Règlement de consultation
RC TRX ST_OCHEY_HM1_DAF_2026_000570_VF.pdf · 10 210 mots · du marché « Création d'un sas et réfection de la salle de décontamination sur la base aérienne 133 d'Ochey », dossier de consultation officiel.
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
RÈGLEMENT DE CONSULTATION
MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE
(en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-7 du code de la commande publique)
Maître d’ouvrage
ÉTAT - MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID-NE
1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92005
57044 METZ Cedex 01
Objet du marché
OCHEY (54) – BA133 – Bâtiment 0002 (HM1) – Création d’un SAS et réfection de la salle
décontamination
DAF_2026_000570
Remise des offres
Date limite de réception : 16/10/2026 avant 12 h 00
1/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
PREAMBULE : INFORMATIONS POUR LA PRISE EN COMPTE DE LA DEMATERIALISATION DES ACHATS DE
L’ETAT ........................................................................................................................................................ 4
DEMATERIALISATION - RAPPELS ................................................................................................................. 4
SERVICE ACHETEUR .................................................................................................................................... 6
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION ................................................................................................... 6
1-1. DESCRIPTION DU MARCHE .................................................................................................................................. 6
1-2. LIEU D’EXECUTION DU MARCHE ........................................................................................................................... 6
1-3. QUANTITE OU ETENDUE GLOBALE DU MARCHE ....................................................................................................... 6
1-4. DECOMPOSITION EN TRANCHES ET SECTIONS TECHNIQUES ....................................................................................... 7
1-5. DUREE DU MARCHE ........................................................................................................................................... 7
1-6. MAITRISE D’ŒUVRE........................................................................................................................................... 7
1-7. ORDONNANCEMENT – PILOTAGE – COORDINATION (OPC) ...................................................................................... 8
1-8. AUTRES INTERVENANTS ...................................................................................................................................... 8
1-9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX INTERESSANT LES ARMEES ............................................................................ 8
1-10. MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE ................................................. 9
1-11. DEVELOPPEMENT DURABLE............................................................................................................................... 9
1-12. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DU MARCHE – INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE : ............................ 9
1-13 – DISPOSITIF SOCIAL DU MILITAIRE BLESSE ............................................................................................................ 9
1-14. DEMARCHE DE CERTIFICATION « RELATIONS FOURNISSUERS RESPONSABLES (RFR) » ET DE LABELLISATION « RELATIONS
FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES (RFAR) ».................................................................................................... 10
1-15. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DU MARCHE PUBLIC ........................................................................................ 10
1-16. INCITATION AU SOUTIEN A L’ACTIVITE RESERVE ET A LA GARDE NATIONALE .............................................................. 10
ARTICLE 2 – PROCEDURE............................................................................................................................11
2-1. PROCEDURE ................................................................................................................................................... 11
2-2. NEGOCIATION ................................................................................................................................................ 11
2-3. ANALYSE DES PLIS............................................................................................................................................ 11
2-4. VARIANTES FACULTATIVES A L’INITIATIVE DES CANDIDATS ....................................................................................... 12
2-5. VARIANTES OBLIGATOIRES A L’INITIATIVE DU REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR ........................................... 12
2-6. COMPLEMENTS A APPORTER AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES..................................................... 12
2-7. PRESTATIONS SIMILAIRES SUSCEPTIBLES D’ETRE PASSEES ULTERIEUREMENT AU TITRE DE L’ARTICLE R.2122-7 DU CODE DE LA
COMMANDE PUBLIQUE ........................................................................................................................................... 12
ARTICLE 3 - CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT......................................................................................12
3-1. MODALITES DE FINANCEMENT ........................................................................................................................... 12
3-2. PRIX DU MARCHE ............................................................................................................................................ 12
3-3. CAUTIONS ET GARANTIES DEMANDEES ................................................................................................................ 12
3-4. MODALITES ESSENTIELLES DE PAIEMENT.............................................................................................................. 12
3-5. FORME JURIDIQUE QUE DEVRA REVETIR L’ATTRIBUTAIRE DU MARCHE : ..................................................................... 12
ARTICLE 4 - LES REGLES DE LA CONSULTATION ...........................................................................................13
4-1. CONTENU DU DOSSIER DE LA CONSULTATION ....................................................................................................... 13
4-2. MODIFICATIONS DU DOSSIER DE LA CONSULTATION .............................................................................................. 14
4-3. CONDITIONS DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION ....................................................................................... 14
4-4. VISITE DES LIEUX ............................................................................................................................................. 14
4-5. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES .......................................................................................................................... 14
4-6. DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS ........................................................................................................ 15
ARTICLE 5 - CONDITIONS GENERALES DE REMISE DES PLIS ..........................................................................16
5-1. LE CANDIDAT EFFECTUE LA TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE ........................................................................ 16
5-2. LA SIGNATURE ELECTRONIQUE ........................................................................................................................... 17
2/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
5-3. MODALITES DE TRANSMISSION DE LA COPIE DE SAUVEGARDE.................................................................................. 19
6-1. DOSSIER CANDIDATURE .................................................................................................................................... 21
6-2. PRESENTATION DE L’OFFRE ............................................................................................................................... 23
6-3. PLI DE SAUVEGARDE ........................................................................................................................................ 24
ARTICLE 7 – JUGEMENT DES OFFRES...........................................................................................................24
7-1. MODALITES DE PONDERATION DES CRITERES ........................................................................................................ 24
ARTICLE 8 – TRAITEMENT DES ERREURS MATERIELLES ................................................................................25
ARTICLE 9 – ATTRIBUTION, NOTIFICATION DU MARCHE .............................................................................26
9-1. FORMALITES : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ATTRIBUTAIRE DU MARCHE................................................................. 26
9.2. TRANSMISSION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET AUTRES MOYENS DE PREUVES ....................................................... 26
9.3. FIN DE PROCEDURE ET NOTIFICATION .................................................................................................................. 27
ARTICLE 10 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.................................................................................27
10-1. RENSEIGNEMENTS D’IMPORTANCE SECONDAIRE ................................................................................................. 27
10-2. RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’ETUDE DES OFFRES ....................................................................................... 28
ANNEXES :
Annexe 1 : Attestation de mise à disposition de capacités
Annexe 2: Engagement du service envers les fournisseurs
Annexe 3 : Annexe Z (documents DR)
Annexe 4 : Fiche individuelle de responsabilité au titre d’un marché sensible
3/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
PREAMBULE : INFORMATIONS POUR LA PRISE EN COMPTE DE LA DEMATERIALISATION DES ACHATS DE L’ETAT
DEMATERIALISATION - RAPPELS
En application des dispositions prévues à l’article R.2132-7 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif
au code de la commande publique (CCP), dans le cadre de cette consultation, les documents requis des candidats
(documents relatifs à la candidature et à l’offre) sont transmis uniquement par voie électronique. Ainsi, le
candidat qui enverrait son pli sous un support autre que celui du profil d’acheteur (via la PLACE) verra son
offre jugée irrégulière au sens de l’article L.2152-2 de l’ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018.
Les différents échanges et communication en cours de procédure interviennent également par voie
électronique. Sur ce point, l’attention du soumissionnaire est appelée sur le fait que l’adresse mail utilisée
dans le cadre de ces échanges sera l’adresse ayant servi au retrait du dossier de consultation.
Les documents de la consultation dont la signature électronique est requise doivent être signés
électroniquement avec un certificat de signature conforme au RGS ou équivalent.
A cet effet, nous conseillons aux soumissionnaires de se munir d’un certificat de signature électronique au
moment de la remise du pli.
Il est à noter qu’au titre de l’article R.2132-11 du CCP, les candidats peuvent adresser une copie de sauvegarde
sur un support physique électronique (Ex. clé USB) ou papier. Cette copie de sauvegarde ne pourra être prise en
compte que :
lorsque, dans les candidatures et les offres transmises par voie électronique, un programme
informatique malveillant (ou « virus ») est détecté par l’acheteur public. La trace de la malveillance du
programme est conservée par l’acheteur public ;
lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique, mais n’est pas parvenue à
l’acheteur public dans les délais de dépôt des candidatures et des offres (par exemple : aléas de
transmission), alors que la copie de sauvegarde est, elle, parvenue dans les délais ;
lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique, mais n’a pas pu être ouverte
par l’acheteur public.
lorsque l’acheteur public ouvre la copie de sauvegarde, le document reçu par voie électronique ne doit
pas être utilisé : la copie de sauvegarde se substitue au document initial. Elle devient la candidature –
ou l’offre – principale, qui se substitue complètement au document arrivé hors délai ou qui n’a pu être
ouvert.
En conséquence, le SID Nord-Est :
- met en œuvre la mise en consultation et la dématérialisation via PLACE (Plate Forme des AChats de
l’Etat) de toutes les procédures de passation des marchés > 90 k€ HT impliquant :
1. Mise en ligne des consultations > 90 k€ HT dans PLACE ;
2. Echanges dématérialisés systématiques et obligatoires avec les entreprises via PLACE (demandes
d’informations, réponses, modificatifs au RC…) ;
3. Réception des offres électroniques et téléchargement et ouverture des plis dématérialisés via
PLACE ;
4. Signature électronique du marché pour notification à l’entreprise via PLACE et suivi accusé
réception date de notification.
4/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
Est-il possible de déposer une candidature de manière dématérialisée sans signer électroniquement ?
OUI.
La signature électronique de l’acte d’engagement, au stade de la remise des offres, n’est pas obligatoire.
Elle reste toutefois possible et conseillée, notamment si vous disposez déjà d’un certificat de signature
électronique valide.
NB : Seul le soumissionnaire auquel il sera envisagé d’attribuer le marché public devra signer, de façon
électronique, l’acte d’engagement qui lui aura été remis par l’acheteur.
5/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
SERVICE ACHETEUR
A- Nom et adresse de l’acheteur public
Adresse géographique Adresse postale
Service d’infrastructure de la défense Nord-Est Service d’infrastructure de la défense Nord-Est
Sous-direction achats exécution budgétaire Sous-direction achats exécution budgétaire
comptabilité comptabilité
Section Achats Nancy Section Achats Nancy
80 rue du sergent Blandan 80 rue du sergent Blandan
54029 Nancy Cedex 54029 Nancy Cedex
B- Points de contact
Voir article 10 du présent règlement de consultation.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION
1-1. Description du marché
La présente consultation concerne la création d'un SAS et réfection de la salle décontamination sur la BA 133 à
Ochey (54).
Nomenclature CPV : 45259900-6 Modernisation d’installations.
1-2. Lieu d’exécution du marché
Les prestations seront exécutées sur la BA 133 de NANCY-OCHEY - Bâtiment 0002 (HM1).
1-3. Quantité ou étendue globale du marché
1-3.1 Travaux à réaliser
Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières
(CCTP).
Ils comprennent notamment :
L'opération de travaux consiste à l'adaptation des locaux afin d’améliorer les conditions de travail lors du
nettoyage et de la décontamination des lance-paillettes. Ces travaux sont au profit de la cellule « contre-mesures
électroniques » forte d’un effectif de sept (7) mécaniciens de la spécialité Armement.
Il s'agit essentiellement :
- De remplacer partiellement un appentis par deux locaux entièrement fermés (une entrée annexe et un
SAS).
- De rénover intégralement la chaîne de nettoyage/décontamination des lance-paillettes Mirage 2000 et
Rafale. Cette chaîne est entièrement installée dans le local 051.
6/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
1-3.2 Valorisation des déchets issus de la démolition
Conformément à l’article L541-1 et suivants du Code de l’environnement, l’administration, en tant que
commanditaire de travaux de construction et d’aménagement, a pour responsabilités :
- D’assurer la gestion des déchets sans nuire à l’environnement et à la santé humaine ;
- De valoriser sous forme de matière les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics pour
tendre vers un objectif de 70%;
- De prévenir la quantité de déchets puis de hiérarchiser les modes de traitement, de la valorisation à
l’élimination en privilégiant les filières de proximité ;
- De caractériser les déchets en vue de leur gestion ;
- De trier sur le chantier pour éviter les mélanges de déchets et faciliter leur gestion ;
- De gérer les déchets jusqu’à leur valorisation ou leur élimination finale, même lorsque le déchet est
transféré, à des fins de traitement, à un tiers.
C’est pourquoi, l’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’il aura l’obligation de se conformer aux
dispositions de gestion durable des déchets et devra proposer des solutions pour tendre vers un taux maximum
de valorisation.
1-4. Décomposition en tranches et sections techniques
Découpage du marché OUI NON
En tranches X
En sections techniques X
Détail des sections techniques :
Le marché n’est pas alloti. Il est décomposé en sections techniques :
DG Installations de chantier - Gestion des déchets de chantier
ST1 Gros-œuvre étendu
ST2 Construction métallique
ST3 Plâtrerie - Isolation - Plafond suspendu
ST4 Menuiserie métallique - Désenfumage naturel
ST5 Electricité - Détection incendie
ST6 Chauffage - Plomberie - Ventilation - Air comprimé - RIA
ST7 Peinture
1-5. Durée du marché
A titre indicatif, les travaux commenceront aux alentours du 1er trimestre 2027.
Délai d’exécution : 7 mois
Période de préparation : 3 mois + 4 mois d’exécution des travaux
1-6. Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est assurée par l’Unité de Soutien de l’Infrastructure de la Défense (USID) de Nancy,
représentée par le chef de la section travaux, qui est chargé d’une mission sur projet comprenant la direction
de l’exécution du contrat de travaux, l’assistance pour les opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achèvement.
7/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
Les études d’exécution, ainsi que les documents d’exécution des ouvrages (D.E.O.), sont à la charge de
l’entreprise.
1-7. Ordonnancement – pilotage – coordination (OPC)
La coordination interne des travaux du marché incombe au titulaire du marché.
1-8. Autres intervenants
Sans objet.
1-9. Dispositions relatives aux travaux intéressant les armées
Le présent dossier intéressant les armées, les candidats auront à en assurer la conservation avec toutes les
précautions de confidentialité requises.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions de l'article 1-3 du cahier des clauses
administratives particulières (CCAP), qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait
que les travaux à exécuter se situent dans une enceinte militaire à l'intérieur de laquelle des précautions
particulières sont à prendre en permanence.
1.9.1 Autorisation d’accès dans sites et zones du ministère des Armées
Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera l’objet d’un contrôle primaire
(CP) pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant les deux dernières
années :
o Demande de CP en version numérique remplie, non signée, au format natif
o Demande de CP remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF
o Scan de la carte d’identité en version PDF
Nota : Aucun personnel ne sera autorisé à pénétrer sur site sans avoir initié une demande de CP et retour de
celui-ci validé. De ce fait, le chantier ne pourra débuter qu’à partir du moment où les CP seront retournés positifs
avec visa de l’officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 à 4 mois).
A l’issue de l’enquête, chaque personnel se verra attribué de l’un des statuts suivants :
« Accès autorisé », ;
« Accès avec réserves » ;
« Interdit d’accès ».
Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du marché se verra interdit de présenter sur site les personnels
incriminés, cela sans possibilité d’en connaître la (les) raison(s) et devra proposer d’autre personnes à soumettre
au CP.
Le titulaire se doit de faire l’effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant à minima
d’un casier judiciaire vierge. Le titulaire du marché assumera tout retard occasionné afin de procéder au
remplacement du personnel ayant fait l’objet d’un refus d’accès sur site.
8/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
1-10. Mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé
Conformément à la règlementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection de la santé
pour cette opération de niveau III est assurée par :
SOCOTEC CONSTRUCTION
5, place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
M. MANNEVY Michaël
Mobile : 06 68 47 65 05
michael.mannevy@socotec.com
Les mesures particulières applicables au marché sont définies dans le cahier des clauses administratives
particulières (CCAP).
1-11. Développement durable
En application des dispositions des articles L.2111-1, L.2112-2 et L.2112-4 du code de la commande publique,
les conditions d’exécution du marché intègrent des éléments à caractère environnemental, qui prennent en
compte des objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise
en valeur de l’environnement.
L’acheteur public valorisera au stade de l’analyse des offres les engagements du titulaire sur la performance
environnementale du chantier telle que décrit à l’article 7-1.3 du règlement de consultation.
Le titulaire est tenu au respect du Schéma d’Organisation de la Gestion et de l’Elimination des Déchets de
chantier (SOGED) remis dans les conditions de l’article 36.2.1 du CCAG Travaux.
Le titulaire s’engage notamment sur :
- Le pré-tri sur le site des différents déchets de chantier ;
- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage,
localisation sur le chantier des installations)
- Les centre de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels sont
acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les
recevoir ;
- L’information, en phase travaux, du maître d’œuvre quant à la nature et à la constitution des
déchets et aux conditions de dépôt envisagés sur le chantier
- Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité
- Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des
déchets
1-12. Conditions particulières d’exécution du marché – Insertion par l’activité économique :
Sans objet.
1-13 – Dispositif social du militaire blessé
Sans objet.
9/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
1-14. Démarche de certification « relations fournissuers responsables (RFR) » et de labellisation « relations
fournisseurs et achats responsables (RFAR) »
Le ministère des armées a obtenu le label «relations fournisseurs et achats responsables» (RFAR) adossé à la
norme ISO 20400:2017 « Achats Responsables – Lignes directrices », délivré par la Médiation des entreprises et
le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques à l’égard de
l’ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et inviter l’ensemble de
ses fournisseurs à se conformer à la norme ISO 20400:2017, et aux exigences de la charte « relations fournisseurs
responsables » (RFR) et label «relations fournisseurs et achats responsables» (RFAR), et/ou toute norme ou tout
label équivalent.
Le titulaire s’engage à informer le ministère des armées de toute démarche entreprise en la matière, notamment
la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dépôt d’un dossier de candidature
au label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de l’éventuelle obtention de ce label, ainsi
que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400:2017 dans ses processus
internes.
La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA)) vous accompagne dans
cette démarche – pour toute information : Site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises.
1-15. Certificat de bonne exécution du marché public
Le maître d’ouvrage peut délivrer au titulaire du présent contrat ayant donné toute satisfaction dans
l’exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution du marché », ceci sur demande du titulaire
ou de sa propre autorité.
La décision de délivrer ce certificat est soumise à la libre appréciation du Maître d’ouvrage qui dispose, à cet
égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat pourra notamment être refusée si (liste
non exhaustive) :
- La qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendus n’est pas conforme aux stipulations
contractuelles ;
- La relation commerciale s’est révélée difficile ;
- Le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;
- Le contrat est résilié aux torts du titulaire.
1-16. Incitation au soutien à l’activité réserve et à la garde nationale
Le ministère des armées souhaite favoriser et valoriser la garde nationale, créée le 13 octobre 2016, qui est un
nouveau modèle de sécurité citoyenne adossé à la base des réserves opérationnelles de premier niveau des
armées et des formations rattachées relevant du ministère des armées, les réserves opérationnelles de premier
niveau de la gendarmerie nationale et la réserve civile de la police nationale, relevant du ministère de l’intérieur.
A ce titre, outre les dispositions légales qui obligent les employeurs civils à libérer leurs collaborateurs-
réservistes 5 jours par année civile dans le cadre de leur activité de réserve, le titulaire est invité à mettre en
œuvre des dispositions favorables à la disponibilité et à la réactivité de leurs collaborateurs-réservistes. Ils
peuvent à cet effet signer une convention de soutien à la politique de la réserve militaire avec le ministère des
armées.
Ces conventions ont comme objectifs de faciliter la disponibilité et la réactivité des salariés de l’entreprise
titulaire d’un engagement à servir dans la réserve (ESR), maintenir, tout ou en partie, les conditions de
rémunération des salariés-réservistes pendant leurs activités militaires, resserrer les liens entre l’entreprise et
les forces armées par l’intermédiaire de ces réservistes et du référent-défense désigné dans l’entreprise,
l’interlocuteur direct du secrétariat général de la garde nationale et mettre en place le socle d’un partenariat
durable entre la Défense et l’entreprise permettant le développement de diverses formes de coopération.
L’entreprise signataire d’une convention peut en contrepartie bénéficier de certains avantages : (liste non
exhaustive)
10/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
Assimilation de certaines périodes de réserve à la formation professionnelle continue et la récupération des
coûts salariaux correspondants,
Inscription à des formations et des stages proposés par le ministère des armées,
Intégration des valeurs portées par la réserve au sein de la responsabilité sociétale (RSE),
Attribution de la qualité « de partenaire de la Défense nationale »,
Accès à l’information relative à la Défense et à la sécurité nationale,
Connexion au réseau des entreprises partenaires de la Défense,
Accès au prix de la réserve militaire, prix remis chaque année par le ministère des armées ou son représentant
afin de récompenser une entreprise qui a particulièrement œuvré pour la réserve militaire durant l’année
écoulée,
Bénéfice du savoir-faire et du savoir-être que les collaborateurs-réservistes développent : gestion du stress,
dépassement de soi, engagement, adaptabilité, disponibilité, loyauté, management, esprit d’équipe, souci du
reporting, éthique et compliance, expertises techniques...,
Epanouissement et équilibre des collaborateurs-réservistes par la reconnaissance de leur engagement
civique.
Le secrétariat général de la garde nationale vous accompagne dans cette démarche – pour toute information :
contact@garde-nationale.gouv.fr, et les sites internet : https://www.reservistes.defense.gouv.fr et
https://www.defense.gouv.fr/reserve
ARTICLE 2 – PROCEDURE
2-1. Procédure
Le marché est passé selon la procédure adaptée, en application des articles R.2123-1 à R.2123-7 du code de la
commande publique.
2-2. Négociation
Le marché étant passé selon la procédure adaptée, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de négocier avec les trois candidats les mieux classés à l’issue de l’étude initiale des offres. Un
nouveau classement sera établi après négociation et déterminera l’attributaire du marché.
Si le nombre d’offres conformes et classées est inférieur à trois, la négociation pourra quand même être
engagée.
La négociation porte sur les éléments suivants :
- Prix
- Valeur technique
- Critère environnemental
NOTA : le RPA se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
2-3. Analyse des plis
Le maître d’ouvrage analyse les seuls plis qui seront reçus au plus tard à la date et à l’heure limite fixées en page
de garde du présent document.
11/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
S’il est constaté que le dossier de candidature est incomplet, la personne publique peut demander, par écrit,
aux candidats, de régulariser le contenu de ce dernier, dans les conditions fixées par les articles R.2144-1 à
R.2144-7 du code de la commande publique.
2-4. Variantes facultatives à l’initiative des candidats
Les variantes ne sont pas autorisées.
2-5. Variantes obligatoires à l’initiative du représentant du pouvoir adjudicateur
Sans objet.
2-6. Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières
Sans objet.
2-7. Prestations similaires susceptibles d’être passées ultérieurement au titre de l’article R.2122-7 du code
de la commande publique
Sans objet.
ARTICLE 3 - CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
3-1. Modalités de financement
Le présent marché est financé sur le budget de l’État et payé par virement administratif, dans un délai de (30)
trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement du titulaire.
3-2. Prix du marché
Le présent marché sera conclu à prix global et forfaitaire.
3-3. Cautions et garanties demandées
Sans objet.
3-4. Modalités essentielles de paiement
A) Avance sous conditions, correspondant à 30 % du montant du marché
B) Acomptes mensuels par virements
C) Prix fermes actualisables
3-5. Forme juridique que devra revêtir l’attributaire du marché :
Le marché sera conclu :
- soit avec un opérateur économique unique,
- soit avec un groupement d’opérateurs économiques.
Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Il est interdit de présenter une offre en agissant à la fois en tant que candidat individuel et de membre d’un ou
plusieurs groupements.
12/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
En cas de groupement d’opérateurs économiques, aucune forme juridique n’est imposée par le représentant du
pouvoir adjudicateur.
Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire, pour l’exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du représentant
du pouvoir adjudicateur.
La composition du groupement ne pourra être modifiée, entre la date de remise des offres et la date de
signature du marché, que dans les conditions prévues à l’article R.2142-26 du code de la commande publique.
Le marché sera conclu :
- soit avec un opérateur économique unique,
- soit avec un groupement solidaire d’opérateurs économiques.
Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Il est interdit de présenter une offre en agissant à la fois en tant que candidat individuel et de membre d’un ou
plusieurs groupements.
En cas de groupement solidaire, chacun des opérateurs économiques est engagé pour la totalité du marché.
Compte tenu des contraintes opérationnelles de ce projet jugé, et des attendus du maître d’ouvrage en terme
de délais d’exécution ne pouvant supporter aucun retard, la solidarité du groupement est imposée, afin de
pallier les risques liés à toute défaillance éventuelle d’un opérateur économique.
La composition du groupement ne pourra être modifiée, entre la date de remise des offres et la date de
signature du marché, que dans les conditions prévues à l’article R.2142-26 du code de la commande publique.
ARTICLE 4 - LES REGLES DE LA CONSULTATION
4-1. Contenu du dossier de la consultation
Le dossier de consultation (pièces fournies gratuitement aux candidats) comprend les documents suivants :
Présent règlement de consultation et ses annexes :
cadre de mise à disposition des capacités
engagement du service envers les fournisseurs
annexe Z
Fiche individuelle de responsabilité au titre d’un marché sensible
Formulaires DC1, DC2, DC4
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes :
- Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil
dans un organisme du ministère de la défense
- Guide de démarrage SUBCLIC
- Plan Général Simplifié de Coordination (P.G.S.C.)
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes :
13/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
- Annexe 1 : un carnet de plans comprenant 13 feuillets
- Annexe 2: carnet de détails comprenant 7 feuillets
- Annexe 3: un tableau des composants et marques à compléter
- Annexe 4: un rapport de repérage amiante et plomb avant réalisation de travaux dans un
immeuble bâti
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Acte d’engagement (AE)
Important : Pour obtenir les documents « Diffusion Restreinte », les candidats devront transmettre à l’acheteur,
via PLACE, l’annexe Z dûment completée , en précisant s’ils détiennent ou non une clé ACID.
4-2. Modifications du dossier de la consultation
L’Établissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Metz se réserve le droit d’apporter au plus tard six
jours avant la date limite pour la remise des offres des modifications de détail au dossier de consultation. Le
décompte du délai se fait à partir de la date d’envoi de l’additif.
Les candidats devront répondre sur la base du dossier de consultation modifié, sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
4-3. Conditions de retrait du dossier de consultation
Le dossier de consultation est disponible et peut être téléchargé sur le site : www.marches-publics.gouv.fr
sous la référence de la consultation, projet n° DAF_2026_000570
4-4. Visite des lieux
La visite des lieux est obligatoire.
Les entreprises devront, pour se rendre sur le site, s'adresser à Mr Didier RONSTALDER– Tél. : 03.83.87.19.18 –
Mail : didier.ronstalder@intradef.gouv.fr afin de convenir d'un rendez-vous. Un préavis de 2 jours devra être
respecté.
Une attestation de visite des lieux sera délivrée, signée d'un représentant du service, et devra être jointe à
l'offre. Son absence entraînera l’élimination de l’offre.
4-5. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de six mois.
Il court à compter de la dernière date limite de remise des offres.
En participant à cette consultation, le candidat s’engage sur l’offre technique et financière qu’il présente. S’il
est déclaré attributaire et qu’il n’a pas transmis d’acte d’engagement signé dans son offre, il devra signer l’acte
d’engagement qui lui sera présenté par le représentant du pouvoir adjudicateur lors de l’attribution du marché
(cf article 9 du présent règlement).
14/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
4-6. Dématérialisation des marchés publics
La "dématérialisation des marchés publics" se traduit par l’utilisation de la voie électronique pour tous les
échanges qui interviennent dans le processus d’achat public (accès à la consultation, remise des documents
relatifs à la candidature et à l’offre, demande et échanges d’informations, demande de précision, déliement
d’offre, lettre de rejet, lettre d’attribution et notification).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure, l’adresse mail utilisée dans le cadre
de ces échanges sera l’adresse ayant servi au retrait du dossier de consultation.
Les documents, dont la signature électronique sera requise lors de l’attribution, doivent être signés
électroniquement. L’obtention d’un certificat de signature électronique est à la charge de chaque candidat.
Concernant l’acquisition des certificats, un délai de 8 à 15 jours est évoqué, sous condition de la production
d’un dossier complet. La remise peut aller jusqu’à trois semaines, il est donc nécessaire d’anticiper la
demande.
Ainsi, l’acheteur conseille à chaque soumissionnaire de se munir d’un certificat de signature électronique au
moment de la remise du pli. Il lui faut simplement vérifier que le certificat figure bien sur la liste européenne et
qu’il correspond au niveau minimum exigé pour les marchés publics (cf. arrêté du 12 avril 2018 relatif à la
signature électronique accessible sur le site legifrance.gouv.fr), soit une signature avancée reposant sur un
certificat qualifié1.
Le candidat doit s'assurer de sa capacité à remettre son offre
Les paramètres à prendre en compte par le candidat : les capacités techniques de son matériel, le type de
raccordement à Internet et le trafic sur le réseau internet qui peuvent considérablement augmenter le délai
moyen de téléchargement.
La boîte aux lettres du candidat (BAL)
Attention : certains serveurs de messagerie présents dans le système informatique des candidats peuvent filtrer
des envois venant de la plate-forme. Les candidats doivent être vigilants sur ce point et vérifier également que
les alertes de la plate-forme ne sont pas filtrées par le dispositif anti spam de l’entreprise ou redirigées vers les
« courriers indésirables ». L'opérateur économique doit s'assurer que les messages envoyés par la PLate-forme
des AChats de l'État (PLACE) notamment, nepasrepondre-prod@marches-publics.gouv.fr, ne sont pas traités
comme des courriels indésirables.
Manuel d’utilisation
Un manuel d’utilisation est disponible sur le site afin de faciliter l’utilisation de la plate-forme. Le
soumissionnaire devra se référer aux prérequis techniques et aux conditions générales d’utilisation disponibles
sur le site.
Difficultés :
En cas de difficultés sur la PLate-forme des AChats de l’Etat (PLACE), une assistance est mise à la disposition
des entreprises depuis le lien suivant Assistance ou en cliquant sur la languette Assistance.
L'assistance en ligne permet de rechercher une réponse via une Foire aux Questions (FAQ), que vous pouvez
filtrer par catégorie.
Si la FAQ ne vous apporte pas une réponse complète, vous avez la possibilité de renseigner un formulaire afin
de créer une demande en ligne. La référence du ticket créée vous sera demandée par le support téléphonique
disponible au 01 53 18 90 00.
1
L’arrêté du 12 avril 2018 laisse la possibilité d’utiliser un certificat de signature électronique de type RGS au-delà du 1er
octobre 2018, le temps de sa validité.
15/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
ARTICLE 5 - CONDITIONS GENERALES DE REMISE DES PLIS
En application des dispositions prévues à l’article R.2132-7 du code de la commande publique, dans le cadre de
cette consultation, les documents requis des candidats (documents relatifs à la candidature et à l’offre)
doivent être transmis uniquement par voie électronique.
Le dépôt électronique des plis s'effectue sur le profil acheteur du MINARM, soit exclusivement sur le site de la
PLate-forme des AChats de l’Etat (PLACE) depuis www.marches-publics.gouv.fr.
Ainsi, le candidat qui enverrait son pli sous un autre support que celui du profil d’acheteur (via la PLACE) verra
son offre jugée irrégulière au sens de l’article R.2132-11 du code de la commande publique.
Il est à noter qu’au titre de l’article R.2132-11 du code de la commande publique, l’acheteur préconise que les
candidats adressent une copie de sauvegarde. Cette copie de sauvegarde ne pourra être prise en compte que :
Lorsque, dans les candidatures et les offres transmises par voie électronique, un programme
informatique malveillant (ou « virus ») est détecté par l’acheteur public. La trace de la malveillance du
programme est conservée par l’acheteur public ;
Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique, mais n’est pas parvenue à
l’acheteur public dans les délais de dépôt des candidatures et des offres (par exemple : aléas de
transmission), alors que la copie de sauvegarde est, elle, parvenue dans les délais ;
Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique, mais n’a pas pu être ouverte
par l’acheteur public.
Lorsque l’acheteur public ouvre la copie de sauvegarde, le document reçu par voie électronique ne doit pas
être utilisé : la copie de sauvegarde se substitue au document initial. Elle devient la candidature – ou l’offre
– principale, qui se substitue complètement au document arrivé hors délai ou qui n’a pu être ouvert.
Le pli doit impérativement et de manière lisible comporter la mention « copie de sauvegarde ».
Indépendamment et en dehors de la réception de la copie de sauvegarde dans le délai imparti pour la remise
des candidatures ou des offres fixées au RC, le dépôt d’offre papier ou dématérialisée sur un support
électronique par envoi postal ou par porteur n’est pas autorisé.
5-1. Le candidat effectue la transmission par voie électronique
5-1.1. Modalités de téléchargement
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur la PLate-forme des AChats de l’Etat (PLACE)
accessible depuis www.marches-publics.gouv.fr. Le téléchargement peut s’effectuer soit en s’identifiant (mode
recommandé par l’acheteur), de façon à être informé en cas de modification du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE), soit en téléchargement anonyme (fortement déconseillé).
Important : Pour être informé des échanges avec l'acheteur, l'opérateur économique devra impérativement
vérifier que l'adresse des échanges avec la PLate-forme des AChats de l’Etat (PLACE) 'nepasrepondre@marches-
publics.gouv.fr' soit accessible ou mise sur liste blanche pour passer les filtres des serveurs proxy en place dans
les entreprises.
Le cas échéant, la transmission des documents sensibles ou confidentiels se fera de façon séparée par voie
papier.
5-1.2. Transmission des dossiers par voie électronique via PLACE
Il est précisé que la signature électronique n’est pas obligatoire pour la remise des plis.
16/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
L’opérateur économique va avoir besoin de s’identifier, ce qui nécessite d’être inscrit au préalable sur la PLate-
forme des AChats de l’Etat (PLACE) www.marches-publics.gouv.fr
Les documents transmis doivent être compressés.
Les formats utilisés pour la transmission électronique des plis (candidatures et offres) doivent être choisis dans
un format largement disponible: Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, PDF, JPG, zip (winzip, filzip, etc.) ou
équivalent, tous compatibles PC ; l'administration doit pouvoir lire et imprimer les fichiers reçus.
Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que :
Formats exécutables, .exe, .com, .scr, etc. ;
Macros ;
ActiveX, Applets, scripts, etc.
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Lorsque l’opérateur économique envoie son pli
électronique, il reçoit en retour, un accusé de réception électronique de son dépôt.
Tout dossier dont le dépôt se termine après la date et l'heure limite est considéré comme hors délai et ne sera
pas admis par l’acheteur. Il en sera de même pour une réponse incomplète.
NOTA : Chaque envoi, via la PLateforme des Achats de l’Etat (PLACE), correspond à une offre. Cet envoi doit
contenir l’ensemble des pièces décrites à l’article 6 du présent règlement de la consultation. Si plusieurs envois
électroniques sont effectués par le soumissionnaire, seul le dernier pli réceptionné sera ouvert conformément
aux dispositions de l’article R.2151-6 du code de la commande publique.
Attention, le dossier ZIPPE ne peut dépasser 1 Go.
5-1.3. Candidature
Les opérateurs économiques doivent transmettre les documents et renseignements suivants :
- Lettre de candidature ou formulaire référencé DC 1 dans sa version en vigueur disponible sur le site
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics, complété dans son intégralité ;
- Déclaration du candidat ou formulaire référencé DC 2 dans sa version mise à jour disponible sur le site
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics reprenant l'ensemble des informations
demandées au candidat au titre de la consultation et permettant d'établir ses capacités ou l'ensemble
des documents mentionnés ci-dessous ;
- Déclaration de sous-traitance ou formulaire DC4 dans sa version mise à jour disponible sur le site
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics qui peut être utilisé par les
soumissionnaires ou titulaires de marchés publics pour présenter un sous-traitant. Il est fourni par le
soumissionnaire ou le titulaire à l’acheteur soit au moment du dépôt de l’offre, soit en cours
d’exécution du marché public.
5-2. La signature électronique
En application des dispositions de l’arrêté du 12 avril 2018, relatif à la signature électronique dans la commande
publique et abrogeant l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, la
mise en œuvre de la signature électronique impose à chaque candidat de disposer :
· d’un certificat de signature électronique (clé format USB ou carte à puce), acheté auprès d’un prestataire
qualifié et valable généralement de 1 à 3 ans, et conforme au règlement n° 910/2014 dit « eIDAS » ;
17/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
· d’un outil de signature qui permet d’apposer la signature avec le certificat sur le fichier souhaité. Si le candidat
dispose dans son entité d’un parapheur électronique ou d’un outil spécifique pour signer, il n’est pas obligé
d’utiliser l’outil de signature mis à disposition sur la plate-forme de dématérialisation de l’acheteur.
L’outil de signature utilisé (logiciel, service en ligne, parapheur le cas échéant) doit produire des jetons de
signature2 conformes aux formats réglementaires dans l’un des trois formats acceptés (XAdES, CAdES et PAdES).
Quels que soient les outils utilisés, ils ne doivent pas modifier le document, ce qui porterait atteinte à son
intégrité.
5.2.1. Les exigences relatives aux certificats de signature électronique du signataire
Le certificat de signature électronique du signataire respecte au moins le niveau de sécurité préconisé.
1er cas : Certificat émis par une Autorité de certification "reconnue"
Le certificat de signature est émis par une Autorité de certification « reconnue » mentionnée dans l'une des
listes de confiance suivantes :
https://www.ssi.gouv.fr/administration/visade-securite/visas-de-securite-le-catalogue
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-trusted-lists-trust-service-providers
Il s’agit de signature électronique au minimum avancée reposant sur un certificat qualifié, conforme au
règlement eIDAS (pour la France, pour l’Europe).
· soit la signature électronique avancée avec certificat qualifié (niveau 3) ;
· soit la signature électronique qualifiée (niveau 4).
Dans ce cas, le soumissionnaire n'a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature utilisé pour signer sa
réponse.
2ème cas : Le certificat de signature électronique n’est pas référencé sur une liste de confiance
La plate-forme de dématérialisation « PLACE » accepte tous certificats de signature électronique.
Le candidat s’assure que le certificat qu’il utilise est au moins conforme au niveau de sécurité préconisé sur le
profil d’acheteur, et donne tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité par l’acheteur.
Justificatifs de conformité à produire
→ Le signataire transmet les informations suivantes :
La procédure permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de signature utilisé :
preuve de la qualification de l'Autorité de certification, la politique de certification…)
2
Le jeton d’horodatage peut être enveloppé dans le fichier d’origine ou bien apparaître sous la forme d’un fichier
autonome (non enveloppé) : avec le format XAdES, les informations sur la signature (identité, date…)
sont dans le fichier .xml qui est généré. Avec le format PAdES, la signature est identifiable dans le fichier sous forme
d’empreinte visible. Dans tous les cas, l’identité du signataire est affichée lors de la création de la signature, puis demeure
avec ou dans le fichier.
18/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
Le candidat fournit notamment les outils techniques de vérification du certificat : chaîne de certification
complète jusqu’à l’AC racine, adresse de téléchargement de la dernière mise à jour de la liste de révocation ;
L'adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d'établissement ou, à défaut, les données
publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la liste de révocation et le certificat du
prestataire de services de certification électronique émetteur.
5.2.2. Outil de signature utilisé pour signer les fichiers
Le candidat utilise l’outil de signature de son choix.
Cas 1 : Le soumissionnaire utilise l’outil de signature de la PLate-forme des AChats de l’État (PLACE).
Dans ce cas, le soumissionnaire est dispensé de fournir tout mode d’emploi ou information
Cas 2 : Lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui proposé sur PLACE, il doit respecter les
deux obligations suivantes :
1) produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PAdES.
2) permettre la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour procéder à la
vérification de la validité de la signature et de l’intégrité du document, et ce, gratuitement.
Dans ce cas, le signataire indique la procédure permettant la vérification de la validité de la signature en
fournissant notamment :
- le lien sur lequel l’outil de vérification de signature peut être récupéré, avec une notice d’explication et les
prérequis d’installation (type d’exécutable, systèmes d’exploitation supportés, etc.). La fourniture d’une notice
en français est souhaitée ;
-le mode de vérification alternatif en cas d’installation impossible pour l’acheteur (contact à joindre, support
distant, support sur site etc.).
NB : La personne signataire doit avoir le pouvoir d'engager la société.
5-3. Modalités de transmission de la copie de sauvegarde
La copie de sauvegarde peut être transmise sur support électronique (clé USB) ou papier contenant :
- le dossier de candidature (cf art. 6-1)
- le dossier de l’offre (cf art. 6-2)
La copie de sauvegarde sera placée dans deux enveloppes, de la façon suivante :
L’enveloppe intérieure contenant les dossiers portera les mentions suivantes :
Offre
(COPIE DE SAUVEGARDE)
pour : OCHEY (54) – BA133 – Bâtiment 0002 (HM1) – Création d’un SAS et réfection de la salle
décontamination
19/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
Projet n° DAF_2026_000570
Enveloppe intérieure – COPIE DE SAUVEGARDE
ENTREPRISE :
NE PAS OUVRIR
L’enveloppe sera placée dans une enveloppe extérieure, qui portera l’adresse suivante :
Service d’infrastructure de la défense Nord-Est
Sous-direction achats exécution budgétaire comptabilité
Section Achats Nancy
80 rue du sergent Blandan
54029 Nancy Cedex
Le pli sera :
soit remis contre récépissé à la section achats de Nancy (horaires d’ouverture du lundi au jeudi, sauf
jours fériés, de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 ; le vendredi de 08h30 à 11h30). Aucun pli ne sera
réceptionné en dehors de ces horaires ;
soit envoyé par voie postale, en recommandé avec avis de réception.
Dans l'un et l'autre cas, le pli devra parvenir à destination (Service achats infrastructure) avant les dates et heure
indiquées en page de garde du présent document.
NOTA : En cas de recours à une société de portage de plis, l’administration ne peut être tenue responsable de la
présentation de plis en dehors des horaires d’ouverture du service.
ARTICLE 6 - CONTENU DES PLIS
Les dossiers (candidatures et offres) des candidats seront entièrement rédigés en langue française.
Les candidats sont informés que l'administration conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : « EURO ».
Le dossier à remettre par les candidats contiendra les documents nécessaires :
D’une part à l’analyse de la candidature (article 6-1) ;
D’autre part au jugement de l’offre (article 6-2).
Les opérateurs économiques devront obligatoirement réunir les fichiers à déposer (candidatures et offres)
dans un répertoire ZIPPE avant de le déposer sur PLACE.
L’outil zip est en libre téléchargement depuis PLACE entreprise sur Accueil /Aide/Outils informatiques :
https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise/aide/outils-informatiques
20/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
6-1. Dossier candidature
6-1.1 Généralités
La sélection des candidatures se fera conformément aux dispositions de l’article L.2142-1 et des articles R.2142-
1 à R.2142-27 du code de la commande publique.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des articles L.2141-1 à L.2141-5 et
L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique ou qui, le cas échéant, après mise en œuvre des
dispositions du I de l’article R.2144-2, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces et
renseignements demandés ci-après ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du
marché.
Les candidats doivent justifier et apporter la preuve de leurs capacités juridiques, économiques, financières,
techniques et professionnelles à réaliser toutes les prestations pour lesquelles ils se portent candidats.
Les capacités s’apprécient globalement tous opérateurs économiques confondus composant la candidature.
A cette fin, il sera fourni obligatoirement pour chaque opérateur économique, les renseignements concernant
la situation propre du candidat, les justificatifs quant aux conditions d’accès à la commande publique, les
renseignements et les formalités nécessaires pour l’évaluation de leurs capacités économique et financière,
professionnelle et technique minimales requises.
Pour présenter ces renseignements, l’acheteur invite le candidat à utiliser les imprimés DC1 et DC2 joints au
présent dossier de consultation et qui contiennent certains des éléments demandés.
Les candidats ne sont plus tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le
cadre d’une précédente consultation, lorsque les conditions introduites selon les articles R.2143-13 et R.2143-
14 du code de la commande publique sont remplies. PLACE propose un dispositif de coffre-fort numérique
permettant le dépôt des attestations fiscales et sociales, accessibles dans le cadre de la remise d’une offre
électronique.
6-1.2. Pièces à fournir par l’opérateur économique unique ou le groupement d’opérateurs économiques
(cotraitants)
En cas de groupement d’opérateurs économiques, les documents et renseignements ci-dessous sont à fournir
pour chaque membre du groupement (à l’exception du DC1 qui est commun à tous les membres du
groupement).
Les documents et renseignements à fournir sont :
6-1.2.1 - Situation juridique
Lettre de candidature (formulaire DC1), incluant notamment :
- l’information selon laquelle le candidat se présente seul ou en groupement ;
- une déclaration sur l’honneur certifiant que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales
et sociales (articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et
articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés)
Si le candidat est en redressement judiciaire, la ou les copies des jugements prononcés à cet effet. Les
entreprises devront justifier de leur habilitation à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible
d’exécution du marché (article L.2141-3-3°du code de la commande publique)
6-1.2.2 - Capacités économiques et financières/niveau minimum exigé
21/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
a) renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire DC2), mentionnant le
chiffre d’affaires des trois dernières années.
b) niveau spécifique minimal exigé :
Aucun minimum exigé.
6-1.2.3 - Capacités techniques et professionnelles/niveau minimum exigé
Aucune qualification n’est exigée.
Liste de références de travaux exécutés au cours des trois dernières années et de même nature que ceux
faisant l’objet de la présente consultation.
Cette liste, qui se limitera à quelques références pertinentes et vérifiables sur des opérations de nature
et complexité comparables, sera détaillée et fera obligatoirement ressortir, pour chaque référence :
- L’objet, avec indication des caractéristiques principales, en précisant ceux intégrant la
valorisation des déchets et leur taux
- Le montant
- L’époque de réalisation (date)
- Le lieu d’exécution
- Les organismes ou maîtres d’ouvrage pour lesquels les travaux ont été réalisés, avec indication
des coordonnées d’un correspondant du maître d’ouvrage ou de l’organisme chargé de
l’opération.
Cette liste est à fournir dans tous les cas pour chaque opérateur économique.
En l’absence de telles références ou en cas de références insuffisantes, le candidat produira tous les éléments
nécessaires à l’appréciation de ses capacités notamment ses qualifications professionnelles (expériences et
qualification des personnels) et ses moyens.
La preuve des capacités techniques et professionnelles peut être apportée :
- par tout moyen à sa convenance notamment par des certificats de bonne exécution de travaux,
- par des certificats de qualifications professionnelles, par des certificats d’identité professionnelle,
- par des certificats de qualité.
6-1.3 Prise en compte des capacités d’autres opérateurs économiques (autres que cotraitants) :
Pour justifier de ses capacités, le candidat, peut demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d’un ou plusieurs autres opérateurs économiques quelle que soit la
nature juridique des liens existant entre cet (ces) opérateur(s) (sous-traitant en particulier) et lui-même.
Les pièces à fournir pour chacun de ces opérateurs économiques sont les suivantes :
pour chaque opérateur économique présenté, le candidat produira les mêmes documents que ceux qui
lui sont exigés (cf. article 6-1.2 ci-dessus) ;
en outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution du
marché, le candidat produit un engagement écrit de cet opérateur, conformément au cadre joint au
présent règlement.
22/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
Si l’opérateur économique est une filiale, le candidat fournira en plus la preuve de son statut de filiale par tout
moyen à sa convenance (organigramme, etc.).
Dans le cadre de la préparation de leur candidature ou de leur offre, les opérateurs économiques sont informés
qu’il existe différents outils et plateformes permettant de faciliter la recherche de partenaires en cotraitance ou
en sous-traitance.
À titre purement informatif et sans caractère exclusif ni recommandation particulière de l’acheteur, les
candidats peuvent notamment consulter :
les dispositifs proposés par les réseaux consulaires, tels que la plateforme « CCI Business » développée
par les chambres de commerce et d’industrie ;
les fonctionnalités et outils mis à disposition sur la Plateforme des achats de l’État (PLACE) ;
ainsi que tout autre dispositif ou réseau professionnel de leur choix permettant la mise en relation entre
entreprises.
Cette information est communiquée uniquement dans un objectif de facilitation de l’accès des entreprises à la
commande publique, notamment pour les PME et TPE, et ne constitue ni une obligation de recours à ces outils,
ni une recommandation préférentielle de l’acheteur en faveur d’une solution particulière.
6-2. Présentation de l’offre
6-2.1 Solution de base
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra obligatoirement les pièces suivantes :
1) la décomposition du prix global forfaitaire : cadre ci-joint à compléter et dater ;
2) le tableau des composants et marques à mettre en œuvre sur le chantier, cadre ci-joint à compléter et
dater ;
3) le mémoire justificatif des dispositions que le soumissionnaire se propose d’adopter pour l’exécution
des travaux (cf. contenu du mémoire à l’article 7-1.2 ci-après) ;
4) le certificat de visite des lieux délivré par le maître d'œuvre ou son représentant ;
5) l’annexe Z (le cas échéant)
6) l’acte d’engagement complété et signé, accompagné des formulaires DC4 éventuels (en cas de sous-
traitance) ;
7) un relevé d’identité bancaire ou postal.
L’absence de l’une des pièces énumérées de n° 1 à n°5 rend l’offre irrégulière.
Les cadres fournis par le service d’infrastructure doivent impérativement être renseignés, sous peine
d’offre irrégulière.
6-2.2. Variante facultative
Sans objet.
23/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
6-3. Pli de sauvegarde
La remise d’un pli de sauvegarde contenant l’ensemble du dossier de candidature et de l’offre est fortement
préconisée.
Le titulaire adressera son pli selon les modalités définies au paragraphe 5.3 supra.
ARTICLE 7 – JUGEMENT DES OFFRES
Le jugement de l'offre économiquement la plus avantageuse sera effectué selon les critères pondérés suivants :
- prix : 50 points
- valeur technique : 40 points
- caractéristiques environnementales : 10 points
7-1. Modalités de pondération des critères
7-1.1. La notation du critère prix sera appliquée comme suit :
- offre conforme présentant le prix le plus bas : 50 points
- calcul du nombre de points pour une autre offre :
Np = 0 * (Omd/O)
Np est la note de l’offre considérée
O est le montant de l’offre étudiée
Omd est le montant de l’offre la moins-disante
7-1.2. La notation du critère valeur technique sera appliquée comme suit :
Le critère valeur technique est jugé sur 40 points au regard des éléments ci-dessous :
Sous-critère n°1 - Indication des procédés d’éxécution envisagés, des moyens techniques utilisés et
de la prise en compte du site occupé (15 points) ;
Sous-critère n°2 - Fourniture des fiches techniques des équipements d’aspiration et de filtration
prévus dans le local de décontamination des lance-paillettes (15 points) ;
Sous-critère n°3 - Mesures prévues pour assurer l’hygiène et la sécurité sur le chantier (10 points)
Les points seront répartis de la manière suivante :
- Description très satisfaisante = 100%
- Description satisfaisante mais qui aurait pu être complétée sur certains points = 75%
- Description moyenne (réponse succincte au minimum demandé) = 50%
- Description insuffisante (de nombreux points pas ou mal traités) = 25%
- Description très insuffisante ou inexploitable pour juger le critère ou absence de réponse = 0%
Toute offre n’ayant pas obtenu un minimum de 20 points en note technique brute ne participera pas au
classement final et sera éliminée.
24/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
7-1.3. La notation du critère caractéristiques environnementales sera appliquée comme suit :
Le critère valeur caractéristiques environnementales est jugé sur 10 points au regard des éléments ci-dessous :
- Sous-critère n°1.1 - Mesures de réduction des nuisances liées au chantier sur 5 points
Le chantier se déroulant en site occupé, l'entreprise indique les mesures prévues pour atténuer les nuisances
liées aux travaux :
Limiter les poussières et les nuisances olfactives (2 points)
Limiter les nuisances sonores (2 points)
Limiter les nuisances aux usagers (notamment au regard de la gestion des coupures
d’électricité, de la signalisation des zones de travaux et de l’information des occupants.) (1
point)
- Sous-critère n°1.2 - Mesures prises afin de favoriser le réemploi et le taux de revalorisation des
matériaux sur 4 points
• Mesures prises afin de favoriser le réemploi et/ou le taux de revalorisation des déchets (2 points)
• Mesures prises visant à la réduction de l’impact environnemental lié à l’approvisionnement et au
transport des matériaux (2 points)
Le candidat précisera les mesures prévues pour limiter les impacts environnementaux liés à
l’approvisionnement des matériaux et à leur transport, notamment par l’optimisation des
approvisionnements, la limitation des transports inutiles, le regroupement des livraisons ou toute
autre mesure pertinente au regard des prestations.
- Sous-critère n°1.3 - Gestion raisonnée des énergies (eau, électricité…) sur 1 point.
Les points seront répartis de la manière suivante :
- Description très satisfaisante = 100%
- Description satisfaisante mais qui aurait pu être complétée sur certains points = 75%
- Description moyenne (réponse succincte au minimum demandé) = 50%
- Description insuffisante (de nombreux points pas ou mal traités) = 25%
- Description très insuffisante ou inexploitable pour juger le critère ou absence de réponse = 0%
La note finale de chaque soumissionnaire sera constituée par l’addition de la note obtenue au titre de chacun
des critères.
Nota : En cas d’égalité arithmétique de la note finale (valeur prix + valeur technique + caractéristiques
environnementales), le critère prix sera prépondérant.
7-1.4 Classement des offres avec variante facultative :
Sans objet.
7-1.5 Classement et prise en compte de la variante obligatoire :
Sans objet.
ARTICLE 8 – TRAITEMENT DES ERREURS MATERIELLES
1. Les erreurs matérielles sont des erreurs purement formelles, involontaires et manifestes, notamment :
Erreurs de calcul (addition, multiplication, report) ;
Erreurs de transcription ou de saisie ;
Incohérences entre différentes pièces de l’offre ;
Ommission manifeste.
2. Toute demande de clarification ou correction doit être :
Effectuée par écrit dans le délai imparti ;
25/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
Conservée dans le dossier de consultation, garantissant la traçabilité, la transparence et l’égalité de
traitement entre les candidats.
ARTICLE 9 – ATTRIBUTION, NOTIFICATION DU MARCHE
Seul le soumissionnaire retenu au terme du classement des offres doit produire les pièces prévues aux articles
R.2143-5 à R.2143-15 du code de la commande publique en application des articles L.2141-1 à L.2141-5 et
L.2141-7 à L.2141-11.
Si ces documents ne sont pas joints dans la réponse initiale, des formalités préalables à l’attribution et à la
notification du marché sont engagées avec l’attributaire pressenti par l’acheteur via PLACE.
ATTENTION ! Les délais octroyés n’ont pas pour effet de permettre à l’attributaire de se procurer un certificat
de signature électronique, ni d’effectuer les démarches administratives de régularisation auprès des
administrations et organismes compétents.
9-1. Formalités : Documents à fournir par l’attributaire du marché
Le marché ne sera attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai de cinq jours,
à compter de la date de réception de la demande de l’administration :
les justificatifs mentionnés aux articles R.2143-5 à R.2143-15 du code de la commande publique (articles
R.2144-1 à R.2144-7 du code précité) ;
dans le cas où l’acte d’engagement n’a pas été transmis signé dans l’offre, l’acte d’engagement
correspondant à l’offre retenue par le représentant du pouvoir adjudicateur, dûment signé par la (les)
personne(s) habilitée(s) et accompagné du (des) pouvoir(s) d’engager la (les) société(s). Le cas échéant,
l’acte d’engagement sera accompagné des demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément de
leurs conditions de paiement (formulaire DC4) ;
une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-1 à
1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants imputables aux travaux neufs ou nouveaux
réalisés dans le cadre du présent marché et soumis à l’obligation d’assurance décennale (cf. à l’article
241-1 du code des assurances);
tout document complémentaire éventuel (mise au point notamment) demandé par le représentant du
pouvoir adjudicateur.
Cette obligation concerne toutes les entreprises désignées au marché.
A défaut d’avoir produit l’ensemble des documents demandés dans le délai prescrit, le représentant du pouvoir
adjudicateur pourra déclarer l’offre irrégulière au titre de l’article L.2152-2 du code de la commande publique.
En conséquence, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est alors sollicité pour
produire à son tour les pièces nécessaires3.
9.2. Transmission des documents justificatifs et autres moyens de preuves
Les justificatifs et les moyens de preuve mentionnés à l’article R2143-8 du code de la commande publique et
demandés à l’article 9-1 ci-dessus ne sont demandés par l’acheteur qu’au(x) soumissionnaire(s) auquel(s) il est
envisagé d’attribuer le marché.
Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposés par le(s) soumissionnaire(s) sur la plateforme en
ligne « Aprovall » mise à sa disposition, gratuitement, à l’adresse suivante : https://declarants.e-
attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html.
3
Le cas échéant, cette procédure est renouvelée jusqu’à épuisement des offres classées.
26/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
La plateforme sécurisée « Aprovall » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les informations
et documents obligatoires à partager uniquement avec vos donneurs d’ordres.
Elle est entièrement gratuite.
Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations. « e-
Attestations » agrège des données directement auprès de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les
URSSAF, la DGIFP,…
Aussi le candidat n’aura qu’à compléter les informations et documents manquants dans son dossier.
Plus d’informations à l’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php:comment-ca-marche/pour-les-declarants.
Toutefois les candidats ne sont pas tenus de fournir les justificatifs déjà transmis à l’acheteur dans le cadre d’une
précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a pas expressément prévu. Dans ce
cas, ils peuvent indiquer dans leur candidature, les documents concernés ainsi que la référence de la ou des
consultation(s) pour la ou lesquelles les documents ont déjà été transmis (dispositif dites-le nous une fois ou
DLNUF).
9.3. Fin de procédure et notification
Le marché est définitivement attribué une fois ces formalités préalables correctement remplies.
Après signature de l’acte d’engagement (voire de la mise au point) par le représentant du pouvoir adjudicateur,
le marché est notifié, conformément aux dispositions de l’article R.2182-4 du code de la commande publique.
NB : Le titulaire devra s'assurer que la ou les personne(s) habilitée(s) à engager la société dispose(nt) d’un
certificat de signature électronique valide sur toute la durée du marché, de façon à pouvoir signer les actes
modificatifs (actes de sous-traitance, modifications du marché, décisions...) qui interviendraient en cours
d’exécution du marché.
ARTICLE 10 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
10-1. Renseignements d’importance secondaire
Pour obtenir des renseignements d’importance secondaire, les candidats pourront prendre contact aux
coordonnées ci-dessous :
Renseignements administratifs :
Section Achats Nancy
Mme Laëtitia KORTBI
e-mail : sid-nord-est-sdac-ncy.ach.fct@intradef.gouv
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi, sauf jours fériés, de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 ; le vendredi
de 08h30 à 11h30.
Renseignements techniques :
Section travaux de l’USID de Nancy
Mr Didier RONSTALDER
Tél : 03.83.87.19.18
27/28
RC TRX – Marché unique avec ST sans tranche
e-mail : didier.ronstalder@intradef.gouv.fr
10-2. Renseignements nécessaires à l’étude des offres
Pour obtenir tout renseignement complémentaire nécessaire à la remise de leur offre, les candidats devront
faire parvenir au plus tard dix jours au moins avant la date de remise de l’offre une demande écrite :
- par mail à : sid-nord-est-sdac-ncy.ach.fct@intradef.gouv
- ou via la PLACE : www.marches-publics.gouv.fr sous la référence de la consultation,
projet n° DAF_2026_000570
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré un dossier.
A Nancy,
28/28
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.