CCAP
CCAP_Travaux de GE.pdf · 5 281 mots · du marché « Installation et maintenance d'éclairage public sur le territoire de Grand Besançon Métropole », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX
Groupement de commandes
Coordonnateur : Grand Besançon Métropole
4 rue Gabriel Plançon
25043 BESANCON
Travaux de Génie Electrique sur le territoire de
Grand Besançon Métropole
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat ................................................................................................... 4
1.1 - Objet du contrat ....................................................................................................................... 4
1.2 - Décomposition du contrat ........................................................................................................ 4
1.3 - Type d'accord-cadre................................................................................................................. 4
1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande ..................................................................... 4
1.5 - Réalisation de prestations similaires........................................................................................ 5
2 - Pièces contractuelles ....................................................................................................................... 5
3 - Maitrise d’œuvre............................................................................................................................. 5
4 - Durée et délais d'exécution ............................................................................................................. 5
4.1 - Durée du contrat ...................................................................................................................... 5
4.2 - Reconduction ........................................................................................................................... 5
4.3 - Délais de réalisation des prestations ........................................................................................ 5
5 - Prix.................................................................................................................................................. 6
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués .......................................................................................... 6
5.2 - Modalités de variation des prix ............................................................................................... 6
6 - Déclaration des sous-traitants ......................................................................................................... 6
7 - Garanties Financières ..................................................................................................................... 7
8 - Avance ............................................................................................................................................ 7
8.1 - Conditions de versement et de remboursement ....................................................................... 7
8.2 - Garanties financières de l'avance ............................................................................................. 7
9 - Modalités de règlement des comptes .............................................................................................. 7
9.1 - Décomptes et acomptes mensuels ........................................................................................... 7
9.2 - Présentation des demandes de paiement .................................................................................. 7
9.3 - Délai global de paiement ......................................................................................................... 8
9.4 - Paiement des cotraitants .......................................................................................................... 8
9.5 - Paiement des sous-traitants ...................................................................................................... 8
10 - Conditions d'exécution des prestations ......................................................................................... 8
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits ............................................................................ 9
10.2 - Implantation des ouvrages ..................................................................................................... 9
10.3 - Préparation et coordination des travaux ................................................................................ 9
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ....................................... 9
10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ................................... 9
10.3.3 - Registre de chantier ........................................................................................................ 9
10.4 - Etudes d'exécution ................................................................................................................. 9
10.5 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier ........................................................... 9
10.5.1 - Gestion des déchets de chantier ...................................................................................... 9
10.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux .............................. 9
10.5.3 - Documents à fournir après exécution ............................................................................. 9
11 - Développement durable .............................................................................................................. 10
12 - Réception des travaux ................................................................................................................. 10
13 - Garantie des prestations .............................................................................................................. 10
14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle ........................................................................... 10
15 - Pénalités ...................................................................................................................................... 10
15.1 - Pénalités de retard ................................................................................................................ 10
15.2 - Pénalités pour non-respect des consignes de sécurité ......................................................... 11
15.3 - Pénalités en cas de personnel non habilité........................................................................... 11
16 - Assurances .................................................................................................................................. 11
17 - Clause de réexamen .................................................................................................................... 11
18 - Résiliation du contrat .................................................................................................................. 12
18.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre.......................................................................... 12
18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire ............................................................................... 12
19 - Règlement des litiges et langues ................................................................................................. 12
20 - Clauses complémentaires ........................................................................................................... 13
21 - Dérogations ................................................................................................................................. 13
1 - Dispositions générales du contrat
Pour les lots 4 et 5, l'accord-cadre s'exécute dans le cadre d'un groupement de commandes conformément
aux articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique avec les organismes suivants :
- Grand Besançon Métropole (GBM)
- Ville de Besançon
Le coordonnateur du groupement de commandes est Grand Besançon Métropole. Il a en charge la passation,
la signature et la notification de l'accord-cadre. Chaque membre doit suivre l'exécution de l'accord-cadre.
Développement durable
Il est intégré au présent accord cadre, conformément au CCAG Travaux et son article 20.2, des éléments de
développement durable de type environnemental dans le cadre du critère de jugement « dispositions relatives
à la gestion, à la valorisation et à l’élimination des déchets ».
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme imposée par le pouvoir adjudicateur est le
groupement solidaire
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent les Travaux
de Génie Electrique sur le territoire de Grand Besançon Métropole.
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et à mesure de
l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.
1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 5 lots géographiques :
Lot Désignation
01 Secteurs Nord et Dame Blanche
02 Secteurs Plateau et Sud Ouest
03 Secteurs Ouest et Saint-Vitois
04 Secteur Besançon Est
05 Secteur Besançon Ouest
Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué à deux opérateurs économiques maximum, sous réserve d'un
nombre suffisant d'offres.
Les bons de commandes sont répartis selon la méthode suivante :
sur chaque période de 12 mois, un minimum de commandes sera fait auprès de chaque titulaire pour un
montant de 30 000 € HT.
1.3 - Type d'accord-cadre
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.
1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.
- le numéro du marché ;
Travaux de Génie Electrique Page 4 sur 13
- la date et le numéro du bon de commande ;
- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;
- les lieux d'exécution des travaux ;
- le montant du bon de commande ;
- la nature et la description des travaux à réaliser ;
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent être honorés par le
ou les titulaires.
1.5 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1 et
R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires. La passation de ces nouveaux accords-cadres se fera dans le respect du
seuil de publicité du présent accord-cadre
La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de
la notification du présent accord-cadre.
2 - Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financières
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat
3 - Maitrise d’œuvre
La maîtrise d'œuvre sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même.
4 - Durée et délais d'exécution
4.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de sa date de notification.
4.2 - Reconduction
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à
3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes
confondues, est de 48 mois.
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir
adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas
refuser la reconduction.
L’accord-cadre pourra être reconduit par anticipation pour une nouvelle période de 12 mois dans le cas où le
montant maximum serait atteint avant la fin de la période concernée.
4.3 - Délais de réalisation des prestations
Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations
des pièces de l'accord-cadre.
Travaux de Génie Electrique Page 5 sur 13
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.
5 - Prix
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.
5.2 - Modalités de variation des prix
Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de
l'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont révisés annuellement par application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par
les formules suivantes :
Les prix sont fermes pendant la 1ère année (12 mois) de l’accord-cadre puis révisés annuellement par
application aux prix du bordereau des prix d'un coefficient Cn donné par la formule suivante :
Cn = 100% (TP12bn / TP12bo)
Dans laquelle :
- Cn représente le coefficient d'ajustement des prix
- TP12bn est la valeur connue définitive de l'indice TP12bn Index travaux publics base 2010 – Eclairage
public –travaux d'installation au 1er jour du mois de révision
- TP12bo est la valeur de l'indice TP12b Index travaux publics base 2010 – Eclairage public – travaux
d'installation du mois zéro.
Le titulaire s’engage à faire parvenir à la collectivité un nouveau bordereau des prix incluant les prix révisés
au plus tard le 15 du mois de révision de l’année N. Passé ce délai la collectivité se réserve le droit d’effectuer
elle-même la révision des prix et de les appliquer.
Aucune application de nouveaux prix ne sera acceptée sans la validation préalable de la collectivité.
6 - Déclaration des sous-traitants
Les sous-traitants peuvent être déclarés dans le cadre de l’offre initiale ou en cours de marché.
Concernant la déclaration de sous-traitance (DC4), en plus des mentions obligatoires, notamment la définition
précise des prestations sous-traitées, le titulaire devra préciser les informations suivantes :
- Dans le paragraphe B - Objet du marché : le titulaire indique le numéro du code marché et numéro du
marché en cours (ces informations seront transmises au titulaire par la collectivité)
- Dans le paragraphe G - Prix des prestations sous-traitées, le titulaire devra indiquer la période de
validité du DC4 :
• Si le DC4 est valable pour une commande spécifique uniquement : le titulaire précise le numéro
du bon de commande
• Si le DC4 est valable pour une période de 12 mois : le titulaire indique la date de début et la date
de fin de la période
• Si le DC4 est valable pour toute la durée du marché : le DC4 doit comporter la phrase suivante
« en cas de reconduction de l’accord-cadre, la déclaration de sous-traitance est réputée
reconduite dans les mêmes conditions ».
Si le montant des prestations sous-traitées vient à augmenter par rapport au DC4 initial, le titulaire devra
transmettre un DC4 modificatif prenant en compte le nouveau montant des prestations sous-traitées.
Si le montant définitif des prestations sous-traitées est inférieur au montant indiqué dans le DC4 initial, le
titulaire devra transmettre soit un quitus soit un DC4 modificatif.
Travaux de Génie Electrique Page 6 sur 13
7 - Garanties Financières
Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue
de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.
8 - Avance
8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50.000 € HT et dans la
mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 20,0 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est
inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 20,0 %
d'une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois.
Ce taux est fixé à 20,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise mentionnée
à l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte
ou de solde.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les particularités détaillées
aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.
8.2 - Garanties financières de l'avance
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première
demande à concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.
9 - Modalités de règlement des comptes
9.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
9.2 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail
Travaux de Génie Electrique Page 7 sur 13
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire
et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent
les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système
d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués
à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221
du code de commerce.
Informations à utiliser pour la facturation électronique : Identifiant de la structure publique (SIRET) :
- Grand Besançon Métropole : 24250036100017 (lots 1 à 5)
- Ville de Besançon : 21250056500016 (lots 4 et 5)
9.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
9.4 - Paiement des cotraitants
Le groupement est solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.
9.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
10 - Conditions d'exécution des prestations
Notification par le biais du profil d'acheteur
Travaux de Génie Electrique Page 8 sur 13
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent être
conformes aux normes visées par le cahier des charges.
10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
La préparation et l’exécution des travaux doivent suivre les étapes du document annexé au CCTP « suivi de
chantier, étapes et formulaires » qui précise les délais à respecter entre chaque phase du processus de
réalisation d’une opération.
Les éventuelles modifications des délais d’exécution souhaitées par le titulaire (allongement du délai
livraison matériel ou incidences chantier) se feront via les formulaires d’échanges fournis.
10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont à prévoir pour
cette opération.
Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.
10.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.
10.4 - Etudes d'exécution
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maître
d'œuvre et remis gratuitement au titulaire.
10.5 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier
10.5.1 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maître
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation
en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.
10.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
10.5.3 - Documents à fournir après exécution
Le titulaire doit remettre au maître d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans
les conditions définies à cet article.
Les documents seront à fournir au maitre d’œuvre ou au maitre d’ouvrage au format PDF ou DWG.
Travaux de Génie Electrique Page 9 sur 13
11 - Développement durable _ Dispositions
Le titulaire s’attachera pour chaque chantier à intégrer les éléments d'exécution et de gestion de chantier
suivants, décrits dans son mémoire technique :
- Gestion des déchets : tri sélectif, la valorisation et la traçabilité des déchets électriques et
électroniques (DEEE) ainsi que des métaux (cuivre, aluminium).
- Réduction des nuisances : Limiter les pollutions sonores, protéger les sols et éviter les rejets
polluants pendant l'intervention.
- Performance des matériaux : Utiliser des matériaux labellisés ou à faible impact environnemental et
privilégier des circuits courts d'approvisionnement logistique
Le titulaire portera une attention particulière sur des recommandations et/ou obligations environnementales
dans l'exécution de l'accord-cadre, et notamment concernant les modalités environnementales mise en œuvre
Par exemple :
- Certification environnementale (site de production, etc) ;
- Démarche de management environnemental ;
- Objectifs de réduction des émissions,
- Organisation logistique durable (optimisation des livraisons ; limitation des emballages ; utilisation
d'emballages recyclés ou réemployables),
- Réduction de l'empreinte carbone (Analyse du cycle de vie (ACV) ou bilan carbone, etc…) ;
- Éco-conception des équipements (taux de matériaux recyclés, recyclabilité en fin de vie,
consommation énergétique des produits, Durée de vie des équipements, etc) ; Gestion de la fin de
vie des produits).
Le pouvoir adjudicateur pourra demander un rapport annuel sur les mesures prises par le titulaire en matière
environnementale en lien avec l’objet du marché.
12 - Réception des travaux
La réception de chaque bon de commande a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.
Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maître d'œuvre aura alors à charge de provoquer
les opérations de réception.
13 - Garantie des prestations
Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable à ce contrat.
15 - Pénalités
15.1 - Pénalités de retard et sur les dispositions environnementales
Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard
et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 100 € pendant 7 jours, puis 300 € au-delà.
Travaux de Génie Electrique Page 10 sur 13
Les délais d'exécution concernés par cette pénalité sont :
- Le délai de réalisation des travaux : délai indiqué sur le bon de commande
En cas de manquement aux obligations prévues à l’article « Dispositions environnementales » du présent
CCAP, le titulaire du marché encourt une pénalité forfaitaire de 10% du montant de la commande par « non-
conformité » constatée.
Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application des
pénalités de retard.
Le montant total des pénalités de retard (réalisation des travaux) est plafonné à 10 % de chaque commande.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
15.2 - Pénalités pour non-respect des consignes de sécurité
Si le titulaire ne respecte pas les consignes de sécurité énoncées dans le CCTP, il encourt une pénalité de
1 000,00 € par constat.
15.3 - Pénalités en cas de personnel non habilité
Si le titulaire fait intervenir du personnel non habilité (article 3 CCTP), il encourt une pénalité de 1 000,00 €
par constat.
16 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de
la responsabilité garantie.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier tout
élément de leur proposition avec tous les candidats /ou/ les X candidats ayant présenté les offres les plus
intéressantes (à adapter). En cas de négociation, les modalités de celle-ci seront portées à la connaissance
des candidats. La participation aux négociations ne donnera lieu à aucune indemnité. A l'issue de chaque
phase de négociation, les candidats seront invités à remettre une nouvelle offre afin de prendre en compte
les modifications issues de la négociation. C'est sur la base de cette nouvelle offre que sera effectué le
classement final des candidats. En tout état de cause, une offre initiale qui serait arrivée hors délai ne fera
quant à elle pas partie de la négociation. Pour les candidats n'ayant pas remis d'offre négociée ou pour ceux
qui l'auraient remise après la date et l'heure limites, le jugement final des offres sera effectué sur la base de
l'offre remise initialement (avant négociation).
Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.
17 - Clause de réexamen
Une procédure de réexamen des conditions d'exécution de l'accord-cadre peut être menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée à l'issue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent accord-
cadre.
Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans l'accord-
cadre, et ce pendant toute la durée de son exécution.
La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder à un contrôle des informations données par le titulaire.
Travaux de Génie Electrique Page 11 sur 13
Si le principe et les conditions de mise en œuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve à
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.
L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt
en aucun cas l'exécution des prestations.
La demande doit être transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon
certaine la date de sa réception.
A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se
prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que
la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation à recours
pour le titulaire.
La procédure de réexamen ainsi définie peut être initiée dans les cas suivants :
En cas de circonstances exceptionnelles extérieures aux parties liées à une crise sanitaire, qu’il s’agisse d’une
recrudescence de virus, d’une propagation d’un virus nécessitant un confinement total ou partiel du territoire
national, les parties s’engagent à renégocier les termes du contrat initial dans le cadre d’une « clause de
rendez-vous ».
Le titulaire du contrat aura l’initiative de cette demande auprès du pouvoir adjudicateur et devra produire tous
justificatifs circonstanciés appuyant sa demande. Cet accord de volonté pourra porter tant sur les aspects
techniques que financiers et se traduira par l’établissement d’un avenant. Faute d’accord, les clauses initiales
du marché continueront à s’appliquer.
18 - Résiliation du contrat
18.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.
Le pouvoir adjudicateur renonce à la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques
du titulaire.
18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté
ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à
poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour
le titulaire, à aucune indemnité.
19 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besançon est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Travaux de Génie Electrique Page 12 sur 13
20 - Clauses complémentaires
Protection de l’environnement :
Les prescriptions relatives à la protection de l'environnement de l'article 7 du CCAG s'appliquent au présent
marché public.
21 - Dérogations
- L'article 4.1 du CCAP déroge à l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 5.2 du CCAP déroge à l'article 10.5 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge à l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 11 du CCAP déroge à l'article 20.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 19.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 18.1 du CCAP déroge à l'article 50.4 du CCAG - Travaux
- L'article 18.1 du CCAP déroge à l'article 41.6 du CCAG - Travaux
Travaux de Génie Electrique Page 13 sur 13
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.