CCTP
CHOLET - DCE - CCTP LOT N°26 LOGISTIQUE DE CHANTIER.pdf · lot 26 · 10 699 mots · du marché « Construction d'un nouveau palais des sports à Cholet avec salle principale (6000 places), salle annexe, espaces publics… », dossier de consultation officiel.
Phase Date de remise
DCE 09/09/2026
Coordonnées Economie de la construction
CHABANNE INGENIERIE STEPHANE MOREIRA
38 Quai Pierre Scize smoreira@agence-chabanne.fr
69009 Lyon 06 22 49 95 85
dvp@agence-chabanne.fr
04 37 26 27 60
Maîtrise d'ouvrage Destinataire MOA
Cholet Agglomération François PIOU
Rue Saint Bonaventure - BP 32135 coppalaisdessports@choletagglomération.fr
49 321 CHOLET Cedex 02.72.77.23.82
Mandataire Maîtrise d'œuvre Chef de projet MOE
CHABANNE ARCHITECTE Cécile NICAUD
158 bis rue du Temple cnicaud@agence-chabanne.fr
75 003 PARIS 01.70.37.97.48
contact@agence-chabanne.fr
04.72.10.95.95
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE Economiste 26 - - Tous niveaux C.C.T.P. 26 26 - 1/25
CHOLET -
SOMMAIRE
A LOGISTIQUE DE CHANTIER 4
26.1 GENERALITES 4
26.1 1 Objet du présent lot 4
26.1 2 Donneur d'ordre 4
26.2 DESCRIPTION DES MISSIONS 4
26.2.1 Installation de chantier 4
26.2.1.1 Constat et travaux préalables 4
26.2.1.1 1 Constat d’état des lieux préalable aux travaux 4
26.2.1.1 2 Adaptation de site 4
26.2.1.2 Plan d'installation de chantier 4
26.2.1.2 1 Plan d'installation de chantier dynamique 4
26.2.1.2 2 Semainier 5
26.2.1.3 Affichages – panneaux de chantier 6
26.2.1.3 1 Affichage et information aux riverains 6
26.2.1.3 2 Panneau de chantier général : Dimensions 4.00x4.00m ht 6
26.2.1.4 Locaux administratifs 7
26.2.1.4 1 Bungalow superposés - Note de calcul 7
26.2.1.4 2 Bureau MOE / MOA / OPC + mobilier + photocopieur 7
26.2.1.4 3 Bureau agent de trafic/gardien + mobilier 8
26.2.1.4 4 Salles de réunion chantier + mobilier 8
26.2.1.5 Blocs sanitaires 8
26.2.1.5 1 Bloc sanitaires Hommes/femmes 15m² 9
26.2.1.5 2 Vestiaires 12 places hommes/femmes 9
26.2.1.5 3 Douches Hommes 15m² 9
26.2.1.5 4 Douches Femmes 15m² 10
26.2.1.5 5 Réfectoires 45m² 10
26.2.1.6 Moyens de secours contre l’incendie 10
26.2.1.6 1 Plans de Secours 10
26.2.1.6 2 Extincteurs 10
26.2.1.7 Voiries de chantier et plateformes 11
26.2.1.7 1 Réalisation de plate-formes 11
26.2.1.7 2 Signalisation voirie de chantier et voies de circulations piétonnes 11
26.2.1.8 Signalisation réglementaire et de repérage 11
26.2.1.8 1 Signalisation réglementaire 11
26.2.1.8 2 Signalisation de repérage 11
26.2.1.9 Clôtures 11
26.2.1.9 1 Clôture périmétrique du chantier 12
26.2.1.9 2 À l’intérieur de l’enceinte du site 12
26.2.1.9 3 Modifications complémentaires de clôtures 12
26.2.1.9 4 Coordination clôtures provisoires / clôtures définitives - Démontage 12
26.2.1.10 Portails et gestion des accès 12
26.2.1.10 1 Portails plein 3.00+3.00 x 2.00m ht 13
26.2.1.10 2 Portails plein 2.00+2.00 x 2.00m ht 13
26.2.1.10 3 Tourniquets sur contrôle d'accès par lecteur de badge avec caméra et digiphone 13
26.2.1.10 4 Badges 13
26.2.1.10 5 Boîte aux lettres 13
26.2.2 Alimentation et distribution des réseaux 13
26.2.2.1 Branchement eau et distribution provisoire 13
26.2.2.1 1 Cantonnement – Base vie - Blocs sanitaires 14
26.2.2.1 2 Distribution intérieure d’eau potable sur le chantier 14
26.2.2.2 Evacuation 14
26.2.2.2 1 Réseaux d’évacuation EP, EU et EV des baraquements de chantier 14
26.2.2.3 Alimentation électrique 15
26.2.2.3 1 Règles a observer pour les installations électriques de chantier 15
26.2.2.3 2 Branchements généraux, concessionnaires 15
26.2.2.3 3 Éclairage 16
26.2.2.3 4 Alimentation de la base vie 16
26.2.2.3 5 Coffrets électriques intérieurs 16
26.2.2.3 6 Coffrets électriques extérieurs 17
26.2.2.3 7 Préchauffage de chantier 17
26.2.2.4 Communication 18
26.2.2.4 1 Installation Base Vie et Bureaux Chantier 18
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 2/25
niveaux
CHOLET-
SOMMAIRE
26.2.3 Mise en communs des moyens de levage
et de manutention pour faciliter les manutentions mécaniques 18
26.2.3.1 Recette à matériaux 18
26.2.3.1 1 Mise en place et entretien des recettes dimensions : 6.00 x 3.00m 18
26.2.3.2 Monte matériaux 19
26.2.3.2 1 Monte matériaux 1000kg 19
26.2.3.3 Manutention 19
26.2.3.3 1 Transpalette électrique fourches réglables avec moyens de recharge 19
26.2.3.3 2 Transpalette manuel 19
26.2.4 Mission du logisticien 19
26.2.4.1 Gestion journalière de la base-vie 20
26.2.4.1 1 Nettoyage base vie 20
26.2.4.1 2 Nettoyage circulations intérieures 20
26.2.4.2 Accueil et gestion des accès 20
26.2.4.2 1 Logistique générale du chantier 21
26.2.4.2 2 Rondes de surveillance 21
26.2.4.2 3 Accueil et gestion des intervenants 21
26.2.4.2 4 Livret d'accueil 21
26.2.4.2 5 Fermeture provisoire et gestion des clés 21
26.2.4.2 6 Fermeture des locaux techniques 21
26.2.4.3 Gardiennage du chantier 21
26.2.4.3 1 Gardiennage 22
26.2.4.4 Régulation du trafic et gestion des approvisionnements 22
26.2.4.4 1 Régulation du trafic et gestion des approvisionnements 22
26.2.4.5 Gestion des déchets 22
26.2.4.5 1 Gestion des déchets 23
26.2.4.5 2 Bennes dans les étages 23
26.2.4.6 Nettoyage 23
26.2.4.6 1 Nettoyage complet avant OPR 25
26.2.4.6 2 Nettoyage complet avant réception 25
26.2.4.7 Test d'étanchéité à l'air 25
26.2.4.7 1 Réalisation de tests d'étanchéité à l'air du bâtiment 25
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 3/25
niveaux
CHOLET-
A
LOGISTIQUE DE CHANTIER
26.1 GENERALITES
26.1 1 Objet du présent lot
L’objet est de désigner une unique entreprise, qui sera responsable des installations du chantier et en
organisation aura à sa charge le lot logistique tout au long de son déroulement. Le présent entrepreneur
assurera la gestion des dépenses d'intérêt commun du chantier selon les conditions définies ci-après.
Le lot logistique aura à sa charge
- la sécurisation de la zone travaux vis-à-vis des tiers
- la fluidité du fonctionnement des différentes zones du chantier notamment : parking, accueil, bases-vies, aire
de retournement, zone de déchargement, stockages, les sanitaires,
- la sécurité des accès via un contrôle d'accès opérationnel,
- la conduite des moyens humains et matériel des approvisionnements
- la propreté et la bonne tenue de toutes les zones de travail et de circulations
- la signalétique intérieur et extérieur de chantier et le respect des divers flux véhicules et piétons.
26.1 2 Donneur d'ordre
Le lot logistique recevra directement ses ordres auprès de la direction de chantier.
Le lot logistique répondra au registre journal de coordination du CSPS et répondra également à ses conseils
Il participera à une partie de la réunion de chantier ou lui sera réserver une période ordonnancée par le MOE
26.2 DESCRIPTION DES MISSIONS
26.2.1 Installation de chantier
26.2.1.1 Constat et travaux préalables
26.2.1.1 1 Constat d’état des lieux préalable aux travaux
Avant le démarrage des travaux, l’entreprise devra procéder à un constat d’état des lieux des ouvrages existants
situés à proximité de la zone d’intervention, notamment en limite de propriété. Ce constat comprendra un
rapport détaillé accompagné de photographies. Il devra impérativement être établi par un huissier de justice et
diffusé en nombre suffisant à l’ensemble des parties concernées
Localisation :
Pour l'ensemble du chantier
26.2.1.1 2 Adaptation de site
Le site étant aménagé, la prestation prévoit la dépose des éléments suivants:
- Clôture périmétrique existante pour adaptation au PIC
- Portails et portillons
- Arbres existants
- Mâts d'éclairage
- Tous éléments gênant la bonne implantation de l'installation de chantier
Localisation :
Ensemble du site
26.2.1.2 Plan d'installation de chantier
26.2.1.2 1 Plan d'installation de chantier dynamique
L’installation de chantier devra être conforme à la réglementation en vigueur, et aux normes, notamment à la
norme NF P 03-001.
Elle comprendra toutes les installations de protection, de sécurité par le lot gros-oeuvre et étanchéité et
d’hygiène par le lot logistique telles que définies dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et
de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.), et notamment :
Élaboration et mise à jour du Plan d’Installation de Chantier (PIC) reprenant le PIC de conception établi par le
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 4/25
niveaux
CHOLET-
...Suite de "26.2.1.2 1 Plan d'installation de chantier dynamique..."
MOE de conception et celui du lot gros œuvre pendant la période de préparation
Le lot gros œuvre conjointement avec le lot logistique devra réaliser un plan d’installation de chantier initial.
Ce plan devra faire apparaître l’ensemble des installations communes : bases-vie, clôtures, branchements (eau,
électricité, télécoms), accès et circulations piétons et véhicules, aires de livraison, zones de stockage et de tri
sélectif, ainsi que les installations spécifiques.
Le PIC devra être actualisé régulièrement en fonction de l’évolution du chantier, et ce, autant de fois que
nécessaire.
Le plan d’installation de chantier fera apparaître clairement :
- Besoins électriques (positions des armoires et coffrets de chantier),
- Besoins en eau (position des robinets de puisage),
- Besoins en levage et leur position (grue, élévateurs, …),
- Besoins de nacelles et échafaudages, surfaces à matérialiser sur un plan à détailler
suivant les modes opératoires et phasages,
- Les accès chantier (en intégrant les sens de circulation sur les voies publiques),
- Les zones de stationnement des véhicules entreprises,
- Les clôtures de chantier et portails (piétons et véhicules),
- La base vie (sanitaires, bureaux entreprises, bureau MOE/OPC, salle de
réunion, vestiaires et containers), détail des unités suivant PGC et CCTP,
- Les zones de stockage,
- Zones container,
- Les circulations internes chantier,
- La zone de traitement des déchets,
- La zone de livraison du béton,
- L’implantation des recettes et monte matériaux
Coordination inter-lots :
- Les moyens de chantier spécifiques aux autres lots devront être fournis en temps utile par les titulaires
concernés.
- Ces éléments seront intégrés dans le plan de phasage général pour garantir une coordination optimale entre
les intervenants
- Mise à jour du PIC autant de fois que nécessaire suivant les besoins du chantier
Plusieurs phases sont à envisager :
- VRD / Gros OEuvre
- Charpente / Clos Couvert
- Corps d’État Secondaire
- Finitions TCE / VRD / AOR
Plan d’installation :
Le plan d'installation des cantonnements devra être établi par le lot logistique, en fonction des besoins identifiés,
et soumis à l’approbation :
- Du Maître d'œuvre exécution
- Du CSPS
- Du Pilote de chantier ( OPC)
Aucune entreprise ne pourra installer ses propres bungalows. Le lot logistique est seul responsable de
l’installation de l’ensemble des cantonnements, y compris pour les autres marchés
Localisation :
Pour l'ensemble du chantier
26.2.1.2 2 Semainier
Le semainier sera constitué d’un panneau rigide avec surface effaçable à sec, permettant l’écriture et
l’effacement répétés sans altération du support.
Il comprendra :
- une trame hebdomadaire (lundi à dimanche),
- des zones de prise de notes complémentaires si nécessaire,
- une finition permettant une lisibilité optimale (contraste fond/écriture).
Support
- panneau rigide (type mélaminé, stratifié ou équivalent),
- surface blanche brillante effaçable à sec,
- résistance aux rayures et aux produits d’entretien usuels.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 5/25
niveaux
CHOLET-
...Suite de "26.2.1.2 2 Semainier..."
Dimensions
- format ≥ 600 × 900 mm,
Impression / marquage
- marquage indélébile du quadrillage hebdomadaire,
- impression résistante à l’effacement répété,
- typographie lisible à distance.
Accessoires
- porte-feutres intégré ou indépendant,
- possibilité d’intégration d’un système magnétique (si précisé au DCE).
Localisation :
Pour l'ensemble du chantier
26.2.1.3 Affichages – panneaux de chantier
26.2.1.3 1 Affichage et information aux riverains
Une attention particulière devra être portée à l’information du public et à la gestion des nuisances.
Un panneau d’information à destination des riverains devra être installé à l’entrée du site et maintenu en place
pendant toute la durée du chantier.
Ce panneau devra comporter :
- Les horaires de travail du chantier
- Les modalités d’organisation du tri des déchets
- Les mesures mises en œuvre pour la gestion des nuisances (bruit, poussière, circulation, etc.)
- Les coordonnées (nom, téléphone, e-mail) du responsable du lot logistique clairement identifié, habilité à
répondre aux questions ou remarques des riverains et usagers. Cette mesure vise à garantir une bonne
communication avec le voisinage et à limiter les tensions ou incompréhensions liées aux activités du chantier.
Localisation :
En périphérie du site
26.2.1.3 2 Panneau de chantier général : Dimensions 4.00x4.00m ht
Un panneau de chantier devra être installé dès la phase de préparation, comportant l’ensemble des
informations réglementaires :
- Nature de l’opération et durée prévue du chantier,
- Sources de financement,
- Identité de la Maîtrise d’Ouvrage (MO) et du Coordonnateur de l’Opération (CO),
- Identité de la Maîtrise d’Œuvre (MOE), du Bureau de Contrôle (BC), de l’OPC, du CSPS et du CSSI,
- Liste des entreprises titulaires de lots et de leurs sous-traitants,
- Affichage du Permis de Construire selon les formes réglementaires.
- Affichage de la déclaration préalable
Ces panneaux devront :
- Être conformes au descriptif du paragraphe concerné dans le CCTP,
- Être soumis à l’avis de la Maîtrise d’Œuvre (MOE),
- Être installés à une hauteur de 2,00 m par rapport au sol, aux emplacements désignés par la MOE.
Prestations à prévoir Le Titulaire du lot logistique qui devra assurer les prestations suivantes :
- Construction, mise en peinture et pose des panneaux,
- Maintenance des panneaux pendant toute la durée du chantier,
- Mises à jour des intervenants et informations affichées,
- Déplacement des panneaux selon l’évolution du chantier,
- Dépose en fin de chantier, sur indication de la MOE.
Localisation :
En périphérie du site
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 6/25
niveaux
CHOLET-
26.2.1.4 Locaux administratifs
Une base de vie principale commune sera mise en place, conformément à la réglementation en vigueur et dans
le respect du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).
Cette base de vie comprendra les éléments suivants :
- Capacité : dimensionnée pour accueillir jusqu’à 150 personnes.
- Travaux préparatoires : réalisation du nivellement pour la plateforme d’implantation de la base-vie.
Installations :
- Vestiaires et réfectoires pour le personnel.
- Sanitaires conformes à la réglementation, comprenant des fosses avec système de pompage ou évacuation,
selon les besoins spécifiques du site.
- Réduction du risque de chute d’objets sur les cantonnements : installation des cantonnements hors de la zone
de survol en charge de la grue, -
- Agencement permettant une circulation à l’intérieur des cantonnements lorsque l’application des mesures de
sécurité le permet (notamment les mesures de prévention du risque incendie)
26.2.1.4 1 Bungalow superposés - Note de calcul
Établissement pour les bungalows superposés d’une note de calcul , validée par un bureau de contrôle, et
vérifiant :
- le type et le dimensionnement des fondations en fonction du rapport géotechnique
- la résistance mécanique de l’ensemble occupé ,
- le dimensionnement de la structure pour supporter les heurs éventuels de véhicules lorsque ceux-ci circulent à
proximité, mise en place de protections ( chasse -roue, etc.) pour limiter l’effet de ces heurts sur la structure.
Pour les bungalows superposés suppression ou à défaut blocage, avant montage, des portes donnant sur le
vide en étages,
Réduction du risque de chute dans les escaliers d’accès des bungalows superposés : escaliers avec garde
corps, marches antidérapantes, mains courantes, éclairage. Lot logistique
Localisation :
Suivant PIC
26.2.1.4 2 Bureau MOE / MOA / OPC + mobilier + photocopieur
Pour la Maîtrise de chantier les matériels à mettre en place sont les suivants :
- Un bungalow de 15 m²
- Équipée : éclairage, climatisation, fermeture à clé
- 2 bureaux avec 3 tiroirs
- 2 tables 80x120
- 2 fauteuils de bureau avec accoudoirs sur 5 roulettes
- 6 chaises
- 4 armoires 1,20m × 2,00m équipées avec étagères et fermant à clé
- 2 poubelles de bureau
- Connexion internet/Wi-Fi
Reproduction de documents
Mise à disposition du matériel
Fourniture, pendant toute la durée de l’opération plus trois mois, d’un photocopieur couleur à haut débit, destiné
à la Direction de Chantier, incluant un contrat d’entretien.
Caractéristiques techniques requises :
- Formats pris en charge : A3 et A4
- Fonctions : agrandissement, réduction, recto/verso
- Équipement : trieuse 30 bacs, agrafeuse automatique
- Capacité : reproduction de documents à grand débit, y compris les formats A3
- Connexion : relié au réseau internet pour permettre le scannage et l’envoi numérique des documents
Fourniture des consommables :
- Encre (noir et couleur)
- Agrafes
- Papier blanc et papier couleur
Tous les consommables doivent être inclus dans la prestation.
Localisation :
Suivant PIC
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 7/25
niveaux
CHOLET-
26.2.1.4 3 Bureau agent de trafic/gardien + mobilier
Pour la Maîtrise de chantier les matériels à mettre en place sont les suivants :
- Un bungalow de 15 m²
- Équipée : éclairage, climatisation, fermeture à clé
- un bureau avec 3 tiroirs
- une table 80x120
- 1 fauteuil de bureau avec accoudoirs sur 5 roulettes
- 3 chaises
- 2 armoires 1,20m × 2,00m équipées avec étagères et fermant à clé
- 1 poubelle de bureau
- Connexion internet/Wi-Fi
- 1 téléphone fixe de secours
Localisation :
Suivant PIC
26.2.1.4 4 Salles de réunion chantier + mobilier
Le Lot logistique devra mettre en place les salles suivantes, à usage de réunions, de coordination et de
synthèse :
1 salle de réunion de chantier de 60 m² :
- Destinée aux réunions opérationnelles et de coordination
- Équipée : éclairage, chauffage, climatisation, fermeture à clé
- un tableau d’affichage
- 15 tables rectangulaires 0,80m × 1,20m
- 50 chaises
- 4 armoires 1,20m × 2,00m équipées avec étagères et fermant à clé
- tableau blanc pour feutres / poubelle de bureau
- Ecran 55 pouces avec système de visioconférence
- Connexion internet/Wi-Fi
Localisation :
Suivant PIC
26.2.1.5 Blocs sanitaires
Blocs sanitaires provisoires préfabriqués installés dès que possible et progressivement, en fonction de
l’avancement du chantier, en coordination avec le CSPS, la Maîtrise d’œuvre, l’OPC .
Ces blocs seront implantés hors des locaux nobles, de manière à ne pas perturber les zones de travail ou de
passage sensibles.
L’entreprise devra prévoir et réaliser les prestations suivantes :
Raccordements et alimentation provisoires :
- Amenée d’eau à partir des réseaux provisoires
Évacuation des eaux usées :
- Mise en place de broyeurs et pompes de relevage si nécessaire
- Raccordement provisoire sur le réseau général
Alimentation électrique provisoire pour l’éclairage et les équipements des cabines.
Fonctionnement et entretien :
Nettoyage quotidien des blocs sanitaires
Mise en oeuvre de consommables (papier toilette, savon, etc.)
Maintenance complète, incluant :
- Débouchage des canalisations
- Nettoyage des installations
- Contrôle de bon fonctionnement
- Mise en place des dispositions antigel sur toutes les alimentations et évacuations
Réseaux définitifs et fin de chantier :
En fin de chantier, l’entreprise devra : Purger l’ensemble des réseaux EU / EV / EP utilisés de tous gravats,
déchets et obstructions
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 8/25
niveaux
CHOLET-
Fournir un rapport d’inspection par caméra confirmant l’état de propreté et de bon fonctionnement des réseaux.
Les prestations suivantes sont intégralement à la charge du Lot logistique
Montage des installations, y compris : Raccordement aux réseaux (eau, électricité, évacuation), Mise en service
complète des équipements, Location de l’ensemble des modules (salles, sanitaires, kitchenette), Démontage
en fin d’opération, avec remise en état des lieux
26.2.1.5 1 Bloc sanitaires Hommes/femmes 15m²
Composition de chaque bloc sanitaire préfabriqué :
Chaque bloc sanitaire devra comprendre les équipements suivants :
- 4 cuvettes suspendues,
- 2 urinoirs
- 2 lavabo avec eau courante potable avec robinets à mélangeur, l'espacement entre deux robinets doit
permettre leur utilisation simultanée sans gêne
- 2 portes d'accès (hommes/femmes)
Équipements complémentaires :
- Des miroirs doivent être installés à proximité des lavabos. Lot logistique
- 1 point de tirage d’eau pour seau, équipé d’un vidoir à grille de grande contenance, à hauts bords, résistant
aux chocs
- 2 points de tirage d’eau avec raccords pour tuyaux
- Ventilation obligatoire des blocs sanitaires
Localisation :
Suivant PIC
26.2.1.5 2 Vestiaires 12 places hommes/femmes
Séparation des locaux :
Les vestiaires et lavabos doivent être installés dans des locaux distincts, communiquant de l’intérieur.
Équipements individuels :
- Un siège par salarié au minimum.
- Une armoires individuelle ininflammable par salarié à 2 compartiments: vêtements propres et vêtements
souillés.
Sécurité des effets personnels :
- Les armoires doivent être munies de serrures ou de cadenas
Aménagement du vestiaire :
- Patères et bancs disposés en vis-à-vis, en nombre équivalent à celui des armoires.
Localisation :
Suivant PIC
26.2.1.5 3 Douches Hommes 15m²
La présence de douches est obligatoire sur les chantiers en cas de travaux insalubres ou salissants (pour
exemple : présence de boues, projection enduits , peintures, etc.)
Eau courante potable, mélangeurs individuels eau froide et chaude,
Cabine de douche avec porte-savon, précédée d’un compartiment déshabillage avec chaise et patère : les deux
compartiments (douche et déshabillage) sont séparés par une porte ou par un rideau,
Portes munies d’un dispositif de fermeture de condamnable de l’extérieur, et s’ouvrant vers l’extérieur,
Circulation intérieure entre douches et vestiaires,
Le local doit être tenu en état constant de propreté, le sol et les parois du local des douches doivent permettre
un nettoyage efficace.
Localisation :
Suivant PIC
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 9/25
niveaux
CHOLET-
26.2.1.5 4 Douches Femmes 15m²
La présence de douches est obligatoire sur les chantiers en cas de travaux insalubres ou salissants pour
exemple : présence de boues, projection enduits , peintures, etc.)
Eau courante potable, mélangeurs individuels eau froide et chaude,
Cabine de douche avec porte-savon, précédée d’un compartiment déshabillage avec chaise et patère : les deux
compartiments (douche et déshabillage) sont séparés par une porte ou par un rideau,
Portes munies d’un dispositif de fermeture de condamnable de l’extérieur, et s’ouvrant vers l’extérieur,
Circulation intérieure entre douches et vestiaires,
Le local doit être tenu en état constant de propreté, le sol et les parois du local des douches doivent permettre
un nettoyage efficace.
Localisation :
Suivant PIC
26.2.1.5 5 Réfectoires 45m²
Équipements obligatoires pour un espace de restauration ou de pause
Eau potable pour la boisson :
- Minimum 3 litres d’eau potable et fraîche par jour et par salarié.
Mobilier :
- Chaises avec dossiers : une chaise par salarié.
- Tables et chaises recouvertes d’un matériau imputrescible, imperméable et facilement lavable.
Équipements pour les repas :
- Appareils de cuisson et de réchauffage des aliments.
- Réfrigérateur d’une capacité suffisante pour le nombre de salariés.
- Évier(s) avec eau potable, munis de mélangeurs eau chaude/eau froide, à raison d’au moins un mélangeur
pour 10 salariés
- Meuble de rangement pour la vaisselle.
Localisation :
Suivant PIC
26.2.1.6 Moyens de secours contre l’incendie
26.2.1.6 1 Plans de Secours
Une série de plans généraux de secours sera établie afin de garantir la sécurité de l’ensemble du site.
Ces plans comprendront :
- La localisation précise des moyens de secours mis en place par les entreprises ;
- L’indication claire des issues de secours et des accès réservés aux services d’urgence.
Localisation :
Pour l'ensemble du chantier
26.2.1.6 2 Extincteurs
Les extincteurs seront installés et maintenus en bon état de fonctionnement dans les zones suivantes :
- Parties communes ;
- Circulations des bureaux ;
- Cantonnements, selon les exigences réglementaires.
Chaque entreprise intervenante sera responsable de la fourniture, de l'installation et de l’entretien des
extincteurs nécessaires à ses propres installations et à l’exécution de ses travaux, conformément aux
prescriptions du Plan Général de Coordination (PGC) et du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS).
Localisation :
Pour l'ensemble des baraquements
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 10/25
niveaux
CHOLET-
26.2.1.7 Voiries de chantier et plateformes
Le principe général de cette opération n'impose pas de voiries de chantier, le site actuel étant recouvert
d'enrobé.
26.2.1.7 1 Réalisation de plate-formes
Réalisation des plates-formes provisoires pour la base-vie : empierrement sur 50 cm d’épaisseur, compacté et
roulé
À prévoir pour les zones suivantes :
- Cantonnements de la base vie actuellement en zone enherbée y compris toutes sujétions de nivellement
Localisation :
Au droit de la base vie
26.2.1.7 2 Signalisation voirie de chantier et voies de circulations piétonnes
Mise en place de l’ensemble de la signalisation réglementaire et des dispositifs de sécurisation de la circulation
sur le site.
Marquage au sol par peinture routière pour délimitation des zones de circulations véhicules/piétonnes,
passages piétons
Glissière en Béton Armé pour éviter les renversements de piétons
Localisation :
Suivant PIC
26.2.1.8 Signalisation réglementaire et de repérage
26.2.1.8 1 Signalisation réglementaire
Des panneaux de signalisation réglementaire, accompagnés d’un balisage adapté, devront être installés :
À chaque entrée et sortie du site.
Sur la voie publique, après obtention de l’accord des autorités administratives compétentes.
Localisation :
Pour l'ensemble du chantier
26.2.1.8 2 Signalisation de repérage
Repérage des grues et zones de déchargement
- Des panneaux de repérage seront installés pour identifier les grues et leurs aires de déchargement.
- Sur le fût des grues,des panneaux d’identification visibles depuis le sol (de jour comme de nuit pendant les
périodes travaillées) indiqueront, par exemple, « G1 », « G2 », etc.
- Au niveau du sol, des panneaux seront positionnés à hauteur de la cabine de camion (semi-remorque) pour
guider les chauffeurs vers les zones de déchargement.
Prestations à prévoir :
Fourniture, pose progressive en fonction de l’avancement du chantier, puis dépose sur ordre.
Remplacement éventuel de panneaux au cours du chantier.
Localisation :
Pour l'ensemble du chantier
26.2.1.9 Clôtures
La clôture du chantier devra être mise en place suivant PIC selon les prescriptions suivantes :
- Les clôtures seront de type « bardage plein » position suivant plan, solidement arrimées au sol et fixées entre
elles.
- Équipée de panneaux bac acier posé et fixé en horizontal pour garantir à la fois l’esthétique et la sécurité du
site.
Réparations en cas de dégradations :
Le titulaire du lot devra procéder à toutes les réparations nécessaires dans les cas suivants :
- Dégradation par une entreprise identifiée : intervention à la charge de ladite entreprise, sur demande du Maître
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 11/25
niveaux
CHOLET-
d’œuvre ou de l’OPC
- Dégradation non identifiée : intervention à la charge du présent lot, sans délai, afin d'assurer la sécurité du site
- En cas de compléments ou remplacements de clôtures, les éléments mis en œuvre devront être identiques en
nature et en apparence à ceux déjà installés, afin de garantir l’uniformité visuelle et fonctionnelle de l’ensemble
du dispositif.
Mobilité de la clôture
- Le déplacement et le repliement partiel ou total des clôtures seront assurés en fonction de l’avancement et du
phasage du chantier, afin de garantir l'accessibilité, la sécurité et la bonne organisation du site.
26.2.1.9 1 Clôture périmétrique du chantier
Les clôtures seront de type « bardage plein » hauteur 2.00m position suivant plan, solidement arrimées au sol
et fixées entre elles.
Localisation :
Périphérie du chantier
26.2.1.9 2 À l’intérieur de l’enceinte du site
Type de clôture : clôtures modulaires type HERAS, ou équivalent d’une hauteur de 2,00 mètres., socles en
béton ou en PVC, barre de contreventement, collier standard pour la fixation des panneaux de clôture. Vissage
depuis l’intérieur avec clé à molette
Localisation :
Aménagement intérieur du site
26.2.1.9 3 Modifications complémentaires de clôtures
Des modifications ou adaptations des clôtures provisoires pourront être demandées à tout moment par la
Maîtrise d’œuvre (MOE) ou l’Ordonnateur, Pilote, Coordonnateur (OPC) afin :
- d’assurer un meilleur fonctionnement logistique du chantier,
- de faciliter les accès aux différentes zones d’intervention,
- de répondre à toute contrainte spécifique liée au bon déroulement des travaux ou à l’environnement du
bâtiment en construction.
Ces modifications feront partie intégrante des prestations à fournir par le titulaire du lot
Localisation :
Suivant phasage
26.2.1.9 4 Coordination clôtures provisoires / clôtures définitives - Démontage
Un phasage coordonné devra être établi avec le lot VRD afin d’assurer :
- le démontage progressif des clôtures provisoires,
- la pose des clôtures définitives dans les meilleures conditions techniques et de sécurité.
Lors des travaux de VRD ou à la demande de la MOE/OPC :
- des démontages ponctuels des clôtures pourront être exigés,
- des clôtures provisoires de remplacement devront être mises en œuvre sans interruption de la sécurisation du
site,
- le remontage des clôtures initiales fera partie intégrante de la prestation du titulaire.
Le démontage des installations de clôtures (y compris portails et portillons), sera réalisé :
- en une ou plusieurs phases, selon les consignes de la MOE ou de l’OPC,
- avec évacuation complète du matériel déposé, y compris celui mis en œuvre lors des travaux préparatoires,
- démontage des dispositifs de balisage et signalisation associés.
Localisation :
Périphérie du chantier
26.2.1.10 Portails et gestion des accès
Portails d’accès chantier :
- Portails à vantaux pivotants, fermables à clé.
- Un homme trafic se chargera de l'ouverture fermeture
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 12/25
niveaux
CHOLET-
Matériel pour le contrôle d’accès dans les bâtiments
Dispositif technique :
Un système de contrôle des accès entrée/sortie devra être installé par le lot logistique,
Prestations incluses :
- L’ensemble des travaux de génie civil, d’alimentation électrique et d’amenée de réseaux nécessaires au bon
fonctionnement du système sont inclus dans les prestations du lot logistique.
- Toutes les installations techniques nécessaires pour garantir un contrôle d’accès efficace et opérationnel sont
à la charge du lot logistique sans exclusion.
Obligation de résultat :
- Le lot logistique est soumis à une obligation de résultat en matière de contrôle des accès au chantier.
- Il devra être en mesure de démontrer à tout moment la pertinence et l’efficacité des dispositifs déployés,
notamment auprès de la Maîtrise d’Œuvre (MOE), du Coordonnateur SPS (CSPS), de l’Inspection du Travail.
Prestations prévues :
- Mise en place d’un tourniquet pour le contrôle des accès au chantier. Ce dispositif permettra la fermeture
sécurisée du site en fin de journée.
- Installation d’un système de contrôle d’accès (type badge, carte, etc.) permettant de maîtriser les effectifs et
les identités du personnel intervenant.
- Fourniture et distribution de badges nominatifs comportant Nom et photo de la personne, Nom de l’entreprise
pour les personnels des entreprises intervenantes.
- Les badges seront de type carte magnétique, compatibles avec le lecteur installé sur le tourniquet.
.Forfait prévisionnel : 300 badges.
- Installation de lecteurs d’identification aux points d’entrée du chantier
26.2.1.10 1 Portails plein 3.00+3.00 x 2.00m ht
Localisation :
Portail 1, 2, 4 et 5
26.2.1.10 2 Portails plein 2.00+2.00 x 2.00m ht
Localisation :
Portail 3
26.2.1.10 3 Tourniquets sur contrôle d'accès par lecteur de badge avec caméra et digiphone
Localisation :
Tourniquet 6 et 7
26.2.1.10 4 Badges
Localisation :
Pour l'ensemble du chantier
26.2.1.10 5 Boîte aux lettres
Mise en place d'une boîte aux lettres au droit de l'entrée principale
Localisation :
Au droit du portail 1
26.2.2 Alimentation et distribution des réseaux
26.2.2.1 Branchement eau et distribution provisoire
Raccordement au réseau existant.
Un comptage dans un regard est également à prévoir.
Prestations à prévoir :
- Réalisation des branchements aux réseaux publics (intervention du concessionnaire selon les cas).
- Création des regards nécessaires pour le comptage et les points de contrôle.
- Prise en charge des frais de branchement auprès de la compagnie concessionnaire.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 13/25
niveaux
CHOLET-
- Dépose de l’ensemble sur ordre de la Maîtrise d’Œuvre (MOE).
Nota :
Les tuyauteries ne doivent pas cheminer en aérien.
Distribution intérieure d’eau potable sur le chantier
Prévoir la distribution d’eau potable dans les zones de travail, selon les besoins et les emplacements définis sur
les plans d'installation.
Points d’eau extérieurs au bâtiment
Mise en place de toute la distribution provisoire extérieure depuis les points de branchement chantier jusqu’aux
points d’eau identifiés sur le Plan d’Installation de Chantier (PIC).
Ce plan est à établir par le lot logistique et doit être validé par le MOE et l’OPC.
Les réseaux doivent être enterrés pour éviter le gel avec grillage avertisseur.
Toutes les sujétions liées au croisement ou au passage d’autres réseaux (réseaux provisoires, réseaux VRD,
exhaure) sont incluses dans la prestation.
Prestations à prévoir
Fourniture, montage, remaniement en cours de chantier et démontage de l’installation provisoire, sur ordre de la
MOE.
Réalisation des regards nécessaires.
26.2.2.1 1 Cantonnement – Base vie - Blocs sanitaires
Raccordement au réseau créé
Distribution de l’eau aux bungalows selon les besoins.
Un comptage de consommation est à prévoir dans un regard dédié protégé des intempéries notamment du gel
Localisation :
Cantonnement - Base vie - Blocs sanitaires
26.2.2.1 2 Distribution intérieure d’eau potable sur le chantier
Mise en place de l’ensemble de la distribution d’eau depuis les points de branchement extérieurs jusqu’aux
points d’alimentation intérieure.
Un surpresseur sera installé si nécessaire, afin d’assurer la distribution de l’eau jusqu’aux niveaux supérieurs.
Implantation des réseaux
Le cheminement des réseaux de chantier devra :
- Prendre en compte les ouvrages définitifs (éviter toute gêne ou modification ultérieure.
- Emprunter des locaux non nobles (techniques, circulations, locaux secondaires).
- Être défini en coordination avec la cellule de synthèse du chantier.
Prestations à prévoir
Fourniture, montage, remaniement en cours de chantier, et démontage de l’installation provisoire intérieure, sur
ordre de la MOE.
- Maintenance et réparations pendant toute la durée du chantier tous corps d’état (TCE), comprenant le
nettoyage des installations et le débouchage des canalisations en cas d’obstruction.
Localisation :
Intérieur du bâtiment suivant NOC
26.2.2.2 Evacuation
26.2.2.2 1 Réseaux d’évacuation EP, EU et EV des baraquements de chantier
Prestations à prévoir
Démarches administratives auprès du service assainissement de la Ville pour l’obtention de l’autorisation de
raccordement.
Paiement des frais de branchement à la charge de l’entreprise auprès de la compagnie concessionnaire.
Mise en œuvre, maintenance, modifications et repliement des réseaux d'évacuation provisoires.
Vidange éventuelle des fosses (si utilisées).
Contraintes techniques
Tous les réseaux principaux (EP, EU, EV) doivent être :
- Réalisés en enterré,
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 14/25
niveaux
CHOLET-
...Suite de "26.2.2.2 1 Réseaux d’évacuation EP, EU et EV des baraquements..."
- Hors gel, selon les prescriptions techniques.
Un tracé des réseaux sera réalisé en fonction des contraintes du site et des autres réseaux existants ou prévus.
Localisation :
Évacuation des baraquements et sanitaires
26.2.2.3 Alimentation électrique
26.2.2.3 1 Règles a observer pour les installations électriques de chantier
Même si elles sont provisoires, les installations doivent respecter la norme NFC 15-100, comme pour les
installations définitives avec malgré tout des particularités.
En général, le régime « TT » (neutre à la terre) est le plus répandu sur les chantiers.
Dans ce cas l’entreprise associe une interconnexion des masses reliées à une prise de terre type « ceinturage
en fond de fouille » et un dispositif différentiel.
Le coffret de branchement doit être installé par l’entreprise, préalablement au raccordement au réseau
électrique, le plus près possible d’un poste de distribution afin notamment d’éviter tout surplomb de la voirie.
Cette armoire (de préférence classe II ou double isolation) doit être stable et surélevée par rapport au niveau du
sol pour se prémunir contre les risques d’inondation.
Elle comprend 2 zones : la partie branchement qui est plombé, et la partie client. D
Dans cette seconde partie doit figurer un disjoncteur de branchement, avec un dispositif différentiel 500 mA de
type S.
Avant le début des travaux, il est impératif de faire vérifier les installations, notamment la résistance des prises
de terre, l’équipotentialité des masses, et le fonctionnement des dispositifs de protections différentielles.
La liaison au réseau doit être assurée par un câble Cca-s2, d2, a2 p.
Une protection mécanique de type IK10 est nécessaire pour un passage à moins de 2 mètres au-dessus du sol.
Si le câble est au sol, il doit être placé dans un fourreau TPC. Il est conseillé d’enterrer les câbles en cas de
franchissement de tranchées
L’ensemble des points ci-dessous concernant l’installation électrique du chantier devra être réalisé par un lot
électricité qualifié et répondant à toutes les législations réglementation recommandations norme en vigueur au
moment de la signature du marché
26.2.2.3 2 Branchements généraux, concessionnaires
Recherches préalables obligatoires :
L’entreprise devra impérativement se rapprocher des services concessionnaires concernés afin de :
- Identifier les possibilités de raccordement.
- Déterminer l’emplacement exact des points de branchement.
.Le chiffrage devra intégrer les travaux jusqu’au point de branchement autorisé, y compris si celui-ci est situé en
dehors des limites de propriété.
- Cheminement des câbles depuis le transformateur existant à l’extérieur du chantier jusqu’à l’armoire
principale.
- Mise en place de l’armoire principale chantier avec études préalable du besoin en puissance.
- Travaux de branchements provisoires en électricité, comprenant :
. Coffret pour la base-vie.
. Coffret pour la grue.
. Coffrets au pied du bâtiment.
. Centrale à béton (le cas échéant)
. Lift / ascenseur (armoire spécifique DTU pour mise en service anticipée le cas échéant)
Alimentation Électrique du Chantier
Le chantier sera doté d’une alimentation électrique disposant d’une puissance suffisante pour assurer le
fonctionnement de l’ensemble des installations nécessaires, incluant notamment :
- Les grues,
- La centrale à béton (le cas échéant),
- Les machines des CES notamment machines à projeter, etc.
- Élévateur de personnes et de charges ou monte matériaux ou lift
- L’outillage de chantier,
- L’éclairage,
- La base vie, les sanitaires intérieurs
- Les lumières et blocs secours des sous-sols
- Préchauffages éventuels
- Ainsi que les bureaux de chantier
- Listes non exhaustives
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 15/25
niveaux
CHOLET-
...Suite de "26.2.2.3 2 Branchements généraux, concessionnaires..."
L’ensemble des prestations depuis le point de raccordement jusqu’aux équipements finaux devra être prévu.
Prestations à fournir
Les prestations à la charge du titulaire sont les suivantes :
- Démarches administratives auprès du concessionnaire pour l’obtention d’un raccordement en tarif vert.
- Installation des équipements précisés dans le présent document
- Mise en œuvre des câbles en enterrés ou aériens
- Prise en charge du branchement réalisé par le concessionnaire.
- Mise en œuvre d’un poste HTA/BT et du tableau général basse tension (TGBT).
- Modifications et extensions éventuelles de l’installation en fonction de l’évolution des besoins du chantier.
- Démontage en fin de chantier des installations électriques avec reprise du matériel.
- Prise en charge du débranchement à effectuer par le concessionnaire.
- Contrôle de conformité par un organisme agréé.
- Maintenance complète de l’installation pendant toute la durée du chantier.
- Souscription des abonnements nécessaires au fonctionnement.
- Gestion des besoins en surpuissance selon les nécessités opérationnelles
Localisation :
Pour l'ensemble du chantier
26.2.2.3 3 Éclairage
Prévoir l’éclairage des zones suivantes :
- Cantonnements
- Chemin de liaison entre cantonnements et parkings
- Éclairage extérieur au droit de la base-vie et à l’entrée de chaque bâtiment.
- Éclairage cheminement piéton
- Distribution d' éclairage intérieure du bâtiment.
L’éclairage extérieur sera commandé par cellule photoélectrique (crépusculaire) et comportera deux circuits
distincts :
- Circuit 1 : Base vie
- Circuit 2 : Zone chantier (espaces de stockage et circulation piétonne)
- Circuit 3 : Cheminement piéton à l'OUEST suivant PIC
Localisation :
Pour l'ensemble du chantier
26.2.2.3 4 Alimentation de la base vie
Installation des cantonnements des entreprises :
À partir du coffret de chantier , les installations suivantes seront mises en œuvre :
- Une alimentation et un tableau général pour les bâtiments bureaux et blocs sanitaires ;
Localisation :
Base vie
26.2.2.3 5 Coffrets électriques intérieurs
SMO-M676 - Coffrets électriques intérieursDistribution électrique intérieur du bâtiment avec :
- Coffrets positionnés et fixer au mur à tous les niveaux - 10 PC par coffret
- Disjoncteurs différentiels 30 mA
- Vérification de l’installation électrique par un bureau de contrôle
Les puissances à prévoir concernent l'alimentation des éléments suivants :
Distribution électrique pour :
- l’éclairage intérieur,
- les prises de courant,
- les alimentations pour petites forces spécifiques ;
Tableaux divisionnaires, déterminés en fonction des besoins spécifiques, intégrant :
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 16/25
niveaux
CHOLET-
...Suite de "26.2.2.3 5 Coffrets électriques intérieurs..."
- un système de délestage pour limiter la consommation en cas de surcharge,
- une horloge programmable pour la gestion des plages horaires de fonctionnement ;
Localisation :
Intérieur du bâtiment suivant NOC
26.2.2.3 6 Coffrets électriques extérieurs
SMO-M123 - Coffrets électriques intérieursDistribution électrique extérieur du bâtiment avec :
- Coffrets positionnés et fixer sur structure autoportante
- 10 PC par coffret
- Disjoncteurs différentiels 30 mA
- Vérification de l’installation électrique par un bureau de contrôle
Les puissances à prévoir concernent l'alimentation des éléments suivants :
Distribution électrique pour :
- les prises de courant,
- les alimentations pour petites forces spécifiques;
Tableaux divisionnaires, déterminés en fonction des besoins spécifiques, intégrant :
- un système de délestage pour limiter la consommation en cas de surcharge,
- une horloge programmable pour la gestion des plages horaires de fonctionnement ;
Localisation :
Extérieur du bâtiment suivant NOC
26.2.2.3 7 Préchauffage de chantier
Le présent article a pour objet la mise en œuvre des moyens nécessaires au préchauffage des locaux en
phase, afin de :
- garantir la bonne exécution des ouvrages,
- assurer la conformité aux prescriptions techniques,
- maintenir des conditions compatibles avec la sécurité des personnes et des biens.
L’entreprise devra assurer un maintien en température homogène et maîtrisé des locaux, en particulier pour les
travaux sensibles :
- revêtements de sol et muraux,
- peintures et finitions,
- cloisons et doublages,
- ouvrages humides (chapes, ragréages, enduits).
Les conditions devront être compatibles avec les prescriptions des DTU, avis techniques et fabricants.
Sauf prescriptions spécifiques :
- hors gel permanent : ≥ +5°C
- travaux de finition : ≥ +10°C à +15°C
- température stable et homogène, sans variation brutale
L’entreprise devra prévoir :
- chauffage provisoire adapté (prioritairement électrique),
- dispositifs de régulation,
- alimentation sécurisée,
- protections des équipements.
Les installations devront être conformes NFC 15-100
Localisation :
Ensemble du chantier à partir du clos couvert
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 17/25
niveaux
CHOLET-
26.2.2.4 Communication
26.2.2.4 1 Installation Base Vie et Bureaux Chantier
Installations à prévoir pour la durée du chantier :
Base Vie - Maîtrise d’œuvre et réunions :
- Connexions Internet haut débit (ADSL) dans chaque bureau.
- Mise en place d’une armoire de brassage pour la gestion centralisée des connexions Internet de l’équipe de
chantier.
Bungalow agent de trafic / gardien :
- Installation d’un poste téléphonique avec branchement sur ligne fixe ou VoIp. (Voice over Internet Protocol
permet d’acheminer des appels téléphoniques via une connexion Internet (IP))
Bureaux des entreprises (baraquements) :
- Connexions Internet haut débit (ADSL) prévues pour chaque bureau.
Prestations à la charge du titulaire :
Branchements techniques :
- Lignes ADSL haut débit ou fibre si disponible.
- Installation et configuration :
- Mise en service de l’armoire de brassage.
Fourniture des services :
- Abonnements Internet.
- Frais de communication.
Localisation :
Ensemble des baraquements pour la durée du chantier
26.2.3 Mise en communs des moyens de levage et de manutention pour faciliter les manutentions mécaniques
Location, assurance et maintenance comprise pour l'ensemble des équipements suivants
26.2.3.1 Recette à matériaux
26.2.3.1 1 Mise en place et entretien des recettes dimensions : 6.00 x 3.00m
Avant la mise en service des monte-charges de chantier, l'approvisionnement en matériaux et matériels aux
différents étages sera assuré par les grues de chantier.
À cet effet, des recettes seront implantées soit sous la forme de plateforme de travail en encorbellement en
façade du bâtiment suivant PIC
Ces recettes, constituant des zones sécurisées de réception et de stockage temporaire des matériaux, seront
mises en place dès les premières phases d’élévation de la structure.
Leur conception tiendra compte des exigences de sécurité (garde-corps, planchers résistants, signalisation) et
d’accessibilité pour les compagnons.
L’entretien régulier de ces recettes sera assuré tout au long de leur utilisation. Cela inclut notamment :
- Le contrôle de la stabilité des structures,
- Le remplacement ou la réparation des éléments dégradés,
- Le nettoyage des zones de dépôt pour éviter tout risque de chute ou d’accident,
- La vérification de la bonne coordination avec les équipes de grutiers et les autres corps d’état.
- Platelage pour combler le vide
Ces dispositions permettront de garantir la continuité et la sécurité de l’approvisionnement vertical sur le
chantier, en attendant la mise en service des moyens de levage dédiés, tels que plateforme d’élévation de
personnes et de charges, ou monte matériaux, ou lifts.
Localisation :
Suivant PIC Au droit du MR1/MR9
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 18/25
niveaux
CHOLET-
26.2.3.2 Monte matériaux
26.2.3.2 1 Monte matériaux 1000kg
Caractéristiques techniques et conditions d’installation
Les monte-charges devront être adaptés au transport de matériels , desservant tous les niveaux du chantier.
Chaque installation comprendra :
- Une cabine avec passerelles d’accès larges,
- Un accès avec les abords remblayés et une voirie carrossable
- Une zone de stockage à proximité et un balisage autour de la zone d’arrivée de la cabine
- Une alimentation électrique
- Un décaissement ou rampe pour recevoir la cabine au niveau du sol existant
- Garde-corps,
- Portes d’accès sécurisées,
L’implantation de chaque monte-charge devra être soumise à l’avis du CSPS, de la MOE et de l’OPC.
Depuis la voirie, des plates-formes d’accès seront installées afin de rejoindre les circulations menant aux monte-
charges.
L’ensemble des équipements devra obtenir l’agrément d’un organisme de contrôle compétent avant mise en
service.
Prestations dues au titre de l’installation et de l’exploitation des monte-charges provisoires :
- Installation complète du monte-charge, incluant toutes les sujétions (fosse,ancrages, etc.).
- Installation et démontage des alimentations électriques nécessaires aux monte-charges, à partir des TGBT de
chantier.
- Modifications éventuelles de l’installation en fonction de l’évolution des besoins.
- Démontage des équipements provisoires en fin de chantier, avec reprise du matériel.
- Contrôle de conformité par un organisme agréé.
- Maintenance complète des équipements.
- Assurances :
- Réceptions périodiques réglementaires par un organisme agréé.
Localisation :
Suivant PIC et NOC
26.2.3.3 Manutention
Location, assurance et maintenance comprise pour l'ensemble des équipements suivants
Mise à disposition de la fin du GO jusqu'à la réception du bâtiment
26.2.3.3 1 Transpalette électrique fourches réglables avec moyens de recharge
Localisation :
Suivant PIC et NOC
prévoir 2 unités au rdc du bâtiment
26.2.3.3 2 Transpalette manuel
Localisation :
Suivant PIC et NOC
prévoir 2 unités par niveau, et 2 unités en extérieur
26.2.4 Mission du logisticien
Le logisticien établira dans son offre les moyens à mettre en place pour le bon fonctionnement de sa mission.
Il faudra prévoir au niveau des ressources humaines :
- Responsable.
- Contrôleurs d’accès.
- Agents de trafic.
- Accueil et déchargement.
- Gestion des bennes
- Nettoyage.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 19/25
niveaux
CHOLET-
26.2.4.1 Gestion journalière de la base-vie
La gestion opérationnelle de la base-vie, devra être assurée tout au long de la durée du chantier.
Elle comprendra notamment :
- Nettoyage journalier et entretien régulier de l’ensemble des locaux communs (sanitaires, réfectoires,
vestiaires, bureaux).
- Nettoyage journalier des circulations internes dans le bâtiment
26.2.4.1 1 Nettoyage base vie
Localisation :
Ensemble des locaux administratifs et blocs sanitaires
26.2.4.1 2 Nettoyage circulations intérieures
Le nettoyage des circulations est à charge du lot 26, le nettoyage et l’évacuation des matériaux sur les postes
de travail est à charge des entreprises concernées, chaque entreprise veillera à nettoyer quotidiennement son
poste de travail avec évacuation quotidienne des déchets.
Dans le cas de non-respect de ce principe de nettoyage, l’OPC, la maîtrise d’œuvre et le SPS prendront
immédiatement les dispositions afin de faire intervenir le lot 26, à la charge de la ou les entreprises concernées.
A
chaque passage sur site, un reportage photo sera réalisé afin de justifier la demande de nettoyage.
Dans les cas extrêmes ou les déchets ne sont pas identifiables, la Maîtrise d’œuvre d’exécution demandera un
nettoyage des zones concernées au titre du compte prorata.
Localisation :
Pour toute la durée du chantier
26.2.4.2 Accueil et gestion des accès
Logistique générale du chantier
- Ouverture et fermeture du chantier selon un calendrier défini en coordination avec les entreprises
intervenantes.
- Vérification de l'intégrité des clôtures de chantier, qu'elles soient existantes ou mises en place dans le cadre
du présent lot.
- Contrôle de la fermeture des accès (portes, fenêtres) sur les zones accessibles à pied :
- En cas de non-conformité (portes ou fenêtres restées ouvertes), le logisticien procédera à leur fermeture
immédiate.
- Information systématique du Maître d’Œuvre d’Exécution, du Maître d’Ouvrage et des entreprises concernées
pour action corrective.
Rondes de surveillance
- Réalisation de 2 rondes aléatoires en journée pour :
- Vérification générale du site (sécurité, propreté, clôtures…)
- Contrôle de la propreté du chantier :
.Rédaction de constats photographiques en cas de manquement.
.Signalement au Maître d’œuvre avec demande d’intervention de l’entreprise fautive pour nettoyage.
Accueil et gestion des intervenants
- Accueil des compagnons sur site à leur premier jour de présence.
- Édition et distribution des badges d'accès individuels pour chaque intervenant autorisé.
- Suivi de la gestion des badges pendant toute la durée du chantier (perte, casse, oubli, renouvellement).
- Organisation de réunions d’information en début de chantier ou à chaque nouvelle phase, pour expliquer les
règles de fonctionnement et de sécurité à respecter par les intervenants.
- Tenue à jour d’une liste des intervenants agréés, transmise par la Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre
(ajouts de personnel, sous-traitants, etc.).
- Tenue d’un registre d’accès chantier (entrées/sorties)
- Utilisation d’un logiciel de gestion des accès, permettant le contrôle en temps réel des entrées/sorties, et
l’édition d’un bilan journalier de présence par intervenant.
Livret d'accueil
Le lot logistique aura en charge la rédaction et la diffusion d’un livret d’accueil, destiné à informer l’ensemble
des intervenants sur :
- Les conditions d’intervention sur le chantier,
- Les modalités d’accès
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 20/25
niveaux
CHOLET-
- Le fonctionnement des circuits internes,
- Les règles relatives au port du badge, au comportement à adopter,
Fermeture provisoire et gestion des clés
Dès l’achèvement du Clos Couvert, la fermeture extérieure du bâtiment sera mise en œuvre.
Fourniture, pose, adaptation et dépose de portes provisoires équipées de cylindres provisoires (canons), avec 3
clés par cylindre, sur l’ensemble des portes extérieures.
Fermeture des locaux techniques
Les locaux techniques seront fermés de manière définitive ou provisoire dès la pose des équipements
techniques.
Fourniture, pose, adaptation et dépose de portes et cylindres provisoires, avec 3 clés par cylindre.
26.2.4.2 1 Logistique générale du chantier
Localisation :
Pour toute la durée du chantier
26.2.4.2 2 Rondes de surveillance
Localisation :
Pour toute la durée du chantier
26.2.4.2 3 Accueil et gestion des intervenants
Localisation :
Pour toute la durée du chantier
26.2.4.2 4 Livret d'accueil
Localisation :
Pour toute la durée du chantier
26.2.4.2 5 Fermeture provisoire et gestion des clés
Y compris ouverture et fermeture des portes et portails tous les matins et soirs
Localisation :
Pour toute la durée du chantier
26.2.4.2 6 Fermeture des locaux techniques
Localisation :
Pour toute la durée du chantier
26.2.4.3 Gardiennage du chantier
La surveillance du chantier sera assurée selon les modalités suivantes :
Responsabilité du Lot logistique :
Le lot logistique assurera à sa charge :
- La mise en place d’un système de télésurveillance, comprenant des caméras anti-intrusion.
- L’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’installation des caméras.
Modalités complémentaires :
- En cas de défaillance ou d’insuffisance du système de télésurveillance (ex : intrusions, alertes non justifiées,
incidents), le lot logistique pourra être tenu de mettre en place un ou plusieurs gardiens, éventuellement
accompagnés de chiens, sur demande du Maître d’Œuvre ou de l’OPC.
Exigences générales :
- Le chantier devra être gardienné en continu, 24h/24 et 7j/7.
- En cas de nécessité (par exemple : incidents, événements particuliers, livraisons sensibles), le Maître d’Œuvre
et l’OPC se réservent le droit de demander un renforcement des effectifs de sécurité.
Conditions de présence sur site
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 21/25
niveaux
CHOLET-
De la fin du GO jusqu'à la réception du bâtiment selon le planning joint à l’appel d’offres:
- Présence en journée uniquement, les jours ouvrables, de 7h00 à 18h ( mutualisable avec le personnel à
demeure sur site)
- Télésurveillance de 18h à 7h00 avec intervention sur site en cas d'intrusion
26.2.4.3 1 Gardiennage
Localisation :
Pour toute la durée du chantier de la fin du GO jusqu'à la réception du bâtiment
26.2.4.4 Régulation du trafic et gestion des approvisionnements
Accès des camions sur le site
Organisation des livraisons via un système de prise de rendez-vous préalable à distance, permettant une
régulation efficace des flux logistiques sur site.
Tous les camions souhaitant accéder au site devront se présenter au portail de l'homme trafic
Le logisticien délivrera les autorisations de livraison.
Les transporteurs ne respectant pas la procédure de prise se verront refuser l'accès
Accueil des transporteurs
- Information par la cellule trafic de l’arrivée du camion,
- Accueil du chauffeur,
- Contrôle des documents de livraison, (horaire RDV, informations sur marchandise et localisation de livraison),
- Prise en charge du camion par l’équipe livraison,
- Validation de la livraison en présence de l’entreprise destinataire du chargement,
Régulation du trafic
Le logisticien gérera :
- les accès et flux pour le délestage camions.
- les circulations pour les besoins des livraisons,
- les zones de déchargement,
- la planification et l’utilisation des monte charge,
- l’édition des badges,
- Régulation périodique du planning des livraisons.
Le logisticien sera seul habilité à donner les autorisations de livraison, de déchargement et d’accès véhicule sur
le site. Ce travail de planification se fera en concertation avec l’OPC.
Lors de chaque livraison, les éléments suivants devront être clairement identifiés et communiqués au chauffeur,
qui devra en avoir pleine connaissance :
- Nom de l’entreprise à livrer ;
- Numéro de lot et nom de l’Entreprise Titulaire ;
- Nom et prénom de la personne responsable du déchargement.
26.2.4.4 1 Régulation du trafic et gestion des approvisionnements
Localisation :
Conditions de présence sur site
- Phase de Terrassements : Aucune présence du gardien.
- Reste du chantier : - Présence en journée uniquement, sur les jours ouvrables, de 7h à 18h
26.2.4.5 Gestion des déchets
Gestion au lot logistique, frais de mise en décharge au compte prorata
Optimisation du chantier : Une charte chantier à faible nuisance a été élaborée en phase PRO/DCE. Elle
précise les obligations des entreprises intervenant sur le chantier et sera cosignée par tous les intervenants,
cotraitants et sous-traitants. Un livret d’accueil contenant les exigences à respecter par les compagnons sera
élaboré et distribué à chaque intervenant. Ainsi, la démarche de qualité environnementale initiée dans la
conception se poursuivra lors de la réalisation du projet.
Gestion des déchets de chantier : Le stockage et le tri des déchets de chantier seront réalisés sur site avec la
mise en place d’au moins 8 bennes de tri clairement identifiées :
- Métal
- Plastique
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 22/25
niveaux
CHOLET-
- Bois
- Verre
- Papier/carton
- Fractions minérales : bétons, briques, tuiles, céramiques, pierres
- Plâtre
- Textile : vêtements professionnels, revêtements de sol textiles…
Des bordereaux de suivi permettront la traçabilité des déchets et des filières de valorisation locales seront
recherchées pour recycler les déchets de chantier. Le taux de valorisation des déchets de chantier, en masse,
sera à minima de 70%
Mise en place par logisticien d’un pool de bacs à déchets métalliques non roulant
Ces bacs à déchets seront disposés suivant PIC.
Les entreprises auront en charge la dépose de leurs déchets triés dans ces bacs en respectant la capacité des
bennes et les indications de tri (pas de stockage anarchique, les gros volumes seront à palettiser).
La mission des opérateurs sera de vidanger les bennes à déchets et non de ramasser les déchets déposés
anarchiquement au droit des bennes.
Ce sera aux entreprises de gérer leur poste de travail et de se mettre en relation avec le logisticien en cas
d’intense production de déchets, nécessitant la mise à disposition davantage de bennes à déchets
Rotation des bennes à déchets : avec tri sélectif,
L’entreprise titulaire lot logistique devra mettre en place un dispositif de gestion des déchets sur le chantier,
comprenant la fourniture, l’entretien et l’évacuation de bennes à déchets.
Un tri sélectif rigoureux est exigé conformément à la réglementation en vigueur
Obligation de tri et de traçabilité
Le tri à la source est obligatoire. L'entreprise devra former ses équipes au tri des déchets et mettre en œuvre les
bonnes pratiques de gestion (utilisation de contenants spécifiques sur poste de travail, affichage, contrôles
réguliers).
Les bordereaux de suivi des déchets (BSD) devront être tenus à jour et transmis au maître d’ouvrage en fin de
chantier, avec le récapitulatif des tonnages par filière.
Fréquence d’évacuation
Les bennes seront évacuées aussi souvent que nécessaire pour garantir la propreté et la sécurité du chantier.
La fréquence sera ajustée en fonction de l’activité et du volume des déchets produits.
26.2.4.5 1 Gestion des déchets
Localisation :
Pour l'ensemble de la durée du chantier
26.2.4.5 2 Bennes dans les étages
Bennes d'étages, métalliques, 1000L,1200X900X1050, roulantes
le logisticien aura à sa charge la gestion et vidange des 3 bennes par étage
Localisation :
Suivant PIC et NOC
26.2.4.6 Nettoyage
Mode de métré : Montant forfaitaire pour le nettoyage complet final pour la réception des travaux.
Le nettoyage final sera réalisé par une entreprise spécialisée dûment qualifiée (sous traitant à soumettre à
l'approbation du maître d'œuvre avant tout commencement des travaux). L'entreprise aura à sa charge toutes
les protections des ouvrages en place, échafaudage sur pieds ou plate-forme élévatrice, platelages, etc ... .
Tous les produits utilisés seront compatibles avec les supports. Tous les matériels et matériaux utilisés seront
neufs et propres n'entraînant aucune rayure ou dégradation sur les prestations en place.
Le nettoyage des surfaces, ouvrages équipements, etc... sera effectué suivant les prescriptions des
différents lots. De ce fait, les produits employés seront soumis à la validation préalable de ceux-ci.
La sécurité du personnel sera respectée suivant les recommandations du coordonnateur de sécurité.
Nota : Tous les détritus, emballages, palettes, etc ... sont enlevés ou stockés dans des bennes appropriées par
chaque entreprise en cours de chantier.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 23/25
niveaux
CHOLET-
Les travaux comprendront entre autre (liste non exhaustive, non limitative) :
ABORDS ET INTERIEUR DU BÂTIMENTS (Parking et Palais des sports) :
- Nettoyage des abords (périphérie des bâtiments), enlèvements des taches de peinture, grattage des tâches de
ciment et/ou béton/colles/silicone
BARDAGE ou VETURE :
- Dépoussiérage des bardages ou vêtures et nettoyage à l'éponge humide des aluminiums
Nota : Les films de protection des revêtements des bardages seront enlevés par le lot Bardage et à ses frais
MENUISERIES EXTERIEURES :
- Dépoussiérage des vitrages et ossature y compris bavettes
- Nettoyage à l'éponge humide des ossatures y compris les feuillures et bavettes
- Nettoyage des BSO à l'éponge humide
- Nettoyage avec la raclette et un produit courant à vitre des murs rideaux, châssis et portes
Cette prestation sera exécutée sur les 2 faces.
SERRURERIE :
- Dépoussiérage et nettoyage à l'éponge humide des portes métalliques, mains courantes, garde-corps, grilles
de ventilation, plafond en tôles perforées, capotage de protection des descentes EP
- Nettoyage à l'éponge humide des profils acier des ensembles d'entrées et châssis y compris les feuillures et
bavettes
- Nettoyage avec la raclette et un produit courant à vitre des ensembles d'entrées et châssis. Cette dernière
prestation sera exécutée sur les 2 faces
- Aspiration des tapis brosses
MENUISERIES INTERIEURES BOIS :
- Nettoyage à l'éponge humide des vantaux de portes
- Nettoyage avec la raclette et un produit courant à vitre des châssis, ensembles menuisés. Ces prestations
seront réalisées sur les 2 faces
- Nettoyage à l'éponge humide des plinthes, rayonnages, trappes de gaines techniques, séparateur
d'urinoir,plans de travail, tablettes sur appuis, habillage bois mural, bardage intérieur, plans de vasque y
compris miroir et bandeau lumineux, tableaux, banques, cloisons de vestiaires etc ...
- Nettoyage avec la raclette et un produit courant à vitre pour les miroirs
CLOISON - DOUBLAGE :
- Nettoyage et enlèvement des gravois dans les gaines techniques
CARRELAGE - FAIENCE :
- Nettoyage à l'éponge humide des faïences et des plinthes,
- Nettoyage des carrelages à la brosse (eau claire + produit d'entretien courant),
- Nettoyage des joints de carrelage.
- Aspiration des tapis brosses
- Nettoyage des caniveaux et siphons
SOL SOUPLE :
- Nettoyage des sols PVC à la brosse (eau claire + produit d'entretien courant)
- Aspiration des tapis brosses
- Nettoyage des caniveaux et siphons
PARQUET :
- Aspiration
- Nettoyage à l'éponge humide si nécessaire
APPAREILS ELEVATEURS :
- Nettoyage du revêtement de sol (eau claire + produit d'entretien courant)
- Nettoyage à l'éponge humide des parois et plafond
ELECTRICITE Courants forts et faibles :
- Dépoussiérage et nettoyage à l'éponge humide des appareillages
- Dépoussiérage extérieur des tableaux et armoires
CHAUFFAGE :
- Dépoussiérage et nettoyage à l'éponge humide des corps de chauffe et tuyauteries apparentes
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 24/25
niveaux
CHOLET-
PLOMBERIE - SANITAIRE :
- Dépoussiérage et nettoyage à l'éponge humide des appareils, robinetteries, pare douche, miroirs et tuyauterie
apparentes
26.2.4.6 1 Nettoyage complet avant OPR
Localisation :
Pour l'ensemble du chantier
26.2.4.6 2 Nettoyage complet avant réception
Localisation :
Pour l'ensemble du chantier
26.2.4.7 Test d'étanchéité à l'air
26.2.4.7 1 Réalisation de tests d'étanchéité à l'air du bâtiment
Rappel de l'objectif de performance attendu : perméabilité de l'enveloppe 1.7 m³/h.m² sous 4 Pa.
Les tests d'échanchéité à l'air seront conformes à la norme NF EN 13829.
Montant forfaitaire pour la réalisation de deux tests d'étanchéité à l'air, le protocole de tests d'étanchéité à l'air
devra comprendre trois tests pour le chantier :
- En fin de clos-couvert
- En fin d'intervention des corps d'états techniques
- Avant réception
Les tests devront obligatoirement être réalisés par un organisme indépendant.
Si les objectifs ne sont pas atteints au cours des mesurages de réception, la mise en conformité et les
mesurages complémentaires après travaux de remise en conformité sont à la charge des entreprises jusqu’au
respect des valeurs contractuelles, ainsi que les nouveaux mesurages de réception.
Les solutions de remise en conformité seront à faire valider auprès de la maîtrise d’œuvre par l'entreprise.
L'entreprise devra comprendre la mise en œuvre de cloisonnement léger étanche avec joints périphériques et
autres calfeutrements nécessaire à la réalisation des tests d'étanchéités. Compris toutes sujétions, fixations,
coupes, découpes, entailles, réservations pour passages diverses, démontage , dépose après coups et
nettoyage remise en état des surfaces après coup.
Toutes les rectifications ou compléments (direct ou indirect) à apporter suite à ces tests seront à la charge
exclusive de l'entreprise mandataire.
Localisation :
Ensemble du chantier
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE ECO 26 - - Tous C.C.T.P. 26 25/25
niveaux
CHOLET-
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.