CCAP
FP IRVE en Nouvelle-Aquitaine 2026 -CCAP annexe - PGC.pdf · 16 601 mots · du marché « Fourniture, installation et mise en service de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables… », dossier de consultation officiel.
APPEL D’OFFRES OUVERT
FOURNITURE , INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
D’INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES EN NOUVELLE - AQUITAINE
CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
ANNEXE - SÉCURITÉ
SEPTEMBRE 202 6
PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
> OPERATION DE COORDINATION SPS NIV 3 <
PGC
TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
26 Rue Diderot
47000 AGEN
DEKRA Industrial
85 Rue de la Morandière
BP 40030
33185 LE HAILLAN Coordonnateurs SPS
Conception : MATHILDE BICHELBERGER
Tél. 05.56.13.43.54 Réalisation : MATHILDE BICHELBERGER
Fax
Modifications et évolutions
Date Indice Modifications apportées
14/08/2026 A Version initiale
Document établi conformément aux dispositions de la loi « Chantiers temporaires ou
mobiles » n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d’application.
DEKRA Industrial SAS - Siège Social : 19, rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308, 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr - N°TVA FR 44 433 250 834
SAS au capital de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120 B
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Sommaire
Préambule ....................................................................................................................................... 5
Principes généraux de prévention ................................................................................................ 6
Renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux complétant la déclaration préalable ..................... 7
Présentation du projet .................................................................................................................................... 7
Description succincte du projet .......................................................................................................................................................... 7
Situation géographique ..................................................................................................................................................................... 7
Phasage des travaux et calendrier prévisionnel................................................................................................................................. 7
Intervenants concernés par l’opération .......................................................................................................... 8
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur SPS, … ............................................................................................................... 8
Organismes institutionnels de la prévention Organismes institutionnels de la prévention ................................................................. 8
Mesures d’organisation générale du chantier arrêtées par le maître d’œuvre sans concertation avec le coordonnateur SPS ............ 9
Description de l’environnement et des servitudes .......................................................................................... 9
Par rapport aux bâtiments, constructions, ouvrages voisins .............................................................................................................. 9
Par rapport aux piétons ..................................................................................................................................................................... 9
Par rapport aux établissements en activité ........................................................................................................................................ 9
Par rapport aux réseaux à conserver, à dévier .................................................................................................................................. 9
Par rapport à la nature du sol .......................................................................................................................................................... 10
Présence des matériaux ou matériels à risques particuliers ........................................................................ 10
Transformateurs .............................................................................................................................................................................. 13
Eléments radioactifs ........................................................................................................................................................................ 13
Installations aéroréfrigérées ............................................................................................................................................................ 13
Matériaux contaminés ..................................................................................................................................................................... 13
Accès au chantier ......................................................................................................................................... 13
Véhicules et personnel .................................................................................................................................................................... 13
Points particuliers ............................................................................................................................................................................ 13
Circulation -Fléchage - Signalétique d’accès – Affichage................................................................................................................. 13
Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier ..................................................................... 14
Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) ............................................................................................................................... 16
Intervention sur la ou les zone(s) de travaux ................................................................................................................................... 16
Installations de chantier ................................................................................................................................ 16
Plan d’installation de chantier .......................................................................................................................................................... 16
Clôtures : base vie et zones à risques ............................................................................................................................................. 18
Affectation des installations de chantier ........................................................................................................................................... 18
Dimensionnement du cantonnement ............................................................................................................................................... 18
Protection contre l’incendie des locaux réservés au personnel ........................................................................................................ 19
Secours........................................................................................................................................................................................... 19
Nettoyage et entretien du cantonnement ......................................................................................................................................... 19
Autorisations administratives et démarches diverses .................................................................................. 19
Mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et les sujétions
qui en découlent ........................................................................................................................... 20
Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales et verticales .............................................. 20
Généralités...................................................................................................................................................................................... 20
Page 2 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Circulations des piétons .................................................................................................................................................................. 20
Circulations horizontales et verticales .............................................................................................................................................. 20
Conditions de manutention des matériaux et matériels, utilisation des engins de levage ........................... 21
Généralités...................................................................................................................................................................................... 21
Grues mobiles : ............................................................................................................................................................................... 21
Grues auxiliaires de chargement de véhicules :............................................................................................................................... 21
Vérification des appareils et des accessoires de levage .................................................................................................................. 21
Autorisation de conduite .................................................................................................................................................................. 21
Limitation du recours aux manutentions manuelles ......................................................................................................................... 22
Manutentions mécaniques à partir d’un engin de terrassement ....................................................................................................... 23
Approvisionnements, délimitation et aménagement des zones de stockage et d’entreposage des matériaux
23
Approvisionnements ........................................................................................................................................................................ 23
Magasins......................................................................................................................................................................................... 23
Conditions de stockage, d’élimination, d’évacuation des déchets et décombres ........................................ 25
Evacuation des déchets .................................................................................................................................................................. 25
Conditions d’enlèvement des matériaux dangereux .................................................................................... 25
Matières et substances dangereuses .............................................................................................................................................. 25
Déchets, décombres, gravats présentant un risque particulier ......................................................................................................... 25
Protections collectives .................................................................................................................................. 26
Travaux à risques spécifiques ...................................................................................................................... 26
Prévention des risques liés aux maladies professionnelle ........................................................................... 28
Mesures prises en matière d’interactions sur le site .................................................................................... 29
Sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur
ou à proximité duquel est implanté le chantier .......................................................................... 30
Respect des contraintes du site ................................................................................................................... 30
Horaires de chantier imposés .......................................................................................................................................................... 30
Horaires et contraintes de livraisons ................................................................................................................................................ 30
Exploitations et chantiers limitrophes ouverts ou prévus ............................................................................. 30
Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant .................................................................................................................... 31
Nettoyage du chantier .................................................................................................................................. 31
Règles générales de nettoyage du chantier..................................................................................................................................... 31
Démarche environnementale, tri des déchets .............................................................................................. 31
Objectifs .......................................................................................................................................................................................... 31
Renseignements pratiques propres au lieu de l’opération concernant les secours et l’évacuation
des personnels ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la matière.............. 33
Organisation des secours ............................................................................................................................. 33
Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) .................................................................................................... 33
Dispositions en cas de travail isolé .............................................................................................................. 33
Risque incendie ............................................................................................................................................ 33
Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs, ou travailleurs indépendants
35
Entreprises désignées par le maître d’ouvrage ............................................................................................ 35
Visite d’inspection commune ........................................................................................................................ 36
Etablissement d’un PPSPS .......................................................................................................................... 36
Diffusion des PPSPS .................................................................................................................................... 36
Page 3 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Observations du coordonnateur SPS ........................................................................................................... 37
Harmonisation des PPSPS et leur mise à jour ............................................................................................. 37
Mise à jour du PGC ...................................................................................................................................... 37
Sous-traitant ................................................................................................................................................. 38
Travailleurs Indépendants ............................................................................................................................ 38
Travail dissimulé ........................................................................................................................................... 38
Prêt de main d’oeuvre .................................................................................................................................. 38
Recensement des accidents du travail ........................................................................................................ 39
Annexe(s) ...................................................................................................................................... 41
- Liste des lots, entreprises désignées par le maître de l’ouvrage .................................................................................................... 41
- Installations obligatoires sur les chantiers du BTP ......................................................................................................................... 41
Page 4 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Préambule
« Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) est
un document qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de
l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou la succession de
leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour
les autres entreprises »
Le PGC est établi par le coordonnateur SPS de l’opération désigné par le maître d’ouvrage, il
constitue une pièce du DCE et est d’application à toutes les entreprises y compris sous-traitants
et travailleurs indépendants. Il permet aux entreprises d’avoir connaissance de l’ensemble des
mesures pour résoudre les problèmes liés aux interférences des activités qui concernent le
chantier.
A partir du PGC, et après avoir réalisé préalablement une visite d’inspection commune avec le
coordonnateur SPS, les entreprises établissent leur plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS).
Le PGC est complété et adapté en fonction de l’évolution de l’opération, de la durée effective
des travaux, des contraintes successives liées à l’environnement du chantier et au déroulement
d’opérations mitoyennes. Toute modification apportée à ce document sera portée à la
connaissance des entreprises.
Un exemplaire du PGC à jour est tenu sur le chantier à disposition :
- des médecins du travail ;
- des membres des CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel des entreprises qui
interviennent sur le chantier ;
- des membres du CISSCT (opérations de 1ère catégorie) ;
- de l’Inspection du Travail, de la CARSAT/CRAM et de l’OPPBTP.
Le PGC est conservé par le maître d’ouvrage pendant une durée de 5 années à compter de la
date de réception de l’ouvrage.
Moyens et autorité du coordonnateur SPS donnés par le maître d’ouvrage
Afin que soient mises en œuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le maître d’ouvrage autorise le coordonnateur
SPS à communiquer directement au maître d’œuvre et à tout autre intervenant sur le chantier ses observations ou
notifications.
Dans ses interventions le coordonnateur SPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne l’exécution des
mesures de sécurité qui leur incombent.
Lorsque dans le cadre de sa mission, le coordonnateur SPS détecte un danger grave et imminent menaçant directement la
sécurité des travailleurs, il est autorisé à demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger et notamment d’arrêter tout ou partie du chantier. La notification des demandes est consignée sur le registre journal
de la coordination SPS. Les reprises du chantier, décidées par le maître d’ouvrage, après avis du coordonnateur SPS et du
maître d’œuvre, sont également consignées dans le registre journal de la coordination SPS.
Les entreprises (titulaires et sous-traitantes) n’ayant pas effectué une visite d’inspection commune et n’ayant pas remis leur
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), ne seront pas autorisées à intervenir sur le chantier. Suivant
les cas, le coordonnateur SPS avisera, le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage afin qu’ils prennent les dispositions
nécessaires.
« L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des
dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil » (article L. 4532-6 du
code du travail).
Page 5 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Principes généraux de prévention
L’opération d’enfouissement de réseaux Basse Tension plus Télécom est soumise aux dispositions de la loi « Chantiers
mobiles et temporaires » N° 93.1418 du 31 décembre 1993 et de son décret d’application N° 94.1159 du 26 décembre
1994.
Le P.G.C. est établi en vue d’intégrer les principes généraux de prévention dans l’organisation de l’opération. Selon
l’article L. 4531-1 du Code du Travail, le Maître d’Ouvrage, le Maître d’oeuvre et le Coordonnateur SPS doivent, tant au
cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en
œuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h de l'article L. 4121-2.
Les chefs d’entreprises doivent au cours de la phase réalisation, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention
énoncés aux a, b, c, d, e, f, g, h et i de l'article L. 4121-2, pour eux-mêmes et leurs salariés :
a) Eviter les risques,
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
c) Combattre les risques à la source,
d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des
équipements et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail
cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
g) Planifier la Prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les Conditions
de Travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle,
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les différents entrepreneurs doivent prendre parfaite connaissance du présent document, en retirer les éléments
nécessaires à la mise au point de leur proposition et se conformer rigoureusement lors de l'exécution des travaux, aux
dispositions qu'il contient.
Les prestations définies dans ce document font partie intégrante du marché de chaque entreprise.
Les éléments contenus dans le présent document ont un caractère obligatoire. Les entreprises contractantes y compris
les sous-traitants et travailleurs indépendants devront en tenir compte notamment pour l'élaboration de leurs PLANS
PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (P.P.S.P.S.).
En matière de sécurité et de protection de la santé du personnel, les entreprises ont non seulement une obligation de
moyen, mais également une obligation de résultat.
La tenue des délais ne saurait en aucun cas être un motif d'infraction aux règles de sécurité. Les entreprises sont par
conséquent tenues de prévoir et de mettre en œuvre les moyens compatibles avec la sécurité et les délais.
Article L.4532-6 du code du travail :
L'intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni les responsabilités qui incombent aux entreprises en
matière de sécurité et de protection de la santé.
Page 6 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux complétant
la déclaration préalable
PRESENTATION DU PROJET
Description succincte du projet
Le projet concerne des travaux relatifs à la fourniture, à la pose et à la mise en service d’infrastructures de
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) sur les départements suivants :
Charente – Co-Maître d’Ouvrage : SDEG 16,
Charente-Maritime – Co-Maître d’Ouvrage : SDEER 17,
Corrèze – Co-Maître d’Ouvrage : Syndicat de la Diège
Creuse – Co-Maître d’Ouvrage : SDEC 23,
Dordogne – Co-Maître d’Ouvrage : SDE 24,
Gironde – Co-Maîtres d’Ouvrage : SDEEG 33 et GIRONDE ENERGIES,
Landes – Co-Maître d’Ouvrage : SYDEC 40,
Lot-et-Garonne – Co-Maîtres d’Ouvrage : TE 47 et AVERGIES,
Haute-Vienne – Co-Maître d’Ouvrage : SEHV.
Ce marché à bons de commande est alloti en 4 lots liés au type de borne de recharge à poser et au
territoire concerné par le déploiement :
LOT 1 : fourniture et pose d’infrastructures de charge en Creuse, Corrèze et Haute -Vienne
de puissance strictement inférieure à 100 kW
LOT 2 : fourniture et pose d’infrastructures de charge en Charente et Charente -Maritime de
puissance strictement inférieure à 100 kW
LOT 3 : fourniture et pose d’infrastructures de charge en Gironde, Dordogne et Lot -et-
Garonne de puissance strictement inférieure à 100 kW
LOT 4 : fourniture et pose d’infrastructures de charge dans les Landes de puissance
strictement inférieure à 100 kW
Situation géographique
Les travaux se situent sur les départements suivants :
Charente – Co-Maître d’Ouvrage : SDEG 16,
Charente-Maritime – Co-Maître d’Ouvrage : SDEER 17,
Corrèze – Co-Maître d’Ouvrage : Syndicat de la Diège
Creuse – Co-Maître d’Ouvrage : SDEC 23,
Dordogne – Co-Maître d’Ouvrage : SDE 24,
Gironde – Co-Maîtres d’Ouvrage : SDEEG 33 et GIRONDE ENERGIES,
Landes – Co-Maître d’Ouvrage : SYDEC 40,
Lot-et-Garonne – Co-Maîtres d’Ouvrage : TE 47 et AVERGIES,
Haute-Vienne – Co-Maître d’Ouvrage : SEHV.
Le PGC sera adapté pour chaque chantier.
Phasage des travaux et calendrier prévisionnel
Les plannings hebdomadaires seront transmis au CSPS.
Le planning d’exécution devra être élaboré de manière à supprimer ou, à défaut, à limiter les situations de coactivité,
qu’elles soient simultanées ou successives, et à éviter toute superposition des tâches.
Le CSPS demande de lui transmettre le planning prévisionnel des travaux en cas de mis à jour.
Page 7 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
INTERVENANTS CONCERNES PAR L’OPERATION
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur SPS, …
Téléphone
Intervenants Représentant Fax
Email
Maître d'ouvrage
TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET M Jérôme QUEYRON - M.
+33 5 53 77 65 05
GARONNE JÉRÔME QUEYRON
26 Rue Diderot
j.queyron@te47.fr
47000 AGEN
TERRITOIRE D'ENERGIE LOT - ET - M BAZALGETTE 05 53 77 03 01
GARONNE
47000 AGEN r.bazalgette@te47.fr
Coordonnateur SPS
DEKRA Industrial Titulaire :
ACT CSPS GIRONDE LOT ET C : MATHILDE BICHELBERGER 05.56.13.43.54
GARONNE R : MATHILDE BICHELBERGER
85 Rue de la Morandière Suppléant : mathilde.bichelberger@dekra.com
BP 40030 C : CLAIRE SALVADOR claire.salvador@dekra.com
33185 LE HAILLAN R : CLAIRE SALVADOR
Organismes institutionnels de la prévention Organismes institutionnels de la prévention
Téléphone
Intervenants Représentant Fax
Email
DIRECCTE (47)
997 avenue du docteur Jean Bru INSPECTION DU TRAVAIL (47) 05 53 68 40 43
47000 AGEN 05 53 68 40 99
OPPBTP
Immeuble "Les Bureaux du Tasta" 05 56 34 03 49
9 Avenue Raymond Manaud 05 56 34 42 08
33520 BRUGES nouvelleaquitaine@oppbtp.fr
CARSAT AQUITAINE
Prévention des Risques Professionnels CARSAT AQUITAINE 05 56 11 64 00
80, Avenue de la Jallère 05 56 39 55 93
33053 BORDEAUX CEDEX prevention7@carsat-aquitaine.fr
Page 8 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Mesures d’organisation générale du chantier arrêtées par le maître d’œuvre sans
concertation avec le coordonnateur SPS
DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES
Par rapport aux bâtiments, constructions, ouvrages voisins
Le futur chantier sera implanté en zones urbaine, semi-urbaine, rurale, à proximité d’habitations, de commerces,
services publics, d'équipements sportifs ou d'arrêts de transports en commun.
L’accès au chantier devra être suffisamment large pour permettre des manœuvres sûres et aisées des engins et
véhicules de chantier. Le plan de principe d’installation du chantier présenté lors de la phase préparatoire servira de
référence pour le cantonnement, qui sera clôturé et sécurisé.
Les entreprises prendront toutes les mesures nécessaires pour réduire l’impact des travaux, notamment en matière de
circulation, de nuisances sonores et vibratoires, de rejets, etc. Le respect du code de la route sera impératif, avec vitesse
réduite dans et aux abords du site, ainsi que la mise en place et le contrôle de la signalisation réglementaire. Le plan de
circulation sera établi en concertation avec les services municipaux de Gujan-Mestras.
Les abords du chantier présentent un trafic modéré, ce qui rend les manœuvres d’insertion ou de sortie potentiellement
dangereuses. Par conséquent, chaque entreprise devra, pendant toute la durée des travaux, respecter les mesures
suivantes :
Présence d’agents de circulation équipés de vêtements haute visibilité, pour réguler la circulation si nécessaire.
Nettoyage régulier de la voirie en cas de nécessité.
Par rapport aux piétons
L’entreprise devra :
Assurer le balisage des itinéraires piétons pendant toute la durée des travaux. Toutes les fouilles, tranchées et autres
ouvrages de terrassement devront être signalés et protégés par des barrières.
Maintenir en permanence une voie de circulation piétonne en bon état. Ces voies ne devront subir aucune contrainte
durant le chantier (pas de stockage de matériaux ni d’implantation d’ouvrages). Les circulations seront adaptées en
fonction du phasage des travaux, intégrées au plan d’installation du chantier et signalées de manière visible pendant
l’exécution des travaux.
Par rapport aux établissements en activité
Afin de réduire au maximum les nuisances, les entreprises devront, avant le démarrage des travaux, prendre contact avec
les établissements riverains afin d’identifier les pics de fréquentation de leurs usagers, susceptibles d’entraîner une
coactivité non maîtrisée. Ces informations devront être intégrées dans leur planning travaux, qui sera transmis au CSPS
pour avis.
Des mesures seront mises en place pour séparer l’activité chantier des cheminements des occupants des établissements,
bureaux ou logements.
La base de vie et les zones de stockage seront sécurisées par une clôture de chantier type barrière Héras, menottée
entre elles. La zone de travaux, en fonction de sa situation et de sa nature, sera principalement balisée par des barrières
basses. Toutefois, en cas de fouilles ou de tranchées, celles-ci seront protégées par des barrières menottées.
Par rapport aux réseaux à conserver, à dévier
Les réseaux à conserver ou à dévier seront précisés en fonction des DICT, renouvelables tous les trois mois et
consultables sur le chantier.
Le personnel sera dûment formé AIPR, selon le niveau correspondant à sa fonction (encadrement, opérateur ou
conducteur).
Le piquetage sera réalisé au préalable de toute opération de fouilles, tranchées, terrassements ou décroutages.
Page 9 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Selon la classe de localisation du réseau, l’entreprise devra effectuer le terrassement manuellement. Pour les travaux
réalisés mécaniquement ou à l’aide d’une aspiratrice, celle-ci devra impérativement être équipée d’un manchon en
caoutchouc afin de ne pas endommager les réseaux.
Repérage des réseaux :
Préalablement à l’intervention, l'entreprise doit obtenir des concessionnaires les plans de récolement de leurs réseaux et
doit conserver ces plans sur le chantier. Application du décret 2011- 1241
Dans les jours précédant le début des travaux, elle doit procéder, dans l'emprise d’intervention, à un repérage des
canalisations existantes à l'aide d'un marqueur de peinture effaçable avec indication de la profondeur si elle est connue.
Si nécessaire, l'entreprise doit procéder à des sondages pour dégager précautionneusement les réseaux et les rendre
visibles.
Dans tous les cas, l'entreprise doit respecter les prescriptions de chaque concessionnaire ou occupant de droit rencontré.
Sauf en ce qui concerne les branchements, le dernier intervenant doit tenir compte des occupations existantes et
respecter les contraintes d'espacement.
Il est interdit de couper un réseau existant sans l'accord de l'exploitant de ce réseau.
L'intervenant est tenu de déclarer immédiatement à l'exploitant les dégradations causées au réseau de ce dernier du fait
des travaux ou toutes anomalies constatées.
Protection des organes de manoeuvre :
Au cours des travaux, l'entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour conserver constamment le libre
accès des organes de manoeuvres de sécurité des ouvrages.
Les accessoires nécessaires au fonctionnement des ouvrages de distribution, tels que bouches à clé d'eau ou de gaz,
siphons, postes de transformation, armoires, tampons de regards d'égout ou de chambre de télécommunication, bouches
ou bornes d'incendie, etc... doivent rester visibles et visitables à tout instant, avant, pendant et après les travaux.
Par rapport à la nature du sol
Il y a lieu de consulter le rapport géotechnique afin de vérifier la nature du sol et la présence éventuelle d’eau.
A consulter avant le démarrage de travaux.
PRESENCE DES MATERIAUX OU MATERIELS A RISQUES PARTICULIERS
Amiante / HAP
Le diagnostic AMIANTE / HAP devra être transmis au CSPS et aux entreprises avant tout démarrage des travaux.
En l’absence de ce diagnostic, aucun démarrage de travaux ne sera autorisé.
Procédure en cas de présence d’AMIANTE / HAP :
1. Constat et information
En cas de mise en évidence d’amiante dans les canalisations ou de HAP dans les enrobés, le diagnostic devra être
immédiatement porté à la connaissance du maître d’ouvrage, du CSPS et des entreprises concernées.
Les zones impactées devront être identifiées et balisées.
2. Arrêt ou interdiction des travaux
Page 10 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Aucun travail ne devra être engagé ou poursuivi sur les zones concernées sans la mise en place de mesures adaptées.
En l’absence de procédure spécifique validée, les travaux seront suspendus.
3. Mesures réglementaires
Les entreprises devront établir un plan de retrait ou mode opératoire spécifique (amiante ou HAP), conformément à la
réglementation en vigueur.
Si nécessaire, un retrait ou un encapsulage / retrait partiel devra être réalisé par une entreprise certifiée.
Les interventions devront être effectuées par du personnel formé et habilité.
4. Protections et prévention
Mise en place des protections collectives adaptées (confinement, aspiration à la source, brumisation, etc.).
Port obligatoire des EPI spécifiques (combinaisons adaptées, protections respiratoires, gants, etc.).
Mise en œuvre de procédures de gestion des déchets dangereux conformément à la réglementation.
5. Validation avant reprise des travaux
La reprise des travaux sera conditionnée à :
La validation des procédures par le CSPS,
La transmission des documents réglementaires (mode opératoire, attestations de formation, certificats),
La mise en sécurité effective des zones concernées.
Plomb
Pour information : en cas de présence à proximité de l’intervention.
Procédure en cas de présence de PLOMB
1. Repérage et information
Avant toute intervention sur des matériaux anciens, un repérage plomb avant travaux devra être réalisé si un doute
subsiste.
En cas de présence avérée de plomb, l’information devra être immédiatement transmise au maître d’ouvrage, au CSPS et
aux entreprises concernées.
Page 11 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Les zones impactées devront être identifiées, signalées et balisées.
2. Interdiction / suspension des travaux
Aucun travail ne devra être engagé ou poursuivi sur les matériaux concernés sans mesures de prévention adaptées.
En l’absence de diagnostic ou de procédure validée, les travaux seront interdits.
3. Mesures réglementaires
L’entreprise intervenante devra établir un mode opératoire spécifique “risque plomb”, conformément au Code du travail.
Les travaux devront être réalisés par du personnel formé au risque plomb.
Une entreprise spécialisée pourra être exigée selon la nature des travaux (dépose, découpe, perçage).
4. Protections collectives et individuelles
Mise en place de protections collectives adaptées :
limitation des émissions de poussières,
aspiration à la source,
brumisation si nécessaire,
confinement de la zone.
Port obligatoire des EPI adaptés :
combinaison de protection jetable,
gants adaptés,
protection respiratoire appropriée,
hygiène renforcée (lavage des mains, zones propres/sales).
5. Gestion des déchets
Les déchets contenant du plomb devront être :
Page 12 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
collectés séparément,
conditionnés et étiquetés,
évacués vers une filière agréée.
6. Validation avant reprise ou poursuite des travaux
La poursuite ou reprise des travaux sera conditionnée à :
la validation du mode opératoire par le CSPS,
la mise en œuvre effective des mesures de prévention,
Transformateurs
Le CSPS ne dispose à ce jour d’aucune information. Le MOA devra transmettre les éléments nécessaires avant le
démarrage de chaque phase de travaux.
Eléments radioactifs
Le CSPS ne dispose à ce jour d’aucune information. Le MOA devra transmettre les éléments nécessaires avant le
démarrage de chaque phase de travaux.
Installations aéroréfrigérées
Le CSPS ne dispose à ce jour d’aucune information. Le MOA devra transmettre les éléments nécessaires avant le
démarrage de chaque phase de travaux.
Matériaux contaminés
Le CSPS ne dispose à ce jour d’aucune information. Le MOA devra transmettre les éléments nécessaires avant le
démarrage de chaque phase de travaux.
ACCES AU CHANTIER
Véhicules et personnel
Les véhicules du personnel doivent être stationnés hors de la zone de travaux, sur des places réglementaires ou à
l’intérieur de l’emprise du chantier. Le stationnement sur la voirie ou les cheminements piétons est strictement interdit.
Points particuliers
En fonction du type d’environnement, des points particuliers pourront être ajoutés. Les entreprises devront prendre en
compte les consignes de vigilance et les points spécifiques fournis par le Maître d’Ouvrage (MOA) et le Coordonnateur
SPS.
Circulation -Fléchage - Signalétique d’accès – Affichage
L’entreprise titulaire aura à sa charge les dispositifs suivants :
Pour les travaux la rédaction des demandes d’arrêtés de circulation, l’établissement d’un plan de circulation et d’accès à
ses zones chantiers. Ce plan sera soumis préalablement pour accord aux services techniques et gestionnaires de voirie
éventuellement concernés par les mesures d’exploitation. Ce plan indiquera notamment la signalisation provisoire à
mettre en place, les horaires à éviter, les gabarits routiers existants, les contraintes de circulation etc.…
La mise en place et la maintenance 7j/7 et 24h/24 des panneaux de signalisation provisoires convenablement lestés ou
scellés conformément aux plans qu’elle aura établis. L’entreprise titulaire de chaque marché fera son affaire des
remplacements de panneaux ou des dispositifs de sécurité installés sur chantier, que ce soit pour des raisons de
dégradations ou de vols.
Page 13 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Toutes les entreprises intervenantes (titulaire, sous-traitantes, prestataires de service, locatiers, etc.….) devront tout
mettre en œuvre pour minimiser la gêne. Tout stationnement extérieur devra se faire avec autorisation expresse des
autorités responsables ou des propriétaires concernés.
L’approvisionnement des matériaux et matériels se fera en application des règles du code de la route et des arrêtés
préfectoraux, particulièrement lorsqu’il s’agit de transports exceptionnels.
Les panneaux de signalisation seront conformes à la réglementation et devront être du commerce, les panneaux
« fabrication maison » seront prohibés.
Critère d’une bonne signalisation temporaire de chantier :
Que ce soit pour des chantiers fixes ou mobiles en chaussées fermées à la circulation par tronçons, ou le cas échéant
placées sous alternat, pour être efficace la signalisation temporaire de chantier doit respecter 4 grands principes
fondamentaux :
Le Principe d’adaptation :
- aux caractéristiques des voies
- au trafic
- aux conditions de circulation
-à la nature et à la durée du chantier.
Le Principe de cohérence :
- absence de contradiction avec la signalisation permanente
- cohérence d’un chantier à un autre sur un même itinéraire
Le Principe de crédibilité :
- signalisation adaptée aux dangers qu’elle signale
- la signalisation ne doit pas être inutile
Le Principe de lisibilité :
- choisir des panneaux et des pancartes conformes à la réglementation
- éviter la concentration inutile des panneaux
- veiller à la bonne visibilité des panneaux, de jour comme de nuit, ainsi qu’à leur propreté.
L’entreprise informera ses fournisseurs du parcours à suivre pour accéder au chantier et leur transmettra le plan d’accès.
L’entreprise devra transmettre les plans d’accès pour les livraisons et éviter le plus possible les manœuvres.
Affichage obligatoire du chantier : panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».
Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier
Seules les personnes travaillant pour le maître d’ouvrage, les entrepreneurs titulaires d’un marché, les sous-traitants et
les travailleurs indépendants nommément déclarés auprès du maître d’ouvrage, sont autorisés à accéder au chantier.
Les personnes n’intervenant pas directement sur le chantier (fournisseurs, locatiers, agents commerciaux,
concessionnaires, contrôleurs techniques…) devront être accompagnés par l’entreprise concernée par leur intervention.
Page 14 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
L’entreprise concernée devra réaliser l’accueil de ces intervenants.
Le personnel intervenant sur le chantier sera « identifiable » (badge, vêtements floqués,…) et en possession de la carte
d’identification professionnelle BTP (Art L.8291-1 du Code du Travail).
• Définition des personnes autorisées :
Les personnes morales autorisées sont les entreprises désignées par le maître d’ouvrage et les sous-traitants, ayant
participé à l’inspection commune et ayant remis leur PPSPS au coordonnateur SPS.
Les personnes physiques autorisées sont les travailleurs du chantier désignés par les personnes morales autorisées.
Les personnes liées par contrat à la réalisation de l'opération.
Accès autorisé après la signature des contrats de MOA :
- Maîtrise d'ouvrage
- Maîtrise d'oeuvre (dont OPC)
- Coordonnateur SPS
- Contrôleur technique.
Accès autorisé après l'IC (Inspection Commune) et remise du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé) accompagné du listing du personnel :
Entrepreneurs et Sous-traitants,
Le CSPS préconise au MOE et MOE de faire réaliser au SPS une inspection commune avec les localiers et
prestataires de services des entreprises.
Les personnes extérieures à la réalisation du chantier.
Accès autorisé sur rendez-vous et accompagné obligatoirement du Responsable désigné.
- Public dont : visiteurs riverains…
Accès autorisé sur rendez-vous uniquement
- Services publics en régie directe ou déléguée dont : électricité, gaz, téléphonie, eau, assainissement…
- Fournisseurs
L’entreprise concernée devra réaliser l’accueil de ces intervenants.
Les personnes autorisées par une disposition légale ou réglementaire.
Accès autorisé libre et accompagné par un responsable désigné de l’établissement
- Inspection du Travail, CARSAT, OPPBTP et médecin du travail
- Pompiers
- Services de police et Gendarmerie…
En cas de non-respect de ces règles d’autorisation d’accès et en cas d’accident la responsabilité des
personnes, enfreignant ces dispositions, se verrait engagée.
Page 15 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.)
Tout travailleur, tout responsable d’entreprise titulaire, tout visiteur, de droit comme autorisé est tenu au port des
protections individuelles adaptées à l’intervention sur le chantier et les consignes appropriées.
Les 9 PGP (principes généraux de prévention)
1. Éviter les risques, c’est supprimer le danger ou l’exposition au danger.
2. Évaluer les risques, c’est apprécier l’exposition au danger et l’importance du risque afin de prioriser les actions de
prévention à mener.
3. Combattre les risques à la source, c’est intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la
conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires.
4. Adapter le travail au collaborateur, en tenant compte des différences interindividuelles, notamment entre hommes et
femmes, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé.
5. Tenir compte de l’évolution de la technique, c’est adapter la prévention aux évolutions techniques et
organisationnelles.
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, c’est éviter l’utilisation de procédés ou de produits dangereux
lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres.
7. Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et
environnement.
8. Donner la priorité aux mesures de protection collective et n’utiliser les équipements de protection individuelle (EPI)
qu’en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes.
9. Donner les instructions appropriées aux collaborateurs, c’est les former et les informer afin qu’ils
connaissent les risques et les mesures de prévention.
Les différents fournisseurs sont aussi assujettis à cette obligation.
Intervention sur la ou les zone(s) de travaux
Les travailleurs auront l’obligation de porter des vêtements de haute visibilité (gilet rétro réfléchissant,). Les entreprises et
tout intervenant devront respecter les consignes données par la maîtrise d’œuvre pour accéder ou repartir dans la zone
des travaux.
INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu’après l’installation des locaux de chantier et le raccordement aux
différents réseaux.
Plan d’installation de chantier
Le plan d’installation de chantier sera établi par l’entreprise, après avoir pris en compte les informations , notamment pour
les besoins de stockage, livraison, installation de chantier, contrainte particulière
Le plan d’installation de chantier précisera :
- L’utilisation des locaux existants comme cantonnement de chantier (bureaux, magasins, vestiaires, réfectoires).
- Les installations complémentaires s’il y a lieu..
- Les lieux d’approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel.
- L’emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone, circulations, eaux usées,
Page 16 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
eaux pluviales.
Réglementation :
Extrait Art. R. 4532-44 du code du travail
Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter. Il énonce notamment :
3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en
découlent concernant, notamment :
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales.
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils
de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles.
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit
de matières ou de substances dangereuses.
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres.
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés.
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale.
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site.
Le plan d’installation de chantier sera analysé par le SPS. Le CSPS transmettra un avis
sur le PIC au MOA, MOE.
Recommandation Cours BTP Digital
A. Les 3 objectifs principaux du PIC :
1. Optimiser l’organisation du chantier.
2. Définir les zones de travail.
3. Améliorer la sécurité.
1. Le fond de plan :
a. La représentation du terrain actuel (plan topographique),
2. Les clôtures :
a. Le type : clôtures grillagées / clôtures en bacs aciers,
b. Les moyens d’accès au chantier : portails, portillons…
3. Moyen de levage :
Moyen de levage (Grue,pelle)
4. Base Vie :
a. Des réfectoires, vestiaires, sanitaires, bureaux.
5. Réseaux de chantier : Alimentation Base Vie et Chantier…
a. Electricité (EDF),
6. Flux :
Page 17 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
- Circulations piétonnes et l’ensemble des cheminements qui seront empruntés pas les personnels…
- Signalétique de déviation piétonne ,
- Base vie,
- Zone de stockage, toute autre zone s’avérant utile au vue des activités du chantier,
- Emprise des zones d’intervention ( moyen de levage)
- Le panneau de chantier
Rappel réglementaire sur les obligations des entreprises sur les installations sur les chantiers du BTP en annexe
Clôtures : base vie et zones à risques
La responsabilité du fait de la chose suivant l’article 1384 du code civil est engagé en l’absence de clôture. Le chantier
sera donc totalement clos à l’aide d’une clôture d’au moins 2,00 m de hauteur, son franchissement par des tiers non
autorisés supposant une volonté d’effraction.
Une clôture menottée devra être installée pour rendre le chantier clos de manière à bien rendre inaccessible aux
personnes non autorisées, les zones à risques.
L’entreprise réalisant la clôture aura à sa charge le portail avec système de fermeture ainsi que l’entretien ou le
déplacement éventuel dans le cadre de modification de l’emprise de la zone des travaux.
Elle assurera chaque jour l’ouverture et la fermeture de l’accès chantier.
Affectation des installations de chantier
Les installations de chantier seront réalisées suivant le détail du tableau ci-après :
Nature de l’installation Réalisée par A charge
A DEFINIR A DEFINIR
Création de l’ensemble des voiries de chantier
A DEFINIR A DEFINIR
Clôtures, portails avec signalisation de sécurité du chantier
A DEFINIR A DEFINIR
Réseaux divers existants à protéger
A DEFINIR A DEFINIR
Réseaux utilitaires (éclairage, BT, force, etc.)
A DEFINIR A DEFINIR
Plates-formes pour zones de stockage (même provisoire) et zone de
cantonnement
A DEFINIR A DEFINIR
Sanitaires (lavabos, eau pour se laver, moyens de nettoyage, séchage ou
essuyage), cabinets d’aisance (W-C, urinoirs), douches
Ensemble des équipements communs à toutes les entreprises conformément
à la réglementation en vigueur
A DEFINIR A DEFINIR
Salle de réunion commune pour les réunions de chantier
A DEFINIR A DEFINIR
Coffrets électriques de chantier
A DEFINIR A DEFINIR
Bennes à déchets
Dimensionnement du cantonnement
Le cantonnement sera dimensionné en fonction de l’effectif de pointe du chantier.
Les effectifs seront précisés au cours de la période de préparation, en fonction du nombre d’heures affecté au chantier
par chaque entreprise et en fonction du calendrier d’exécution des travaux.
En cas de présence de personnel féminin sur le chantier, l’entreprise devra prévoir un vestiaire supplémentaire ainsi qu’un
sanitaire dédié.
Pour des travaux particuliers, la mise en place d’une roulotte de chantier type V.R.S. pourra être envisagée.
Page 18 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Protection contre l’incendie des locaux réservés au personnel
Des extincteurs portatifs dûment contrôlés, adaptés aux locaux et aux risques seront prévus dans les locaux réservés au
personnel.
Secours
Un chapitre spécifique du PPSPS sera dédié aux consignes d’appel des secours.
Un affichage de ces consignes sera mis en place dans la base de vie.
Nettoyage et entretien du cantonnement
Le nettoyage quotidien et l’entretien du cantonnement seront réalisés par les entreprises concernées par le tableau
suivant :
Nature de l’intervention Réalisée par A charge
Nettoyage quotidien des locaux communs et des installations communes A DEFINIR A DEFINIR
d’hygiène
A DEFINIR A DEFINIR
Fourniture de consommables (savons, essuie-mains, papiers toilette)
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMARCHES DIVERSES
Les autorisations administratives et démarches diverses seront réalisées par les entreprises concernées de la colonne de
droite du tableau suivant :
Démarches administratives Services concernés Réalisées par :
Déclaration d’intention de Ensemble des concessionnaires A DEFINIR (Valable 3 mois)
commencement de travaux
(D.I.C.T.) sur les réseaux des
concessionnaires
Envoi du PPSPS du lot - Inspection du Travail
principal - CARSAT/CRAM A DEFINIR
- OPPBTP
Servitudes aériennes Direction Générale de l’Aviation Civile A DEFINIR (suivant la localisation du
(DGAC) projet)
Autorisation administrative Service local A DEFINIR
diverse
Page 19 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Mesures de coordination prises par le coordonnateur en
matière de sécurité et les sujétions qui en découlent
VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES ET
VERTICALES
Généralités
Les zones de circulation menant aux travaux devront être maintenues dégagées de tous matériaux et matériels.
L’accès au chantier des véhicules particuliers est interdit.
Circulations des piétons
Les circulations piétonnes seront différentiées des zones d’évolution des engins et véhicules. Une matérialisation
physique sera mise en place dès le début des travaux.
Le cheminement vers le cantonnement sera protégé vis-à-vis des travaux à effectuer, drainé, maintenu propre et mènera
directement à l’extérieur du chantier.
Circulations horizontales et verticales
Organisation concernée Mesures de Coordination Lot concerné
A DEFINIR
Plan de circulation piétons et Un plan de circulation adapté aux différentes configurations
véhicules du chantier sera établi lors de la phase préparation du
chantier.
A DEFINIR
Aménagements des accès pour les Durant les périodes de gel et de pluie, l’entreprise prendra
engins et le personnel toutes les dispositions pour limiter les risques de chutes et
de glissades sur l’ensemble des accès.
A DEFINIR
Aménagements des rampes Les rampes seront réalisées en matériaux stables, et pour
d’accès éviter leur détérioration par d’autres corps d’état (réseaux),
des fourreaux seront positionnés en attente.
A DEFINIR
Manœuvres des engins et des Les manœuvres et évolutions avec visibilité réduite ne
véhicules avec visibilité réduite pourront s'effectuer que sous la conduite d'une ou plusieurs
personnes chargées du guidage des opérateurs et de la
signalisation vis-à-vis des autres utilisateurs de la zone de
circulation.
A DEFINIR
Avertisseurs sonores et optiques Les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la
sur engins de chantier et véhicules marche arrière sont obligatoires sur tous les engins de
de transport chantier et véhicules de transport.
A DEFINIR
Maintien en place de la continuité Obligation d’assurer la continuité des protections collectives.
des protections collectives au
niveau des circulations piéton
Page 20 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS, UTILISATION DES
ENGINS DE LEVAGE
Généralités
Les entreprises tiendront compte dans leur installation de grue ou engins de levage, des dispositions réglementaires et
des recommandations de la CNAMTS.
Grues mobiles :
Non concerné pour le projet .En cas de modification le MOA/MOE et l’entreprise devront transmettre les éléments au
CSPS.
Grues auxiliaires de chargement de véhicules :
La recommandation de la CNAMTS R. 390, « utilisation de grues auxiliaires de chargement de véhicules » est applicable.
Les grues auxiliaires de chargement de véhicules devront être vérifiées conformément à l’arrêté du 1er mars 2004, avant
leur mise en service sur le chantier, 1 exemplaire du rapport sera tenu à disposition dans le véhicule.
Le carnet de maintenance de l’appareil conforme à l’arrêté du 2 mars 2004, sera aussi tenu à disposition.
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
A DEFINIR
Utilisation d’un appareil de levage En phase préparation de chantier, il sera étudié les
en commun conditions d’utilisation commune d’un appareil de levage et
arrêté une convention interentreprises.
A DEFINIR
Introduction et installation d’un Chaque entreprise devra prévoir des appareils adaptés à
appareil de levage et de son intervention. Toute utilisation d’un dispositif ou engin de
manutention levage envisagé devra être abordé au cours de la visite
d’inspection commune et, les moyens nécessaires à la
mécanisation des manutentions seront définis dans le
PPSPS de l’entreprise.
A DEFINIR
Interférence des appareils de Le planning des travaux sera organisé afin d’éviter les
levage interférences entre appareils de levage.
En cas d’impossibilité un dispositif de gestion des
interférences et des zones interdites sera mis en place.
Il est interdit à toute entreprise intervenante d’introduire un
appareil de levage sans étude préalable des interférences.
Vérification des appareils et des accessoires de levage
L’ensemble des appareils de levage devra être vérifié conformément aux arrêtés du 1 er, 2 et 3 mars 2004, avant leur mise
en service sur le chantier. Les rapports de vérification devront être communiqués au coordonnateur SPS et disponible sur
le chantier ou sur l’appareil.
Les accessoires ou appareils de levage (chaînes, crochets, pinces, etc.…) doivent être :
- compatibles avec les engins utilisés et les charges à manutentionner ;
- comporter l’indication de la C.M.U. (charge maximale d’utilisation) ;
- périodiquement vérifiées.
Les appareils de levage (grues, palans, chariots élévateurs, ponts roulants…) et les accessoires de levage (élingues,
crochets, chaînes, manilles, pinces, etc.) doivent être vérifiés régulièrement afin d’assurer leur bon état de fonctionnement
et prévenir les risques d’accident.
Vérifications périodiques : vérifier l’état de conservation et détecter toute usure, déformation, fissure, corrosion ou
anomalie. Par l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise de location si le matériel est loué.
Vérification journalière (visuelle et fonctionnelle) : détecter les défauts apparents (crochet tordu, chaîne abîmée, câble
effiloché, etc.) à réaliser par l’utilisateur avant chaque emploi.
Autorisation de conduite
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage ne peut être
confiée qu’à des travailleurs ayant été reconnus aptes médicalement et ayant reçu une formation en matière de sécurité
adéquate.
Page 21 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
L’autorisation de conduite est un document interne délivré par l’employeur à un salarié, lui permettant de conduire un
équipement de travail mobile ou de levage.
Les autorisations de conduite devront être renseigné au MOA et MOE.
De plus, chaque salarié devra être en mesure de présenter son autorisation de conduite sur l’opération cas de contrôle.
Limitation du recours aux manutentions manuelles
Les entreprises intervenantes devront prendre toutes les mesures nécessaires d’organisation afin de limiter au maximum
le recours aux manutentions manuelles. En tout état de cause un travailleur ne peut être admis à porter des charges
excédent un poids de 55 kg.
Lorsqu’une manutention manuelle ne peut être évitée, le chef d’entreprise doit évaluer les risques que font encourir ces
manutentions pour la sécurité et la santé des travailleurs et organiser les postes de travail de façon à limiter ces risques
(aide à la manutention mécanique, accessoires de manutention, etc.…).
La pose des bordures de trottoir s’effectuera obligatoirement à l’aide de moyen mécanique, afin de lutter
efficacement contre les TMS
Les opérations de pavage, ragréage de chambre et tous autres travaux nécessitant une position à genoux s’effectueront à
l’aide d’EPI adapté c'est-à-dire (coussin mousse ou gel) genouillères etc.…Ces EPI pourront être de différentes natures
afin de s’adapter à la morphologie de chacun.
Code du travail : Articles R4541-1 à R4541-9
L’employeur doit éviter le recours à la manutention manuelle chaque fois que cela est possible, et lorsque celle-ci ne
peut être évitée, il doit :
- Évaluer les risques liés aux efforts physiques,
- Adapter les postes de travail, PGP numéro 4
- Former les salariés à la manutention sécurisée.
Norme NF X 35-109
Norme française de l’ergonomie du poste de travail – Manutention manuelle de charges.
Elle définit :
Les limites de poids recommandées,
Les facteurs de risque (fréquence, distance, posture, torsion, efforts),
Les mesures de prévention ergonomique à appliquer.
Fiche OPPBTP A5 F 01 98
Recommandation du BTP : proscrire le portage manuel de charges lourdes.
Favoriser l’utilisation d’aides mécaniques, d’organisation collective du travail, et de matériel adapté.
Moyen de prévention :
Techniques et organisationnels :
-Utiliser des aides mécaniques : transpalettes, chariots, palans, diables, tables élévatrices.
- Réduire les distances de portage.
- Travailler à hauteur ergonomique (entre 70 et 110 cm).
- Réaménager les zones de stockage pour éviter les soulèvements au sol ou au-dessus des épaules.
Formation et sensibilisation :
- Formation PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique)
-Gestes et postures
Page 22 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Suivi médical et prévention des TMS :
- Surveillance médicale renforcée pour les postes à efforts physiques.
- Actions d’ergonomie et d’analyse des postes par le service de santé au travail.
Manutentions mécaniques à partir d’un engin de terrassement
Les engins de terrassement ne peuvent effectuer des opérations de levage que s’ils sont équipés de dispositifs de
sécurité sur les organes de relevage et d’un système d’accrochage de la charge s’opposant à un décrochage accidentel.
APPROVISIONNEMENTS, DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE
ET D’ENTREPOSAGE DES MATERIAUX
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
A DEFINIR
Besoins en surface de stockage et Les entreprises devront formuler leurs besoins au cours de
surface de magasins la phase préparation du chantier.
A DEFINIR
Dispositions pour les Les fournisseurs seront informés sur les personnes à
approvisionnements du matériel et contacter sur le chantier et sur les modalités pour accéder
des matériaux sur le chantier au chantier.
L’entreprise concernée devra prendre en charge le
fournisseur à son arrivée à l’entrée du chantier et effectuer
un contrôle du matériel et matériaux livrés.
Approvisionnements
Les matériels et matériaux devront être distribués sur les postes de travail au fur et à mesure des approvisionnements.
Magasins
Les entreprises auront la possibilité d’aménager, à titre provisoire, des magasins sur les aires prévues à cet effet sur le
plan d’installation de chantier.
Les aménagements et la remise en état de la zone dans laquelle ils ont été créés sont à la charge de l’entreprise qui les
installe.
Le stockage de produits dangereux dans les locaux est interdit.
Chaque magasin devra être identifié par le nom de l’entreprise.
Chaque entreprise aura à sa charge la mise en place des moyens de lutte contre l’incendie dans ses magasins.
Les entreprises seront tenues de libérer les zones en fonction de l’avancement des travaux.
Finisseur :
Le Titulaire du marché veillera qu’une analyse spécifique des risques liés aux marches arrière et au guidage des camions
vers les finisseurs soit présentée et intégrée au PPSPS.
Le titulaire devra équiper ses finisseurs d’un dispositif lumineux d’assistance au guidage des camions reculant vers les
trémies. Ce dispositif sera présenté et expliqué aux conducteurs de PL.
Ces matériels seront également équipé d’un système d’aspiration des fumées à la sortie es convoyeur afin de limiter les
fumées au niveau de la table.
Raboteuse :
Les raboteuses seront équipés de moyens de communication radio entre le régleur et le conducteur, pour les machines
de plus de 1500 de fraise. En dessous de cette catégorie elles seront impérativement guidée à vue.
Balayeuse :
Les balayeuses doivent être équipées à minima des dispositifs suivant :
Rétroviseurs panoramiques latéraux et « antéviseur »,
Caméra de recul avec éclairage pour la nuit,
Signal de recul extérieur sonore.
De plus elles devront être obligatoirement équipée d’un bridage de la vitesse en marche arrière à 5 km /h (roulage et
travail).
Cette vitesse est nécessaire au temps de réaction du chauffeur pour freiner en cas d’obstacle. Le bridage est réalisé par
le constructeur du véhicule.
Page 23 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
L'avantage du bridage en marche arrière réside surtout dans le fait que cette disposition oblige les chauffeurs à trouver
des solutions pour travailler en marche avant.
Engins et matériels (pelle, bull, pompe à béton ….) :
- Les camions et engins devront être en parfait état de fonctionnement et conformes à la réglementation en
vigueur.
- L’entreprise s’assurera que ses salariés sont formés à l’utilisation des matériels, les manutentions par engins
spécialisés seront opérées par des conducteurs titulaires d’une autorisation de conduite selon le type d’engin.
- Les camions et engins seront équipés de gyrophare en parfait état de fonctionnement et visible à 360°. Une
attention particulière sera portée sur les camions équipés de casquettes.
Ils devront être équipés d’une protection contre les chutes de pierres ou d’objets si nécessaire.
- Tous les camions et engins en déplacement lent devront être équipés également d’un panneau type AK5
lumineux « tri-flash ».
- Tous les camions intervenant sur le chantier devront pouvoir fournir un certificat de contrôle du service des
mines.
- L’accès à la benne des camions et engins sera interdit à tous véhicules non équipés en conséquence.
- Les engins seront munis de dispositifs sonores et lumineux de recul et de caméras. Les personnels à pied ne
circuleront pas dans le rayon de giration des engins et respecteront les consignes liées aux mouvements
d’engins, angles mort.
- Les camions et engins de travaux seront équipés d’extincteurs.
- Les pelles utilisées en levage devront être vérifiées en conséquence.
- Les entreprises respecteront les vitesses de circulations en charge, déplacements dans des zones de déclivité
importante, zones de giration, sens de circulation et marches arrières, survol de zones, mouvements à proximité
de réseaux aériens, etc.… afin d’éviter tout risque de chutes et de renversements.
- Les chauffeurs / conducteurs respecteront la règle des 3 points d’appuis pour descendre de leurs camions et
engins.
- La présence de personnels à pied doit être limitée au maximum dans les zones de mouvements d’engins et
organisée autour du chargé de manœuvres.
- Le choix des entreprises devra se porter sur les engins équipés de contrepoids qui ne peuvent dépasser le
châssis afin d’éviter toute exposition aux risques de heurts d’avec les camions de transport, circulations sur
l’autoroute et avec les personnels à pied.
- Lorsque les engins et camions sont équipés de stabilisateurs, ces derniers devront être déployés conformément
aux prescriptions du fabriquant afin d’éviter tout risque de basculement.
Les engins seront approvisionnés sur site et retirés par porte-engins.
Véhicules légers et utilitaires
- Les véhicules utilitaires seront équipés d’un dispositif de recul sonore. Les véhicules légers seront équipés à
minima d’un dispositif de recul lumineux permanent.
- Ces matériels respecteront scrupuleusement la réglementation en terme de PTRA et PTAC, les chargements
seront rangés et arrimés.
- Un dispositif de séparation entre la benne et ou le compartiment sera mis en place afin d’éviter la projection du
matériel en cas de chocs ou freinage d’urgence.
Page 24 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION, D’EVACUATION DES DECHETS ET
DECOMBRES
Evacuation des déchets
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Bennes à déchets pour les L’entrepreneur aura à sa charge la mise en place de bennes A DEFINIR
gravats et décombres de permettant d’évacuer l’ensemble des gravats et décombres
démolitions d’ouvrages existants générés par son lot.
Bennes à déchets Les entreprises assureront la gestion de leurs propres A DEFINIR
déchets, apport de bennes en quantité suffisante, et rotation
pour évacuation des déchets de chantier en décharge
publique, et ce pendant toute la durée du chantier :
- Benne pour les déchets inertes (DI), destinés aux
centres de classe 3 (béton, verre, carrelage, ciment,
…) ;
- Benne pour les emballages et recyclables destinés à
être valorisés ;
- Benne pour les déchets industriels banals (DIB),
destinés aux centre de classe 2 (PVC, isolants, métaux,
bois, moquette, …).
Remplacement des bennes à Le plan d’installation de chantier indique la position des A DEFINIR
déchets bennes. Elles seront remplacées autant de fois que
nécessaire par le lot qui en a la charge.
A DEFINIR
Nettoyage quotidien des zones de Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer
travail le nettoyage de ses zones de travail et d’acheminer ses
déchets jusqu’aux bennes.
A DEFINIR
En cas de manquement d’une Le Maître d’œuvre ou le coordonnateur SPS pourra
entreprise pour le nettoyage de ses demander à l’entrepreneur du lot principal de procéder au
zones de travail nettoyage aux frais de l’entreprise défaillante
CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX
Matières et substances dangereuses
Le traitement de ces déchets industriels dangereux est à la charge des entreprises qui les produisent (bois traités,
pinceaux souillés, peinture…). Ils sont destinés aux centres d’enfouissement technique (CET) 1, installations de stockage
de déchets dangereux (ISDD).
Ces produits ne devront pas être mélangés aux gravats ordinaires mais évacués par une filière spécifique.
Tout entrepreneur informera préalablement à l’utilisation de telles substances le coordonnateur SPS. Cette information se
fera au cours de la visite d’inspection commune et l’entreprise concernée en fera état dans son PPSPS.
Chaque entreprise concernée établira un bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux et assurera l’évacuation des
produits suivant les indications du fabricant.
Déchets, décombres, gravats présentant un risque particulier
Les déchets, décombres et gravats présentant des risques particuliers (amiante, plomb…) seront évacués suivant les cas
vers une filière d’élimination CET 1, installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) avec bordereau de suivi des
déchets.
Le traitement des déchets susceptibles de libérer des fibres d’amiante sera réalisé dans les conditions des articles R.
4412-121 à 124 du code du travail.
Les déchets d’amiante devront être évacués vers une filière d’élimination CET 1, installations de stockage de déchets
dangereux (ISDD) ou vitrification avec bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA).
Pour les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes et ayant conservé leur intégrité relevant du Catalogue européen
des déchets (CED) sous le code 17-05-03* du CED, il est aussi accordé une possibilité de les évacuer vers une filière
d’élimination CET 2, installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).
Page 25 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
PROTECTIONS COLLECTIVES
Les protections collectives seront adaptées de telle sorte qu’elles ne soient pas démontées pour la mise en place des
éléments définitifs.
TRAVAUX A RISQUES SPECIFIQUES
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Travaux en hauteur Suivant le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, les A DEFINIR
échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être
utilisés comme poste de travail, sauf en cas d’impossibilité
technique de recourir à un équipement de protection
collective
Traitement aux liants hydrauliques A DEFINIR
Les opérateurs devront utiliser des équipements de
protection individuels (E.P.I) pour la protection des voies
respiratoires et les yeux.
Les travaux seront réalisés sans grand vent et sans situation
de co-activité avec d’autres entreprises.
Toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances
sur l’environnement proche.
Interventions sur regard de visite A DEFINIR
Le travail, sur ces ouvrages, consistant à retirer une
protection collective, trappe ou une dalle, avant de les
rehausser, l’entreprise aura à reconstituer cette protection
collective dès son arrivée sur le site à l’aide :
- d’un garde-corps si le personnel n’est pas amené à
travailler dans l’ouvrage,
- d’un garde-corps et de planchers de travail dans
l’ouvrage si le personnel est amené à intervenir dans
celui-ci
Le mode de pose et de dépose des protections mises en
place sera développé dans le P.P.S.P.S. de l’entreprise.
Travaux de pose de canalisations Les fouilles en tranchées exposent les salariés à des risques A DEFINIR
graves, et en particulier à des risques d’éboulement :
- dans tous les cas pour une profondeur supérieure à 1.30
m et pour une largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur
- suivant la nature et l’état du terrain
Le talutage des parois peut éviter l’utilisation de blindage,
mais l’angle doit être défini en fonction de la nature du
terrain, de sa cohésion et de sa teneur en eau.
A défaut d’étude particulière, retenir un angle de 45°, soit au
rapport de 1 pour 1.
En fonction de la nature des travaux à réaliser,
l’entrepreneur définira le mode d’étaiement des fouilles
adéquat.
Pour le choix du matériel, il est recommandé d’obtenir des
fabricants de blindage les renseignements suivants :
- dimension et poids des différents éléments ;
- résistance à la poussée des terres ;
- mode d’emploi ;
- Limites d’utilisation du matériel.
Pour les zones circulées, tenir compte des surcharges
amenées par le déplacement des camions et engins à
proximité de la fouille.
En outre, l’entrepreneur déterminera le nombre de blindages
nécessaires en fonction du chantier et s’assurera que les
conditions de transport et de mise en place de ceux-ci sont
compatibles avec les engins de transport et de manutention
envisagés pour la réalisation du chantier.
Page 26 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Utilisation de lasers d’alignement Le laser d’alignement est un appareil qui émet une lumière A DEFINIR
amplifiée obtenue par l’émission stimulée d’un rayonnement
électromagnétique.
Il émet une lumière visible de couleur rouge très
caractéristique.
L’ensemble des personnes travaillant dans un chantier où un
laser est utilisé doivent être informées des risques de lésion
oculaires en cas d’exposition de l’œil afin qu’elles ne
recherchent pas à fixer volontairement le rayonnement.
Lors de l’utilisation de l’appareil, mettre en place le panneau
normalisé signalant le fonctionnement du laser.
Délimiter, et si possible interdire matériellement l’accès à la
zone où une exposition accidentelle de l’œil est dangereuse.
Celle-ci mesure environ 6.00 m dans l’axe du rayon.
Ne pas manquer de former les nouveaux arrivants.
Utilisation de gamma densimètres Le gamma densimètre est un appareil contenant une source A DEFINIR
radioactive close permettant de mesurer la compacité des
matériaux.
La possession et l’utilisation d’un gamma densimètre sont
soumis à déclaration et autorisation spécifiques.
Un suivi médical particulier est obligatoire pour le technicien
opérateur.
S’assurer que l’appareil est à jour des vérifications
périodiques réglementaires et est en bon état de marche.
S’assurer que l’opérateur est habilité et est à jour des visites
médicales obligatoires.
Mettre en place le panneau normalisé signalant la présence
d’une source radioactive.
Tenir éloigné de l’appareil toute personne n’ayant pas de
rapport avec l’utilisation de celui-ci.
Manipuler et transporter l’appareil avec précaution.
Travaux divers A DEFINIR
Certains travaux sont susceptibles d’engendrer des risques,
tant au niveau du salarié qui les exécute que du personnel
situé à proximité de la zone. Les entreprises proposeront
pour chacun d’eux, dans leurs PPSPS des mesures
préventives. Elles pourront s’appuyer en cela sur les fiches
éditées par l’OPPBTP.
Les travaux suivants seront développés dans les PPSPS par
les entreprises :
- réalisation et repli de balisages sous circulation ;
- travaux au voisinage de réseaux sous tension ;
- pose et dépose de bordures ;
- surélévation de regards ou de trémies ;
- méthodologie de blindage ;
- manutention des coques préfabriquées ;
- pose et dépose de la signalisation routière.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Travaux de mise en œuvre A DEFINIR
Ces travaux nécessite le port d’EPI spécifique ,permettant la
d’enrobée a chaud protection contre les brulures et le contact des liants avec la
peau. Les solvants utilisés pour le nettoyage des engins et
outillage seront d’origine végétale et la FDS de ces produits
sera consultable sur place.
TRAVAUX EXPOSANT LES TRAVAILLEURS AU CONTACT DE PIECES NUES SOUS
Page 27 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
TENSION SUPERIEURE A LA TBT ET TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES
Les travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques extérieures seront exécutés
conformément aux articles R. 4534-107 à 125 du code du travail.
Neutralisation des réseaux électriques avant les travaux par du personnel électricien habilité.
Après les travaux exécutés, prévenir et signaler de la mise sous tension du réseau même s’il s’agit d’une mise
sous tension partielle.
Port des EPI spécifiques aux travaux électriques.
Respect des consignes données par le gestionnaire de réseaux et des distances minimales d’approches (DMA)
PREVENTION DES RISQUES LIES AUX MALADIES PROFESSIONNELLE
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Surdité professionnelle A DEFINIR
Le principal risque sur ce type de chantier est lié au bruit
émis lors des travaux de :
- démolition par B.R.H., par marteau piqueur, … ;
- sciage de l’enrobé existant, des bordures ou des dalles ;
- rabotage des enrobés.
Les salariés concernés par ces travaux ou se trouvant à
proximité seront équipés de protections individuelles
spécifiques.
L’entreprise qui exécute ces travaux de démolition
ou de sciage mettra à disposition des salariés
concernés les E.P.I. nécessaires.
Chaque entreprise fournira à son personnel des protections
adaptées au travail à réaliser.
Prévention par vaccination du A DEFINIR
La vaccination contre le tétanos est une mesure préventive
personnel minimale pour tous les corps d’état.
En ce qui concerne celle pour la leptospirose, le choix
appartient aux médecins du travail de chaque entreprise
concernée.
Leptospirose = maladie dont les vecteurs sont les rats et
l’eau souillée.
Les premiers signes pathologiques sont l’hémorragie du foie
et une forme de typhoïde.
Page 28 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTIONS SUR LE SITE
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
A DEFINIR
Travaux superposés Phasage des travaux à réaliser de manière à éviter les
superpositions et juxtapositions de tâches.
Afin d’éliminer les risques de superposition, l’ensemble des
aires situées sous les postes de travail en élévation
(échafaudage, nacelles...) sera interdit d’accès au moyen
d’un dispositif physique.
A DEFINIR
Protection liée à la protection de Si l’origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en
tâches de plusieurs lots place les protections nécessaires à la sécurité des autres
lots.
A DEFINIR
Dans les deux cas, la fourniture, la mise en œuvre,
l’entretien et le nettoyage avant démontage sont à la charge
du lot utilisateur.
A DEFINIR
Travaux polluants, générateurs de Ces travaux seront dans la mesure du possible, réalisés
bruits, vapeurs dangereuses ou de dans les zones isolées.
poussières
En cas d’impossibilité, il appartiendra à l’entreprise
génératrice de ces nuisances de mettre en œuvre des
moyens nécessaires à la mise en sécurité de ses employés
et des autres intervenants. A cet effet, l’utilisation des
dispositifs de protections collectives sera privilégiée plutôt
que le recours aux protections individuelles.
L’entreprise concernée devra également envisager la
réalisation de ces travaux en horaire décalé, en dehors des
horaires normaux de chantier.
Dans cette optique, l’utilisation d’engins à moteurs
thermiques sera à proscrire dans les locaux confinés,
insuffisamment aérés, au profit de l’utilisation de matériel à
moteur électrique.
A DEFINIR
Engins de guerre Lors des travaux d’infrastructure (décapage,
terrassements,…) la découverte d’engins de guerre non
explosés est à prendre en compte. Si tel était le cas, le
chantier sera arrêté et la sécurité civile sera informée
immédiatement.
Page 29 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Sujétions découlant des interférences avec des activités
d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité
duquel est implanté le chantier
RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE
Les travaux seront exécutés à proximité de lieux habités et fréquentés nécessitant que toutes mesures soient prises afin
de préserver l’environnement.
Chaque entrepreneur, sous couvert du maître d’œuvre, devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire à
leur minimum possible les gênes imposées aux usagers et aux riverains, notamment celles qui pourraient être causées
par les difficultés d’accès, le bruit, les fumées, les poussières, etc.
Le public aura la priorité au voisinage des accès (sortie et entrée) du chantier.
Horaires de chantier imposés
Les horaires de déroulement de chantier :En attente d’élément concernant les horaires.
Fortes chaleurs :
Se référer au guide de l’OPPBTP "Fortes chaleurs et effets caniculaires sur les chantiers – Guide de préconisations"
Horaires et contraintes de livraisons
Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se feront dans les mêmes créneaux horaires que les horaires de
chantier. La gestion de l’accès des fournisseurs se fera par des consignes dans un document accueil du fournisseur établi
en annexe du PPSPS de l’entreprise d’accueil.
EXPLOITATIONS ET CHANTIERS LIMITROPHES OUVERTS OU PREVUS
Une concertation des maîtres d’ouvrage sera nécessaire pour régler d’éventuelles interférences au niveau des appareils
de levage si d’autres chantiers venaient à démarrer à proximité immédiate du site.
Page 30 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Mesures générales prises pour assurer le maintien du
chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant
NETTOYAGE DU CHANTIER
Règles générales de nettoyage du chantier
Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu’à la benne mise à disposition. Les
déversements par les ouvertures, ainsi que tous les types de stockage « sauvage » sont proscrits du site.
- Les dessertes des bungalows seront maintenues en état de parfaite propreté et libre de tout encombrement de quelque
nature que ce soit.
- Les roues des engins et camions devront être nettoyées au jet d’eau avant de sortir du chantier.
- Un lave roues pourra être installé en limite de chantier sur demande du coordonnateur SPS.
DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE, TRI DES DECHETS
Objectifs
L’objectif environnemental pour cette opération est de : « Limiter les impacts environnementaux dus aux chantiers »
Outre les opérations relatives au tri des déchets, telles que définies, l’objectif ne sera atteint que si un choix judicieux
des produits mis en oeuvre est effectué au début du projet.
L’utilisation de matériaux offrant une réelle aptitude au recyclage et le moins polluant possible sont à privilégier dans les
dispositions constructives.
D’autre part, l’élaboration d’un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.) par chaque
entreprise permettra de gérer méthodiquement les déchets, de la production jusqu’à l’élimination.
Trame d’élaboration d’un S.O.G.E.D. :
- Engagement de l’entreprise pour limiter les impacts environnementaux
- Obligation de désigner un responsable environnemental par entreprise
- Moyens mis en oeuvre pour limiter la production de déchets sur le chantier
- Définition préliminaire du niveau de tri sur et hors site (DI – DIB – DIS autres)
- Quantités approximatives prévisionnelles de production de déchets
- Contenants mis à disposition et rotations d’évacuation prévues
- Centres de stockage, de regroupement, ou de recyclage vers lesquels seront acheminés les déchets
- Moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en place pendant les travaux
- Moyens matériels et humains mis en oeuvre pour assurer la gestion des déchets
Tri des déchets :
-Mise en place de benne avec signalétique et fermeture de chantier.
-Nettoyage journalier du chantier.
-Suivi via bordereau.
Bac de rétention propre à chaque entreprise avec étiquetage des bidons et des bacs de rétention.
Une protection des arbres et végétation du site pourra être mis en place par le Lot menuiseries extérieures avant le
démarrage de l’opération à la demande du MOA, MOE ou SPS. Chaque lot devra tenir compte de l’environnement de
l’opération (Végétation) lors des manoeuvres et des déversements de produits.
Engins de chantier
Les engins de chantier doivent être en parfait état et sans fuite d’huile au moteur ou sur le système hydraulique.
En cas de fuite accidentelle, l’engin devra être arrêté immédiatement (mettre un bac de rétention si la fuite est
importante).
L’engin devra être réparé avant sa remise en service.
Tenir dans les engins de chantier du produit absorbant. En répandre en cas de fuite.
Stockage des hydrocarbures
Le stockage des hydrocarbures doit se faire dans le respect de la réglementation et de l’environnement.
Les citernes ou fûts seront à double enveloppe ou stockés sur des bacs étanches de rétention.
Toute pollution accidentelle doit être signalée sans délai aux services compétents et au Maître d’oeuvre.
Sur les engins, l’entreprise doit prévoir les moyens appropriés de lutte contre l’incendie.
Page 31 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Calendrier de nettoyage du chantier
Le chantier devra être maintenu propre et sécurisé pendant la totalité du chantier par le lot menuiseries extérieures.
L’ensemble des entreprises devront tenir leur poste de travail propre pour éviter également le chut de plain-pied.
Une nettoyage de fin de chantier sera planifié avant les OPR
Page 32 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Renseignements pratiques propres au lieu de l’opération
concernant les secours et l’évacuation des personnels
ainsi que les mesures communes d’organisation prises
en la matière
ORGANISATION DES SECOURS
L'objectif des premiers secours sur le chantier sera d'organiser les secours rapidement avant l'arrivée des secours
extérieurs.
Ainsi, chaque entreprise intervenante devra prévoir une trousse de premiers secours sur le chantier.
Elle pourra être détenue dans le véhicule de chantier.
Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut être envisagé, la consigne générale en cas d'accident sera
la suivante :
Appeler : POMPIERS : tél. 18 ou SAMU : tél. 15 ou à partir d’un téléphone portable composez le 112
En donnant les informations suivantes :
ICI CHANTIER, LOT – ET – GARONNE 26 Rue Diderot 47000 AGEN (Adresse à compléter pour chaque chantier) ,
téléphone XX.XX.XX.XX.XX
1. PRÉCISER LA NATURE DE L’ACCIDENT
2. SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ÉTAT
3. DECRIVEZ L’INTERVENTION DU SECOURISTE
4. FIXER UN POINT DE RENDEZ-VOUS, envoyez quelqu’un à ce point pour guider les secours ;
5. NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, faites répéter le message
Les voies de circulation devront toujours être dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours.
« L'accueil » des secours médicaux spécialisés devra être réalisé dès l'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement
de l'opération.
L'appel des secours pourra être envisagé à partir du téléphone du chantier, l’affichette OPPBTP, « EN CAS
D’ACCIDENT » dûment complétée sera apposée à proximité du combiné pour faciliter les instructions données par
téléphone.
SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST)
Chaque entreprise, conformément à l’article R. 4224-15 du code du travail, devra dans ses équipes de travail, disposer de
salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins d’un an.
Il y aura sur le chantier en permanence au moins deux secouristes du travail.
Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail devront être formés.
Chaque sauveteur devra clairement être identifié par un autocollant apposé sur le casque ou par un badge spécial.
DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAIL ISOLE
L’intervention ne devra jamais être effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans un
temps compatible avec la préservation de sa santé.
RISQUE INCENDIE
Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque incendie (définis dans le PPSPS), le PIC désignera
les zones de stockage particulières.
Les locaux suivants devront être équipés d'un extincteur portatif :
locaux de stockage ;
vestiaires ;
réfectoire.
Page 33 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Le matériel fera l'objet d'une vérification annuelle.
Les travaux suivants devront être réalisés avec des extincteurs à proximité :
travaux de soudage ;
utilisation de produits inflammables (peintures...).
Le numéro d'appel des SAPEURS POMPIERS est le 18.
Il relève de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés à l'utilisation des extincteurs.
Travaux exposant à un risque d’incendie :
L’ensemble des travaux par points chauds devront se réaliser avec à proximité à minima 1 extincteur
Mesures de préventions pour les travaux par point chaud.
Avant les travaux, nous vous conseillons de :
- Procéder à ce type de travaux dans un local séparé et dédié. Les projections de particules incandescentes sont
dangereuses jusqu’à plus de dix mètres ;
- Dégager et éloigner les matières combustibles environnantes ou en cas d’impossibilité protéger ou couvrir de bâches
ignifugées ou de plaques métalliques tous les matériaux ou installations potentiellement combustibles ou inflammables et,
en particulier, ceux qui sont placés derrière les cloisons proches du lieu de travail ;
- Disposer à portée de main d’au moins un extincteur à eau pulvérisée voire d’un extincteur approprié à l’extinction d’un
feu naissant à proximité des travaux.
Pendant les travaux :
- Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute ;
- Ne déposer pas les objets chauffés sur des supports craignant la chaleur ou risquant de la propager.
Après les travaux :
- Inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents et les environs pouvant être concernés par les projections d’étincelles ou
les transferts de chaleur ;
- Maintenir une surveillance pendant les deux heures après la fin des travaux (de nombreux sinistres sont en effet
déclarés pendant cette période).
Lors des travaux réalisés en période de forte chaleur, l’entreprise devra se renseigner auprès de la préfecture pour
s’assurer qu’aucun arrêté particulier n’a été émis.
Page 34 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Modalités de coopération entre les entrepreneurs,
employeurs, ou travailleurs indépendants
• Définition des personnes autorisées :
Les personnes morales autorisées sont les entreprises désignées par le maître d’ouvrage et les sous-traitants, ayant
participé à l’inspection commune et ayant remis leur PPSPS au coordonnateur SPS.
Les personnes physiques autorisées sont les travailleurs du chantier désignés par les personnes morales autorisées.
1. Les personnes liées par contrat à la réalisation de l'opération.
Accès autorisé après la signature des contrats de Maîtrise d’oeuvre :
- Maîtrise d'ouvrage
- Maîtrise d'oeuvre (dont OPC)
- Coordonnateur SPS
- Contrôleur technique.
Accès autorisé après l'IC (Inspection Commune) et remise du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé) accompagné du listing du personnel :
- Entrepreneurs et Sous-traitants,
Le CSPS préconise au MOE et MOE de faire réaliser au SPS une inspection commune avec les localiers et
prestataires de services des entreprises.
2. Les personnes extérieures à la réalisation du chantier.
Accès autorisé sur rendez-vous et accompagné obligatoirement du Responsable désigné
- Public dont : visiteurs riverains…
Accès autorisé sur rendez-vous uniquement
- Services publics en régie directe ou déléguée dont : électricité, gaz, téléphonie, eau,
assainissement…
- Fournisseurs
3. Les personnes autorisées par une disposition légale ou réglementaire.
Accès autorisé libre et accompagné par un responsable désigné.
- Inspection du Travail, CARSAT, OPPBTP et médecin du travail
- Pompiers
- Services de police et Gendarmerie…
En cas de non-respect de ces règles d’autorisation d’accès et en cas d’accident la responsabilité des
personnes, enfreignant ces dispositions, se verrait engagée.
Suivant article R. 4532-6 du code du travail :
Afin notamment d'assurer au coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission,
le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants
dans l'acte de construire et le coordonnateur SPS.
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents
intervenants.
ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
Les principales obligations des entreprises désignées par le maître Toutes les
d’ouvrage : entreprises
- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention phase désignées par le - art. L. 4121-1 à L.
préparation de chantier, pendant les travaux et les levées de réserves ; Maître d’ouvrage 4121-5, L. 4531-1,
L. 4531-2 et L.
- Rédiger et tenir à jour les PPSPS, les transmettre aux organismes de 4534-1
prévention inspection du travail, CARSAT/CRAM et OPPBTP (pour le lot
gros œuvre ou lot principal ou lots présentant des risques particuliers), au - art. L.4532-9 et
coordonnateur SPS ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant 5 R. 4532-57 à 76
ans à compter de la réception de l’ouvrage ;
Page 35 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
- Participer et laisser participer les salariés au CISSCT pour les opérations
de 1ère catégorie. - art. L. 4532-10 à L.
4532-15 et 4532-
- Respecter les obligations résultant du Plan Général de Coordination en 80 à 94
matière de Sécurité et de Protection de la Santé ;
- Viser le Registre Journal et lever les observations ou répondre aux - art. L.4531-1 à L.
notifications du coordonnateur SPS ; 4531-18
- Fournir l’ensemble des documents nécessaires à la finalisation du - art. R. 4532-38
D.I.U.O. avant la réception des travaux ;
- art. R. 4532-95
- Participer à toutes réunions organisées par le coordonnateur SPS ;
- Déclarer et faire agréer son sous-traitant par le maître de l’ouvrage afin
d’établir un contrat de sous-traitance conformément à la loi n° 75-1334 du
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
VISITE D’INSPECTION COMMUNE
Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement à l’élaboration de son PPSPS ou
PPSPS simplifié et à son intervention sur le chantier doit procéder à une visite d’inspection commune avec le
coordonnateur SPS.
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
La demande de visite d’inspection commune est effectuée par l’entreprise Toutes les En application de
désignée par le maître de l’ouvrage avant toute intervention sur le chantier et entreprises l’article R. 4532-13
avant élaboration du PPSPS. désignées par le
L’entreprise demandera au coordonnateur SPS un rendez-vous pour la Maître d’ouvrage
visite d’inspection commune au plus tard deux semaines avant son avec le
intervention sur le site. coordonnateur
Le coordonnateur SPS confirmera en retour la date de la visite SPS
d’inspection commune prise d’un commun accord.
Au cours de cette visite d’inspection commune sont en particuliers précisés,
en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à
exécuter :
- les consignes à observer et à transmettre ;
- les observations particulières de sécurité et de santé prises pour
l’ensemble de l’opération.
Cette inspection commune est réalisée obligatoirement avant remise du
PPSPS.
ETABLISSEMENT D’UN PPSPS
Les entreprises désignées par le maître de l’ouvrage doivent rédiger un Plan Particulier de Sécurité pour la Protection de
la Santé (PPSPS), avant toute intervention sur le chantier.
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
L’entreprise établi le PPSPS, préalablement aux travaux, dans un délai d’au Toutes les En application des
moins 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le Maître entreprises articles L. 4532-8 et
d’Ouvrage pour les lots principaux ou pour les marchés de travaux entrant désignées par le L. 4532-9
en totalité ou partiellement dans la liste des travaux à risques particuliers, 8 Maître d’ouvrage
jours pour les autres lots.
L’établissement du PPSPS est précédé obligatoirement par une visite
d’inspection commune avec le coordonnateur SPS.
L’objet réel du PPSPS ou du PPSPS simplifié est de réaliser une analyse de
risques générés par l’activité réelle de travail :
− des autres entreprises, du chantier et de son environnement ;
− de l’entreprise sur les autres intervenants ;
− de l’entreprise sur ses propres salariés.
DIFFUSION DES PPSPS
Page 36 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
La diffusion du PPSPS est la suivante : Toutes les En application des
1 exemplaire est adressé au Coordonnateur SPS : entreprises articles R. 4532-70
DEKRA Industrial - Bureau de LE HAILLAN désignées par le et R. 4532-71
maître d’ouvrage, y
Mathilde BICHELBERGER
compris les sous-
85 rue de la Morandière
traitants quel que
33 185 LE HAILLAN
Coordonnateur SPS
soit leur rang
Port: 06.29.74.58.52
mathilde.bichelberger@dekra.com
1 exemplaire au maître d’ouvrage ;
1 exemplaire doit être tenu en permanence à jour sur le chantier pour
consultation par l’inspection du travail, la CARSAT/CRAM, l’OPPBTP, la
médecine du travail, les membres du CISSCT pour les opérations de 1 ère
catégorie, CHSCT ou les délégués du personnel.
1 exemplaire est adressé, avant toute intervention sur le chantier, à
l’inspection du travail, au service prévention de la CARSAT/CRAM et à
l’OPPBTP :
pour les entreprises chargées du gros œuvre ou du lot principal ;
pour l’entreprise appelée à exécuter des travaux présentant des
risques particuliers suivant la liste fixée à l’arrêté du 25 février
2003.
OBSERVATIONS DU COORDONNATEUR SPS
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
Le coordonnateur SPS accuse réception du PPSPS sur le registre journal de Coordonnateur Articles R. 4532-13
la coordination SPS. SPS
Il note également sur le registre journal les observations éventuelles
concernant le PPSPS, et diffuse une copie de ces observations aux
entreprises concernées.
Le Maître d’œuvre peut pour sa part, accuser réception des PPSPS et noter
Maître d’œuvre
ses observations sur les comptes rendus de réunion de chantier.
HARMONISATION DES PPSPS ET LEUR MISE A JOUR
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
Le Coordonnateur SPS établi les observations sur les PPSPS faisant Coordonnateur En application de
ressortir les points pour lesquels une harmonisation est nécessaire. SPS l’article R. 4532-48
Il consigne par écrit les conclusions de ces observations sur le registre
journal de la coordination SPS, et en diffuse copie au maître d’œuvre et aux
entreprises concernées.
Ces entreprises devront alors mettre à jour leur PPSPS en conséquence, et
diffuser cette mise à jour.
MISE A JOUR DU PGC
Le coordonnateur SPS complète et adapte le PGC ou en fonction de l’évolution du chantier
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de Coordonnateur Articles R. 4532-47
l’évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents SPS et 48
types de travaux ou phases de travail.
A partir de l’harmonisation des PPSPS, le coordonnateur SPS, en accord
avec le maître d’œuvre, juge de la nécessité de mettre à jour le Plan
Général de Coordination SPS.
S’il y a lieu, cette mise à jour sera effectuée par le coordonnateur SPS, et
diffusée aux intervenants du chantier.
Page 37 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
Cette mise à jour sera enregistrée sur le registre journal de la coordination.
La mise à jour du PGC, est présentée aux intervenants et commentée lors
des réunions de coordination SPS, ainsi qu’à l’occasion des réunions du
CISSCT (opérations de 1ère catégorie).
SOUS-TRAITANT
Le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mêmes obligations que l’entrepreneur titulaire : visite d’inspection commune
et établissement du PPSPS avant toute intervention sur le chantier.
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
L’entreprise titulaire du marché à l’obligation de remettre le Plan Général de Sous-traitants Article R. 4532-60
Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé à son sous- déclarés et agréés
traitant, ainsi qu’un document précisant les mesures d’organisation générale par le maître
qu’il a lui même retenues en matière d’hygiène et de sécurité. d’ouvrage
Ce document pourra être son propre PPSPS.
A partir de ce document, le sous-traitant établi son propre PPSPS.
Le sous-traitant dispose de 30 (trente) jours à compter de la réception du
contrat signé par l’entrepreneur titulaire du marché pour établir son PPSPS.
Ce délai est ramené à 8 (huit) jours pour les travaux du second œuvre
lorsqu’il s’agit d’une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux
accessoires dans le cas d’une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci
n’entrent pas dans la prévision de la liste fixée à l’arrêté du 25 février 2003
(travaux comportant des risques particuliers).
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Les travailleurs indépendants sont soumis aux règles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers suivant les
dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.
Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis le 1 er janvier 1997.
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
Les travailleurs indépendants sont soumis aux mêmes dispositions que les Travailleurs Article R. 4535-1 et
autres entreprises intervenantes sur le chantier. Ils ont donc obligation indépendants 4535-2
d’effectuer une visite d’inspection commune et établir leur PPSPS avant
toute intervention sur le chantier.
TRAVAIL DISSIMULE
D’une manière générale, selon la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du personnel sur un chantier
devra être en règle vis-à-vis du droit du travail et fournira :
- son immatriculation à l’URSSAF en produisant une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins
d’un an ;
- son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis ;
- une attestation sur l’honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L. 3243-4, L.3231-8, L. 1221-10, L.
1221-13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des
salariés de nationalité étrangère) du code du travail.
Les entreprises certifieront que le personnel qu’ils emploient sur le chantier est en règle vis-à-vis des dispositions légales
et réglementaires relatives à l’emploi de main d’œuvre.
PRET DE MAIN D’OEUVRE
Le prêt de main d’œuvre entre entreprises est soumis aux conditions légales exprimées dans le Code du travail,
notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et
suivants (groupement d’employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable à l’embauche), et L.8221-1 et suivants
(travail dissimulé).
Le prêt de main d’œuvre à but lucratif est exclusivement réservé aux entreprises de travail temporaire.
Page 38 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Entre entreprises, il est réservé à celles qui pour des conditions d’intempéries ou insuffisance d’activité, ne peuvent
employer leur propre personnel et, de ce fait, le « prête » à des entreprises qui ne sont pas confrontées aux mêmes
problèmes. Dans ce cas, l’entreprise prêteuse ne devra pas réaliser de profit sur cette opération. Seuls peuvent être
facturés les salaires versés, les charges sociales afférentes, et les frais professionnels remboursés.
Le prêt de main d’œuvre doit faire l’objet d’un contrat, il comportera au minimum les éléments suivants :
- Nom, prénom, qualification, attestation médicale des employés prêtés.
- Heures de présence et emploi sur le chantier.
- L’identité du responsable de l’entreprise utilisatrice qui aura à gérer le personnel sur le site.
La non présentation de ce dossier obligera le coordonnateur SPS à demander au maître d’ouvrage l’interdiction de la
prestation du personnel de l’entreprise prêteuse, ainsi qu’une diffusion de l’information vers l’inspection du travail.
RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chaque entreprise titulaire transmettra au coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une fiche de recensement des
accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités.
ARRET DE TACHE
En cas de Dangers sur un travail à risque particulier et TRP, mettant en cause la vie des intervenants sur le
chantier, des riverains, des usagers ou du personnel de l’établissement dans lequel les travaux sont réalisés, le
Coordonnateur SPS aura autorité pour arrêter les travaux sur la zone présentant des risques ou pour interdire l’usage
de matériels présentant des risques (engins de levage par exemple), au même titre que les autres acteurs de
l’opération.
Liste des Dangers Graves et Imminents (DGI) :
1° Chutes de hauteur ;
2° Risques d'ensevelissement ;
3° Travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ;
4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants
de sécurité ;
5° Lignes électriques aériennes ou souterraines ;
6° Contact électrique direct avec des pièces nues sous tension.
La liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination
en matière de sécurité et de protection de la santé est requis en application de l’article R. 238-25-1 ou de
l’article R. 238-25-2 du code du travail est fixée ci-après :
1° Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de l’activité ou des procédés mis en oeuvre
ou par l’environnement du poste de travail ou de l’ouvrage exposant les travailleurs :
- à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;
- à un risque d’ensevelissement ou d’enlisement ;
2° Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une
surveillance médicale au sens de l’article R. 241-50, ou de l’article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, ainsi que des
articles R. 231-56-11-I et R. 231-65-I ;
3° Travaux de retrait ou de confinement de l’amiante friable, au sens du décret du 7 février 1996 susvisé ;
4° Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en application de l’article 23 du décret
du 2 octobre 1986 ou de l’article 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé ;
5° Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) et
travaux à proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées ;
6° Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade ;
7° Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous-oeuvre ;
8° Travaux en plongée appareillée ;
9° Travaux en milieu hyperbare ;
10° Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d’un ouvrage ou
d’une partie d’ouvrage d’un volume initial hors oeuvre supérieur à 200 mètres cubes ;
11° Travaux comportant l’usage d’explosifs ;
12° Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds au sens de l’article 170 du décret du 8
janvier 1965 susvisé ;
13° Travaux comportant le recours à des appareils de levage d’une capacité supérieure à 60 t/m, tels que grues
mobiles ou grues à tour.
Reprise de la tâche :
Page 39 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
-L’entreprise transmet aux Maître de l’ouvrage, Maître d’oeuvre, l’OPC et CSPS, les dispositions retenues.
-Le Coordonnateur SPS dispose alors d’un délai, déterminé dans le contrat de sa mission, pour analyser les
propositions établies par l’entreprise concernée et rendre un avis au Maître d’ouvrage.
-Le Maître d’ouvrage notifie l’avis de reprise de la tâche.
Le CSPS sera amené à réaliser un arrêt de tâche en cas de présence d’une entreprise sur l’opération sans avoir
réalisé l’inspection commune avec le CSPS et transmis le PPSPS
Page 40 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Annexe(s)
- Liste des lots, entreprises désignées par le maître de l’ouvrage
- Installations obligatoires sur les chantiers du BTP
- Protocole de sécurité chargement / déchargement
Page 41 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
ANNEXE 1
LISTE DES LOTS ET/OU ENTREPRISES
DESIGNES PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE
- Liste des lots, entreprises désignées par le maître d’ouvrage
Téléphone
Titulaire
Lots Entreprises Représentant Fax
ou ST
mail
Page 42 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
ANNEXE 2
INSTALLATIONS OBLIGATOIRES SUR LES CHANTIERS DU BTP
Extrait du Code du travail
Installations Chantiers d’une durée inférieure à 4 mois Chantier d’une durée égale ou supérieure à 4 mois
Local vestiaire (article R4534-139 du code du travail) Vestiaire et lavabos installés dans un local spécial à
- Eclairé proximité du passage des travailleurs (articles R4228-2,
- Convenablement aéré R4228-3, R4222-4 et R4222-5 du code du travail) :
- Chauffé en saison froide - Eclairé
- Equipé d’armoires individuelles (ou à défaut de - Chauffé en saison froide
patères si chantier exigu) - Sol et paroi facilement nettoyables
- Nettoyé 1 fois par jour - Aéré conformément aux articles R4222-4 à
- Exempt de tout stockage de produit et matériaux R4222-10, R4412, 149 et R4222-21 du code du
- Muni de siège en nombre suffisant travail
Vestiaire - Maintenu en état de propreté constant
Si ces installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier - Installations séparées si personnel mixte
(ex : chantier mobile), possibilité d’utiliser des véhicules de - Si vestiaire et lavabos dans locaux séparés,
chantier aménagés permettant aux salariés de disposer de communication entre eux sans passer par
vestiaires, cabinets d’aisance et douches si possible (article l’extérieur ni par les lieux de travail et de
R4534-140 du code du travail). stockage
Vestiaire (article R4228-6 du code du travail) :
- Sièges en nombre suffisant
- Armoires individuelles :
o Ininflammables
(*) voir note de bas de page o A double compartiment
o Munies de serrure ou cadenas
Lavabos ou rampes (article R4534-141 du code du travail) : Lavabos ou rampes (article R4534-141 du code du
- 1 orifice pour 10 travailleurs travail) :
- Eau potable - 1 orifice pour 10 travailleurs
Lavabos - Si possible à température réglable - Eau potable
- Moyens de nettoyage - Si possible à température réglable
- Moyens de séchage ou d’essuyage appropriés, - Moyens de nettoyage
entretenus et changés chaque fois que nécessaire - Moyens de séchage ou d’essuyage appropriés,
entretenus et changés chaque fois que
nécessaire
Obligatoire pour tous chantiers ou s’effectuent des travaux insalubres ou salissants listés à l’annexe à l’arrêté du 20/07/1947
Douches modifié (article R.4228-8 du code du travail). Ex : travaux au jet de sable, travaux exposant aux poussières d’amiante, au
plomb, etc.
Eau pour la boisson Mise à disposition de 3 litres par jour et par travailleur d’eau potable et fraîche pour la boisson
(articles R4534-143 et R4225-2 du code du travail)
Obligations identiques pour les 2 types de chantiers
(articles R4228-10 à R4228-15 et R4534-144 du code du travail) :
- 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 salariés
- Chasse d’au
- Eclairage
- Chauffage en saison froide
- Sols et parois imperméables et facilement nettoyables
Cabinets d’aisance, - Portes pleines munies d’un loquet intérieur décondamnable de l’extérieur
urinoirs - Evacuation des effluents conformes aux règlements sanitaires
- Absence de dégagement d’odeurs et aération conforme aux articles R4222-4 à R4222-10, R4412-149 et
R4412-150, R4222-17, R4222-21 du code du travail.
- 1 cabinet au moins équipé d’un point d’eau
- Papier hygiénique
Installations séparées en cas de personnel mixte
Si moins de 25 travailleurs prennent leur repas sur le
chantier, mis à disposition d’un emplacement de
restauration présentant de bonnes conditions d’hygiène
et sécurité, soit au minimum (articles R4228-22 à R4228-
24 du code du travail et article R4534-142 du code du
travail)
Si des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, mise à - Tables + chaises en nombre suffisant
disposition d’un local spécial (article R4534-142 du code du - Réchaud
travail) : - Garde manger
Réfectoires - Tables + chaises en nombre suffisant - Réfrigérateur si possible
- Réchaud - Maintien en état constant de propreté
- Garde manger
- Réfrigérateur si possible Si 25 travailleurs au moins prennent leur repas sur le
- Maintien en état constant de propreté chantier, mis à disposition d’un local de restauration
(article R4228-22 à R4228-22 du code du travail) :
- Tables + chaises en nombre suffisant
- Réchaud
- Réfrigérateur
- 1 robinet d’eau potable, fraiche et chaude pour
10 usagers
- Nettoyage du local et des équipements après
Page 43 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
chaque repas
Boite de Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce
1ers secours matériel doit faire l’objet d’une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l’article R4224-24 du code
Secours du travail (articles R4224-14 et R4224-23 du code du travail)
Secouriste Dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours ou sont effectués des travaux
dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours
au cas d’urgence (article R4224-15 du code du travail)
Pour les seuls chantiers dont la durée est inférieure à 4 mois : si la mise en place de ces installations est impossible en raison de la
disposition des lieux le chef d’entreprise recherche à proximité du chantier un local ou emplacement présentant des conditions
équivalentes (article R4534-145 du code du travail).
Page 44 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
ANNEXE 3
PROTOCOLE DE SECURITE CHARGEMENT/DECHARGEMENT
Page 45 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Page 46 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Page 47 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Page 48 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Page 49 / 50
Opération : TE47 - REDACTION PGC – AGEN
Maître d’ouvrage : TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET GARONNE
Page 50 / 50
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.