Pièce
60759_A150 GER_00_INT_GEN-_DCE_RGC_030007_E00.pdf · 5 649 mots · du marché « Rechargement de chaussée et purges ponctuelles sur l'A150 Barentin / Ecalles-Alix avec marquage définitif », dossier de consultation officiel.
CONCESSIONNAIRE
AUTOROUTE A150
LIAISON BARENTIN / ECALLES-ALIX
Pièce 0
Règlement de consultation (RC)
Chantier GER chaussées
Date et heure limites de remise des offres :
Le 30/10/2026 à 12h00
N° Affaire Projet Sens Emetteur Domaine Phase Type Chrono Indice
60759 A150 GER 00 INT GEN- DCE RGC 030007 E00
ALBEA – SAS au capital de 15 060 520€
RCS ROUEN : 537 624 652
Tél : 02.32.80.94.30
Adresse : Centre d’Exploitation A150 – Impasse Louise de Formont 76360 BOUVILLE
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Révision
Version Date Auteurs / Vérificateur Description
A00 20/01/2026 LMA / LLE / DKA Première émission
A01 23/01/2026 SG/AT
B00 26/01/2026 LMA / DKA Prise en compte des
remarques
C00 10/02/2026 DKA Prise en compte des
remarques AMO
D00 10/03/2026 LMA Mise à jour date de remise
E00 22/07/2026 DKA Mise a jour suite relance
AO
Coordonnées
Adresse de l’établissement Directeur de projet
Setec international Xavier FRESNEAU
5, chemin des gorges de Cabriès Immeuble Central Seine,
13127 VITROLLES 42-52 quai de la rapée - CS
France 71230
75583 PARIS CEDEX 12
Tél +33 (0)4 86 15 60 00
Fax +33 (0)4 86 15 61 23
Tél +33 (0)1 82 51 58 87
www.inter.setec.fr Xavier.Fresneau@setec.com
A150-GER Chaussée Page 2/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
1. OBJECT DE LA CONSULTATION ......................................................... 5
2. MODALITE D’EXECUTION DU MARCHE.............................................. 5
2.1 LIEUX D’EXECUTION ............................................................................................... 5
2.2 DELAIS D’EXECUTION .............................................................................................. 5
2.3 MAITRISE D’OUVRAGE ............................................................................................ 5
2.4 MAITRISE D’ŒUVRE ................................................................................................ 5
2.5 CSPS ................................................................................................................... 5
2.6 CONTROLES EXTERIEURS ....................................................................................... 6
2.7 TITULAIRE.............................................................................................................. 6
3. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES ................................................. 6
3.1 MODE DE CONSULTATION ....................................................................................... 6
3.2 CODES CPV .......................................................................................................... 6
3.3 MONTANT DU MARCHE............................................................................................ 6
3.4 DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS ............................................................ 6
3.5 OFFRE DE BASE ET VARIANTES ............................................................................... 6
3.6 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES ..................................................... 7
3.7 MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION ........................................ 7
3.8 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES .............................................................................. 7
3.9 PROPRIETE INTELLECTUELLE DES PROJETS ET CONFIDENTIALITE ............................. 7
3.10 VISITE DE SITE ....................................................................................................... 7
3.11 DECLARATION SANS SUITE ..................................................................................... 7
4. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES.............................................. 8
4.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................ 8
4.2 MODALITE DE RETRAIT DU DCE .............................................................................. 8
4.3 CONTENU DU DCE ................................................................................................ 8
4.4 MODALITES DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS ..................................................... 9
4.5 CONTENU DES DOSSIERS REMIS PAR LE CANDIDAT .................................................. 9
4.6 CONTENU DU MEMOIRE TECHNIQUE DU CANDIDAT .................................................. 11
4.7 SOUS-DETAILS DES PRIX A REMETTRE : PIECE D4 .................................................. 14
5. JUGEMENT DES OFFRES ................................................................... 14
5.1 RECEPTION ET OUVERTURE DES PLIS .................................................................... 14
5.2 ANALYSE DES CANDIDATURES .............................................................................. 14
A150-GER Chaussée Page 3/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
5.3 EXAMEN DE LA CONFORMITE DES OFFRES ............................................................. 14
5.3.1 Vérification du contenu des offres ................................................................ 14
5.3.2 Vérification des montants des offres ............................................................ 15
5.4 DEMANDES DE PRECISIONS SUR LES OFFRES......................................................... 15
5.5 JUGEMENT DES OFFRES ....................................................................................... 15
6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES........................................ 18
7. NOTIFICATION DU MARCHE .............................................................. 18
7.1 DOCUSIGN ........................................................................................................... 18
8. TRIBUNAL ET VOIES DE RECOURS .................................................. 18
A150-GER Chaussée Page 4/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
1. OBJECT DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne la prestation suivante : Chantier de Gros Entretiens Routier (GER)
des chaussées de l’A150 Barentin / Ecalles-Alix.
Les travaux du présent marché sont des travaux de rechargement de chaussée ainsi que des travaux
de réalisation de purges ponctuelles et réalisation du marquage définitif.
Les prestations attendues sont détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
2. MODALITE D’EXECUTION DU MARCHE
2.1 LIEUX D’EXECUTION
Les lieux d’exécution, situé dans le département de Seine Maritime (76), sont les suivants :
- A150 sens 1 et 2 : PR11+177 au PR28+725 (hors Viaduc de l’Austreberthe)
- Bretelles d’entrée du Diffuseur Barentin
- Barrière Pleine Voie (BPV) de Bouville
2.2 DELAIS D’EXECUTION
Les délais d’exécution sont fixés dans l’acte d’engagement (AE).
Les candidats peuvent proposer des délais plus courts.
2.3 MAITRISE D’OUVRAGE
Le Maître d’ouvrage du marché est la société ALBEA
Le représentant du Maître d’ouvrage (RMO) est Monsieur Antoine TREBOZ, en sa qualité de Directeur
Général. Le responsable de l’opération est Monsieur Sylvestre GOUT, en sa qualité de Directeur
Opérationnel.
2.4 MAITRISE D’ŒUVRE
La Maîtrise d’œuvre du marché est assurée par la société SETEC international.
2.5 CSPS
L’opération du présent marché est classée en catégorie 2 au sens de l’article R.4532-1 du Code du
Travail.
Les missions de coordination au sens de l’article L.4531-1 et suivants et les articles R4532-11 et
suivants du Code du Travail sont confiées à la société NORD OUEST COORDINATION.
A150-GER Chaussée Page 5/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
2.6 CONTROLES EXTERIEURS
Le maitre d’ouvrage a missionné NEXTROAD en qualité de contrôle extérieur chaussée, représenté
par M.TURC
2.7 TITULAIRE
Le marché sera exécuté par une entreprise unique ou un groupement solidaire/conjoint avec mandataire
solidaire.
Il est interdit au candidat d’être mandataire de plusieurs groupements. En revanche, il est possible de
présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de
membres d’un ou plusieurs groupements.
3. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES
3.1 MODE DE CONSULTATION
La présente consultation est un appel d’offres ouvert lancé après avis de pré information datant du 7
novembre 2025.
3.2 CODES CPV
Code CPV Principal : 45233210 – Travaux de revêtement d’autoroutes
Descripteur supplémentaire :
- 42232410 – Travaux d’assainissement
- 45233292 – Travaux de dispositifs de sécurité
- 45233000 – Travaux de constructions, de fondation et de revêtement d’autoroutes et routes
- 45233221-4 – Travaux de marquage routier
3.3 MONTANT DU MARCHE
Le montant du marché est fixé à l’acte d’engagement.
3.4 DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS
Sans objet
3.5 OFFRE DE BASE ET VARIANTES
Les candidats doivent obligatoirement présenter une offre conforme en tout point et en intégralité à
toutes les clauses du DCE. Les variantes ne sont pas autorisées.
Le candidat pourra, s’il l’estime pertinent au regard des enjeux de planning de l’opération, proposer
une adaptation du phasage des travaux, notamment des plots et de leur enchaînement, sous réserve
du strict respect des contraintes d’exploitation définies dans le CCTP, livret A.
A150-GER Chaussée Page 6/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
3.6 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
Sans objet
3.7 MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard dix (10) jours avant la date limite fixée
pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce
sujet.
Si, pendant la phase de consultation, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que les informations complémentaires relatives à la
procédure sont envoyées via la plateforme dématérialisée achatpublic.com Par conséquent, les
candidats doivent s’assurer de la communication à Albea d’une adresse électronique correcte. Albea
ne pourra en aucun cas être tenue responsable du défaut de réception par un candidat d’une information
complémentaire.
Le marché est financé à l'aide du compte de réserve de maintenance d'ALBEA.
3.8 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé dans l'Acte d'Engagement. Il court à compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.
3.9 PROPRIETE INTELLECTUELLE DES PROJETS ET CONFIDENTIALITE
Les propositions techniques présentées par les entreprises demeurent leur propriété intellectuelle.
L’ensemble des documents fournis par Albea dans le cadre de cette consultation sont strictement
confidentiels. Les candidats sont tenus de garder ces informations confidentielles et de ne les utiliser
que dans le cadre de la constitution de leur offre.
3.10 VISITE DE SITE
Sans objet
3.11 DECLARATION SANS SUITE
À tout moment, la procédure pourra être déclarée sans suite. S'il en est ainsi, les candidats en seront
informés via la plateforme achatpublic.com par courrier recommandé électronique. Le recours à cette
faculté ne donnera pas lieu à indemnisation des candidats.
A150-GER Chaussée Page 7/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
4. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES
4.1 GÉNÉRALITÉS
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française.
Le marché est dans l’unité monétaire suivante : EUROS.
L’ensemble des pièces du DCE doit être accepté par les candidats sans réserve ni remarque. Dans le
cas contraire, l’offre du candidat pourra être rejetée.
4.2 MODALITE DE RETRAIT DU DCE
La publicité et l’ensemble des documents de la consultation sont consultables sur la plateforme :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_0_WNtGpa-R
Le retrait des dossiers s’effectue sur cette même plateforme. Les modalités pratiques sont détaillées
sur la plateforme.
En cas de problème, les candidats devront contacter le support achatpublic.com, les jours ouvrés, entre
8h00 à 18h30.
Une personne physique chargée du téléchargement par le candidat doit s’inscrire en ligne et renseigner
son nom ainsi qu’une adresse électronique afin de pouvoir être destinataire des modifications, des
précisions et de toutes informations complémentaires diffusées.
Il appartient au candidat de vérifier qu’il dispose bien de l’intégralité des documents de la consultation
pour établir sa réponse et qu’il a renseigné une adresse électronique correcte.
4.3 CONTENU DU DCE
Le dossier de consultation comprend :
- Le présent Règlement de Consultation (RC) et ses annexes ;
- Pièces contractuelles A :
o A1 : L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes ;
o A2 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
o A3 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes (dont NESC) ;
o A4 : Dossiers de plans
o A5 : Le cadre du Bordereau des prix unitaires et état des prix forfaitaires (BPU)
o A6 : Le cadre du détail Estimatif (DE)
o A7 : Le fascicule des règles générales de sécurité (FRGS) Albea
o A8 : Les pièces sécurité :
A150-GER Chaussée Page 8/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
A8-1 : Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS) et ses annexes
A8-2 : Les documents sécurité Albea
A8-3 : La charte RSE Albea
o A9 : Le schéma directeur de la qualité (dont cadre SOPAQ)
o A10 : Les déclarations de travaux (DT)
o A11 : Le cadre SOPAE et SOSED
o A12 : La charte RSE Albea
- Pièces non contractuelles B :
o B1 : Le planning prévisionnel
o B2 : Les reconnaissances
4.4 MODALITES DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS
Les candidats transmettront obligatoirement leurs candidatures et leurs offres par voie électronique sur
l’adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_0_WNtGpa-R
Les formats admis sont : « .doc » ; « word » ; « .excel » ; « pdf » ; « jpeg » ; « dwg » ; « zip » ; « html
».
Les candidats désignent, dans les documents transmis, la personne habilitée à les représenter. Ils
mettent en place les procédures permettant au Maître d’ouvrage de s’assurer que leurs candidatures et
leurs offres sont transmises et signées par cette personne.
Les frais d’accès au réseau et de recours éventuel à la signature électronique sont à la charge de
chaque candidat. La signature électronique des documents n’est pas requise lors du dépôt des offres.
Les offres remises par pli papier ou en dehors de la plateforme de dématérialisation seront considérées
comme irrégulières.
4.5 CONTENU DES DOSSIERS REMIS PAR LE CANDIDAT
Pli à intituler « Candidature et Offre / Intitulé de la consultation / Nom candidat Entreprise/Groupement »,
comprenant :
Dossier de candidature
La sélection des candidatures se fera après examen des documents contenus dans le dossier de
candidature comprenant toutes les pièces suivantes numérotées et datées :
L’absence de l’une ou de plusieurs de ces pièces pourra entraîner le rejet de la candidature au motif de
son incomplétude.
A150-GER Chaussée Page 9/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Sous-dossier A : Dossier administratif :
• Pièce A1 : lettre de candidature (équivalent formulaire DC1, disponible sur ce lien :
https://www.economie.gouv.fr/daj/les-formulaires-de-declaration-du-candidat) et habilitation du
mandataire par ses co-traitants mentionnant les noms, dénomination et adresse de chaque candidat
ainsi que les noms, prénoms et qualité des personnes habilitées à représenter chaque entreprise ;
• Pièce A2 : une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier :
- Qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles
L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique ;
- Qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant
l’emploi des travailleurs handicapés.
Sous-dossier B : Dossier économique et financier :
• Pièce B1 : Déclaration des chiffres d’affaires globaux et spécifiques portant sur des prestations
similaires à celles du marché et réalisé au cours des 3 derniers exercices.
Sous-dossier C : Dossier technique :
• Pièce C1 : Références : présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
• Pièce C2 : Effectifs du candidat et importance du personnel d’encadrement pour les 3 dernières
années ;
• Pièce C3 : Indication des titres d'études et professionnels du candidat et/ou des cadres de l'entreprise,
et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature
que celle du marché ;
• Pièce C4 : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
• Pièce C5 : Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut
être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de sa compétence à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat :
Les candidats devront détenir les certifications FNTP suivantes ou équivalentes :
• 3121 : Revêtements en matériaux enrobés – enrobés classiques
• 3711 : Mise en œuvre de produits de marquage routier pour signalisation routière (voies rapides)
Les renseignements demandés peuvent être fournis dans les documents DC 1 et DC 2, téléchargeable
sur le site : Les formulaires de déclaration du candidat | economie.gouv.fr.
Nota : le cas échéant pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou
plusieurs sous-traitants, le candidat devra fournir les documents mentionnés ci-dessus pour chaque
sous-traitant ainsi que le contrat de sous-traitance ou un engagement écrit du ou des sous-traitants.
Si le Maître d’ouvrage constate que des pièces ou des informations dont la production est réclamée
pour la candidature sont absentes ou incomplètes, il peut demander à tous les candidats concernés de
compléter leur dossier de candidature.
A150-GER Chaussée Page 10/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Dossier d’offre
Sous-dossier D : Offre :
Pièces à retourner complétées :
- Pièce D1 : Acte d’Engagement (AE) au format .pdf ;
- Pièce D2 : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) au format .pdf ;
- Pièce D3 : Détail Estimatif (DE) au format .pdf et au format .xls ;
- Pièce D4 : Sous-détails des prix au format .pdf et au format.xls ;
- Pièce D5 : Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité (SOPAQ) ;
- Pièce D6 : Schémas Organisationnels d’un Plan Assurance Environnement (SOPAE) et de Suivi
de l’Elimination des Déchets (SOSED)
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’en cas d’incohérence entre les pièces D2 et D3
ne pouvant être rectifiées dans le cadre de l’article 5.3.2 ci-après, leurs offres seront rejetées.
Pièces à remettre :
- Pièce D7 : Mémoire technique, justificatif des dispositions que le soumissionnaire se propose
d'adopter pour l'exécution du marché ;
L’absence d’une des pièces du dossier d’Offre énumérées ci-dessus est de nature à entraîner
l’irrégularité de l’offre.
L’inexactitude de la déclaration sur l’honneur établie par le candidat retenu et jointe à sa candidature
peut entraîner les sanctions suivantes :
- Résiliation du marché ;
- Exclusion temporaire ou définitive des marchés passés par le Maître d’ouvrage.
Par la seule remise d'un pli, le candidat confirme son intention de candidater à la consultation et
reconnaît avoir pris connaissance puis accepté l’ensemble des documents de la consultation.
4.6 CONTENU DU MEMOIRE TECHNIQUE DU CANDIDAT
- Sous-critère 1 : Qualité et pertinence des documents plannings (enchaînement des tâches,
rendement par atelier, ressources dédiées, maîtrise des délais, etc.)
o Présentation d’un planning général, de type GANTT de réalisation du projet :
enchaînement des tâches telles que période de préparation (dont l’établissement de
l’installation de chantier, les études de formulation, autorisations administratives à obtenir
et notamment l’arrêté ICPE, les phases d’approvisionnements des matériaux), agréments,
transmission des documents technique/sécurité/qualité …, travaux préparatoires,
planches de validation, mise en œuvre des enrobés, y compris la signalisation horizontale
derrière finisseur, le repli et chemin critique pour chaque phase en tenant compte des
contraintes d’exploitation définies au DCE.
A150-GER Chaussée Page 11/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
o Présentation d’un planning particulier de réalisation des travaux de type chemin de fer,
faisant apparaître l’ensemble des tâches à traiter et les spécificités et points particuliers
du chantier, avec justification des rendements et des ressources dédiées (moyens
humains/matériels), la prise en compte des périodes d’intempéries prévisibles, en
cohérence avec le délai d’exécution proposé à l’acte d’engagement, des horaires de mise
à disposition du chantier spécifiés au DCE, de la capacité de production de(s) la
centrale(s) et des moyens matériels et humains proposés par le soumissionnaire. Le délai
de chaque phase et de chaque fermeture sera à optimiser. Le planning type chemin de
fer devra faire apparaître les exécutions normalement prévisibles par des marchés tiers
et plus particulièrement celles liées au contrôle extérieur.
- Sous-critère 2 : Prise en compte des contraintes et spécificités du chantier
o Compte tenu des besoins organisationnels importants, le soumissionnaire détaillera les
éléments suivants :
La localisation et les plans des installations de chantier, les circuits
d’approvisionnement, les accès (modalités de desserte du chantier, circulation
sur les voies connexes) ;
Présentation du laboratoire chaussée prévu pour les études de formulation et la
réalisation des essais de contrôle ;
La localisation et les caractéristiques des sites de mise en dépôt provisoire ou en
décharge retenus pour les produits de rabotage ;
UNI : le titulaire devra détailler dans son mémoire technique (méthodologie de
réalisation) la méthodologie qu’il compte mettre en place dès le début des travaux
pour garantir l’obtention des notes PO et MO du marché sur la couche de
roulement, le matériel de mise en œuvre, les moyens humains, les appareils de
mesures, l’analyse des résultats et la proposition de travaux préparatoires,
conformément au CCTP livret G.
Fiche technique des matériaux : Le titulaire fournira également les fiches
techniques des matériaux répondant aux spécifications du marché
Recyclage : le titulaire devra détailler dans son mémoire technique (méthodologie
de réalisation) la stratégie de recyclage de son offre en justifiant les taux adoptés
et en fournissant des FTAE compatibles avec ces taux.
- Sous-critère 3 : Moyens humains, matériels et organisation
o Moyens humains : Le soumissionnaire devra présenter :
L’organigramme nominatif, en cohérence avec l’article 4 de l’acte d’engagement,
retenu pour l’exécution, les taux de présence de ces personnes, y compris pour
la co/sous-traitance envisagée le cas échéant ;
Une description détaillée et quantifiée des effectifs, et plus particulièrement le
personnel de terrain, pour la durée globale d’exécution ;
Le soumissionnaire indiquera la répartition des tâches et la proportion de recours
à la sous-traitance pour la phase travaux (fourniture d’un tableau des prestations
sous-traitées) ;
Le soumissionnaire devra présenter les modalités de pilotage du marché (avec
les interfaces des co-traitants éventuels en cas de groupement et des sous-
traitants éventuels). Ce pilotage devra notamment déterminer les modalités de
A150-GER Chaussée Page 12/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
fourniture et de validation de l’ensemble des documents jusqu’aux phases de
récolement.
o Moyens en matériels retenus, composition type des unités de production, des ateliers par
phase (rabotage, nettoyage, accrochage, mise en œuvre des enrobés, marquages, …),
précisions sur les matériels et unités de production en stand-by / secours en fonction des
phases (lieu de stockage, …), cadences associées en cohérence avec le planning travaux
et les délais proposés ;
o Organisation de la qualité en cohérence avec le SOPAQ remis : niveaux de contrôles,
liste des points de contrôle et d’arrêt, suivi des non-conformités, gestion documentaire
(suivi des documents, gestion des révisions).
- Sous critère 4 : Sécurité
Dispositions générales : Description des mesures prises et des contrôles
associés (contrôles documentaires, contrôles in situ, …) par le soumissionnaire
pour assurer la sécurité de ses équipes et
intérimaires/transporteurs/locatiers/prestataires le cas échéant, et le suivi sécurité
des sous-traitants, et des personnes extérieures dans le cadre des travaux
(exploitants, mainteneurs, contrôleurs...) ;
Description des principales mesures prévues pour assurer le respect des
exigences du marché en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que
la prise en compte du fascicule des règles générales de sécurité et des
documents sécurité ALBEA
Description de l’organisation de la prévention, du management HSE (y compris
animateur sécurité sur site avec CV et références) pour le suivi de la performance
sécurité et de l’amélioration continue notamment à travers le suivi des heures de
chantiers, la tenue des registres de reporting sécurité, la traçabilité, le suivi et le
partage des bonnes pratiques ;
Description des mesures prises par le soumissionnaire pour l’identification et la
correction durable dans le temps des écarts sécurité et axes d’amélioration
(innovations, bonnes pratiques, retours d’expérience, …) en préparation de
chantier et en exécution ;
Organisation et interactions avec le Coordinateur Sécurité, Préventeur sécurité le
cas échéant, Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre.
Le soumissionnaire fournira également les fiches techniques des matériaux répondant aux
spécifications du marché. Il est précisé à cet effet que ces spécifications imposées au CCTP constituent
un minimum requis et un impératif à respecter en tout point par les soumissionnaires. Il s’entend que
les valeurs normatives caractéristiques des matériaux et constituants proposés devront respecter ces
exigences. Ces mêmes valeurs normatives augmentées ou diminuées par un coefficient de majoration
ou de minoration (exemple : valeurs d’incertitude, plages de tolérances) devront également respecter
de manière exhaustive les exigences du Dossier de Consultation des Entreprises.
L’emploi d’agrégats exogènes est associé à la fourniture des fiches techniques et formulations qui
seront mises en œuvre. A cet effet et dans le respect de la réglementation en vigueur, le
soumissionnaire devra présenter dans son offre l’ensemble des dispositions qu’il mettra en place pour
garantir et prouver la maîtrise de la qualité, de la compatibilité et de l’innocuité sanitaire et
environnementale de ses gisements à travers son mémoire technique. La note comportera également
le plan de contrôle et de levé des risques vis-à-vis de l’absence totale de matériaux polluants et/ou
dangereux en cohérence avec le SOPAQ et le SOSED.
Dans son mémoire, le soumissionnaire devra impérativement présenter les intervenants (membre du
groupement ou sous-traitant pressenti éventuel).
A150-GER Chaussée Page 13/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Certains des éléments du mémoire pourront, le cas échéant, être rendus contractuels par le
Maître d’ouvrage à l’occasion de la mise au point du marché. En cas de refus du candidat
attributaire, le Maître d’ouvrage proposera d’attribuer le marché au candidat suivant dans l’ordre
du classement des offres.
4.7 SOUS-DETAILS DES PRIX A REMETTRE : PIECE D4
Les sous détails suivants sont demandés lors du dépôt de l’offre :
A101 Installations de chantier
G101 Rabotage épaisseur 10-20 mm y compris évacuation/réutilisation
G201 Couche de roulement BBTM
G202 Couche de roulement BBDr
G203 Couche de roulement BBSG classe 3
Effacement par tout moyen de ligne continu ou discontinue pente ( vide
H301
exclue)
5. JUGEMENT DES OFFRES
5.1 RECEPTION ET OUVERTURE DES PLIS
Le procès-verbal d'ouverture des plis ne peut être rendu public, ni communiqué aux candidats.
Seules peuvent être ouvertes les offres qui auront été reçues dans les conditions précisées à
l’article 4.
5.2 ANALYSE DES CANDIDATURES
La capacité des candidats sera appréciée sur la base de l’ensemble des pièces du dossier de
Candidature indiquées à l’article 4.5.
5.3 EXAMEN DE LA CONFORMITE DES OFFRES
5.3.1 VERIFICATION DU CONTENU DES OFFRES
o L’examen de la complétude et de l'exactitude des pièces demandées :
Présence de l'ensemble des pièces du dossier d’Offre indiquées à l’article 4.5 et
comprenant l’Acte d’Engagement du soumissionnaire ;
Présence d’un mémoire technique.
o L’examen du respect des prescriptions du DCE, en particulier :
A150-GER Chaussée Page 14/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Les prescriptions du CCAP ;
Les prescriptions du CCTP.
Les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, le Maître
d’ouvrage peut autoriser tous les candidats concernés à régulariser les offres irrégulières à
condition qu'elles ne soient pas anormalement basses et sous réserve que la régularisation des
offres n’ait pas pour effet d’en modifier les caractéristiques substantielles.
5.3.2 VERIFICATION DES MONTANTS DES OFFRES
En cas d’erreur matérielle de report dans l’offre du candidat entre les prix forfaitaires ou unitaires qui
figurent dans le DETAIL ESTIMATIF et ceux qui figurent au BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES, les
montants de ce dernier document prévaudront et le montant du DETAIL ESTIMATIF sera rectifié en
conséquence.
Le présent marché est conclu à prix mixtes (unitaires et forfaitaires)
Si le DETAIL ESTIMATIF / BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES comporte des erreurs matérielles de
multiplication, d’addition ou de report, elles seront corrigées et le montant du DETAIL ESTIMATIF sera
rectifié en conséquence.
Le soumissionnaire indiquera à l’article 2 de l’acte d’engagement, en cas d’erreur matérielle de report
entre le montant figurant à l’article 2 de l’acte d’engagement et le montant du DETAIL ESTIMATIF
rectifié, lequel de ces montants doit être retenu pour son offre.
Si cette indication n’est pas portée à l’acte d’engagement, le montant le plus faible sera retenu, sans
qu’aucune contestation du candidat ne puisse être formulée.
Si le montant indiqué à l’article 2 de l’acte d’engagement est retenu, le montant du DETAIL ESTIMATIF
sera aligné sur le montant de l’acte d’engagement.
Si le montant du DETAIL ESTIMATIF rectifié est retenu, le montant indiqué à l’article 2 de l’acte
d’engagement sera aligné sur le montant du DETAIL ESTIMATIF rectifié.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans le sous-
détail d’un prix figurant dans l'offre du candidat, il n'en sera pas tenu compte dans l’analyse des offres.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier ce sous-détail
pour le mettre en harmonie avec le prix unitaire ou forfaitaire correspondant. En cas de refus, son offre
sera éliminée comme non cohérente.
Dans le cas de prix aberrants, le candidat sera tenu de redresser ses prix sans modifier le montant
global de son offre. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
En cas d’erreur matérielle de report dans l’offre du candidat d’un prix en chiffres et en lettres, le prix
vaudra pour la somme écrite en toutes lettres.
5.4 DEMANDES DE PRECISIONS SUR LES OFFRES
Le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de procéder à l’envoi de courriers auprès du ou des
candidats dont l’offre nécessite une précision sur la teneur de l’offre pour permettre une meilleure
compréhension ou appréciation de celle-ci.
5.5 JUGEMENT DES OFFRES
Le jugement des offres est effectué à partir des critères pondérés définis ci-dessous.
A150-GER Chaussée Page 15/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Le Maître d’ouvrage choisira l’offre jugée régulière, acceptable, appropriée et économiquement la plus
avantageuse après l’analyse multicritères suivante :
Critères Pondération
Critère 1 : Critère financier 70%
Critère 2 : Critère technique 30%
La note est attribuée selon les modalités suivantes :
1) Valeur technique (comptant pour 30% de la valeur totale) notée sur 100 points
La valeur technique de l’offre est appréciée au regard des sous-critères pondérés ci-après :
- Sous-critère 1 : Qualité et pertinence des documents plannings (enchaînement des tâches,
rendement par atelier, ressources dédiées, maîtrise des délais, etc.) => 30 points
- Sous-critère 2 : Prise en compte des contraintes et spécificités du chantier => 15 points
- Sous-critère 3 : Moyens humains, matériels et organisation => 40 points
- Sous critère 4 : Sécurité => 15 points
Chaque offre obtiendra une Note Technique sur 100 = NT
Les offres qui auront une Note Technique (NT) strictement inférieure à 50/100 seront éliminées.
Seront éliminées, les offres qui auront un sous-critère SC4 (relatif au mémoire sécurité) dont la note sera
strictement inférieure à 8/15 ;
Note Technique Redressée (NTR), appliquée aux offres jugées régulières, acceptables et appropriées et
non éliminées :
- Après que chaque offre technique aura été notée individuellement (NT), la meilleure Note
Technique (NTm) sera redressée pour être portée à 100 ; les notes suivantes seront redressées
dans la même proportion, c'est-à-dire en les multipliant par le coefficient 100/NTm.
- Cette note (NTR) sera arrondie au dixième par défaut.
2) Valeur financière (comptant pour 70% de la valeur totale) notée sur 100 points.
Ne seront prises en compte dans la formule ci-dessous que les offres jugées régulières, acceptables et
appropriées, et qui n’auront ni Note Technique (NT), ni note de(s) sous-critère(s) éliminatoires.
Montant de l’offre financière : Note Prix (NP) sur 100
Po est le montant de l'offre la moins-disante jugée régulière, acceptable et appropriée et P le montant de l’offre
à analyser.
NP = Note Prix offre analysée = 100 * [1 – ((P – Po)/Po)]
A150-GER Chaussée Page 16/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
La note (NP) sera arrondie au dixième par défaut. Toute note négative sera ramenée à 0.
3) Note globale
Les offres sont classées sur 100 points.
Note globale par offre : 30 % * NTR + 70 % * NP
La note globale sera arrondie au dixième par défaut.
- Les offres qui auront un sous-critère SC4 (relatif au mémoire sécurité) dont la note sera strictement
inférieure à 8/15 auront été éliminées.
- Les offres qui auront une Note Technique (NT) strictement inférieure à 50/100 auront été éliminées.
Si un candidat refuse, dans le cas de prix jugés aberrants, de redresser ses prix sans modifier le montant
total de son offre, l’offre correspondante sera rejetée. Le Maître d’Ouvrage procèdera alors à
l’élaboration d’un nouveau classement des seules offres jugées régulières, acceptables et appropriées.
Le Maître d’Ouvrage analysera chaque offre conformément aux dispositions énoncées, ci-avant, et
classera les offres par note globale décroissante. Il retiendra au final l’offre jugée régulière, acceptable,
appropriée, dont la note globale sera la plus élevée.
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats attributaires
(pour rappel, le présent marché est mono attributaire) produisent les documents suivants :
• L’acte d’engagement signé pour le cas où il ne l’aurait pas été préalablement ainsi que les
annexes ;
• Les certificats et attestations des articles R2143-5 à 2143-10 du code de la commande publique,
R2144-4 et R2144-6 du code de la commande publique.
Conformément à l’article R2144-7 du code de la commande publique, si le candidat attributaire ne
produit pas ces documents dans le délai imparti, son offre sera rejetée et son élimination prononcée.
Dans ce cas, le Maître d’ouvrage proposera d’attribuer le marché au candidat suivant dans l’ordre du
classement des offres.
Dès qu’il a fait son choix, le Maître d’ouvrage informe par courrier recommandé électronique les autres
candidats du rejet de leur offre ainsi que des motifs.
A150-GER Chaussée Page 17/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires à la constitution de leur
dossier, les candidats devront faire parvenir au plus tard quinze jours avant la date de remise des offres
une demande écrite sur la plateforme de dématérialisation achatpublic.com.
Dans la mesure où cette demande sera jugée recevable par le Maître d’ouvrage, une réponse écrite
sera alors adressée en temps utile à l’ensemble des candidats.
7. NOTIFICATION DU MARCHE
7.1 DOCUSIGN
La notification à l’attributaire du marché est effectuée par voie électronique via l’outil DocuSign.
A cet effet, la signature du marché sera assurée via un certificat de signature qualifié (clé USB) dans le
cas où le signataire est doté d’un tel certificat, ou via une solution d’identification à distance si le
représentant de l’attributaire ne possède pas de clé qualifiée.
La solution d’identification à distance mise en œuvre par DocuSign ne nécessite aucun équipement
spécifique. Elle sera gratuite pour l’attributaire, et rendue disponible sur les terminaux PC, tablette, et
smartphone.
La date de la notification du marché sera celle figurant sur le certificat de signature du marché. Le
marché ainsi que son certificat seront envoyés au titulaire via Achatpublic.com.
Si le marché comprend des fichiers dont la taille est supérieure à 28 mo (taille maximale acceptée par
DocuSign), il est précisé que ces fichiers ne seront pas intégrés dans l’enveloppe signée sous DocuSign
au titre de la notification du marché. Ces pièces contractuelles seront le cas échéant transmises par
voie électronique via Achatpublic.com concomitamment à l’envoi du marché signé. Cet envoi via
Achatpublic.com rendra opposable l’ensemble des pièces comprises dans l’envoi.
8. TRIBUNAL ET VOIES DE RECOURS
Tout différend est soumis au tribunal judiciaire de Rouen.
Les voies de recours suivantes s’appliquent au marché :
- Référé précontractuel prévu aux articles 2 à 10 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 et
aux articles 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile, et pouvant être exercé avant la
signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles 11 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 et à
l’article 1441-3 du code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais prévus à
l'article 1441-3 précité.
- Recours en nullité du contrat prévu aux articles 1178 et suivants du code civil, et pouvant être
exercé dans les délais prévus à l’article 2224 du code civil.
A150-GER Chaussée Page 18/19
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
- Recours indemnitaire prévu à l’article 1240 du code civil.
A150-GER Chaussée Page 19/19
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.