaire et
soumis avec les notes de calcul correspondantes et les avant-métrés au visa du Maître d'œuvre. La non-
fourniture de tout ou partie des éléments constituant les études d’exécution entrainera leur rejet sans examen,
et le document sera considéré comme non reçu. Les pénalités prévues à l’article 5 du présent CCAP pourront
alors s’appliquer.
En dérogation à l’article 29.1.5 du CCAG, le Maître d'œuvre doit les renvoyer au Titulaire avec ses
observations éventuelles, au plus tard 10 jours après leur réception.
9.3 MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
Il sera fait application de la réglementation en vigueur.
9.4 ORGANISATION, SECURITE ET SANTE SUR LES CHANTIERS
9.4.1 ACCUEIL DU PERSONNEL INTERVENANT
L’ensemble des intervenants (personnel du Titulaire, son personnel intérimaire, ses sous-traitants, ses
prestataires, ses locatiers, le personnel Albea amené à cheminer dans le chantier, les autres prestataires
missionnés par le maitre d’ouvrage : maitre d’œuvre, contrôles extérieurs, et entreprises tiers : dispositifs de
retenue, pose d’équipements, maintenance fibre optique, entreprise d’ouvrages d’art et tout autre entreprise,
prestataires, dépanneurs, maintenance amené à cheminer dans l’emprise du chantier, …) doit recevoir au
préalable de la part du Titulaire les consignes générales relatives à la sécurité applicables sur le site et à
l’environnement du chantier (conditions d’accès et de circulation, conduites à tenir en cas d’accident, port des
EPI…). Le Titulaire tiendra à jour quotidiennement un listing émargé du personnel présent sur le chantier. Ce
listing viendra compléter le compte rendu détaillé quotidien du journal de chantier.
A150-GER Chaussées Page 37/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
9.4.2 REUNIONS DE CHANTIER - JOURNAL DE CHANTIER - HORAIRES DE CHANTIER – CONSTAT
CONTRADICTOIRE
Réunion de chantier :
Il est prévu pendant toute la durée des travaux des réunions de chantier toutes les semaines, organisées par
le Maître d’œuvre. Lors de ces réunions, des aspects concernant la sécurité seront abordés et formalisés dans
le compte rendu. Le Titulaire est tenu d’assister à ces réunions de chantier.
En cas de manquement à cette obligation, le Titulaire pourra se voir appliquer la pénalité prévue à l’article 5
du présent CCAP.
Les réunions feront l’objet d’un compte rendu établi par le Maître d’œuvre au plus tard 48 heures après la
réunion et soumis au représentant du Titulaire ainsi qu’au Maître d’ouvrage. Ce dernier devra, lors de la
réunion de chantier suivante ou sous 15 jours, faire valoir ses observations.
Chaque semaine, le Titulaire devra fournir un planning prévisionnel des travaux de la semaine suivante qui
sera annexé au journal de chantier.
Journal de chantier :
Par dérogation à l’article 28.5 du CCAG, un journal de chantier sera tenu par le Titulaire.
Sur ce journal seront consignés chaque jour :
- Les opérations administratives principales relatives à l’exécution du marché telles que la notification
d’ordre de service, constats contradictoires …
- Les conditions atmosphériques constatées (vent, température, précipitations, niveau des eaux, ...),
- Les résultats des essais de contrôle,
- Les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages,
du calcul des prix de revient et la durée réelle des travaux,
- Les événements en relation avec la sécurité (accident, presque accident, situation dangereuse,
observation sécurité, …)
- Les événements en relation avec l’environnement (suivis spécifiques type crues, mise en œuvre et
entretien des mesures de prévention, incidents)
- Les observations faites et les prescriptions imposées au Titulaire (marche générale du chantier,
sécurité du personnel, ...).
- Les travaux exécutés, leur nature, leurs localisations et leur métré.
A ce journal, sera annexé chaque jour, un compte-rendu détaillé établi par un représentant du Titulaire
spécialement désigné par lui sur lequel seront indiqués par poste de travail :
- Les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et
son temps de marche, la durée et la cause des arrêts de chantier, l'évaluation des quantités de travaux
effectués chaque jour.
- Les incidents de chantier, les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau de prix
et tout événement susceptible de donner lieu à réclamation de la part du Titulaire.
A ce journal pourront être annexés chaque jour, tous documents venant en complément des informations
consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, procès-verbaux de constat, etc..).
Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants du Titulaire et du Maître d'œuvre.
Réunion de présentation :
A l’issue de la période de préparation et avant notification du démarrage des travaux, le Titulaire présentera
au Maître d’œuvre et le cas échéant au CSPS, les mesures et moyens qu’il entend mettre en œuvre en matière
d’hygiène et de sécurité pendant toute la durée du chantier pour répondre à ses obligations réglementaires et
contractuelles. Il précisera notamment :
A150-GER Chaussées Page 38/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
- la liste de ses personnels (y compris intérimaires) et matériels qui seront amenés à intervenir sur le
chantier. Pour chaque personnel, il précisera également le type de contrat de travail. Cette liste devra
être tenue à jour pendant toute la durée d’exécution du marché / accord cadre.
- ses plans de circulation sur le chantier,
- sa gestion de l’intégration des sous-traitants, des nouveaux personnels (notamment le personnel
intérimaire), et plus largement de tout intervenant sur le chantier (prestataires, locatiers).
- son management en matière de sécurité, qualité et environnement
- A l’issue de cette réunion, un compte-rendu sera établi par le Titulaire et transmis au Maître d'ouvrage,
Maître d’œuvre et le cas échéant au CSPS qui pourront faire des remarques :
- Si aucune remarque n’a été formulée, l’ordre de service de démarrage des travaux pourra être établi,
sous réserve de validation du PPSPS par le CSPS le cas échéant.
- Si des remarques ont été formulées, sans toutefois qu’elles fassent obstacle au commencement
d’exécution, l’ordre de service de démarrage des travaux pourra être établi. Le Titulaire aura 15 jours
pour prendre en considération les remarques et faire part de ses ajustements au Maître d’œuvre pour
validation de sa part. A défaut, il pourra se voir appliquer les pénalités prévues à l’article 5 du présent
CCAP.
- S’il est constaté que les moyens envisagés par le Titulaire sont insuffisants au regard des exigences
en matière d’hygiène, sécurité et santé, le Titulaire devra soumettre au Maître d'ouvrage, Maître
d’œuvre et le cas échéant au CSPS de nouvelles mesures sous 5 jours pour ne pas retarder le
commencement d’exécution des travaux.
Tout retard dans le démarrage des travaux résultant de l’application des dispositions du présent article sera
imputable au Titulaire qui pourra se voir appliquer les pénalités prévues à l’article 5 du présent CCAP.
Réunion de sensibilisation à la sécurité :
Le(s) responsable(s) de l’encadrement du chantier devra organiser une réunion de type « quart d’heure
sécurité » avec l’ensemble des intervenants du chantier (y compris ses sous-traitants, prestataires et locatiers)
au minimum une fois par semaine et à chaque fois qu’il le jugera nécessaire. Le Titulaire devra pouvoir justifier
sur demande du Maître d'ouvrage de la fréquence et de l’effectivité de ces réunions (transmission de PV,
feuilles d’émargement…).
Ces rendez-vous doivent constituer un moment participatif et actif visant à permettre au personnel de faire
part de ses observations et propositions en matière de sécurité sur le chantier.
En cas de manquement à cette obligation, le Titulaire pourra se voir appliquer la pénalité prévue à l’article 5
du présent CCAP.
Compte-rendu mensuel sécurité :
Au plus tard le 10 de chaque mois, le Titulaire transmet au Maître d'ouvrage (ou Maître d’œuvre et CSPS) :
- Le relevé des effectifs,
- Le nombre de sous-traitants
- Le nombre d’intérimaires
- Le nombre de quart d’heure sécurité entreprise
- Le nombre de visite sécurité
- Le nombre de personnes accueillies et d’heures travaillées,
- Un compte-rendu reprenant tous les évènements liés à la sécurité, incidents, accidents, presque
accidents survenus sur le chantier pour le mois précédent, avec rappel de l’historique des mois
précédents. Il précisera les causes qu’il aura analysées et les mesures correctives adoptées ou qu’il
se propose d’adopter ainsi que toutes les actions de préventions réalisées pendant la période. Le
compte rendu précisera notamment :
Le nombre de presqu’accident
Le nombre de situations dangereuses
Le nombre d’AT avec arrêt
Le nombre de jours d’arrêt
Le nombre d’AT sans arrêt
A150-GER Chaussées Page 39/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
En cas de manquement, le Titulaire pourra se voir appliquer les pénalités prévues à l’article 5 du CCAP.
Constat contradictoire :
Les constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution
sont faites sur la demande du Titulaire ou du Maître d’œuvre. Par dérogation à l’article 11.3 du CCAG, si la
demande de constat émane du Titulaire, elle est adressée uniquement au Maître d’œuvre.
9.4.3 INSTALLATIONS DE CHANTIER DE L’ENTREPRISE
Le Titulaire devra faire son affaire de la location ou de l'acquisition des terrains qui lui seront nécessaires, ainsi
que de l’obtention des autorisations nécessaires avant toute démarche sur ledit terrain. De ce fait, les
conséquences du refus de délivrance d’autorisations ICPE pour l’installation de centrales d’enrobés restent à
la charge exclusive du Titulaire.
Le Titulaire conserve à sa charge, toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de ses installations
de chantier et notamment tout déplacement de celles-ci durant le chantier.
9.4.4 AUTORISATIONS DE CIRCULER DES PERSONNES ET DES MATERIELS (CAS DES TRAVAUX SUR AUTOROUTE EN
SERVICE)
Le Titulaire remet au directeur opérationnel la liste de ses personnels et matériels. Un exemplaire de cette
liste devra être tenu à jour par le Titulaire, et présenté à toute réquisition.
Le Titulaire reçoit en retour les autorisations de circuler prévues à l'article R 432-7 du Code de la Route
concernant la circulation à pied sur autoroutes des personnels de son entreprise et la circulation des matériels.
9.4.5 -HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER
Conformément aux dispositions du Code du Travail, l’opération est classée en catégorie 2 et implique la
désignation d'un coordonnateur par le Maître d'ouvrage ainsi que l’établissement de :
- Déclaration préalable (DP)
- Plan Général de Coordination (PGC)
- Registre-journal (RJ)
- Dossier d’intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO)
- Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
9.4.6 DOCUMENT SECURITE - SANTE
Un PPSPS sera établi pour le chantier en lien avec le Maître d’Ouvrage via le CSPS désigné de l’opération et
le PGC établit au DCE.
Le titulaire fournira une note sur l’hygiène et la sécurité sur le chantier durant la période de préparation. Cette
note indiquera :
- les noms et adresse du titulaire
- l’effectif sur site avec le nom et la fonction de chaque intervenant
- les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des prestations
- les dispositions en matière de secours et d'évacuation et notamment :
les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux
malades;
l'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction nécessaire pour
donner les premiers secours en cas d'urgence;
l'indication du matériel médical existant sur le chantier;
A150-GER Chaussées Page 40/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement
hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves.
- les mesures spécifiques prises par le titulaire destinées à prévenir les risques spécifiques découlant :
des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de
circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses;
de la description des prestations et des processus de travail du titulaire pouvant présenter des
risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier,
• des dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent
encourir les salariés du titulaire lors de l'exécution de ses propres prestations.
À ALBEA (via PGC du CSPS) d’indiquer les locaux accessibles pour l’hygiène pour l’entreprise extérieure.
L’entreprise a la charge de la transmission des règles de sécurité qui seront définies dans le PPSPS à son
personnel et à ses sous-traitants.
Inspection commune préalable
Avant tout commencement d’exécution des prestataires, une inspection commune préalable des lieux de
travail aura lieu avec la participation du maitre d’ouvrage, du CSPS, et de du prestataire. Au cours de cette
visite, toutes les données nécessaires à la rédaction du PPSPS sont arrêtées à savoir :
- définition des tâches à effectuer, leur déroulement dans le temps, leur attribution, l'organisation du
commandement, les coordinations à assurer entre les services du maitre d’ouvrage et de l'entreprise
extérieure,
- vérification qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru dans un
bref délai en cas d'accident,
- évaluation des risques d'interférence et des mesures à mettre en œuvre pour les prévenir,
- étude détaillée du Fascicule des Règles Générales de Sécurité concernant les travaux sur autoroutes
en service,
- examen des limitations d'accès au site et des installations et équipements pouvant être utilisés pour
le chantier.
Le PPSPS écrit sera présent sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci, tenu à la disposition de
l'Inspecteur du Travail, de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), et le cas échéant
de l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).
Déclaration des accidents :
En cas d’accident, le Titulaire devra obligatoirement fournir sous un délai maximal de 6 heures par téléphone
et 12 heures par mail au maître d’ouvrage une information sur le lieu, la date, l’heure, la localisation, les
victimes et leur état, le contexte, la description de l’évènement, les conséquences matérielles, les mesures
conservatoires prises et les mesures préventives prises.
En cas de presqu’accident (situation constatée ayant pu donner lieu à accident) le Titulaire devra
obligatoirement fournir sous un délai maximal de 3 jours par mail au maître d’ouvrage, une information sur le
lieu, la date, l’heure, la localisation, le contexte, la description de l’évènement, les mesures conservatoires
prises et les mesures préventives prises.
La transmission des informations sur les accidents et presqu’accidents concernent l’ensemble des salariés
mobilisés sur le chantier, y compris les intérimaires et les salariés des sous-traitants, locatiers et prestataires
mobilisés par l’entreprise.
A150-GER Chaussées Page 41/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
9.4.7 CONTROLE SECURITE
Le Titulaire organise en interne, par l’encadrement de chantier (responsable du chantier, animateur sécurité,
autres personnes de l’encadrement, etc.) et/ou l’encadrement de l’entreprise des contrôles en matière de
sécurité. Cela se traduit par des visites exclusivement dédiées à la sécurité sur le chantier avec, au minimum,
un contrôle hebdomadaire formalisé par une fiche de visite transmise toutes les semaines au Maître d’œuvre
et le cas échéant au CSPS.
En cas de manquement le Titulaire pourra se voir appliquer les pénalités prévues à l’article 5 du présent CCAP.
9.4.8 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Titulaire doit assurer la protection de l’environnement vis-à-vis des nuisances et pollutions apportées par
ses travaux ou ceux de ses sous-traitants, fournisseurs et prestaires de service. A ce titre, le Titulaire doit
notamment respecter les prescriptions décrites dans le CCTP.
Le Titulaire informe dans les plus brefs délais, et au maximum dans un délai de 2 jours de sa survenance, le
Maître d’œuvre et le Maître d'ouvrage, de tout dommage causé à l’environnement pendant l’exécution du
marché / accord cadre. Il informe également l’autorité compétente en cas d’atteinte aux milieux (en particulier
la police de l’eau en cas de pollution des eaux superficielles et souterraines)
Le Titulaire remédie à ses frais et risques et dans les plus brefs délais, et au maximum dans les 3 jours de sa
survenance, à toutes les atteintes portées à l’environnement en cours d’exécution du marché qui lui sont
imputables ou qui sont imputables à ses sous-traitants, ses fournisseurs ou ses prestataires de services.
En cas de manquement aux obligations découlant des documents ci-après, il pourra se voir appliquer les
pénalités prévues à l’article 5 du présent CCAP.
Plan d’Assurance Environnement (PAE) :
La mise en place, le suivi et le contrôle du respect des mesures particulières destinées à protéger
l’environnement du chantier devront faire l’objet de la part du Titulaire, d’un Plan d’assurance Environnement
(PAE).
Gestion des déchets :
Pour l’évacuation des déchets, le Titulaire devra établir un suivi d’élimination des déchets (SED). Ce document
peut être intégré dans le PAE.
Pour ce faire, le Titulaire se conformera à la réglementation en vigueur sur la gestion des déchets, en
particulier :
- La prévention de la production de déchets supplémentaires, notamment par le réemploi des déchets
in situ. À défaut, le Titulaire devra respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets décrite
à l'article L541-1 du Code de l'environnement
- La mise en œuvre sur le chantier du tri 7 flux décrit aux articles D.543-278 et suivants du Code de
l’environnement
- L’interdiction d’élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes,
des déchets non dangereux valorisables selon les seuils définis à l’article R. 541-48-3 du Code de
l’environnement
Le Titulaire s’engage à respecter les obligations de traçabilité des déchets, des terres excavées et des
sédiments conformément aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement, ainsi que
l’obligation de traçabilité des déchets dangereux au titre de l’art. R. 541-45 du même Code.
En cas de travail de nuit, et préalablement à toute intervention, le Titulaire devra présenter au Maître d’œuvre
les plannings et itinéraires de circulation, le chronogramme des évacuations et approvisionnement du chantier,
les prévisions trafic de l’ensemble du chantier ainsi que l’accord de la municipalité voisine, et exécuter la
publicité auprès des riverains concernés dans un rayon de 500 mètres du lieu des travaux.
A150-GER Chaussées Page 42/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Le titulaire et les sous-traitants signent « L’acceptation et reconnaissance de la Charte RSE fournisseurs,
prestataires et sous-traitants » disponible dans la charte RSE.
Instruction ICPE
Il est rappelé que l’obtention de l’arrêté temporaire d’installation classée pour la protection de
l’environnement (ICPE) pour une centrale mobile ne saurait en aucun cas être un facteur de report de tout
ou partie des travaux. En cas d’installation d’une centrale mobile nécessitant l’obtention d’un arrêté
temporaire ICPE, l’Entrepreneur fait son affaire de toutes les démarches nécessaires à l’obtention de cette
autorisation, et de tous les coûts associés.
Dès l’envoi de l’ordre de service de notification du marché ou de la lettre du Maître d’Ouvrage l’informant
qu’il peut prendre ses dispositions pour commencer la période de préparation, l’Entrepreneur est tenu
d’indiquer la (ou les) solution(s) alternative(s) qu’il propose pour remplir les engagements du marché, en cas
de refus par l’autorité compétente de sa demande d’arrêté temporaire ICPE.
La ou les solutions de repli doivent être définies de manière à pouvoir garantir dans tous les cas une
complète réalisation des travaux, dans les conditions initiales de délai du marché. Ces solutions sont
soumises à l’agrément du Maître d’œuvre. Le défaut de fourniture de ces éléments fait obstacle à tout
commencement de paiement au titre du marché, et notamment des installations de chantier.
En outre, l’Entrepreneur intègre cette phase dans son programme d’exécution des travaux.
L’Entrepreneur prend soin, par ailleurs, de tenir informé le Maître d’œuvre de toutes les démarches qu’il
effectue auprès des administrations compétentes et des réponses de celles-ci. En outre, l’Entrepreneur doit
justifier de l’envoi de la déclaration ou du dépôt de dossier de demande d’autorisation temporaire ICPE dans
les vingt-et-un (21) jours suivant l’envoi de l’ordre de service de notification du marché ou de la lettre du
Maître d’Ouvrage l’informant qu’il peut prendre ses dispositions pour commencer la période de préparation.
9.4.9 ORGANISATION DE LA QUALITE
Le Titulaire remettra au moment de la réception des travaux, un dossier de synthèse du PAQ comprenant :
- pour chaque PAQ particulier ou procédure d’exécution, l’ensemble des fiches du contrôle interne et
externe concernée ainsi que les rapports d’exécution, apportant la présomption de conformité,
- l’ensemble des avis du Maître d’œuvre concernant les fiches de contrôle interne et externe ainsi que
les rapports du contrôle extérieurs qui auront été communiqués au Titulaire.
Les éléments de synthèse fournis par le Titulaire seront joints au dossier d’ouvrage.
9.4.10 DOMMAGES CAUSES AUX TIERS
Les dommages de toute nature, causés par le Titulaire aux tiers, usagers, personnel ou aux biens du Maître
d'ouvrage, ainsi qu’à tout ouvrage existant aux abords du chantier (incluant notamment les voies publiques et
privées et parcelles riveraines des travaux) et notamment toute atteinte à l’environnement, du fait de la
conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du Titulaire, sauf si celui-ci établit
que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou d'ordre de service.
Le Titulaire est également responsable de tout dommage causé par la traversée d’animaux résultant d’une
démolition ou d’une interruption de clôture.
L’obligation de réparation à laquelle s’engage le Titulaire doit recouvrir le maintien de la circulation, le
nettoyage sur les voies publiques et privées, l’accès aux parcelles riveraines des travaux, la continuité de
l’entourage des propriétés, toute mesure propre à empêcher les animaux de s’échapper desdites propriétés
A150-GER Chaussées Page 43/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
ainsi que toute disposition visant à limiter le bruit émis par le chantier. Conformément à l’article 35 du CCAG,
il sera également tenu de payer toute indemnité liée à un trouble de jouissance.
Lorsque le Titulaire ne se conforme pas volontairement à son obligation de réparation, résultant des
dommages causés, le Maître d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une
décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour des raisons tenant à la sécurité des biens et des personnes, n'est pas inférieur à 15 jours
à compter de la date de notification de la mise en demeure.
Si le Titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la réparation peut être ordonnée, à ses frais et risques,
sans autre formalité supplémentaire.
Lorsque la responsabilité du Titulaire est mise en cause par un tiers ou usager, victime d’un dommage dû aux
prestations du Titulaire et découlant directement ou indirectement de ses prestations, le Titulaire devra en
assumer l’indemnisation.
Le(s) montant(s) déduit(s) sera/seront identique(s) au(x) montant(s) réellement payé(s) ou en phase de
paiement par le tiers ou usager.
Sont compris :
- Le(s) dommage(s) survenu(s) en période de chaussée rabotée ;
- Le(s) dommage(s) découlant d’un mauvais nettoyage en fin de journée ;
- Les projections de gravats/cailloux/peinture/émulsion/lait de chaux/enrobés/… en période d’exécution
de chantier ;
- Tout autre élément présent sur le tracé et résultant des prestations du Titulaire ;
- …
Pour ce faire, le Maître d’ouvrage transmettra la preuve d’une demande d’un tiers, recueillant notamment le
récépissé de passage au péage en cas de section concédée et les photos du désordre.
Aussi, le Titulaire renonce à demander à être garanti en totalité par le Maître d'ouvrage, quand bien même la
réception des travaux à l’origine des dommages aurait été prononcée et/ou que ce Titulaire n’aurait pas été
poursuivi au titre de ses garanties légales et contractuelles.
Finalement, lorsque sa garantie est recherchée par le Maître d'ouvrage, le montant des dommages causés
aux usagers sera déduit directement des sommes qui lui sont dues au titre du marché ou fera l’objet d’une
facture si le montant restant dû au Titulaire est inférieur ou si le décompte général a été notifié.
Le montant total d’indemnité cumulé versés aux tiers pendant toute la durée du Marché, sera plafonné à 10
% du montant contractuel définitif.
Par dérogation à l’article 34.1 du CCAG, le Titulaire sera seul responsable de tous les dommages causés aux
voies publiques ou privées et assurera, à ses frais, leur remise en état.
9.4.11 INCENDIE
Le Titulaire devra, préalablement à toute activité sur son chantier, prendre contact avec le service
départemental de la lutte contre l’incendie et solliciter ses instructions.
Il devra, à ses frais, prendre toutes les précautions utiles et observer toutes les consignes prescrites par ce
service.
Il supportera seul toutes les conséquences des incendies qui seraient provoqués par sa négligence ou par
l’inobservation des consignes données.
9.4.12 ENGINS EXPLOSIFS DE GUERRE – CAVITES SOUTERRAINES – MATERIAUX POLLUES OU POLLUANTS
sans objet.
A150-GER Chaussées Page 44/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
9.5 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES DOCUMENTS – DEVOIR DE VERIFICATION
Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des sites concernés par le projet et de toutes les contraintes et
sujétions liées à son environnement urbain (établissements en exploitation, exiguïté des emprises de chantier,
interfaces avec d’autres chantiers ou avec des entrepreneurs intervenant dans les emprises de chantier et de
travaux, contraintes de circulation, impacts sur les propriétés riveraines, contraintes environnementales …).
Le Titulaire reconnaît que, lorsque le Maître d'ouvrage a mis à sa disposition des informations sous quelque
forme que ce soit, concernant le site, ou lorsque celles-ci sont contenues ou mentionnées, (y compris à titre
indicatif) dans le marché et qu’elles ont été obtenues par, ou au nom du Maître d'ouvrage, au moyen de
recherches effectuées par des tiers indépendants, le Titulaire ne s’est pas uniquement fié à ces informations,
mais qu’avant de signer le marché, il a procédé à ses propres investigations pour identifier toutes les conditions
et contraintes qu’il estime importantes pour arrêter le montant du marché, les délais d’exécution et les
conditions de réalisation des travaux.
Ainsi, le Titulaire doit s’assurer avant toute exécution que ces informations ne contiennent pas d’erreurs,
omissions ou contradictions qu’il peut déceler en sa qualité d’homme de l’art. S’il relève des erreurs, omissions
ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maître d'œuvre par écrit avant le début des travaux, à
défaut il sera réputé comme ayant accepté l’ensemble des sujétions et contraintes.
10. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
10.1 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX
Le CCTP et le PAQ définissent les modalités d’essais et de contrôles d’ouvrages ou parties d’ouvrages.
Le Maître d’œuvre ou le Maître d'ouvrage se réservent le droit de faire effectuer des essais et contrôles en
sus de ceux définis par le marché.
S’ils sont effectués par le Titulaire, ils seront rémunérés soit en dépenses contrôlées soit par application d’un
prix du bordereau. S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés directement par le Maître d'ouvrage.
Ils resteront cependant à charge du Titulaire si ces essais et contrôles découlent d’une mauvaise exécution
de la part du Titulaire ou d’une mise en demeure restée infructueuse de fournir des éléments.
10.2 RECEPTION
Opérations Préalables à la Réception (OPR) :
Par dérogation à l’article 41.1. du CCAG, le Titulaire avise au minimum 15 jours calendaires avant l’échéance,
par écrit, le Maître d'ouvrage et le Maître d’œuvre de la date à laquelle il estime que l’ensemble des travaux
objet du présent marché seront achevés.
La transmission du DOE validé par le Maître d’œuvre est un prérequis indispensable au déclenchement des
OPR.
Les OPR comportent en particulier et sans que cette liste soit exhaustive :
- Une visite contradictoire de reconnaissance des ouvrages exécutés avec :
o La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements
o La constatation éventuelle de l’inexécution des travaux, d’imperfections ou de malfaçons,
o Les constatations relatives à l’achèvement des travaux,
o Les certificats, attestations, épreuves et essais prévus par le marché
o La vérification de la levée de l’ensemble des réserves et observations émises par le CT,
CSPS, Maître d’œuvre durant l’exécution du marché le cas échéant,
o Le DOE conforme aux travaux réalisés.
A150-GER Chaussées Page 45/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
o La constatation du repliement des installations de chantiers et de la remise en état des terrains
et lieux.
La réception n’est prononcée que lorsque l'ensemble des travaux et prestations sont achevés et que
l’ensemble des documents ci-dessus sont impérativement fournis.
En fin de travaux, le Titulaire demandera par lettre recommandée au Maître d'œuvre et le Maître d'ouvrage la
visite pour les opérations préalables à la réception.
Par dérogation à l’article 41.1.3 du CCAG, dans le cas où le Maître d’œuvre n’a pas arrêté la date des
opérations préalables à la réception dans le délai fixé au CCAG, et que le représentant du Maître d'ouvrage
n’a pas fixé de date pour ces opérations dans un délai de 30 jours, il appartiendra au Titulaire, après mise en
demeure restée sans effet pendant un délai de 20 jours, de saisir le juge d’une demande de réception
judiciaire.
Le défaut de réception par le Maître d'ouvrage en cas de carence du Maître d’œuvre, n’entraine pas réception
tacite des travaux.
Par dérogation à l’article 41.3 du CCAG, la décision prise par le représentant du Maître d'ouvrage est notifiée
au Titulaire dans les 45 jours suivant la date du PVOPR. S’il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient
pour l'achèvement des travaux. En tout état de cause, les propositions du Maître d’œuvre ne sauraient
s’appliquer sans décision explicite du Maître d'ouvrage.
En tout état de cause, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante des
essais, contrôles et épreuves définis au CCTP et après levée complète par le Maître d’ouvrage des réserves
signalées lors des opérations préalables à la réception. S’il subsiste des réserves non levées, la réception ne
peut être considérée comme acquise. Seul un constat d’achèvement permettra de prononcer la réception,
quand bien même celle-ci a été prononcée « avec réserves ».
Par dérogation à l’article 41.6 du CCAG, au cas où les travaux de reprise des réserves ne seraient pas faits
dans le délai prescrit, le Maître d'ouvrage peut les faire exécuter par un tiers aux frais et risques du Titulaire,
après mise en demeure préalable. En ce cas, les frais engagés seront prélevés sur les sommes dues au
Titulaire ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles ou sur présentation d’une facture sans préjudice des droits
à exercer contre lui en cas d'insuffisance.
La réception définitive ne sera prononcée que lorsque l'ensemble des travaux seront achevés.
10.3 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES
Sans objet
10.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION
Au titre du DOE, le Titulaire remettra au Maître d’œuvre les documents listés au CCTP, et notamment :
- le dossier de récolement des travaux ;
- le dossier de synthèse du PAQ ;
- la synthèse des contrôles ;
- tableau synthétique des enrobés mis en œuvre (localisation, type d’enrobé, voie) accompagné des
formulations à leur dernier indice ;
- le synoptique mettant en évidence les formules et dates de mise en œuvre associée en lien avec les
sections rénovées ;
- la synthèse des contrôles (constituants, fabrications, mises en œuvre, essais laboratoires, ... ;
- Preuve de la cessation d’activité du dossier ICPE si installations d’enrobage déployée par le Titulaire
sur une plateforme appartenant à Albea.
Certains documents pourront être demandés en anticipé pour correspondre aux échéances du Maître
d’ouvrage et seront le cas échéant à mettre à jour.
Ces documents devront être fournis impérativement avant les OPR.
A150-GER Chaussées Page 46/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
A150-GER Chaussées Page 47/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
11. RESILIATION – EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES
Les dispositions du chapitre 7 du CCAG s’appliquent
11.1 RESILIATION
En cas de résiliation pour faute du Titulaire, la résiliation peut être assortie d’une exécution aux frais et risques
du Titulaire défaillant dans les conditions définies au CCAG.
En cas de résiliation aux frais et risques du Titulaire, les mesures prises pour assurer la poursuite des travaux
par un tiers (constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi que l'inventaire
descriptif du matériel du Titulaire et la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à
l'achèvement des travaux) sont à la charge de celui-ci.
Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché de substitution sont à la charge du Titulaire. Ils
sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou sur ses sûretés éventuelles, ou à défaut, sur
présentation d’une facture sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Dans le cas
d'une diminution des dépenses, le Titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.
Par dérogation à l’article 50.2.1 du CCAG Travaux, les charges et frais généraux non amortis sont exclus de
l’indemnisation due au Titulaire.
Par dérogation à l’article 50.2.1 du CCAG Travaux, le Titulaire ne peut demander la résiliation du marché si
l’ordre de service de démarrage de la période de préparation et/ou des travaux n’est pas notifié dans le délai
fixé au marché ou dans les six mois suivant la notification du marché. Le maître d’ouvrage proposera au
Titulaire une nouvelle date de commencement d’exécution, et les prestations seront exécutées aux conditions
économiques du marché tel qu’il a été notifié.
Par dérogation à l’article 50.4 du CCAG, le montant de l’indemnisation due au Titulaire dans l’hypothèse d’une
résiliation pour motif d’intérêt général ne pourra pas dépasser 5% du montant du marché / accord cadre.
En l’absence de fourniture de la caution personnelle et solidaire ainsi que des documents demandés à l’article
13 du présent CCAP, et notamment des attestations d’assurance obligatoires au titre du CCAG, dans un délai
de 15 jours après mise en demeure du Maître d'ouvrage le présent marché pourra être résilié sans que le
Titulaire puisse prétendre à être indemnisé.
En outre, le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice
subi du fait de la résiliation aux torts du Titulaire.
11.2 EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES
Conformément à l’article 52 du CCAG, lorsque le Titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou
aux ordres de service, le Maître d'ouvrage le met en demeure, par courrier recommandé avec accusé de
réception, d'y satisfaire sous 15 jours.
Si le Titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, et sans autre formalité supplémentaire, la poursuite des
travaux par un tiers peut être ordonnée, aux frais et risques du Titulaire, ou la résiliation du marché peut être
décidée (article 11.1 du présent CCAP). La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du
Titulaire, est notifiée au Titulaire par le Maître d'ouvrage.
Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du Titulaire, il est procédé, le Titulaire étant
présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements
existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du Titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce
matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux. Ces mesures prises pour assurer la poursuite des
travaux sont à la charge du Titulaire.
Par dérogation à l’article 52.6 du CCAG, et même en l’absence de résiliation, les excédents de dépenses qui
résultent du nouveau marché de substitution sont à la charge du Titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes
qui peuvent lui être dues ou sur ses sûretés éventuelles, ou à défaut, sur présentation d’une facture sans
A150-GER Chaussées Page 48/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Dans le cas d'une diminution des dépenses, le
Titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.
Par dérogation à l’article 52.1 du CCAG, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision de
poursuite des travaux par un tiers, le Titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution
des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le Maître d'ouvrage.
A150-GER Chaussées Page 49/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
12. GARANTIES
Nonobstant la mise en œuvre de la garantie décennale conformément aux articles 1792 et suivants du Code
civil, les garanties applicables au présent contrat sont les suivantes :
12.1 DELAIS DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
Conformément à l’article 44.1 du CCAG, le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à douze (12) mois
à compter de la réception des travaux.
Au titre de cette garantie, le titulaire devra :
- garantir la conformité des études et prestations réalisées aux besoins du Maître d’Ouvrage et
compléter gratuitement celles-ci en cas de non-conformité ne permettant pas au Maître d’Ouvrage
d’exploiter efficacement les résultats des dites études et prestations.
- fournir gratuitement au Maître d’Ouvrage, à sa demande, tout document ayant servi à l’élaboration de
l’étude et des prestations.
Pendant toute la durée de la garantie, le Maître d’Ouvrage peut prescrire au titulaire de prendre toute mesure
permettant de déceler un défaut de prestation, objet du contrat. Le titulaire doit établir que ce défaut ne lui est
pas imputable.
La date de réception qui fait foi est la date d’achèvement des travaux indiquée dans le PV des opérations
préalables à la réception (PVOPR).
En conséquence, l’ensemble des garanties court à compter de l’achèvement de l’ensemble des prestations
prévues au marché.
Si, à l’expiration du délai de garantie, le Titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux de reprise ou de
finition ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en cas de vices de construction, le délai
de garantie peut être prolongé par décision du Maître d'ouvrage jusqu’à l’exécution complète des travaux et
prestations, que celle-ci soit assurée par le Titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations
de l’article 41.6. du CCAG (cas de l'exécution aux frais et risques par un tiers suite à malfaçons constatées
après réserves).
12.2 GARANTIES PARTICULIERES
La conservation dans le temps de certaines caractéristiques fait l’objet de garanties particulières. Par
dérogation à l’article 44.1 du CCAG, les garanties particulières concernent les dispositions exposées ci-après :
Le tableau ci- dessous résume les points assujettis aux garanties particulières :
BBSG
Nature des garanties Durée de la Moyens utilisés Conditions Reprise en
garantie à Garantie
compter du
point zéro
CFT 3 ans SCRIM CFT ≥ 0.5 Reprise des
Zones en BBSG
A150-GER Chaussées Page 50/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Rugosité 3 ans Mesure de la PMT moy 0.45 (moyenne de Reprise de
25 mesures par lot de
voies circulées macrotexture l’ensemble du
contrôle de 500 m)
NF EN 13036- lot de contrôle
1 PMT mini 0.35 (en tout point)
Arrachement, départ 5 ans Relevé visuel Pas d’arrachement, Reprise des
en plaque, nids de et
ni de départ en plaque sur Zones en BBSG
poule, fissures
carottages l’ensemble des voies
longitudinales
éventuels
Orniérage bandes de 5 ans Règle de 3 m PO <= 5 mm à 3 ans Reprise des
roulement ou
(PO : Profondeur d’ornière) Zones orniérées
Transversaux
profilographe
BBDr
Nature des garanties Durée de la Moyens utilisés Conditions Reprise en
garantie à Garantie
compter du
point zéro
Reprise des zones
CFT 5 ans SCRIM CFT ≥ 0.48
en BBDr
Vp moy ≥ 0.75 (moyenne de 25
Perméabilité sur Vitesse de mesures par lot de contrôle de Reprise de
l’ensemble des voies 5 ans percolation NF 1000m) l’ensemble du lot
circulées P 98 254-3 de contrôle
Vp mini ≥ 0.60 (en tout point)
Arrachement, départ Absence d’arrachement ou
Relevé visuel
en plaque, nids de départ en plaque sur tout ou Reprise des zones
5 ans et carottages
poule, fissures partie des voies sur le lot en BBDr
éventuels
longitudinales concerné
Absence de gravillon sur tout
Reprise des zones
Désenrobage 5 ans Relevé visuel ou partie des voies sur le lot
en BBDr
concerné
BBTM
CFT 5 ans SCRIM CFT ≥ 0.48 Reprise des
zones en BBTM
Rugosité voies 5 ans Mesure de la PMT moy 0.85 (moyenne de Reprise de
circulées 25 mesures par lot de
macrotexture l’ensemble du
contrôle de 500 m)
NF EN 13036- lot de contrôle
1 PMT mini 0.70 (en tout point)
Arrachement, départ 5 ans Relevé visuel Pas d’arrachement, Reprise des
en plaque, nids de
A150-GER Chaussées Page 51/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
poule, fissures et ni de départ en plaque sur zones en BBTM
longitudinales l’ensemble des voies
carottages
éventuels
COMPATIBILITE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTALE
Amiante 15 ans Détection de Absence de fibres Reprise des zones
fibres d’amiante contaminées
Décret n° 2017-
899 du 9 mai
2017
Hydrocarbures 15 ans Détection des Somme des HAP < 50ppm (ou Reprise des zones
Aromatiques HAP mg/kg) contaminées
Polycycliques
Directives
2003/33/CE et
2008/98/CE
Hydrocarbures Totaux 15 ans Détection des Somme des HCT < 300ppm (ou Reprise des zones
HCT mg/kg) contaminées
C10-C21
Directives
2003/33/CE et
2008/98/CE
Les contrôles de réception sur les points ci-dessus pourront être effectués dans un délai de deux (2) mois à
compter de la fin de l’application des enrobés à la diligence et à la charge du Maître d’ouvrage. Dans tous les
cas la remise du dossier de récolement du contrôle extérieur servira de point zéro dans le cadre du suivi de la
garantie décrite ci-dessus.
Le délai de garantie court à compter de la date de réception totale des travaux sans réserve.
Mise en œuvre de la garantie : des travaux de reprise devront être réalisés dans le cas où il est constaté, lors
des relevés réalisés in situ, que les travaux réalisés ne répondent pas aux exigences énoncées dans le tableau
ci-dessus. Les frais de balisage sont à la charge du Titulaire. Une zone de reprise correspond, au minimum,
à 200 mètres de chaussée.
TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE :
Les dosages devront être adaptés aux spécificités de la chaussée à traiter et au niveau de trafics rencontré de
telle sorte que les marquages aient bien les niveaux de performances demandés pendant la durée de vie
recherchée.
Les valeurs et durées ci-dessous seront garanties par le Titulaire :
Peintures mises en œuvre derrière finisseur ou derrière raboteuse :
6 mois garantis par le Titulaire à compter de la date de réception totale des travaux sans réserve
- Qd supérieur ou égal à 100 mcd/m² lux
- Rétroréflexion supérieur ou égal à 150 mcd/m² lx, angle 1.24° / 2.29°
A150-GER Chaussées Page 52/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Peinture en axes et bandes de rive mise en œuvre lors de la deuxième passe :
24 mois garantis par le Titulaire à compter de la date de réception totale des travaux sans réserve
- Qd supérieur ou égal à 100 mcd/m² lux
- Rétroréflexion supérieur ou égal à 150 mcd/m² lx, angle 1.24° / 2.29°
Bandes préfabriquées mises en œuvre derrière finisseur :
5 ans garantis par le Titulaire à compter de la date de réception totale des travaux sans réserve
- Rétroréflexion supérieur ou égal à 150 mcd/m² lx, angle 1.24° / 2.29°
Marquages à protubérances
L’ensemble des contrôles sera effectué par mesures prises à l’intérieur d’un véhicule léger.
Pendant la période de garantie fixée à 3 ans à compter de la date de réception totale des travaux sans réserve,
les seuils suivants devront être respectés :
1 an ³ 10 dB
2 ans ³ 8 dB
3 ans ³ 6 dB
Marquages sur annexes
Le délai de garantie est fixé à 36 mois pour les résines thermo plastiques et 24 mois pour les peintures à
compter de la date de réception totale des travaux sans réserve.
Garantie particulière des dommages divers (y compris dommage aux tiers) causés par la conduite des travaux
ou les modalités de leur exécution – Protection des ouvrages :
Le Titulaire garantit également le Maître d’ouvrage pour tout dommage dont le Titulaire est responsable en
application de l’article 35 du CCAG pendant une durée de 10 ans à compter de la réception avec ou sans
réserve.
Le Titulaire devra assurer la protection des ouvrages et restera responsable personnellement des dégâts et
des vols jusqu’à la réception des travaux. Il réparera à ses frais les ouvrages endommagés, et exercera un
recours éventuel contre le tiers responsable, le Maître d'ouvrage restant étranger à toute dépense de ce chef.
Préjudice subi par l’entrepreneur :
Il est en particulier souligné qu’en cas de préjudice subi par l’entrepreneur suite à un accident de circulation
ou à des dommages causés par des tiers qui entraineraient par exemple soit des pertes soit un allongement
de la durée des travaux, aucune indemnité ne sera versée par le Maître d’ouvrage et aucun recours ne sera
intenté à son encontre.
Toutefois le Maître d’ouvrage ou son Maître d’œuvre fournira à l’entreprise tous les renseignements dont elle
aurait connaissance sur le ou les auteurs de l’accident.
Garantie relative aux matériaux et fournitures de type nouveau proposés :
Si le Titulaire propose d’utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, il garantit le Maître d’ouvrage
contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fournitures mis en œuvre sur sa proposition pendant le délai
de dix (10) ans à partir de la date d’effet de la réception des travaux correspondants.
A150-GER Chaussées Page 53/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Cette garantie engage le Titulaire dans le cas où, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fournitures
ne sera pas satisfaisante, à le (les) remplacer à ses frais sur simple demande du Maître d’œuvre, par le(s)
matériau(x) prévu(s) en solution de base.
A150-GER Chaussées Page 54/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
13. ATTESTATIONS ET ASSURANCES
13.1 ASSURANCES
En application de l’article 8.2 du CCAG, le Maître d'ouvrage souscrit une police de responsabilité civile
générale.
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution
des travaux, puis tous les ans, le Titulaire doit justifier qu'il est Titulaire :
- en application de l’article 8 du CCAG, d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de
dommages causés par l’exécution des travaux.
- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792
et suivants du Code Civil.
Au commencement d’exécution des travaux, le Titulaire doit fournir impérativement au Maître d’ouvrage, et
sans que ce dernier en fasse la demande, une attestation en garantie décennale et la conserver jusqu’à
l’expiration des garanties contractuelles et légales.
13.2 DECLARATIONS ET GARANTIES
Le Titulaire s’engage plus à ce qui suit.
13.2.1 REGLEMENTATION DROIT DU TRAVAIL
Le Titulaire garantit la régularité de sa situation, et de celle de ses sous-traitants éventuels, au regard,
notamment, des articles L.8221-1 et suivants du Code du travail relatif au travail dissimulé. A cet effet,
conformément aux conditions énoncées aux articles L.8222-1 et suivants du Code du travail, le Titulaire
s'engage à transmettre par courrier électronique, lors de la conclusion de l’Accord et tous les six mois à
compter de cette dernière, notamment les documents suivants :
- un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) et datant de moins de
trois (3) mois ;
- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois
(attestation de vigilance établie par l’Urssaf) ; si le Titulaire emploie des salariés, cette attestation
devra mentionner le nombre de salariés et le montant total des dernières rémunérations déclarées à
l’URSSAF et dont les cotisations ont été acquittées.
Le Titulaire garantit que lui-même et ses sous-traitants respectent les dispositions des articles L. 5221-8 et L.
8251-1 du Code du travail sur le recours à des travailleurs étrangers et sont à jour de leurs obligations de
déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du Code
de la sécurité sociale.
Le Titulaire s’engage à respecter et à faire respecter à son personnel, les articles L.8241-1 et L.8241-2 du
Code du travail relatifs aux délits de prêt illicite de main d’œuvre et à signaler à Albea tout comportement ou
situation présente et à venir susceptible de contrevenir à ces dispositions. A ce titre, le personnel en charge
de l’exécution des Prestations restera sous la complète subordination et responsabilité de son employeur. Le
Titulaire garantit qu’il surveillera et contrôlera son personnel. Par conséquent, ce personnel ne pourra en
aucun cas être considéré comme faisant partie des employés de Albea et ne pourra donc recevoir
d’instructions de cette dernière.
Le Titulaire exerce son pouvoir disciplinaire. Il est tenu de dispenser la formation nécessaire au personnel
assigné à l’exécution des Prestations afin qu’il prenne en charge lesdites Prestations. Le Titulaire en
supportera tous les frais.
A150-GER Chaussées Page 55/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Pour les prestations objet du présent contrat réalisées hors de France, le Titulaire s’engage à respecter la
législation applicable dans le pays d’exécution desdites prestations et à fournir à première demande de Albea
tous documents justifiant du respect du présent article.
13.2.2 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT D’ARGENT, ET RESPECT DES SANCTIONS
INTERNATIONALES
Le Titulaire déclare et garantit que lui et ses sociétés affiliées exercent leurs activités en stricte conformité
avec les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre la corruption dans les juridictions
concernées, notamment s’agissant de la France la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Le Titulaire déclare
avoir mis en place pour ce qui le concerne ainsi que ses sociétés affiliées un programme adéquat de lutte
contre la corruption et s’engage à fournir à Albea, à première demande de cette dernière, son code de conduite
ou tout document similaire.
En particulier, le Titulaire s’engage à ce que lui-même et l’ensemble de ses sociétés affiliées, dirigeants et
salariés, (les Représentants du Titulaire) s’interdisent notamment de promettre, d’offrir ou d’accorder à un
agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, tout avantage indu afin que cette
personne, en violation de ses devoirs, accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte. Le Titulaire garantit
qu’il n’a pas fourni ou promis d’avantage indu à Albea, à toute personne employée par le groupe Albea ou à
tout tiers, pour obtenir le bénéfice du présent contrat ou tout autre avantage consenti par Albea
Sous réserve des informations expressément divulguées à Albea et acceptées par cette dernière, le Titulaire
déclare que ni lui et ni les Représentants du Titulaire n’ont été condamnés pour faits de corruption, et qu’à sa
connaissance ils ne font l’objet d’aucune enquête pour faits de corruption.
Le Titulaire s’engage à ce que les flux financiers engendrés par le présent contrat soient enregistrés dans ses
comptes ou, le cas échéant, ceux de ses sociétés affiliées conformément aux principes comptables
applicables.
Le Titulaire s’engage à conduire et à ce que les Représentants du Titulaire concerné conduisent, dans le cadre
de son/leur programme anticorruption, des diligences raisonnables et adéquates quant à l’intégrité de
ses/leurs sous-traitants, agents et partenaires commerciaux, conformément aux lois et règlements qui lui/leur
sont applicables en matière de lutte contre la corruption et conformément à son programme de lutte contre la
corruption.
Le Titulaire déclare que ni lui et ni, à sa meilleure connaissance, les Représentants du Titulaire n’ont été
condamnés pour faits de blanchiment de capitaux, et qu’à sa meilleure connaissance ils ne font l’objet
d’aucune enquête pour faits de blanchiment de capitaux.
Le Titulaire déclare que ni lui ni, à sa meilleure connaissance, les Représentants du Titulaire ne font l’objet
de sanctions arrêtées par la France, l’Union européenne (ou les Etats la composant), le Royaume-Uni, les
Etats-Unis d’Amérique, l’Australie ou l’Organisation des Nations Unies et ne sont inscrits sur des listes de
sanctions arrêtées par ces pays, qu’il ne conduit pas directement ou par l’intermédiaire de filiales d’opérations
dans des pays soumis à sanctions dans la mesure où ces opérations seraient interdites par lesdites sanctions,
et qu’à sa meilleure connaissance ils n’entretiennent pas de relation d’affaires avec des personnes faisant
l’objet de telles sanctions.
Le Titulaire déclare que ni lui ni, à sa meilleure connaissance, les Représentants du Titulaire n’ont fait l’objet
de condamnation de nature à l’exclure des procédures de passation des marchés publics (nonobstant le fait
que le présent contrat s’inscrive ou non dans le cadre d’une procédure de marché public) conformément à
l’article L. 2141-1 du code de la commande publique, et qu’à sa meilleure connaissance ils ne font l’objet
d’aucune enquête pour de telles incriminations.
Si, au cours de l’exécution du présent contrat, le Titulaire ou un de ses Représentant ne respecte plus l’une
des déclarations ou l’un des engagements mentionnés au présent article, il en informe immédiatement Albea
par tout moyen permettant d'en attester la date et l'heure de réception par ce dernier.
Si Albea a des raisons objectives de croire que le Titulaire ou un Représentant du Titulaire ne se conforme
pas aux obligations stipulées ci-dessus dans le présent article, Albea pourra demander toute justification
raisonnable au Titulaire et pourra suspendre sans préavis l’exécution du présent contrat à titre conservatoire
A150-GER Chaussées Page 56/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
jusqu’à ce que le Titulaire justifie raisonnablement que les informations ayant conduit Albea à suspendre le
contrat sont infondées.
S’il est avéré que le Titulaire ou les Représentants du Titulaire ont violé les dispositions du présent article,
Albea sera en droit de résilier le présent contrat de plein droit et avec effet immédiat par lettre recommandée
avec avis de réception, sans versement d’indemnité et sans préjudice des dommages-intérêts ou recours
prévus par la loi.
13.3 MODALITES DE REMISE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Les documents devront obligatoirement être remis par le Titulaire sur la plateforme informatique désignée par
le Maître d'ouvrage.
La liste exhaustive des documents à remettre figure sur ladite plateforme et est susceptible d’évoluer durant
le contrat, ce que le Titulaire reconnait et accepte expressément.
Le Titulaire (mandataire en cas de groupement) s'engage également à obtenir de ses éventuels sous-traitants
et cotraitants la remise des documents sur la plateforme.
En cas de manquement du Titulaire aux dispositions précitées, le Maître d'ouvrage se réserve le droit
d’appliquer les pénalités prévues à l’article 5 du présent CCAP ainsi que de résilier le marché de plein droit.
A150-GER Chaussées Page 57/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
14. REGLEMENT DES LITIGES
Par dérogation à l’article 55 du CCAG, tout différend est soumis au tribunal judiciaire de Rouen, nonobstant
pluralité de défendeurs et appel en garantie y compris pour les procédures d'urgence et les procédures
conservatoires, en référé ou sur requête.
15. CONFIDENTIALITE
Toutes les informations dont le Titulaire aurait connaissance au cours de l’exécution du présent marché
revêtent un caractère strictement confidentiel. Le Titulaire s’engage à en respecter la confidentialité absolue,
à ne pas les divulguer à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit
du Maître d'ouvrage.
Conformément à l’article 1204 du code civil, il se porte fort pour tout son personnel (salariés et collaborateurs,
intervenants), pour ses sous-traitants ou cotraitants éventuels, du respect de cette obligation de confidentialité.
Seules échappent à cette obligation les informations tombées officiellement dans le domaine public, diffusées
dans le public antérieurement à cette communication ou signalées comme non confidentielles.
16. REMISE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Le titulaire devra remettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants :
- Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins de 6 mois.
- Une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale à la date de l’attestation, de
l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires
- Un extrait Kbis.
- Une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L1221-10, L3243-2 et R3243-1 du code du travail
17. ASSURANCES
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, l'Entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :
d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution
des prestations. La garantie accordée pour les dommages corporels peut être limitée à 9 millions d’euros.
d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792 à 1792-2 et 2270 du Code Civil
A150-GER Chaussées Page 58/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
18. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Par dérogation à l’article 1 du CCAG, la liste des dérogations au CCAG n’est pas exhaustive. Par conséquent
les dispositions dérogatoires au CCTG et au CCAG qui ne figureraient pas dans la liste ci-dessous,
conserveraient néanmoins toute leur valeur contractuelle pour l’exécution du présent marché / accord cadre.
DÉROGATION A APPORTÉE PAR OBJET
L’ARTICLE L’ARTICLE
3.8.1 du CCAG 1-2 du CCAP Ordre de service
2 du CCAG 1-3 du CCAP Echanges dématérialisés
Protection de la main d’œuvre et conditions de travail ;
50.3 du CCAG 1-6.1 du CCAP
Obligations générales
4.1 du CCAG 2 du CCAP Pièces constitutives du marché
9.3.2 du CCAG 3-5 du CCAP Sous détail des prix
12.1.7 du CCAG
12.2.2 du CCAG
3.6.1 du CCAP Règlement des comptes
12.4.2 du CCAG
12.4.4 du CCAG
12 du CCAG 3.6.2 du CCAP Avant-métrés - Métrés
16.2 du CCAG 3.6.4 du CCAP Changement dans l’importance des travaux
14.4 du CCAG
3.3.5 du CCAP Augmentation du montant des travaux
14.4.3 du CCAG
18.1.2 du CCAG 4-1 du CCAP Délai(s) d’exécution des travaux
19.2.1 et 19.2.2 du
CCAG
5 du CCAP Pénalités - retenues
19.2 et 19.2.4 du
CCAG
19.2.5 du CCAG 5-3 du CCAP Pénalités pour retard d'exécution des travaux
27.3.2 du CCAG 8.2 du CCAP Piquetage spécial
A150-GER Chaussées Page 59/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
29.1.5 du CCAG 9-2 du CCAP Plan d’exécution - notes de calcul - études de détail
28.5 du CCAG 9.4.2 du CCAP Journal de chantier - Constat contradictoire
11.3 du CCAG
34.1 du CCAG 9.4.10 du CCAP Dommages causés aux tiers
41.1 du CCAG
41.1.3 du CCAG
10-2 du CCAP Réception
41.3 du CCAG
41.6 du CCAG
50.2.1 du CCAG 11 du CCAP Résiliation
50.4 du CCAG
52.6 du CCAG
11-2 du CCAP Exécution aux frais et risques
52.1 du CCAG
44.1 du CCAG 12-2 du CCAP Garanties particulières
55 du CCAG 14 du CCAP Règlement des litiges
1 du CCAG 18 du CCAP Dérogations aux documents généraux
A150-GER Chaussées Page 60/61
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
A ................................... , le .......................
Accepté par le Titulaire
.......................................
A …………………., le .............
Approuvé par la Personne Responsable du Marché
Le Directeur Général
Antoine TREBOZ
A150-GER Chaussées Page 61/61
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.