CCAP
26-SY-009-CCAP.pdf · 4 046 mots · du marché « Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour les études et investigations préalables aux travaux d'extension du port de… », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les
investigations et études nécessaires aux travaux
de développement du port de plaisance de
Concarneau
Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille
5 quai Henry-Maurice Bénard
29120 Pont-l'Abbé
Tél : 02 98 82 84 00
L'ESSENTIEL DU CONTRAT
Marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les
Objet investigations et études nécessaires aux travaux de
développement du port de plaisance de Concarneau
Type de contrat Marché public
Tranches optionnelles Avec tranches optionnelles
Clauses sociales Avec
Clauses
environnementales Avec
Durée / Délai Défini par tranche
Reconduction Sans
Prix Prix unitaires et forfaitaires
Variation des prix Avec
Avance Avec
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat ............................................................................................. 4
1.1 - Objet du contrat ................................................................................................................... 4
1.2 - Décomposition du contrat ................................................................................................... 4
2 - Pièces contractuelles ................................................................................................................... 4
3 - Confidentialité et mesures de sécurité ..................................................................................... 4
4 - Durée et délais d'exécution........................................................................................................ 4
4.1 - Durée du contrat .................................................................................................................. 4
4.2 - Délais d'exécution des tranches......................................................................................... 5
5 - Prix ................................................................................................................................................. 6
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués ................................................................................... 6
5.2 - Modalités de variation des prix .......................................................................................... 6
5.3 - Dispositions spécifiques aux tranches............................................................................... 6
6 - Garanties Financières .................................................................................................................. 7
7 - Avance ........................................................................................................................................... 7
7.1 - Conditions de versement et de remboursement ............................................................. 7
7.2 - Garanties financières de l'avance ...................................................................................... 7
8 - Modalités de règlement des comptes ....................................................................................... 7
8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs ........................................................................ 7
8.2 - Présentation des demandes de paiement ........................................................................ 8
8.3 - Délai global de paiement .................................................................................................... 8
8.4 - Paiement des cotraitants .................................................................................................... 9
8.5 - Paiement des sous-traitants ............................................................................................... 9
9 - Conditions d'exécution des prestations .................................................................................... 9
9.1 - Présentation des livrables ................................................................................................... 9
9.2 - Modifications techniques ..................................................................................................... 9
10 - Développement durable ........................................................................................................... 9
11 - Constatation de l'exécution des prestations........................................................................ 10
11.1 - Vérifications ...................................................................................................................... 10
11.2 - Décision après vérification .............................................................................................. 10
12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle.................................................................... 10
13 - Pénalités.................................................................................................................................... 10
13.1 - Pénalités de retard........................................................................................................... 10
13.2 - Pénalité pour travail dissimulé ....................................................................................... 10
13.3 - Pénalités développement durable ................................................................................. 10
14 - Assurances ............................................................................................................................... 11
15 - Clause de réexamen ............................................................................................................... 11
16 - Résiliation du contrat .............................................................................................................. 11
16.1 - Conditions de résiliation .................................................................................................. 11
16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire......................................................................... 12
17 - Règlement des litiges et langues .......................................................................................... 12
18 - Dérogations .............................................................................................................................. 12
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent le
marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les investigations et études nécessaires aux travaux
de développement du port de plaisance de Concarneau : études géotechniques, environnementales,
réglementaires, et d’assistance à la conception.
Lieu d'exécution : FINISTERE
29900 Concarneau
1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Les prestations sont réparties en 4 tranches :
Tranches Désignation
VOLET dragage/déroctage + VOLET géotechnique + VOLET environnemental
TF
et réglementaire + VOLET échantillonnage et analyses
TO 01 Mission G4 (Supervision géotechnique d’exécution)
TO 02 Études complémentaires « Valorisation à terre »
TO 03 Études complémentaires « Immersion »
2 - Pièces contractuelles
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financières ;
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes ;
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 ;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat.
3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent contrat comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du
CCAG-PI.
Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-PI.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.
4 - Durée et délais d'exécution
4.1 - Durée du contrat
L'exécution des prestations débute à compter des dates fixées par ordres de service.
Consultation n° : 26-SY-009 Page 4 sur 12
La durée globale prévisionnelle concernant l'exécution de l'ensemble des prestations est fixée à 60
mois et au plus tard à la fin d’exécution des travaux (si TO 01 affermie).
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 13.3 du CCAG-PI.
4.2 - Délais d'exécution des tranches
La durée prévisionnelle maximale de chaque tranche est fixée comme suit :
TRANCHE VOLET CODE DÉSIGNATION DÉLAI
Études préalables au dragage et au déroctage :
- Prospection géophysique marine
EP 3 mois
- Étude bathymétrique et cubatures
- Mission G1 : Étude géotechnique préalable
Étude des modes de gestion des sédiments et des
enrochements
P1 3 mois
Phase 1 - Études initiales : définition des modes de
VOLET DRAGAGE gestion
& Étude des modes de gestion des sédiments et des
DÉROCTAGE enrochements
P2 3 mois
Phase 2 - Études intermédiaires : choix du scénario
privilégié
Étude des modes de gestion des sédiments et des
enrochements
P3 Phase 3 - Étude détaillée des scénarios 2 mois
TF
préférentiels et projet de rédaction des pièces
techniques du marché de travaux
VOLET G2 Mission G2 : Études géotechniques de conception -
GÉOTECHNIQUE : 4 mois
AVP Phase Avant-Projet
DÉROCTAGE
& G2 Mission G2 : Études géotechniques de conception -
2 mois
PIEUX PRO Phase Projet
EH Études hydrauliques 3 mois
VOLET
ENVIRONNEMENTAL EE Études environnementales 18 mois
& ES Étude socio-économique 4 mois
RÉGLEMENTAIRE
ER Études réglementaires 6 mois
ÉCHANTILLONNAGE - Analyses sédimentaires
EA 3 mois
ET ANALYSES - Qualité des eaux
Durée
Supervision géotechnique d’exécution
TO 01 Mission G4 G4 des
Jusqu’à réception du chantier
travaux
Consultation n° : 26-SY-009 Page 5 sur 12
Études
TO 02 EC1 Études complémentaires : "Valorisation à terre" 3 mois
complémentaires
Études
TO 03 EC2 Études complémentaires : "Immersion au large" 3 mois
complémentaires
Tous les délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
l'exécution des prestations. Les délais ne sont pas cumulables et les prestations peuvent
être exécutées de façon simultanée.
Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant d’affermir la tranche et de commencer
les prestations d'une tranche optionnelle court à compter du début d'exécution de la tranche ferme.
Il est indiqué ci-dessous :
Tranche(s) optionnelle(s) Délai limite de
TO001 : TO 01 - Mission G4 48 mois
TO002 : TO 02 - Etudes complémentaires « Valorisation à terre » 36 mois
TO003 : TO 03 - Études complémentaires « Immersion » 36 mois
5 - Prix
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.
5.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
de l'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du contrat d'un coefficient Cn donné
par la formule :
Cn = 15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (o))
selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
La révision définitive des prix s'opère sur la base de la dernière valeur d'index connue au moment
de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index ING «
Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».
5.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.
Consultation n° : 26-SY-009 Page 6 sur 12
6 - Garanties Financières
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
7 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Prestations Intellectuelles.
7.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur
à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication
contraire de l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche
affermie, si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze
mois, l'avance est égale à 5,00 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % de la part du montant toutes taxes comprises de la tranche
affermie exécutée par le titulaire. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d'acompte ou de solde.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement
ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande
publique.
7.2 - Garanties financières de l'avance
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à
première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance. La caution personnelle et
solidaire n'est pas autorisée.
8 - Modalités de règlement des comptes
8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-
PI.
Le montant de chaque acompte relatif à la prestation considérée sera déterminé selon un
pourcentage du montant de cette prestation :
- 30 % au démarrage de la prestation
- 70 % à la fin de la prestation considérée (remise et approbation par le maître d’ouvrage des
livrables).
Chaque acompte fait l'objet d'une demande de paiement.
Consultation n° : 26-SY-009 Page 7 sur 12
8.2 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à
s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le
système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires,
les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le
système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application
de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Informations à utiliser pour la facturation électronique
Identifiant de la structure publique (SIRET) : 20007666900015
8.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.
Consultation n° : 26-SY-009 Page 8 sur 12
8.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes
se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
à l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.
8.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.
9 - Conditions d'exécution des prestations
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).
Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-PI.
Processus de remplacement d'une personne nommément désignée
Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et
que cette personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les
conditions de l'article 3.4.3 du CCAG-PI.
L'acheteur est informé sans délai de cet empêchement, et le titulaire propose un remplaçant dans
un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de cette information.
9.1 - Présentation des livrables
Les livrables sont adressés dans les conditions suivantes : Voir CCTP
Ils sont remis selon les formats et sur les supports suivants : Voir CCTP
9.2 - Modifications techniques
Pendant l'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications
de caractère technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces
modifications suite à l'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne
lieu à un avenant.
10 - Développement durable
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère social qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
- VOIR annexe du CCAP : 26-SY-009-Annexe CCAP-insertion obligatoire.
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
- Allègement des flux numériques : les fichiers seront compressés / zippés et remis uniquement
par voie dématérialisée.
Consultation n° : 26-SY-009 Page 9 sur 12
Le titulaire transmettra, à la demande du maître d’ouvrage, tous les documents ou justificatifs lui
permettant de s’assurer la mise en place de cette clause environnementale dans la cadre de
l’exécution de ce marché.
11 - Constatation de l'exécution des prestations
11.1 - Vérifications
Les vérifications seront effectuées dans un délai de 2 mois à compter de la date de livraison,
conformément aux articles 28 et 29 du CCAG-PI.
11.2 - Décision après vérification
A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les
conditions prévues à l'article 29 du CCAG-PI.
12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Par dérogation à l'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession à titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. L’intégralité des données et
documents élaborés dans le cadre de la prestation sont la propriété du maître d’ouvrage.
13 - Pénalités
13.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée à 100,00 €.
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération à l'application des
pénalités de retard.
Conformément aux stipulations de l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités de
retard est plafonné à 10,00 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
13.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant à 10,00 % du montant TTC du marché.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à
titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
13.3 - Pénalités développement durable
- Pénalité pour non-respect des clauses sociales
- VOIR annexe du CCAP : 26-SY-009-Annexe CCAP-insertion obligatoire.
- Pénalité pour non-respect des clauses environnementales
• en cas de non transmission des documents, justificatifs, attestations ou bilans demandés par
l'acheteur dans le cadre de l'évaluation du dispositif environnemental mis en œuvre par le titulaire,
une pénalité égale à 50 € par jour ouvré de retard ;
• en cas de non-respect des autres obligations environnementales exigées dans le cahier des
charges, une pénalité égale à 50 € par jour ouvré de retard.
Consultation n° : 26-SY-009 Page 10 sur 12
14 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
15 - Clause de réexamen
Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut être menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des
conditions d'exécution acceptée à l'issue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant
au présent marché.
Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le
marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.
La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas
échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires à l'instruction de la
demande. Le pouvoir adjudicateur peut également procéder à un contrôle des informations données
par le titulaire.
Si le principe et les conditions de mise en œuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve
à s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.
L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.
La demande doit être transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer
de façon certaine la date de sa réception.
A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15
jours pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce
délai, il est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation
ne valant pas renonciation à recours pour le titulaire.
16 - Résiliation du contrat
16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 à 42 du CCAG-PI.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00
%.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail
conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.
Consultation n° : 26-SY-009 Page 11 sur 12
16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé
ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
17 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
18 - Dérogations
Le présent CCAP comporte des dispositions qui peuvent déroger au CCAG - PI. Ces dérogations ne
font pas l’objet d’une liste exhaustive. Il appartient au titulaire de prendre connaissance de
l’ensemble des clauses du CCAP, qui prévalent sur celles du CCAG en cas de contradiction,
conformément à l’article R.2112-3 du Code de la Commande publique.
Par dérogation à l’article 1.2 du CCAG-PI, le présent CCAP n’établit pas la liste des articles du CCAG
PI auxquels il est dérogé.
Consultation n° : 26-SY-009 Page 12 sur 12
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.