Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Acte d'engagement

02 - AE - Acte d'engagement.docx · 3 221 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour créer une extension de l'unité sanitaire au centre de détention de Villenauxe-la-Grande », dossier de consultation officiel.

-152400-1778000Direction générale de l’administration pénitentiaire
Direction interrégionale
des services pénitentiaires du Grand Est
Secrétariat Général
Département des Affaires Immobilières



ACTE D'ENGAGEMENT
 

MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

RE–FX n° B176825

Maîtrise d’œuvre pour la création d’une extension de l’Unité Sanitaire (US) au centre de détention de 
Villenauxe-la-Grande
 
Cadre réservé à l'acheteur
CONTRAT N°












.
.
.
.
.
.
.
.
.
.











 
NOTIFIE LE

....... ....... / ....... ....... / ....... ....... ....... .......
 

Maître de l’ouvrage :
Ministère de la justice
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTAIRES DU GRAND-EST
DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILIERES
19 RUE EUGENE DELACROIX - BP 16
67035 STRASBOURG CEDEX 2
Tél : 03 88 56 52 12
Données nécessaires à la facturation dématérialisée (CHORUS PRO) :
 
                            Destinataire Etat/SIRET : 110 002 011 00044
 Code service exécutant : CGFDJUS054
                            Engagement juridique N° .................................
                            Tranche Fonctionnelle (TF) : TF058358

SOMMAIRE

 TOC \h 1 - Identification de l'acheteur PAGEREF _Toc237593437 \h 3
2 - Identification du co-contractant PAGEREF _Toc237593438 \h 3
3 - Dispositions générales PAGEREF _Toc237593439 \h 5
3.1 - Objet PAGEREF _Toc237593440 \h 5
3.2 - Mode de passation PAGEREF _Toc237593441 \h 5
3.3 - Forme de contrat PAGEREF _Toc237593442 \h 5
4 – Missions du maître d’œuvre PAGEREF _Toc237593443 \h 5
4.1- Catégorie d’ouvrage PAGEREF _Toc237593444 \h 5
4.2- Missions PAGEREF _Toc237593445 \h 6
5 - Durée et Délais d'exécution PAGEREF _Toc237593446 \h 6
5.1 - Délais d’exécution PAGEREF _Toc237593447 \h 6
5.2 - Délais des éléments de missions PAGEREF _Toc237593448 \h 6
5.3 - Délai d’établissement des documents d’études PAGEREF _Toc237593449 \h 7
5.4 - Délai d’acceptation PAGEREF _Toc237593450 \h 7
5.5 - Dossiers à fournir par le maître d’œuvre PAGEREF _Toc237593451 \h 7
6 – Engagement sur le coût de travaux PAGEREF _Toc237593452 \h 8
6.1 – Coût prévisionnel des travaux PAGEREF _Toc237593453 \h 8
6.2 – Seuil de tolérance PAGEREF _Toc237593454 \h 8
7 - Prix PAGEREF _Toc237593455 \h 8
8 – Paiement (joindre impérativement un RIB) PAGEREF _Toc237593456 \h 9
9 - Avance PAGEREF _Toc237593457 \h 10
10 - Nomenclature(s) PAGEREF _Toc237593458 \h 10
11 - Signature PAGEREF _Toc237593459 \h 10
ANNEXE N° 1 : MISISONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES PAGEREF _Toc237593460 \h 13
ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS PAGEREF _Toc237593461 \h 15

1 - Identification de l'acheteur
Nom de l'organisme :
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DU GRAND EST

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : Directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est
Ordonnateur : 
Directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est

Comptable assignataire des paiements : 
Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle
Centre de Gestion Financière (CGF54)
Unité – Ministère de la Justice
47 rue Sainte-Catherine – CS 60069
54000 NANCY

Imputation budgétaire :

Budget
BOP 0107 - Programme 107 Adm. pénitentiaire - Travaux et rénovations immobiliers
Opération
TF058358 – CD Villenauxe-la-Grande – Extension de l’unité sanitaire
Exercice
2026

2 - Identification du co-contractant
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article "pièces contractuelles" du Cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG - Maîtrise d'œuvre et conformément à leurs clauses et stipulations ;
- Je M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations définies ci-après, aux conditions qui constituent mon offre.
-J’AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours.
-Je CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés sont également titulaires de polices d’assurances garantissant les responsabilités qu’ils encourent.



Le signataire (Candidat individuel),

M / Mme

Agissant en qualité de

 


m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Nom commercial et dénomination sociale

Adresse

Courriel

Numéro de téléphone

Numéro de SIRET

Code APE

Numéro de TVA intracommunautaire

 


engage la société ..................................... sur la base de son offre ;

Nom commercial et dénomination sociale

Adresse

Courriel

 Numéro de téléphone

Numéro de SIRET

Code APE

Numéro de TVA intracommunautaire

 


Le mandataire (Candidat groupé),

M / Mme

Agissant en qualité de

 
désigné mandataire :



du groupement solidaire
 


solidaire du groupement conjoint
 


non solidaire du groupement conjoint
 
Nom commercial et dénomination sociale

Adresse

Courriel

Numéro de téléphone

Numéro de SIRET

Code APE

Numéro de TVA intracommunautaire

 
S'engage, au nom des membres du groupement 1, sur la base de l'offre du groupement,

à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.
Chargé de projet :

Les personnes physiques chargées de l'exécution des prestations sont désignées ci-après:

Nom et prénom de la personne physique titulaire chargée du projet : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom de la personne physique chargée du projet (bureau d’études): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 - Dispositions générales
3.1 - Objet
Le présent Acte d'Engagement concerne :
Maîtrise d’œuvre pour la création d’une extension de l’Unité Sanitaire (US) au centre de détention de Villenauxe-la-Grande.
L’opération consiste en l’agrandissement de l'Unité Sanitaire par extension sur la toiture terrasse attenante et la réhabilitation de l’unité sanitaire existante.

Cette extension devra permettre : 
La création de nouvelles salles de soins
La création de bureaux complémentaires
Le réaménagement complet de l'unité sanitaire
La création d'une circulation à sens unique pour éviter le croisement des flux de détenues
Une meilleure confidentialité des soins pour les patients
Un meilleur environnement de travail pour les soignants

3.2 - Mode de passation
La procédure de passation est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
3.3 - Forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.
4 – Missions du maître d’œuvre
4.1- Catégorie d’ouvrage
La mission de maîtrise d’œuvre porte sur un ouvrage de type : Bâtiment – Réhabilitation

4.2- Missions
La mission confiée au maître d’œuvre est la suivante :
Études de relevé (REL)
Études de diagnostic (DIA)
Études d'avant-projet (AVP)
Études de projet (PRO-DCE)
Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT)
Conformité et visa d’exécution au projet (VISA)
Direction de l'exécution des travaux (DET)
Assistance aux opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie de parfait achèvement

Missions optionnelles :
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)

Au titre des dossiers des ouvrages exécutés, le maître d'œuvre remettra l'ensemble des éléments sous la forme des fichiers AUTOCAD, sous format DWG.

Études d’exécution :
Les études d’Exécution ont pour objet :
En phase PRO-DCE, définir tous les travaux dans tous les détails afin de permettre une consultation des entreprises pour permettre l’attribution des marchés aux offres économiquement les plus avantageuses
En phase chantier, définir les travaux dans tous leurs détails sans nécessiter pour l’entrepreneur d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier et assurer la synthèse permettant d’harmoniser la réalisation des travaux par les différents corps d’état.

5 - Durée et Délais d'exécution
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est de 18 mois.
5.1 - Délais d’exécution
Les délais d’exécution des missions s’inscrivent dans le cadre d’une durée prévisionnelle globale de 18 mois.
Elle débutera à compter de la date fixée dans le CCAP.
5.2 - Délais des éléments de missions 
Mission
Délai
Point de départ du délai
REL – Relevé des existants
1 semaine
notification du marché
DIA – Etudes de diagnostics
1 semaine
notification du marché
AVP - Etudes d'avant-projet 
3 semaines
Validation DIA
PRO-DCE Etudes de projet
4 semaines
validation AVP
ACT - Assistance à la passation des contrats de travaux prévue dans la mission
2 semaines
remise des offres
VISA - Conformité et visa d’exécution au projet
1 semaine
A réception des pièces
DET - Direction de l'exécution comprise
Selon planning OPC validé par MOA
début des travaux
AOR - Assistance aux opérations de réception comprise
Selon planning OPC validé par MOA
fin des travaux
Mission optionnelle - OPC - Ordonnancement pilotage et coordination
Selon planning OPC validé par MOA
début des travaux
Mission optionnelle - SSI - Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie
Selon planning OPC validé par MOA
début des travaux

5.3 - Délai d’établissement des documents d’études
Documents
Délai d’établissement 
REL
1 semaine
DIA
1 semaine
AVP
3 semaines
PRO-DCE
4 semaines
DOE
3 semaines
Rapport d'analyse des offres et PV d’attribution
1 semaine
SSI
2 semaines

5.4 - Délai d’acceptation
Le délai maximal d’acceptation prévisionnel dans lequel le maître d’ouvrage ou son représentant procédera à l’acceptation des documents d’études est fixé à :

Documents
Délais d’acceptation
DIA
2 semaines
AVP
2 semaines
PRO-DCE
2 semaines
DOE
3 semaines
Rapport d'analyse des offres et PV d’attribution
1 semaine
SSI
1 semaine

L’absence de réponse du maître d’ouvrage ou de son représentant dans les délais ci-dessus vaut refus d’acceptation du document d’études.

A noter que, selon les conditions d’engagement du maître d’œuvre telles qu’elles résultent de l’article Engagement sur le coût des travaux du présent acte d’engagement, l’approbation de l’AVP devra faire l’objet d’une acceptation par le maître de l’ouvrage.

5.5 - Dossiers à fournir par le maître d’œuvre
Dans le cadre de son contrat, le prestataire devra transmettre tous les documents écrits ou dessinés, résultant de ses études, par voie électronique, à l’adresse suivante : julien.fritsch@justice.fr 

Pour la transmission des documents d’études, tous les fichiers devront être compatibles avec les formats les plus courants suivants :
- PDF / Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) / DWG / JPEG …
Le prestataire est invité à :
- ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".
- traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.
En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le prestataire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour transmettre au maître d’ouvrage, l’ensemble de ces données soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain. En cas de retard dans la transmission de ce support, le maître d’ouvrage se réserve, s’il y a lieu, l’application de pénalités de retard. Il appartiendra au prestataire de s’assurer que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée a bien été effectuée auprès des intéressés.

6 – Engagement sur le coût de travaux
6.1 – Coût prévisionnel des travaux
Le coût prévisionnel de la part travaux est connu.
Il résulte d’une étude de faisabilité estimant la part travaux à un montant de 1 650 000 € (HT).
L’engagement du maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel sera arrêté à la remise du projet à l’issu de la phase AVP.
6.2 – Seuil de tolérance
Les seuils de tolérance sont fixés à l’article 11 du CCAP.

7 - Prix
Les prestations du maitre d'œuvre seront réglées par un prix global et forfaitaire (forfait de rémunération).
La part de l'enveloppe prévisionnelle du maitre de l'ouvrage affectée aux travaux est fixée à 1 650 000,00 € HT.
Le coût prévisionnel définitif sera établi dans les conditions prévues au CCAP.
Le taux de rémunération (t) est fixé à : ...................... %
Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t par le montant de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage. Il est fixé à :
Hors missions optionnelles :

Montant HT 
:

................................................................
Euros
TVA (taux de 20%)
:

................................................................
Euros
Montant TTC
:

................................................................
Euros
Soit en toutes lettres 
:

..................................................................................
.....................................................................................................................
Pour les missions optionnelles OPC et SSI :

Montant HT 
:

................................................................
Euros
TVA (taux de 20%)
:

................................................................
Euros
Montant TTC
:

................................................................
Euros
Soit en toutes lettres 
:

..................................................................................
.....................................................................................................................
Pour le cumul des missions de base + options :

Montant HT 
:

................................................................
Euros
TVA (taux de 20%)
:

................................................................
Euros
Montant TTC
:

................................................................
Euros
Soit en toutes lettres 
:

..................................................................................
.....................................................................................................................
Le titulaire s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de l'opération objet du présent contrat ou de ses avenants.
La répartition détaillée des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement et le montant du marché revenant à chacun sont décomposés dans l'annexe ci-jointe.

8 – Paiement (joindre impérativement un RIB)
Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :

Titulaire du compte

Prestations concernées

Domiciliation

Code banque

Code guichet

N° de compte

 Clé RIB

IBAN

BIC

 
Titulaire du compte

Prestations concernées

Domiciliation

Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

IBAN

BIC

 
En cas de groupement, le paiement est effectué sur 1 :



un compte unique ouvert au nom du mandataire ;
 


les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent document.




Nota :Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du CCAP s'appliquent.
9 - Avance
Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) :



NON
 


OUI

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

10 - Nomenclature(s)
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code principal
Description
71000000
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
 
11 - Signature

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique.

La signature de l'acte d'engagement vaut acceptation de l'ensemble des pièces contractuelles mentionnées à l’article 2 du CCAP et dont seul l'exemplaire original détenu par le pouvoir adjudicateur fait foi.

Fait en un seul original
A .............................................
Le .............................................

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement 1






ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Le montant global de l'offre acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté à :

Montant HT 
:

................................................................
Euros
TVA (taux de ..........%)
:

................................................................
Euros
Montant TTC
:

................................................................
Euros
Soit en toutes lettres 
:

..................................................................................
..............................................................................................................
La présente offre est acceptée

A .............................................
Le .............................................
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur, habilité par un arrêté du ....................

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :


La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 


La totalité du bon de commande n° ........ afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et lettres) :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 


La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 


La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


et devant être exécutée par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en qualité de :


membre d'un groupement d'entreprise


sous-traitant
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature 1
ANNEXE N° 1 : MISISONS ET RÉPARTITIONS DES HONORAIRES

Forfait de rémunération : ............................. Euros H.T.
Taux de rémunération : ............ %
Coût prévisionnel des travaux : 1 650 000,00 € HT
Les pourcentages de chaque élément de mission sont les suivants :


Eléments de missions de base
Total sur honoraire %
Total global HT
Répartition par cotraitant
Part de
Part de
Part de
Part de
Part de
REL
DIA
AVP
PRO-DCE
ACT
VISA
DET
AOR
TOTAL
100,00%

 

Eléments de missions optionnelles
Total sur honoraire %
Total global HT
Répartition par cotraitant
Part de
Part de
Part de
Part de
Part de
OPC
SSI
TOTAL missions optionnelles
100,00%


TOTAL GENERAL (Missions de base + missions optionnelles)
100,00%

Signatures et cachets
ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS

Désignation de l'entreprise
Prestations concernées
Montant HT
Taux
TVA
Montant TTC
Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Dénomination sociale :
SIRET : ………………………….….Code APE…………
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :

Totaux

Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.