CCAP
036-CCAP.pdf · 17 535 mots · du marché « Construction de la salle Lino VENTURA à Avrillé (49) - Lot 07 : mise en place de cloisons, doublages et faux-plafonds », dossier de consultation officiel.
Signature
Lucile numérique de
Lucile THOMAS
48 C Boulevard Foch
THOMAS Date : 2026.02.13
08:22:42 +01'00'
BP 80110
49101 Angers cedex 02
Siren : 528 848 153
Agissant au nom et pour le compte
De la Ville d’Avrillé
Michel BALLARINI, Directeur général
Par subdélégation
Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Avrillé Lucile THOMAS
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : Alter Public
OPERATION : 6937 – Salle LINO VENTURA
MARCHE N° 2026-6937-06
MARCHE DE TRAVAUX
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERS
(CCAP)
Signature
Alban numérique de
Alban HIRON
HIRON
Date :
2026.01.29
14:44:59 +01'00'
SOMMAIRE
OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES ............................. 5
Objet du marché - Emplacement des travaux.................................................................. 5
Représentation des parties ............................................................................................... 5
Décomposition en tranches .............................................................................................. 5
Sous-traitance.................................................................................................................... 5
Forme des notifications et informations au titulaire ....................................................... 6
Ordre de service ................................................................................................................ 6
Réalisation de prestations similaires ............................................................................... 7
Propriété intellectuelle ...................................................................................................... 7
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE .................................................. 8
PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES -
VARIATION DANS LES PRIX ............................................................................................. 9
Contenu des prix ............................................................................................................... 9
Nature du prix .................................................................................................................. 10
Variation dans les prix .................................................................................................... 10
Augmentation du montant des travaux.......................................................................... 11
RETENUE DE GARANTIE ....................................................................... 11
Remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et
solidaire............................................................................................................................ 11
Restitution de la retenue de garantie et libération de la caution.................................. 12
AVANCE................................................................................................... 12
REGLEMENT DES COMPTES ................................................................ 13
Présentation des factures au format dématérialisé ...................................................... 14
Demandes de paiement................................................................................................... 14
Paiements des cotraitants et/ou des sous-traitants ayant droit au
paiement direct ................................................................................................................ 15
Délais de paiement et intérêts moratoires ..................................................................... 15
DELAIS D'EXECUTION - PENALITES .................................................... 16
7.1. Durée du marché - délais d'exécution des travaux – Reconduction............................ 16
Prolongation des délais d'exécution .............................................................................. 16
Pénalités pour retard ....................................................................................................... 17
Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux .......................... 18
Retenues et pénalités pour non remise des documents fournis après
exécution.......................................................................................................................... 18
Autres pénalités............................................................................................................... 18
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 2/36
PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS .................................................................... 19
Provenance des matériaux et produit ............................................................................ 19
Mise à disposition de lieux d’emprunt ........................................................................... 20
Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits ........................................................................................................................ 20
Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des
matériaux et produits fournis par le maître d’ouvrage ................................................. 20
IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES
RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS ................ 21
Piquetage général ............................................................................................................ 21
Travaux à proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens .............................................................................................................................. 21
PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX 24
Coordination des travaux – gestion des dépenses communes................................. 24
Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ................................. 24
Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail ............................................ 25
Lutte contre le travail dissimulé .................................................................................. 25
Synthèse ........................................................................................................................ 25
Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers ................................. 25
Dispositions en matière de protection de l’environnement ....................................... 27
Dispositions en matière d'insertion ............................................................................. 28
Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités
de leur exécution ............................................................................................................. 28
Rendez-vous de chantier ......................................................................................... 28
Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux ............................................ 28
CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX ..................................... 28
Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux ............................................. 28
Réception ...................................................................................................................... 28
Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages ............................... 29
Documents fournis après exécution ........................................................................... 29
Délai de garantie ........................................................................................................... 30
Garanties particulières ................................................................................................. 30
Assurances ................................................................................................................... 30
Contrôle technique ....................................................................................................... 32
Résiliation...................................................................................................................... 33
CLAUSES DE REEXAMEN ..................................................................... 33
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 3/36
Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours
d’exécution ...................................................................................................................... 33
Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution ...................... 34
Evolution de la règlementation .................................................................................... 34
Autres clauses de réexamen ........................................................................................ 35
REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES .............................. 35
DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX .................................... 36
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 4/36
OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
Objet du marché - Emplacement des travaux
Objet : Travaux de Construction de la nouvelle salle Lino VENTURA à Avrillé (49)
Le marché est alloti :
Le présent CCAP est unique pour tous les lots.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulières (C.C.T.P.).
Lieu d’exécution des travaux : Avrillé (49)
Représentation des parties
Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le titulaire et le maître
d’ouvrage désignent une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) à les représenter pour les besoins
de l’exécution du marché et notifie cette désignation au maître d’ouvrage ou au titulaire du marché.
En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées à les engager.
D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le maître d’ouvrage en cours
d’exécution du marché.
Pour l'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de l'Environnement
relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens, le responsable du projet est le maître d’œuvre.
Il est précisé qu'en application de la convention de mandat qui lie le mandataire au maître d'ouvrage :
En aucun cas, le mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte de la
Collectivité mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles, sauf en cas d'urgence,
pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance relatives aux missions confiées.
Décomposition en tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
Sous-traitance
En complément des dispositions du code de la commande publique, les conditions de l'exercice de la sous-
traitance directe ou indirecte sont définies à l'article 3.6 du CCAG Travaux.
Le maître d’ouvrage utilise la plateforme https://www.subclic.com. Le titulaire devra faire ses demandes de
sous-traitances accompagnées des documents adéquats sur le site https://www.subclic.com.
En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément à la réglementation en vigueur.
À cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, dûment
complété et signé en y joignant les pièces suivantes :
- Déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles
que définies aux articles L.2141-1 à 5 et L.2141-7à 11 du code de la commande publique et qu’il est en règle
au regard des articles L 1512-1 à L 1512-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés
- Les pièces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financière du sous-traitant identiques à
celles exigées du titulaire pour ce qui concerne les prestations sous traitées
- Les attestations d'assurances RCP du sous-traitant
- Une déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner
telles que définies aux articles L.2141-1 et L.2141-4,1° et 3° du code de la commande publique.
- Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 5/36
- Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 à D.8254-5 du code du
travail
- Le numéro unique d'identification INSEE du sous-traitant permettant à l'acheteur d'accéder aux informations
pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13
- Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ;
- L’attestation d’assurance décennale.
En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également une attestation ou main-levée du bénéficiaire
d’une cession ou nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.
Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition en correspondance
avec celle du marché du titulaire.
Conformément à l'article 3.6 du CCAG travaux, le maître d'ouvrage notifiera, après signature, au titulaire et à
chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.
Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage à faire connaître au maître d’ouvrage le
nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant et à faire connaître au maître d’œuvre le
nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-
traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions que l'acceptation du sous-
traitant direct.
Après acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le sous-traitant direct
ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu du
maître d’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une
copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au
sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au maître
d’ouvrage empêche l'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions
définies à l’article 11.9.2 ci-dessous, résiliation du marché.
Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve,
d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du Code du travail.
Forme des notifications et informations au titulaire
Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maître d’ouvrage
prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur réception :
Pour toutes décisions et réclamations :
Remise contre récépissé daté
Lettre recommandée avec accusé de réception postal
Lettre par porteur avec récépissé du titulaire
Pour toutes informations :
Echanges dématérialisés dans les conditions suivantes :
l.seuge@anjouloireterritoire.fr
Les notifications sont faites à l’adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, à défaut, à son
siège social.
Ordre de service
Les ordres de service seront préparés par le maître d’œuvre puis transmis au maître d’ouvrage qui les
numérotera, les datera et les notifiera au titulaire. Seuls les ordres de service notifiés par le maître d’ouvrage
lui seront opposables.
En outre, les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions
d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font l’objet d’une
validation préalable par le maître d’ouvrage.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 6/36
Réalisation de prestations similaires
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article
R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d’un marché négocié sans
publicité ni mise en concurrence. Dans la mesure où la mise en concurrence du premier marché doit avoir pris
en compte le montant total envisagé, le montant des marchés de prestations similaires ne pourra en aucun
cas faire excéder un éventuel seuil de procédure, cela entrainerait de fait irrégularité du marché.
La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter
de la notification du présent marché.
Propriété intellectuelle
Régime des résultats
Lorsque, au titre des travaux à réaliser, le titulaire est conduit à produire des résultats, tels que définis à l’article
45.1 du CCAG Travaux, il cède au maître d’ouvrage, à titre non-exclusif, sauf les exceptions visées à l’alinéa
8 de l’article 48.2.1 du CCAG, les droits de propriété intellectuelle ou de propriété industrielle qu’il détient, pour
les besoins et finalités d’utilisation et selon les modalités définies à l’article 48 du CCAG, précisés le cas
échéant ci-dessous ou dans tout autre document particulier du marché.
• Il est entendu que les résultats au sens du présent marché s’entendent également, par dérogation à
l’article 48.2, des résultats qui seraient inachevés, qu'ils aient ou non été payés par le maître d’ouvrage,
au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance de l’un des membres du groupement lorsque le titulaire
du marché est un groupement d’opérateurs économiques.
Le titulaire du marché s’engage à ne pas faire obstacle à l’utilisation, par le maître de l’ouvrage, de ses
résultats inachevés, en ne divulguant pas les dits résultats au motif de leur inachèvement. Il s’engage à
transférer au maître de l’ouvrage tous les résultats, prestations, travaux et ébauches de travaux réalisés
en exécution du marché.
• Par ailleurs, au titre du présent marché, le maître d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers de son
choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits cédés dans la limite des
besoins découlant du marché.
• En tant que de besoin, et en fonction de l'état de la technique au jour de la signature des présentes, la
cession porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et à venir linéaire ou non-linéaire, tout
vecteur de communication et support de toute nature, tels que tout moyen électronique, de
télécommunication et de communication électronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode,
GSM, GPRS, UMTS et sur tout support présent et à venir, notamment papier, électronique, magnétique,
disque, réseau, disquette, CD ou DVD.
Connaissances antérieures
Par ailleurs, lorsque, au titre des travaux à réaliser, le titulaire est conduit à incorporer à ses résultats des
connaissances antérieures, telles que définies à l’article 45.2 du CCAG Travaux, à fournir des connaissances
antérieures dans le cadre de l’exécution du marché ou que des des connaissances antérieures, sans être
incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en oeuvre des résultats les dispositions
des articles 46 et 47 du CCAG Travaux sont applicables.
Le titulaire identifie, selon les modalités prévues à l’article 46 du CCAG travaux et sous sa responsabilité, dans
son offre ou, si cela n’a pas été le cas, au fur et à mesure de l’exécution du marché, les connaissances
antérieures ou les connaissances antérieures standards qu’il envisage d’utiliser avant toute intégration et/ou
utilisation de celles-ci ainsi que le régime des droits s’appliquant à celles-ci.
Le maître d’ouvrage précise dans le CCTP les connaissances antérieures et/ou les connaissances antérieures
standards qui lui appartiennent et qui devront être incorporées aux résultats et/ou utilisés dans le cadre du
marché. ainsi que leur régime.
Confidentialité
Le titulaire s’engage à ne pas divulguer les éléments ou résultats qui sont identifiés dans le CCAG comme
confidentiels, notamment :
- les résultats qui font l’objet d’une cession exclusive visés à l’article 48.2.1 8 ème al. du CCAG ;
- les infos confidentielles contenues dans les connaissances antérieures de l’acheteur (cf. art. 47.1 du
CCAG) ;
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 7/36
- les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché (cf. art. 48.2.3. du CCAG) ;
La durée de l’obligation de confidentialité court durant toute la durée du marché à compter de sa notification.
Cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle dans le cas d’une sous-
traitance
Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, à obtenir, dans la convention de sous-traitance, la
cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans
des conditions identiques à celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces droits
au maître d’ouvrage à l’issue du marché.
Dans l’hypothèse où le titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques, le mandataire du
groupement s’engage, en cas de recours à la sous-traitance pour pallier la défaillance d’un membre du
groupement dans l’exécution de ses prestations au titre du présent marché, à faire son affaire d’obtenir, dans
la convention de sous-traitance, la cession des droits de propriété intellectuelle ou industrielle sur les résultats
réalisés par le sous-traitant, dans des conditions identiques à celles prévues dans le présent marché et lui
permettant de rétrocéder ces droits au maître d’ouvrage à l’issue du marché.
Assistance due par le titulaire du marché
Le titulaire du marché s’engage à apporter au maître de l’ouvrage, et/ou à tout tiers cessionnaire de droits
et/ou titres sur les résultats, l’assistance indispensable à l’exercice des droits nécessaires à l'exploitation des
connaissances antérieures, et à la défense des droits et titres cédés, dans le monde entier, pendant toute la
durée d’exécution du présent marché et une période de cinq (5) ans à compter de la cessation du marché
pour quelque cause que ce soit.
Le maître de l’ouvrage pourra notamment solliciter le titulaire du marché pour tout conseil technique relatif aux
résultats qu’il a réalisés.
Cette assistance est incluse dans le prix du marché et ne pourra faire l’objet d’aucune rémunération
supplémentaire.
PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles prévalent dans l'ordre ci-après :
1 - l’acte d’engagement (AE) et les annexes listées ci-après, dans leur version résultant des dernières
modifications éventuelles, opérées par avenant :
Annexes (par ordre d’importance) Valeur contractuelle (préciser oui ou non)
- Cadre d’acte spécial de sous-traitance - Oui
2 – le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes suivantes :
Annexes (par ordre d’importance) Valeur contractuelle (préciser oui ou non)
- CCAP Insertion - Oui
3 – le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes et le plan général de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé :
Annexes (par ordre d’importance) Valeur contractuelle (préciser oui ou non)
- Les pièces graphiques archi - Oui
- Les pièces graphiques techniques - Oui
- Les pièces graphiques scéno - Oui
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 8/36
- Les pièces graphiques VRD et - Oui
paysage
- La notice acoustique - Oui
- La notice SED - Oui
- La notice de conception structurelle - Oui
- La notice Joint sismique - Oui
- Le CCTC - Oui
- Le tableau des limites de prestations - Oui
- Les CCTP de chaque lot - Oui
- La DPGF de chaque lot - Oui
- La NOC de l’OPC - Oui
- RICT - Oui
- PLANNING - Oui
- PGCSPS - Oui
- PIC - Non
- ETUDES DE SOLS – G2AVP-G2PRO - Oui
A l'exception de l'annexe de mise au point éventuelle prévalant sur l'acte d'engagement, l'acte d'engagement
et le CCAP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur
les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre à chaque document.
4 - le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux
5 – le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics
Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 (publié au JO du 1er avril 2021), dans sa version en
vigueur à la signature du présent marché.
6 – le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux travaux objet du marché, lorsqu'il existe
et si celui-ci vise ce cahier (cf. CCTP) et/ou les normes et autres documents équivalents définis par le CCTP.
7 – les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
8 – les éléments de décomposition de l’offre technique du titulaire suivants ainsi que ceux qui seraient rendus
contractuels lors de la mise au point du marché :
• Mémoire technique du titulaire
PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX
Contenu des prix
Les prix du marché sont hors TVA.
Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux telles que visées à l'article 9.1 du CCAG. Notamment,
ils prennent en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées par le maître d’ouvrage dans le dossier de
consultation.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 9/36
Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont réputés
comprendre les dépenses communes de chantier visées à l'article 9.1.2 du CCAG.
Dans le cadre d'un marché alloti, l'article 10.1.3 ci-dessous répartit ces dépenses communes entre les
différents lots.
En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effectuées par le mandataire, y
compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais
consécutifs aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.
En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle des
sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs défaillances.
Nature du prix
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés, comme précisé à l'acte d'engagement,
suivant la nature du marché :
• par des prix forfaitaires dont le libellé est détaillé à l'état des prix forfaitaires,
• par application d’un prix global et forfaitaire,
• par application des prix unitaires dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires,
Sauf si ces documents sont demandés à la remise des offres, l'entrepreneur fournira dans les 20 jours à
compter de la date de la demande du maître d'œuvre un sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix
unitaires ou une décomposition de chacun des prix de l'état des prix forfaitaires désignés par le maître d'œuvre
conformément aux dispositions de l'article 9.3.4 du CCAG travaux.
Variation dans les prix
Forme du prix
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies à l'article 4.1 de l'acte
d'engagement.
Le présent marché est passé à prix révisable.
Son montant sera révisé selon la formule :
Im
P = 0,15 + 0,85 x --------
Io
dans laquelle Im et Io sont les valeurs prises par l’index et/ou l’indice de référence défini ci-dessous respectivement
au mois "m" d’exécution des travaux et au mois "Mo" d’établissement des prix du marché.
Le mois Mo est défini à l'article 4.1 de l'acte d'engagement.
Pour la mise en œuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index et/ou l’indice de référence est
appréciée au plus tard à la date d'achèvement contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur
réalisation, si celle-ci est antérieure.
Les prix établis par l'avenant sont établis aux conditions économiques en vigueur au mois d'établissement de l'avenant.
La clause de révision ci-dessus s'appliquera avec un mois Mo correspondant au mois de signature de l'avenant par
le titulaire du marché, sauf disposition contraire indiquée dans l’avenant
Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 10/36
Index et/ou indice de variation
Dans le cas de marchés allotis, les index et/ou les indices de référence choisis pour l'application de la clause
de variation des prix des travaux est :
N° INTITULÉ DU LOT INDICE BT DE REFERENCE
TP03 : 20%
LOT 01 VOIRIES - RÉSEAUX - DIVERS TP10a : 35%
TP09 : 45%
LOT 02 GROS ŒUVRE BT06 - 100%
STRUCTURE BOIS - FAÇADES MOB - BT16b - 70%
LOT 03
BARDAGE BT54 - 30%
MENUISERIES EXTERIEURES -
LOT 05 BT19b - 100%
OCCULTATIONS
LOT 06 SERRURERIE - MÉTALLERIE BT42 - 100%
LOT 09 REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURAUX BT09 - 100%
LOT 11 APPAREIL ÉLÉVATEUR BT48 - 100%
BT38 - 30%
LOT 12 CVC - PLOMBERIE SANITAIRE BT40 - 20%
BT41 - 50%
LOT 13 ÉLECTRICITÉ CFO/CFA BT47 - 100%
SERRURERIE-MACHINERIE-
LOT 14 BT01 - 100%
TENTURES
LOT 15 RÉSEAUX SCÉNIQUES BT01 - 100%
TRIBUNE TELESCOPIQUE ET
LOT 16 BT01 - 100%
FAUTEUILS
LOT 17 ESPACES VERTS EV3 - 100%
LOT 18 PHOTOVOLTAÏQUE BT47 - 100%
Révision provisoire
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index et/ou indice antérieur à celui qui doit
être appliqué, il ne sera procédé à aucune nouvelle révision avant la révision définitive, laquelle interviendra
sur le premier acompte suivant la parution de l'index et/ou indice correspondant.
Augmentation du montant des travaux
Par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir reçu une décision
de poursuivre émanant du maître d’ouvrage.
RETENUE DE GARANTIE
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature
du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves à la réception des travaux, ainsi que celles qui seraient formulées
pendant le délai de garantie.
Remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire
Conformément à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière
de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, le titulaire peut fournir une caution personnelle
et solidaire remplaçant l’application de la retenue de garantie.
Le montant de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie
qu'elle remplace. Son objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 11/36
Dans l'hypothèse où la caution personnelle et solidaire ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à
la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la retenue de
garantie correspondant à l'acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une caution personnelle et solidaire
à la retenue de garantie. Toutefois, cette caution personnelle et solidaire doit être constituée pour le montant
total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors
reversés au titulaire.
Restitution de la retenue de garantie et libération de la caution
La retenue de garantie sera restituée ou la caution libérée dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai
de garantie, sauf si des réserves ont été notifiées au titulaire et n'ont pas été levées avant la date d’expiration
du délai de garantie.
En ce cas, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ne seront
libérées que 30 jours après la date de la levée effective de ces réserves.
AVANCE
Il est prévu le versement d’une avance.
Une avance est accordée à l'entrepreneur titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf
renonciation expresse par le titulaire du marché, dans l’acte d’engagement.
Montant de l’avance :
L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies aux articles R.2191-6 à 10 du
code de la commande publique.
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.
Si le titulaire est une PME, le taux de l’avance est fixé à 10%.
Si le titulaire n’est pas une PME, le taux de l’avance est fixé à 5%.
Les taux fixés ci-dessus sont des maximums, le titulaire peut solliciter le versement d’une avance inférieure dans les
mêmes conditions de garantie que prévues ci-dessous.
Conditions de garanties pour le versement de l’avance :
Il est exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance
La garantie demandée en contrepartie du versement de l’avance couvrira la totalité de celle-ci.
Le maître d'ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première
demande.
Si le titulaire du marché est une personne publique, il n’est pas soumis à cette obligation de fournir une garantie.
Bénéficiaires de l’avance :
Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou,
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont
applicables à la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou par le mandataire et par chaque cotraitant
conjoint ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct.
Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-traitants
s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés directement par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints
ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.
En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont soit effectués sur un compte unique
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le mandataire, soit répartis sur chacun des
membres du groupement, sur la base de la répartition des paiements identifiée dans l'acte d'engagement,
conformément aux modalités prévues à l’article 6.3.
Les modalités de détermination du montant de l’avance à verser sur ce compte s'appliquent alors au montant TTC
des travaux réalisés par l’ensemble des cotraitants.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 12/36
Le sous-traitant qui demande à bénéficier de l'avance est soumis à l’obligation de présenter, en contrepartie de
l’avance qu’il demande, une garantie d’un montant équivalent à cette avance, dans les mêmes conditions que celles
applicables à l’entrepreneur principal.
En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a perçu
une avance, la part d’avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant
demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées
après la date d’agrément du sous-traitant concerné.
Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la
demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l’avance sur la part du marché sous-traitée, le
maître d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser l’agrément
du sous-traitant.
Modalités de règlement de l’avance :
Cas de l’avance dont le taux est inférieur ou égal à 5% :
Le versement de l’avance s’effectuera en une seule fois après production de la garantie si celle-ci est exigée.
Le règlement de l’avance interviendra dans le délai fixé à l’article 6.1 de l'acte d'engagement.
La remise de la garantie à première demande ou de la caution doit intervenir au plus tard à la date à laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif à l’exécution du marché.
Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution n’est pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire perd jusqu’à
la fin du marché la possibilité d’obtenir cette avance.
Cas de l’avance dont le taux est supérieur à 5% :
L’avance sera versée en une seule fois et en totalité dans les conditions ci-après : La remise de la garantie à
première demande ou de la caution doit intervenir au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet sa première
demande de paiement relatif à l’exécution du marché. Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution éventuelle n’est
pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire perd jusqu’à la fin du marché la possibilité d’obtenir cette avance.
Le règlement de l’avance interviendra dans le délai fixé à l’article 6.1 de l'acte d'engagement.
Modalités de résorption de l’avance :
Cas de l’avance dont le taux est inférieur à 10% :
La résorption de l'avance devra en tout état de cause être achevée lorsque le montant des prestations
réalisées atteindra 80 % du montant initial du marché.
L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dès que ce montant atteindra 65 % du
montant du marché selon la formule suivante :
Montant de la résorption = Montant de l’avance x (% avancement des prestations - 65)/15.
La résorption de l’avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélèvement sur les sommes dues à
chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants).
REGLEMENT DES COMPTES
Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué
à l'article 12 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.
Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés pour les marchés à prix forfaitaire ou selon les quantités estimées ou réellement exécutées pour les
marchés à prix unitaire. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage.
Par dérogation à l’article 10.4 du CCAG, les acomptes n’intègrent pas de part correspondant aux
approvisionnements.
Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 13/36
Présentation des factures au format dématérialisé
Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au titulaire en exécution du présent marché
devront être transmises par voie électronique en application de l'article 1 er de l'ordonnance n°2014-697 du 26
juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.
Pour être valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format
papier. De même, doivent figurer sur la facture dématérialisée :
• l’identifiant de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;
• le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au sein
de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter
l’acheminement de ses factures reçues ;
• le « numéro d’engagement » qui correspond à la référence à l’engagement juridique (numéro de bon de
commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information de l’entité publique destinataire)
et est destiné à faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.
Ces informations seront transmises au titulaire par les services du maître d’ouvrage.
Pour être valables, les factures dématérialisées doivent être transmises en conformité avec l’arrêté du 9
décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, sur le site :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1
Pour ce faire, les factures dématérialisées devront comporter les informations suivantes :
- Le numéro de SIRET, qui identifiera le maître d’ouvrage en tant que destinataire de la facture :
528 848 153 00029
- Le code service : 6937
La transmission se fait, au choix du titulaire, par :
• un mode «flux» correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système
d'information du titulaire et l'application informatique CHORUS PRO. La transmission de factures selon
le mode «flux» s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP, PES‐IT et AS/2, avec
chiffrement TLS ;
• un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le portail
internet, soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions prévues
à l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue à partir du
portail internet mis à disposition des fournisseurs de l'Etat à l'adresse suivante : https://chorus‐pro.gouv.fr.
• un mode « service », nécessitant de la part du titulaire l'implémentation dans son système d'information
de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.
Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours à un
autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.
Demandes de paiement
Demande de paiement d'acomptes
Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modèle agréé par le maître d'ouvrage.
Par dérogation à l'article 12.2.2 du CCAG travaux, l'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maître
d’ouvrage (au plus tard lors du règlement de l'acompte) si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire
a été modifié.
Demande de paiement finale
Par dérogation à l’article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maître d'œuvre et au maître
d’ouvrage son projet de décompte final à compter de la plus tardive de ces dates :
• date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 12.3.2 du CCAG,
• date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 11.4 du présent
CCAP,
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 14/36
• date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies à l’article 7.5 ci-dessous.
dans le cas d'un marché à tranches, lorsque des tranches n'ont pas été affermies, selon les dispositions
retenues à l'article 3.1 de l'acte d'engagement.Les dispositions de l’article 12.3 du CCAG Travaux
s’appliquent sauf pour les marchés comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux articles
12.3 et 42 du CCAG, il sera appliqué les dispositions suivantes : l’entrepreneur devra présenter son projet de
décompte final dans les 30 jours à compter du terme correspondant à l’expiration du dernier délai de garantie.
(Engazonnements ou végétaux).
Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux :
• Le maître d’ouvrage disposera d’un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte
général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.
• Lorsque le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte
général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application des dispositions de l’article
12.4.4 du CCAG et qu’en l’absence de notification du décompte général par le maître d’ouvrage dans un
délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte
général et définitif.
A défaut de cette indication, en l’absence de notification du décompte général dans ce délai, le décompte
général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.
Dans le cas d’une réception avec réserves ou lorsque le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une
réclamation susceptible de concerner le titulaire, à la date du signature du décompte général, conformément
aux dispositions de l’article 12.4.2 du CCAG,si lors de son établissement, des réserves à la réception n’ont
pas encore été levées par le titulaire, le projet de décompte général est assorti d’une mention indiquant
expressément l’objet des réserves, du litige ou de la réclamation en cours.
Paiements des cotraitants et/ou des sous-traitants ayant droit au paiement direct
Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme
indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.
En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de paiement.
En cas de groupement solidaire, il sera procédé à un règlement séparé de chacun des cotraitants, si la
répartition des paiements est identifiée à l'article 6.2 de l'acte d'engagement. Le mandataire du groupement
indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet la répartition des paiements pour chacun des
cotraitants. L'acceptation d'un règlement à chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la
solidarité des cotraitants.
Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues
par les articles R.2193-10 à R.2193-16 du code de la commande publique.
En complément de l'article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la
copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.
Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maître d’ouvrage sur la base de l’acceptation
totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.
En l’absence de notification au maître d’ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de paiement
adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant, le maître
d’ouvrage procèdera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le
sous-traitant dans les conditions prévues par le code de la commande publique.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de
sous-traitance.
Délais de paiement et intérêts moratoires
Les paiements seront effectués dans les conditions fixées à l’acte d’engagement.
Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit à
des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal
au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 15/36
les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :
IM = M x J/365 x Taux IM
M = montant de l'acompte en TTC
J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de l'année civile
En cas de retard de paiement, le maître d’ouvrage sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché
de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L.2192-13 du
code de la commande publique.
DELAIS D'EXECUTION - PENALITES
7.1. Durée du marché - délais d'exécution des travaux – Reconduction
Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement et sont précisées à l'article 10.2 du présent
CCAP en ce qui concerne la période de préparation.
L'acte d'engagement définit les conditions d'une éventuelle reconduction.
Prolongation des délais d'exécution
Intempéries
En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 10 jours ouvrés.
En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés (pour autant, qu’il y ait entrave à l’exécution des travaux, dûment constatée par le
maître d’œuvre) d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-
après dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :
Nature du phénomène Intensité limite Organisme ou documents de
référence
Précipitations Précipitations > 15 mm/jour
Gel 0°C au plus chaude de la journée Station météorologique de
Neige > 3 cm constaté à 8 h le matin Beaucouzé
Vent > 60 km/h
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne
s’appliqueront qu’après consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles définies ci-dessus en
application du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG.
Ajournement
Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 53.1 du CCAG Travaux, il est précisé que la décision
d’ajournement doit être prise expressément par le seul maître d’ouvrage.
Ne peuvent par ailleurs pas être qualifiés d’ajournement :
- Les arrêts prononcés par la maîtrise d’ouvrage suite à une demande en ce sens des entreprises qui
visent juste à « prendre acte » de cette demande.
- La période d’arrêt antérieure à la date de la décision d’ajournement.
- Le cas de suspension visé à l’article 53.3 du CCAG Travaux.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 16/36
Au titre de l’indemnité d’ajournement, ne pourront être prises en compte que les dépenses suivantes, dûment
justifiées et n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge même partielle par l’Etat :
• De coûts liés aux mesures conservatoires nécessaires pour protéger les travaux exécutés, ainsi que
des frais de garde du chantier (palissade, gardiennage...).
• De coûts liés aux matériaux et consommables qui ont été approvisionnés sur le chantier, et qui ne
sont pas réutilisables sur le chantier (stockage, transport sur un autre chantier, perte, revente avec
perte...).
• De coûts liés aux personnels et aux matériels immobilisés sur le chantier, dans la limite de la
possibilité de les réaffecter ailleurs.
• Si le marché ne prévoit pas de clause de révision de prix, de coûts liés aux variations économiques
durant l’interruption, justifiant l’actualisation du ou des prix.
• De frais financiers supplémentaires (frais de découvert bancaire, extension des frais de caution et
d’assurance...).
• De la non-couverture des frais généraux.
• En cas de résiliation du marché uniquement : du manque à gagner (bénéfice que l’entreprise était
en droit d’attendre si le marché avait été entièrement exécuté).
Force majeure
Lorsqu’un cas de force majeure empêche l’exécution du marché, le titulaire devra justifier de l’impossibilité
temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre l’exécution du marché en conséquence de l’évènement qu’il
qualifie de cas de force majeure.
Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas être sanctionné au titre de la non-exécution du marché
(prolongation des délais, non application des pénalités de retard).
Conformément à l’article 17 du CCAG Travaux, l’indemnisation du titulaire sera donc limitée aux seules pertes
matérielles directement provoquées par le cas de force majeure.
Est ainsi notamment exclue la prise en charge de :
• Frais de garde
• Manque à gagner,
• Pertes engendrées par les immobilisations de matériel et de personnel provoquées par la
désorganisation du chantier.
Pénalités pour retard
Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités seront appliquées de plein droit après constatation
du retard sans mise en œuvre du principe du contradictoire prévu.
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.
Le montant total des pénalités n’est pas plafonné, par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG.
Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par le titulaire
par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maître d'ouvrage.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 17/36
Pénalités de retard journalières
Par dérogation à l'article 19 du CCAG Travaux, l'entrepreneur subira en cas de retard dans l'exécution des
prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels :
Pénalité journalière
Travaux et prestations
Pour chacun des 10 Pour chaque jour de
concernés
premiers jours de retard retard ultérieur
Travaux 250,00 € 500,00 €
Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution. Toutefois, le
maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités.
Pénalités pour absence aux réunions de chantier ou réunions de la cellule de
synthèse
En complément de l'article 19 du CCAG, en cas d'absence aux réunions de chantier, le maître d'ouvrage
appliquera sur le décompte une pénalité par absence constatée de :
250,00 € (chiffres)
Deux cent cinquante euros (lettres)
Un retard à une réunion supérieur ou égal à ½ heure sera considéré comme une absence.
Sera considéré comme absent l'entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffisamment
au courant du chantier.
Pénalités pour retard dans la transmission de l'attestation d'assurance
En cas de retard dans la transmission de l'attestation d'assurance telle que prévue à l'article 11.7.1 ci-dessous,
le maître d’ouvrage appliquera une pénalité de retard égale à 100,00 € par jour de retard.
Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier sont compris dans le délai d'exécution.
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure restée sans
effet, sans préjudice d'une pénalité de 300,00 € (trois cent euros) par jour de retard.
Retenues et pénalités pour non remise des documents fournis après exécution
En cas de non remise, lorsqu’il demande la réception, des documents à fournir après exécution visés à l'article
11.4 ci-dessous, une retenue provisoire sera opérée d'un montant maximum de 3 000,00 € (trois mille euros)
ou 5% du marché de travaux.
Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues à l'entrepreneur dans les conditions stipulées à l'article 19.3
du CCAG et au présent article jusqu'à la remise de la totalité des documents. Toutefois et s’il y a lieu, par
dérogation à l’article 19.3, si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas l’application de
cette retenue, le maître d’ouvrage pourra l’effectuer sur les acomptes précédents.
Au-delà de 2 mois suivant la date des opérations préalables à la réception, si les documents ne sont pas
fournis, cette retenue provisoire deviendra une pénalité forfaitaire définitive après mise en demeure
préalable restée sans effet.
Autres pénalités
Pénalité pour retard dans la fourniture des échantillons d’appareillage et des prototypes
Par dérogation également au CCAG Travaux (article 20.1), en cas de dépassement du délai porté sur le
calendrier de remise des échantillons diffusé lors de la préparation de chantier pour la fourniture des
échantillons d’appareillage et de prototypes, l’entrepreneur subira, par jour calendaire de retard, une
pénalité de deux cents euros (200 €), sauf si ce retard est dû à un cas de force majeur.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 18/36
Pénalité pour coupe et abattage d’arbres soumis à autorisation
En cas de non-respect des prescriptions dans le présent CCAP et ses annexes concernant les coupes et
abattages d’arbres soumis à autorisation, et sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable, il sera
appliqué une pénalité forfaitaire de cinq mille euros (5 000 €) par arbre coupé n’ayant pas fait l’objet d’une
demande préalable auprès des services administratifs.
Pénalité pour non remise des documents fournis après exécution
Les plans et autres documents à fournir après exécution par le titulaire conformément à l'article 40 du CCAG
doivent être remis au maître d'œuvre 15 jours au plus tard après la notification de la décision de réception des
travaux.
Sur le dernier état d'acompte, une retenue de 5% du marché avec un maximum de quinze mille euros (15
000 €) est opérée sur les sommes dues au titulaire dans les conditions stipulées à l'article 20.5 du CCAG
Pénalité pour retard dans la levée des réserves
En cas de non-respect du délai de levée des réserves notifiée sur le Procès-Verbal de Réception des travaux
par le Maître d’Ouvrage, le titulaire encourt, après mise en demeure préalable de 1 mois laissée sans effet,
l’exécution des travaux défectueux et/ou non achevés par une tierce entreprise mandatée par le maître
d'ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 41-6 al. 2 du CCAG travaux.
Tout retard dans la levée des réserves par l'entrepreneur entraînera par jour calendaire l'application immédiate
d'une pénalité équivalente au seul fait du constat du retard, une pénalité de 1/5 000 du montant de
l’ensemble du marché, avec un minimum de trois cents euros (300 €), sauf si ce retard est dû à un cas de
force majeur et s’arrêtera le jour de la date d’effet de la mise en demeure.
PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS
L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des règles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus
obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.
Provenance des matériaux et produit
Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents assurant la traçabilité de tous
les produits et matériaux mis en œuvre préalablement à leur mise en œuvre.
8.1.1 L'entreprise sera tenue de fournir, selon la liste et le calendrier de remise des échantillons établi par le
Maître d’oeuvre et/ou le pilote OPC au cours de la période de préparation, tous les échantillons d'appareillage,
de prototypes qui lui seraient demandés par le Maître d'oeuvre afin de respecter le calendrier d'exécution des
travaux.
Tout dépassement en cours d'exécution des délais correspondant aux dates de remise des échantillons,
donne le droit au maître d'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur la constitution immédiate d'une provision qui est
effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte.
Ceux-ci doivent être montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés ou plombés le
cas échéant, pour éviter toute substitution.
Ces échantillons deviendront la propriété du maître de l'ouvrage qui pourra les éprouver et éventuellement les
détériorer pour faire les essais prescrits par le CSTB.
Ils seront entreposés par l'entrepreneur dans un local spécifique.
Pour le cas où les mots 'équivalent' ou 'similaire' sont employés dans le CCTP, l'entrepreneur a la possibilité
de proposer à la maîtrise d'oeuvre des matériaux d'aspect, de dimensions et de qualité au moins équivalentes
à ceux énoncés au CCTP. Une liste de matériaux proposés doit donc être jointe à la proposition du
soumissionnaire.
Enfin, lors de l'exécution, l'entrepreneur doit soumettre l'échantillon de substitution éventuelle et le nom du
fabricant au Maître d'oeuvre pour que celui-ci apprécie l'équivalence ou la similitude. Si le Maître d'oeuvre
estime qu'il n'y a pas équivalence ou similitude, l'entrepreneur est tenu de fournir les produits prescrits par le
CCTP.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 19/36
Aucune commande de matériel ne peut être passée par l'entrepreneur
8.1.2 Notices techniques - Procès-verbal d'agrément :
Les maîtres d'oeuvre et bureaux de contrôle indiquent leurs besoins, en terme de notices techniques et PV
d'agrément, aux entreprises qui ont pour obligation de transmettre, dans un délai maximal de quinze jours, les
éléments demandés sous peine de refus des matériels ou matériaux proposés.
Tout dépassement des délais correspondant à la remise de documents pendant l’exécution, donne le droit au
maître d'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur la constitution immédiate d'une provision qui est effectuée par une
retenue sur le montant de l'acompte.
Mise à disposition de lieux d’emprunt
Aucun lieu d’extraction ne sera mis à la disposition de l’entrepreneur.
Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
8.3.1 Les dispositions des articles 23 à 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier sont applicables au présent
marché étant précisé que :
• Le CCTP définit les compléments à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.
Le CCTP ne déroge pas aux dispositions du CCAG.
• Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par :
Un laboratoire ou un organe de contrôle, agréé par le maître d’ouvrage, à la charge du titulaire.
8.3.2 Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur,
ainsi que les modalités correspondantes.
• Les vérifications, surveillance sont réalisées par :
Un laboratoire ou un organe de contrôle, agréé par le maître d’ouvrage, à la charge du titulaire.
8.3.3 Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre peut décider de faire exécuter
des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
• s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justificatifs.
• s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maître d’ouvrage.
Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le maître d’ouvrage
En complément de l'article 26 du CCAG travaux, le CCTP désigne les matériaux, produits et composants de
construction qui seront fournis, le cas échéant, par le maître d’ouvrage et précise les lieux et cadences de leur
prise en charge, ou de leur réception par l'entrepreneur, ainsi que les modalités de leur manutention et de leur
conservation à assurer par l'entrepreneur.
Le maître d’ouvrage mettra à la disposition du titulaire les documents assurant la traçabilité de tous les produits
et matériaux mis à sa disposition.
Le CCTP ne déroge pas à l'article 26 du CCAG.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 20/36
IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX
SOUTERRAINS, ENTERRES, SUBAQUATIQUES OU AERIENS
Piquetage général
Le titulaire sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité, en présence du maître d'œuvre, au
piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications que
désirerait exécuter le maître d'œuvre, tenir à la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel
qualifié correspondant. Les travaux de piquetage sont payés par le maître d’ouvrage sur la base du prix figurant
au bordereau de prix unitaires joint en annexe de l’acte d’engagement.
Travaux à proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
Obligations générales du titulaire
Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens, le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement d’entreprises, veille
au respect de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exécution de travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, résultant
des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de l'Environnement. Ces dispositions
s’appliquent, lorsqu’elles leurs sont contraires, par dérogation aux articles 27.3 et 31.9 du CCAG travaux.
Son offre technique et financière prend en compte toutes les informations et données relatives aux ouvrages
existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il prend en compte les clauses techniques
et financières particulières fixées le cas échéant par le marché.
Pour l'application de ces dispositions le responsable du projet est identifié à l'article 1.2 ci-dessus.
Notamment, par dérogation à l'article 31.9 du CCAG Travaux, dès la notification du marché et avant
l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet unique afin
d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et
d’adresser à chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
conformément au modèle prescrit.
Les techniques que le titulaire prévoit d’appliquer à proximité des ouvrages en service ainsi que les modalités
de leur mise en œuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la
sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la
sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement.
Pour toute intervention à proximité des réseaux, le titulaire respecte les prescriptions édictées par le guide
technique disponible sur le site « www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr », ainsi que, le cas échéant, les
informations spécifiques sur les précautions particulières à prendre jointes par les exploitants aux récépissés
des déclarations DT et DICT ou complétées dans le CCTP
Le titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou manques
après comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations cartographiques reçues.
Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui ont été
identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de
l’exécution des travaux. Il s’assure à ce titre de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire.
Dès lors que la durée d’exécution du marché excède 6 mois, ou excède la durée définie dans la DICT, le
titulaire sera tenu d’effectuer une nouvelle DICT, au-delà de ce délai auprès des exploitants d’ouvrages
sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques aient été planifiées dès le démarrage du
chantier avec l’exploitant.
Le titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux déclarations
d'intention de commencement de travaux. Il leur communique l’ensemble des dispositions du présent CCAP
relatives aux travaux à proximité des réseaux.
Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens tels que canalisations
ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter et dont le titulaire a reçu du responsable de
projet toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué par le titulaire sous la
responsabilité du responsable de projet, dans les mêmes conditions qu'au 9.1 ci-dessus.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 21/36
Il maintient le marquage/piquetage en bon état.
Evolutions éventuelles des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens entre la préparation du projet par le maître d’ouvrage et l’exécution des
travaux
Dans le cas où l'exécutant des travaux découvre de nouveaux ouvrages, des modifications ou extensions
d'ouvrages :
• Il doit en informer par écrit le responsable du projet sans délai
• Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, ou en cas de différence
notable, entre l’état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la
connaissance de l’exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque
d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux arrête le chantier
o En cas de carence de l'exécutant des travaux, le responsable du projet délivre un ordre d'arrêt des
travaux.
o Il appartient au responsable du projet de décider par écrit des mesures à prendre et de la reprise des
travaux lorsque les conditions de sécurité seront à nouveau réunies
• Un constat contradictoire doit être établi, conformément au modèle réglementaire, sans délai entre
l'exécutant des travaux et le responsable du projet. Le constat contradictoire précise :
o Les précautions éventuelles à prendre pour la sécurité
o Les modifications qui doivent être, le cas échéant, apportées au projet
o L'ensemble des dispositions techniques à prendre pour permettre la poursuite des travaux
(précautions pour la sécurité, précautions techniques, investigations complémentaires)
o Les conséquences sur les délais
o L'arrêt ou la reprise des travaux
o Les conséquences financières de la découverte : constat de la présence de clauses contractuelles
permettant l'indemnisation des précautions et des techniques à mettre à œuvre, de l'arrêt de chantier
et des délais supplémentaires ou nécessité d’un avenant définissant les conditions de prise en
charge.
• Le CCTP définit le cas échéant les actions complémentaires à mettre en œuvre pour identifier les réseaux
et en fixer la localisation ou si celle-ci s'avère impossible, pour réaliser les travaux avec toutes les
précautions nécessaires
o Toutes les actions complémentaires et investigations complémentaires nécessaires à la réalisation
des travaux sont prises en charge par le maitre de l'ouvrage conformément au bordereau de prix
annexé le cas échéant à l'acte d'engagement ou dans le cadre d’un avenant.
Le titulaire sera indemnisé de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de l'évolution des réseaux sur
présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts pour :
o la mise en œuvre des precautions particulières,
o la mise en œuvre des techniques particulières
o les conséquences du sursis à l'exécution des travaux ou de l'arrêt des travaux
o les conséquences des dépassements de délais
Si la découverte des réseaux remet en cause le projet, dans des proportions ne permettant pas la poursuite
du présent marché, elle emporte résiliation du marché pour motif d’intérêt général et indemnisation du titulaire
dans les conditions fixées à l’article 50.4 du CCAG Travaux.
Dispositions applicables en cas de retard dans l’engagement des travaux imputable
au défaut de réponse d'un exploitant d'un réseau sensible pour la sécurité
Ainsi qu'il est dit à l'article 9.2.1 ci-dessus, l’exécutant des travaux doit, dès la notification du marché et avant
l’exécution des travaux, consulter le guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants
des ouvrages en service concernés par les travaux et adresser à chacun de ces exploitants une déclaration
d’intention de commencement de travaux (DICT).
Les travaux ne peuvent pas débuter à proximité d’un réseau sensible pour la sécurité tant que l’exécutant des
travaux n’a pas reçu un récépissé de DICT de l’exploitant de ce réseau sensible. En l'absence de récépissé
dans les 7 jours de la DICT (9 jours en cas de DICT non dématérialisée), l’exécutant des travaux doit relancer
sans délai l'exploitant concerné par lettre recommandée avec accusé réception ou par tout moyen apportant
des garanties de preuve équivalente.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 22/36
En cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant dans les deux
jours de la relance, l’exécutant des travaux doit alerter le responsable du projet pour qu'il décale ou fasse
décaler d'autant la date de démarrage des travaux. Un constat contradictoire est établi entre le responsable
de projet et l’exécutant pour confirmer l’arrêt ou la suspension du projet et ses conséquences financières.
L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice du fait de ce retard et sera indemnisé de son préjudice
éventuel par le maître d'ouvrage sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcoûts subis
du fait du retard dans l’engagement des travaux.
Dispositions particulières en cas d’incertitude sur la localisation des réseaux
souterrains
Le responsable du projet, après avoir procédé à la déclaration de projet de travaux (DT), n'a pas procédé, en
application des dispositions de l’article R 554-23 III du Code de l’Environnement, aux investigations
complémentaires relatives à l'incertitude de localisation des réseaux souterrains rangés dans la classe de
précision B.
Dans les zones d’incertitude, l’exécutant des travaux devra appliquer les précautions techniques particulières
adaptées nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de
localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, définies par le CCTP et à défaut par le guide technique
relatif à l’exécution de travaux à proximité des réseaux visé par l’article R.554-29 du Code de l’Environnement.
La rémunération des travaux sera différenciée entre les zones d’incertitude et celles de parfaite connaissance
de la localisation des réseaux que le réseau soit sensible ou non. Les principes de répartition des actes en
plusieurs catégories donnant lieu à tarification différenciée sont fixés au guide d’application de la
règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux.
Si la localisation réelle des réseaux remet en cause le projet dans des proportions ne permettant pas la
poursuite du présent marché, sans préjudice de l’indemnisation éventuelle de l’exécutant des travaux en
application de l’article 9.2.3 ci-dessus, elle emportera résiliation du marché pour motif d’intérêt général et
indemnisation du titulaire dans les conditions fixées à l’article 50.4 du CCAG Travaux.
Arrêt de chantier dû à la découverte d’un ouvrage non identifié ou d'une incertitude
de localisation ou dû à l’endommagement des ouvrages
L’exécutant des travaux doit arrêter les travaux, à l’exception des travaux d’investigations complémentaires
qui lui auraient été confiés, dans tous les cas suivants :
• découverte fortuite d’un réseau susceptible d’être sensible pour la sécurité ;
• en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiqués
avant le chantier par l’exploitant ou le responsable du projet et la situation constatée au cours du chantier
susceptible d’entraîner un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible
pour la sécurité ;
• découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible
depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la
position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies au titulaire par l'exploitant de
plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe de précision
indiquée par ce dernier.
Il doit en informer sans délai par écrit le responsable du projet ainsi que le maître d’œuvre s’il n’est pas le
responsable du projet et le titulaire du marché, si l’exécutant des travaux est un sous-traitant.
Un Constat contradictoire doit être établi sans délai entre l’exécutant des travaux et le responsable du projet
pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire le cas échéant l'arrêt éventuel du chantier ainsi que les
conséquences techniques et financières qui en résultent. Le maître d’œuvre, s’il n’est pas le responsable du
projet et le titulaire du marché, si l’exécutant des travaux est un sous-traitant, sont convoqués aux opérations
de constat.
L’arrêt de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de l’article 53.1 du CCAG
Travaux.
L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice en cas d'arrêt de chantier faisant suite à l’une des
circonstances identifiées ci-dessus et sera indemnisé par le maître d'ouvrage de la totalité de son préjudice
éventuel subi du fait de l'arrêt du chantier sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais engagés ou
surcoûts notamment pour :
• la mise en œuvre des dispositions nécessaires à la garde du chantier pendant l’arrêt de celui-ci
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 23/36
• la mise en œuvre de precautions particulières nécessaires pour assurer la sécurité pendant l’arrêt du
chantier
• les conséquences des dépassements de délais
L’exécutant des travaux ne peut reprendre l’exécution des travaux que sur ordre écrit du responsable du projet
sur les mesures à prendre.
Dans le cas d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, le titulaire doit :
• arrêter immédiatement le fonctionnement des engins ou des matériels de chantier
• alerter immédiatement les pompiers et l'exploitant du réseau concerné
• aménager une zone de sécurité immédiate dans la mesure du possible
• accueillir les secours à leur arrivée et rester à leur disposition autant que nécessaire
Dans le cas d'endommagement d'un réseau même superficiel, d'un déplacement accidentel de plus de 10 cm
d'un réseau souterrain flexible, le titulaire doit prévenir l'exploitant dans les meilleurs délais. Un constat
contradictoire doit être établi avec l'exploitant.
PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
Coordination des travaux – gestion des dépenses communes
Lorsque les marchés sont séparés (marché alloti), chaque marché comportera le présent CCAP et un acte
d’engagement particulier auquel sera annexé le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux lorsque ce
calendrier sera nécessaire pour assurer l'exécution coordonnées des travaux.
Calendrier détaillé d'exécution des travaux
Le calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation se substituera au calendrier
prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées à l'article 28.2.3 du CCAG travaux.
Le calendrier détaillé pourra être modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette modification ne
pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai d'exécution. Ce document
rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira à l'application de l’article 7.
La notification d’un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de l’application des
pénalités de retard à l'encontre du (des) titulaire (s) des marchés responsables du retard constaté et ne vaut
pas acceptation d’une prolongation de délais par le maître d’ouvrage. Toute prolongation du délai contractuel
d'exécution des travaux devra faire l’objet d’une mention expresse et l’ordre de service ou l’avenant, s’il y a
lieu, devra en fixer l’importance.
Coordination des travaux
La coordination des travaux comprenant l'ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux faisant l'objet
du marché et de ceux faisant l'objet des autres marchés concourant à la réalisation de l'ouvrage sera assurée
par le maître d'œuvre.
Répartition des dépenses communes
Cf page 31 du CCTC.
Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation de 2 mois. Sauf à ce que la notification vale ordre de démarrage des
prestations, un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Cette période s'effectue dans les conditions de l'article 28.1 du CCAG à la diligence respective du maître
d'oeuvre et de l'entrepreneur et de l'OPC s'il est différent du maître d'oeuvre lorsque les travaux sont allotis.
En complément le cas échéant des tâches à réaliser pendant la période de préparation prévues dans le CCTP,
l'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément à l'article 28.2 du C.C.A.G
comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiène, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité
requise des ouvrages telles que définies à l'article 28.4 du CCAG.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 24/36
Le titulaire n'est pas tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier.
Par dérogation à l'article 28.2.2 du CCAG travaux, l'ensemble des éléments du programme d'exécution des
travaux est soumis pour visa du maître d'œuvre, et une copie en est adressée au maître d’ouvrage, dans le
mois qui suit la date de démarrage de la période de préparation ou, en l'absence d'une telle période, dans le
délai de 30 jours suivant la notification du marché. L'absence de remise des plans d'hygiène et de sécurité fait
obstacle au commencement de la réalisation des travaux. Par dérogation au dernier alinéa de l'article
28.2.2 du CCAG travaux, l'attente du visa après notification du programme au maître d'œuvre ne fait pas
obstacle à l'exécution des travaux si l'ordre de service de démarrage de travaux est notifié au titulaire.
Lorsque les travaux sont allotis, l'OPC élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation
avec les titulaires des différents lots conformément aux dispositions de l'article 28.2.3 du CCAG travaux et de
l'article 10.1.1 ci-dessus. Il est soumis par l’OPC à l'approbation du maître d’ouvrage et adressé pour avis au
maître d’œuvre.
Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail
Il est précisé que le maître d'œuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages,
Les études d’exécution qui ne sont pas confiées au maître d’œuvre seront réalisées par les entreprises. Ces
études seront soumises au maître d’œuvre et au contrôleur technique, s’il y a lieu, pour visa préalablement à
la réalisation des travaux dans les conditions définies à l'article 29 du CCAG.
Ces documents seront fournis en trois exemplaires dont un sur support en permettant la reproduction.
Tous les documents devront être sécurisés, identificables et interopérables avec les logiciels suivants :
• PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD
Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques sur la base desquelles il a
élaboré son offre.
Il admet que l’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procède
des études d’exécution à sa charge.
Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui
lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité ou au caractère suffisant
de ces documents.
Lutte contre le travail dissimulé
Le titulaire devra remettre au maître d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément à l'article
31.5 du CCAG travaux.
Synthèse
Cf article 0.4.3 du CCTC.
Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers
Emplacement des installations de chantier
Le CCTP et le PGCSPS définit les emplacements qui pourront être mis gratuitement à la disposition de
l'entrepreneur, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et
matériaux.
Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux.
Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entrepreneur.
Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles relatives
aux installations de chantier.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 25/36
Laboratoire et bureau du chantier
L'entrepreneur n’aura pas la charge d'installer,
• un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au CCTP.
• un bureau avec téléphone pour le maître d'œuvre et le coordonnateur sécurité santé, cette construction
devant être meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer d'une salle de réunion suffisante pour
que chacun exerce sa mission dans de bonnes conditions.
Emplacements gratuits pour dépôts provisoires de déblais ou de terre végétale
Aucun emplacement ne sera mis à la disposition de l’entrepreneur. Celui-ci devra se procurer à ses frais, dans
les conditions de l'article 31.2 du CCAG, les emplacements nécessaires aux dépôts provisoires ou définitifs
des déblais et/ou des terres végétales.
Mesures particulières concernant la sécurité et la santé
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements relatifs à
la protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies à l'article 6.1 du
CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en
cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur
simple demande du maître d’ouvrage.
Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux
articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 à 3, L 4532-1 à 18 et R 4532-1 à 4533-7 du Code du travail.
A) Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel
et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement
et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la
législation en vigueur sur le territoire français.
Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant
de l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et
des conventions collectives en vigueur.
Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.
B) Le Plan de sécurité et de santé
Le chantier est soumis à la mise en place d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé.
Le chantier est soumis à un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Le Plan particulier de sécurité et de santé devra être transmis par l'entreprise au coordonnateur dans les
conditions prévues aux articles R 4532-56 à R 4532-76 du Code du travail dans un délai de 30 jours après la
notification du marché. En cas d’entreprise intervenant seule le Plan particulier est transmis au maître
d’ouvrage.
Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :
• les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le personnel
tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des
travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les
moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les
circulations verticales et horizontales des engins ;
• les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;
• les mesures concourant à une bonne hygiène du travail et, notamment en complément du projet
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.
Le plan particulier de Sécurité et de Santé est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les modifications
au coordonnateur. Il est tenu constamment à la disposition de l'Inspecteur du travail ainsi que ses mises à
jour. Il est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de 5 ans à compter de la réception.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 26/36
Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mêmes conditions. Il
appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.
C) Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Un collège interentreprises n’est pas prévu.
Registre de chantier
Il sera tenu par le maître d'œuvre un registre de chantier conformément à l'article 28.5 du CCAG travaux.
Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signera les nouveaux éléments du registre de
chantier.
Autorisations administratives
Par dérogation à l’article 31.3 du CCAG, le titulaire fera son affaire de la délivrance des autorisations
administratives nécessaires à la réalisation de ses prestations et notamment : autorisations d’occupation
temporaire du domaine public ou privé, permissions de voirie, autorisations de survol par grue de propriétés
voisines, ancrages, etc.
Dégradations causées aux voies publiques
Par dérogation à l’article 34.1 du CCAG, si à l’occasion des travaux, des dégradations sont causées aux
voies publiques, les contributions ou réparations dues seront intégralement à la charge du titulaire.
Engins de manutention télescopiques
Le titulaire est informé que, dans un souci de préservation des plateformes aménagées dans le cadre du
chantier, l’utilisation d’engins de manutention télescopiques sera proscrite, sauf cas particulier. Le titulaire sera
donc tenu d’employer tout autre moyen de levage de son gré.
Dispositions en matière de protection de l’environnement
Dispositions générales
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et règlements relatifs à
la protection de l'environnement dans les conditions définies à l'article 7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou
chaque cotraitant s'engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d’exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du maître
d’ouvrage.
Dispositions particulières
Conformément à l’article 20.2 du CCAG, le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage
au respect des dispositions définies au CCTP.
10.7.2.1. Mesures relatives à la gestion des déchets de chantier
Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des
déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.
Il précisera les modalités permettant au maître d’ouvrage de s'assurer de la traçabilité des déchets et
matériaux issus du chantier.
10.7.2.2. Gestion de la qualité environnementale du chantier
Le titulaire désignera nominativement un Responsable Environnement Entreprise, conformément à la Charte
Chantier à Faibles Nuisances (article 6) : cette désignation devra intervenir au plus tard à l’expiration de la
période de préparation, ou si une telle période n’a pas lieu, dans les quinze jours suivant la notification du
démarrage des travaux.
L'entreprise en charge du lot Gros œuvre désignera nominativement un Responsable Environnement Chantier
conformément à la Charte Chantier à Faibles Nuisances (article 6) : cette désignation devra intervenir au plus
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 27/36
tard à l’expiration de la période de préparation, ou si une telle période n’a pas lieu, dans les quinze jours
suivant la notification du démarrage des travaux.
Dispositions en matière d'insertion
Le présent marché comporte une clause d’insertion professionnelle détaillée dans le CCAP spécifique
insertion professionnelle qui déroge aux dispositions de l’article 20.1 du CCAG Travaux.
Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution
En complément de l’article 35 du CCAG Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des
dommages de toute nature qui pourraient être causés à des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres
entreprises intervenant sur le même chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations objet du
marché.
La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle à ce qu’un recours puisse être exercé à
l’encontre du titulaire, en cas de réclamation auprès du maître d’ouvrage en raison de tous dommages
matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, même si au jour de la réception lesdits dommages
ne sont ni apparents ni connus.
Rendez-vous de chantier
Par dérogation à l’article 3.9 du CCAG, en l’absence de demande en ce sens du Maître d’ouvrage ou du
maître d’oeuvre, le titulaire appréciera de la nécessité de la présence de ses sous-traitants aux réunions de
chantier.
Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux
Sans objet.
CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
11.1.1 Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou le CCTP
Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG et de l'article 8.3 ci-dessus relatives aux essais et vérifications
à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables aux essais et contrôles objet du présent
article.
11.1.2 Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre se réserve le droit de faire
effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché :
Les premiers essais, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ou son représentant seront à la
charge du maître d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas
satisfaisants seront à la charge de l'entreprise ; le programme ainsi que l’organisme chargé de les réaliser
seront, dans chaque cas, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.
Réception
La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans
les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG.
En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra être
prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l’article 42 du CCAG Travaux.
En cas de réalisation d’espaces verts, il sera prononcé des réceptions partielles conformément aux
dispositions de l’article 11.6.3 ci-dessous.
Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés à compter de la
date d’effet de cette réception.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 28/36
Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du marché,
seront maintenues dans leur montant jusqu’à expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné.
Elles pourront être mises en jeu au titre de la garantie de parfait achèvement propre à chacun des ouvrages
réceptionnés.
Par dérogation à l'article 42.2 du CCAG travaux, la prise de possession par le maître d’ouvrage, avant
l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit être précédée d'une
réception partielle dont les conditions seront fixées par le maître d’ouvrage et notifiées par ordre de service.
Dans le cas de marchés par lots séparés
La date de réception sera unique pour tous les lots, et prendra effet à la fin de l’ensemble des travaux relatifs
à la réalisation de l’ouvrage, sauf identification d'une partie d'ouvrage constitutive d'un lot qui ferait l'objet d'une
réception partielle comme indiqué ci-dessus. Cependant, un constat d'achèvement des travaux pourra être
établi lorsqu’un entrepreneur en fera la demande.
Dispositions particulières
Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution
concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :
• les épreuves ne doivent être exécutées que postérieurement à la date d'achèvement des travaux ou de
remise des ouvrages ;
• les épreuves, ou vérifications ne peuvent être faites qu'à certaines périodes de l'année ;
• sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des sanctions
ou des bonifications financières en fonction des résultats obtenus.
Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Il n'est pas prévu de mise à disposition d'ouvrage.
Conformément à l'article 43 du CCAG travaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas échéant, au titulaire,
de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties d'ouvrage, non encore achevés, à la
disposition du maître d’ouvrage. Dans ce cas, il sera fait application de l'article 43 du CCAG.
Documents fournis après exécution
Conformément à l’article 40 du CCAG, le titulaire remet au maître d'œuvre les éléments constitutifs du DOE
et les éléments nécessaires à l'établissement du DIUO qui le concerne, éventuellement précisés par le CCTP.
Le contenu du DOE est fixé comme suit :
01 Documents administratifs
01.01 - Assurances
01.02 - Devis marché
01.03 - Devis modificatifs
01.04 - Acte de sous-traitance
01.05 - Constats d’évacuation des déchets
02 Documents des ouvrages exécutés
02.01- Plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par
le titulaire
02.02-Tableau de nomenclature
02.03-Dossier technique
02.04-Attestation et autocontrôles
02.05-Echanges avec le bureau de contrôle
03 Documents maintenance entretien
03.01 DIUO
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 29/36
03.02 Notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions de
maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre établis ou collectés par l'entrepreneur, les conditions
de garantie des fabricants attachées à ces équipements
Cette trame vous sera fournie sous format informatique et devra impérativement être complété en respectant
l’organisation des sous-dossiers décrites ci-dessus. Pour chaque élément, un document (plan, fiche technique,
détail,…) correspond à un PDF unique numéroté et nommé avec le nom du document. Les produits employés
doivent être entourés dans les PDF.
Le DOE au format informatique doit obtenir un visa favorable avant toute impression papier.
Nombre d’exemplaire papier et informatique : 1 exemplaire papier et un exemplaire numérique. Conformément
à l'article 40.1 du CCAG, l'ensemble des documents sera remis sous format numérique selon le format et les
caractéristiques suivantes :
PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD
Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé.
Délai de garantie
Le délai de garantie prévu à l'article 44.1 du CCAG ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière.
Les éventuels constats d’achèvement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court
qu’à compter de la date d’effet de la réception de l’ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son
obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
Garanties particulières
Aucune garantie particulière n’est prévue.
Assurances
Assurance de responsabilités
En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application d'une pénalité de
retard dans les conditions définies à l'article 7.3.4 ci-dessus.
11.7.1.1 ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EN COURS ET APRES TRAVAUX
Le titulaire du marché, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier, au moyen d’une
attestation portant mention de l’étendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat garantissant l’intégralité
des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y
compris du fait de ses sous-traitants, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d’ouvrage ou à son représentant du fait ou à l’occasion
de la réalisation des travaux, objet du présent marché.
En cas de groupement, le mandataire devra également être couvert pour son activité de mandataire de
groupement.
En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également être couvert y compris en
cas de faute, erreur ou omission imputable à un des autres membres du groupement.
Le contrat devra comporter des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront,
en tout état de cause, être inférieurs à :
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 30/36
A - RC en cours travaux
Montant de garantie par sinistre :
Tous dommages confondus (dommages corporels; matériels et immatériels consécutifs ou non) : 8 M€ par
sinistre
• dont dommages matériels et immatériels : 2 M€ par sinistre
• dont immatériels non consécutifs 1 M€ par sinistre
B - RC après travaux
L’entrepreneur ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit être titulaire, en outre, de garanties
couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis
des tiers et du maître d’ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs
ou non survenant après les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions € par année d’assurance avec
un minimum d’1,5 million pour les dommages immatériels non consécutifs.
C - Justificatif d’assurance
L’attestation d’assurance devra préciser, outre l’identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance, le
numéro de la police ou des polices, les activités garanties, le montant des capitaux garantis par catégorie de
risques. Le titulaire devra en justifier à chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes
correspondantes.
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non
production des justificatifs d’assurance.
11.7.1.2 ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance, le
titulaire unique ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit justifier au moyen d’une attestation de
son assureur, l’assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 à 1792-6 du Code civil.
Cette attestation devra obligatoirement mentionner :
• Les missions ou activités garanties,
• Etre en cours de validité à la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du titulaire,
• Comporter des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires à savoir :
o Pour les ouvrages à destination d’habitation : La garantie est accordée à concurrence du coût des
travaux de réparation des dommages à l'ouvrage comprenant également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
o Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du coût total de construction HT déclaré
au titre du contrat.
Le coût total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses
de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions,
honoraires et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de
reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des Assurances. En aucun
cas, ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître
d’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver
amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais
contractuels d’exécution.
Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations
d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.
Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s’assurer pour :
• la garantie de bon fonctionnement édictée par l’article 1792-3 du Code civil,
• la garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,
• la garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux garanties
visées ci-dessus.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 31/36
Assurance des travaux
11.7.2.1 ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER :
Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier
11.7.2.2 ASSURANCE DOMMAGES - OUVRAGE
Le maître d'ouvrage a prévu de souscrire une police dommages ouvrage
Si le maître d'ouvrage souscrit une police dommages - ouvrage, le titulaire unique du contrat ou chacun des
cotraitants en cas de groupement lui fournira les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.
Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maître d'ouvrage, sans aucune retenue à
l'entrepreneur.
11.7.2.3. DISPOSITIONS DIVERSES
11.7.3.1 ABSENCE OU INSUFFISANCE DE GARANTIE DU TITULAIRE
Le titulaire s’interdit formellement de mettre en œuvre des techniques non courantes, ou sans avis technique,
ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maître d’ouvrage et en toute hypothèse
les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maître d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit
seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par prélèvement sur les
sommes qui lui seront dues au titre de son marché.
Dans le cas où le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées au 11.7.1 ci-dessus, le maître d’ouvrage
se réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non souscrites et lui refacturera les
primes correspondantes.
11.7.3.2 INCIDENCE DES POLICES SOUSCRITES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
La souscription par le maître d’ouvrage de l’ensemble des polices mentionnées au 11.7.2 ci-dessus est sans
incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire ou par les cotraitants en cas de groupement
et s’il y a lieu leurs sous-traitants découlant des lois, règlements, normes et obligations contractuelles.
Les garanties souscrites par le maître d’ouvrage n’apportent à cet égard aucune modification et le titulaire ou
chacun des cotraitants en cas de groupement renonce à exercer tous recours contre le maître d’ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).
Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-
avant, l’attention du titulaire, et s’il y a lieu des cotraitants en cas de groupement, est attirée sur la nécessité
de maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs
qu’ils pourraient considérer comme nécessaires.
Ils s’engagent en outre à répercuter l’ensemble de leurs obligations d’assurance à leurs sous-traitants.
11.7.3.3 SINISTRES
En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer à
l'accès sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des
fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contrôleur technique.
L'entrepreneur ne pourra s'opposer à ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages -
ouvrage constatent l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une
indemnisation après sinistre.
Contrôle technique
Une convention de contrôle technique entre le maître d'ouvrage et le contrôleur technique est passée
Mission : L+S+PS+P1+Th+Hand+PV+ LE sur le bâtiment A6 uniquement + Attestation accessibilité +
Attestation Acoustique + Performance énergétique et environnementale.
L'entrepreneur devra communiquer au contrôleur technique tous les documents et éléments nécessaires à ce
dernier pour qu'il puisse exécuter sa mission.
Si l'entrepreneur est chargé des plans d'exécution des ouvrages, il devra procéder à leur établissement et
obtenir les visas du contrôleur technique et du maître d'œuvre, avant tout commencement d'exécution.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 32/36
Le paiement des honoraires de contrôle technique sera effectué directement par le maître d'ouvrage sans
aucune retenue à l'entrepreneur.
Résiliation
Les dispositions des articles 49 à 52 du CCAG sont applicables au présent marché (à l’exception de l’article
52.7.3 – cf art 12.1 du présent CCAP) auxquelles s’ajoutent les dispositions suivantes :
Résiliation pour motif d’intêret général
Dans l’hypothèse d’une résiliation au titre de l’article 50.4 du CCAG travaux, sans préjudice de l'application
des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 50.4 du CCAG Travaux, l’indemnité de résiliation est fixée à 3%
du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations reçues.
Par dérogation à l'article 50.4 du CCAG, dans le cas d’un marché à tranches, ne seront pris en compte que
les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.
Résiliation du marché aux torts du titulaire
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 50.3 du CCAG travaux avec les précisions
suivantes :
Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.
La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues à l’article 11.7.1 peut s’opérer
sans mise en demeure préalable.
En complément à l’article 50.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans les 8 jours de l’acceptation
d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de
second rang et plus, et après mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché,
restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation à l’article 52.1 du CCAG Travaux, à 8 jours, le marché sera
résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution
des prestations à ses frais et risques.
En cas de non-respect, par le titulaire ou de l’un ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un groupement
d’entreprises, des obligations visées à l’acte d’engagement relatives à la fourniture des pièces prévues aux
articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique, et après mise en demeure restée sans effet,
le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.
La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. À défaut d’indication du délai, et par
dérogation à l’article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours à compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés
ou présenter ses observations.
En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 à R.2143-15 du code de la
commande publique fournis par le titulaire ou l’un ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un groupement
d’entreprises, lors de la consultation ou de l’exécution du marché, le marché ou la part de marché
correspondante sera, résilié sans mise en demeure à leur frais et risques.
CLAUSES DE REEXAMEN
En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient être incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en œuvre des clauses de réexamen suivantes.
Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution
Le titulaire unique pourra proposer au maître d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le
remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes :
• cessation d’activité,
• cession de contrat,
• décès,
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 33/36
• difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou
risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles,
• défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.
Le maître d’ouvrage vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes
pièces que celles produites par le titulaire.
A l’issue de cet examen, le maître d’ouvrage acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.
Dans le cadre d’un groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres du groupement,
après accord de l’ensemble des membres sur la substitution.
Le remplaçant proposé pourra être :
• dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.
• dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.
Conséquences de l’absence d’accord d’un des membres du groupement ou du maître d’ouvrage sur la
substitution :
• dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise
en œuvre de la solidarité des autres membres du groupement
• dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les
autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés par dérogation
à l’article 52.7.3 du CCAG Travaux pour les groupements conjoints avec mandataire solidaire.
Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire dans les conditions fixées à l’article 52.7.2 du CCAG Travaux, quelle que soit la nature du
groupement.
Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire désigné en vertu
de l’alinéa précédent refuse d’assumer la solidarité, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité :
o soit d’accepter que le mandataire ne soit pas solidaire ;
o soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.
Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution
Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la defaillance du mandataire dans l’exécution de sa
mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.
Evolution de la règlementation
Le présent article s’applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2, 7.2 et 9.1.1 du CCAG Travaux, en cas
d’évolution, en cours d’exécution du marché, de la législation et/ou de la réglementation sur la protection des
données à caractère personnel, sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail et/ou sur la
protection de l'environnement.
Les modifications éventuelles, demandées par le maître d’ouvrage au titulaire afin de se conformer aux règles
nouvelles, donneront lieu à la signature d'un avenant au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties,
à une modification unilatérale par le maître d’ouvrage.
Le titulaire n’aura droit à être rémunéré pour la mise en œuvre des mesures demandées (ou à être indemnisé
pour les préjudices qu’il a subis en raison de la mise en œuvre des mesures demandées) qu’à la condition
qu’il établisse que l’économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée, le seuil du
bouleversement étant fixé à 1/16e du montant du marché, tel qu’il résulte, s’il y a lieu, du dernier avenant
intervenu.
En ce cas, le maître d’ouvrage prendra en charge à hauteur de 90% les dépenses supplémentaires et
indemnisations dûment justifiées par le titulaire.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 34/36
Autres clauses de réexamen
La clause de réexamen pourra être utilisée en cas de modification des prix au bordereau des prix unitaires
et/ou du montant forfaitaire suite à une ou plusieurs augmentations du coût des matériaux et des énergies
nécessaires à l’exécution du marché.
REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES
Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’un mode de
règlement alternatif des différends dans les conditions définies aux articles L.2197-1 à 2197-7 du code de la
commande publique, selon la nature du contrat en cause.
En cas d’échec de règlement du litige :
Les litiges relatifs à l'exécution du présent marché seront soumis à la compétence du Tribunal administratif de
Nantes.
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 35/36
DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX
Il est dérogé aux articles désignés ci-après du CCAG Travaux par les articles correspondant cités ci-après du
CCAP :
Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces
Articles du CCAG travaux auxquels il est dérogé
dérogations
48.2 1.8.1
4.1 2
14.4.3 3.4
10.4 6
12.2.2 6.2.1
12.3, 12.3.2, 12.4.4 et 42 6.2.2
18.2.3 7.2.1
19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4 7.3
19 7.3.1
19.3 7.5
20.1 7.6
27.3 et 31.9 9.2.1
28.2.2 10.2
31.3 10.6.6
34.1 10.6.7
20.1 10.8
3.9 10.10
42.2 11.2
50.4 11.9.1
52.1 11.9.2
52.7.3 12.1
A.......................................... .................................... le...................................................
Lu et accepté,
Le maître d’ouvrage délégué ............................................ L’(es) entrepreneur(s) titulaires(s)
Alter Public agissant au nom et pour le compte du SIEML ou le mandataire du groupement.
Liste des annexes :
- CCAP Insertion
TRAVAUX - CCAP
AO 6937 25 139 36/36
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.