Règlement de consultation
2671F0100_MOE_RBR2_RC.pdf · 4 071 mots · du marché « Maîtrise d'œuvre pour la deuxième phase de renaturation des berges du Rhin côté français, secteur Huningue-Lauterbourg », dossier de consultation officiel.
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
Maitrise d’œuvre pour la seconde phase de
renaturation des berges françaises du Rhin entre
Huningue et Lauterbourg
Date et heure limites de réception des offres :
vendredi 16 octobre 2026 à 12:00
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
4 quai de Paris
CS-30 367
67010 STRASBOURG CEDEX
L'ESSENTIEL DE LA PROCÉDURE
Maitrise d’œuvre pour la seconde phase de renaturation des
Objet
berges françaises du Rhin entre Huningue et Lauterbourg
Mode de passation Appel d'offres ouvert
Type de contrat Marché public
Délai de validité des
120 jours
offres
Forme de
Groupement conjoint avec mandataire solidaire
groupement
Variantes Sans
PSE Sans
Clauses sociales Sans
Clauses
Avec
environnementales
Durée / Délai Défini par tranche
Visite sur site Visite facultative
SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation ................................................................................................. 4
1.1 - Objet ........................................................................................................................................ 4
1.2 - Mode de passation ................................................................................................................... 4
1.3 - Type et forme de contrat .......................................................................................................... 4
1.4 - Décomposition de la consultation............................................................................................ 4
1.5 - Nomenclature........................................................................................................................... 4
1.6 - Réalisation de prestations similaires........................................................................................ 4
2 - Conditions de la consultation ......................................................................................................... 5
2.1 - Délai de validité des offres ...................................................................................................... 5
2.2 - Forme juridique du groupement .............................................................................................. 5
2.3 - Variantes .................................................................................................................................. 5
2.4 - Développement durable ........................................................................................................... 5
3 - Les intervenants .............................................................................................................................. 5
3.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier .......................................................... 5
3.2 - Contrôle technique ................................................................................................................... 5
3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs .................................................................... 5
4 - Conditions relatives au contrat ....................................................................................................... 5
4.1 - Modalités essentielles de financement et de paiement ............................................................ 5
4.2 - Confidentialité et mesures de sécurité ..................................................................................... 5
4.3 – Exclusions à l’appréciation de l’acheteur ............................................................................... 6
5 - Contenu du dossier de consultation ................................................................................................ 6
6 - Présentation des candidatures et des offres .................................................................................... 6
6.1 - Documents à produire .............................................................................................................. 6
6.2 - Visites sur site.......................................................................................................................... 7
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis ....................................................................................... 7
7.1 - Transmission électronique ....................................................................................................... 7
7.2 - Transmission sous support papier............................................................................................ 9
8 - Examen des candidatures et des offres ........................................................................................... 9
8.1 - Sélection des candidatures ....................................................................................................... 9
8.2 - Attribution des marchés ........................................................................................................... 9
8.3 - Suite à donner à la consultation ............................................................................................. 10
9 - Récompenses ................................................................................................................................ 10
10 - Renseignements complémentaires .............................................................................................. 11
10.1 - Adresses supplémentaires et points de contact .................................................................... 11
10.2 - Procédures de recours .......................................................................................................... 11
1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Maitrise d’œuvre pour la seconde phase de renaturation des berges françaises du Rhin entre Huningue et
Lauterbourg
Lieux d'exécution :
Communes de Munchhausen, Marckolsheim et Blodelsheim (67,68).
1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
1.3 - Type et forme de contrat
Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la
commande publique
1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Les prestations sont divisées en 3 tranches :
Tranches Désignation
Commune de Munchhausen approximativement entre les PK 342.0 et 342.8
TF
Commune de Munchhausen approximativement entre les PK 342.8 et 343.6
TO001
Commune de Marckolsheim approximativement entre les PK 238.9 et 239.7
TO002 Commune de Blodelsheim approximativement entre les PK 206.5 et 207.3
Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivants :
Cas prévu dans l'article L2113-11 du CCP, la dévolution en lots séparés est de nature à rendre
techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.
1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal Description
71300000-1 Services d'ingénierie
La nomenclature interne se décompose de la façon suivante :
Nomenclature Libellé
36.04.02 Prestation de maîtrise d'œuvre (MOE)
1.6 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Consultation n°: 2671F0100 Page 4 sur 11
2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
2.2 - Forme juridique du groupement
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un
groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il
pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
2.4 - Développement durable
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
Les candidats sont invités à présenter les moyens mis en œuvre à caractère environnemental. Ceux-ci
seront appréciés dans les critères de notation.
Il a également obligation, au minimum avant le 1er mois démarrage de chantier, d’effectuer un rappel écrit
d’information à la charge du maitre d’œuvre, avec copie au maitre d’ouvrage, à tous les acteurs des études
et du chantier avant commencement d’exécution sur les règles et usages pour limiter l’impact
environnemental des interventions. À défaut des pénalités de retard pourront être appliqués.
Le titulaire a une obligation de moyens pour s'assurer que sa prestation ne dégrade pas la qualité
environnementale des sites d'intervention et ses abords.
3 - Les intervenants
3.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maître d'œuvre.
3.2 - Contrôle technique
Aucun contrôle technique n'est prévu pour cette opération.
3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maître de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procède, avec le
concours du ou des titulaires, à une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.
4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
4.2 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des prestations.
Les documents de consultation sont à la disposition des candidats potentiels mais restent l’entière propriété
de VNF. Il est demandé aux candidats et à toute personne téléchargeant le dossier de la consultation
Consultation n°: 2671F0100 Page 5 sur 11
d’assurer la confidentialité des informations contenues dans les pièces du DCE. VNF se réserve un droit
d’action contre toute utilisation abusive de ces documents.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de
cette obligation de confidentialité.
4.3 – Exclusions à l’appréciation de l’acheteur
En application de l’article L2141-10 du CCP, le pouvoir adjudicateur pourra exclure de la procédure tout
opérateur qui par sa candidature, crée une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par
d'autres moyens
Afin de respecter le principe et prévenir le risque de conflit d’intérêts, le pouvoir adjudicateur procédera à
des vérifications par comparaison des CV et références remis par les candidats avec les informations
enregistrées dans les bases de données internes.
Il a été vérifié au préalable du lancement de la procédure qu’aucun agent de VNF DTS participant à la
procédure de passation (bureau de la commande publique et service prescripteur) du présent marché n’a de
lien ou n’a travaillé dans des sociétés susceptibles de candidater au présent marché au cours de 3 dernières
années ou n’a d’intérêt direct ou indirect.
5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L’acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
- Le programme de l'opération et ses annexes éventuelles
Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à
ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
6 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
Consultation n°: 2671F0100 Page 6 sur 11
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas Non
d'interdiction de soumissionner
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et
DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document
Unique de Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l'opérateur économique. Néanmoins, dans le cas où le candidat est une société
nouvellement créée, dans l’incapacité objective de produire les documents et renseignements exigés par le
règlement de la consultation, il pourra justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières,
au-delà de son simple capital social, par tout autre moyen.
Pièces de l'offre :
Libellés Signature
L'acte d'engagement complété, daté et signé par les représentants qualifiés des entreprises Oui
ayant vocation à être titulaire du contrat.
Le mémoire technique et environnemental et ses pièces justificatives éventuelles comportant Non
les éléments demandés à l’article 8.2 ci-après.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
6.2 - Visites sur site
Les conditions de visites sont les suivantes :
La visite sur site est facultative. En cas de besoin, des visites pourront être organisées. Dans ce cas, merci
de bien vouloir prendre contact par le biais de l’onglet « Questions » de la consultation sur la plateforme
Place (https://www.marches-publics.gouv.fr/) en indiquant des dates de visites souhaitées du lundi au
vendredi entre 09h00 et 16h00. Les demandes de visites doivent impérativement être transmises au moins
10 jours calendaires avant la date de remise des offres.
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination au plus tard à la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Consultation n°: 2671F0100 Page 7 sur 11
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le
délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces
exigées au titre de la présente consultation.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (uniquement sur clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant
la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa
transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Voies Navigables de France
Pôle Marchés Publics
4 quai de Paris
CS-30367
67010 STRASBOURG CEDEX
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Les
formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : *.doc / *.xls /
*.odt / *.ods / *.pdf / *.dwf / .dwg / *.jpeg
L'organisation et le nommage des fichiers attendus par le pouvoir adjudicateur est le suivant :
Il est souhaité que les entreprises déposent des offres suivant le nommage suivant:
- Pour l'acte d'engagement : Nomdel'entreprise_AE
- Pour la DPGF: Nomdel'entreprise-DPGF
Pour le nom du fichier, il faut impérativement proscrire tous les caractères accentués (à, â, é, è, ê, ë, î, ï, ô,
ö, ù, û, ü, ç) ainsi que les caractères spéciaux (, ; . : ! ? ( ) / \ [ ] + = » * % & @ … ) qui peuvent entrainer des
erreurs lors du téléchargement de l'offre sur le site PLACE. Cette règle permet d’éviter des problèmes
d’affichage voire d’accès aux documents. En effet, il se peut que d’un système d’exploitation à un autre
(Windows vers Mac par exemple), le fichier ne soit pas reconnu.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue pourra être transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
ATTENTION : Les candidats sont invités à signer l'acte d'engagement remis dans leur offre, cependant
celle-ci est facultative. Une signature scannée, l'absence de signature électronique ou de signature
manuscrite scannée de l'acte d'engagement ou l'absence de fourniture des pouvoirs et/ou délégations de
signature, ne rendent donc pas l'offre du candidat irrégulière. Le cas échéant, il sera demandé à
l'attributaire au stade de l'attribution de signer l'acte d'engagement avec une signature électronique ou
une signature manuscrite originale et de fournir les pouvoirs et/ou délégations des personnes habilitées
à l'engager.
Les candidats sont invités à signer l'acte d'engagement remis dans leur offre, cependant la signature
électronique est facultative.
Il est précisé que l’Acte d’Engagement ne doit pas être verrouillé lors
de la signature électronique par le candidat.
Pensez à anticiper votre dépôt plusieurs heures avant l'heure limite
Consultation n°: 2671F0100 Page 8 sur 11
7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.
8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder
à l’examen des offres.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.
8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-
1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande
de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable
ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères Pondération
1-Prix des prestations 40.0
2-Valeur technique 50.0
2.1- Compréhension du programme au regard de l’étendue de la mission et de 15.0
sa complexité : Appréciation des enjeux (5 points) ; Identification des
contraintes (5 points) ; Identification des exigences (5 points)
2.2- Moyens mis en œuvre pour la réalisation de la mission : compétences de 10.0
l’équipe et moyens humains affectés au projet : nom, prénom et compétence
de chaque intervenant et du chef de projet affecté au projet en particulier (5
points) ; Organisation générale de l’équipe et articulation entre tous les acteurs
et notamment le chef de projet (5 points)
2.3- Pertinence de l’offre : Calendrier prévisionnel détaillé d’exécution en 10.0
cohérence avec les moyens proposés et en cohérence avec les délais fixés au
CCAP (5 points) ; Justification de la cohérence et de la pertinence du forfait de
rémunération au regard des temps passés pas les différentes catégories
d’intervenants avec les différentes tâches et de la décomposition du prix (5
points)
2.4- Méthodologie, organisation fonctionnelle : Méthodologie d’exécution de la 15.0
mission, en particulier pour des projets de renaturation (5 points) ;
Méthodologie pour partager avec le maître d’ouvrage des modifications
éventuelles dans les éléments de programme ou des orientations à proposer
dans le cadre de sa mission (5 points) ; Capacité à se montrer force de
proposition pour répondre à toutes les contrainte (5 points)
3-Descriptif de la prise en compte du développement durable et des déclinaisons 10.0
possibles dans ce type de projet
Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100.
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le
candidat.
La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par
le candidat.
Consultation n°: 2671F0100 Page 9 sur 11
Les candidats sont informés qu’en cas d’équivalence des offres à l’issue de l’analyse effectuée par
application des critères de sélection pondérés figurant au règlement de la consultation, la préférence sera
donnée au candidat dont l’offre favorise l’utilisation du transport ferroviaire, du transport fluvial ou de tout
mode de transport non polluant. Pour l’application de cette disposition, Voies Navigables de France -
Direction Territoriale de Strasbourg, retient comme étant équivalentes les offres dont l’écart du nombre de
points obtenus par rapport à l’offre la mieux classée n’excède pas 10 %, à la condition que leur écart de prix
n’excède pas 3 %.
Notation du critère « Prix des prestations »
Pour apprécier le critère du prix, il sera tenu compte des renseignements donnés par le candidat dans l'acte
d'engagement (AE).
La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix des prestations est la suivante :
Note de l'offre = (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * Base de notation
Avec :
- Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres anormalement
basses exclues).
- Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer.
- Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.
Notation des critères « Valeur technique » et « Performance en matière de protection de l'environnement » :
Pour apprécier ces deux critères, il sera tenu compte du cadre de réponse technique complété par le
candidat et ses éventuelles annexes.
8.3 - Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Les documents demandés sont :
• Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois
dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.
• Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts et
taxes (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée) délivré par
l'administration fiscale dont relève le candidat.
• Le cas échéant, le certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui
assurent le service des congés payés et du chômage intempéries ; Pour les certificats précités, le
candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son
pays d'origine ou d'établissement.
• Le cas échéant, une liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et précisant,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du
titre valant autorisation de travail (article D.8254-2 du code du travail).
9 - Récompenses
À l'issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats admis à remettre des prestations et
non retenus.
Consultation n°: 2671F0100 Page 10 sur 11
10 - Renseignements complémentaires
10.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse
URL est la suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.
10.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix – BP 51 038
67 070 Strasbourg cedex
Tél : 03 88 21 23 23
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au
tribunal Administratif de Strasbourg.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.com.
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
de Nancy
1, rue du Préfet Claude Erignac
54038 NANCY Cedex
Tél. : 03.83.34.25.65.
Fax : 03.83.34.22.24.
Mail : caroline.page@meurthe-et-moselle.gouv.fr
Consultation n°: 2671F0100 Page 11 sur 11
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.