CCAP
CCAP 2026-GIP-ID77 001-002-003-004.pdf · 12 583 mots · du marché « Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'extension, la rénovation de bâtiments publics et la requalification de voirie communale », dossier de consultation officiel.
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC
ID77 - Centrale d’achat
Hôtel du Département
77 000 Melun CEDEX
Tel : 01 64 14 73 56
Accord-Cadre à bons de commande
Prestations d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
pour l’extension et/ou la rénovation de bâtiment(s) public(s) et la
requalification de voirie communale
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)
Commun aux lots :
Lot 1 n° 2026-GIP-ID77-001: Extension/Rénovation bâtiments publics/Secteur
Nord
Lot 2 n° 2026-GIP-ID77-002 : Extension/Rénovation bâtiments publics/Secteur
Sud
Lot 3 n° 2026-GIP-ID77-003: Requalification de la voirie communale/Secteur
Nord
Lot 4 n° 2026-GIP-ID77-004 : Requalification de la voirie communale/Secteur Sud
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 1/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE ................................................................................................ 4
ARTICLE 2 – FORME DE L’ACCORD-CADRE .............................................................................................. 4
ARTICLE 3 – DÉCOMPOSITION DE L’ACCORD-CADRE .............................................................................. 5
3.1 – Allotissement .............................................................................................................................. 5
3.2 - Décomposition des prestations................................................................................................... 5
3.3 - Devis spécial pour prestation spécifique .................................................................................... 6
3.4 – Phases – Variantes – Tranches ................................................................................................... 6
ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD-CADRE ............................................................................................... 6
ARTICLE 5 – PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE ..................................................................... 7
5.1 – Pièces particulières ..................................................................................................................... 7
5.2 – Pièces générales ......................................................................................................................... 7
ARTICLE 6 – CONDITIONS D’EXECUTION ADMINISTRATIVES .................................................................. 8
6.1 – Forme des notifications et des informations ............................................................................. 8
6.2 – Mode de dévolution des bons de commandes .......................................................................... 8
6.2.1 La demande de devis .............................................................................................................. 9
6.2.2 L’émission du bon de commande......................................................................................... 10
6.3 – Confidentialité .......................................................................................................................... 11
6.4 – Sous-traitance ........................................................................................................................... 12
6.5 – Modifications des conditions d’exécution de l’accord-cadre................................................... 12
6.6 – Respect des normes ................................................................................................................. 12
6.7 – Obligations du co-titulaire ........................................................................................................ 13
6.7.1 – Protection de la main d’œuvre .......................................................................................... 13
6.7.2 – Garantie des prestations ................................................................................................... 13
6.7.3 – Obligation de transmission des attestations fiscales et sociales....................................... 14
6.7.4 – Obligation relative à la protection de l’environnement .................................................... 14
6.7.5 – Obligations diverses .......................................................................................................... 14
6.8 – Protection des données ............................................................................................................ 15
6.8.1 – Description du traitement des données ............................................................................ 15
6.8.2 – Obligation du co-titulaire vis-à-vis d’ID77 ......................................................................... 17
6.8.3 – Obligation du GIP ID77 vis-à-vis du co-titulaire ................................................................. 19
ARTICLE 7- CLAUSE SOCIALE : ACTIONS D’INSERTION .......................................................................... 20
7.1 - Les modalités de l’insertion ...................................................................................................... 20
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 2/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
7.2 - L’accompagnement de l’action ................................................................................................. 21
7.3 - Respect de la règlementation RGPD ......................................................................................... 22
7.4 - Le suivi et l’évaluation de l’action d’insertion ........................................................................... 22
7.5 - Globalisation des heures d’insertion......................................................................................... 23
7.6 - Les pénalités .............................................................................................................................. 24
ARTICLE 8 – DELAIS D’EXCUTION DES PRESTATIONS ............................................................................ 24
8.1 – Délai d’exécution ...................................................................................................................... 24
8.2 – Expiration des délais d’exécution ............................................................................................. 24
8.3 – Prolongation des délais ............................................................................................................ 25
ARTICLE 9 – CONDITIONS D’EXECUTION FINANCIERES ......................................................................... 25
9.1 – Prix ............................................................................................................................................ 25
9.2 - Modalités de révision ................................................................................................................ 25
ARTICLE 10 – FACTURATION.................................................................................................................. 27
10.1 – Présentation des demandes de paiement.............................................................................. 27
10.2 – Délai global de paiement ........................................................................................................ 28
10.3 – Avance .................................................................................................................................... 29
10.4 – Retenue de garantie ............................................................................................................... 29
ARTICLE 11 – PILOTAGE – SUIVI – CONTRÔLE DU ACCORD-CADRE ...................................................... 29
ARTICLE 12 – PROPRIETE INTELLECTUELLE ........................................................................................... 29
ARTICLE 13 – PÉNALITÉS ........................................................................................................................ 29
ARTICLE 14 – ASSURANCES ................................................................................................................... 30
ARTICLE 15 – RESILIATION ..................................................................................................................... 31
ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE ...................................................................................... 31
ARTICLE 17 – DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX ................................................................ 32
ANNEXE 1 – Liste des communes réparties au Nord et au Sud ............................................................ 33
ANNEXE 2 – CARTE DE LA REPARTITION DES COMMUNES ................................................................... 34
ANNEXE 3 - ELIGIBILITE DES PUBLICS .................................................................................................... 35
ANNEXE 4 – MODALITES D’EXECUTION ................................................................................................ 37
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 3/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE
Le présent accord-cadre a pour objet des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’extension/rénovation de bâtiments publics et la requalification de voirie communale des collectivités
territoriales seine-et-marnaises.
Référence à la nomenclature européenne CPV :
71241000-9 Etudes de faisabilité, service de conseil, analyse
71000000-8 Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services
d’inspection
71240000-2 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
71310000-4 Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction
La centrale d’achat du GIP ID77 est comprise comme le gestionnaire de l’accord-cadre. Les collectivités
seine-et-marnaises adhérentes à la centrale sont les maîtres d’ouvrages des prestations d’assistance à
maîtrise d’ouvrage. A ce titre, elles émettent les bons de commande et s’acquittent des factures
correspondantes.
ARTICLE 2 – FORME DE L’ACCORD-CADRE
Le présent accord-cadre est alloti et prend la forme d’un accord-cadre multi-attributaires à deux
opérateurs par lot avec émission de bons de commande, conformément aux dispositions des articles
R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du Code de la commande publique (CCP).
Les bons de commande seront directement notifiés par les collectivités maitres d’ouvrage adhérentes
de la centrale d’achat d’ID77 aux attributaires au fur et à mesure de leurs besoins jusqu’au dernier jour
de validité de l’accord-cadre.
Les modalités de répartition des bons de commande au sein des lots sont fixées à l’article 6.2 du
présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Les accords-cadres, pour les quatre lots, sont passés sans montant minimum.
Le lot n° 1 est passé avec un montant maximum annuel de 406 560 € HT.
Le lot n° 2 est passé avec un montant maximum annuel de 406 560 € HT.
Le lot n° 3 est passé avec un montant maximum annuel de 234 360 € HT.
Le lot n°4 est passé avec un montant maximum annuel de 234 360 € HT.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 4/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
ARTICLE 3 – DÉCOMPOSITION DE L’ACCORD-CADRE
3.1 – Allotissement
Les prestations sont réparties en 4 lots, selon la thématique retenue et la localisation des collectivités
adhérentes à la centrale d’achat du GIP au nord et au sud du département de Seine-et-Marne,
conformément à la carte et au tableau annexés (annexe 1 (liste des communes) et annexe 2 (carte
Répartition des communes pour l’allotissement de l’accord-cadre).
Pour information, parmi les communes du secteur nord, 207 sur 280 sont adhérentes au GIP, et dans
le secteur sud, 198 sur 227 communes au total dans la zone sont recensées comme adhérentes, au
30/01/2026. De nouvelles communes sont susceptibles d’adhérer au GIP et à la centrale en cours
d’exécution de l’accord-cadre.
Le présent CCAP s’applique à tous les lots, lesquels sont multi-attributaires avec deux titulaires
maximum chacun :
Lot n° 1 : prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des opérations d’extension/rénovation de
bâtiments publics, pour les collectivités adhérant à la centrale d’achat d’ID77 situées au nord du
Département
Lot n° 2 : prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des opérations d’extension/rénovation de
bâtiments publics, pour les collectivités adhérant à la centrale d’achat d’ID77 situées au sud du
Département
Lot n° 3 : prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des opérations de requalification de la
voirie communale, pour les collectivités adhérant à la centrale d’achat d’ID77 situées au nord du
Département
Lot n° 4 : prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des opérations de requalification de la
voirie communale, pour les collectivités adhérant à la centrale d’achat d’ID77 situées au sud du
Département
3.2 - Décomposition des prestations
Les prestations attendues sont les suivantes :
- Etude préalable d’opportunité et de faisabilité
- Définition et rédaction d’un programme
- Identification des subventions potentielles et simulation d’un plan de financement
- Accompagnement dans l’analyse des études annexes en phase de programme (plans
cadastraux, levés topographiques, divers éléments de diagnostic…), en amont de la Maîtrise
d’œuvre
- Accompagnement dans la rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE) et du
cahier des charges du marché de Maîtrise d’œuvre
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 5/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
- Accompagnement dans la procédure du marché de Maîtrise d’œuvre
- Accompagnement administratif, technique et financier dans l’exécution du marché de
Maîtrise d’œuvre
Les spécifications techniques des prestations sont définies dans les deux CCTP.
3.3 - Devis spécial pour prestation spécifique
La collectivité maître d’ouvrage a la possibilité de demander exceptionnellement à l’un des
attributaires d’un lot, désigné par ID77, un devis pour des prestations spécifiques correspondant à
l'objet de l'accord-cadre, non prévues aux CCTP de celui-ci, compte tenu de leurs particularités.
L’attributaire adresse par courriel au GIP ID77 la proposition de devis spécial, accompagné le cas
échéant d’une fiche technique.
En l’absence d’observation par le maître d'ouvrage concerné, dans un délai de 15 jours ouvrés suivant
la réception de la proposition de devis spécial, elle est considérée comme sans suite.
En cas d'acceptation du devis spécial par le maître d'ouvrage, un bon de commande est émis,
contenant en annexe la proposition de devis et le cas échéant la fiche technique.
La facture intégrant les prestations spécifiques en cause fera expressément référence au devis spécial
et sera acquittée par le maître d’ouvrage demandeur.
Le devis spécial sous forme écrite constitue une pièce comptable justificative.
Cette prestation spécifique accompagnée du devis spécial ne nécessite pas d’avenant modifiant
l'accord-cadre.
3.4 – Phases – Variantes – Tranches
Il n’est pas prévu de décomposition en phases.
Aucune variante n’est imposée par le GIP ID77. Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à présenter
de variantes.
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD-CADRE
Les accords-cadres pour les lots n° 1, 2, 3 et 4 sont conclus pour une durée d’un an à compter de la
date de commencement d’exécution de l’accord-cadre, le 4 janvier 2027.
Les accords-cadres pourront être reconduits, à chaque date anniversaire, de façon tacite trois (3) fois
douze (12) mois, soit une durée totale maximum de quatre (4) ans.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 6/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Les attributaires de l’accord-cadre ne peuvent refuser la reconduction, conformément à l’article R.
2112-4 du CCP.
ID77 peut décider de ne pas reconduire l’accord-cadre. Il en informera les attributaires par lettre
recommandée avec accusé de réception, deux (2) mois au moins avant la date de reconduction de
l’accord-cadre.
ARTICLE 5 – PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE
5.1 – Pièces particulières
Les pièces de l’accord-cadre comprennent les documents contractuels suivants, énumérés par ordre
décroissant de priorité, par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI:
- L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes financières (RIB et BPU), par lot ;
- Le présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), commun à tous les lots, et ses
annexes (n°1 : liste de la répartition des communes par zone, n°2 carte des communes des secteurs
nord et sud, n°3 Information sur l’éligibilité des publics dans la mise en œuvre de la clause d’insertion
sociale, n°4 Information sur les modalités d’exécution de la clause sociale d’insertion) ;
- Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), selon la thématique envisagée
(extension/rénovation de bâtiments publics pour les lots n°1 et 2, requalification de voirie communale
pour les lots n° 3 et 4) ;
- l’offre technique du candidat
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs
Les présentes pièces expriment l’intégralité des obligations contractuelles particulières des parties, à
l’exclusion de tout autre document.
Les originaux des documents susvisés, conservés dans les locaux d’ID77, font seuls, foi. Toute clause
limitative de responsabilité de l’attributaire intégrée dans son offre est expressément considérée
comme nulle et non avenue.
5.2 – Pièces générales
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG-PI, modifié) ;
- L’ensemble des textes législatifs et réglementaires qui s’appliquent aux présents accords-cadres.
Bien que non matériellement joints au présent CCAP, le CCAG-PI, le Code de la commande publique,
les normes et règlements, sont réputés connus par les attributaires. La signature des pièces de
l’accord-cadre entraîne leur acceptation.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 7/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Ainsi, les prestations des attributaires doivent être conformes aux clauses des lois, décrets et normes
applicables aux prestations à réaliser dans le cadre de l’accord-cadre et pendant toute sa durée.
Le fait de ne pas énumérer la totalité des normes et règlements ne peut être pris pour argument
d’ignorance par les attributaires, ceux-ci étant réputés les connaître du seul fait de soumissionner.
Est réputée non écrite toute mention figurant dans les documents établis par l’attributaire qui serait
contraire aux clauses de l’AE, du CCAP, du CCTP ou du CCAG-PI.
ARTICLE 6 – CONDITIONS D’EXECUTION ADMINISTRATIVES
6.1 – Forme des notifications et des informations
La notification aux attributaires des décisions ou informations, d’ID77 ou de la collectivité maître
d’ouvrage, faisant courir un délai, est faite par échanges dématérialisés, via un simple mail envoyé sur
l’adresse de référence que chaque attributaire proposera à ID77 et au maître d’ouvrage ; les dates et
horaires du mail envoyé font foi ;
Toute information de nature juridique (changement de situation, de RIB, etc.) que l’attributaire
souhaite adresser à ID77 ou au à la collectivité maître d’ouvrage devra de préférence être transmise
par courriel ou par voie postale.
ID77 organisera une réunion de lancement après notification de l’accord-cadre, avec un comité de suivi
composé de représentants des adhérents et de membres partenaires du GIP et, le cas échéant, des
réunions annuelles pour garantir la bonne exécution de l’accord-cadre.
6.2 – Mode de dévolution des bons de commandes
La répartition des bons de commande est réalisée par le GIP ID77 de la façon suivante : le premier bon
de commande est attribué à l’attributaire qui a obtenu le meilleur classement de son offre à l’issue de
la consultation. Le deuxième bon de commande est attribué à l’attributaire classé 2e pour son offre.
Puis, les bons de commande suivants seront dévolus à tour de rôle entre les deux attributaires d’un
lot. ID77 tiendra à jour un tableau de suivi de notification de bons de commande.
En cas de défaillance de l’attributaire à qui il revient d’exécuter le bon de commande, le 2nd attributaire
est sollicité pour répondre à la demande d’une collectivité adhérente.
La défaillance s’entend comme l’incapacité ponctuelle de l’attributaire de répondre à une demande
de devis, pour seule cause de surcharge de travail. L’attributaire qui l’invoque doit justifier auprès
d’ID77 et du maître d’ouvrage cette surcharge ponctuelle dans un délai de 3 jours ouvrés à compter
de la réception de la demande de devis.
Aucun rythme de commande, aucune quantité ou aucun montant minimum ne peuvent être imposés
à ID77.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 8/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
L’équilibre de la répartition des bons de commande fera l’objet d’une évaluation annuelle par le comité
de suivi mis en place par le GIP ID77 avec les attributaires de chaque lot.
6.2.1 La demande de devis
La collectivité maître d’ouvrage adressera par mail à l’attributaire désigné par ID77 une demande de
devis sur la base d’une présentation de son besoin, en mettant en copie l’adresse
id77@departement77.fr.
L’attributaire s’engage à consulter régulièrement ses mails et devra accuser-réception de la demande,
par mail, dans un délai de 3 jours ouvrés en mettant en copie ID77.
La demande de devis devra comprend les informations suivantes :
- La référence de l’accord-cadre
- Le nom du référent technique du maître d’ouvrage et ses coordonnées
- L’emplacement du bâtiment public ou la localisation de la voirie communale concernée
- Le périmètre des prestations d’AMO sollicitées
- La date de démarrage et la durée d’achèvement souhaitée du projet, si elles sont connues
- La date à l’issue de laquelle le devis doit être reçu par le maître d’ouvrage (au plus tard 10 jours
ouvrés à compter de l’accusé-réception de la demande de devis)
- Tout document existant en possession du maître d’ouvrage pour appréhender le projet de
d’extension ou rénovation, ou de requalification de voirie envisagé
L’attributaire s’engage à prendre contact avec le maître d’ouvrage préalablement à l’envoi de son
devis. Le devis devra être adressé dans le délai de 10 jours ouvrés maximum à compter de la réception
de la demande de devis, par mail. A défaut, la pénalité de retard prévue à l’article 13 du présent CCAP
sera mise en œuvre par la collectivité maitre d’ouvrage.
Le devis devra être signé par l’attributaire et comprendre les informations suivantes :
- L’intitulé du projet et sa localisation
- Le détail des prestations envisagées
- Le calendrier prévisionnel des prestations, comprenant le nombre de réunion minimum en
présentiel et en distanciel, en lien avec les prescriptions du CCTP, avec la date de démarrage et la durée
prévisionnelles des prestations
- Le montant total en € HT, le montant de la TVA et le montant total en € TTC envisagés
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 9/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
6.2.2 L’émission du bon de commande
A réception du devis transmis par mail par l’attributaire, le maître d’ouvrage émet par mail un bon de
commande signé. L’attributaire doit accuser réception de ce bon de commande par retour de mail. A
défaut, la date de notification est considérée par la date d’envoi du bon de commande + 2 jours ouvrés.
L’attributaire s’engage à consulter régulièrement l’adresse mail fournie.
Dans le cas où le bon de commande prévoit un délai d’exécution « à compter de la notification », ou si
aucune date de démarrage n’est indiquée, il est considéré que le délai d’exécution commence au
lendemain de la notification du bon de commande (en jours ouvrés par dérogation à l’article 3.2.2 du
CCAG.PI)
Les prestations ordonnées par un bon de commande seront exécutées par l’attributaire :
- dans les délais impartis cités dans le bon de commande,
- dans la limite des dépenses mentionnées dans le bon de commande,
- selon les prescriptions techniques du CCTP concerné.
Toute modification en cours d’exécution des prestations sera subordonnée à l’autorisation de la
collectivité maître d’ouvrage et formalisée par un bon de commande modificatif.
En cas de besoin de prestation complémentaire ou de nouvelles questions se rattachant à des
prestations objet d'un bon de commande antérieurement émis, le nouveau bon de commande
correspondant sera confié par le maître d'ouvrage à l’attributaire, désigné par ID77, chargé de
l'exécution du précédent bon de commande.
Chaque bon de commande précisera :
• Le nom et la raison sociale de l’attributaire,
• Les références, l’objet de l’accord-cadre concerné et le numéro du lot concerné,
• La date d’émission et le numéro du bon de commande,
• L’intitulé du projet d’extension, de rénovation de bâtiment public ou de requalification de voirie
communale,
• Le périmètre des missions confiées parmi celles proposées dans le CCTP concerné,
• La localisation de l’opération envisagée et sa description succincte,
• les prestations, résultats et livrables attendus,
• La date de démarrage, le délai d’exécution et la date de fin pour chaque prestation commandée
• Le montant du bon de commande (HT et TTC), en fonction des prix du BPU annexé à l’Acte
d’engagement
• Le montant du taux de TVA
• le délai laissé le cas échéant à l’attributaire pour formuler ses observations
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 10/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
• Toute référence nécessaire au traitement de la facture établie par la collectivité adhérente et
communiquée à l’attributaire.
A l’appui de sa commande, le représentant de la collectivité adhérente, maître d’ouvrage, joindra tout
document (descriptif, plan, schéma, études annexes…) qu’il jugera utile à l’attributaire de l’accord-
cadre pour appréhender au mieux la mission.
L’attributaire se conforme aux bons de commande qui lui sont envoyés, que ceux-ci aient ou non fait
l'objet d'observations de sa part.
6.3 – Confidentialité
Les Parties sont tenues au secret professionnel et secret des affaires pour tout ce qui concerne les
faits, informations, études, documents, supports d’information, fichiers informatiques ou non, et
décisions dont elles auraient connaissance au cours de l’exécution du présent accord-cadre. Les
données collectées le sont exclusivement pour la réalisation de l’objet de l’accord-cadre. En
conséquence, les Parties sont tenues à ne pas en faire une autre utilisation, sauf autorisation expresse
contraire de la Partie créditrice.
Le non-respect de ces obligations peut entraîner la résiliation de l’accord-cadre aux torts exclusifs de
l’attributaire concerné. Pour le cas où il existerait une propriété intellectuelle au sens des dispositions
du Code de la propriété intellectuelle sur les données traitées par l’une ou l’autre des Parties, elle
s’engage à en informer préalablement l’autre Partie et à entrer en contact avec lesdits propriétaires
pour obtenir le droit d’utilisation des données nécessaires à la mise en œuvre de ses engagements. Au
cas où l’identité des propriétaires ne pourrait pas être connue, les données traitées devront a minima
indiquer l’identification de leur source dans la documentation technique.
En toute hypothèse, les Parties s’engagent à prendre les mesures de sécurité conformes à l’état de
l’art pour garantir la sécurité des données afin qu’elles ne soient pas, de son fait, déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
En conséquence, les Parties s'engagent à respecter et à faire respecter par son personnel les
obligations suivantes :
- Ne pas faire de copies des documents, des supports et des données qui lui sont confiés, sauf celles
strictement nécessaires à l'exécution de l’accord-cadre,
- Ne pas utiliser les données pour d'autres fins que celles du présent accord-cadre,
- Ne pas divulguer les données à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques,
physiques ou morales, sauf si cette divulgation est exigée par la loi ou une autorité judiciaire ou
administrative compétente.
Le cas échéant, l’attributaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution de l’accord-cadre. Il doit s'assurer du respect
de ces obligations par ses sous-traitants.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties à l’accord-cadre.
Pour toute action de communication en lien avec l’objet du présent accord-cadre, l’attributaire devra
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 11/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
contacter ID77 et la collectivité adhérente maître d’ouvrage afin d’obtenir leur accord sur le principe
de cette communication et de définir, d’un commun accord, les modalités de sa mise en œuvre.
6.4 – Sous-traitance
Chacun des attributaires est habilité à sous-traiter l’exécution d’une partie des prestations.
L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
est possible en cours d’accord-cadre selon les modalités définies aux articles R. 2193-3 et R. 2193-4 du
Code de la commande publique.
Afin d’obtenir l’acceptation et l’agrément du GIP ID77, l’attributaire doit présenter son sous-traitant
par le biais de l’acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire
DC4 ou équivalent (téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu
candidat).
L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées
par ID77. Passé un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la remise du DC4, ou équivalent, ID77
est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement, pour le compte de ses
adhérents.
En tout état de cause, l’attributaire reste directement responsable envers ID77 de l’exécution de
l’accord-cadre, y compris les parties sous traitées.
Le droit au paiement direct du sous-traitant est subordonné à la condition que le montant de la sous-
traitance soit égal ou supérieur à 600 euros TTC.
Toute sous-traitance occultée pourra être sanctionnée par la résiliation pour faute de l’attributaire
concerné (article 39.1 du CCAG-PI).
Si l’attributaire contrevient aux obligations relatives à la sous-traitance, il lui est alors notifié une mise
en demeure de s'y conformer. Sans mise en conformité dans le délai de quinze (15) jours, la décision
de résiliation devient effective. Le principe du droit à paiement acquis ne s'applique pas dans ce cas de
figure.
6.5 – Modifications des conditions d’exécution de l’accord-cadre
Le présent accord-cadre peut être modifié conformément aux articles L. 2194-1 et R.2194-1 et suivants
du Code de la commande publique.
6.6 – Respect des normes
Chacun des attributaires, dans l’ensemble des aspects relatifs à l’organisation et l’exécution des
prestations du présent accord-cadre, s’engage à respecter la législation française en vigueur, en
particulier toutes les spécifications techniques applicables.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 12/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
6.7 – Obligations de chacun des attributaires
6.7.1 – Protection de la main d’œuvre
a. Clause d’éthique
Les obligations qui s'imposent aux attributaires sont celles prévues par les lois, règlements et
conventions collectives, relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays,
où cette main-d'œuvre est employée. Les attributaires sont également tenus au respect des
stipulations des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque
celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'œuvre est employée.
Ils doivent être en mesure de justifier du respect de ces obligations, en cours d'exécution de l’accord-
cadre et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de l'acheteur.
b. Lutte contre le travail dissimulé
Conformément à l'article L. 8222-6 du Code du travail (modifié par l'article 83 de la loi n° 2013-1203
du 23 décembre 2013), lorsque le GIP ID77 est informé, par écrit, par un agent de contrôle de la
situation irrégulière d’un attributaire, au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et
L. 8221-5 du Code du travail, il enjoint l’attributaire de faire cesser cette situation.
L’attributaire a deux (2) mois, à compter de la mise en demeure, pour apporter la preuve qu'il a mis
fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques
de l’attributaire conformément à l'article 39.1 du CCAG-PI.
Conformément à l'article L. 8224-1 du même code, le fait de méconnaître les interdictions définies à
l'article L. 8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans et d'une amende de 45 000 euros.
6.7.2 – Garantie des prestations
Chacun des attributaires est tenu à une obligation de résultat quant à la qualité des prestations
fournies à la Collectivité adhérente à la centrale d’achat.
Celle-ci s'impose aux attributaires dans l’exécution de leurs engagements contractuels et pour
l'intégralité des prestations décrites au contrat.
Chacun des attributaire s’engage à exécuter les prestations avec le niveau de compétence
professionnelle requis pour ce type de prestations, à consacrer tous les moyens humains et matériels
nécessaires à sa bonne exécution, ainsi qu’à coopérer de bonne foi avec l’ensemble des intervenants
amenés à participer au contrat.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 13/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
6.7.3 – Obligation de transmission des attestations fiscales et sociales
Chacun des attributaires devra transmettre les documents réclamés aux articles R.2143-6 à R .2143-
10 du Code de la commande publique tous les six (6) mois à compter de la notification de l’accord-
cadre jusqu’à la fin de son exécution. Il s’agit des documents suivants :
1/ Une attestation de fourniture des déclaration sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue à l’article L243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de
l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisation et contributions datant de
moins de six (6) mois dite « attestation vigilance »
2/ La liste nominative des salariés étrangers employés détaillant leur date d’embauche, leur nationalité
ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail (ou une information
d’absence de salarié étranger dans ses effectifs le cas échéant).
3/ Une attestation de régularité fiscale.
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être
assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
6.7.4 – Obligation relative à la protection de l’environnement
Chacun des attributaires met en place une politique de système d’information éco-responsable dans
le cadre de l'exécution du présent accord-cadre (tri des données, alimentation des serveurs, stockage
sur les réseaux, gestion des courriels et envois raisonnés).
À ce titre, chaque attributaire met en place des dispositions permettant de réduire son empreinte
environnementale dans l’exécution des prestations de l’accord-cadre. Il rend compte, à la demande
du GIP ID 77, des actions réalisées afin de réduire son empreinte environnementale en matière :
• d’hébergement et de tri de données ;
• de gestion des courriels raisonnée ;
• de recyclage du matériel informatique utilisé pour réaliser les prestations de l’accord-cadre ;
• d’hébergement de son espace de travail collaboratif en ligne le cas échéant.
6.7.5 – Obligations diverses
Chaque attributaire est tenu de notifier à ID77 les modifications survenant au cours de l'exécution de
l’accord-cadre, qui se rapportent notamment :
• Aux personnes ayant le pouvoir de l’engager,
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 14/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
• A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, sa raison sociale ou sa dénomination,
• A son adresse, son siège social ou à l’adresse d’exécution des prestations,
• A sa domiciliation bancaire,
• Aux renseignements qu’il a communiqués pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses
conditions de paiement,
• A toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.
Par dérogation à l’article 3.4.2 du CCAG-PI, chaque attributaire doit transmettre ces informations dans
un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la survenance de l’évènement. Ces modifications ne
feront pas obligatoirement l’objet d’un avenant. En fonction de la modification, ID77 jugera la
nécessité ou non d’établir un avenant.
Par ailleurs, chacun des attributaires est tenu à une obligation générale d’information et de conseil à
l'égard d’ID77.
A ce titre, il l’avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet de l’accord-
cadre et de tout autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.
Chaque attributaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage à
communiquer au GIP ID77, dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas
de retard, de difficultés majeures ou de tout événement susceptible d’impacter la bonne exécution
des prestations.
6.8 – Protection des données
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les attributaires de
l’accord-cadre (le sous-traitant) s’engagent à effectuer pour le compte du GIP ID77 et de ses adhérents
(le responsable de traitement) les opérations de traitement de données à caractère personnel, en
application de l’article 5.2 du CCAG-PI.
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE)
2016/19 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, applicable à compter du 25 mai 2018
(le règlement européen sur la protection des données) et la loi Informatique & Libertés modifiée.
En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours
d’exécution de l’accord-cadre, les attributaires devront se conformer aux règles nouvelles.
6.8.1 – Description du traitement des données
Les attributaires sont autorisés à traiter pour le compte du GIP ID77 et de ses adhérents les données à
caractère personnel pour les prestations objet du présent accord-cadre.
La nature des opérations réalisées sur les données est :
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 15/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
- Collecte des données ;
- Enregistrement des données ;
- Consultation des données ;
- Organisation ou structuration des données ;
- Conservation des données ;
- Utilisation des données ;
- Effacement ou destruction des données à l’issue de l’accord-cadre.
La finalité du traitement est de fournir des prestations intellectuelles d’assistance à maîtrise d’ouvrage
dans le cadre d’un projet d’extension/rénovation de bâtiment public ou de requalification de voirie
communale.
Les données à caractère personnel sont :
- Nom ;
- Prénom(s) ;
- Adresse de messagerie professionnelle ;
- Téléphone professionnel.
Les catégories de personnes concernées sont :
- Elus représentant la collectivité adhérente à la centrale d’achat d’ID77
- Agents publics de la collectivité adhérente à la centrale d’achat ;
- Agents du GIP ID77 ;
- Organismes associés et partenaires d’ID77
- Prestataires de service.
Pour l’exécution des prestations objet du présent accord-cadre, ID77 met à la disposition des
attributaires les informations nécessaires suivantes :
- Nom ;
- Prénom(s) ;
- Adresse de messagerie professionnelle ;
- Téléphone professionnel.
En cas de données à caractère personnel apparaissant en cours d’exécution, les attributaires
s’engagent à informer ID77 dès qu’ils en ont connaissance.
Clause de réexamen : conformément à l’article R.2194-1 du code de la commande publique, ID77
notifiera par message électronique via Maximilien :
- les prestations concernées par le traitement des données ;
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 16/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
- la nature des opérations réalisées sur les données ;
- la ou les finalité(s) du traitement ;
- la liste des données à caractère personnel ;
- les catégories de personnes concernées ;
- les informations écrites documentées le cas échéant.
6.8.2 – Obligation de chaque attributaire vis-à-vis d’ID77
Les attributaires s’engagent :
1. A traiter les données uniquement pour la ou les seules finalités qui font l’objet du présent accord-
cadre ;
2. A traiter les données conformément aux instructions documentées d’ID77 figurant le cas échéant
en annexe du présent accord-cadre. Si un attributaire considère qu’une instruction constitue une
violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit
de l’Union ou du droit des États membres relative à la protection des données, il en informe
immédiatement ID77. En outre, si un attributaire est tenu de procéder à un transfert de données vers
un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’État
membre auquel il est soumis, il doit informer le GIP de cette obligation juridique avant le traitement,
sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public ;
3. A garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent
accord-cadre ;
4. Chaque attributaire doit également informer ID77 de toute demande de communication de données
qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la règlementation française et
européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer ;
5. Les attributaires doivent mettre en oeuvre les modalités de prise en compte du droit à l'information
et des autres droits des personnes concernées, dont l'exercice doit être garanti ;
6. A veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du
présent accord-cadre :
▪ S’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de
confidentialité ;
▪ Reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ;
7. A prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut ;
8. Chacun des attributaires peut faire appel à un autre sous-traitant pour mener des activités de
traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le GIP ID77 de tout
changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette
information doit indiquer les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du
sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. ID 77 dispose d’un délai minimum de quinze
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 17/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
(15) jours ouvrés à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections.
Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le GIP ID77 n’a pas émis d’objection pendant le délai
convenu.
Le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent accord-cadre pour le compte et selon
les instructions du GIP. Il appartient aux attributaires de l’accord-cadre de s’assurer que le sous-traitant
présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière
de protection des données, chacun des attributaires de l’accord-cadre demeure pleinement
responsable devant ID77 de l’exécution par le sous-traitant de ses obligations ;
9. Il appartient à ID77 de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données ;
10. Dans la mesure du possible, chaque attributaire doit aider ID77 à s’acquitter de son obligation de
donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de
rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
Lorsque les personnes concernées exercent auprès d’un des attributaires des demandes d’exercice de
leurs droits, l’attributaire doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à :
id77@departement77.fr
11. Chacun des attributaires notifie au GIP ID77 toute violation de données à caractère personnel dans
un délai maximum de 36 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen d’un courrier
électronique adressé à : id77@departement77.fr. Cette notification est accompagnée de toute
documentation utile afin de permettre à ID77, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de
contrôle compétent.
12. Chacun des attributaires aide le GIP pour la réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection
des données. Il aide le GIP pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de contrôle ;
13. Chacun des attributaire s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :
▪ Les moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systèmes et des services de traitement ;
▪ Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à
celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ;
▪ Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement ;
14. Au terme des prestations relatives au traitement de ces données, chaque attributaire s’engage à
détruire toutes les données à caractère personnel. Une fois détruites, l’attributaire doit justifier par
écrit de la destruction ;
15. Chaque attributaire communique au GIP le nom et les coordonnées de son délégué à la protection
des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du RGPD ;
16. Chaque attributaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de
traitement effectuées pour le compte du GIP comprenant :
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 18/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
▪ Le nom et les coordonnées du GIP pour lequel il agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant,
du délégué à la protection des données ;
▪ Les catégories de traitements effectués pour le compte du GIP ;
▪ Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une
organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et, dans le cas des transferts visés à l’article 49, para. 1, deuxième alinéa du RGPD, les
documents attestant de l’existence de garanties appropriées ;
▪ Dans la mesure possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :
- La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
- Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;
- Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et
l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ;
- Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement ;
17. Chaque attributaire met à la disposition du GIP la documentation nécessaire pour démontrer le
respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d’audits, y compris des inspections,
par le GIP ou autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces audits.
6.8.3 – Obligation du GIP ID77 vis-à-vis de chaque attributaire
ID77 s’engage à :
- Fournir aux attributaires les données visées au paragraphe « Description du traitement des données
», le cas échéant ;
- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par l’attributaire ;
- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par
le règlement européen sur la protection des données de la part de chaque attributaire ;
- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès des attributaires.
En cas de manquement par l’un des attributaires ou son sous-traitant à ses obligations légales et
contractuelles relatives à la protection des données personnelles, l’accord-cadre peut être résilié, vis
à vis de cet attributaire, pour faute en application de l’article 39.1 du CCAG-PI.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 19/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
ARTICLE 7- CLAUSE SOCIALE : ACTIONS D’INSERTION
Chacun des attributaires s’engage à réaliser une action d’insertion de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particulières (Cf. annexe 3 au CCAP) d’après l’article L. 2112-2
du code de la Commande Publique.
A l’occasion de l’exécution de l’accord-cadre, les attributaires devront réserver aux personnes citées à
l’annexe 1 le volume d’heures d’insertion suivant :
Nombre d’heures réservées à l’insertion
pour l’exécution de l’accord-cadre pour chaque lot
Un seuil de déclenchement à 100 000€ de bons cumulés qui
oblige chaque attributaire à mettre en œuvre 70h puis 7h par
tranche de 10 000€ supplémentaires
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, les attributaires bénéficient de
l'accompagnement du facilitateur désigné(e) ci-après :
Contact : INITIATIVES 77,
Monsieur Ezéchiel YONI
Tél : 07 44 93 35 42
E-Mail : e.yoni@initiatives77.org
L’éligibilité du public doit être validée avant la mise en emploi par le facilitateur.
7.1 - Les modalités de l’insertion
Les attributaires désigneront chacun un référent qui sera l’interlocuteur privilégié du facilitateur. Un
projet d’insertion sera proposé par les attributaires à l’attribution de l’accord-cadre.
Comptabilisation des heures d’insertion, de formation, et durée d’éligibilité des salariés en insertion :
Dans le cadre de son engagement, plusieurs modalités d’exécution sont offertes aux attributaires (Cf.
en annexe 4 du CCAP).
À compter de sa première embauche, quelle que soit la nature et le porteur du contrat, la personne
recrutée en application d’une clause sociale d’insertion dans un accord-cadre reste éligible au dispositif
des clauses sociales, pour une durée de 24 mois.
Cas particulier d’embauche en CDI et de prolongation de l’éligibilité :
Dans l’intervalle temporel de réalisation du contrat public (accord-cadre), si dans la continuité d’un
contrat à durée déterminée ou d’une mise à disposition, les attributaires embauchent en contrat à
durée indéterminée le salarié en insertion, les heures de travail réalisées par le salarié seront
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 20/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
comptabilisées au titre des heures d’insertion dues par l’entreprise pendant 12 mois de plus que les
24 mois habituels, dans la limite de 36 mois.
Dans tous les cas (prolongation éligibilité avec CDI, globalisation, etc.), la comptabilisation des heures
ne peut intervenir que dans l’intervalle temporel du contrat public.
Comptabilisation des heures de formation :
Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat
d'apprentissage, Contrat d’Insertion Professionnel Intérimaire (CIPI), Contrat de Développement
Professionnel Intérimaire (CDPI), Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), etc.), les heures de
formation sont comptabilisées au titre des heures d'insertion. En revanche, les périodes de formation
ou de stage ne sont pas comptabilisées en amont de l’embauche (PMSMP, stages etc.). Néanmoins,
lorsque la formation, notamment sous forme de POEC/POEI ou CIPI (Contrat d’Insertion
Professionnelle Intérimaire), a pour objectif de permettre à ces personnes d’accéder à un emploi,
notamment dans le cadre de clause sociale, le temps de formation initiale, antérieur au contrat de
travail, peut être comptabilisé, à certaines conditions cumulatives : - Les attributaires sont mobilisés
dès l’entrée en POEC/POEI/CIPI, accueillent la personne lors des périodes pratiques de la formation. -
La comptabilisation des heures de formation intervient à la suite du recrutement, voire à l’issue de la
fin de la période d’essai. - La valorisation des heures de formation intervient dans une limite de 10%
des heures d’insertion réalisées dans le cadre de l’accord-cadre.
7.2 - L’accompagnement de l’action
Pour ce faire, les attributaires s'appuient sur le facilitateur afin de valider l’éligibilité du public et la
réalisation des heures d’insertion.
En outre, le facilitateur a pour missions :
- d’informer les attributaires des modalités de mise en œuvre de la clause sociale ;
- d’accompagner les attributaires dans la définition de leurs besoins en matière de
recrutement dans le cadre de la clause (définition des postes, des tâches, des
compétences) ;
- d’identifier et de positionner, en lien avec les structures prescriptrices, le public
susceptible de bénéficier des mesures d’insertion et organiser le suivi des publics en
emploi ;
- d’informer et d’orienter le cas échéant sur l’offre d’insertion par l’activité économique
(IAE) ou du secteur adapté protégé du territoire concerné par la spécificité de l’accord-
cadre ;
- de suivre l’application de la clause et d’évaluer ses effets sur l’accès à l’emploi en liaison
avec les entreprises.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 21/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
7.3 - Respect de la règlementation RGPD
Les attributaires sont informés que la gestion des données de ces bilans nominatifs est confiée au
facilitateur. Ces données sont traitées dans le logiciel « Clause », développé par la société Cityzen du
Groupe UP à la demande de l’Alliance Villes Emploi, qui a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
A ce titre, les Bénéficiaires, les représentants des attributaires, les représentants de l’acheteur, les
représentants de tous partenaires impliqués dans la mise en application de la clause sont informés que
les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans le
cadre du dispositif clause d’insertion.
Le facilitateur est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées
pendant une durée de quarante-huit (48) mois à partir du premier (1er) jour de la prise de poste et 24
mois après la fin de la période concernée par l’accord-cadre.
Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi –
insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.
Durant cette période, le facilitateur met en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la
sécurité des données personnelles de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou
accès par des tiers non autorisés.
L’accès aux données personnelles est strictement limité au service des clauses d’insertion et aux
organismes partenaires emploi - insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.
Ils sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser ces données qu’en conformité
avec les dispositions contractuelles et la législation applicable. Ces organismes et le facilitateur
s’engagent à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers aux données sans le consentement
préalable du titulaire, à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
7.4 - Le suivi et l’évaluation de l’action d’insertion
Chacun des attributaires de l’accord-cadre remettra mensuellement au GIP ID77 et au facilitateur les
justificatifs (contrats, relevés d’heures, attestation) liés à la clause sociale d’insertion.
A l’initiative du GIP ID77, une réunion de mise au point de l’action d’insertion est organisée avec les
attributaires et le facilitateur le cas échéant, après notification de l’accord-cadre, dans un délai de 1
mois.
Les renseignements utiles propres à permettre le contrôle et le suivi de l’exécution de la clause sociale
d’insertion, font l’objet d’une communication tous les mois.
Il est procédé au contrôle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle les attributaires se sont
engagés, tout au long de l'exécution des prestations :
- le facilitateur établit pendant toute la durée de l’accord-cadre un bilan périodique sur la base
des justificatifs transmis par les attributaires, à destination de l’acheteur ;
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 22/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
- le facilitateur transmet un bilan final dans le mois précédant la fin de l'exécution de l’accord-
cadre, à destination du GIP ID77.
Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de l'action d'insertion.
Dans un souci de pérennisation de l’emploi :
Si les attributaires choisissent de faire réaliser un certain nombre d’heures à travers le recours à la
sous-traitance, ils devront remettre à ID77 et au facilitateur le projet d’insertion réajusté et la
ventilation des heures choisie. A défaut de présentation du projet réajusté, le GIP ID77 se réserve le
droit de ne pas valider les heures réalisées dans ce cadre.
En tout état de cause, les attributaires doivent informer, le plus rapidement possible, ID77 par courrier
recommandé avec accusé de réception, s’ils rencontrent des difficultés pour assurer leur engagement.
Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec eux les moyens à mettre en œuvre.
A l’échéance de l’accord-cadre, les attributaires devront fournir au GIP ID77 le tableau récapitulatif des
heures d’insertion réalisées attesté par le facilitateur.
7.5 - Globalisation des heures d’insertion
Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par les attributaires et pour leur
faciliter la gestion de la clause, à compter de l’attribution de l’accord-cadre et pendant son exécution,
les attributaires de l’accord-cadre peuvent solliciter, auprès du facilitateur qui suit la clause, la
globalisation des heures d’insertion au cas où ils seraient attributaires d’un ou plusieurs autres
accords-cadres comportant une clause sociale d’insertion, dans le cadre territorial d’intervention du
facilitateur.
Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise à permettre aux attributaires, qui
s’engagent par ailleurs à réaliser l’ensemble des prestations liées aux accords-cadres concernés,
d’affecter la ou les personne(s) recrutée(s) dans le cadre des clauses, à la réalisation d’une seule des
prestations prévues par les différents accords-cadres.
La demande doit être adressée au facilitateur. Elle peut être déclarée recevable par le facilitateur
mentionné(e) ci-dessus :
- Si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion
- Si la mesure recueille l’accord des donneurs d’ordre concernés
- Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur
- Si la mesure concerne une personne dont l’éligibilité de la candidature au dispositif des clauses
sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.
En tout état de cause, cette demande doit être faite préalablement à la prise en poste du salarié et les
heures d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des accords-cadres concernés, sont
affectées, au niveau du décompte, à chacun des accords-cadres concernés, à due proportion.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 23/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
7.6 - Les pénalités
L’attributaire encourt une pénalité de 50 euros par jour ouvré de retard à compter de la demande
restée sans effet par le donneur d’ordre pour non présentation du projet d’insertion, ceci est
également valable en cas de sous-traitance.
L’absence ou le refus de transmission des renseignements de nature à permettre le contrôle de
l’exécution de l’action entraînera l’application d’une pénalité de 75 euros par jour ouvré de retard.
En cas de non réalisation des heures d’insertion imputable à l’attributaire de l’accord-cadre,
l’attributaire subit une pénalité de 24,06 euros par heure d’insertion non réalisée.
En cas de non remise du tableau récapitulatif selon les modalités définies ci-dessus l’attributaire
encourt une pénalité de 50 euros par jour ouvré.
ID77, en qualité de gestionnaire de l’accord-cadre, met en œuvre les pénalités le cas échéant.
ARTICLE 8 – DELAIS D’EXCUTION DES PRESTATIONS
Chaque bon de commande précisera la date de démarrage des prestations qu’il ordonne ainsi que leur
délai d’exécution et leur date de fin.
En l’absence d’indication d’une date de démarrage, il sera considéré que le délai d’exécution
commence le lendemain de la notification du bon de commande (entendus en jours ouvrés soit du
lundi au vendredi, par dérogation à l’article 3.2.2 du CCAG-PI).
8.1 – Délai d’exécution
Les prestations faisant l’objet de chaque bon de commande devront être exécutées dans les délais
stipulés à l’article 4 du CCTP concerné ou dans le bon de commande. Les bons de commande pourront
être émis au plus tard jusqu'au dernier jour de validité de l'accord-cadre.
8.2 – Expiration des délais d’exécution
Conformément aux articles 13.2.3 et 13.2.4 du CCA-PI, en cas de prestations d'études, la date
d'expiration du délai d'exécution est la date de présentation des études à la collectivité émettrice du
bon de commande.
En cas d'inachèvement des prestations à la date limite de validité de l’accord-cadre ou du bon de
commande, le délai d'exécution des prestations expire à la date limite de validité de l’accord-cadre ou
du bon de commande.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 24/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
8.3 – Prolongation des délais
Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG-PI, en cas d’impossibilité de respecter les délais prévus,
l’attributaire doit signaler au maître d’ouvrage et à ID77, sans délai et dès qu’il en a connaissance, par
courrier électronique, les causes échappant à sa responsabilité faisant obstacle à l’exécution de
l’accord-cadre. Il peut solliciter la prolongation du délai d’exécution par mail, dans un délai maximal
de 5 jours ouvrés.
La collectivité maître d’ouvrage se réserve alors le droit d'accepter ou non cette demande et
d'appliquer ou non des pénalités de retard si la situation le justifie. Cette décision est notifiée par
courrier électronique à l’attributaire concerné.
En fonction de la décision de la collectivité maître d’ouvrage, l’attributaire doit mettre en œuvre tous
les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation, dans les délais indiqués. A défaut, le maître
d’ouvrage se réserve le droit de faire application des pénalités de retard prévues au présent CCAP ou
de demander au GIP ID77 de résilier l’accord-cadre, et, le cas échéant, de faire appel à un autre
prestataire afin de faire exécuter la prestation aux frais de l’attributaire concerné.
Toutefois, la collectivité maître d’ouvrage se réserve la faculté, lors de la commande, de fixer à sa
convenance un délai supérieur. La clause de pénalité de retard s’appliquera en fonction de ce nouveau
délai.
Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée après l'expiration du
délai contractuel d'exécution de la prestation.
ARTICLE 9 – CONDITIONS D’EXECUTION FINANCIERES
9.1 – Prix
Les prix stipulés au présent accord-cadre sont fermes et non révisables pour une durée initiale de 12
mois à compter de la date de notification de l’accord-cadre. Passé ce délai, les prix pourront faire
l’objet d’une révision annuelle, conformément aux modalités définies ci-après.
9.2 - Modalités de révision
La révision des prix sera calculée sur la base de la variation de l’indice INSEE ingénierie (001711010).
Les prix portés à l’acte d’engagement comprennent toutes les prestations et interventions nécessaires
jusqu’à l’achèvement de la mission.
Les prix du présent accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
appelé « mois zéro », indiqué à l’acte d’engagement.
Les prix sont révisables dans les conditions suivantes :
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 25/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
La révision est effectuée, par application au prix Po d’un coefficient C donné par la formule suivante :
ING n
C = 0,15 + 0,85
ING 0
dans laquelle :
• INGn: indice Ingénierie, valeur connue à la date de révision
• ING0 : le même index, valeur « mois zéro »
Le coefficient est arrondi au millième supérieur.
La révision interviendra annuellement, à la date anniversaire de la notification de l’accord-cadre.
Chacun des attributaires devra fournir, 30 jours avant chaque date anniversaire, un état récapitulatif
des variations d’indice et un projet de révision des prix. ID77 se réserve le droit de vérifier les calculs
et de contester toute révision non conforme aux présentes modalités.
Les prestations supplémentaires ou modificatives, non prévues à l’accord-cadre initial, ne seront pas
soumises à la révision de prix et feront l’objet d’un accord spécifique entre les parties.
Les prix incluent l’ensemble des prestations telles que décrites dans le CCAP et les CCTP, et sont
réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations,
ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations.
La demande de révision des prix doit notamment comprendre, a minima :
– Toute pièce justificative de la hausse des prix publics (copie des nouveaux tarifs publics, du nouveau
catalogue…),
– Le pourcentage de variation des prix du BPU par rapport aux tarifs précédents,
– Le BPU révisé incluant les nouveaux tarifs sur support informatique,
– La date d’application.
En cas de non transmission par l’attributaire dans le délai imparti de la demande de révision, les prix
présentés dans le BPU annexé à l’Acte d’engagement s’appliquent.
Si à l’issue d’un délai de 15 jours calendaires à compter de l’émission de la demande de révision des
prix, le GIP n’a pas répondu à l’attributaire, son silence vaut acceptation des nouveaux tarifs.
Clause de butoir :
La hausse résultant de la révision des prix mentionnée ci-dessus ne peut être supérieure à 5 % pour les
prestations indiquées au bordereau des prix unitaires par rapport aux prix précédents.
Clause de réexamen (disparition de l'indice) :
Conformément à l’article R. 2194-1 du Code de la commande publique, en cas de disparition, de
changement ou de suspension de publication d’indices, le GIP ID77 notifie aux attributaires par courriel
via Maximilien, les nouveaux indices de remplacement, ainsi que la méthode de raccordement qui
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 26/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
doivent traduire au mieux l’évolution exacte des coûts constatée. Dans l’attente de cet accord, la
dernière valeur connue de(s) l’indice(s) concerné(s) est utilisée.
Clause de réexamen (circonstances exceptionnelles) :
Conformément à l’article R. 2194-1 du Code de la commande publique et à l’article 25 du CCAG PI, en
cas de circonstances particulières, exceptionnelles et extérieures aux parties, avérées et reconnues
par le GIP ID77, qui mettent en péril l’économie générale de l’accord-cadre, un réexamen des prix
pourra faire l’objet de négociations entre le GIP ID77 et les attributaires.
Les nouveaux prix pourront entraîner une hausse supérieure à 5 % par rapport aux prix précédents,
mais ne pourront entraîner une hausse supérieure à 50 % par rapport aux prix précédents.
Les évolutions tarifaires validées d’un commun accord entre les parties feront l’objet d’un avenant.
En cas de désaccord, le GIP ID77 se réserve la possibilité de résilier le présent accord-cadre pour motif
d’intérêt général, ce sans indemnité des attributaires par dérogation à l’article 40 du CCAG-PI.
ARTICLE 10 – FACTURATION
10.1 – Présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement doivent être établies selon les conditions prévues à l'article 11.3 du CCAG-
PI.
Le paiement des prestations sera effectué par le représentant autorisé de la collectivité adhérente à
la centrale d’achat, émettrice du ou des bons de commande.
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. ID77 fournira aux attributaires au lancement de l’accord-cadre
l’ensemble des précisions devant figurer sur les factures afin d’assurer leur bon acheminement sur le
portail Chorus Pro.
Le numéro de SIRET de la collectivité maître d’ouvrage, identifiant nécessaire à l'accès au portail, sera
communiqué lors de l’émission du bon de commande.
Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la collectivité maître d’ouvrage la rejette
après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la
date de notification du message électronique informant le maître d’ouvrage de la mise à disposition
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par
le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par l’attributaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 27/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
1. La date d'émission de la facture ;
2. La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3. Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par ID77 et transmis à
l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries ;
4. Le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de
l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la
facture ;
5. La date de livraison des prestations, études, analyses objets de l’accord-cadre ;
7. Le prix unitaire hors taxes des prestations et des livrables ;
8. Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;
9. L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
10. Le cas échéant, les modalités de règlement ;
11. Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article
R. 123-221 du Code de commerce.
10.2 – Délai global de paiement
Les sommes dues à (aux) l’attributaire (s) sont payées dans un délai global de trente (30) jours à
compter de la date de réception des demandes de paiement sur Chorus Pro.
Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions des articles L. 2192-12 à L. 2192-14
du Code de la commande publique, fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts
moratoires au bénéfice du l’attributaire ou du sous-traitant payé directement, dans les conditions
fixées par les articles R. 2192-12 à R.2192-36 du Code de la Commande Publique et le décret n° 2013-
269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique publié au JORF n° 0077 du 31 mars 2013.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les
intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. De plus, le défaut de paiement dans
les délais ouvre également droit pour l’attributaire ou le sous-traitant payé directement, au versement
d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.
Il revient à la collectivité maître d’ouvrage de s’acquitter des intérêts moratoires, le cas échéant.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 28/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
10.3 – Avance
Sans objet.
10.4 – Retenue de garantie
Pour cet accord-cadre, il ne sera pas fait application des articles R. 2191-32 et suivants du Code de la
commande publique relatifs à la retenue de garantie.
ARTICLE 11 – PILOTAGE – SUIVI – CONTRÔLE DU ACCORD-CADRE
Le GIP ID77 est compétent pour effectuer le pilotage et le suivi de l’accord-cadre. Les collectivités
maîtres d’ouvrage sont responsables, conformément aux stipulations de la convention d’adhésion à la
centrale d’achat, de la commande, de l’exécution et du paiement des prestations commandées.
Dans un souci de bonne gestion de l’accord-cadre, les collectivités adhérentes transmettront toute
information à ID77 relative à l’exécution des prestations par les attributaires.
ARTICLE 12 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Par application du régime juridique unique des résultats prévus par l’article 35 du CCAG-PI, les
prestations effectuées sont cédées à titre exclusif aux collectivités maîtres d’ouvrage. Les résultats de
ces prestations ne peuvent être exploités que par elles.
Toutefois, indépendamment de cet accord-cadre public, elles peuvent rétrocéder, par écrit, les droits
d’utiliser lesdits résultats à des tiers. L’attributaire ne peut, ni à titre exclusif ni concurremment à au
GIP ID77 et aux collectivités maitre d’ouvrage, exploiter ces résultats.
ARTICLE 13 – PÉNALITÉS
Faute par l’attributaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par l’accord-cadre, des pénalités
peuvent lui être infligées.
Sont considérées comme des causes exonératoires de la responsabilité de l’attributaire, et donc de
l’application des pénalités, les hypothèses suivantes :
- La force majeure au sens de la jurisprudence administrative ;
- Le fait de tiers (hors ceux intervenant sous la responsabilité de l’attributaire) ;
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 29/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
- La faute du GIP ID77 ou de la collectivité maître d’ouvrage relevant de leur responsabilité au titre de
l'exécution du présent accord-cadre.
La pénalité est notifiée, par la collectivité maître d’ouvrage, par un courrier recommandé avec accusé
de réception, ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de sa réception par l’attributaire (mail
avec accusé de réception, remise en main propre contre signature d’un récépissé, etc.).
Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAF-PI, la disposition selon laquelle l’attributaire est exonéré des
pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1000€ HT pour l’ensemble de l’accord-cadre
n’est pas applicable.
Les pénalités énumérées ci-dessus dérogent à l’article 14 du CCAG-PI. Elles sont cumulatives et sont
applicables sans mise en demeure préalable.
Le tableau ci-après précise la nature et le montant des pénalités auxquelles l’attributaire s’expose en
cas de non-respect de l’accord-cadre, et notamment des délais prévus au CCTP.
Prestations Montant de la pénalité
Sur chaque livrable demandé pour chacune des prestations, ainsi que 50 € HT / jour calendaire
sur l’émission d’un devis de retard
Absence non justifiée aux réunions pour lesquelles le maître
250 € HT / absence
d’ouvrage convoque le titulaire
Par dérogation à l’article 14.1.2 du CCAG – PI, le montant total des pénalités de retard peut excéder
10 % du montant total HT de l’accord-cadre.
ARTICLE 14 – ASSURANCES
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’accord-cadre et avant tout
commencement d'exécution, chaque attributaire doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des services, au moyen
d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie.
Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que
sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation, en particulier la
responsabilité qu’il est susceptible d’encourir à raison des dommages causés aux tiers en vertu de
l’article 1242 du Code Civil, que ces dommages soient causés :
- Par le personnel salarié de l’entreprise ou toute personne sous la responsabilité de celle-ci dans
l’activité nécessitée par l’exécution de l’accord-cadre, quelles que soient la nature et la gravité des
fautes de ces personnes, y compris le(s) sous-traitant(s) agréé(s) ;
- Par le matériel ou les produits utilisés ;
- Du fait des prestations exécutées ou du fait d’un événement engageant la responsabilité de
l’entreprise.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 30/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
À tout moment durant l’exécution de la prestation, l’attributaire doit être en mesure de produire cette
attestation, sur demande d’ID77 et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la
demande.
L’entreprise sera tenue d’informer ID77 de toute modification afférente à son assurance, notamment
la résiliation, le changement de compagnie, cela dans les quinze (15) jours suivant sa décision.
En cas d’existence d’une franchise dans le contrat souscrit par l’entreprise, cette dernière sera réputée
la prendre entièrement à sa charge.
Le cas échéant, les sous-traitants sont tenus des mêmes obligations.
ARTICLE 15 – RESILIATION
Le présent accord-cadre étant multi-attributaires, la résiliation avec l’un des attributaires n’entraînera
pas automatiquement la résiliation avec l’autre attributaire.
ID77 pourra résilier l’accord-cadre dans les cas prévus par à l’article 36 du CCAG-PI et dans le respect
des conditions des articles 36 à 42 de ce même CCAG-PI.
Si les situations de défaillance prévues à l’article 6.2 du présent CCAP venaient à se reproduire, ID77
se réserve la possibilité de mettre fin pour faute au contrat de l’attributaire.
Dans tous les cas de résiliation, l’attributaire est tenu d’exécuter les prestations en cours d’exécution
jusqu’à la date effective de résiliation et de les rendre conformes aux prescriptions définies dans le
présent accord-cadre. En tout état de cause, seules les prestations réalisées et admises par ID77, sur
information de la collectivité maître d’ouvrage, sont prises en compte lors du règlement.
ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le présent accord-cadre est soumis au seul droit français. Les différends et litiges se règlent selon les
dispositions de l'article 43 du CCAG-PI.
Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des
stipulations de l’accord-cadre ou à l’exécution des prestations, objet de ce dernier.
Les Parties peuvent à ce titre recourir à un médiateur ou aux comités consultatifs de règlement amiable
des différends et litiges relatifs aux accords-cadres publics, conformément aux dispositions de l’article
R. 2197-1 et suivants du Code de la commande publique.
En cas de litige, les coordonnées du service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours et de l’instance chargée des procédures de recours sont les
suivantes :
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Case postale n°8630
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 31/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
77008 MELUN
Tél. 01 60 56 66 30 – Fax. 01 60 56 66 10
Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr
ARTICLE 17 – DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX
L’ensemble des stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières se substituent
à toutes celles du CCAG PI avec lesquelles elles seraient en contradiction.
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont les suivantes :
Intitulé de la dérogation Article du CCAP Article du CCAG-PI auquel il
est dérogé
Pièces constitutives de 5.1 4.1
l’accord-cadre, pièces
particulières
Emission du bon de commande 6.2.2 3.2.2
Obligations diverses 6.7.5 3.4.2
Délais d’exécution 8 3.2.2
Prolongation des délais 8.3 13.3.2
Modalités de révision 9.2 40
Pénalités 13 14 ; 14.1.2 ; 14.1.3
En cas de conflit entre le CCAG-PI applicable à l’accord-cadre et le présent CCAP, les clauses contenues
dans ce dernier prévaudront.
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 32/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
ANNEXE 1 – Liste des communes réparties au Nord et au Sud
SE REPORTER AU FICHIER EXCEL ANNEXE
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 33/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
ANNEXE 2 – CARTE DE LA REPARTITION DES COMMUNES
SE REPORTER A LA CARTE ANNEXEE
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 34/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
ANNEXE 3 - ELIGIBILITE DES PUBLICS
L’éligibilité des publics dans la mise en œuvre de la clause d’insertion sociale
Les public éligibles définis dans les clauses des CCAG sont :
1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l'Etat :
a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
b) personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE)
mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-à-dire :
- mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail
temporaire d'insertion (ETTI) ;
- salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI) ;
c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les
Etablissements Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxième
Chance (E2C) ;
e) personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion
et la qualification (GEIQ) ;
f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l'emploi
pénitentiaire de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP)
ou affectées à un emploi auprès d'un concessionnaire de l'administration pénitentiaire
2. Personnes répondant à des critères d'éloignement du marché du travail :
a) demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chômage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
b) bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;
c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article
L. 5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste
des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
d) bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé
(AAH), de l'allocation d'Insertion (AI), de l'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;
e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 35/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système
scolaire depuis au moins 6 mois ;
- diplômés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire
ou de l'enseignement supérieur ;
f) demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;
g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes
;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi ;
i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
j) personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de Pôle emploi,
des maisons de l'emploi, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE), des missions
locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH).
L'éligibilité des publics doit être établie préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la
réalisation des heures d'insertion. »
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 36/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
ANNEXE 4 – MODALITES D’EXECUTION
Les modalités d’exécution
- 1ère possibilité : la mise à disposition de personnel par une association intermédiaire (AI), une
entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), une entreprise de travail temporaire (ETT) (dans
le cadre de l’arrêté du 28 novembre 2005 étendant les dispositions de l’accord national relatif à la
mise en œuvre de l’article L.1251.7 du code du travail), une entreprise adaptée de travail
temporaire (EATT), ou un groupement d’employeurs pour l’insertion ou la qualification (GEIQ)
- 2ème possibilité : le recours à la sous-traitance ou à la cotraitance au groupement d'opérateurs
économiques avec une entreprise d'insertion (EI), un atelier chantier d'insertion (ACI) ou une
entreprise adaptée (EA), un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise
d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH)
- 3ème possibilité : l’embauche directe une embauche directe en contrat à durée indéterminée (CDI),
en contrat à durée déterminée (CDD) par l'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat
de professionnalisation ou contrat d'apprentissage).
Les heures effectuées par les personnes en insertion via l'embauche directe sont comptabilisées
durant l'exécution du marché à compter de la date d'embauche et pour une période maximale de
deux ans
Les personnes embauchées en CDI par l’entreprise attributaire et reconnues éligibles à la clause
d’insertion, pourront être comptabilisées pour l’exécution de la clause d’insertion, pendant la durée
restante à courir de l’accord-cadre.
- Autre possibilité : Le dispositif « plateforme pour l’emploi pérenne »
2026-GIP-ID77 001, 002, 003, 004 – Prestations d’AMO Page 37/37
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.