CCTP
CHOLET - DCE - CCTP LOT N°22 APPAREILS ELEVATEURS.pdf · lot 22 · 4 718 mots · du marché « Construction d'un nouveau palais des sports à Cholet avec salle principale (6000 places), salle annexe, espaces publics… », dossier de consultation officiel.
Phase Date de remise
DCE 09/09/2026
Coordonnées Economie de la construction
CHABANNE INGENIERIE STEPHANE MOREIRA
38 Quai Pierre Scize smoreira@agence-chabanne.fr
69009 Lyon 06 22 49 95 85
dvp@agence-chabanne.fr
04 37 26 27 60
Maîtrise d'ouvrage Destinataire MOA
Cholet Agglomération François PIOU
Rue Saint Bonaventure - BP 32135 coppalaisdessports@choletagglomération.fr
49 321 CHOLET Cedex 02.72.77.23.82
Mandataire Maîtrise d'œuvre Chef de projet MOE
CHABANNE ARCHITECTE Cécile NICAUD
158 bis rue du Temple cnicaud@agence-chabanne.fr
75 003 PARIS 01.70.37.97.48
contact@agence-chabanne.fr
04.72.10.95.95
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE Economiste 22 - - Tous niveaux C.C.T.P. 22 22 - 1/11
CHOLET -
SOMMAIRE
A APPAREILS ELEVATEURS 3
22.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU PRESENT CORPS D'ETAT 3
22.1 1 DTU - NORMES 3
22.1 2 Pièces techniques contractuelles particulières 4
22.1 3 Caractéristiques, qualités, essais et épreuves des matériaux et produits 4
22.1 4 Spécifications et caractéristiques techniques et pièces à fournir en 3 exemplaires 4
22.1 5 Prestations dues 5
22.1 6 Télésurveillance 5
22.1 7 Isolation acoustique 6
22.1 8 Vérifications et contrôles 6
22.1 9 Essais et garanties 6
22.1 10 Entretien 7
22.2 ASCENSEURS 7
22.2 1 Ascenseur manœuvre électrique 630 kg, 1 face, 3 niveaux desservis 7
22.2 2 Ascenseur manœuvre électrique 630 kg, 2 faces, 4 niveaux desservis 8
22.2 3 Monte-charge électrique 1200 kg 1 face de service, 5 niveaux desservis 9
22.2 4 Mise en service anticipée pour mise à disposition durant le chantier 10
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 22 - - Tous C.C.T.P. 22 2/11
niveaux
CHOLET-
A
APPAREILS ELEVATEURS
22.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU PRESENT CORPS D'ETAT
22.1 1 DTU - NORMES
L’entreprise du présent lot à l’obligation de se conformer aux références Françaises et Européennes . Par ordre
de références les Normes Européennes priment sur celle Françaises .
L’entreprise du présent lot doit se conformer aux prescriptions suivantes :
NORMES :
- NF EN 81-20 Septembre 2014 - Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Élévateurs pour le transport de personnes et d'objets - Partie 20 : ascenseurs et ascenseurs de charge
- NF EN 81-50 Septembre 2014 - Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Examens et essais - Partie 50 : règles de conception, calculs, examens et essais des composants pour
élévateurs
- NF EN 81-70 Mai 2018 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour
toutes les personnes y compris les personnes avec handicap
- NF EN 81-80 de Janvier 2004 - Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Ascenseurs existants - Partie 80 : règles pour l'amélioration de la sécurité des ascenseurs et des ascenseurs
de charge existants
- NF EN 12016 Octobre 2013 - Compatibilité électromagnétique - Norme famille de produits pour ascenseurs,
escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Immunité
- NF EN 12015 Mai 2014 - Compatibilité électromagnétique - Norme famille de produits pour ascenseurs,
escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Émission
- NF ISO 8100-30 Mars 2020 - Ascenseurs pour le transport des personnes et des charges - Partie 30 :
installation d'ascenseurs des classes I, II, III et VI - Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets -
Partie 30: Ascenseurs des classes I, II, III et VI
- NF EN ISO 13857 Octobre 2019 - Sécurité des machines - Distances de sécurité empêchant les membres
supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses
- NF EN 10025-2 Août 2019 Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 2 : conditions
techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés
- NF EN 60068-2-6 Avril 2008 - Essais d'environnement - Partie 2-6 : essais - Essai Fc : vibrations
(sinusoïdales)
- NF EN 60068-2-14 Septembre 2009 - Essais d'environnement - Partie 2-14 : essais - Essai N : variation de
température
- NF EN 60068-2-27 Juillet 2009 - Essais d'environnement - Partie 2-27 : essais - Essai Ea et guide : chocs
- NF EN 60068-2-1 Août 2007 - Essais d'environnement - Partie 2-1 : essais - Essais A : froid
- Normes CENELEC et IEC,
- NF C 15-100
- La réglementation électromagnétique
- Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes
handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du
travail
- Circulaire UHC.QC/12 99-36 du 28 Mai 1999 relative à l’installation des ascenseurs neuf
- Directive européenne CE 95-16 transposée en droit français en Décret 2000-810 du 24 Août 2000 relatif à la
mise sur le marché des ascenseurs
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de
l'habitation
- Arrêté du 29 août 2008 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2004 et l'arrêté du 1er août 2006 relatifs aux travaux
de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs
- La réglementation acoustique en vigueur
- Tous les documents officiels connus au jour de la passation du présent marché
Cette liste de prescriptions techniques n’est pas limitative.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 22 - - Tous C.C.T.P. 22 3/11
niveaux
CHOLET-
...Suite de "22.1 1 DTU - NORMES..."
Les entreprises soumissionnaires devront justifier d'un système d'assurance qualité production conformément à
l'annexe 14 module D ou assurance qualité complète conformément à l'annexe 13 module H.
22.1 2 Pièces techniques contractuelles particulières
L'entreprise titulaire du présent corps d'état devra fournir corps d'état du Gros-Œuvre les plans de réservations,
correspondant aux ouvrages qu’il réalise et prenant en compte les plans de structure béton et charpente joints
au dossier de consultation.
L'ensemble de l'installation sera conforme aux règlements en vigueur et notamment les normes EN 81-20
(règles de fabrication des ascenseurs) et EN 81-50 (cadre pour la vérification et les tests des composants), à la
directive Européenne 2014/33/UE (ascenseur), à la directive Européenne 2006.42 CE (machineries) et porter le
marquage CE en cabine.
Le fournisseur devra produire un certificat CE de conformité à la livraison de ses appareils (marquage CE de
l'appareil, déclaration de conformité CE visé à la date de mise en service, le PV de contrôle final par un
organisme notifié ou le PV d'essais sur site de l'installateur et la notice d'instruction).
L’appareil devra également être conforme :
- Au décret n° 2000-810 du 24/08/2000 et 29 Aout 2008
- Aux arrêtés concernant les établissements recevant du public : 25/06/80, 23/05/89, 20/11/00 et 29/07/03
- Décret n° 2006-555 du 17/05/06, arrêtés du 17/05/06 et norme NF EN 81-70 relatifs à l'accessibilité PMR
- NF EN 81-77 Décembre 2013 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Applications particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 77 : ascenseurs soumis
aux conditions sismiques
La machinerie étant située en gaine il est à préciser que :
- La puissance électrique installée en gaine devra être inférieure à 100 KVA (ou 15 KVA si la gaine est
commune avec l’escalier ou si l’ascenseur est destiné à l’évacuation des personnes handicapées physiques)
et coffret électrique conforme à l’article 6
- La gaine devra être désenfumée ou ventilée mécaniquement (débit minimal de 20 volumes/ heure) si la
puissance totale de la machinerie excède 40 KVA ou si elle abrite une machine contenant de l’huile
- L’arrêt de l’ascenseur après qu’il ait atteint le niveau choisi et interdiction d’un nouveau départ lorsque la
température des machines dépasse celle spécifiée par le constructeur (en l’absence donnée par le
constructeur la température ambiante de la gaine à prendre en compte est de 40°C)
- Un moyen efficace doit permettre de donner l’alarme depuis l’intérieur de la cabine au service de surveillance
de l’établissement
Cette installation comprendra notamment :
Les guides, dispositifs de suspension et guidage de la benne, contrepoids, câbles, treuils, sélecteurs d'étages,
éléments de suspension pour les entretiens futurs y compris fer IPN si nécessaire, interrupteur de fin de course,
armoire de manœuvre, canalisations électriques, came de déverrouillage des serrures, boîtes à boutons
palières, serrures automatiques, les barreaux d'accès au fond de la fosse et tous accessoires nécessaires.
22.1 3 Caractéristiques, qualités, essais et épreuves des matériaux et produits
L'entreprise respectera, à minima, les points suivant :
- Essais et épreuves : tous ceux et celles définis aux normes en vigueur,
- Classement E30 des volets de service des monte-charges,
- Classement E30 des blocs-portes palières de l'ensemble des ascenseurs,
- Classement M4 ou Dfl-s1 des revêtements de sol des cabines,
- Classement M2 des revêtements muraux et plafonds des cabines,
- Classement M1 des plafonds des cabines,
- L'intensité au démarrage Id devra être inférieure à 3 fois l'intensité nominale In.
22.1 4 Spécifications et caractéristiques techniques et pièces à fournir en 3 exemplaires
Lors de la période préparation de chantier, l'entreprise fournira aux corps d'état concerné, à minima, les points
suivant :
- Intensité en Ampères In et Id en 380 V,
- Efforts statiques sur cuvette,
- Efforts statiques sur dalle haute,
- Dimensions des gaines,
- Profondeur des cuvettes,
- Plans et coupes détaillés des installations, réservations, incorporations, scellements et fixations,
- Schéma des armoires électriques,
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 22 - - Tous C.C.T.P. 22 4/11
niveaux
CHOLET-
...Suite de "22.1 4 Spécifications et caractéristiques techniques et p..."
- Notices des fonctionnements d'exploitation et d'entretien,
- Dimensions machineries,
22.1 5 Prestations dues
Travaux à la charge du présent corps d'état :
- Les calculs et plans d’exécution de ses ouvrages,
- Les plans de réservation dans les ouvrages et de structure à remettre impérativement à l’entreprise de Gros
Œuvre avant le début de ses travaux.
- L’exécution des trous non indiqués à temps à l’entreprise de Gros Œuvre
- Les scellements, garnissages et calfeutrements
- Tous les fourreaux de traversée de dalles ou parois B.A
- La protection des trémies pendant le montage des appareils
- Les dispositifs anti vibratiles entre les ouvrages du présent corps d'état et ceux des ouvrages des autres corps
d’état
- Tous les dispositifs réglementaires de sécurité suivant les cas, notamment parachute sur la cabine et le
contrepoids
- Les ouvrages de structure métallique supportant les treuils et autres appareils, les crochets de suspente et de
levage pour l’entretien et le remplacement des équipements
- Les profils métalliques supports des rails guides ainsi que les étriers, supports de guides cabines et
contrepoids,
- Crochet de manutention et de sécurité en plafond de la gaine
- Échelle et crosse de sécurité d'accès en cuvette
- La protection antirouille sur tous les ouvrages en métal non galvanisé
- La protection en dure de ces ouvrages jusqu'à la pré-réception des travaux du bâtiment
- Les garnissages et calfeutrements autour de toutes les ouvertures par profil plié en tôle d'acier finition dito
porte palière
- Les éventuelles couches de peinture de finition suivant indications mentionnées au chapitre CCTP
- Toutes les installations électriques et raccordement jusqu’à l’armoire conforme au DTU
- Interrupteurs et prises de courants conformément à la norme en vigueur
- Tableau électrique, l’alimentation générale force 380 V triphasé + neutre + terre, borne circuit d’alarme
- Les éclairages de sécurité réglementaires
- Les éclairage de la fosse et de la gaine depuis le tableau électrique en machinerie
- La mise à la terre des masses susceptibles d'être accidentellement mises sous tension
- La ventilation haute de gaine de section utile à définir par l'entreprise
- La protection efficace de la cabine et des façades palières pendant toute la durée du chantier, son entretien et
remplacement éventuel si nécessaire et son enlèvement avant réception des ouvrages
- Les essais avant réception
Cette liste n’est pas limitative et ne saurait restreindre les obligations de l’entreprise pour un parfait et complet
achèvement de ses prestations.
Si la cabine est accessible à plus de huit (8) personnes, elle doit être équipée d'une trappe de secours et d'une
échelle métallique (placée dans la cabine, sur son toit ou le long), la seconde échelle sera entreposée sur un
palier. Pour un ascenseur isolé, si la distance entre deux portes palières > 8ml, la seconde échelle est fixée à
demeure dans la gaine.
22.1 6 Télésurveillance
Les appareils devront être équipés d'un système de télésurveillance dont l'armoire sera installée obligatoirement
à l'intérieur de la gaine.
Ce dispositif devra assurer :
- La transmission des alarmes
- La détection des anomalies ou pannes et leur transmission
- La liaison phonique entre toute personne bloquée et le centre de télésurveillance (de type bi-directionnelle).
Les services devront comprendre :
- La permanence 24h/24 et 7 jours /7
- Le dialogue avec les personnes bloquées
- La réception des alarmes
- La gestion des interventions
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 22 - - Tous C.C.T.P. 22 5/11
niveaux
CHOLET-
...Suite de "22.1 6 Télésurveillance..."
- Le suivi et le contrôle des installations
L'entreprise disposera d'une ligne téléphonique par ascenseur livrée en tête de gaine par l'électricien.
22.1 7 Isolation acoustique
L'isolation phonique sera particulièrement soignée :
- L’installateur prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer des niveaux sonores inférieurs à 71 dB(A)
dans les gaines, 86 dB(A) dans les éventuelles machinerie et 35 dB(A) pour les cabines et façades palières.
- Il devra l'isolation de tous les organes métalliques (désolidarisations, Silentbloc, fourreaux, liaisons
acoustiques, etc.)
Dans tous les cas, l'ensemble du matériel et de sa mise en œuvre sera conforme aux exigences et prescriptions
de la notice acoustique de l'opération jointe au dossier de consultation.
22.1 8 Vérifications et contrôles
Tous défauts, anomalies, vices, malfaçons ou erreurs, constatés par le Bureau de Contrôle, seront éliminés
avant la réception finale. Tous les frais de main d'œuvre, de déplacement et de fourniture sont à la charge de
l'entreprise.
Les installations seront prévues de manière à assurer la sécurité des personnes les utilisant ainsi que celle du
personnel d’entretien des installations (en cabine, en machinerie et en fosse).
22.1 9 Essais et garanties
Les appareils et cabines feront l’objet d'essais fonctionnels et notamment :
Fonctionnement général
- appel cabine / palier
- arrêt précis au niveau
- temps de réponse cohérent
- fonctionnement en charge
Portes
- ouverture / fermeture correcte
- détection d’obstacle (cellule)
- effort de fermeture conforme
Sécurité des usagers (point critique)
Dispositifs obligatoires
- parachute (testé / certifié)
- limiteur de vitesse
- arrêt d’urgence
- éclairage de secours
- alarme + téléalarme fonctionnelle
Enfermement
- communication bidirectionnelle OK
- déblocage possible
Toutes les malfaçons seront rectifiées par l’entreprise du présent corps d'état avant réception définitive des
ouvrages par le maître de l’ouvrage.
Les essais seront répétés jusqu’au parfait achèvement des travaux incombant au présent corps d'état et seront
effectués sous les directives du bureau de contrôle du chantier. Les honoraires du bureau de contrôle pour cette
mission seront à la charge du présent corps d'état.
La période de garantie de l’ensemble des ouvrages sera de 12 mois minimum. Pendant cette période,
l’entreprise du présent corps d'état assurera gratuitement la maintenance de son matériel (pièces et main
d’œuvre).
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 22 - - Tous C.C.T.P. 22 6/11
niveaux
CHOLET-
22.1 10 Entretien
L’entretien pendant la période de garantie comprendra les mêmes services que le contrat post garantie.
L'entretien comprendra l’examen systématique, le réglage et le remplacement de toutes les pièces
défectueuses de tous les organes assurant la motricité, la stabilité des équipements tant mécaniques
qu’électriques des ouvrages.
Les pièces utilisées pour le remplacement de celles trouvées défectueuses devront être certifiées d’origine par
le constructeur.
Les pièces endommagées par malveillance ou par négligence des utilisateurs ne tombent pas sous la
responsabilité de l’installateur. Les organes ayant subi d’importantes réparations bénéficieront d’une durée de
garantie prolongée de six mois au-delà de la période de garantie initiale de 1 an.
En annexe de son offre, l'entreprise proposera deux types de contrat de maintenance : complet. Ces contrats
concernent l'ensemble des appareils mis en œuvre par le prestataire sur le site.
22.2 ASCENSEURS
NB : Un signal d'interdiction conforme à l'EN ISO 7010, P020 « Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie »
doit être affiché à proximité des ascenseurs sur tous les paliers de façon visible. A prévoir par le présent lot.
22.2 1 Ascenseur manœuvre électrique 630 kg, 1 face, 3 niveaux desservis
Caractéristiques techniques principales :
- Dimensions intérieure de la gaine : ..............................1.70 x 1.80 m,
- Nombre de niveaux desservis : ....................................3,
- Nombre de faces de service :........................................1,
- Nombre de façades palières: ........................................3,
- Dimensions de passage: ...............................................0.90 x 2.10 m
- Classe énergétique : .....................................................A
Courses approximatives :
- 8.80 ml entre le RDC et R+2
- Charge nominale : ........................................................630 kg,
- Vitesse nominale : ........................................................1.00 m/sec,
- Régulation de vitesse par variation de fréquence,
- Nivelage automatique et isonivelage,
- Machinerie embarquée, moteur synchrone
Cabine :
- Dimensions de cabine suivant plans d'architecte,
- Porte de cabine automatique coulissante en acier inoxydable brossé, finition au choix de l’architecte dans la
gamme du fabricant,
- Réouverture automatique par rideau de cellules,
Finition intérieure :
- Parois avec revêtement en acier inoxydable brossé - Finition au choix de l’architecte dans la gamme du
fabricant,
- Main courante sur 3 faces en acier inoxydable brossé avec bouts arrondis,
- Revêtement de sol en accord avec le revêtement du hall, compris réserve de sol,
- Finition du plafond en acier inoxydable brossé satiné avec incorporation de l’éclairage,
- Une longueur de cabine en glace argentée toute hauteur,
Équipements :
- Tableau de commande compatible avec la norme NF EN 81-70,
- Plaque d'instruction,
- Rideau de cellules de sécurité,
- Éclairage de secours et éclairage normal par corniche,
- Système de mise en veille de l'équipement,
- Trappe de secours avec échelle métallique pour accès au toit de cabine,
- Parachutes de sécurité (cabine),
- L’appareil élévateur sera équipé d’un système de récupération ou de régénération d’énergie pour restituer sur
le réseau interne du bâtiment une partie de l’énergie produite lors du freinage, d’un déplacement vers le haut
avec une faible charge ou d’un déplacement vers le bas avec une forte charge
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 22 - - Tous C.C.T.P. 22 7/11
niveaux
CHOLET-
...Suite de "22.2 1 Ascenseur manœuvre électrique 630 kg, 1 face, 3 ni..."
Ensemble façades palières toute hauteur (du plancher bas au faux plafond) :
- Portes à deux vantaux à ouverture latérale pare-flamme 1/2 heure, homologuées par le CSTB (Justificatif
résistance au feu à produire),
- Finition des façades palières en rez de chaussée et étages en acier inoxydable brossé,
- Calfeutrement périphérique entre maçonnerie et façades palières réalisé en profilés métalliques de même
nature,
Manœuvre :
- Fonctionnement en simplex
- Manœuvre collective montée / descente
Contrôle des niveaux desservis:
- Contrôle des niveaux desservis par contacteur à clé sur organigramme permettant de verrouiller/déverouoiller
un ou plusieurs niveaux de desserte.
Signalisation :
En cabine :
- Tableau de commande de boutons lumineux gravés à la désignation des niveaux, avec acquisition sonore de
l'appel,
- Synthétiseur vocal,
- Indicateur de direction avec sons différents (montée - descente),
A chaque palier :
- Boîtier déporté d'appel lumineux avec plaque de propreté inoxydable,
- Désignation des niveaux et indicateur de position au rez de chaussée.
Mode de métré : A l'unité
Localisation :
ASC02 et 03 du RDC au R+2 depuis R0.026
22.2 2 Ascenseur manœuvre électrique 630 kg, 2 faces, 4 niveaux desservis
Caractéristiques techniques principales :
- Dimensions intérieure de la gaine : ..............................1.95 x 2.00 m,
- Nombre de niveaux desservis : ....................................4,
- Nombre de faces de service :........................................2,
- Nombre de façades palières: ........................................6,
- Dimensions de passage: ...............................................0.90 x 2.10 m
- Classe énergétique : .....................................................A
Courses approximatives :
- 13.29 m entre le RDC et R+3
- Charge nominale : ........................................................630 kg,
- Vitesse nominale : ........................................................1.00 m/sec,
- Régulation de vitesse par variation de fréquence,
- Nivelage automatique et isonivelage,
- Machinerie embarquée, moteur synchrone
Cabine :
- Dimensions de cabine suivant plans d'architecte,
- Porte de cabine automatique coulissante en acier inoxydable brossé, finition au choix de l’architecte dans la
gamme du fabricant,
- Réouverture automatique par rideau de cellules,
Finition intérieure :
- Parois avec revêtement en acier inoxydable brossé - Finition au choix de l’architecte dans la gamme du
fabricant,
- Main courante sur 3 faces en acier inoxydable brossé avec bouts arrondis,
- Revêtement de sol en accord avec le revêtement du hall, compris réserve de sol,
- Finition du plafond en acier inoxydable brossé satiné avec incorporation de l’éclairage,
- Une longueur de cabine en glace argentée toute hauteur,
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 22 - - Tous C.C.T.P. 22 8/11
niveaux
CHOLET-
...Suite de "22.2 2 Ascenseur manœuvre électrique 630 kg, 2 faces, 4 n..."
Équipements :
- Tableau de commande compatible avec la norme NF EN 81-70,
- Plaque d'instruction,
- Rideau de cellules de sécurité,
- Éclairage de secours et éclairage normal par corniche,
- Système de mise en veille de l'équipement,
- Trappe de secours avec échelle métallique pour accès au toit de cabine,
- Parachutes de sécurité (cabine),
- L’appareil élévateur sera équipé d’un système de récupération ou de régénération d’énergie pour restituer sur
le réseau interne du bâtiment une partie de l’énergie produite lors du freinage, d’un déplacement vers le haut
avec une faible charge ou d’un déplacement vers le bas avec une forte charge
Ensemble façades palières toute hauteur (du plancher bas au faux plafond) :
- Portes à deux vantaux à ouverture latérale pare-flamme 1/2 heure, homologuées par le CSTB (Justificatif
résistance au feu à produire),
- Finition des façades palières en rez de chaussée et étages en acier inoxydable brossé,
- Calfeutrement périphérique entre maçonnerie et façades palières réalisé en profilés métalliques de même
nature,
Manœuvre :
- Fonctionnement en simplex
- Manœuvre collective montée / descente
Contrôle des niveaux desservis:
- Contrôle des niveaux desservis par contacteur à clé sur organigramme permettant de verrouiller/déverouoiller
un ou plusieurs niveaux de desserte.
Signalisation :
En cabine :
- Tableau de commande de boutons lumineux gravés à la désignation des niveaux, avec acquisition sonore de
l'appel,
- Synthétiseur vocal,
- Indicateur de direction avec sons différents (montée - descente),
A chaque palier :
- Boîtier déporté d'appel lumineux avec plaque de propreté inoxydable,
- Désignation des niveaux et indicateur de position au rez de chaussée.
Mode de métré : A l'unité
Localisation :
ASC01 du RDC au R+3 depuis R0.001
22.2 3 Monte-charge électrique 1200 kg 1 face de service, 5 niveaux desservis
Caractéristiques techniques principales :
- Dimensions intérieure de la gaine : 2.30 x 2.50 m,
- Nombre de niveaux desservis : 5,
- Nombre de faces de service : 1,
- Nombre de façades palières : 5,
- Dimensions de passage : 1.10 x 2.10 m
Courses approximatives :
- 17.00 m entre le RDC et R+4
- Charge nominale : 1275 kg,
- Vitesse nominale : 1.00 m/sec,
- Régulation de vitesse par variation de fréquence,
- Nivelage automatique et isonivelagel
- Machinerie embarquée, moteur synchrone,
Cabine :
- Dimensions de cabine suivant plans d'architecte,
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 22 - - Tous C.C.T.P. 22 9/11
niveaux
CHOLET-
...Suite de "22.2 3 Monte-charge électrique 1200 kg 1 face de service,..."
- Porte de cabine automatique coulissante en acier inoxydable brossé, finition au choix de l’architecte dans la
gamme du fabricant,
Finition intérieure :
- Parois avec revêtement en acier inoxydable brossé. Finition au choix de l’architecte dans la gamme du
fabricant,
- Main courante sur 3 faces en acier inoxydable brossé avec bouts arrondis,
- Revêtement de sol en accord avec le revêtement du hall, compris réserve de sol,
- Finition du plafond en acier inoxydable brossé satiné avec incorporation de l’éclairage,
- Une longueur de cabine en glace argentée toute hauteur,
Équipements :
- Tableau de commande compatible avec la norme handicapée,
- Plaque d'instruction,
- Rideau de cellules de sécurité,
- Éclairage de secours et éclairage normal par corniche ou par diffuseur en saillie,
- Trappe de cabine si nécessaire,
- Parachutes de sécurité (cabine et contre poids),
Ensemble façades palières toute hauteur (du plancher bas au faux plafond) :
- Portes à deux vantaux à ouverture latérale pare-flamme 1/2 heure, homologuées par le CSTB,
- Finition des façades palières en rez-de-chaussée et étages en acier inoxydable brossé,
- Calfeutrement périphérique entre maçonnerie et façades palières réalisé en profilés métalliques de même
nature
Manœuvre :
Fonctionnement en simplex.
- Montée/descente
Contrôle d'accès : Sans objet
Dispositifs de sécurité :
- Chaque appareil sera équipé d'un non-stop asservi à la détection de zone
Signalisation :
En cabine :
- Tableau de commande de boutons lumineux gravés à la désignation des niveaux, avec acquisition sonore de
l'appel,
- Synthétiseur vocal,
- Indicateur de direction avec sons différents (montée - descente).
A chaque palier :
- Boîtier déporté d'appel lumineux avec plaque de propreté inoxydable,
- Désignation des niveaux et indicateur de position au rez-de-chaussée.
Localisation :
Monte charge du RDC au niveau passerelle depuis local R.0.095
22.2 4 Mise en service anticipée pour mise à disposition durant le chantier
Conformément aux recommandations du CSPS, l'ascenseur sera utilisé en phase chantier par les CES pour
l'accès aux étages après démontage de la grue du GROS OEUVRE.
L’ascensoriste mettra donc en service l'ascenseur dès le clos-couvert terminé et/ou selon directive de l’OPC en
chantier.
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra donc, toutes les sujétions suivantes :
- protection efficace des portes palières
- protection efficace de l’intérieur de la cabine
- mise en service des ascenseurs selon directives MOE, OPC et coordonnateur SPS (compris réglage et
installation d’un kit GSM provisoire)
- maintient et entretien des protections durant toute la période du chantier TCE
- contrôle périodique
- mise en place d’un affichage avec les consignes d’utilisation
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 22 - - Tous C.C.T.P. 22 10/11
niveaux
CHOLET-
...Suite de "22.2 4 Mise en service anticipée pour mise à disposition ..."
- mise en place d’un liftier (horaires et protocole d’utilisation à définir en chantier) et/ou mise en place d’un
contact à clés en cabine avec distribution de clés en nombre suffisant (20 minimum par appareils).
- dépannage, entretien et remise en état
- dépose et évacuation des protections en fin de chantier (selon directives MOE et OPC)
- réparation et remplacement de tous les ouvrages éventuellement dégradés (compris mise en place d'un
moteur neuf à la livraison)
- réglage définitif
- mise en service définitive
D’une manière générale, les ascenseurs devront servir pendant le chantier et être livrée en parfait état de
marche et parfait état esthétique le jour de la livraison.
Spécificités liées aux protections :
Pendant la durée des travaux et la période postérieure à la réception des ouvrages et jusqu'à la levée des
réserves par l'ensemble des corps d'état :
- Toutes les façades palières des ascenseurs ainsi que l'intérieur des cabines sont protégées par la mise en
place de panneaux d'isorel dur de 0,02 m d'épaisseur, étrésillonnés par barres de traverse en sapin avec
seulement une découpe pour le tableau de commande,
- Les portes (et/ou) les façades palières (dont principalement celles en inox) doivent être protégées comme
l'intérieur des cabines.
Cette prestation sera réalisée par le lot Ascenseur. Les frais inhérents seront à la charge exclusive de
l’ascensoriste.
Les frais inhérents à la maintenance pendant la période de chantier seront répartis au compte prorata.
Localisation :
Monte charge du RDC au niveau passerelle depuis local R.0.095
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 22 - - Tous C.C.T.P. 22 11/11
niveaux
CHOLET-
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.