CCAP
2026_30_CCAP.pdf · 4 445 mots · du marché « Effectuer les contrôles techniques périodiques de toutes les installations et équipements appartenant à la Ville », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
Marché n° 2026-30
CONTRÔLES TECHNIQUES
PERIODIQUES DES INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE
D’ARMENTIÈRES
Mairie d'Armentières
Place du Général de Gaulle
59280 ARMENTIÈRES
Tél : 03 61 76 21 40
L'ESSENTIEL DU CONTRAT
CONTRÔLES TECHNIQUES PERIODIQUES DES
Objet INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE
D’ARMENTIÈRES
Type de contrat Accord-cadre à bons de commande
Nombre de lots 6
Tranches
Sans tranches optionnelles
optionnelles
Clauses sociales Sans
Clauses
environnementales Avec
Durée / Délai Période initiale de 1 an, reconductible 3 fois tacitement,
dans la limite de 4 ans
Reconduction Avec
Prix Prix unitaires
Variation des prix Avec
Avance Sans
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat.......................................................................................4
1.1 - Objet du contrat............................................................................................................4
1.2 - Décomposition du contrat............................................................................................4
1.3 - Type d'accord-cadre.....................................................................................................4
1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande.........................................................4
1.5 - Réalisation de prestations similaires............................................................................5
2 - Pièces contractuelles...........................................................................................................5
3 - Confidentialité et mesures de sécurité................................................................................5
4 - Durée et délais d'exécution.................................................................................................5
4.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations...............................................................5
4.2 - Délai d'exécution..........................................................................................................6
5 - Prix......................................................................................................................................6
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués..............................................................................6
5.2 - Modalités de variation des prix....................................................................................7
6- Garanties financières...........................................................................................................8
7 - Avance................................................................................................................................8
8 - Modalités de règlement des comptes..................................................................................8
8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs....................................................................8
8.2 - Présentation des demandes de paiement......................................................................8
8.3 - Délai global de paiement.............................................................................................9
8.4 - Paiement des cotraitants...............................................................................................9
8.5 - Paiement des sous-traitants..........................................................................................9
9- Conditions d'exécution des prestations................................................................................9
10 - Développement durable..................................................................................................10
11 - Constatation de l'exécution des prestations....................................................................10
11.1 - Vérifications.............................................................................................................10
11.2 - Décision après vérification......................................................................................10
12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle...............................................................10
13 - Pénalités..........................................................................................................................10
13.1 - Pénalités de retard....................................................................................................10
13.2 - Pénalité pour travail dissimulé................................................................................11
13.3 -Autres pénalités spécifiques......................................................................................11
14 - Assurances......................................................................................................................13
15- Résiliation du contrat.......................................................................................................13
15.1 - Conditions de résiliation..........................................................................................13
15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire....................................................................14
16- Règlement des litiges et langues......................................................................................14
17- Dérogations au CCAG FCS (2021).................................................................................14
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
concernent :
CONTRÔLES TECHNIQUES PERIODIQUES DES INSTALLATIONS ET
ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE D’ARMENTIÈRES
Lieu(x) d'exécution : 59280 Armentières
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur
et à mesure de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.
1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 6 lot(s) :
Lot(s) Désignation
01 Vérifications des installations de chauffage, gaz, électricité, armoires
mobiles / foraines, grandes cuisines
02 Vérifications des installations de levage, treuils, ascenseurs, ponts
(garage CTM), matériel roulant (camion, nacelle, nacelle élévatrice,
chariot élévateurs, …) échafaudages, podiums, EPI (des agents de la
ville)
03 Vérifications des aires de jeux
04 Vérifications des machines-outils
05 Contrôles des murs d’escalade, EPI d’escalade et des buts sportifs
06 Contrôle bisannuel des buts sportifs
1.3 - Type d'accord-cadre
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-6 à 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de
bons de commande et à la conclusion de marchés subséquents.
1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Par dérogation à l’article 3.7.1 du CCAG FCS, les bons de commande seront envoyés par le
pouvoir adjudicateur par mail. Le titulaire devra s’assurer de communiquer une adresse mail
consultée quotidiennement pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi).
Par dérogation à l’article 3.7.2 du CCAG FCS, lorsque le titulaire estime que les
prescriptions d'un bon de commande qui lui est envoyé appellent des observations de sa
part, il doit les notifier à l'acheteur dans un délai de 24h (jours ouvrés) à compter de la date
de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
Consultation n°: 2026-30 Page 4 sur 14
- la nature et la description des prestations à réaliser ;
- les délais d’exécution ;
- les lieux de livraison des prestations ;
- le montant du bon de commande ;
- le nom ou la raison sociale du titulaire.
- la date et le numéro du marché ;
- la date et le numéro du bon de commande ;
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent être
honorés par le ou les titulaires.
Les bons de commande seront émis durant la période de validité de l’accord cadre, toutefois
ils pourront s’exécuter au-delà, conformément aux délais fixés par l’acheteur.
En cas d’impossibilité pour le titulaire de répondre favorablement à la demande de
l’acheteur, celui ci se réserve la faculté de faire appel à un tiers pour l’exécution du besoin.
1.5 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des
articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans
à compter de la notification du présent accord-cadre.
2 - Pièces contractuelles
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) du lot concerné
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) du lot concerné
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- Les réponses aux éventuelles questions des candidats durant la phase de publicité
- L'offre du titulaire
3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du
CCAG-FCS.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des
mesures de sécurité.
Consultation n°: 2026-30 Page 5 sur 14
4 - Durée et délais d'exécution
4.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification.
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de
reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée
maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. La reconduction est
considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir
adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le
titulaire ne peut pas refuser la reconduction.
Clause de reconductible anticipée :
Dans le cas où le montant maximum annuel d’une période serait atteint, avant l’échéance
normale de celle ci, l’acheteur pourra reconduire l’accord cadre de façon anticipée.
En effet, l’ajustement parfait des derniers bons de commande sur le montant exact du
maximum affecté à la période peut s’avérer techniquement impossible. C’est pourquoi le
maximum est considéré comme « atteint » lorsque le montant résiduel de commande sur la
période ne permet plus la passation d’un bon de commande correspondant à l’exécution
normale de l'accord-cadre. Dans ce dernier cas, la durée totale de l'accord-cadre sera réduite
d’autant et s’il s’agit de la dernière période, l'accord-cadre s’achèvera. Le montant total de
l'accord-cadre n’en sera pas modifié.
4.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution propre à chaque lot est fixé par bon de commande.
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du présent accord-
cadre.
5 - Prix
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires fixés au sein du BPU pour chacun des
lots. Le présent accord cadre est conclu sans minimum et avec un maximum :
Lot(s) Désignation Montant annuel
maximum HT
01 Vérifications des installations de chauffage, gaz, électricité, armoires 50 000 €
mobiles / foraines, grandes cuisines
02 Vérifications des installations de levage, treuils, ascenseurs, ponts 20 000 €
(garage CTM), matériel roulant (camion, nacelle, nacelle élévatrice,
chariot élévateurs, …) échafaudages, podiums, EPI (des agents de la
ville)
03 Vérifications des aires de jeux 5 000 €
04 Vérifications des machines-outils 2 000 €
05 Contrôles des murs d’escalade, EPI d’escalade et des buts sportifs 2000 €
06 Contrôle bisannuel des buts sportifs 3 000 €
Consultation n°: 2026-30 Page 6 sur 14
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y
compris les frais généraux, les études, les impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge
pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la
valeur ajoutée (TVA).
*A noter que lorsqu’une période de l’accord cadre s’achève, sans que le montant maximum
annuel soit atteint, le disponible restant pourra être consommé sur la période suivante, dans
la limite du montant maximum sur 4 ans.
Cas des commandes non prévues au BPU :
Le BPU n’étant pas exhaustif, l’acheteur pourra commander des pièces hors BPU, à
conditions que celles ci soient en lien direct avec l’objet de l’accord cadre.
Ces commandes se feront sur la base de l’établissement préalable d’un devis en concertation
avec l’acheteur, celui ci devra être accepté par la ville.
Ces fournitures pourront être ajoutées au BPU par voie d’avenant.
5.2 - Modalités de variation des prix
Les prix de l’accord cadre sont révisables, annuellement, à chaque date anniversaire
(correspond à la date de notification du marché).
Les prix sont révisables, à la hausse comme à la baisse, par l’application d’un coefficient de
révision (CR) sur les prix de base, obtenu par l’application de la formule suivante, valable
pour chaque lot :
CR = 0,15+0,85 x (Indice N / Indice N0)
0,15= part fixe du prix
0,85=part variable du prix
Indice N= Dernière Valeur de l’indice connu au moment de la révision
Indice N0= Valeur de l’indice relatif au mois de la date limite de remise des offres inscrite
au règlement de consultation, ou de la date limite de remise des offres négociées en cas de
négociation portant sur le prix (par dérogation à l’article 10.2.4 du CCAG FCS).
Conformément au CCAG FCS, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.
Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
L’index utilisé est le suivant : Indices des prix de production des services français aux
entreprises françaises (BtoB) − CPF 71.12 − Services d'ingénierie et services de conseil
technique connexes et géomètres Prix de base − Base 2021 − Données trimestrielles brutes
– Identifiant 010766441
Il est disponible gratuitement sur le site de l’Insee :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010766441
Consultation n°: 2026-30 Page 7 sur 14
Modalités de mise en œuvre:
Le titulaire enverra sa proposition de BPU révisé au plus tard 1 mois avant la date
anniversaire du marché, sur l’adresse suivante : marchespublics@ville-armentieres.fr
La proposition de révision sera contrôlée et validée par le service marchés publics de la
ville. Les BPU révisés n’auront pas besoin d’être signés. Ils comporteront seulement la
mention « contrôlé et validé par le service marchés publics ».
En cas d’inaction du titulaire, les prix antérieurement validés continueront à s’appliquer
sans qu’aucune réclamation de sa part ne puisse être élevée.
Dans tous les cas, l’acheteur se réserve la faculté d’imposer la révision des prix au titulaire,
à la hausse comme à la baisse, et ce, dans un délai maximal de 15 jours calendaires après la
date anniversaire du marché. Le titulaire ne pourra s’y opposer. N
6- Garanties financières
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
7 - Avance
Aucune avance ne sera versée.
8 - Modalités de règlement des comptes
8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du
CCAG-FCS.
Un rapport d’intervention, conforme aux dispositions du CCTP, devra être transmis après
chaque intervention. Le titulaire ne pourra pas transmettre sa facture s’il n’a pas fourni un
rapport en bonne et due forme.
8.2 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en
dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation
à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à
disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date
d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l’État
pour une facture transmise par échange de données informatisé).
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou
réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
Consultation n°: 2026-30 Page 8 sur 14
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement
attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer,
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas
échéant, le bénéfice d'une exonération ;
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Informations à utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 21590017600011
8.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter
de la date de réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi
qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des
intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir,
majoré de huit points de
pourcentage.
8.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les
sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf
stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-
FCS.
Consultation n°: 2026-30 Page 9 sur 14
8.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur,
dans les conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du
Code de la commande publique. Conformément à la réglementation, sans validation du
titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.
9- Conditions d'exécution des prestations
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et
spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).
Adresse d'exécution :
Maire d'Armentières
Place du Général de Gaulle
59280 ARMENTIERES
Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être
effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du
CCAG-FCS.
10 - Développement durable
Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans l'exécution de l’accord-cadre. Par
dérogation à la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, il n’est pas prévu de
considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, restreignant la concurrence ou
rendant techniquement difficile l’exécution de la prestation.
11 - Constatation de l'exécution des prestations
11.1 - Vérifications
Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment même de
la livraison de la fourniture ou de l'exécution de service (examen sommaire) conformément
aux articles 27.1 du CCAG-FCS.
Un rapport d’intervention ou bon d’intervention, conforme aux dispositions du CCTP, devra
être transmis après chaque intervention.
11.2 - Décision après vérification
A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les
conditions prévues aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS.
Formalisme de la décision d’admission : en cas de silence de l’acheteur après la réception
du rapport/bon d’intervention, la prestation est considérée comme admise.
Dans le cas contraire, l’acheteur dispose de 15 jours ouvrés pour faire part de ses
éventuelles remarques au titulaire. (dérogation à l’article 30.1 du CCAG FCS).
12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable à ce contrat.
Consultation n°: 2026-30 Page 10 sur 14
13 - Pénalités
13.1 - Pénalités de retard
Par dérogation des articles 14.1.1 et 14.1.2 du CCAG FCS, lorsque le délai contractuel
prévu par le bon de commande est dépassé, le titulaire encourt une pénalité fixée à 5 % du
montant total du bon de commande, par jour de retard.
Lorsque l'acheteur envisage d'appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire
à présenter ses observations dans un délai de 3 jours ouvrés. Cette invitation pourra être
effectuée par mail. Un courrier de mise en demeure n’est pas nécessaire.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l'acheteur considère que les observations
formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer
que le retard n'est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard
s'appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel
d'exécution des prestations est expiré.
Par dérogation aux stipulations de l'article 14.1.2 du CCAG-FCS, le montant total des
pénalités de retard est plafonné à 30,00 % du montant du bon de commande.
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités
dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l'ensemble du marché.
13.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Le titulaire doit respecter les stipulations du code du travail (CT) telles que mentionnées aux
articles L.8221-3 à L. 8221-5 CT concernant les formalités lui incombant, relatifs à la
déclaration de l’activité de l’entreprise et la déclaration des salariés de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 8222-6 CT, en cas de violation des
obligations prévue aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 CT, le titulaire encoure une pénalité
forfaitaire de 250€, dans la limite du montant des amendes encourues en application des
articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 CT
La pénalité pourra être appliquée directement par l’acheteur après en avoir informé le
titulaire par mail. Le titulaire conserve toujours la capacité de présenter des observations
dans un délai de 3 jours ouvrés après réception du mail.
A noter qu’en cas de manquement aux obligations décrites ci dessus, l’acheteur dispose de
la faculté de résilier le marché pour faute du titulaire.
13.3 -Autres pénalités spécifiques
Dépassement du délai pour intervention de déblocage 75€TTC/par 15 min de retard
ou sécurisation des sites (1h max. pour intervenir)
Dépassement de délai de dépannage non urgent (4h max. 50 € TTC/par heure entamée
pour intervenir)
Pas de réponse apportée suite à un appel vers le numéro 200 € TTC/par appel manqué
d’astreinte
Consultation n°: 2026-30 Page 11 sur 14
Pas d’intervention réalisée suite à un appel vers le numéro 150 € TTC/par tranche d’heure
d’astreinte entamée
Dépassement du délai pour l’établissement et l’envoi d’un 30 € TTC/jour
devis suite à une demande ou une visite sur site (sous 7 jours
ouvrés max.)
Dépassement du délai pour l’établissement et l’envoi d’un 50 € TTC/jour
devis suite à une intervention urgente ou de sécurisation (48
heures max.)
Dépassement du délai de remise de documents (sous 5 jours 20€TTC/Jour/document manquant
ouvrés max.)
Ex : Rapports détaillés d’intervention, levées de réserves, etc.
Dépassement du délai d’exécution de travaux ou des visites 75 € TTC/jour de retard
périodiques
Non-respect de fermeture provisoire 75 € TTC/forfait/jour
Non-respect de l’affichage d’intervention 75 € TTC/forfait
Non-respect des règles de sécurité 75 € TTC/forfait
Non-respect des reprises des ouvrages existants en cas de 75 € TTC/jour de retard
dégradations durant la période de chantier
Non-respect du nettoyage de chantier (en cours de chantier 50 € TTC/jour
et/ou en fin de chantier)
Non-respect du repliement de chantier 50 € TTC/jour
Absence à une réunion technique ou à une convocation 100 € TTC/forfait
Dépassement du délai pour intervention de sécurisation ou de non- 150€TTC/par tranche
respect de sécurisation de sites (4h max. pour intervenir) d’heure entamée
Pas de réponse apportée suite à un appel vers le numéro d’astreinte 200 € TTC par appel
manqué
Pas d’intervention réalisée suite à un appel vers le numéro 150 € TTC/par tranche
d’astreinte d’heure entamée
Dépassement du délai pour l’établissement et l’envoi d’un devis suite 30 € TTC/jour
à une demande ou une visite sur site (sous 7 jours ouvrés max.)
Dépassement du délai pour l’établissement et l’envoi d’un devis suite 50 € TTC/jour
à une intervention urgente ou de sécurisation (48 heures max.)
Dépassement du délai de remise de documents (sous 5 jours ouvrés 20 €TTC/Jour/document
max.) Ex : fiches
Consultation n°: 2026-30 Page 12 sur 14
techniques de produits, plans, DOE, etc… manquant
Dépassement du délai de dépannage : 75 € TTC/jour de retard
- 24h00 max. pour le lot 2
- 48h00 max. pour le lot 1
Dépassement du délai d’exécution de travaux ou des visites 75 € TTC/jour de retard
périodiques
Non-respect des reprises des ouvrages existants en cas de 75 € TTC/jour de retard
dégradations durant la période de chantier
Non-respect du nettoyage de chantier (en cours de chantier et/ou en 50 € TTC/jour
fin de chantier)
Non-respect du repliement de chantier 50 € TTC/jour
Non remise en service de l’alarme intrusion et incendie et/ou non 100 € TTC/forfait
remise de clé après une intervention
Absence à une réunion technique ou à une convocation 100 € TTC/forfait
14 - Assurances
Par dérogation aux dispositions de l'article 9.2 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier avant la signature dudit marché, qu'il est titulaire des
contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité
garantie.
15- Résiliation du contrat
15.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 38 à 45 du CCAG-FCS.
En cas de découverte de travail dissimulé, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de
résilier de plein droit le marché.
Par dérogation à l’article 42 du CCAG FCS, en cas de résiliation de l'accord-cadre pour
motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune
indemnisation.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et
R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les
pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5
du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique,
le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations
aux frais et risques du titulaire.
Consultation n°: 2026-30 Page 13 sur 14
15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou
décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure
lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire,
cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13
du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de
l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois
peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a
accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus
court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du
titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois
ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
16- Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une
traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
17- Dérogations au CCAG FCS (2021)
- L'article 1.4 du CCAP déroge à l'article 3.7.1 du CCAG
- L'article 1.4 du CCAP déroge à l'article 3.7.2 du CCAG
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG
- L'article 5.2 du CCAP déroge à l'article 10.2.4 du CCAG
- L'article 11.2 du CCAP déroge à l'article 30.1 du CCAG
- L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.1 du CCAG
- L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.2 du CCAG
- L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.3 du CCAG
- L'article 14 du CCAP déroge à l'article 9.2 du CCAG
- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 42 du CCAG
Consultation n°: 2026-30 Page 14 sur 14
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.