Pièce
CHOLET - DCE - CHA - Charte Chantier à faibles nuisances.pdf · 7 723 mots · du marché « Construction d'un nouveau palais des sports à Cholet avec salle principale (6000 places), salle annexe, espaces publics… », dossier de consultation officiel.
CONSTRUCTION DU PALAIS DES SPORTS
SITE DE LA MEILLERAIE
CHOLET AGGLOMERATION
CHA - CHARTE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES
Phase Date de remise
DCE Septembre 2026
Coordonnées Chef de projet Energie & Environnement
CHABANNE INGENIERIE Simon NOURY
38 quai Pierre Scize snoury@agence-chabanne.fr
69009 Lyon 04 37 26 81 54
contact@agence-chabanne.fr
04 37 26 27 60
Maîtrise d’ouvrage Destinataire MOA
Cholet Agglomération François PIOU
Rue Saint Bonaventure – BP 32135 coppalaisdessports@choletagglomération.fr
49 321 CHOLET Cedex 02.72.77.23.82
Mandataire Maîtrise d’°uvre Chef de projet MOE
CHABANNE ARCHITECTE Cécile NICAUD
158 bis rue du Temple cnicaud@agence-chabanne.fr
75 003 PARIS 01.70.37.97.46
contact@agence-chabanne.fr
04.72.10.95.95
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 1/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
SUIVI DES MODIFICATIONS MAJEURES
Indice Date modif. Modifié par Validé par Objet de la modif.
O 18/12/202 Simon N. Création PROB
A 03/09/2026 Simon N. Mise à jour suivant remarques DCE
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 2/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
SOMMAIRE
1 INTRODUCTION........................................................................................... 5
2 ORGANISATION DU CHANTIER A FAIBLE IMPACT ............................... 6
2.1 INTERVENANTS ................................................................................................................... 6
2.1.1 Intervenants phase conception ...................................................................................................... 6
2.1.2 Responsable « chantier a faible impact » MOE ............................................................................. 6
2.1.3 Responsable « chantier a faible impact » entreprise ...................................................................... 6
2.1.4 Rôle de l’architecte ......................................................................................................................... 7
2.1.5 Correspondant Environnement Entreprise ..................................................................................... 7
2.2 REUNION « CHANTIER A FAIBLE NUISANCES » ............................................................ 7
2.3 ORGANISATION GENERALE .............................................................................................. 7
2.4 PREVENTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES PERSONNES .......................... 8
2.5 INFORMATION ET SENSIBILISATION DU VOISINAGE ................................................... 8
3 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER ................................................... 9
3.1 PRINCIPES GENERAUX ....................................................................................................... 9
3.2 LES DIFFERENTS TYPES DE DECHETS ........................................................................... 10
3.2.1 Les Déchets Inertes (DI) .............................................................................................................. 10
3.2.2 Les Déchets Industriels Banals (DIB) ........................................................................................... 10
3.2.3 Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS ou Déchets Dangereux) ................................................. 11
3.2.4 Les Déchets d’Emballages (EMB) ................................................................................................ 11
3.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU STOCKAGE DES DECHETS ...................................... 12
3.4 REDUCTION DES DECHETS A LA SOURCE ..................................................................... 12
3.5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA VALORISATION ET A L’ELIMINATION DES
DECHETS .............................................................................................................................. 13
4 REDUCTION DES NUISANCES ................................................................. 14
4.1 LIMITER LES BRUITS ..........................................................................................................14
4.1.1 Démarche de prévention .............................................................................................................. 14
4.1.2 Contexte réglementaire ................................................................................................................ 14
4.2 ASSURER LA PROPRETE DU CHANTIER ......................................................................... 15
4.2.1 Nettoyage chantier ....................................................................................................................... 15
4.2.2 Abord de site ................................................................................................................................ 16
4.2.3 Envol de poussières et matériaux ................................................................................................ 16
4.2.4 Trafic et stationnement ................................................................................................................. 16
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 3/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
5 PREVENTION DES POLLUTIONS............................................................. 17
5.1 FUITES D’HYDROCARBURES ............................................................................................ 17
5.2 MATIERES DANGEREUSES ET POLLUANTES ................................................................. 17
5.3 POLLUTION ATMOSPHERIQUE ......................................................................................... 18
5.4 FEU SUR LE CHANTIER ...................................................................................................... 18
6 REDUCTION DES CONSOMMATIONS ..................................................... 19
7 PENALITES APPLICABLES ...................................................................... 20
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 4/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
1 INTRODUCTION
Le Maître d'Ouvrage a décidé la réalisation d'une opération pour laquelle l’application d’une démarche de Qualité
Environnementale des Bâtiments (QEB) est une cible majeure.
Pour assurer cet objectif en phase de construction, il est important de définir les conditions de réalisation d'un
chantier propre et à faibles nuisances.
Le présent document a pour objet de définir les conditions d'exécution des travaux, la description des prestations
à fournir et les obligations des différentes entreprises intervenantes pour limiter les nuisances du chantier vis
à vis de l'environnement.
Dans le cadre de la conduite d’un chantier à faibles nuisances, la réglementation européenne sur la valorisation
optimale des déchets de construction est applicable sur cette opération.
Le présent document décrit de manière précise les modalités de la gestion des déchets de chantier pendant
l’opération.
D’une façon plus générale, cette charte a pour objectif de définir les conditions d'exécution des travaux pour limiter
les nuisances du chantier vis à vis de l’environnement.
Des dispositions complémentaires sont intégrées pour prévenir les nuisances sonores et visuelles, la pollution
engendrée et assurer la sécurité des riverains.
Cette charte engage la responsabilité des entreprises (et de leurs sous-traitants), qui la signeront en tant
qu’engagement à respecter les exigences du Maître d’Ouvrage.
Si les présentes dispositions ne sont pas respectées sur le terrain, les conducteurs de travaux sont invités à aborder
le problème en réunion de chantier.
Des pénalités pourront être appliquées, selon les modalités décrites au CCAP, soit à l’encontre des entreprises
fautives clairement identifiées, soit à celle des entreprises solidairement responsables dans le cas contraire.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 5/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
2 ORGANISATION DU CHANTIER A FAIBLE IMPACT
2.1 INTERVENANTS
2.1.1 Intervenants phase conception
Les principaux intervenants du projet sont listés ci-dessous :
Maitrise d’ouvrage
Maître d’ouvrage Cholet Agglomération
Maitrise d’œuvre
CHABANNE ARCHITECTE
Architecte
GREGOIRE ARCHITECTES
BET fluides, structure, paysage, VRD, économie,
CHABANNE INGENIERIE
énergétique et environnement
BET Acoustique SALTO INGENIERIE
OPC TECHNIQUES ET CHANTIERS
Contrôle et coordinateur
Bureau de contrôle SOCOTEC
CSPS BTP CONSULTANTS
2.1.2 Responsable « chantier a faible impact » MOE
Cette fonction est assurée par le chef de projet énergétique et environnement en charge du suivi de travaux.
Ses fonctions principales sont les suivantes :
Vérification du respect de cette charte par les entreprises ;
Suivi des FDES, BSD et autres FDS fournis obligatoirement par les entreprises ;
Information et sensibilisation en démarrage de chantier et rappels si nécessaire au cours du chantier ;
Anticipation des problèmes potentiels de nuisances ou de pollution ;
Un compte rendu de visite sera réalisé après chaque visite afin de pointer les manquements éventuellement repérés
et demander la mise en place d’actions correctives.
2.1.3 Responsable « chantier a faible impact » entreprise
Un responsable « chantier à faible nuisances » devra être désigné à chaque phase importante du chantier :
Terrassement : Entreprise VRD
Fondations/Gros œuvre : Entreprise Gros œuvre
Fin du clos couvert : Entreprise Gros œuvre ; il est demandé que l’Entreprise de Gros œuvre assure
une permanence sur la gestion du chantier à faible nuisances même une fois terminé ces ouvrages.
Ce responsable sera l’interlocuteur privilégié de la maitrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage sur les sujets
d’environnements, de sécurité et d’hygiène. Il s’assurera :
Du respect de la présente charte ;
De participer activement au point « Environnement, Sécurité, Hygiène » à chaque réunion ;
D’alimenter ces réunions avec les FDES, BSD, FDS qu’il aura collecté et d’alerter les représentants de la
maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre en cas de manquements à la charte ;
De la bonne gestion des déchets : tri, traçabilité, suivi BSD.
De Gérer les relations avec le prestataire externe responsable de l’approvisionnement des conteneurs et
de l’évacuation des déchets vers les filières les plus appropriées, avec demande d’approvisionnement ou
d’évacuation de bennes, visa avant enlèvement des bennes, récupération des bordereaux de suivi des
déchets,
D’inciter le tri en instaurant un plan d’évacuation des déchets vers les bennes de tri en extérieur, avec
mise à disposition de containers adaptés au tri à l’intérieur pour le second-œuvre notamment,
Rendre compte au Responsable Environnement MOE et à la MOA,
Transmettre mensuellement les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) au MOE
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 6/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
Tenir un registre des déchets de chantier (nature, volume et tonnage, date de transport, destruction,
valorisation, coût), qui devra être conforme à la réglementation en vigueur. Le registre sera transmis
mensuellement au MOE.
2.1.4 Rôle de l’architecte
Etant donné la présence régulière de l’architecte et de sa connaissance de l’ensemble du projet, l’architecte
responsable du suivi de travaux au sein de la maitrise d’œuvre sera un acteur majeur de la bonne tenue du
chantier à faible nuisances.
Lors des réunions de chantier hebdomadaire :
Il dressera une appréciation générale de la propreté du site et de ses abords (traces de boue sur la
voirie, tas de déchets abandonnés) ;
Il vérifiera la bonne gestion du tri : vérification que les déchets sont triés dans des bennes clairement
identifiées (présence des affichages), déchets dangereux séparés et accessibles ;
Il s’assurera de la relève des consommations, du suivi et de la collecte des BSD, et du registre des
éventuelles plaintes des riverains.
2.1.5 Correspondant Environnement Entreprise
Chaque entreprise devra désigner un Correspondant Environnement qui sera l’interlocuteur privilégié entre le
personnel travaillant sur le chantier et le responsable « chantier à faible impact ».
Son rôle sera de diffuser l’information concernant l’environnement du chantier et sensibiliser le personnel sur les
dispositions à suivre, dans le but d’appliquer la présente charte de chantier à faible impact environnemental.
L’entreprise du lot Gros Œuvre sera chargée de réaliser un livret d'accueil environnement (synthétique et imagé)
conforme aux dispositions de la présente charte, et donnant les consignes générales sur la protection de
l'environnement. Tous les Correspondants Environnement prendront connaissance du livret d'accueil
environnement.
Un exemple de livret d’accueil pourra être fourni pendant la phase de préparation de chantier et devra être
approuvé par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre.
Les Correspondants Environnement seront chargés de relayer au sein de leur entreprise et de ses sous-
traitants l’information sur les modalités de gestion de chantier à faible impact environnemental, notamment
l’organisation du tri des déchets.
Afin d’être efficaces, les actions de réduction des nuisances doivent être associées à la formation du personnel du
chantier. Il est demandé qu’au moins deux sessions de formations/sensibilisations soient organisées par le lot
Gros Œuvre en lien avec le prestataire déchets :
Au démarrage de la phase gros œuvre ; Présence obligatoire des lots 01,02, 03, 04, 05, 06, 23, 24, 26
A la fin du clos couvert à l’arrivée des Corps d’Etat secondaire ; présence obligatoire de tous les lots
2.2 REUNION « CHANTIER A FAIBLE NUISANCES »
Il sera prévu une réunion « Chantier à faible impact environnemental » au moins trimestriellement. Lors de ces
réunions, il sera évoqué essentiellement la tenue du chantier vis-à-vis de cette charte. La présence de l’Architecte,
du Responsable Chantier à faibles nuisances MOE, du Responsable Chantier à faibles nuisances Entreprises et
des correspondants environnements des entreprises en cours de travaux sur le chantier sera obligatoire.
2.3 ORGANISATION GENERALE
Les Entreprises établiront avec le maître d’œuvre lors de la phase préparation de chantier le schéma d’implantation
qui comprendra au minimum :
La limite de chantier ;
Le repérage des accès sécurisés piétons ;
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 7/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
Les accès véhicules ;
Les aires de stationnement des compagnons ;
Les aires de livraisons ;
Les aires de stockages suffisamment dimensionnées ;
Les aires de tri des déchets suffisamment dimensionnées ;
L’emplacement du kit antipollution ;
L’emplacement du défibrillateur ;
Le repérage des arbres à protéger ;
La base vie ;
2.4 PREVENTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES PERSONNES
L’objectif prioritaire de tout chantier est « zéro accident de travail ». L’entreprise appliquera le Plan de Prévention
Santé et Sécurité des Personnes PPSPS mis en place pour ce chantier.
Les entreprises seront tenues de respecter les prescriptions relatives à la sécurité des abords sur la voie publique
relevant de l’application des textes réglementaires en vigueur.
Pour la sécurité du personnel, tous les textes réglementaires en vigueur seront strictement appliqués et des actions
de prévention seront conduites régulièrement. Quelques équipements de protection individuelle seront à
disposition des visiteurs autorisés (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) pour garantir leur sécurité lors de leur
visite du chantier.
Il est demandé la mise en place d’un défibrillateur sur le chantier. Une session de formation devra être
proposée aux personnes de l’encadrement du chantier et plus généralement aux compagnons volontaires.
2.5 INFORMATION ET SENSIBILISATION DU VOISINAGE
Même si l’enjeu principal est de réduire les nuisances, informer le voisinage et communiquer sur l’avancement du
chantier est primordial pour améliorer l’acceptation des nuisances inhérentes à la tenue d’un chantier de
reconstruction. Pour cela, il sera nécessaire :
D’être attentif à réduire les nuisances auprès des riverains : respect des heures de chantier et de
livraisons par exemple ;
De communiquer sur l’évolution du chantier et sur le planning des phases bruyantes : un affichage
de ces phases bruyantes sevra être prévu à destination des riverains ;
Les Correspondants Environnement devront prévoir si nécessaire des présentations d’avancement du
projet et la participation à des réunions publiques ;
D’anticiper les nuisances particulières et prévenir les riverains (origine de la nuisance, durée de la
nuisance, …) ;
Ainsi les entreprises devront prévoir les moyens nécessaires pour gérer les relations avec le voisinage
(participation à des réunions, différents supports de communication : boite postale ou boite mail…).
En fonction des réactions du voisinage en cours de chantier, il pourra être demandé aux Correspondants
Environnement de répondre à des sollicitations particulières (animation de réunion de riverains…) ; des actions de
médiation pourraient être à réaliser auprès des riverains, en cas de litige.
Une information permanente sera affichée à l’entrée du chantier, le long de la route principale, sur le palissage
de chantier traitant notamment de : l’avancement des travaux, le détail des travaux bruyants, les éléments déplacés
et les cheminements piétons provisoires…
Des précisions devront être effectuées 48 h avant le début des travaux bruyants.
Les installations de chantier seront positionnées de façon à ne pas gêner le voisinage. Tous les moyens seront
mis en œuvre pour maîtriser les flux à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte du chantier.
Un délai minimum de 8 jours devra être respecté par les entreprises pour les affichages annonçant les
modifications concernant les circulations piétonnes et véhicules sur les axes routiers à proximité.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 8/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
3 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
3.1 PRINCIPES GENERAUX
L’organisation prévue a pour objectif de :
Assurer le respect des exigences réglementaires, en toute transparence quant aux :
o Types de déchets
o Quantités de déchets
o Coûts d’évacuation associés
Responsabiliser chaque entreprise individuellement
Favoriser le tri et la valorisation des déchets
Le lot Gros Œuvre sera chargé de choisir un prestataire externe qui devra être soumis pour avis au maître
d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre, pour l'approvisionnement des conteneurs et l’évacuation des déchets vers
les filières les plus appropriées.
Il sera soumis aux obligations relatives au stockage, à l’élimination et à la valorisation des déchets.
Quels que soient les modes d’organisation de la gestion des déchets, les informations suivantes seront à fournir :
Fourniture des agréments nécessaires pour le transport et la valorisation des déchets,
Fourniture des certificats d’autorisation ou d’acceptation des centres de tri, valorisation, élimination…
Fourniture des bordereaux de suivi de déchets avec indication de la nature, volume, tonnage, visée par
le transporteur et par le destinataire.
NOTE IMPORTANTE :
Légalement, les documents écrits de suivi des déchets sont obligatoires pour les déchets dangereux, les déchets
d’amiante et les déchets d’emballages. Pour les autres déchets, un bordereau de suivi permet de transférer la
responsabilité des entreprises-productrices des dits-déchets à l’éliminateur.
De plus, le maître d'ouvrage souhaite que les bordereaux de suivi concernent tous les types de déchets produits
sur son site ; afin d'estimer en fin de chantier la quantité de déchets générés par type et le pourcentage de
valorisation.
La maîtrise d’ouvrage souhaite la traçabilité de 100% des déchets générés sur le site. Des bordereaux de suivi
permettront la traçabilité des déchets et des filières de valorisation.
Objectif de valorisation :
Le pourcentage de déchets valorisés sera supérieur à 70% (hors déchets de terrassement et par
rapport à la masse totale de déchets générés).
Le pourcentage de déchets valorisés via une valorisation matière sera supérieur à 50% par rapport
à la masse totale de déchets générés valorisables.
Il est demandé au corps d’état principal (gros œuvre) d’assurer le suivi environnemental du chantier, et notamment
de s’assurer de la gestion des déchets, tout au long du chantier, c’est-à-dire même après que la phase Gros
œuvre soit terminée.
La mise en place d’un coordinateur déchets, posté au pied des bennes et chargé de faire respecter les consignes
de tri, est un bon moyen de préserver la bonne tenue du chantier tout au long des travaux en centralisant la
responsabilité sur une personne identifiée et présente quotidiennement sur le chantier.
Le lot Gros Œuvre devra réaliser un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) au cours de
la phase de préparation de chantier, après collecte des informations de chaque corps d’état du projet. Il comportera
au minimum :
Sélection du prestataire déchets (à faire valider en amont au MOA et MOE) ;
Identification des centres de tri et/ou traitement des déchets du chantier ;
La définition du nombre et type de bennes de tri à chaque phase du chantier ;
Les dispositions de collecte intermédiaire (big bag, etc) ;
Listes des déchets produits ;
Estimation des quantités sur la base de chantier similaire.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 9/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
Pour rappel :
Il est interdit de :
Brûler des déchets sur les chantiers,
Abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient, même inertes, dans
des zones non contrôlées administrativement comme des décharges
sauvages ou des chantiers,
Mettre des déchets autres que « inertes » dans un centre de stockage de
classe III,
Laisser des déchets spéciaux entreposés au sol dans l’enceinte du chantier.
Il est demandé de :
Séparer les quatre types de déchets suivants :
o Déchets inertes (DI)
o Déchets industriels banals autres que les emballages (DIB)
o Déchets d’emballages (EMB)
o Déchets dangereux (DIS)
Plier les cartons d'emballage et les protéger de la pluie.
Le tri sera effectué au plus près des sources de production. L’aire de tri des déchets dangereux sera obligatoirement
rendue étanche.
Les déchets de chantier doivent impérativement être triés selon l’organisation mise en place. Si un déchet est
composé de plusieurs éléments difficilement séparables, le composé nécessitant le traitement le plus contraignant
sera prioritaire. Ainsi le déchet sera expédié vers le centre de traitement approprié au composé le plus contraignant.
Chaque entreprise devra :
Transmettre une information précise sur le sujet aux ouvriers.
Mettre en place des moyens de collecte intermédiaire pour faciliter le geste de tri sans effort
supplémentaire pour l’ouvrier : tenir un chantier propre est compatible avec un travail sans pénibilité et
avec une bonne ergonomie,
Assurer la propreté des zones d'entreposage des déchets et de l'ensemble du chantier.
Chaque Entreprise est responsable de la gestion de ses déchets selon la présente charte. A ce titre, chaque
Entreprise pourra pénalisée économiquement en cas de manquements.
Le coût de l’enlèvement des bennes et du traitement des déchets générés sur le chantier est géré au compte
prorata.
3.2 LES DIFFERENTS TYPES DE DECHETS
La réglementation conduit à identifier quatre catégories de déchets, décrits ci-après.
3.2.1 Les Déchets Inertes (DI)
Ce sont des produits naturels (pierres, terres, matériaux de
terrassement) ou manufacturés (béton, céramique, terre cuite,
verre ordinaire, …) qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et
ne produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique
durant leur stockage.
Ils sont destinés soit au recyclage, soit au stockage en site de classe III. Ces sites doivent répondre au guide
édité par le MEDD de juin 2004 : guide de bonnes pratiques relatives aux installations de stockage de déchets
inertes issus du BTP.
3.2.2 Les Déchets Industriels Banals (DIB)
Ce sont des déchets produits par l’artisanat, l’industrie, le commerce et les services non dangereux ni toxiques et
non inertes.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 10/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
Ils peuvent être mono matériau (bois non traité, métaux, plâtre, bitume, …) ou
composites (fils électriques, adhésifs), fibreux (isolants en laine minérale, à
l’exception de l’amiante), ou non-fibreux (verre traité), alvéolaires (isolants en mousse
PSR ou PUR).
Il est demandé au minimum de séparer et trier des DIB les déchets recyclables suivants :
Bois
Ferraille
Les palettes seront consignées au maximum et la reprise des chutes sera favorisée (isolants par exemple).
3.2.3 Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS ou Déchets Dangereux)
Ce sont des déchets qui contiennent des substances dangereuses et nécessitent des traitements
spécifiques pour leur élimination.
Une première liste parue en 1997 donne par exemple :
Le bois traité avec de la créosote ou des sels de métaux lourds type CCA
Les peintures, solvants et vernis étiquetés T+, T, Xn ou dangereux pour l’environnement
Les matériels de peinture (outils, emballages) souillés avec les produits précédents
Les produits issus de la combustion de la houille ou du mazout (goudrons, suies …)
Les produits chimiques de traitement (antioxydant, fongicides, abrasifs, détergents …)
Les agents de fixation et de jointoiement non mis en œuvre
Les huiles minérales de vidange
Les chiffons souillés par des produits de cette liste
Les Déchets Industriels Banals mélangés avec – et/ou souillés par – l’un des produits ci-dessus (en
particulier les emballages vides non rincés)
Les Déchets Industriels Spéciaux doivent être orientés vers des sites de traitement adaptés : installation de
stockage de classe I, unité de régénération ou d’incinération, …
3.2.4 Les Déchets d’Emballages (EMB)
Selon leur type, ce sont soit des Déchets Industriels Banals soit des Déchets Dangereux.
Les Déchets d’Emballages sont soumis à des objectifs de tri et de valorisation réglementaires.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 11/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
Ce sont principalement :
Les tourets de câble en plastique,
Les palettes de bois ou de plastique,
Les emballages plastiques (housses, cales polystyrènes, flacons, bouteilles et bidons) non souillés par
des DIS,
Les emballages en papier et en carton,
Les emballages métalliques non souillés par des DIS (pots, fûts).
Les Déchets d’Emballages doivent être remis à des entreprises agréées pour ensuite être valorisés.
3.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU STOCKAGE DES DECHETS
Le stockage des déchets se fera soit :
En benne ouverte (benne bateau ou avec porte) d’une faible hauteur pour faciliter l’envoi des déchets
par-dessus la benne,
En benne fermée ou conteneur avec couvercle pour les déchets spéciaux (pour des raisons de sécurité
et éviter le surcoût d’élimination d’eau souillée),
En benne fermée ou bâchée pour les déchets que des intempéries prolongées pourraient rendre
impropres à la valorisation, comme par exemple le carton,
Autrement : fûts, conteneur pour métaux non ferreux, ...
Sur la zone d’entreposage des déchets, sept conteneurs seront au minimum présent durant le chantier :
Un pour les DIS (pots de peinture, résidus de colle, emballages divers de produits toxiques),
Un pour les déchets inertes DI ou assimilés (gravats, carrelage, béton, plâtre, etc.),
Un destiné aux DIB
Un destiné aux déchets de plâtre
Un destiné aux déchets de bois
Un destiné aux déchets de ferraille
Un pour les déchets d’emballages EMB (carton, housses plastiques en polyéthylène, films polyane,
polystyrène, PVC, etc..)
Le nombre et le volume de bennes présentes seront variables en fonction de l’avancement du chantier et donc
de la nature des déchets produits. Une benne pour le bois et une autre pour la ferraille seront également prévues
selon l’avancement du chantier.
Le prestataire en charge de la rotation des conteneurs devra proposer des aires de stockage avec :
Une implantation à proximité de la production des déchets pour faciliter leur tri.
Une signalisation claire devant les conteneurs, identifiés avec des icônes facilement compréhensibles
par tous sur des panneaux de grande dimension et d’une couleur différente par catégorie de déchets,
L’implantation des conteneurs les uns par rapport aux autres pourrait être toujours la même au cours du chantier,
afin que l’identification soit systématique pour les ouvriers. L’ordre des conteneurs peut être par exemple, avec une
implantation de gauche à droite : inertes, DIB, emballages, DIS.
Pour ce faire, les emplacements des conteneurs de tri devront être matérialisés par des panneaux de
signalisation fixés sur des poteaux au sol et non sur les conteneurs.
Nota : les déchets issus de la base vie sont essentiellement des ordures ménagères. Un tri sélectif sera à mettre
en place afin valoriser les déchets recyclables (papier, emballage). Des bacs à roulettes spécifiques aux ordures
ménagères devront être mis en place pour les cantonnements et leur évacuation pourra se faire via la filière
de collecte communale sous réserve de l’accord des services concernés.
3.4 REDUCTION DES DECHETS A LA SOURCE
Les Entreprises seront chargées de négocier avec leur fournisseur la reprise de leur emballages (film plastique,
palette, polystyrène). Il est également possible pour les produits suivants que ceux-ci soient récupérés par les
fournisseurs pour un recyclage matière par réinjection dans la chaine de fabrication du produit d’origine :
Plaques et carreaux de plâtre ;
Chutes de sols souples ;
Chutes de dalles de faux-plafonds.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 12/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
Afin de réduire la quantité de déchets il est demandé :
D’utiliser des boîtes de réservation en carton (polystyrène interdit)
De respecter les plans de calepinage réalisés ou d’en faire réaliser le cas échéant dans un objectif de
réduction de la quantité de matériau utilisé
Utiliser des palettes consignées
Lors de la phase de préparation de chantier, chaque Entreprise devra fournir un Plan de réduction des déchets ou
elle expliquera les mesures prises.
3.5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA VALORISATION ET A L’ELIMINATION DES DECHETS
Le prestataire aura en charge la rotation des conteneurs remplis sur le chantier sur demande du Responsable
Chantier à Faible Impact Environnemental Entreprises désigné, pour une évacuation vers les filières de valorisation
et d’élimination annoncées préalablement.
Ces filières sont à identifier clairement en phase de préparation des travaux et seront détaillées dans le SOGED.
Le tableau suivant, donné en exemple, est à harmoniser avec les filières locales de traitement et valorisation des
déchets.
Déchets collectés Filière de traitement envisagée
Recyclage ou valorisation (technique routière, béton recyclé,
Déchets inertes, gravats remblai). Enfouissement en décharge de classe III à défaut de
solution économiquement ou techniquement viable.
Déchets d’emballages (plastique, papiers et Filière à préciser, à défaut : Plateforme de regroupement ou
cartons) Centre de tri
Filière à préciser, à défaut : Plateforme de regroupement ou
Autres DIB
Centre de tri, pour enfouissement en décharge de classe II
Déchets industriels spéciaux (DIS) Filière à préciser, à défaut : centre de traitement agréé
Métaux ferreux Reprise pour recyclage par un ferrailleur
Valorisation en compost
Vérifier possibilité d’évacuer les bois valorisables ou
Bois bruts (non peints, non traités)
déchiquetables vers paysagiste local ou centre de traitement
paysager des abords routiers
Bois traités, à l’exclusion des traitements à la
créosote ou au CCA, ou peints, à l’exclusion de Filière à préciser, à défaut : centre de traitement agréé
peintures toxiques
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 13/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
4 REDUCTION DES NUISANCES
Toutes les protections seront prévues pour conserver les arbres existants aux abords de la zone de chantier.
4.1 LIMITER LES BRUITS
4.1.1 Démarche de prévention
Les entrepreneurs du bâtiment seront tenus de respecter les lois, règlements et arrêtés communaux du siège
du chantier, afférents à la protection de l’environnement sur toute la durée du chantier.
Toutes les dispositions qui leur seront imposées par le maître d’ouvrage ou les administrations pour le respect de
ces textes seront à la charge des entrepreneurs.
Les matériels anciens devront être titulaires d’une attestation d’examen CEE, d’un rapport récent de vérification
périodique (de moins de 3 ans) attestant de la sécurité de l’engin, de la valeur du niveau sonore de l’appareil en
fonctionnement, et de sa conformité aux textes en vigueur.
En ce qui concerne les brise-bétons, les modèles recommandés par l’INRS et la CRAM seront obligatoires :
systèmes anti vibratiles et insonorisés.
Une réunion d’information sera réalisée au cours de la période de préparation de travaux, en partenariat avec
l’acousticien de l’équipe de maîtrise d’œuvre, pour déterminer les procédés permettant de réduire le bruit, les
horaires et les lieux (limite de propriété, limite de chantier ou limite de parcelle à définir).
Exemples de dispositions vérifiables sur place :
Du vendredi 18h au lundi 7h, les émergences sonores maximales admissibles seront les mêmes qu’entre
22h et 7h.
Pendant tous les travaux, le niveau de pression acoustique maximum en limite de chantier devra être
limité et pourra être contrôlé, valeur et emplacement précis à définir avant le commencement des travaux.
Le port de protections individuelles (casque anti-bruit) par les travailleurs exposés à un niveau d'exposition
quotidienne au bruit de 85 dB(A) ou à un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C).
Les entreprises seront tenues d’utiliser des procédés et des machines réduisant le niveau sonore. Pour ce faire,
outre l'utilisation de matériel de chantier respectant les normes de limitation des émissions sonores, plusieurs
mesures complémentaires peuvent être mises en œuvre :
Palissade de sécurité et antibruit
Réservations efficaces
Choix des périodes horaires
Coffrages vissés
Aiguilles de vibrage non bruyantes
Capotage éventuellement à prévoir dans certains cas
Choix de la position de la centrale à béton.
Il convient de rechercher des solutions opérationnelles pour réduire les bruits du chantier et l’exposition sonore
des travailleurs :
1 : Agir sur l’environnement de travail
2 : Évaluer les risques
3 : Protéger les travailleurs exposés
4 : Informer le voisinage
Il est demandé au lot Gros Œuvre de mettre à disposition un sonomètre dans la base vie.
4.1.2 Contexte réglementaire
Les réglementations municipales et nationales relatives au bruit devront être scrupuleusement suivies (liste non
exhaustive) :
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 14/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
Directives européennes :
o n°2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 08/05/2000 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des
matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.
o N°2003/10/CE
Code du travail : Quatrième partie – Santé et sécurité au travail / Livre IV – Préventions de certains risques
d’exposition / Titre III – Prévention des risques d’exposition au bruit / articles R4431 à R4437
Code de la santé publique : Première partie – Protection générale de la santé / Livre III – Protection de la
santé et environnement / Titre III – Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail /
Chapitre VII – Dispositions pénales / Section 3 – Bruits de voisinage / Article R1337-6
Décrets :
o n°95-79 du 23/01/1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n°92-1444 du
31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs
d’insonorisation
o n°2002-135 du 31/01/2012 imposant le port de protections auditives et une surveillance médicale
renforcée suivant les niveaux d’exposition au bruit des travailleurs
o n°2006-892 du 19/07/2006, relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas
d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit
o n°2006-1099 du 31/08/2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
o n°2008-244 du 07/03/2008 définissant les seuils des niveaux sonores et une signalisation
appropriée
Arrêtés :
o Du 18/03/2002, publié le 03/05/2002, relatif aux émissions sonores dans l’environnement des
matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments
o Du 21/01/2004, consolidé le 20/03/2004, relatif au régime des émissions sonores des matériels
destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments
o Du 05/12/2006, modifié le 27/11/2008 et consolidé le 01/08/2013, relatif aux modalités de
mesurage des bruits de voisinage
Seuils Paramètres Depuis 2008 Actions
Exposition moyenne => Mise à disposition des travailleurs de
VAleur d’exposition 80 dB(A)
(Lex,8h) protecteurs auditifs individuels
Inférieure
=> Examen audiométrique préventif à la
déclenchant l’action
Niveau de crête (Lp,c) 135 dB(C) demande du travailleur ou du médecin de
(VAI)
travail
Exposition moyenne => Port obligatoire des protecteurs auditifs
85 dB(A) individuels
VAleur d’exposition (Lex,8h)
=> Signalisation appropriée aux abords de
Supérieure la zone
déclenchant l’action
Niveau de crête (Lp,c) 137 dB(C) => Limitation d’accès à la zone identifiée
(VAS)
=> Surveillance médicale renforcée des
concernés
Exposition moyenne
87 dB(A) => Limite maximale réglementaire
Valeur Limite (Lex,8h)
=> Peine d’amende : contravention de 5ème
d’Exposition (VLE)
Niveau de crête (Lp,c) 140 dB(A) classe
Tableau récapitulatif des actions de prévention à adopter selon la valeur d’exposition sonore subie par le travailleur
4.2 ASSURER LA PROPRETE DU CHANTIER
4.2.1 Nettoyage chantier
Le nettoyage du chantier est à la charge des entreprises et devra être effectué dans les 24 h après demande
du Maître d’œuvre.
Si ce n’est pas réalisé dans ce délai, une entreprise de nettoyage extérieure sera missionnée pour le nettoyage du
chantier, à la charge des entreprises solidairement responsables dans le cadre du compte inter-entreprises déchets
ou à l’entreprise fautive si elle est clairement identifiée.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 15/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
Le nettoyage concerne les aires de chantier y compris les abords immédiats, la zone de livraison et la base
vie.
Un lave-bottes en sortie de chantier devra être à disposition des ouvriers.
Une surface particulière sera prévue pour le lavage des équipements et des roues de camion.
Les eaux usées provenant du nettoyage du matériel seront canalisées vers les réseaux.
4.2.2 Abord de site
Les voies d’accès au chantier seront maintenues en parfait état de propreté (article 99.7 du RSDT).
Les prescriptions ci-dessous devront être suivies :
Les engins de chantier utiliseront les aires de décrottage (ou équivalent) avant accès au domaine
publique.
Les stationnements des véhicules de chantier en-dehors des aires réservées à cet usage seront interdits.
Les voiries environnantes doivent être régulièrement nettoyées : un nettoyage des voiries environnantes
au minimum tous les vendredis soir afin de laisser les chaussées libres et propres avant le week-end.
Le Responsable Environnement exerce l'autorité pour exiger un nettoyage immédiat des voiries salies par
les engins de chantier lorsque cela s'avère nécessaire (à l’intérieur du site et voiries extérieures publiques).
Les entreprises seront tenues de prendre toutes les mesures nécessaires auprès des autorités locales, des
concessionnaires, des usagers pour assurer que les travaux n’induiront pas de perturbation sur les trafics
routiers, piétons ou cyclistes.
4.2.3 Envol de poussières et matériaux
L'arrosage des surfaces par temps sec sera régulièrement effectué pour éviter l'envol des poussières. S’il l’estime
nécessaire, le Responsable Environnement MOE, l’Architecte ou la Maîtrise d’Ouvrage pourront faire procéder à
l’arrosage de certaines surfaces.
Les poubelles seront munies de couvercles afin d'éviter tout envol de détritus, en particulier pour les conteneurs
renfermant des matériaux légers, tels que les emballages plastiques (poussières et particules, morceau de
polystyrène…).
Lors de la démolition des bâtiments, il sera impératif de disposer des bâches et d’arroser le site pour éviter la
dispersion de la poussière émise. Toute disposition pour limiter l’envol des poussières de démolition sera
appliquée.
4.2.4 Trafic et stationnement
La recherche d’emplacements de stationnement pour les véhicules de chantier et la gestion du trafic sera fonction
des plans de phasages et de l’avancement du chantier.
Le problème de stationnement des véhicules des entreprises travaillant sur le chantier et de leurs personnels
sera étudié avec soin et strictement réglementé.
Les horaires – pour l’arrivée et le départ du personnel et pour les livraisons – seront adaptés pour ne pas accroître
les flux de circulation au moment des pointes de circulation publique.
Les itinéraires à emprunter pour les livraisons et les itinéraires interdits seront à définir avec la maîtrise
d’ouvrage, au cours de la période de préparation de travaux.
Une planification des rotations de camions devra être effectuée.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 16/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
5 PREVENTION DES POLLUTIONS
5.1 FUITES D’HYDROCARBURES
L’alimentation des engins en carburant se fera sur une aire protégée : l'opérateur disposera de produits
résorbeurs afin de circonscrire immédiatement toute fuite.
Le corps d’état principal devra un kit de dépollution, à conserver sur le site pendant toute la durée du chantier et
à utiliser en cas de pollution accidentelle.
En dehors de l'opération de ravitaillement, aucun fût ne stationnera hors des zones de stockage, munies de bacs
de rétention d'un volume suffisant pour éviter tout débordement.
En période prolongée d'inactivité, les engins stationneront sur une zone identifiée, étanche et munie des dispositifs
nécessaires pour circonscrire les fuites éventuelles.
Les vidanges d’engins se font sur une zone munie d’un bac de rétention suffisant.
5.2 MATIERES DANGEREUSES ET POLLUANTES
Les substances telles que les huiles (graissages de engins, gaz oïl, huiles de décoffrage) et les laitances de béton
ne doivent pas entrer en contact avec des surfaces perméables.
Les huiles de décoffrage devront être entièrement végétale avec une biodégradabilité ultime à 28 jours > 60%
(FAMILLE VEGETALE du classement SYNAD).
Il est préconisé une huile de décoffrage entièrement végétale (marque Chryso, Décobio de PIERI par exemple) et
réduite à 0.04 litre/m², sans produits d’origine pétrolière :
Pulvérisation à buse adaptée ou procédé par application par rouleau (Prix de l’innovation 2005 obtenu par
Vinci, réduit par 5 le volume d’huile utilisé)
Collecter ses huiles afin d'éviter leur écoulement sur le sol
Distance réduite
Plate-forme étanche et goulotte de récupération
Formation du personnel à prévoir
Un podium de lavage des bennes à béton sera utilisé pour entreposer les bennes à manche et recueillir les
laitances.
Prévoir une aire de stockage pour les produits nocifs, les matières dangereuses, les produits de vidange et les
eaux de lavage.
Les eaux usées du chantier ne doivent pas être relâchées dans l'environnement.
Les eaux de ruissellement et les eaux usées seront canalisées vers le réseau d'assainissement. Les zones de
stagnation des eaux de ruissellement seront évitées.
Les eaux de fouille seront pompées, puis orientées vers des fosses de décantation.
En cas de rejet des eaux de fond de fouille dans le réseau d’assainissement, l’entreprise responsable de ces rejets
devra effectuer une demande de déversement auprès des services de la ville et signer, si besoin, une
convention de rejet.
Toute pollution accidentelle sur le site devra être signalée dès son identification, afin de prendre au plus vite les
mesures correctives appropriées.
Pour tout produit faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, respecter les prescriptions indiquées sur la
fiche.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 17/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
5.3 POLLUTION ATMOSPHERIQUE
On privilégiera l'utilisation de matériels électriques plutôt que thermiques (marteaux piqueurs...).
Pour la mise en œuvre des produits émettant des fibres, respecter les règles de manipulation et le respect des
réglementations suivantes :
La directive européenne 86/656/CEE, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle.
Le code du travail modifié par le décret 93-41 du 11/01/93 fixant les règles d’organisation, de mise en
œuvre et d’utilisation des équipements de protection individuelle.
La directive européenne 89/391/CEE, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
5.4 FEU SUR LE CHANTIER
Aucun feu de déchets n'est autorisé sur le chantier.
Bien que non-recommandé dans l’enceinte du chantier, à l’occasion de feu pour barbecue ou assimilé, l’usage de
charbon de bois sera privilégié : pas de dégagement toxique dans l’air, ni dans la nourriture en cours de cuisson.
Le personnel de chantier sera informé des moyens à mettre en œuvre pour circonscrire un éventuel incendie et
minimiser les rejets qu'il pourrait générer.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 18/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
6 REDUCTION DES CONSOMMATIONS
L’information du personnel sur la tenue d’un chantier propre intègrera la sensibilisation à la maîtrise des
consommations en eau et en énergie.
Il s’agit de faire appliquer des mesures simples, comme :
La fermeture automatique des robinets et leur réparation en cas de fuite,
Le réduit du chauffage dans la base vie les week-ends,
L’arrêt des engins en cas d’inutilisation.
Un relevé des consommations réalisé toutes les semaines et transmis à la MOE mensuellement et à la fin du
chantier par le lot Gros Œuvre. Une analyse de ces consommations permettra de détecter d’éventuelles dérives, à
partir notamment de ratios issus d’autres chantiers. Des mesures correctives devront être appliquées en cas de
consommation excessive, notamment pour l’eau.
Pour ce chantier, le corps d’état concerné devra prévoir pour la base vie :
Une régulation hebdomadaire des équipements de chauffage permettant de s’assurer que leur
fonctionnement est basculé en mode « éco » la nuit et les week-ends
Des lampes basse consommation (LED), avec une horloge hebdomadaire permettant de couper les
circuits d’éclairage la nuit et les week-ends
Des robinetteries temporisées avec limiteur de débit à 6 litres/minute maximum
Un disjoncteur d’eau sur horloge pour l’arrivé principale d’eau de ville
Par défaut, les relevés serviront à détecter toutes dérives anormales afin d’y remédier rapidement, relevés à
fréquence hebdomadaire. Des sous-comptages des consommations d’eau et d’électricité permettront de
comptabiliser :
Les consommations d’eau en mètre cube (m3) : de la base vie et du chantier
Les consommations d’électricité en kilo watt heure (kWh) : de la base vie, du chantier HORS grues et
des grues.
Idéalement, un relevé le vendredi soir et un autre le lundi matin permettent de détecter très facilement la
présence de fuites.
Un tableau de bord sera créé et complété mensuellement par le « Responsable Chantier à Faible Impact
Environnemental Entreprises ». Ce tableau de bord sera transmis également mensuellement à la MOE.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 19/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
7 PENALITES APPLICABLES
En cas de non-respect des éléments de cette charte, l’Entreprise en défaut pourra se voir attribuer des pénalités
selon le barème suivant.
Niveau de la retenue forfaitaire Montant correspondant
Niveau 1 150€
Niveau 2 500€
Niveau 3 1 500€
Niveau 4 10 000€
Niveau de la retenue journalière Code couleur vert
Prix unitaire niveau 1 80€
Prix unitaire niveau 2 250€
Prix unitaire niveau 3 800€
Prix unitaire niveau 4 5000€
Niveau Niveau Niveau Niveau
Pénalités
1 2 3 4
Organisation générale
Non signature de la charte de chantier à faible impact X
Responsable Chantier à faible Impact non désigné X
Correspond Environnement non désigné X
Absence à une réunion spécifique "Chantier à faible impact" X
Absence de Kit de dépollution X
Réduction des consommations
Suivi des consommations non réalisées sur un mois (par mois non réalisé) X
Fuite avérée et non traitée X
Gestion des déchets
Non-respect du SOGED et du tri des déchets X
Non transmission des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) et d’un
tableau récapitulatif des quantités par type de déchets produits (par mois X
non réalisé)
Réduction des nuisances
Défaut de nettoyage du chantier X
Absence de nettoyage des voies publiques X
Pollution
Brûlage sur site des déchets X
Rejet des eaux de lavages béton dans l'environnement X
Déchets dangereux non protégés des intempéries X
Rejet dans le milieu naturel de produits polluants X
Enfouissement de déchets X
Abattage d'arbre sans autorisation X
Les personnes habilitées à relever les infractions sont : le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage ou son
représentant.
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE EE - - TZ TTN Notice CHA A 20/20
Construction du palais des sports site de la Meilleraie, Cholet – Charte Chantier à faibles nuisances
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.