CCAP
2026-02-082-CCAP.pdf · 8 232 mots · du marché « Maîtrise d'oeuvre pour la restauration de l'église Saint Denis : nef, sacristie, intérieurs et aménagements extérieurs », dossier de consultation officiel.
Le Maître d’Ouvrage Le Mandataire
Marché de Maîtrise d'oeuvre
Cahier des clauses administratives particulières
Numéro de procédure : 2026-02-082
MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise
d'oeuvre pour les travaux de restauration de la
nef, de la sacristie, des intérieurs et des
aménagements extérieurs de l'église Saint Denis
(10510)
A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2026, LA SIGNATURE ELECTRONIQUE EST
IMPOSEE A L’ATTRIBUTAIRE DU MARCHE
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
Sommaire
1. Dispositions générales du contrat ..................................................................................... 4
1.1. Objet .......................................................................................................................... 4
1.2. Décomposition du marché ......................................................................................... 4
1.3. Intervenants ............................................................................................................... 5
1.4. Sous-traitance ............................................................................................................ 5
2. Pièces contractuelles ......................................................................................................... 5
3. Forme des échanges et notifications au maître d'oeuvre ................................................. 6
3.1. Ordres de service ....................................................................................................... 6
3.2. Documentation numérique ....................................................................................... 6
4. Missions de maîtrise d'oeuvre ........................................................................................... 6
5. Développement durable .................................................................................................... 7
5.1. Conditions d'exécution à caractère environnemental .............................................. 7
6. Durée et délais d'exécution ............................................................................................... 8
6.1. Durée du marché ....................................................................................................... 8
6.2. Délais d'exécution ...................................................................................................... 8
6.3. Délais d'établissement des documents ............................ Erreur ! Signet non défini.
6.4. Support de remise des documents ............................................................................ 8
7. Prix ..................................................................................................................................... 9
7.1. Caractéristiques des prix............................................................................................ 9
7.2. Forfait de rémunération du maître d'oeuvre ............................................................ 9
7.3. Engagements du maître d'oeuvre............................................................................ 10
7.3.1. Respect du coût prévisionnel des travaux ....................................................... 10
7.3.2. Respect du coût définitif des marchés de travaux .......................................... 10
7.3.3. Vérification des projets de décomptes des entrepreneurs ............................. 11
7.4. Contenu des prix ...................................................................................................... 11
7.5. Variation du prix ...................................................................................................... 12
8. Clauses de financement et de sûreté .............................................................................. 13
8.1. Avance ...................................................................................................................... 13
8.2. Retenue de garantie ................................................................................................ 13
9. Règlement des comptes .................................................................................................. 13
9.1. Présentation des factures au format dématérialisé ................................................ 13
9.2. Modalités de règlement du prix .............................................................................. 14
9.3. Demandes de paiement ........................................................................................... 15
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
9.3.1. Demande de paiement d'acompte .................................................................. 15
9.3.2. Demande de paiement final ............................................................................ 16
9.4. Délai global de paiement ......................................................................................... 16
9.5. Règlement en cas de cotraitants ............................................................................. 16
10. Pénalités et primes ...................................................................................................... 16
10.1. Généralités .................................................................... Erreur ! Signet non défini.
10.2. Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations ...................................... 17
10.3. Pénalités pour violation d'une obligation de sécurité ou de confidentialité ...... 17
10.4. Pénalités pour non-respect des obligations environnementales ........................ 17
10.5. Autres pénalités ................................................................................................... 18
10.6. Infractions aux prescriptions de chantier ..................... Erreur ! Signet non défini.
11. Utilisation des résultats ........................................................ Erreur ! Signet non défini.
11.1. Régime des droits ................................................................................................ 18
11.2. Concession des droits de reproduction et de représentation ............................. 18
11.3. Droits du titulaire ................................................................................................. 19
12. Vérification, achèvement des prestations ou missions ............................................... 19
12.1. Vérification des documents ................................................................................. 19
12.2. Achèvement de la mission ................................................................................... 19
13. Assurances ................................................................................................................... 20
14. Clauses de réexamen ................................................................................................... 21
15. Résiliation..................................................................................................................... 21
16. Différends et litiges ...................................................................................................... 23
17. Dérogations au CCAG MOE .......................................................................................... 24
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
1. Dispositions générales du contrat
1.1. Objet
Le présent marché, régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), a pour
objet :
Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de restauration de la nef, de la sacristie, des intérieurs et des
aménagements extérieurs de l'église Saint Denis de Maizière la Grande Paroisse (10510)
Cette opération comprend trois phases de travaux :
- Phase 1 Travaux comprenant :
o Réfection extérieure Nef (maçonnerie) + Tranche Optionnelle (désamiantage,
charpente et couverture)
o La restauration intérieure Transept et chœur
o La réfection des vitraux
- Phase 2 Travaux comprenant :
o Restauration des décors intérieurs
o La restauration intérieur Nef
o La mise en conformité électrique
o La restauration des menuiseries
- Phase 3 Travaux comprenant :
o Le réaménagements des extérieurs (accessibilité PMR, parvis, parking)
o La restauration de la Sacristie
Une consultation travaux est prévue pour chacune des trois phases.
Le marché de maîtrise d’œuvre ne comprend pas de tranche optionnelle. L’ensemble des missions des
3 phases est chiffré.
La part travaux affectée à l'enveloppe financière est de 2 150 000,00 HT répartis comme suit :
- 1ère phase travaux : 1 000 000,00 € HT
- 2ème phase travaux : 460 000,00 € HT
- 3ème phase travaux : 690 000,00 € HT
Toutefois, en fonction de la proposition de découpage par phase de travaux proposée par le
prestataire lors de la réalisation de ses missions, la ventilation présentée ci-avant pourra être amenée
à évoluer.
Les spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses techniques particulières.
1.2. Décomposition du marché
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
1.3. Intervenants
Dès la notification du marché, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage désignent une personne
physique, habilitée à les représenter pour les besoins de l’exécution du contrat et notifient cette
désignation au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre du marché.
Dans l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de
l'acte d'engagement sont seules habilitées à les engager.
1.4. Sous-traitance
En cas de sous-traitance, le maître d’œuvre devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiement conformément à la réglementation en vigueur.
À cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance, dûment complété et signé en y
joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le maître
d’œuvre produira également une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou
nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.
Après acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang
1 et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu du maître de l’ouvrage un accord sur
une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours à compter de l’acceptation, une caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant
de second rang et plus. La non-production de cette caution emportera, dans les conditions définies
dans ce document à l’article qui y est relatif, résiliation du marché.
Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du CCAG MOE.
Notamment, le maître d'ouvrage notifiera, après signature, à chaque sous-traitant concerné,
l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.
2. Pièces contractuelles
Par dérogation aux dispositions de l’article 4.1 du CCAG MOE, les pièces contractuelles du marché sont
les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité
:
▪ L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes
▪ La Proposition du candidat - répartition des honoraires - délais
▪ Les actes modificatifs contractualisés en phase d'exécution
▪ Les questions et réponses qui ont fait l'objet d'échanges sur le profil acheteur, tout
document additionnel éventuel publié en cours de publication Le cahier des clauses
administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes
▪ Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes
▪ Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de maîtrise
d'oeuvre (CCAG MOE) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
▪ Le Programme de Maîtrise d'oeuvre
▪ Le ou les mémoires du titulaire
▪ L'ensemble des Ordres de service émis par le Maître d'oeuvre et le Maître d'ouvrage
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
▪ Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs
Les documents généraux, tels que le CCAG, le CCTG et normes en vigueur, ne sont pas joints au dossier,
le titulaire étant censé les connaître.
Chaque entreprise est tenue de prendre connaissance de l'ensemble du dossier et du contenu de
l'ensemble des pièces du marché.
Il est précisé que la clause de priorité prévue au CCAP entre les plans et le CCTP n'a pas pour but
d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des pièces et non sur l'autre. Cette
priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non
décrit au CCTP est formellement dû et vice et versa.
3. Forme des échanges et notifications au maître d'oeuvre
3.1. Ordres de service
Conformément à l’article 3.8.1 du CCAG MOE, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés
par le maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre en accuse réception datée.
Pendant l'exécution du marché, le maître d’ouvrage pourra prescrire par ordre de service au maître
d’œuvre des prestations supplémentaires ou modificatives dans les conditions du présent CCAP.
3.2. Documentation numérique
L’opération ne fait pas l’objet d’une démarche BIM.
4. Missions de maîtrise d'oeuvre
Le maître d’œuvre réalise les éléments de mission suivants dont le contenu détaillé et les modalités
d’exécution figurent au CCTP.
Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux articles R. 2431-19 à R. 2431-23 du
code de la commande publique, précisé à l'annexe 2 de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités
techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres
d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé.
Eléments de mission
Diagnostic (DIAG)
Avant-projet sommaire (APS)
Avant-projet définitif (APD)
Etudes de projet (PRO)
Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
Examen de conformité (VISA) de l’ensemble des lots
Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET)
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
Assistance lors des opérations de réception (AOR)
L’enveloppe financière prévue par la maîtrise d’ouvrage pour les travaux est de 2 150 000,00 € HT
Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux articles R. 2431-19 à R. 2431-23 du
code de la commande publique, précisé à l'annexe 2 de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux modalités
techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres
d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé.
La mission de maîtrise d’oeuvre confiée au titre du marché est une mission de base au sens de l’article
R.2431-4 du code de la commande publique intégrant une mission VISA pour l’ensemble des lots et
une mission complémentaire de Diagnostic.
L’annexe à l’acte d’engagement donne la répartition des éléments de missions par membres du
groupement.
5. Développement durable
5.1. Conditions d'exécution à caractère environnemental
Dématérialisation
Limitation ou suppression de supports papier, ou recours systématique à la dématérialisation des
rapports et livrables.
Cycle de vie des produits
Dans une approche prenant en compte le cycle de vie des produits, il est demandé une identification
et une réduction des impacts environnementaux dans les phases de fabrication, d'utilisation et de
gestion de la fin de vie des équipements.
Les matériels répondent aux exigences minimales suivantes :
- une consommation énergétique économe ;
- une capacité de recyclage des matériels et d'utilisation de matériaux recyclés (notamment de
plastique recyclé) ;
- une réduction des polluants et des substances toxiques ;
- une exclusion des substances cancérigènes et des métaux lourds ;
- un faible rayonnement électromagnétique.
5.1. Conditions d’exécution à caractère sociale
Conformément à l’article L. 2112-2-1 du Code de la commande publique, l’acheteur décide de ne pas
prévoir de condition d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social
ou à l’emploi.
Cette dérogation est motivée par le fait que la mission de maîtrise d'oeuvre étant limitée aux seuls
architectes du patrimoine ou équivalent, une clause d'insertion pourrait entraîner une limitation de
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
mise en concurrence d'une part et rendrait techniquement difficile l’exécution de la prestation d'autre
part, conformément aux cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 2112-2-1.
6. Durée et délais d'exécution
6.1. Durée du marché
Le marché prend effet à compter de la date de l’accusé de réception du courrier de notification
transmis par voie dématérialisée via le profil acheteur et s’achèvera à l’issue de la période de délai de
garantie de parfait achèvement des travaux et ce, pour l’ensemble des trois phases.
La durée estimée des travaux est la suivante :
Phase 1 : 18 mois (+4 mois pour la tranche optionnelle)
Phase 2 : 12 mois
Phase 3 : 12 mois
Les travaux pourraient débuter en décembre 2027.
6.2. Délais d'exécution
Les délais d'exécution des prestations sont ceux proposés par le titulaire dans le document « la
proposition du candidat », sous réserve de l’acceptation du maître d'ouvrage et dans la limite des
délais d'exécution maximum indiqués ci-dessous.
Ils deviennent contractuels à la notification du marché et sont reportés à l’acte d’engagement.
Les points de départ des délais d’établissement des études sont indiqués si dessous :
Délais maximum souhaités par
le maître d'ouvrage
Eléments de mission Point de départ
(Donnés à titre indicatif, seuls ceux
de l’acte d’engagement ou son
annexe sont contractuels)
à compter de la notification du
Diagnostic (DIAG) 4 semaines
marché
Avant-projet sommaire (APS) 8 semaines validation mission précédente
Avant-projet définitif (APD) 8 semaines validation mission précédente
Etudes de projet (PRO) 8 semaines validation mission précédente
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
Dossier de Consultation des Entreprises
4 semaines validation mission précédente
(DCE) dans le cadre de la mission ACT
15 jours calendaires pour le RAO
initial + 8 jours calendaires après A compter de la date d'envoi par la
RAO dans le cadre de la mission ACT
réception des réponses aux SIABA
questions/ négociations
VISA Tout au long de l'ensemble des missions
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) à A compter de la réception du
1 mois avant la réception
remettre lors de la mission AOR chantier
6.3. Support de remise des documents
Les documents à remettre par le maître d’œuvre au cours d'exécution du marché sont transmis par
voie électronique, selon les conditions du maître d’ouvrage.
Pour satisfaire à cette obligation tous les fichiers devront être compatibles avec les formats utilisés
par l’acheteur.
En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le prestataire devra prendre toutes les
mesures nécessaires pour transmettre au maître d’ouvrage ou son représentant, l’ensemble de ces
données soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain.
7. Prix
7.1. Caractéristiques des prix
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application d’un prix global et forfaitaire.
7.2. Forfait de rémunération du maître d'oeuvre
Le forfait de rémunération fixé à l'acte d'engagement est provisoire.
Ce forfait provisoire pourra être modifié en cas d’évènements affectant la réalisation du marché avant
la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-
7 et R. 2194-8 du code de la commande publique.
La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de l'APD et
de l'engagement du maître d'œuvre sur le coût prévisionnel des travaux.
Le montant du coût prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive du
maître d’œuvre sont arrêtés par avenant dans le délai de 15 jours suivants la validation des études
d’avant-projet définitif ou des études d’avant-projet dans le cadre d’une opération de logement.
Pour passer de la rémunération provisoire à la rémunération définitive, les parties conviennent de
modifier le marché conformément à l’article R. 2194-1 du code de la commande publique.
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
Le taux de rémunération t résulte de la formule suivante : (forfait provisoire de rémunération / part
de l'enveloppe financière affectée aux travaux) x 100.
Le forfait définitif de rémunération est arrêté dès que le coût prévisionnel des travaux C est établi. Ce
dernier est défini au paragraphe ci-dessous « engagement du maître d’œuvre ».
Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t' par le montant du coût
prévisionnel des travaux C sur lequel s'engage le maître d'œuvre, dans les conditions suivantes :
- C inférieur ou égal à Co : t' = t
- C inférieur ou égal à C'o : t' = t
- C inférieur ou égal à C1 : t' = t (1-x1)
- C inférieur ou égal à C2 : t' = t (1-x2)
- C supérieur à C2 : t' = t (1-x3)
avec :
- C'o = Co x 1,03 ; soit 2 214 500,00 Euros H.T.
- C1 = Co x 1,05 ; soit 2 257 500,00 Euros H.T.
- C2 = Co x 1,08 ; soit 2 322 000,00 Euros H.T.
- x1 = 0,01
- x2 = 0,02
- x3 = 0,03
7.3. Engagements du maître d'oeuvre
7.3.1. Respect du coût prévisionnel des travaux
Le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût prévisionnel des travaux à programme constant. Le
taux de tolérance est fixé à 3 %.
Le réajustement du coût cumulé des marchés de travaux s’effectue par l’application d’un coefficient
de réajustement selon la formule suivante :
Coefficient de réajustement = Index BT01 du mois zéro Mo du marché de maîtrise d’œuvre / Dernier
Index BT01 publié avant le dépôt des offres des marchés de travaux
Le seuil de tolérance attaché à l'engagement du maître d'œuvre sur le coût prévisionnel des travaux
(CPT) est calculé en application de la formule suivante :
Seuil de tolérance = CPT * (1 + 3/100).
En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de ne pas
accepter les offres des soumissionnaires. Il est alors exigé du maître d’œuvre une reprise gratuite des
études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du
programme, permettent d’atteindre à l’issue de nouvelles consultations l’engagement pris en tenant
compte du taux de tolérance.
7.3.2. Respect du coût définitif des marchés de travaux
Le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût cumulé des marchés de travaux. Le taux de tolérance
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
est fixé à 3 %.
Le seuil de tolérance attaché à l'engagement du maître d'œuvre sur le coût total définitif des marchés
de travaux (CMT) est calculé en application de la formule suivante :
Seuil de tolérance = CMT * (1 + 3/100).
En cas de dépassement du seuil de tolérance, la rémunération du maître d'œuvre pourra être réduite
en application de la pénalité suivante :
Pénalité = (CMT - seuil de tolérance) * 50/100
Toutefois, cette pénalité ne pourra excéder 15 % de la rémunération du maître d'œuvre
correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des marchés publics de travaux,
conformément à l’article R2432-4 du code de la commande publique.
7.3.3. Vérification des projets de décomptes des entrepreneurs
Le maître d’œuvre est chargé durant la phase travaux de la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par l’entrepreneur et mis à sa disposition sur le portail public de facturation.
À l’issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l’entrepreneur.
Le délai de vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à
15 jours à compter de l'accusé de réception du document.
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final.
7.4. Contenu des prix
Les prix du marché sont hors TVA, sauf mention dans l’acte d’engagement, et sont établis en
considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles pour l’exécution des
prestations objet du marché, notamment, réunions techniques, visites, comités de pilotage.
En complément de l’article 10.1.3 du CCAG MOE, les précisions suivantes sont apportées :
▪ En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier
d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces
défaillances.
▪ En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination
et de contrôle par le maître d’œuvre des prestations confiées à ce sous-traitant, ainsi que
les conséquences de ses défaillances.
Les prix du marché incluent la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre au titre de la cession des
droits de propriété intellectuelle.
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
7.5. Variation du prix
Le présent marché est passé à prix révisable.
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise
de l'offre finale du titulaire. Ce mois est appelé mois zéro (Mo).
La révision sera effectuée par application de la formule suivante :
P= Po [0.15 + 0.85 (In / Io) ]
Dans laquelle :
P = Prix révisé
Po = Prix initial
In = Valeur de l’indice du mois concerné
Io = Valeur de l’indice de référence du mois d’établissement des prix du marché, appelé mois zéro
(Mo)
Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence ING respectivement au mois zéro et au mois n
où : ING « Ingénierie »
La révision sera effectuée mensuellement et provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui
doit être appliqué. La révision définitive interviendra sur le premier acompte suivant la parution de
l'index correspondant.
En cas de modification du présent marché, les prix établis dans ce cadre sont établis aux conditions
économiques en vigueur au mois d'établissement de la modification. La clause ci-dessus s’appliquera
avec un mois m0 correspondant au mois de signature de la modification du marché par le titulaire.
Par dérogation à l’article 10.1.2 du CCAG Maîtrise d’oeuvre, le coefficient de révision de prix est
arrondi avec trois décimales.
Disparition d'indice :
Par dérogation à l’article 9.4.3 du CCAG Travaux, en cas de disparition d'indice, les parties conviennent
de lui substituer l’indice préconisé par l’organisme qui a créé l’ancien indice en utilisant le coefficient
qui s’y attache.
L'acheteur transmet un courrier sur cette base. Faute de contestation sous 15 jours, les modalités
indiquées audit courrier sont réputées acquises.
Si aucun indice n’est prévu par l’organisme, les parties s’engagent à rechercher d’un commun accord
un indice qui pourrait lui être substitué sans que cela n’entraine un bouleversement du contrat. Dans
ce dernier cas, la mise en œuvre d’un nouvel indice entraînerait la passation d’un avenant au contrat.
Si l'index cité ci-dessus est supprimé en cours d’exécution du marché, l'acheteur se réserve le droit
d’appliquer un nouvel indice équivalent.
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
8. Clauses de financement et de sûreté
8.1. Avance
Une avance est accordée au titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf
renonciation expresse dans l’acte d’engagement.
Conformément à l’article B.11.1 du CCAG MOE (option B), le montant de l'avance sera égal à 5 % du
montant initial du marché en prix de base, lorsque le délai d'exécution du marché sera au plus égal à
un an ; si ce délai est supérieur à un an, ce montant sera multiplié par un coefficient réducteur égal au
rapport 12/N, N étant la durée évaluée en mois.
Si le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise, le
taux minimal de l'avance est porté à 10%, en application de l'article R 2191-7 3° du code de la
commande publique
La résorption de l'avance s'effectuera, sur chaque demande de paiement, par prélèvement sur les
sommes dues à chaque tiers, dans les conditions de l'article R. 2191-11 du code de la commande
publique.
Le maître d’ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à
première demande.
Les sûretés seront libérées à la fin de la résorption de l'avance.
8.2. Retenue de garantie
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
9. Règlement des comptes
9.1. Présentation des factures au format dématérialisé
Les demandes de paiement sont établies au nom de la commune de Maizières la Grande
Paroisse (siret 211 002 134 00016).
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro à l’adresse suivante : www.chorus-
pro.gouv.fr. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut
la rejeter.
La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à
la date de notification du message électronique informant le maître d’ouvrage de la mise à
disposition de la facture sur le portail de facturation.
Pour être valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la
facture au format papier. De même, doivent figurer sur la facture dématérialisée :
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
• l’identifiant de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;
• le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la
facture, au sein de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des
codes services afin de faciliter l’acheminement de ses factures reçues ;
• le « numéro d’engagement » qui correspond à la référence à l’engagement juridique (numéro
de bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information de l’entité
publique destinataire).
9.2. Modalités de règlement du prix
Le règlement se fait par des acomptes suivant la répartition précisée ci-après.
Toutefois, elles peuvent être réglées avant l'achèvement, dans le cas où leur délai d'exécution est
important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excède pas trois mois conformément
à l'article R2191-22 du Code de la commande publique.
Dans ce cas, l'état périodique établi par le maître d'œuvre comporte le compte rendu d'avancement
de la mission, indique le pourcentage approximatif du délai d'avancement de leur exécution ce
pourcentage, après accord du maître de l'ouvrage, sert de base au calcul du montant de l'acompte
correspondant.
DIAG :
Le règlement des prestations incluses dans cette mission ne peut intervenir qu’à 100 % après
l’achèvement total, réception et validation de l'élément par le maître de l'ouvrage.
APS :
Le règlement des prestations incluses dans cette mission interviendra dans les conditions suivantes :
- 80% à la remise du dossier
- 20% à l'approbation du maître de l'ouvrage telle que précisée au présent CCAP.
APD :
Le règlement des prestations incluses dans cette mission interviendra dans les conditions
suivantes :
- 80% à la remise du dossier
- 20% à l'approbation du maître de l'ouvrage telle que précisée au présent CCAP.
PRO :
Le règlement des prestations incluses dans cette mission interviendra dans les conditions
suivantes :
- 80% à la remise du dossier
- 20% à l'approbation du maître de l'ouvrage telle que précisée au présent CCAP.
ACT :
Le règlement des prestations incluses dans cette mission interviendra dans les conditions suivantes :
- après réception du dossier de consultation des entreprises : 60%
- après réception de la version finale du rapport d'analyse des offres : 30%
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
- après la mise au point des marchés de travaux : 10%
VISA :
Les prestations incluses dans cet élément de mission feront l'objet d'un règlement dans les conditions
ci-dessous :
- sur production d'un document récapitulant l'ensemble des études, plans d'exécution, plans de
synthèse à remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du maître d'œuvre : 50 % à la
remise des documents,
- sur production du même document complété par les dates auxquelles les études, plans d'exécution
et plans de synthèse ont été visés par le maître d'œuvre, accompagné des justificatifs nécessaires : 50
% après Visa.
DET :
Les prestations sont réglées comme suit :
- en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant
des travaux effectués depuis le début : 80 % ;
- à la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du projet de décompte final et après
traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 20 %
AOR :
Les prestations sont réglées comme suit :
- A l'issue des opérations préalables à la réception : à la date de l'accusé de réception par le maître de
l'ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la réception : 65 %;
- A la remise du dossier des ouvrages exécutés : 15 % ;
- A l'achèvement des levées de réserves : 15 % ;
- A la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l'article 44.1 du CCAG
Travaux applicable aux marchés de travaux ou à l'issue de sa prolongation décidée par le maître de
l'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 5 %.
9.3. Demandes de paiement
9.3.1. Demande de paiement d'acompte
La demande du maître d’œuvre est établie conformément à l'article 11.4 du CCAG MOE.
Elle indique les prestations effectuées donnant droit à paiement pour la période considérée.
En complément des dispositions de l’article 11 du CCAG MOE, la demande de paiement est datée et
comporte, selon le cas :
▪ les références du marché ;
▪ le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA et diminué des réfactions le cas échéant, ou le montant des prestations correspondant
à la période en cause ;
▪ la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;
▪ en cas de groupement conjoint ou solidaire, pour chaque opérateur économique, le
montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
▪ en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
établies HT et TTC ;
▪ le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;
▪ les pénalités éventuelles pour retard ;
▪ les avances à rembourser ;
▪ La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon
le taux applicable.
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement
d'acompte qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplètes. Dans ce cas, il doit notifier au
maître d’œuvre la demande de paiement rectifiée.
9.3.2. Demande de paiement final
La demande de paiement finale est le décompte final établissant le montant total des sommes dues à
l’issue du marché. Elle est transmise par le maître d’œuvre dans un délai de 30 jours à compter de la
date de notification de la décision d’admission des prestations.
Le maître d’ouvrage établit alors le décompte général et le notifie au maître d’œuvre dans un délai de
30 jours, conformément aux dispositions de l’article 11.9 du CCAG MOE. À la signature du décompte
général par le maître d’œuvre, ce dernier devient le décompte général et définitif.
9.4. Délai global de paiement
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la réception de la
demande d’acompte par le maître d’œuvre ou, pour le solde, à compter de la date de réception du
décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.
En cas de retard de paiement, le maître d’œuvre a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.
9.5. Règlement en cas de cotraitants
En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de
paiement.
En cas de groupement conjoint et solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les
sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.
Toutefois en cas de groupement solidaire, l'acheteur pourra procéder à un règlement séparé de
chacun des cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée dans l'acte d'engagement. Le
mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au donneur
d'ordre la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un règlement à
chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants.
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
10.Pénalités et primes
10.1. Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations
En cas de retard dans l'exécution des prestations, le titulaire encourt des pénalités calculées par
application de la formule suivante :
P = V x R / 3 000
P = le montant de la pénalité
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité
R = le nombre de jours de retard.
Par dérogation à l'article 16.2.1 du CCAG MOE, aucune exonération de pénalités ne sera appliquée.
Par dérogation à l’article 16.2.2 du CCAG MOE, le montant total des pénalités appliquées au titulaire
ne peut excéder 20.
Par dérogation à l’article 16.2.4 du CCAG MOE, les pénalités sont applicables sans invitation préalable
du titulaire à présenter ses observations.
10.2. Pénalités pour violation d'une obligation de sécurité ou de
confidentialité
En cas de violation des mesures de sécurité ou de l'obligation de confidentialité, le titulaire s'expose
aux pénalités suivantes :
• en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations
confidentielles n'impliquant pas des données à caractère personnel : application d'une
pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du
fait générateur ;
• en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations
confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d'une pénalité
égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait
générateur.
En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de
façon cumulative.
10.3. Pénalités pour non-respect des obligations environnementales
En cas de non-respect de ses obligations environnementales, le titulaire se voit appliquer, après mise
en demeure, les pénalités suivantes
Obligation concernée Descriptif
Pour manquement à ses obligations 100 € par manquement
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
10.4. Autres pénalités
Obligation concernée Descriptif
Pénalité de retard dans le rendu des éléments d’étude 50 € par jour calendaire
Par erreur constatée dans les documents et rendus en 100 € par erreur constatée
phase étude (sur plan, pièce du DCE, ...)
Par erreur constatée dans les documents et rendus en 100 € par erreur constatée
phase exécution (certificat de paiement, visas, ...)
Retard dans la vérification des projets de décompte 150 € par jour calendaire
mensuel et final des entreprises
Retard dans le traitement des mémoires en réclamation 100 € par jour calendaire
Par manquement aux obligations du maître d'œuvre, 100 € par jour calendaire
(réunions de chantier, non transmission des comptes-
rendus, ...)
11.Utilisation des résultats
Il est entendu par « résultats » tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support,
qui sont livrés dans le cadre des prestations du marché, conformément à l’article 22.1 du CCAG MOE.
11.1. Régime des droits
Pour l’utilisation des résultats correspondant aux besoins exprimés dans le CCTP et dans le présent
CCAP, le maître d'œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d'ouvrage et aux tiers désignés dans
le marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente
ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, dans le respect du droit moral
du maître d'œuvre.
11.2. Concession des droits de reproduction et de représentation
Le maître d’œuvre concède au maître d’ouvrage le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie
et en l’état, par tous procédés et sur tous supports, afin de réaliser ou de faire réaliser en une seule
fois les ouvrages ou équipements objets du marché.
Le maître d’ouvrage peut diffuser les plans et les éléments relatifs à la conception, avec mention du
nom du maître d’œuvre et après accord de ce dernier, à l’ensemble des intervenants qui concourent
à la réalisation de l’ouvrage.
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
Le maître d’œuvre concède au maître d’ouvrage le droit de communication au public et de mise à
disposition du public de l’œuvre en projet ou réalisée, en tout ou partie et en l’état, par tous moyens,
modes et procédés, en vue d’une exploitation à titre non commercial, notamment à des fins
d’information et de communication du maître d’ouvrage.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de l’admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits
d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.
11.3. Droits du titulaire
Le maître d'œuvre détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il conserve la
propriété des droits et connaissances acquis antérieurement à la passation du marché.
La cession de droits au maître d’ouvrage n’inclut pas les exploitations commerciales des résultats qui
devront, le cas échéant, faire l’objet d’un contrat spécifique en application des dispositions de l’article
R. 2122-3-3° du code de la commande publique.
De manière générale, le maître d'œuvre ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle
ou ses droits de toute autre nature à l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est conforme aux
besoins découlant de l'objet du marché.
12.Vérification, achèvement des prestations ou missions
12.1. Vérification des documents
Le maître d'ouvrage procèdera à la vérification des documents produits par le maître d’œuvre dans
un délai maximal d’un mois à compter de la date de remise de ces documents.
La décision d’approuver, avec réserve ou de rejeter les documents, doit intervenir dans ce délai.
Par dérogation à l'article 20.5 du CCAG MOE, le maître de l'ouvrage n'a pas à aviser le maître d’œuvre
des jours et heures fixés pour les vérifications des éléments remis pour acceptation.
L’absence de réponse du maître d'ouvrage ou de son représentant dans les délais ci-dessus vaut
acceptation des documents.
Si le maître d’ouvrage n’admet pas les études remises par le maître d’œuvre, il peut prendre les
décisions suivantes :
- Ajournement dans les conditions définies par l’article 21.2 du CCAG MOE
- Réfaction dans les conditions définies par l’article 21.3 du CCAG MOE
- Rejet dans les conditions définies par l’article 21.4 du CCAG MOE
12.2. Achèvement de la mission
L'achèvement de la mission fait l'objet d'une décision du maître d'ouvrage ou de son représentant,
dans les conditions de l'article 21 du CCAG MOE, constatant que le maître d’œuvre a rempli ses
obligations, dans un délai de deux mois à compter de la demande du maître d’œuvre. L'absence de
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
décision dans ce délai vaut admission des prestations.
La mission s’achève à la plus tardive des dates suivantes :
- L’expiration du / des délais de « Garantie de Parfait Achèvement » prévue par le CCAG
Travaux,
- La levée de la dernière réserve,
- L’instruction du dernier mémoire en réclamation des entreprises,
- Si le maître d’ouvrage décide que les obligations contractuelles du maître d’œuvre sont
globalement remplies.
L'absence de décision dans ce délai vaut admission des prestations.
12.3. Arrêt des missions
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacune
des missions / phases techniques sans indemnité : éléments de mission tels que définis au présent
document.
Par ailleurs, il se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations après avoir pris
connaissance des résultats des consultations pour la passation des marchés de travaux.
Dans ce cas, le paiement dû au maître d’œuvre, titulaire du marché, au titre de la mission ACT sera
égal à 50% du montant de cet élément de mission.
13.Assurances
Le maître d’œuvre doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue de la
garantie au moment de la consultation, puis en cours d’exécution de ses prestations, qu'il est
titulaire :
▪ d'une assurance de responsabilité civile professionnelle contractée auprès d'une
compagnie d'assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des
responsabilités pouvant lui incomber à quelque titre que ce soit, à raison des dommages
de toute nature causés aux tiers. Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute
la durée du contrat ;
▪ d’une assurance de responsabilité civile décennale pour les ouvrages autres que ceux
mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances.
Le maître d’œuvre s'engage à obtenir de ses sous-traitants la justification de souscriptions
d'assurances garantissant leurs responsabilités dans les mêmes conditions que celles précisées ci-
dessus.
Il s'engage à maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.
Assurance dommages ouvrages :
Le maître d’ouvrage bénéficie d’une garantie dommages ouvrage afin d’assurer le paiement des
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
travaux de réparation des dommages à l’ouvrage.
14.Clauses de réexamen et actes modificatifs
14.1. Clause de réexamen
Il est fait application des articles R.2194-1 à R.2194-4 du Code de la Commande publique.
Ainsi, le marché peut être modifié dans les cas suivants :
• Modifications au contrat initial, sans limite de montant et sans nouvelle procédure de mise en
concurrence, par application de l’article R.2194-1 du Code de la Commande publique et
notamment dans les cas suivants :
o De modification du programme rendue nécessaire ou non prévisible ou décidée par
le maître d’ouvrage avant ou après la fixation de la rémunération définitive rendant
notamment nécessaire le reprise ou l’adaptation des études ou l’adaptation de ses
missions
o De décision du maître d’ouvrage de confier des nouvelles missions complémentaires
non prévues initialement
o De circonstances extérieures aux parties rendant nécessaires la réalisation de
prestations complémentaires y compris au sens des missions de base confiées
(dossiers administratifs, autorisations supplémentaires, …)
o De prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation
de plus de 10% par rapport aux conditions prévues par le marché, et dans les
conditions prévues par l’article 15.3.5 du CCAG MOE
o De prolongation du délai de garantie de parfait achèvement des entreprises de
travaux
o De la résiliation d’un marché de travaux ou de l’infructuosité des procédures de mise
en concurrence, et ce, afin de tenir compte des prestations de maîtrise d’œuvre
rendues nécessaires au remplacement de l’entreprise ainsi que des effets induits de
ce remplacement
o
• Modifications des missions confiées et/ou modifications non substantielle et/ou de montant
qui sont rendues nécessaires dans le cadre de la bonne mise en œuvre du marché par
application des articles R.2194-2 à R.2194-4, R.2194-7 à R.2194-9 du Code de la Commande
publique via l'établissement d'un acte bilatéral ou unilatéral suivant la nature de la
modification,
• Circonstances imprévues par application de l'article R.2194-5 du Code de la Commande
publique,
• Variation des prix par application du présent document,
• Prolongation des délais d'exécution par mission de maîtrise d'œuvre,
• Passage à la rémunération définitive dans les conditions prévues par le présent document,
• Adaptation des études du maître d'œuvre en fonction des demandes qui pourront être émises
par le maître de l'ouvrage ou en fonction des évolutions réglementaires (sécurité, ...),
• Adaptation des études du maître d'œuvre en présence de variantes retenues par le maître
d'ouvrage lors de la passation et de l'attribution des marchés de travaux ou en cas de
proposition innovante retenue. Lorsque le maître de l'ouvrage a pris la décision d'ouvrir aux
variantes lors de la passation des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature,
la rémunération du maître d'œuvre est réexaminée si les études de conception doivent
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
impérativement être reprises ou qu'une nouvelle autorisation d'urbanisme est nécessaire. En
présence de telles variantes, le maître d'œuvre indique dans un document annexé au rapport
d'analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les incidences
éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires.
• Il pourra également être fait application de l'article 26 du CCAG Maîtrise d'œuvre en cas de
circonstance imprévisible.
14.2. Actes modificatifs
Dans le cadre du présent marché, l’acheteur s’autorise à apporter des modifications en cas de
nécessité de façon unilatérale ou bilatérale en fonction de la nature de la modification conformément
aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2194-1 à R.2194-9 du Code de la Commande publique et
sur la base des dispositions prévues par la clause de réexamen ci-avant.
Par ailleurs, selon le cas et la nature des modifications qui entraînent une ajustement de la
rémunération, celle-ci est :
• Revue en proportion de l’évolution du coût prévisionnel (phase études) ou constaté (phase
exécution) des travaux induits par les modifications qui s’imposent au maître d’ouvrage
• Mise au point sur la base de l’évaluation par le titulaire des temps de travail prévisionnels
nécessaires à la réalisation des nouvelles prestations,
• Adaptée en combinant ces deux modalités.
15.Résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies au chapitre 6 du CCAG MOE.
Résiliation pour motif d’intérêt général
Lorsque le maître d’ouvrage résilie du marché pour motif d'intérêt général, le maître d’œuvre a droit
à une indemnité forfaitaire de résiliation calculée en appliquant au montant initial HT, diminué du
montant HT, non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5 %.
Résiliation pour faute du maître d’œuvre
Le maitre d’ouvrage pourra résilier du marché selon les dispositions des articles 30 et 34 du CCAG
MOE.
Résiliation aux frais et risques du maître d’œuvre
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du maître d’œuvre. La décision de résiliation le mentionnera expressément. Dans ce cas, et
par dérogation à l'article 32.5 du CCAG MOE, la notification du décompte de résiliation par le maître
d’ouvrage au maître d’œuvre doit être faite au plus tard deux mois après le règlement définitif du
nouveau marché passé pour l'achèvement des prestations.
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
16.Confidentialité – Protection des données personnelles – Mesures de
sécurité
Les dispositions de l’article 5 du CCAG Maîtrise d'œuvre sont pleinement applicables.
A ce titre, le titulaire s'engage à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son
personnel :
- Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception
de celles nécessaires à l'exécution de la présente prestation prévue au contrat, sans l'accord préalable
du maître du fichier ;
- Ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées au présent
contrat ;
- Ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes
privées ou publiques, physiques ou morales ;
- Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution de contrat ;
- Prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielles, pour assurer la conservation et
l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du présent marché ou accord-cadre
;
- Et en fin de contrat, à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies.
L’acheteur se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le
respect des obligations précitées par le titulaire.
La conservation des données ne saurait perdurer au-delà de la durée d’exécution du marché.
Si le titulaire venait à méconnaître ses obligations au regard de la réglementation en vigueur, il lui sera
appliqué une pénalité de 150 € pour chaque infraction relevée.
En outre, en cas de manquement par le titulaire ou son sous-traitant à ses obligations légales et
contractuelles relatives à la protection des données à caractère personnel, le marché peut être résilié
pour faute en application de l’article 30 du CCAG Maîtrise d'œuvre.
17.Différends et litiges
Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’un
mode de règlement alternatif des différends dans les conditions définies aux articles L.2197-1 à
2197-7 du code de la commande publique.
En cas d’échec de règlement du litige, le tribunal compétent est :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché doivent être
rédigés en langue française.
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
18.Dérogations au CCAG MOE
Liste des articles du CCAG Maîtrise d’œuvre auxquels il est dérogé et intitulé des articles par lesquels
sont introduites ces dérogations :
Articles du CCAP Articles du CCAG
Pièces contractuelles 4.1
Variation des prix 10.1.2, 9.4.3
Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations 16.2.1, 16.2.2, 16.2.4
Vérification des documents 20.5
Résiliation 32.5
2026-02-082 -MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE/ Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de l'église Saint Denis /
24
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.