CCAP
04 - CCAP.pdf · 10 848 mots · du marché « Port de Saint-Quay-Portrieux (22) - Réaménagement secteur portuaire nord Phase 2 - Démolition et reconstruction du… », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
Port de Saint-Quay-Portrieux (22) - Réaménagement
du bassin et du terre-plein secteur portuaire nord
Phase 2
Relance du lot n°04
Travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment SNSM
SEMBREIZH AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DU DEPARTEMENT DES
CÔTES D’ARMOR
Monsieur le Directeur Général de SEMBREIZH
13 rue du Clos Courtel
35510 CESSON-SEVIGNE
L'ESSENTIEL DU CONTRAT
Port de Saint-Quay-Portrieux (22) - Réaménagement du bassin
Objet
et du terre-plein secteur portuaire nord
Phase 2
Relance du lot n°04
Type de contrat Marché public
Nombre de lots 11 (1 lot relancé)
Tranches Sans tranches optionnelles
optionnelles
Clauses sociales Sans
Clauses
Avec
environnementales
Durée / Délai 13 mois
Reconduction Sans
Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
Avance Avec
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat.................................................................................. 5
1.1 - Objet du contrat ...................................................................................................... 5
1.2 - Décomposition du contrat ....................................................................................... 5
1.3 - Réalisation de prestations similaires ....................................................................... 6
2 - Pièces contractuelles ..................................................................................................... 6
3 - Intervenants ................................................................................................................... 6
3.1 - Maître d’ouvrage ..................................................................................................... 6
3.2 - Mandataire .............................................................................................................. 6
3.3 - Maîtrise d'œuvre ..................................................................................................... 6
3.5 - Contrôle technique .................................................................................................. 7
3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs ................................................... 7
4 - Confidentialité et mesures de sécurité ........................................................................... 7
5 - Protection des données à caractère personnel ............................................................. 7
5.1 - Description du traitement de données à caractère personnel ................................. 7
5.2 - Obligations du titulaire ............................................................................................ 7
5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire ............................................ 8
5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées................................................. 8
5.2.3 - Exercice des droits des personnes ................................................................... 8
5.2.4 - Notification des violations de données à caractère personnel .......................... 8
5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations .... 9
5.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel ................................ 9
5.2.7 - Durée et modalités de conservation des données ............................................ 9
5.2.8 - Sort des données ............................................................................................. 9
5.2.9 - Délégué à la protection des données ............................................................... 9
5.2.10 - Registre des catégories d'activités de traitement ........................................... 9
5.2.11 - Documentation ............................................................................................... 9
5.3 - Obligations de l'acheteur ......................................................................................... 9
6 - Durée et délais d'exécution ........................................................................................... 9
6.1 - Délai global d'exécution des prestations ................................................................. 9
6.2 - Délai d'exécution ....................................................................................................10
6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution .......................................................11
7 - Prix ...............................................................................................................................11
7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués ........................................................................11
7.2 - Modalités de variation des prix ...............................................................................11
7.3 - Répartition des dépenses communes ....................................................................12
7.3.1 - Dépenses d’investissement et d’entretien .......................................................12
7.3.2 - Dépenses sur compte prorata .........................................................................13
7.3.2 - Lot résilié .........................................................................................................13
8 - Garanties Financières ..................................................................................................13
9 - Avance .........................................................................................................................13
9.1 - Conditions de versement et de remboursement ....................................................14
9.2 - Garanties financières de l'avance ..........................................................................14
10 - Modalités de règlement des comptes .........................................................................14
10.1 - Décomptes et acomptes mensuels ......................................................................14
10.2 - Présentation des demandes de paiement ............................................................15
11.2 - Présentation des demandes de paiement ............................................................15
10.3 - Délai global de paiement......................................................................................15
10.4 - Paiement des cotraitants......................................................................................16
10.5 - Paiement des sous-traitants.................................................................................16
11 - Conditions d'exécution des prestations ......................................................................16
11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits ..........................................................16
11.2 - Implantation des ouvrages ...................................................................................16
11.3 - Préparation et coordination des travaux ..............................................................16
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ......................16
11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier ..................17
11.3.3 - Registre de chantier ......................................................................................18
11.4 - Etudes d'exécution ...............................................................................................18
11.5 - Installation et organisation du chantier .................................................................18
11.5.1 - Installation de chantier...................................................................................18
11.5.2 - Signalisation de chantier ...............................................................................18
11.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier ..........................................18
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier ...................................................................18
11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux ............18
11.6.3 - Documents à fournir après exécution ............................................................18
12 - Développement durable .............................................................................................19
13 - Réception ...................................................................................................................19
13.1 - Réception des travaux .........................................................................................19
13.1.1 - Dispositions applicables à la réception ..........................................................19
13.1.2 - Epreuves concluantes ...................................................................................19
14 - Garantie des prestations ............................................................................................19
15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle .............................................................19
16 - Pénalités .....................................................................................................................19
16.1 - Pénalités de retard ...............................................................................................19
16.2 - Pénalité pour travail dissimulé .............................................................................19
16.3 - Autres pénalités spécifiques ................................................................................20
17 - Assurances .................................................................................................................21
18 - Clause de réexamen ..................................................................................................21
18.1 - Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution ..22
18.2 - Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution ..................22
19 - Résiliation du contrat ..................................................................................................23
19.1 - Conditions de résiliation .......................................................................................23
19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire.................................................................23
20 - Règlement des litiges et langues ................................................................................23
21 - Devoir d’informations et de conseil .............................................................................23
22 - Obligation de vigilance ...............................................................................................24
23 - Prévention des risques de conflits d’intérêts et de corruption .....................................25
24 - Dérogations ................................................................................................................25
25 - Annexes......................................................................................................................25
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent :
Port de Saint-Quay-Portrieux (22) - Réaménagement du bassin et du terre-plein secteur portuaire nord
Phase 2 - Relance du lot n°04
Travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment SNSM.
Les travaux de réaménagement terrestres et maritimes se déroulent en simultané des travaux du présent
CCAP et font l’objet d’une consultation et d’un CCAP distincts.
Lieu(x) d'exécution :
Port d'Armor
22410 Saint-Quay-Portrieux
1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 11 Lot(s) :
Lot(s) Désignation
01 Démolition
02 Terrassement / VRD / Gros œuvre
03 Construction ossature bois / Bardage / Etanchéité / Menuiseries
extérieures
04 Cloisons sèches / Doublages
05 Menuiseries intérieures
06 Chape / Revêtements de sols durs / Faïence
07 Sols souples
08 Peinture / Nettoyage
09 Plafonds suspendus
10 Electricité CFO / CFA
11 Plomberie / Ventilation
Le présent CCAP porte sur le lot :
Lot(s) Désignation
04 Cloisons sèches / Doublages
Les travaux de réaménagement terrestres et maritimes font l’objet d’un CCAP distinct et porte sur les lots :
Lot(s) Désignation
01 Pieux / Génie civil
02 Pontons légers / Passerelle / Equipements
03 Voirie / Réseaux
Le lot principal est le lot 01 : Pieux / Génie civil, relatif aux travaux de réaménagement terrestres et
maritimes.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 5 sur 25
1.3 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.
La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la
notification du présent marché.
2 - Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent
dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financières
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes
- Le calendrier détaillé d'exécution
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le plan général de coordination sécurité (PGC)
- Les normes de conception de la série NF EN 1990 à 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat
- La calculette Co2 déplacements
- Le questionnaire environnemental
3 - Intervenants
3.1 - Maître d’ouvrage
DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR
Direction des Infrastructures, de la Mobilité et de la Mer
Service Gestion des Ports et Barrages
9 place du Général de Gaulle
CS 42371
22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1
3.2 - Mandataire
SEMBREIZH
13 rue du Clos Courtel
35510 CESSON-SEVIGNE
Le maitre d’ouvrage, le Département des Côtes d’Armor donne mandat au mandataire pour exercer en son
nom et pour son compte.
3.3 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
Groupement ATELIER MURA SCALA (mandataire) / ARMOR INGENIERIE / ETUDES STRUCTURES
LOGICIELS
159 rue du Faubourg Saint Antoine
75011 Paris
Elle est représentée par : Clara HERNANDEZ.
La mission de maîtrise d'œuvre confiée par le maître d'ouvrage est APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET,
AOR.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 6 sur 25
3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
ZAC Saint Sulpice – Immeuble Osiris
12 rue du Pâtis Tatelin – Bâtiment I
35708 Rennes cedex
Elle est représentée par : Anne HONNEUR.
3.5 - Contrôle technique
Le contrôle technique est assuré par :
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
6 rue du General Audran
92400 COURBEVOIE
Le contrôleur technique est représenté par : Pierre Antoine LEON.
Les missions de contrôle technique sont les suivantes :
L + Hand + TH + attTH
3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau I sera assurée par :
AG COORDINATION
40 Grande Rue
22170 CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
Le coordonnateur est représenté par : Richard MOQUET
4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent contrat comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.
Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
5 - Protection des données à caractère personnel
Conformément à l'article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des règles
relatives à la protection des données à caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de
l'exécution du contrat. Ces règles sont issues du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 ci-après désigné « le règlement européen sur la protection des données ».
5.1 - Description du traitement de données à caractère personnel
Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de l'acheteur les données à caractère personnel nécessaires
pour fournir les prestations objet du contrat.
La durée du traitement des données est de 6 jours.
5.2 - Obligations du titulaire
Le titulaire s'engage à :
- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 7 sur 25
- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur.
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat,
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à
respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité,
reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel, et prendre
en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des
données dès la conception et de protection des données par défaut.
Si le titulaire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen ou du droit de
l'Union ou du droit des Etats membres relatif à la protection des données, il en informe immédiatement
l'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une
organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une
telle information pour des motifs importants d'intérêt public.
5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire
Le titulaire peut faire appel à un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout
changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit
indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant
ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 jours
à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance
ultérieure ne peut être effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les
instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mêmes garanties
suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire
demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses
obligations.
5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées
Les parties conviennent que l’acheteur, en tant que responsable des traitements effectués en vertu du
présent marché, assure et garantit l'exercice de leurs droits aux personnes dont les données sont traitées.
Le titulaire collabore à la mise en œuvre effective de cette obligation légale de l’acheteur sur demande de ce
dernier, qui fait son affaire personnelle du respect des obligations de l’acheteur vis-à-vis des personnes
concernées et à l’égard des autorités de contrôle. Le titulaire s’engage à aider l’acheteur par des mesures
techniques et organisationnelles appropriées à respecter les droits des personnes concernées et à
collaborer avec l’acheteur afin que cette dernière donne suite aux demandes des personnes concernées qui
la saisissent sur ces fondements.
À cet égard, le titulaire communiquera sans retard à l’acheteur et au plus tard sous vingt-quatre heures
ouvrées toute demande, plainte ou observation reçue directement des personnes concernées sans y
répondre, sauf autorisation contraire et instructions précises données par l’acheteur.
5.2.3 - Exercice des droits des personnes
Le titulaire aide l'acheteur à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des
droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage).
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le
titulaire doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à : cotesdarmor@sembreizh.fr.
5.2.4 - Notification des violations de données à caractère personnel
Le titulaire notifie à l'acheteur toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de
48 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : par mail à :
cotesdarmor@sembreizh.fr.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 8 sur 25
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l'acheteur, si
nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente.
La notification contient au moins :
- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel (catégories et nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact ;
- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;
- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à
la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les
éventuelles conséquences négatives.
Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.
Après accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de
données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est
susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.
La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation
de données à caractère personnel et contient au moins les mêmes éléments que la notification ci-dessus.
5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations
Sans objet.
5.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel
Sans objet.
5.2.7 - Durée et modalités de conservation des données
Sans objet.
5.2.8 - Sort des données
Sans objet.
5.2.9 - Délégué à la protection des données
Sans objet.
5.2.10 - Registre des catégories d'activités de traitement
Sans objet.
5.2.11 - Documentation
Sans objet.
5.3 - Obligations de l'acheteur
Sans objet.
6 - Durée et délais d'exécution
6.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 13 mois.
Les travaux étant conditionnés par les contraintes liées à l’activité de pêche à la coquille, le délai d’exécution
des travaux devra être strictement respecté conformément au calendrier détaillé d’exécution.
La présence de l’entreprise titulaire est obligatoire pendant l’intégralité des mois de juillet et août 2027.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 9 sur 25
Le délai global comprend la période de préparation, la période d'exécution des travaux et la période des
opérations de réception.
6.2 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé à 3 jours.
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes
naturels ci-après dépassera son intensité limite au-delà de la durée indiquée :
PHENOMENE INTENSITE LIMITE
- Pluie 25 mm
- Gel - 2°C durant 2 h 00
- Vent 65 km durant 2 h 00
- Neige 25 mm sur 2 h 00
Dans le cas d’intempéries non visées par les dispositions légales ou réglementaires (canicule…), non
compatibles avec les prescriptions techniques de mise en œuvre d’équipement, produits ou matériaux, ainsi
que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution du marché, le délai sera prolongé d’un
nombre de jours égal à celui pendant lequel ces intempéries ont été constatées.
Poste météorologique de référence : Aéroport de Saint-Brieuc - Armor
L’observation des phénomènes se fait sur 1 journée de travail et dans le cadre horaire du chantier.
Pour justifier la prise en compte d’intempéries, l’entreprise devra transmettre :
- sa déclaration à la maîtrise d’œuvre ou OPC par mail le jour même.
L’entreprise doit apporter la preuve qu’aucune tâche n’était possible ou au moins qu’elle a été gênée pour
faire les tâches prévues.
- des documents justificatifs, relevé météo homologué, photos, etc.., sous un délai de 15 jours à la maîtrise
d’œuvre qui en informe la maitrise d’ouvrage déléguée.
Si les justificatifs ne sont pas fournis sous ce délai, les jours d’intempéries ne seront pas pris en compte
dans le cadre du décompte du nombre de jours d’intempéries par la maîtrise d’œuvre.
Le maître d’œuvre établit un OS de prolongation du délai pour cause intempérie après accord de la maîtrise
d’ouvrage déléguée.
En cas de mauvaise organisation de la part de l'entrepreneur pouvant conduire sous l'effet des intempéries
à des arrêts de chantier normalement évitables, le maître d'œuvre lui signifie la mauvaise organisation des
travaux.
Ces arrêts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution.
Si les arrêts de chantier ou le retard dans l'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent
allongés par la mauvaise organisation de l'entrepreneur, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui être
accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 10 sur 25
6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé
au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des
travaux est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots.
Calendrier détaillé d'exécution
A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) après consultation auprès des titulaires des différents lots.
Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Après acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC à l'approbation du pouvoir
adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.
B) Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.
C) En cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de quatre
mois est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare
les dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations
d'une part et au lot considéré d'autre part.
D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission
d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des
lots fixé à l'acte d'engagement. Il est alors à nouveau notifié par ordre de service à tous les titulaires.
7 - Prix
7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.
7.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 10/2026 ; ce
mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du contrat d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :
Lot(s) Formules
04 Cn = 15.0% + 85.0% (BT08 (n) / BT08 (o))
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base de la dernière valeur d'index publiée. La
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 11 sur 25
révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale de
l'index correspondant.
Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, sont les suivants :
Lot(s) Code Libellé
04 BT08 Index du bâtiment - Plâtre et préfabriqués - Base 2010
7.3 - Répartition des dépenses communes
7.3.1 - Dépenses d’investissement et d’entretien
Les dépenses d'investissement et d'entretien du chantier sont réputées rémunérées par les prix du
contrat conclu par le titulaire concerné qui en supporte seul les frais :
Libellé Lot(s)
Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire suivant les Fait par SemBreizh
dispositions de l'article A 421-7 du Code de l'Urbanisme
Branchements provisoires d'assainissement EU Lot n°01 : Pieux / Génie
civil (Travaux de
réaménagement terrestres
et maritimes)
Réseau provisoire intérieur d'électricité, y compris son raccordement Lot n°01 : Pieux / Génie
civil (Travaux de
réaménagement terrestres
et maritimes)
Enlèvement et transport des déblais stockés jusqu'aux installations Lot n°01 : Pieux / Génie
d'élimination ou de tri sélectif des déchets civil (Travaux de
réaménagement terrestres
et maritimes)
Obligation de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et Chaque lot
après l'exécution des travaux concernant le lot
Evacuation des déblais liés au lot jusqu'aux lieux de stockage fixé par le Chaque lot
maître d'œuvre
Nettoyage, réparation et remise en état des installations salies ou Lot concerné
détériorées par le titulaire du lot
Exécution des voies d'accès provisoires et des branchements provisoires Lot n°01 : Pieux / Génie
d'eau et d'électricité civil (Travaux de
réaménagement terrestres
et maritimes)
Etablissement des clôtures et panneaux de chantier établis en conformité Lot n°01 : Pieux / Génie
avec l'article R 8221-1 du Code du travail civil (Travaux de
réaménagement terrestres
et maritimes)
Installation d'éclairage et de signalisation Lot n°01 : Pieux / Génie
civil (Travaux de
réaménagement terrestres
et maritimes)
Installations communes de sécurité et d'hygiène Lot n°01 : Pieux / Génie
civil (Travaux de
réaménagement terrestres
et maritimes)
Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement Lot n°01 : Pieux / Génie
civil (Travaux de
réaménagement terrestres
et maritimes)
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 12 sur 25
Les dépenses d'investissement et d'entretien du chantier concernent les travaux du présent CCAP, ainsi que
les travaux relatifs au réaménagement terrestres et maritimes qui se déroulent en simultané et font l’objet
d’une consultation distincte (3 lots listés à l’article 1.2 du présent CCAP).
7.3.2 - Dépenses sur compte prorata
Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la
charge du ou des titulaires, font l'objet de la répartition forfaitaire suivante :
Libellé
Chauffage du chantier
Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone
Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés ou
détournés, lorsque l'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou lorsque la
responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers
Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable
Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiène
Les dépenses sur compte prorata concernent les travaux du présent CCAP, ainsi que les travaux relatifs au
réaménagement terrestres et maritimes qui se déroulent en simultané et font l’objet d’une consultation
distincte (3 lots listés à l’article 1.2 du présent CCAP).
Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procède au règlement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entreprise. Dans cette répartition, l'action du maître d'œuvre se limite à jouer le rôle d'amiable compositeur
dans le cas où les titulaires lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différend qui se serait élevé entre
eux.
7.3.2 - Lot résilié
Si le marché relatif à un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés
par le titulaire défaillant devra être assurée par le titulaire du lot n°01 : Pieux / Génie civil (Travaux de
réaménagement terrestres et maritimes) jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire et ce, sans avoir à
supporter la charge des dépenses justifiées entraînées par cette garde.
8 - Garanties Financières
Une retenue de garantie de 5,00 %, ou pour les PME de 3,00 %, du montant initial du marché (augmenté le
cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le
montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la
durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.
9 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 13 sur 25
9.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et
dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 10,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 10,00
% d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit être terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d'acompte ou de solde.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.
9.2 - Garanties financières de l'avance
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première
demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.
10 - Modalités de règlement des comptes
10.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.
Par dérogation à l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire ne pourra adresser son projet de décompte
final au maître d'œuvre qu'après notification par le représentant du pouvoir adjudicateur de sa décision de
levée de la dernière réserve.
Par dérogation à l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, l'entreprise devra transmettre son projet de décompte
final dans le délai de 45 jours maximum à compter de la notification du PV de levée de la dernière réserve.
A l'issue de ce délai, le décompte final sera établi par le maître d'œuvre aux risques de l'entreprise sans
qu'il soit nécessaire d'une mise en demeure préalable.
Par dérogation à l'article 12.4.2 du CCAG-travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au
titulaire le décompte général à la plus tardive des trois dates ci-après :
• quarante jours à compter de la réception par le maître d'œuvre du projet de décompte final transmis
par le titulaire
• quarante jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur du projet de
décompte final transmis par le titulaire
• douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
Par dérogation à l'article 12.4.4, si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire,
dans les délais impartis ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci adresse une mise en demeure d'y
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 14 sur 25
procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la mise en demeure,
autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
Par dérogation à l'article 12.4.3, le délai d'envoi au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au
maître d'œuvre, par le titulaire du décompte général revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou les
motifs pour lesquels il refuse de signer, est de quarante-cinq jours.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général
et définitif du marché. La date de sa notification au représentant du pouvoir adjudicateur constitue le départ
du délai de paiement. Ce décompte lie définitivement les parties.
Par dérogation à l'article 55.1.1 du CCAG Travaux, en cas de réclamation du titulaire portant sur le
décompte général du marché, le délai de transmission du mémoire en réclamation du candidat est de 45
jours à compter de la notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Par dérogation à l'article 55.1.2 du CCAG Travaux, le délai de notification au titulaire de la décision du
pouvoir adjudicateur est de 45 jours à compter de la réception du mémoire en réclamation.
10.2 - Présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement seront établies via l’application en ligne AIRFACT.
Le titulaire devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires (équipements informatiques,
logiciels, participation à la formation initiale) pour répondre à cette demande.
Les factures seront directement saisies sur le logiciel depuis le compte créé pour chaque entreprise. Les
factures seront alors validées par le maître d’œuvre et la situation parviendra de façon dématérialisée à
Sembreizh- cf. annexe « AIRFACT » au présent CCAP.
Le passage par cet outil est obligatoire et son accès ne génère pas de cout supplémentaire.
SemBreizh transmettra une documentation pour accompagner le(s) entreprise(s) titulaire(s) du marché, une
aide pourra être apportée en support par l'assistante du dossier.
11.2 - Présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement seront établies via l’application en ligne AIRFACT.
Le titulaire devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires (équipements informatiques,
logiciels, participation à la formation initiale) pour répondre à cette demande.
Les factures seront directement saisies sur le logiciel depuis le compte créé pour chaque entreprise. Les
factures seront alors validées par le maître d’œuvre et la situation parviendra de façon dématérialisée à
Sembreizh- cf. annexe « AIRFACT » au présent CCAP.
Le passage par cet outil est obligatoire et son accès ne génère pas de cout supplémentaire.
SemBreizh transmettra une documentation pour accompagner le(s) entreprise(s) titulaire(s) du marché, une
aide pourra être apportée en support par l'assistante du dossier.
10.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires
ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 15 sur 25
10.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte
d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.
10.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.
11 - Conditions d'exécution des prestations
Adresse d'exécution :
Port d'Armor
22410 Saint-Quay-Portrieux
Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.
11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
être conformes aux normes visées par le cahier des charges.
Essais et contrôle des ouvrages : conformément aux prescriptions figurant dans les pièces techniques du
marché (CCTP et plans), ainsi qu’aux règles de l’art et normes en vigueur.
11.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 2 mois.
Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service.
Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, après consultation des entreprises, dans les conditions
énoncées précédemment à l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».
Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu à l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maître d'œuvre
30 jours au plus tard après la notification du marché.
Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 16 sur 25
particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de la période
de préparation.
Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit effectuer les opérations suivantes :
- Adaptation et modification du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé pour le chantier ;
- Constitution du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail ; 21 jours avant
le début des travaux.
11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".
Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menaçant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du
chantier. Il a libre accès au chantier.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collège, les noms de ses
représentants au sein du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT) ;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition
leurs contrats ;
- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.
Il s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. A la demande du
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage
aussi vis à vis de ses sous-traitants à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions législatives et réglementaires.
Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accès
aux locaux du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.
Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 200,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 17 sur 25
Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.
11.3.3 - Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble des
documents émis ou reçus par le maître d'œuvre.
11.4 - Etudes d'exécution
Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maître d'œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.
11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier
Conformément à l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives à
l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier.
11.5.2 - Signalisation de chantier
Conformément à l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matière.
11.6 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maître de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation
en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.
11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
11.6.3 - Documents à fournir après exécution
Le titulaire doit remettre au maître d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies à cet article.
Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit être remis dans un format largement disponible et exploitable par le maître d'œuvre et le maître
d'ouvrage.
Les documents seront à fournir en version numérique.
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le titulaire, une
retenue égale à 2,5 % du montant du marché HT, y compris avenant(s) éventuel(s), est prélevée. Cette
retenue sera remboursée dès que les documents manquants seront fournis.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 18 sur 25
12 - Développement durable
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
Les déclarations environnementales effectuées lors de l’établissement de l’offre pourront être contrôlées de
façon aléatoire.
13 - Réception
13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables à la réception
La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.
Par dérogation à l'article 41.1. du CCAG travaux, le titulaire est dispensé d'aviser, à la fois, le maître de
l'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le
seront. La date à laquelle les travaux ont été achevés ou le seront est celle mentionnée au calendrier
détaillé d'exécution tenu à jour par le Coordonnateur OPC.
Par dérogation à l'article 41.1. du CCAG travaux, le maître d'œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué,
aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la
date à laquelle les travaux ont été achevés, mentionnée au calendrier détaillé d'exécution tenu à jour par le
Coordonnateur OPC.
13.1.2 - Epreuves concluantes
La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
pièces techniques du cahier des charges.
14 - Garantie des prestations
Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable à ce contrat.
16 - Pénalités
16.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée à 1,00/1000 du montant HT du marché, de la tranche considérée ou du
bon de commande.
Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application des
pénalités de retard.
Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
16.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant à 10,00 % du montant TTC du marché.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 19 sur 25
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
16.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 150,00 € par absence.
Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Retard dans la remise des Journalière 150,00 € Certains documents techniques ou
documents pendant la phase administratifs ainsi que des
préparatoire échantillons divers peuvent être
demandés aux entreprises pendant la
phase préparatoire.
Ces demandes seront spécifiées au
compte-rendu hebdomadaire de
réunion de chantier (ou formulées
indépendamment par écrit) assorties
d’un délai
Retard dans la remise des Journalière 150,00 € Certains documents techniques ou
documents pendant l'exécution administratifs ainsi que des
échantillons divers peuvent être
demandés aux entreprises en cours
de chantier.
Ces demandes seront spécifiées au
compte-rendu hebdomadaire de
réunion de chantier (ou formulées
indépendamment par écrit) assorties
d’un délai
Absence en réunion de chantier Forfaitaire 150,00 € Par constat
suite convocation
Nettoyage locaux & chantier Forfaitaire 500,00 € Par constat
Retard dans le nettoiement et la Journalière 500,00 €
remise en état du chantier
Nettoyage des voies publiques Journalière 200,00 €
Non-respect des obligations Forfaitaire 500,00 € Par constat
relevant de la démarche
environnementale :
- Présence de déchets dans une
benne non appropriée
- Dépôt sauvage ou
enfouissement de déchets
- Non-respect des exigences de la
charte de chantier vert
Matériel non conforme aux Forfaitaire 250,00 € Par constat
exigences acoustiques,
nuisances sonores (radio de
chantier)
Non-respect des dispositions et Journalière 200,00 € En cours de travaux, le SPS prescrira
demandes du CSPS des directives liées à la sécurité et à la
protection de la santé des travailleurs.
Celles-ci seront précisées par écrit sur
le Registre Journal de chantier ou par
courrier spécifique
Non-respect port du badge ou Forfaitaire 150,00 € Par constat par le maître d’œuvre,
tenue de l'entreprise l’OPC, la MOA ou le SPS.
Au cas où un salarié ne porterait pas
son badge, le titulaire du marché sera
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 20 sur 25
pénalisé à chaque fois et par salarié
du montant de la pénalité prévue
Non-respect des dispositions site Forfaitaire 150,00 € Par constat
non-fumeurs
Pénalité par rapport aux Forfaitaire Une pénalité pourra être appliquée
déclarations environnementales lorsqu'il y aura un écart significatif et
Cette pénalité pourra aller non justifié par rapport aux
jusqu’à 10,0% du montant du déclarations environnementales
marché TTC utilisées comme fondement pour
l'évaluation du critère environnemental
dans le processus de sélection des
offres.
Cette pénalité s'applique dans le dans
le cadre du respect des déclarations,
des documents justificatifs peuvent
être demandés afin de vérifier la
conformité des engagements pris
17 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
En cas d'absence ou insuffisance de garantie du titulaire, le titulaire supportera toute surprime éventuelle
due à une absence ou insuffisance de garantie.
18 - Clause de réexamen
Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut être menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée à l'issue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent marché.
Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.
La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder à un contrôle des informations données par le titulaire.
Si le principe et les conditions de mise en œuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve à
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.
L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.
La demande doit être transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon
certaine la date de sa réception.
A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 21 sur 25
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation à
recours pour le titulaire.
La procédure de réexamen ainsi définie peut être initiée dans les cas suivants :
En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient être incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en œuvre des clauses de réexamen
suivantes.
18.1 - Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours
d’exécution
Le titulaire unique pourra proposer au maître d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le
remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses
suivantes :
- cessation d’activité,
- cession de contrat,
- décès,
- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou
risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles,
- défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.
Le maître d’ouvrage vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des
mêmes pièces que celles produites par le titulaire.
A l’issue de cet examen, le maître d’ouvrage acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché. Dans le cadre d’un
groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres du groupement, après accord de
l’ensemble des membres sur la substitution.
Le remplaçant proposé pourra être :
- dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.
- dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.
Conséquences de l’absence d’accord d’un des membres du groupement ou du maître d’ouvrage sur la
substitution :
- dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise
en œuvre de la solidarité des autres membres du groupement
- dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les
autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés. Si la substitution
vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau mandataire.
A défaut,
- dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le
cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau
mandataire du groupement.
- dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le maître d’ouvrage se réserve la
possibilité :
. soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux après désignation
d’un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte
d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement
. de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.
18.2 - Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution
Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans l’exécution de sa
mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 22 sur 25
19 - Résiliation du contrat
19.1 - Conditions de résiliation
À tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérêt général. Cette résiliation n'ouvre droit à
aucune indemnité au titulaire, par dérogation à l’article 50.4 du CCAG - Travaux.
Le titulaire pourra éventuellement être indemnisé des investissements et frais engagés pour l'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les
justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté
ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à
poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, à aucune indemnité.
20 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.
21 - Devoir d’informations et de conseil
Le titulaire est tenu à une obligation générale d’information et de conseil à l'égard de l'acheteur. A ce titre, il
l’avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.
Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage à communiquer à
l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés
majeures ou de tout événement susceptible d’impacter le projet.
Enfin, le titulaire est tenu de notifier à l'acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du
contrat et qui se rapportent :
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 23 sur 25
- Aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
- A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, à sa raison sociale ou sa dénomination ;
- A son adresse, son siège social ou à l’adresse d’exécution des prestations ;
- Aux renseignements qu’il a communiqués pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses
conditions de paiement.
22 - Obligation de vigilance
Le titulaire remet :
1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur l'honneur indiquant son intention
de faire appel à des salariés détachés et dans l'affirmative :
- une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux
dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1 du Code du travail
(décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).
2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur l'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis à
l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D.
8254-2 du même code) :
- sa date d'embauche ;
- sa nationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des impôts et taxes dus au Trésor public :
- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et
des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics).
4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est à jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
sociales) auprès de l'URSSAF et de sa régularité en matière de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :
- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois
dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale (attestation de vigilance).
5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique d'identification
délivré par l'Insee ou à défaut l'un des documents suivants :
- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;
- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation à une liste
ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
- un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes
en cours d'inscription.
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 24 sur 25
23 - Prévention des risques de conflits d’intérêts et de corruption
Durant l'exécution du contrat le titulaire s'engage à maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, à éviter tout conflit pouvant exister entre ses intérêts, ceux de
l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'être amenés à participer à l'exécution du contrat.
Le titulaire s'engage à avertir l'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir à un conflit d'intérêts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en œuvre afin de faire disparaître cette situation. A ce titre,
le titulaire s'engage à divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs
économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.
Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne,
physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :
- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;
- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la
corruption ;
- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu,
financier ou de toute autre nature, à l'occasion du présent contrat ;
- Fournit toute assistance nécessaire à l'acheteur pour répondre à une demande d'une autorité dûment
habilitée relative à la lutte contre la corruption.
24 - Dérogations
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Travaux
- L'article 7.2 du CCAP déroge à l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 10.1 du CCAP déroge à l'article 12.4.2 alinéa 4 du CCAG - Travaux
- L'article 10.1 du CCAP déroge aux articles 55.1.1 et 55.1.2 du CCAG - Travaux
- L'article 13.1.1 du CCAP déroge à l'article 41.1 du CCAG - Travaux
- L'article 13.1.1 du CCAP déroge à l'article 41.3 du CCAG – Travaux
- L'article 15 du CCAP déroge à l'article 48 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 19.1 du CCAP déroge aux articles 49 à 51 du CCAG - Travaux
- L'article 19.1 du CCAP déroge à l'article 50.4 du CCAG – Travaux
25 - Annexes
- Annexe Airfact
Consultation n°: 2026-TX-Bat-Phase02-Lot04
Page 25 sur 25
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.