Pièce
60759_A150 GER_00_INT_GEN-_DCE_SCH_030019_A00.pdf · 6 057 mots · du marché « Rechargement de chaussée et purges ponctuelles sur l'A150 Barentin / Ecalles-Alix avec marquage définitif », dossier de consultation officiel.
CONCESSIONNAIRE
AUTOROUTE A150
LIAISON BARENTIN / ECALLES-ALIX
Pièce A10
Trame de Schéma Organisationnel de Plan Assurance
Environnement (SOPAE)
Trame de Schéma Organisationnel de Suivi de l’Élimination des
Déchets (SOSED)
Chantier GER chaussées
N° Affaire Projet Sens Emetteur Domaine Phase Type Chrono Indice
60759 A150 GER 00 INT GEN- DCE SCH 030019 A00
ALBEA – SAS au capital de 15 060 520€
RCS ROUEN : 537 624 652
Tél : 02.32.80.94.30
Adresse : Centre d’Exploitation A150 – Impasse Louise de Formont 76360 BOUVILLE
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Révision
Version Date Auteurs / Vérificateur Description
A00 23/01/2026 LMA / DKA Première émission
Coordonnées
Adresse de l’établissement Directeur de projet
Xavier FRESNEAU
Setec international Immeuble Central Seine,
5, chemin des gorges de Cabriès 42-52 quai de la rapée - CS 71230
13127 VITROLLES 75583 PARIS CEDEX 12
France
Tél +33 (0)4 86 15 60 00 Tél +33 (0)1 82 51 58 87
Fax +33 (0)4 86 15 61 23 Xavier.Fresneau@setec.com
www.inter.setec.fr
A150- GER Chaussée Page 2/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
1. OBJET DU DOCUMENT ......................................................................... 5
2. NATURE DES TRAVAUX ....................................................................... 5
3. DOCUMENTS DE REFERENCE ............................................................ 5
3.1 LA SYNTHESE DES ENJEUX ET ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX ....................... 5
3.2 CONFORMITE AUX REGLEMENTATIONS .................................................................... 6
4. DESCRIPTION DE L’ORGANISATION GENERALE DE L’AFFAIRE .... 7
4.1 DESCRIPTION ET REPARTITION DES TRAVAUX .......................................................... 7
4.2 LES INTERVENANTS ................................................................................................ 7
4.2.1 Maître d’ouvrage ............................................................................................. 7
4.2.2 Maitre d’œuvre................................................................................................ 7
4.2.3 Coordinateur SPS ........................................................................................... 7
4.2.4 Titulaire du marché de travaux ....................................................................... 8
4.2.5 Groupement .................................................................................................... 8
4.2.6 Sous-traitants.................................................................................................. 8
4.2.7 Contrôle interne – Contrôle externe ............................................................... 8
5. ORGANIGRAMME GENERAL DE L’AFFAIRE ...................................... 8
5.1 LA MAITRISE D’ŒUVRE :......................................................................................... 8
5.2 LE MANDATAIRE : .................................................................................................. 8
5.3 MOYENS D’INFORMATIONS ...................................................................................... 9
6. DECLARATION DE L’ENTREPRENEUR MANDATAIRE DU MARCHE9
7. ANALYSE IMPACTS / MESURES / TACHES ...................................... 10
7.1 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX........................................................ 10
7.2 ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX.................................................................... 10
7.3 MESURES ENVIRONNEMETNALES .......................................................................... 11
7.4 MISE EN ŒUVRE DES MESURES ............................................................................. 11
8. LISTE DES PROCEDURES D’EXECUTION ET CONTROLE PREVISIBLES
13
9. SOSED / SED ........................................................................................ 14
9.1 NATURE DES DECHETS ......................................................................................... 14
9.2 QUANTIFICATION DES DECHETS ............................................................................ 14
9.3 ANALYSE DES EXUTOIRES .................................................................................... 14
9.4 DELEGATION DE LA GESTION DES DECHETS ........................................................... 15
9.5 GESTIONS DES DECHATS ...................................................................................... 15
A150- GER Chaussée Page 3/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
10. DESCRIPTION DES FONCTIONS ET DES CONTROLES .............. 15
10.1 CONTROLE INTERNE ............................................................................................. 15
10.2 CONTROLE EXTERNE ............................................................................................ 15
10.3 CONTROLE EXTERIEUR ......................................................................................... 16
11. DOCUMENTS DE CONTROLES ET ENREGISTREMENT .............. 16
11.1 VISITE DE CHANTIER : FICHES DE VISITE ENVIRONNEMENT ...................................... 16
11.2 JOURNAUX DE CHANTIER ENVIRONNEMENT ............................................................ 16
11.3 TRAITEMENT DES ECARTS : FICHES DE NON-CONFORMITE (FNC) ET FICHE D’ACTION
CORRECTIVE (FAC) ......................................................................................................... 16
12. MOYENS D’INFORMATION ............................................................. 17
12.1 A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ............................................................................. 17
12.2 A L’ENCADREMENT .............................................................................................. 17
12.3 AVEC LES SOUS-TRAITANTS, FOURNISSEUR ET LOCATIERS..................................... 17
12.4 AVEC LES AUTRES PARTIES PRENANTES (EXEMPLE : RIVERAINS) ........................... 18
13. LISTE DES PROCEDURES D’EXECUTION ET CONTROLE PREVISIBLE
18
14. ANNEXES ......................................................................................... 19
A150- GER Chaussée Page 4/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
1. OBJET DU DOCUMENT
Le présent document constitue le support du management environnemental des travaux qui vise à prévenir
les impacts de ceux-ci sur l’environnement et à atteindre les engagements pris par le maître d’ouvrage dans
ce domaine.
Le présent SOPAE traduit les engagements de l’entreprise à mettre en œuvre les mesures qui s’imposent à
elle ou qu’elle propose de mettre en œuvre pour la prévention des impacts et l’atteinte des objectifs ; il inclut
le SOSED, schéma organisationnel de suivi de l’élimination des déchets.
Le PAE est élaboré au cours de la préparation du chantier ; il constitue la déclinaison opérationnelle du SOPAE
tout comme le SED constitue la déclinaison opérationnelle du SOSED.
Le PAE est par nature évolutif et s’inscrit dans la recherche permanente d’une amélioration continue. Il doit :
- Intégrer les contraintes particulières des sites concernés par les travaux
- Présenter les mesures environnementales en application sur les zones liées au chantier ;
Le PAE pourra être amandé en fonction des observations du Maitre d’Œuvre, des retours d’expérience du
chantier et de l’avancement de celui-ci.
Les dispositions présentées dans ce document sont applicables sans restriction sur l’ensemble du périmètre
des travaux dont la gestion est liée au présent marché. A ce titre, les mesures doivent être adaptées aux
opérations menées de façon à garantir une équivalence de résultat.
Enfin, les mesures décrites dans ce document, ses annexes et les documents cités engagent l’entreprise. Ce
système de management est réputé inclus dans le marché de l’entreprise.
2. NATURE DES TRAVAUX
La nature des travaux est notamment détaillée par le CCTP livret A et le dossier de plan en pièce A04.
L’opération consiste en la réalisation de réfection des chaussées dans le périmètre opérationnel suivant :
- A150 sens 1 et 2 : PR11+177 au PR28+725 (hors Viaduc de l’Austreberthe)
- Bretelles d’entrée du Diffuseur Barentin
- Barrière Pleine Voie (BPV) de Bouville
3. DOCUMENTS DE REFERENCE
3.1 LA SYNTHESE DES ENJEUX ET ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Le MOA (Maître d'Ouvrage) a plusieurs engagements environnementaux à prendre en compte lors des travaux
de réfection de chaussée. Ces engagements visent à limiter l'impact environnemental de ces travaux et à
intégrer des pratiques durables dans leur conception et leur réalisation.
Voici les engagements qui peuvent être attendus :
1. Gestion des matériaux :
o Recyclage des matériaux : favoriser l'utilisation de matériaux recyclés ou réutilisables,
comme les enrobés à froid ou les granulats recyclés, afin de réduire la consommation de
ressources naturelles et de minimiser les déchets.
A150- GER Chaussée Page 5/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
o Optimisation de l'utilisation des ressources : Les matériaux doivent être choisis de
manière à réduire l'empreinte écologique, notamment en limitant l'extraction de matériaux non
renouvelables et en utilisant des matériaux locaux pour réduire les transports.
2. Réduction des nuisances sonores et atmosphériques :
o Mise en place de solutions pour limiter la pollution sonore : En utilisant des techniques
de travail moins bruyantes et en respectant les normes locales en matière de bruit, contribuant
à la qualité de vie des riverains.
o Limitation des émissions polluantes : Des méthodes comme l'usage de machines moins
polluantes et des équipements à faible consommation d'énergie sont des choix pris pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
3. Réduction de la consommation énergétique :
o Pratiques de construction à faible consommation d’énergie : Utilisation de technologies
et de matériaux qui minimisent la consommation d'énergie pendant la construction et
maximisent l'efficacité énergétique une fois les travaux terminés (par exemple, l’utilisation
d’enrobés permettant une meilleure gestion thermique de la chaussée).
4. Respect de la biodiversité et du cadre paysager :
o Protection des espaces naturels : limiter l’impact sur les écosystèmes locaux (faune et
flore).
5. Gestion des déchets :
o Tri et valorisation des déchets : Les déchets générés lors des travaux de réfection (gravats,
vieux enrobés, etc.) doivent être triés et recyclés autant que possible. Mise en place des
dispositifs permettant une gestion optimale des déchets.
o Réduction des déchets produits : Limiter la quantité de matériaux jetés en réutilisant ceux
qui sont encore utilisables.
6. Suivi et contrôle environnemental :
o Évaluation des impacts environnementaux : Avant le démarrage des travaux, un diagnostic
environnemental (étude d'impact) peut être réalisé pour identifier les risques potentiels et les
mesures à prendre pour minimiser l'impact écologique.
o Suivi régulier des travaux : Un suivi régulier est mis en place pour s'assurer que les
engagements environnementaux sont respectés pendant la durée du chantier.
3.2 CONFORMITE AUX REGLEMENTATIONS
Le marché doit respecter la réglementation environnementale nationale. Il n’est pas nécessaire de reprendre
cette dernière dans le présent PAE. La réglementation locale et/ou spécifique au projet doit être respectée ;
cette dernière doit figurer au PAE. Cela inclut, à titre indicatif, les réglementations concernant :
- le bruit ;
- les espèces invasives ;
- le domaine de l’eau.
La réglementation locale liée au chantier étant susceptible d’évoluer, en cas de modification notable des
dispositions du chantier, le PAE sera mis à jour pour intégrer ces changements
A150- GER Chaussée Page 6/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
4. DESCRIPTION DE L’ORGANISATION GENERALE DE L’AFFAIRE
4.1 DESCRIPTION ET REPARTITION DES TRAVAUX
Ce paragraphe décrit le découpage des prestations. Les intervenants, co-traitants et mandataire doivent être
précisés.
Mandataires et réalisation des prestations :
A compléter Candidat (SOPAE)
La répartition des prestations sera la suivante :
A compléter Candidat (SOPAE)
Prestations Intervenants Co-traitants Mandataire
- Prestation 1
-
-
4.2 LES INTERVENANTS
4.2.1 MAITRE D’OUVRAGE
Le Maître d’ouvrage du marché est la société ALBEA. Le représentant du Maître d’ouvrage (RMO) est
Monsieur Antoine TREBOZ, en sa qualité de Directeur Général. Le responsable de l’opération est Monsieur
Sylvestre GOUT, en sa qualité de Directeur Opérationnel.
4.2.2 MAITRE D’ŒUVRE
SETEC International
4.2.3 COORDINATEUR SPS
Nord Ouest Coordination
A150- GER Chaussée Page 7/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
4.2.4 TITULAIRE DU MARCHE DE TRAVAUX
L’entreprise titulaire du contrat de travaux, objet du présent marché, est la société : A compléter Candidat
(SOPAE)
Elle exécute les prestations qui lui sont attribuées par le marché dans le cadre de la législation en vigueur.
4.2.5 GROUPEMENT
Pour rappel : en cas de groupement d’entreprises, chacun des entrepreneurs membres du groupement
s’engage alors à exécuter la ou les prestations qui lui sont attribuées par le marché et le mandataire sera
solidaire de chacune des autres entreprises à l’égard du Maître d’ouvrage, y compris pour les prestations
décrites au PAE.
4.2.6 SOUS-TRAITANTS
Les conditions d’agrément des sous-traitants sont définies dans le CCAP. L’entreprise sous-traitante
effectuera les travaux qui lui auront été confiés par le Titulaire
4.2.7 CONTROLE INTERNE – CONTROLE EXTERNE
Contrôle interne environnement : A compléter Candidat (SOPAE)
Contrôle externe environnement : A compléter Candidat (SOPAE)
5. ORGANIGRAMME GENERAL DE L’AFFAIRE
Instructions : A renseigner par le MOE dans le SOPAE puis à mettre à jour par l’entreprise Mandataire dans
le PAE. Les engagements sur les CV doivent être fermes dès l’offre.
5.1 LA MAITRISE D’ŒUVRE :
Le Directeur de projet du présent marché : Xavier FRESNEAU
Le responsable du management environnemental : à définir
5.2 LE MANDATAIRE :
Instructions : Paragraphe à compléter par le Candidat (SOPAE)
Le Directeur de Projet du présent marché : A compléter
Le responsable du management environnemental : A compléter
[Inclure ici un organigramme du Mandataire sur l’affaire]
L’organigramme doit faire apparaitre Les responsabilités liées à l’environnement :
- Les fonctions de contrôle internes ;
- Les fonctions de contrôle externes ;
- Les responsables étude et travaux ;
- Les soutiens techniques.
A150- GER Chaussée Page 8/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Les CVs sont présentés en annexe
5.3 MOYENS D’INFORMATIONS
Les communications concernant les sujets relevant du PAE seront faites en incluant en destinataires les autres
personnes identifiées au PAE.
Il est à la charge de chaque acteur de communiquer tout changement impliquant une modification de
destinataire de la part des parties prenantes du présent marché.
Les CR des réunions doivent être diffusés par mail.
6. DECLARATION DE L’ENTREPRENEUR MANDATAIRE DU MARCHE
Instructions : La déclaration de l’entreprise porte sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un PAE proportionné aux enjeux et
à l’ampleur des travaux.
Les enjeux environnementaux identifiés par les dossiers préalables à la réalisation des travaux sont recensés
dans ce paragraphe. Les enjeux qui pourraient être mis à jour pendant l’exécution des travaux ou les
modifications de ces derniers doivent être pris en comptes pour la mise à jour du document.
A compléter Candidat (SOPAE)
A150- GER Chaussée Page 9/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
7. ANALYSE IMPACTS / MESURES / TACHES
Instructions : Réaliser l’analyse des impacts potentiels liés aux modalités constructives. D’après cette
analyse, proposer des mesures de préventions lorsque nécessaire. Cette analyse s’effectue au stade SOPAE.
La déclinaison opérationnelle des mesures s’effectue au stade PAE.
7.1 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La synthèse des enjeux environnementaux doit présenter l’ensemble des thématiques qui sont susceptibles
de représenter un enjeu pour le projet.
Ces enjeux sont listés, ainsi que la raison ayant conduit à considérer ces éléments comme des enjeux au
regard des travaux. La distance des zones sur lesquelles ont été identifiées une sensibilité sont explicitées et
localisées par une cartographie, ou dans un document présenté en annexe du présent PAE
Instructions : Insérer dans le tableau suivant un enjeu identifié par ligne.
N°Enjeu Domaine Cible/ Enjeu identifié Temporalité Intensité de
Tâche de l’enjeu l’enjeu brut
7.2 ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
À la suite des enjeux décrits précédemment, le MOA est engagé à la réalisation de mesures. Le présent
paragraphe doit recenser ces mesures, qui sont les engagements environnementaux du Maître d’Ouvrage. Il
précise notamment :
- L’enjeu visé par l’engagement ;
- La ou les phases concernées par l’engagement (conception, construction, exploitation) ;
- Une description concise de la mesure.
Ces informations sont récapitulées dans le tableau suivant.
N°Enjeu Phases Engagement du MOA N° Engagement
concernées
Propreté Mesures mises en place de propreté du chantier et nettoyage
chantier suite aux phases de travaux de type rabotage
A150- GER Chaussée Page 10/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
7.3 MESURES ENVIRONNEMETNALES
Mesures proposées par l’entreprise mandataire
Afin de répondre aux engagements du MOA décrits dans le paragraphe ci-dessus, l’entreprise doit proposer
une mise en application concrète de méthodologies cohérentes avec chaque engagement. L’entreprise
présentera, dans le tableau ci-après, les mesures qu’elle associera à chacun des engagements présentés.
Dans le cas où une méthodologie permettant de répondre à un engagement serait identifiée dans une PPE
(Procédure de Prévention Environnementale), l’entreprise pourra simplement y faire référence dans le tableau
; les PPE seront rédigées et annexées au PAE lors de la préparation du chantier.
N°Engagement Mesure cohérente proposée par l’entreprise, ou PPE l’intégrant. (modalités et
fréquence)
7.4 MISE EN ŒUVRE DES MESURES
Cette partie doit décrire les différents moyens envisagés par le mandataire pour mettre en œuvre les
mesures qui seront décrites dans le PAE.
Note : Par moyens, il est entendu la façon de mettre en œuvre la mesure attendue. Par exemple : dans le cas d'une
mesure de filtration contre les MES, ce paragraphe précise le moyen retenu pour cette filtration : paille, cailloux, laine,
géotextile, planche
A compléter Mandataire (PAE)
Le présent paragraphe détaille les mesures que l’entreprise propose de mettre en œuvre, liées à chacune des
phases concernées, et ce pour chaque enjeu déterminé.
Afin d’aiguiller l’entreprise travaux dans le remplissage de ce paragraphe, une liste des PPE les plus
communes sont présentées en fonction des prestations à réaliser dans le tableau ci-après.
Concerné ?
Prestations Procédures à créer
Oui Non
- Pose de clôtures provisoires/Pistes de chantier - PIC « Plan X
d’Installation de
- Dégagement des emprises Chantier » ;
- Approvisionnement, entretien
- Installations de chantier
- Parking des engins
- Aire de lavage des engins et des toupies
- Zone d’entretien ou d’approvisionnement en carburant
- Installations secondaires
- Assainissement provisoire - PPE « Assainissement X
provisoire »
A150- GER Chaussée Page 11/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
- Suivi de la qualité des eaux - PPE « Suivi qualité X
des eaux »
- Gestion des installations de chantier - PPE « Gestion des X
installations de
- Dépôt et Merlons/ Stockage des matériaux chantier / des dépôts
provisoires et définitifs
»
- Gestion des pollutions accidentelles - PPE « Prévention et X
Gestion des pollutions
- Stockage des produits polluants accidentelles »
- Approvisionnement en carburant des engins
- Propreté des voies publiques et concédées - PPE « Propreté des X
voies publiques »
- Présence d’espèces invasives - PPE « Gestion des X
espèces invasives »
- Intervention à proximité de zones à enjeux écologiques - PPE « Habitat, Faune, X
Flore »
- Débroussaillage – Dessouchage
- Toutes activité utilisant des liants et des traitements de - PPE « Stockage des X
sols liants et traitement des
sols »
- Interventions autour de cours d’eau - PPE « Travaux sur X
cours d’eau »
- Toutes activité produisant des déchets (Chaussées) - PPE « Gestion des X
déchets »
A150- GER Chaussée Page 12/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
8. LISTE DES PROCEDURES D’EXECUTION ET CONTROLE
PREVISIBLES
Instructions : Les PPE et les prestations figurant au tableau ci-après le sont à titre indicatif. Le Mandataire
retient les PPE nécessaires pour la réalisation de ses travaux. Il peut les remplacer par tout autre document
présentant les informations environnementales nécessaires (ex : procédures d’exécution).
A compléter Mandataire (PAE)
Concerné ?
Prestations Procédures à créer
Oui Non
- Pose de clôtures provisoires/Pistes de chantier - PIC « Plan d’Installation de X
Chantier » ;
- Dégagement des emprises
- Approvisionnement, entretien
- Installations de chantier
- Parking des engins
- Aire de lavage des engins et des toupies
- Zone d’entretien ou d’approvisionnement en
carburant
- Installations secondaires
- Assainissement provisoire - PPE « Assainissement X
provisoire »
- Suivi de la qualité des eaux - PPE « Suivi qualité des eaux » X
- Gestion des installations de chantier - PPE « Gestion des X
installations de chantier / des
- Dépôt et Merlons/ Stockage des matériaux dépôts provisoires et définitifs
»
- Gestion des pollutions accidentelles - PPE « Prévention et Gestion X
des pollutions accidentelles »
- Stockage des produits polluants
- Approvisionnement en carburant des engins
- Propreté des voies publiques et concédées - PPE « Propreté des voies X
publiques »
- Présence d’espèces invasives - PPE « Gestion des espèces X
invasives »
- Intervention à proximité de zones à enjeux - PPE « Habitat, Faune, Flore » X
écologiques
- Débroussaillage – Dessouchage
A150- GER Chaussée Page 13/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
- Toutes activité utilisant des liants et des - PPE « Stockage des liants et X
traitements de sols traitement des sols »
- Interventions autour de cours d’eau - PPE « Travaux sur cours X
d’eau »
- Toutes activité produisant des déchets - PPE « Gestion des déchets » X
(Chaussées/)
Ces PPE sont annexées au présent PAE.
9. SOSED / SED
Instructions : L’entreprise se basera sur le SOSED et le SED pour intégrer au PAE les clauses déchets du
CCTP et CCAP du marché. Le tri 7 flux et la hiérarchie de la gestion des déchets, la documentation liée comme
le registre déchets et les justificatifs associés (ainsi que les délégations Trackdéchets, le registre des
sédiments et terres excavés), doivent être présentés ici ainsi que les modalités sous lesquelles ils sont
appliqués.
La rédaction du paragraphe intégrera également :
- La nature des déchets prévisibles du chantier ;
- La quantification des déchets prévisibles du marché, selon les natures identifiées au préalable ;
- L’analyse des exutoires possibles pour ces natures de déchets et la démonstration de mise en place de
la hiérarchie des traitements ;
- L’engagement à ne diriger vers des Centres d’Enfouissement Technique que les déchets ultimes.
9.1 NATURE DES DECHETS
Issues des travaux de rabotage et terres issus des opérations de dérasement.
A préciser par le Candidat (SOSED) puis par le Mandataire (SED)
9.2 QUANTIFICATION DES DECHETS
Quantités données dans le détail estimatif.
A préciser par le Candidat (SOSED) puis par le Mandataire (SED)
Instructions : L’entreprise fournit une estimation des quantités de déchets attendus sur l’ensemble de
l’opération (par typologie).
9.3 ANALYSE DES EXUTOIRES
A préciser par le Candidat (SOSED)
Instructions : L’entreprise veille à présenter les exutoires les plus proches du ou des chantiers du marché, et
les codes de traitements pouvant être réalisés sur chacun, au regard de la nature des déchets prévus au
paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. : « Erreur ! Source du renvoi introuvable. ».
A150- GER Chaussée Page 14/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
9.4 DELEGATION DE LA GESTION DES DECHETS
Le présent marché prévoit la délégation au Mandataire de la saisie sur Trackdéchets des déchets concernés
et répond à l’obligation de la tenue du Registre National des Déchets, Terres Excavées et Sédiments. La
délégation concerne également la mise à disposition des justificatifs liés à ces saisies.
Les autorisations des transporteurs et des installations définitives retenues comme exutoires, seront fournies
avant le début du chantier au MOE, ou au MOA en l’absence de MOE. Les attestations de tri 7 flux des
exutoires seront également transmises par le Mandataire.
9.5 GESTIONS DES DECHETS
A compléter par le Mandataire
En outre, l’entreprise s’engage également à une gestion des déchets compatible aux engagements identifiés
dans ce document (bennes à déchets, brûlage des déchets, évacuations des déchets), qu’elle décrira
sommairement dans ce paragraphe. Le cas échéant, elle joindra également la PPE dédiée en annexe du
présent document.
10. DESCRIPTION DES FONCTIONS ET DES CONTROLES
10.1 CONTROLE INTERNE
Le contrôle interne est réalisé par l’ensemble de l’encadrement de chantier, c’est-à-dire du Directeur de
travaux jusqu’au chef d’équipe. Son rôle est de faire respecter les consignes en environnement concernant le
chantier et de faire remonter les informations ou problèmes éventuels au chargé Environnement.
Instructions : Ce paragraphe doit présenter l’ensemble des acteurs mobilisées dans le contrôle interne
environnement du mandataire. Pour chaque acteur et présenté par sa fonction et ses responsabilités vis-à-vis
du respect du PAE, ainsi que les étapes clefs dans l’atteinte de ses objectifs. L’architecture ci-après est
proposée à titre indicative et sera à moduler par le mandataire. Ce paragraphe doit être tenu à jour par le
mandataire si les fonctions et/ou les acteurs évoluent (cf § dédié « Organigramme »). Les éventuels liens de
subordination entre les différents acteurs seront précisés.
- Un paragraphe par fonction (Directeur de Projet, chargé environnement, directeur de travaux, conducteur,
chef chantier, compagnon…)
10.2 CONTROLE EXTERNE
Le contrôle externe est assuré par une (ou des) personne(s) rattachée(s) à la Direction de l’Entreprise,
indépendante(s) de la Direction du chantier. Ce contrôle a pour objet de s’assurer de l’efficacité du contrôle
interne. Il est réalisé au moyen de visites de terrain distinctes des contrôles internes. Il donne lieu à la rédaction
d’un compte-rendu de visite qui sera communiqué, après chaque contrôle, au Maître d’Ouvrage ou Maître
d’Œuvre.
Instructions : Ce chapitre présente les personnes en charge du contrôle externe et les missions de ces
intervenants, y compris la rédaction et/ou modification du PAE, son application et sa diffusion. En cas de défaut
au PAE, la personne responsable du protocole à suivre et les étapes génériques dudit protocole doivent être
identifiées.
- La Direction Environnement
A150- GER Chaussée Page 15/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Dans le cas où le mandataire dispose d’un service est dédié à l’aspect environnemental du marché, il présente
ce dernier sans ce paragraphe. Cette présentation inclut : le lien entre la direction du service et la direction
générale du mandataire, les interlocuteurs de ce service et les missions portées par ce service.
10.3 CONTROLE EXTERIEUR
Sans objet.
11. DOCUMENTS DE CONTROLES ET ENREGISTREMENT
11.1 VISITE DE CHANTIER : FICHES DE VISITE ENVIRONNEMENT
Des visites passeront en revue les différents travaux du chantier sur le thème de l’environnement. Ces visites
seront retranscrites sur une fiche où seront mentionnées des observations visant à mettre en évidence les
travaux effectués et/ou restant à effectuer, les adaptations permettant le bon avancement des travaux et la
bonne mise en application des engagements pris dans le PAE.
En cas d’écart grave observé, une Fiche de Non-Conformité (FNC) sera ouverte. L’écart après analyse de
l’origine sera traité pour éviter qu’il ne se reproduise.
Ces fiches sont un outil de gestion permettant la bonne prise en compte de l’environnement sur le chantier.
Elles sont des preuves à charge et à décharge en cas de contrôle environnement par un partenaire extérieur
(services de l’Etat, riverain).
Le modèle de fiche de visite environnement utilisé pour le chantier est joint en annexe.
Les contrôles externes donneront lieu à la rédaction d’un compte rendu et leurs points saillants seront
également présentés lors des réunions de management environnemental.
11.2 JOURNAUX DE CHANTIER ENVIRONNEMENT
Le journal de chantier comportera une partie relative à l’environnement, dans laquelle seront consignés, entre
autres :
- Les aménagements environnementaux mis en œuvre ainsi que les actions d’entretien
- Les évènements environnement ou éventuelles non-conformités
- Les constats d’enlèvement de déchets
- ….
11.3 TRAITEMENT DES ECARTS : FICHES DE NON-CONFORMITE (FNC) ET FICHE D’ACTION
CORRECTIVE (FAC)
Le cadre de ces documents est à fournir en annexe du SOPAE et du PAE. Lors d’un problème relatif à
l’environnement, une Fiche de Non-Conformité (FNC) est soit rédigée par le Chargé Environnement, soit visée
par lui. Cette fiche détermine l'origine de l’écart et propose les solutions envisagées pour résoudre cette
anomalie.
En cas d’anomalie grave ou complexe, le Chargé Environnement peut demander l’arrêt des travaux
dans la zone concernée. Cette décision peut également être prise par la Direction de Chantier.
Le Directeur de travaux suivant la gravité de la situation, son caractère répétitif et les caractéristiques des
causes qui ont provoqué l’écart, peut décider d’une action corrective et la mettre en œuvre.
A150- GER Chaussée Page 16/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
L’action corrective menée est destinée à supprimer les causes ou à éviter le renouvellement des non-
conformités ou des situations préjudiciables à l'environnement.
La recherche de la solution fait participer les personnes concernées et compétentes selon la nature de
l’anomalie. La solution retenue, validée par le Directeur de travaux en accord avec le chargé environnement
est soumise à l’avis du Maître d’œuvre.
Après validation, le traitement retenu est réalisé par le personnel d’exécution désigné, contrôlé quant à la
conformité aux exigences et attesté sur la fiche de non-conformité ayant servi à la formalisation de l’écart.
La clôture des FNC est réalisée par le chargé environnement sur la base de la présentation des documents
attestant que :
- Le traitement a été réalisé ;
- Le traitement réalisé est conforme.
Les modèles de fiche de non-conformité (FNC) et fiche d’action corrective (FAC) sont joints en annexe. Elles
pourront, selon le Système de Management Environnemental de l’entreprise, être fusionnées ou non.
12. MOYENS D’INFORMATION
12.1 A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
A compléter Candidat (SOPAE)
Le Conducteur de travaux et le chef de chantier, avec l’aide du chargé environnement, informent le personnel
du chantier des mesures à prendre pour le respect de l’environnement en phase de préparation et en phase
travaux.
Ce paragraphe a pour but de décrire comment cette information de sensibilisation à l’environnement est
réalisée. L’explication s’appuiera notamment sur les canaux d’information du personnel et des cibles, ainsi
que les supports utilisés :
- En début de chantier ;
- Lors de l’arrivée de personnes non formées sur le chantier ;
- De façon courante pendant le chantier.
12.2 A L’ENCADREMENT
La rédaction du SOPAE puis du PAE associe la « production » à la logique de protection de l’environnement
lors de la mise en œuvre des dispositifs de protection.
La sensibilisation de l’encadrement est assurée lors des réunions de chantier par un point environnement, et
par une large diffusion de la documentation du PAE (Fiche de Visite, Fiche de Non-conformité, Fiche
Descriptive Environnement…).
12.3 AVEC LES SOUS-TRAITANTS, FOURNISSEUR ET LOCATIERS
La Direction de travaux veille à insérer dans chaque contrat de location ou de sous-traitance des éléments du
PAE qui les concernent et s’assure de l’adhésion écrite des partenaires par une lettre de rattachement à ce
PAE (dont le modèle sera fourni en Annexe).
A150- GER Chaussée Page 17/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Plus particulièrement, les sous-traitants sont tenus responsables de l’évacuation et du traitement des déchets
issus de leurs travaux et les fournisseurs de béton auront la responsabilité du lavage des toupies en dehors
des zones de travaux.
Le chargé environnement réalisera régulièrement le rappel des consignes à respecter.
12.4 AVEC LES AUTRES PARTIES PRENANTES (EXEMPLE : RIVERAINS)
En cas de plainte non formalisée d’une autre partie prenante, le receveur de la plainte demandera sa
formalisation à la partie prenante en question.
Toute plainte formalisée, justifiée ou non, est enregistrée par le chargé environnement de l’entreprise en
charge des travaux. Le Maitre d’œuvre est immédiatement informé des plaintes issues des riverains du
chantier, et consulte le MOA conformément à sa procédure de gestion des plaintes. Les réponses apportées
seront également enregistrées par l’entreprise en charge des travaux.
13. LISTE DES PROCEDURES D’EXECUTION ET CONTROLE
PREVISIBLE
Instructions : Les PPE et les prestations figurant au tableau ci-après le sont à titre indicatif et sont à décliner par le
mandataire du marché en fonction des enjeux identifiés.
L’Entreprise en charge des travaux complètes ou corrige le tableau ci-dessous. Le tableau doit récapituler
l’ensemble des procédures spécifiques en corrélation avec les phases de travaux concernées.
Prestations Procédures à créer
- Débroussaillage – Dessouchage Les PPE suivantes sont rédigés
- Dégagement des emprises en préparation de chantier :
- Gestion des installations de chantier - PPE « Assainissement provisoire »
- Pose de clôtures provisoires - PPE « Suivi qualité des eaux »
- Pistes de chantier - PPE « Gestion des installations de chantier /
des dépôts provisoires et définitifs »
- Dépôt et Merlons
- PPE «Prévention et Gestion des pollutions
- Toutes activité produisant des déchets accidentelles »
(Terrassement/Assainissements/Chaussées /
Ouvrages d’Art / équipements et Signalisation) - PPE « Propreté des voies publiques »
- Assainissement provisoire - PPE « Habitat, Faune, Flore »
- Suivi de la qualité des eaux - PPE « Stockage des liants et traitement des
sols »
- Stockage des matériaux
- PPE « Travaux sur cours d’eau
- Approvisionnement, entretien
»
- Gestion des pollutions accidentelles
- PPE « Gestion des points de prélèvement
- Propreté des voies publiques et concédées d’eau »
Ces PPE sont à annexer au présent PAE
A150- GER Chaussée Page 18/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
14. ANNEXES
Les annexes ci-après sont des exemples, dont les entreprises peuvent s’inspirer pour intégrer les éléments
nécessaire cités dans le corps du document.
A150- GER Chaussée Page 19/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
ANNEXE 1 - CV du responsable du management Environnement sur l’ensemble des phases
Etat Civil
M/Mme NOM Prénom
Date de naissance
Langue maternelle
Expériences professionnelles
Dates d’expérience 1 Poste occupé (société) Durée
Dates d’expérience 2
Dates d’expérience 3
Date de prise de poste Poste actuel
Formations/Diplômes
Date d’obtention Intitulé (établissement)
Compétences particulières
Maîtrise LV Outils bureautiques Habilitations
A150- GER Chaussée Page 20/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
ANNEXE 2 – Exemple de fiche de visite environnement
Exemple de Fiche « Visite Environnement » - Contrôle Externe
Auditeur
Société Nom Prénom Poste Motivation de la
visite
Périmètre concerné
Chantier concerné Date de visite Début de visite Fin de visite (heure) Phase du chantier
(heure)
Visite d’une zone spécifique ☐ Oui / ☐ Non Préciser :
Visite de l’ensemble du chantier ☐ Oui / ☐ Non Préciser :
Entreprises Personnel
présentes rencontré
Diffusion
Société Nom Prénom Mail
Contenu de la visite
Contrôle documentaire
Présenté Connu Non connu et Commentaire
absent
Compagnons
PAE / Analyse environementale ☐ ☐ ☐
PIC ☐ ☐ ☐
Sensibilisation environnement ☐ ☐ ☐
Procédure d’urgence ☐ ☐ ☐
A150- GER Chaussée Page 21/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Emplacement Kits Anti-pollution ☐ ☐ ☐
Base vie
PIC ☐ ☐ ☐
Planning des visites de contrôle ☐ ☐ ☐
extérieur ENV.
Alimentation des installations ☐ ☐ ☐
Localisation des compteurs ☐ ☐ ☐
Fiches produits chimiques ☐ ☐ ☐
PAE / Analyse environementale ☐ ☐ ☐
Sensibilisation environnement ☐ ☐ ☐
Installation de chantier
PIC ☐ ☐ ☐
Plan Eclairage ☐ ☐ ☐
Planning des visites de contrôle ☐ ☐ ☐
extérieur ENV.
Alimentation des installations ☐ ☐ ☐
Localisation des compteurs ☐ ☐ ☐
Localisation des ICPE ☐ ☐ ☐
Fiches produits chimiques ☐ ☐ ☐
Registre des déchets ☐ ☐ ☐ ☐ Tenu à jour
Vie du chantier
OK NOK Action demandée Commentaire
Déchets
Bennes à déchets ☐ ☐
Réalisation du tri ☐ ☐
Propreté visuelle et générale
A150- GER Chaussée Page 22/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Propreté sur site ☐ ☐
Propreté aux abords (dont voirie) ☐ ☐
Tenue des pistes en terre ☐ ☐
Envol de poussières ☐ ☐
Lave-roue / Aire de lavage ☐ ☐
véhicules
Lave-botte
Odeurs ☐ ☐
Fosse septique / Sanitaires ☐ ☐
temporaires
Eclairages ☐ ☐
Bruit
Engins aux normes ☐ ☐
Bruit ☐ ☐
Activité de nuit ☐ Oui ☐ Non
Gestion des ressources
Locaux : respect des mesures ☐ ☐ Température
d’économies consigne, fermeture
portes/fenêtres, …
Extinction des moteurs des ☐ ☐
véhicules arrêtés
Dispositifs d’autonomie pleine ou ☐ ☐
partielle
Dispositifs de protection
Grillages et panneaux ☐ ☐
Sonomètres ☐ ☐
Protections acoustiques ☐ ☐
Bacs de rétentions (produits ☐ ☐
chimiques)
Bacs de lavage des goulottes ☐ ☐
(toupies bétons)
A150- GER Chaussée Page 23/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Kit antipollution ☐ ☐
Balisage chantier ☐ ☐
Faune, Flore et Zones Sensibles (dont Zones Humides)
Concerné ? Balisé Gestion Actions à prévoir Commentaire
Espaces réglementaires
☐Oui ZNIEFF I ☐ ☐
☐Oui ZNIEFF II ☐ ☐
☐Oui Natura 2000 ☐ ☐
☐Oui ZPS ☐ ☐
☐Oui ZSC ☐ ☐
☐Oui Zones Humides ☐ ☐
Espaces sensibles identifiés hors réglementaire Sujet de
sensibilité
Barrières Anti-Amphibien ☐ ☐
Site 1 ☐ ☐
Site 2 ☐ ☐
Site 3 ☐ ☐
Assainissement
Conforme Fonctionnel Commentaire – Action à mener
Assainissement définitif ☐ ☐
Assainissement provisoire ☐ ☐
Système de collecte ☐ ☐
Système de filtration ☐ ☐
Système de rétention des ☐ ☐
pollutions
Rejets ☐ ☐
A150- GER Chaussée Page 24/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
ANNEXE 3 – Exemples de fiche de non-conformité environnement et fiche d’action corrective
Exemple : Fiche de Non Conformité
Observateur
Société Nom Prénom Poste Date d’observation
NC
Auteur
Société Nom Prénom Poste Date de rédaction
FNC
Périmètre concerné
Chantier concerné Phase du chantier
Emplacement PIC spécifique ☐ Oui / ☐ Non Préciser :
Zone non identifiée au PIC ☐ Oui / ☐ Non Préciser :
Entreprises Personnel
présentes rencontré
Diffusion
Société Nom Prénom Mail
Objet de la Non-Conformité
Description
Localisation
Opération en cours lors du constat
A150- GER Chaussée Page 25/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Localisation de la zone sur le PIC
Sensibilité environnementale de la zone
touchée
Nature
Type de l’écart
PPE concernée(s) par l’écart
Procédure d’urgence mise en place
Analyse
Causes de l’écart Photographie
Non-respect du PAE ☐ Oui / ☐ Non
Solution(s) retenue(s) ☐ Réaction curative Si non : justifier
☐ Action corrective Si non : justifier
Procédure manquante au PAE ☐ Oui / ☐ Non
Gestion de l’écart
Traitement
Procédure appliquée immédiatement
après le constat
Protocole complémentaire prévue
(Description de la mesure)
Responsable des actions
complémentaires
(Nom, Société, Fonction)
Date de mise en œuvre
Vérificateur de la réaction curative
(Nom, Société, Fonction)
Date de vérification
A150- GER Chaussée Page 26/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
Conformité du traitement ☐ Oui ☐ Photographie de la
Non situation finale
Résultat suffisant ☐ Oui ☐ Signature
Non
Actions complémentaires à prévoir ☐ Oui ☐
Non
Action corrective
Prévision d’une action corrective ☐ Oui ☐
Non
Description de l’action corrective
Responsable de l’action (Société, Nom,
Fonction)
Vérification de l’action corrective ☐ Oui ☐
Non
Vérificateur (Société, Nom, Fonction)
Date de la vérification
Résultat satisfaisant ☐ Oui ☐
Non
Clôture de la FNC
Date Version
Visa de la FNC ☐ VSO ☐ VAC ☐ VAO
Société Nom Date Signature
Personne responsable de la ☐ FNC close
clôture
Réalisation de la diffusion ☐ FNC diffusée
A150- GER Chaussée Page 27/28
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
ANNEXE 4 – Modèle de lettre de rattachement au PAE
Autoroute concernée
Nom de l’opération
Nom de l’entreprise mandataire
Nom de l’entreprise sous-traitante
Adresse de l’entreprise sous-traitante
Téléphone :
Fax :
Objet du Marché :
Je soussigné ___________________________ agissant en qualité de _______________ au nom et pour le
compte de l’entreprise sous-traitante identifiée précédemment, déclare nous engager dans le cadre du présent
marché :
- Au respect strict du Plan d’Assurance Environnement (PAE) de l’Entreprise mandataire ;
- A nous assurer par tous les moyens (formation, enquêtes, contrôles, etc…) de l’application du PAE mis
en œuvre par nos services et par nos fournisseurs et sous-traitants éventuels concernés ;
- A transmettre sans délai au mandataire tout élément nécessaire au maintien à jour du PAE ;
- A nous assurer de l’efficacité du PAE mis en œuvre.
Lu et Approuvé : ______________
Nom, Prénom : _________________________
Signature : ______________
Date : ____ / ____ / ________
A150- GER Chaussée Page 28/28
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.