Règlement de consultation
01 - RC.pdf · 4 624 mots · du marché « Port de Saint-Quay-Portrieux (22) - Réaménagement secteur portuaire nord Phase 2 - Démolition et reconstruction du… », dossier de consultation officiel.
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
Port de Saint-Quay-Portrieux (22) - Réaménagement
du bassin et du terre-plein secteur portuaire nord
Phase 2
Relance du lot n°04
Travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment SNSM
Date et heure limites de réception des offres :
Lundi 12 octobre 2026 à 17:00
SEMBREIZH AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DU DEPARTEMENT DES
CÔTES D’ARMOR
Monsieur le Directeur Général de SEMBREIZH
13 rue du Clos Courtel
35510 CESSON-SEVIGNE
L'ESSENTIEL DE LA PROCÉDURE
Port de Saint-Quay-Portrieux (22) - Réaménagement du bassin
Objet
et du terre-plein secteur portuaire nord
Phase 2
Relance du lot n°04
Mode de passation Appel d'offres ouvert
Type de contrat Marché public
Nombre de lots 11 (1 lot relancé)
Délai de validité des
180 jours
offres
Forme de
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire
groupement
Variantes Sans
PSE Sans
Clauses sociales Sans
Clauses
Avec
environnementales
Durée / Délai 13 mois
Visite sur site Sans objet
SOMMAIRE
0 - Informations importantes ............................................................................................... 4
1 - Objet et étendue de la consultation ............................................................................... 4
1.1 - Objet ....................................................................................................................... 4
1.2 - Mode de passation .................................................................................................. 4
1.3 - Type et forme de contrat ......................................................................................... 4
1.4 - Décomposition de la consultation ........................................................................... 4
1.5 - Nomenclature.......................................................................................................... 5
1.6 - Réalisation de prestations similaires ....................................................................... 5
2 - Conditions de la consultation ......................................................................................... 5
2.1 - Délai de validité des offres ...................................................................................... 5
2.2 - Forme juridique du groupement .............................................................................. 5
2.3 - Variantes ................................................................................................................. 6
2.4 - Développement durable .......................................................................................... 6
3 - Les intervenants ............................................................................................................ 6
3.1 - Maître d’ouvrage ..................................................................................................... 6
3.2 - Mandataire .............................................................................................................. 6
3.3 - Maîtrise d'œuvre ..................................................................................................... 6
3.5 - Contrôle technique .................................................................................................. 6
3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs ................................................... 7
4 - Conditions relatives au contrat ...................................................................................... 7
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution ..................................................................... 7
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement ........................................... 7
4.3 - Confidentialité et mesures de sécurité .................................................................... 7
5 - Contenu du dossier de consultation .............................................................................. 7
6 - Présentation des candidatures et des offres ................................................................. 8
6.1 - Documents à produire ............................................................................................. 8
6.2 - Visites sur site ........................................................................................................10
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis......................................................................10
7.1 - Transmission électronique .....................................................................................10
7.2 - Transmission sous support papier .........................................................................11
8 - Examen des candidatures et des offres .......................................................................11
8.1 - Sélection des candidatures ....................................................................................11
8.2 - Attribution des marchés .........................................................................................11
8.3 - Suite à donner à la consultation .............................................................................12
9 - Renseignements complémentaires ..............................................................................12
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact .....................................................12
9.2 - Procédures de recours ...........................................................................................12
10 - Règlement général sur la protection des données .....................................................13
10.1 - Définitions et interprétation ..................................................................................13
10.2 - Obligations en matière de protection des données ..............................................13
0 - Informations importantes
Attention des critères environnementaux sont à renseigner pour cette
consultation. Cf. article 8.2 du présent RC et ses annexes. Leur
renseignement prend un peu de temps
1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Port de Saint-Quay-Portrieux (22) - Réaménagement du bassin et du terre-plein secteur portuaire nord
Phase 2 - Relance du lot n°04
Relance du lot n°04 suite déclaration sans suite pour motifs juridiques et techniques.
Travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment SNSM.
Les travaux de réaménagement terrestres et maritimes se dérouleront en simultané des travaux de la
présente consultation et font l’objet d’une consultation distincte.
Lieu(x) d'exécution :
Port d'Armor
22410 Saint-Quay-Portrieux
1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.
1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 11 Lot(s) :
Lot(s) Désignation
01 Démolition
02 Terrassement / VRD / Gros œuvre
03 Construction ossature bois / Bardage / Etanchéité / Menuiseries
extérieures
04 Cloisons sèches / Doublages
05 Menuiseries intérieures
06 Chape / Revêtements de sols durs / Faïence
07 Sols souples
08 Peinture / Nettoyage
09 Plafonds suspendus
10 Electricité CFO / CFA
11 Plomberie / Ventilation
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 4 sur 14
La présente consultation porte sur le lot :
Lot(s) Désignation
04 Cloisons sèches / Doublages
Les travaux de réaménagement terrestres et maritimes font l’objet d’une consultation distincte et porte sur
les lots :
Lot(s) Désignation
01 Pieux / Génie civil
02 Pontons légers / Passerelle / Equipements
03 Voirie / Réseaux
1.5 - Nomenclature
Les codes CPV sont disponibles à l'adresse suivante : https://simap.ted.europa.eu/fr/web/simap/cpv
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal Description
45454000-4 Travaux de restructuration
Lot(s) Code principal Description
04 45421152-4 Installation de cloisons
1.6 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Le mandataire sera obligatoirement solidaire du groupement.
Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation
pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
Concrètement, l'un des prestataires membres du groupement devra être désigné comme mandataire
solidaire, représentant l'ensemble des membres vis à vis du pouvoir adjudicateur, et chargé de coordonner
les prestations des membres du groupement.
Les informations concernant le mandataire ainsi que le montant et la répartition détaillée des prestations que
chacun des membres du groupement s'engagent à exécuter, figureront dans l'offre, voire dans l'acte
d'engagement contractualisé en fin de procédure.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 5 sur 14
2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
2.4 - Développement durable
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est
indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre
comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée
irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.
3 - Les intervenants
3.1 - Maître d’ouvrage
DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR
Direction des Infrastructures, de la Mobilité et de la Mer
Service Gestion des Ports et Barrages
9 place du Général de Gaulle
CS 42371
22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1
3.2 - Mandataire
SEMBREIZH
13 rue du Clos Courtel
35510 CESSON-SEVIGNE
Le maitre d’ouvrage, le Département des Côtes d’Armor donne mandat au mandataire pour exercer en son
nom et pour son compte.
3.3 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
Groupement ATELIER MURA SCALA (mandataire) / ARMOR INGENIERIE / ETUDES STRUCTURES
LOGICIELS
159 rue du Faubourg Saint Antoine
75011 Paris
Elle est représentée par : Clara HERNANDEZ.
La mission de maîtrise d'œuvre confiée par le maître d'ouvrage est APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET,
AOR.
3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
ZAC Saint Sulpice – Immeuble Osiris
12 rue du Pâtis Tatelin – Bâtiment I
35708 Rennes cedex
Elle est représentée par : Anne HONNEUR.
3.5 - Contrôle technique
Le contrôle technique est assuré par :
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 6 sur 14
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
6 rue du General Audran
92400 COURBEVOIE
Le contrôleur technique est représenté par : Pierre Antoine LEON.
Les missions de contrôle technique sont les suivantes :
L + Hand + TH + attTH
3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau I sera assurée par :
AG COORDINATION
40 Grande Rue
22170 CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
Le coordonnateur est représenté par : Richard MOQUET.
4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié.
Les travaux étant conditionnés par les contraintes liées à l’activité de pêche à la coquille, le délai d’exécution
des travaux devra être strictement respecté conformément au calendrier détaillé d’exécution.
La présence de l’entreprise titulaire est obligatoire pendant l’intégralité des mois de juillet et août 2027.
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Exécution financière du marché : conformément aux articles R2191-1 à R2191-63 du Code de la commande
publique.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
4.3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité
prévues pour l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de
ces obligations de confidentialité et de sécurité.
5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable via la plateforme
www.megalis.bretagne.bzh.
Le service d'accès aux consultations de marchés en ligne est ensuite accessible en cliquant sur le lien
accéder aux services « vous êtes une entreprise » de l'espace entreprise.
Conseil aux candidats : le téléchargement des documents de consultation est libre. Cependant, le candidat
est invité à renseigner le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique
correspondante et une adresse électronique valide permettant de façon certaine une correspondance
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 7 sur 14
électronique afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du
déroulement de la consultation, notamment les éventuelles précisions ou report de délais.
Le DCE contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes
- Le calendrier prévisionnel d'exécution
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) (fichier Excel modèle AIRFACT)
- La calculette Co2 déplacements
- Le questionnaire environnemental
- Le modèle de déclaration sur l'honneur
- Le PGC SPSP
- Le RICT
- Le diagnostic amiante avant travaux
- Le diagnostic HAP
- La liste des pièces constitutives du DCE
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à
ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
6 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois".
Conformément à l'article R2143-13 du Code de la commande publique, "les candidats ne sont pas tenus de
fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais
d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou un
espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les
informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit
gratuit."
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas Non
d'interdiction de soumissionner (modèle joint au DCE)
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à Non
L. 5212-11 du Code du travail
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 8 sur 14
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les Non
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Attestation d'assurance pour les risques professionnels Non
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du Non
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations Non
de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont
été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de cinq ans seront Non
pris en compte.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat Non
dispose pour la réalisation du contrat
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et
DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.
Un Document Unique de Marché Européen (DUME), rédigé en français, pourra être remis par le candidat,
chaque cotraitant et chaque sous-traitant en lieu et place :
- de la déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner
telles que définies aux articles L2141-1 à L2141-12 du Code de la commande publique ;
- des documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur aux fins de vérification de
l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités
techniques et professionnelles du candidat.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l'opérateur économique.
Pièces de l'offre :
Libellés Signature
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes Non
La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) (fichier Excel modèle AIRFACT) Non
La calculette Co2 déplacements (ce document est à rendre par les candidats individuels et Non
dans l'hypothèse d'un groupement, chaque entreprise, membre du groupement, rendra le
document) en format Excel et PDF
Le questionnaire environnemental (ce document est à rendre par les candidats individuels et Non
dans l'hypothèse d'un groupement, chaque entreprise, membre du groupement, rendra le
document) en format Excel et PDF
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution Non
du contrat
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 9 sur 14
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
6.2 - Visites sur site
Sans objet.
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la
page de garde du présent document.
7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le
délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces
exigées au titre de la présente consultation.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa
transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
SEMBREIZH
24 rue Gourien
CS 44117
22041 SAINT BRIEUC CEDEX 2
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire est exigée dans le cadre de cette consultation.
Pour signer électroniquement, le candidat peut utiliser l'un des trois formats de signature autorisés par la
réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES). Le pouvoir adjudicateur préconise toutefois l'utilisation d'une
signature électronique au format pAdES.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 10 sur 14
Pensez à anticiper votre dépôt plusieurs heures avant l'heure limite
7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.
8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.
8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-
1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande
de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable
ou inappropriée sera éliminée.
Concernant les critères environnementaux, l’acheteur se réserve la possibilité de demander aux candidats
concernés, des justificatifs aux réponses apportées dans la calculette co2 déplacement et/ou dans le
questionnaire environnemental fournis.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères Pondération
1-Valeur technique 50.0 %
1.1-Pertinence de la méthodologie d’intervention proposée pour l'exécution des 15.0 %
travaux, prenant en compte les contraintes du chantier, notamment calendaires
1.2-Qualité des procédés techniques et matériaux proposés 15.0 %
1.3-Phasage détaillé 15.0 %
1.4-Moyens (humains et matériels) spécifiquement affectés au chantier 5.0 %
2-Prix des prestations 40.0 %
3-Critère environnemental 10.0 %
3.1-Evaluation de l’impact carbone lié aux déplacements des entreprises 5.0 %
(Calculette CO2 déplacements)
3.2-Evaluation du niveau d’engagement des entreprises relatif aux enjeux 5.0 %
environnementaux (Questionnaire environnemental)
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 11 sur 14
8.3 - Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Les personnes soumises à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale prévue à l'article L241-1 du
code des assurances devront fournir l'attestation d'assurance de responsabilité prévue à l'article L241-2 du
code des assurances.
9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse
URL est la suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh.
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.
9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Rennes
3 Contour de la Motte
35044 RENNES CEDEX CS 44416
Tél : 02 23 21 28 28
Télécopie : 02 99 63 56 84
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://www.ta-rennes.juradm.fr/
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative
prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification
ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la
signature du contrat). Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à
laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte
CS44416
35044 RENNES
Tél : 02 23 21 28 28
Télécopie : 02 99 63 56 84
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://rennes.tribunal-administratif.fr
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
Pays de la Loire
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 12 sur 14
22 mail Pablo PICASSO
BP 24209
44042 NANTES cedex 1
TEL : 02 53 46 79 00
Adresse internet(U.R.L) : http://www.pays-de-la-loire@dreets.gouv.fr
10 - Règlement général sur la protection des données
10.1 - Définitions et interprétation
«Données à caractère personnel» désigne toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne
physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
«Responsable du traitement» désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou
un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du
traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le
droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques
applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre ;
« Service » désigne l’ensemble des obligations incombant au prestataire incluant la fourniture de services ;
« Sous-traitant » désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ;
« Violation de données à caractère personnel » désigne une violation de la sécurité entraînant, de
manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à
caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de
telles données.
10.2 - Obligations en matière de protection des données
1. Les parties sont tenues au respect de la législation applicable en matière de protection des données.
2. Le prestataire doit, en ce qui concerne les données à caractère personnel qu'il traite pour le compte du
pouvoir adjudicateur :
- Agir conformément à l'accord existant et aux instructions du pouvoir adjudicateur concernant le traitement
des données à caractère personnel (y compris les instructions relatives au renvoi ou à la destruction des
données à caractère personnel) ;
- Prendre des mesures raisonnables pour assurer la fiabilité du personnel ayant accès aux données
personnelles et que tout le personnel à qui il divulgue les données personnelles est informé que ces
données sont des informations confidentielles du pouvoir adjudicateur ;
- Mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées, conformément à la législation
en matière de protection des données, pour éviter tout traitement non autorisé ou illégal de données à
caractère personnel ainsi que la perte ou la destruction accidentelle de ces données. Le prestataire doit
maintenir de telles mesures de sécurité aussi longtemps qu'il traite les données à caractère personnel ;
- Ne pas transférer ou autoriser l'accès à des données à caractère personnel en dehors de l'Espace
Economique Européen («EEE») sans le consentement écrit préalable du pouvoir adjudicateur ;
- S'abstenir de divulguer des données personnelles à des tiers autres que les sous-traitants autorisés
auxquels la divulgation est raisonnablement nécessaire, sous réserve que :
Cette divulgation soit soumise à des conditions écrites prenant en compte l’exigence de protection des
données et que cette divulgation ait été approuvée par écrit au préalable par le pouvoir adjudicateur.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 13 sur 14
- Fournir gratuitement ces informations ainsi que l'assistance au pouvoir adjudicateur que ce-dernier peut
raisonnablement exiger, et dans les délais raisonnablement spécifiés par le pouvoir adjudicateur, afin de lui
permettre de répondre aux demandes des personnes concernées en matière de protection des données
(exercice du droit d’accès à leurs données personnelles).
- Alerter le pouvoir adjudicateur dans les 48 heures, de toute violation de données personnelles. Le
prestataire doit fournir au pouvoir adjudicateur une assistance conformément à la législation relative à la
protection des données personnelles ;
- Effacer ou restituer les données personnelles au pouvoir adjudicateur (sur instruction du pouvoir
adjudicateur).
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 14 sur 14
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.