CCAP
CCAP_P29_67_lgts_SMS.pdf · 20 910 mots · du marché « Construction d'un immeuble de 67 logements à Saint Martin de Seignanx », dossier de consultation officiel.
OPERATION : P29 – Saint Martin de Seignanx – Ensemble immobilier de 67 logements
MARCHE PUBLICS DE TRAVAUX
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
Sommaire
1 OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................... 4
1.1 Objet du marché – Emplacement des travaux.............................................................................. 4
1.2 Représentation des parties ....................................................................................................... 4
1.3 Décomposition en tranches ....................................................................................................... 4
1.4 Sous-traitance ........................................................................................................................ 5
1.5 Forme des notifications et informations au titulaire ...................................................................... 6
1.6 Ordre de service ..................................................................................................................... 6
1.7 Réalisation de prestations similaires........................................................................................... 6
2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ............................................................................................ 6
3 PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX ...................................... 7
3.1 Contenu des prix..................................................................................................................... 7
3.2 Nature du prix ........................................................................................................................ 8
3.3 Variation dans les prix ............................................................................................................. 8
3.4 Augmentation du montant des travaux ....................................................................................... 9
4 RETENUE DE GARANTIE ............................................................................................................... 9
5 AVANCE..................................................................................................................................... 9
5.1 Règlement des comptes ..........................................................................................................11
5.2 Présentation des factures au format dématérialisé ......................................................................11
5.3 Demandes de paiement ..........................................................................................................12
5.4 Paiements des cotraitants et/ou des sous-traitants ayant droit au paiement direct ...........................12
5.5 Délais de paiement et intérêts moratoires ..................................................................................13
6 DELAIS D’EXECUTION – PENALITES..............................................................................................13
6.1 Durée du marché – Délais d’exécution des travaux – reconduction ................................................13
6.2 Prolongation des délais d’exécution...........................................................................................14
6.3 Pénalités pour retard ..............................................................................................................15
6.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux ..............................................16
6.5 Retenues et pénalités pour non remise des documents fournis après exécution ...............................17
6.6 Autres pénalités .....................................................................................................................17
7 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS...................19
7.1 Provenance des matériaux et produits .......................................................................................19
7.2 Mise à disposition de lieux d’emprunt ........................................................................................19
7.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux ......................................19
7.4 Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux et produits fournis par le
maître d’ouvrage ............................................................................................................................20
8 IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES,
SUBAQUATIQUES OU AERIENS ............................................................................................................20
8.1 Piquetage général ..................................................................................................................20
8.2 Travaux à proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens............................20
8.3 Dispositions applicables en cas de retard dans l’engagement des travaux imputable au défaut de réponse
d’un exploitant d’un réseau sensible pour la sécurité ............................................................................22
9 PREPARATION – COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ........................................................24
9.1 Coordination des travaux – gestion des dépenses communes........................................................24
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 2 sur 42
9.2 Période de préparation – programme d’exécution des travaux.......................................................26
9.3 Plans d’exécution – notes de calculs – études de détail ................................................................27
9.4 Lutte contre le travail dissimulé ................................................................................................27
9.5 Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers .......................................................27
9.6 Dispositions en matière de protection de l’environnement ............................................................29
9.7 Dispositions en matière d’insertion ...........................................................................................30
9.8 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ..................32
9.9 Matériaux dangereux ..............................................................................................................32
10 CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX ..................................................................................33
10.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux ..............................................................33
10.2 Réception .........................................................................................................................33
10.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages ...................................................34
10.4 Documents à fournir après exécution ....................................................................................34
10.5 Délai de garantie ................................................................................................................35
10.6 Garanties particulières ........................................................................................................35
10.7 Assurances........................................................................................................................35
10.8 Contrôle technique .............................................................................................................38
10.9 Résiliation .........................................................................................................................39
11 CLAUSES DE REEXAMEN .............................................................................................................40
11.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution ...........................40
11.2 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution...........................................40
11.3 Evolution de la règlementation .............................................................................................40
11.4 Autres clauses de réexamen ................................................................................................41
12 Règlement des différents et des litiges ..........................................................................................41
13 Dérogation aux documents généraux ............................................................................................42
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 3 sur 42
1 OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché – Emplacement des travaux
Objet : Marché de travaux pour la construction d’un ensemble immobilier de 67 logements à Saint Martin de
Seignanx.
Le marché comprend le traitement de données à caractère personnel. Ce dernier définira les conditions
d’application de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Le marché est alloti. Le présent CCAP est unique pour tous les lots.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particulières (C.C.T.P.).
Lieu d’exécution des travaux : 140 allée du Souvenir - 40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
1.2 Représentation des parties
Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le titulaire et le maître
d’ouvrage désignent une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) à les représenter pour les besoins de
l’exécution du marché et notifie cette désignation au maître d’ouvrage ou au titulaire du marché.
En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées à les engager.
D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le maître d’ouvrage en cours d’exécution
du marché.
Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de l'Environnement relatives
aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le
responsable du projet est le Directeur de la SATEL.
Evolution de la maîtrise d’ouvrage
La SATEL envisage de se substituer une SCCV à constituer avec le COL et XL Habitat.
Cette substitution interviendrait sans modification des conditions financières ou contractuelles initialement
convenues suite à la présente procédure. Cette substitution n’altère ni l’étendue des travaux ni les conditions
financières du marché.
Dans ces conditions, l’entreprise ne pourra pas s’opposer à cette substitution ou ultérieurement après signature
du marché avec la SATEL à un avenant de transfert de marché que demanderait la SATEL au profit de ladite SCCV
(en cours de constitution). La SCCV confiera une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’exécution du
présent marché.
1.3 Décomposition en tranches
Il est prévu une décomposition en tranches.
Cette décomposition concerne certains lots selon les modalités suivantes :
lot 18 : Espaces verts
Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle définies comme suit :
Tranche ferme : Réalisation des espaces verts
Tranche optionnelle 1 : Arbres de remplacement
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 4 sur 42
1.4 Sous-traitance
En complément des dispositions du code de la commande publique, les conditions de l'exercice de la sous-
traitance directe ou indirecte sont définies à l'article 3.6 du CCAG Travaux.
En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément à la réglementation en vigueur.
À cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, dûment complété
et signé en y joignant les pièces suivantes :
Déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles
que définies aux articles L.2141-1 à 5 et L.2141-7à 11 du code de la commande publique et qu’il est en
règle au regard des articles L 1512-1 à L 1512-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs
handicapés
Les pièces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financière du sous-traitant identiques à
celles exigées du titulaire pour ce qui concerne les prestations sous traitées
Les attestations d'assurances RCP du sous-traitant
Une déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner
telles que définies aux articles L.2141-1 et L.2141-4,1° et 3° du code de la commande publique.
Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 à D.8254-5 du code du
travail
Le numéro unique d'identification INSEE du sous-traitant permettant à l'acheteur d'accéder aux
informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13
Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ;
L’attestation d’assurance décennale.
En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également l’exemplaire unique du marché ou le certificat de
cessibilité ou une attestation ou main-levée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque
l’une ou l’autre aura été effectuée.
Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en correspondance
avec celle du marché du titulaire.
Conformément à l'article 3.6 du CCAG travaux, le maître d'ouvrage notifiera, après signature, au titulaire et à
chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.
Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître d’ouvrage le nom
de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant et à faire connaître au maître d’œuvre le nom de
la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant
indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions que l'acceptation du sous-traitant
direct.
Après acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant direct ou
un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu du maître
d’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une copie de la
caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant
indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au maître d’ouvrage empêche
l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies à l’article 11.9.2
ci-dessous, résiliation du marché.
Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une
part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 5 sur 42
de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du Code du travail.
1.5 Forme des notifications et informations au titulaire
Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maître d’ouvrage
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur réception :
Profil d’acheteur : https://demat-ampa.fr
Remise contre récépissé daté en complément de l’article 3.1 du CCAG Travaux
L'article 1er de l'acte d'engagement précise l'adresse du titulaire pour les notifications dématérialisées.
Les notifications sont faites à l’adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, à défaut, à son siège
social.
1.6 Ordre de service
Les ordres de service seront préparés par le maître d’œuvre puis transmis au maître d’ouvrage qui les numérotera,
les datera et les notifiera au titulaire. Seuls les ordres de service notifiés par le maître d’ouvrage lui seront
opposables.
1.7 Réalisation de prestations similaires
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article R.2122-
7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles
qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d’un marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence. Dans la mesure où la mise en concurrence du premier marché doit avoir pris en compte le montant
total envisagé, le montant des marchés de prestations similaires ne pourra en aucun cas faire excéder un éventuel
seuil de procédure, cela entrainerait de fait irrégularité du marché.
La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de
la notification du présent marché.
2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles prévalent dans l'ordre ci-après :
1- l’acte d’engagement (AE) et les annexes listées ci-après, dans leur version résultant des dernières modifications
éventuelles, opérées par avenant :
Annexes (par ordre d’importance) Valeur contractuelle (préciser oui ou non)
Les avenants par ordre chronologique oui
décroissant
Les actes spéciaux modificatifs par ordre oui
chronologique décroissant et initiaux de
sous-traitance
Le planning DCE rendu définitif à l’issue oui
de la période de préparation
La mise au point du marché oui
Le cadre de décomposition du prix global Oui, uniquement pour la détermination
et forfaitaire des prix unitaires en cas d’avenant
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 6 sur 42
2- le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes
3– le CCTP 00 Prescriptions communes à tous les lots
4- limites de prestations
5- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes et, s'il est nécessaire, le plan
général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
A l'exception de l'annexe de mise au point éventuelle prévalant sur l'acte d'engagement, l'acte d'engagement, le
CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur
les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre à chaque document.
6- le calendrier détaillé d’exécution des travaux
7- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics
Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 (publié au JO du 1er avril 2021), dans sa version en vigueur à
la signature du présent marché.
8- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux travaux objet du marché, lorsqu'il existe et
si celui-ci vise ce cahier (cf. CCTP) et/ou les normes et autres documents équivalents définis au CCTP.
9- les éléments de décomposition de l’offre technique du titulaire ainsi que ceux qui seraient rendus contractuels
lors de la mise au point du marché
10- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché
11- les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire ainsi que ceux qui seraient rendus contractuels
lors de la mise au point du marché
Cession de créance - Nantissement - Pièces à délivrer au titulaire :
3 PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX
3.1 Contenu des prix
Les prix du marché sont hors TVA.
Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux telles que visées à l'article 9.1 du CCAG. Notamment,
ils prennent en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées par le maître d’ouvrage dans le dossier de
consultation.
Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont réputés comprendre
les dépenses communes de chantier visées à l'article 9.1.2 du CCAG.
Dans le cadre d'un marché alloti, l'article 9.1.3 ci-dessous répartit ces dépenses communes entre les différents
lots.
En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le mandataire, y compris les
frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux
mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces
défaillances.
En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle des
sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 7 sur 42
3.2 Nature du prix
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés, comme précisé à l'acte d'engagement,
suivant la nature du marché :
par des prix forfaitaires dont le libellé est détaillé à l'état des prix forfaitaires,
par application d’un prix global et forfaitaire,
par application des prix unitaires dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires,
Sauf si ces documents sont demandés à la remise des offres, l'entrepreneur fournira dans les 20 jours à compter
de la date de la demande du maître d'œuvre un sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires
ou une décomposition de chacun des prix de l'état des prix forfaitaires désignés par le maître d'œuvre
conformément aux dispositions de l'article 9.3.4 du CCAG travaux.
3.3 Variation dans les prix
3.3.1 Forme du prix
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies à l'article 4.1 de l'acte
d'engagement.
Le présent marché est passé à prix révisable.
Son montant sera révisé selon la formule :
Im
P = 0,15 + 0,85 x --------
Io
dans laquelle Im et Io sont les valeurs prises par l’index et/ou l’indice de référence défini ci-dessous
respectivement au mois "m" d’exécution des travaux et au mois "Mo" d’établissement des prix du marché.
Le mois Mo est défini à l'article 4.1 de l'acte d'engagement.
Pour la mise en œuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index et/ou l’indice de référence est
appréciée au plus tard à la date d'achèvement contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur
réalisation, si celle-ci est antérieure.
Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.
3.3.2 Index et ou indice de variation
Les index et/ou les indices de référence choisis pour l'application de la clause de variation des prix des travaux
sont :
Lot n° Index et/ou indice
Lot 1 - Gros œuvre (BT01) Tous corps d’état
Lot 2 - Enduits de façades (BT52) Imperméabilité de façades
Lot 3 - Charpente couverture zinguerie (BT16b) Charpente bois
Lot 4 – Dalles et descentes en aluminium (BT43) Menuiserie en alliage d’aluminium
Lot 5 - Etanchéité (BT53) Etanchéité
Lot 6 - Menuiseries extérieures (BT51) Menuiserie PVC
(BT18a) Menuiserie bois et sa quincaillerie intérieure
Lot 7 - Menuiseries intérieure
y compris cloisons et parquets
Lot 8 - Serrurerie (BT42) Menuiserie en acier et serrurerie
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 8 sur 42
Lot 9 - Plâtrerie, isolation, plafonds (BT08) Plâtre et préfabriqués
Lot 10 - Electricité, courants forts et faibles,
(BT47) Electricité
chauffage
Lot 11 - Plomberie, sanitaire, ventilation,
(BT38) Plomberie sanitaire (y compris appareils)
désenfumage
Lot 12 - Carrelage, faïence (BT09) Carrelage et revêtement céramique
Lot 13 - Peinture (BT46) Peinture, tenture, revêtements muraux
Lot 14 – Revêtements sols souples (BT10) Revêtements en plastiques
Lot 15 - Ascenseur (BT48) Ascenseurs
Lot 16 - Nettoyage (S812000-10) Services de nettoyage
Lot 17 - VRD (BT02) Terrassements
Lot 18 - Espaces verts (EV3) Travaux de création d’espaces verts
Lot 19 - Déconstruction, désamiantage (BT01) Tous corps d’état
3.3.3 Actualisation ou révision provisoire
Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index et/ou indice antérieur
à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune nouvelle actualisation ou révision avant l'actualisation
ou la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index et/ou indice
correspondant.
3.4 Augmentation du montant des travaux
Par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir reçu une décision de
poursuivre émanant du maître d’ouvrage.
4 RETENUE DE GARANTIE
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première
demande présentée au plus tard avec la première demande d'acompte.
4.1.1 Remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire
Conformément à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de
marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, le titulaire peut fournir une caution personnelle et
solidaire remplaçant l’application de la retenue de garantie.
Le maître d'ouvrage accepte qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.
En cas d'acceptation, la caution sera présentée au plus tard avec la première demande d'acompte.
Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date d’expiration du
délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ou
garantie ne seront libérées que 30 jours après la date de la levée effective de ces réserves.
5 AVANCE
Il est prévu le versement d’une avance pour les marchés supérieurs à 50 000 € HT, par dérogation à l’article
10.1 du CCAG dans les conditions ci-après :
Montant de l’avance :
Le montant de l'avance sera égal à 5 % du montant initial TTC du marché en prix de base.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 9 sur 42
Bénéficiaires de l’avance :
Lorsque le marché est passé à l'entreprise générale, avec des entrepreneurs groupés payés directement par le
maître d’ouvrage ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions
relatives aux avances sont applicables à la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou par le
mandataire et par chaque cotraitant conjoint ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct dans les
conditions définies ci-dessous.
Les modalités de détermination du montant des avances à verser au titulaire, aux cotraitants ou sous-traitants
s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés directement par le titulaire, par chacun des cotraitants
conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.
En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont soit effectués sur un compte
unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le mandataire, soit répartis sur
chacun des membres du groupement, sur la base de la répartition des paiements identifiée dans l'acte
d'engagement, conformément aux modalités prévues à l’article 4.2.2.
Les modalités de détermination du montant de l’avance à verser sur ce compte s'appliquent alors au montant
TTC des travaux réalisés par l’ensemble des cotraitants.
Le sous-traitant qui demande à bénéficier de l'avance est soumis à l’obligation de présenter, en contrepartie de
l’avance qu’il demande, la garantie d’un montant équivalent à cette avance, dans les mêmes conditions que celles
applicables à l’entrepreneur principal.
En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a
perçu une avance, la part d’avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-
traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement
présentées après la date d’agrément du sous-traitant concerné.
Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, après l’agrément du sous-
traitant concerné, le remboursement de l’avance sur la part du marché sous-traitée, le maître d’ouvrage se
réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser l’agrément du sous-traitant.
Conditions du versement de l’avance :
- Demande de l’avance par le titulaire : Le versement de l’avance est conditionné par la demande du titulaire
à compter de la notification du marché et au plus tard avec la première demande d’acompte transmise par le
titulaire. Passé ce délai, le titulaire perd son droit à avance.
- Production d’une garantie :
Le titulaire aura à produire une garantie d'un montant équivalent à la dite avance sous forme
d’une garantie à première demande.
Si le titulaire présente une garantie de montant inférieur au montant de l’avance, ce dernier sera réduit en
conséquence.
Les sûretés seront libérées à la fin de la résorption de l'avance.
Règlement de l’avance :
L’avance sera versée en une seule fois et en totalité après réceptop, de la garantie à première demande.
Le règlement de l'avance interviendra conformément aux dispositions de l’article 6.1 de l’acte d’engagement.
Aucune retenue de garantie ne sera effectuée sur cette avance.
En cas de sous-traitance, le versement de l'avance et son remboursement sont effectués à la diligence de
l'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce
remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-
traitant.
Remboursement :
Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant en prix de base des travaux à l'entreprise et des
approvisionnements existant sur le chantier qui figure à une demande d'acompte mensuel atteindra ou dépassera
soixante-cinq pour cent (65 %) du montant initial du marché.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 10 sur 42
5.1 Règlement des comptes
Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué
à l'article 12 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.
Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés pour les marchés à prix forfaitaire. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage.
Par dérogation à l’article 10.4 du CCAG, les acomptes n’intègrent pas de part correspondant aux
approvisionnements.
Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
5.2 Présentation des factures au format dématérialisé
Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au titulaire en exécution du présent marché devront
être transmises par voie électronique en application de l'article L.2192-1 du code de la commande publique.
Pour être valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format
papier. De même, doivent figurer sur la facture dématérialisée :
l’identifiant de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA intracommunautaire,
RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;
le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au
sein de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter
l’acheminement de ses factures reçues ;
le « numéro d’engagement » qui correspond à la référence à l’engagement juridique (numéro de bon de
commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information de l’entité publique destinataire)
et est destiné à faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.
Ces informations seront transmises au titulaire par les services du maître d’ouvrage.
Pour être valables, les factures dématérialisées doivent être transmises en conformité avec l’arrêté du 9 décembre
2016 relatif au développement de la facturation électronique, sur le site :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1
Pour ce faire, les factures dématérialisées devront comporter les informations suivantes :
Le numéro de SIRET, qui identifiera le maître d’ouvrage en tant que destinataire de la facture : 896 350
022 00035
Le code service : ne rien renseigner
La transmission se fait, au choix du titulaire, par :
un mode «flux» correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système
d'information du titulaire et l'application informatique CHORUS PRO. La transmission de factures selon le
mode «flux» s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec
chiffrement TLS ;
un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le portail
internet, soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions prévues
à l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue à partir du
portail internet mis à disposition des fournisseurs de l'Etat à l'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr.
un mode « service », nécessitant de la part du titulaire l'implémentation dans son système d'information
de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.
Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours
à un autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 11 sur 42
5.3 Demandes de paiement
5.3.1 Demande de paiement d’acomptes
Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modèle agréé par le maître d'ouvrage.
Par dérogation à l'article 12.2.2 du CCAG travaux, l'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maître
d’ouvrage (au plus tard lors du règlement de l'acompte / ou dans un délai de 30 jours) si le projet de décompte
mensuel remis par le titulaire a été modifié.
5.3.2 Demande de paiement finale
Par dérogation à l’article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maître d'œuvre et au maître
d’ouvrage son projet de décompte final à compter de la plus tardive de ces dates :
date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 12.3.2 du CCAG,
date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 10.4 du présent CCAP,
date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies à l’article 7.5 ci-dessous.
dans le cas d'un marché à tranches, lorsque des tranches n'ont pas été affermies, selon les dispositions
retenues à l'article 3.1 de l'acte d'engagement.
Les dispositions de l’article 12.3 du CCAG Travaux s’appliquent sauf pour les marchés comportant des
plantations pour lesquels, par dérogation aux articles 12.3 et 42 du CCAG, il sera appliqué les dispositions
suivantes : l’entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 30 jours à compter du terme
correspondant à l’expiration du dernier délai de garantie. (Engazonnements ou végétaux).
Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux :
Le maître d’ouvrage disposera d’un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte
général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.
Lorsque le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte
général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application des dispositions de l’article
12.4.4 du CCAG et qu’en l’absence de notification du décompte général par le maître d’ouvrage dans un
délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte
général et définitif.
A défaut de cette indication, en l’absence de notification du décompte général dans ce délai, le décompte général
signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.
Dans le cas d’une réception avec réserves ou lorsque le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une
réclamation susceptible de concerner le titulaire, à la date du signature du décompte général, conformément aux
dispositions de l’article 12.4.2 du CCAG, si lors de son établissement, des réserves à la réception n’ont pas encore
été levées par le titulaire, le projet de décompte général est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet
des réserves, du litige ou de la réclamation en cours.
5.4 Paiements des cotraitants et/ou des sous-traitants ayant droit au paiement direct
Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué
dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.
En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de paiement.
En cas de groupement solidaire, il sera procédé à un règlement séparé de chacun des cotraitants, si la répartition
des paiements est identifiée à l'article 6.2 de l'acte d'engagement. Le mandataire du groupement indique dans
chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des paiements pour chacun des cotraitants.
L'acceptation d'un règlement à chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des
cotraitants.
Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues par
les articles R.2193-10 à R.2193-16 du code de la commande publique.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 12 sur 42
En complément de l'article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie
des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.
Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maître d’ouvrage sur la base de l’acceptation totale
ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.
En l’absence de notification au maître d’ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de paiement
adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant, le maître
d’ouvrage procèdera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le sous-
traitant dans les conditions prévues par le code de la commande publique.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de
sous-traitance.
5.5 Délais de paiement et intérêts moratoires
Les paiements seront effectués dans les conditions fixées à l’acte d’engagement.
Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit à des
intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au
taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus
récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :
IM = M x J/365 x Taux IM
M = montant de l'acompte en TTC
J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de l'année civile
En cas de retard de paiement, le maître d’ouvrage sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L.2192-13 du code
de la commande publique.
6 DELAIS D’EXECUTION – PENALITES
6.1 Durée du marché – Délais d’exécution des travaux – reconduction
Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement et sont précisées à l'article 9.2 du présent
CCAP en ce qui concerne la période de préparation.
L'acte d'engagement définit les conditions d'une éventuelle reconduction.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 13 sur 42
6.2 Prolongation des délais d’exécution
6.2.1 Intempéries
En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 5 jours ouvrés.
En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés (pour autant, qu’il y ait entrave à l’exécution des travaux, dûment constatée par le
maître d’œuvre) d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après
dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :
Nature du phénomène Intensité limite Durée du phénomène Organisme ou
documents de
référence
Vitesse du vent 100 km/heure 24 heures Météo France
Pluviométrie 30 mm 5 jours consécutifs Météo France
Température + 40°C et – 10°C 5 jours consécutifs Météo France
Neige 10 cm 3 jours consécutifs Météo France
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne s’appliqueront
qu’après consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles définies ci-dessus en application du
premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG.
6.2.2 Ajournement
Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 53.1 du CCAG Travaux, il est précisé que la décision
d’ajournement doit être prise expressément par le seul maître d’ouvrage.
Ne peuvent par ailleurs pas être qualifiés d’ajournement :
Les arrêts prononcés par la maîtrise d’ouvrage suite à une demande en ce sens des entreprises qui visent
juste à « prendre acte » de cette demande.
La période d’arrêt antérieure à la date de la décision d’ajournement.
Le cas de suspension visé à l’article 53.3 du CCAG Travaux.
Au titre de l’indemnité d’ajournement, ne pourront être prises en compte que les dépenses suivantes, dûment
justifiées et n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge même partielle par l’Etat :
De coûts liés aux mesures conservatoires nécessaires pour protéger les travaux exécutés, ainsi que des
frais de garde du chantier (palissade, gardiennage...).
De coûts liés aux matériaux et consommables qui ont été approvisionnés sur le chantier, et qui ne sont
pas réutilisables sur le chantier (stockage, transport sur un autre chantier, perte, revente avec perte...).
De coûts liés aux personnels et aux matériels immobilisés sur le chantier, dans la limite de la possibilité
de les réaffecter ailleurs.
Si le marché ne prévoit pas de clause de révision de prix, de coûts liés aux variations économiques durant
l’interruption, justifiant l’actualisation du ou des prix.
De frais financiers supplémentaires (frais de découvert bancaire, extension des frais de caution et
d’assurance...).
De la non-couverture des frais généraux.
En cas de résiliation du marché uniquement : du manque à gagner (bénéfice que l’entreprise était en droit
d’attendre si le marché avait été entièrement exécuté).
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 14 sur 42
6.2.3 Force majeure
Lorsqu’un cas de force majeure empêche l’exécution du marché, le titulaire devra justifier de l’impossibilité
temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre l’exécution du marché en conséquence de l’évènement qu’il
qualifie de cas de force majeure.
Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas être sanctionné au titre de la non-exécution du marché
(prolongation des délais, non application des pénalités de retard).
Conformément à l’article 17 du CCAG Travaux, l’indemnisation du titulaire sera donc limitée aux seules pertes
matérielles directement provoquées par le cas de force majeure.
Est ainsi notamment exclue la prise en charge de :
Frais de garde
Manque à gagner,
Pertes engendrées par les immobilisations de matériel et de personnel provoquées par la désorganisation
du chantier.
6.3 Pénalités pour retard
Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’une prestation déterminée donnera lieu
le cas échéant à l’application des pénalités suivantes.
Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai d’exécution qui lui est propre tel
que fixé au calendrier détaillé d’exécution tel que défini à l’article 9.1.1 de CCAP. Seuls les retards fautifs
donneront lieu à l’application des pénalités de retard. Ne sont pas fautifs, notamment, les retards consécutifs,
c’est à dire les retards du titulaire d’un lot dont le démarrage des travaux n’a pas pu commencer en raison du
retard fautif du titulaire d’un autre lot.
Les pénalités seront comptabilisées en fin de mois et retenues sur le décompte mensuel.
Le titulaire s’expose aux pénalités suivantes sans mise en demeure préalable.
6.3.1 Pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux
Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.
Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités n’est pas plafonné
Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités seront appliquées de plein droit après
constatation du retard sans mise en œuvre du principe du contradictoire prévu.
6.3.2 Pénalités de retard journalières
Par dérogation à l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, l'entrepreneur subira en cas de retard dans l'exécution des
prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels :
Montant de la pénalité
par jour calendaire de retard
Pour chacun des 10 Les jours suivants
premiers jours de retard
100 € 150 €
(cent euros) (cent cinquante euros)
Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution et aux délais fixés
pour la levée des réserves. Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait
résorbé, de remettre ces pénalités.
6.3.3 Pénalités pour absence aux réunions de chantier et aux réunions spécifiques
Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et aux réunions spécifiques.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 15 sur 42
Les rendez-vous de chantier auront lieu régulièrement chaque semaine, au jour et à l'heure fixés par le Maître
d'œuvre.
Ces rendez-vous seront complétés par des réunions de coordination et de synthèse et autres réunions spécifiques.
Dès notification de son marché, l'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier et
autres réunions ou de se faire représenter par une personne habilitée à engager l’entreprise.
Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de coordination se verra
appliquer une pénalité de 150 € (cent cinquante) par absence.
Tout retard de plus d’une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé par le Maître d’œuvre
sera considéré comme une absence.
Un carnet de chantier sera tenu à jour par le Maître d’œuvre où seront consignés, entre autres, les noms des
entreprises présentes ou absentes.
6.3.4 Pénalités pour retard dans la transmission de l’attestation d’assurance
En cas de retard dans la transmission de l'attestation d'assurance telle que prévue à l'article 10.7.1 ci-dessous,
le maître d’ouvrage appliquera une pénalité de retard égale à 200 € (deux cents euros) par jour de retard.
6.3.5 Pénalités pour retard dans la transmission des documents
Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maître d'ouvrage, l’équipe de maître
d’oeuvre, le CSPS, le CT et le géotechnicien.
En cas de retard dans la transmission des documents, le maître d’ouvrage appliquera une pénalité de retard égale
à 100 € (cent euros) par jour de retard et par document.
Document Délai de transmission
Documents incombant aux entreprises pendant la Pour le lot 19 déconstruction, désamiantage : 15 jours
période de préparation ou durant l’exécution du à compter de la date de démarrage de la période de
chantier, nécessaires à l’ordonnancement des travaux, préparation du chantier ;
à la direction des travaux, au contrôle technique des Pour les autres lots 21 jours à compter de la date de
travaux, à la supervision géotechnique ou à la démarrage de la période de préparation du chantier ;
coordination sécurité/santé (programme d’exécution
des travaux, plan de sécurité et d’hygiène, plans
d’exécution, notes de calculs, notes techniques, Durant l’exécution du chantier, la date en référence au
études de détails, plans de synthèse, fiches calendrier détaillé d’exécution ou en l’absence d’une
techniques, éléments nécessaires à l’élaboration du telle date dans les 7 jours à compter d’une demande
calendrier général détaillé d’exécution, etc. formulée
Mise à jour des documents selon VISA ou AVIS avec 7 jours pour réémission, autant de fois que
observations /refus. nécessaire, jusqu'à obtention d'un VISA ou AVIS sans
observation
Levée d’un avis ou visa suspendu, défavorable ou 7 jours à compter de la date d’émission de l’avis ou de
prescription du bureau de contrôle ou de la maîtrise la prescription
d’œuvre ou d’un organisme extérieur ou de la
commission de sécurité
Présentation des échantillons de matériaux, de La date en référence au calendrier détaillé d’exécution
matériels de construction, de façons ou prototypes ou en l’absence d’une telle date dans les 15 jours à
d’éléments de construction, d’un témoin ou d’un compter d’une demande formulée
nuancier
Retard dans la production de justification et/ou 7 jours à compter d’une demande formulée
prévisions de prix des ouvrages non prévus
6.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution.
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure restée sans
effet, sans préjudice d'une pénalité de : 500 € (cinq cents euros) par jour de retard.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 16 sur 42
6.5 Retenues et pénalités pour non remise des documents fournis après exécution
En cas de non remise, à la date des Opérations Préalables à la Réception, des documents à fournir après
exécution, une retenue provisoire sera opérée d'un montant de 1 000 € (mille euros).
Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues à l'entrepreneur dans les conditions stipulées à l'article 19.3 du
CCAG et au présent article jusqu'à la remise de la totalité des documents. Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation
à l’article 19.3 du CCAG, si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas l’application de cette
retenue, le maître d’ouvrage pourra l’effectuer sur les acomptes précédents.
Au-delà de 2 mois suivant la date des opérations préalables à la réception, si les documents ne sont pas fournis,
cette retenue provisoire deviendra une pénalité forfaitaire définitive après mise en demeure préalable restée sans
effet.
6.5.1 Pénalités pour manquement relatif aux dispositions sur les déchets
En cas d’absence de production des éléments mentionnés aux articles 36.2.1 et 36.2.2 du CCAG (SOGED et
traçabilité des déchets), le titulaire se verra appliquer sans mis en demeure préalable, une pénalité dont le
montant est fixé à 200 € (deux cents euros) par document et par jour de retard.
6.5.2 Pénalités relatives au non-respect de l’action d’insertion
En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d'heures d'insertion, il pourra être appliqué une
pénalité égale à 100 (cent) euros par heure d’insertion non réalisée.
En cas d’absence ou de refus de transmission par l'entreprise des renseignements propres à permettre le contrôle
de l’exécution de l’action d'insertion, il sera appliqué de plus une pénalité égale à 100 (cent) euros par jour de
retard à compter du 15 de chaque mois et sans mise en demeure préalable.
6.6 Autres pénalités
6.6.1 Défaut des obligations en matière de sous-traitance
Fait générateur Montant de la pénalité
Présence sur le chantier de personnels d’une Eviction de l’entreprise manu militari et 1 500 € par
entreprise en situation de sous-traitance occulte (non infraction constatée et par jour franc (nonobstant les
déclarée au maître d’ouvrage ou non agréée par lui ou mesures coercitives prévues par le CCAG travaux)
non transmission du PPSPS au coordonnateur
sécurité)
Déclaration tardive de sous-traitants. 100 € par jour franc
Sera considérée comme tardive, toute déclaration
parvenant au maître d’ouvrage en deçà des 15 jours
précédant l’intervention du sous-traitant.
6.6.2 Défaut des obligations en matière de sécurité, d’hygiène et protection de la santé, de
protection de l’environnement et organisation du chantier
Fait générateur Montant de la pénalité
Non-respect des prescriptions relatives à la santé, à la 200 € par infraction constatée et par jour franc
sécurité, à l’hygiène, à l’organisation du chantier et en
particulier des directives données par le
coordonnateur sécurité
Non-respect des prescriptions relatives à la protection 200 € par infraction constatée et par jour franc
de l’environnement et en particulier des dispositions
définies dans le Plan des Prescriptions
Environnementales, le Schéma d'Organisation et de
Gestion des Déchets (SOGED)
Retard dans la réalisation des installations du chantier 1 000 € par jour franc
occasionnant un report de l’exécution des travaux
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 17 sur 42
Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts 200 € par absence et par jour franc
publics des dispositif de nettoyage de décrottage des
engins
Défaut de dispositif de nettoyage et décrottage des 200 € par infraction constatée et par jour franc
engins avant sortie du chantier
Défaut des obligations de nettoyage des véhicules 200 € par infraction constatée et par jour franc
Dépôt de matériels, matériaux, terres et gravats en 200 € par infraction constatée et par jour franc pour
dehors des zones prescrites l’entreprise responsable
En cas de défaut de responsabilité, la pénalité sera
portée au compte prorata et répartie en part égale
entre les entreprises.
200 € par infraction constatée et par jour franc pour
Présence de déchets dans une benne non appropriée l’entreprise responsable
En cas de défaut de responsabilité, la pénalité sera
portée au compte prorata et répartie en part égale
entre les entreprises.
Défaut dans l’évacuation des déchets, terres et 200 € par infraction constatée et par jour franc pour
gravats hors chantier. l’entreprise responsable.
Défaut dans la rotation des bennes En cas de défaut de responsabilité, la pénalité sera
portée au compte prorata et répartie en part égale
entre les entreprises.
Dépôt sauvage ou enfouissement ou brûlage des 1 500 € par infraction constatée et par jour franc pour
déchets l’entreprise responsable.
En cas de défaut de responsabilité, la pénalité sera
portée au compte prorata et répartie en part égale
entre les entreprises.
Bruits de chantier occasionnant des nuisances avérées 200 € par infraction constatée et par jour franc
Défaut de nettoyage et / ou d'entretien des 200 € par infraction constatée et par jour franc pour
installations communes. l’entreprise responsable.
Défaut de nettoyage de chantier. En cas de défaut de responsabilité, la pénalité sera
portée au compte prorata et répartie en part égale
entre les entreprises.
Le maître d’ouvrage, après constat du Maître d’oeuvre Pénalité appliquée correspondant au montant de la
ou du coordonnateur sécurité, indiqué sur le compte rémunération de l’entreprise de nettoyage, répartie en
rendu du chantier ou le registre journal suivi d’une part égale entre les entreprises responsables des
mise en demeure et dans le cas où cette mise en désordres.
demeure ne serait pas suivie d’effet sous 8 jours, fera En cas de défaut de responsabilité, la pénalité sera
procéder lui-même par une entreprise spécialisée au portée au compte prorata et répartie en part égale
nettoyage de chantier aux frais et risques et périls des entre les entreprises
entreprises responsables
Défaut des circulations et stationnements de chantier 200 € par infraction constatée et par jour franc
Défaut dans la signalisation du chantier ou toute
action entraînant un défaut dans la signalisation du
chantier
Trouble à la circulation publique autour du chantier, 200 € par infraction constatée
arrêt ou stationnement interdit (cette retenue ne vient
pas en substitution des amendes délivrées par les
autorités compétentes.
Défaut de clôture de chantier, de fermeture du 200 € par infraction constatée et par jour franc
chantier, d’éclairage de chantier ou de gardiennage
Souillage et/ ou dégradation des espaces 200 € par infraction constatée et par jour franc pour
extérieurs/végétations existants/réseaux existants l’entreprise responsable.
En cas de défaut de responsabilité, la pénalité sera
portée au compte prorata et répartie en part égale
entre les entreprises.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 18 sur 42
6.6.3 Défaut des obligations en matière de suivi en cours de chantier
Fait générateur Montant de la pénalité
Défaut d'encadrement sur le chantier sur simple 200 € par infraction constatée et par jour franc
constat MOE/OPC
L'entrepreneur prétend à tort avoir achevé une tâche 200 € par infraction constatée
ou avoir levé une non-conformité, une réserve ou une
observation
Défaut dans la libération des terrains, zones ou locaux 200 € par infraction constatée et par jour franc
Non-respect d'un ordre de service 200 € par infraction constatée et par jour franc
7 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS
L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des règles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus
obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.
7.1 Provenance des matériaux et produits
Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents assurant la traçabilité de tous
les produits et matériaux mis en œuvre préalablement à leur mise en œuvre.
7.2 Mise à disposition de lieux d’emprunt
Aucun lieu d’extraction ne sera mis à la disposition de l’entrepreneur au-delà de l’emprise du chantier.
7.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
Les dispositions des articles 23 à 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications,
essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont applicables au présent marché étant
précisé que :
Le CCTP définit les compléments à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.
Le CCTP ne déroge pas aux dispositions du CCAG.
Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par un laboratoire ou un organe de contrôle, agréé par
le maître d’ouvrage, à la charge du titulaire.
Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur, ainsi que les modalités
correspondantes.
Les vérifications, surveillance sont réalisées par un laboratoire ou un organe de contrôle, agréé par le
maître d’ouvrage, à la charge du titulaire.
Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des
essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
• s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justificatifs.
• s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maître d’ouvrage.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 19 sur 42
7.4 Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux et produits
fournis par le maître d’ouvrage
En complément de l'article 26 du CCAG travaux, le CCTP désigne les matériaux, produits et composants de
construction qui seront fournis, le cas échéant, par le maître d’ouvrage et précise les lieux et cadences de leur
prise en charge, ou de leur réception par l'entrepreneur, ainsi que les modalités de leur manutention et de leur
conservation à assurer par l'entrepreneur.
Le maître d’ouvrage mettra à la disposition du titulaire les documents assurant la traçabilité de tous les produits
et matériaux mis à sa disposition.
Le CCTP ne déroge pas à l'article 26 du CCAG.
8 IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX
SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS
8.1 Piquetage général
Le titulaire sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité, en présence du maître d'œuvre, au
piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications que désirerait
exécuter le maître d'œuvre, tenir à la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié
correspondant. Les travaux de piquetage sont payés par le maître d’ouvrage sur la base du prix figurant au
bordereau de prix unitaires joint en annexe de l’acte d’engagement.
8.2 Travaux à proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement d’entreprises, veille au
respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exécution de travaux à proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, résultant des
dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de l'Environnement. Ces dispositions s’appliquent,
lorsqu’elles leurs sont contraires, par dérogation aux articles 27.3 et 31.9 du CCAG travaux.
Son offre technique et financière prend en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages
existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il prend en compte les clauses techniques
et financières particulières fixées le cas échéant par le marché.
Pour l'application de ces dispositions le responsable du projet est identifié à l'article 1.2 ci-dessus.
Notamment, par dérogation à l'article 31.9 du CCAG Travaux, dès la notification du marché et avant
l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet unique afin
d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et
d’adresser à chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
conformément au modèle prescrit.
Les techniques que le titulaire prévoit d’appliquer à proximité des ouvrages en service ainsi que les modalités de
leur mise en œuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde,
compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des
personnes et des biens et la protection de l’environnement.
Pour toute intervention à proximité des réseaux, le titulaire respecte les prescriptions édictées par le guide
technique disponible sur le site « www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr », ainsi que, le cas échéant, les
informations spécifiques sur les précautions particulières à prendre jointes par les exploitants aux récépissés des
déclarations DT et DICT ou complétées dans le CCTP
Le titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou manques après
comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations cartographiques reçues.
Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui ont été
identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de
l’exécution des travaux. Il s’assure à ce titre de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 20 sur 42
Dès lors que la durée d’exécution du marché excède 6 mois, ou excède la durée définie dans la DICT, le titulaire
sera tenu d’effectuer une nouvelle DICT, au-delà de ce délai auprès des exploitants d’ouvrages sensibles pour la
sécurité, à moins que des réunions périodiques aient été planifiées dès le démarrage du chantier avec l’exploitant.
Le titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux déclarations
d'intention de commencement de travaux. Il leur communique l’ensemble des dispositions du présent CCAP
relatives aux travaux à proximité des réseaux.
8.2.1 Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterres, subaquatiques ou aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens tels que canalisations ou
câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter et dont le titulaire a reçu du responsable de projet
toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué par le titulaire sous la responsabilité
du responsable de projet, dans les mêmes conditions qu'au 9.1 ci-dessus.
Il maintient le marquage/piquetage en bon état.
8.2.2 Evolutions éventuelles des ouvrages souterrains, enterres, subaquatiques ou aériens
entre la préparation du projet par le maître d’ouvrage et l’exécution des travaux
Dans le cas où l'exécutant des travaux découvre de nouveaux ouvrages, des modifications ou extensions
d'ouvrages :
Il doit en informer par écrit le responsable du projet sans délai
Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, ou en cas de différence notable,
entre l’état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l’exécutant
des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible
pour la sécurité, l'exécutant des travaux arrête le chantier
En cas de carence de l'exécutant des travaux, le responsable du projet délivre un ordre d'arrêt des travaux.
Il appartient au responsable du projet de décider par écrit des mesures à prendre et de la reprise des travaux
lorsque les conditions de sécurité seront à nouveau réunies
Un constat contradictoire doit être établi, conformément au modèle réglementaire, sans délai entre
l'exécutant des travaux et le responsable du projet. Le constat contradictoire précise :
Les précautions éventuelles à prendre pour la sécurité
Les modifications qui doivent être, le cas échéant, apportées au projet
L'ensemble des dispositions techniques à prendre pour permettre la poursuite des travaux (précautions
pour la sécurité, précautions techniques, investigations complémentaires)
Les conséquences sur les délais
L'arrêt ou la reprise des travaux
Les conséquences financières de la découverte : constat de la présence de clauses contractuelles
permettant l'indemnisation des précautions et des techniques à mettre à œuvre, de l'arrêt de chantier
et des délais supplémentaires ou nécessité d’un avenant définissant les conditions de prise en charge.
Le CCTP définit le cas échéant les actions complémentaires à mettre en œuvre pour identifier les réseaux
et en fixer la localisation ou si celle-ci s'avère impossible, pour réaliser les travaux avec toutes les
précautions nécessaires
Toutes les actions complémentaires et investigations complémentaires nécessaires à la réalisation des
travaux sont prises en charge par le maitre de l'ouvrage conformément au bordereau de prix annexé le
cas échéant à l'acte d'engagement ou dans le cadre d’un avenant.
Le titulaire sera indemnisé de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de l'évolution des réseaux sur
présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts pour :
la mise en œuvre des precautions particulières,
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 21 sur 42
la mise en œuvre des techniques particulières
les conséquences du sursis à l'exécution des travaux ou de l'arrêt des travaux
les conséquences des dépassements de délais
Si la découverte des réseaux remet en cause le projet, dans des proportions ne permettant pas la poursuite du
présent marché, elle emporte résiliation du marché pour motif d’intérêt général et indemnisation du titulaire dans
les conditions fixées à l’article 50.4 du CCAG Travaux.
8.3 Dispositions applicables en cas de retard dans l’engagement des travaux imputable au
défaut de réponse d’un exploitant d’un réseau sensible pour la sécurité
Ainsi qu'il est dit à l'article 8.2.1 ci-dessus, l’exécutant des travaux doit, dès la notification du marché et avant
l’exécution des travaux, consulter le guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des
ouvrages en service concernés par les travaux et adresser à chacun de ces exploitants une déclaration d’intention
de commencement de travaux (DICT).
Les travaux ne peuvent pas débuter à proximité d’un réseau sensible pour la sécurité tant que l’exécutant des
travaux n’a pas reçu un récépissé de DICT de l’exploitant de ce réseau sensible. En l'absence de récépissé dans
les 7 jours de la DICT (9 jours en cas de DICT non dématérialisée), l’exécutant des travaux doit relancer sans
délai l'exploitant concerné par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout moyen apportant des
garanties de preuve équivalente.
En cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant dans les deux jours
de la relance, l’exécutant des travaux doit alerter le responsable du projet pour qu'il décale ou fasse décaler
d'autant la date de démarrage des travaux. Un constat contradictoire est établi entre le responsable de projet et
l’exécutant pour confirmer l’arrêt ou la suspension du projet et ses conséquences financières.
L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice du fait de ce retard et sera indemnisé de son préjudice éventuel
par le maître d'ouvrage sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts subis du fait du
retard dans l’engagement des travaux.
8.3.1 Dispositions particulières en cas d’insertiture sur la localisation des réseaux souterrains
Le responsable du projet, après avoir procédé à la déclaration de projet de travaux (DT), n'a pas procédé, en
application des dispositions de l’article R 554-23 III du Code de l’Environnement, aux investigations
complémentaires relatives à l'incertitude de localisation des réseaux souterrains rangés dans la classe de précision
B.
Dans les zones d’incertitude, l’exécutant des travaux devra appliquer les précautions techniques particulières
adaptées nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de
localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, définies par le CCTP et à défaut par le guide technique
relatif à l’exécution de travaux à proximité des réseaux visé par l’article R.554-29 du Code de l’Environnement.
La rémunération des travaux sera différenciée entre les zones d’incertitude et celles de parfaite connaissance de
la localisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de répartition des actes en plusieurs
catégories donnant lieu à tarification différenciée sont fixés au guide d’application de la règlementation relative
aux travaux à proximité des réseaux.
Si la localisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant pas la poursuite
du présent marché, sans préjudice de l’indemnisation éventuelle de l’exécutant des travaux en application de
l’article 9.2.3 ci-dessus, elle emportera résiliation du marché pour motif d’intérêt général et indemnisation du
titulaire dans les conditions fixées à l’article 50.4 du CCAG Travaux.
Si les incertitudes de localisation ne sont pas levées après réalisation de ces nouvelles investigations, l’exécutant
des travaux devra appliquer les précautions techniques particulières adaptées nécessaires à l'intervention à
proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à
1,5 mètre, définies par le CCTP et à défaut par le guide technique relatif à l’exécution de travaux à proximité des
réseaux visé par l’article R.554-29 du Code de l’Environnement.
La rémunération des travaux est différenciée entre les zones d’incertitude et celles de parfaite connaissance de
la localisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de répartition des actes en plusieurs
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 22 sur 42
catégories donnant lieu à tarification différenciée sont fixés au guide d’application de la règlementation relative
aux travaux à proximité des réseaux.
Si la localisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant pas la poursuite
du présent marché, sans préjudice de l’indemnisation éventuelle de l’exécutant des travaux en application de
l’article 9.2.3 ci-dessus, elle pourra emporter résiliation du marché pour motif d’intérêt général et indemnisation
du titulaire dans les conditions fixées à l’article 50.4 du CCAG Travaux.
Pour les ouvrages rangés dans la classe de précision C : Le CCTP précise les investigations complémentaires à
réaliser au démarrage des travaux.
La rémunération des travaux est différenciée entre les zones d’incertitude et celles de parfaite connaissance de
la localisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de répartition des actes en plusieurs
catégories donnant lieu à tarification différenciée sont fixés au guide d’application de la règlementation relative
aux travaux à proximité des réseaux.
Si la localisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant pas la poursuite
du présent marché, sans préjudice de l’indemnisation éventuelle de l’exécutant des travaux en application de
l’article 9.2.3 ci-dessus, elle pourra emporter résiliation du marché pour motif d’intérêt général et indemnisation
du titulaire dans les conditions fixées à l’article 50.4 du CCAG Travaux.
8.3.2 Arrêt de chantier dû à la découvertue d’un ouvrage non identifié ou d’une incertitude
de la localisation ou dû à l’endommagement des ouvrages
L’exécutant des travaux doit arrêter les travaux, à l’exception des travaux d’investigations complémentaires qui
lui auraient été confiés, dans tous les cas suivants :
découverte fortuite d’un réseau susceptible d’être sensible pour la sécurité ;
en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiqués avant
le chantier par l’exploitant ou le responsable du projet et la situation constatée au cours du chantier
susceptible d’entraîner un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible
pour la sécurité ;
découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible
depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la
position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies au titulaire par l'exploitant de
plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe de précision
indiquée par ce dernier.
Il doit en informer sans délai par écrit le responsable du projet ainsi que le maître d’œuvre s’il n’est pas le
responsable du projet et le titulaire du marché, si l’exécutant des travaux est un sous-traitant.
Un Constat contradictoire doit être établi sans délai entre l’exécutant des travaux et le responsable du projet pour
confirmer les difficultés rencontrées et prescrire le cas échéant l'arrêt éventuel du chantier ainsi que les
conséquences techniques et financières qui en résultent. Le maître d’œuvre, s’il n’est pas le responsable du projet
et le titulaire du marché, si l’exécutant des travaux est un sous-traitant, sont convoqués aux opérations de
constat.
L’arrêt de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de l’article 53.1 du CCAG
Travaux.
L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice en cas d'arrêt de chantier faisant suite à l’une des circonstances
identifiées ci-dessus et sera indemnisé par le maître d'ouvrage de la totalité de son préjudice éventuel subi du
fait de l'arrêt du chantier sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts notamment
pour :
la mise en œuvre des dispositions nécessaires à la garde du chantier pendant l’arrêt de celui-ci
la mise en œuvre de precautions particulières nécessaires pour assurer la sécurité pendant l’arrêt du
chantier
les conséquences des dépassements de délais
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 23 sur 42
L’exécutant des travaux ne peut reprendre l’exécution des travaux que sur ordre écrit du responsable du projet
sur les mesures à prendre.
Dans le cas d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, le titulaire doit :
arrêter immédiatement le fonctionnement des engins ou des matériels de chantier
alerter immédiatement les pompiers et l'exploitant du réseau concerné
aménager une zone de sécurité immédiate dans la mesure du possible
accueillir les secours à leur arrivée et rester à leur disposition autant que nécessaire
Dans le cas d'endommagement d'un réseau même superficiel, d'un déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un
réseau souterrain flexible, le titulaire doit prévenir l'exploitant dans les meilleurs délais. Un constat contradictoire
doit être établi avec l'exploitant.
9 PREPARATION – COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
9.1 Coordination des travaux – gestion des dépenses communes
Lorsque les marchés sont séparés (marché alloti), chaque marché comportera le présent CCAP et un acte
d’engagement particulier auquel sera annexé le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux lorsque ce
calendrier sera nécessaire pour assurer l'exécution coordonnées des travaux.
9.1.1 Calendrier détaillé d’exécution des travaux
Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier
prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées à l'article 28.2.3 du CCAG travaux.
Le calendrier détaillé pourra être modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette modification ne
pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai d'exécution. Ce document rectifié
deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira à l'application de l’article 7.
La notification d’un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de l’application des
pénalités de retard à l'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables du retard constaté et ne vaut pas
acceptation d’une prolongation de délais par le maître d’ouvrage. Toute prolongation du délai contractuel
d'exécution des travaux devra faire l’objet d’une mention expresse et l’ordre de service ou l’avenant, s’il y a lieu,
devra en fixer l’importance.
9.1.2 Coordination des travaux
La coordination des travaux comprenant l'ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux faisant l'objet
du marché et de ceux faisant l'objet des autres marchés concourant à la réalisation de l'ouvrage sera assurée par
EGIS en charge de la mission OPC au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
9.1.3 Répartition des dépenses communes
Les dépenses d’intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les CCTP et
CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessous, seront inscrites à un compte spécial dit « compte
prorata » qu’il appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les conditions qu’elles détermineront,
sans que le maître d’ouvrage puisse intervenir dans le règlement des différends entre les entreprises.
La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien
ou de consommation.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 24 sur 42
A) Dépenses d'investissement
Les dépenses dont la nature est indiquée dans la première colonne du tableau ci-après sont prises en charge par
l'entrepreneur qui est chargé de l'exécution du lot indiqué dans la deuxième colonne dudit tableau. Elles sont
rémunérées par les prix du marché.
Exécution des voies d'accès provisoires et des branchements provisoires d'eau et CF. PGC CCAP
d'électricité et CCTP
Etablissement des clôtures et panneaux de chantier CF. PGC CCAP
et CCTP
Mise en place de la signalisation de chantier à l'égard de la circulation publique CF. PGC CCAP
et CCTP
Maintien des communications de toute nature et de l'écoulement des eaux CF. PGC CCAP
et CCTP
Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou CF. PGC CCAP
protégés et CCTP
Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d'ouvrages souterrains, CF. PGC CCAP
enterrés, subaquatiques ou aériens, à l’exception de celles rendues nécessaires par la et CCTP
découverte en cours de chantier de réseaux non identifiés ou de différence notable, entre
l’état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la
connaissance de l’exécutant des travaux.
Installations d'éclairage, de signalisation et de chauffage, y compris celles nécessaires au CF. PGC CCAP
préchauffage de l’équipement et le séchage des locaux et CCTP
Installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires, vestiaires, réfectoires, CF. PGC CCAP
infirmerie...) et CCTP
Bureau de chantier (local mis à disposition du maître d’œuvre) CF. PGC CCAP
et CCTP
Installations de gardiennage CF. PGC CCAP
et CCTP
Installation du téléphone et des ascenseurs de chantier CF. PGC CCAP
et CCTP
Branchements provisoires d'égout CF. PGC CCAP
et CCTP
Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement CF. PGC CCAP
et CCTP
Evacuation provisoire des eaux pluviales reçues par les bâtiments CF. PGC CCAP
et CCTP
Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement CF. PGC CCAP
et CCTP
Chaque entreprise devra exécuter ou faire exécuter à ses frais les trous, scellement et raccords qui seront
nécessaires à l'exécution des prestations faisant l'objet du lot qui lui est attribué.
B) Dépenses d'entretien
Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées par les prix du lot
correspondant, étant précisé qu'incombent au lot "gros œuvre" :
- les charges temporaires de voirie et de police
- les installations de gardiennage et de fermetures provisoires des bâtiments.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 25 sur 42
Pour le nettoyage du chantier :
chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des
travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de l'évacuation de ses propres déchets, dans les
conditions fixées à l’article 9.5 ci-dessous.
chaque entreprise doit procéder à la protection de l'ouvrage ou des parties d'ouvrages déjà réalisées, au
nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées.
l'entreprise de gros œuvre a la charge de l'enlèvement des déblais excédentaires et de leur transport aux
décharges publiques, dans les conditions fixées à l’article 9.5 ci-dessous.
C) Dépenses de consommation
Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la
charge d'une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-après :
quittances d'eau, d'électricité, de téléphone et télécopie ;
frais d'exploitation des ascenseurs de chantier ;
coût du gardiennage (hors installation)
chauffage des locaux du chantier et, s’il y a lieu, de l’ouvrage, objet du ou des marchés de travaux, y
compris combustibles et/ou énergie nécessaire pour les essais ;
frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité
de connaître le responsable ;
frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés ou
détournés dans les cas suivants :
l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert ;
les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur d'un lot déterminé ;
la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.
L'entrepreneur titulaire du lot gros œuvre procédera au règlement des dépenses correspondantes, mais pourra
demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses
proportionnellement aux montants du décompte final du marché de chaque intervenant, sauf accord spécifique
entre eux.
Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du maître d'œuvre sera limitée au rôle
d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas où les répartitions stipulées à l'alinéa qui précède
conduiraient à des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un avis destiné à
faciliter le règlement de ces différends.
Le maître d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le règlement des différends entre intervenants.
9.2 Période de préparation – programme d’exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation de deux mois. Ce délai est de 1 mois pour le seul lot 19
démolition, désamiantage. Sauf à ce que la notification vale ordre de démarrage des prestations, un ordre de
service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Cette période s'effectue dans les conditions de l'article 28.1 du CCAG à la diligence respective du maître d'oeuvre
et de l'entrepreneur et de l'OPC s'il est différent du maître d'oeuvre lorsque les travaux sont allotis.
En complément le cas échéant des tâches à réaliser pendant la période de préparation prévues dans le CCTP,
l'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément à l'article 28.2 du C.C.A.G
comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiène, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité
requise des ouvrages telles que définies à l'article 28.4 du CCAG.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 26 sur 42
Le titulaire est tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier conformément aux dispositions de l'article
28.2.1 du CCAG.
Pour cela, il devra respecter le cadre de plan d'assurance qualité annexé au CCTP.
Par dérogation à l'article 28.2.2 du CCAG travaux, l'ensemble des éléments du programme d'exécution des
travaux est soumis pour visa du maître d'œuvre, et une copie en est adressée au maître d’ouvrage, dans le mois
qui suit la date de démarrage de la période de préparation ou, en l'absence d'une telle période, dans le délai de
30 jours suivant la notification du marché. L'absence de remise des plans d'hygiène et de sécurité fait obstacle
au commencement de la réalisation des travaux. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du
CCAG travaux, l'attente du visa après notification du programme au maître d'œuvre ne fait pas obstacle à
l'exécution des travaux si l'ordre de service de démarrage de travaux est notifié au titulaire.
Lorsque les travaux sont allotis, l'OPC élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec
les titulaires des différents lots conformément aux dispositions de l'article 28.2.3 du CCAG travaux et de l'article
9.1.1 ci-dessus. Il est soumis par l’OPC à l'approbation du maître d’ouvrage et adressé pour avis au maître
d’œuvre.
À l'issue de la période de préparation, il sera délivré un ordre de service de démarrage de l'exécution des travaux.
9.3 Plans d’exécution – notes de calculs – études de détail
Il est précisé que le maître d'œuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages.
Les études d’exécution seront réalisées par les entreprises. Ces études seront soumises au maître d’œuvre et au
contrôleur technique, s’il y a lieu, pour visa préalablement à la réalisation des travaux dans les conditions définies
à l'article 29 du CCAG.
Les documents seront remis par voie électronique à l’adresse du chargé d’opérations de la SATEL en
charge du dossier. L’adresse mail sera communiquée lors de la 1ère réunion de chantier.
Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques sur la base desquelles il a
élaboré son offre.
Il admet que l’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procède des
études d’exécution à sa charge.
Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui
lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère suffisant de
ces documents.
9.4 Lutte contre le travail dissimulé
Le titulaire devra remettre au maître d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément à l'article
31.5 du CCAG travaux.
9.5 Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers
9.5.1 Emplacement des installations de chantier
Le CCTP définit les emplacements qui pourront être mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur, pour tout
ou partie de ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux.
Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.
Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entrepreneur.
Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles relatives aux
installations de chantier.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 27 sur 42
9.5.2 Bureau de chantier
L'entrepreneur aura la charge d'installer, un bureau avec téléphone pour le maître d'œuvre et le coordonnateur
sécurité santé, cette construction devant être meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer d'une ligne
téléphonique ainsi que d'une salle de réunion suffisante pour que chacun exerce sa mission dans de bonnes
conditions.
9.5.3 Emplacements gratuits pour dépôts provisoires de déblais ou de terre végétale
Aucun emplacement ne sera mis à la disposition de l’entrepreneur. Celui-ci devra se procurer à ses frais, dans les
conditions de l'article 31.2 du CCAG, les emplacements nécessaires aux dépôts provisoires ou définitifs des déblais
et/ou des terres végétales.
9.5.4 Mesures particulières concernant la sécurité et la santé
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la
protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à l'article 6.1 du CCAG
Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple
demande du maître d’ouvrage.
Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux
articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 à 3, L 4532-1 à 18 et R 4532-1 à 4533-7 du Code du travail.
A) Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel
et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et
d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la
législation en vigueur sur le territoire français.
Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de
l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des
conventions collectives en vigueur.
Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.
B) Le Plan de sécurité et de santé
Le chantier est soumis à la mise en place d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection
de la santé.
Le chantier est soumis à un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Le Plan particulier de sécurité et de santé devra être transmis par l'entreprise au coordonnateur dans les
conditions prévues aux articles R 4532-56 à R 4532-76 du Code du travail dans un délai de 30 jours après la
notification du marché. En cas d’entreprise intervenant seule le Plan particulier est transmis au maître d’ouvrage.
Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :
les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le personnel tant
dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux ;
il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de
prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations
verticales et horizontales des engins ;
les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
les mesures concourant à une bonne hygiène du travail et, notamment en complément du projet
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.
Le plan particulier de Sécurité et de Santé est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les modifications au
coordonnateur. Il est tenu constamment à la disposition de l'Inspecteur du travail ainsi que ses mises à jour. Il
est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de 5 ans à compter de la réception.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 28 sur 42
Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mêmes conditions. Il appartient
aux entreprises titulaires de les répercuter.
C) Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Un collège interentreprises est prévu
* Ce collège est obligatoire lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies (R 4532-77
du code du travail) :
le chantier comporte plus de 10.000 hommes / jour ;
et le nombre des entreprises est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de construction de bâtiment, ou
à cinq s'il s'agit d'une opération de Génie Civil.
* Le Collège interentreprises doit être constitué au plus tard vingt et un jours avant le début des
travaux. Il est présidé par le Coordonnateur.
* Composition : Le Collège comprend outre le Coordonnateur comme Président, les maîtres d'œuvre, les
entrepreneurs, les sous-traitants et avec voix consultative, un salarié de chaque entreprise employé sur le
chantier. Le Président avise au moins 15 jours à l'avance de la date de la réunion et l'ordre du jour. La réunion se
tient sur le lieu du chantier. Peuvent y participer avec voix consultative : les représentants de l'Inspection du
Travail, de la Caisse Régionale d'assurance maladie, de l'OPPBTP, le médecin du travail.
Le Collège se réunit pour la 1ère fois, dès que deux entreprises interviennent, puis tous les 3 mois ainsi que:
soit à la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative,
soit des 2/3 des représentants salariés,
ou à la suite d'un accident grave ou ayant pu l'être.
* Fonctionnement : Les règles de fonctionnement du Collège sont précisées par un règlement intérieur qui est
adopté par vote lors de sa constitution. Le règlement précise notamment : la fréquence des réunions adaptée
aux travaux, les procédures propres à la sécurité collective, les conditions de vérification de l'application des
mesures de fonctionnement, la procédure de règlement des difficultés entre ses membres, les attributions du
Président.
Les procès-verbaux sont consignés sur un registre consultable et font ressortir :
l'ensemble des décisions du Collège,
le compte-rendu des inspections du chantier,
la formation aux postes de travail dispensée et les formations de sécurité complémentaires.
Les procès-verbaux sont transmis au CHSCT des entreprises intervenantes dont les membres peuvent interpeller
par écrit le Président du Collège interentreprises, qui doit répondre par écrit.
9.5.5 Registre de chantier
Il sera tenu par le maître d'œuvre un registre de chantier conformément à l'article 28.5 du CCAG travaux.
Sur une plateforme numérique commune, les modalités de mise en œuvre et d’utilisation seront
préentées lors de la 1ère réunion de chantier.
9.6 Dispositions en matière de protection de l’environnement
9.6.1 Dispositions générales
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements relatifs à la
protection de l'environnement dans les conditions définies à l'article 7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque
cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d’exécution du marché et pendant
la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du maître d’ouvrage.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 29 sur 42
9.6.2 Dispositions particulières
Conformément à l’article 20.2 du CCAG, le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au
respect des dispositions définies au CCTP.
Mesures relatives à la gestion des déchets de chantier
Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets
créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.
Il précisera les modalités permettant au maître d’ouvrage de s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux
issus du chantier.
Gestion de la qualité environnementale du chantier
Le titulaire désignera nominativement un Responsable Environnement Entreprise. Cette désignation devra
intervenir au plus tard à l’expiration de la période de préparation, ou si une telle période n’a pas lieu, dans les
quinze jours suivant la notification du démarrage des travaux.
L'entreprise en charge du lot Gros œuvre désignera nominativement un Responsable Environnement Chantier.
Cette désignation devra intervenir au plus tard à l’expiration de la période de préparation, ou si une telle période
n’a pas lieu, dans les quinze jours suivant la notification du démarrage des travaux.
9.7 Dispositions en matière d’insertion
9.7.1 Conditions de réalisation
Conformément à l’article L.2112-2 du Code de la Commande Publique, les conditions d'exécution du marché
comportent des éléments à caractère social qui visent la promotion de l’emploi des personnes rencontrant des
difficultés particulières d’insertion et ainsi de lutte contre le chômage. Le titulaire réalise une action d’insertion
qui permet l’accès ou le retour à l’emploi de personnes qui rencontrent des difficultés sociales ou professionnelles
particulières. L’obligation faite au titulaire s’exprime en heures de travail, conformément à l’article 1.3 de l’Acte
d’engagement.
Au regard de cette clause, le titulaire s'engage conformément aux stipulations de l'acte d'engagement.
9.7.2 Les publics visés
Le dispositif mis en place vise à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes éloignées de l’emploi et
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières et dont l’éligibilité de la candidature aura été
validé dans le cadre du dispositif d’accompagnement des clauses d’insertion.
Les personnes concernées par cette action seront :
Des demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) ;
Des jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de l’enseignement supérieur
depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi ;
Les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA),
de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation
d’Invalidité ;
Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L5212-13 du code du travail, fixant la liste
des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
Les publics séniors de plus de 50 ans demandeurs d’emploi depuis au moins 6 mois.
Les personnes prises en charge par les dispositifs de l’insertion par l’activité économique (SIAE) définies à
l’article L-5132-4 du code du travail,
Les personnes prises en charge par les dispositifs particuliers notamment les Etablissements Publics
d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxième chance (E2C) ainsi que les personnes en
parcours d’insertion au sein des GEIQ.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 30 sur 42
En outre, le dispositif d’accompagnement des clauses sociales d’insertion peut valider d’autres personnes
rencontrant des difficultés particulières d’insertion sur avis motivé de Pôle Emploi, des Maisons de l’Emploi, des
Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), des Missions Locales ou des Maisons Départementales pour des
personnes handicapées (MDPH).
Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles que soient les structures qui portent leur contrat de travail.
L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à leur mise à l’emploi.
Il leur sera obligatoirement réservé, à l’occasion de l’exécution du marché, un temps de travail nécessaire à la
production des prestations des lots concernés.
9.7.3 Modalités de mise en œuvre
Cela consiste, pour l’attributaire retenu, à réserver une part du temps total de travail nécessaire à l’exécution de
son marché, à une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités définies ci dessous :
1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise d’insertion, une
entreprise adaptée, un atelier ou chantier d’insertion ;
2ème modalité : la mise à disposition de salariés (l’entreprise est en relation avec un organisme extérieur
qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une entreprise
de travail temporaire d’insertion, d’une entreprise de travail temporaire, d’un groupement d’employeurs
pour l’insertion et la qualification ou d’une association intermédiaire) ;
3ème modalité : l’embauche directe par l’entreprise titulaire du marché.
4ème modalité : le recours à une structure de l’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article
L.5132-4 du code du travail afin de réaliser une prestation complémentaire liée à l’exécution du marché
(exemple à titre indicatif ; nettoyage, gardiennage, blanchisserie…)
Les titulaires des lots concernés par la clause d'insertion sociale devront déterminer les modalités de sa mise en
œuvre au plus tard avant la fin de la période de préparation de chantier.
9.7.4 Dispositif d’accompagnement pour la mise en œuvre de la clause sociale d’insertion
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, la SATEL a mis en place une procédure spécifique
d’accompagnement qui peut être sollicité en prenant l’attache de la facilitatrice des clauses sociales :
Madame Christine JAURY – Facilitatrice des Clauses sociales
Conseil Départemental des Landes
Direction de la Solidarité Départementale – Pôle Social
Mobile : 06.69.28.01.58. / Tel. : 05 58 77 06 48
Mail : christine.jaury@landes.fr
De son côté, le titulaire désigne un interlocuteur dont l’identité sera transmise au dispositif d’accompagnement.
9.7.5 Contrôle de l’action d’insertion
Il sera procédé par tous moyens au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est
engagé.
A cet effet, le titulaire fournit à la Facilitatrice avant le 15 de chaque mois, tous renseignements utiles (tableau
de bord avec les heures réalisées selon les options choisies, date d'embauche, type de contrat, poste occupé,
encadrement technique…) propres à permettre le contrôle régulier de l'exécution de la clause sociale d’insertion
et son évaluation.
Le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entraîner l’application d’une pénalité prévue au
CCAP.
En complément de cette transmission d'informations et pendant l'exécution du marché, le maître d’ouvrage peut,
à tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause sociale à l'ordre du jour d'une réunion de suivi de l’exécution
de la prestation.
Dans le cas d’une mise à disposition de personnel ou de sous-traitance à un opérateur d’insertion, les heures
d’insertion ne seront comptabilisées qu’à compter du paiement effectif de la prestation au tiers concerné.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 31 sur 42
Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par l’entreprise et pour faciliter la gestion de la
clause par ladite entreprise, à compter de l’attribution du marché et pendant l’exécution du marché, l’entreprise
attributaire du marché peut solliciter, auprès du facilitateur mentionné ci avant, la globalisation des heures
d’insertion au cas où elle serait attributaire d’un ou plusieurs autres marchés :
Comportant une clause sociale d’insertion
S’exécutant dans le même délai d’exécution
S’effectuant dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur
Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise à permettre à l’entreprise, qui s’engage par ailleurs à
réaliser l’ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d’affecter la ou les personne(s) recrutée(s) dans
le cadre des clauses, à la réalisation d’une seule des prestations prévues par les différents marchés.
La demande doit être adressée à la facilitatrice. Elle peut être déclarée recevable par la structure
d’accompagnement de la clause sociale mentionnée ci-avant aux conditions suivantes :
Si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion
Si la mesure recueille l’accord des maîtres d’ouvrages concernés
Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur
Si la mesure concerne une personne dont l’éligibilité de la candidature au dispositif des clauses sociales
d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.
En tout état de cause, cette demande doit être faite préalablement à la prise de poste du salarié et les heures
d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont affectées, au niveau du
décompte, à chacun des marchés concernés, à due proportion.
Par ailleurs, lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il doit informer le maître
d’ouvrage par courrier recommandé avec AR.
Dans ce cas, le dispositif d’accompagnement des clauses sociales étudiera avec le titulaire les moyens à mettre
en œuvre pour parvenir aux objectifs.
A l’issue de l’exécution du marché, il est procédé de façon contradictoire, au bilan de l’exécution de l’action
d’insertion.
En cas de manquement grave du prestataire à son engagement d’insertion, le maître d’ouvrage peut procéder à
la résiliation du marché conformément à l’article 11.9 du présent C.C.A.P.
9.8 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution
En complément de l’article 35 du CCAG Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des
dommages de toute nature qui pourraient être causés à des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres
entreprises intervenant sur le même chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations objet du marché.
La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle à ce qu’un recours puisse être exercé à
l’encontre du titulaire, en cas de réclamation auprès du maître d’ouvrage en raison de tous dommages matériels,
immatériels et/ou corporels subis par des tiers, même si au jour de la réception lesdits dommages ne sont ni
apparents ni connus.
9.9 Matériaux dangereux
Pour l’application des dispositions de l’article 32 du CCAG, il est précisé que le lieu des travaux contient des
matériaux amiantés
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 32 sur 42
10 CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX
10.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou le
CCTP
Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG et de l'article 8.3 ci-dessus relatives aux essais et vérifications à
effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables aux essais et contrôles objet du présent
article.
Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer
des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché :
Les premiers essais, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ou son représentant seront à la charge
du maître d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants
seront à la charge de l'entreprise ; le programme ainsi que l’organisme chargé de les réaliser seront, dans chaque
cas, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.
10.2 Réception
La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans les
conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG.
En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra être prononcé
des réceptions partielles conformément aux dispositions de l’article 42 du CCAG Travaux.
Les parties d’ouvrages désignés ci-après feront l’objet de réceptions partielles :
La première réception partielle concernera :
Les travaux de déconstruction et désamiantage du bâtiment existant
Lot concerné : lot 19 Déconstruction et désamiantage
La deuxième réception partielle concernera :
Les travaux de construction du bâtiment B, du RDC jusqu’à la couverture
Lots concernés : tous les lots sauf les lots 18 et 19
La troisième réception partielle concernera :
Les travaux de construction du bâtiment A, du sous-sol jusqu’à la couverture
Lots concernés : tous les lots sauf les lots 18 et 19
La quatrième réception partielle concernera :
Les travaux d’espaces extérieurs
Lots concernés : lot 17 VRD, lot 18 Espaces verts, les travaux concessionnaires (SYDEC)
Ces réceptions seront programmées en fonction du planning de la maîtrise d’œuvre.
En cas de réalisation d’espaces verts, il sera prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions
de l’article 11.6.3 ci-dessous.
Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés à compter de la date
d’effet de cette réception.
Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du marché, seront
maintenues dans leur montant jusqu’à expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné. Elles
pourront être mises en jeu au titre de la garantie de parfait achèvement propre à chacun des ouvrages
réceptionnés.
La date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet à la fin de l’ensemble des travaux relatifs à
la réalisation de l’ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive d'un lot qui ferait l'objet d'une
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 33 sur 42
réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constat d'achèvement des travaux pourra être établi
lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.
Par dérogation à l'article 42.2 du CCAG travaux, la prise de possession par le maître d’ouvrage, avant
l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit être précédée d'une
réception partielle dont les conditions seront fixées par le maître d’ouvrage et notifiées par ordre de service.
10.2.1 Dans le cas de marchés passés avec une entreprise générale ou avec un groupement
conjoint ou solidaire (marché unique)
La date de réception sera unique pour tous les corps d'état. Exceptionnellement, un constat d'achèvement des
travaux pourra avoir lieu, à la demande de l’entrepreneur.
10.2.2 Dans le cas de marchés par lots séparés
La date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet à la fin de l’ensemble des travaux relatifs à
la réalisation de l’ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive d'un lot qui ferait l'objet d'une
réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constat d'achèvement des travaux pourra être établi
lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.
10.2.3 Dispositions particulières
Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution
concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :
les épreuves ne doivent être exécutées que postérieurement à la date d'achèvement des travaux ou de
remise des ouvrages ;
les épreuves, ou vérifications ne peuvent être faites qu'à certaines périodes de l'année ;
sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des sanctions
ou des bonifications financières en fonction des résultats obtenus.
10.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Il n'est pas prévu de mise à disposition d'ouvrage.
Conformément à l'article 43 du CCAG travaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas échéant, au titulaire,
de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties d'ouvrage, non encore achevés, à la
disposition du maître d’ouvrage. Dans ce cas, il sera fait application de l'article 43 du CCAG.
10.4 Documents à fournir après exécution
Le titulaire remet au maître d'œuvre les éléments constitutifs du DOE et les éléments nécessaires à l'établissement
du DIUO qui le concerne, éventuellement précisés par le CCTP.
Le contenu du DOE est fixé comme suit :
les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par
le titulaire
les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions de
maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre établis ou collectés par l'entrepreneur, les
conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements
les constats d’évacuation des déchets
Les dossiers DOE pourront être scindés par propriétaire, en distinguant les 3 maîtres d’ouvrage (XLH, COL,
SATEL).
Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur
en matière de sécurité et de protection de la santé.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 34 sur 42
10.5 Délai de garantie
Le délai de garantie prévu à l'article 44.1 du CCAG ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière.
Les éventuels constats d’achèvement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court qu’à
compter de la date d’effet de la réception de l’ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation
contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
10.6 Garanties particulières
Aucune garantie particulière n’est prévue.
10.6.1 Garantie particulière des matériaux de type nouveau
L'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en œuvre
sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.
Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et fournitures
ne serait pas satisfaisante, à les remplacer à ses frais, sur simple demande par les matériaux et fournitures
désignés par le maître d'ouvrage après avis du maître d'œuvre.
Il devra être titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.
10.6.2 Garantie particulière de fonctionnement d’installations de haute technicité
Sans objet.
10.6.3 Garantie particulière des espaces verts
En matière d'espaces verts :
La réception est prononcée à l’issue de ces travaux lorsque les exigences de réussite fixées au fascicule 35
du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux sont atteintes
(CCTG relatif aux travaux neufs et d’entretien des aménagements paysagers, des aires de sport et de
loisirs de plein air). Cette date constitue le début du délai de garantie de parfait achèvement du marché
ou du lot concerné.
le délai de garantie est de un an à compter des dates de réception correspondantes (gazons et plantations).
Parallèlement, le marché peut prévoir des travaux de finalisation. Durant cette période l’entrepreneur
réalise les travaux nécessaires au bon développement des plantations et ensemencements figurant au
marché. Le coût et la nature de ces prestations devront apparaître de manière explicite et séparée dans
les documents contractuels (y compris les modalités de règlement).
10.7 Assurances
10.7.1 Assurance de responsabilités
En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application d'une pénalité de
retard dans les conditions définies à l'article 7.3.4 ci-dessus.
Assurance de responsabilité civile en cours et après travaux
Le titulaire du marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier, au moyen d’une attestation
portant mention de l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l’intégralité des
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris
du fait de ses sous-traitants, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non
causés aux tiers y compris au maître d’ouvrage ou à son représentant du fait ou à l’occasion de la réalisation des
travaux, objet du présent marché.
En cas de groupement, le mandataire devra également être couvert pour son activité de mandataire de
groupement.
En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également être couvert y compris en cas
de faute, erreur ou omission imputable à un des autres membres du groupement.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 35 sur 42
Le contrat devra comporter des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront, en
tout état de cause, être inférieurs à :
A - RC en cours travaux
Montant de garantie par sinistre :
Tous dommages confondus (dommages corporels; matériels et immatériels consécutifs ou non) : 8 M€ par
sinistre
dont dommages matériels et immatériels : 2 M€ par sinistre
dont immatériels non consécutifs 1 M€ par sinistre
B - RC après travaux
L’entrepreneur ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit être titulaire, en outre, de garanties couvrant
les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers et du
maître d’ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non survenant
après les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions € par année d’assurance avec un minimum d’1,5
million pour les dommages immatériels non consécutifs.
C - Justificatif d’assurance
L’attestation d’assurance devra préciser, outre l’identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance, le numéro
de la police ou des polices, les activités garanties, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques. Le
titulaire devra en justifier à chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non
production des justificatifs d’assurance.
Assurance de responsabilité civile décennale
En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance, le
titulaire unique ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au moyen d’une attestation de son
assureur, l’assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792
à 1792-6 du Code civil.
Cette attestation devra obligatoirement mentionner :
Les missions ou activités garanties,
Etre en cours de validité à la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du titulaire,
Comporter des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires à savoir :
Pour les ouvrages à destination d’habitation : La garantie est accordée à concurrence du coût des
travaux de réparation des dommages à l'ouvrage comprenant également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du coût total de construction HT déclaré
au titre du contrat.
Le coût total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses
de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions,
honoraires et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de
reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des Assurances. En aucun cas,
ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître d’ouvrage au
titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des
pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels
d’exécution.
Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations
d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 36 sur 42
Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s’assurer pour :
la garantie de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du Code civil,
la garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,
la garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux garanties
visées ci-dessus.
Lorsqu’il s’agit de travaux non soumis à l’obligation d’assurance décennale, le titulaire unique ou chacun des
cotraitants en cas de groupement doit, par dérogation à l'article 8 du CCAG Travaux, justifier, au moyen d’une
attestation de son assureur, l’assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 du Code civil.
Cette attestation devra a minima mentionner :
les activités garanties,
la nature exacte des garanties accordées,
le montant de la garantie décennale accordée,
la limite du coût de construction maximum garanti,
la période de validité des garanties,
le mode de gestion de la garantie décennale (par répartition ou par capitalisation)
10.7.2 Assurance des travaux – Tous risques chantier
Le maître d'ouvrage a prévu de souscrire une police d’assurance tous risques chantier.
Dans ce cas les garanties suivantes sont acquises pendant la période de construction à compter du
déchargement effectué sur le site du chantier et jusqu’à réception, y compris pendant les essais, toutes pertes
ou dommages matériels subis par l'ouvrage et, sous réserve des exclusions stipulées au contrat, à la suite
notamment :
d’incendie
d’explosions
dégâts des eaux
d’événements naturels
d’attentats, actes de malveillance, terrorisme, sabotage
dommages matériels dus à des vices de conception, de fabrication ou de montage,
effondrement
Franchise
Une franchise par sinistre sera appliquée.
En cas de sinistre :
Si le maître d’ouvrage décide de percevoir directement l’indemnité octroyée, il répercutera alors la dite
franchise sur l’entreprise ou le mandataire (en cas de groupement d'entreprises) titulaire du marché
responsable du sinistre ou à défaut de responsabilité établie, elle sera imputée sur chacune des entreprises
au prorata du montant de leur marché et recouvrée par prélèvement sur les sommes qui leurs seront
dues au titre de leur marché.
Si le maître d’ouvrage accepte que les entreprises soient directement indemnisées par l’assureur, la
franchise sera à la charge de la ou (des) entreprise(s) bénéficiaire(s) de l’indemnisation.
À titre indicatif la franchise habituellement appliquée en cas de sinistre est de 7 500 €.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 37 sur 42
Ce montant sera susceptible d’être modifié en fonction des conditions de la police souscrite par le maître
d’ouvrage.
Le titulaire en sera alors informé.
10.7.3 Assurance des travaux – Dommages ouvrage
Le maître d'ouvrage a prévu de souscrire une police dommages ouvrage
Si le maître d'ouvrage souscrit une police dommages - ouvrage, le titulaire unique du contrat ou chacun des
cotraitants en cas de groupement lui fournira les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.
Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maître d'ouvrage, sans aucune retenue à
l'entrepreneur.
10.7.4 Assurance des travaux – Contrat collectif de responsabilité décennale
Sans objet.
10.7.5 Dispositions diverses
10.7.5.1 Absence ou insuffisance de garantie du titulaire
Le titulaire s’interdit formellement de mettre en œuvre des techniques non courantes, ou sans avis technique, ou
non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maître d’ouvrage et en toute hypothèse les
surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maître d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront
intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par prélèvement sur les sommes qui lui seront
dues au titre de son marché.
Dans le cas où le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées au 10.7.1 ci-dessus, le maître d’ouvrage
se réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non souscrites et lui refacturera les primes
correspondantes.
10.7.5.2 Incidence des polices souscrites par le maître d’ouvrage
La souscription par le maître d’ouvrage de l’ensemble des polices mentionnées au 10.7.2 ci-dessus est sans
incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire ou par les cotraitants en cas de groupement
et s’il y a lieu leurs sous-traitants découlant des lois, règlements, normes et obligations contractuelles.
Les garanties souscrites par le maître d’ouvrage n’apportent à cet égard aucune modification et le titulaire ou
chacun des cotraitants en cas de groupement renonce à exercer tous recours contre le maître d’ouvrage eu égard
notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).
Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-avant,
l’attention du titulaire, et s’il y a lieu des cotraitants en cas de groupement, est attirée sur la nécessité de maintenir
les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils pourraient
considérer comme nécessaires.
Ils s’engagent en outre à répercuter l’ensemble de leurs obligations d’assurance à leurs sous-traitants.
10.7.5.3 Sinistres
En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer à l'accès
sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants
au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contrôleur technique.
L'entrepreneur ne pourra s'opposer à ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages - ouvrage
constatent l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation après
sinistre.
10.8 Contrôle technique
Une convention de contrôle technique entre le maître d'ouvrage et le contrôleur technique QUALICONSULT
28-30 chemin de Sabalce - 64100 Bayonne, est passée.
Mission : L/SH/P1/F/PH/TH/HAND/HYS/PS
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 38 sur 42
L'entrepreneur devra communiquer au contrôleur technique tous les documents et éléments nécessaires à ce
dernier pour qu'il puisse exécuter sa mission.
Si l'entrepreneur est chargé des plans d'exécution des ouvrages, il devra procéder à leur établissement et obtenir
les visas du contrôleur technique et du maître d'œuvre, avant tout commencement d'exécution.
Le paiement des honoraires de contrôle technique sera effectué directement par le maître d'ouvrage sans aucune
retenue à l'entrepreneur.
10.9 Résiliation
Les dispositions des articles 49 à 52 du CCAG sont applicables au présent marché (à l’exception de l’article 52.7.3
– cf art 12.1 du présent CCAP) auxquelles s’ajoutent les dispositions suivantes :
10.9.1 Résiliation pour motif d’intérêt général
Dans l’hypothèse d’une résiliation au titre de l’article 50.4 du CCAG travaux, sans préjudice de l'application des
dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux, l’indemnité de résiliation est fixée à 5 % du
montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations reçues.
Par dérogation à l'article 50.4 du CCAG, dans le cas d’un marché à tranches, ne seront pris en compte que
les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.
10.9.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 50.3 du CCAG travaux avec les précisions
suivantes :
Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.
La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues à l’article 11.7.1 peut s’opérer
sans mise en demeure préalable.
En complément à l’article 50.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans les 8 jours de l’acceptation d’une
sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle
et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus,
et après mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un
délai fixé, par dérogation à l’article 52.1 du CCAG Travaux, à 8 jours, le marché sera résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses
frais et risques.
En cas de non-respect, par le titulaire ou de l’un ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un groupement
d’entreprises, des obligations visées à l’acte d’engagement relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles
R.2143-6 et suivants du code de la commande publique, et après mise en demeure restée sans effet, le marché
peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations à ses frais et risques.
La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. À défaut d’indication du délai, et par dérogation
à l’article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours à compter de la notification de la
mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses
observations.
En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 à R.2143-15 du code de la
commande publique fournis par le titulaire ou l’un ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un groupement
d’entreprises, lors de la consultation ou de l’exécution du marché, le marché ou la part de marché correspondante
sera, résilié sans mise en demeure à leur frais et risques.
Le marché pourra également être résilié pour faute du titulaire en cas de manquements aux dispositions
contractuelles sur le traitement des données personnelles. Par ailleurs, en cas de non-respect du RGPD, l’acheteur
et le titulaire encourront chacun au titre de leur manquement respectif une amende administrative, étant précisé
qu’ils seront solidairement responsables du dommage causé par le traitement vis-à-vis de la personne concernée.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 39 sur 42
11 CLAUSES DE REEXAMEN
En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient être incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en œuvre des clauses de réexamen suivantes :
11.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution
Le titulaire unique pourra proposer au maître d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes :
cessation d’activité,
cession de contrat,
décès,
difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou
risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles,
défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.
Le maître d’ouvrage vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner
et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes pièces que celles
produites par le titulaire.
A l’issue de cet examen, le maître d’ouvrage acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.
Dans le cadre d’un groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres du groupement,
après accord de l’ensemble des membres sur la substitution.
Le remplaçant proposé pourra être :
dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.
dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.
Conséquences de l’absence d’accord d’un des membres du groupement ou du maître d’ouvrage sur la
substitution :
dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise
en œuvre de la solidarité des autres membres du groupement
dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les
autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés par dérogation
à l’article 52.7.3 du CCAG Travaux pour les groupements conjoints avec mandataire solidaire.
Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire dans les conditions fixées à l’article 52.7.2 du CCAG Travaux, quelle que soit la nature du groupement.
Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire désigné en vertu de
l’alinéa précédent refuse d’assumer la solidarité, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité :
soit d’accepter que le mandataire ne soit pas solidaire ;
soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.
11.2 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution
Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la defaillance du mandataire dans l’exécution de sa mission
de coordination et de représentation des autres membres du groupement.
11.3 Evolution de la règlementation
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 40 sur 42
Le présent article s’applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2, 7.2 et 9.1.1 du CCAG Travaux, en cas
d’évolution, en cours d’exécution du marché, de la législation et/ou de la réglementation sur la protection des
données à caractère personnel, sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail et/ou sur la
protection de l'environnement.
Les modifications éventuelles, demandées par le maître d’ouvrage au titulaire afin de se conformer aux règles
nouvelles, donneront lieu à la signature d'un avenant au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à
une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.
Le titulaire n’aura droit à être rémunéré pour la mise en œuvre des mesures demandées (ou à être indemnisé
pour les préjudices qu’il a subis en raison de la mise en œuvre des mesures demandées) qu’à la condition qu’il
établisse que l’économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée, le seuil du
bouleversement étant fixé à 1/16e du montant du marché, tel qu’il résulte, s’il y a lieu, du dernier avenant
intervenu.
En ce cas, le maître d’ouvrage prendra en charge à hauteur de 90% les dépenses supplémentaires et
indemnisations dûment justifiées par le titulaire.
11.4 Autres clauses de réexamen
1. Clause relative à la suppression des berlinoises, talutage et abattage des arbres.
Cette clause concerne le lot 17 VRD.
Cette clause sera mise en œuvre en cours de chantier sur décision de maître d’ouvrage.
Le prix appliqué sera celui fixé à l’encart « clause de réexamen » de la DPGF remis dans l’offre. Ce prix rémunère,
la prestation telle que décrite au CCTP.
Ces prix seront révisables dans les conditions définies à l’article 3.3 du CCAP.
L’application de cette clause fera l’objet d’un avenant.
2. Clause relative à la création d’une voirie à côté du monument au mort.
Cette clause concerne le lot 17 VRD.
Cette clause sera mise en œuvre en cours de chantier sur décision de maître d’ouvrage.
Le prix appliqué sera celui fixé à l’encart « clause de réexamen » remis dans l’offre. Ce prix rémunère, la
prestation telle que décrite au CCTP.
Ces prix seront révisables dans les conditions définies à l’article 3.3 du CCAP.
L’application de cette clause fera l’objet d’un avenant.
12 Règlement des différents et des litiges
Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’un mode de
règlement alternatif des différends dans les conditions définies aux articles L.2197-1 à 2197-7 du code de la
commande publique, selon la nature du contrat en cause.
En cas d’échec de règlement du litige, les litiges relatifs à l'exécution du présent marché seront soumis à la
compétence du juge judiciaire.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 41 sur 42
13 Dérogation aux documents généraux
Il est dérogé aux articles désignés ci-après du CCAG Travaux par les articles correspondant cités ci-après du
CCAP :
Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces
Articles du CCAG travaux auxquels il est dérogé
dérogations
4.1 2
14.4.3 3.4
10.1 5
10.4 5.1
12.2.2 5.3.2
12.3, 12.3.2, 12.4.4 et 42 5.3.2
18.2.3 6.2.1
19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4 6.1
19.3, 19.2.3 6.3.2, 6.5
27.3 et 31.9 8.2
28.2.2 10.2
42.2 10.2
8 10.7.1
50.4 10.9
52.1 10.9.2
52.7.3 11.1
Considéré comme lu et accepté par le titulaire.
P29 – CCAP – 67 logements à Saint-Martin-de-Seignanx
Page 42 sur 42
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.