CCTP

044_MCJ_DCE_CCTP - Lot 12 - Agencement scénographique.pdf · lot 12 · 14 999 mots · du marché « Transformation complète du Musée de la Carte à Jouer - Travaux multi-corps de métier (18 lots) : démolitions,… », dossier de consultation officiel.

MAÎTRISE D'OUVRAGE
Maître d'Ouvrage : Ville d'Issy les Moulineaux Bureau de Contrôle : Point Controles
47 rue du Général Leclerc | 92130 | Issy-les-Moulineaux | T: 01 41 23 80 00 | 1 allée Émile Cohl | 77200 | Torcy |

Utilisateur : Musée Français de la Carte à Jouer
16 riue Auguste Gervais | 92130 | Issy-les-Moulineaux | T: 01 41 23 83 60 |

MAÎTRISE D'ŒUVRE
Atelier de l'île - architecte mandataire
89 rue du Faubourg Saint-Antoine | 75 011 | Paris | T: 01 48 06 22 00 |
Ciel architectes - scénographe
89 rue du Faubourg Saint-Antoine | 75 011 | Paris | T: 01 48 06 22 00 |
Studio Camille Guitton - Signalétique & Graphisme
35 rue de la Commune de Paris | 93230 | Romainville | T: 06 88 77 34 44 |
Lundi 8 - Audiovisuels et Multimédias
102 rue Breteuil | 13006 | Marseille | T: 07 78 25 02 87 |
I.C.O.N - Concepteur Lumière
42, avenue Wagram | 75008 | Paris | T: 01 44 70 95 50 |
Eco + Construire - Économiste de la construction
24 rue de Constantinople | 75008 | Paris | T: 01 42 65 54 24 |
BMI - Ingénierie Structurelle
30 rue Charles de Gaulle | 94140 | Alfortville | T: 01 42 77 17 18 |
Pantec - Ingénierie Fluides
20 bis avenue du Général Leclerc | 77330 | Ozoir-la-Ferrière | T: 01 60 02 48 97 |
P-Tréma - Ingénierie Thermique & Environnementale
9 impasse du four | 19100 | Brive-la-Gaillarde | T: 06 03 19 33 69 |
Altia - Ingénierie Acoustique
5 rue de Cléry | 75002 | Paris | T: 01 53 00 90 65 |

H
G
F
E
D
C
B
A . .
ind. date modification

Objet : Echelle du document : Numéro d'affaire:

CCTP - Lot 12
Agencement scénographique Date de création : Date de modif. :
Juillet 2026

phase émetteur type identifiant lot n° de série ind.

DCE CIEL NOT CCTP 12 044
Table des matières
Article 1. Descriptif général commun à tous les lots ...................................................................................... 3
1.1. Objet et cadre de la consultation ....................................................................................................... 3
1.1.1. Présentation générale ................................................................................................................ 3
1.1.2. Intervenants principaux .............................................................................................................. 3
1.1.3. Allotissement ............................................................................................................................. 3
1.1.4. Pièces techniques et financières du marchés (CCTP, DPGF) .......................................................4
1.2. Prescriptions d’ordre administratif et financier ..................................................................................4
1.3. Contexte d’intervention .....................................................................................................................4
1.3.1. Définition générale des prestations ............................................................................................4
1.3.2. Localisation du chantier. ............................................................................................................4
1.3.3. Délai d’exécution........................................................................................................................4
1.3.4. Conditions d’exécution des Travaux ...........................................................................................4
1.3.5. Interaction avec les autres Titulaires du marché ......................................................................... 5
1.3.6. Plan de prévention......................................................................................................................5
1.3.7. Rendez-vous de chantier ............................................................................................................6
1.4. Préparation – Coordination – Exécution des travaux ..........................................................................6
1.4.1. Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux Vérification
préalable 6
1.4.2. Études d'exécution ..................................................................................................................... 7
1.4.3. Organisation – Exécution des travaux .........................................................................................9
1.5. Provenance – Qualité – Contrôle et prise en charge des matériaux et produits ................................ 10
1.5.1. Provenance des matériaux et produits ...................................................................................... 10
1.5.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits ....... 10
1.5.3. Vérification et surveillance des matériaux ................................................................................. 10
1.5.4. Procès-verbaux d'essais ............................................................................................................ 11
1.5.5. Exécution d'essais ..................................................................................................................... 11
1.5.6. Fiabilité des ouvrages et matériels au jour fixé pour la réception............................................... 11
1.6. Propreté du chantier ........................................................................................................................ 12
1.6.1. Protection contre les nuisances sur le site ................................................................................. 12
1.6.2. Nettoyage ................................................................................................................................ 12
1.6.3. Déchets de chantier .................................................................................................................. 12
1.7. Contrôle et réception des travaux .................................................................................................... 13
1.7.1. Contrôle ................................................................................................................................... 13
1.7.2. Vérifications techniques en cours de chantier........................................................................... 13
1.7.3. Réception – Levée de réserves .................................................................................................. 13
1.7.4. Garantie de parfait achèvement des travaux (GPA)................................................................... 15

TRANSFORMATION DU MUSÉE FRANÇAIS DE LA CARTE A JOUER - ISSY-LES-MOULINEAUX (92)
ATELIER DE L’ILE ARCHITECTE MANDATAIRE
CIEL Architectes scénographes –
Studio Camille Guitton – Lundi 8 - ICON Lighting – Eco+Construire BMI –
Pantec – P-Tréma - Altia
CCTP lot 12 Agencement scénographique – Phase DCE – JUILLET 2026 Page 1 sur 30
1
1.7.5. Protections des ouvrages ......................................................................................................... 15
Article 2. Lot 12 : Agencement scénographique ........................................................................................ 16
2.1. DESCRIPTIF GENERAL DES PRESTATIONS DU LOT 12............................................................... 16
2.2. Plans des travaux ............................................................................................................................. 16
2.3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES OUVRAGES ......................... 17
2.3.1. Performances d’usage et dispositifs d’exploitation................................................................... 17
2.3.2. Dimensions, mode d’exécution ................................................................................................ 18
2.3.3. Qualité des matériaux et conservation préventive ................................................................... 18
2.3.4. Qualité et traitement des quincailleries .................................................................................... 18
2.3.5. Qualité et traitement finition des produits verriers................................................................... 19
2.3.6. Qualité nature et finitions des assemblages des produits verriers ............................................ 19
2.3.7. Qualité et traitement peinture ................................................................................................. 19
2.3.8. Finition par peinture .................................................................................................................20
2.3.9. Finition des métaux à vue .........................................................................................................20
2.3.10. Serrures de vitrines et système de protection rapprochée ........................................................20
2.3.11. Prototypes ou premier de série de mise en œuvre à valider ...................................................... 21
2.4. Installation, stabilité et percements des ouvrages ........................................................................... 21
2.5. Matériaux ........................................................................................................................................22
2.5.1. Métal........................................................................................................................................22
2.5.2. Verre ........................................................................................................................................22
2.5.3. Peinture ................................................................................................................................... 23
2.5.4. Plexiglas ................................................................................................................................... 23
2.6. Préparation du chantier ................................................................................................................... 23
2.6.1. Echantillons.............................................................................................................................. 23
2.6.2. Prototypes et premier de série .................................................................................................24
2.6.3. Début de chantier.....................................................................................................................24
2.7. Constructions...................................................................................................................................24
2.7.1. C - Cimaises ..............................................................................................................................24
2.7.2. N - Niches .................................................................................................................................26
2.7.3. MI1 – Menuiseries intérieures bois ............................................................................................ 27
2.7.4. PO - Podium en MDF peint ....................................................................................................... 27
2.8. Agencement ....................................................................................................................................28
2.8.1. Revêtement de sol ...................................................................................................................28
2.8.2. Tabouret ..................................................................................................................................29
2.8.3. Rideaux scéniques ....................................................................................................................29
2.9. Peinture ........................................................................................................................................... 30
2.10. Remise en état ............................................................................................................................. 30
2.10.1. Ménage .................................................................................................................................... 30
2.10.2. Déchets de chantier ................................................................................................................. 30
TRANSFORMATION DU MUSÉE FRANÇAIS DE LA CARTE A JOUER - ISSY-LES-MOULINEAUX (92)
ATELIER DE L’ILE ARCHITECTE MANDATAIRE
CIEL Architectes scénographes –
Studio Camille Guitton – Lundi 8 - ICON Lighting – Eco+Construire BMI –
Pantec – P-Tréma - Altia
CCTP lot 12 Agencement scénographique – Phase DCE – JUILLET 2026 Page 2 sur 30
2
Article 1. Descriptif général commun à tous les lots

1.1. OBJET ET CADRE DE LA CONSULTATION

1.1.1. Présentation générale

Dito CCTP n°00 Dispositions communes.

1.1.2. Intervenants principaux

- Maître d’ouvrage

Dito CCTP n°00 Dispositions communes.

- Maître d’œuvre
La Maîtrise d’œuvre a été confiée à l’Atelier de l’île architectes (mandataire). CIEL Architectes, scénographe ci-après
dénommée la « Scénographe ».

Les coordonnées du Maître d’Œuvre sont les suivantes :

Pour la Scénographe :

CIEl Architectes

89 rue du Faubourg Saint-Antoine 75 011 Paris
06 63 68 87 23

- Bureau de contrôle

- Dito CCTP n°00 Dispositions communes.

1.1.3. Allotissement

Lot Désignation

Lot 12 Agencement scénographique

Chaque lot constitue un marché distinct mais il est fortement recommandé aux Titulaires de prendre connaissance
des plans et descriptifs relatifs aux autres lots pour procéder à sa propre synthèse, et alerter MOA et MOE le cas
échéant.

Les énumérations qui figurent dans le CCTP ont pour but de déterminer le nombre de prestations à fournir et
l’importance des travaux, et d’éclairer les Titulaires sur la nature des travaux qui les concernent.

Le présent C.C.T.P. constitue un ensemble homogène et chaque lot est tenu de prendre connaissance de toutes
ses parties qui forment un tout inséparable.

Les Titulaires seront tenus de répondre sur les bordereaux de la DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire)
joints au présent dossier pour faciliter le dépouillement des offres, toute autre forme sera écartée sans
possibilité de recours.

Chaque Titulaire s’engage à une obligation de résultat générale de son intervention, tant en termes artistiques et
techniques, que chronologique et financiers.

1.2. PRESCRIPTIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Les prescriptions d’ordre administratif et financier sont décrites dans le cahier des clauses administratives
particulières.

1.3. CONTEXTE D’INTERVENTION

1.3.1. Définition générale des prestations

Les prestations comprennent les phases d’études, la fourniture de l’ensemble des matériaux nécessaires à la
bonne réalisation des prestations, la fabrication, le transport et l’installation et désinstallation sur site des différents
éléments. Des prestations de maintenance sont également demandées à certains Titulaires.

Sauf spécification contraire, il est demandé aux Titulaires d’être totalement autonomes pour exécuter leurs
prestations au sein du musée.

1.3.2. Localisation du chantier.

L’Exposition sera présentée dans les salles d'expositions permanentes du Musée.

La visite sur site est non obligatoire pour les entreprises souhaitant répondre au marché mais fortement conseillée
pour les entreprises ne connaissant pas le site : les conditions d’accès n’y sont pas aisées. Le cas échéant, les
modalités d’organisation de cette visite sont mentionnées dans le Règlement de consultation.

1.3.3. Délai d’exécution

Un planning prévisionnel général est joint au présent DCE. Il est demandé au Titulaire de fournir un planning
détaillé conforme à ce planning général.

Aucun délai supplémentaire ne sera octroyé sans accord préalable.

1.3.4. Conditions d’exécution des Travaux

Les travaux seront exécutés en heures normales, suivant le planning établi par le Maître d’œuvre et visé par le
maître d’Ouvrage, et conformément au règlement intérieur du musée joint à la présente consultation. Les travaux
devront permettre une coexistence avec les activités du musée (maintenance, flux du public, des œuvres, etc.). Ils
devront mettre en œuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les délais d’exécution.

Les Titulaires assureront avec leur personnel l’ouverture et la fermeture du chantier afin de le placer en parfaite
mise en sécurité contre le vol, et ils en seront responsables auprès du Maître d’œuvre.

Ils devront aussi prévoir à leurs frais, la pose et la dépose de tous les appareils, supports, échafaudages et
installations provisoires pour la réalisation de leur chantier.

Les Titulaires devront intervenir sur le chantier en liaison avec les autres corps d'état sans porter atteinte au
programme d'avancement des travaux de ces autres corps d'état.

Une coordination et attention particulières des contraintes de TOUS les autres lots seront à prendre en compte.

Les Titulaires sont informés de la co-activité avec les autres Titulaires des autres lots dans les mêmes lieux, ainsi
qu’avec les Titulaires des autres marchés, et ne pourront en aucun cas en prendre prétexte pour tout retard ou
réclamation.

1.3.6. Plan de prévention

Le Maître d’Ouvrage, assisté de la maîtrise d’œuvre, d’un coordonnateur SPS, est chargé de coordonner en termes
de sécurité l’activité des entreprises extérieures.

Afin de respecter cette réglementation le Maître d’ouvrage rédigera un plan de prévention, document définissant
les mesures qui doivent être prises par les entreprises extérieures et ses éventuels sous-traitants, en vue de
prévenir les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et les matériels.

Le Maître d’Ouvrage, assisté de la maîtrise d’œuvre, voire - s’il en est désigné un- d’un coordonnateur SPS, est
chargé de coordonner en termes de sécurité l’activité des entreprises extérieures.

Le Titulaire de chaque lot est tenu au respect des dispositions y figurant. Pour ce faire, le Titulaire doit :
‐ Participer à la visite d’inspection commune avant tout commencement d’intervention sur site afin de définir
les modalités de prévention adaptées à son intervention, et prendre connaissance des consignes de
sécurité en vigueur sur le site ;
‐ Transmettre au Maître d’ouvrage au plus tard à l’occasion du plan de prévention les documents suivants :
o Les modes opératoires des travaux, de l’approvisionnement du chantier à son nettoyage ;
o Le nombre de salariés affectés, les noms et profils (expérience…) des personnes responsables ;
o La liste détaillée du matériel utilisé (équipements roulants et fixes, matériels électriques et inertes…) ;
o La liste des habilitations nécessaires à la réalisation des travaux (notamment pour travail en hauteur,
permis Caces ou nacelle, habilitation électrique …) ;
o La liste des références des équipements de protection individuelle ;
o Les fiches de données de sécurité et procès-verbaux pour les produits utilisés.
‐ Informer ses salariés et ses sous-traitants des dispositions retenues.

Le Titulaire de chaque lot assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de
protection de la main d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité.

À ce titre, le Titulaire devra observer les dispositions particulières de sécurité liées à la nature des prestations
définies dans le présent marché. En cas de non-respect, le Titulaire encourt des pénalités exposées au CCAP. Ces
dispositions sont réputées avoir été prises en compte pour l’établissement de tous les prix. Le Titulaire ne pourra
prétendre à aucune prolongation des délais ni à aucune indemnité à ce titre.

Le Titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier et à toutes les réunions de travail organisées par le
Maître d’ouvrage et/ou le Maître d’œuvre. Une réunion de chantier sera organisée de manière hebdomadaire. Le
jour et l’heure seront arrêtés d’un commun accord à l’ouverture du chantier.

Le représentant de l’entreprise devra pouvoir engager l'entreprise et donner sur-le-champ des ordres nécessaires
aux agents de l'entreprise sur le chantier. La présence du Titulaire à ces rendez-vous étant indispensable, son
absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées à quelque titre que ce soit, entraîne sa
responsabilité et mention du fait est portée sur le compte rendu, et ce, sans préjudice des pénalités citées au
CCAP.

Le Titulaire est responsable dans le cas d'inexécution des dispositions du présent article et des dommages en
résultant.

À l’occasion de ces rendez-vous de chantier, le Maître d’œuvre réalisera des vérifications techniques.

Ces rendez-vous de chantier feront l’objet de comptes rendus établis et diffusés aux Titulaires par le Maître d’œuvre.
Ces comptes rendus, numérotés, prennent un caractère contractuel après 5 jours.

1.4. PREPARATION – COORDINATION – EXECUTION DES TRAVAUX

1.4.1. Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux
Vérification préalable

Le Titulaire est réputé avoir avant la remise de son offre :
- Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous
éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux ;
- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;
- Procédé à une visite détaillée du terrain et des existants, et avoir pris parfaitement connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès, aux
abords, à l'exécution des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du
chantier (moyens de communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main-
d’œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou
privées, etc.) ;
- Contrôlé toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment celles
données par les plans, les dessins d'exécution, ainsi que le CCTP, s'être assuré qu'elles sont exactes,
suffisantes et concordantes, s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels
auprès du Maître d’Œuvre (scénographe).

La responsabilité du Titulaire vis-à-vis du Maître d’Ouvrage reste entière, conformément aux engagements qu'il a
souscrits ainsi qu'aux règles de l'art qu'il doit respecter dans tous les cas, sans prétendre à un supplément.

1.4.2.1. Modalités d’établissement

L’établissement des études d’exécution utiles à l’avancement des travaux sera entièrement à la charge de chaque
entreprise Titulaire d’un lot.

1.4.2.2. Documents d'exécution

L’ensemble des documents nécessaires à l’établissement par le Titulaire des documents d’exécution a été remis
par le Maître d’Ouvrage lors de la consultation d’entreprises.

Sur la base des documents signés du dossier du marché (pièces graphiques et pièces écrites), le Titulaire doit
établir à ses frais et sous sa responsabilité, les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques
détaillées, les plans de fabrication et tous documents nécessaires à la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Les plans d'exécution comprenant schémas, plans de détails, notices explicatives et justificatives, notices et
caractéristiques des matériaux et matériels utilisés, méthodes d’essai éventuels, mode d'exécution et phasage,
nomenclature des composants seront soumis au visa du Maître d’Œuvre et au bureau de contrôle, le cas échéant
suivant la cadence, les modalités de diffusion et le schéma de circulation des documents qui seront mis au point
en accord avec le Maître d’Œuvre au cours de la période de préparation.

Les premiers plans d'exécution devront être transmis au Maître d’œuvre au plus tard 30 jours après la notification
de leur Marché.

Les cotes données dans le présent document et dans le cahier de plans ne sont qu’indicatives. Les Titulaires
doivent procéder à la vérification des cotes de tous les plans dressés et signaler au Maître d’Œuvre toutes erreurs
ou omissions qui pourraient s'y trouver. Ils doivent également signaler tout ce qui leur semblerait ne pas être
conforme aux Règles de l'Art, demander toutes les explications à ce sujet et éventuellement proposer toutes
modifications dans les limites de leurs prestations sur les ouvrages concernés.

Les Titulaires vérifieront également toutes les dispositions particulières aux plans pouvant influencer leurs travaux
(aplomb, décrochements, alignements et autres). Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achèvement
des travaux et qui apparaîtraient lors de cette étude, seront réputés faire partie intégrale du forfait.

Les plans d’exécution et détails nécessaires à l’exécution feront apparaître clairement la nature, épaisseurs et
sections des bois, des profilés métalliques, des revêtements, les fixations sur murs, etc…, quelle que soit la nature
des matériaux, etc… Les Titulaires restent dans tous les cas, pleinement responsables de leurs études.

Au cas où il est demandé par le Maître d’œuvre, l'établissement d'un plan de détails pour un ouvrage non prévu
ou modificatif, les Titulaires doivent faire parvenir au Maître d’Œuvre avec ledit plan, le devis estimatif et signaler
l'incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres corps d'état.

Le Titulaire ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu en temps utile le visa du Maître
d’Œuvre sur les documents nécessaires à leur exécution. Dans le cas où il mettrait en œuvre ou en fabrication des
ouvrages avant l'obtention de ces visas, il conservera la responsabilité des conséquences de tous ordres pouvant
en découler : refus de l'ouvrage, dépose, démolition, réfection.

Le Titulaire demeure exclusivement et entièrement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient résulter

1.4.2.3. Précisions sur les plans d’exécution

Les plans d'exécution seront accompagnés de l’ensemble des éléments nécessaires pour une bonne
compréhension et notamment :
‐ Des notices explicatives et justificatives ;
‐ Des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés ;
‐ Des méthodes d'essais éventuels ;
‐ Du mode d'exécution et phasage ;
‐ De la nomenclature des composants.

1.4.2.4. Notes de calcul

Les notes de calcul devront être claires et détaillées pour en permettre une parfaite compréhension. Seules les
unités du système international seront utilisées. Les symboles et notations seront conformes aux normes de la
classe NF X 02 (cf. système international d’unités).

Toute formule utilisée devra être justifiée, soit par des éléments de démonstration à partir des lois connues de la
physique, soit par des références très précises aux publications ou auteurs cités. Le Maître d’Œuvre pourra exiger
la fourniture des dites publications.

Le Titulaire devra fournir, le cas échéant:
‐ La description détaillée de la méthode de calcul et les caractéristiques du programme informatique utilisé ;
‐ La liste des hypothèses de calculs ;
‐ La liste des résultats.

1.4.2.5. Échantillons, prototypes, etc

Indépendamment des plans d’exécution et notes de calculs, les Titulaires devront fournir, à leur frais, et avant mise
en œuvre définitive, la confection de tous les échantillons, modèles, maquettes, etc. qui seront nécessaires au
Maître d’Œuvre pour fixer son choix sur certains détails.

1.4.2.6. Autres obligations du Titulaire

Chaque Titulaire est tenu de :
‐ Participer, le cas échéant, durant la phase d’études à des réunions dont le calendrier sera fixé dès
notification des marchés de travaux ;
‐ Signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans ;
‐ Solliciter de la part du Maître d’Œuvre tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs ;
‐ Contrôler sur place les dimensions des ouvrages ayant reçu un début d'exécution par d'autres
entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter l'exécution de ses propres plans.

Les documents établis par le Titulaire ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du marché.

Si, à la suite de la transmission de plans d'exécution au visa du Maître d’Œuvre, ce dernier est conduit après
contrôle à faire des observations et/ou des réserves nécessitant une reprise du ou des plans par le Titulaire, cette
reprise doit respecter le calendrier détaillé d’exécution des études, sous peine d’application des pénalités de
retard prévues au CCAP.

L'élaboration du dossier des ouvrages exécutés (plans de récolement, schémas, notices, mode d’emploi pour
chaque mobilier indiquant notamment toutes les précautions à prendre pour l’entretien etc.) est à la charge du
Titulaire.

Ce dossier sera remis en version numérique au plus tard la veille de l’inauguration de celle-ci au Maître d’Ouvrage.

Le Titulaire a l'obligation d'instruire et de former pour la mise en exploitation, le personnel technique et de service
de l’établissement. Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu en accord avec le Maître
d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre.

1.4.3. Organisation – Exécution des travaux

a) Installations de chantier

Toutes les installations de chantier doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Toutefois et compte tenu du mode d'avancement des travaux, le Titulaire ne peut s'opposer aux nécessités de
déplacement des installations de chantier. Ces déplacements et toutes les sujétions en résultant sont à la charge
du Titulaire et réputés inclus dans le montant forfaitaire du marché. Le Titulaire ne pourra prétendre, de ce fait, à
aucun supplément de prix ni prolongation de délai.

Le Titulaire ne peut s'opposer ni prétendre à supplément si des travaux confiés par le Maître d'ouvrage à d'autres
entreprises l'obligent à réduire les emprises mises à disposition, de même que si ces travaux nécessitent la
modification ou le déplacement des installations de chantier.

1.4.3.1. Direction de l’exécution des travaux

Le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage ont seul qualité pour interpréter les plans, CCTP et notes techniques. Le
Titulaire est tenu de se conformer strictement aux ordres du Maître d’Œuvre et du Maître d’Ouvrage.

Les parties s'interdisent toute décision verbale qui ne serait pas confirmée par écrit. Aucune fabrication ne peut être
lancée sans l’accord préalable (visa) du Maître d’Œuvre en concertation avec le Maître d’Ouvrage.

Le Titulaire demande, en temps utile et en réunion de chantier, les ordres de service et instructions écrites ou
figurées qui lui font défaut. En aucun cas, il ne peut invoquer l'absence d'ordres ou de renseignements pour
justifier les retards ou une exécution non conforme à la volonté du Maître d’Œuvre et du Maître d’Ouvrage.

1.4.3.2. Occupation temporaire du domaine public ou privé

Par dérogation à l'article 31.3 du CCAG-Travaux, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public
et les permissions de voirie nécessaires à l’exécution des travaux, devront être demandées par le Titulaire à l'autorité
compétente.

Le Maître d’Ouvrage doit être tenu informé du dépôt et des différentes phases d'instruction de chacune des
demandes d'autorisation.

Lorsque des travaux doivent se dérouler à proximité des œuvres le Titulaire devra respecter les mesures mises en
place par le Maître d’Ouvrage.

1.4.3.4. Responsabilité des ouvrages (détériorations ou vols)

Chaque entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception, même s'ils sont utilisés provisoirement
pour les besoins du chantier.

1.5. PROVENANCE – QUALITE – CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

1.5.1. Provenance des matériaux et produits

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par l'AFNOR et le REEF (Recueil des
éléments utiles à l'Établissement et à l'Exécution des projets et marchés de bâtiment en France).

Il reste entendu que le choix d'un produit d'origine étrangère ne saurait autoriser le Titulaire à se prévaloir d'un
droit quelconque à déroger à ses obligations contractuelles, entre autres retard des travaux dû à un délai de
livraison important ou refus d'autorisation d'importation, demande de majoration de prix du fait des cours des
changes, des droits de douane, etc.

Par ailleurs, en cas d'utilisation d'un matériel ou de matériaux hors Union Européenne, il sera exigé suivant le cas :
‐ Soit l'accord du service national compétent ;
‐ Soit les procès-verbaux d'essais en laboratoires permettant leur identification et correspondance aux
normes européennes.

Les démarches et frais occasionnés de ce fait seront à la charge exclusive de l'entreprise.

1.5.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

En complément des contrôles usuels et normalisés, l'entreprise procédera aux contrôles et vérifications définis ci-
après en cohérence avec les procédures de contrôle qualité à mettre en place par chaque entreprise.

1.5.3. Vérification et surveillance des matériaux

Compte tenu du site classé type ERP et de ses contraintes d’exploitation notamment les conditions de
climatisation particulières, les caractéristiques techniques des produits (composition chimique et conditions
d’utilisation) seront strictement analysées afin de limiter les gènes que ces produits seraient susceptibles de
générer sur les personnes.

Les travaux respecteront l'ensemble des prescriptions relatives à la sécurité des travailleurs, à la sécurité des
personnes dans des locaux recevant du public, ainsi que les prescriptions particulières du musée.

À cet égard, les Titulaires doivent utiliser des produits non polluants et non toxiques, notamment par l’emploi de

Les fiches de données de sécurité des produits susceptibles d’être utilisés doivent préalablement à toute
utilisation, être fournies au Maître d’Ouvrage pour agrément.

Les Titulaires doivent remettre avant le commencement des travaux tout document permettant de juger de la
qualité des produits utilisés et de valider ceux-ci avant leur approvisionnement.

Si l’un des Titulaires met en œuvre des produits, matériaux ou du matériel non validés préalablement par le
Musée, il pourra se voir demander l’arrêt immédiat des travaux et la dépose sans qu'il puisse prétendre à une
indemnité, ni au remboursement des frais engagés.

1.5.4. Procès-verbaux d'essais

Pour l'application du règlement de sécurité, et avant tout emploi, le Titulaire adresse au Maître d’Œuvre
(scénographe) et au Maître d’ouvrage les procès-verbaux d'essais, effectués par des laboratoires agréés, des
matériaux ou éléments de construction qu'il se propose d'employer ; ces procès-verbaux attestent que le
comportement au feu desdits matériaux ou éléments de construction répond à l'utilisation qui en est prévue.

Ces procès-verbaux seront transmis par le Titulaire au plus tard à l’occasion de la tenue du plan de prévention de
l’Exposition, ils seront communiqués pour validation au Bureau de contrôle mandaté par le Maître d’ouvrage.

1.5.5. Exécution d'essais

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre (scénographe) peut décider de faire exécuter des essais et des
vérifications en sus de ceux définis au marché, soit en cours d'exécution, soit à la réception des travaux. Par
dérogation à l'article 38 du CCAG- Travaux, si le résultat de ces essais et vérifications est défavorable au Titulaire,
il en supporte le coût. Dans le cas contraire, le Maître d’Ouvrage en supporte le coût. Dans tous les cas, la
fourniture des matériaux nécessaires aux essais reste à la charge et aux frais du Titulaire.

Si les essais et vérifications dus au titre du marché ne sont pas satisfaisants, le Titulaire doit apporter les
modifications et compléments nécessaires pour que satisfaction soit obtenue.

Il supporte alors, en outre, les frais des essais et vérifications nécessaires à la suite des modifications et
compléments apportés, à l'exception des frais cités au présent article.

En cas de désaccord avec les résultats des essais, contrôles, mesures, vérifications, le maître de l'ouvrage ou le
Titulaire peut solliciter à titre d'appel une nouvelle série d'essais, contrôles, mesures, vérifications qui seront à la
charge de la partie qui succombera en appel.

1.5.6. Fiabilité des ouvrages et matériels au jour fixé pour la réception

Tous les composants entrant dans la réalisation des travaux, y compris ceux ayant été utilisés pour la bonne
marche du chantier, doivent offrir, au jour fixé pour la réception, une fiabilité égale à celle que ces composants ont
à l'état de neuf.

Toutefois, l'usure due aux essais et vérifications prescrits par le marché n'entraîne pas l'obligation de
remplacement du composant ou de la partie du composant ayant subi lesdits essais ou vérifications.

1.6.1. Protection contre les nuisances sur le site

Le Titulaire prendra toutes dispositions pour éviter les souillures et pollution pouvant provoquer une dégradation du
site et de son environnement (espace ou voirie, réseaux, confort des visiteurs). Toutes les prestations nécessaires pour
la remise en état dues au non-respect de cette prescription seront à la charge du Titulaire.

Il est dérogé à l’article 34 du CCAG-Travaux en ce que la charge des dégradations causées aux voies publiques,
revient à la charge exclusive du Titulaire.

1.6.2. Nettoyage

L'attention des Titulaires est attirée sur les exigences de propreté du musée, liées au fait que les travaux se déroulent
en site occupé et en activité.

Il en découle les obligations suivantes :
 Maintenir intact l'état de l'existant et de mettre en œuvre tous les moyens et protections nécessaires
(protection des sols notamment pour éviter les marques et rayures etc.) ;
 Nettoyage quotidien, régulier et à la demande du Maître d’Œuvre et à exécution immédiate, du chantier et
de tous les accès empruntés ;
 Rassembler proprement des gravats dans l'espace d'exposition à la stricte condition de ne pas gêner les
accès ni les circulations d'autres prestataires dans l'espace. Il pourra être exigé l'enlèvement immédiat
des gravats ;
 Maintenir propre en permanence non seulement le chantier mais tous les espaces empruntés pour
évacuer les gravats ;
 Organiser le chantier de façon à regrouper sur quelques jours l'évacuation des gravats (1⁄2 journée ou 1
journée), prévenir le Maître d’Œuvre au minimum la veille de l'intervention, assurer la propreté de tous
les espaces empruntés jusqu'aux bennes (parcours, accès, monte-charge etc.) ;
 Les bennes doivent être évacuées régulièrement (le lundi uniquement) afin de conserver le chantier
propre. La fourniture et l’évacuation des bennes est à la charge des Titulaires ;
 En fin de travaux, les Titulaires devront enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de même que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et l’enlèvement des gravois ;
 Les frais de ces nettoyages resteront à la charge de chaque Titulaire (nettoyage complet avant réception
des travaux).

1.6.3. Déchets de chantier

Les Titulaires doivent effectuer les travaux dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Chaque
Titulaire devra remettre un bordereau attestant de la mise au rebus de la totalité des déchets créés du fait des travaux
décrits dans les pièces contractuelles du marché, selon les normes et les procédés qui leur sont applicables. Le
bordereau devra lister la nature et le volume de déchets évacués ainsi que le nom et la qualité des sociétés
spécialisées auxquelles ces déchets ont été remis.

Le mémoire technique des Titulaires devra impérativement faire état des modalités de gestion des déchets du
chantier et plus généralement les mesures prises en matière de développement durable par les Titulaires.

Dans le cas du non-respect de ces obligations, le Maître d’Œuvre (scénographe) pourra faire intervenir sous 24 heures
une entreprise spécialisée au frais du Titulaire. Un ordre de service en moins-value sera établi en ce sens.

1.7.1. Contrôle

Par contrôle, on entend les contrôles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s'appliquent aussi bien aux
matériaux et aux produits qu'aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en œuvre.

En plus des contrôles effectués par le Maître d’Œuvre conformément à l'article 24 du CCAG-Travaux, il est rappelé
l'obligation pour les Titulaires de procéder pendant la période d'exécution des travaux aux vérifications techniques
leur incombant aux termes de la loi du 4 janvier 1978 sur l'assurance.

En particulier, ils doivent, pendant la période de préparation, définir leur programme de contrôle interne en précisant
les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

1.7.2. Vérifications techniques en cours de chantier

À l’occasion de rendez-vous de chantier mentionnés à l’article 1.3.7 du présent CCTP, le Maître d’œuvre
réalisera des vérifications techniques

Si la pose, le choix des fournitures ou le fonctionnement des ouvrages réalisés, ne sont pas jugés recevables, les
ouvrages seront déposés, soit partiellement, soit en totalité et seront remplacés aux frais du Titulaire concerné.

Sont jugées comme non recevables, les ouvrages dont :

- Le matériau ne correspond pas aux qualités exigées ;

- Les assemblages incorrectement ajustés et/ou les parements n’ont pas un aspect de finition parfaite ou/et comportent
soit des éclats, soit des rayures, soit des épaufrures, soit des nuances de teinte, des variations ou manques de peinture,
etc… ;

- La consistance engendre un gauchissement ;

- Les sections sont trop faibles pour supporter les contraintes imposées ;

- L’aplomb n’est pas respecté ;

Les corrections éventuelles, les modifications ou reprises devront être effectuées dans un délai compatible avec la
date de livraison définitive ; ce délai est fixé par le Maître d’œuvre. En cas de dépassement, les Titulaires
supportent toutes les conséquences qui en résulteraient. Les frais résultants de la levée des réserves (personnel,
matériel...) sont à la charge des Titulaires.

1.7.3. Réception – Levée de réserves

1.7.3.1. Mise à disposition :

Conformément à l’article 43 du CCAG, une mise à disposition des espaces d’expositions sera programmée avec les
équipe du musée et les lots concernés en charge de l’installation des œuvres et du graphisme.

Cette mise à disposition a pour objet de permettre le montage de l’exposition, sans que le maître d’ouvrage ne
prenne possession des ouvrages ; afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres
entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché.

Préalablement à cette mise à disposition des ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux sera dressé
contradictoirement entre le maître d'œuvre et le titulaire

Les réserves mentionnées par le Responsable de Projets et le Maître d’Œuvre (scénographe) lors de la prise de
possession sont notifiées au Titulaire et lui sont opposables.

1.7.3.3. Levées des réserves

Le Titulaire effectue les travaux nécessaires à la levée des réserves dans le délai indiqué par le Responsable de
Projets et le Maître d’Œuvre (scénographe) ou, en l’absence d’un tel délai, avant l’expiration du délai de garantie.

Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux
frais et risques du Titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse.

1.7.3.4. Réception

Le Titulaire se doit d’informer par écrit le Maître d’Ouvrage (Ville d’Issy-les-Moulineaux) et le Maître d’Œuvre
(Atelier de l’île mandataire + CIEL architectes) de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le
seront. Cette date devra être conforme au planning transmis par le Maître d’œuvre et validé par le Maître
d’Ouvrage.

Par dérogation à l’article 41.1 du CCAG-travaux, le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre (scénographe)
procèdent à la réception dans un délai de (15) quinze jours maximum à compter de la date de réception de l’avis
mentionné ci avant ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux si cette dernière est
postérieure.

Les opérations de réception comportent, en tant que de besoin :

− La reconnaissance des ouvrages exécutés ;
− La constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché
− La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;
− La constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;
− La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux à l’issue des
opérations de démontage ;
− Les constatations relatives à l’achèvement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par le
titulaire.

Le Maître d’Ouvrage, sur proposition du Maître d’Œuvre (scénographe), décide si la réception est ou non
prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date retenue pour
l'achèvement des travaux.

À l’exception des installations pérennes dont le détail est donné dans le CCTP et pour lesquelles le délai de garantie
de parfait achèvement des travaux est d’un (1) an à compter de la réception des travaux, le délai de garantie
démarre à compter de la date de réception des travaux et prend fin lors de la dépose des installations.

1.7.5. Protections des ouvrages

Les Titulaires doivent la protection de leurs ouvrages jusqu'à la réception des travaux par les moyens qu'ils
jugeront opportuns, incluant des révisions générales et raccords éventuels autant de fois que nécessaire. Le plus
grand soin sera apporté lors des interventions ayant lieu en présence des œuvres.

2.1. DESCRIPTIF GENERAL DES PRESTATIONS DU LOT 12

En complément et pour précision des missions définies à l’article 1 communes à tous les lots, il est attendu du
Titulaire du lot 12 les prestations suivantes :

− Les études, la mise au point des détails de fabrication, plans d'atelier et de détails des ouvrages réalisés à
grande échelle ;
− La vérification technique et matérielle de tous les dispositifs qui sont indiquées dans le présent
document, avec toute correction qui s'avérerait nécessaire, dans le cadre du prix du marché, si le Titulaire
juge insuffisantes ou inadaptées les données fournies ;
− Le relevé des mesures précises sur le chantier avant fabrication et pose ;
− Le transport à pied d'œuvre, la manutention, le levage, l'implantation, le montage et la pose des
différents ouvrages, mobiliers et aménagements divers dont le présent descriptif fait état ;
− Le traçage au sol et implantation des éléments à construire ;
− La protection des sols et autres surfaces du Musée durant les travaux ;
− La fourniture de l'ensemble des matières entrant dans la composition des ouvrages, la fourniture et la
pose des systèmes de fixations ;
− La réalisation de tous les travaux décrits dans le présent document incluant la fourniture et l’installation
de tous les matériels (échafaudages, etc) nécessaires à l’installation des travaux dont il a la charge ;
− Les travaux de finition de chantier une fois les installations des œuvres effectuées : retouches de
peinture et fermeture des vitrines de grande taille ;
− Le dépose, évacuation ou stockage inventorié des aménagements en fin d’exposition ;
− La remise en état des lieux.

La présente description n’a aucun caractère exclusif ou limitatif. Le Titulaire devra exécuter, comme étant
compris dans son offre, sans exception ni réserve, tous les travaux de finition qui s’avèreraient nécessaires à la
bonne finition, fixation ou réalisation de ses ouvrages et tous les travaux de sa profession nécessaires à
l’achèvement complet de cette installation, conformément aux normes en vigueur.

2.2. PLANS DES TRAVAUX

Le Titulaire est tenu d’avoir pris connaissance des conditions de mise en œuvre sur site et de l’ensemble des plans
annexés au présent CCTP, y compris ceux concernant d’autres lots que le sien.

Les ouvrages à réaliser sont repérés selon une nomenclature commune aux plans, CCTP et DPGF.

Le dossier de plans scénographiques se compose des éléments suivants :
1. PRO doc n°400_Carnet scénographique

Les CCTP et les Carnets scénographiques qui l’accompagnent, détaillent l’ensemble du mobilier permettant la
présentation, la valorisation et la sécurisation des œuvres dans le strict respect des conditions de conservation.
Pour l’ensemble de ces ouvrages et sauf contre-indication, il est spécifié :
• l’interdiction de toute fixation au sol
• la nécessité de déterminer les ancrages muraux selon la nature du mur pour le type de fixation, de
positionnement et de nombre
• la nécessité de garantir la durabilité et les performances fonctionnelles des ouvrages, notamment en
matière de stabilité, d’étanchéité et de facilité d’usage.

Les structures, habillages et vitrines des mobiliers seront calculés de façon à supporter sans déformation le poids
des œuvres qui sera fourni par la Maîtrise d’Ouvrage. L’entreprise, proposera, sur la base de ses connaissances, de
son expertise et de ses propres notes de calculs, les solutions structurelles et techniques permettant d’assurer la
stabilité des ouvrages et la meilleure liaison structurelle dans le respect du dessin du projet. L’entreprise titulaire du
présent marché aura la responsabilité de vérifier par ses propres notes de calculs, la durabilité et la parfaite stabilité
des structures, tout en tenant compte de la charge maximale des différents espaces d’exposition.

L’ouverture des vitrines n’aura aucune incidence sur la stabilité des vitrines et du mobilier. Un accès indépendant
aux équipements de sécurité et de conservation préventive (bac Silicagel® et sonde hygrométrique) est requis.
Dès lors qu’un « tiroirs à gel de silice » est prévu dans un ouvrage, un appareil à sonde déportée permettant un
récolement des données régulier sera à inclure à l’ouvrage concerné.

L’entreprise titulaire du présent marché, aura à sa charge de s’assurer de la bonne intégration de ces éléments dans
ses ouvrages. Ces appareils (hygromètre, sonde déportée, capteurs, etc.) seront précisés et fournis par le musée.
Tous les calculs d’effort, de poids et de résistance sont de la responsabilité et à la charge du titulaire du présent
marché et devront être transmis à la Maîtrise d’Ouvrage, à la Maîtrise d’œuvre et au Bureau de Contrôle.

2.3.1. Performances d’usage et dispositifs d’exploitation
Les parties ouvrantes des vitrines seront manipulables par une personne seule sans avoir recours à des ouvrages
complémentaires de manipulation (excepté les ventouses manuelles). Une fois ouverts, les ouvrages devront
conserver toute leur qualité de tenue, de stabilité et de robustesse, sans avoir recours à des ouvrages
complémentaires de soutien.

Le degré d’ouverture des vitrines à la française sera d’au moins 90°. Les ouvrages le nécessitant seront dotés de
systèmes de blocage en position ouverte. L’ouverture et fermeture des ouvrages n’occasionnera aucun décalage
des éléments constitutifs des ouvrages.

Les ouvrages seront réputés stables et structurés de sorte à conserver la parfaite géométrie de leurs volumes, aucun
décalage, espacement ne sera provoqué par l’usage de la vitrine.

Toutes les vitrines doivent offrir une protection efficace contre la poussière et les insectes.

Elles doivent être le plus possible étanches à l'air, avec une étanchéité élevée pour les vitrines dont l’option de
traitement du climat par un dispositif actif sera retenue. Le titulaire du présent lot veillera à l’étanchéité des vitrines
et à ce qu’une circulation d’air soit suffisante entre l’intérieur des vitrines et les caissons de gel de silice et/ou les
sondes émetteurs d’hygrométrie, pour les vitrines bénéficiant d’équipements de conservation préventive. La surface
de la boîte à Silicagel® doit être la plus proche possible de la surface du fond de vitrine afin de maximiser la
surface de contact du gel de silice et permettre une finesse des ouvrages de type plateau. Tout accès au bac
Silicagel® se fera impérativement sans ouverture de la vitrine. Il est cependant rappelé que la convection naturelle
entre l'espace de la vitrine et celui du bac devra être assurée.

2.3.2. Dimensions, mode d’exécution
Les dimensions des ouvrages sont celles indiquées sur les plans. En cas de divergence entre les documents, les
dimensions qui font autorité sont celles portées dans les pièces graphiques en annexes.

L’entreprise titulaire du présent marché aura la responsabilité de vérifier par ses propres notes de calculs les
sections et épaisseurs de tous les matériaux employés (verre, acier, aluminium, etc.) Pour les tubes et tôles
l’entreprise effectuera ses calculs sur la base d’un ratio minimum de 45-50 kg/m2 d’acier nécessaires pour assurer la
résistance, la durabilité et la parfaite stabilité des structures, tout en tenant compte de la charge maximale du sol du
bâtiment.

Les sections et autres dimensions des divers ouvrages seront calculées pour résister à un usage correspondant à
celui auquel ils sont destinés. Dans ce cadre, dans le respect de la réglementation et des objectifs de résistance
attendus, et si la technologie l’autorise, l’entreprise pourra proposer des dimensions plus réduites pour tout ce qui
concerne les éléments techniques constituant les ouvrages (joints, glissières et profilés des vitrines / épaisseur des
cimaises / etc.) dont l’optimisation va dans le sens du projet, celui de la finesse et de l’élégance.

Les dimensions seront conformes à celles indiquées dans les documents graphiques faisant partie intégrante du
présent CCTP si elles ne compromettent pas les exigences de résistance et de stabilité des ouvrages. Auquel cas
leur redimensionnement devra être validé par le maître d’œuvre.

Les assemblages droits, d'onglets, ou spécifiques seront exécutés avec la plus grande précision, les pièces venant se
joindre sans aucun jeu ni fausse coupe. Les collages seront exécutés avec des produits agréés par le C.S.T.B. et
conformes aux exigences de la conservation préventive. L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge tous
les travaux nécessaires à la réalisation des agencements, fournitures et mise en œuvre y compris toutes sujétions.
Les dispositions devront être prévues pour permettre la libre dilatation des éléments, de façon à ne subir aucune
déformation. Les vis à métaux seront rigoureusement alignées et en nombre suffisant, à tête plate cruciforme ou de
sécurité lorsque précisé. Elles devront affleurer dans le cas d'ouvrages démontables et lorsque visibles. Elles seront
accessibles mais placées de sortes qu’elles soient invisibles lorsque l’ouvrage le permet. Tous les assemblages sont
réalisés à coupe d’onglet, soudé ou collé et sont traités avec la plus grande attention. Un effort extrême de finition
sera mis en œuvre par l’Entreprise dans les détails de soudures, de jointures et de raccords afin que les éléments
apparaissent comme d’un seul bloc, une seule surface homogène, un seul et même élément. Tout ouvrage dont les
dimensions sont à valider par une prise de côte sur site ou validation par plans provenant de l’architecte seront
adaptés à ces contraintes de dimensionnement et ce sans reprise d’étude.

2.3.3. Qualité des matériaux et conservation préventive
Tous les matériaux et finitions employés seront conformes aux règles de conservation préventive des œuvres
notamment celles régissant l’absence de dégagements nocifs pour les matériaux en contact avec les collections.
Absence d’essences de bois naturel à teneurs acides (bois durs exotiques, chêne, etc.) Absence de dégagements
chimiques ou des revêtements de surfaces Les peintures thermo laquées seront de type époxydique. Les colles
seront dénuées de charges solvantées.

2.3.4. Qualité et traitement des quincailleries
La quincaillerie fournie sera de première qualité et portera le label NF SNFQ 1 et correspondra aux normes NF A
91.101 et 91.450. Les marques spécifiées au présent descriptif pourront être éventuellement modifiées après
approbation écrite du Maître d’œuvre. Toutes les pièces de quincaillerie présentant des traces de rouille seront
refusées et remplacées par l’entreprise. Les vis et petits accessoires seront cadmiés. Les équerres, les platines et
d'une manière générale, toutes les pièces de quincailleries nécessaires à la pose des ouvrages seront de force
appropriée et en nombre suffisant pour obtenir une parfaite tenue et rigidité des ouvrages. En outre de toutes
sujétions rappelées dans les divers articles précédents, l’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et la
pose de toutes quincailleries, ferrages, serrures, etc.

Les vitrages présentant des irisations et/ou des incidents de surface (éclats, bullages, rayures, etc.) seront refusés,
les chants seront polis. Les produits verriers employés seront conformes aux normes AFNOR NF B 32.500, NF P 78
303, DTU 39 et spécifications éditées dans les cahiers "vitrages et produits verriers" (publication) CATED et CEBTP.
Les matériaux constitutifs des vitrines doivent être conformes au paragraphe 4.1.1 de la norme expérimentale
AFNOR XP X80-002 de décembre 2007. La conception des vitrines devra leur permettre une parfaite stabilité
conformément au paragraphe 3.3.3 de la norme expérimentale AFNOR XP X80-002 de décembre 2007.

L’assemblage des éléments de la vitrine doit être conforme au paragraphe 3.2 de la norme expérimentale AFNOR
XP X80-002 de décembre 2007. Un délai suffisant pour permettre la stabilisation du climat des vitrines avant
l’installation des œuvres sera pris en compte.

2.3.6. Qualité nature et finitions des assemblages des produits verriers
Tous les assemblages des verres des vitrines sont réalisés à coupe d’onglet et collage par silicone. L’entreprise
précisera et s’engagera sur la fiabilité et le délai de garantie de ses collages. Les assemblages verre sur métal se
feront par collage, le verre étant rendu opaque par sérigraphie, sur l’emprise des profilés métalliques. L’emploi de
volumes vitrés de grandes dimensions permettra de réduire les joints sur les faces principales, tout en respectant les
enjeux d’usage, de manipulation et de maintenance. Les joints d’étanchéité de verre à verre d’une vitrine seront de
l’épaisseur même du verre et agiront par compression. Pour les vitrines qui le nécessitent, des joints magnétiques
sont possibles.

2.3.7. Qualité et traitement peinture
Toutes les peintures seront conformes aux prescriptions. L'entreprise se conformera aux normes, règles de
composition et d'application, et règlements en vigueur au moment de la passation des marchés, ainsi qu'aux
prescriptions de stockage et de mise en œuvre des fabricants, dont notamment les suivants :

DTU
Normes :
• Toutes les normes françaises énumérées dans les “ Références normatives ” ou aux annexes
• “ Textes normatifs ” des différents DTU cités ci-dessus, et notamment les normes T 30.001 et T 30.003
arrêtés des 4 novembre 1975 et 1erdécembre 1976 concernant les réglementations de certains matériaux
dans les établissements recevant du public. Les essais de qualification des surfaces peintes (cahier n° 695
du C.S.T.B.). La mise en œuvre des matériaux sera exécutée par catégorie d'ouvrage suivant les
prescriptions du Cahier des Charges du D. T. U. 59.1 59.2 et 42.1 sur des subjectiles réceptionnés et
correspondant aux indications du descriptif. Le niveau de finition sera de type A selon DTU.
• Cahier des Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de peinture, nettoyage de mise en
service, papiers de tenture (cahier n°139 du C.S.T.B.).
• Cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, peinture (cahier n°336 du C.S.T.B.)
•
L’entreprise veillera à fournir de la peinture pour maintenance dans chacune des teintes, identiques à celles mises
en oeuvre dans ses ouvrages. Cette fourniture seule permettra des retouches et raccords ponctuels éventuels.
L’entreprise titulaire du présent marché prévoira 15 % pour chaque teinte.

Une attention particulière sera apportée au délai de séchage des peintures, à prendre en compte dans le délai
d’exécution des prestations.

Un délai suffisant pour permettre la stabilisation du climat des peintures avant l’installation des œuvres sera pris en
compte. Le nuancier utilisé pour le choix de couleurs de la peinture correspondra au nuancier NCS.
Une attention particulière sera portée au rendu des couleurs. Certains ouvrages feront l’objet de peintures de
nature différente et devront dans le même temps présenter une couleur et un état de surface strictement
identiques, un contre typage sera assuré par l'entreprise titulaire du présent lot.

L’ensemble des ouvrages recevant une finition peinture au pistolet se fera en suivant les règles suivantes :
Application de la peinture après préparation des supports comportant égrenage, dégraissage, et époussetage.
Application trois fois d’un enduit repassé et ponçage, mise en œuvre de trois couches de peinture monochrome
teinte au choix du maître d’œuvre, aspect mat seront mises en œuvre.

Trois couches de peinture sont prévues à titre indicatif, le résultat devant être parfait selon le pouvoir couvrant de la
peinture, la qualité du support et la qualité de l’application.

Les parties basses et les surfaces verticales devront être particulièrement soignées
• des peintures haute résistance, finition mat velours sous réserve de validation de la part du Maître d’œuvre
; pour les ouvrages de menuiserie peints.
La finition au pistolet est appliquée en usine sur des panneaux ou ouvrages menuisés dont les dimensions
autorisent le transport et la pose sans joints de recoupement des surfaces planes.
L’ensemble des ouvrages recevant une finition peinture au rouleau se fera en suivant les règles suivantes :
Application de la peinture après préparation des supports comportant égrenage, dégraissage et époussetage.
Application trois fois d’un enduit repassé et ponçage, mise en œuvre de trois couches de peinture monochrome
teinte au choix du maître d’œuvre, aspect mat seront mises en œuvre.
Trois couches de peinture sont prévues à titre indicatif, le résultat devant être parfait selon le pouvoir couvrant de la
peinture, la qualité du support et la qualité de l’application. Les parties basses et les surfaces verticales devront être
particulièrement soignées
• des peintures haute résistance, finition mat velours sous réserve de validation de la part du Maître d’œuvre
; pour les ouvrages de menuiserie peints.
La finition au rouleau est appliquée en usine et sur site sur des panneaux ou ouvrages menuisés.
L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, cloquages, etc. qui se
produiraient seront à sa charge pendant toute la durée des travaux.
Toutes les finitions seront lessivables et résistantes aux frottements et rayures. Elles seront sélectionnées dans le
strict respect des conditions de conservation. Dans le cas d’usage de différentes natures de peinture, des essais et
contretypage seront réalisés pour harmoniser et égaliser les teintes de ces dernières.

2.3.9. Finition des métaux à vue
L’ensemble des ouvrages en métal à vue peints recevront une finition peinture époxy :
- soit des peintures en poudre de très haute qualité, cuite au four, haute résistance, finition mat velours sous
réserves de validation de la part du Maître d’œuvre ; pour les ouvrages de métallerie.

2.3.10. Serrures de vitrines et système de protection rapprochée
Toutes les vitrines sont équipées de serrures dont les entrées seront masquées.
Les serrures et leur contrôle d’ouverture et de fermeture devant assurer la sécurité contre le vol auront les
caractéristiques suivantes :
• Les serrures des vitrines sont toutes sur un organigramme spécifique au sein de l’organigramme des
serrures du musée.
• Les serrures ne doivent en aucun cas jouer un rôle de blocage des ouvrants mais doivent venir en
condamnation d’un système de fermeture.
• Les serrures devront être accessibles sur les ouvrants afin d’éviter d’avoir à vider les vitrines de leur
contenu en cas de réparation.
• Les serrures seront facilement accessibles par le personnel du musée.
• La clé doit être non-extractible lorsque la serrure est ouverte.
• Les serrures et canons doivent toujours être encastrés et non visibles par le public. Ils sont avec clé «stylo »
(seul un trou rond doit être visible) de type serrure cruciforme.

A noter par ailleurs que le titulaire du présent marché devra l’intégration (ou permettre l’intégration future), des
alarmes et détecteurs par contact, d’ouverture et de chocs fournis et installés par le musée.

2.3.11. Prototypes ou premier de série de mise en œuvre à valider
L’ensemble des prototypes à valider est réalisé dans le but d’éprouver les finitions, les structures de chacun des
éléments, leur liaisonnement, la qualité d’usage des vitrines et leur étanchéité, la qualité de leur finition.

Les prototypes ou premier de série seront présentés à 2 reprises :
• une 1ère fois sur le site du Musée, en présence du Maître d’Ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre et pour un
1er visa et d’éventuelles reprises de prototype
• une 2ème fois sur le site du Musée, en présence du Maître d’Ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre pour un
2ème et ultime visa. Les éventuelles remarques ou demandes de modifications supplémentaires ne feront
dès lors plus l’objet d’une reprise du prototype, mais uniquement d’échantillonnages spécifiques, et
d’intégration dans tous les plans d’exécution définitifs.

Les prototypes seront jugés sur les critères suivants :
 Fidélité à l’esthétique et à la philosophie du projet ;
 Qualités techniques et structurelles (tout particulièrement stabilité et solidité) des ouvrages ;
 Qualité et finesse des détails et des finitions ;
 Qualité d’usage, de manipulation et de maintenance des ouvrages ;
 Respect des enjeux de sécurité et de conservation préventive des matériaux utilisés dans la fabrication et la
finition des ouvrages

2.4. INSTALLATION, STABILITE ET PERCEMENTS DES OUVRAGES

Le Titulaire devra prévoir le tracé au sol des cimaises dans sa prestation.

Le Titulaire fera sa propre affaire, dans quelque support que ce soit, de toutes fixations, pose, crochets, dispositifs de
serrage, etc… adaptés à la nature des mobiliers et des supports, nécessaires à la mise en place de ses ouvrages,
compris la fourniture des éléments nécessaires à cette tenue.

Le Titulaire devra prévoir dans sa prestation toutes sujétions (élingues…), afin de rendre stable les cloisons si cela
s’avère nécessaire. Tous les raidisseurs nécessaires à une bonne tenue seront prévus. Le nombre et les
caractéristiques des fixations seront déterminés par le Titulaire de manière à assurer un maintien efficace des
ouvrages, pour éviter, entre autres, tout fléchissement ou déformation des cimaises et mobiliers
muséographiques. Les contraintes d'exploitation correspondent à la poussée de la foule de 150kg/m² sur 1m en
partie basse des cimaises ou mobiliers muséographiques.

L’ensemble des dispositifs doit être autoportant. L’emploi de tout dispositif susceptible de faire éclater et/ou de
détériorer les ouvrages existants est interdit. Il est précisé qu’il est interdit toute fixation sur les sols et plafonds du
Musée.

Le Titulaire, conformément aux études et notes de calcul qu’il établit, est tenu de renforcer les épaisseurs et
sections si nécessaire et d’apporter les adaptations utiles afin que les éléments considérés soient parfaitement
stables, rigides et indéformables et afin que les ouvrages fabriqués répondent en tout point à leur destination et
leur utilisation. Ces ajustements devront être soumis à la validation du Scénographe. Le Titulaire reconnait
TRANSFORMATION DU MUSÉE FRANÇAIS DE LA CARTE A JOUER - ISSY-LES-MOULINEAUX (92)
ATELIER DE L’ILE ARCHITECTE MANDATAIRE
CIEL Architectes scénographes –
Studio Camille Guitton – Lundi 8 - ICON Lighting – Eco+Construire BMI –
Pantec – P-Tréma - Altia
CCTP lot 12 Agencement scénographique – Phase DCE – JUILLET 2026 Page 21 sur 30
21
parfaitement connaître le type de contrainte et d’utilisation finale de ses fabrications. De telles modifications ne
pourront donner lieu à aucune augmentation du prix soumissionné.

Les ouvrages apparents, comme les habillages et revêtements, seront toujours fixés de manière invisible.
Les percements nécessaires aux divers passages de câble relatifs aux alimentations électriques sont à la charge du
Titulaire ainsi que les ouvertures diverses d’accès type trappes d’accès.

2.5. MATERIAUX

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages sont proposés par le Titulaire en conformité avec les
performances techniques et aux critères esthétiques décrits dans le présent document et dans les plans.
Le Titulaire assure la compatibilité de tous les matériaux et produits employés pour l'exécution des travaux, entre
eux, avec leurs supports, avec les matériaux de calfeutrement, les joints et les produits de protection.

Panneaux de particules et bois
Le Titulaire est supposé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les contraintes qui s’en suivent, notamment
en termes de conditions hygrométriques et de température, d’accès et d’acheminement des matériaux. Les
relevés climatiques du Musée seront transmis au Titulaire à sa demande.
Il est convenu que le Titulaire du présent lot ne peut en aucun cas arguer soit de l’état hygrométrique des lieux,
soit du manque ou de l’excès de chauffage ou de climatisation, postérieur à la mise en œuvre de ses ouvrages
pour justifier des désordres survenus entre l’exécution et la réception ainsi que tout au long de l’Exposition. Le
Titulaire étant censé connaître ces phénomènes inéluctables, il doit prendre toutes dispositions utiles
conformément aux règles de l’art afin d’éviter qu’ils se produisent.
Le Titulaire veillera à ce que les jonctions des plaques en bois sur tous les ouvrages du présent lot soient invisibles
et parfaitement masquées et que ces joints soient traités dans la planéité de la cimaise (assemblage par
languette). Le mode opératoire choisi par le Titulaire évitera toute fissuration le long des joints et garantira un
aspect lisse et uniforme tout au long de l’exposition.
Les panneaux de particules et de fibres, seront toujours adaptés à la situation et à la destination de l'ouvrage, selon
plans et calculs. Ils seront découpés parfaitement à la mesure.

2.5.1. Métal
Tous les ouvrages sont exécutés avec le plus grand soin. Les éléments en métal et les quincailleries sont toujours
de première qualité et répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS 77-140 (catalogue
AFNOR).
Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant être mis en œuvre sont de 1re qualité, liants, nerveux, sans aspérités,
grique, gerçure, brûlure ou autre défaut pouvant nuire à l'aspect ou à la qualité des ouvrages.
Les parties mobiles ont un jeu tenant compte de la chaleur, de la dilatation possible des bois, des fers et de la
peinture.
Les éléments métalliques visibles seront tous thermolaqués, peinture epoxy.

2.5.2. Verre
Verre feuilleté extra-clair et anti-reflets. Épaisseur des plaques de verre à déterminer par le Titulaire lors de ses
études d’exécution, en fonction de la taille des volumes vitrés.
Un verre de type P8B sera mis en place pour les vitrines annotées « Sécurité P8B ». Il sera aussi transparent et anti-
reflets que les autres vitrages.

Le Titulaire doit la fourniture et pose de peinture mono-composante à l’eau, sur l’ensemble de ses ouvrages,
cimaises, vitrines, socles, mobiliers etc…, y compris tous les travaux préparatoires nécessaires pour un rendu
homogène et sans imperfections.

Qualité de finition : classe A suivant DTU 59.1 – Peinture (brossage, impression, rebouchage, ponçage, enduit
repassé, ponçage à sec, couche intermédiaire, révision, couche de finition).
Qualité des matériaux : les peintures utilisées devront dégager le moins de COV possible. Elles doivent être
exemptes de solvant et de formaldéhyde.

Le Titulaire peut proposer d’appliquer pour partie les sous-couches en atelier afin de permettre un réel temps
d’économie des jours de montage. Les surfaces non visibles ne seront pas peintes.

Les vitrines seront peintes en atelier et livrées prêtes à poser.
Les éléments métalliques visibles seront tous thermo laqués, peinture epoxy.

Les teintes finales seront au choix du Scénographe. Pour le choix final des couleurs de peinture, il sera demandé
au Titulaire, 2 ou 3 échantillons de chaque couleur sur MDF M1 peints de 1 m2.

Certains éléments sont demandés en peinture époxy avec sous-couche.

2.5.4. Plexiglas

PMMA incolore 8 à 10mm d’épaisseur.

2.6. PREPARATION DU CHANTIER

2.6.1. Echantillons

Indépendamment des plans d’exécution et notes de calculs, les Titulaires devront fournir, à leur frais, et avant
mise en œuvre définitive, la confection de tous les échantillons, modèles, maquettes, etc. qui seront nécessaires.

Échantillons peinture :
Le Titulaire doit obligatoirement transmettre au scénographe et au maître d’Ouvrage, les échantillons de couleur
demandées et finitions devant être utilisées pour l’exécution de ses travaux, ainsi que tous les renseignements les
concernant (Procès- verbaux d’essais, avis techniques, notices d’entretien, fiche technique et documentation
technique très détaillée, documentation en couleur, etc. : tous ces documents en français).

Les échantillons seront présentés sur des panneaux de 0,50 m2 et livrés sur site pour être présentés dans la lumière
de l’exposition. Le coût de réalisation de ces échantillons doit être compris dans l’offre du prix global et forfaitaire en
vue d’une validation définitive courant juillet lors d’une réunion de validation des prototypes.

Si ce modèle n’était pas satisfaisant le Scénographe et le maître d’Ouvrage se réservent le droit d’en demander le
remplacement selon des références données.

2.6.3. Début de chantier
Pour mémoire, voir paragraphes précédents.

2.7. CONSTRUCTIONS

2.7.1. C - Cimaises

Les cloisons sont de hauteurs variables dans les espaces, pm. 230cm au RDJ

Elles sont constituées d’une structure métallique – Parement en MDF 19mm sur châssis. Enduit gras entre les jonctions
de panneaux pour une finition soignée. Finition peinture mate ou velours à définir.

Cimaise en MDF M1 19 mm, jonctions par languettes, invisibles et parfaitement masquées, y compris toutes sujétions
ou enduit gras. Les différents panneaux doivent être parfaitement jointifs, afin de faciliter la mise en peinture de
l’ensemble. Un parfait traitement des surfaces, des chants et des assemblages, sera demandé.

Pour éviter tout poinçonnement, des plaques de répartition en MDF sont placés sous les cimaises si c’est nécessaire.
Ce sont des cloisons simple ou double face et ouvertes en partie haute afin de permettre les arrivées de câble, à
l’exception des cimaises visibles ne hauteur. L’entreprise devra prévoir dans sa prestation les différents éléments de
fixation (élingues, lestage …), afin de stabiliser les cloisons.

Stables, elle doivent supporter les vitrines encastrées

2.7.1.1. Cimaise type 1 face pleine
Cimaise construite en panneaux MDF 19mm sur ossature métalllique.
Façon de niche pour intégration de vitrines suivant localisation.
Détail de plinthe en retrait. Sujétion pour intégration d’écran audiovisuels-multimédias dans ces cimaises.

Localisation :
 Suivant plans, se référer aux nomenclatures des cimaises et aux détails généralistes du carnet
scénographique n°400.

2.7.1.2. Cimaises type 2 face pleine avec stylobate
Cimaise construite en panneaux MDF 19mm sur ossature métalllique.
Façon de cadre de largeur 5cm en périphérie de la cimaise, créant une face de cimaise en creux.
Sujétion pour fente de placement des cartels.
Détail de plinthe en retrait. Sujétion pour intégration d’écran audiovisuels-multimédias dans ces cimaises.

Localisation :
 Suivant plans, se référer aux nomenclatures des cimaises et aux détails généralistes du carnet
scénographique n°400.

Localisation :
 RDJ - Pop-up séquence 4, se référer aux nomenclatures des cimaises et aux détails généralistes du carnet
scénographique n°400.

2.7.1.4. Cimaises type 3 rétroéclairées "jeux japonais"
Cimaise construite en panneaux MDF 19mm sur ossature métalllique.
Face extérieure : toile tendue sur châssis bois par agrafage (impression de la toile au lot graphisme et pose au présent
lot). Côté intérieur : fond en panneau MDF peint en blanc, support de rubans leds (au lot éclairage scénographique).
Un assemblage de tasseaux bois massif viendra s’ajouter devant cette cimaise de façon à créer l’effet d’une cloison
japonaise.

Localisation :
 RDJ - Pop-up séquence 5, se référer aux nomenclatures des cimaises et aux détails généralistes du carnet
scénographique n°400.

2.7.1.5. Cimaises type 4 Pop-up
Cimaise construite en panneaux MDF 19mm sur ossature métalllique.
Détail de plinthe en retrait.

Localisation :
 Suivant plans à chaque début de pop-up, se référer aux nomenclatures des cimaises et aux détails
généralistes du carnet scénographique n°400.

C CIMAISES unité l p h qté
C1 cimaises type 1 face pleine ml voir 2,3voir
plan plan
C2 cimaises type 2 face pleine avec stylobate ml voir 2,3voir
plan plan
C3a cimaises type3 rétroéclairées "salon aristocratique" ml voir 2,3voir
plan plan
C3b cimaises type 3 rétroéclairées "jeux japonais" ml voir 2,3voir
plan plan
C4 cimaises type 4 pop-up ml voir 2,3voir
plan plan
C5 cimaises AVMM SQ7-occultisme ml voir 2,3voir
plan plan

2.7.2.1. Niches rétroéclairées SQ2
Création dans les cimaises de niches pour intégration de système de fenêtrages avec PMMA rétroéclairés (lot
vitrines). Dimensions suivant plans, élévations et carnet de détails.

Localisation :
 RDJ - Séquence 2, se référer au détail 400-DG-11.

2.7.2.2. Niches grandes reproductions SQ2
Façon de niches toute hauteur (pas de plafond/ imposte), avec plinthe en creux et socle. Le fond de cette niche
sera le support d’une grande reproduction au lot graphisme. Dimensions suivant plans, élévations et carnet de
détails.

Localisation :
 RDJ - Séquence 2, de part et d’autres de l’entrée de cette séquence.

2.7.2.3. Niches grandes reproductions SQ2 Pop-up
Façon de niches toute hauteur (pas de plafond/ imposte), avec plinthe en creux et socle. Le fond de cette niche
sera le support d’une grande reproduction au lot graphisme. Dimensions suivant plans, élévations et carnet de
détails.

Localisation :
 RDJ - Pop-up séquence 2, au fond de la salle.

2.7.2.4. Niches grandes reproductions SQ3 Pop-up
Façon de niches toute hauteur (pas de plafond/ imposte), avec plinthe en creux et socle. Le fond de cette niche
sera le support d’une grande reproduction au lot graphisme. Dimensions suivant plans, élévations et carnet de
détails.

Localisation :
 RDJ - Pop-up séquence 3, au fond de la salle.

2.7.2.5. Niches SQ2 Pop-up
Façon de niches avec retours latéraux (10cm) et retombée en partie haute (10cm) pour intégration d’éclairage.
Pan incliné pour inclinaison des cartels.
Localisation :
 RDJ - Pop-up séquence 2, attenantes aux vitrines encastrées VE-3 et VE-4.

N Niches unité l p h qté
N1 niches rétroéclairées SQ2 unité 0,3 0,1 0,4 12
N2 niches grandes reproductions SQ2 unité 1,2 0,2 2,2 2
N3 niches grandes reproductions SQ2 Pop-up unité 1,2 0,2 2,2 1
N4 niches grandes reproductions SQ3 Pop-up unité 1,2 0,2 2,2 1
N5 niches 1 SQ2 Pop-up unité 0,5 0,3 1,39 3
N6 niches 2 SQ2 Pop-up unité 0,78 0,3 1,39 1

2.7.3.1. Porte sous tenture 120cm
Fourniture et pose d’une porte affleurante (sous tenture) de type Synthesis battant de chez Eclisse ou équivalent.
A intégrer aux cimaises autoportantes. Largeur de passage 120cm.
Quincaillerie : serrure à rouleau et plaque de poussée métallique laquée de la teinte de la porte.

Localisation :
 Rez-de-jardin, passage entre introduction et espace détente.

2.7.3.2. Habillage bois et panneau coulissant
Fourniture et pose d’un habillage bois et d’un panneau coulissant sur la façade des gaines et placards techniques.
Localisation :
 RDC bas, pop-up « Occultisme » de la séquence 7, au niveau de la niche grande reproduction.

MI1 MENUISERIES INTERIEURES BOIS unité l p h qté
MI1 porte sous tenture 120cm ens 1,2 2,04 1
MI2 habillage bois + panneau coulissant SQ7-occultisme ens 3,7 2,7 1

2.7.4. PO - Podium en MDF peint
Au lot Plâtrerie : mise en œuvre d'une "banquette" filante au lot plâtrerie pour habillage des installations
techniques (ventilation). Implantation, hauteur et charges admissibles suivant les besoins du lot 12 agencement
scénographiques.

Au présent lot : création d’un podium de profondeur 50cm venant par-dessus la banquette technique.
Détail de rail incliné pour intégration de cartel (cartel hors lot) dans la séquence 4.
Structure métallique : le podium devra pouvoir supporter une charge admissible de 250kg/m². Habillage
panneaux de MDF à peindre.

Coloris du meuble au choix de l’architecte-scénographe.

Localisation :
 Suivants plans et nomenclatures, RDJ - Séquence 4, fond de salle.

PO PODIUM CIRCULABLE unité l p h qté
PO-1 podium en mdf peint ens 2,63 0,63 0,2 1

2.8.1. Revêtement de sol

2.8.1.1. Sol en vinyle tissé
Fourniture et pose d’un sol en vinyle tissé de type tapis Bolon de chez Artépy ou équivalent. Gamme BKB, motif
sur mesure. L'objectif est de garantir une tenue pérenne du revêtement dans le temps, compatible avec la durée
de vie de l'exposition, tout en assurant une réversibilité totale du système de pose, sans dégradation du parquet
support.
Le parquet est préexistant et sera vitrifié avant l’intervention du titulaire. Aucune intervention de collage ne pourra
être réalisée avant polymérisation complète du vernis. Ce délai, variable selon le produit de vitrification mis en
œuvre, sera confirmé par écrit par l'entreprise ayant réalisé la vitrification et ne pourra en aucun cas être inférieur
à 3 semaines. L'entreprise de pose du sol souple devra obtenir cette confirmation écrite avant toute intervention.
Le parquet est continu sous l'ensemble de la zone d'exposition, y compris sous l'emprise des cimaises. L’élément
sera réalisé en une seule pièce sans fixation directe sur le parquet.
Le revêtement de sol remontera sur les cimaises latérales pour y être fixés.
Une interface de protection respirante sera posée sous la totalité du revêtement.
Fixation sur parquet existant avec un adhésif double face sur adhésif tapis de danse, interface nécessaire entre le
sol existant et le sol souple rapporté pour éviter toute polymérisation irréversible . Une barre de seuil inox brossé
ou thermolaquée epoxy noire est à prévoir au niveau des changements de revêtement de sol. La hauteur du seuil
ne pourra être supérieure à 2cm. Support à vérifier par le titulaire. Coloris au choix de l’architecte-scénographe.

Localisation :
 RDJ -Pop-up séquence 5 « jeux japonais traditionnels »
 Se référer au détail 400-SQ5-11.

2.8.1.2. Revêtement de sol textile floqué en lés ou dalles de moquette
Fourniture et pose d’un revêtement de sol textile floqué imprimé classique d’aspect velours ras en lés. U3 P3 E2 C2
/ U3s P3 E2 C2 type Flotex colour lés / lés S de chez Forbo ou équivalent.
Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de chocs déclarée de ΔLw = 21 dB et un coefficient d'absorption
acoustique αw = 0,10 (H).
Composé d’environ 80 millions en fibres de polyamide 6.6/m² implantées par flocage électrostatique, de par sa
composition et sa structure, le produit devra être 100 % imperméable, 100 % imputrescible, lavable à l’eau et
résistant aux agents tachants et détergents (C2).
Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu’à 6 an
supplémentaire (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway : du fabricant*).
Le parquet est préexistant et sera vitrifié avant l’intervention du titulaire. Aucune intervention de collage ne pourra
être réalisée avant polymérisation complète du vernis. Ce délai, variable selon le produit de vitrification mis en
œuvre, sera confirmé par écrit par l'entreprise ayant réalisé la vitrification et ne pourra en aucun cas être inférieur
à 3 semaines. L'entreprise de pose du sol souple devra obtenir cette confirmation écrite avant toute intervention.
Le parquet est continu sous l'ensemble de la zone d'exposition, y compris sous l'emprise des cimaises. L’élément
sera réalisé en une seule pièce sans fixation directe sur le parquet.

Mode de pose
La pose collée directement sur le sol existant est proscrite.
Fixation sur parquet existant avec un adhésif double face sur adhésif tapis de danse, interface nécessaire entre le
sol existant et le sol souple rapporté pour éviter toute polymérisation irréversible . Une barre de seuil inox brossé
ou thermolaquée epoxy est à prévoir au niveau des changements de revêtement de sol. La hauteur du seuil ne
pourra être supérieure à 2cm. Support à vérifier par le titulaire. Coloris au choix de l’architecte-scénographe
TRANSFORMATION DU MUSÉE FRANÇAIS DE LA CARTE A JOUER - ISSY-LES-MOULINEAUX (92)
ATELIER DE L’ILE ARCHITECTE MANDATAIRE
CIEL Architectes scénographes –
Studio Camille Guitton – Lundi 8 - ICON Lighting – Eco+Construire BMI –
Pantec – P-Tréma - Altia
CCTP lot 12 Agencement scénographique – Phase DCE – JUILLET 2026 Page 28 sur 30
28
Pose collée si cela est nécessaire sur un support continu faisant interface avec le sol existant : Mise en œuvre et
type de colle (type 522 eurosafe tack) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12.
En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l’Entreprise devra utiliser les
méthodologies de mise en œuvre qu’implique le classement E.
E1 : joints bord à bord sur support bois
E2 : joints bord à bord sur support béton
Dans le cas d’une pose sur terre-plein, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support
pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12.
L’entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes FLOTEX
BORDERS, plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC.
Le revêtment de sol remontera sur les cimaises latérales pour y être fixés.
Une barre de seuil inox brossé (ou noir mat selon résistance ) est à prévoir au niveau des changements de
revêtement de sol.

Entretien
L’entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d’entretien
du fabricant.
La notice d’entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

Localisation :
 RDJ - Pop-up séquence 6 « le salon de magie »
S REVÊTEMENT DE SOL unité l p h qté
S1 Vinyle tissé façon tatami japonais SQ5 m2 3,26 2,64 1
S2 Sol textile floqué SQ6 m2 4,84 3,89 1

2.8.2. Tabouret
Fourniture de tabourets du commerce à peindre dans l’esprit « atelier ». Tabouret en bois droit (référence S24) de
chez ABC meubles ou équivalent. Bois massif certifié PEFC, fabriqué en Europe. Finition au choix de l’architecte-
scénographe.
Localisation :
 RDJ - Pop-up séquence 3 « l’atelier de cartier »
 Se référer au détail 400-SQ3-11.
T TABOURET unité l p h qté
T1 Tabourets d'ateliers en bois peint SQ3 unité 0,4 0,4 0,4 10

2.8.3. Rideaux scéniques
Fourniture et pose de rideaux scénique de type Velours Delta CS de chez Showtex ou équivalent.
Velours synthétique de scène extra-large et de poids moyen, offrant de bonnes propriétés acoustiques.
Ignifuge M1. Coloris au choix de l’architecte-scénographe.
Y compris rail coulissant du rideau, à fixer en plafond ou cimaise.

Localisation :
 RDJ - Pop-up séquence 6 « le salon de magie »
 RDC haut (Conti) - Séquence 9 « Issy à travers les arts ».
R RIDEAUX SCENIQUES unité l p h qté
R1 Rideau Salon de Magie SQ6 ml 3,89 2,3 1
R2 Rideau Issy à travers les Arts SQ9 ml 9 2,3 1

2.10. REMISE EN ETAT

2.10.1. Ménage

L'attention du Titulaire est attirée sur les exigences de propreté du musée, liées au fait que les travaux se
déroulent en site occupé et en activité.
Il en découle les obligations suivantes :
• Maintenir intact l'état de l'existant et de mettre en oeuvre tous les moyens et protections nécessaires
(protection des sols notamment pour éviter les marques et rayures etc.) ;
• Nettoyage quotidien, régulier et à la demande du Maître d’OEuvre et à exécution immédiate, du chantier
et de tous les accès empruntés ;
• Rassembler proprement des gravats dans l'espace d'exposition à la stricte condition de ne pas gêner les
accès ni les circulations d'autres prestataires dans l'espace. Il pourra être exigé l'enlèvement immédiat
des gravats ;
• Maintenir propre en permanence non seulement le chantier mais tous les espaces empruntés pour
évacuer les gravats ;
• Organiser le chantier de façon à regrouper sur quelques jours l'évacuation des gravats (1⁄2 journée ou 1
journée), prévenir le Maître d’OEuvre au minimum la veille de l'intervention, assurer la propreté de tous
les espaces empruntés jusqu'aux bennes (parcours, accès, monte-charge etc.) ;
• Les bennes doivent être évacuées régulièrement (le lundi uniquement) afin de conserver le chantier
propre. La fourniture et l’évacuation des bennes est à la charge des Titulaires ;
• En fin de travaux, les Titulaires devront enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de même que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et l’enlèvement des gravois ;

Les frais de ces nettoyages resteront à la charge de chaque Titulaire (nettoyage complet avant réception des
travaux).

2.10.2. Déchets de chantier

Le Titulaire doit effectuer les travaux dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Le
Titulaire devra remettre un bordereau attestant de la mise au rebus de la totalité des déchets créés du fait des
travaux décrits dans les pièces contractuelles du marché, selon les normes et les procédés qui leur sont
applicables. Le bordereau devra lister la nature et le volume de déchets évacués ainsi que le nom et la qualité des
sociétés spécialisées auxquelles ces déchets ont été remis.

Le cadre de réponses techniques des Titulaires devra impérativement faire état des modalités de gestion des
déchets du chantier et plus généralement les mesures prises en matière de développement durable par les
Titulaires.

Dans le cas du non-respect de ces obligations, le Maître d’OEuvre (scénographe) pourra faire intervenir sous 24
heures une entreprise spécialisée au frais du Titulaire. Un ordre de service en moins-value sera établi en ce sens.

Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.