Annexe
PGC 2025 niv 2 - VE - Locaux course au large - IND B.pdf · 15 409 mots · du marché « Construction d'un pôle d'activités nautiques, économiques et événementielles aux Sables d'Olonne - lots 01 à 21 (hors… », dossier de consultation officiel.
Construction de locaux dédiés à la course au large
Boulevard Vertime
85100 LES SABLES D OLONNE
MAITRISE D’OUVRAGE
VENDEE EXPANSION - SEM
33 rue de l'Atlantique
85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX
PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION
de SECURITÉ et de PROTECTION de la SANTÉ (PGCSPS)
N° d’affaire Indice Date Coordonnateur
C251103 A 24/07/2026 Fabien ROUILLE
Gestion des indices
Indice Date Motif Par
A 24/07/2026 Version projet DCE F.ROUILLE
B 28/07/2026 Remarques AMO et MOE F.ROUILLE
Version 5.2
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
Table des Matières
PRÉAMBULE ....................................................................................................................................................... 5
1.1. RÉGLEMENTATION ET TEXTES OFFICIELS.......................................................................................... 5
1.2. LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE P.G.C. ....................................................................... 5
2. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF CONCERNANT LE CHANTIER .......................................... 6
2.1. PRÉSENTATION DU PROJET............................................................................................................... 6
2.1.1. Adresse, Situation et accès de l’opération ............................................................................... 6
2.1.2. Description sommaire des travaux........................................................................................... 6
2.1.3. Plans et Documents de référence ............................................................................................ 6
2.1.4. Environnement - Diagnostics réalisés avant travaux............................................................... 7
2.1.5. Durée prévisionnelle des travaux ............................................................................................. 7
2.1.6. Liste des Lots – Entreprises ....................................................................................................... 7
2.1.7. Nombre prévisionnel d'entreprises et sous-traitants :............................................................ 8
2.1.8. Effectif prévisionnel global ....................................................................................................... 8
2.1.9. Détermination du niveau du chantier ...................................................................................... 8
2.1.10. Déclaration Préalable................................................................................................................ 8
2.1.11. Présentation du Maître d’Ouvrage et acteurs décisionnaires ou consultatifs ....................... 8
2.2. COORDONNÉES DES ORGANISMES................................................................................................... 9
2.2.1. Organismes de prévention ....................................................................................................... 9
2.2.2. Organisme de secours ............................................................................................................... 9
3. MESURES D'ORGANISATION GÉNÉRALE DU CHANTIER ARRÊTÉES PAR LE MAÎTRE D’ŒUVRE EN
CONCERTATION AVEC LE CSPS ....................................................................................................................... 10
3.1. INSTALLATION COMMUNE ET ORGANISATION DU CHANTIER ...................................................... 10
3.2. PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER (PIC) .................................................................................... 11
3.3. BASE DE VIE ET CLÔTURE DE CHANTIER ......................................................................................... 11
3.4. ENVIRONNEMENT DU CHANTIER ................................................................................................... 13
3.4.1. Généralités .............................................................................................................................. 13
3.4.2. Épuisement.............................................................................................................................. 13
3.4.3. Ouvrages et Réseaux enterrés et aériens (DICT) ................................................................... 13
3.4.4. Engins explosifs ....................................................................................................................... 13
3.4.5. Risques Incendie ..................................................................................................................... 14
3.4.6. Pollution des sols .................................................................................................................... 14
3.4.7. Protection de l’environnement .............................................................................................. 14
3.4.8. Période de Forte Chaleur ........................................................................................................ 14
3.5. MODALITÉS D’ACCÈS AU CHANTIER ............................................................................................... 15
3.5.1. Panneau de chantier ............................................................................................................... 15
3.5.2. Visites d’inspection commune................................................................................................ 15
3.5.3. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de La Sante (PPSPS) ........................................ 15
3.5.4. Responsabilité des entrepreneurs.......................................................................................... 15
3.5.5. Entreprises sous-traitantes ..................................................................................................... 16
3.5.6. Emploi d’entreprises étrangères ............................................................................................ 16
3.5.7. Registres obligatoires sur le chantier ..................................................................................... 17
3.5.8. Visites de chantier de personnes tierces................................................................................ 17
4. MESURES DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ .............................. 18
4.1. VOIES OU ZONES DE DÉPLACEMENTS HORIZONTALES ET VERTICALES ......................................... 18
4.1.1. Voies de circulation horizontale ............................................................................................. 18
4.1.2. Mise en sécurité des abords bâtiment ................................................................................... 18
4.1.3. Zone de stationnement........................................................................................................... 19
4.1.4. Gestion du trafic ...................................................................................................................... 19
4.1.5. Circulation des véhicules et engins sur le chantier ................................................................ 19
4.1.6. Livraison .................................................................................................................................. 20
4.1.7. Circulations verticales des piétons ......................................................................................... 21
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 2 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
4.1.8. Lift de chantier ........................................................................................................................ 21
4.2. LES CONDITIONS DE MANUTENTIONS DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX ET MATERIELS .................. 22
4.2.1. Manutentions manuelles ........................................................................................................ 22
4.2.2. Appareil de levage .................................................................................................................. 22
4.2.3. Vérifications périodiques des engins de chantier .................................................................. 22
4.2.4. Grue à Tour.............................................................................................................................. 22
4.2.5. Interférence de grue ............................................................................................................... 23
4.2.6. Grue mobile ............................................................................................................................. 24
4.2.7. Accessoire de levage ............................................................................................................... 24
4.3. DÉLIMITATION ET AMÉNAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE..................................................... 24
4.3.1. Zone de stockage .................................................................................................................... 24
4.4. LES CONDITIONS DE STOCKAGE ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET DES DÉCOMBRES ..................... 25
4.4.1. Gestions des déchets .............................................................................................................. 25
4.5. LES CONDITIONS D’ENLÈVEMENT DES MATÉRIAUX DANGEREUX UTILISES ................................. 25
4.5.1. Produit et matériaux C.M.R. (Cancérogène Mutagène Reprotoxique) ................................ 25
4.5.2. Poussière bois ......................................................................................................................... 26
1.1.1. Poussière plaque de plâtre ..................................................................................................... 26
1.1.2. Silice ......................................................................................................................................... 26
1.2. UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES, DES ACCÈS PROVISOIRES ET DE L'INSTALLATION
ÉLECTRIQUE GÉNÉRALE ............................................................................................................................... 26
1.2.1. Protections collectives ............................................................................................................ 26
1.2.2. Protections collectives sur les baies (allège inférieure < 1m) ............................................... 28
1.2.3. Protection des planchers ........................................................................................................ 29
1.2.4. Protection des Trémies et réservations ................................................................................. 29
1.2.5. Protection des trémies d’ascenseur ....................................................................................... 30
1.2.6. Entretien, maintenance, évolution et dépose des sécurités collectives ............................... 30
1.2.7. Échafaudages .......................................................................................................................... 30
1.2.8. Utilisation de plate-forme élévatrices mobiles pour personne (PEMP) ............................... 31
1.2.9. Installation électrique ............................................................................................................. 31
1.3. LES MESURES PRISES EN MATIÈRE D’INTÉRACTIONS SUR LE SITE................................................. 32
1.3.1. Généralités .............................................................................................................................. 32
1.3.2. Chutes d’objets ....................................................................................................................... 32
1.3.3. Coactivité des tâches .............................................................................................................. 32
1.4. MESURES DE SECURITES SPECIFIQUES ........................................................................................... 32
1.4.1. Travaux de VRD ....................................................................................................................... 32
1.4.2. Travaux de maçonnerie / Gros œuvre ................................................................................... 33
1.4.3. Travaux de charpente-Plancher.............................................................................................. 34
1.4.4. Mesures spécifiques................................................................................................................ 34
2. LES SUJÉTIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION SUR LE SITE À
L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DESQUELLES EST IMPLANTÉ LE CHANTIER................................................... 35
2.1. GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................... 35
2.2. INTERFÉRENCES À PROXIMITÉ DU SITE .......................................................................................... 35
3. MESURES PRISES POUR ASSURER LA SALUBRITÉ ET LE BON ORDRE DU CHANTIER ............................ 36
3.1. MESURES GÉNÉRALES ..................................................................................................................... 36
3.2. CANTONNEMENT ............................................................................................................................ 36
3.3. RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER .................................................................... 36
3.4. ENTRETIEN DES VOIES DE CIRCULATION SUR LE CHANTIER .......................................................... 36
3.5. CONTRÔLE D'ACCÈS......................................................................................................................... 36
4. PROCEDURES D’ORGANISATION DES SECOURS ..................................................................................... 37
4.1. CONSIGNES DES PREMIERS SECOURS ............................................................................................. 37
4.2. MOYENS DE PREMIERS SECOURS ................................................................................................... 37
4.3. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE ..................................................................................................... 37
4.4. CONDUITE À TENIR EN PRÉSENCE D’UN BLESSÉ ............................................................................ 37
4.5. LISTE DES SECOURISTES PAR ENTREPRISES .................................................................................... 37
4.6. LISTE DU MATERIEL DE PREMIERS SECOURS PAR ENTREPRISE ..................................................... 38
4.7. MESURES PRÉVUES POUR L'ÉVACUATION RAPIDE D'UN BLESSÉ .................................................. 38
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 3 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
4.8. AFFICHAGE OBLIGATOIRE RÈGLEMENTAIRE .................................................................................. 38
5. MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE LES ENTREPRISES ...................................................................... 40
5.1. MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT ET DE VALIDATION DES PLANS PARTICULIERS POUR LA SÉCURITÉ ET LA
PROTECTION DE LA SANTÉ (PPSPS) ............................................................................................................ 40
5.2. GESTION DES SOUS-TRAITANTS...................................................................................................... 41
5.3. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTÉRIEURES (DIUO) .................... 41
5.4. PRINCIPES DE RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ......................................................... 41
6. ANNEXES .................................................................................................................................................. 42
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 4 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
PRÉAMBULE
Cette opération sera réalisée en prenant en compte la réglementation sur l'Hygiène, la Santé et la Sécurité
sur les chantiers de bâtiment, de génie civil et de Travaux Publics.
Le présent Plan Général de Coordination est établi en application de la Loi n° 93.1418 du 31 Décembre
1993, du décret 94.1159 du 26 décembre 1994, et des décrets en découlant. Ces textes modifient les
dispositions du code du travail applicables aux opérations dans le B.T.P.
La décomposition ci-dessous de la mission de Coordination Sécurité Santé (SPS) permettra à chacun des
intervenants de mieux comprendre ces obligations concernant cette réglementation.
1.1. RÉGLEMENTATION ET TEXTES OFFICIELS
Textes officiels
Loi n° 93.1418 du 31/12/1993 (modificatif des dispositions du Code du Travail pour assurer la sécurité et
protéger la santé des travailleurs du BTP).
Décret n° 94.1159 du 26/12/1994 (dispositions particulières relatives à la coordination de Sécurité Santé
pour certaines opérations de Bâtiment et Génie Civil)
Décret n° 95-607 et 95-608 du 6/5/1995 (Travailleurs indépendants et leurs employeurs)
Décret n° 2003-68 du 26/01/2003 (modification de la Coordination SPS).
Arrêté du 25/02/03 (liste des travaux à risques particuliers).
Décret n° 95-543 du 4/5/1995 (CISSCT).
Décret n° 2003.68 du 24/1/2003 concernant les prescriptions relatives à la modification de la coordination
de sécurité dans le B.T.P.
Arrêté du 25/02/2003 énonçant la liste des travaux à risques particuliers.
Circulaire n° 96.5 du 10 avril 1996 (rappel des caractéristiques de la transposition de la directive
européenne 92/57 CEE).
(Liste non limitative...)
1.2. LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE P.G.C.
SPS Sécurité et Protection de la Santé
RJ Registre Journal de Coordination
PGC Plan Général de Coordination
PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
DIUO Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage
DREETS Inspection du Travail
CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé du Travail
Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux
OPPBTP
Publics
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 5 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
2. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF CONCERNANT LE CHANTIER
2.1. PRÉSENTATION DU PROJET
2.1.1. Adresse, Situation et accès de l’opération
Boulevard Vertime 85100 LES SABLES D OLONNE
2.1.2. Description sommaire des travaux
Les travaux ont pour objet Construction de locaux dédiés à la course au large
2.1.3. Plans et Documents de référence
Pour pouvoir rédiger ce Plan Général de Coordination, le Coordonnateur SPS s'est servi du dossier PRO
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 6 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
2.1.4. Environnement - Diagnostics réalisés avant travaux
OBJET RAPPORT CONCLUSIONS
Sans objet, désamiantage
Pas concerné
AMIANTE prévue dans une phase
amont
D.T. (réseaux) Voir dans le DCE Emprises privées (plan de recollement à fournir)
Sans objet, désamiantage
PLOMB prévue dans une phase Pas concerné
amont
2.1.5. Durée prévisionnelle des travaux
Délai : 18 mois
2.1.6. Liste des Lots – Entreprises
Entreprises
Non connues à ce jour ☒
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 7 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
2.1.7. Nombre prévisionnel d'entreprises et sous-traitants :
Estimation de 30 entreprises intervenantes sur le projet.
2.1.8. Effectif prévisionnel global
Effectif moyen prévisionnel : 20 personnes.
2.1.9. Détermination du niveau du chantier
Rappel :
Niveau 3 inférieur à 500 hommes / jours
Niveau 2 supérieur à 500 hommes /jours mais inférieur à 10 000
Niveau 1 supérieur à 10 000 hommes / Jours
Calcul du niveau sécurité du chantier :
Durée = 15 mois = 360 jours travaillés
Effectif moyen estimé = 20
Hommes jour estimé = 6000 = hommes / jours.
Au regard du volume Hommes -jours, le chantier est classé en Niveau 2 au sens de l’article
R.4532-1 du décret N°94-1159 du 26 décembre 1994.
2.1.10. Déclaration Préalable
(Arrêté du 7 mars 2008 - Art. L. 4532-1, 4532-2 et L.4533)
Elle est établie par le maître d'ouvrage. Sa diffusion doit intervenir 30 jours avant le démarrage des travaux
vers :
- La DREETS / DDETS (Inspecteur du Travail dont dépend le chantier)
- La CARSAT (service prévention, risques professionnels)
- L'OPPBTP
Cette déclaration réglementaire dont le contenu est précisé par arrêté, sera affichée sur le chantier
(tableau d’affichage) et sera mise à jour à réception des éléments complémentaires. (Entreprises, sous-
traitants…).
Elle est adressée à la date de dépôt de la demande de permis de construire ou, lorsque celui-ci n’est pas
requis, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.
2.1.11. Présentation du Maître d’Ouvrage et acteurs décisionnaires ou consultatifs
Maître d'Ouvrage
M.Guillaume JEAN
VENDEE EXPANSION - SEM Président Directeur Général de
33 rue de l'Atlantique Vendée Expansion
85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX g.jean@vendee-expansion.fr
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 8 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
Maître d'Oeuvre
Bohuon Bertic Architectes
M. Yannick BOHUON
7 Rue Louise Weiss
y.bohuon@bohuonbertic.com
44000 Nantes
Coordonnateur SPS
Siège social
12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Coordonnateur SPS – Conception / Réalisation
Tél. : 02 51 71 93 30
Interlocuteur :
Fabien ROUILLE
Bureau de la Roche-sur-Yon
07 86 98 43 45
D160 La Chauvinière
frouille@atae.fr
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 71 93 30
2.2. COORDONNÉES DES ORGANISMES
2.2.1. Organismes de prévention
Organisme et Représentant Adresse N° Tél
DDETS - Inspection du travail
185 bd du Maréchal Leclerc 02 51 45 21 00
85000 LA ROCHE SUR YON
CARSAT Pays de la Loire - Contrôle de sécurité
2 Place de Bretagne 02 51 72 84 24
44932 NANTES Cedex 9
OPPBTP
275 Bd Marcel Paul – Bât D - 1er étage 02 40 49 68 02
44800 SAINT HERBLAIN
2.2.2. Organisme de secours
Organisme Adresse N° Tél
SAMU 15
POLICE / GENDARMERIE 17
POMPIERS 18
TOUTES URGENCES (Portable ou Fixe) 112
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 9 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
3. MESURES D'ORGANISATION GÉNÉRALE DU CHANTIER ARRÊTÉES PAR LE MAÎTRE
D’ŒUVRE EN CONCERTATION AVEC LE CSPS
3.1. INSTALLATION COMMUNE ET ORGANISATION DU CHANTIER
Le lot Gros œuvre a à sa charge de rassembler les PPSPS des entreprises et de réaliser une copie du
registre journal transmis par le coordonnateur de réalisation pour consultation sur le chantier.
INSTALLATIONS DE CHANTIER : Voir le projet de PIC intégré au DCE. Ce PIC a été concerté avec la MOE
Objet A la charge du lot
Plan d’installation de Chantier GO
Autorisations administratives liée à l’installation du chantier
• Occupation du domaine public
• Modification du stationnement et de la circulation des véhicules autour de
l’emprise
• Modification de la circulation des piétons autour de l’emprise GO
• Modification du panneautage routier au droit des accès chantier
• Raccordement aux réseaux des concessionnaire
• Installation de grue et de survol
Autorisations domaine public
• Occupation du domaine public
• Modification des circulations et du stationnement autour de l’emprise
Chaque entreprise
• Installation de grue (grue mobile / PPM), autorisations de survol
• DICT
Panneau de chantier
Affichage des coordonnées des intervenants visibles sur la voie publique – entreprises GO
titulaires et sous traitants
Salle de réunion – Sanitaires et WC – Vestiaires / Réfectoire : Base-vie à étage, le
GO
raccordement EU est prévu à proximité des WC « ville » sur un tampon
Raccordement base vie
GO
Électricité, eau, évacuation EU
Nettoyage Entretien Base vie Compte prorata
Clôtures de Chantier / Signalisations (CF annexe CCAP) GO
Électricité de chantier Alimentation principale
Contrôle installation électrique Base Vie / Grue
GO
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 10 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
Objet A la charge du lot
Électricité complémentaire :
coffrets : minimum 3/étages
Électricien
éclairage : rubans LED dans les circulations du bâtiment et sous la casquette du RDC
pour la circulation au RDC.
Eau potable de chantier (hors gel) Alimentation principale GO
Distribution points d’eau complémentaires de chantier
Alimentation de postes d'eau répartis sur l'ensemble du chantier avec à minima Plombier
un point de puisage par niveau et par cage d’escalier. La distance maximale
entre deux points de puisage ne peut excéder 40m.
Mise en œuvre d’un empierrement sur les voies d’accès du chantier, des
VRD
stationnements et de la base vie
Mise en place d’une aire de lavage béton GO
Balisage aire de stockage : attention les aires de stockage seront limitées sur le
chantier, les entreprises doivent en tenir compte dans leur planning Chaque lot
d’approvisionnement.
Mise en place d’un lift suivant le planning OPC GO
GO puis Charpente
Protections collectives en bord de dalle
puis étancheur
Fermeture de chantier du bâtiment avec portes provisoires et barillet de chantier MEN EXT
3.2. PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER (PIC)
Pendant la période de préparation et au plus tard au démarrage effectif des travaux, les plans
d’installations de chantier prévus pour chaque phase principale de travaux seront présentés au CSPS.
Lors de cette période de préparation les entreprises transmettront au producteur du Plan d’installation
de chantier, leur besoins (Container, Zone de stockage, aire d’assemblage, de grutage, fluides…).
Ces plans seront affichés au mur du bureau de chantier. Toutes les entreprises devront se conformer aux
dispositions portées sur ce plan.
3.3. BASE DE VIE ET CLÔTURE DE CHANTIER
La base de vie en fonction des effectifs devra être conforme à la fiche OPPBTP, elle sera mise en place
préalablement à toute intervention concernant le démarrage du chantier, à savoir avant l’arrivée de la
première entreprise ou suivant les préconisations de l'aide-mémoire BTP réalisé par l'INRS et fournit
gracieusement par les services prévention des CARSAT.
Ces préconisations précisent la nécessité de mettre à disposition du personnel :
• 1 réfectoire éclairé (1,25m² par personne), chauffé, possédant tables en nombre, chaises ou bancs,
chauffe-gamelle (suivant si le personnel prend ses repas sur site)
• Des vestiaires qui seront dimensionnés sur la base de 1,5 m2 environ par personne, et permettront
d’accueillir tous les intervenants, à chaque phase de travaux, pendant toute la durée de l’opération.
Ils seront chauffés et climatisés
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 11 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
• 1 cabinet d’aisance pour maximum 20 personnes + 1 urinoir pour 20 personnes . Les WC « à la
turque » sont à proscrire, les cuvettes doivent à l’anglaise.
• 2 cabinets d’aisance pour 20 femmes. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau. Les WC « à la
turque » sont à proscrire, les cuvettes doivent à l’anglaise.
• Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques
• 1 lavabo pour maximum 10 personnes avec eau potable chaude et eau froide
• Lors de fortes chaleurs un réfrigérateur sera mis à disposition du personnel, ainsi que de l’eau
potable fraîche. (Code du travail)
Vu la place disponible il est prévu une base-vie à étage.
TELEPHONE ET MOYEN D’ALERTE
Le téléphone de chantier sera le portable des entreprises en place.
Entretien des installations communes de chantier
Le nettoyage des installations de chantier sera effectué chaque fois que nécessaire, à la charge du compte
prorata.
Le compte prorata devra établir un contrat de maintenance de la base vie – locaux communs / sanitaires,
avec une entreprise habilitée. Ce nettoyage devra s’effectuer conformément au code du travail. Le
matériel hygiénique et d’entretien devra toujours être à disposition sur site.
Une feuille de suivi sera affichée.
L'accès à la base de vie sera propre, praticable et entretenu en état.
Clôture de chantier
Cette clôture devra être mise en place avant le début des travaux.
La clôture sera composée de grilles reliées les unes aux autres par 2 colliers anti-intrusion afin d’interdire
toute intrusion de personne extérieure.
Cette clôture sera lestée et contreventée de manière suffisante, y compris pour résister lors de vents forts,
pour toute la durée du chantier.
Un portail d’accès au chantier sur roues fermant à clé sera installé. Les grilles Héras en guise de portail
ne seront pas tolérées.
Des panneaux “ CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ” et “ PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE ” seront apposés
sur les clôtures et la périphérie du chantier.
Les enceintes de chantier resteront parfaitement closes pendant les périodes d’absence de personnel sur
le chantier et pendant les travaux, de manière qu’aucune personne extérieure au chantier ne puisse
s’introduire dans les zones de travaux.
Le type de clôture devra interdire toute projection du chantier vers le domaine public. En cas
d’impossibilité, des dispositifs complémentaires devront être mis en place (tunnel, déviation, etc.).
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 12 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
3.4. ENVIRONNEMENT DU CHANTIER
3.4.1. Généralités
Les entreprises prendront connaissance des études des sols qu’a fait établir le Maître de l’Ouvrage et
prendront toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque d’éboulement, renversement,
ensevelissement et de pollution de l’environnement.
3.4.2. Épuisement
En cas de présence d’eau dans les fouilles ou ouvrages enterrés (périphérie des bâtiments), le lot GO devra
la mise en place de pompe jusqu’à assèchement et épuisement permanent.
3.4.3. Ouvrages et Réseaux enterrés et aériens (DICT)
Sur la base des récépissés de DT et du résultat des investigations complémentaires réalisées par le MOA,
les DICT seront adressées aux concessionnaires.
Les travaux ne pourront pas commencer sans l'obtention préalable des récépissés des DICT. Ces récépissés
devront être disponibles en permanence sur le chantier.
Les récépissés de DICT devront être communiqués au CSPS avant tout démarrage des travaux.
Les interventions à proximité de réseaux sensibles devront respecter les précautions spécifiques précisées
par l'exploitant ou à défaut, les prescriptions et recommandations techniques fixées par le guide
technique prévu par l'article R554-29 du code de l'environnement.
Dès le début du chantier l'entreprise procédera au marquage ou piquetage des réseaux conformément
aux dispositions de l'article R554-27 du code de l'environnement et assurera le maintien en bon état ce
marquage ou piquetage pendant toute la durée du chantier.
Toutes les personnes intervenant à proximité de réseaux sensibles, pour le compte de l'entreprise
comme encadrant, conducteur de travaux ou conducteur des engins dont la liste figure à l'annexe 4 de
l'arrêté du 15 Février 2012, doivent disposer d'une autorisation d'intervention à proximité de réseaux en
cours de validité (AIPR). Cette autorisation est délivrée par l'employeur conformément aux dispositions
et selon les conditions précisées dans l'article 21 de l'arrêté du 15 Février 2012 et de son annexe N°5.
3.4.4. Engins explosifs
En cas de découverte d’un engin susceptible d’exploser, le travail doit être immédiatement interrompu,
jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l’enlèvement de l’engin.
Conduite à tenir :
INTERDIRE à quiconque d'y toucher : c'est là que commence le danger.
MARQUER l'emplacement de l'engin par un repère quelconque. Baliser le terrain.
ALERTER les services de secours (police, pompiers, ...)
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 13 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
3.4.5. Risques Incendie
Avant toute intervention par point chaud (Soudure, meulage, tronçonnage, brasage…) sur le chantier, le
personnel de l’entreprise s’assurera de l’absence de produits inflammables à proximité –
Dans tous les cas chaque entreprise est Responsable de ses travaux par points chaud, y compris de la
surveillance après la fin des travaux
ATTENTION : LA STRUCTURE DU BATIMENT ETANT EN BOIS LES ENTREPRISE DEVRONT PREVOIR DES
ZONES DE MEULAGE EN DEHORS DE ZONE DE PLANCHER EN BOIS.
LES ENTREPRISES PRIVILEGIES LES METHODE DE TRAVAIL LIMITANT LE RISQUE DE POINTS CHAUDS :
- Cisaille plutôt que meuleuse pour le lot cloisons sèches par exemple
3.4.6. Pollution des sols
Non connaissance de pollution sur le terrain au jour de rédaction du présent PGC
En cas de découverte de zones polluées (trace d’hydrocarbure ou autres) sur le chantier, les travaux seront
immédiatement arrêtés, le Maitre d’œuvre le Concepteur et le Coordonnateur SPS devront être alertés
3.4.7. Protection de l’environnement
Interdiction de rejeter dans les égouts, dans les propriétés voisines ou dans l'air toute substance ou gaz
susceptible de polluer l'environnement.
Les eaux de lavage des engins ayant contenu du béton seront collectées dans une fosse à un emplacement
défini sur le plan d’installation de chantier.
• Bien veiller à l’étiquetage adéquat des produits dangereux.
• Mise à disposition sur le chantier des Fiches de Sécurité (FDS) des produits dangereux.
• Mise en place de zones de stockage adaptées aux diverses pollutions et faisant l’objet d’une
signalétique spécifique.
• Récupération des eaux de lavage dans les bacs de décantations avec recyclage à suivre.
• Imposer des huiles de décoffrage végétales est moins nocives pour l’environnement que les huiles
minérales.
3.4.8. Période de Forte Chaleur
Lors des périodes canicules définies par l’arrêté du 27/05/2025 fixant les seuils de vigilance
météorologique par Météo France, (JAUNE -ORANGE et ROUGE) l’employeur devra prendre les mesures
afin de lutter contre les épisodes de fortes chaleurs, notamment
• Utilisation de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur
• Adaptation de l'organisation du travail (comprend les horaires de travail)
• Limiter la durée et l'intensité de l'exposition.
• Aménager des périodes de repos
• Tenir à disposition des travailleurs à minima 3 litres d’eau fraiche par jour
De plus une Information et formation adéquates sera portés auprès des travailleurs, sur la conduite à tenir
en cas de forte chaleur.
L’ensemble de l’article est disponible sur
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051676074
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 14 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
3.5. MODALITÉS D’ACCÈS AU CHANTIER
3.5.1. Panneau de chantier
Conformément à la législation en vigueur et dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, toutes les
entreprises traitantes et sous-traitantes, devront faire apparaître leur dénomination sociale, et leurs
coordonnées complètes sur un panneau visible depuis la voie publique. L’entreprise doit la fourniture et
la pose de ce panneau de chantier. Celui-ci comprendra les informations suivantes :
• Identités de toutes les entreprises intervenantes y compris les sous-traitants
• Les coordonnées du Maître de l’Ouvrage, des Maîtres d’œuvre, du bureau de contrôle et du
Coordonnateur SPS
Vu la place disponible, je préconise de mettre en place une bâche microperforée sur la base-vie pour
conservée les zones de chantier pour le stockage et le fonctionnement du chantier.
3.5.2. Visites d’inspection commune
Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement à l’élaboration de son
PPSPS ou PPSPS simplifié et à son intervention sur le chantier doit procéder à une visite d’inspection
commune avec le coordonnateur SPS.
L’entreprise titulaire du marché à l’obligation de remettre le Plan Général de Coordination en matière de
Sécurité et Protection de la Santé à son sous-traitant
La demande de visite d’inspection commune est effectuée par l’entreprise désignée par le Maître
d’Ouvrage avant toute intervention sur le chantier et avant élaboration du PPSPS, en application de
l’article R.4532-13.
L’entreprise demandera au coordonnateur SPS un rendez-vous pour la visite d’inspection commune au
plus tard deux semaines avant son intervention sur le site.
Au cours de cette visite d’inspection commune sont en particulier précisées, en fonction des
caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter :
- Les consignes à observer et à transmettre,
- Les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération.
3.5.3. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de La Sante (PPSPS)
Les entreprises désignées par le Maître d’Ouvrage doivent rédiger un Plan Particulier de Sécurité pour
la Protection de la Santé (PPSPS), avant toute intervention sur le chantier, en application des articles
L.4532-8 et L.4532-9.
Le PPSPS détaille les modes opératoires intégrant les mesures de sécurité envisagées :
Le PPSPS doit être sur site avec les employés. Nous rappelons à l’entrepreneur de l’obligation de faire
signer son PPSPS par ses employés afin qu’il respecte scrupuleusement les règles inscrites.
Le PPSPS peut être diffusé par mail au CSPS.
Le PPSPS de l’entreprise titulaire DOIT être diffusé à l’ensemble de ses sous-traitants.
Le PPSPS spécifique à chaque chantier doit être gardé 5 ans par l’entreprise.
En cas d’absence de visite d’inspection commune et/ou de non remise du PPSPS avant le démarrage de
ses travaux, en accord avec le Maitre d’ouvrage, une pénalité de 250 euros par jours calendaire depuis
le début de ses travaux sera appliquée à l’entreprise.
3.5.4. Responsabilité des entrepreneurs
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 15 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
Les entrepreneurs travaillant sur le site sont responsables en ce qui concerne leur personnel, de
l’application des consignes de Sécurité exigées par la règlementation en vigueur et complétées par des
mesures particulières décidées par le Coordonnateur de Sécurité.
Les entrepreneurs doivent procéder en accord avec le Coordonnateur et, conformément à la législation
du travail, aux installations nécessaires à la protection de la santé et à l’hygiène de leur personnel.
Depuis le début des prestations jusqu’à leur achèvement, les entrepreneurs doivent prendre toutes les
mesures de sécurité qui s’imposent pour éviter les accidents et les maladies professionnelles, en tenant
compte particulièrement de la présence simultanée sur le chantier de divers entrepreneurs.
L’entreprise mettra en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes
généraux de prévention :
- Éviter les risques ;
- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- Combattre les risques à la source ;
- Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production ;
- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation
du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
- Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle ;
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En tout état de cause, l’entrepreneur garde la pleine responsabilité des accidents pouvant survenir à
l’occasion de son activité sur le chantier, à son personnel, ainsi qu’à ceux des tiers.
3.5.5. Entreprises sous-traitantes
Toutes les entreprises sous-traitantes devront obtenir l’agrément du maître de l’Ouvrage avant leurs
interventions. Le contrat de sous-traitance sera établi conformément à la Loi n° 75-1334 du 31 décembre
1975 modifiée relative à la sous-traitance.
- L’entrepreneur adjudicataire du lot doit remettre le PGC et son PPSPS à son sous-traitant.
- Le sous-traitant a 30 jours pour établir son PPSPS à compter de la réception du contrat signé par
l’entrepreneur. Ce délai est ramené à 8 jours pour les travaux de second œuvre n’entraînant pas de risque
particulier.
- Le sous-traitant effectuera une visite d’inspection commune avec le Coordonnateur SPS avant le
démarrage de ses travaux
Les travailleurs indépendants, prestataires, louageurs exerçant eux-mêmes une activité sur le chantier
sont assujettis :
- A l’obligation de remettre au coordonnateur SPS un PPSPS
- Au respect des décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995
Le plan Général de Coordination leur est applicable en totalité.
3.5.6. Emploi d’entreprises étrangères
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 16 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
Les entreprises étrangères intervenantes devront avoir en permanence sur le chantier une personne
parlant et lisant couramment le Français. L’objectif principal et de permettre l’appel des secours en cas
d’urgence et de faciliter les relations avec les autres intervenants.
Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit
être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
Les entreprises devront traduire leur PPSPS dans la langue du personnel employé ainsi que dans la langue
française
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et lutte contre les fraudes au détachement de
travailleurs. Les employeurs seront tenus de respecter le décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 précisant
:
• les obligations des employeurs établis hors de France détachant des salariés en France en matière
de déclaration préalable de ce détachement,
• les obligations de désignation d'un représentant en France
• les obligations de conservation des documents à présenter en cas de contrôle. (sur le lieu de
travail)
3.5.7. Registres obligatoires sur le chantier
Les entreprises tiendront à jour sur le chantier les registres et documents règlementaires relatifs à la
prévention : (art. L4711-1 à 4711-2) :
• Copie du registre unique du personnel
• Le registre d’observation
• Le registre de sécurité
3.5.8. Visites de chantier de personnes tierces.
Le nombre de visiteurs admissibles sur le chantier fera l’objet d’un accord entre le Maitre d’Ouvrage et la
Maîtrise d’œuvre, le coordonnateur et les différentes entreprises.
Seules les personnes autorisées pourront accéder au chantier.
Tout visiteur sera, en permanence, accompagné tant qu’il restera dans l’enceinte du chantier.
L’entrepreneur ne pourra faire visiter le chantier sans l’accord du Maître d’œuvre concerné.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 17 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
4. MESURES DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
4.1. VOIES OU ZONES DE DÉPLACEMENTS HORIZONTALES ET VERTICALES
4.1.1. Voies de circulation horizontale
Sécurisation des voies de circulations horizontales Réalisé Entretenu
Mise en œuvre d’un empierrement périphérique autour du VRD TCE
bâtiment en construction sur 3 m minimum du nu de la façade la
plus avancée (ou balcon)
Réalisation des remblaiements périphériques du RDC d’une VRD GO
résistance permettant aux nacelles de travailler en sécurité
Mise en place d’un accès sécurisé de plain-pied au bâtiment en GO GO
construction – passerelles munies de gardes corps : A confirmer
Maintien des circulations périphériques pendant toute la durée des GO GO
travaux
Réalisation des remblaiements périphériques autour du bâtiment GO GO
après soubassements et élévation RdC, d’une résistance permettant
aux nacelles de travailler en sécurité
Les voies de circulation doivent être utilisables par des véhicules et des piétons. En particulier :
a) Les traversées et circulations piétonnes seront balisées.
b) Ces zones ne doivent jamais être utilisées comme emplacement de stockage.
c) L’éclairage des circulations entre l’entrée du chantier, le cantonnement et les postes principaux de
travail doit être assuré de façon continue
d) Ces circulations doivent être hors d’eau et hors boue (faire nécessairement un traitement approprié).
e) Un fléchage des entrées et des sorties du chantier et des bâtiments en cours de réalisation est à
prévoir, à modifier en fonction de l’évolution des travaux et à entretenir.
f) Un balisage et une protection des fouilles et terrassements doivent être faits et entretenus dans le
temps, de façon à prévenir les chutes.
g) Les cheminements dans le chantier de terrassement doivent rester dégagés et permettre une libre
circulation des piétons (absence de stockage intempestif).
h) La périphérie de l’ensemble des bâtiments, ainsi que les voies d’accès, de stationnement, de stockage
et la zone base vie devront être décapées et empierrées en GNT compactée
4.1.2. Mise en sécurité des abords bâtiment
Afin de sécuriser les cheminements et les surfaces d’implantation des postes de travail, notamment les
échafaudages et élévateur de personnel sur les abords des bâtiments, il sera mis en place :
Un ou des accès principaux au bâtiment identifiés pour permettre aux intervenants de parvenir aux
postes de travail. Ces accès doivent être maintenus dégagés, nivelés et praticables par tout temps et
pendant toute la durée du chantier.
Ces accès devront être pourvus de protections collectives le cas échéant.
• Avant remblaiement du pied de façade, l’entreprise aménagera un accès sécurisé (Platelage +
garde-corps) au droit de l’entrée du bâtiment,
• L'entreprise assurera la préparation des plates-formes bâtiment et voirie. La finition de ces plates-
formes sera en empierrement cylindré sur une bande de 3 m minimum du nu des façades les plus
avancées,
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 18 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
• Tous les moyens seront mis en place pour évacuer les eaux pluviales provenant des terrasses,
couverture, niveau supérieur,
• Lors des interventions en façades, les cheminements piétons seront dévoyés.
4.1.3. Zone de stationnement
Les véhicules particuliers sont interdits sur le chantier.
Des parkings publics sont à disposition à proximité du chantier.
Les zones de stationnement dans l’enceinte chantier seront matérialisées sur le PIC.
Les véhicules de livraison devront respecter les circulations, horaires, zones d’attente et zones de
déchargement qui lui seront indiquées par le responsable trafic.
Les véhicules utilitaires camions, camionnettes doivent quitter l’emprise du site dès que le déchargement
est terminé.
Le chauffeur d’un véhicule en cours de déchargement, se trouvant sur une circulation assujettie au
passage de véhicules d’intervention pour la sécurité et les secours, se doit de rester dans son véhicule,
afin d’évacuer celui-ci dès que cette manœuvre lui est demandée par un agent de sécurité ou de trafic.
4.1.4. Gestion du trafic
Chaque entreprise désigne un responsable trafic. Cette personne organise, avec les éléments qui lui sont
fournis par les entreprises titulaires et sous-traitantes, les arrivages de matériels et matériaux, afin
d’éviter un afflux de véhicules entravant la sécurité du site et des circulations extérieures. Il s’assurera de
la bonne circulation des véhicules sur le site et signalera à la Maîtrise d’œuvre les anomalies constatées.
Il assure également le contrôle d’accès du chantier et signale au Maître d’œuvre et Coordonnateur SPS
tout manquement à l’obligation du port d’autorisation d’accès.
Vu la configuration du chantier nous attirons l’attention de chacun car les livraisons vont « coupées »
la voie douce (piéton/vélo). Il est de la responsabilité de chacun d’assurer l’accueil des livraisons pour
sécuriser les entrées/sorties.
Voie douce
Accès chantier
4.1.5. Circulation des véhicules et engins sur le chantier
Un Plan particulier de circulation avec zone de stationnement des camions en attente de chargement sera
établi. Un homme de circulation de l’entreprise concernée sera affecté au manœuvre de sortie et d’entrée
des camions.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 19 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
Les zones de circulation de piétons et de véhicules seront différenciées et matériellement séparées.
Conduite
La conduite d’un engin ne peut être confiée qu’à des conducteurs ayant été reconnus aptes médicalement
et professionnellement, chaque entreprise devra mettre à disposition sur site l’autorisation de conduite
concernant les chauffeurs travaillant sur site. Les engins non conformes à la règlementation (code de la
route) ne pourront utiliser les voies ou routes ouvertes à la circulation.
Circulation de camions et engins de chantier - règles générales de circulation sur le chantier :
L’entrepreneur sera tenu de se conformer et de faire respecter par son personnel ainsi que par celui de
ces sous-traitants les règles générales de circulation sur les pistes et accès de chantier développées ci-
après
L’entrepreneur sera tenu de se conformer aux dispositions règlementaires relatives à l’insonorisation des
engins de chantier. Les engins de chantier doivent être dotés d’un avertisseur sonore de recul et conforme
à la règlementation en vigueur.
Engins de production ou de servitude. En règle générale, respecter les prescriptions du code de la route
ainsi que les règles spécifiques ci-après énumérées :
• Autorisation de conduite, délivrée par l’employeur, ou permis de conduire obligatoire pour tout
conducteur d’engin ou véhicule routier,
• Vérifiez, avant mise en fonctionnement de l’engin que personne ne risque d’être heurté au
démarrage,
• Entrez sur la piste par les accès aménagés et respectez la priorité aux engins et aux véhicules qui y
circulent,
• Respectez la signalisation temporaire ou permanente en place,
• Interdiction d’entreprendre toute manœuvre de demi-tour ou de marche arrière sur pistes ouvertes
à la circulation des engins de production,
• Toute manœuvre de recul, à proximité d’une fouille, en crête de talus, sur un remblai, etc. doit être
obligatoirement guidée par un signaleur placé au niveau de la cabine (jamais à l’arrière) et côté
conducteur,
• Assurez tout déchargement à 2 mètres mini de la crête d’un talus ou d’un remblai. Cette distance
sera augmentée autant que l’exigera la stabilité du terrain,
• Assurez-vous que la benne de votre engin soit complètement baissée et repose bien sur le châssis
avant d’entreprendre tout déplacement après déchargement,
• Assurez immédiatement un calage approprié de l’engin si celui-ci est à l’arrêt sur déclivité
ascendante ou descendante,
• Interdiction de circuler à pied sur les pistes ouvertes à la circulation des engins de production,
Des portiques de limitation de gabarits seront mis en place de part et d’autre des ouvrages. Lors des
déchargements, le responsable du chantier et le chauffeur s’assureront qu’il n’y ait pas de risques eus
égard aux lignes électriques.
4.1.6. Livraison
Aucune opération de chargement ou déchargement, quelle que soit sa durée, ne sera autorisée hors de
l’emprise des clôtures de chantier. L’aire de livraison sera adaptée, en dimensions au sol comme en
capacité de portance, aux opérations de chargement et déchargement de toutes les entreprises, pendant
toute la durée des travaux.
Les entreprises seront tenues de compléter le Document Harmonisé d'Organisation des Livraisons
(D.H.O.L) annexé au présent PGC.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 20 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
4.1.7. Circulations verticales des piétons
Mise en place de circulations verticales sécurisées Réalisé Entretenu
Phase VRD – accès fond de fouilles, etc. VRD VRD
Phase GO – accès fond de fouille / planchers / étages GO GO
Accès dans les étages par escaliers béton jusqu’à la toiture GO GO
Toutes les circulations provisoires verticales pour piétons seront sécurisées pendant toute la durée des
travaux. L’organisation de ces circulations est suivie et maintenue par le MOE avec diffusion au C SPS.
Lors des phases VRD/GENIE CIVIL, l’entreprise aménagera des accès sécurisés et réglementaires en fond
de fouille.
La mise en œuvre des escaliers définitifs (autres que menuisés) sera réalisée à l’avancement. Les escaliers
seront obligatoirement munis de main-courantes, provisoires ou définitives ; ceux d'une largeur suffisante
en seront munis de chaque côté.
Les accès de planchers à plancher seront réalisés par le biais d’escaliers de chantier provisoire, de sapine
d’accès, ou tout autre dispositif avec emmarchement et rampes de maintien.
Les accès en couverture seront réalisés par le biais d’une tour d’accès, qui sera maintenue jusqu’à la fin
des travaux en toiture.
4.1.8. Lift de chantier
Un dispositif d’approvisionnement dans les étages, type lift/ascenseur de chantier devra être installé en
façade. L’organisation et sa mise en place est suivie par le MOE (voir annexe au CCAP) avec diffusion au C
SPS. Cet engin sera mis en commun, et utilisable par toutes les entreprises.
Un examen d’adéquation sera réalisé, en présence du CSPS, avec chacune des entreprises utilisatrices,
avant montage. Cet examen prendra en compte la nature des travaux à réaliser, les spécificités de la
façade, la distance à la façade, les charges (type et volume) à embarquer, les méthodes de chargement et
déchargement, la hauteur à desservir, etc…
Dans le cas présent, un lift pouvant approvisionner en poids et en dimension à minima une palette de
placo complète est nécessaire.
La mise en œuvre de ce matériel sera vérifiée par un organisme agréé avant toute utilisation et le
personnel recevra une formation Avant l’utilisation.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 21 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
4.2. LES CONDITIONS DE MANUTENTIONS DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX ET MATERIELS
4.2.1. Manutentions manuelles
Les entreprises limiteront, et privilégieront les moyens de manutention mécanique. Les manutentions
manuelles doivent être limitées à la charge de 35Kg maximum et figurées dans les PPSPS de chaque
entreprise.
4.2.2. Appareil de levage
Tous les appareils de levage et de manutention ne peuvent pénétrer sur le chantier que s’ils ont été
examinés et contrôlés dans les conditions prévues par la règlementation. Leur accès est soumis à la
présentation du carnet spécial consignant les résultats d’épreuves, examens et inspection prévues par la
règlementation. Tout engin non en règle sera refoulé. A cet égard il ne sera admis sur le chantier que les
engins de levage accompagné d’un rapport de vérification et d’épreuve sans réserve
En cas de location, l’entrepreneur utilisateur de l’appareil loué doit exiger la remise du certificat de
conformité et s’assurer auprès de loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications
générale périodiques ont été bien effectuées. Si ces vérifications ont été assurées régulièrement depuis
la date de mise en service, l’entrepreneur doit uniquement faire procéder à l’examen d’adéquation et à
l’examen de l’état de conservation prévus par la règlementation. Les autorisations de conduite devront
être présentes sur le site.
4.2.3. Vérifications périodiques des engins de chantier
Tout moyen de levage, grue fixe, grue mobile, élévateur, treuil, apparaux, utilisé sur le chantier devra
avoir satisfait aux contrôles techniques obligatoires.
La mention de la validité de ce contrôle, doit être consignée sur les registres de sécurité tenus sur le
chantier et présentés au CSPS à sa demande. Le chef d’entreprise utilisateur d’appareils loués devra
s’assurer auprès du loueur que les vérifications périodiques ont bien été effectuées avant mise en service.
L'utilisation des engins de levage est interdite tant que les éventuelles réserves n'ont pas été levées.
Mention des levées de réserves seront portées sur les registres et rapports de contrôle correspondants.
En cas de démontage et de remontage sur le site, la vérification lors de la remise en service comprend :
• L’examen d’adéquation,
• L’examen de montage et l’installation,
• L’examen de l’état de conservation,
• L’épreuve statique,
• L’épreuve dynamique.
4.2.4. Grue à Tour
L'entreprise utilisatrice de grue à tour intègrera, en phase de préparation du chantier, les dispositions
énoncées dans la Recommandation R406 “Prévention du risque de renversement des grues à tour sous
l'effet du vent“ du 10/06/2004 et des arrêtés :
- Du 1 Mars 2004 Relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
- Du 2 Mars Relatif au carnet de maintenance des appareils de levage
- Du 3 Mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour
Pour cela, elle se fera assister d'un organisme compétent qui :
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 22 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
- déterminera l'existence d'un risque d'action particulière du vent sur la grue, due aux constructions
environnantes, et à l'ouvrage à construire, ou à la topographie du site.
- s'assurera de la stabilité des massifs de grue ou de la voie de grue
- vérifiera la conformité de la grue aux prescriptions réglementaires d'une part, et aux dispositions
particulières de la Recommandation R406 d'autre part. Le rapport de l'organisme sera conservé dans le
bureau de chantier.
Aucune utilisation d’une grue ne pourra exister avant la remise d’une attestation de conformité
autorisant la mise en service
Lors de l’installation ou de la désinstallation de la grue, un périmètre de sécurité, suffisamment large, doit
être établi, ceci afin de prévenir tout risque pouvant entraîner la chute de la grue ou d’éléments de grue.
Si nécessaire, un arrêté sera pris auprès des autorités compétentes, pour fermer les accès à la zone à
protéger. Dans cette circonstance, une signalisation efficace sera mise en place et la fermeture sera
maintenue pendant toute la phase délicate.
La grue de chantier sera une possibilité de levage et manutention pour les autres entreprises.
Avant d'avoir recours à cette opportunité, les entreprises demandeuses devront :
* en faire la demande écrite au MOE pour éviter les glissements de planning,
* avoir reçu l'autorisation du responsable de la grue (demande écrite et réponse écrite),
* avoir étudié avec le CSPS les risques.
Seul le grutier titulaire pourra utiliser la grue et procéder aux manœuvres.
Une convention de prêt sera rédigée entre les 2 parties.
L’élingage et le colisage est sous la responsabilité de l’utilisateur.
Cette utilisation doit figurer dans le PPSPS de l’entreprise nécessiteuse.
Toute utilisation de 2 grues couvrant un espace commun nécessitera la mise en place d’un système
d’interférence OBLIGATOIRE à mettre en place par celui étant arrivé le dernier sur site.
4.2.5. Interférence de grue
• Un engin de levage type « grue mobile » ou élévateur de grande hauteur devra faire l’objet d’une
étude préalable et un accord du Coordonnateur SPS. Cette utilisation doit figurer sur le PPSPS de
l’entreprise utilisatrice.
• Une copie du résultat du contrôle de la grue de moins de 6 mois devra nous être fourni en même
temps que le PPSPS.
• Un calcul d’adéquation devra être fourni avec le PPSPS afin de s’assurer que tous les éléments
entourant cette opération ont bien été pris en compte.
• Pour l’entreprise de grutage, il sera impératif au préalable d’obtenir les informations relatives à la
résistance des sols et de prendre toutes mesures nécessaires à la stabilité de la grue et des DICT
souterraines ET aériennes. Celles-ci seront obligatoirement avec le chef de manœuvre sur site ainsi
que le CACES de l’opérateur.
• Un balisage de l’ensemble du survol de la charge devra être balisé afin d’interdire tout survol au-
dessus d’une zone publique.
• Si les travaux empiètent sur le domaine public même ponctuellement un arrêté sera pris, auprès
des autorités compétentes, pour fermer les accès à la zone à protéger. Dans cette circonstance
une signalisation efficace sera mise en place et la fermeture sera maintenue pendant toute la
phase délicate.
• Le guidage de la grue lors des opérations de levage sans visibilité s'effectuera par un chef de
manœuvre formé à l'usage des signaux conventionnels et un limiteur d’angle si nécessaire.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 23 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
• Il est interdit de faire pénétrer sur le site un engin de levage type « grue mobile » ou élévateur de
grande hauteur pouvant travailler en interférence avec la grue à Tour, sans une étude préalable
et un accord du lot concerné et du Coordonnateur SPS. Cette utilisation doit figurer sur le PPSPS
de l’entreprise utilisatrice.
• Toute utilisation d’un engin de ce type dans l’emprise d’une grue implique la mise en place d’un
protocole d’interférence de grue. Ce protocole est à signer par les 2 entreprises avec envoie d’une
copie pour info à la maitrise d’œuvre et au CSPS.
• Les 2 grutiers seront obligatoirement en contact radio pendant l’ensemble de leurs opérations.
4.2.6. Grue mobile
Les grues mobiles mues mécaniquement seront conformes aux nouvelles dispositions règlementaires ou
à la norme NF E 52.087. Toutes les grues mobiles, mues mécaniquement, quelle que soit la date de mise
en service, devront être équipées d’un contrôleur d’état de charge (CEC) conforme à la note NF E 52.086
et à ses dérogations accordées par l’AFNOR. La conformité et le bon fonctionnement du dispositif (CEC)
doit être vérifiés par un organisme agréé, avant toute utilisation.
Avant la mise en service, l’entreprise effectuera un examen d’adéquation, afin d’appréhender
l’environnement (DICT, Portance des sols …)
Lorsque l’aire de mise en station d’une grue mobile s’avère trop étroite pour permettre le respect strict
du développement de tous les stabilisateurs, avec maintien sous contrôle de CIC, l’usage d’une grue sur
porteur à chenille est obligatoire
Grue mobile : L’utilisation d’un engin de levage mobile, pour un déplacement ou un déchargement, doit
faire l’objet d’une convention entre les 2 parties. Le conducteur doit appartenir au propriétaire de l’engin.
L’arrimage de la charge est de l’entière responsabilité de l’entreprise utilisatrice.
4.2.7. Accessoire de levage
Les conditions d’emploi de ces accessoires devant rester conformes à la notice d’instruction du fabricant.
Chaque accessoire de levage doit comporter obligatoirement un n° d’identification et d’indication de la
charge nominale d’utilisation. Le personnel s’assurera de la conformité et maintien en état du matériel,
élingues, sangles etc. avant leurs utilisations.
Le personnel devra avoir suivi une formation pratique sur les procédures liées à l’élingage des charges.
4.3. DÉLIMITATION ET AMÉNAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE
4.3.1. Zone de stockage
Des zones de stockages extérieures seront affectées aux entreprises, en fonction des surfaces disponibles.
Lors de la période de préparation chaque entreprise transmettra au rédacteur du Plan d’installation de
Chantier, ses besoins en zone de stockage (surface, volume, date et durée ...). Ces emplacements seront
matérialisés sur le plan d’installation de chantier. L’entreprise titulaire d’une zone de stockage est
totalement responsable de sa zone.
Elle doit en assurer : le nettoyage, le balisage, la sécurité, afin d’éviter un basculement ou un
effondrement, la protection contre les intempéries, l’envol inopiné des protections... Ces stockages ne
doivent pas comporter de matières inflammables.
Organisation des aires de stockage :
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 24 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
• Les aires de stockage permettent d’entreposer le matériel et les matériaux indispensables au bon
fonctionnement du chantier. Un espace de minimum de 50 cm doit être conservé entre les
différents colis.
• Ces aires doivent être maintenues dans un état irréprochable sur toute la durée du chantier.
4.4. LES CONDITIONS DE STOCKAGE ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET DES DÉCOMBRES
4.4.1. Gestions des déchets
Objet Réalisé Entretenu
Mise en place, gestion et évacuation de bennes à déchets sélectifs
Affichage d’un panneau d’information général devant la zone de stockage Compte Compte
afin d’expliciter à toutes les entreprises l’organisation et la gestion du tri prorata prorata
sélectif.
Dans le cas où une des entreprises serait défaillante dans le nettoyage ou l’évacuation des déchets, Il
serait demandé au Maître d’Ouvrage de faire exécuter ces travaux par une autre entreprise au frais de
l’entreprise défaillante. Le non-respect de cette évacuation par toute entreprise entraînera l’application
des pénalités SANS PREAVIS et sur simple demande du maitre d’ouvrage, Maitrise d’œuvre, OPC ou CSPS.
ATTENTION :
Chaque Lot doit laisser ses emprises propres et libres de tous déchets/gravats après son départ.
Le non-respect de cette évacuation par toute entreprise entraînera l’application des pénalités de 200
euros par jour calendaire sans préavis.
4.5. LES CONDITIONS D’ENLÈVEMENT DES MATÉRIAUX DANGEREUX UTILISES
4.5.1. Produit et matériaux C.M.R. (Cancérogène Mutagène Reprotoxique)
Le Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le
code du travail (articles R4412-1) à imposer la prise en compte du risque lié à l'utilisation d'agents
chimiques.
Il appartient à chaque chef d’entreprise de faire un état exhaustif des risques chimiques engendrés par
leurs activités et d’intégrer dans leur PPSPS les moyens retenus pour leurs salariés ainsi que les autres
entreprises intervenantes sur le chantier.
Une signalisation adaptée sera notamment mise en place dans les zones présentant un risque et/ou des
mesures de prévention particulières doivent être mises en œuvre.
Les produits seront parfaitement identifiables par des étiquettes réglementaires. Avant utilisation des
produits une évaluation des risques sera réalisée par l’entreprise. La fiche de donné de Sécurité sera mise
à disposition du personnel. Les mesures de prévention, en ce qui concerne notamment la manipulation,
le stockage seront décrite dans le PPSPS et respectées par le personnel sur le chantier
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 25 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
4.5.2. Poussière bois
Les travaux de menuiserie (rabotage, perçage, sciage…) du bois génèrent des poussières fines de bois.
Ces poussières peuvent être à l'origine de cancer des sinus. Il est donc nécessaire de mettre en place des
systèmes de captation à la source des poussières et d'utiliser des équipements de protection individuelle
(masque, lunettes, etc.).
Tous les travaux de menuiserie bois se feront dans un local isolé. Aucune coactivité n’est autorisée.
1.1.1. Poussière plaque de plâtre
Le lot cloisons prévoit une aspiration à la source lors des découpes de placo puis aspiration de la zone de
chantier à chaque fin de poste pour éviter tout envol de poussière et de polluer l’atmosphère de travail.
1.1.2. Silice
Les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail figurant sur
la liste des procédés cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020), des mesures de prévention particulières
sont applicables aux travailleurs exposés aux poussières alvéolaires de silice cristalline (articles R. 4412-
59 à R. 4412-93 du Code du travail relatifs aux dispositions particulières des CMR (agents chimiques
dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction).
Ces poussières peuvent être à l'origine de cancer. Il est donc nécessaire de mettre en place des systèmes
de captation à la source des poussières et d'utiliser des équipements de protection individuelle (masque,
lunettes, etc.).
Tous les émettant de la silice se feront dans un local isolé. Aucune coactivité n’est autorisée.
1.2. UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES, DES ACCÈS PROVISOIRES ET DE L'INSTALLATION
ÉLECTRIQUE GÉNÉRALE
1.2.1. Protections collectives
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 26 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
Mise en place des protections collectives A charge du Lot Entretenues
Phase VRD VRD VRD
Phase GO GO GO
Phase charpente/CLT : les protections par garde-corps devront être Charpente Charpente
concerté avec les lots go/menuiseries extérieures et serrurerie pour
que tout le monde travaille en sécurité.
Le lot charpente devra décrire dans son PPSPS son mode opératoire
de pose des planchers. Je préconise filet de sous-fâce + protections
périphérique pour la pose des planchers.
Toitures terrasses béton GO GO
Toitures sur charpentes – protections périphériques Lot Charpente Lot Charpente
Chaque entreprise est totalement responsable de l'organisation de la sécurité et de la protection, de son
personnel en cas d'intervention sur un secteur ou zone non protégé ou à risque. En cas de situation de
danger grave et imminent, toute personne se doit de faire suspendre les travaux ou l'opération en cours
jusqu’à la suppression du ou des dangers évidents.
Le délit de mise en danger ou de non-assistance, est sévèrement puni par la loi. Toutes les entreprises
intervenantes utiliseront un personnel habilité, formé et compétent. Le port EPI est obligatoire.
L’ensemble des postes de travail en hauteur seront équipés de protections collectives. Ces protections
seront propres aux risques de l'activité de l'entreprise, mais aussi doivent tenir compte des risques
importés émanant des entreprises en Coactivité. Les employés des entreprises s’engagent à respecter le
PGC ci-dessous ainsi que le PPSPS de leur entreprise.
Les escabeaux doivent comporter une plate-forme de travail avec garde-corps périphérique. Pour rappel
les échelles ne sont pas des postes de travail.
Des protections collectives seront mises en place sur toutes les zones exposées à des risques de chutes
(de hauteur ou de plain-pied).
Les solutions collectives seront prioritaires sur toutes les solutions individuelles. Exemple : garde-corps au
lieu de harnais.
Les solutions de protections collectives visent à une obligation de résultat. L’entreprise responsable des
protections mettra tous les moyens nécessaires (humains et matériels) à la remise en place , à
l'entretien ; à la résistance et le maintien en conformité de la totalité des protections collectives
pendant toute la durée de leurs travaux.
Les protections collectives seront étudiées avec le coordonnateur, elles seront efficaces et permanentes.
Leur entretien sera assuré par l'entreprise désignée. Tout déplacement, modification, devra être signalé
aux autres entreprises, faire l'objet d'une information notée au registre journal. L'entreprise ayant
procédé à ces changements engagera sa responsabilité.
Leurs mises en place ne devront pas gêner l'activité et la continuité du chantier.
Dès la période de préparation, l’entreprise mettant en place les protections collectives, étudiera avec
les autres entreprises concernées, les caractéristiques et implantation des protections envisagées.
L’objectif étant de préserver dans l’espace et le temps, la continuité des protections, et notamment lors
de chaque tâche, et jusqu’à la mise en sécurité de la zone définitive.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 27 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
* Gardes corps conformes
►L’entreprise devra la protection contre les chutes de hauteur dans le bâtiment en construction. Celle-
ci sera assurée soit par la construction, soit par un garde-corps provisoire. Dans ce dernier cas, il y a lieu
de mettre en place des garde-corps conformes à la norme NF EN 13374. (Suivant la fiche OPPBTP B1 F 08
20)
Le garde-corps sera muni :
- D’une lisse Haute situé à 1 m (1m10) du plan de travail – Celles-ci seront continu
- D’une Plinthe de 15 cm – Celles-ci seront continu (espace de moins de 2cm)
- D’une lisse ou protection intermédiaire (suivant la classe du garde-corps)
Les garde-corps périphériques temporaires spécifiés dans la norme NF EN
13374 +A1 se déclinent en trois classes différentes suivant la pente de la
surface de Travail :
Les garde-corps de classe A peuvent être utilisés lorsque l’angle d’inclinaison
de la surface de travail par rapport à l’horizontale est inférieur à 10°.
Lorsqu’une lisse intermédiaire est prévue, une sphère de 470 mm de diamètre
ne doit pas passer à travers le dispositif de protection.
Les garde-corps de classe B peuvent être utilisés lorsque l’angle d’inclinaison
de la surface de travail par rapport à l’horizontale est inférieur à :
• 30° sans limitation de hauteur de chute ;
• ou 60° et que la hauteur de chute est inférieure à 2 mètres.
Une sphère de 250 mm de diamètre ne doit pas pouvoir passer à travers
toute ouverture.
S’il n’y a pas d’acrotère nous exigeons la mise en place d’un échafaudage de bas de pente (norme NF EN
13374).
SI un acrotère est présent alors les garde-corps provisoires devront être mis en place. Enfin la mise en
place d’un cheminement pour les compagnons durant les travaux de type échelle plate ou échelle en
caoutchouc avec marche.
Et si la hauteur entre le chéneau et le faitage est supérieure à 3 mètres ou si l’inclinaison de la toiture est
supérieure à 25° alors une ligne de vie au faitage doit être mise en place afin de retenir toute chute de
personne en plus des gardes- corps en bas de pente.
Les garde-corps de classe C peuvent être utilisés lorsque l’angle
d’inclinaison de la surface de travail par rapport à l’horizontale est compris
entre :
• 30° et 45°, sans limitation en termes de hauteur de chute ;
• ou 45° et 60°, et que la hauteur de chute est inférieure à 5 mètres.
Une sphère de 100 mm de diamètre ne doit pas pouvoir passer à travers
toute ouverture.
1.2.2. Protections collectives sur les baies (allège inférieure < 1m)
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 28 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
Les garde-corps provisoires de chantier devront répondre à la Norme NFP 93.340. Tout autre matériel
est à proscrire. L’implantation des garde-corps sera définie, pour permettre la pose des menuiseries
Extérieures sans la dépose des protections
1.2.3. Protection des planchers
Avant pose de la charpente, le lot GO sécurise l’édicule centrale. Ensuite le lot charpente devra la
sécurité périphérique et ceci pour tous les étages du R+1 à la toiture (voir principe page suivante).
Phase 1 : garde-corps au lot
GO
Phase 2 : garde-corps au lot
charpente
1.2.4. Protection des Trémies et réservations
L’entreprise mettra au point une solution, qui permettra d'exécuter les différents travaux sans
interruption de la sécurité. Toutes trémies seront fermées par un moyen qui empêche la chute de
personnes et d'objets, et qui supporte des charges équivalentes au reste du plancher. Les fixations des
protections seront telles qu'aucune manœuvre involontaire ne puisse nuire à son efficacité.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 29 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
L'utilisation du Polystyrène est à proscrire. Des systèmes avec fond coffrant
seront mis en œuvre, pour protéger les trémies de plancher. Dans les cas où cette
solution n’est pas envisageable, il est obligatoire de respecter les
recommandations ci-après :
• Les trémies de petites tailles, doivent être protégées à l’aide d’un
contreplaqué, ou plaque métallique vissé au sol,
• Les trémies de grande taille seront protégées par des garde-corps conforme,
• La protection des trémies par le dessous est formellement interdite.
1.2.5. Protection des trémies d’ascenseur
Les baies Palières des trémies d’ascenseur devront être équipées à chaque palier de
protections collectives efficaces, afin d’éviter les chutes de hauteur du personnel et
du matériel.
L’entreprise mettra en place une protection toute hauteur de toutes les trémies
d’ascenseur, y compris la fosse, pour l’ensemble des entreprises et ce, pour toute la
durée du chantier. Le dispositif de protection sera fixe, de résistance suffisante, mis
en place par le lot Gros Œuvre et retiré par l’ascensoriste lors de la pose des portes
palières définitives.
1.2.6. Entretien, maintenance, évolution et dépose des sécurités collectives
Toute entreprise modifiant les installations de protections collectives mises en place devront prévoir une
sécurité de substitution et procéder à la remise en place des protections telles qu'elles étaient
initialement.
Les protections collectives déplacées par une entreprise par nécessité pour la réalisation de ses travaux
seront remplacées par des moyens ayant une protection au moins équivalente.
En cas de non remise en place de ces sécurités, en accord avec le Maitre d’ouvrage, une pénalité de 250
euros par jours calendaire sera appliquée à l’entreprise n’ayant pas mis ou remis la sécurité.
1.2.7. Échafaudages
Pour les postes de travail en hauteur, les entreprises pourront installer un échafaudage. L’entreprise
réceptionnera la partie du terrain concernée par le montage de son échafaudage en collaboration avec le
Maitre d’œuvre. L’échafaudage de pied devra répondre à la double Norme 12810 et 12811, aux exigences
du décret du 01 septembre 2004 et de la Recommandation CNAM R 408 du 10/06/2004.
Tous les échafaudages seront conformes aux réglementations et normes en vigueur. Tout matériel non
révisé et ne pouvant assurer son rôle par manque de garanties de mise en sécurité du personnel sera
immédiatement interdit d’accès et évacué du site. Il ne sera pas admis sur le site de montages mixtes de
moyens d’élévation (assemblage de matériel de plusieurs marques d’échafaudages).
Les échafaudages tubulaires seront obligatoirement montés par des équipes spécialisées et compétentes
et contrôlés avant utilisation suivant une procédure de type “ contrôle externe ” (vérification formalisée
par un P.V. et effectuée par un spécialiste ne faisant pas partie de l’équipe de montage). A défaut, le
coordonnateur SPS pourra exiger la vérification par un organisme agréé.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 30 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
Les entreprises privilégieront les échafaudages du type MDS, de catégorie 1 uniquement, et mis en œuvre
conformément aux dispositions de la parution ED 6074 de l’INRS. En cas d’impossibilité technique -
démontrée - de mise en œuvre d’échafaudages type MDS, les échafaudages devraient être conformes à
la recommandation R 408 de la CNMATS, ainsi qu’à l’arrêté du 21 décembre 2004.
La charge maximale pouvant être posée par plateau sera OBLIGATOIREMENT inscrite de manière visible
sur chaque échafaudage afin d’en informer chaque utilisateur. Chaque entreprise utilisatrice de
l’échafaudage se doit de vérifier le bon affichage du PV de réception AVANT toute utilisation.
L’entreprise mettant en place l’échafaudage devra s’assurer de sa conformité. Le PV de vérification sera
consigné dans le registre de sécurité, et le PV de réception sera affiché, ainsi que les conditions
d’utilisation.
Durant son intervention, l’entreprise pourra mettre à disposition son échafaudage de pieds à toutes les
entreprises devant y travailler (pose des descentes d’eau pluviale, etc.) Toutes ces interventions seront
planifiées par le Maitre d’œuvre. Lorsqu'un échafaudage est utilisé par plusieurs entreprises, sur un même
site et dans la même configuration, chaque chef d'entreprise utilisatrice de l'échafaudage doit s'assurer
que toutes les vérifications qui s'imposent ont été réalisées. Dans le cas contraire, il lui appartient de
réaliser les vérifications nécessaires. Dans tous les cas une convention de prêt sera réalisée entre les
différentes entreprises.
1.2.8. Utilisation de plate-forme élévatrices mobiles pour personne (PEMP)
En vertu de la Recommandation CRAM R386 du 02.12.99, tout conducteur de PEMP devra posséder une
autorisation de conduite de PEMP, délivrée par son chef d'entreprise.
RAPPEL : Autorisation de conduite = Aptitude médicale en cours de validité + CACES de la PEMP +
Consignes de sécurité spécifiques au chantier
1.2.9. Installation électrique
Toutes les installations électriques seront conformes au décret du 14/11/88 modifié, à la Norme NFC
15.100, et à l’aide-mémoire BTP INRS ED790. Elles seront contrôlées par un organisme agréé :
• Au début du chantier (avant mise en service)
• Tous les ans
• A chaque modification ou extension
Une copie des rapports de vérification sera tenue à disposition dans le bureau de chantier et une copie
sera envoyée au CSPS.
Toutes les armoires électriques de chantier devront être cadenassées, et protégées par des disjoncteurs
haute sensibilité (30mA), seul un personnel habilité aura accès aux armoires électriques. Si elle n’est pas
réalisée en aérien, les câbles de l’installation électrique ne pourront se trouver à même le sol lorsqu’il
traverse des voies de circulation horizontales : Ils devront être enterrés. Des fourreaux enterrés seront
mis en place par lors des phases VRD (en première phase) en concertation avec l’entreprise installatrice,
pour les traversées de voiries. Les prolongateurs électriques ne devront jamais se trouver dans les parties
inondées.
Les différents équipements portatifs des entreprises seront raccordés sur les coffrets électriques
implantés sur les différents niveaux. Ces coffrets seront espacés de façon à pouvoir utiliser des enrouleurs
de 25m maximum. L’ensemble des prises de ces coffrets électriques sera protégé par des disjoncteurs
différentiels de 30mA.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 31 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
1.3. LES MESURES PRISES EN MATIÈRE D’INTÉRACTIONS SUR LE SITE
1.3.1. Généralités
a) Les travaux en superposition sont formellement interdits, en l’absence de dispositions particulières le
permettant. Les zones se trouvant dans cette situation sont gelées provisoirement ou équipées de
protections lourdes adaptées aux risques (auvents, tunnels de circulation, etc.). Ces travaux seront
détaillés et explicités dans le PPSPS de l’entreprise concernée.
b) Les travaux dans les zones de grande hauteur font l’objet d’une description détaillée des moyens et de
la méthodologie retenue pour l’exécution des tâches dans le PPSPS.
Il ne sera autorisé aucun travail sans ce préalable.
1.3.2. Chutes d’objets
Il est de la responsabilité de tout entrepreneur de prévenir la chute d’objets pendant la réalisation d’une
tâche par l’un de ses salariés. Tous les moyens de préventions doivent être mis en place à cet effet :
auvent, filet, platelage, plinthes sur échafaudage, dispositifs d’interdiction d’accès de la zone à risque,
mise en sécurité de l’outillage individuel par dragonne...
1.3.3. Coactivité des tâches
a) Toutes les dispositions doivent être prises, pour éviter la programmation de travaux en coactivité
dangereuse.
b) En situation de Coactivité, les mesures de protections doivent être prises par l’entreprise qui crée les
risques et ceci en accord avec les entreprises environnantes (PPSPS).
Hormis les risques de chutes d’objets, il est nécessaire de prendre en compte les travaux de : flocage,
sablage, utilisation de matières toxiques, explosives, soudure, travaux bruyants...
c) Il est nécessaire de prendre en compte le risque de projection lors des travaux vis-à-vis du domaine
public. C’est pourquoi l’entreprise devant effectuer ces travaux devra décrire lors de la VIC puis dans son
PPSPS comment elle compte limiter et réduire le risque de projection et si celui-ci persiste les moyens mis
en œuvre afin qu’aucun élément ne tombe sur le domaine public.
S’il est constaté que les mesures prévues aux PPSPS ne sont pas respectées ou insuffisantes, une consigne
d’arrêt immédiat sera signifiée à l’entreprise.
d) Des risques de maladies professionnelles pouvant résulter de Coactivités, il est impératif que soient mis
en place et détaillés dans le PPSPS les moyens de ventilation, de mise hors d’air, de prévention contre les
bruits, la poussière, l’émanation de gaz ou vapeurs toxiques...
1.4. MESURES DE SECURITES SPECIFIQUES
1.4.1. Travaux de VRD
Une réunion de coordination sera organisée par le Maitre d’œuvre avant le démarrage des travaux de
VRD afin de définir l’emplacement de la base vie, les différents fourreaux à passer sous voiries pour le
passage de toutes les alimentations (eau, électricité) de la totalité du chantier.
L’entreprise devra :
• Avoir son conducteur de chantier, chef de chantier et conducteur d’engin habilité AIPR et appliqué les
préconisations qui s’y rapportent.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 32 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
• Les D.I.C.T. et demandes de neutralisation des réseaux avant tout démarrage de terrassement
• Une implantation (matérialisation en surface) au sol spécifique pour toute profondeur > 1,5 mètre dans
le cas des réseaux souterrains ERDF, RTE ou GRDF.
• La mise en place de gabarit sous les lignes HTA sous lesquels il doit circuler. Pour rappel :
• < à 3 mètres pour les lignes électriques aériennes de tension inférieure à 50 000V,
• à 5 mètres pour les lignes électriques aériennes de tension supérieure à 50 000V,
Ces gabarits ou piquetage seront vus avec le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’œuvre et le CSPS afin qu’il reste
durant toute la durée du chantier à la charge du lot VRD.
L’entreprise s’assurera également que les dispositions suivantes seront mises en œuvre :
- L’ensemble de la pré signalisation par panneaux routiers lors des travaux sur le domaine public,
- La protection de toutes tranchées ouvertes,
- L’installation de périmètres de protection nécessaire à la sécurisation de ses travaux en tranchées,
- La réalisation de talus avec des pentes conformes (1/1),
- Le blindage et la protection collective de toute tranchée profonde, (> à 1,30 m), ainsi que pour les
autres fouilles < à 1.30 m dont la nature et l’état des terres seraient instables (ex : terre sablonneuse,
…),
- L’utilisation de matériel roulant conforme et particulièrement des engins équipés de feux et klaxon de
recul avec des rétroviseurs en parfait état,
- Mettre en place un cheminement sécurisé pour accéder en fond de fouilles,
- L’installation de passages sécurisés lors d’ouverture de tranchée avec circulation piétonne,
- La protection des fiches d’implantation.
1.4.2. Travaux de maçonnerie / Gros œuvre
Stabilité des ouvrages maçonnés / voile béton /Prémur :
Pour éviter les risques d’effondrement sous l’effet de rafale de vent, l’entreprise devra s’assurer que les
parties d’ouvrages exposé soient autos stables. L’entreprise mettra en place un dispositif de
contreventement provisoire qui restera en place tant que la charpente n’a pas été assemblée et
contreventé. Ce dispositif ne doit pas entraîner de gêne pour la mise en place de la charpente.
Protections des aciers :
Le phasage des travaux entraînera la nécessité de laisser des aciers en attente non coudés. Les entreprises
devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les risques d’accident grave par
empalement sur les aciers en attente. Dans tous les cas, il appartient aux entrepreneurs dont le personnel
est amené à circuler au voisinage de ces aciers de vérifier qu’ils ne présentent pas de danger ou de les
recouvrir dans ce but. Les aciers en attente verticaux ou horizontaux seront crossés ou bouchonnés, ou
protégés par des systèmes équivalents afin de ne pas constituer un danger.
Banches :
Lors de l’utilisation de banches, l’entreprise s’assurera que ce type de matériel soit stabilisé en
permanence notamment pendant les opérations de mise en place, de rotations, de déplacement,
d’élingages et de stockages. Il est formellement interdit d’utiliser les banches sans dispositif qui empêche
leur renversement.
Pose de prédalle ou coffrage :
Lors de la pose de prédalle ou de coffrage, l’entreprise nous transmettra la vérification de son plan
d’étaiement et de sa bonne mise en œuvre.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 33 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
1.4.3. Travaux de charpente-Plancher
Pose de prédalle ou coffrage :
Lors de la pose de planchers sur charpente, l’entreprise devra privilégier les protections collectives telles
que :
- Filets en sous fâce de charpente
- Protection périphériques
1.4.4. Mesures spécifiques
Le Lot « Fondations Spéciales » devra notamment :
• L’installation de tous périmètres de protection nécessaires à la sécurisation de ses travaux en
excavation,
• La mise en sécurité des puits avant remplissage de béton et le balisage de ces forages,
• La sécurité du personnel amené à monter sur la flèche de la foreuse en utilisant des systèmes collectifs
adaptés à ces risques spécifiques,
• La confirmation de la non-présence de réseaux enterrés dans l’emprise des forages,
• L’utilisation de matériel roulant conforme et particulièrement des engins équipés de feux et klaxon de
recul
• La matériel pour éviter tout rejet de matériaux de forage dans le port
Le lot « Ascenseur » devra notamment :
• Le maintien des protections collectives par garde-corps dans la cage d’ascenseur,
• La condamnation des portes palières à chaque niveau des bâtiments,
• Les moyens de manutention adaptés aux charges à lever dans la cage,
• Toutes les protections collectives et individuelles spécifiques aux risques encourus par la profession
notamment les risques de chute de hauteur.
Tous les Lots intervenant devront notamment :
• Les protections collectives par garde-corps rigides et filets sur tous les travaux où le personnel est
exposé à un risque de chute de hauteur,
• La bonne stabilité des ouvrages livrés, stockés ou posés,
• Les moyens de manutention adaptés aux charges à manipuler,
• Le lestage de tous les éléments légers pouvant s’envoler (tôle, isolant, etc.),
• Les moyens d’accès au poste de travail parfaitement sécurisés pour le personnel,
• Le balisage de toutes zones à l’aplomb des travaux en hauteur,
• Le port du harnais pour les interventions ponctuelles avec risque de chute où la protection collective
n’est pas utilisable,
• Les moyens d’approvisionner chaque étage avec utilisation de plateformes roulantes,
• Le rangement et la propreté des travaux avec évacuation journalière des déchets
• L’ensemble des signalisations par panneaux d’affichage de sécurité (danger, risque d’électrocution),
• La présence obligatoire d’un extincteur à proximité du poste de travail lors de travaux avec risque
d’incendie (production d’étincelles).
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 34 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
2. LES SUJÉTIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS
D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DESQUELLES EST
IMPLANTÉ LE CHANTIER
2.1. GÉNÉRALITÉS
L’entreprise a en charge le balisage général du chantier afin de le rendre clos et indépendant vis-à-vis de
l’existant. Tous travaux devant être effectués en dehors de ce périmètre est sous la responsabilité de
chaque entreprise avec son obligation de balisage, de réduction des nuisances et du maintien propre
pendant et après son intervention.
Sécurité en dehors des heures travaillées
Chaque soir et chaque fin de semaine, un responsable de l'Entreprise travaillant sur site, devra s'assurer
que toutes les protections sont parfaitement en place (fermeture de la clôture de chantier / coupure
électrique des installations / signalisations / protections collectives en place, etc.)
Si nécessaire, un gardiennage du site en dehors des heures de travail sera demandé par le Maître
d’Ouvrage.
2.2. INTERFÉRENCES À PROXIMITÉ DU SITE
• Le chantier étant situé sur le port Olona et à proximité de privilège Marine :
o Le chantier doit être maintenue en parfait état de propreté pour éviter tout envol de
matériaux dans le port ou la contamination de EP allant directement dans le port.
o Les bennes à déchets devront être fermées.
o L’accès aux pontons doit être maintenu tout le temps
o Des évènements vont ponctués la vie du port (ironman, courses à voile,etc), le chantier
doit donc resté clos. En cas de besoin, l’entreprise devra effectué une demande
d’autorisation de voirie si elle a besoin d’intervenir en dehors des clôtures de chantier.
Privilège Marine prévoir des convois exceptionnels de catamarans qui devront passés au-dessus de la
clôture de chantier côté « usine » (voir PIC). Ces zones de doivent donc pas être utilisés en zones de
stockage.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 35 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
3. MESURES PRISES POUR ASSURER LA SALUBRITÉ ET LE BON ORDRE DU CHANTIER
3.1. MESURES GÉNÉRALES
Les entreprises tiendront le chantier et les zones mises à leur disposition dans un parfait état d'ordre et
de propreté de façon à garantir la sécurité et la qualité requise pour ces travaux. Le nettoyage sera
quotidien avec gestion et transport des déchets dans une décharge agréée. L'Entreprise devra, dans le cas
où ces consignes ne seraient pas tenues, faire nettoyer les lieux aux frais du défaillant.
3.2. CANTONNEMENT
L'Entreprise en charge devra prévoir dans son marché la fourniture des consommables (savon, essuie-
mains, papier toilette, poubelles etc.). Les locaux du cantonnement seront nettoyés au minimum chaque
semaine et autant que de besoin par du personnel désigné par cette entreprise.
Les sanitaires seront entretenus quotidiennement, conformément au code du travail, afin d’être
maintenus dans un état de propreté irréprochable.
Sur simple demande du MOA/MOE/CSPS, la fréquence devra être augmentée jusqu’à obtention de
résultat.
En cas de manquement, une amende de 250 euros/jour calendaire pourra être appliquée au compte
prorata.
3.3. RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
L'Électricité, l'eau et les réseaux d'évacuation (EU) seront disponibles à proximité des travaux.
3.4. ENTRETIEN DES VOIES DE CIRCULATION SUR LE CHANTIER
L’objectif principal étant de limiter les chutes de plain-pied. Un nettoyage journalier par balayage et
grattage sur les cheminements piétons, et routiers sera effectué par les entreprises polluantes. En fin de
semaine le nettoyage sera complété par un lavage. Aucun entreposage ou stockage de matériaux,
matériel et rebus ne seront tolérés sur ces voies de circulation y compris à l’intérieur des bâtiments.
3.5. CONTRÔLE D'ACCÈS
L’entreprise consignera, au quotidien, sur un registre conservé dans le bureau de chantier, son effectif sur
le site et la liste nominative du personnel présent au jour le jour. Le Coordonnateur SPS et les organismes
de prévention devront avoir accès en permanence à ce registre. L’ensemble du personnel de chantier
portera un signe distinctif sur un vêtement ou sur son casque afin de l’identifier.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 36 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
4. PROCEDURES D’ORGANISATION DES SECOURS
4.1. CONSIGNES DES PREMIERS SECOURS
A afficher dans le bureau de chantier. En cas d'accident, prévenir d'urgence :
• La gendarmerie locale,
• L’hôpital ou les Sapeurs-Pompiers,
• Le chef d'entreprise ou le responsable sécurité de l'entreprise de la victime,
• Le Coordonnateur SPS.
IMPORTANT le responsable de l'entreprise devra prévenir de l'accident : l'inspection du travail, la
CARSAT, l'OPPBTP, le Maître d'œuvre, le Maître d'Ouvrage et le Coordonnateur SPS le plus rapidement
possible (maximum : 12 h).
4.2. MOYENS DE PREMIERS SECOURS
Sur le chantier, il doit y avoir en permanence :
• Au moins 1 (UN) titulaire du brevet de secourisme du travail pour 20 salariés toutes entreprises
confondues,
• Une trousse de premiers secours facilement accessible et entretenue (dans le bureau de chantier et
une trousse par entreprise),
• Un local abrité pour porter les premiers soins au blessé.
4.3. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
• Afficher la liste des secouristes du travail dans le bureau de chantier,
• Pouvoir identifier rapidement les secouristes (ex. : signe distinctif sur le casque),
• Prévoir en permanence un secouriste minimum sur le site pour 20 (VINGT) personnes.
4.4. CONDUITE À TENIR EN PRÉSENCE D’UN BLESSÉ
Protéger la victime à 2 niveaux :
Physiologique : En soustrayant la victime à une exposition prolongée à l'origine de l'accident ou pouvant
aggraver son état. Toute manutention ne doit être qu'impérative et réalisée selon les conditions très
spécifiques.
Psychologique : En mettant la victime à l'abri des « curieux » et des éléments pouvant la stresser.
4.5. LISTE DES SECOURISTES PAR ENTREPRISES
Chaque entreprise devra fournir au Coordonnateur SPS la liste nominative des secouristes du travail
présents sur le site. Cette liste sera affichée sur le chantier (bureau de chantier).
Il devra y avoir en permanence un minimum de 1 (UN) secouriste sur ce chantier pour 20 (VINGT)
personnes.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 37 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
4.6. LISTE DU MATERIEL DE PREMIERS SECOURS PAR ENTREPRISE
Chaque entreprise devra avoir disponible sur le site le matériel de premiers secours à demeure
comprenant au minimum (fiche prévention A5 F 02 10 OPPBTP).
4.7. MESURES PRÉVUES POUR L'ÉVACUATION RAPIDE D'UN BLESSÉ
Après avoir prévenu le CHU ou les pompiers et leur avoir expliqué clairement la situation de l'accidenté,
le chef de chantier ou le secouriste devra :
• Envoyer quelqu'un au-devant des secours pour les diriger,
• Ne pas couper la communication avec les secours, attendre que le correspondant raccroche,
• Laisser quelqu'un auprès du téléphone avant l'arrivée effective des secours (sauf si téléphone
portable).
4.8. AFFICHAGE OBLIGATOIRE RÈGLEMENTAIRE
Consignes de sécurité :
Les consignes de sécurité sur l'ensemble du chantier seront affichées dans le bureau de chantier et les
vestiaires du personnel. Ces consignes seront lisibles par tout le personnel travaillant sur ce chantier.
Rappel : 1° Liste des numéros d'appels d'urgence
2° Consignes de premiers secours
3° Les gestes de premiers secours
4° Liste des secouristes présents sur le chantier
5° Liste du personnel présent sur le site
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 38 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 39 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
5. MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE LES ENTREPRISES
5.1. MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT ET DE VALIDATION DES PLANS PARTICULIERS POUR LA SÉCURITÉ
ET LA PROTECTION DE LA SANTÉ (PPSPS)
Les PPSPS, établis suivant le Guide pratique OPPBTP, comporteront notamment l’analyse rigoureuse des
processus de travail :
a) Analyse détaillée des procédés et modes opératoires impliquant la sécurité et la santé des travailleurs,
b) Définition des risques prévisibles en découlant,
c) Définition des mesures de protections collectives retenues,
d) À défaut, de façon exceptionnelle, définition des mesures de protections individuelles retenues,
e) Définition des modalités du contrôle de l’application des mesures de prévention,
f) Définition des modalités du contrôle de l’entretien des moyens matériels prévus, (grues, pelleteuse,
monte-charges...),
g) Mesures prises pour permettre les adaptations particulières (éventuellement nécessaires) des
protections collectives.
L’analyse distinguera les risques induits :
• Par l’activité des autres entreprises,
• Par les caractéristiques du chantier ou de son environnement (circulation, exploitation dangereuse...)
• Par les processus de travail de l’entreprise elle-même vis-à-vis des autres intervenants.
• Par les processus de travail de l’entreprise vis-à-vis de ses propres salariés.
• L’entrepreneur utilisera le cadre ci-joint pour l’analyse des tâches, suivant la méthode des 5M, et
établira une fiche pour toutes les tâches nécessitant une description précise de la méthode de mise
en œuvre.
• Le PPSPS mentionnera également les modalités d’accueil sur le chantier du personnel (y compris le
personnel intérimaire et les travailleurs indépendants).
• L’entrepreneur titulaire, chargé du lot Gros œuvre, ainsi que celui appelé à exécuter des travaux
présentant des risques particuliers adressent avant toute intervention leur PPSPS à l’Inspecteur du
Travail, à la CARSAT et à L’OPPBTP accompagné, s’ils sont déjà donnés, des avis du médecin du travail
et du CHSCT (ou Délégués du personnel).
• Ils adressent également les exemplaires nécessaires au coordonnateur SPS pour diffusion aux autres
entreprises sur ses demandes au fur et à mesure des désignations.
Un exemplaire à jour du PPSPS est tenu en permanence sur le chantier.
Les PPSPS peuvent être consultés par les membres du CHSCT (ou Délégués du personnel), le médecin du
travail, les inspecteurs du travail, de la CARSAT et de l’OPPBTP. En outre, l’entrepreneur tient le PPSPS
constamment à la disposition de l’Inspecteur du travail et le conserve pendant 5 ans à compter de la
réception de l’ouvrage.
RAPPEL IMPORTANT :
La réalisation de l’inspection commune et la remise de son PPSPS constituent les préalables
incontournables de tout début d’intervention de chaque entreprise sur le chantier. Il importe, par
conséquent, de les programmer au mieux en fonction de l’avancement global des travaux.
Pour ce faire, chaque entreprise informera le Maître d’œuvre et le coordonnateur SPS, le plus tôt possible,
de la date de son début d’intervention et en tous cas au moins 15 jours à l’avance.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 40 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
5.2. GESTION DES SOUS-TRAITANTS
L’attention des entreprises titulaires du marché est attirée sur le fait qu’elles devront prendre en compte
les modalités décrites au 7.1 ci-avant et le délai de 30 jour prévu, afin de déposer en temps opportun
auprès du Maître d’Ouvrage les dossiers de demande d’agrément pour permettre la réalisation de
l’inspection préalable et la remise du PPSPS de leurs sous-traitants avant la date d’intervention prévue.
En tout état de cause, seuls les sous-traitants, préalablement autorisés par le maître d’œuvre et ayant
diffusé un PPSPS (ou identifiés et intégrés dans le PPSPS de leur donneur d’ordre), peuvent intervenir sur
le chantier
L’entreprise titulaire du marché devra communiquer à son sous-traitant le PGC ainsi que les mesures
d’organisation générale qu’elle aura retenues (PPSPS, etc.). Les modalités d’accueil des travailleurs
indépendants sont identiques à celles prévues pour le propre personnel de l’entreprise.
5.3. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTÉRIEURES (DIUO)
Les entreprises communiqueront en fin d’opération, en plus du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et
dans les conditions et formes demandées, tous documents “ de nature à faciliter la prévention des risques
professionnels lors d’interventions ultérieures (Accès - Notices des installations Techniques - etc.).
5.4. PRINCIPES DE RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chaque entreprise titulaire transmettra immédiatement au Coordonnateur SPS tout accident du travail
en prenant en compte les travaux sous–traités survenus sur le chantier. Tout accident fera à partir des
éléments précis fournis par l’entreprise l’objet d’une analyse du CSPS et de l’entreprise. Des solutions
concrètes et les corrections nécessaires seront mises en place par l’ensemble des acteurs afin que ce type
d’accident ne se reproduise plus.
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 41 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
6. ANNEXES
Document d’Harmonisation de l’Organisation des Livraisons (D.H.O.L.)
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 42 sur 43
Construction de locaux dédiés à la course au large – Indice A
DÉNOMINATION DU CHANTIER
Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons (DHOL)
MISES A JOUR
Date : 24/07/2026
PARTIE A REMPLIR PAR LE CSPS
Adresse pour accès véhicules au
Boulevard Vertime 85100 LES SABLES D OLONNE
chantier
Contraintes horaires et livraisons Pas de contrainte
Moyens de levage partagés Grue : convention à faire avec le lot GO
disponibles
Lift de chantier après le départ de la grue
Zones tampons de stationnement Non
Quais de déchargement partagés Non
disponibles
Contraintes particulières du site Zone exigües de manœuvre, contrainte du port lors des
évènements sur le parvis de Vendée Globe
Laissé libre le passage pour les convois exceptionnels de Privilège
Marine.
PARTIE A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE
Nom de l’Entreprise
Adresse
Téléphone GSM/mail
Nom du réceptionnaire sur site + N° Téléphone
Date et Plage horaire de livraison
Implantation situation de la zone de livraison à
Localiser sur PIC
Dimensions de la zone de déchargement et
surcharge admissible
Engin de levage utilisé pour l’opération.
Capacité de levage de la grue de chantier
Zone de stockage à Localiser sur PIC
A accompagner du Plan d’installation de Chantier
ATAE – 12 Av Jules Verne 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél. 02 51 71 93 30 sps44@atae.fr Page 43 sur 43
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.