CCAP
CCAP Entretien des Espaces verts 26.pdf · 3 989 mots · du marché « Entretien des espaces verts pour 2026 », dossier de consultation officiel.
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
(Commun à tous les lots)
(C.C.A.P.)
Le pouvoir adjudicateur : Ville de Maurepas
Hôtel de Ville
1 Place Charles de Gaulle
78310 MAUREPAS
Cahier des Clauses Administratives Particulières
établi en application du Code de la commande publique et du CCAG Fournitures
courantes et services, relatif à :
_______________________________________________________________________
Entretien des Espaces Verts 2026
_______________________________________________________________________
Appel d'offres ouvert en application des articles R2124-2 1°, R2161-2 à R2161-5 du
Code de la commande publique.
Date et heure limites de remise des offres : 19 – 10 - 2026 à 12:00
____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 26S009 - Entretien des Espaces Verts 2026 Page 1/10
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
SOMMAIRE
Article 1 - Objet du contrat..................................................................................................................... 3
Article 2 - Décomposition du contrat ..................................................................................................... 3
2-1-Allotissement ................................................................................................................................. 3
2-2-Forme du contrat ........................................................................................................................... 3
Article 3 - Généralités ............................................................................................................................ 3
3-1-Pièces contractuelles..................................................................................................................... 3
3-2-Protection de la main d'œuvre et clause sociale ........................................................................... 3
3-3-Protection de l'environnement ....................................................................................................... 5
3-4-Réparation des dommages ........................................................................................................... 5
3-5-Assurances .................................................................................................................................... 5
3-6-Autres obligations .......................................................................................................................... 5
Article 4 - Durée du contrat - Délai d'exécution des prestations ........................................................... 6
4-1-Durée du contrat - Délai d'exécution ............................................................................................. 6
4-2-Exécution complémentaire ............................................................................................................ 7
4-3-Pénalités de retard ........................................................................................................................ 7
4-4-Pénalités diverses ......................................................................................................................... 7
Article 5 - Prix et règlement ................................................................................................................... 7
5-1-Contenu des prix ........................................................................................................................... 7
5-2-Variation des prix ........................................................................................................................... 7
5-3-Modalités de règlement ................................................................................................................. 8
5-4-Périodicité des paiements ............................................................................................................. 9
5-5-Avance ........................................................................................................................................... 9
Article 6 - Conditions d'exécution des prestations ................................................................................ 9
6-1-Lieu d'exécution ............................................................................................................................. 9
Article 7 - Constatation de l'exécution et garantie ............................................................................... 10
7-1-Vérifications ................................................................................................................................. 10
7-2-Garantie ....................................................................................................................................... 10
Article 8 - Dispositions diverses .......................................................................................................... 10
8-1-Dématérialisation des échanges pendant l'exécution des prestations ........................................ 10
Article 9 - Résiliation ............................................................................................................................ 10
Article 10 - Litiges et différends ........................................................................................................... 10
Article 11 - Dérogations aux documents généraux ............................................................................. 10
____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 26S009 - Entretien des Espaces Verts 2026 Page 2/10
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
Article 1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières concernent les prestations
suivantes :
Entretien des Espaces Verts: il s'agit de réaliser les travaux d'entretien, de remise en état,
d'aménagement ou de modification des espaces verts publics gérés par la Ville de Maurepas.
Article 2 - Décomposition du contrat
2-1-Allotissement
Les prestations font l'objet de 4 lots :
Lot n° 1 : Secteur Est et Nord
Lot n° 2 : Secteur Sud Est
Lot n° 3 : Secteur Sud Ouest
Lot n° 4 : Secteur Ouest
2-2-Forme du contrat
Les prestations donnent lieu à un marché ordinaire.
Article 3 - Généralités
3-1-Pièces contractuelles
Le marché est constitué par les documents énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :
- l'Acte d'Engagement et ses annexes éventuelles ;
- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières dont l'exemplaire conservé par le pouvoir
adjudicateur fait seul foi et ses éventuelles annexes ;
- le Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et annexes éventuelles;
- le Détail Quantitatif Estimatif,
- le Mémoire Technique,
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes
et de services (approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021) ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
3-2-Protection de la main d'œuvre et clause sociale
3-2-1-Protection de la main d'œuvre
Le titulaire remet :
1) Avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, une attestation sur l'honneur
indiquant son intention de faire appel à des salariés détachés et, dans l'affirmative :
a) Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail;
b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.
(Décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).
____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 26S009 - Entretien des Espaces Verts 2026 Page 3/10
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
2) Lors de la conclusion du marché, une attestation sur l'honneur indiquant son intention d'employer
des salariés étrangers et dans l'affirmative communique la liste des salariés étrangers employés et
soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque
salarié (D. 8254-2 du même code) :
a) Sa date d'embauche ;
b) Sa nationalité ;
c) Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
3) Lors de l'attribution du marché et avant la notification du marché, le fournisseur ou l'entrepreneur
retenu doit fournir des documents, datant de moins de 6 mois, attestant qu'il est à jour de ses obligations
sociales (paiement des cotisations et contribution sociales) auprès de l'Urssaf, au 31 décembre de
l'année précédente, et du paiement des impôts et taxes dus au Trésor public.
A savoir :
a) Le certificat social URSSAF, (Arrêté du 25 mai 2016 fixant les impôts, taxes, contributions ou
cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de
contrats de concession).
b) Une attestation fiscale ou de régularité fiscale, (Arrêté du 25 mai 2016 fixant les impôts, taxes,
contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de
marchés publics et de contrats de concession).
De plus, pour les contrats d'une valeur supérieure ou égale à 5 000 € le candidat et futur attributaire du
marché doit fournir avant la notification du marché puis tous les 6 mois les documents attestant de sa
régularité en matière de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :
- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de
l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, (l'attestation
de vigilance).
4) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants:
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un
ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.
3-2-2-Clause sociale
En application de l'article R2111-10 du Code de la commande publique, les conditions d'exécution du
marché comportent des éléments à caractère social.
Afin de promouvoir l'emploi des personnes en insertion et la lutte contre le chômage, un nombre
d'heures de travail pour l'exécution des prestations est réservé à l'insertion :
Le nombre d'heures correspond à 3% du montant annuel du marché pour chaque lot.
Pour respecter cette condition, le titulaire pourra soit directement recruter des personnes en situation
d'insertion, soit faire appel à une entreprise d'insertion.
____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 26S009 - Entretien des Espaces Verts 2026 Page 4/10
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
Le non-respect de ces dispositions sera sanctionné par l'application d'une pénalité de 1 500 € après
mise en demeure restée sans suite.
Ces dispositions feront l'objet d'un suivi en cours d'exécution du marché et d'une évaluation en fin
d'exécution. La mise en œuvre de la clause sociale est à la charge du titulaire, avec obligation de fournir
une attestation annuelle.
3-3-Protection de l'environnement
En application de l'article R2111-10 du Code de la commande publique et de l'article 7 du CCAG FCS,
les conditions d'exécution du marché comportent des éléments à caractère environnemental.
Ces conditions sont les suivantes : l'entreprise devra détailler dans son mémoire technique sa démarche
en matière de développement durable, notamment les mesures prises pour réduire l'utilisation des
produits phytosanitaires.
3-4-Réparation des dommages
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du pouvoir adjudicateur par le
titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du titulaire.
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir
adjudicateur, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur.
3-5-Assurances
Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations
conformément à l'article 9 du CCAG FCS.
Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l'exécution du marché le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation,
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la
demande.
3-6-Autres obligations
3-6-1-Obligations relatives à la sous-traitance
Le titulaire est habilité à sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 € TTC.
L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le pouvoir adjudicateur.
L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-3 et R2193-4 du
Code de la commande publique et à l'article 3.6 du CCAG FCS.
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de l'avenant :
- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant de l'article R2143-6 et suivants du Code de la commande publique ;
- une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq
dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du Code du travail.
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
l'entreprise titulaire du marché (article 41.1 du CCAG FCS).
____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 26S009 - Entretien des Espaces Verts 2026 Page 5/10
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
3-6-2-Confidentialité et sécurité
a) Obligation de confidentialité
Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour
son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne
soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité
d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.
Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties.
b) Protection des données à caractère personnel
Chaque partie est tenue au respect des règles relatives à la protection des données nominatives,
auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché.
En cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se
conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties.
Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et d'obtenir
les autorisations administratives nécessaires à l'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché.
c) Mesures de sécurité
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent,
notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises
pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulières doivent être indiquées
par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.
Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à
supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement
au dépôt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou
plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
Article 4 - Durée du contrat - Délai d'exécution des prestations
4-1-Durée du contrat - Délai d'exécution
La durée du marché est fixée à 1 An(s) à compter du 01-01-2027.
Le marché est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 1 An(s), soit une durée
maximale de 4 An(s). En cas de non reconduction, le titulaire sera informé par courrier deux mois avant
la fin de chaque période annuelle.
Le titulaire du marché ne peut pas refuser la reconduction selon les dispositions de l'article R2112-4 du
Code de la commande publique.
____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 26S009 - Entretien des Espaces Verts 2026 Page 6/10
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après.
Les délais d'exécution sont précisés dans le CCTP.
4-2-Exécution complémentaire
4-2-1-Modification du contrat
Le marché prévoit que le contrat puisse être modifié, conformément à l'article R2194-1 du Code de la
commande publique, et selon les modalités suivantes :
Les modifications seront faites par voie d'avenant.
4-3-Pénalités de retard
Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG FCS, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journalière de retard de 100 € par jour calendaire
de retard pendant 5 Jour(s) puis de 250,00 € au-delà.
4-4-Pénalités diverses
En cas de défaut de nettoyage des abords lors des interventions, le titulaire encourt une pénalité
fortaitaire de 100 € par infraction constatée et signalée par courriel.
Article 5 - Prix et règlement
5-1-Contenu des prix
Les prix du marché sont traités à prix forfaitaires, sur la base de la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire annexé à l'acte d'engagement.
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les
prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au
transport jusqu'au lieu de livraison, des frais afférents à l'application de l'article 10.1.3 du CCAG FCS,
ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque,
les marges bénéficiaires.
5-2-Variation des prix
Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution
du coût de la prestation.
Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de septembre 2026. Ce mois
est appelé "Mois zéro" (Mo).
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
Lots n° 1 à n°4 : P(n) = P(o) [ 0,15 + 0,85 x ( 0,75 EV4(n)/EV4(o) + 0,15 IM(n)/IM(o) + 0,1 FSD (n)/FSD
(o) ) ]
dans laquelle :
- P(n) est le prix révisé ;
- P(o) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.
Les index utilisés sont les suivants :
Tous les lots = EV4 : Travaux d'entretien des espaces verts, IM : Valeur de l'indice matériel de chantier,
FSD : Frais et services divers 1
Les index sont publiés au Bulletin INSEE.
Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millième supérieur.
____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 26S009 - Entretien des Espaces Verts 2026 Page 7/10
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
Le calcul du coefficient de révision sera effectué tous les 12 mois.
Le premier calcul du coefficient de révision interviendra lors de la reconduction, à la fin de chaque
période annuelle.
Le calcul du coefficient de variation des prix se fera aux conditions économiques correspondant à une
date antérieure de 4 mois à la date d'exécution des prestations.
5-3-Modalités de règlement
5-3-1-Régime des paiements
Les prestations font l'objet de paiements partiels définitifs après constatation du service fait dans les
conditions prévues par l'article R2191-26 du Code de la commande publique.
5-3-2-TVA
Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du Code général des impôts.
5-3-3-Présentation des demandes de paiement
Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces
nécessaires à la justification du paiement.
Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions légales, les indications
suivantes :
- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le numéro
du bon de commande ;
- les nom, n° Siret et adresse du créancier ;
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ;
- les livraisons effectuées et les prestations exécutées ;
- la date de livraison ou d'exécution des prestations ;
- le montant HT des prestations exécutées, éventuellement ajusté ou remis à jour et diminué des
réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 30.3 du CCAG FCS ;
- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;
- le montant total des prestations ;
- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.
Les demandes de paiement seront libellées de la manière suivante :
Hôtel de Ville
Direction des finances et de la commande publique
1 place Charles de Gaulle
78310 MAUREPAS
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro, en mentionnant le numéro du bon
d’engagement et le code service s’y rapportant.
5-3-4-Répartition des paiements
L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit être réglé respectivement :
- au titulaire et à ses sous-traitants ;
- au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.
____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 26S009 - Entretien des Espaces Verts 2026 Page 8/10
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
5-3-5-Délais de paiement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article R2192-10 du
Code de la commande publique.
Le délai court à compter de la réception des factures par la Direction des finances via "Chorus Pro".
5-3-6-Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article R2192-10 du Code de
la commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
Conformément à l'article R2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires
est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour
de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à
courir, majoré de 8 points.
5-4-Périodicité des paiements
Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois
précédent. Les paiements interviennent au début de chaque mois d'1/12ème du forfait annuel.
Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant les
prestations réalisées, le montant arrêté à la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci.
5-5-Avance
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon
les modalités stipulées ci-après. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.
Elle est versée si le montant du marché est supérieur à 50 000,00 € hors taxes et si le délai d'exécution
est supérieur à deux mois.
Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de l'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de
notification du marché.
Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R2191-6 à R2191-10 du Code de la
commande publique. Elle est égale à 5,00% du montant initial du marché, si le délai d'exécution du
marché n'excède pas 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l'avance est égale à 5,00%
d'une somme égale à 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en
mois.
L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et R2191-12 du Code de
la commande publique Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00% du montant TTC du marché.
L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande à hauteur du
montant de l'avance prévue à l'article R2191-7 du Code de la commande publique. Cette garantie à
première demande pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
L'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00% est atteint.
Article 6 - Conditions d'exécution des prestations
6-1-Lieu d'exécution
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : Ville de Maurepas.
____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 26S009 - Entretien des Espaces Verts 2026 Page 9/10
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
Article 7 - Constatation de l'exécution et garantie
7-1-Vérifications
Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de l'exécution de la prestation dans les
conditions prévues aux articles 27 et 28 du CCAG FCS.
7-2-Garantie
Par dérogation à l'article 33.1 du CCAG FCS, il n'est pas prévu de période de garantie.
Article 8 - Dispositions diverses
8-1-Dématérialisation des échanges pendant l'exécution des prestations
Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées
dans les conditions suivantes :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_Jwv3vHNjQt
Article 9 - Résiliation
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, aux torts du cocontractant en cas d'inexactitude des
renseignements prévus à l'article R2143-6 et suivants du Code de la commande publique et selon les
dispositions des articles 38 à 45 du CCAG FCS.
Article 10 - Litiges et différends
Les différends et litiges se règlent selon les dispositions de l'article 46 du CCAG FCS. En cas de litige
résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal administratif
dont relève le pouvoir adjudicateur.
Article 11 - Dérogations aux documents généraux
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont les suivantes :
Dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG FCS par l'article 4.3 du CCAP
Dérogation à l'article 33.1 du CCAG FCS par l'article 7.2 du CCAP
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Affaire n° 26S009 - Entretien des Espaces Verts 2026 Page 10/10
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.