BPU / DQE
05.BPU.xlsx · 10 106 mots · du marché « Réparation, mise aux normes et pose de dispositifs de retenue (barrières métalliques, mixtes bois-métal, béton) et… », dossier de consultation officiel.
Descriptif L'Unité : DIVERS Prix unitaire HT L'Unité Le Forfait L'Unité: Le Mètre Cube: N° de prix Le Mètre : THERMOLAQUAGE Ce prix s'applique pour une lisse de glissement 1/4 de cercle de rayon 1,00 m Extrémité de lisse de glissement en 1/4 de cercle Extrémité de type queue de carpe Dispositif d'écartement standard Dispositif d'écartement dit de réduction Ce prix comprend également la fourniture des broches, clavettes et chainettes Dispositif d'écartement amovible Dispositif d'écartement spécial de type GSO ou équivalent Dispositif d'écartement de type entretoise sur support Dispositif d'écartement de type entretoise intermédiaire Dispositif d'écartement de type entretoise sur support amovible Support de 1,50 m de type IPE 80 X 46 mm Support platine type C125 mm Fourreau pour support Ce prix s'applique pour les supports amovible ou abaissable de tous type y compris le couvercle/bouchon Renfort d'obstacle de 2,00 m de long pour GSO Pièce d'appui pour GSO Poteau pour barrière de type BN4 Construction d'une extrémité abaissée de MVL Dédoublement du séparateur béton Ensemble d'un dispositif d'extrémité de type BHO Lisse droite de profil A ou B Lisse courbe de profil A ou B Lisse droite de dilatation de profil A ou B Le Mètre : Dépose et repose d'une extrémité U pour écran-moto Dépose et repose d'une extrémité de lisse de glissement en 1/4 de cercle Dépose et repose d'une extrémité de type queue de carpe tous modèles Dépose et repose d'un bras d'écran pour fixation écran-moto Dépose et repose d'un renfort d'obstacle de 2,00 m de long pour GSO Dépose et repose d'une pièce d'appui pour GSO Dépose et repose d'un guide roue élément droit ou courbe de type C 125 mm Dépose et repose d'un poteau pour barrière de type BN4 Le Mètre : Dépose d'une lisse Dépose d'une pièce diverse Dépose d'un ancrage dans béton Dépose d'un support Dépose d'un raccordement entre un dispositif BN4 et un dispositif métallique ou béton Fourniture et pose d'un capot hydraulique MESURES PREPARATOIRES ET ADMINISTRATIVES ET INSTALLATION DE CHANTIER MOBILE Ce prix s'applique pour des lisses fixes ou démontables ou abaissables Lisse écran inférieur motocycliste "plat" Bras d'écran pour fixation écran inférieur motocycliste "plat" Extrémité U pour écran inférieur motocycliste "plat" A000 Ce prix s'applique pour un dispositif d'écartement dit de réduction pour un raccordement sur un dispositif béton. Support de 2 m de type IPE 80 X 46 mm Plus-value pour support entaillé Grille anti-projection Le Mètre carré : Ce prix s'applique uniquement si les ancrages dans la structure de l'ouvrage ne sont pas endommagés. Etriers et manchons de dilatation Le Forfait : Raccordement entre BN4 et un dispositif de retenue métallique Raccordement entre BN4 et un dispositif de retenue béton Plus-value pour extrémité de file mixte bois-métal enterrée Plus value pour lisse mixte bois-métal courbe Atténuateur de choc symétrique de niveau 80 Atténuateur de choc symétrique de niveau 100 Main courante cyclistes bois RACCORDEMENT - NF 058 - ENTRE DISPOSITIFS TH000 TH001 TH002 TH003 TH004 TH005 TH006 TH007 TH008 TH009 TH010 TH011 Raccordement NF058 entre N2 et H1 ou H2 Raccordement NF058 entre N2 et un dispositif béton Raccordement NF058 entre H1 ou H2 et un dispositif béton DE000 DE001 DE002 DE003 DE004 Ce prix ne comprend pas la dépose et l'évacuation des lisses et supports qui sont rémunérés avec les prix DE001 et DE004. DE005 DE006 Dépose d'un raccordement type NF 058 DE007 DE008 Dépose d'un garde corps double fonction DE009 Dépose dispositif anti-projection DE010 Dépose et repose d'un écarteur et entretoise tous modèles Ce prix rémunère la dépose et l'évacuation de dispositifs anti-projection de différents types (grilles, barreaux, …) quelle que soit la hauteur et le type de fixation. DR000 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE REPOSE DE DISPOSITIFS DE RETENUES REP000 REP001 REP002 REP003 REP004 REP005 REP006 Lisse mixte bois-métal Cache bois Extrémité de lisse mixte bois-métal en saillie REP007 REP008 REP009 REP010 REP011 REP012 REP013 REP014 REP015 REP016 REP017 REP018 REP019 REP020 REP021 REP022 REP023 REP024 REP025 REP026 REP027 REP028 REP029 REP030 REP031 REP032 REP033 REP034 REP035 REP036 REP037 REP038 REP039 REP040 Support de 1,50 m de type C100 mm Support de 2 m de type C100 mm Support de 3 m de type C100 mm Réhausse pour support de type C100 mm Support de 1,50 m de type C125 mm Support de 2 m de type C125 mm Support de 3 m de type C125 mm Réhausse pour support de type C125 mm Support platine type C100 mm Support platine type C140 mm Guide roue élément droit de type C125 mm Guide roue élément courbe de type C125 mm REP041 Lisse pour barrière de type BHO REP042 REP043 REP044 REP045 REP046 REP047 REP048 REP049 REP050 REP051 REP052 TRAVAUX D'IMPLANTATION DE NOUVELLES FILES DE DISPOSITIFS DE RETENUES METALLIQUES OU MIXTE BOIS-METAL CERTIFIE CE Métal N2 -W1 (W ≤ 0,60 m) Métal N2-W2 (W ≤ 0,80 m) Métal N2-W2 (W ≤ 0,80 m) avec protection motocycliste Métal N2 -W3 (W ≤ 1,00 m) Métal N2 -W3 (W ≤ 1,00 m) avec protection motocycliste Métal N2 -W4 (W ≤ 1,30 m) Métal N2-W5 (W ≤ 1,70 m) Métal H1-W2 (W ≤ 0,80 m) Métal H1-W3 (W ≤ 1,00 m) Métal H1-W4 (W ≤ 1,30 m) file simple Métal H1-W4 (W ≤ 1,30 m) file double Métal H2-W1 (W ≤ 0,60 m) pour ouvrage d'art Métal H2-W2 (W ≤ 0,80 m) pour ouvrage d'art Métal H2-W3 (W ≤ 1,00 m) pour ouvrage d'art Bois-métal N2-W2 (W ≤ 0,80 m) Bois-métal N2-W3 (W ≤ 1,00 m) Bois-métal N2 -W4 (W ≤ 1,30 m) Bois-métal N2-W5 (W ≤ 1,70 m) NOU000 NOU001 NOU002 NOU003 NOU004 NOU005 NOU006 NOU007 NOU008 NOU009 NOU010 NOU011 NOU012 NOU013 NOU014 NOU015 NOU016 NOU017 NOU018 NOU019 Métal H2-W4 (W ≤ 1,30 m) pour ouvrage d'art NOU020 NOU021 NOU022 NOU023 ATC000 ATC001 ATC002 ATC003 ATC004 ATC005 ATC006 ATC007 NOU024 NOU025 NOU026 NOU027 RAC000 RAC001 RAC002 RAC003 Plus-value aux prix REP006 à REP016, REP020, REP024, REP036 à REP038, REP042 et REP045. Ce prix rémunère à l'unité l'écarteur ou l'entretoise ou la queue de carpe ou le bras d'écran. Plus-value aux prix NOU012 à NOU014. Y compris les supports et écarteurs Plus-value aux prix NOU015. Y compris les supports et entretoises Plus-value aux prix NOU016 à NOU019. Y compris les supports et écarteurs Plus-value aux prix REP048, REP049, RAC001 à RAC003. Pour les raccords de type NF058 et les raccordements BN4 sur béton. Plus-value aux prix REP047. Pour les grilles anti projections y compris les fixations. BET000 TRAVAUX DE REPARATION OU D'IMPLANTATION DE NOUVEAUX DISPOSITIFS DE RETENUES BETON BET001 Construction d'une extrémité abaissée de 1,65m de DBA ou GBA Construction d'un raccord LBA sur GBA BET002 BET003 BET004 Coulage d'un MVL BET005 Coulage d'une GBA BET006 Coulage d'une DBA BET007 Coulage d'une LBA BET008 Plus-value pour une hauteur de talon supérieure à la norme Le Mètre Cube : Raccordement hélicoïdal Ce prix comprend toutes les prestations nécessaires pour le dédoublement d'une DBA ou GBA. Semelle en béton pour dispositif béton Fourniture et pose de passage d'eau Ce prix rémunère la fourniture et la pose de passage d'eau de 30 cm de largeur et de 6 cm de hauteur réalisé soit avec coffrage perdu métallique soit avec réservation. Ce prix comprend également l'enlèvement de tout dépôts de béton à l'intérieur du passage d'eau qui pourraient bloquer les détritus. Fourniture et pose d'un capot simplifié Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un capot simplifié certifié CE en acier galvanisé y compris l'ensemble de la boulonnerie nécessaire. Fourniture et pose d'un capot normal Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un capot normal certifié CE en acier galvanisé y compris l'ensemble de la boulonnerie nécessaire. Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un capot hydraulique certifié CE en acier galvanisé y compris l'ensemble de la boulonnerie nécessaire. Démolition d'un séparateur béton Réparation manuelle d'un dispositif de type GBA ou DBA BET009 BET010 BET011 BET012 BET013 BET014 BET015 BET016 BET017 BET018 BET019 ITPC000 ITPC001 ITPC002 ITPC pivotant INTERRUPTION DE TERRE PLEIN CENTRAL (ITPC) ITPC coulissant Dépose d'un ITPC pivotant ou coulissant ITPC003 ITPC004 Réparation d'un ITPC pivotant ou coulissant Dépose et repose d'un ensemble de dispositif d'extrémité de type BHO Ce prix comprend la dépose et repose de lisse courante de BN4 de dimensions 100 X 100 X 4mm ou 85 x 70 x 3mm. Dépose et repose d'une lisse courante de BN4 DR001 DR002 DR003 DR004 DR005 DR006 DR007 DR008 DR009 DR010 DR011 DR012 DR013 ST000 SIGNALISATION TEMPORAIRE Schéma CF23 - alternat piquets K10 La Journée : Schéma CF27 - alternat piquets K10 carrefour Schéma CF24 - alternat feux tricolores Schémas CF29, CF30 et CF32 - alternat sur giratoire Schémas F.213a et F.215a - neutralisation d'une voie signalisation fixe Schéma CF15 - neutralisation d'une voie sur route à 3 voies Schéma CF16 - neutralisation d'une voie sur route à 3 voies Schémas CF33 et CF34 - fermeture d'une voie sur un créneau 2 x 2 voies Schémas F.213b et F.215b - neutralisation d'une voie FLR ST001 ST002 ST003 ST004 ST005 Plus-value au prix ST004 Cette plus-value s'applique dans le cas où pendant les heures de pointes (le matin et le soir), l'importance du flux de circulation impose de réaliser l'alternat de la circulation avec des piquets K10 le temps de fluidifier le trafic avant d'utiliser les feux tricolores pour le restant de la journée. ST007 ST008 ST009 ST010 ST011 ST012 ST013 Mise en place d'une déviation SMV000 SEPARATEUR MODULAIRE DE VOIE SMV001 Fourniture, pose et dépose des SMV SMV002 La Journée. SMV003 Ce prix rémunère tous les frais de location et des maintenances à réaliser sur les SMV durant toute la durée du balisage, y compris le 1er jour de pose au dernier jour de dépose. La date de pose et celle de la dépose seront précisés par le maître d'œuvre. DIV000 Dispositif réfléchissant simple face à fixer sur le haut du séparateur béton DIV001 DIV002 Dispositif réfléchissant double face à fixer sur le haut du séparateur béton DIV003 Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un dispositif réfléchissant simple face de type trapézoïdale à fixer dans l'onde d'une lisse de dispositif de retenue métallique de type A ou B. Il comprend tous les moyens de perçage et d'ancrage. DIV004 Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un dispositif réfléchissant double face de type trapézoïdale à fixer dans l'onde d'une lisse de dispositif de retenue métallique de type A ou B. Il comprend tous les moyens de perçage et d'ancrage. DIV005 Dispositif réfléchissant simple face de type rectangulaire à fixer sur le haut du dispositif métallique DIV006 Dispositif réfléchissant double face de type rectangulaire à fixer sur le haut du dispositif métallique DIV007 Dispositif réfléchissant double face pour dispositif bois DIV008 Dépose et repose de dispositif Ce prix rémunère la dépose et la repose ou l'évacuation de dispositifs de type balises J1 ou pales anti-éblouissement. Dans le cas d'une repose, tous les moyens de perçage et fixation sont compris. Dans le cas d'une évacuation, le matériel sera évacué dans un centre de revalorisation des déchets conformément au SOSED. Rebouchage d'un carottage de pied du support DIV009 Sondage manuel de réseaux Ce prix rémunère la réalisation d'un sondage manuel pour vérifier la présence d'un réseau et sa profondeur. Ce sondage est réalisé suite à la demande du maître d'œuvre. DIV010 BET020 Réalisation d'une longrine en béton armé BET021 BET022 Démolition d'une longrine ou d'un béton de remplissage Le Mètre Carré : DIV011 Intervention d'urgence DIV012 Travaux de nuit, samedi, dimanche ou jour férié DIV013 La Demi-journée : DIV014 Etude d'implantation DIV015 Dossier de récolement REP053 Lisse de barrière H2 Le Mètre REP054 Poteau de barrière H2 Plus-value aux prix REP017 à REP019, REP021 à REP023, REP025 à REP029, REP021 à REP034, REP046 et REP054. Ce prix rémunère à l'unité de support battu ou platine ou poteau BN4. Ce prix rémunère la dépose et l'évacuation : • De support de tous type et toutes longueurs qu'il soit battu ou sur longrine y compris le cache bois dans le cas de dispositif mixte bois-métal. • De poteau BN4. • De supports ou poteau pour dispositifs H. POR000 TRAVAUX D'IMPLANTATION DE PORTIQUE DE GABARIT FIXE POR001 Le Mètre-cube : POR002 Confection de massif de fondation pour portique Poteau pour portique Poutre pour portique POR003 POR004 POR005 Dépose d'une poutre ou d'un poteau POR006 Démolition et évacuation d'un massif de fondation d'un portique NOU028 Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un dispositif d'ouverture rapide, certifié CE de performance N2 - W3 ou W5. Il sera en acier galvanisé à chaud. La longueur d'ouverture de ce dispositif pourra varier entre 10 et 14 m. REPARATIONS ET IMPLANTATIONS DE NOUVELLES FILES DE DISPOSITIFS DE RETENUE SUR LE RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL DE L’OISE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES Le niveau de retenue sera H1 et la largeur de fonctionnement sera W4. Le niveau de retenue sera H2 et la largeur de fonctionnement sera W5. Ce prix comprend l'ensemble des travaux de confection de la longrine pour la pose du rail ou guide roue. Lisse courante de BN4 de 100 X 100 X 4 mm Lisse courante de BN4 de 85 x 70 x 3 mm Garde-corps double fonction N2-W2 (W ≤ 0,80 m) Garde-corps double fonction N2-W4 (W ≤ 1,30 m) Support amovible de type C100 mm de 1,20 m Support abaissable de type C100 mm de 1,05 m Support amovible de type IPE 80 x 46 mm de 1,20 m Support abaissable de type IPE 80 x 46 mm de 1,05 m SMV004 Maintenance des SMV sur la durée du chantier Remplacement d'un atténuateur de choc pour SMV Déplacement des SMV Ce prix rémunère l'amené de tous les moyens nécessaires pour déplacer les SMV et atténuateurs. Le déplacement des dispositif se fera à l'intérieur des limites du chantier. Cela peut-être de faire glisser les SMV de quelques centimètres à plusieurs mètres et changer le sens des biseaux. Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d'un produit bitumineux ou similaire afin de reboucher un trou de carottage réalisé préalablement au battage d'un support de dispositif de retenue. Le produit, proposé à l'agrément du maître d'œuvre devra garantir l'étanchéité et absorber la dilatation sans se fissurer. BET023 Y compris un dispositif anti-projection et la méthode d'ancrage : double douilles ou scellement chimique NOU029 TRAVAUX DE REMPLACEMENT OU D'IMPLANTATION DE NOUVELLES EXTREMITES DE FILES DE DISPOSITIFS DE RETENUES METALLIQUES OU MIXTE BOIS-METAL CERTIFIE CE Plus-value pour un dispositif de dilatation pour barrières H2 Carottage sur DBA existante L' Unité : Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une poutre pour un portique de gabarit fixe. Cette poutre sera constituée d'une poutrelle en acier galvanisé à chaud de type HEA 200 x 200 mm. La liaison avec les poteaux sera faite avec des platines boulonnées selon les préconisations de la note de calcul. Ce prix comprend toutes les fournitures, boulonneries, pièces spéciales pour la liaison poteau / poutre et platines. Il comprend également tous les moyens humains et matériels de type nacelle et grue pour la mise en place de la poutre. La longueur rémunérée correspondra la longueur de poutre indiquée sur la note de calcul. La poutre sera peinte en alternant des bandes rouges et blanches de 30 cm de long chacune. Bavette rouge et blanche rétro réfléchissante Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une bavette, de 20 cm de hauteur, rouge et blanche rétro réfléchissante de classe 2. Le film sera collé sur une plaque en alliage d'aluminium ou en plastique. Cette plaque sera fixée à la poutre par boulonnerie y compris patte de fixation ou équerres. Ce prix comprend tous les moyens humains et matériels de type nacelle pour la mise en place sur la poutre. Ce prix rémunère la démolition et l'évacuation de l'ensemble d'un massif de fondation pour un portique à gabarit fixe. Ce prix comprend notamment : • L'amené et le repliement de tous les moyens humains et matériels pour démolir le massif. • Tous les moyens de protection de la surface de chaussée pour éviter toutes dégradations de la chaussée ou des trottoirs. • Le chargement et le transport des produits de démolition dans un centre de revalorisation des déchets conformément au SOSED. • Le nettoyage du chantier. Schémas F.214 et F.214(suite) - au droit d'une bretelle Schéma F.531 - fermeture d'une bretelle Ce prix rémunère la dépose et l'évacuation de l'atténuateur endommagé et la fourniture et la pose d'un nouvelle atténuateur, y compris toutes les sujétions de raccordement au dispositif existant. Cette intervention est déclenchée par le maître d'œuvre ou le représentant du service de l'exploitation et de l'entretien des routes via le numéro d'astreinte mis en place par l'entreprise. L'entreprise dispose de 24 heures maximum pour se rendre sur le lieux de l'intervention. Dispositif réfléchissant simple face de type trapézoïdale à fixer dans l'onde du dispositif métallique Dispositif réfléchissant double face de type trapézoïdale à fixer dans l'onde du dispositif métallique Ce prix rémunère l'intervention d'une balayeuse aspiratrice à haute pression afin de nettoyer la chaussée après un chantier, sur décision du maitre d'œuvre. Les déchets de balayage seront évacués dans un centre de revalorisation des déchets conformément au SOSED. Ce prix s'applique dans le cas d'un besoin particulier liés à l'environnement du chantier. Il ne sera pas commandés systématiquement puisque tous les prix du présent marché comprennent des prestations de nettoyage du chantier. Ce prix rémunère la réalisation d'une étude d'implantation de dispositifs de retenue, quel que soit le type (métallique, mixte bois-métal, béton, sur ouvrage d'art, ...). Ce prix comprend : • Le relevé in situ quel que soit le lieu dans le Département. • L'étude avec proposition du produit adéquate (selon la vitesse, la distance par rapport à l'obstacle, les contraintes locales,…) . • Le plan côté représentant le ou les produit proposé. • La fiche technique du ou des produits proposé. Pour les dispositifs sur ouvrage d'art, le titulaire devra réaliser un plan de calepinage du produit proposé. Cette étude sera remise au maître d'œuvre en format informatique en un seul fichier regroupant les documents demandés précédemment. Cette prestation peut le cas échéant ne pas aboutir sur la réalisation de travaux. Ce prix pourra être commandé indépendamment d'autre prestations. Plus-value pour extrémité de file métallique enterrée Ce prix s'applique pour une extrémité de type queue de carpe standard (lisse de profil A ou B) ou queue de carpe spéciale pour ancrage sur garde-corps ou barrières, y compris la boulonnerie spécifique de type tige filetée pour ancrage sur un dispositif béton. Collier spécial de retenue anti déboutonnage Ce prix comprend le tirant d'extrémité BHO, le raccord d'extrémité, le support d'ancrage y compris la confection du massif et la boulonnerie. Cette plus-value s'applique au forfait, pour les prix NOU016 à NOU019, pour la fourniture et la pose de l'ensemble des pièces spécifiques de dilatation pour une barrière métallique de niveau de retenue H2, quel que soit le modèle et le fabriquant, au droit d'un joint de dilatation d'ouvrage d'art et ceux quel que soit le type de raccordement et la position. Cette plus-value, aux prix NOU001 à NOU003, NOU005 et NOU006, NOU008, NOU010 et de NOU012 à NOU015, s'applique au mètre d'extrémité de file de glissière métallique à hauteur constante, en trompette, noyée dans le talus ou abaissée au sol. Ce prix comprend notamment les terrassements (accotement en terre ou en enrobés) et évacuation des déblais excédentaires ainsi que toutes suggestions de franchissement de dispositif d'assainissement en béton ou en terre. Raccordement NF058 d'un garde-corps double fonction sur un autre dispositif de retenue métallique Atténuateur de choc dissymétrique de niveau 80 Atténuateur de choc dissymétrique de niveau 100 Extrémité de file performante de classe de performance P1 Extrémité de file performante de classe de performance P2 Extrémité de file performante de classe de performance P3 Plus-value aux prix ATC001 à ATC004. L'ensemble des pièces constituants l'atténuateur. Ce prix rémunère à l'unité la dépose et l'évacuation d'un ancrage d'un dispositif de retenue métallique sur un dispositif de retenue en béton ou sur longrine. Cette plus-value aux prix BET001 à BET007, s'applique pour la réalisation d'un talon avec une hauteur plus importante que celle précisé dans la norme. Le volume sera rémunéré selon le produit de la longueur (exprimée en mètre) par la largeur (exprimée en mètre) du dispositif par la surépaisseur moyenne (exprimée en mètre). Ce prix rémunère la confection d'une semelle de fondation en béton préalablement au coulage d'un MVL ou GBA ou DBA ou LBA, quelle que soit les dimensions. Ce prix comprend notamment le terrassement, le fraisage, la fourniture et mise en œuvre du béton, le réglage soigné de la surface de la semelle et l'évacuation des terres et/ou le fraisage dans un centre de revalorisation des déchets conformément au SOSED. Ce prix rémunère la réparation manuelle d'un dispositif de type GBA ou DBA pour une longueur inférieure ou égale à 6,00 m que ce soit sur toute la hauteur ou uniquement sur une partie. Ce prix comprend : • L'amené et le repliement des matériels nécessaires à la réparation (démolition, coffrage, sciage, ...). • La démolition du béton sur 50 cm de part et d'autre de la zone endommagée en conservant les filants du dispositif sain. • La surface du béton du dispositif existant doit être "tourmentée". • La fourniture et l'application d'une résine époxy ou similaire sur la surface saine du dispositif avant coffrage. • La fourniture et pose d'un coffrage adapté à la géométrie du dispositif. • La fourniture et pose d'acier filant ainsi que le liaisonnement avec ceux existants. • La fourniture et mise en œuvre du béton, à proposer à l'agrément du maitre d'œuvre, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre comme la vibration, le produit de cure, .... Béton de remplissage ou "propreté" Ce prix rémunère à l'unité le carottage horizontal dans un talon de GBA ou DBA existante et comprend : - L'amené et le repli d'une carotteuse à eau permettant de carotter horizontalement avec une cloche de 10 cm de diamètre. Le matériel devra permettre de réaliser trois carottes côtes à côtes. - La fourniture de l'eau. - La réalisation du carottage dans le talon de la GBA ou DBA existante. La carotte sera à ras de la couche de roulement. - L'enlèvement de la carotte et l'évacuation des déchets dans un centre de valorisation des déchets conformément au SOSED. Y compris toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre, la fourniture et la pose d'un garde-corps double fonction de niveau de retenue N2 et d'un niveau de largeur de fonctionnement W2 (W ≤ 0,80 m), comprenant l'ensemble des pièces qui le compose à savoir les supports, les écarteurs spécifiques, la main-courante, le guide-roue, la lisse et les panneaux de remplissage entre deux supports, les platines de fixation, l'ensemble de la boulonnerie, les percements dans la longrine existante et les scellements des ancrages. Ce prix comprend la galvanisation à chaud de toutes les pièces ainsi que la finition en thermo laquage couleur RAL spécifié par le maître d'œuvre à la commande. La quantité rémunérée correspondra à la longueur de garde-corps posé. Ce prix rémunère au mètre, la fourniture et la pose d'un garde-corps double fonction de niveau de retenue N2 et d'un niveau de largeur de fonctionnement W4 (W ≤ 1,30 m), comprenant l'ensemble des pièces qui le compose à savoir les supports, les écarteurs spécifiques, la main-courante, le guide-roue, la lisse et les panneaux de remplissage entre deux supports, les platines de fixation, l'ensemble de la boulonnerie, les percements dans la longrine existante et les scellements des ancrages. Ce prix comprend la galvanisation à chaud de toutes les pièces ainsi que la finition en thermo laquage couleur RAL spécifié par le maître d'œuvre à la commande. La quantité rémunérée correspondra à la longueur de garde-corps posé. Les plus-values ci-dessous rémunèrent toutes les prestations de finition par procédé de thermo laquage, conformément au CCTP, de toutes les pièces, lisses, écrans, supports, plaquettes, boulonneries, ... suivant le RAL spécifié par le maître d'œuvre sur la commande. L'ensemble de la boulonnerie et les plaquettes éventuelles sera inclue dans les prix énoncés ci-dessous. Cette plus-value s'applique pour les prix REP001 à REP003, REP005, REP039 à REP041, REP043, REP044, REP053, NOU004, NOU007, NOU009, NOU011 et NOU025. Ce prix rémunère au mètre la plus value par procédé de thermo laquage des lisses et des écrans-moto "plat" qu'ils soient droits ou courbes. Plus-value pour thermo laquage de supports Plus-value pour thermo laquage autres pièces Plus-value pour thermo laquage dispositif de niveau N2 Plus-value pour thermo laquage dispositif de niveau H1 simple file Plus-value pour thermo laquage dispositif de niveau H1 double file Plus-value pour thermo laquage dispositif de niveau H2 Plus-value pour thermo laquage atténuateur Plus-value pour thermo laquage extrémité file performante Plus-value pour thermo laquage raccords Plus-value pour thermo laquage grilles anti-projection ST006 Cette prestation est comprise dans tous les prix du marché. L'installation mobile technique et sanitaire pour les chantiers et notamment, les amenées sur les chantiers et les repliements, en fin de travaux, de toutes les installations nécessaires à la bonne marche des chantiers, conformément aux spécifications du C.C.A.G. et du C.C.T.P. L'établissement des D.I.C.T, le plan d'assurance qualité pour le marché, les PPSPS le cas échéant, le SOSED actualisé ainsi que les saisies des différentes fiches ou BSD dans le site TRACKDECHETS et l'ensemble des documents administratifs, les différentes procédures de réalisation des travaux, plannings hebdomadaires des chantier en cours et à venir, les demandes d'agréments des fiches matériaux, etc.... Les mesures de préservation d’une couche de roulement récente, conformément aux prescriptions du CCTP, sont également comprises dans tous les prix du marché. TRAVAUX DE REPARATIONS SUR DISPOSITIFS DE RETENUES EXISTANTS METALLIQUES OU MIXTES BOIS-METAL • La fourniture et pose de supports platines sur longrine béton en cas d'impossibilité de battre les supports en raison de la présence de réseaux. La confection de la longrine n'est pas incluses dans ces prix. • La pose sur support platine pour montage sur un ouvrage d'art. • Les coupes, percements, scellements. • Les raccordements aux dispositifs existants de tous types y compris le desserrage ou la dépose de partie de glissières nécessaire pour réaliser le raccordement. Cette prestation est incluse dans l'ensemble des prix ci-dessous. • La mise en œuvre de l'ensemble des moyens de protection vis à vis de la voie inférieure pour empêcher tous risques de chutes d'éléments. • Le nettoyage du chantier en fin de travaux. Cette plus-value, aux prix REP001, REP002 et REP050, s'applique au mètre d'extrémité de file de glissière métallique ou mixte bois-métal à hauteur constante, en trompette, noyée dans le talus ou abaissée au sol. Ce prix comprend notamment les terrassements (accotement en terre ou en enrobé) et évacuation des déblais excédentaires ainsi que toutes suggestions de franchissement de dispositif d'assainissement en béton ou en terre. Ce prix s'applique quelque soit la hauteur du support Cette plus-value s'applique pour les prix de REP017 à REP019, de REP021 à REP023 et de REP027 à REP029 pour la fourniture et pose d'un support entaillé. Ce prix comprend la lisse supérieure, les rallonges de supports, les renforts en oméga, toutes les pièces spéciales de raccordement, la boulonnerie. Ce prix ne comprend pas la lisse de profil A ou B et les supports battus ou sur platines. Ce prix comprend la fourniture et la pose d'une grille à mailles carrées de 40 x 40 mm ou similaire y compris les brides de fixations pour poser cette grille à l'arrière des lisses BN4 en 100x100 et 85x70. Le matériau sera en acier galvanisé à chaud. Le contour de la grille sera réalisé soit par un fer plat ou rond de même nature que la grille. La grille sera à proposer à l'agrément du maître d'œuvre. Ce prix comprend la fourniture et la pose de toutes les pièces spéciales de raccordements, de renforts, comme le guide roue, la lisse d'extrémité, élément de glissement ainsi que toute la boulonnerie. Ce prix ne comprend pas la rémunération de la fourniture et pose des lisses de profil A ou B, des lisses BN4, des supports platines ou battus et des écarteurs. Ce prix comprend la fourniture et la pose de toutes les pièces spéciales de raccordements, comme le capot, la pièce de fixation des lisses moyennes et inférieures, les manchons spéciaux de liaison ainsi que toute la boulonnerie. Ce prix ne comprend pas la rémunération de la fourniture et pose des lisses BN4, des supports platines et du coulage de la DGA ou GBA. N : Niveau de retenue H : Niveau de retenue W : Largeur de fonctionnement Dans tous les cas, le titulaire devra proposer le dispositif ayant l'indice de sévérité du choc (ASI) le moins violent ( indice A sera préféré à l'indice B et C) pour un dispositif de même niveau de retenue et de même largeur de fonctionnement, l'ensemble des pièces métalliques sera galvanisé à chaud. Pour les dispositifs posés sur ouvrage d'art, les produits proposés devront, dans la mesure du possible, pouvoir s'adapter à un OA existant sans nécessité de mise en conformité de la longrine existante ou de recalcul de l'OA pour adapter le dispositif de retenue. Ce prix comprend toutes les pièces spéciales ou standards et toute la boulonnerie nécessaire pour le raccordement d'un garde-corps double fonction, rémunérés aux prix NOU021 et NOU022, avec tout autre dispositif de retenue métallique, existant ou neuf, de normes CE ou NF. L'ensemble des pièces et la boulonnerie seront en acier galvanisé à chaud avec une finition en thermo laquage couleur RAL spécifié par le maître d'œuvre à la commande. Cette plus-value, aux prix NOU004, NOU007, NOU009 et NOU011, s'applique après accord du maître d'œuvre pour la fourniture et la pose de lisse mixte bois-métal dont la courbure de la file de glissière impose que la longueur des lisses soit inférieure ou égale à 2,00 m. Plus value pour écran inférieur motocycliste "plat" Cette plus-value, aux prix NOU004, NOU007, NOU009 et NOU011, s'applique pour la fourniture et la pose d'un système de protection motocycliste, métallique, droit ou courbe quelques soit le rayon de courbure y compris la fourniture des bras et des extrémités. Cette plus-value, aux prix NOU004, NOU007, NOU009 et NOU011, s'applique au mètre d'extrémité de file de glissière mixte bois-métal à hauteur constante, en trompette, noyée dans le talus ou abaissée au sol. Ce prix comprend notamment les terrassements (accotement en terre ou en enrobé) et évacuation des déblais excédentaires ainsi que toutes suggestions de franchissement de dispositif d'assainissement en béton ou en terre. Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une main courante cyclistes, droite ou courbe. Le dispositif proposé devra être composé d'une lisse horizontale en bois, liaisonnée au dispositif de retenue bois ou métallique via une réhausse peinte par thermo laquage. Il est précisé que l'espacement entre supports du dispositif de retenue bois est de 2,00 m. L'ensemble des pièces spécifiques et de la boulonnerie seront prise en compte. La fourniture et la pose du dispositif de retenue mixte bois-métal ou métallique seront rémunérée avec les prix NOU004, NOU007, NOU009 et NOU011. La main courante devra être adaptable sur tous les types de dispositif. Le dispositif comprendra les extrémités pour la main courante cycliste. Dispositif d'ouverture rapide Plus-value pour thermo laquage de lisses ou écrans moto Plus-value aux prix ATC005 à ATC007. L'ensemble des pièces de l'extrémité de file performante. TRAVAUX DE DEPOSE ET EVACUATION DE DISPOSITIFS DE RETENUES Les prix ci-dessous rémunèrent : • L'ensemble des opérations nécessaires à la dépose des éléments y compris toute la boulonnerie et les pièces spéciales. • L'amené et le repli de tous les moyens humains et matériels nécessaire à la dépose. • La mise en œuvre de l'ensemble des moyens de protection vis à vis de la voie inférieure pour éviter tous risques de chutes d'éléments. • Les transports et la mise en décharge entre les lieux de dépose et un centre de retraitement et de recyclage agréé par le maître d'œuvre, conformément au SOSED. • Le nettoyage du chantier en fin de travaux. Les dispositifs pourront être métallique ou mixte bois-métal et de norme NF ou CE. Ce prix rémunère la dépose et l'évacuation : • De lisse de type A ou B standard, spécial ou amovible. • De lisse mixte bois-métal. • De main courante cycliste en bois ou en métal. • D'écran moto "plats". • De guide roue. • De lisse BHO y compris les renfort en oméga. • De lisse BN4 de toutes sections. • De lisse pour dispositifs H. Tous ces éléments pourront être droits ou courbes et de la norme NF ou CE. Ils comprendrons toutes les pièces spéciales de type manchons, renforts, étriers, ... Ce prix rémunère la dépose et l'évacuation d'une pièce de différent type : • De dispositif d'écartement standard, de réduction spécial ou amovible. • De queue de carpe standard ou spéciale. • De collier spécial de retenue. • D'entretoise y compris celle amovible avec les broches et clavettes. • D'une extrémité U ou d'un bras de fixation pour écran-moto. • D'un élément de glissement en 1/4 de cercle ou musoir plat circulaire de rayon 1 m. • D'un renfort d'obstacle GSO avec la pièce d'appui. • D'extrémité de type BHO. • De rallonge de support pour BHO. Ce prix comprend également la dépose et l'évacuation de tous les ancrages sur support en béton ou enrobé. Ce prix ne comprend pas la démolition et l'évacuation de la dalle en béton ou de la structure de chaussée en enrobé. Ce prix rémunère la dépose et l'évacuation d'un GCDF de niveau de retenue variable. Il comprend l'ensemble des pièces qui le compose à savoir les supports et platines, les écarteurs spécifiques, la main-courante, le guide-roue, la lisse et les panneaux de remplissage entre deux supports. Ce prix s'applique également pour les pièces de raccordement entre le GCDF et le dispositif existant. Les prix ci-dessous rémunèrent : • L'ensemble des opérations de dépose soignée d'une partie de dispositif de retenue métalliques ou mixte bois métal pour une réutilisation sur chantier. • L'amené et le repli de tous les moyens humains et matériels nécessaire à la dépose puis à la repose. • La mise en œuvre de l'ensemble des moyens de protection vis à vis de la voie inférieure pour éviter tous risques de chutes d'éléments. • Toutes les opérations de raccordement sur les dispositifs existants. • La fourniture et pose de la boulonnerie. • Le nettoyage du chantier en fin de travaux. Le matériel déposé sera réutilisé sur le même chantier que celui de la dépose. Ces prix ne s'applique pas pour la dépose d'une partie d'un dispositif existant en vue de permettre le raccordement d'une nouvelle file. Dépose et repose d'éléments de lisse et écrans moto tous modèles, droits ou courbes Dépose et repose d'une lisse pour barrière de type BHO Ce prix comprend également la fourniture et pose des rallonges de support Plus-value pour dispositif rétro réfléchissant Ce prix rémunère la confection d'un raccord hélicoïdal entre un séparateur béton de type DBA ou GBA et une pile d'ouvrage ou d'un massif de PPHM. Ce prix comprend la fourniture et pose des coffrages, les lestages de ces derniers pour contrer la poussée du béton, la fourniture et mise en œuvre du béton, le réglage de la surface supérieure, la protection contre la pluie ou le soleil, le décoffrage et le nettoyage de la zone. Ce prix rémunère la démolition d'un séparateur béton de profil MVL, GBA, DBA ou LBA, y compris la semelle de fondation éventuelle. Ce prix comprend notamment : • L'amené et le repli du matériel nécessaire à la démolition du séparateur béton et de l'éventuelle semelle de fondation. • Le sciage de la chaussée sur une profondeur de 20 cm décalé de 5 cm du fil d'eau du séparateur béton. • Le sciage sur toute la hauteur du séparateur à chaque extrémité. • Le chargement et l'évacuation de tous les produits de démolitions (bétons, ferrailles) dans un centre de revalorisation des déchets conformément au SOSED. La mise en stock tampon des produits de démolitions dans l'emprise du chantier est interdite. • Le balayage de l'emprise du chantier à la fin de la démolition. L'entreprise devra prendre toutes ses dispositions pour ne pas endommager (circulation d'engins à chenilles, coups de godets, chutes de blocs de bétons, ...) la couche de roulement. Ce prix rémunère la démolition d'une longrine existante ou d'un béton de remplissage ou de "propreté" avec ou non la présence d'armatures. Les dimensions seront variable selon la nature de l'ouvrage. L'épaisseur moyenne de démolition sera de 15 cm. Ce prix comprend : • L'amené et le repliement en fin de chantier de tous les moyens humains et matériels. • L'évacuation de tous les produits de démolition dans un centre de revalorisation des déchets conformément au SOSED. Ce prix tiens compte de la présence des dispositifs de retenues métalliques. Ce prix ne tient pas compte d'une remise en état puisque cette démolition sera préalablement réalisée avant la réalisation d'une nouvelle longrine ou d'un nouveau béton de remplissage ou de "propreté", rémunérés avec les prix BET020 et BET021. Ce prix rémunère la dépose d'un ITPC pivotant ou coulissant, quels que soient les raccords NF 058 périphériques (béton ou métal) y compris l'évacuation des matériaux dans un centre de revalorisation des déchets conformément au SOSED. Ce prix rémunère la réparation d'un ITPC pivotant ou coulissant existant. Cela comprend le remplacement complet d'une section d'ITPC sur la base d'une longueur de 4 m et ceux quel que soit la position de la réparation et le type de pièces d'endommagées. La quantité constatée sera d'un forfait par section de 4 m. Ce prix rémunère la confection de massif de fondation hors sol. Les dimensions des massifs seront justifiés avec une note de calcul. Une visite sur place avec le maître d'œuvre est à faire en amont de la note de calcul afin de prendre en compte tous les paramètres de la géométrie de la chaussée, la présence de bordures et caniveaux, la présence de trottoirs, ... . Ce prix comprend notamment : • La fourniture et mise en place d'un film polyane sur toute la surface du massif avant coulage. • La fourniture, la pose, la dépose et le repliement de coffrage, y compris l'étaiement éventuel. Tous les angles du massif seront chanfreinés avec la pose de baguettes à l'intérieur du coffrage. • La fourniture et mise en œuvre d'un tuyau en PVC de diamètre 200 mm, intégré dans le massif, pour assurer la continuité de l'écoulement des eaux en cas de chevauchement de bordures et caniveaux. • La fourniture et mise en œuvre d'une cage d'armature conformément aux prescriptions de la note de calcul. • La fourniture et mise en œuvre d'un béton de type C30/37 fabriqué en centrale. • La surface visible du massif sera de finition soignée à la taloche lisse. • Sur les faces perpendiculaires à la circulation des véhicules, il sera posé des bandes rétro réfléchissantes sur le même principe qu'une pale de K5c. • Le nettoyage en fin de chantier. Ce prix tient compte du type d'ancrage des poteaux, sous fourreaux ou sur platine. Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un poteau pour un portique de gabarit fixe. Ce poteau sera constitué d'une poutrelle en acier galvanisé à chaud de type HEA 300 x 300 mm. La liaison avec le massif pourra être soit sur platine soit sous fourreaux en fonction de la note de calcul. Ce prix comprend toutes les fournitures, boulonneries, pièces spéciales pour la liaison poteau / poutre et platines. Il comprend également tous les moyens humains et matériels de type nacelle et grue pour la mise en place du poteau. La longueur rémunérée correspondra à la longueur du poteau indiqué sur la note de calcul. Le poteau sera peint en alternant des bandes rouges et blanches de 30 cm de hauteur chacune. Ce prix rémunère la dépose et l'évacuation dans un centre de revalorisation des déchets conformément au SOSED d'une poutre ou d'un poteau, quel que soit sa longueur. Ce prix comprend tous les moyens humains et matériels de type nacelle et grue pour la dépose d'une poutre ou d'un poteau. Ce prix tient compte que dans le cas d'une dépose uniquement d'un poteau, la poutre sera soit à maintenir en place ou soit à poser au sol, selon le mode opératoire définit par l'entreprise, le temps de reposer un nouveau poteau qui sera rémunéré au prix POR002. Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un dispositif réfléchissant simple face sur la partie supérieure d'un dispositif de retenue en béton. Il comprend tous les moyens de perçage et d'ancrage. Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un dispositif réfléchissant double face sur la partie supérieure d'un dispositif de retenue en béton. Il comprend tous les moyens de perçage et d'ancrage. Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un dispositif réfléchissant simple face de type rectangulaire à fixer sur la partie supérieure d'une lisse de dispositif de retenue métallique de type A ou B. Il comprend tous les moyens de perçage et d'ancrage. Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un dispositif réfléchissant double face de type rectangulaire à fixer sur la partie supérieure d'une lisse de dispositif de retenue métallique de type A ou B. Il comprend tous les moyens de perçage et d'ancrage. Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un dispositif réfléchissant double face à fixer sur la partie supérieure d'une lisse de dispositif de retenue mixte bois-métal. Il comprend tous les moyens de perçage et d'ancrage. Ce prix rémunère tous les frais et démarches administratives pour réaliser des travaux réalisés de nuit entre 22 heures et 06 heures et des travaux réalisés de jour le samedi ou dimanche ou jours fériés. Ce prix sera appliqué sur décision du maître d'œuvre. Ce forfait s'applique pour une nuit ou une journée un samedi ou un dimanche ou un jour férié. Ce prix rémunère la réalisation d'un dossier de récolement quel que soit le dispositif (métallique, mixte bois-métal ou béton) à destination du maître d'œuvre. Il comprenend les caractéristiques du dispositif notamment : nature du dispositif, niveau de retenue, largeur de fonctionnement, longueur de la file, dispositifs annexes (colliers de retenue, écran-moto, passage d'eau,...) et les coordonnées X, Y de la file, la date de réalisation et les conditions climatiques au moment de l'exécution des travaux. Les prescriptions sont indiquées dans le CCTP et le tableau en annexe 1. Ce prix sera commandé seulement pour l'implantation de nouvelles files de glissières (métallique, mixte bois-métal ou béton) ou de réparation d'un linéaire supérieure à 100 m d'un dispositif existant. Ce prix s'applique quel que soit le joint de dilatation Ce prix s'applique quel que soit le rayon de courbure de la lisse Ce prix s'applique pour un système de protection motocycliste droit ou courbe quel que soit le rayon de courbure Ce prix s'applique quel que soit la hauteur du support Ce prix s'applique au forfait pour la fourniture et pose de l'ensemble d'étriers et de manchons de dilatation au droit d'un joint de dilatation d'ouvrage d'art et ce quel que soit le type de raccordement et la position. Ce prix s'applique quel que soit la longueur de l'élément comprenant une éclisse arrière longitudinale et l'ensemble de la boulonnerie et des pièces spécifiques. Ce prix s'applique pour la fourniture et pose d'un cache bois pour un support C100 quel que soit la longueur y compris l'ensemble de la boulonnerie Ce prix rémunère la fourniture et pose de lisse pour un dispositif de retenue H2 quel que soit le fabriquant et le modèle. Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un poteau pour un dispositif de retenue H2 quel que soit le fabriquant et le modèle. Ce prix s'applique quel que soit le raccord au dispositif périphérique (béton ou métal) pour une vitesse de référence de maximum 90 Km/h. Ce prix s'applique quel que soit le raccord au dispositif périphérique (béton ou métal) pour une vitesse de référence de maximum 110 Km/h. Ce prix s'applique quel que soit le raccord au dispositif périphérique (béton ou métal) pour une section limitée à 70 Km/h. Ce prix s'applique quel que soit le raccord au dispositif périphérique (béton ou métal) pour une section limitée à 80 ou 90 Km/h. Ce prix s'applique quel que soit le raccord au dispositif périphérique (béton ou métal) pour une section limitée à 110 Km/h. Dépose d'un atténuateur de choc quel que soit le modèle Plus-value pour dispositif de retenue béton matricé et teinté Cette plus-value aux prix BET004 à BET006, s'applique pour la réalisation d'un parement matricé et teinté sur les 2 faces du dispositif de retenue en béton. Le rendu final de la matrice devra être d'aspect "mur en pierre". L'aspect et la teinte sera à proposer à l'agrément du maître d'œuvre. Il n'est pas demandé de teinte particulière du béton. Le linéaire rémunéré correspondra au linéaire du dispositif de retenue coulé. Intervention d'une balayeuse aspiratrice Dépose d'une extrémité de file performante quel que soit le modèle L'unité : NB: L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent compléter ce B.P.U de manière exhaustive. Les prix tels qu'indiqués par le prestataire comprennent toutes les prestations et charges telles que mentionnées dans les pièces de l’accord-cadre, et notamment dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières. Cette plus-value aux prix B ET 005 et BET006, s'applique pour la fourniture et mise en place d'un dispositif rétro réfléchissant sur une DBA ou GBA. Le produit utilisé pour produire l'effet de rétro réflexion pourra soit : • Etre intégré dans la formule de béton avec un lavage ou non après coulage. • Etre projeté immédiatement après le passage du moule sur toute la hauteur du dispositif ou en une bande de 20 cm de hauteur minimum. • Etre appliqué après séchage du béton sur toute la hauteur du dispositif ou en une bande de 20 cm de hauteur minimum. Ce produit sera à proposer à l'agrément du maitre d'œuvre. Il ne devra pas produire de coulure immédiatement après l'application, il devra résister au gel et sel de déverglaçage. L'entreprise devra garantir le produit contre l'écaillage pendant 10 ans. Le linéaire rémunéré correspondra à un côté de dispositif de retenue. Donc dans le cadre d'une DBA, le linéaire de la DBA sera multiplié par deux si les deux côtés sont réalisés avec un dispositif rétro réfléchissant. Ce prix rémunère tous les frais et sujétions d'organisation, de transferts des moyens humains et matériels pour réaliser une intervention d'urgence. Cette intervention est déclenchée par le Maître d'œuvre ou le représentant du service de l'exploitation et de l'entretien des routes via le numéro d'astreinte mis en place par l'entreprise. L'entreprise dispose de 12 heures maximum pour procéder à l'intervention. Passé ce délai, ce prix ne pourra pas être appliqué. DEPARTEMENT DE L’OISE DIRECTION GENERALE ADJOINTE PATRIMOINE ROUTIER ET IMMOBILIER, ENVIRONNEMENT ET MOBILITE DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS SERVICE DES OPERATIONS DE MODERNISATION DU RESEAU Ce prix rémunère la réalisation d'une longrine de type : • A réservation. • A fourreaux. • Pour platine. Ce prix comprend : • L'amené et le repliement en fin de chantier de tous les moyens humains et matériels. • Le sciage du bord de chaussée sur une épaisseur de 10 cm et l'évacuation des matériaux. • La réalisation du terrassement selon les dimensions définies par le maître d'œuvre. • L'évacuation de tous les déblais excédentaires dans un centre de revalorisation des déchets conformément au SOSED. • La fourniture et la mise en place et la dépose du coffrage sur toute la hauteur de la longrine. Le coffrage sera callé de manière à ne pas avoir d'effet de vague sur la longueur de la longrine. • La fourniture et pose des armatures, adaptés selon le type de longrine. • La fourniture et mise en œuvre du béton. Les bons de livraisons seront remis au maître d'œuvre. Le talochage de la surface sera soignée pour éviter toute rétention d'eau. • Toute les finitions avec de la terre végétale le long de la longrine. Ce prix ne comprend pas le remplissage de la réservation qui sera rémunéré avec le prix DIV009. Le niveau fini de la longrine sera penté pour ne pas empêcher le bon écoulement de l'eau dans l'accotement. Ce prix rémunère la réalisation d'un béton de remplissage ou de "propreté" sous un dispositif de retenue métallique existant ou à créer ou entre une longrine et un bord de chaussée. Ce béton devra avoir une épaisseur de 15 cm en tous points. Ce prix comprend : • L'amené et le repliement en fin de chantier de tous les moyens humains et matériels. • Le sciage du bord de chaussée sur une épaisseur de 10 cm et l'évacuation des matériaux. • La réalisation du terrassement selon les dimensions définies par le maître d'œuvre. • L'évacuation de tous les déblais excédentaires dans un centre de revalorisation des déchets conformément au SOSED. • La fourniture et la mise en place et la dépose du coffrage sur toute la hauteur du béton. Le coffrage sera calé de manière à ne pas avoir d'effet de vague sur la longueur de la longrine. • La fourniture et pose de fourreaux en PVC au droit des supports battus. • La fourniture et mise en œuvre du béton C20/25. Les bons de livraisons seront remis au maître d'œuvre. Le talochage de la surface sera soignée pour éviter toute rétention d'eau. • Toute les finitions avec de la terre végétale le long du béton. • Le sciage, au plus tard le lendemain du coulage, de ce béton tous les 10 m pour créer les amorces de fissure. Ce prix ne comprend pas le remplissage de la réservation qui sera rémunéré avec le prix DIV009. Le niveau fini du béton sera penté pour ne pas empêcher le bon écoulement de l'eau dans l'accotement. Les prix ci-dessous rémunèrent, toutes les fournitures et les pose pour tout type de dispositifs de retenue métalliques ou mixtes bois-métal. Ils seront de normes CE. Ces prestations comprennent : • La fourniture des lisses, supports, écarteurs, entretoises, de tout type. • La fourniture de l'ensemble des accessoires, vis, plaquettes, boulonnerie et toutes pièces spécifiques adaptées à chacun des produits. • Tous les produits seront en acier galvanisé à chaud conformément aux prescriptions du CCTP. • Pour les produits en bois, ces derniers seront traités selon la classe IV de certification CTB B+ et CTB P+ et certification PEFC. • Les transports nécessaires entre les lieux de fabrication et les lieux de pose de toutes les fournitures. • L'amené et le repli de tous les moyens humains et matériels nécessaires à la pose. • La pose par battage des supports en terrain de toute nature, les réglages et toutes sujétions de montage que ce soit en accotement ou en TPC, y compris les forages éventuels en cas de présence d'une structure de chaussée dure empêchant le battage. • La pose sur longrine béton en cas d'impossibilité de battre les supports en raison de la présence de réseaux ou sur ouvrage d'art. La confection de la longrine n'est pas incluse dans ce prix. • Les coupes, percements, scellements. • Les raccordements éventuels à des dispositifs existants de tous types. • La mise en œuvre de l'ensemble des moyens de protection vis à vis de la voie inférieure pour tous risque de chute d'éléments. • Le nettoyage du chantier en fin de travaux. Les prix ci-dessous rémunèrent toutes les fournitures et les poses pour tout type de dispositifs de retenues métalliques ou mixtes bois-métal. Ils pourront être de normes NF ou CE. Cette prestation comprend notamment : • La fourniture de lisses de tous type. • L'ensemble des accessoires, vis, plaquettes, boulonnerie et toutes pièces spécifiques adaptées à chacun des produits. • Tous les produits seront en acier galvanisé à chaud conformément aux prescriptions du CCTP. • Pour les produits en bois, ces derniers seront traités selon la classe IV de certification CTB B+ et CTB P+ et certification PEFC. • Les transports nécessaires entre les lieux de fabrication et les lieux de pose de toutes les fournitures. • L'amené et le repli de tous les moyens humains et matériels nécessaires à la pose. • La fourniture et pose par battage des supports en terrain de toute nature, les réglages et toutes sujétions de montage, que ce soit en accotement ou en TPC, y compris les forages éventuels en cas de présence d'une structure de chaussée dure empêchant le battage. Les prix ci-dessous rémunèrent : • La fourniture et la pose d'atténuateurs de choc symétriques ou dissymétriques et d'extrémités de files performantes en accotement ou en TPC. • La fourniture et la pose de l'ensemble des accessoires, vis, plaquettes, boulonneries et toutes pièces spécifiques adaptés à chacun des produits. • Les transports nécessaire entre les lieux de fabrication et les lieux de pose de toutes les pièces nécessaires. • Tous les produits seront en acier galvanisé à chaud conformément aux prescriptions du CCTP. • L'amené et le repli de tous les moyens humains et matériels nécessaire à la pose. • La fourniture et pose de tous le matériel de scellement et d'ancrage que ce soit sur une structure de chaussée en enrobé ou sur une dalle en béton. • La pose des éléments bois sur les éléments métal y compris la visserie. • Les coupes, percements, scellements. • Les raccordements aux dispositifs existants de tous types. • Le nettoyage du chantier en fin de travaux. Ce prix ne comprend pas : • La démolition éventuelle de la structure de chaussée en enrobé ou de la dalle en béton. • La confection de la structure de chaussée en enrobé ou de la dalle en béton. Les prix ci-dessous rémunèrent toutes les fournitures et les poses pour tout type de raccordement. Cette prestation comprend notamment : • Les fournitures pour le raccordement • L'ensemble des accessoires, vis, plaquettes, boulonneries et toutes pièces spécifiques adaptés à chacun des produits • Les transports nécessaires entre les lieux de fabrication et les lieux de pose de toutes les pièces nécessaires, • Tous les produits seront en acier galvanisé à chaud conformément aux prescriptions du CCTP. • L'amené et le repli de tous les moyens humains et matériels nécessaires à la pose. • La pose, les réglages et toutes sujétions de montage. • Les coupes, percements, scellements. • La mise en œuvre de l'ensemble des moyens de protection vis à vis de la voie inférieure pour tous risques de chutes d'éléments. • Le nettoyage du chantier en fin de travaux. Plus-value aux prix NOU001 à NOU003, NOU005, N O U006, NOU008 et NOU010. Y compris les supports et écarteurs Les prix ci-dessous rémunèrent la fourniture et pose d'un ITPC pivotant ou coulissant certifié CE et comprennent notamment : • L'ensemble des fournitures. • Les transports nécessaires entre les lieux de fabrication et les lieux de pose de toutes les pièces. • Tous les produits seront en acier galvanisé à chaud conformément aux prescriptions du CCTP. • L'amené et le repli de tous les moyens humains et matériels nécessaires à la pose. • La pose, les réglages et toutes sujétions de montage. • Les coupes, percements, scellements. • Les raccordements aux dispositifs existants de tous types. • Le nettoyage du chantier en fin de travaux. La largeur de passage sera de 32 m. Les prix ci-dessous rémunèrent la fourniture et la pose de matériels pour l'implantation de portique de gabarit fixe et comprennent notamment : • L'ensemble des fournitures. • Les transports nécessaires entre les lieux de fabrication et les lieux de pose de toutes les pièces. • Tous les produits métallique seront en acier galvanisé à chaud conformément aux prescriptions du CCTP puis peint en rouge et blanc. • L'amené et le repli de tous les moyens humains et matériels nécessaires à la pose. • La pose, les réglages et toutes sujétions de montage. • Les coupes, percements, scellements. • La confection des massifs de fondation. • Le nettoyage du chantier en fin de travaux. Ces prix rémunèrent la fourniture, mise en place, maintenance et dépose de la signalisation temporaire nécessaire à la réalisation des travaux de réparations ou d'implantation de dispositifs de retenues métallique ou béton. Les séquences de balisages seront conformes aux prescriptions des différents manuels du chef de chantier. Les véhicules chargés d'intervenir sur la chaussée seront équipés conformément aux manuels du chef de chantier. Tous les matériels de signalisations temporaires devront être certifiés selon la norme « NF – Equipement de la route ». Le film adhésif avant décor sera rétro-réfléchissant de classe 2. La dimension des panneaux sera à adapter selon le type de route (bidirectionnelle, 2 x 2 voies, ...). Il est considéré que la mise en place d'un balisage peut permettre de réaliser plusieurs réparations à l'intérieur de ce balisage. Ces prix s'appliquent pour une durée de balisage inférieure ou égale à 24 heures. Dans le cas où le balisage doit rester sur place pour une durée supérieure à 24 heures, la journée de balisage sera multipliée par le nombre de jours effectifs de maintient du balisage, sauf pour les prix ST003, ST006 et ST010. Ce prix rémunère la mise en place d'une déviation. Ce prix comprend la fourniture, mise en place, maintenance et dépose de la signalisation directionnelle adéquate (KD21, KD43, KD42, KD79, ...) conformément à la 8ème partie de l'IISR et au manuel du chef de chantier. Cela comprend donc la possible fabrication de panneaux spécifiques de type KD42 par exemple. La signalisation sera posée sur des supports de type "plastobloc" ou similaire ou des trépieds lestés de sacs de sables. Les supports seront en acier galvanisé de type 80x80 ou sur des mâts existants cylindriques. La maintenance de la déviation sera à assurer pendant toute sa durée. Le maitre d'œuvre fournira un plan d'implantation de la déviation souhaitée, ainsi que l'arrêté autorisant la fermeture et la déviation. L'itinéraire pouvant varier en longueur et en nombre de panneaux à implanter, le forfait rémunéré est considéré pour dix panneaux quelque soit le type (KD21, KD43, KD42, KD79,...). Dans le cas où le nombre de panneaux est supérieur à dix, la quantités constatée sera à raison d'un forfait par tranche de dix panneaux. Ces prix rémunèrent, les travaux sur dispositif de retenue en béton implantés en terre plein central ou en accotement, conforme à la norme NF P 98-426. Il comprend notamment : • Les piquetages et les réglages du fil de guidage de la machine à coffrage glissant. • Toutes les sujétions de découpe, de sciage et de raccordement. • Toutes les amenés et repliement du matériel à coffrage glissants, moules, coffrages pour réparations ou raccords hélicoïdaux, y compris les moules adaptés pour réaliser un dispositif dissymétrique. • La fourniture à pied d'œuvre du béton. • La protection du dispositif par un film polyane en cas d'intempérie. • La mise en œuvre d'un produit de cure pour protéger le béton du phénomène de dessiccation. • La confection des extrémités de files. • La confection de raccordements hélicoïdaux. • La fourniture et pose de passages d'eaux. • La fourniture et pose de capots, simplifiés, normaux et pour regards hydrauliques. • La matérialisation d'une zone pour permettre le lavage des toupies pour ne pas rejeter de matériaux dans le milieu naturel, ainsi que l'évacuation des résidus en fin de tâche dans un centre de revalorisation des déchets conformément au SOSED. • Le passage d'une balayeuse aspiratrice à haute pression pour le nettoyage après la fin du coulage ou autant de fois que nécessaire. Ces prix rémunèrent la fourniture, pose et dépose en fin de chantier de dispositifs temporaires de séparateur modulaire de voie (SMV). Les SMV auront un niveau de performance T3W4 y compris l'atténuateur de choc (de faible largeur) face au sens de la circulation. Dans le cas d'une pose en axe de la chaussée bidirectionnelle, la file de SMV sera équipé d'un atténuateur de choc à chacune de ses extrémités. Ils seront liés les uns aux autres. Le produit proposé pourront être soit en béton soit métallique. Les SMV devront comporter soit une surface rétro-réfléchissante d’au moins 90 cm² tous les 2 m, soit un marquage temporaire jaune disposé sur le talon. Ce prix comprend l'amenée des dispositifs y compris ceux d'extrémités, le stockage temporaire entre la livraison et la pose, la pose, la maintenance qui implique le réalignement ci-nécessaire, le remplacement suite à accident sous intervention d'urgence, et cela durant toute la durée du chantier et le repli. Les balisages, selon la configuration de la route, pour la mise en place de ces dispositifs seront rémunérés via les prix ST001 à ST012. La prestation comprend aussi la mise en place d'une astreinte pour les interventions urgentes de réparations des dispositifs.
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.