Pièce
RN147-NL-PGRE_suivi_eaux.pdf · 17 225 mots · du marché « Suivi physico-chimique de la qualité des eaux - RN147, aménagement 2x2 voies nord Limoges », dossier de consultation officiel.
Mise à 2x2 voies de la RN 147
au Nord de Limoges
Plan Général de Respect de l’Environnement
(PGRE)
Novembre 2025 Version 4
ENVIRONNEMENT– ETUDES NATURALISTES – COORDINATION ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS – DOSSIERS REGLEMENTAIRES
_____________________________________________________________________________________________
SEGED – Zone d’Activités de la Laouve – 83470 SAINT-MAXIMIN-LA SAINTE-BAUME
SAS au capital de 77 000 € – SIRET 434 546 818 00049 – Code NAF 7112B – RCS DRAGUIGNAN 2009 B00322
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 424 345 468 18
Téléphone : 04 94 69 41 59 – seged@seged-environnement.com – www.seged-environnement.com
_____________________________________________________________________________________________
Agences : PACA / RHONE-ALPES / GRAND SUD / NOUVELLE AQUITAINE / LOIRE ATLANTIQUE / NORMANDIE / LIMOUSIN
GESTION DES MODIFICATIONS OU COMPLEMENTS
Date d’établissement Indice de
Objet de la version ou de la mise à jour
ou de modification modification
Avril 2025 1 Création du document
Avril 2025 2 Suite à observations du Maître d’ouvrage
Septembre 2025 3 Intégration des éléments de l’Arrêté n°E732
Novembre 2025 4 Modifications suite remarques MOA
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
SOMMAIRE
1. CONTEXTE DE L’ETUDE ............................................................................................................................. 5
2. ORGANISATION DE LA COORDINATION ENVIRONNEMENT ...................................................................... 6
2.1. MISSIONS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT ............................................................................ 6
2.2. AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT ........................................................ 6
2.2.1. AUTORITE DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT .................................................................. 6
2.2.2. MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT..................................................................... 7
2.3. GESTION DE L’INFORMATION ................................................................................................................ 7
2.3.1. VISITE PREALABLE ENVIRONNEMENT ........................................................................................... 7
2.3.2. ETABLISSEMENT, REMISE ET MISE A JOUR DES PLANS DE RESPECT ENVIRONNEMENT ............... 7
2.3.3. MODIFICATIONS DE PLANNING, MOYENS ET MODES OPERATOIRES ........................................... 8
2.3.4. SUIVI DES POLLUTIONS ET DES ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT ............................................... 8
2.3.5. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES ................................................................................................... 9
2.3.6. FONCTIONNEMENT DU REGISTRE SPECIFIQUE A L’ENVIRONNEMENT ....................................... 10
2.4. MODE DE REGLEMENT DES DIFFICULTES ............................................................................................. 11
3. ASPECTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ....................... 12
3.1. AIR........................................................................................................................................................ 12
3.2. BRUIT ................................................................................................................................................... 13
3.3. DECHETS .............................................................................................................................................. 13
3.4. EAU ...................................................................................................................................................... 14
3.5. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ......................................... 16
3.6. PROTECTION DE LA NATURE ................................................................................................................ 16
3.7. PROTECTION DU PATRIMOINE ............................................................................................................. 18
4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT........................................................ 19
4.1. MILIEU PHYSIQUE ................................................................................................................................ 19
4.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ....................................................................................................... 19
4.1.2. GEOLOGIE ................................................................................................................................... 19
4.1.3. HYDROGEOLOGIE ........................................................................................................................ 19
4.1.4. HYDROLOGIE ............................................................................................................................... 20
4.2. MILIEU NATUREL ET PATRIMONIAL ..................................................................................................... 21
4.2.1. ESPACES REMARQUABLES .......................................................................................................... 21
4.2.2. HABITATS .................................................................................................................................... 22
4.2.3. FLORE .......................................................................................................................................... 22
4.2.4. FAUNE ......................................................................................................................................... 22
4.3. MILIEU HUMAIN .................................................................................................................................. 23
4.3.1. URBANISATION ........................................................................................................................... 23
4.3.2. AMBIANCE SONORE .................................................................................................................... 24
4.3.3. QUALITE DE L’AIR ........................................................................................................................ 24
4.4. PAYSAGE .............................................................................................................................................. 24
5. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ...................................................................................... 25
6. IMPACTS DU CHANTIER SUR L’ENVIRONNEMENT .................................................................................. 30
6.1. AIR........................................................................................................................................................ 30
6.2. BRUIT ................................................................................................................................................... 30
6.3. DECHETS .............................................................................................................................................. 31
6.4. EAU ...................................................................................................................................................... 32
6.5. PROTECTION DE LA NATURE ................................................................................................................ 32
6.6. PROTECTION DU PATRIMOINE ............................................................................................................. 32
7. DISPOSITIONS PRECONISEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ......................................... 33
7.1. AIR........................................................................................................................................................ 33
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
7.2. BRUIT ................................................................................................................................................... 33
7.3. DECHETS .............................................................................................................................................. 34
7.4. EAU ...................................................................................................................................................... 36
7.5. PROTECTION DE LA NATURE ................................................................................................................ 45
7.6. PROTECTION DU PATRIMOINE ............................................................................................................. 49
7.7. INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE)............................................................... 49
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
1. CONTEXTE DE L’ETUDE
Le présent document porte sur le chantier de mise à 2x2 voies de la RN 147 au Nord de Limoges, sous
Maîtrise d’Ouvrage de la DREAL Nouvelle Aquitaine.
Ainsi, dans ce contexte, le présent document a pour objectif de présenter de manière concrète et
précise la démarche à adopter pour ces travaux, afin de concilier au mieux conduite du chantier et
respect de l’environnement. L’objet du présent document est donc :
- d’analyser les enjeux du milieu dans lequel s’inscrit le projet,
- de définir une méthodologie pour les travaux, afin d’intégrer au mieux le respect de
l’environnement, la gestion des déchets et de limiter au maximum les nuisances durant le
chantier.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 5
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
2. ORGANISATION DE LA COORDINATION ENVIRONNEMENT
2.1. MISSIONS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT
L’objectif de la Coordination Environnement est de fournir au Maître d’Ouvrage une assistance
garantissant, a minima, le respect de ses obligations réglementaires dans le domaine de
l’environnement, tant en phase conception que de réalisation des travaux.
Les missions du Coordonnateur Environnement se décomposent de la façon suivante :
− valide techniquement les Plans de Respect de l’Environnement (PRE) des entreprises,
− procède à l’harmonisation, si elle s’avère nécessaire, des PRE des différents intervenants,
− effectue, préalablement au commencement des travaux, une Visite Préalable Environnement
(VPE) consistant à accueillir, en coopération avec le maître d’œuvre, toutes les entreprises,
qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, y compris les sous-traitants,
et à leur rappeler les différentes consignes ou observations particulières à appliquer ou
transmettre dans le domaine de la protection de l’environnement,
− vérifie l’application des principes généraux définis au PGRE et celle des dispositions et
méthodologies définies dans les PRE,
− assure la bonne application de l’arrêté préfectoral et des différentes mesures de prévention
et mesures compensatoires, et des différents engagements figurant dans le DDAE,
− participe aux réunions de chantier organisées par le Maître d’œuvre,
− veille au respect de l’environnement, en relation directe avec le Maître d’œuvre, et informe
le Maître d’Ouvrage de tout non-respect de la législation environnementale, du PGRE et des
PRE,
− informe le Maître d’Ouvrage de l’apparition d’un événement environnemental et lui propose,
en partenariat avec le Maître d’œuvre, toute nouvelle mesure rendue nécessaire par cet
évènement.
2.2. AUTORITE ET MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT
2.2.1. AUTORITE DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT
Le Coordonnateur Environnement exerce l’ensemble de ses missions pour le compte du Maître
d’Ouvrage auprès de tous les intervenants. Pour ce faire, le Maître d’Ouvrage lui assure l’autorité
dans les conditions suivantes.
Sans qu’aucune convocation formelle ne lui soit adressée, le Coordonnateur Environnement
participe, de droit, aux réunions organisées par le maître d’œuvre général et à toutes les réunions
organisées par le Maître d’œuvre lorsque ces dernières ont un rapport avec la protection de
l’environnement. Il peut également participer aux réunions de chantier en fonction des besoins.
Le Coordonnateur Environnement doit informer le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre, sans délai,
et par tout moyen, de toute violation par les entreprises, y compris les sous-traitants, des mesures
validées par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ainsi que des procédures et obligations
réglementaires en matière d’environnement. A cette fin, le coordonnateur environnement a libre
accès au chantier, sous réserve qu’il respecte les consignes de sécurité et de protection de la santé.
Sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage, le Coordonnateur Environnement est habilité pour :
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 6
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− appliquer à tout entrepreneur les mesures relatives aux dispositions définies par le PGRE,
− appliquer à tout entrepreneur les éventuelles mesures coercitives définies par le PGRE.
En cas de danger grave et imminent menaçant l’environnement et le voisinage, le Coordonnateur
Environnement prend les mesures nécessaires pour le supprimer. Il en informe, aussitôt, le Maître
d’Ouvrage et le Maître d’œuvre et le mentionne dans le registre spécifique.
2.2.2. MOYENS DU COORDONNATEUR ENVIRONNEMENT
Le Coordonnateur Environnement a libre accès au chantier.
Le titulaire communique directement au Coordonnateur Environnement :
• le Plan de Respect de l’Environnement (PRE),
• tous les documents relatifs à l’environnement demandés par le Coordonnateur Environnement,
• les noms et coordonnées de l’ensemble des co-traitants et sous-traitants quel que soit leur rang.
Le titulaire informe le coordonnateur environnement de toutes les réunions qu’il organise.
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matière d’environnement par le Coordonnateur Environnement.
Tout différend entre le titulaire et le Coordonnateur Environnement sera soumis à l’arbitrage du
Maître d’Ouvrage.
2.3. GESTION DE L’INFORMATION
2.3.1. VISITE PREALABLE ENVIRONNEMENT
Le Coordonnateur Environnement procèdera, préalablement au commencement des travaux, à une
Visite Préalable Environnement (VPE) consistant à accueillir, en coopération avec le maître d’œuvre,
toutes les entreprises, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, y compris les
sous-traitants, et à leur rappeler les différentes consignes ou observations particulières à appliquer
ou transmettre dans le domaine de la protection de l’environnement.
Cette visite devra être programmée préalablement à l’intervention de l’entreprise et avant remise de
son plan de respect environnement.
2.3.2. ETABLISSEMENT, REMISE ET MISE A JOUR DES PLANS DE RESPECT
ENVIRONNEMENT
A partir du SOPRE remis à l’appui de l’offre, l’entreprise finalise le PRE et le remet au Coordonnateur
Environnement conformément aux dispositions fixées par le PGRE. Le PRE tient compte également
des remarques et demandes éventuelles formulées lors de la visite préalable environnement.
Cette remise a lieu obligatoirement avant le début d’intervention.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 7
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Le PRE qui sera établi par l’entreprise ou le groupement d’entreprises attributaire des travaux devra
comprendre à minima les éléments suivants, tels que précisés dans l’arrêté d’autorisation
environnementale n°E732 :
- un organigramme détaillée complété par les fonctions assurées par chaque intervenant,
- un calendrier des travaux ajusté en fonction des contraintes environnementales,
- la définition des phases de l’ensemble des travaux avec identification des enjeux/risques
environnementaux,
- toutes les procédures et mesures de protections mises en place répondant à l’analyse de
risque d’un point de vue environnemental et aux exigences réglementaires,
- le Plan de Gestion des Déchets (PGD),
- le plan d’installation de chantier détaillant la localisation de la/les bases vies et autres
installations de chantier et des stockages, les accès au chantier,
- un plan détaillant les zones à enjeux à baliser et les dispositifs de protection du chantier
(clôture),
- la localisation des aires de stockage validée par le contrôle externe environnemental.
Le PRE sera transmis aux services de la DDT de la Haute Vienne et de la DREAL (SPN) 1 mois avant
le démarrage des travaux.
2.3.3. MODIFICATIONS DE PLANNING, MOYENS ET MODES OPERATOIRES
Toute modification de planning, moyens et modes opératoires par rapport à la prévision initiale
impose préalablement à toute action :
− de vérifier si cette modification n’est pas de nature à modifier également les nuisances
environnementales,
− d’en informer systématiquement le chargé environnement de l’entreprise titulaire et le
coordonnateur environnement en joignant l’analyse du précédent alinéa, quel que soit le
résultat de celle-ci.
2.3.4. SUIVI DES POLLUTIONS ET DES ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT
Est considéré comme pollution et atteinte à l’environnement, tout incident ou accident pouvant
rendre dangereux ou dégrader le milieu naturel ou le voisinage.
Toute pollution ou atteinte à l’environnement doit être signalée dans les plus brefs délais, d’une part
au chargé environnement de l’entreprise titulaire, d’autre part, au Coordonnateur Environnement et
au Maître d’œuvre.
Les travaux de la zone concernée seront immédiatement arrêtés en attente d’enquête et les mesures
correctives seront prises par les entreprises concernées, pour éviter la propagation de la pollution ou
l’aggravation de l’atteinte à l’environnement.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 8
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
2.3.5. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
2.3.5.1. Entreprise « Titulaire »
2.3.5.1.1. Désignation d’un Chargé Environnement
Le titulaire désigne un "Chargé Environnement".
Il possède une réelle expérience en matière de travaux et de protection de l’environnement.
Le Chargé Environnement est, pour tout ce qui concerne la protection de l’environnement durant le
chantier, l’interlocuteur du Maître d’œuvre et du Coordonnateur Environnement.
Le Chargé Environnement peut être un salarié de l'entreprise titulaire (ou de l'un de ses co-
traitants) ; il peut également être un sous-traitant du titulaire. Dans ce dernier cas, il est
impérativement présenté à l'agrément du maître d'ouvrage dès l'offre.
Le Chargé Environnement doit :
− participer à la visite préalable environnement,
− constituer le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) et le soumettre au Coordonnateur
Environnement et au visa du Maître d’œuvre,
− diffuser le PRE et en assurer l’information auprès du personnel de chantier (salariés des
entreprises titulaires et sous-traitantes) et des prestataires extérieurs (fournisseurs,
locatiers,…),
− informer le personnel de chantier de façon à le sensibiliser et le responsabiliser à la
protection de l’environnement,
− participer avec le maître d’œuvre et le coordonnateur environnement à l’information des
riverains du chantier et des communes concernées,
− anticiper les problèmes environnementaux afin de faire évoluer le PRE. Toute mise à jour et
évolution feront l'objet d'un nouvel indice du PRE, soumis au visa du maître d'œuvre et au
contrôle du coordonnateur environnement,
− coordonner les actions immédiates en cas de pollutions accidentelles de façon à limiter leur
propagation et alerter, selon la gravité, les services extérieurs, le maître d’œuvre, le
coordonnateur environnement et, selon le cas, le coordonnateur SPS,
− assurer le contrôle externe en matière d'environnement en veillant à l’application des règles
énoncées dans le PRE,
− coordonner les actions correctives en cas d'écart constaté au PRE : le chargé environnement
avise simultanément la direction du chantier, le Maître d’œuvre et le Coordonnateur
Environnement de l'écart au PRE ; il établit une fiche d'anomalie puis une fiche d'action
corrective qu'il soumet simultanément à la direction du chantier, au Maître d'œuvre et au
Coordonnateur Environnement ; il coordonne la mise en œuvre des dispositions prévues par
cette fiche,
− respecter les points d’arrêt définis par le contrôleur environnement et solliciter le cas
échéant les autorisations de poursuivre les travaux.
Les contrôles seront mis en place par le chargé environnement et consisteront à des :
− contrôles de la gestion des déchets,
− contrôles de la qualité des eaux,
− contrôles de la protection de la nature.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 9
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
2.3.5.1.2. Obligations du « Titulaire »
L’ensemble des sujétions organisationnelles, administratives et techniques du présent PGRE,
indépendamment des pièces écrites du marché (CCTP, Cahier des charges techniques, …), mis à la
charge du marché ou lot obtenu par l’entreprise titulaire est réputé à la charge de cette dernière.
L’entreprise titulaire fera son affaire de la mise en œuvre de ces sujétions en cas de sous-traitance
d’elle-même comme celle de ses éventuels co-traitants. Elle s’assurera par tous moyens y compris
contractuels que tout intervenant lié à son marché s’acquittera des obligations faites par le présent
PGRE.
L’entreprise titulaire par l’intermédiaire de son Chargé environnement s’attachera à :
− participer à toutes réunions de travail relatives à la protection de l’environnement que
pourrait souhaiter le coordonnateur environnement,
− s’assurer que tout intervenant de son marché désirant faire appel à une entreprise sous-
traitante ou un prestataire de services, inclura les informations nécessaires à la protection de
l’environnement,
− accueillir et informer les sous-traitants,
− s’informer de toute modification de planning, de moyens utilisés, de mode opératoire
pouvant avoir une incidence sur les risques de pollutions et/ou organisation de la protection
environnement.
2.3.5.1.3. Entreprise « Sous-Traitante »
Le sous-traitant a l’obligation avant de commencer les travaux, de vérifier qu’il n’existe pas de
risques de pollutions ou d’atteintes à l’environnement non traités dans les pièces de son marché ou
non abordés au cours de la visite préalable environnement.
En cas de constatation de risque environnemental non prévu, le sous-traitant doit prendre les
mesures qui s’imposent et informer immédiatement l’entreprise titulaire et le chargé
environnement.
2.3.6. FONCTIONNEMENT DU REGISTRE SPECIFIQUE A L’ENVIRONNEMENT
Le registre spécifique à l’environnement est composé d’un cahier d’enregistrement chronologique,
sur lequel sont consignés, au fur et à mesure du déroulement de l’opération, tous les évènements
relatifs à la protection de l’environnement.
Ce registre est tenu à jour par le Coordonnateur Environnement et disponible sur demande.
2.3.7. FONCTIONNEMENT DU PGRE
Le Plan Général de Respect de l’Environnement est un document évolutif, la mise à jour est effectuée
par le Coordonnateur Environnement pendant la durée de l’opération.
Les mises à jour sont fonction de l’évolution du chantier, des nouvelles contraintes, des modifications
apportées au contrat des entreprises, de l’attribution des nouveaux marchés. Elles font l’objet de
notes écrites de la coordination environnement, enregistrées dans le registre spécifique à
l’environnement.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 10
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
2.4. MODE DE REGLEMENT DES DIFFICULTES
Tout différend né de l’application du PGRE fera l’objet d’une ou plusieurs réunions de conciliations
entre l’intervenant concerné, le Maître d’œuvre et le Coordonnateur Environnement.
Le non-respect des obligations techniques et matérielles pourra faire l’objet, par décision du Maître
d’œuvre, de mesures de substitution d’action.
Pour tout manquement à une obligation, le Maître d’œuvre, sur demande du Coordonnateur
Environnement, fera procéder à la mise en œuvre des moyens nécessaires pour parer à la carence de
toute entreprise en cas de danger grave et imminent pour l’environnement.
Les dépenses ainsi engagées seront imputées à l’entreprise titulaire.
Le Maître d’Ouvrage assurant l’avance de ces dépenses, celles-ci seront retenues de plein droit sur
les sommes dues à l’entreprise concernée par le Maître d’Ouvrage.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 11
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
3. ASPECTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Plusieurs articles du code de l’environnement encadrent les activités relatives aux différentes
thématiques. La liste suivante non exhaustive présente les principaux articles et textes à respecter.
− articles L.122-1 à L.122-11 du Code de l’Environnement (Evaluation environnementale),
− articles L.210-1 à 218-86 du Code de l’Environnement (Eau et milieux aquatiques),
− articles L.220-1 à L.229-24 du Code de l’Environnement (Air et atmosphère),
− articles L.300-1 à L.438-2 du Code de l’Environnement (Espaces naturels, faune et flore), et
notamment article L.342-1 du Code de l’Environnement (Sites protégés abritant notamment
des fossiles),
− articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l’Environnement (Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement),
− articles L.541-1 à L.541-50 du Code de l’Environnement (Déchets),
− article L.571-1 à L.571-26 du Code de l’Environnement (Prévention des nuisances sonores),
D’autres textes viennent compléter ces dispositions :
− articles L.510-1 à L.544-13 (Archéologie) et L.621-1 à L.643-1 (Monuments historiques, sites
et espaces protégés) du Code du Patrimoine,
− Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la Vienne 2013,
− Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne 2022-
2027,
− Arrêté préfectoral n°E732 en date du 22 juillet 2025 et portant autorisation
environnementale de l’aménagement de la route nationale 147 à 2x2 voies sur les
communes de Couzeix et de Nieul,
− Plan d’Action Opérationnel Territorialisé de la Haute-Vienne, plus particulièrement le Plan
Stratégique MISEN, en application de la Directive Cadre sur l’Eau.
3.1. AIR
Les articles L.220-1 à L.229-24 du Code de l’Environnement fixent les dispositions nécessaires afin
d’éviter toutes pollutions atmosphériques. L’article L.220-2 définit la pollution atmosphérique
comme étant « l’introduction par l’homme directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les
espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la
santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements
climatiques, à détériorer les biens matériels, et à provoquer des nuisances olfactives excessives ».
Ainsi, l’interdiction de brûlage en plein air des ordures ménagères ou assimilées est rappelée par la
circulaire du 9 août 1978.
Le brûlage sauvage des déchets des entreprises est interdit selon l’article L.541-2 du Code de
l’Environnement.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 12
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
3.2. BRUIT
Les articles L.571-1 à L.571-26 du Code de l’Environnement relatifs à la lutte contre le bruit et les
articles R.571-44 à R.571-52 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres fixent les dispositions relatives à la prévention des nuisances sonores liées aux
chantiers.
Plus précisément, l’article R.571-50 du Code de l’Environnement impose au maître d’ouvrage de
fournir au public, aux Préfets et aux Mairies concernés par le chantier, des informations concernant
la nature et la durée prévisible des travaux, ainsi que les nuisances sonores attendues, et les actions
menées pour limiter ces nuisances.
Les articles R.571-1 à R.571-24 du Code de l’Environnement déterminent les caractéristiques
acoustiques et les valeurs admissibles d’émissions ainsi que les normes d’homologation et de
contrôle. Les articles R.571-94 et R.571-95 du Code de l’Environnement précisent les sanctions
encourues pour le non-respect des articles précédents.
Les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier sont fixées par l’arrêté du
12 mai 1997.
L’arrêté du 22 mai 2006 modifiant l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans
l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments fixe les limites des
émissions sonores à ne pas dépasser pour les engins de chantier. Cet arrêté abroge l’arrêté du 12 mai
1997, qui reste toutefois applicable pour les matériels en service.
Les articles R.1334-30 à R.1334-37 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre le bruit
traitent des nuisances sonores causées par les chantiers et ont été abrogés par le Décret n° 2017-
1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Les
articles R.1337-6 à R.1337-10-2 du Code de la Santé Publique relatifs aux bruits de voisinage
traitent, quant à eux, des sanctions encourues par les entreprises en cas de non-respect des
prescriptions définies par les articles précédents et ont été modifiés par le même Décret.
Les maires peuvent, par arrêté municipal, réglementer la prévention des nuisances sonores liées au
chantier.
3.3. DECHETS
Le décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de
la démolition de catégories de bâtiments impose au Maître d’Ouvrage d’une opération de démolition
de bâtiment de réaliser un diagnostic. Ce dernier porte sur les déchets issus des travaux, lorsque les
bâtiments présentent une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m² ou lorsque ces bâtiments
ont accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation,
d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses.
Les articles L.124-1, L.541-1 à L.541-50 du Code de l’Environnement énoncent les modalités d’une
gestion rationnelle des déchets.
Au titre de la circulaire du 28 avril 1998, depuis juillet 2002 « ne seront autorisés en décharge que les
déchets ultimes », c’est-à-dire les déchets qui ne sont plus susceptibles d’être recyclés ou valorisés
dans les conditions techniques et économiques du moment.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 13
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
La gestion des déchets de chantier devra être en accord avec les objectifs fixés par la circulaire
interministérielle du 15 février 2000.
L’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement présente la nomenclature des déchets.
Certains déchets classés dangereux nécessitent des conditions d’élimination particulières.
Les déchets contenant de l’amiante font l’objet d’une réglementation particulière dictée par la
circulaire n°96-60 du 19 juillet 1996 relative aux déchets de flocage et calorifugeage avec amiante et
la circulaire n°97-15 du 9 janvier 1997 relative aux déchets d’amiante ciment.
Les articles R.541-42 à R.541-48 du Code de l’Environnement relatifs aux circuits de traitement des
déchets imposent l’émission d’un bordereau en cas de production, de collecte, de
reconditionnement ou de transformation de déchets dangereux. Les formulaires de ces bordereaux
de suivi sont fixés par l’arrêté du 29 juillet 2005 pour les déchets dangereux et par l’arrêté du
16 février 2006 pour les déchets dangereux contenant de l’amiante.
L’article 79 de la loi n°2015-992 du 27 août 2015 prévoit que les collectivités territoriales et leurs
groupements s'engagent avant 2020 à diminuer de 30 % leur consommation de papier bureautique
en mettant en place un plan de prévention en ce sens.
Le décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des
sédiments renforce les conditions de traçabilité des déchets et des terres excavées et sédiments et
prévoit de nouvelles sanctions pénales en conséquence.
3.4. EAU
Les articles L.210-1 à L.218-86 du Code de l’Environnement relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques
ont pour objectif une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. En effet, ils visent à
assurer :
− la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques des sites et
des zones humides,
− la protection des eaux et la lutte contre toute pollution,
− la restauration de la qualité des eaux et leur régénération,
− le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau,
− la valorisation de l’eau comme ressource économique, notamment pour le
développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la
répartition de cette ressource,
− la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
La Directive Cadre sur l’eau n°2000/60/CE relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution est transposée en droit français par les articles L.210-1, L.212-1 et L.212-2,
L.212-6 du Code de l’Environnement établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau.
Le SAGE du bassin de la Vienne 2013 s’appuie sur 4 orientations fondamentales :
− la gestion équilibrée et coordonnée des berges et des lits à l’échelle du bassin,
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 14
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− la bonne qualité des eaux superficielles et souterraines destinées à l’Alimentation en Eau
Potable,
− l’optimisation de la gestion quantitative des eaux du bassin de la Vienne,
− la préservation des milieux humides et des espèces pour maintenir la biodiversité du bassin.
Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 s’appuie sur 14 orientations fondamentales :
− repenser les aménagements de cours d’eau dans leur bassin versant,
− réduire la pollution par les nitrates,
− réduire la pollution organique, phosphorée et bactériologique,
− maîtriser et réduire la pollution par les pesticides,
− maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants,
− protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
− gérer les prélèvements d’eau de manière équilibrée et durable,
− préserver et restaurer les zones humides,
− préserver la biodiversité aquatique,
− préserver le littoral,
− préserver les têtes de bassin versant,
− faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques,
− mettre en place des outils réglementaires et financiers,
− informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
Le titulaire se conformera aux prescriptions de l’arrêté n°E732 portant autorisation
environnementale au titre de l’article L.214.3 du Code de l’Environnement.
Gestion des eaux pluviales en phase chantier :
− Le système d’assainissement provisoire du chantier intègre : la plateforme de terrassement,
les pistes de chantier et les plateformes d’installations.
− Pour limiter les débits des eaux de ruissellement de chantier et les rejets de fines issues des
zones de chantier pour protéger le milieu récepteur des dispositifs consistant en la
réalisation ou le maintien de fossés, de bassins de décantation, de dispositifs de filtration, de
dispositifs de ralentissement des eaux seront mis en place.
− Avant rejet dans les écoulements naturels, des bassins d’assainissement provisoires seront
mis en place en aval des fossés de collecte des eaux qui prévoient : une rétention pour une
pluie de retour T = 1 an et durée de 1 heure. Des dispositifs de filtration permettant de
limiter la charge en MES des eaux rejetées et un volume minimum de 50m 3. Ces bassins sont
maintenus en état pendant toute la durée du chantier.
− 11 bassins sont réalisés pour permettre de contrôler les rejets qualitatifs et quantitatifs vers
les milieux récepteurs. Ils sont dimensionnés pour assurer l’écrêtement des débits pour une
période de retour décennale, le traitement de la pollution chronique et le confinement d’une
pollution accidentelle de 50m3 concomitante à une pluie de durée de 2h et de période de
retour de 2 ans.
Besoin en eau lors de la phase chantier :
− Aucun approvisionnement par pompage dans les nappes
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 15
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− Approvisionnement prioritaire dans les bassins d’assainissement provisoires et fouilles
d’ouvrages
− Approvisionnement ponctuel par le biais de citernes à charge de l’entreprise travaux
− Approvisionnement de dernier recours dans les plans d’eau et la Glane après demande au
service eau environnement forêt de la DTT de la Haute-Vienne pour une validation de la
période, la durée, le volume et le maintien et suivi du débit minimum réservé du cours
d’eau par la pose d’un débitmètre.
Ouvrages hydrauliques en phase travaux :
− Le dimensionnement des ouvrages est basé sur la période de retour Q100
− Les travaux des ouvrages hydrauliques sont réalisés en période d’étiage
− A défaut d’assec et pour les cours d’eau permanent, une dérivation provisoire peut être
réalisée.
Limitation des impacts en zone humides :
− Pour le Viaduc
o Les travaux sont réalisés en périodes sèches et sur sol porteurs, une aire de chantier
et un cheminement en platbord bois pour améliorer la portance/
− Général
o Travaux en dehors des périodes pluvieuses
o Zones humides balisées par des clôtures de mis en défens.
3.5. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l’Environnement relatifs aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) fixent les dispositions générales.
Dans le cas où la nature des travaux nécessiterait l’utilisation d’une ICPE telle que les centrales
d’enrobés, il sera nécessaire de veiller à la conformité de cette installation.
L’arrêté du 2 février 1998 complété par la circulaire du 17 décembre 1998 et modifié par plusieurs
arrêtés (arrêtés du 25 octobre 2005, du 30 juin 2005, du 21 juin 2005, du 24 novembre 2006…) fixe
les conditions de prélèvements et de consommation d’eau ainsi que les normes d’émissions de
toutes natures des ICPE soumises à autorisation.
3.6. PROTECTION DE LA NATURE
L’article L.110-1 du Code de l’Environnement fait état de plusieurs principes dont :
− celui de précaution,
− celui d’action préventive et de correction,
− celui du pollueur-payeur.
Les articles L.300-1 à L.438-2 du Code de l’Environnement relatifs aux espaces naturels, à la faune et
à la flore fixent les règles à suivre pour assurer la protection de la nature. Cette loi vise à protéger les
espèces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 16
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Plus précisément, la protection de la faune et de la flore est assurée par les articles L.411-1 à L.415-5
du Code de l’Environnement.
L’article L 411-2 du Code de l’Environnement détermine les conditions dans lesquelles sont fixées les
listes d’espèces ainsi protégées, la durée des interdictions, l’étendue du territoire sur lequel elles
s’appliquent.
Le titulaire se conformera aux prescriptions de l’arrêté n°E732 portant autorisation
environnementale au titre de l’article L.214.3 du Code de l’Environnement.
Mesures d’évitements et de réduction d’impacts en phase travaux :
− Communiquer aux entreprises intervenantes les différentes dispositions des mesures
d’évitements et de réduction.
− Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espèces protégées pour
les travaux suivants :
➢ Débroussaillage/Déboisement/Défrichement : entre le 01/09 et le 30/10
Dans les zones à enjeu faible : possibilité entre le 01/02 et le 30/03 après passage d’un
écologue
➢ Décapage/Terrassement : entre le 01/09 et le 01/03 après les travaux de
débroussaillage ou défrichement.
Dérogation de mars à août après passage d’un écologue 3 jours avant les travaux
envisagés.
➢ Travaux en cours d’eau et zones humides : dans les mois de juillet, août et
septembre. Possibilité d’être réalisés en juin et octobre selon les conditions
hydrauliques et après un passage d’écologue 3 jours avant les travaux envisagés.
Pour les cours d’eau en assecs une grande partie de l’année : possibilités de réaliser
les travaux pendant les périodes d’assecs après validation d’un écologue.
➢ Limiter la propagation d’espèces végétales envahissantes (gestion des EEE en bigbag
et exportation via les filières spécialisées) (MR05)
➢ Trier les terres végétales pour favoriser la reprise de la végétation (MR06)
➢ Adapter le dimensionnement des ouvrages de franchissement des cours d’eau aux
enjeux écologiques (MR09)
➢ Assurer la transparence écologique de la route (MR10)
➢ Déplacer la petite faune protégée et les individus d’amphibiens et, combler les
habitats favorables après passage d’un écologue (MR11)
➢ Mise en place de barrière temporaire pour la petite faune (MR12)
➢ Limiter la destruction d’individus de chiroptères et coléoptères xylophages (MR13)
➢ Déconstruction de bâtiments adapté à la présence de gîte à chiroptères (MR14)
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 17
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
➢ Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités d’amphibiens
(MR19)
➢ Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue (MR22)
3.7. PROTECTION DU PATRIMOINE
Concernant le patrimoine archéologique, les articles L.531-14 à 16 du Code du Patrimoine imposent
la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique, de quelque ordre
qu’elle soit (structure, vestige, monnaie…), auprès des autorités compétentes (à savoir le Service
Régional de l’Archéologie, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la Mairie ou de la
Préfecture). Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes.
Les articles L.544-1 du Code du Patrimoine et l’article L.322-2 du Code Pénal définissent les peines
auxquelles s’exposent les contrevenants.
En ce qui concerne le patrimoine paléontologique, l’article L.415-3 du Code de l’Environnement
définit les peines encourues pour la destruction de sites contenant des fossiles permettant d'étudier
l'histoire du monde vivant et les premières activités humaines, ainsi que la destruction ou
l'enlèvement de fossiles présents sur ces sites.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 18
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
4.1. MILIEU PHYSIQUE
4.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
La zone de travaux se situe dans le département de la Haute-Vienne, sur le territoire des communes
de Couzeix, Chaptelat, Nieul et Saint-Jouvent.
Situé à une altitude moyenne comprise entre 350 m et 400 m, le tracé se situe dans un milieu
agricole et naturel, en périphérie de l’agglomération de Limoges.
Plan de situation du projet
(Source : SETEC, Avril 2019, Dossier d’Enquête Publique)
4.1.2. GEOLOGIE
Les principales formations géologiques de la zone d’étude sont constituées de massifs de
leucogranite de la Haute-Vienne et de formations métamorphiques de l’Arc de Taurion. L’ensemble
des roches rencontrées sur le tracé présente une composition quartzo-feldspathique associée à des
micas. La roche présente aussi des structures planaires marquées.
4.1.3. HYDROGEOLOGIE
Le projet s’inscrit au droit de plusieurs masses d’eau souterraines et superficielles rattachées au
SDAGE Loire Bretagne et au SAGE du bassin de la Vienne :
- Bassin versant de la Vienne (masse d’eau FRGG057),
- La Glane et ses affluents (masse d’eau FRFR0382),
- L’Aurence et ses affluents (FRFR0380).
A noter que la masse d’eau de l’Aurence et ses affluents n’intercepte pas la zone d’étude. Elle se
situe à proximité immédiate.
Le territoire étudié comporte ainsi deux types de formations aquifères :
- Les formations alluviales perméables ;
- La tranche altérée des formations du socle (leucogranites et gneiss).
Des circulations peuvent s’observer entre ces aquifères, notamment par le biais de failles dans le
socle.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 19
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Douze captages en alimentation en eau potable sont situés à proximité de la zone d’étude, sur la
commune de Couzeix. Ils bénéficient tous de périmètre de protection. Certains périmètres de
protection interceptent le sud-ouest de la zone d’étude au niveau du lieu-dit Puy d’Arthugéras, sur
les communes de Nieul et Couzeix.
A noter la présence d’un puits à l’est de la RN147 existante au niveau du lieu-dit Frégefond, sur la
commune de Nieul et d’une source naturelle au nord du lieu-dit Lavaud sur la commune de Couzeix.
Vulnérabilité des eaux souterraines
(Source : SETEC, Avril 2019, Dossier d’Enquête Publique)
4.1.4. HYDROLOGIE
Les principaux cours d’eau de la zone d’étude sont la rivière de la Glane et le ruisseau de Frégefond
(affluent de la Glane). La Glane est classée cours d’eau liste 2 selon l’article L214-17 du code de
l’environnement. Quelques plans d’eau sont présents sur les communes de Nieul et de Couzeix. A
proximité de la zone d’étude, sont également présents le ruisseau de Chambarière (rive droite de la
Glane), le ruisseau des Planchettes et l’Aurence.
L’aire d’étude comporte de nombreux étangs présents pour la plupart au niveau des lieux-dits le Puy
d’Arthugéras, Lavaud, Le Bost, La Valette et Puymaud. Le principal étang dans l’aire d’étude se situe à
proximité de la route de Lavaud, sur la commune de Nieul. D’une surface d’environ 30 000 m², cet
étang privé, dit étang de Pigeard, est essentiellement utilisé pour la pêche par son propriétaire. Sa
profondeur varie entre 1,5 m et 3,0 m. Cependant au moment de la rédaction du présent PGRE,
l’étang n’est plus en eau.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 20
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Vulnérabilité des eaux superficielles
(Source : SETEC, Avril 2019, Dossier d’Enquête Publique)
4.2. MILIEU NATUREL ET PATRIMONIAL
4.2.1. ESPACES REMARQUABLES
La zone d’étude n’est pas concernée par des zonages naturels réglementaires ou d’inventaires. On
note cependant la présence du site inscrit de la Vallée de la Glane. Les principaux enjeux pour la
faune concernent les mammifères aquatiques et semi-aquatiques, les chiroptères, les oiseaux
nicheurs, les amphibiens (avec notamment la présence du sonneur à ventre jaune) et plus
particulièrement les espèces de ces groupes associées aux habitats humides.
Un site Natura 2000 est proche du projet : la Zone Spéciale de Conservation « Vallée de la Gartempe
sur l’ensemble de son cours et affluents » (FR7401147). Il s’agit du réseau hydrographique de la
Gartempe dont un affluent, la Glayeule est proche du projet. La différence de bassin versant de cette
rivière avec le bassin versant du projet permet d’anticiper une absence d’incidence des habitats et
espèces ayant justifiés la désignation du site Natura 2000.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 21
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
4.2.2. HABITATS
La zone d’étude comprend plusieurs habitats avec des enjeux forts, comme des forêts riveraines à
frênes et aulnes, des prairies acidoclines à Molinie bleue ou des prairies humides à grands herbes. La
plupart des habitats à enjeux sont des habitats de zones humides. Ils sont rencontrés dans la vallée
de la Glane et dans les vallons de ses affluents. Ils sont des habitats favorables pour de nombreuses
espèces d’oiseaux et amphibiens.
4.2.3. FLORE
324 espèces végétales ont été recensées. Dans l’aire d’étude, dont 2 espèces ont un statut d’enjeu
remarquable : le Bleuet (enjeu moyen) et la Fougère Scolopendre (enjeu faible). A noter la présence
de 13 espèces végétales invasives, dont : la Balsamine de l’Himalaya, le Bambou, le Buddleia, le
Chêne rouge, le Laurier palme, le Myriophylle aquatique, la Renouée du Japon, le Robinier.
4.2.4. FAUNE
Mammifères terrestres et semi-aquatiques : 29 espèces patrimoniales ont été recensées sur les
aires d’étude élargie/rapprochée. 7 espèces sont protégées au niveau national et 3 sont protégées au
niveau européen : le Chat sauvage, la Loutre d’Europe et le Muscardin. L’enjeu concernant les
mammifères est fort sur la zone d’étude.
Chiroptères : 21 espèces de chiroptères sont présentes sur l’aire d’étude rapprochée/éloignée. Parmi
ces espèces, 13 présentent un enjeu fort et 8 ont un enjeu moyen. L’enjeu concernant les chiroptères
est fort sur la zone d’étude.
Oiseaux : 110 espèces d’oiseaux patrimoniales (période internuptiale) et 81 espèces en période de
reproduction sont présentes dans les aires d’étude rapprochée et élargie. Elles sont toutes protégées
au niveau national et 14 d’entre elles sont protégées au niveau européen. L’enjeu est considéré
comme fort sur le secteur pour les oiseaux nicheurs.
Amphibiens : 10 espèces patrimoniales et 1 complexe d’amphibiens sont présents sur l’aire d’étude.
9 sont protégées au niveau national et 6 espèces sont protégées au niveau européen. 1 de ces
espèces (le Sonneur à ventre jaune) bénéficie d’un Plan National d’Action décliné en Plan Régional
d’Action. L’enjeu concernant les amphibiens est fort sur la zone d’étude.
Reptiles : 8 espèces patrimoniales de reptiles sont présentes sur l’aire d’étude. Elles sont toutes
protégées à l’échelle nationale et 4 le sont à l’échelle européenne. La Cistude d’Europe est protégée
par un Plan National d’Actions. L’enjeu concernant les reptiles est fort sur la zone d’étude.
Lépidoptères : 53 espèces patrimoniales sont présentes sur l’aire d’étude dont deux sont protégées à
l’échelle nationale et européenne : le Cuivré des Marais et le Damier de la Succise. L’enjeu
concernant les lépidoptères est moyen sur la zone d’étude.
Odonates : 33 espèces patrimoniales d’odonates sont présentes sur l’aire d’étude. L’enjeu
concernant les odonates est moyen sur la zone d’étude.
Orthoptères : 37 espèces patrimoniales sont présentes sur l’aire d’étude mais aucune n’est protégée
à l’échelle nationale ou européenne. L’enjeu est moyen sur la zone d’étude.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 22
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Coléoptères xylophages : 3 espèces de coléoptères sont présentes sur l’aire d’étude dont 2 (le Grand
Capricorne et le Pique-Prune) sont protégées à l’échelle nationale et européenne. L’enjeu est fort sur
la zone d’étude.
Poissons : 8 espèces patrimoniales de poissons sont présentes sur l’aire d’étude dont 4 sont
protégées à l’échelle nationale et européenne. L’enjeu est moyen sur la zone d’étude.
Mollusques : 3 espèces patrimoniales de mollusques sont présentes sur l’aire d’étude. L’enjeu est
moyen sur la zone d’étude.
4.2.5. PATRIMOINE PALEONTOLOGIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
La commune de Nieul au niveau de la zone d’étude est concernée par :
- le site inscrit de la vallée de la Glane. Le site inscrit comprend la vallée de la Glane, de son
entrée dans la commune de Nieul, jusqu’aux abords du bourg. La qualité des paysages est
surtout liée au contraste entre des prés amples, aux pentes très douces et des versants
boisés aux pentes raides. Le site comporte quelques édifices en relation visuelle avec la
vallée : le moulin de la Poitevine au Nord, le manoir de Puymaud perché sur un petit
promontoire dominant le cours de la Glane, le hameau du Mas du Puy, un ancien domaine
agricole proche de l’église de Nieul et deux ponts très anciens. Le moulin de la Poitevine
présente une architecture début de siècle très homogène,
- le site classé du château de Nieul. Le site classé comprend le château, l'étang aménagé au
Sud, le parc boisé situé à l'Est et la portion de vallée jusqu'au remblai de la voie ferrée la
longeant sur l'autre rive.
4.3. MILIEU HUMAIN
4.3.1. URBANISATION
Le bâti des communes de Couzeix et de Nieul est principalement rassemblé dans le centre-bourg. Un
habitat diffus est présent sur le reste du territoire des communes. Des Espaces Boisés Classés (EBC)
se situent sur la commune de Couzeix et correspondent majoritairement aux zonages « Naturel » du
PLU. Les principales infrastructures de la zone d’étude sont la RN147, la RN520 et la voie ferrée
Limoges-Poitiers. On retrouve aussi les routes départementales RD39 et RD28. Une canalisation de
gaz et des réseaux électriques aériens (HTA) interceptent la zone d’étude.
Plusieurs réseaux sont présents au sein de la zone d’étude ou à proximité :
- Ligne électrique ;
- Canalisation de transport de gaz ;
- Télécommunication ;
- Réseaux associés à l’exploitation ferroviaire ;
- Eclairage public ;
- Canalisation d’eaux potable et d’eaux usées.
Aux abords de Limoges et sur le secteur considéré, les activités agro-touristiques ont tendance à se
développer. En outre, la disponibilité du foncier tend à se limiter et à être dispersée en zone péri-
urbaine.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 23
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
4.3.2. AMBIANCE SONORE
La zone d’étude se situe majoritairement en zone d’ambiance sonore modérée à l’exception des
abords de la RN147 et de la RN520.
4.3.3. QUALITE DE L’AIR
Le projet s’inscrit dans un milieu rural, dont les principales sources de pollution sont liées au trafic de
l’actuelle route nationale RN 147 et la route départementale RD 520 et aux émissions domestiques.
4.4. PAYSAGE
Les grandes séquences paysagères traversées par la zone d’étude sont, du Nord au Sud, la vallée de
la Glane, les collines et coteaux boisés de la campagne limousine, le plateau agricole « Parc rural ». Le
principal enjeu paysager se situe au niveau du site inscrit de la Glane, site comportant des
monuments historiques comme le pont médiéval (pont de Puymaud) et des sites classés comme le
Château de Nieul et son parc.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 24
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
5. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Le tableau et la carte qui suivent présentent une synthèse des enjeux environnementaux identifiés
au droit du projet.
Le tableau et la carte qui suivent présentent une synthèse des enjeux environnementaux identifiés
au droit du projet.
▪ Les zones humides de Saint Jouvent, cœur de nature de la trame verte et bleue ;
▪ Forêt riveraine à Fraxinus et Alnus, habitat naturel d’intérêt communautaire ;
Zones ▪ Prairies humides de la vallée de la Glane, habitats d’oiseaux patrimoniaux
à enjeux de remarquables et d’amphibiens protégés ;
conservation ▪ Zone bocagère au Sud du lieu-dit Lavaud, habitat d’oiseaux patrimoniaux
très forts remarquables et prairie humide abritant le Sonneur à ventre jaune ;
▪ Etang de Pigeard abritant notamment, amphibiens patrimoniaux protégés, le
Lézard des Muraille, le Hérisson, la Loutre d’Europe.
▪ Les corridors écologiques identifiés dans la trame verte et bleue ;
▪ Le site inscrit « Vallée de la Glane à Nieul » ;
▪ Arbres morts, favorable au gîte de chiroptères arboricoles ;
▪ Mare abritant la reproduction du Crapaud calamite ;
▪ Haies, abritant de nombreuses espèces protégées et utilisées comme corridor
écologique ;
▪ Les cours d’eau utilisés par la Loutre d’Europe pour ses déplacements ;
Zones ▪ Prairies acidoclines à Molinie bleue et prairies humides à grandes herbes, habitat
à enjeux de naturel d’intérêt patrimonial ;
conservation ▪ Boisements humides à proximité des cours d’eau, habitat de la Loutre d’Europe ;
forts ▪ Les milieux aquatiques et humides, habitats de repos d’oiseaux migrateurs et
hivernants ;
▪ Les milieux boisés, habitats de nombreuses espèces d’oiseaux protégés et de
chiroptères arboricoles ;
▪ Les prairies accueillant en reproduction le Cuivré des marais et le Damier de la
succise ;
▪ Les milieux ouverts, friches et fourrés, habitats terrestres d’amphibiens protégés ;
▪ Présence d’espèces végétales patrimoniales le Bleuet
Zones à ▪ Les milieux ouverts et cultivés, habitat de reproduction d’espèces d’oiseaux
enjeux de protégées ;
conservation ▪ Les milieux urbains favorables au gîte de chiroptères ;
moyens ▪ Les plans d’eau, habitat de reproduction d’amphibiens.
Autres ▪ Présence d’espèces Végétales Exotiques Envahissantes
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 25
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 26
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 27
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 28
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Carte des zones sensibles environnementales au droit du projet
(Source : BIOTOPE, Mars 2024, Dossier d’Autorisation Environnementale)
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 29
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
6. IMPACTS DU CHANTIER SUR L’ENVIRONNEMENT
6.1. AIR
Les risques de pollutions atmosphériques engendrés par le chantier concernent principalement :
− la production de poussières lors des opérations de terrassement et lors de la circulation des
véhicules, ainsi que lors de la démolition ou du sciage d’éléments maçonnés,
− envols de poussières et de déchets sur les zones de stockage,
− émission de polluants atmosphériques liés à la circulation des véhicules,
− les émissions de fumées en cas d’incendie.
Les risques majeurs de pollutions atmosphériques pour ce chantier sont les productions de
poussières et les émissions de fumées. En effet, à l’échelle du secteur concerné par les travaux, la
contribution des véhicules circulant sur le chantier sera négligeable en termes d’émissions de
polluants atmosphériques par rapport aux émissions liées à la circulation routière. Toutefois, une
concentration de ces véhicules telle que sur les zones de parking peut être à l’origine d’une pollution
locale et entraîner des désagréments au voisinage lors des démarrages des véhicules.
6.2. BRUIT
L’activité du chantier ne pourra pas occasionner une émergence supérieure à 5 dB(A) en période
diurne (7h – 22h) et 3 dB(A) en période nocturne, auxquelles il faut ajouter un terme correctif
dépendant de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier conformément aux dispositions
suivantes :
Durée cumulée d’apparition du bruit
Terme correctif en dB(A)
particulier
30 secondes < T < 1 minute 9
1 minute < T < 2 minutes 8
2 minutes < T < 5 minutes 7
5 minutes < T < 10 minutes 6
10 minutes < T < 20 minutes 5
20 minutes < T < 45 minutes 4
45 minutes < T < 2 heures 3
2 heures < T < 4 heures 2
4 heures < T < 8 heures 1
T > 8 heures 0
Termes correctifs d’apparition du bruit
La phase de travaux occasionnera des nuisances sonores qui seront générées essentiellement par
l’emploi et la circulation des engins, les installations de chantier.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 30
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
6.3. DECHETS
FREQUENCE FILIERE DE
D’APPARITION TRAITEMENT
FAMILLE ET NATURE DES DECHETS PRODUITS
Fo M Fa R VM I S
Déchets Industriels Inertes (DII)
Terre et matériaux de terrassement X X X III
Béton armé et non armé X X X III
Pierres X X X III
Enrobés et fraisats X X X III
Briques X X III
Gypse et plâtre X
Laines minérales X
Matériaux minéraux de démolition mélangés sans plâtre X X X III
Déchets Industriels Banals (DIB)
Béton léger (cellulaire) X
Fers à béton X X
Métaux X X
Verres X
Bois non traités avec des produits toxiques X X X
Déchets verts X X X
Plastiques et PVC X X X II
Polystyrène X X II
Caoutchouc X X II
Laine de verre X
Déchets Industriels Dangereux (DID)
Matériaux amiantés X X
Bois traités avec des produits toxiques X X I
Peinture et vernis X X
Solvants X X
Certaines colles X X I
Matériels souillés (pinceaux, brosses, chiffons, …) X X
Huiles (de vidange, de décoffrage, ...) X X X
Hydrocarbures X X X
Agents chimiques (ignifuges, pesticides, hydrofuges,...) X X X
Batteries, filtres à huiles et à gasoil, … X X X
Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques X X X
Emballages
Emballages non souillés = déchets ménagers (papier, carton, plastique, verre) X X X II
Emballages souillés = déchets industriels dangereux X X X I
Fo Forte
Fréquence d’apparition M Moyenne
Fa Faible
R Recyclage
VM Valorisation matière
Filière de traitement
I Incinération
S Stockage en classe I, II ou III
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 31
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
6.4. EAU
Les travaux peuvent avoir un impact sur les eaux souterraines et superficielles. Cet impact est
d’autant à prendre en considération lorsque ces milieux sont exploités pour les activités humaines
(champ de captage pour l’alimentation en eau potable, abreuvage du bétail, zone de loisirs…).
Les sources potentielles de pollution sont de plusieurs types, avec notamment :
− le rejet de produits, matériaux et déchets dans les eaux superficielles et souterraines :
▪ les rejets directs ou indirects liés au chantier lui-même : risques de pollution liés au
rejet des eaux du chantier, risque de chutes et de projections de matériaux,
notamment dans les zones de franchissement ou longeant les cours d’eau,
▪ les engins de chantier : risque de fuites ou de déversement de produits polluants lors
de la circulation, l’entretien, le remplissage en carburant, le stationnement des
engins et en cas d’accident,
▪ le stockage des déchets : risque de lixiviation et de percolation des gisements,
− la perturbation des écoulements.
Les risques de pollution auront des effets d’autant plus importants sur les zones sensibles, à savoir
les eaux superficielles recensées à proximité de la zone de travaux (talwegs et cours d’eau) et sur les
eaux souterraines (captages pour l’alimentation en eau potable).
6.5. PROTECTION DE LA NATURE
Les impacts du chantier sur le milieu naturel sont de plusieurs types :
− la destruction ou la détérioration d’habitats, d’écosystèmes, d’espèces animales et végétales,
au droit des zones de travaux ou dans les zones d’emprunt et de dépôt des matériaux ou des
déchets nécessaires à la réalisation du chantier,
− la détérioration des écosystèmes par le biais des risques de pollutions,
− l’abattage d’arbres et le débroussaillage des emprises,
− le dérangement de la faune par une activité inhabituelle,
− la prolifération d’espèces invasives,
− le risque d’incendie, lié notamment à la présence d’engins de chantier et au type des déchets
générés.
Certains des effets cités ont un caractère temporaire (dérangement de la faune) tandis que d’autres
sont irréversibles (destruction d’habitats).
6.6. PROTECTION DU PATRIMOINE
Concernant le patrimoine archéologique et paléontologique, la possible découverte de sites
archéologiques ou paléontologiques est à prendre en compte. Sans mesures préventives, des
impacts pourraient affecter ce patrimoine, à savoir :
− la destruction de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du territoire et du
type d’organisation des sociétés anciennes,
− la destruction de sites, édifices et vestiges touchant aux cultes, croyances et pratiques
funéraires,
− la destruction d’objets témoignant du savoir-faire des sociétés disparues…
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 32
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
7. DISPOSITIONS PRECONISEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Compte tenu des enjeux du milieu dans lequel s’inscrivent les zones de travaux, des mesures devront
être adoptées par l’entreprise titulaire pour limiter son impact sur l’environnement.
Les chapitres qui suivent présentent les principales mesures qui devront être adoptées afin d’assurer
la protection de l’environnement durant le chantier.
7.1. AIR
La réduction des pollutions atmosphériques nécessite :
Dispositions générales :
− L’interdiction des brûlages de toute nature (respect de l’interdiction réglementaire),
− Une information préalable de tous les intervenants.
− Un arrosage des voies de circulation afin de limiter les poussières. Cette disposition est
systématique en cas de vent et par temps sec. L’eau sera prélevée préférentiellement dans
les bassins d’assainissement provisoire. En cas de prélèvement en milieu naturel (rivière,
étang), les autorisations nécessaires devront être obtenues.
− Un arrosage préalable des éléments à démolir (ouvrages bétonnés, chaussées…), et lors des
opérations de sciage d’éléments maçonnés.
− Un arrosage par brumisation des tapis d’alimentation et d’extraction du concasseur dans le
cas de concassage des matériaux du site. Le concasseur devra également être éloigné de
toute zone sensible (milieux naturels, riverains) de façon à limiter la gêne.
− Les opérations de chargement et de déchargement de matériaux seront interdites à
proximité des zones sensibles et en cas de vents forts.
− Optimiser les déplacements des engins. Un plan de circulation sera élaboré et soumis à la
validation du Maître d'œuvre et du Coordonnateur Environnement.
− Couper le moteur lors d'un arrêt prolongé.
− Le bâchage des camions pour éviter les envols de poussières et tout autre produit ou déchet.
Ce bâchage sera particulièrement important lors du transport de terres polluées.
• Mesure MR16 – Gérer les poussières
Les pistes de circulation des engins de chantiers seront arrosées (l’eau nécessaire à l’arrosage des
pistes pourra être prélevée dans les bassins d’assainissement provisoire. Les prélèvements dans
les cours d’eau seront évités.).
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître
d’Œuvre et du Coordonnateur Environnement.
7.2. BRUIT
Pour limiter les nuisances, les dispositions suivantes doivent être envisagées :
Dispositions générales :
− Un dossier « Bruits de chantier » devra être réalisé préalablement au démarrage des travaux.
Ce dossier devra être remis un mois à compter du démarrage de la période de préparation. Il
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 33
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
sera ensuite transmis par le Maître d’Ouvrage un mois au moins avant le démarrage du
chantier au Préfet du Département ;
− Les sites d’implantation des installations ainsi que des zones de dépôts ou de stockage des
déchets seront le plus possible éloignés des habitations, et profiteront des obstacles
existants ou naturels ;
− L’usage des avertisseurs sonores sera limité aux règles de sécurité sur chantier. Cette
prescription sera d’autant plus importante au droit des hameaux isolés ;
− Sauf impossibilité liée au maintien en exploitation de l’ouvrage autoroutier, les travaux les
plus bruyants seront réalisés pendant les périodes les moins gênantes pour le voisinage ;
− Les matériels et engins employés devront répondre aux dernières normes en vigueur ;
− Les riverains seront informés des nuisances sonores engendrées par le chantier ;
− Une information préalable sera réalisée auprès de tous les intervenants.
Circulation des engins :
− Les itinéraires d’accès et les plans de circulation des véhicules sur chantier seront définis de
telle manière à être le plus distant des habitations ;
− Les mouvements de véhicules seront optimisés ;
− La vitesse de circulation des engins sera réduite aux abords des habitations ;
− Les chaussées seront maintenues en bon état de propreté.
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître
d’Œuvre et du Coordonnateur Environnement.
7.3. DECHETS
La gestion des déchets est une étape importante dans la réalisation de chantiers respectueux de
l’environnement. En effet, les déchets sources de pollutions pour l’air, les sols, les eaux et
générateurs de dégâts considérables pour le milieu naturel, doivent faire l’objet d’une attention
toute particulière.
Pour cela, en complément des dispositions prévues dans les autres thématiques, il convient de
prendre les dispositions suivantes :
Dispositions générales :
− Le chantier sera régulièrement nettoyé. Les déchets de chantier et les ordures ménagères du
personnel seront ramassés et triés quotidiennement,
− Les déchets découverts dans l’emprise du chantier devront être triés et évacués vers la filière
de traitement adaptée,
− En cas de démolition, les éléments concernés seront démolis selon le principe de la
déconstruction sélective, ce qui permettra de trier les déchets par catégorie (déchets inertes,
bois, ferraille, déchets non dangereux en mélange, déchets dangereux…) et de les éliminer
selon des filières adéquates, en optimisant au maximum leur valorisation,
− L'entreprise précisera les mouvements des terres prévus dans le cadre des travaux : gestion
des apports/exports en limitant les transferts,
− Une information préalable de tous les intervenants sera réalisée afin de les sensibiliser à la
gestion des déchets et de leur présenter les moyens mis à disposition.
Stockage des déchets :
− Les zones de stockage des déchets seront aménagées sur des zones confinées en dehors des
zones sensibles (zones humides, zones inondables, habitats d’espèces protégées). Les zones
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 34
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
propices à la mise en place de l’aire de stockage des déchets sera définie lors de la visite
préalable environnement. Ces zones seront définies sur le plan des Installations de Chantier
qui sera soumis à la validation du coordonnateur environnement.
− Les zones de stockage des déblais seront aménagées sur des zones confinées en dehors des
zones sensibles (zones humides, zones inondables, habitats d’espèces protégées),
− Stocker sur des zones aménagées les terres décapées en vue de leur réutilisation,
− Les déchets verts, remblais et autres stockages ne devront pas être attractifs pour la faune,
− La mise en place d’une collecte sélective sur le chantier (bennes, containers…) permettra de
trier les déchets de restauration du personnel intervenant, les déchets industriels banals et
les déchets industriels dangereux. Cette pratique aura pour objectifs d’éviter le mélange des
déchets inertes avec des déchets banals (ferrailles, plastiques…) ou dangereux (huiles,
hydrocarbures…) et favoriser le réemploi ou la réutilisation, ainsi que le recyclage des
différents flux de déchets,
Ainsi, différents conteneurs devront être aménagés pour le stockage des déchets :
▪ Bennes pour les DIB, le bois et la ferraille.
▪ Le stockage sans protection ne concernera que les déchets inertes prévus
pour une réutilisation ultérieure en prenant toutes les dispositions
nécessaires pour éviter la dispersion de ces produits dans les cours d’eau et
fossés,
▪ Conteneur étanche, fermé et muni d’une signalétique pour le stockage des
déchets dangereux. Cette zone de stockage devra être étanche et entourée
de merlons permettant de confiner une pollution accidentelle,
− La mise en place d’une signalétique spécifique au droit des différentes zones de stockage des
déchets, permettra d’orienter le personnel du chantier pour le tri des déchets (notamment
pour éviter le mélange de déchets dangereux et non dangereux).
Traitement des déchets :
− L’évacuation des déchets vers les filières d’élimination adéquates, le recours au Centre de
Stockage des Déchets Ultimes ne sera autorisé que si les conditions locales d’élimination ne
sont pas favorables au recyclage, à la valorisation ou à la réutilisation des déchets,
− En cas de présence d’éléments amiantés :
▪ Préalablement au désamiantage, l’entrepreneur établira un plan de retrait
de l’amiante qui précisera la nature, la durée probable et le lieu des travaux,
les méthodes mises en œuvre, les caractéristiques des équipements utilisés,
la fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier,
▪ Les déchets d’amiante retirés seront conditionnés dans des doubles sacs
étanches scellés. Ils devront être stockés dans un lieu sûr, inaccessible au
public, puis évacués régulièrement du chantier,
▪ Les bordereaux de suivi des déchets devront être remis au Maître d’œuvre et
à la Coordination environnement.
− En cas de présence de plomb : les déchets pouvant contenir du plomb devront être évacués
en filière adaptée et les justificatifs devront être remis,
− Les bordereaux de suivi des déchets émis et générés sur le site Track Déchets seront
contrôlés et/ou transmis au coordonnateur environnement afin de s’assurer de la traçabilité
liée à la prise en charge des déchets du chantier,
− L’enfouissement des déchets et leur brûlage seront strictement interdits,
− En cas de présence d’espèces végétales invasives : les déchets liés à ces espèces (déchets
verts et matériaux de terrassement) devront être gérés de manière à éviter toute
dissémination d’espèces invasives et évacués selon une filière adaptée garantissant l’absence
de risque de prolifération de ces espèces,
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 35
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− En cas de découverte de déchets dans les emprises de travaux, ils devront être gérés par
l’entreprise,
− En cas de découverte de matériaux pollués :
▪ Un nettoyage des engins devra être réalisé en sortie de zone contaminée,
▪ Un repérage et une délimitation des zones polluées seront effectués sur site
avant intervention,
▪ Un stockage temporaire sera aménagé sur site, le temps de trouver la filière
d’évacuation adaptée. Toutefois ce stockage temporaire devra répondre à
certaines exigences : éviter tout transfert de pollution vers le milieu naturel
(zone étanche, fossés collecteurs, bassin de traitement / bâchage des
terres…). Un contrôle de la qualité des eaux de rejet en sortie du bassin de
traitement provisoire devra être réalisé ainsi que sur les terres au droit de la
zone de stockage, avant et après le chantier,
▪ Les bordereaux de suivi des déchets émis et générés sur le site Track Déchets
seront contrôlés et/ou transmis au coordonnateur environnement afin de
s’assurer de la traçabilité liée à la prise en charge des déchets du chantier.
Dispositions particulières :
− En cas de traitement de charpente métallique sur les ouvrages (traitement anticorrosion,
peinture…), des protections seront mises en place pour recueillir les chutes, coulures,
projections... Des dispositions seront également définies en cas de vent fort pour éviter les
projections. Les déchets issus de ces opérations feront l’objet d’une évacuation selon une
filière adaptée.
Remise en état :
− En fin de chantier, les aires de chantier seront nettoyées,
− Les zones d’emprunt pour les travaux (accès, installations de chantier, zones de stockage…)
seront remises en état.
D’une manière générale, les déchets seront évacués régulièrement, afin de limiter leur stockage sur
le chantier. De même, on limitera le stockage de matériaux sur le chantier.
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître
d’œuvre et du Coordonnateur Environnement.
7.4. EAU
Les prescriptions énoncées ci-après ont pour objectifs de :
− Préserver la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines,
− Limiter les risques de pollution des eaux et des sols et notamment le risque de pollution
accidentelle,
− Réaliser le chantier tout en respectant les milieux aquatiques rencontrés.
Pour limiter les risques de pollutions et de perturbations des milieux aquatiques durant le chantier,
les dispositions suivantes doivent être envisagées :
Dispositions générales :
Installations de chantier / base de vie :
− Les interventions au-delà de l’emprise travaux sont interdites, un balisage matérialise cette
interdiction,
− L’alimentation en eau des sanitaires de la base vie se fera sur conduite existante ou citerne,
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 36
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− La provenance de l'eau sur le chantier sera précisée en phase de préparation ainsi que la
manière dont elle est utilisée (arrosage, nettoyage matériel et engins, consommation),
− Tout stockage de produit polluant sur site devra se faire sur une rétention adaptée, à l’abri
des intempéries et éloignées de toute zone environnementale sensible,
− Privilégier la récupération de l'eau de pluie autant que possible pour la réutiliser sur le
chantier,
− Les installations de chantier et les pistes devront être aménagées en dehors des zones
sensibles (zone inondable, zones humides, zones à enjeux pour la faune et à distance de la
flore et des habitats à enjeu),
− Le personnel et les intervenants sur le chantier devront être sensibilisés et contrôler leurs
conditions de stockage et de manipulation de produits polluants (huiles, hydrocarbures,
ciment…). Des signalisations devront être apposées pour protéger les zones de stockage et
éviter toute erreur,
− Le stockage des huiles et carburants sera interdit en dehors des emplacements
imperméabilisés et prévus à cet effet, ces produits seront manipulés à l’écart des cours d’eau
et zones humides,
− Les sanitaires seront équipés de système d’épuration autonome conforme à la
règlementation sur les rejets d’eaux domestiques (WC chimiques…) ou raccordés aux réseaux
existants, ou collectés à une fosse septique vidangée dès que besoin ; Un accord du SPANC
devra être obtenu.
− Le nettoyage, le stationnement, le suivi de l’entretien et le ravitaillement des engins et
appareils sera effectué sur des aires spécialement aménagées permettant de confiner toute
éventuelle pollution : zone étanche en terre-plein avec en fondation polyane étanche
recouvert d’une couche de graves, merlons périphériques d’une hauteur minimum de 30 cm
avec relevé polyane, débourbeur-déshuileur avec dispositif de blocage en cas de pollution,
en dehors des zones sensibles et dans un lieu non susceptible de permettre le transfert
rapide d’une pollution et à 10 mètres des cours d’eau minimum. Le bon état des engins sera
régulièrement contrôlé ;
− L’entretien des engins sur le site sera interdit en dehors des zones aménagées à cet effet ;
− Une zone de nettoyage des roues des engins sera aménagée ;
− Le stockage des produits dangereux (hydrocarbures, etc…) sera réalisé sur une zone
aménagée imperméabilisée, abritée de la pluie et équipées de dispositifs de rétention – les
eaux de ruissellement seront acheminées vers un bassin de décantation et un déshuileur ;
− Le lavage du matériel devra se faire à distance des zones sensibles et sur une zone
aménagée ;
Gestion des déchets de chantier :
− Le stockage des matériaux et des déchets inertes en dehors des zones autorisées sera
interdit,
− Le stockage des déchets banals et dangereux devra être effectué dans des containers ou
bennes spécifiques munies de signalétiques,
− Le déversement des déchets, même inertes, dans tout fossé ou talweg ou réseau pluvial sera
interdit ; ces derniers constituent un vecteur direct dans le transport de la pollution,
Gestion des transparences hydrauliques :
− L’écoulement des eaux des fossés et caniveaux situés au droit du projet devra être assuré en
permanence (par un busage provisoire ou une déviation provisoire),
Assainissement provisoire de chantier :
− Des dispositifs de décantation et filtration (bassin de décantation, filtre à paille, filtre à
gravier ou autres moyens) seront mis en place en aval des zones de travaux afin de recueillir,
décanter et filtrer les eaux du chantier et les eaux des aires de parking des engins,
− Les cours d’eau et leurs berges, les zones humides, les mares et habitats aquatiques sensibles
seront balisés et mis en défens.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 37
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− Les eaux liées au chantier seront gérées de manière qualitative et quantitative. Le cas
échéant, un filtre à paille à l’exutoire permettra une zone tampon (bassin de décantation par
exemple), un stockage partiel et un abattement des fines avant rejet dans le milieu naturel ;
− Des aménagements de protection seront mis en place pour protéger les exutoires et
recueillir les eaux de ruissellement, sur la plateforme de chantier et les zones de stockages,
et les traiter avant rejet (fossés collecteurs, fossés de crêtes, bassins de traitement
provisoires). Ainsi, le réseau séparatif et les bassins de traitement prévus dans le cadre des
travaux seront réalisés en priorité afin de gérer le ruissellement des eaux sur le chantier et
traiter les eaux avant rejet en phase travaux ;
− Plus particulièrement, pour protéger les cours d’eau des matières en suspension (MES)
lessivées depuis le chantier, les eaux issues des plates-formes seront dirigées vers des bassins
à aménager en amont des rejets au milieu naturel, afin de retenir, pour partie au moins, les
MES contenues dans les eaux de ruissellement ;
− L’assainissement provisoire est réalisé conjointement aux travaux de décapage, afin de gérer
rapidement les eaux de ruissellement sur les surfaces à nues et érodables ;
− Un plan d’assainissement provisoire est établi préalablement à tout travaux. Ce plan sera
soumis à validation de la maitrise d’œuvre, du Coordonnateur Environnement. Il devra
préciser l’ensemble des aménagements prévus (type d’aménagements, localisation,
nombres, dimensionnement, aménagement amont / aval, dispositifs de filtration,
surveillance, entretien, …) pour gérer les eaux de ruissellement de l’intégralité du chantier
(section, bretelles, dépôts provisoires, …). Les dispositifs de filtration seront composés de
sable (contenu dans un géotextile et entouré de grillage) et graviers, ou de paille
− Le plan sera mis à jour selon l’avancement du chantier et transmis au Coordonnateur
Environnement,
− Les dispositifs de collecte des eaux de ruissellement seront contrôlés en continu pendant le
chantier, et seront, lorsque nécessaire, entretenus et nettoyés afin de maintenir leur bon
fonctionnement ;
− Les zones de dépôts provisoires seront également équipées de dispositifs d’assainissements
provisoires des eaux de ruissellement ;
− Des protections vis-à-vis du risque de chute de matériaux et de déchets seront disposées au
droit des cours d’eau, des fossés et des passages inférieurs ;
− Hydro-nettoyage et hydro-démolition : un confinement devra être aménagé au droit des
zones de travaux concernées afin de récupérer les résidus issus de ces opérations et éviter
toute dispersion vers le milieu naturel. Un confinement parfaitement étanche sera
notamment mis en place en cas de risque de dispersion de résidus de peinture contaminée
au plomb. Ces résidus devront être récupérés en totalité et évacués en filière spécifique ;
− Les eaux non polluées de pompage de fond de fouilles seront dirigées dans le réseau
d’assainissements provisoires ;
− L’entreprise devra être en mesure de justifier le bon état des eaux en rejet des bassins de
traitement provisoires.
Les mesures précisées ci-après (titres en bleus) sont les mesures spécifiques au chantier et issues
des prescriptions de l’arrêté d’autorisation environnementale n°A732.
• Mesure MR07 – Mise en place d’un assainissement provisoire
− Dispositifs de limitation de l’érosion et des pollutions en MES sur les fortes pentes
− Dispositifs de protection des cours d’eau et secteurs sensibles via la mise en place de
barrières de rétention
− Dispositifs de collecte des eaux de ruissellements des zones de chantier
− Bassin de décantation provisoire
− Dispositifs anti-érosion pour dissipation de l’énergie au niveau des points de rejets
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 38
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
• Mesure MR17 – Mise en place des dispositifs de traitement de la plate-forme routière
− En phase exploitation, mise en place d’un réseau d’assainissement de type séparatif pour le
traitement des eaux de ruissellement du projet
− Bassins dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale, avec une vitesse de
sédimentation de l’ordre d’1 m/h, ce qui induit un abattement des principaux polluants de
l’ordre de 80%, et configurés de manière à pouvoir stocker une pollution accidentelle de 50
m³ concomitante à une pluie de période de retour 2 ans et de durée 2 heures
− Ouvrages hydrauliques de transparence des écoulements des bassins versants naturels
dimensionnés à minima pour la période de retour centennale sous la RN147 et pour la
période de retour trentennale pour les autres voiries rétablies
• Dimensionnement de l’assainissement provisoire de chantier (arrêté d’autorisation
environnementale n°E732
o Rétention pour une pluie période de retour T=1 an et durée de 1 heure,
o Dispositifs de filtration permettant de limiter la charge en MES des eaux rejetées,
o Volume minimum de 50 m3 sauf contraintes d’emprises.
L’implantation et le dimensionnement seront définis au démarrage des travaux suivant le
phasage retenu et communiqués au service eau et environnement forêt de la DDT de la
Haute-Vienne pour validation.
L’assainissement provisoire sera maintenu en état durant toute la durée du chantier. Il ne
sera déposé qu’une fois l’assainissement définitif réalisé et raccordé.
• Besoin en eau lors des travaux (prescriptions de l’arrêté d’autorisation environnementale
n°A732) :
Aucun pompage n’est réalisé dans la nappe pour les besoins en eau du chantier.
Les besoins en eau du chantier sont couverts par :
− En priorité les bassins d’assainissement provisoire et fouilles d’ouvrages. Les eaux pluviales
recueillies dans ces ouvrages sont utilisées en priorité afin de réduire au maximum les
prélèvements sur la ressource en eau,
− Pour des besoins ponctuels spécifiques, l’approvisionnement en eau du chantier s’effectue
par le biais de citernes à charge de l’entreprise travaux,
− En dernier recours, des pompages de la ressource en eau superficielle peuvent être
envisagées (plans d’eau, Glane).
Au besoin, une demande de prélèvement en cours d’eau (La Glane) sera réalisée auprès du
service eau environnement forêt de la DDT de la Haute-Vienne pour validation précisant la
période, la durée et le volume nécessaire de pompage. Le chantier se conformera aux
restrictions de prélèvement d’eaux imposées éventuellement en vigueur.
En cas de pompage dans la Glane, le débit minimum réservé du cours d’eau au droit être
maintenu quoiqu’il arrive. Ces débits sont contrôlés par la régulation des pompes et la pose
d’un débitmètre.
• Ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements naturels (prescriptions de l’arrêté
d’autorisation environnementale n°A732) :
− Les travaux de construction des ouvrages hydrauliques rétablissant des écoulements ou
cours d’eau sont réalisés de manière privilégiée en période d’étiage.
− A défaut, si les travaux sont réalisés en eau, un dispositif de by-pass par pompage est mis en
place (batardeau amont et batardeau aval, avec mise en place d’une conduite de pompage
pour rétablir l’écoulement aval).
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 39
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− En pied de remblai, des fossés sont positionnés pour intercepter les écoulements des bassins
versants naturels orientés vers le projet et les guider vers les ouvrages de transparence.
• Mesures de protection des puits, sources et forages à proximité du projet (prescriptions de
l’arrêté d’autorisation environnementale n°A732) :
− Un suivi qualitatif et quantitatif est effectué avec un point zéro avant le démarrage des
travaux de terrassement.
− Ce suivi concerne les 21 points d’eau privés, recensés proches du projet et identifiés dans le
dossier.
− La fréquence et les paramètres analytiques mesurés sont adaptés au regard des usages
constatés. À Minima, les paramètres suivants seront analysés : température, conductivité,
turbidité, MES et analyse chimique.
• Impact sur la Glane et les zones humides associées (prescriptions de l’arrêté d’autorisation
environnementale n°A732) :
− La construction du viaduc de la Glane nécessite une intervention temporaire dans le lit
majeur de la Glane et sur les zones humides associées pour la construction des piles.
− Afin de limiter ces impacts, il est mis en place sur une partie de cette aire de chantier un
cheminement en platbord bois qui consiste en la mise en place sur le sol, sans décapage, de
panneaux ou planches de bois permettant d’améliorer la portance des sols.
− Afin de limiter les incidences sur les zones humides, les travaux dans ces secteurs sont
réalisés préférentiellement en période sèche, sur des sols porteurs afin de réaliser les travaux
en limitant le tassement du sous-sol.
− De façon plus générale, les travaux sont réalisés en dehors des périodes pluvieuses pour
limiter les risques de travailler dans des secteurs en eau.
− Afin d’éviter toute dégradation des zones humides situées à proximité, elles sont protégées
par la mise en place d’une zone de protection balisée par des clôtures de mise en défens (de
type grillage à mouton maintenu par des piquets en bois, par exemple). Ce dispositif est érigé
durant la phase préparatoire du chantier avant le passage d’engins de chantier.
• Mesures de surveillance des rejets en phase travaux (prescriptions de l’arrêté d’autorisation
environnementale n°A732) :
− Le contrôle de la qualité des eaux sera traité dans le cadre d’un marché spécifique.
− Le contrôle de la qualité d’eau est effectué sur les phases critiques des travaux, notamment
lors de la création d’ouvrages hydrauliques de rétablissement des cours d’eau. Un suivi de la
qualité des cours d’eau interceptés par le chantier ou situés à proximité est réalisé sur les
paramètres physico-chimiques : pH, température, turbidité (MES) et oxygène dissous. Ce
suivi est constitué à minima d’un prélèvement hebdomadaire en amont et en aval de chaque
cours d’eau. La fréquence peut être adaptée en fonction des phases de travaux. Une mesure
« état 0 » des cours d’eau, en amont et en aval, est effectuée avant le démarrage des travaux
de terrassement.
Les objectifs à respecter dans le milieu récepteur sont :
Paramètres Mesures
pH 6<pH<9
Température <25,5 °C ou +/-2°>C par rapport à l’amont
< 50 mg/l ou +/- 30 mg/l par rapport à l’amont, hors période
MES orageuse.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 40
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Paramètres Mesures
Lors des évènements exceptionnels, tels que les orages intenses en
période estivale, la limite acceptable peut être portée
provisoirement à 100 mg/l.
O2 Oxygène
> 6 mg/l ou +/- 2 mg/l amont/aval
dissous
En cas de pollution avérée liée au chantier, des mesures correctives sont immédiatement mises en
œuvre après que la source en ait été identifiée (curage de bassin d’assainissement provisoire,
remplacement filtre, …).
Epandage de la chaux / Pose d’enrobés :
− Autant que possible, réaliser les terrassements, l’épandage de la chaux et la mise en œuvre
des matériaux bitumeux en dehors des périodes pluvieuses pour limiter le risque de départ
de matières en suspension et d’éléments polluants dans le milieu naturel,
− La manipulation de la chaux sera effectuée à l’écart des cours d’eau et zones humides,
− Les épandages et les malaxages de la chaux vive seront interdits par vent fort,
− Les dispositions adaptées seront prises pour éviter toute dissémination de la chaux vive dans
le milieu naturel, et notamment au droit des milieux aquatiques (augmentation du pH),
− Les matériaux susceptibles d’être lessivés lors des épisodes pluvieux devront être entreposés
en dehors des axes d’écoulement pluviaux,
− Lors des opérations de mise en œuvre d’enrobés, des zones spécifiques seront aménagées
pour le nettoyage des engins. Les résidus d’enrobés seront ramassés et évacués à
l’avancement du chantier. L’entreprise privilégiera des produits biodégradables pour le
nettoyage du matériel souillé à l’enrobé,
− En cas de fabrication d’enrobés sur site, les eaux de ruissellement seront collectées et
acheminées vers des bassins de traitement provisoires au droit de l’aire spécifique à
l’élaboration des enrobés permettant de ne pas dégrader le milieu récepteur au droit du
rejet de ces eaux.
Terrassements :
− La période de terrassement et de mise à nu des surfaces sera réduite au maximum,
− Dans la mesure du possible, réalisation des terrassements en dehors des périodes pluvieuses
pour limiter le risque de départ de matières en suspensions et d’éléments polluants dans le
milieu naturel,
− Les matériaux susceptibles d’être lessivés lors d’épisodes pluvieux devront être entreposés
en dehors des axes d’écoulement pluviaux et sur des zones confinées,
− Les déblais seront triés et évacués vers la filière adaptée en fonction de leur nature. La
valorisation de ces matériaux sera privilégiée.
Pose d’enrobés :
− Les matériaux susceptibles d’être lessivés lors des épisodes pluvieux devront être entreposés
en dehors des axes d’écoulement pluviaux,
− Lors des opérations de pose d’enrobés, des zones spécifiques seront aménagées pour le
nettoyage des engins. Les résidus d’enrobés seront ramassés et évacués à l’avancement du
chantier. L’entreprise privilégiera des produits biodégradables pour le nettoyage du matériel
souillé à l’enrobé,
− En cas de fabrication d’enrobés sur site, les eaux de ruissellement seront collectées et
acheminées vers des bassins de traitement provisoires au droit de l’aire spécifique à
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 41
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
l’élaboration des enrobés permettant de ne pas dégrader le milieu récepteur au droit du
rejet de ces eaux.
Bétonnage :
− Tout rejet de béton, de laitance de béton dans le milieu naturel est strictement interdit,
− Le nettoyage des goulottes des toupies béton et autres outils de bétonnage sera réalisé sur
une zone aménagée permettant la récupération des eaux de laitance béton (fosse, bac
étanche, etc.). Cette zone se situera en dehors des zones sensibles et à au moins 10 mètres
des cours d’eau ou fossés. En cas d’aménagement d’une fosse, cette dernière sera réalisée
hors zone sensible (milieu souterrain) et fera l’objet d’un remblaiement en fin d’intervention
après évacuation du géotextile et du béton résiduel. En cas de mise en place d’une cuve, le
pH des eaux sera contrôlé et les eaux pourront être rejetées quand le pH est compris entre 6
et 8 et seront dirigées obligatoirement dans un assainissement provisoire. Les résidus de
béton seront évacués selon une filière spécifique. La purge des toupies béton sera quant à
elle effectuée en centrale,
− Les chauffeurs des toupies de béton devront être sensibilisés par l’entreprise,
− Une remise en état du site sera réalisée en fin de chantier,
− Tous les outils coffrant classiques (banches …) seront, après utilisation, nettoyés sur une aire
spécifique définie au PIC. Les eaux seront envoyées dans des bacs de rétention des laitances,
− Les étaiements provisoires seront fondés soit directement au sol soit sur dalle béton déposée
et évacuée en décharge après utilisation. Aucune partie d’ouvrage provisoire ne pourra
rester enfouie dans le sol,
− Les prélèvements de béton pour essais sur site à la livraison de béton seront toujours réalisés
dans un endroit spécifique proche du bac de rétention des laitances. Les déchets pourront
être déversés dans le bac de rétention. La citerne d’eau sera placée à proximité.
Mesures spécifiques aux travaux au droit de cours d’eau :
Les dispositifs de franchissement, dérivation ou asséchement provisoires seront limités au strict
minimum en termes d’emprises ou de linéaire.
Ils seront mis en place en période sèche afin de faciliter les opérations et les réaliser en un minimum
d’étapes, de temps, ce qui réduit les impacts sur le cours d’eau, sa végétation et la faune inféodée.
- risques de pollution : plein de carburant des véhicules sur zone étanche adaptée, kit anti-
pollution dans chaque véhicule, gestion des eaux durant le chantier (pompage et filtration
par décantation avant rejet dans le milieu naturel, sélection de matériaux d’apport sains
exempts d’espèces indésirables,
- limiter les risques d’érosion temporaire sur les berges du cours d’eau en établissant des
protections,
- veiller à ne pas intervenir dans le lit des cours d’eau en période sensible pour le respect de la
vie et de la reproduction des espèces aquatiques,
- limiter la circulation des engins dans les milieux en eau et humides,
- veiller à ne pas entraver l’écoulement des eaux et garantir une hauteur et un débit
préservant la vie et la circulation des espèces,
- limiter au maximum les apports de matières en suspension dans les cours d’eau,
- éviter les chutes de matériaux dans les milieux aquatiques et y proscrire les écoulements de
béton et le départ de substances de maçonnerie ou tout autre polluant,
- les engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d’huile, d’hydrocarbures et autres
substances nocives et être approvisionnés loin des cours d’eau,
- en cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être garantie
afin d’assurer le repliement des installations du chantier,
- un balisage sera mis en place, interdisant l’accès au chantier au public, de même que des
panneaux d’information décrivant la nature des travaux à effectuer,
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 42
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
- les périodes d’étiages seront préférées pour la réalisation des travaux au droit du cours
d’eau,
- Mise en place de batardeaux amont et aval pour mise à sec des zones de travaux,
- pas de pompage d’eau dans le milieu naturel.
• Mesure MR08 – Maintien des continuités hydrauliques
Des travaux de dérivations provisoires pourront devoir être réalisées en phase chantier sur
certains cours d’eau.
Ces travaux permettent de réaliser l’ouvrage de transparence hydraulique au droit du lit du fossé
ou du cours d’eau existant lorsque les travaux ne peuvent être réalisés en période d’assec.
Les cours d’eau concernés seraient :
Schéma de principe d’une dérivation provisoire
Mesures préventives :
− Le personnel intervenant sera formé et sensibilisé aux problématiques environnementales et
notamment aux situations d'urgence,
− Les installations de chantier seront localisées à l’écart des zones sensibles (cours d’eau, zone
humide...),
− La mise en place d’une gestion des déchets (élaboration d’une procédure de gestion des
déchets),
− La présence sur le chantier de moyens d’intervention en cas de déversement d’un produit
polluant (élaboration d’une procédure d’organisation et d’intervention en cas de pollution
accidentelle),
− La mise au point d’un plan de circulation de chantier excluant le stationnement et l’entretien
du matériel, l’approvisionnement et le stockage des carburants et huiles dans les secteurs les
plus sensibles (délimitation précise des aires d’évolution des engins et des aires d’entretien
des engins),
− La mise en place d’aires spécifiques (surface imperméabilisée, rétention, déshuileur en
sortie…) pour le stationnement, l’entretien et la maintenance du matériel,
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 43
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− Le stockage des produits polluants sur des dispositifs assurant une rétention et un
confinement hors zone inondable,
− La maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants,
lubrifiants et fluides hydrauliques).
Mesures curatives :
− L’application des modalités d’alerte et d’urgence, ainsi que du Plan d’Organisation et
d’Intervention (POI),
− La présence de kits anti-pollution pré-positionnés aux points sensibles du chantier et/ou
installés sur certains engins,
− L’application de moyens curatifs en lien avec la nature de la pollution (confinement,
absorption, curage des terres souillées, pompage...),
− La présence de dispositifs d’assainissement provisoires des eaux pluviales qui offrent des
opportunités d’actions curatives (confinement dans un bassin provisoire, ou bien un fossé, et
pompage du polluant accidentelle).
Risque de pollution accidentelle :
− Un plan d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle sera élaboré et validé par le
maître d’œuvre et la coordination environnement ;
− Des kits anti-pollution de première urgence, des barrages flottants et autres absorbants
spécifiques aux milieux aquatiques devront être tenus à disposition du personnel en cas d’un
déversement accidentel. Tous les engins seront équipés de kits ;
− Les véhicules et engins de chantier doivent justifier d’un contrôle technique récent ;
− Le stationnement, l’entretien, le ravitaillement et le lavage des engins se feront sur une aire
étanche dédiée à cet effet, éloignée de toute zone sensible. Le stockage des huiles et
carburants, ou tout autres produits dangereux ou potentiellement polluants se fera sur un
bac de rétention adapté en volume, abrité de la pluie ;
− Les terres souillées et les substances polluantes devront être récupérées au plus vite et
envoyées vers la filière de traitement adaptée ;
− Risque de montée des eaux : les dispositions nécessaires devront être prises afin de limiter
les incidences des travaux en cours sur les écoulements et la qualité des eaux,
− Une information préalable de tous les intervenants sera organisée.
• Mesure MR15 – Réduire les pollutions diffuses et accidentelles
− les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent
− l’application de méthodes permettant d’optimiser la protection chimique et physique du
cours d’eau et des berges (intégrer au cahier des charges des entreprises travaux
− l’utilisation d’huile « bio dégradable », contrôle du surgraissage, stockage des hydrocarbures
à distance du cours d’eau, instaurer une aire de remplissage à distance du cours d’eau,
interdiction de traverser le cours d’eau)
− le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés et
étanches, loin de toute zone écologiquement sensible
− l’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public
− les eaux usées ne seront pas rejetées dans le milieu naturel. Une fosse septique sera mise en
place et devra être pompée par un prestataire agréé à intervalle de temps régulier.
− les produits du défrichement, dessouchage ne devront pas être brûlés sur place mais
exportés via une filière appropriée)
− Aucune substance non naturelle ne sera rejetée dans le milieu naturel (laitance de béton à
proscrire par exemple). Toute substance devra faire l’objet d’une prise en charge par un
prestataire pour une évacuation en filière appropriée,
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 44
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront dans une zone
spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…)
− les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel
− une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place
− en cas de pollution accidentelle, un protocole de gestion devra être établit par l’entreprises
en amont de la phase travaux (intégré dans le PRE)
− Sensibilisation des équipes au risque de pollution par un écologue
− Définition d’une procédure d’urgence en cas de pollutions accidentelles afin d’y remédier
dans les plus brefs délais (mise en œuvre de kits antipollution)
− Un système de stockage et de traitement (a minima par décantation), les bassins provisoires
− Un système de filtration en aval du dispositif de stockage et de traitement, au niveau du
point de rejet
En cas de découverte de puits/forages : ces derniers devront être condamnés dans les règles de
l’art :
Méthode de comblement d’un puits Méthode de comblement d’un forage
− Dépose des parties aériennes (pompe,
structures métalliques, margelle…),
− Dégagement du forage pour le libérer des
− Comblement de la partie inférieure du puit par
obstacles et de la végétation existante,
un matériau stable, inerte et lavé (cailloux,
− Sciage de la partie aérienne du forage,
gravier, sable siliceux),
− Comblement du piézomètre par un matériau
− Mise en place d’un filet anti-contaminant
stable, inerte et lavé au-delà de la partie
(géotextile) en partie supérieure du
immergée,
comblement,
− Mise en place d’un bouchon en sobranite,
− En partie supérieure du puits, coulage d’une
chape en béton qui formera un socle au-dessus − Comblement de la partie supérieure par du
du terrain naturel, de manière à éviter toute mortier.
stagnation d’eau.
L’ensemble des matériaux mis en œuvre devront être validés par le Maître d’Œuvre et le
Coordonnateur Environnement.
Un rapport de condamnation devra être transmis au Préfet dans un délai de 2 mois suivant la fin des
travaux de comblement (références de l’ouvrage comblé, aquifère concerné, travaux de comblement
effectué), afin de mettre fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage
(conformément au Guide d’application de l’arrêté interministériel du 11/09/03 relatif à la rubrique
1.1.0 de la nomenclature Eau).
7.5. PROTECTION DE LA NATURE
La protection de la nature passe par le respect des dispositions prévues aux points précédents et par
le respect des dispositions suivantes :
Dispositions générales :
− Informer et sensibiliser le personnel intervenant ;
− Respecter les limites du chantier ;
− Clôturer le chantier ;
− Interdire la circulation des engins hors des voies réservées à cet effet ;
− L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite ;
− Respecter les consignes des services départementaux de lutte contre les incendies ;
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 45
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− Etablissement d’une convention écrite avec le propriétaire et exploitant pour toute
occupation d'un terrain privé avec conditions d'utilisation, limites du terrain et conditions de
remise en état. Réaliser au besoin les démarches nécessaires selon le Code de l’Urbanisme.
− Les déblais des bassins de traitement seront utilisés en remblais sur place pour les digues
périphériques du bassin. Les excédents seront évacués et mis en dépôt définitif dans les
zones et suivant les modalités préalablement définies par le Maître d'Œuvre ;
− Aucun dépôt provisoire n’est autorisé dans les zones inondables ;
− Limiter le déboisement aux emprises nécessaires au chantier ;
− protéger les arbres à conserver qui sont susceptibles d’être blessés par les engins (de type
plaque de bois ou gaine autour du tronc) ;
− Remise en état du site avec échanges avec la Police de l’Eau (DDT & OFB) pour garantir la
bonne prise en compte des enjeux de remise en état des secteurs notamment humide.
Emprises :
− Les installations de chantier et les pistes devront être aménagées en dehors des zones
inondables, des zones sensibles et en particulier en dehors des zones humides et des habitats
à enjeux,
− Les limites d’emprises seront matérialisées,
− L’implantation des zones d’accès, de stockage, des installations diverses liées au chantier
(base-vie, zone de dépôt, stockage des engins, etc.) ou au projet lui-même sera réalisée en
dehors des zones sensibles. Un plan des installations de chantier sera remis pour validation
au Maître d’Œuvre et au Coordonnateur environnement.
Installations de chantier :
− Les installations de chantier seront aménagées en dehors des zones écologiques sensibles.
• Mesure MR02 – Optimiser la localisation des installations de chantier
La localisation des installations de chantier a été définie de manière à limiter au maximum les
impacts sur des milieux naturels non impactés de manière définitive par le projet
Protection des zones sensibles :
− un repérage et un balisage préalables des stations d’intérêt écologique seront réalisés,
− l’aménagement d’aires annexes et de zones de dépôt ou d’emprunt seront interdites dans les
zones sensibles
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale devront être respectées.
• Mesure MR03 – Adaptation des périodes de travaux selon le calendrier biologique
− Défrichement réalisé en dehors des périodes de reproduction : 15 mars au 15 août à éviter.
− Défrichement réalisé en dehors des périodes d’hivernation : décembre à fin février à éviter.
− Abattage des arbres à gîtes potentiels en septembre/octobre.
− Destruction de mare hors période de reproduction : mars à août
D’une manière générale, la période de débroussaillage à privilégier est septembre-octobre.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 46
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
• Mesure MR04 – Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles
Ce balisage sera matérialisé par l’installation de clôtures (type clôture à moutons ou chainette
chantier maintenu par des piquets). Afin de sensibiliser les entreprises sur le terrain, le personnel
intervenant sur le chantier sera informé et des panneaux explicatifs seront installés sur les
clôtures au niveau des zones sensibles pour signifier l’intérêt de protéger ces zones.
Les zones principalement concernées sont :
− La vallée de la Glane et les zones humides riveraines des petits cours d’eau traversés par le
projet : préservation des habitats des mammifères semi-aquatiques, des amphibiens, des
insectes liés aux milieux humides, des stations de Scolopendre ;
− La ripisylve de l’étang de Pigeard ;
− Les boisements, habitats des chiroptères arboricoles et des oiseaux sylvicoles ;
− Les vieux arbres, habitats avérés ou potentiels de chiroptères et coléoptères ;
− La station de Bleuet au niveau du lieu-dit « Le Petit-Lavaud ».
Prolifération d’espèces envahissantes :
De manière à lutter contre les plantes invasives, plusieurs actions devront être mises en place :
− Repérage et balisage préalables par le Coordonnateur Environnement avant le démarrage
des travaux,
− Traitement spécifique selon l’espèce détectée.
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître
d’Œuvre et du Coordonnateur Environnement.
• Mesure MR05 – Limiter la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes
pendant les travaux
− Repérage des stations par le Coordonnateur Environnement avant le démarrage des travaux
− Limitation des risques d’introduction
− Limitation des risques de dissémination
Autres mesures spécifiques :
• Mesure MR06 – Tri des terres végétales pour favoriser la reprise de la végétation
− Avant terrassements, décapage de 15-30 cm et stockage sur une hauteur maximale de 2 m
− En fin de travaux, réutilisation sur les talus et dépendances vertes
• Mesure MR11 – Déplacements d’amphibiens et comblements d’habitats favorables
En cas de présence d’amphibiens dans les emprises de travaux, ceux-ci seront déplacés par le
Coordonnateur Environnement vers un milieu favorable.
Après capture, les zones seront comblées afin de défavorabiliser les zones.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 47
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
• Mesure MR12 – Mise en place de barrières à amphibiens en phase chantier, à proximité du
site de reproduction
Les barrières seront fixées à la verticale au pied du grillage agricole ou inclinée à 45° vers
l’extérieur du chantier. Elles seront constituées d’une bâche en polypropylène lisse, de 50 cm de
hauteur et enterrée sur 10 cm environ.
À chaque extrémité ou interruptions de clôture, un retour en « U » d’un minimum de 1 mètre
sera mis en place pour inciter les individus à faire demi-tour.
Ce dispositif devra être maintenu pendant toute la durée des travaux. Cette barrière sera
ensuite enlevée après les derniers travaux, une fois le site impropre aux espèces concernées
• Mesure MR13 – Protocole d’abattage spécifique pour les arbres gîtes potentiels à chiroptères
ou à insectes
L’abattage des arbres sera réalisé selon le protocole spécifique détaillé ci-après :
− L’arbre sera choqué avant toute action d’abattage à l’aide d’une pince mécanique pour
effaroucher tout individu potentiel ;
− Abattage de l’arbre par tronçonnage à la base ou à l’aide d’une pince mécanique avec coupe
à la base (matériel forestier) sans élaguer l’arbre afin que les branches ralentissent la chute
lors de l’abattage ;
− L’arbre sera par ailleurs élingué pour être ralenti dans sa chute à l’aide d’un engin de
chantier ;
− L’arbre sera stocké sur place pendant 48 h, cavités orientées vers le haut afin de laisser de
potentiels individus présents en son sein en sortir, celui-ci étant ensuite débité et évacué.
L’abattage sera réalisé en dehors de la période de mise bas et d’élevage des jeunes et en dehors
de la période d’hibernation. Ainsi, la période d’abattage favorable s’étend sur les mois de
septembre et octobre.
• Mesure MR18 – Limiter la pollution lumineuse
Seul un éclairage sur des phases exceptionnelles de chantiers à durée limitée (construction
d’ouvrages d’art exceptionnel ou ouvrages sous circulation) est prévu. Les éclairages doivent être
orientés vers les zones de chantier, et éteints chaque soir à la fin des travaux. En ce sens, les
dispositions suivantes seront prises afin de réduire cet impact temporaire de l’éclairage sur les
chiroptères et l’avifaune.
Mesures spécifiques aux activités agricoles :
− Toute dégradation de matériel liée aux parcelles privées et notamment aux parcelles
agricoles présentes à proximité devront être réparées (abreuvoirs, clôtures, fossés
drainants…) ;
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 48
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
− Des précautions seront prises pour éviter toute pollution et dégradation du système
d’irrigation au droit des parcelles.
7.6. PROTECTION DU PATRIMOINE
Pour mémoire, la protection du patrimoine impose :
− la déclaration immédiate de toute découverte à caractère archéologique au Service Régional
de l’Archéologie (soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de la Mairie ou de
la Préfecture),
− l’interdiction formelle de détruire des éventuels vestiges avant examen par des spécialistes,
− l’interdiction formelle de détruire ou d’enlever des fossiles et de détruire les sites abritant
ces derniers.
Le non-respect de ces mesures relatives au patrimoine est passible de peines définies par le Code du
Patrimoine, le Code de l’Environnement et le Code Pénal.
L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître
d’Œuvre et du Coordonnateur Environnement.
7.7. INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE)
Le contrôle interne doit être réalisé par l’ensemble des personnes internes à l’entreprise et
intervenant sur le chantier (ouvriers, chef de chantier, conducteur de travaux). Les dispositions à
contrôler sont décrites ci-après :
− Transmission au préalable d’un dossier de déclaration/enregistrement/autorisation au titre
des ICPE au Préfet du département ;
− Respect des dispositions des arrêtés types et des arrêtés spécifiques ;
− Définition d’un Plan d’Intervention en cas d’accident ou d’incident ;
− Lors de l’exploitation : contrôle des émissions atmosphériques, des niveaux sonores et des
rejets des installations ;
− Aménagement de plateforme spécifique permettant de traiter les eaux de ruissellement des
installations ;
− Mise en place de mesures en cas de dépassement des valeurs seuils.
DREAL NA Mise à 2x2 voies de la RN147 au Nord de Limoges 49
Novembre 2025 Plan Général de Respect de l’Environnement SEGED
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.