CCAP
CCAP_26118.pdf · 8 938 mots · du marché « Installation de panneaux photovoltaïques et réfection de l'étanchéité de toiture sur les bâtiments de la Collectivité… », dossier de consultation officiel.
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX
Cahier des Clauses Administratives
Particulières
n° 26118
Acheteur exerçant la maîtrise d’ouvrage
Collectivité Européenne d'Alsace
Adresse : Place du Quartier Blanc 67000 STRASBOURG
Direction opérationnelle / Service acheteur : Direction de l’énergie et de la transition
climatique/ Service Energies renouvelables
Représentant du maître d’ouvrage
Monsieur le Président de la Collectivité Européenne d'Alsace
Maître d’œuvre
TECSOL
4 Quai Koch
67000 STRASBOURG
Objet de l'accord-cadre
Travaux d’installation photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire du Haut-Rhin
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 1 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
Sommaire
1.Objet de l'accord-cadre - Dispositions générales ........................ 5
1.1Objet de l'accord-cadre ........................................................................ 5
1.2Représentation des parties ................................................................... 5
1.3Forme de l'accord-cadre ....................................................................... 5
1.4Conditions de passation des bons de commande ..................................... 5
1.5Sous-traitance .................................................................................... 6
1.6Ordre de service ................................................................................. 6
1.7Maîtrise d'œuvre ................................................................................. 6
1.8Contrôle technique .............................................................................. 7
1.9Études d’exécution .............................................................................. 7
1.10Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail ........................... 7
1.11Modalités, formats et caractéristiques des documents ............................ 7
1.12Modification de l'accord-cadre ............................................................. 7
2.Pièces contractuelles de l'accord-cadre ...................................... 7
3.Prix - Variation des prix .............................................................. 8
3.1Forme des prix .................................................................................... 8
3.2Variation des prix ................................................................................ 8
3.3Clause de réexamen ............................................................................ 9
4.Retenue de garantie ................................................................... 9
5.Avance ........................................................................................ 9
5.1Conditions de garanties pour le versement de l’avance .......................... 10
5.2Modalités de règlement de l’avance ..................................................... 10
5.3Modalités de résorption de l’avance ..................................................... 10
6.Règlement des comptes ............................................................ 10
6.1Demandes de paiement ..................................................................... 10
6.2Paiements des membres d’un groupement et des sous-traitants ayant droit
au paiement direct ................................................................................. 11
6.3Délais de paiement et intérêts moratoires ............................................ 11
7.Délais d'exécution..................................................................... 11
7.1Délais d’exécution des travaux ............................................................ 12
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 2 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
7.2Prolongation des délais d’exécution ..................................................... 12
8.Marchés similaires .................................................................... 12
9.Pénalités ................................................................................... 12
9.1Pénalités – Dispositions générales ....................................................... 12
9.2Pénalités de retard ............................................................................ 12
9.3Pénalités pour non-respect de la clause environnementale...................... 13
10.Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux
et produits ................................................................................... 13
10.1Provenance des matériaux et produits ................................................ 13
10.2Mise à disposition de lieux d’extraction ou d’emprunt ........................... 13
10.3Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits ................... 13
11.Préparation, coordination et exécution des travaux................ 14
11.1Période de préparation - Programme d’exécution des travaux ............... 14
11.2Découverte de réseaux mal connus ou mal répertoriés ......................... 14
11.3Mesure d’ordre social – Lutte contre le travail dissimulé ....................... 14
11.4Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers .................. 14
11.5Gestion des déchets de chantier ........................................................ 15
12.Conditions d’exécution sociale: clause de promotion de l’emploi
des publics prioritaires ................................................................ 16
12.1Périmètre de l’action à réaliser .......................................................... 16
12.2Les publics éligibles ......................................................................... 16
12.3Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion ............................... 17
12.4Accompagnement de la mise en œuvre de la clause sociale .................. 18
12.5Contrôle et évaluation de l’action d’insertion ....................................... 18
12.6Difficultés d’exécution ...................................................................... 18
12.7Pénalités relatives à la clause d’insertion et de qualification .................. 19
13.Développement durable – considérations environnementales 19
14.Réception et garanties des travaux et assurances .................. 19
14.1Réception ....................................................................................... 19
14.2Documents fournis après exécution ................................................... 19
14.3Garantie(s) ..................................................................................... 20
14.4Assurances ..................................................................................... 20
15.Suspension des prestations en cas de circonstances
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 3 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
imprévisibles ............................................................................... 22
16.Clause en cas de redressement et/ou liquidation judiciaire .... 22
17.Résiliation – Mesures coercitives ............................................ 22
17.1Résiliation pour motif d’intérêt général ............................................... 22
17.2Résiliation pour faute du titulaire ....................................................... 23
18.Dispositions en cas d’intervenants étrangers ......................... 23
19.Dérogations aux documents généraux .................................... 23
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 4 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
1. Objet de l'accord-cadre - Dispositions générales
1.1 Objet de l'accord-cadre
Les prestations du présent accord-cadre ont pour objet la réalisation d'installations
photovoltaïques sur les toitures des bâtiments de la Collectivité Européenne d’Alsace,
Territoire du Haut-Rhin comprenant dans certains cas la réfection de la couverture.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulières.
Lieu d’exécution des prestations : Territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, secteur
Haut-Rhin.
1.2 Représentation des parties
Conformément à l’article 3.3 du CCAG Travaux, dès la notification de l'accord-cadre, le
maître d’ouvrage désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) à le
représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution de l'accord-cadre et notifie
cette désignation au titulaire de l'accord-cadre.
En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques
signataires de l'acte d'engagement sont seules habilitées à l’engager.
D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d’ouvrage en cours
d’exécution de l'accord-cadre.
1.3 Forme de l'accord-cadre
Le présent accord-cadre fait l’objet d’un fractionnement à bons de commande conclus avec
un seul opérateur économique au sens des articles R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et
R. 2162-14 du Code de la commande publique.
Toutes les prestations feront l’objet de bons de commandes avant exécution. Ils seront
notifiés par l’acheteur au fur et à mesure des besoins. Les bons de commandes
peuvent être émis jusqu’au dernier jour de l’accord-cadre.
1.4 Conditions de passation des bons de commande
Chaque bon de commande précisera :
Le contenu et les quantités des prestations à réaliser
Le montant du bon de commande
La référence de l'accord-cadre
S’il y a lieu :
Les prix unitaires/forfaitaires des prestations à réaliser
Les conditions particulières d’exécution et de réception
Les délais de livraison
Le lieu de livraison
Les documents à fournir à la livraison
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 5 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
Les commandes successives seront adressées sous forme de bons de commande certifiés
par un représentant de l’acheteur.
Les bons de commande seront envoyés par courrier ou par tout autre moyen d’échange
électronique. Seuls les bons de commande certifiés par le représentant de l’acheteur
pourront être exécutés par le titulaire.
1.5 Sous-traitance
En complément des dispositions des articles L2193 et R. 2193 du Code de la commande
publique, les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies
à l'article 3.6 du CCAG Travaux.
En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer
ses conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.
À cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4), dûment
complété et signé électroniquement en y joignant les pièces listées sur ce cadre d’acte
spécial ainsi que l’attestation d’assurance.
Le montant des prestations du sous-traitant pourra être présenté selon une décomposition
en correspondance avec celle de l'accord-cadre du titulaire.
Conformément à l'article 3.6 du CCAG travaux, le maître d'ouvrage notifiera, après
signature, au titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui
lui revient.
Dès réception de cette notification, le titulaire de l'accord-cadre s'engage à faire connaître
au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant
et à faire connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente
pour l’exécution des prestations sous-traitées.
En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire
accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes
conditions que l'acceptation du sous-traitant direct.
1.6 Ordre de service
Par dérogation aux dispositions de l’article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de services
seront écrits, datés, numérotés et signés par le maître d’œuvre et transmis au maître
d’ouvrage. Le maître d’ouvrage contresigne les ordres de services et les notifie. Le titulaire
devra en accuser réception datée.
Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions
d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de
montants, font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.
1.7 Maîtrise d'œuvre
Les fonctions de maître d’œuvre, externes au maître d’ouvrage, sont assurées par TECSOL.
Le maître d’œuvre est chargé des éléments de mission suivants :
Des études avant-projet ;
Des études de projet ;
De l’assistance pour la passation des marchés publics de travaux ;
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 6 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
Du visa des études d’exécution réalisées par les entreprises ;
De la direction de l’exécution des travaux ;
De l’assistance aux opérations de réception des travaux.
1.8 Contrôle technique
Les travaux faisant l’objet du présent accord-cadre sont soumis au contrôle technique.
Les missions confiées par le maître d’ouvrage au contrôleur technique sont les suivantes :
L : Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables
S : Conditions de sécurité des personnes dans les constructions (SH, STI ou SEI)
1.9 Études d’exécution
Les études d’exécutions des ouvrages seront exécutées par l’entrepreneur ; elles seront
visées par le maître d’œuvre avant tout début d’exécution.
1.10 Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail
Le titulaire s’engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main
d’œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à l’article 6.1 du CCAG
Travaux.
1.11 Modalités, formats et caractéristiques des documents
Conformément à l’article 29.1 du CCAG Travaux, tous les documents transmis pendant
l’exécution de l'accord-cadre, s’ils sont transmis sous forme papier, doivent être fournis au
maître d’œuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.
1.12 Modification de l'accord-cadre
L'accord-cadre peut-être modifié par la conclusion d’actes modificatifs dans les cas décrits
aux articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du Code de la commande publique.
2. Pièces contractuelles de l'accord-cadre
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles prévalent dans
l’ordre ci-après :
L’acte d’engagement (A.E) et ses annexes éventuelles ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et ses annexes éventuelles
- Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U)
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux), approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 et ses arrêtés modificatifs
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics
de travaux modifié par l'arrêté du 30 mai 2012 ;
- La note méthodologique ;
- Le cadre de réponse environnemental ;
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications éventuelles, postérieurs à la
notification de l'accord-cadre.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 7 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
Cette liste n’est pas exhaustive et comporte l’ensemble des réglementations, normes et
textes, lois, arrêtés, décrets, ordonnances, règlements, règles professionnelles,
règlements sanitaires, en vigueur au moment de l’établissement de l’offre. Ces pièces ne
sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaitre.
Par dérogation à l’article 9.3.4 du CCAG Travaux, le sous-détail des prix est contractuel.
3. Prix - Variation des prix
Les prix de l'accord-cadre sont mentionnés hors TVA.
Conformément à l’article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de l'exécution des travaux et prestations, y compris les frais
généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.
Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée. Les prix
tiennent notamment comme incluses :
Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’un groupement ou au titulaire
sont réputés comprendre les dépenses et marge visées à l'article 9.1.2 du CCAG Travaux.
3.1 Forme des prix
Les travaux faisant l'objet de l'accord-cadre sont réglés par application des prix unitaires
dont le libellé est donné dans le bordereau des prix constitué par le maître d’ouvrage.
3.2 Variation des prix
Par dérogation à l’article 9.4.4 du CCAG Travaux, les prix du contrat sont réputés fixés
dans l’offre sur la base des conditions économiques de la date suivante : OCTOBRE 2026
Les prix du contrat sont révisés mensuellement par application d’un coefficient A ou B.
Le coefficient de révision applicable (A ou B) est donné par la formule suivante :
A =0,125+0,875* BT 47_b2010
Cet indice s’appliquera pour la Partie B – Travaux Photovoltaïque du BPU.
B =0,125+0,875* BT53_b2010
Cet indice s’appliquera pour la Partie A – Travaux de toiture (étanchéité et
couverture) du BPU.
- A/B : coefficient de révision des prix ;
- Les valeurs prises par les index de référence (BT 47_b2010 Electricité et
BT53_b2010 Etanchéité) seront calculées de la manière suivante :
I(d-4 )/ Io
- I(d-4) : valeur de l’index de référence à la date de réalisation des prestations
facturées (service fait) « d » moins 4 mois;
- Io : valeur de l’index de référence à la date de fixation des prix du contrat dans
l’offre OCTOBRE 2026
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 8 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
Les valeurs des index sont publiées au Moniteur des Travaux Publics ou par l’INSEE.
Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.
Les factures seront établies sans révisions, la révision sera calculée par le service
comptable du Maître d’Ouvrage en respectant les prescriptions prévues à l’article 6.1.1 du
Présent CCAP.
3.3 Clause de réexamen
Sur le fondement de l’article R2194-1 du CCP et de l’article 54 du CCAG applicable au
présent marché, la clause de variation des prix prévue à l’article Variation des prix du
présent contrat pourra être amenée à évoluer suite à son réexamen par les parties, en cas
de circonstance extérieure, que des parties diligentes ne pouvaient prévoir et modifiant de
manière significative et temporaire les conditions d'exécution du marché.
Pourront être modifiés les éléments suivants de la clause de variation : périodicité des
variations, les indices ou index de référence, la durée d’application dans le temps de cette
clause de variation modifiée, le taux de la clause de butoir.
Par ailleurs, les parties pourront également examiner ensemble, de bonne foi au cours de
négociations, les conséquences notamment financières de cette circonstance allant au-delà
de la simple modification de la clause de révision des prix. Sont exclues de cette évaluation,
les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la
révision des prix du marché.
Il appartient au titulaire de présenter une demande en ce sens et de produire, à l’appui de
sa demande, tous les justificatifs nécessaires permettant d’établir la réalité et l’ampleur
des surcoûts directement induits par cette circonstance et provoquant des modifications
dans l’exécution des prestations, à prendre en compte sous la forme d’une modification de
la clause de révision ou tout autre forme qui sera nécessaire.
Au titre de cette clause de réexamen, les conséquences des circonstances précitées liées
à la prolongation des délais d'exécution du marché pourront également être envisagées.
Les modifications apportées au marché (nouvelle clause de révision des prix ou nouveaux
prix) ou encore toute autre solution appropriée seront contractualisées par avenant signé
des deux parties.
3.4 Clause de progrès et d’amélioration continue
Le titulaire s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue visant à optimiser la
performance globale des installations photovoltaïques.
Le titulaire pourra proposer des équipements alternatifs (modules, onduleurs, systèmes de
monitoring) sous réserve qu’ils présentent des performances supérieures aux produits
proposés dans le CCTP.
À ce titre, il s’engage à :
- optimiser le rendement énergétique des installations, des performances au moins
équivalentes ou supérieures
- améliorer la disponibilité des équipements,
- réduire les pertes de production,
- limiter l’impact environnemental des travaux et de l’exploitation,
- améliorer la sécurité des interventions.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 9 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
Toute substitution devra être validée préalablement par le maître d’œuvre et le pouvoir
adjudicateur.
A la demande du maître d’ouvrage ou à l’initiative du titulaire, le titulaire remettra un plan
de progrès comprenant :
- des objectifs chiffrés (ex : taux de performance PR, taux de disponibilité),
- des indicateurs de suivi,
- des actions d’améliorations proposées,
- un calendrier de mise en œuvre.
Un suivi régulier sera réalisé en collaboration entre la maîtrise d’œuvre et le maître
d’ouvrage.
4. Retenue de garantie
Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.
5. Avance
Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la
commande publique, une avance est versée au titulaire sauf indication contraire portée
dans l’acte d’engagement.
Conformément à l’article 10.1 du CCAG Travaux, l’option retenue pour l’avance est l’option
B. Le taux de l’avance est fixé à 20%.
L’avance sera calculée, en fonction de la durée du bon de commande, dans les conditions
définies aux articles R. 2191-7 et R. 2191-16 et suivants du Code de la commande
publique.
L’avance sera versée en fonction du montant de chacun des bons de commande, sous
réserve que le montant du bon de commande soit supérieur à 50 000 € HT et que sa durée
d’exécution soit supérieure à 2 mois.
5.1 Conditions de garanties pour le versement de
l’avance
Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l’avance, sauf pour les
organismes publics.
La garantie demandée en contrepartie du versement de l’avance couvrira la totalité de
celle-ci.
L’acheteur n’accepte pas qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à
première demande.
5.2 Modalités de règlement de l’avance
L’avance sera versée en une seule fois et en totalité.
La remise de la garantie à première demande doit intervenir au plus tard à la date à laquelle
le titulaire remet sa première demande de paiement relatif à l’exécution du bon de
commande.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 10 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
5.3 Modalités de résorption de l’avance
L’avance sera résorbée au prorata dès que ce montant atteindra 65 % du montant TTC du
bon de commande selon la formule suivante :
Montant du remboursement/de la résorption = [Montant de l’avance x (% avancement des
prestations facturées / 80)] - avance déjà remboursée.
Le remboursement de l’avance doit être terminé quand le montant des prestations
exécutées atteint 80% du montant TTC des prestations du bon de commande.
Le remboursement de l’avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par
prélèvement sur les sommes dues à chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitant).
6. Règlement des comptes
6.1 Demandes de paiement
6.1.1 Demande de paiement d'acomptes
En complément l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, l'état d'acompte sera notifié au titulaire
par le maître de l'ouvrage au plus tard lors du règlement de l’acompte si le projet de
décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.
La demande de paiement présentée par le futur attributaire devra être détaillée
et devra respecter la nomenclature des lignes du BPU.
6.1.2 Demande de paiement finale
En application de l’article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de
décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au maître d’ouvrage, par tout moyen
permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la
date de notification de la décision de réception des travaux.
6.1.3 Transmission des demandes de paiement
Conformément aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 du Code de la commande publique, les
opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour
ce faire, ils doivent utiliser le "portail public de facturation" nommé Chorus Pro via l'url :
https://chorus-pro.gouv.fr
L'identifiant SIRET de l'acheteur nécessaire au dépôt d'une facture dans le portail Chorus
Pro est le suivant : 20009433200018.
Code service : 29
6.2 Paiements des membres d’un groupement et des
sous-traitants ayant droit au paiement direct
Les paiements sont répartis entre le titulaire, les membres du groupement ou sous-
traitants payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en
cas de besoin.
En cas de groupement, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 11 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
demandes de paiement.
En cas de groupement solidaire, il sera procédé à un règlement séparé de chacun des
membres, si la répartition des paiements est identifiée à l'acte d'engagement. Le
mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet la
répartition des paiements pour chacun des membres du groupement. L'acceptation d'un
règlement à chacun des membres solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des
membres.
Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à
l'indication dans le projet de décompte de la somme à prélever sur celles qui sont dues au
titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.
Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée
par CHORUS PRO. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter
ou refuser la demande de paiement sur ce portail. Ces dispositions sont applicables aux
demandes de paiement en cours du contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.
6.3 Délais de paiement et intérêts moratoires
Les délais dont dispose le maître d’ouvrage pour procéder au paiement sont fixés à 30
jours.
Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des règlements partiels définitifs ou du
solde dans le délai fixé par l'accord-cadre donne droit à des intérêts moratoires, calculés à
compter du lendemain de l'expiration dudit délai (ou de l’échéance prévue par l'accord-
cadre) jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse (article R. 2192-32 du Code
de la commande publique).
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à
ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour
du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à
courir, majoré de 8 points de pourcentage.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 €.
7. Délais d'exécution
7.1 Délais d’exécution des travaux
Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies à l’acte d’engagement.
7.2 Prolongation des délais d’exécution
Les dispositions de l’article 18.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.
Conformément au premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas
d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont
prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en
précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours
desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément aux dites
dispositions.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 12 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
8. Marchés similaires
En application de l’article R.2122-7 du code de la Commande Publique, des travaux ou des
services ayant pour objet des prestations similaires à celles faisant l’objet du présent
marché pourront être passés avec le titulaire sous la forme de marchés passés sans
publicité ni mise en concurrence.
Lorsqu'un tel marché est passé par le maître d’ouvrage, la durée pendant laquelle les
nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la
notification du marché initial.
9. Pénalités
9.1 Pénalités – Dispositions générales
Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul
des pénalités.
9.2 Pénalités de retard
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1000 € pour l’ensemble de l'accord-cadre.
Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire pourra excéder 10% du montant total hors taxes de l'accord-cadre,
ou du bon de commande.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans
l'exécution des travaux prévus par un bon de commande, les pénalités ci-dessous seront
appliquées :
- Pour retard dans délai d'exécution ou non-respect de la date limite
d'achèvement des travaux : 100,00 €/jour calendaire de retard
- Pour retard dans la remise de documents après exécution : 100,00 €/jour
calendaire de retard
- Retard dans remise des documents avant exécution des travaux : 100,00
€/jour calendaire de retard
Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités sont encourues du simple
fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre.
9.3 Pénalités pour non-respect de la clause
environnementale
En application de l’article 20.2.3 du CCAG Travaux, en cas de non-respect des obligations
définies au cahier des clauses techniques particulières, le titulaire se verra appliquer pour
chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité forfaitaire
d’un montant de 1000 € pour les travaux objets du bon de commande.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 13 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
10. Provenance, qualité, contrôle et prise en
charge des matériaux et produits
L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des règles de calcul, des cahiers des clauses
spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent
à l'accord-cadre.
10.1 Provenance des matériaux et produits
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents assurant
la traçabilité de tous les produits et matériaux mis en œuvre préalablement à leur mise en
œuvre.
10.2 Mise à disposition de lieux d’extraction ou d’emprunt
Le maître d’ouvrage ne mettra pas à disposition du titulaire de lieux d’extraction ou
d’emprunt.
10.3 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits
10.3.1 Vérifications, essais et épreuves sur le chantier
Les dispositions des articles 23 à 25 du CCAG Travaux concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier, sont applicables au présent accord-cadre, étant précisé que
le CCTP définit les compléments à apporter aux dispositions du CCAG.
Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maître d’œuvre.
10.3.2 Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières précise les matériaux, produits et
composants de construction devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire, ainsi que les modalités
correspondantes.
Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maître d’œuvre.
Le maître d’ouvrage sur proposition du maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des
essais et vérifications en sus de ceux définis par l'accord-cadre. Ils seront rémunérés sur
justificatifs, par le maitre d’ouvrage.
11. Préparation, coordination et exécution des
travaux
11.1 Période de préparation - Programme d’exécution des
travaux
La période de préparation sera indiquée directement dans le bon de commande.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 14 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
11.2 Découverte de réseaux mal connus ou mal
répertoriés
En cas d’arrêt des travaux suite à la découverte de réseaux non connus ou mal repérés ou
branchement non affleurant, le titulaire ne subira pas de préjudice et pourra être indemnisé
des frais réels occasionnés par cet arrêt sur présentation de tous justificatifs demandés
par le maître d’ouvrage.
11.3 Mesure d’ordre social – Lutte contre le travail
dissimulé
Le titulaire devra remettre au maître d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de
quinze jours, l’enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le
chantier établi conformément à l’article 31.5 du CCAG Travaux.
11.4 Installation, organisation, sécurité et hygiène des
chantiers
11.4.1 Emplacement des installations de chantier
Aucun emplacement ne sera mis à la disposition du titulaire pour ses installations de
chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux.
Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.
Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par le
titulaire.
Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.
11.4.2 Mesures particulières concernant la sécurité et la santé
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s’engage au respect des lois et
règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail dans les
conditions définies à l’article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque membre du
groupement s’engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d’exécution
de l'accord-cadre et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8
jours, sur simple demande du maître d’ouvrage.
Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 à 3 et L. 4532-1 à 18 et R. 4532-1 à
4533-7 du Code du travail.
Locaux pour le personnel :
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des
locaux pour le personnel et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par
les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en
vigueur sur le territoire français.
Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 15 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur.
Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans
des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.
Voies et réseaux divers :
En application des articles R. 4533-1 et suivants du Code du travail, lorsqu'un chantier
excède un coût de 760 000 euros, le maître de l'ouvrage prévoit une voie d'accès au
chantier, ainsi que le raccordement à des réseaux de distribution électrique et d'eau
potable ; il prévoit aussi l'évacuation des matières usées conformément aux règlements
sanitaires.
À titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, à la demande du Maître
d'ouvrage par le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités, sous
réserve de la mise en œuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.
11.4.3 Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu conformément à l’article 28.5 du CCAG Travaux.
Le maître d’œuvre, le titulaire ou chacun des membres (en cas de groupement), signeront
les nouveaux éléments du registre de chantier lors de chaque réunion de chantier.
11.5 Gestion des déchets de chantier
11.5.1 Principes généraux :
La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet de l'accord-cadre,
est de la responsabilité du maître d’ouvrage en tant que producteur de déchets et du
titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.
11.5.2 Contrôle et suivi des déchets de chantier
Conformément à l’article 36.2 du CCAG Travaux, le titulaire communique au maître
d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché ou à défaut dans un délai de deux
mois à compter de sa notification, un schéma d'organisation et de gestion des déchets
précisant notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode
de tri, les installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets, la
traçabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et
notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures
de sensibilisation du personnel.
Afin que le maître d'ouvrage puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux
issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce
à l'usage de bordereaux de suivi ou de dépôt des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire
remet au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, les constats d'évacuation des
déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations
autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.
Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme à la réglementation
en vigueur est obligatoire.
En cas d’absence de production des éléments mentionnés ci-dessus, le titulaire se verra
appliquer, après mis en demeure restée infructueuse, une pénalité forfaitaire d’un montant
de 1000 €.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 16 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé à l'évacuation des déchets
provenant de la démolition ou de la construction, après mise en demeure adressée au
titulaire par le maître d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après
la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans
des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du
titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.
11.5.3 Nettoyage
Le titulaire sera responsable de la bonne tenue du chantier, notamment en matière de
propreté.
Pour le cas où le maître d’ouvrage constaterait un manquement à ces directives, ce dernier,
après mise en demeure, pourra faire intervenir une entreprise de nettoyage de son choix.
Les dépenses en seraient imputées au titulaire du présent lot.
Sauf demande expresse du maître d’ouvrage pour un nettoyage spécifique, tel que cela
figure au Bordereau de prix unitaires, le nettoyage courant est inclus dans les prix
unitaires.
12. Conditions d’exécution sociale: clause de
promotion de l’emploi des publics prioritaires
Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d’insertion sociale et
professionnelle, la Collectivité européenne d’Alsace a décidé d'appliquer les dispositions de
l’article L2112-2 du Code de la Commande Publique en incluant dans le cahier des charges
une condition d’exécution relative à l’insertion professionnelle des publics en difficulté.
Le présent article déroge à l’article 20.1 du CCAG Travaux.
12.1 Périmètre de l’action à réaliser
Le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant l’accès ou le retour à l’emploi
de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles.
Dans ce cadre, le titulaire s’engage à réaliser le nombre d’heures d’insertion porté
à l’acte d’engagement.
12.2 Les publics éligibles
Le dispositif d’insertion vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi durable de personnes
qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle et qui se trouvent notamment
dans l’une des situations suivantes.
Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail :
Jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire sans qualification ;
Jeunes diplômés de moins de 26 ans justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois
depuis leur sortie du système scolaire ;
Demandeurs d’emploi de plus de 50 ans éloignés de l’emploi ;
Demandeurs d’emploi de longue durée sans activité ou en activité partielle ;
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 17 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi ;
Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés ;
Bénéficiaires des dispositifs et prestations de solidarité (RSA, AAH, ASI, ASS, etc.).
Personnes recrutées et accompagnées dans le cadre d’un dispositif d’insertion :
Personnes prises en charge dans le secteur du travail protégé et adapté (EA, ESAT) ;
Personnes prises en charge dans une structure d’insertion par l’activité économique
(SIAE, régies de quartier ou de territoire agréée) ;
Bénéficiaires d’un autre dispositif d’insertion (GEIQ, Epide, E2C, etc.).
L'éligibilité des publics doit être établie par le facilitateur désigné préalablement à la mise
en œuvre de la clause sociale et à la réalisation des heures d'insertion.
12.3 Modalités de mise en œuvre de l’action d’insertion
Le titulaire s'engage à réaliser une action d'insertion, au minimum à hauteur des objectifs
fixés, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-après :
Embauche directe par l’entreprise titulaire du marché (CDI, CDD, contrats en
alternance) ;
Recours à un organisme de mise à disposition de salariés (AI, ETTI, GEIQ, ETT) ;
Recours à la cotraitance ou à la sous-traitance avec une structure d’insertion par
l’activité économique, du secteur adapté ou secteur protégé.
L'ensemble des actions mises en œuvre doivent intervenir durant la période d'exécution
du marché. Les heures effectuées par les personnes en insertion sont comptabilisées
durant l'exécution du marché, à compter de la date d'embauche et pour une période
maximale de deux ans.
Si, dans un même bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres
marchés comportant une clause sociale, le titulaire peut solliciter auprès du facilitateur
désigné la globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des
personnes éloignées de l'emploi.
A l'issue du marché, le titulaire s'engage à étudier toutes les possibilités d'embauche
ultérieure des personnes en insertion.
12.4 Accompagnement de la mise en œuvre de la clause
sociale
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, le titulaire bénéficie de
l'accompagnement d'un facilitateur désigné ci-après :
Territoire Haut-Rhin
MEF Mulhouse Sud Alsace
34 rue Marc Seguin
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 18 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
68200 Mulhouse
03 89 54 40 01
Erika Tschann Jean-Christophe Mouget
03 89 63 46 38 03 56 54 49 41
clauses@mef-mulhouse.fr clauses@mef-mulhouse.fr
Dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre, les missions du facilitateur sont notamment
les suivantes :
Accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste,
compétence ...), proposer les modalités les plus appropriées de mise en oeuvre de la
clause d'insertion ;
Identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire ;
Organiser le suivi des publics.
Le titulaire s’engage à faciliter l’intervention du facilitateur et désigne un correspondant
opérationnel pour le suivi des actions d'insertion.
12.5 Contrôle et évaluation de l’action d’insertion
Le titulaire transmet au facilitateur tous renseignements utiles permettant le contrôle et le
suivi de l'exécution de la clause sociale.
Les renseignements utiles sont notamment les suivants : justificatif de l'éligibilité des
personnes, date d'embauche, type de contrat, poste occupé, attestation d'heures de
travail. Ces renseignements doivent être transmis mensuellement au facilitateur désigné.
A l'initiative du maître d’ouvrage, une réunion de mise au point de l'action d'insertion peut
être organisée en présence du titulaire et du facilitateur. Durant toute la période
d'exécution du marché, le maître d’ouvrage peut organiser des réunions de suivi de la
clause sociale.
Au terme de l’accord-cadre, une attestation de réalisation est produite par le facilitateur.
12.6 Difficultés d’exécution
Le titulaire notifie au maître d’ouvrage et au facilitateur désigné toute difficulté pour
assurer son engagement. Dans ce cas, le maître d’ouvrage et le facilitateur étudient avec
le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'insertion.
En cas de difficultés économiques (recours à l’activité partielle, licenciement économique,
redressement judiciaire, etc.) le maître d’ouvrage peut, en concertation avec le facilitateur,
suspendre ou supprimer tout ou partie de la clause sociale inscrite au présent marché.
12.7 Pénalités relatives à la clause d’insertion et de
qualification
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 19 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
En cas de non-respect du nombre d'heures d'insertion prévu au marché, le titulaire encourt,
sans mise en demeure préalable, une pénalité égale à 35 euros par heure d’insertion non
réalisée.
En cas de retard de plus de 30 jours calendaires dans la transmission des renseignements
utiles permettant le contrôle et le suivi de l'exécution de la clause sociale, le titulaire
encourt, après mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 300 euros.
Le titulaire est seul responsable de la bonne exécution de la clause sociale et de la bonne
remontée d'information. En cas de recours à la sous-traitance, il appartient au titulaire du
marché de prévoir dans le contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de
responsabiliser son sous-traitant.
13. Développement durable – considérations
environnementales
Le contrat prévoit des obligations en matière de protection de l'environnement en tant que
spécifications techniques, condition d'exécution des prestations et critère de sélection des
offres.
14. Réception et garanties des travaux et
assurances
14.1 Réception
Une réception sera effectuée à l'issue de chaque commande.
Les dispositions de l’article 41 du CCAG Travaux et des articles 3.11.7 et 5.21 du CCTP
relatives au déroulement des opérations de réception sont seules applicables.
14.2 Documents fournis après exécution
Le titulaire remet au maître d'œuvre, lorsqu’il demande la réception des travaux,
l’ensemble des éléments constitutifs des dossiers des ouvrages exécutés (DOE). La remise
des documents est à réaliser à la date de demande de réception par le titulaire.
L’ensemble des DOE comprennent notamment :
les plans d'exécution conformes à la réalisation,
les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre,
les spécifications de pose,
les notices de fonctionnement,
les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre,
les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements,
les constats d'évacuation des déchets
les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d'œuvre.
L’ensemble des documents sont à remettre par l'entrepreneur au maître d'ouvrage dans
les délais prévus à l'article Pénalités pour retard dans la remise des documents après
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 20 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
exécution.
Les documents doivent être remis sous un format numérique.
14.3 Garantie(s)
Le délai de garantie est fixé conformément aux dispositions de l’article 44.1 du CCAG
Travaux. Les garanties des matériels sont précisées à l’article 5.22.1 du CCTP.
14.4 Assurances
14.4.1 Assurances du titulaire
Par dérogation à l’article 8.1.3 du CCAG Travaux, le titulaire de l'accord-cadre doit avoir
justifié, à l’attribution et avant la signature de l'accord-cadre, conformément aux
prescriptions du règlement de la consultation relative au présent accord-cadre, au moyen
d’une attestation portant mention de l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire des contrats
d'assurances visés ci-dessous.
Elles devront préciser la nature des risques couverts et les montants de garantie.
Assurance de responsabilité civile professionnelle :
Par dérogation à l’article 8.1.3 du CCAG Travaux, le titulaire de l'accord-cadre doit justifier
à l’attribution et avant la signature du accord-cadre au moyen d’une attestation portant
mention de l’étendue de la garantie qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l’intégralité
des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque
titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou membre du groupement si le
titulaire est mandataire du groupement, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou
immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d’ouvrage du fait ou
à l’occasion de la réalisation des travaux, objet du présent accord-cadre.
Il devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier dure sur
plusieurs années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année civile.
En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d’une pénalité
de retard dans les conditions définies à l’article Retard dans la transmission de l’attestation
d’assurance.
Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui
ne pourront, en tout état de cause, être inférieurs à :
1) Responsabilité civile professionnelle en cours de travaux
Entreprises :
Gros-œuvre (montant de garantie par sinistre)
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €
Immatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €
Second-œuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre)
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4 500 000 €
Immatériels purs ou non consécutifs : 1 500 000 €
2) Responsabilité civile professionnelle Après Travaux
Le titulaire doit posséder, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers et du maître
d’ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 21 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
après les travaux, et pour un montant minimum de 3 000 000 € par année d’assurance.
3) Justificatifs d’assurance
L’attestation d’assurance devra préciser, outre l’identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par
catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier à chaque échéance annuelle ainsi que
du paiement des primes correspondantes.
Assurance de responsabilité civile décennale :
En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis à l’obligation
d’assurance, le titulaire et s’il y a lieu les membres du groupement et leur sous-traitants,
doivent avoir souscrit à leur frais et justifier au moyen d’une attestation et mentionnant
les activités garanties, l’assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792-à 1792-6 et 2270 du Code Civil.
Cette assurance devra être en cours de validité à la date d’ouverture de chantier quelle
que soit la date d’intervention de l’entrepreneur.
Le titulaire et les membres du groupement font leur affaire de la collecte des attestations
d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître
d’ouvrage.
Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie
de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du Code Civil.
14.4.2 Assurances du maître d’ouvrage
Assurance Tous Risques Chantier :
Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.
Assurance Dommages – Ouvrage :
Le maître d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.
14.4.3 Dispositions diverses
Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :
Le titulaire s’interdit formellement de mettre en œuvre des techniques non courantes, ou
sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du
maître d’ouvrage et en toute hypothèse les surprimes qui en résulteraient éventuellement
pour le maître d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées
sur le titulaire concerné et recouvrée par prélèvement sur les sommes qui lui seront dues
au titre de son accord-cadre.
De même, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due à une absence de
qualification professionnelle reconnue ou à une absence ou insuffisance de garantie.
Sinistres :
En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu les membres du
groupement ne pourra s'opposer à l'accès sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant
la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-
4 du Code Civil, des fournisseurs et du contrôleur technique.
Le titulaire ne pourra s'opposer à ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police
dommages - ouvrage constatent l'état d'exécution des travaux de réparation des
dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation après sinistre.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 22 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
15. Suspension des prestations en cas de
circonstances imprévisibles
Lorsque la poursuite de l’exécution de l'accord-cadre est rendue temporairement
impossible du fait d’une circonstance que les parties diligentes ne pouvaient prévoir dans
sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l'édiction par une autorité publique de mesures
venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l'exercice de certaines
activités en raison d'une telle circonstance, une suspension de tout ou partie des
prestations sera prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension sera demandée par le
titulaire, l’acheteur se prononcera sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs
délais.
Les dispositions de l’article 53.3 du CCAG Travaux seront applicables.
16. Clause en cas de redressement et/ou
liquidation judiciaire
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au maître d’ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de même de tout
jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.
En cas de redressement judiciaire, le maître d’ouvrage adresse à l’administrateur une mise
en demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. Cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter
de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un
mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire
a accordé à l’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer
à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité.
En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de l’activité de l’entreprise. Dans cette hypothèse, le
maître d’ouvrage pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à la
décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.
17. Résiliation – Mesures coercitives
Les dispositions des articles 49 à 52 du CCAG Travaux sont applicables au présent accord-
cadre auxquelles s’ajoutent les dispositions ci-dessous.
17.1 Résiliation pour motif d’intérêt général
Dans l’hypothèse d’une résiliation au titre de l’article 50.4 du CCAG Travaux, sans préjudice
de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux,
l’indemnité de résiliation est fixée à 5 % du montant initial HT du bon de commande,
diminué du montant HT non révisé des prestations reçues.
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 23 sur 24
Procédure : 26118 Installation
photovoltaïques et réfection
d'étanchéité toiture sur les
bâtiments de la Collectivité
Européenne d’Alsace, Territoire
du Haut-Rhin
17.2 Résiliation pour faute du titulaire
En cas de résiliation de l’accord-cadre pour faute, il sera fait application des articles 50.3
du CCAG Travaux avec les précisions suivantes :
Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.
L’accord-cadre ou la part de l'accord-cadre correspondante sera exécutée
aux frais et risques du titulaire.
18. Dispositions en cas d’intervenants étrangers
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls
compétents. Les correspondances relatives à l'accord-cadre sont rédigées en français.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que
l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.
La monnaie de compte de l'accord-cadre est l'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé
en cas de variation de change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R. 2193-3
du Code de la commande publique, une attestation d’assurance, une déclaration du sous-
traitant (DC4), comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance de l'accord-cadre N°............. du .......
ayant pour objet ............................
Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte de l'accord-cadre
et transmises selon les modalités du CCAP ou CCP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives à
l'accord-cadre sont rédigées en français".
19. Dérogations aux documents généraux
Il est dérogé au CCAG Travaux par les articles du présent CCAP récapitulés ci-dessous :
À l’article 4.1 par l’article Pièces contractuelles de l'accord-cadre
À l’article 8.1.3 par l’article Assurances du titulaire
A l’article 9.4.4 par l’article Variation des prix
À l’article 19.2.1 par l’article Pénalités de retard
À l’article 19.2.2 par l’article Pénalités de retard
À l’article 19.2.3 par l’article Pénalités de retard
À l’article 19.2.4 par l’article Pénalités de retard
À l’article 20.1 par l’article Conditions d’exécution sociale : clause de promotion
de l’emploi des publics prioritaires
Cahier des Clauses Administratives Particulières Page 24 sur 24
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.