Annexe
54585023_PGC_V_A.pdf · 16 305 mots · du marché « Désamiantage et finitions des zones traitées lors de la rénovation thermique du lycée Gérard de Nerval à Luzarches (95) », dossier de consultation officiel.
Emplacement
pour logo Client
éventuel
PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
> OPERATION DE COORDINATION SPS NIV 2 <
PGC
Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage
Place de L’Europe
95270 LUZARCHES
DEKRA Industrial
Bâtiment Cérianthe 1 Affaire n° : 54585023
21-23 rue du Petit Albi
95801 CERGY SAINT CHRISTOPHE Coordonnateurs SPS
Conception : REDHOUANE ATOUT
Réalisation : REDHOUANE ATOUT
Tél. 01.55.48.23.68
Modifications et évolutions
Date Indice Modifications apportées
14/08/2026 A Version initiale
Document établi conformément aux dispositions de la loi « Chantiers temporaires ou
mobiles » n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d’application.
Version du 13 septembre 2016
DEKRA Industrial SAS - Siège Social : PA Limoges Sud Orange, 19 rue Stuart Mill, CS 70308, 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr - N°TVA FR 44 433 250 834
SAS au capital de 25 060 000 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120 B
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Sommaire
Préambule ....................................................................................................................................... 5
Renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux
complétant la déclaration préalable .............................................................................................. 6
Description succincte du projet ........................................................................................................................................................ 6
Situation géographique ................................................................................................................................................................... 6
Description synthétique de l’environnement .................................................................................................................................... 6
Phasage des travaux et calendrier prévisionnel............................................................................................................................... 7
Intervenants concernés par l’opération .......................................................................................................... 9
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur SPS,… .............................................................................................................. 9
Liste des lots et entreprises désignées par le maître d’ouvrage ....................................................................................................... 9
Mesures d’organisation générale du chantier arrêtées par le maître d’œuvre en
concertation avec le coordonnateur SPS ................................................................................... 10
Description de l’environnement et des servitudes ........................................................................................ 10
Par rapport aux bâtiments, constructions, ouvrages voisins .......................................................................................................... 10
Par rapport aux piétons ................................................................................................................................................................. 10
Par rapport aux établissements en activité .................................................................................................................................... 10
Par rapport aux interdictions de survol .......................................................................................................................................... 10
Par rapport aux transports (terrestre, maritime ou aérien) ............................................................................................................. 10
Par rapport aux réseaux à conserver, à dévier .............................................................................................................................. 11
Par rapport au terrain (la terre, l’eau, ...)........................................................................................................................................ 11
Présence des matériaux ou matériels à risques particuliers ........................................................................ 11
Amiante......................................................................................................................................................................................... 11
Plomb............................................................................................................................................................................................ 11
Transformateurs ............................................................................................................................................................................ 12
Eléments radioactifs ...................................................................................................................................................................... 12
Installations aéroréfrigérées .......................................................................................................................................................... 12
Matériaux contaminés ................................................................................................................................................................... 12
Diagnostic avant démolition........................................................................................................................................................... 12
Accès au chantier ......................................................................................................................................... 13
Véhicules et personnel .................................................................................................................................................................. 13
Points particuliers .......................................................................................................................................................................... 13
Fléchage - Signalétique d’accès .................................................................................................................................................... 13
Affichage obligatoire...................................................................................................................................................................... 13
Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier ................................................................... 14
Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) ............................................................................................................................. 14
Utilisation de moyens communs pendant toute la durée du chantier .......................................................... 14
Infrastructures de chantier ............................................................................................................................................................. 14
Moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des personnes et des charges ...................................................... 15
Protections collectives ................................................................................................................................................................... 15
Voirie et réseaux divers préalables aux travaux .......................................................................................... 15
Installations de chantier ................................................................................................................................ 16
Plan d’installation de chantier ........................................................................................................................................................ 16
Recherche des zones d’installation du cantonnement ................................................................................................................... 16
Travaux préparatoires à l’installation de chantier : ......................................................................................................................... 17
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 2 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Clôtures ........................................................................................................................................................................................ 17
Affectation des installations de chantier......................................................................................................................................... 17
Dimensionnement du cantonnement ............................................................................................................................................. 18
Protection contre l’incendie des locaux réservés au personnel ...................................................................................................... 18
Secours......................................................................................................................................................................................... 18
Nettoyage et entretien du cantonnement ....................................................................................................................................... 18
Autorisations administratives et demarches diverses .................................................................................. 19
Mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et les
sujétions qui en découlent .......................................................................................................... 20
Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales et verticales .............................................. 20
Généralités.................................................................................................................................................................................... 20
Circulations des piétons ................................................................................................................................................................ 20
Circulations horizontales et verticales............................................................................................................................................ 20
Conditions de manutention des matériaux et matériels, utilisation des engins de levage ........................... 22
Généralités.................................................................................................................................................................................... 22
Appareils de levage : ..................................................................................................................................................................... 22
Appareils de levage et moyens de manutention : .......................................................................................................................... 22
Utilisation d’un appareil de levage en commun : ............................................................................................................................ 22
Manutentions mécaniques............................................................................................................................................................. 23
Approvisionnements, délimitation et aménagement des zones de stockage et d’entreposage des
matériaux ...................................................................................................................................................... 23
Approvisionnements ...................................................................................................................................................................... 24
Magasins ...................................................................................................................................................................................... 24
Travaux de désamiantage ............................................................................................................................ 25
INSTALLATIONS ET CONFINEMENT SPÉCIFIQUES AU DÉSAMIANTAGE ........................................... 26
MESURES DE PRÉLÈVEMENT ATMOSPHÉRIQUE ET CONTRÔLES .................................................... 26
GESTION ET ÉVACUATION DES DÉCHETS AMIANTÉS ......................................................................... 27
Travaux de traitement du plomb................................................................................................................... 27
Conditions de stockage, d’élimination, d’évacuation des déchets et décombres ........................................ 28
Evacuation des déchets ................................................................................................................................................................ 28
Conditions d’enlèvement des matériaux dangereux .................................................................................... 29
Matières et substances dangereuses ............................................................................................................................................ 29
Déchets, décombres, gravats présentant un risque particulier ....................................................................................................... 29
Protections collectives .................................................................................................................................. 29
Travail en hauteur ........................................................................................................................................ 30
Travaux de démolition et dépose ................................................................................................................. 31
Installation électrique de chantier ................................................................................................................. 31
Mesures prises en matière d’interactions sur le site .................................................................................... 32
Sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation sur le site à
l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ......................................................... 33
Respect des contraintes du site ................................................................................................................... 33
Horaires de chantier imposés ........................................................................................................................................................ 33
Horaires et contraintes de livraisons .............................................................................................................................................. 33
Site en exploitation ....................................................................................................................................... 33
Risque incendie............................................................................................................................................................................. 33
Evacuation des personnes en cas incendie ................................................................................................................................... 33
Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant .................................................................................................................... 34
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 3 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Nettoyage du chantier .................................................................................................................................. 34
Règles générales de nettoyage du chantier................................................................................................................................... 34
Renseignements pratiques propres au lieu de l’opération concernant les secours et
l’évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la
matière........................................................................................................................................... 35
Organisation des secours ............................................................................................................................. 35
Sauveteurs secouristes du travail (SST) ...................................................................................................... 35
Dispositions en cas de travail isolé .............................................................................................................. 35
Risque incendie ............................................................................................................................................ 36
Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs, ou travailleurs
indépendants ................................................................................................................................ 37
Entreprises désignées par le maître d’ouvrage ............................................................................................ 37
Visite d’inspection commune ........................................................................................................................ 37
Etablissement d’un PPSPS .......................................................................................................................... 38
Diffusion des PPSPS .................................................................................................................................... 38
Observations du coordonnateur SPS ........................................................................................................... 39
Harmonisation des PPSPS et leur mise à jour ............................................................................................. 39
Mise à jour du PGC ...................................................................................................................................... 39
Sous-traitant ................................................................................................................................................. 39
Travailleurs Indépendants ............................................................................................................................ 40
Travail dissimulé ........................................................................................................................................... 40
Prêt de main d’oeuvre .................................................................................................................................. 40
Recensement des accidents du travail ........................................................................................................ 40
Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) ............ 41
Annexe(s) ...................................................................................................................................... 42
- Liste des lots, entreprises désignées par le maître de l’ouvrage .................................................................................................. 42
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 4 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Préambule
« Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) est
un document qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de
l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou la succession de
leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour
les autres entreprises »
Le PGC est établi par le coordonnateur SPS de l’opération désigné par le maître d’ouvrage, il
constitue une pièce du DCE et est d’application à toutes les entreprises y compris sous-traitants
et travailleurs indépendants. Il permet aux entreprises d’avoir connaissance de l’ensemble des
mesures pour résoudre les problèmes liés aux interférences des activités qui concernent le
chantier.
A partir du PGC, et après avoir réalisé préalablement une visite d’inspection commune avec le
coordonnateur SPS, les entreprises établissent leur plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS).
Le PGC est complété et adapté en fonction de l’évolution de l’opération, de la durée effective
des travaux, des contraintes successives liées à l’environnement du chantier et au déroulement
d’opérations mitoyennes. Toute modification apportée à ce document sera portée à la
connaissance des entreprises.
Un exemplaire du PGC à jour est tenu sur le chantier à disposition :
- des médecins du travail ;
- des membres des CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel des entreprises qui
interviennent sur le chantier ;
- des membres du CISSCT (opérations de 1ère catégorie) ;
- de l’Inspection du Travail, de la CARSAT/CRAM et de l’OPPBTP.
Le PGC est conservé par le maître d’ouvrage pendant une durée de 5 années à compter de la
date de réception de l’ouvrage.
Moyens et autorité du coordonnateur SPS donnés par le maître d’ouvrage
Afin que soient mises en œuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le maître d’ouvrage autorise le coordonnateur
SPS à communiquer directement au maître d’œuvre et à tout autre intervenant sur le chantier ses observations ou
notifications.
Dans ses interventions le coordonnateur SPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne l’exécution des
mesures de sécurité qui leur incombent.
Lorsque dans le cadre de sa mission, le coordonnateur SPS détecte un danger grave et imminent menaçant directement la
sécurité des travailleurs, il est autorisé à demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger et notamment d’arrêter tout ou partie du chantier. La notification des demandes est consignée sur le registre journal
de la coordination SPS. Les reprises du chantier, décidées par le maître d’ouvrage, après avis du coordonnateur SPS et du
maître d’œuvre, sont également consignées dans le registre journal de la coordination SPS.
Les entreprises (titulaires et sous-traitantes) n’ayant pas effectué une visite d’inspection commune et n’ayant pas remis leur
plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), ne seront pas autorisées à intervenir sur le chantier. Suivant
les cas, le coordonnateur SPS avisera, le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage afin qu’ils prennent les dispositions
nécessaires.
« L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des
dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil » (article L. 4532-6 du
code du travail).
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 5 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Renseignements d’ordre administratif intéressant le
chantier et notamment ceux complétant la déclaration
préalable
Description succincte du projet
Le projet concerne la rénovation et la restructuration des parties communes du lycée Gérard de Nerval à Luzarches.
Les travaux portent principalement sur le désamiantage des ouvrages intérieurs restant à traiter, la démolition et la
rénovation des circulations communes ainsi que la rénovation des pôles sanitaires et des locaux de l’infirmerie. Ils
comprennent également la réfection des revêtements de sols, la remise en peinture des parois intérieures, la mise aux
normes des sanitaires élèves et professeurs, la reprise ponctuelle des parois intérieures et la mise en place de la
signalétique.
L'opération concerne les bâtiments A, B, C, D, E, F et G, reliés entre eux par des couloirs. Les bâtiments sont
principalement en R+1, à l'exception du bâtiment B en R+2 et du bâtiment A en rez-de-chaussée. Le bâtiment H, situé
sur la parcelle AD316, est exclu de la zone de travaux.
Les travaux de désamiantage concernent notamment certains revêtements muraux des circulations ainsi que les
revêtements de sols amiantés dans les circulations et les salles de classe, conformément au pré-rapport de repérage
amiante avant travaux n° 60037-1 MAJ1.
Situation géographique
L’opération est localisée lycée Gérard de Nerval à Luzarches, Place de l’Europe, 95270 LUZARCHE.
Description synthétique de l’environnement
Le futur chantier est implanté à l’intérieur du site du lycée Gérard de Nerval, établissement d’enseignement constitué de
plusieurs bâtiments reliés entre eux par des circulations.
Les travaux sont réalisés en site occupé, avec maintien de la continuité de fonctionnement de l’établissement. Le
phasage des travaux est donc organisé par zones et périodes d'intervention afin de limiter les interactions avec les
occupants du lycée.
L’emprise chantier comprend notamment une base vie, un bureau de chantier, une aire de stockage du matériel, une
aire de stockage des matériaux ainsi que des clôtures et dispositifs de sécurisation des accès.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 6 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Les accès chantier et l’accès destiné aux matériels sont matérialisés sur le plan d’installation de chantier (PIC). Une
emprise destinée à la base vie est également identifiée sur ce plan.
Les zones d’intervention devront être balisées et séparées des zones occupées par les élèves et le personnel de
l’établissement. Les accès et issues de sécurité devront être maintenus libres et protégés pendant toute la durée des
travaux.
Phasage des travaux et calendrier prévisionnel
Les travaux se dérouleront dans un délai global de 16 mois, avec une période de préparation d’environ 1 mois comprise
dans ce délai.
Le début prévisionnel des travaux est fixé au 21/09/2026.
Compte tenu du maintien de l’activité du lycée, les travaux seront réalisés par phases successives, notamment pendant
les périodes de vacances scolaires. Le planning prévisionnel prévoit plusieurs phases de déménagement, installation et
confinement, retrait de l’amiante et curage, analyses libératoires, repli, puis rénovation des parties communes.
Les principales phases d’intervention sont réparties entre les vacances de Toussaint 2026, Noël 2026, hiver 2027,
printemps 2027, été 2027 et Toussaint 2027, avec des travaux de rénovation des parties communes réalisés à la suite
des opérations de désamiantage.
Le planning prévoit notamment une fin des travaux et des opérations préalables à la réception au cours de décembre
2027.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 7 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 8 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
INTERVENANTS CONCERNES PAR L’OPERATION
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur SPS,…
Téléphone
Intervenants Représentant Fax
Email
Maître d'ouvrage
ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION +33 1 83 65 37 22
M Samir BEN MARZOUK
DURABLE
8 Boulevard Victor Hugo s.ben-marzouk@idf-
93400 ST OUEN SUR SEINE constructiondurable.fr
ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION
M. Victor CHIVOT
DURABLE
8 boulevard Victor Hugo
v.chivot@idf-constructiondurable.fr
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION
M. Nadia SAMAKE 01 83 65 37 06
DURABLE
8, boulevard Victor Hugo
n.samake@idf-constructiondurable.fr
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Maître d'oeuvre
BURO 3 M. Willy DEMANGE 03 54 73 70 71
6 Rue du Pont Moreau 0354737073
57000 METZ w.demange@buro3.eu
Proviseur
Lycée Gérard de Nerval Mme Florence FOURNIER 06.81.93.62.58
Place de l'Europe
95270 LUZARCHES florence.fournier@ac-versailles.fr
Secrétaire générale du Lycée
Lycée Gérard de Nerval Mme Marine KELLECI 01.30.29.55.00
Place de l'Europe
95270 LUZARCHES marine.kelleci@ac-versailles.fr
Coordonnateur SPS
DEKRA Industrial Titulaire :
AGENCE CONSTRUCTION IDF C : REDHOUANE ATOUT 01.55.48.23.68
Bâtiment Cérianthe 1 R : REDHOUANE ATOUT
21-23 rue du Petit Albi Suppléant : redhouane.atout@dekra.com
95801 CERGY SAINT CHRISTOPHE C:
R : MOHAND-AKLI HADJ-ALI
Liste des lots et entreprises désignées par le maître d’ouvrage
Voir en annexe 1 du présent PGC la liste des lots et lorsqu’elles sont connues la liste des entreprises désignées par le
maître de l’ouvrage.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 9 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Mesures d’organisation générale du chantier arrêtées
par le maître d’œuvre en concertation avec le
coordonnateur SPS
DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES
Par rapport aux bâtiments, constructions, ouvrages voisins
Le terrain est situé à l’intérieur de l’enceinte du lycée Gérard de Nerval à Luzarches, établissement d’enseignement en
activité.
L’opération concerne les bâtiments A à G, reliés entre eux par des circulations. Le bâtiment H, situé sur une parcelle
distincte, est exclu de la zone de travaux.
Les travaux étant réalisés dans un établissement existant, les entreprises devront prendre toutes les dispositions
nécessaires afin de préserver les bâtiments, équipements et installations conservés ainsi que les zones non concernées
par les travaux.
Par rapport aux piétons
Un cheminement piétonnier permanent et prioritaire devra être maintenu pour les élèves, le personnel de
l’établissement et les autres usagers.
Les cheminements entre les zones occupées et les accès de l’établissement devront être clairement séparés des flux
liés au chantier. Les accès et issues de sécurité devront rester libres et protégés pendant toute la durée des travaux.
Les zones de travaux seront balisées et clôturées afin d'interdire l'accès aux personnes non autorisées.
Une attention particulière sera portée aux circulations du lycée compte tenu du maintien de l’activité de l’établissement
pendant les travaux.
Par rapport aux établissements en activité
Les travaux seront réalisés en site occupé, avec maintien de la continuité de fonctionnement de l’établissement.
Les interventions seront organisées par phases successives, notamment pendant les périodes de vacances scolaires,
afin de limiter les interactions entre les travaux et les activités du lycée.
Les accès aux zones de travaux seront strictement contrôlés. Les passages vers les locaux occupés devront être
protégés afin notamment d’éviter la propagation des poussières. Un nettoyage régulier des parties communes et des
surfaces accessibles aux élèves et au personnel devra être assuré.
Par rapport aux interdictions de survol
Aucune servitude particulière liée à une ligne SNCF ou à une ligne électrique aérienne n’est identifiée dans les pièces
communiquées.
Toutefois, compte tenu de la présence d’un établissement d’enseignement en activité, le survol des zones occupées par
les élèves, le personnel et les tiers par des charges suspendues devra être strictement interdit.
Les opérations de levage devront être organisées de manière à éviter tout passage de charges au-dessus des
personnes et des zones accessibles au public.
Par rapport aux transports (terrestre, maritime ou aérien)
L’opération est implantée dans l’enceinte du lycée Gérard de Nerval, Place de l’Europe à Luzarches.
Il n’est pas prévu, dans les pièces communiquées, de déviation de la circulation publique ou de modification des circuits
de transports en commun.
Les livraisons et approvisionnements du chantier devront être organisés de manière à ne pas perturber les accès à
l’établissement ni les cheminements des élèves, du personnel et des usagers.
Les accès chantier et l’accès destiné aux matériels sont identifiés sur le plan d’installation de chantier (PIC) « accès au
chantier par la Rue de la Pommeraye, 95270 Luzarches ».
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 10 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Par rapport aux réseaux à conserver, à dévier
Avant toute intervention susceptible d’affecter les réseaux existants, les entreprises devront prendre connaissance des
plans et documents disponibles, effectuer les reconnaissances nécessaires et respecter les procédures réglementaires
applicables.
Aucune intervention sur un réseau existant ne devra être réalisée sans avoir préalablement identifié celui-ci et, lorsque
nécessaire, procédé à sa consignation ou à sa mise en sécurité.
Par rapport au terrain (la terre, l’eau, ...)
Le démarrage des travaux sera précédé de la mise en place des installations de chantier, des clôtures et des dispositifs
de sécurisation des accès.
L’installation de chantier comprend notamment une base vie, un bureau de chantier, une aire de stockage du matériel et
une aire de stockage des matériaux.
Les zones de travaux devront être balisées et séparées des zones accessibles aux occupants de l’établissement.
Le chantier devra être maintenu propre et sécurisé pendant toute la durée de l’opération. Les accès de sécurité devront
rester libres et protégés.
PRESENCE DES MATERIAUX OU MATERIELS A RISQUES PARTICULIERS
Amiante
- Se référer au rapport complet : Réf 60037-1 MAJ1date 26/05/2026
Plomb
- En attente de diagnostic
- La date de la construction étant antérieure au 1er janvier 1949, un diagnostic d’accessibilité au plomb doit être réalisé
par le maître d’ouvrage en vue de prévenir le risque d’exposition professionnelle au plomb sur tous les éléments
impactés par les travaux.
- La date de la construction étant postérieure au 1er janvier 1949 mais antérieure au 1er janvier 1974, un diagnostic
d’accessibilité au plomb doit être réalisé par le maître d’ouvrage en vue de prévenir le risque d’exposition
professionnelle au plomb sur les supports métalliques peints et sur tous les éléments impactés par des travaux
destructifs.
- La date de la construction étant postérieure au 1er janvier 1974 mais antérieure au 1er janvier 1994, un diagnostic
d’accessibilité au plomb doit être réalisé par le maître d’ouvrage en vue de prévenir le risque d’exposition
professionnelle au plomb sur tous les éléments impactés par des travaux destructifs.
Quels sont les objectifs du diagnostic plomb avant travaux.
Le plomb est classé CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique). L’ingestion de particules ou écailles de peinture ou
l’inhalation de poussières de plomb peuvent provoquer le saturnisme (le saturnisme est la maladie correspondant à une
intoxication aiguë ou chronique par le plomb).
Le diagnostic plomb doit être réalisé avant travaux ou avant démolition, l’objectif du repérage est de rechercher les
revêtements, matériaux ou des produits de la construction contenant du plomb.
L’altération de matériaux peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants et doit être évaluée le plus en
amont possible du début des travaux.
Le diagnostic plomb permet de prévenir le risque d’exposition au plomb pour le personnel des entreprises amené à
intervenir à l’occasion de travaux.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 11 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
A cet effet, l’entreprise devant réaliser les travaux devra adapter sa méthodologie afin de réduire au maximum
l’émission de poussières en fonction des résultats du diagnostic plomb avant travaux.
De plus la réalisation d’un diagnostic plomb avant travaux ou avant démolition permet de gérer convenablement les
déchets issus des travaux ou de la démolition et les orienter vers la bonne filière d’élimination ou de traitement :
ISDD = Installation de stockage de déchets dangereux
ISDND = Installation de stockage de déchets non dangereux
ISDI = Installation de stockage de déchets inertes
Le CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb).
C’est un document qui donne des informations sur la présence de plomb, il consiste à mesurer la concentration en
plomb des revêtements pour identifier ceux contenant du plomb et décrire leur état de conservation.
Il concerne les bâtiments à usage d'habitation (appartement et maison individuelle), construits avant le 1er janvier 1949.
Le CREP doit être intégré au Dossier de Diagnostic Technique (DDT).
Transformateurs
- Sans objet
Eléments radioactifs
- Sans objet
Installations aéroréfrigérées
- Sans objet
Matériaux contaminés
- Sans objet
Diagnostic avant démolition
- Depuis le 1er juillet 2012, un diagnostic sur la gestion des déchets issus de la démolition est à établir par le maître de
l’ouvrage avec l’évaluation des filières de recyclage, conformément au décret n° 2011-610 du 31 mai 2011.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 12 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
ACCES AU CHANTIER
Véhicules et personnel
L’accès des salariés au chantier de rénovation du lycée Gérard de Nerval à Luzarches, ainsi que les livraisons de
marchandises et l’approvisionnement du chantier, s’effectueront par l’accès chantier et matériel identifié sur le Plan
d’Installation de Chantier (PIC), en partie sud-est de l’emprise du lycée «Rue de la Pommeraye, 95270 Luzarches ».
L’ensemble du personnel des entreprises, des fournisseurs et des véhicules affectés au chantier devra emprunter les
accès prévus à cet effet et respecter les consignes de circulation, de sécurité et de contrôle des accès mises en place
sur le site.
Compte tenu du maintien de l’activité du lycée pendant les travaux, les flux liés au chantier devront être organisés de
manière à éviter toute interaction avec les élèves, le personnel de l’établissement et les autres usagers.
Les livraisons et approvisionnements devront être planifiés afin de limiter les manœuvres des véhicules dans l’enceinte
de l’établissement et de ne pas obstruer les cheminements ou accès de sécurité.
Points particuliers
Le stationnement des véhicules privés du personnel des entreprises ne devra pas être réalisé dans les zones de
circulation, d’accès ou de stockage du chantier.
Le stationnement ne pourra être effectué que sur les emplacements préalablement autorisés par le maître d’ouvrage
et/ou identifiés sur le Plan d’Installation de Chantier.
Aucun stationnement ne devra gêner les accès des secours, les accès au lycée, les cheminements piétons ou les
opérations de livraison.
Fléchage - Signalétique d’accès
L’accès au chantier sera indiqué conformément au Plan d’Installation de Chantier.
Une signalisation claire et visible devra être mise en place afin d’identifier l’accès chantier, les zones de circulation, les
zones de stockage et les accès interdits.
Chaque entreprise devra informer ses fournisseurs et sous-traitants de l’itinéraire à suivre et leur transmettre, si
nécessaire, le plan d’accès au chantier.
La signalisation mise en place devra notamment permettre d’identifier :
les accès chantier ;
les zones de circulation des véhicules ;
les cheminements piétons ;
les zones de stationnement autorisées ;
les zones de stockage ;
les zones de travaux interdites aux personnes non autorisées ;
les consignes générales de sécurité.
Un panneau d’information présentant les principaux messages de sécurité sera installé à l’accès du chantier afin de
servir de support à l’accueil et à l’information des nouveaux arrivants.
Des panneaux pourront notamment rappeler les dangers présents sur le chantier, les protections collectives et
individuelles obligatoires ainsi que les règles de circulation.
Les zones de travaux seront matérialisées par une clôture rigide et opaque équipée d’un accès fermant à clé,
conformément aux prescriptions du CCTP.
Affichage obligatoire
L’affichage réglementaire applicable au chantier sera mis en place à proximité de l’accès chantier.
Seront notamment affichés de manière visible :
« CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » ;
« PORT DES EPI OBLIGATOIRE » ;
les consignes générales de sécurité ;
les consignes relatives aux accès et à la circulation sur le chantier ;
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 13 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
les coordonnées et informations réglementaires relatives aux entreprises intervenantes, selon les obligations
applicables.
Compte tenu de la présence permanente de l’établissement d’enseignement, la signalétique devra permettre de
distinguer clairement les zones accessibles aux occupants du lycée des zones réservées aux travaux.
Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier
L’accès aux zones de travaux sera strictement réservé aux personnes autorisées et déclarées comme intervenant sur
l’opération.
Les entreprises devront s’assurer que leurs salariés, sous-traitants, travailleurs indépendants et fournisseurs respectent
les dispositions d’accès et les consignes de sécurité applicables au chantier.
L’accès aux zones de travaux sera interdit aux élèves, au personnel du lycée et à toute personne étrangère au chantier,
sauf autorisation et accompagnement spécifique.
Les personnes n’intervenant pas directement sur le chantier, notamment les fournisseurs, livreurs, agents commerciaux,
concessionnaires ou visiteurs, devront être prises en charge et accompagnées par l’entreprise concernée pendant leur
présence dans les zones de travaux.
Les accès aux zones de travaux devront être maintenus fermés en dehors des périodes d’utilisation.
Le CCTP prévoit la fermeture des zones de travaux par une clôture rigide et opaque équipée d’un bloc-porte fermant à
clé.
Aucune personne non autorisée ne devra pouvoir pénétrer dans les zones de travaux, notamment pendant les périodes
d’arrêt du chantier.
Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.)
Tout travailleur intervenant sur le chantier devra porter les EPI adaptés à la nature des travaux réalisés et aux risques
identifiés, conformément aux prescriptions du PGC, du PPSPS et aux consignes de l’entreprise.
Le port des EPI sera notamment obligatoire dans les zones de travaux et lors des opérations présentant un risque
particulier.
Les visiteurs et personnes extérieures autorisées à pénétrer dans les zones de travaux devront également porter les
EPI requis et être accompagnés par une personne habilitée de l’entreprise concernée.
Les fournisseurs et livreurs devront respecter les consignes de sécurité et porter les EPI nécessaires lorsqu’ils
pénètrent dans les zones de chantier
Pour les interventions de désamiantage, les équipements de protection et les mesures spécifiques seront définis dans
le plan de retrait ou le mode opératoire amiante de l’entreprise, conformément à la nature des travaux concernés. Le
projet prévoit notamment le désamiantage de revêtements muraux et de sols amiantés dans certaines circulations et
salles de classe.
UTILISATION DE MOYENS COMMUNS PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER
Pendant toute la durée du chantier, il sera favorisé la mise en place et l’utilisation commune des infrastructures de
chantier, des moyens de logistique et de manutention ainsi que des protections collectives nécessaires à la réalisation
des travaux en sécurité.
Compte tenu de la configuration du site et du maintien de l’activité du lycée, les moyens communs devront être
organisés de manière à limiter les emprises, les circulations et les interactions entre les différents corps d’état.
Infrastructures de chantier
Le titulaire du lot LOGISTIQUE – BASE VIE – SÉCURITÉ aura à sa charge la mise en place, l’entretien et le maintien
en bon état des infrastructures communes de chantier pour l’ensemble des intervenants.
Ces installations comprennent notamment :
la base vie destinée à l’ensemble des intervenants ;
le bureau et les installations nécessaires à la gestion du chantier ;
les zones de stockage ;
les clôtures et dispositifs de fermeture des zones de travaux ;
la signalisation et les équipements de sécurité nécessaires au chantier ;
les bennes et dispositifs nécessaires à la gestion et au tri des déchets ;
les raccordements nécessaires aux installations provisoires de chantier.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 14 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Le CCTP prévoit notamment la réalisation d’une base vie comprenant des bungalows vestiaires, sanitaires, réfectoire et
salle de réunion, ainsi que les clôtures, zones de stockage et installations nécessaires au fonctionnement du chantier.
Le Plan d’Installation de Chantier (PIC) sera établi pendant la période de préparation et devra être mis à jour en fonction
de l’évolution du chantier.
Moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des personnes et des
charges
Le titulaire du lot LOGISTIQUE – BASE VIE – SÉCURITÉ devra organiser, lorsque cela est nécessaire, la mise en
commun des moyens logistiques du chantier.
Les moyens communs pourront notamment concerner :
les moyens de manutention ;
les moyens de levage ;
les plateformes de travail nécessaires aux interventions communes ;
les moyens d’évacuation et de manutention des déchets ;
les zones de circulation et d’approvisionnement ;
les moyens nécessaires au transport des matériaux et équipements.
Les entreprises devront organiser leurs approvisionnements et manutentions en tenant compte des contraintes d’un
chantier réalisé en site occupé et de l’espace disponible.
Toute utilisation d’un moyen commun devra être réalisée conformément aux prescriptions du fabricant, aux vérifications
réglementaires applicables et aux consignes définies par l’entreprise responsable de sa mise à disposition.
La nouvelle recommandation CNAMTS R 477, du 7 avril 2015, remplaçant la R 445 : Mécanisation du transport vertical
des personnes et des charges sur les chantiers (construction, réhabilitation, entretien d’ouvrages), sera appliquée.
Protections collectives
Le titulaire du lot LOGISTIQUE – BASE VIE – SÉCURITÉ aura à sa charge la mise en place et le maintien des
protections collectives communes nécessaires à la sécurité des intervenants, notamment dans les zones communes du
chantier.
Chaque entreprise restera responsable des protections collectives spécifiques nécessaires à ses propres travaux et
devra assurer leur maintien pendant toute la durée de son intervention.
Aucune protection collective commune ne devra être déposée, déplacée ou modifiée sans accord préalable de
l’entreprise chargée de sa mise en place et, lorsque nécessaire, du coordonnateur SPS.
Compte tenu de la réalisation des travaux en site occupé, les protections devront également permettre d’empêcher
l’accès des élèves, du personnel et des personnes étrangères au chantier aux zones de travaux.
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS PREALABLES AUX TRAVAUX
Pour cette opération de rénovation et restructuration du lycée Gérard de Nerval, les travaux sont réalisés dans un
établissement existant disposant de réseaux et d'installations existants.
Les installations provisoires nécessaires au fonctionnement de la base vie et du chantier seront réalisées à partir des
points de raccordement existants, après identification et validation des conditions de raccordement.
Désignation Localisation Phasage Lot chargé de la réalisation
Pendant la phase
Accès chantier et matériel identifié
Aménagement de l’accès d’installation de chantier, Lot LOGISTIQUE – BASE
sur le PIC, en partie sud-est de
chantier avant le démarrage des VIE – SÉCURITÉ
l’emprise
travaux
Aménagement de l’accès
Au niveau de l’emprise de la base Pendant la phase Lot LOGISTIQUE – BASE
aux installations de
vie indiquée sur le PIC d’installation de chantier VIE – SÉCURITÉ
chantier
Mise en place des Pendant la phase
Périmètre des zones de travaux et Lot LOGISTIQUE – BASE
clôtures et dispositifs de d’installation puis pendant
installations de chantier VIE – SÉCURITÉ
fermeture toute la durée du chantier
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 15 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Désignation Localisation Phasage Lot chargé de la réalisation
Sur le réseau existant du lycée,
Raccordement provisoire Pendant la phase Lot LOGISTIQUE – BASE
point de raccordement à définir
au réseau d’eau potable d’installation de chantier VIE – SÉCURITÉ
avec le MOA/MOE
Évacuation des eaux Sur réseau d’évacuation existant Pendant la phase Lot LOGISTIQUE – BASE
usées de la base vie ou dispositif provisoire adapté d’installation de chantier VIE – SÉCURITÉ
Sur installation électrique existante,
Raccordement provisoire Pendant la phase Lot LOGISTIQUE – BASE
point de raccordement à définir
au réseau électrique d’installation de chantier VIE – SÉCURITÉ
avec le MOA/MOE
Pendant la phase
Mise en place des zones Dans les emprises identifiées au Lot LOGISTIQUE – BASE
d’installation puis pendant
de stockage et bennes PIC VIE – SÉCURITÉ
toute la durée du chantier
INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu’après la mise en place des installations de chantier nécessaires, la
sécurisation des accès et la mise à disposition des raccordements nécessaires au fonctionnement des installations
provisoires.
Compte tenu de la réalisation des travaux en site occupé, les installations de chantier devront être implantées de
manière à assurer une séparation effective entre les zones de chantier et les zones utilisées par les élèves et le
personnel du lycée.
Le CCTP prévoit notamment la mise en place d’une base vie, d’un bureau de chantier, d’un atelier selon les besoins,
d’aires de stockage, de clôtures et de dispositifs de sécurisation des accès.
Plan d’installation de chantier
Le Plan d’Installation de Chantier (PIC) sera établi par le titulaire du lot LOGISTIQUE – BASE VIE – SÉCURITÉ, en
concertation avec les différents intervenants et en tenant compte de leurs besoins, notamment en matière de stockage,
d’approvisionnement et de circulation.
Le PIC sera établi pendant la période de préparation et mis à jour en fonction de l’évolution du chantier.
Il précisera notamment :
l’emplacement de la base vie et des installations communes ;
les accès chantier et les accès aux installations de chantier ;
les cheminements des piétons ;
les zones de circulation des véhicules ;
les lieux d’approvisionnement ;
les zones de stockage des matériaux et du matériel ;
les zones de stockage et d’évacuation des déchets ;
l’emplacement des clôtures et portails ;
les installations provisoires d’électricité et d’eau ;
les dispositifs d’évacuation des eaux usées ;
les moyens de manutention et de levage éventuellement nécessaires ;
les dispositifs de séparation entre les zones de travaux et les zones occupées par le lycée.
Recherche des zones d’installation du cantonnement
Le cantonnement sera implanté dans l’emprise définie sur le PIC, dans une zone permettant de limiter les interactions
avec les activités du lycée.
Le plan d’installation de chantier précisera :
l’emplacement des vestiaires ;
les sanitaires ;
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 16 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
le réfectoire ;
le bureau de chantier ;
la salle de réunion commune ;
les zones de stockage ;
les zones de déchets ;
les installations provisoires nécessaires au fonctionnement du chantier.
Le CCTP prévoit notamment une base vie comprenant des bungalows vestiaires, sanitaires, réfectoire et salle de
réunion.
Aucune utilisation de locaux du lycée comme cantonnement de chantier ne sera retenue à ce stade, sauf accord
préalable du maître d’ouvrage et du gestionnaire de l’établissement.
Travaux préparatoires à l’installation de chantier :
Les travaux préparatoires nécessaires à l’installation de chantier seront réalisés pendant la phase de préparation.
Ils comprendront notamment :
la mise en place des clôtures et dispositifs de fermeture ;
l’aménagement des accès aux installations de chantier ;
l’installation de la base vie ;
la mise en place des zones de stockage ;
la mise en place des installations provisoires nécessaires ;
la mise en place de la signalisation de chantier ;
la mise en place des dispositifs de gestion des déchets.
Les raccordements provisoires aux réseaux existants seront réalisés après identification des points de raccordement et
validation par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Clôtures
Le lot LOGISTIQUE – BASE VIE – SÉCURITÉ aura à sa charge la mise en place et l’entretien des clôtures de chantier
ainsi que des dispositifs de fermeture des zones de travaux.
Les zones de travaux seront fermées par une clôture rigide et opaque équipée d’un bloc-porte fermant à clé,
conformément aux prescriptions du CCTP.
Les clôtures devront être maintenues en bon état pendant toute la durée du chantier.
Toute modification ou déplacement de l’emprise clôturée devra être préalablement validé par le maître d’œuvre et le
coordonnateur SPS.
Les accès devront être maintenus fermés en dehors des périodes d’utilisation afin d'empêcher l’accès des personnes
non autorisées.
Affectation des installations de chantier
Les installations de chantier seront réalisées suivant le détail du tableau ci-après :
Nature de l’installation Réalisée par A charge
Lot LOGISTIQUE – Lot LOGISTIQUE –
Aménagement des accès chantier et des accès aux installations de chantier BASE VIE – BASE VIE –
SÉCURITÉ SÉCURITÉ
Lot LOGISTIQUE – Lot LOGISTIQUE –
Clôtures, portails et signalisation de sécurité du chantier BASE VIE – BASE VIE –
SÉCURITÉ SÉCURITÉ
Chaque entreprise Chaque entreprise
Protection des réseaux existants à conserver concernée concernée
Lot LOGISTIQUE – Lot LOGISTIQUE –
Réseaux provisoires et installations utilitaires nécessaires au chantier BASE VIE – BASE VIE –
SÉCURITÉ SÉCURITÉ
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 17 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Nature de l’installation Réalisée par A charge
Lot LOGISTIQUE – Lot LOGISTIQUE –
Plateformes et zones de stockage du matériel et des matériaux BASE VIE – BASE VIE –
SÉCURITÉ SÉCURITÉ
Lot LOGISTIQUE – Lot LOGISTIQUE –
Base vie, réfectoire, vestiaires, sanitaires et équipements d’hygiène BASE VIE – BASE VIE –
SÉCURITÉ SÉCURITÉ
Lot LOGISTIQUE – Lot LOGISTIQUE –
Salle de réunion commune BASE VIE – BASE VIE –
SÉCURITÉ SÉCURITÉ
Lot LOGISTIQUE – Lot LOGISTIQUE –
Installations électriques provisoires communes BASE VIE – BASE VIE –
SÉCURITÉ SÉCURITÉ
Lot LOGISTIQUE – Lot LOGISTIQUE –
Coffrets électriques de chantier nécessaires aux interventions BASE VIE – BASE VIE –
SÉCURITÉ SÉCURITÉ
Lot LOGISTIQUE – Lot LOGISTIQUE –
Bennes à déchets et organisation du tri BASE VIE – BASE VIE –
SÉCURITÉ SÉCURITÉ
Lot LOGISTIQUE – Lot LOGISTIQUE –
Moyens de manutention ou de levage communs éventuellement nécessaires BASE VIE – BASE VIE –
SÉCURITÉ SÉCURITÉ
Dimensionnement du cantonnement
Le cantonnement sera dimensionné en fonction de l’effectif de pointe prévisionnel du chantier et de l’organisation des
différentes phases de travaux.
Les effectifs des entreprises seront précisés au cours de la période de préparation en fonction du calendrier d’exécution
et des besoins de chaque lot.
Le dimensionnement des installations sera adapté, si nécessaire, en fonction de l’évolution des effectifs et du phasage
du chantier.
Protection contre l’incendie des locaux réservés au personnel
Des extincteurs portatifs adaptés aux risques et aux locaux seront mis en place dans les installations de chantier et
notamment dans les locaux réservés au personnel.
Ils devront être maintenus accessibles, signalés et faire l’objet des vérifications réglementaires applicables.
Secours
Les numéros d’urgence et consignes à suivre en cas d’accident seront affichés dans le bureau de chantier et dans les
locaux communs.
Un affichage « EN CAS D’ACCIDENT » sera mis en place à proximité des installations communes.
Nettoyage et entretien du cantonnement
Le nettoyage quotidien et l’entretien du cantonnement seront réalisés par les entreprises concernées par le tableau
suivant :
Nature de l’intervention Réalisée par A charge
Lot LOGISTIQUE –
Nettoyage quotidien des locaux communs et des installations communes Débit du compte
BASE VIE –
d’hygiène prorata
SÉCURITÉ
Lot LOGISTIQUE –
Débit du compte
Fourniture de consommables (savons, essuie-mains, papiers toilette) BASE VIE –
prorata
SÉCURITÉ
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 18 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMARCHES DIVERSES
Les autorisations administratives et démarches diverses seront réalisées par les entreprises concernées de la colonne
de droite du tableau suivant :
Démarches administratives Services concernés Réalisées par :
D.I.C.T. / démarches relatives Entreprises concernées par des travaux à
Exploitants des réseaux concernés
aux réseaux proximité des réseaux
Inspection du travail / Service de prévention
PPSPS des organismes de sécurité sociale / Chaque entreprise concernée
OPPBTP
Plan de retrait ou mode Lot DÉSAMIANTAGE – DÉPLOMBAGE –
Organismes et services compétents
opératoire amiante DÉMOLITION
Autorisation de travaux ou
Lot DÉSAMIANTAGE – DÉPLOMBAGE –
démarches spécifiques liées au Services compétents
DÉMOLITION
désamiantage
Direction Générale de l’Aviation Civile
Servitudes aériennes Sans Objet
(DGAC)
Autorisation administrative Autorité compétente selon la nature des
Selon nécessité
diverse travaux
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 19 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Mesures de coordination prises par le coordonnateur
en matière de sécurité et les sujétions qui en découlent
VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES ET
VERTICALES
Généralités
Les travaux étant réalisés dans un lycée en activité, les circulations existantes de l’établissement devront être
maintenues libres, sécurisées et séparées des zones de travaux.
Les circulations utilisées par les élèves, le personnel et les autres occupants de l’établissement devront être clairement
différenciées des zones d’évolution des véhicules, engins et matériels de chantier.
Les véhicules de livraison et d’approvisionnement devront emprunter exclusivement les accès et itinéraires définis sur le
Plan d’Installation de Chantier (PIC) et ne devront pas stationner ou manœuvrer sur les cheminements réservés aux
piétons.
L’accès des véhicules particuliers du personnel des entreprises dans l’emprise du chantier sera limité aux zones de
stationnement autorisées.
Les entreprises devront organiser leurs interventions afin de ne pas compromettre le fonctionnement normal de
l’établissement.
Compte tenu du phasage des travaux et du maintien de l’activité du lycée, les zones de travaux seront isolées des
zones occupées et les accès aux zones d’intervention seront contrôlés.
Circulations des piétons
Les circulations piétonnes seront différenciées des zones d’évolution des engins et véhicules.
Une matérialisation physique sera mise en place par le lot LOGISTIQUE – BASE VIE – SÉCURITÉ, conformément au
PIC et en fonction de l’évolution des zones de travaux.
Les cheminements destinés aux élèves, au personnel et aux intervenants devront :
être clairement identifiés et balisés ;
être maintenus libres de tout stockage ou matériel ;
présenter une largeur suffisante pour permettre une circulation normale ;
être maintenus propres et dégagés ;
être protégés vis-à-vis des travaux et des risques de chute d’objets ;
ne pas être utilisés comme zones de stockage ou d’entreposage ;
rester accessibles pendant les horaires de fonctionnement de l’établissement.
Les cheminements vers les installations de chantier devront être protégés et séparés des flux des occupants du lycée.
Les accès et issues de secours de l’établissement devront rester libres et accessibles en permanence.
Les passages vers les locaux occupés seront protégés afin notamment d’éviter la propagation des poussières lors des
travaux de désamiantage, de démolition et de rénovation. Le CCTP impose notamment de maintenir les accès de
sécurité libres et protégés et de protéger les passages vers les lieux occupés.
Circulations horizontales et verticales
Les circulations horizontales et verticales existantes du lycée seront utilisées pour les besoins du chantier uniquement
lorsque leur utilisation aura été préalablement définie et sécurisée.
Les escaliers, couloirs et paliers existants devront rester dégagés et en bon état de propreté.
Lorsque certaines circulations seront intégrées aux zones de travaux, elles devront être condamnées, balisées et
remplacées, si nécessaire, par un cheminement alternatif sécurisé.
Aucun stockage de matériaux, matériel, déchets ou outillage ne devra être réalisé dans les circulations communes ou
sur les escaliers utilisés par les occupants de l'établissement.
Lors des phases de travaux sur les circulations, les entreprises devront organiser leurs interventions afin de maintenir
des cheminements sécurisés vers les zones restant occupées.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 20 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Organisation concernée Mesures de Coordination Lot concerné
Un plan de circulation adapté au phasage et à l’évolution
Lot LOGISTIQUE –
Plan de circulation piétons et des zones de travaux sera établi dans le cadre du PIC. Il
BASE VIE –
véhicules distinguera les flux piétons, les véhicules de chantier et les
SÉCURITÉ
zones de travaux.
Les accès aux bâtiments et aux zones occupées seront Lot LOGISTIQUE –
Aménagement des accès aux maintenus sécurisés. Les cheminements seront protégés BASE VIE –
bâtiments contre les risques liés aux travaux et aux SÉCURITÉ / Tous
approvisionnements. corps d’état
Les accès devront être maintenus propres, dégagés et Lot LOGISTIQUE –
Aménagement des accès pour les praticables. Les entreprises prendront les dispositions BASE VIE –
engins et le personnel nécessaires en cas de pluie ou de conditions susceptibles SÉCURITÉ / Tous
de rendre les sols glissants. corps d’état
Les zones de circulation des véhicules et engins seront Lot LOGISTIQUE –
Séparation des flux chantier /
séparées des cheminements des élèves, du personnel et BASE VIE –
établissement
des autres usagers. SÉCURITÉ
Toute protection collective mise en place devra être
Maintien des protections
maintenue pendant toute la durée des travaux. Aucune
collectives au niveau des Tous corps d’état
protection ne devra être déposée ou déplacée sans mise en
circulations
place préalable d'une protection équivalente.
Lot LOGISTIQUE –
Les entreprises devront adapter les cheminements en BASE VIE –
Circulations pendant les phases de
fonction du phasage. Toute modification d’un accès devra SÉCURITÉ /
travaux
être signalée et sécurisée avant sa mise en œuvre. Entreprises
concernées
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 21 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS, UTILISATION DES
ENGINS DE LEVAGE
Généralités
Les entreprises devront privilégier la mécanisation des manutentions et utiliser des moyens adaptés à la nature, au
poids et aux dimensions des matériaux transportés.
Les opérations de manutention devront être organisées en tenant compte :
de la configuration des bâtiments existants ;
de la largeur des circulations ;
des accès aux différents niveaux ;
du maintien de l’activité du lycée ;
de la présence des élèves et du personnel ;
du phasage des travaux ;
des zones de stockage disponibles.
Le CCTP prévoit que les entreprises mettent en œuvre les moyens de levage ou plateformes nécessaires lorsque les
travaux ne peuvent être réalisés à même le sol fini.
Les entreprises devront communiquer, lors de la préparation et de la visite d’inspection commune, les besoins
particuliers en matière de manutention et de levage.
Appareils de levage :
Si une entreprise envisage ultérieurement l’utilisation d’un appareil de levage particulier, elle devra en informer
préalablement le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS et présenter les mesures de prévention correspondantes
dans son PPSPS.
La recommandation CNAMTS R. 383 modifiée, l’utilisation de grues mobiles est applicable en ce qui concerne :
- la procédure de délivrance par l’employeur d’une autorisation de conduite.
- les conditions d’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) ;
Le carnet de maintenance de l’appareil conforme à l’arrêté du 2 mars 2004, sera tenu à disposition dans l’appareil.
Appareils de levage et moyens de manutention :
Les appareils de levage et moyens de manutention devront être adaptés aux travaux à réaliser et utilisés conformément
aux prescriptions réglementaires et aux notices des fabricants.
Les équipements devront être vérifiés avant leur utilisation et les documents de vérification devront pouvoir être
présentés sur demande.
Les accessoires de levage devront être adaptés aux charges manutentionnées et présenter une capacité d’utilisation
compatible avec les charges transportées.
Utilisation d’un appareil de levage en commun :
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Entreprises
Les besoins en moyens de manutention communs seront
Utilisation d’un appareil de levage concernées / Lot
examinés pendant la phase de préparation. Les conditions
ou moyen de manutention en LOGISTIQUE –
d’utilisation et de réservation seront définies entre les
commun BASE VIE –
entreprises concernées.
SÉCURITÉ
Toute entreprise souhaitant introduire un appareil de levage
Introduction d’un appareil de ou un moyen mécanique devra en informer préalablement le Entreprises
levage coordonnateur SPS et préciser son utilisation dans son concernées
PPSPS.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 22 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Les opérations de manutention seront planifiées afin d’éviter
Interférence entre moyens de Entreprises
les conflits entre les différents intervenants et de ne pas
manutention concernées
exposer les occupants de l’établissement.
Les appareils et accessoires devront être vérifiés
Vérification des appareils et conformément aux prescriptions applicables avant leur Entreprise
accessoires de levage utilisation. Les justificatifs devront être disponibles sur le utilisatrice
chantier.
Les équipements de travail mobiles automoteurs et
équipements de levage ne pourront être conduits que par Entreprise
Autorisation de conduite
des personnes autorisées par leur employeur et ayant reçu utilisatrice
la formation nécessaire.
Les entreprises devront privilégier les moyens mécaniques
Limitation des manutentions
et organiser les postes de travail afin de réduire les Tous corps d’état
manuelles
manutentions manuelles et les risques associés.
Manutentions mécaniques
Les moyens mécaniques utilisés pour les manutentions devront être adaptés aux charges transportées et aux
conditions d'accès.
Aucun levage ou déplacement de charge ne devra être effectué au-dessus des personnes.
Les zones de manutention devront être balisées et interdites aux personnes étrangères à l'opération.
Compte tenu de la présence d’un établissement d’enseignement en activité, une attention particulière devra être portée
aux opérations de manutention à proximité des cheminements et zones accessibles aux élèves et au personnel.
APPROVISIONNEMENTS, DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE
ET D’ENTREPOSAGE DES MATERIAUX
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Les entreprises communiqueront leurs besoins en stockage
Besoins en surface de stockage pendant la phase de préparation afin de permettre leur Tous corps d’état
intégration au PIC.
Les livraisons seront organisées en fonction du phasage et
des possibilités d'accès au chantier. Les fournisseurs
Approvisionnement du chantier Tous corps d’état
devront être informés de l'accès chantier et des consignes
applicables.
L'entreprise concernée devra organiser la réception de ses
Entreprise
Réception des livraisons fournisseurs et assurer leur accompagnement dans les
concernée
zones de chantier lorsque nécessaire.
Les matériaux seront stockés uniquement dans les zones
Stockage des matériaux définies sur le PIC et ne devront pas encombrer les Tous corps d’état
circulations ou issues de secours.
Les produits dangereux devront être stockés dans des
Entreprise
Stockage des produits dangereux conditions adaptées à leur nature, dans des zones
concernée
identifiées et sécurisées.
Les zones de stockage devront être maintenues propres,
Maintien des zones de stockage Tous corps d’état
rangées et accessibles.
Les entreprises devront libérer les zones de stockage
Libération des zones devenues inutiles au fur et à mesure de l’avancement des Tous corps d’état
travaux.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 23 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Approvisionnements
Les approvisionnements devront être organisés au fur et à mesure de l’avancement des travaux, afin de limiter les
quantités de matériaux présentes simultanément sur le chantier.
Les matériaux et matériels devront être acheminés vers les postes de travail dans des conditions permettant de ne pas
encombrer les circulations.
Les livraisons devront être planifiées en tenant compte du fonctionnement du lycée et des périodes d’intervention
définies au planning.
Les fournisseurs et transporteurs devront respecter les consignes d'accès et de circulation définies sur le chantier.
Magasins
Les entreprises pourront aménager des zones de stockage provisoires uniquement dans les emplacements prévus à
cet effet sur le PIC.
Chaque zone de stockage devra être :
identifiée par l'entreprise utilisatrice ;
maintenue propre et rangée ;
accessible sans risque ;
séparée des cheminements piétons ;
protégée contre les accès non autorisés lorsque nécessaire.
Le stockage de matériaux ou matériels dans les circulations du lycée, les escaliers, les accès de secours et les
cheminements destinés aux élèves et au personnel est interdit.
Les produits dangereux devront faire l'objet d'un stockage adapté à leur nature et aux prescriptions de leur fiche de
données de sécurité.
Chaque entreprise devra assurer les moyens de prévention incendie adaptés aux produits qu'elle stocke.
Les entreprises devront libérer progressivement les zones de stockage au fur et à mesure de l'avancement des travaux
afin de permettre les différentes phases de l'opération.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 24 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Les travaux de retrait des matériaux amiantés seront
réalisés par une entreprise disposant d’un certificat de Lot
Travaux de retrait de matériaux qualification en cours de validité pour le traitement de DÉSAMIANTAGE –
contenant de l’amiante l’amiante en place ou équivalent. Le personnel intervenant DÉPLOMBAGE –
devra disposer des formations, aptitudes médicales et DÉMOLITION
équipements de protection nécessaires.
Les travaux de retrait d’amiante seront réalisés dans des
Lot
zones isolées et confinées, avec séparation stricte vis-à-vis
Organisation des travaux de DÉSAMIANTAGE –
des autres activités et des occupants du lycée. Les travaux
désamiantage DÉPLOMBAGE –
de retrait sont prévus hors période scolaire. Le travail isolé
DÉMOLITION
en zone confinée est interdit.
Les interventions portent notamment sur les ragréages et
colles sous dalles de sol, panneaux fibreux de Lot
cloisonnement, enduits sur murs porteurs, enduits plâtre DÉSAMIANTAGE –
Matériaux concernés
avec bandes calicots et colles de plinthes, selon le pré- DÉPLOMBAGE –
rapport amiante avant travaux n°60037-1 MAJ1 et les DÉMOLITION
investigations complémentaires.
En cas de découverte d’un matériau susceptible de contenir
de l’amiante et non identifié dans les documents de
Découverte de matériaux suspects repérage, les travaux sur le matériau concerné devront être
Tous corps d’état
non identifiés immédiatement suspendus. L’entreprise devra en informer le
Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre et le Coordonnateur
SPS avant toute reprise des travaux.
Aucune entreprise autre que l’entreprise spécialisée
Tous corps d’état /
autorisée ne devra intervenir sur les matériaux identifiés
Lot
Interventions sur matériaux comme contenant de l’amiante. Les entreprises des autres
DÉSAMIANTAGE –
susceptibles de libérer des fibres lots devront respecter les zones interdites et ne pourront
DÉPLOMBAGE –
intervenir qu’après libération de la zone conformément au
DÉMOLITION
phasage prévu.
L’entreprise établira un plan de retrait conformément aux
dispositions réglementaires applicables et sur la base du
pré-rapport de repérage amiante avant travaux n°60037-1
Lot
MAJ1 réalisé par QUALITAT EXPERTISES. Le plan
DÉSAMIANTAGE –
Plan de retrait amiante précisera notamment la nature et la durée des travaux, les
DÉPLOMBAGE –
zones concernées, l’analyse des risques, les méthodes de
DÉMOLITION
travail, les mesures de prévention, les études aérauliques,
les moyens de confinement, les équipements de protection,
les modalités de décontamination et la gestion des déchets.
Le plan de retrait devra être transmis aux organismes
concernés par l’intermédiaire de la plateforme Lot
Démat@miante, dans les délais réglementaires permettant DÉSAMIANTAGE –
Transmission du plan de retrait
l’obtention des autorisations nécessaires. Le CCTP prévoit DÉPLOMBAGE –
une transmission permettant un délai d’un mois avant DÉMOLITION
démarrage des travaux.
Lot
La dernière version du plan de retrait et son récépissé de
Documents disponibles sur DÉSAMIANTAGE –
transmission devront être disponibles sur le chantier pendant
chantier DÉPLOMBAGE –
toute la durée des travaux.
DÉMOLITION
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 25 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
INSTALLATIONS ET CONFINEMENT SPÉCIFIQUES AU DÉSAMIANTAGE
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Lot
Les zones de retrait seront isolées et confinées afin
DÉSAMIANTAGE –
Confinement des zones de travaux d'empêcher la dispersion des fibres vers les zones
DÉPLOMBAGE –
occupées.
DÉMOLITION
Lot
Un sas de décontamination à 3 compartiments, équipé de
DÉSAMIANTAGE –
Sas de décontamination deux douches avec eaux chauffées et rejets filtrés, sera mis
DÉPLOMBAGE –
en place.
DÉMOLITION
Lot
Des extracteurs équipés d'une filtration absolue H14 seront
DÉSAMIANTAGE –
Ventilation / filtration installés en nombre suffisant pour assurer la ventilation de la
DÉPLOMBAGE –
zone de travail.
DÉMOLITION
Lot
Des aspirateurs Très Haute Efficacité (THE) adaptés aux
DÉSAMIANTAGE –
Aspiration travaux seront utilisés pour le nettoyage et la récupération
DÉPLOMBAGE –
des poussières.
DÉMOLITION
Lot
Le travailleur isolé dans une zone confinée est interdit.
DÉSAMIANTAGE –
Travail isolé Chaque équipe présente sur site devra comporter au
DÉPLOMBAGE –
minimum 2 sauveteurs secouristes du travail.
DÉMOLITION
Le lot désamiantage devra disposer sur site à temps complet Lot
d’un chef de chantier disposant de la délégation de DÉSAMIANTAGE –
Chef de chantier
compétence nécessaire. Un remplaçant devra être identifié DÉPLOMBAGE –
en cas d’absence. DÉMOLITION
Les zones de désamiantage devront être totalement Lot
séparées des locaux occupés. Les passages et issues vers DÉSAMIANTAGE –
Protection des occupants
les zones occupées devront être protégés afin d’éviter toute DÉPLOMBAGE –
propagation de poussières. DÉMOLITION
MESURES DE PRÉLÈVEMENT ATMOSPHÉRIQUE ET CONTRÔLES
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Une stratégie d’échantillonnage sera établie pour les
Lot
opérations de désamiantage et soumise au Maître d’œuvre.
DÉSAMIANTAGE –
Stratégie d’échantillonnage La DPGF prévoit notamment les mesures d’état initial,
DÉPLOMBAGE –
analyses environnementales, analyses libératoires et
DÉMOLITION
mesures de fin de chantier.
Des mesures d’air seront réalisées conformément à la Lot
Mesures d’empoussièrement stratégie d’échantillonnage afin de contrôler l’exposition et DÉSAMIANTAGE –
pendant les travaux l’environnement des zones de travaux. Les résultats devront DÉPLOMBAGE –
être consignés dans le registre des analyses. DÉMOLITION
Avant le démantèlement du confinement, les contrôles et Lot
mesures libératoires prévus devront être réalisés. Le CCTP DÉSAMIANTAGE –
Mesures libératoires
indique que la mesure M.E.T.A. libératoire devra être DÉPLOMBAGE –
inférieure au seuil de 5 fibres d’amiante par litre d’air. DÉMOLITION
Si le résultat de la mesure libératoire n’atteint pas l’objectif Lot
Non-conformité de la mesure fixé, l’entreprise devra réaliser les opérations DÉSAMIANTAGE –
libératoire complémentaires de nettoyage ou de retrait nécessaires DÉPLOMBAGE –
ainsi que les nouvelles mesures libératoires. DÉMOLITION
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 26 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Lot
Les mesures de fin de chantier prévues dans la stratégie
DÉSAMIANTAGE –
Contrôles de fin de chantier d’échantillonnage devront être réalisées avant restitution des
DÉPLOMBAGE –
zones.
DÉMOLITION
GESTION ET ÉVACUATION DES DÉCHETS AMIANTÉS
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Les déchets amiantés seront conditionnés conformément
aux prescriptions réglementaires. Le CCTP prévoit Lot DÉSAMIANTAGE
Conditionnement des déchets notamment un conditionnement en double sac déchets – DÉPLOMBAGE –
amiante, puis leur regroupement en Big-Bag DÉMOLITION
réglementairement identifié.
Les déchets seront évacués au fur et à mesure de leur Lot DÉSAMIANTAGE
Évacuation des déchets production et au minimum quotidiennement vers la zone de – DÉPLOMBAGE –
stockage prévue à cet effet. DÉMOLITION
Le transport des déchets amiantés devra respecter les Lot DÉSAMIANTAGE
Transport prescriptions applicables au transport des marchandises – DÉPLOMBAGE –
dangereuses par route (ADR). DÉMOLITION
Les documents de traçabilité des déchets, notamment les
Lot DÉSAMIANTAGE
bordereaux de suivi des déchets dangereux amiantés,
Traçabilité – DÉPLOMBAGE –
devront être conservés et intégrés au dossier de fin de DÉMOLITION
travaux.
TRAVAUX DE TRAITEMENT DU PLOMB
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
L’entreprise réalisant les travaux susceptibles d’exposer les
travailleurs au plomb devra procéder à une évaluation
Lot
préalable des risques et mettre en œuvre les mesures de
Travaux de retrait ou de traitement DÉSAMIANTAGE –
prévention adaptées à la nature des matériaux et aux
de matériaux contenant du plomb DÉPLOMBAGE –
procédés utilisés. Les travailleurs susceptibles d’être
DÉMOLITION
exposés devront recevoir une formation et une information
adaptées aux risques liés à l’exposition au plomb.
L’employeur devra assurer la formation à la sécurité et
Lot
l’information des travailleurs susceptibles d’être exposés au
Formation et information des DÉSAMIANTAGE –
plomb. Cette formation sera renouvelée périodiquement et
travailleurs DÉPLOMBAGE –
adaptée à l’évolution des risques. Une notice de poste devra
DÉMOLITION
être établie pour chaque poste de travail concerné.
L’entreprise établira un mode opératoire précisant
notamment : la nature de l’intervention, les matériaux Lot
Établissement d’un mode concernés, les méthodes et moyens techniques utilisés, les DÉSAMIANTAGE –
opératoire notices de poste, les équipements de protection et de DÉPLOMBAGE –
décontamination, ainsi que les procédures de nettoyage et DÉMOLITION
de gestion des déchets.
Les contrôles de l’exposition des travailleurs au plomb
seront réalisés à la charge de l’entreprise par un organisme
Lot
compétent conformément aux dispositions applicables. Un
DÉSAMIANTAGE –
Contrôle de l’exposition au plomb contrôle initial de l’exposition devra être réalisé avant ou au
DÉPLOMBAGE –
démarrage des travaux concernés et renouvelé notamment
DÉMOLITION
en cas de modification notable des installations, des
procédés ou après un incident.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 27 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Les travailleurs affectés à des travaux exposant au plomb
devront avoir fait l’objet des examens et du suivi médical Lot
requis avant leur affectation. Une surveillance adaptée devra DÉSAMIANTAGE –
Surveillance médicale
être maintenue pendant la durée de l’exposition. Une fiche DÉPLOMBAGE –
d’exposition devra être établie pour chaque travailleur DÉMOLITION
concerné.
Lorsque les conditions d’exposition le justifient, l’entreprise
Lot
mettra en place une organisation permettant de séparer les
DÉSAMIANTAGE –
Hygiène – vestiaires vêtements propres des vêtements de travail souillés. Les
DÉPLOMBAGE –
installations sanitaires et les moyens de décontamination
DÉMOLITION
nécessaires seront adaptés au niveau de risque.
Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les zones Lot
susceptibles d’être contaminées par le plomb. Les repas et DÉSAMIANTAGE –
Hygiène – repas et boissons
boissons devront être pris exclusivement dans les locaux ou DÉPLOMBAGE –
zones propres prévus à cet effet. DÉMOLITION
Les vêtements de travail susceptibles d’être contaminés par
Lot
le plomb ne devront pas être portés en dehors des zones de
DÉSAMIANTAGE –
Vêtements de travail travail. Leur entretien et leur nettoyage seront assurés par
DÉPLOMBAGE –
l’entreprise selon une procédure adaptée afin d’éviter toute
DÉMOLITION
dispersion de contamination.
CONDITIONS DE STOCKAGE, D’ELIMINATION, D’EVACUATION DES DECHETS ET
DECOMBRES
Evacuation des déchets
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Le lot LOGISTIQUE – BASE VIE – SÉCURITÉ mettra à
disposition les bennes nécessaires au tri des déchets
Lot LOGISTIQUE –
produits par les différents corps d’état, conformément au PIC
Bennes à déchets BASE VIE –
et au phasage des travaux. Les déchets devront être triés à
SÉCURITÉ
la source et déposés dans les contenants correspondant à
leur nature.
Une benne ou zone dédiée pourra être prévue pour les
Lot LOGISTIQUE –
déchets inertes issus notamment des démolitions,
Déchets inertes BASE VIE –
carrelages, bétons, mortiers et matériaux minéraux, lorsque
SÉCURITÉ
leur classement le permet.
Lot LOGISTIQUE –
Les emballages, métaux, bois et autres déchets valorisables
BASE VIE –
Déchets valorisables seront triés séparément afin de permettre leur orientation
SÉCURITÉ / Tous
vers les filières de valorisation adaptées.
corps d’état
Lot LOGISTIQUE –
Les déchets non dangereux non valorisables seront déposés BASE VIE –
DIB
dans les contenants prévus à cet effet. SÉCURITÉ / Tous
corps d’état
Les déchets assimilables aux déchets ménagers seront
déposés dans les contenants prévus à cet effet et ne
Déchets ménagers Tous corps d’état
devront pas être mélangés avec les déchets de chantier ou
déchets dangereux.
Le remplacement et l’évacuation des bennes seront réalisés
Lot LOGISTIQUE –
aussi souvent que nécessaire afin d’éviter tout débordement
Remplacement des bennes BASE VIE –
et toute accumulation de déchets sur le chantier. Les
SÉCURITÉ
emplacements des bennes seront indiqués sur le PIC.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 28 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Sans objet à ce stade. Les travaux portent principalement
sur des bâtiments existants et aucune utilisation de goulotte
Entreprise
Goulottes à gravats à gravats n’est identifiée dans les pièces communiquées. Si
concernée
une évacuation verticale de gravats devait être nécessaire,
elle devra être organisée avec un moyen adapté et sécurisé.
Chaque entreprise devra assurer quotidiennement le
Nettoyage quotidien des zones de
nettoyage de sa zone de travail et acheminer ses déchets Tout corps d’état
travail
jusqu'aux zones ou contenants prévus à cet effet.
En cas de manquement, le maître d’œuvre ou le
coordonnateur SPS pourra demander la remise en état de la
Manquement au nettoyage zone concernée. Les frais correspondants pourront être Tout corps d’état
imputés à l’entreprise défaillante selon les dispositions
contractuelles.
CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX
Matières et substances dangereuses
Le traitement de ces déchets industriels dangereux est à la charge des entreprises qui les produisent (bois traités,
pinceaux souillés, peinture…). Ils sont destinés aux centres d’enfouissement technique (CET) 1, installations de
stockage de déchets dangereux (ISDD).
Ces produits ne devront pas être mélangés aux gravats ordinaires mais évacués par une filière spécifique.
Tout entrepreneur informera préalablement à l’utilisation de telles substances le coordonnateur SPS. Cette information
se fera au cours de la visite d’inspection commune et l’entreprise concernée en fera état dans son PPSPS.
Chaque entreprise concernée établira un bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux et assurera l’évacuation
des produits suivant les indications du fabricant.
Déchets, décombres, gravats présentant un risque particulier
Les déchets, décombres et gravats présentant des risques particuliers (amiante, plomb…) seront évacués suivant les
cas vers une filière d’élimination CET 1, installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) avec bordereau de suivi
des déchets.
Le traitement des déchets susceptibles de libérer des fibres d’amiante sera réalisé dans les conditions des articles R.
4412-121 à 124 du code du travail.
Les déchets d’amiante devront être évacués vers une filière d’élimination CET 1, installations de stockage de déchets
dangereux (ISDD) ou vitrification avec bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA).
Pour les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes et ayant conservé leur intégrité relevant du Catalogue européen
des déchets (CED) sous le code 17-05-03* du CED, il est aussi accordé une possibilité de les évacuer vers une filière
d’élimination CET 2, installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).
PROTECTIONS COLLECTIVES
Les protections collectives seront mises en place avant le début des travaux exposant les intervenants à un risque de
chute, de heurt, de projection ou d’exposition aux travaux réalisés et seront maintenues pendant toute la durée du
risque.
Les protections collectives devront être conçues et positionnées de manière à ne pas nécessiter leur démontage pour
permettre l’exécution des travaux. Lorsqu’une dépose ponctuelle est indispensable, l’entreprise devra mettre en place
au préalable une protection équivalente et assurer son maintien jusqu’à la mise en place de la protection définitive.
Aucune protection collective mise en place par une entreprise ne pourra être déposée, déplacée ou modifiée par une
autre entreprise sans accord préalable et sans mise en place immédiate d’une protection équivalente.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 29 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Les circulations et escaliers utilisés par les travailleurs
Protections collectives des
seront maintenus dégagés et protégés contre les risques de Tous corps d’état
circulations
chute et de heurt.
Toute ouverture ou réservation créée dans le cadre des
Protection des ouvertures et Entreprise à l’origine
travaux devra être immédiatement protégée par une
réservations de l’ouverture
protection collective adaptée ou obturée.
Mise en place préalable de protections collectives adaptées :
Entreprise
Travaux en hauteur échafaudage, plateforme, garde-corps ou autre dispositif
concernée
approprié.
Lot
Isolement et balisage des zones de travaux ; protection
DÉSAMIANTAGE –
Travaux de démolition / dépose contre les chutes de matériaux et interdiction d'accès aux
DÉPLOMBAGE –
personnes non concernées.
DÉMOLITION
Lot
Mise en œuvre du confinement, sas, ventilation/filtration et DÉSAMIANTAGE –
Désamiantage
maintien de l'isolement jusqu'à restitution de la zone. DÉPLOMBAGE –
DÉMOLITION
Lot
Isolement de la zone, aspiration à la source, filtration et DÉSAMIANTAGE –
Traitement du plomb
nettoyage adaptés afin d'éviter la dispersion des poussières. DÉPLOMBAGE –
DÉMOLITION
Aucune protection collective ne pourra être déposée ou
Maintien des protections déplacée sans mise en place préalable d'une protection Tous corps d’état
équivalente.
Lot LOGISTIQUE –
Les zones de travaux devront être séparées des zones BASE VIE –
Protection des zones occupées
utilisées par les élèves et le personnel du lycée. SÉCURITÉ / Tous
corps d’état
TRAVAIL EN HAUTEUR
Suivant le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être
utilisées comme poste de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement de protection
collective.
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Travaux de faible hauteur Plates-formes individuelles roulantes (PIR) seront utilisées
pour des hauteurs jusqu’à 2,50 m. Tout corps d’état
Hauteur > de 2,50 m Au-delà d’une hauteur de 2,50 m, l’utilisation d’un
échafaudage roulant, fixe ou d’une nacelle sera imposée en Tout corps d’état
fonction de son utilisation et des hauteurs d’intervention
Utilisation partagée d’un Chaque entreprise devra avoir son propre matériel, et dans
échafaudage le cas d’une utilisation partagée d’un échafaudage,
l’entreprise utilisatrice devra réceptionner les installations
avant utilisation en tenant compte des conditions dans
lesquelles il l’utilise effectivement. Tout corps d’état
Une convention de prêt entre les entreprises concernées
sera établie
Travaux réalisés à partir d’une L’utilisation commune par différents lots fera l’objet au
plate-forme élévatrice mobile du préalable d’une convention d’utilisation, sous le contrôle du
personnel (PEMP) dont les maître d’œuvre et du coordonnateur SPS Lots concernés
caractéristiques seront adaptées
au site et aux travaux à réaliser
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 30 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
TRAVAUX DE DEMOLITION ET DEPOSE
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Lot
Avant toute dépose, l’entreprise identifiera les éléments à
DÉSAMIANTAGE –
Dépose des ouvrages existants déposer et vérifiera l’absence de risque lié aux réseaux,
DÉPLOMBAGE –
matériaux dangereux ou éléments instables.
DÉMOLITION
Lot
Les zones de démolition seront isolées et balisées. L’accès
Démolition des cloisons et DÉSAMIANTAGE –
aux personnes non concernées sera interdit pendant les
ouvrages DÉPLOMBAGE –
opérations.
DÉMOLITION
Les zones situées sous ou à proximité des travaux seront
interdites au personnel non concerné. Aucun travail Entreprise
Risque de chute de matériaux
simultané ne devra être réalisé dans une zone exposée à concernée
une chute de matériaux.
Lot
Les gravats seront évacués régulièrement afin d'éviter leur
DÉSAMIANTAGE –
Évacuation des gravats accumulation dans les circulations et sur les postes de
DÉPLOMBAGE –
travail.
DÉMOLITION
Nettoyage régulier des zones de travaux afin de maintenir
Entreprise
Nettoyage après démolition des circulations sûres et limiter les risques de chute et de
concernée
poussières.
Lot
Avant toute dépose, l’entreprise identifiera les éléments à
DÉSAMIANTAGE –
Dépose des ouvrages existants déposer et vérifiera l’absence de risque lié aux réseaux,
DÉPLOMBAGE –
matériaux dangereux ou éléments instables.
DÉMOLITION
INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Intervention sur installations Les installations concernées devront être identifiées avant
Lot ÉLECTRICITÉ
existantes intervention et consignées lorsque nécessaire.
Les travaux seront réalisés depuis un moyen d'accès adapté
Travaux en plafond Lot ÉLECTRICITÉ
et stable.
Les ouvertures réalisées pour les réseaux devront être
Ouvertures et passages de câbles Lot ÉLECTRICITÉ
protégées et rebouchées dès que possible.
Les câbles provisoires ne devront pas constituer un obstacle
Câbles provisoires Lot ÉLECTRICITÉ
ou un risque de chute dans les circulations.
Les coffrets devront être protégés contre les chocs et
Coffrets électriques Lot ÉLECTRICITÉ
accessibles uniquement aux personnes autorisées.
Intervention sur installations Les installations concernées devront être identifiées avant
Lot ÉLECTRICITÉ
existantes intervention et consignées lorsque nécessaire.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 31 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTIONS SUR LE SITE
Organisation concernée Mesure de Coordination Lot concerné
Travaux superposés Phasage des travaux à réaliser de manière à éviter les
superpositions et juxtapositions de tâches.
Afin d’éliminer les risques de superposition, l’ensemble des
Tout corps d’état
aires situées sous les postes de travail en élévation
(échafaudage, nacelles...) sera interdit d’accès au moyen
d’un dispositif physique
Protection liée à la protection de Qu’elle qu’en soit l’origine, le titulaire du lot mettra en place
tâches d’un lot les mesures nécessaires (filets, platelages...) et en assurera Lot concerné
l’entretien et le démontage.
Protection liée à la protection de Si l’origine est la configuration des locaux le ou les lots
tâches de plusieurs lots réalisant les travaux les plus en hauteur mettront en place Lot concerné
les protections nécessaires.
Si l’origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en
place les protections nécessaires à la sécurité des autres Lot concerné
lots.
Dans les deux cas, la fourniture, la mise en œuvre,
l’entretien et le nettoyage avant démontage sont à la charge Lot concerné
du lot utilisateur.
Travaux polluants, générateurs de Ces travaux seront dans la mesure du possible, réalisés
bruits, vapeurs dangereuses ou de dans les zones isolées.
poussières
En cas d’impossibilité, il appartiendra à l’entreprise
génératrice de ces nuisances de mettre en œuvre des
moyens nécessaires à la mise en sécurité de ses employés
et des autres intervenants. A cet effet, l’utilisation des
dispositifs de protections collectives sera privilégiée plutôt
que le recours aux protections individuelles. Lot concerné
L’entreprise concernée devra également envisager la
réalisation de ces travaux en horaire décalé, en dehors des
horaires normaux de chantier.
Dans cette optique, l’utilisation d’engins à moteurs
thermiques sera à proscrire dans les locaux confinés,
insuffisamment aérés, au profit de l’utilisation de matériel à
moteur électrique.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 32 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Sujétions découlant des interférences avec des
activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à
proximité duquel est implanté le chantier
RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE
Les travaux seront exécutés à l’intérieur d’une usine en activité et fréquentée nécessitant que toutes mesures soient
prises afin de préserver l’environnement. Chaque entrepreneur, sous couvert du maître d’œuvre, devra prendre toutes
les dispositions nécessaires pour réduire à leur minimum possible les gênes imposées aux usagers et aux riverains,
notamment celles qui pourraient être causées par les difficultés d’accès, le bruit, les fumées, les poussières, etc..
Le personnel aura la priorité au voisinage des accès (sortie et entrée) du chantier.
Horaires de chantier imposés
Les horaires de déroulement de chantier imposés par le chef d’établissement en fonction du site en activité sont pour
les jours ouvrés du lundi au vendredi, matin de 8h00 à 18h 00.
Horaires et contraintes de livraisons
Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se feront dans les mêmes créneaux horaires que les horaires
de chantier. La gestion de l’accès des fournisseurs se fera par des consignes dans un document accueil du fournisseur
établi en annexe du PPSPS de l’entreprise d’accueil.
SITE EN EXPLOITATION
Pour des travaux de réhabilitation dans un établissement en activité, le risque incendie et l’évacuation des personnes en
cas d’incendie sont à prendre en compte en priorité.
Risque incendie
Pour tout travail de soudage, ou risquant de provoquer des étincelles ou par point chaud, un permis de feu établi par le
chef d’établissement devra être obligatoirement délivré avant toute intervention.
Un extincteur approprié au risque et à jour de ses vérifications sera maintenu à proximité de la zone d’intervention.
Il est interdit d’utiliser des produits inflammables dont le point éclair est inférieur à + 40° sinon, il n’y aura aucune
coactivité pendant l’utilisation de produits à risques.
Evacuation des personnes en cas incendie
En cas de modification du plan d’évacuation en cas d’incendie (condamnation d’une issue de secours, réalisation d’un
cloisonnement, …), le bureau de contrôle ou la commission de sécurité donnera un avis
Dans les E.R.P., le plan d’installation de chantier sera soumis pour avis au chef d’établissement.
En fonction des travaux un nouveau plan d’évacuation sera réalisé en indiquant le point de rassemblement de
l’établissement, l’accès pompiers, la circulation des personnes, …
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 33 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Mesures générales prises pour assurer le maintien du
chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant
NETTOYAGE DU CHANTIER
Règles générales de nettoyage du chantier
- Des bennes à déchets seront installées sur le chantier pour l’ensemble des travaux tels que définis au § conditions
de stockage, d’élimination, d’évacuation des déchets et décombres du présent PGC
- Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu’à la benne mise à disposition. Les
déversements par les ouvertures, ainsi que tous les types de stockage « sauvage » sont proscrits du site.
- Les dessertes des bungalows seront maintenues en état de parfaite propreté et libre de tout encombrement de
quelque nature que ce soit.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 34 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Renseignements pratiques propres au lieu de l’opération
concernant les secours et l’évacuation des personnels
ainsi que les mesures communes d’organisation prises
en la matière
ORGANISATION DES SECOURS
L'objectif sera d'organiser les premiers secours sur le chantier rapidement avant l'arrivée des secours extérieurs.
Ainsi, chaque entreprise intervenante devra prévoir une trousse de premiers secours sur le chantier.
Elle pourra être détenue dans le véhicule de chantier.
Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut être envisagé, la consigne générale en cas d'accident
sera la suivante :
Appeler : POMPIERS: tél. 18 ou SAMU: tél. 15 ou à partir d’un téléphone portable composez le 112
UN NUMERO SPECIAL SERA FOURNI PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE ET SERA AFFICHE DANS LE BUREAU
DE CHANTIER
en donnant les informations suivantes :
1. ICI CHANTIER Lycée Gérard de Nerval, adresse Place De L'europe, 95270 Luzarches
2. PRÉCISER LA NATURE DE L’ACCIDENT
3. SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ÉTAT
4. DECRIVEZ L’INTERVENTION DU SECOURISTE
5. FIXER UN POINT DE RENDEZ-VOUS, envoyez quelqu’un au poste de garde pour guider les
secours ;
6. NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, faites répéter le message
Les voies de circulation devront toujours être dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours.
« L'accueil » des secours médicaux spécialisés devra être réalisé dès l'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement
de l'opération.
L'appel des secours pourra être envisagé à partir du téléphone du chantier, l’affichette OPPBTP, « EN CAS
D’ACCIDENT » dûment complétée sera apposée à proximité du combiné pour faciliter les instructions données par
téléphone.
SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST)
Chaque entreprise, conformément à l’article R. 4224-15 du code du travail, devra dans ses équipes de travail, disposer
de salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins d’un an (1 pour 20).
Il y aura sur le chantier en permanence au moins un secouriste du travail.
Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail devront être formés.
Chaque sauveteur devra clairement être identifié par un autocollant apposé sur le casque ou par un badge spécial.
DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAIL ISOLE
Lors d’opérations ou travaux dangereux, nécessitant une surveillance :
- Utilisation des équipements de travail servant au levage de charges ;
- travaux temporaires en hauteur sous EPI ;
- travaux en galerie souterraine ou au fond d’un puits ;
- emploi des explosifs ;
- travaux sous tension ;
- ascenseurs, monte-charge ;
L’intervention ne devra jamais être effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans un
temps compatible avec la préservation de sa santé.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 35 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
RISQUE INCENDIE
Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque incendie (définis dans le PPSPS), le
coordonnateur SPS désignera les zones de stockage particulières.
Les locaux suivants devront être équipés d'un extincteur portatif :
- locaux de stockage ;
- vestiaires ;
- réfectoire.
Le matériel fera l'objet d'une vérification annuelle.
Les travaux suivants devront être réalisés avec des extincteurs à proximité :
- travaux de soudage ;
- utilisation de produits inflammables (peintures...).
Le numéro d'appel des SAPEURS POMPIERS est le 18.
UN NUMERO SPECIALE SERA FOURNI PAR LA MAITRISE D’OUVRAGE ET SERA AFFICHE DANS LE BUREAU
DE CHANTIER
Il relève de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés à l'utilisation des extincteurs.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 36 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Modalités de coopération entre les entrepreneurs,
employeurs, ou travailleurs indépendants
Suivant article R. 4532-6 du code du travail :
Afin notamment d'assurer au coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa
mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents
intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur SPS.
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents
intervenants.
ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
Les principales obligations des entreprises désignées par le maître Toutes les
d’ouvrage : entreprises
- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention phase désignées par le - art. L. 4121-1 à L.
préparation de chantier, pendant les travaux et les levées de réserves ; Maître d’ouvrage 4121-5, L. 4531-1,
L. 4531-2 et L.
- Rédiger et tenir à jour les PPSPS, les transmettre aux organismes de 4534-1
prévention inspection du travail, CARSAT/CRAM et OPPBTP (pour le lot
gros oeuvre ou lot principal ou lots présentant des risques particuliers), au - art. L.4532-9 et
coordonnateur SPS ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant 5 R. 4532-57 à 76
ans à compter de la réception de l’ouvrage ;
- Participer et laisser participer les salariés au CISSCT pour les opérations
de 1ère catégorie. - art. L. 4532-10 à L.
4532-15 et 4532-
- Respecter les obligations résultant du Plan Général de Coordination en
80 à 94
matière de Sécurité et de Protection de la Santé ;
- Viser le Registre Journal et lever les observations ou répondre aux - art. L.4531-1 à L.
notifications du coordonnateur SPS ; 4531-18
- Fournir l’ensemble des documents nécessaires à la finalisation du - art. R. 4532-38
D.I.U.O. avant la réception des travaux ;
- art. R. 4532-95
- Participer à toutes réunions organisées par le coordonnateur SPS ;
- Déclarer et faire agréer son sous-traitant par le maître de l’ouvrage afin
d’établir un contrat de sous-traitance conformément à la loi n° 75-1334 du
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
VISITE D’INSPECTION COMMUNE
Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement à l’élaboration de son PPSPS ou
PPSPS simplifié et à son intervention sur le chantier doit procéder à une visite d’inspection commune avec le
coordonnateur SPS.
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
La demande de visite d’inspection commune est effectuée par l’entreprise
désignée par le maître de l’ouvrage avant toute intervention sur le chantier et Toutes les En application de
avant élaboration du PPSPS. entreprises l’article R. 4532-13
L’entreprise demandera au coordonnateur SPS un rendez-vous pour la désignées par le
visite d’inspection commune au plus tard deux semaines avant son Maître d’ouvrage
intervention sur le site. avec le
Le coordonnateur SPS confirmera en retour la date de la visite coordonnateur
d’inspection commune prise d’un commun accord. SPS
Un imprimé modèle de demande de rendez-vous pour une VIC est joint
en annexe au présent P.G.C.
Au cours de cette visite d’inspection commune sont en particuliers précisés,
en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à
exécuter :
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 37 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
- les consignes à observer et à transmettre ;
- les observations particulières de sécurité et de santé prises pour
l’ensemble de l’opération.
Cette inspection commune est réalisée obligatoirement avant remise du
PPSPS.
ETABLISSEMENT D’UN PPSPS
Les entreprises désignées par le maître de l’ouvrage doivent rédiger un Plan Particulier de Sécurité pour la Protection
de la Santé (PPSPS), avant toute intervention sur le chantier.
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
L’entreprise établi le PPSPS, préalablement aux travaux, dans un délai d’au Toutes les En application des
moins 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le Maître entreprises articles L. 4532-8 et
d’Ouvrage pour les lots principaux ou pour les marchés de travaux entrant désignées par le L. 4532-9
en totalité ou partiellement dans la liste des travaux à risques particuliers, 8 Maître d’ouvrage
jours pour les autres lots.
L’établissement du PPSPS est précédé obligatoirement par une visite
d’inspection commune avec le coordonnateur SPS.
L’objet réel du PPSPS ou du PPSPS simplifié est de réaliser une analyse de
risques générés par l’activité réelle de travail :
− des autres entreprises, du chantier et de son environnement ;
− de l’entreprise sur les autres intervenants ;
− de l’entreprise sur ses propres salariés.
DIFFUSION DES PPSPS
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
La diffusion du PPSPS est la suivante : Toutes les En application des
1 exemplaire est adressé pour avis au Coordonnateur SPS : entreprises articles R. 4532-70
DEKRA Industrial désignées par le et R. 4532-71
AGENCE CONSTRUCTION IDF maître d’ouvrage, y
Bâtiment Cérianthe 1 compris les sous-
21-23 rue du Petit Albi traitants quel que
95801 CERGY SAINT CHRISTOPHE soit leur rang
Après avis, un exemplaire devra être remis au coordonnateur SPS :
1 exemplaire au maître d’ouvrage ;
1 exemplaire doit être tenu en permanence à jour sur le chantier pour
consultation par l’inspection du travail, la CARSAT/CRAM, l’OPPBTP, la
médecine du travail, les membres du CISSCT pour les opérations de 1ère
catégorie, CHSCT ou les délégués du personnel.
1 exemplaire est adressé, avant toute intervention sur le chantier, à
l’inspection du travail, au service prévention de la CARSAT/CRAM et à
l’OPPBTP :
pour les entreprises chargées du gros œuvre ou du lot principal ;
pour l’entreprise appelée à exécuter des travaux présentant des
risques particuliers suivant la liste fixée à l’arrêté du 25 février
2003.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 38 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
OBSERVATIONS DU COORDONNATEUR SPS
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
Le coordonnateur SPS accuse réception du PPSPS sur le registre journal de Coordonnateur Articles R. 4532-13
la coordination SPS. SPS
Il note également sur le registre journal les observations éventuelles
concernant le PPSPS, et diffuse une copie de ces observations aux
entreprises concernées.
Le Maître d’Oeuvre peut pour sa part, accuser réception des PPSPS et noter
Maître d’Oeuvre
ses observations sur les comptes rendus de réunion de chantier.
HARMONISATION DES PPSPS ET LEUR MISE A JOUR
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
Le Coordonnateur SPS établi les observations sur les PPSPS faisant Coordonnateur En application de
ressortir les points pour lesquels une harmonisation est nécessaire. SPS l’article R. 4532-48
Il consigne par écrit les conclusions de ces observations sur le registre
journal de la coordination SPS, et en diffuse copie au maître d’oeuvre et aux
entreprises concernées.
Ces entreprises devront alors mettre à jour leur PPSPS en conséquence, et
diffuser cette mise à jour.
MISE A JOUR DU PGC
Le coordonnateur SPS complète et adapte le PGC ou en fonction de l’évolution du chantier
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de Coordonnateur Articles R. 4532-47
l’évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents SPS et 48
types de travaux ou phases de travail.
A partir de l’harmonisation des PPSPS, le coordonnateur SPS, en accord
avec le maître d’oeuvre, juge de la nécessité de mettre à jour le Plan
Général de Coordination SPS.
S’il y a lieu, cette mise à jour sera effectuée par le coordonnateur SPS, et
diffusée aux intervenants du chantier.
Cette mise à jour sera enregistrée sur le registre journal de la coordination.
La mise à jour du PGC, est présentée aux intervenants et commentée lors
des réunions de coordination SPS, ainsi qu’à l’occasion des réunions du
CISSCT (opérations de 1ère catégorie).
SOUS-TRAITANT
Le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mêmes obligations que l’entrepreneur titulaire : visite d’inspection
commune et établissement du PPSPS avant toute intervention sur le chantier.
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
L’entreprise titulaire du marché à l’obligation de remettre le Plan Général de Sous-traitants Article R. 4532-60
Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé à son sous- déclarés et agréés
traitant, ainsi qu’un document précisant les mesures d’organisation générale par le maître
qu’il a lui même retenues en matière d’hygiène et de sécurité. d’ouvrage
Ce document pourra être son propre PPSPS.
A partir de ce document, le sous-traitant établi son propre PPSPS.
Le sous-traitant dispose de 30 (trente) jours à compter de la réception du
contrat signé par l’entrepreneur titulaire du marché pour établir son PPSPS.
Ce délai est ramené à 8 (huit) jours pour les travaux du second oeuvre
lorsqu’il s’agit d’une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux
accessoires dans le cas d’une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci
n’entrent pas dans la prévision de la liste fixée à l’arrêté du 25 février 2003
(travaux comportant des risques particuliers).
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 39 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Les travailleurs indépendants sont soumis aux règles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers suivant les
dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.
Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis le 1 er janvier 1997.
Modalités pratiques de coopération à charge code du travail
Les travailleurs indépendants sont soumis aux mêmes dispositions que les Travailleurs Article R. 4535-1 et
autres entreprises intervenantes sur le chantier. Ils ont donc obligation indépendants 4535-2
d’effectuer une visite d’inspection commune et établir leur PPSPS avant
toute intervention sur le chantier.
TRAVAIL DISSIMULE
D’une manière générale, selon la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du personnel sur un chantier
devra être en règle vis-à-vis du droit du travail et fournira :
- son immatriculation à l’URSSAF en produisant une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins
d’un an ;
- son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis ;
- une attestation sur l’honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L. 3243-4, L.3231-8, L. 1221-10,
L. 1221-13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des
salariés de nationalité étrangère) du code du travail.
Les entreprises certifieront que le personnel qu’ils emploient sur le chantier est en règle vis-à-vis des dispositions
légales et réglementaires relatives à l’emploi de main d’œuvre.
PRET DE MAIN D’OEUVRE
Le prêt de main d’œuvre entre entreprises est soumis aux conditions légales exprimées dans le Code du travail,
notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et
suivants (groupement d’employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable à l’embauche), et L.8221-1 et suivants
(travail dissimulé).
Le prêt de main d’œuvre à but lucratif est exclusivement réservé aux entreprises de travail temporaire.
Entre entreprises, il est réservé à celles qui pour des conditions d’intempéries ou insuffisance d’activité, ne peuvent
employer leur propre personnel et, de ce fait, le « prête » à des entreprises qui ne sont pas confrontées aux mêmes
problèmes. Dans ce cas, l’entreprise prêteuse ne devra pas réaliser de profit sur cette opération. Seuls peuvent être
facturés les salaires versés, les charges sociales afférentes, et les frais professionnels remboursés.
Le prêt de main d’œuvre doit faire l’objet d’un contrat, il comportera au minimum les éléments suivants :
- Nom, prénom, qualification, attestation médicale des employés prêtés.
- Heures de présence et emploi sur le chantier.
- L’identité du responsable de l’entreprise utilisatrice qui aura à gérer le personnel sur le site.
La non présentation de ce dossier obligera le coordonnateur SPS à demander au maître d’ouvrage l’interdiction de la
prestation du personnel de l’entreprise prêteuse, ainsi qu’une diffusion de l’information vers l’inspection du travail.
RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chaque entreprise titulaire transmettra au coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une fiche de recensement des
accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 40 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Collège interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT)
Sans objet pour la présente opération, le CISSCT ne concerne que des opérations de 1ère catégorie.
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 41 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
Annexe(s)
- Liste des lots, entreprises désignées par le maître de l’ouvrage
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 42 / 43
Opération : Phase 2 - Travaux d'embellissement et désamiantage – LUZARCHES
Maître d’ouvrage : ILE-DE-FRANCE CONSTRUCTION DURABLE
ANNEXE 1
LISTE DES LOTS ET/OU ENTREPRISES
DESIGNES PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE
- Liste des lots, entreprises désignées par le maître d’ouvrage
Téléphone
Titulaire
Lots Entreprises Représentant Fax
ou ST
mail
Lot : LOGISTIQUE T
- BASE VIE -
SECURITE
Lot : T
DESAMIANTAGE -
DEPLOMBAGE -
DEMOLITION
Lot : SERRURERIE T
Lot : MENUISERIE T
INTERIEURE
Lot : PLATRERIE T
Lot : PEINTURE T
Lot : SOLS DURS - T
CARRELAGE -
FAÏENCE
Lot : T
REVETEMENTS DE
SOL SOUPLES
Lot : PLOMBERIE T
SANITAIRE
Lot : ELECTRICITE T
- CFO-CFA
______________ DEKRA Industrial - Affaire n° 54585023 – PGC version A – Mise à jour 14/08/2026 ______________ Page 43 / 43
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.