CCAP
CCAP 26V008-1.pdf · 9 860 mots · du marché « Aménagement d'une plaine des sports au stade Serzian - Lots 2, 10, 15 et 19 », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
Aménagement d'une plaine des sports sur le site du stade
Serzian
Relance des lots 2 -Voiries et aménagements de surfaces ; lot
10- Menuiseries extérieures aluminium ; lot 15-
Peinture/nettoyages ; lot 19 - Electricité
26V008-1
VILLE DE BELFORT
Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Place d'Armes
90020 BELFORT
Tél : 0384542424
L'ESSENTIEL DU CONTRAT
Aménagement d'une plaine des sports sur le site du stade
Objet
Serzian
Type de contrat Marché public
Nombre de lots 4
Tranches optionnelles
Avec tranches optionnelles
Clauses sociales Définies par lot
Clauses
Sans
environnementales
Durée / Délai Défini par tranche
Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
Avance Avec
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat ................................................................................................... 5
1.1 - Objet du contrat ....................................................................................................................... 5
1.2 - Décomposition du contrat ........................................................................................................ 5
2 - Pièces contractuelles ....................................................................................................................... 5
3 - Intervenants .................................................................................................................................... 6
3.1 - Maîtrise d'œuvre ...................................................................................................................... 6
3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier .......................................................... 6
3.3 - Coordination des systèmes de sécurité incendie...................................................................... 6
3.4 - Contrôle technique ................................................................................................................... 7
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs .................................................................... 7
4 - Confidentialité et mesures de sécurité ............................................................................................ 7
5 - Durée et délais d'exécution ............................................................................................................. 7
5.1 - Délai global d'exécution des prestations .................................................................................. 7
5.2 - Délai d'exécution ..................................................................................................................... 7
5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ........................................................................ 8
5.4 - Délais d'exécution des tranches ............................................................................................... 8
6 - Prix.................................................................................................................................................. 8
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués .......................................................................................... 8
6.2 - Modalités de variation des prix ............................................................................................... 8
6.3 - Dispositions spécifiques aux tranches ..................................................................................... 9
6.4 - Répartition des dépenses communes ....................................................................................... 9
7 - Garanties Financières ..................................................................................................................... 9
8 - Avance ............................................................................................................................................ 9
8.1 - Conditions de versement et de remboursement ..................................................................... 10
8.2 - Garanties financières de l'avance ........................................................................................... 10
9 - Modalités de règlement des comptes ............................................................................................ 10
9.1 - Décomptes et acomptes mensuels ......................................................................................... 10
9.2 - Présentation des demandes de paiement ................................................................................ 10
9.3 - Délai global de paiement ....................................................................................................... 11
9.4 - Paiement des cotraitants ........................................................................................................ 11
9.5 - Paiement des sous-traitants .................................................................................................... 11
10 - Conditions d'exécution des prestations ....................................................................................... 12
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits .......................................................................... 12
10.2 - Implantation des ouvrages ................................................................................................... 12
10.3 - Préparation et coordination des travaux .............................................................................. 12
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ..................................... 12
10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ................................. 12
10.3.3 - Registre de chantier ...................................................................................................... 13
10.4 - Etudes d'exécution ............................................................................................................... 13
10.5 - Installation et organisation du chantier ................................................................................ 13
10.5.1 - Installation de chantier.................................................................................................. 13
10.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier ......................................................... 14
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier .................................................................................... 14
10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux ............................ 14
10.6.3 - Documents à fournir après exécution ........................................................................... 14
11 - Clause d’insertion par activité économique................................................................................ 14
12 - Réception .................................................................................................................................... 20
12.1 - Réception des travaux .......................................................................................................... 20
12.1.1 - Dispositions applicables à la réception ......................................................................... 20
13 - Garantie des prestations .............................................................................................................. 20
14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle ........................................................................... 20
15 - Pénalités ...................................................................................................................................... 21
15.1 - Pénalités de retard ................................................................................................................ 21
15.2 - Pénalité pour travail dissimulé ............................................................................................ 21
15.3 - Autres pénalités spécifiques ................................................................................................ 21
16 - Assurances .................................................................................................................................. 23
17 - Clause de réexamen .................................................................................................................... 24
18 - Résiliation du contrat .................................................................................................................. 25
18.1 - Conditions de résiliation ...................................................................................................... 25
18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire ............................................................................... 25
19 - Règlement des litiges et langues ................................................................................................. 25
20 - Clauses complémentaires ........................................................................................................... 25
20.1 - Responsabilité...................................................................................................................... 25
21 - Dérogations ................................................................................................................................. 25
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :
Aménagement d'une plaine des sports sur le site du stade Serzian
Relance des lots 2/10/15/19 suite à une déclaration sans suite de la procédure 26V008 pour ces lots.
Lieu(x) d'exécution :
Site du stade Serzian
90000 Belfort
1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 4 Lot(s) :
Lot(s) Désignation
2 Voiries et aménagements de surfaces
10 Menuiseries extérieures aluminium
15 Peinture/nettoyages
19 Electricité
La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :
Lot(s) Tranche(s) Désignation de la tranche
2 TF Ensemble des travaux sauf aménagement du parking Sud-Est
TO001 Aménagement du parking Sud-Est
10 TF Menuiseries extérieures
15 TF Peinture
19 TF Electricité
2 - Pièces contractuelles
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financières
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- - Le cahier des clauses techniques communes (CCTC)
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- L'offre technique du titulaire
Consultation n°: 26V008-1 Page 5 sur 27
3 - Intervenants
3.1 - Maîtrise d'œuvre
IXO architecture – Architecte mandataire – économiste de la constriction
1b rue Madeleine Wiederkehr
67600 SÉLESTAT
tel : 03 90 57 20 10
mail : agence@ixo-architecture.fr
OSMOSE INGENIERIE – bureau d’études Infrastructures sportives
68 rue de Wambrechies
59 520 MARQUETTES-LEZ-LILLE
tél : 03 20 34 03 50
mail : osmose@osmose-ingenierie.fr
SETIB – bureau d’études VRD
310 avenue René Jacot
25460 ETUPES
tél : 03 81 35 17 66
mail : contact@setib.com
CTE – bureau d’études structures béton et bois
37 boulevard Wallach
68100 MULHOUSE
tél : 03 89 65 98 98
mail : info-mulhouse@cte-sa.com
THERMI D – bureau d’études fluides / études environnementales
5B rue de Soultz
68700 CERNAY
tél : 03 89 37 27 89
mail : bet@thermi-d.com
dB Silence – bureau d’études acoustiques
5 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
tél : 03 88 78 95 00
mail : loic@dbsilence.fr
Pavillon Acoustique – bureau d’études sonorisation
39, rue Principale
67130 Lutzelhouse
tél : 03 88 83 00 16
mail : sophie.boyer@pavillon-acoustique
3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera :
C2Bi
7 rue Ampère
68000 COMAR
tel : 03 88 43 04 80
mail : c2bi@c2bi.fr
3.3 - Coordination des systèmes de sécurité incendie
Le coordonnateur des systèmes de sécurité incendie sera précisé ultérieurement.
Consultation n°: 26V008-1 Page 6 sur 27
3.4 - Contrôle technique
Le contrôleur technique sera :
APAVE Belfort/Besançon
6 rue du Rhône
90000 BELFORT
tel : 03 84 58 73 13
mail : batimentalsace@apave.com
3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau I sera assurée par :
ECBM
8, rue de l'AS de Carreaux - Centre Commercial 4 AS
90000 BELFORT
tel : 07 62 30 39 84
mail : bertrand.mouhot@ecbm90.fr
4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.
• CONFLIT D’INTERET
Le Titulaire s’engage à éviter tout risque de conflit d’intérêt. A ce titre, il s’engage à divulguer à l’acheteur
tous liens qui l’uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d’une procédure
ultérieure.
Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
5 - Durée et délais d'exécution
5.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 18 mois.
5.2 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat.
L'exécution des travaux débute, pour les lots avec :
- Une chaque tranche ferme : à compter de la date de notification du contrat
- Une tranche optionnelle : à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux de la tranche considérée.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé à 15 jours pour chaque lot.
Consultation n°: 26V008-1 Page 7 sur 27
5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé
au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des travaux
est portée à la connaissance des entreprises chargées des autres lots.
5.4 - Délais d'exécution des tranches
Le délai d'exécution de chaque lot est décomposé(e) par tranche comme suit :
- Tranche ferme : 18 mois dont 2 mois de préparation et 16 mois d’exécution
- Tranche optionnelle « Aménagement du parking Sud-Est » : 4 mois
Ces délais partent, pour la tranche ferme, à compter de la date de notification du marché et, pour les tranches
optionnelles, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des
prestations de la tranche considérée.
Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant de commencer l'exécution des tranches
optionnelles sont indiqués ci-après, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme :
Lot Tranche Tranche optionnelle Délai limite de
notification
2 TO001 Aménagement du parking Sud-Est 12 mois
6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
6.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre
par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix de l'accord-cadre de la formule suivante :
P=Po (0,15+0.85(I(n)/I(o)). Tous les prix sont concernés
Selon les dispositions suivantes :
Avec :
- P : Prix révisé
- Po : Prix initial
- In : Dernière valeur de l'index connue à la date de révision.
- I o : Dernière valeur de l'index connue le mois de la remise des offres.
Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.
La révision définitive des prix s'opère sur la base de la dernière valeur d'index publiée au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
Consultation n°: 26V008-1 Page 8 sur 27
Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, sont les suivants :
Lot(s) Code Libellé
2 BT02 Index du bâtiment - Terrassements - Base 2010
10 BT43 Index du bâtiment - Menuiserie en alliage d'aluminium - Base 2010
15 BT46 Index du bâtiment - Peinture, tenture, revêtements muraux - Base 2010
19 BT47 Index du bâtiment - Électricité - Base 2010
6.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.
6.4 - Répartition des dépenses communes
Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge
du ou des titulaires, font l'objet de la répartition forfaitaire suivante :
- Plan d'Installation de Chantier et installations de chantier, selon les dispositions de l'annexe 2 du
CCTC
Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procède au règlement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires.
En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées
de chaque entreprise.
Dans cette répartition, l'action du maître d'œuvre se limite à jouer le rôle d'amiable compositeur dans le cas où
les titulaires lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différend qui se serait élevé entre eux.
7 - Garanties Financières
Une retenue de garantie de 3,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de
garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.
La retenue sera restituée (ou la caution libérée) à l'expiration du délai de garantie dont la durée est fixée à l'art.
44.1 du C.C.A.G et dans les conditions prévues audit article.
8 - Avance
Une avance pourra être accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les lots
suivants :
Lot(s) Désignation
2 Voiries et aménagements de surfaces
10 Menuiseries extérieures aluminium
15 Peinture/nettoyages
19 Electricité
Consultation n°: 26V008-1 Page 9 sur 27
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.
8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur à 50 000 €
HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie, si
sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à
5,00 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % de la part du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie exécutée par le titulaire.
Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte
ou de solde.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles
R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.
8.2 - Garanties financières de l'avance
Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
9 - Modalités de règlement des comptes
9.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.
Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices
et index publiés à la date d'établissement de ce décompte.
9.2 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut
la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire
et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
Consultation n°: 26V008-1 Page 10 sur 27
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les
mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information
financière et comptable du destinataire de la facture ;
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service
chargé du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués
à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code
de commerce.
Informations à utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 21900010600019
9.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
9.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant
à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte
unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.
9.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
Consultation n°: 26V008-1 Page 11 sur 27
10 - Conditions d'exécution des prestations
Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.
10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent être
conformes aux normes visées par le cahier des charges.
10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 2 mois.
Cette période débute à compter de la notification du marché.
Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, prévu à l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maître d'œuvre 30
jours au plus tard après la notification du marché.
Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de
préparation.
Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit effectuer les opérations suivantes :
- Adaptation et modification du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
pour le chantier ;
- Constitution du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail ; 21 jours avant
le début des travaux.
10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé
d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. Il a libre accès au
chantier.
Consultation n°: 26V008-1 Page 12 sur 27
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collège, les noms de ses
représentants au sein du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT)
;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs
contrats ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.
Il s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec
leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de
ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de
l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise
toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis à vis de ses sous-traitants à
introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et
réglementaires.
Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accès aux locaux
du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du
point de vue de la sécurité.
Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.
Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.
10.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.
10.4 - Etudes d'exécution
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maître d'œuvre
et remis gratuitement au titulaire.
10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier
Conformément à l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à
l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier.
Consultation n°: 26V008-1 Page 13 sur 27
10.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maître
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la
durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation en
vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.
10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
10.6.3 - Documents à fournir après exécution
Le titulaire doit remettre au maître d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans
les conditions définies à cet article.
Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document doit
être remis dans un format largement disponible et exploitable par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par les titulaires, une
pénalité égale à 100,00 €HT par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.
11 - Clause d’insertion par activité économique
1 - Les Principes
Dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, le donneur d’ordre a décidé
de faire application des dispositions de l’article L2112-2 du code de la commande publique, en
incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par
l’activité économique.
Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l’annexe n°1 du Cahier des Clauses
Administratives Particulières.
Chaque entreprise qui se verra attribuer un ou plusieurs de ces lots, devra réaliser une action
d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particulières.
1.a - Les publics éligibles
Pour ces lots, les candidats s'engagent à réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des
difficultés professionnelles et/ou sociales particulières et répondant à l’une des catégories suivantes :
1.Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l'Etat :
Consultation n°: 26V008-1 Page 14 sur 27
a. Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT
b. Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE)
mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-à-dire :
- mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire
d'insertion (ETTI) ;
- salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI)
c. Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d. Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements
Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième Chance (E2C) ;
e. Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ) ;
f. Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l'emploi
pénitentiaire de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou
affectées à un emploi auprès d'un concessionnaire de l'administration pénitentiaire.
2. Personnes répondant à des critères d'éloignement du marché du travail :
a. Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chômage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b. Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;
c. Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L.
5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
d. Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé
(AAH), de l'allocation d'Insertion (AI), de l'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;
e. Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi : - sans qualification (infra niveau 3, soit
niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ; - diplômés,
justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de
l'enseignement supérieur ;
f. Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g. Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes
;
h. Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi
i. Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire
j. Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi,
des maisons de l'emploi, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE), des missions locales, de
Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). L'éligibilité des
publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réalisation des heures
d'insertion.
L’éligibilité ne peut être validée, par délégation du Donneur d’ordre que par le facilitateur mandaté
sur ce marché et en amont de toute prise de poste.
En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur
avis motivé de Pôle emploi, des Maisons de l’Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE), des Missions Locales, ou des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH).
Consultation n°: 26V008-1 Page 15 sur 27
Il sera demandé aux entreprises de prendre en considération de manière particulière les candidatures
qui lui seront transmises par le facilitateur et ses partenaires territoriaux.
1.B - Volume d’heures de travail réservées (ou à faire apparaitre en annexe)
Il leur sera réservé obligatoirement, à l'occasion de l'exécution du marché ou de ses lots, un volume
d'heure minimum à consacrer à l'insertion.
Ainsi, pour ce marché, Le titulaire s’engage pour l'exécution sur la durée d’exécution totale du présent
Marché (y compris la ou les période(s) de reconduction) à réaliser un volume d’heures réservé à
l’insertion prévu en annexe du présent CCAP.
1.c - Durée d’éligibilité des publics et comptabilisation des heures
Comptabilisation des heures
Les heures comptabilisées sont les suivantes :
- les heures travaillées rémunérées
- les heures de formation réalisées en contrat en alternance, en CDPI et CIPI (si les
formations préalables sont suivies de missions chez le titulaire) ou en période de
professionnalisation.
- les congés payés, pris à l’occasion de ce marché.
- les jours fériés, pris sur ce marché.
- les jours d’intempéries (sauf si l’organisme extérieur paie sans facturer auprès de
l’entreprise).
- les arrêts maladie, pris à l’occasion de ce marché.
- les accidents de travail.
- les congés exceptionnels (paternité…).
En cas de d’arrêt maladie et d’accident du travail, il est demandé à l’entreprise concernée d’informer
le facilitateur afin d’étudier les modalités de remplacement
Durant l’exécution du marché, un bilan de l’engagement d’insertion sera réalisé pour tenir compte de
l’évolution des salariés en insertion et adapter, si nécessaire les modalités d’insertion au présent
marché.
Durée d’éligibilité - la règle générale
À compter de sa première embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat, la
personne recrutée en application d’une clause sociale d’insertion dans un marché reste éligible au
dispositif des clauses sociales, pour une durée de 24 mois sous la réserve des conclusions de l’
évaluation annuelle du parcours d’insertion et notamment celles relatives à ses acquis
professionnels et socio-professionnels, par le dispositif territorial de gestion des clauses sociales
d’insertion animé par le facilitateur et composé des organismes prescripteurs et des partenaires
emploi / insertion.
La comptabilisation des heures ne peut se faire que sur la période effective de réalisation du marché.
Durée d’éligibilité - Les cas particuliers
Dans l’intervalle temporel de réalisation du contrat public, si dans la continuité d’un contrat à durée
déterminée ou d’une mise à disposition, l’entreprise embauche en contrat à durée indéterminée le
salarié en insertion, les heures de travail réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre des
heures d’insertion dues par l’entreprise pendant 12 mois de plus que les 24 mois habituels, dans la
limite de 36 mois.
Consultation n°: 26V008-1 Page 16 sur 27
1. Modalités de réalisation
Dans le cadre de leurs engagements, plusieurs formes de réalisation sont proposées aux entreprises
attributaires.
Toutes les heures, selon l’une ou les différentes modalités mobilisées, ne peuvent être comptabilisées
que sur les contrats commençants a posteriori de la date d’attribution du marché ou du premier ordre
de service et affectées obligatoirement à la réalisation dudit marché.
L’éligibilité est liée au statut de la personne et non à la modalité de réalisation.
Modalité n°1 : Embauche directe
Elle peut se traduire par le recrutement direct : CDI, CDD, contrats en alternance (apprentissage ou
professionnalisation) …
Modalité n°2 : La mise à disposition de personnel
L'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à disposition des salariés en insertion
durant la durée du marché.
Il peut s'agir d'une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), d'une association intermédiaire
(AI), d’une Entreprise Adaptée de travail Temporaire (EATT), d'un groupement d'employeurs pour
l'insertion et la qualification (GEIQ), ou d’une Entreprise de travail temporaire, …
Modalité n°3 : Recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une structure d’insertion
par l’activité économique (SIAE) ou d’un ESAT ou d’une EA
Dans le cadre de la co-traitance, l'entreprise classique et la structure d’insertion répondent en commun
à la présente consultation. Elles s'engagent conjointement non seulement sur l'ensemble des travaux
mais aussi sur l'objectif d'insertion et la répartition de celle-ci.
Il est possible d'opter pour l’une ou l’autre de ces formules ou une combinaison de celles-ci : Il est
ainsi possible de recourir à la mise à disposition de personnels, suivi d’un contrat de travail
directement porté par le titulaire. Les personnes en insertion devront être intégrées dans les équipes
de travail sur des postes productifs ou d’appui à la réalisation du présent marché (administratif,
commercial, logistique, …).
En cas de recours à la sous-traitance
En cas de sous-traitance, le titulaire s’engage à informer le facilitateur et le donneur d’ordre afin de
recueillir au préalable leur validation quant à la répartition de .la volumétrie d’insertion.
Le titulaire est tenu de faire respecter la condition d’exécution relative à l’insertion par son sous-
traitant. La part sous-traitée ne pourra en aucun cas excéder la volumétrie définie à l’article « Volumes
d’heures de travail réservées ».
En tant que titulaire, il reste responsable de l’exécution du marché et de l’obligation d’insertion.
2. Globalisation
Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par l’entreprise et pour faciliter la
gestion de la clause par ladite entreprise, à compter de l’attribution du marché et pendant l’exécution
du marché, l’entreprise attributaire du marché peut solliciter, auprès du donneur d’ordre et/ou du
facilitateur, la globalisation des heures d’insertion au cas où elle serait attributaire d’un ou plusieurs
autres marchés comportant une clause sociale d’insertion, , sur un même bassin d’emploi.
Consultation n°: 26V008-1 Page 17 sur 27
Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise à permettre à l’entreprise, qui s’engage
par ailleurs à réaliser l’ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d’affecter la ou les
personne(s) recrutée(s) dans le cadre des clauses, à la réalisation d’une seule des prestations prévues
par les différents marchés.
La demande est étudiée par le facilitateur et le donneur d’ordre. Elle peut être déclarée recevable par
le dispositif d’accompagnement des clauses sociales :
- si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion
- si la mesure recueille l’accord des maîtres d’ouvrages concernés
- si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur
- si la mesure concerne une personne dont l’éligibilité de la candidature au dispositif des clauses
sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.
En tout état de cause, cette demande doit être faite préalablement à la prise de poste du salarié et les
heures d’insertion, réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont
affectées au niveau du décompte, à chacun des marchés concernés, à due proportion.
3. L’accompagnement de l’insertion
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, le donneur d’ordre le donneur
d’ordre a engagé un partenariat avec le Département du Territoire de Belfort porteur de la mission
de gestion des clauses d’insertion. La procédure spécifique d'assistance est gérée par une
facilitatrice de la clause sociale :
Contact : Claire PRIVAT - Facilitatrice
06 61 15 56 22 – claire.privat@territoiredebelfort.fr
Cette mission de facilitation a, entre autres, pour objectif :
Durant l’appel d’offre :
D'informer les entreprises candidates pendant la préparation de leur offre, en matière
de dispositif d'insertion
Durant la durée du marché
De rappeler les modalités de mise en œuvre de la clause d’insertion,
D’accompagner les entreprises pour leur recrutement lié à l’obligation de réaliser leurs
heures d’insertion (définition d’un profil de poste, d’un processus de recrutement,
positionnement des publics prioritaires…)
De favoriser l’insertion professionnelle des publics prioritaires (montée en
compétences et en qualification, construction de parcours professionnel…)
De suivre l’application de la clause pour le donneur d’ordre
Faciliter les relations entre le donneur d’ordre, l’entreprise titulaire, les opérateurs
économiques concernés et les publics en insertion.
Consultation n°: 26V008-1 Page 18 sur 27
4. Modalités de contrôle
7.1 Dispositions générales
Il sera procédé au contrôle de l'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire s'est
soumis.
A la demande du facilitateur, le titulaire fournit chaque mois, tous renseignements utiles (date
d'embauche, nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement technique,
accompagnement socio-professionnel, formation …...) propres à permettre le contrôle régulier de
l'exécution de la clause et son évaluation.
Le défaut d'information de la part du titulaire entraîne l'application d'une pénalité prévue à l'article
15.4 du présent CCAP.
7.2 Difficultés d’exécution, notamment d’ordre économique
En cas de difficultés, le titulaire doit, sous huit jours calendaires suite à la déclaration de sa situation
auprès des instances prévues à cet effet, informer le donneur d’ordre et le facilitateur par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
Dans ce cas, le facilitateur étudie avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour parvenir, si
possible, aux objectifs.
En cas de manquement du titulaire à son engagement d’insertion, le donneur d’ordre peut procéder
à la résiliation du bon de commande ou du marché dans les conditions prévues dans le présent CCAP.
Lorsque le titulaire rencontre des difficultés d’ordre économique et qu’il est tenu de recourir au
chômage partiel de toute ou partie de ses salariés, il en informe sans délai le donneur d’ordre et le
facilitateur.
A ce titre il produit au facilitateur une copie de la « décision d’attribution d’une allocation
spécifique » délivrée par la DREETS qui fixe la durée et le volume maximum autorisé ou une copie
de la « convention de chômage partiel ».
Après réception de la demande et des justificatifs, le facilitateur procède à l’instruction de la demande
et précise la période de suspension des stipulations de la clause d’insertion sociale. Dès lors et sous
réserve de justification, le titulaire peut bénéficier de la suspension de l’application des stipulations
de la clause d’insertion sociale si les fonctions impactées par la mesure de chômage partiel
correspondent à celles prévues au marché.
Par ailleurs, la durée de la mesure de chômage partiel doit intervenir pendant la durée d’exécution
effective du marché.
Ainsi le titulaire ne peut prétendre à la suspension de l’application de la clause d’insertion s’il a
recourt à une sous-traitance pour des tâches visées par la clause d’insertion et que le sous-traitant
n’est pas lui-même touché par une mesure de chômage partiel.
7.3 Défaut de mise en œuvre de l’action d’insertion sociale
En cas de manquement du Titulaire à son engagement d’insertion et sans préjudice d’une éventuelle
procédure de résiliation du Marché aux torts du Titulaire dans les conditions décrites dans le présent
CCAP, le donneur d’ordre applique une pénalité dans les conditions définies à l’article
« Pénalités ».
7.4 Règles liées au respect du RGPD
Consultation n°: 26V008-1 Page 19 sur 27
Le Titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs est confiée au facilitateur.
Ces données sont traitées dans le logiciel « Clause », développé par la société Arche MC2 à la
demande de structure qui a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
A ce titre, les Bénéficiaires, les représentants du Titulaire, les représentants du donneur d’ordre, les
représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont informés
que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi
dans le cadre du dispositif clause d’insertion.
Le Titulaire ou le facilitateur est responsable du traitement des données collectées. Les données sont
conservées pendant une durée de quarante-huit (48) mois à partir du premier (1er) jour de la prise de
poste et 24 mois après la fin de la période concernée par le Marché.
Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi /
insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.
Il est possible à tout moment de demander l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité ou la
limitation des données vous concernant, ou vous opposer à leur traitement, en contactant le délégué
à la protection des données par mail ou par courrier à l’attention du délégué à la protection des
données, (adresse).
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire
une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
12 - Réception
12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables à la réception
Lorsqu'une même tranche de travaux concerne plusieurs lots, la réception de cette tranche a lieu par lot.
Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maître d'œuvre aura alors à charge de provoquer les opérations de
réception.
13 - Garantie des prestations
Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
Par dérogation à l’article 44.1 du CCAG travaux, la garantie de parfait achèvement sera prolongée
automatiquement si les travaux nécessaires à la levée des réserves, que celles-ci aient été émises à la réception
ou ultérieurement, n'ont pas été réalisés dans le délai d'un an.
Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court à
compter de la date d'effet de cette réception partielle.
14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable à ce contrat.
Consultation n°: 26V008-1 Page 20 sur 27
15 - Pénalités
15.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée à 100,00 € HT.
Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 €HT pour
l'ensemble du marché, conformément aux stipulations de l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.
Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
15.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
100,00 € HT.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction
pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
15.3 - Autres pénalités spécifiques
Pénalités Occurrence Valeurs HT Précisions
Retard dans la transmission de Journalière 100,00 € En cas de retard dans la transmission
documents, de prototypes et des documents, y compris pour le
d’échantillons pendant la période calendrier d’exécution, de prototypes
de préparation et échantillons nécessaires à la bonne
exécution des études de préparation
par rapport au planning établi par le
coordonnateur OPC, la Maîtrise
d’œuvre ou le CSPS, et sans mise en
demeure préalable ou après mise en
demeure pour les autres documents et
échantillons, il sera appliqué une
pénalité de cent euros (100,00 €) par
jour calendaire de retard, dimanches et
jours fériés compris.
Pénalités pour manquement relatif Journalière 100,00 € En cas d’absence de production des
aux dispositions sur les déchets éléments mentionnés aux articles
36.2.1 et 36.2.2 du CCAG, le titulaire
se verra appliquer, après mis en
demeure restée infructueuse, une
pénalité dont le montant est fixé à 100
€ par pièce manquante.
Inobservation d’une obligation Journalière 150,00 € Inobservation d’une obligation
concernant la sécurité, l’hygiène concernant la sécurité, l’hygiène et la
et la protection de la santé protection de la santé : cent cinquante
euros par observation (150,00 €).
(démontage des protection collectives,
des clôtures, utilisation d’échafaudage
non réceptionné et/ou non conforme,
retard de nettoyage, etc.)
Consultation n°: 26V008-1 Page 21 sur 27
Non respect des prescriptions Journalière 150,00 € Non respect des prescriptions
concernant les interfaces entre concernant les interfaces entre chantier
chantier et utilisateurs / entre et utilisateurs / entre chantier et
chantier et avoisinants avoisinants : cent cinquante Euros
(150 €) par défaut constaté
Non respect du PIC, du PGC ou Journalière 150,00 € non respect du PIC, du PGC ou des
des consignes d’organisation du consignes d’organisation du chantier :
chantier cent cinquante Euros (150 €) par
défaut constaté (localisation des
installations, des accès, dépots de
matériels, matériaux, gravois en
dehors des zones prescrites, etc.)
Défaut de clôture Journalière 150,00 € défaut de clôture : cent cinquante
euros (150,00 €) par jour calendaire
Défaut dans la bonne fermeture et Journalière 150,00 €
mise en sécurité du chantier en fin défaut dans la bonne fermeture et mise
de journée, selon les consignes en sécurité du chantier en fin de
d’organisation du chantier journée, selon les consignes
d’organisation du chantier : cent
cinquante Euros (150 €) par défaut
constaté
Publicité non autorisée Journalière 150,00 € publicité non autorisée : cent
cinquante euros (150,00 €) par jour
calendaire
Absence de bac décanteur avant Journalière 150,00 € absence de bac décanteur avant rejet
rejet dans les réseaux publics dans les réseaux publics : cent
cinquante euros (150,00 €) par
infraction
Défaut de dispositif de nettoyage, Journalière 150,00 € défaut de dispositif de nettoyage,
pendant l’exécution du chantier pendant l’exécution du chantier, par
jour calendaire : cent cinquante euros
(150,00 €)
Dépôt de matériaux, terres, Journalière 150,00 € dépôt de matériaux, terres, gravois en
gravois en dehors des zones dehors des zones prescrites, dépôt de
prescrites, dépôt de déchets dans déchets dans une bene de tri non
une bene de tri non appropriée, appropriée, dépôt sauvage, brûlage et
dépôt sauvage, brûlage et enfouissement de déchets : cent
enfouissement de déchets cinquante euros par observation
(150,00 €)
Absence de traçabilité des déchets Journalière 150,00 € Absence de traçabilité des déchets
visés par la réglementation visés par la réglementation : cent
cinquante euros par observation et par
jour calendaire de retard (150,00 €)
Détérioration de panneaux de Journalière 150,00 € détérioration de panneaux de
signalisation signalisation, par unité : cent
cinquante euros (150,00 €)
Retard d'enlèvement de matériel Journalière 150,00 € retard d'enlèvement de matériel et
et matériaux sans emploi matériaux sans emploi, par jour
calendaire : cent cinquante euros
(150,00 €)
Sortie de chantier non signalée Journalière 150,00 € sortie de chantier non signalée, par
jour calendaire : cent cinquante euros
(150,00 €)
Consultation n°: 26V008-1 Page 22 sur 27
Travaux sur le domaine public Journalière 150,00 € travaux sur le domaine public sans
sans signalisation, ni protection signalisation, ni protection efficace,
efficace par jour calendaire : cent cinquante
euros (150,00 €)
Non-respect des itinéraires et des Journalière 150,00 € non-respect des itinéraires et des accès
accès prescrits pour la desserte du prescrits pour la desserte du chantier,
chantier par infraction constatée : cent
cinquante euros (150,00 €)
Défaut de stationnement, Journalière 150,00 € défaut de stationnement,
stationnement en dehors de stationnement en dehors de l’emprise
l’emprise du chantier, du chantier, stationnement sur les
stationnement sur les accès accès pompiers ou trouble à la
pompiers ou trouble à la circulation publique : cent cinquante
circulation publique euros (150,00 €) par défaut constaté
Bruits de chantier au-delà de la Journalière 150,00 € bruits de chantier au-delà de la limite
limite prescrite prescrite, par jour calendaire : cent
cinquante euros (150,00 €)
Disparition d'un repère Journalière 150,00 € disparition d'un repère topographique :
topographique cent cinquante euros (150,00 €)
Utilisation du réseau d'eau public Journalière 150,00 € utilisation du réseau d'eau public sans
sans autorisation (bouche autorisation (bouche incendie, bouche
incendie, bouche d'arrosage, etc), d'arrosage, etc), par infraction
par infraction constatée constatée : cent cinquante euros
(150,00 €)
Non-nettoyage des voies, des Journalière 350,00 € non-nettoyage des voies, des espaces
espaces publics, des accès, des publics, des accès, des cours, après
cours, après salissures, pendant salissures, pendant l’exécution du
l’exécution du chantier chantier, par infraction constatée :
trois cent cinquante euros (350,00 €).
Retard dans la production de Journalière 100,00 € Retard dans la production de
justificatifs et/ou prévisions de justificatifs et/ou prévisions de prix
prix pour ouvrages non prévus pour ouvrages non prévus : cent euros
par jour calendaire de retard (100,00
€)
Pénalités Absence réunion de Journalière 200,00 €
chantier
15-4 Pénalités pour non-respect de l’engagement d’insertion par l’activité économique
Dans le cas où le titulaire n’exécuterait pas son engagement en matière d’insertion, après deux mises
en demeure restées infructueuses, des pénalités pourront être appliquées.
- Absence au rendez-vous fixé par le donneur d’ordre autour de la démarche
d’engagement et de suivi de la démarche d’insertion suivant la notification du marché en
présence du prestataire désigné : 50 €HT forfaitaire.
- Absence de transmission d’information trimestrielle sur la mise en œuvre des heures de
clause : l’entrepreneur subira une pénalité égale à 60 euros HT par jour de retard à compter
de la mise en demeure par le maître d’ouvrage.
- En cas de non-respect des attentes horaires définies dans l’acte d’engagement, pénalité de
(100 €HT) par heure non réalisée.
16 - Assurances
Consultation n°: 26V008-1 Page 23 sur 27
Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant
l'étendue de la responsabilité garantie.
Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, garantissant
les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
17 - Clause de réexamen
Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut être menée en application des articles
L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution
acceptée à l'issue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent marché.
Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché, et
ce pendant toute la durée de son exécution.
La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant, le
titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder à un contrôle des informations données par le titulaire.
Si le principe et les conditions de mise en œuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve à
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.
L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt
en aucun cas l'exécution des prestations.
La demande doit être transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon
certaine la date de sa réception.
A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se
prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la
position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation à recours
pour le titulaire.
Consultation n°: 26V008-1 Page 24 sur 27
18 - Résiliation du contrat
18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 à 53.2 du CCAG-Travaux.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques
du titulaire.
18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article
L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si,
avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à
poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, à aucune indemnité.
19 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besançon est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.
20 - Clauses complémentaires
20.1 - Responsabilité
Le Titulaire a, à l’égard du maître de l’ouvrage, même après réception et paiement des travaux, la
responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution
21 - Dérogations
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Travaux
Consultation n°: 26V008-1 Page 25 sur 27
- L'article 5.1 du CCAP déroge à l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 9.1 du CCAP déroge à l'article 12.4.2 alinéa 4 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge à l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge à l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge à l'article 28.5 du CCAG – Travaux
- L'article 11 du CCAP déroge à l'article 20.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.4 du CCAG – Travau
Consultation n°: 26V008-1 Page 26 sur 27
ANNEXE N°1– TABLEAU DES HEURES D’INSERTION A REALISER POUR LES LOTS
RETENUS
Ref.lot Nombres d’heures Nombres d’heures
d’insertions (tranche ferme) d’insertions (tranche
optionnelle)
Lot 2- Voiries et aménagements 245 35
de surfaces
Lot 10- Menuiseries 105
extérieures aluminium
Lot 15- Peinture / Nettoyages 70
Lot 19- Electricité 140
Consultation n°: 26V008-1 Page 27 sur 27
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.