Pièce
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI.pdf · 9 079 mots · du marché « Construction de la salle Lino VENTURA à Avrillé (49) - Lot 07 : mise en place de cloisons, doublages et faux-plafonds », dossier de consultation officiel.
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE
SALLE LINO VENTURA
A AVRILLE (49)
Maître d’ouvrage
48C Boulevard FOCH
BP 80111
49 ANGERS Cedex 02
Maîtrise d’œuvre
ARCHITECTE BET TCE & ECONOMIE SCENOGRAPHIE ACOUSTIQUE PAYSAGE
CHARTIER+CORBASSON FACEA SCénarchie CLARITY STUDIO LANDSCAPE.U.NEED
3 rue Ambroise Thomas 3, rue Victor Hugo 16 chemin des Fortes Terres 5 rue de Charonne 15 rue Papiau de la Verrie
75009 PARIS 85000 LA ROCHE SUR YON 95300 PONTOISE 75011 PARIS 49000 ANGERS
01.48.01.02.98 02.51.08.99.00 06.64.51.50.43 06.79.14.06.59 02.41.86.16.21
agence@chartier-corbasson.com jb.blin@faceagroup.com gfigureau@scenarchie.com t.argence@clarity-studio.fr jerome@landscape.fr
DCE
CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DU SSI
Octobre 2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 2/27
Ø 17/10/2025 1ère émission
INDICE : DATE : MODIFICATIONS :
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 3/27
SOMMAIRE
1 PREAMBULE ................................................................................................. 5
2 SPECIFICATIONS GENERALES .................................................................. 6
2.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT ........................................................................................6
2.2 LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES ...................................................................................6
2.3 PRESENTATION DE L’OPERATION ......................................................................................6
2.3.1 Description ................................................................................................................................6
2.3.2 Classement de l’établissement .................................................................................................6
2.3.3 Demandes de dérogation ..........................................................................................................7
2.3.4 Phasage de l’opération .............................................................................................................7
3 DEFINITION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ................................ 8
3.1 DEFINITION ..............................................................................................................................8
3.2 DISPOSITION REGLEMENTAIRES APPLICABLES ..............................................................9
3.2.1 Dispositions générales ..............................................................................................................9
3.2.2 Dispositions particulières ..........................................................................................................9
3.3 Référentiel............................................................................................................................. 10
4 DEFINITION DU CONCEPT DE MISE EN SECURITE ................................ 11
4.1 FONCTION EVACUATION ................................................................................................... 11
4.2 FONCTION Compartimentage ............................................................................................. 11
4.3 FONCTION Désenfumage .................................................................................................... 12
4.4 Désenfumage cages d'escaliers ......................................................................................... 12
5 CONCEPTION DES ZONES ........................................................................ 13
5.1 ZONES DE DETECTION AUTOMATIQUE (ZDA) ................................................................ 13
5.2 ZONES DE DETECTION MANUELLES (ZDM) .................................................................... 13
6 SCENARIOS DE FONCTIONNEMENT ........................................................ 14
6.1 BATIMENT ENSEIGNEMENT ............................................................................................... 14
7 DISPOSITIONS GENERALES SUR LE SSI ................................................ 15
7.1 QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE ................................................................................. 15
7.2 MARCHE AVEC OBLIGATION DE RESULTAT .................................................................. 15
7.3 FORMATION ......................................................................................................................... 15
8 ORGANISATION DU SMSI .......................................................................... 16
8.1 DECLENCHEURS MANUELS (DM) ..................................................................................... 16
8.2 CABLAGE DU SSI ................................................................................................................ 16
8.3 BLOC AUTONOME D’ALARME SONORE (BAAS) ............................................................ 16
8.4 DISPOSITIF DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION (DCS) .......................................... 17
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 4/27
8.5 TABLEAU REPETITEUR D’ALARME (TRA) ....................................................................... 17
8.6 DIFFUSEURS SONORES ET LUMINEUX ........................................................................... 17
8.7 DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) .............................................................. 18
8.8 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PORTES A FERMETURE
AUTOMATIQUE .................................................................................................................... 18
8.9 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE VERROUILLAGE DES ISSUES DE
SECOURS ............................................................................................................................. 19
8.10 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES COFFRETS DE RELAYAGE
POUR LE DESENFUMAGE .................................................................................................. 19
8.11 MODE DE FONCTIONNEMENT DES DAS .......................................................................... 19
8.12 VENTILATEURS DE DESENFUMAGE ................................................................................ 19
8.13 COMMANDES A DESTINATION D’INSTALLATION TECHNIQUES .................................. 19
8.14 DISPOSITIF ADAPTATEURS DE COMMANDE (DAC) ....................................................... 19
8.15 CONSTITUANTS DU SYSTEME INDEPENDANT ............................................................... 20
8.15.1 Généralités ............................................................................................................................. 20
8.15.2 Désenfumage d’escalier ........................................................................................................ 20
8.16 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE ............................................................. 21
8.16.1 Equipement d’alimentations électriques (EAE) ...................................................................... 21
8.16.2 Alimentation électrique de sécurité (AES) ............................................................................. 21
8.16.3 Alimentation pneumatique de sécurité (APS) ........................................................................ 21
8.16.4 Alimentation des moteurs de désenfumage .......................................................................... 21
8.17 IMPLANTATIONS.................................................................................................................. 22
8.18 SIGNALISATION ................................................................................................................... 22
9 ESSAIS – RECEPTION – DOSSIER D’IDENTITE DU SSI .......................... 23
9.1 GENERALITES...................................................................................................................... 23
9.2 VERIFICATION ET ESSAIS .................................................................................................. 23
9.3 DOCUMENTS A FOURNIR ................................................................................................... 26
10 SIGNIFICATION DES ABREVIATIONS REGLEMENTAIRES .................... 27
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 5/27
1 PREAMBULE
Le présent Cahier des charges fonctionnel SSI concerne l’installation du Système de Sécurité Incendie
(SSI) relative à la Construction de la salle de spectacle LINO VENTURA située Avenue Georges
Pompidou à AVRILLÉ (49).
Le présent document est un cahier des charges fonctionnel des systèmes de sécurité incendie (SSI) de
l’établissement établi suivant les prescriptions énoncées à l’article 5.3 de la norme NF S 61-931. Il prend
en compte les exigences normatives et règlementaires, ainsi que les exigences particulières éventuelles
liées à l’exploitation, pour la conception des systèmes de sécurité incendie (SSI) dans le cadre de la
présente opération.
Le présent cahier des charges fonctionnel, ainsi que les scénarios de mise en sécurité, devront être
soumis à l’approbation du contrôleur technique et des autorités compétentes par le maître
d’ouvrage.
L’implantation et le dimensionnement des matériels constituant le système de détection incendie
(déclencheurs manuels) et le système de mise en sécurité incendie (dispositifs actionnés de sécurité,
diffuseurs sonores, etc.) ne sont pas à la charge du coordinateur SSI.
Le cahier des charges fonctionnel SSI s’inscrit donc en parallèle des prescriptions des lots fluides. Il est à
noter, notamment, que par conséquent le dimensionnement des organes de désenfumage et de toutes
parties de l’installation est du ressort du lot Chauffage Ventilation Climatisation et de l’entreprise concernée.
Le présent cahier des charges fonctionnel SSI apporte les précisions nécessaires à la conception des
systèmes de sécurité incendie (SSI) de l’établissement et à leur fonctionnement.
Il a été établi sur la base des informations et des documents fournis par le maître d’ouvrage et l’Architecte.
Ce document sera à prendre en compte lors de la consultation des entreprises de travaux et à
intégrer en pièce annexe aux marchés des entreprises.
Chaque entreprise qui intervient sur un système de sécurité incendie devra prendre connaissance de ce
document et respecter ses dispositions, en plus des autres documents mis à sa disposition.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 6/27
2 SPECIFICATIONS GENERALES
2.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT
Le présent document a pour objet la définition du concept de mise en sécurité incendie relatif à la
Construction de la salle de spectacle LINO VENTURA située Avenue Georges Pompidou à AVRILLÉ
(49).
2.2 LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES
• plans du projet en date du 13/10/2025,
• notice de sécurité incendie en date de juillet 2024 indice 0 n°PE11.
2.3 PRESENTATION DE L’OPERATION
2.3.1 Description
Cette unité fonctionnelle comprendra :
• les fonctions d’accueil du public et la salle de diffusion en rez-de-chaussée (une salle divisible en
3 parties)
• les fonctions annexes telles que : bureau de gardien, loges pour l’accueil des musiciens et cuisine
+ office à destination du public et des traiteurs
• des combles partiels recevant les locaux techniques
Il s’agit d’un Etablissement Recevant du Public à simple rez-de-chaussée.
2.3.2 Classement de l’établissement
Suivant la notice de sécurité, Il s'agit d'un équipement sportif couverts pouvant accueillir un effectif total de
546 personnes.
Niveau activité Mode de calcul effectif
Déclaration du maître
combles Locaux techniques 0
d’ouvrage
RDC Bureau gardien 1
Art N2 : 3 pers/m²( files
RDC Office /bar d’attente-bar) 2pers/m² 2+public(15+30pers)
(salle)
RDC salles sans la scène Art L 1470
Déclaration du maître
RDC Personnel 4
d’ouvrage
RDC Déclaration du maître
loges 16+3+3
d’ouvrage
Soit au niveau RDC :
1499 pers
Classement : type L de 2ème catégorie avec activités de type N
Ce classement est établi suivant la notice de sécurité, en fonction de la nature de l'exploitation et de l'effectif
du public admis auquel s'ajoute l'effectif du personnel ne possédant pas de dégagements indépendants et
conformément aux articles R 123.18 et R 123.19 du CCH, GN1 et GN2 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 7/27
2.3.3 Demandes de dérogation
Sans objet
2.3.4 Phasage de l’opération
L’opération de restructuration est prévue sans phasage.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 8/27
3 DEFINITION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
3.1 DEFINITION
Suivant le classement de l’établissement et conformément à l’article L16, il sera mis en œuvre un système
de sécurité incendie de catégorie C avec un EA de type 3, tel que défini à l'article MS 53.
Le SSI sera installé dans un local de niveau d'accès 1 (local avec personnel exerçant une responsabilité
générale de surveillance). Il sera installé dans le bureau de l’accueil au RDC.
L'équipement d'alarme doit permettre de diffuser l'alarme générale AG visée à l'article MS 61. La diffusion
de l'alarme générale doit être audible en tout point du bâtiment.
L’alarme sera de type alarme générale et doit être audible en tout point du bâtiment.
Des déclencheurs manuels seront mis en œuvre à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque
escalier et au rez-de-chaussée à proximité des issues.
Des diffuseurs visuels d’alarme feu (flash lumineux) seront installés dans les sanitaires accessibles aux
publics et dans les locaux techniques bruyants.
Les locaux classés avec une activité de type L (salles 1, 2 et 3) disposeront des arrêts techniques suivants :
• arrêt du programme en cours,
• remise en lumière,
• diffusion d’un message pré-enregistré donnant l’ordre d’évacuer.
Le désenfumage des salles 1, 2 et 3 sera de type naturel.
Le désenfumage des escaliers encloisonnés sera réalisé par un système indépendant (hors SSI).
Situation du SSI
• Bureau d’accueil à rez-de-chaussée.
Type du SSI
• SSI de catégorie C avec un équipement d'alarme de type 3.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 9/27
Le SSI de catégorie C avec équipement d’alarme de type 3 comprendra donc :
• un Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI) composé de :
o une prise d’information par des déclencheurs manuels à membrane déformable,
o des Blocs Autonome d’Alarme Sonore de type Ma,
o un DCS avec unité de signalisation pour la fonction désenfumage,
o matériels déportés à installer sous volume technique protégé suivant nécessité réglementaire,
o des Blocs Autonome d’Alarme Sonore de type Me pour les messages pré-enregistrés pour les
salles de spectacles,
o de BAAS de type visuel à installer dans les sanitaires accessibles au public,
o dispositif Actionnés de Sécurité (DAS),
o dispositif Adaptateur de Commande (DAC),
o les asservissements des Arrêts Techniques,
o les Câbles (C2, CR1 suivant le cas) et liaisons nécessaires,
o .d’une alimentation électrique de sécurité.
• des supports nécessaires permettant de fixer les câbles à la dalle ou sur les chemins de câbles
existants,
• les accessoires nécessaires permettant un fonctionnement conformément aux normes en vigueur.
3.2 DISPOSITION REGLEMENTAIRES APPLICABLES
3.2.1 Dispositions générales
Conformément à la réglementation, l’ensemble des dispositions décrites dans le présent document doit
être soumis à l’avis des autorités compétentes.
Cependant, concernant les dispositions liées à la coordination SSI, l’attention de celles-ci est attirée plus
particulièrement sur les points indiqués dans les paragraphes ci-après.
3.2.2 Dispositions particulières
Article L16 – Equipement d’alarme
§ 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou
dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion
d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation.
Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être
alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme.
En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :
• de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des
raisons d'exploitation ;
• de l'arrêt du programme en cours afin que le message d'évacuation soit audible
Article L30 – Désenfumage
§ 2. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques ni
asservies à la détection automatique d'incendie, y compris pour les établissements visés au premier alinéa
de l'article L 15 (§ 1).
Article L70 – Désenfumage bloc scène
§ 1. Le bloc-scène doit être désenfumé quelle que soit sa surface. Son désenfumage doit être assuré
conformément aux dispositions de l'IT 246. Toutefois, dans le cas d'un désenfumage naturel, la règle du
§ 7.1.4, premier alinéa, de l'IT 246 est applicable également aux scènes de surfaces supérieures à
1 000 m2.
En complément de l'IT 246, les dispositions suivantes sont applicables :
• le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation doit être situé à une distance horizontale
de 8 mètres au moins des baies voisines ;
• le nombre minimal d'exutoires doit être de deux. Les sections doivent être sensiblement de même
valeur ;
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 10/
27
• les ouvrants en façade peuvent exceptionnellement être admis sous réserve qu'ils soient répartis
sur trois faces au moins et que chaque ouvrant ait sensiblement la même section ;
• les commandes de déclenchement du désenfumage naturel doivent être manuelles. Chaque
commande doit agir sur la moitié de l'installation. Elles doivent être situées sur le plancher de
scène, à proximité d'une issue, et être doublées par des commandes situées à l'extérieur de la
cage de scène. En cas de désenfumage mécanique, la commande de l'unité de commande
manuelle centralisée doit être doublée d'une commande de déclenchement située à proximité de
la baie de scène. De plus, un déclencheur thermique doit assurer automatiquement l'ouverture des
évacuations de fumée dès que la température atteint 93 °C dans la partie haute de la cage de
scène.
3.3 REFERENTIEL
Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions du règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), repris par la brochure
n° 1477-1 des J.O.
Arrêté du 5 février 2007 modifié portant approbation des dispositions particulières applicables aux
établissements de type L.
Arrêté du 21 Juin 1982 modifié portant approbation des dispositions particulières applicables aux
établissements de type N.
Instruction technique 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
Instruction technique 247 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant
au feu et de désenfumage.
Instruction technique 248 relative aux systèmes d’alarme utilisés dans les établissements recevant du
public.
Instruction technique 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans
les établissements recevant du public. Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux
marchés publics d’installation de détection incendie et des annexes (décret n° 81-1075 du 04.12.81),
faisant l’objet de la brochure n° 5655 des J.O.
Normes :
Les normes applicables aux SSI :
• NF S 61-930 : Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d’incendie
• NF S 61-931 : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) – Dispositions générales
• NF S 61-932 : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) – Règles d’installation
• NF S 61-933 : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) – Règles d’exploitation et de maintenance
• NF S 61-934 : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) – Centralisateurs de mise en sécurité
incendie (C.M.S.I.) – Règles de conception
• NF S 61-935 : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) – Unités de signalisation (U.S.) – Règles de
conception
• NF S 61-936 : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) – Equipements d’alarme (E.A.) – Règles de
conception
• NF S 61-937 : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) – Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)
• NF S 61-938 : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) – Dispositifs de commande manuelle (D.C.M.)
- Dispositifs de commandes manuelles regroupées (D.C.M.R.) - Dispositifs de commande avec
signalisation (D.C.S.) – Dispositifs adaptateurs de commande (D.A.C.)
• NF S 61-939 : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) – Alimentations pneumatiques de sécurité
(A.P.S.) – Règles de conception
• NF S 61-940 : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) – Alimentations électriques de sécurité
(A.E.S.) – Règles de conception
• NF S 61-949 : Commentaires des interprétations des normes NF S 61-931 à NF S 61-939
• NF S 61-950 : Détecteurs linéaires de chaleur et multiponctuels de fumées et organes
intermédiaires
• NF S 61-962 : Systèmes de détection incendie de type adressable
• NF S 61-970 : Règles d’installations des Systèmes de Détection Incendie (SDI)
• FD S 32-001 : Signale sonore d’évacuation d’urgence
• NF EN 54-1 : Systèmes de détection et d’alarme incendie – Toute partie en vigueur
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 11/
27
4 DEFINITION DU CONCEPT DE MISE EN SECURITE
L’ensemble du matériel SSI devra assurer les fonctions suivantes :
• évacuation,
• désenfumage,
4.1 FONCTION EVACUATION
Les zones de diffusion d’alarme (ZA) du SSI sont réparties de la façon suivante :
ZA Bâtiment Niveau Zone
1 - - Ensemble de l’établissement
La zone d'alarme sera commandée avec une temporisation de 5 minutes maximum (sous réserve de
validation de la commission de sécurité) :
• depuis les déclencheurs manuels,
• depuis le BAAS Principal,
Le signal d'évacuation sera réalisé par des Alarmes Générales (AG).
La commande manuelle depuis l’UGA doit permettre de déclencher immédiatement l’alarme générale, au
niveau d’accès 1, au sens de la NF S 61-931§4.
L’Alarme Générale (AG) doit être diffusée pendant un minimum de 5 min. Aucun autre signal sonore
susceptible d’être émis dans l’établissement ne doit entraîner une confusion avec le signal sonore d’alarme
générale.
Une coupure de sonorisation (arrêt du programme en cours), une remise en lumière et une diffusion d’un
message pré-enregistré est prévue pour l’ensemble des locaux pourvus de sonorisation, soit les locaux
suivants :
• salle 1,
• salle 2,
• salle 3.
Des diffuseurs visuels d’alarme feu (flash lumineux) seront installés dans les sanitaires accessibles aux
publics et dans les locaux techniques.
Le déverrouillage des issues de secours (si portes sous contrôle d’accès) sera obtenu dès le
déclenchement du processus d'alarme générale.
4.2 FONCTION COMPARTIMENTAGE
Les zones de compartimentage (ZC) du SSI sont réparties de la façon suivante :
ZC Bâtiment Niveau Zone
1 - - Ensemble de l’établissement
L’opération de comporte pas de DAS concourant au compartimentage.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 12/
27
4.3 FONCTION DESENFUMAGE
Les zones de compartimentage (ZF) du SSI sont réparties de la façon suivante :
ZF Bâtiment Niveau Zone
1 - RDC Salles 1, 2 et 3
La fonction désenfumage sera commandée sans temporisation :
• Manuellement depuis la commande locale du désenfumage.
La fonction désenfumage comprend les commandes suivantes, sans temporisation :
• ouverture des ouvrants télécommandés en toiture,
• arrêt ventilation CTA dans la zone sinistrée (Arrêt Technique).
La commande de désenfumage n’est pas automatique (manuelle depuis une commande locale qui
se situe dans la zone de mise en sécurité).
Les ouvrants devront être conformes aux normes de la série NFS-S 61-937 les concernant, et disposer
d’un PV DAS ou droit d’usage NF.
Compte tenu de notre retour d’expérience, les ouvrants de désenfumage devront être obligatoirement de
type DAC électrique, tout fonctionnement par des cartouches gaz sera proscrit.
4.4 DESENFUMAGE CAGES D'ESCALIERS
Les cages d'escaliers encloisonnés seront désenfumées par un système indépendant et non relié au SSI
de l'établissement.
Dans chaque escalier intérieur, le désenfumage est assuré par un exutoire conforme à la NF S 61-937 et
commandé par un dispositif de commande manuelle (DCM) conforme à la NF S 61-938, situé au niveau
bas de la cage d'escalier.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 13/
27
5 CONCEPTION DES ZONES
L'ensemble des zones sera relié par les relations d'inclusions suivantes :
ZDA ≤ ZF ≤ ZC ≤ ZA
ZDM ≤ ZA
5.1 ZONES DE DETECTION AUTOMATIQUE (ZDA)
Il n’est pas prévu de zones de détection automatiques.
5.2 ZONES DE DETECTION MANUELLES (ZDM)
Les zones de détection manuelle (ZDM) correspondent aux zones à proximité immédiate de chaque
escalier et au rez-de-chaussée à proximité des issues :
ZCx > ZDMx + ZDAx circulations + ZDAx locaux
Le détail des ZDM figure sur les plans joints.
Il est prévu les zones de détection manuelles suivantes :
ZDM Bâtiment Niveau Zone
1 - - Ensemble du bâtiment
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 14/
27
6 SCENARIOS DE FONCTIONNEMENT
6.1 BATIMENT ENSEIGNEMENT
RAPPEL : Temporisation de 5min sur les processus d’alarme sous réserve de validation de la
commission de sécurité.
Dans le cas de non-présence d’une personne habilitée lors de l’exploitation du bâtiment par le public, il
ne sera pas prévu de temporisation.
Scénarios Temporisation Actions
- Alarme restreinte sans temporisation
- Diffusion de l’AG dans tout le bâtiment pendant 5 min
- Diffusion visuelle (flash) dans sanitaires et locaux
techniques bruyants et tous les locaux techniques dans les
combles
Déclencheur manuel 5 min
- Arrêt de sonorisation
- Arrêt des programmes en cours (salles 1,2 et 3)
- Remise en lumière (salles 1,2 et 3)
- Diffusion de message préenregistré (salles 1,2 et 3)
- Déverrouillage automatique des issues de secours
Commande de - Alarme restreinte sans temporisation du DCS
Sans
désenfumage - Ouverture des ouvrants de désenfumage (salles 1,2 et 3)
temporisation
manuelle - Arrêt de la ventilation de confort (salles 1,2 et 3)
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 15/
27
7 DISPOSITIONS GENERALES SUR LE SSI
7.1 QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE
Conformément à l’article MS 58 § 2, l’installation sera réalisée par une entreprise spécialisée et qualifiée
agrée APMIS.
7.2 MARCHE AVEC OBLIGATION DE RESULTAT
Pour satisfaire aux dispositions de la réglementation SSI, et selon les termes de l’article MS 56, l’installation
réalisée doit mettre en œuvre au minimum les moyens demandés, mais elle doit aussi remplir correctement
sa fonction, ce qui implique une obligation de résultats.
Toutes les prestations nécessaires au bon fonctionnement des éléments et du SSI, sont donc à la charge
des entreprises concernées par chacun des équipements.
Dans le cas d’installation de détecteurs automatiques d’incendie, et pour en assurer le contrôle de
l’efficacité réelle, il sera procédé à des foyers type selon l’article MS 56 § 3 et la norme NF S 61-970, avec
consignation des données et des résultats sur une fiche d’essais.
La fourniture des équipements et des éléments nécessaires à ces essais est à la charge de l’entreprise
titulaire du marché.
7.3 FORMATION
Conformément aux articles MS 51 et MS 69 une formation sera assurée pour le personnel en charge de
la surveillance de l’établissement, pour les nouvelles installations.
Cette formation est à la charge du lot SSI, et doit permettre d’acquérir les connaissances nécessaires à la
manipulation du matériel, et à l’utilisation de la documentation.
L’entreprise doit traiter avec attention ce volet de ses prestations, car la formation des exploitants est une
étape décisive dans le bon fonctionnement des installations.
Le personnel d’exploitation devra être formé à l’utilisation du SSI.
Cette formation portera notamment sur les points suivants :
• culture générale réglementaire
• connaissance des différentes fonctions du système de sécurité incendie.
• signification des signalisations et des commandes du SSI.
• manipulation des équipements :
o détection incendie
o alarme d’évacuation
o compartimentage
o désenfumage
o gestion des issues de secours
• connaissance des scénarios.
• exploitation, et notamment réarmement, des différents matériels du SSI (déclencheurs manuels,
DAS…).
Cette formation devra permettre au personnel d’avoir les bonnes réactions pour optimiser la gestion de
l’installation de sécurité incendie.
La réalité de cette formation devra être attestée par chaque entreprise en ce qui la concerne par une
attestation de formation selon le modèle fourni en annexe du présent document
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 16/
27
8 ORGANISATION DU SMSI
8.1 DECLENCHEURS MANUELS (DM)
Les déclencheurs manuels sont implantés suivant les prescriptions les prescriptions de l’article MS 65 et
de la norme NFS 61.932, dans les circulations de chaque niveau à proximité immédiate de chaque
escalier, et au rez-de-chaussée à proximité de chaque issue ainsi qu’aux positions indiquées au dossier.
Les déclencheurs manuels, de couleur rouge, seront de type à membranes déformables et avec une LED
de signalisation. Ils sont munis d’un dispositif de test et d’une clé de réarmement.
Les socles comportent une étiquette de repérage portant de manière lisible et ineffaçable le repère de
l’adresse et de la zone.
Ils seront placés à une hauteur d'environ 1,30 mètre (axe de l’élément à manipuler à maximum 1,30 m)
au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est
maintenu ouvert.
Ils seront de type à membrane déformable avec capot de protection.
8.2 CABLAGE DU SSI
La voie de transmission des différents composants du SSI doit être réalisée en mode rebouclé (lignes
principales sont rebouclées physiquement), avec un parcours distinct pour chaque extrémité de la boucle.
Afin de les différencier des autres câblages, les câbles sont de couleur rouge. Le type de câble suivra les
prescriptions du fabricant du SDI, avec dans le cas général un câblage en SYT1 1 paire 9/10.
Les câbles entre l’ECS et le premier point (sur l’aller et le retour en cas de circuit de détection rebouclé)
doivent être en catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070.
8.3 BLOC AUTONOME D’ALARME SONORE (BAAS)
Le BAAS sera de type Principal et dimensionné et programmé pour l’ensemble des installations. Les
alimentations électriques de sécurité (AES) seront adaptées aux puissances des DAS.
Le BAAS Pr aura les caractéristiques suivantes :
• conforme aux normes NF S 61.934 à NF S 61.936 et estampillé NF,
• associatif avec le DCS,
• de type adressable,
• alimentation électrique de sécurité (AES),
• délivrant des télécommandes en 24 ou 48 V, et au choix en émission, en rupture, ou train
d’impulsions,
• dimensionné pour la totalité des DAS et disposant d'une réserve équipée de 30 %,
• gestion des fonctions évacuation, compartimentage
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 17/
27
8.4 DISPOSITIF DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION (DCS)
Le dispositif de commande et de signalisation DCS est dimensionné et programmé pour les zones de
détection manuel. Il respectera les caractéristiques générales suivantes :
• conforme aux normes NF EN 54-2 à NF EN 54-4 et estampillé NF,
• associatif avec le BAAS Pr,
• de type à adressage individuel,
• affichage alphanumérique, libellé d’affichage d’adresse au choix de l’exploitant,
• sorties disponibles : imprimante, renvoi d’alarme, UAE,
• alimentation électrique de sécurité (AES),
• dimensionné pour la totalité des capteurs et disposant d'une réserve équipée de 20 %.
La commande d’une fonction sur le DCS correspondante déclenche l’ensemble des DAS et AT associés à
cette fonction. Les DAS et AT d’une même fonction ne peuvent donc pas être commandés séparément.
8.5 TABLEAU REPETITEUR D’ALARME (TRA)
Il s’agit d’un tableau répétiteur normalisé avec affichage alphanumérique, visualisant le même libellé en
texte clair que sur l’afficheur de l’ECS.
8.6 DIFFUSEURS SONORES ET LUMINEUX
L’alarme sera de type alarme générale dans les zones accessibles au public et de type alarme générale
dans les zones non accessible au public.
L’alarme générale dans les zones non accessible au public devra être audible en tout point de la zone de
diffusion d’alarme concernée où elle prévue diffusée quel que soit le niveau sonore ambiant dû à l’activité
de l’établissement (minimum +10 dBA), mais devra être inaudible de tout autre point de la zone de diffusion
d’alarme où il est prévu une diffusion de l’alarme générale sélective, ainsi que de toute autre zone de
diffusion d’alarme.
L’entreprise installatrice des diffuseurs sonores a une obligation de résultat. Son attention est donc attirée
sur les conditions d’isolation acoustique de l’établissement.
Des diffuseurs lumineux seront installés dans les sanitaires visiteurs et dans les locaux techniques, en
complément.
Le diffuseur lumineux (DL) doit être :
• soit conforme à la norme NF EN 54-23, alors appelé dispositifs visuels d’alarme feu (DVAF) ;
• soit être équipé d’une signalisation lumineuse de couleur rouge ou blanche intermittente avec une
fréquence comprise entre 0,5 Hz et 2 Hz. Il doit satisfaire aux essais d’environnement définis au
paragraphe 10.2.
En cas d’activation d’un déclencheur manuel ou d’activation d’un détecteur automatique, la diffusion de
l’alarme générale et de l’alarme générale sélective s’effectuera sans temporisation.
Les diffuseurs sonores et Lumineux (DS et DL), mis en oeuvre sont des types suivants :
• BAAS à signal sonore
• BAAS diffuseurs Lumineux
• BAAS diffuseurs Message pré-enregistré
Tous les diffuseurs sonores mis en oeuvre devront être conformes à la norme NF S 61-936.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 18/
27
8.7 DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS)
Les DAS seront conformes à la norme NF S 61.937 et estampillés. Les attestations NF, les PV, et les
documentations techniques, sont à fournir pour la constitution du dossier d’identité SSI.
Les DAS mis en oeuvre sont les suivants :
• exutoires de désenfumage
• ouvrants télécommandés en façade
Tous les DAS mis en oeuvre devront être conformes à la norme NF S 61-937 et, quand ils rentrent dans le
périmètre de certification d’une marque NF ou qu’ils doivent règlementairement être admis à une marque
NF (clapets télécommandés, volets de désenfumage, exutoires, portes à fermeture automatique et coffrets
de relayage), être certifiés NF. Si, exceptionnellement, ils ne l’étaient pas de série, l’entreprise assumera
tous les frais nécessaires à l’obtention, par un laboratoire agréé, d’un avis de chantier conforme.
Les dispositifs actionnés de sécurité (DAS) doivent être installés de façon à rendre aisées les interventions
d’exploitation, de maintenance et de vérification.
Ces interventions peuvent toutefois nécessiter l’ouverture d’une trappe de visite, d’une porte de gaine
technique, d’une dalle de faux-plafond, etc. Dans ce cas, celle-ci, sera placée au droit du dispositif.
Dans tous les cas, une information visible depuis le sol indiquera la nature et le repère de l’appareil
(étiquetage durable fournis et mis en place par l’entreprise qui a posé le DAS concerné), conformément au
§ 12 de la norme NF S 61-932.
8.8 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PORTES A
FERMETURE AUTOMATIQUE
Les portes à fermeture automatique doivent être d’un type qui ne nécessite pas de boîtier déporté pour
réaliser la fonction d’anti-réarmement involontaire car cette fonction est réalisée par le CMSI.
Afin de répondre à l’obligation d’une commande locale de fermeture accessible au public, la fermeture
locale des portes battantes à fermeture automatique doit pouvoir être obtenue sous l'application d'un couple
compris entre 40 Nm et 120 Nm au niveau du dispositif de manoeuvre ou par action sur un organe de
déclenchement clairement identifié, facilement accessible et situé à proximité de la porte à une hauteur au
plus égale à 1,30 m.
Afin de répondre à l’obligation d’une commande locale de fermeture accessible au public, la fermeture
locale des portes coulissantes à fermeture automatique doit pouvoir être obtenue sous l'application d'une
force comprise entre 10 daN et 15 daN au niveau du dispositif de manoeuvre ou par action sur un organe
de déclenchement clairement identifié, facilement accessible et situé à proximité de la porte à une hauteur
au plus égale à 1,30 m.
Afin de répondre à l’obligation d’une commande locale de fermeture accessible au public, la fermeture
locale des portes coulissantes à fermeture automatique doit pouvoir être obtenue sous l'application d'une
force comprise entre 10 daN et 15 daN au niveau du dispositif de manoeuvre ou par action sur un dispositif
de commande manuelle (DCM), conforme à la norme NF S 61-938 (« tirer-lacher », par exemple),
clairement identifié, facilement accessible et situé à proximité de la porte à une hauteur au plus égale à
1,30 m.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 19/
27
8.9 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE VERROUILLAGE
DES ISSUES DE SECOURS
Chaque porte équipée d’un dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours devra être
équipée d’un dispositif de commande manuelle de déverrouillage d’issue de secours de chaque côté depuis
lequel l’évacuation peut s’effectuer.
Ces dispositifs de commande manuelle de déverrouillage d’issue de secours devront être à fonction
d’interrupteur et intercalés sur la ligne de télécommande du dispositif de verrouillage électromagnétique
pour issue de secours correspondant. Ils seront tous de couleur verte et équipés d’un capot de protection
plombé (les plombages utilisés devront être fait pour cet usage spécifique ; en particulier, ils seront
facilement cassables). Ils seront convenablement repérés de façon à ce que le public en comprenne l’objet
et le fonctionnement.
8.10 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES COFFRETS DE
RELAYAGE POUR LE DESENFUMAGE
Sans objet
8.11 MODE DE FONCTIONNEMENT DES DAS
Le tableau ci-dessous résume les différents modes d’alimentation et de fonctionnement à utiliser pour
commander les différents composants du SSI.
Dans le cas où certains organes ne seraient pas rappelés dans ce tableau, il appartiendra à l’installateur
de respecter en tout point les normes relatives à ce matériel.
Alimentation
Dispositifs Tension
Mode Surveillance
Ouvrant façade 24 ou 48 V Emission ou Rupture -
Exutoire cage d’escaliers 24 ou 48 V Emission Hors SSI
Volet conduit unitaire 24 ou 48 V Emission ou Rupture -
Position de sécurité
Volet conduit collectif 24 ou 48 V Emission
Position d’attente
Ouvrant façade 24 ou 48 V Emission ou Rupture -
8.12 VENTILATEURS DE DESENFUMAGE
• Sans objet
8.13 COMMANDES A DESTINATION D’INSTALLATION TECHNIQUES
Les commandes à destination d’installations techniques mises en œuvre sont les suivantes :
• arrêt du programme en cours pour la salle de spectacle
• Remise en lumière pour la salle de spectacle
• arrêt de la ventilation de confort dans la salle de spectacle en cas de désenfumage
8.14 DISPOSITIF ADAPTATEURS DE COMMANDE (DAC)
Tous les dispositifs adaptateurs de commande (DAC) mis en oeuvre devront être conformes à la norme
NF S 61-938 et, quand ils rentrent dans le périmètre de certification d’une marque NF être certifiés NF.
Les dispositifs adaptateurs de commande (DAC) doivent être de type « aveugle », c'est-à-dire sans
commande manuelle locale de mise en sécurité (même sous verre dormant) dans les zones accessibles
au public (Salle et Hall d'Accueil). Au niveau de la cage de scène et du Hall des loges, les DAC pourront
restés sous verre dormant.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 20/
27
Ils seront placés à une hauteur telle que l’axe du ou des éléments à manipuler pour le réarmement (vis
d’ouverture de boîtier, manivelle, emplacement de cartouche CO 2…) soit à maximum 1,30 m dans toutes
les positions de son utilisation, y compris dans le cas de manivelles.
Ils seront positionnés de façon à ne pas faire sailli dans l’espace de circulation.
Les dispositifs adaptateurs de commande (DAC) doivent être installés de façon à rendre aisées les
interventions d’exploitation, de maintenance et de vérification.
Ces interventions peuvent toutefois nécessiter l’ouverture d’une trappe de visite, d’une porte de gaine
technique, d’une dalle de faux-plafond, etc. Dans ce cas, celle-ci, sera placée au droit du dispositif.
Dans tous les cas, une information visible depuis le sol indiquera la nature et le repère de l’appareil
(étiquetage durable fournis et mis en place par l’entreprise qui a posé le DAS concerné), conformément
au § 12 de la norme NF S 61-932.
8.15 CONSTITUANTS DU SYSTEME INDEPENDANT
8.15.1 Généralités
Tous les dispositifs de commande (DCM et DAC) et tous les DAS mis en oeuvre devront être conformes,
respectivement, à la norme NF S 61-938 et à la norme NF S 61-937 et, quand ils rentrent dans le périmètre
de certification d’une marque NF être certifiés NF. Si, exceptionnellement, ils ne l’étaient pas de série,
l’entreprise assumera tous les frais nécessaires à l’obtention, par un laboratoire agréé, d’un avis de chantier
conforme.
Les dispositifs adaptateurs de commande (DAC) doivent être installés de façon à rendre aisées les
interventions d’exploitation, de maintenance et de vérification.
Ces interventions peuvent toutefois nécessiter l’ouverture d’une trappe de visite, d’une porte de gaine
technique, d’une dalle de faux-plafond, etc. Dans ce cas, celle-ci, sera placée au droit du dispositif.
Dans tous les cas, une information visible depuis le sol indiquera la nature et le repère de l’appareil
(étiquetage durable fournis et mis en place par l’entreprise qui a posé le DAS concerné), conformément
au § 12 de la norme NF S 61-932.
8.15.2 Désenfumage d’escalier
Pour chaque escalier, ce système indépendant sera constitué :
• d’un dispositif de commande manuelle (DCM)
• d’un dispositif adaptateur de commande (DAC)
• d’un ouvrant télécommandé en façade ou
• d’un exutoire de désenfumage
Le dispositif de commande manuelle (DCM) sera positionné au niveau bas de l’escalier et à l’intérieur de
celui-ci.
Il sera placé à une hauteur de 1,30 m (axe de l’élément à manipuler à maximum 1,30 m).
Il sera positionné de façon à ne pas faire sailli dans l’espace de circulation.
Le dispositif adaptateur de commande (DAC) doit être positionné au dernier palier et de façon à ce que la
bonne fermeture du dispositif actionné de sécurité (DAS) commandé puisse être vérifié depuis là où il est
positionné.
Il sera placé à une hauteur telle que l’axe du ou des éléments à manipuler pour le réarmement (vis
d’ouverture de boîtier, manivelle, emplacement de cartouche CO 2…) soit à maximum 1,30 m dans toutes
les positions de son utilisation, y compris dans le cas de manivelles.
Il sera positionné de façon à ne pas faire sailli dans l’espace de circulation.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 21/
27
8.16 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE
La totalité de l’énergie des télécommandes à émission sera fournie par le CMSI ou par des alimentations
électriques de sécurité (AES) conformes à la norme NFS 61.940.
L’AES doit transmettre à l’US les informations de signalisation de présence et défaut des sources.
On distinguera plusieurs types d’alimentation de sécurité :
8.16.1 Equipement d’alimentations électriques (EAE)
Les équipements d’alimentation électrique (EAE) suivants sont prévus :
• EAE à batterie d’accumulateurs pour l’ECS
Les EAE doivent être conformes à la norme NF EN 54-4 et certifiés NF.
NB : un EAE ne peut pas être installé à la place d’une AES et réciproquement, sauf s’il a la double
certification.
8.16.2 Alimentation électrique de sécurité (AES)
Les alimentations électriques de sécurité (AES) suivantes sont prévues :
• AES à batterie d’accumulateurs pour le CMSI / et le SSS
• AES à groupe électrogène pour les SSI, y compris les ventilateurs de désenfumage, et pour
l’ascenseur « GN8 »
Les AES doivent être conformes à la norme NF S 61-940.
NB : un EAE ne peut pas être installé à la place d’une AES et réciproquement, sauf s’il a la double
certification.
Les groupes électrogènes des AES à groupe électrogène doivent être de type GSS2 selon la norme NF E
37-312.
La pré-signalisation et la télécommande de neutralisation du groupe électrogène exigées au § 10.2 de la
norme NF E 37-312 doivent être positionnées à proximité des matériels centraux du SSI principal.
8.16.3 Alimentation pneumatique de sécurité (APS)
Les alimentations pneumatiques de sécurité (APS) suivantes sont prévues :
• APS à usage unique pour DAC à sortie pneumatique
• APS à usage unique pour DCM pneumatique
Les APS doivent être conformes à la norme NF S 61-939.
Dans un même canton, au-delà d’une surface à désenfumer de 500 m², une alimentation pneumatique de
sécurité (APS) à usage unique et le réseau de distribution correspondant ne peuvent pas alimenter la
totalité des exutoires et des ouvrants de désenfumage. Il y a lieu de séparer l’installation en deux parties
approximativement de même importance, réparties chacune sur l’ensemble du canton. Ces deux parties
étant alimentées, suivant le cas, par un dispositif de commande manuelle (DCM) ou un dispositif adaptateur
de commande (DAC) unique de type « bizone ».
NB : une APS à usage unique de remplacement devra au minimum être prévue par APS installée (que ce
soit pour la télécommande ou pour le réarmement).
8.16.4 Alimentation des moteurs de désenfumage
L’alimentation électrique des moteurs de désenfumage sera réalisée par le groupe électrogène. Elle sera
sans objet
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 22/
27
8.17 IMPLANTATIONS
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE
L’équipement d’alimentation électrique (EAE) et l’alimentation électrique de sécurité (AES) à batterie
d’accumulateurs seront implantés avec l’ECS et le CMSI.
Les alimentations électriques de sécurité qui ne sont pas implantées avec les matériels centraux du SSI
doivent être installées dans un volume technique protégé (VTP) conforme au § V.3.3 – ci-dessus.
Cependant, si le produit CU de la batterie d’accumulateurs est supérieur à 1 000, elle et les matériels
associés qui alimentent les installations de sécurité doivent être installés dans un local de service électrique
répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de
degré 1 heure et portes coupe-feu de degré 1/2 heure.
Ce local doit être réservé à l'installation de batteries d'accumulateurs et de leurs matériels associés.
Le local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries d'accumulateurs doivent être ventilés dans
les conditions définies dans l'article 554-2 de la norme NF C 15-100. Les batteries de démarrage des
groupes électrogènes ainsi que leur dispositif de charge peuvent être installés dans le même local que le
groupe.
ALIMENTATIONS PNEUMATIQUES DE SECURITE
Les alimentations pneumatiques de sécurité (APS) à usage uniques seront implantées directement dans
les dispositifs de commande concernés.
8.18 SIGNALISATION
Lorsque les batteries d'accumulateurs alimentent des installations de sécurité, la coupure de
l'alimentation des dispositifs de charge doit être signalée au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local
ou un emplacement non accessible au public habituellement surveillé pendant les heures d'exploitation
de l'établissement.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 23/
27
9 ESSAIS – RECEPTION – DOSSIER D’IDENTITE DU SSI
9.1 GENERALITES
Les matériels non couverts par les normes ou non homologués devront faire l’objet d’un certificat
d’association annexé au certificat d’homologation du matériel avec lequel ils seront utilisés.
Pour chaque réception technique, cet installateur et les autres installateurs qui auront participé à la
réalisation d’un SSI assureront, notamment, les prestations suivantes :
• fournitures des éléments nécessaires à l’établissement du dossier d’identité SSI et du PV de
réception technique (cf. chapitre « documents à fournir »).
• vérification exhaustive de la mise en oeuvre des matériels.
• essais exhaustifs de bon fonctionnement.
• essais d’efficacité de la détection automatique d’incendie.
• mise en service.
• prise en charge des obligations et frais nécessaires aux vérifications et essais des installations par
eux-mêmes, par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre, le contrôleur technique et le coordinateur
SSI.
• formation des utilisateurs.
• travaux, vérification, essais et prise en charge des obligations et frais nécessaires à la levée des
réserves notées sur un procès-verbal de réception technique SSI ou sur un procès-verbal de
commission de sécurité.
• fourniture de propositions de contrat d’entretien.
9.2 VERIFICATION ET ESSAIS
Avant prise de possession par l’utilisateur de chaque partie de l’établissement, il sera procédé par sondage,
en présence, au minimum, du Coordinateur SSI, du Maître d’Ouvrage, des utilisateurs et de tous les
installateurs concernés par le SSI, aux vérifications et essais de bon fonctionnement des installations lors
d’une visite de réception technique SSI. Conformément aux § 12 et 13 de la norme NF S 61-932, ces
vérifications et essais ne pourront être effectués que quand toutes les entreprises auront exécuté leurs
autocontrôles (et l’auront attesté) et que le dossier d’identité SSI sera complet.
Les vérifications et essais de tous les installateurs seront à présenter sous forme de fiches (voir modèles
en annexe) qui seront remises au Coordinateur SSI préalablement à la visite de réception technique
précitées.
L’installateur de la détection automatique doit effectuer, conformément à l’article MS 56 du règlement de
sécurité des ERP, les essais d’efficacité de la détection automatique par foyers de contrôle d’efficacité
(FCE) selon le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics d’installation de
détection d’incendie établi par le GPEM/ME (brochure n°5655 du journal officiel) ou par foyers-types de
site (FTS) selon la norme NF S 61-970 dans les espaces suivants :
• grands volumes, atriums et volumes particuliers (à définir)
• tous les espaces dont la détection automatique n’est pas conforme en termes de choix des
détecteurs et de leur implantation à la norme NF S 61-970
Une attestation de réalisation de ces essais doit être transmise au coordinateur SSI.
La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, dispositifs de communication (talkie-
walkie, interphones), combustibles, textes de référence et personnels nécessaires pour exécuter les essais
de réception de l’installation dans de bonnes conditions restent à la charge des entreprises suivant toutes
procédures que le coordinateur SSI, le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre jugeront utiles.
Les essais de bon fonctionnement par sondage effectués sous la direction du coordinateur SSI seront
réalisés selon la procédure suivante
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 24/
27
SSI PRINCIPAL
BAAS Pricipal :
• vérification du marquage NF, s’il est dans une enveloppe séparée, de l’EAE
• vérification du fonctionnement des signalisations sonores et visuelles
• vérification de l’absence de signalisations de défaut
• coupure EAE : vérification de la bonne signalisation du défaut
• remise EAE + coupure secteur : vérification de la bonne signalisation du défaut
La suite des essais s’effectue sur EAE (secteur coupé)
Dispositif de Command été de Signalisation (DCS) :
• vérification du marquage NF du DCS et, si elle est dans une enveloppe séparée, de l’AES
• vérification du fonctionnement des signalisations sonores et visuelles
• vérification de l’absence de signalisations de défaut
• vérification du bon positionnement des DAS signalés en position d’attente grâce à la touche
« Bilan »
• coupure AES : vérification de la bonne signalisation du défaut
• remise AES + coupure secteur : vérification de la bonne signalisation du défaut
La suite des essais s’effectue sur AES (secteur coupé)
Par zone de détection par déclencheurs manuels (ZDM) :
• déclenchement d’1 déclencheur manuel : vérification de la bonne réalisation du scénario, y compris
des commandes d’installations techniques associées aux fonctions de mise en sécurité
• réarmement complet
Par zone de diffusion d’alarme (ZA) :
• vérification de l’audibilité de l’alarme générale en tout point de sa zone de diffusion et de son
"inaudibilité" dans les espaces sous alarme générale sélective, ainsi que vérification de
"l’identifiabilité" de l’alarme générale sélective en tout point de sa zone de diffusion.
Par zone de désenfumage (ZF) :
• en cas d’utilisation de DAC bizone :
• démontage d’une des 2 APS « ouverture »
• commande du désenfumage
• vérification de la bonne répartition des exutoires et des ouvrants des deux circuits sur la ZF
• remontage de l’APS
• commande du désenfumage
• vérification de la bonne ouverture de tous les DAS
• vérification de la bonne réalisation de la fonction désenfumage, y compris des commandes
d’installations techniques associées, sur commande manuelle depuis l’UCMC
• en cas de désenfumage mécanique, commande d’arrêt pompier (1 seule fois par ventilateur) :
o vérification de la bonne commande et de la bonne signalisation de défaut de position de
sécurité
o vérification de la bonne remise en route et de la disparition de la signalisation de défaut
• vérification du bon marquage (NF ou DAS) des DAS
• vérification de l’accessibilité et du bon signalement des DAS dissimulés
• réarmement complet
Réarmement final et général :
• BAAS et DCS : remise du secteur
• vérification du retour en position d’attente des DAS signalés grâce à touche « Bilan »
• passage en veille générale ou mise hors service général suivant le cas
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 25/
27
SYSTEME INDEPENDANT
Par dispositif de commande manuelle (DCM) :
• déclenchement du DCM : vérification de la bonne réalisation du scénario
• vérification du bon marquage NF du DCM et du dispositif adaptateur de commande (DAC) éventuel
• vérification du bon marquage (NF ou DAS) des DAS
• réarmement
L’installation sera vérifiée et réceptionnée par le coordinateur SSI conformément à la norme NF S 61-932,
et fera l’objet d’un dossier d’identité SSI.
Par ailleurs, l’exploitant devra souscrire un contrat de maintenance des installations, incluant la réalisation
d’essais fonctionnels, auprès d’une entreprise qualifiée agrée APMIS.
Tous les équipements constituant le SSI feront l'objet d'essais fonctionnels de mise en sécurité. Les essais
fonctionnels sont réalisés en présence du Coordinateur SSI. Pour éviter de multiplier les interventions, ces
essais peuvent se faire en concertation et en présence du Bureau de Contrôle et du Représentant du
Maître de l’Ouvrage.
Dans le cas d’installation de détecteurs automatiques d’incendie, il sera procédé à des foyers type selon la
norme NF S 61-970, pour vérifier l’efficacité réelle et le niveau de performance de l’installation, avec
consignation des données et des résultats sur une fiche d’essais.
La réception technique du SSI est conclue par un procès-verbal établi par le Coordinateur SSI. Dans le cas
de réserves, celles-ci doivent être levées dans les plus brefs délais, et toujours avant l’ouverture au public
et le passage de la Commission de Sécurité.
Les entreprises en charge des équipements participant au SSI doivent fournir les documents pour
constituer le dossier d'identité SSI :
• fiches d'autocontrôle de l'entreprise,
• attestation de qualification de l’installateur,
• attestation de mise en service,
• liste des matériels utilisés, et leurs documentations,
• résultats des essais d’efficacité par foyer type,
• dossier technique du SSI,
• schémas de principe de l’installation, plans d’implantation et de câblage,
• liste des plans figurant dans les DOE,
o suivant le type d’équipement : certificats de conformité aux normes, droits d’usage,
associativité, agréments, PV, des systèmes, des matériels, et des composants, (en particulier
pour les ECS, CMSI, UGA, AES, DM, DAI, DAD, DS, matériels déportés, ainsi que pour tous
les DAS, les DAC, et les DCM,
• instruction de manœuvres et d’utilisation,
• notice d’exploitation et de maintenance,
• proposition de contrat de maintenance, contacts, procédures,
• attestation de formation avec la liste nominative des participants.
•
Cette liste sera précisée si besoin en phase de réception pour la constitution du dossier d’identité SSI.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 26/
27
9.3 DOCUMENTS A FOURNIR
Afin de permettre la vérification de la conformité des matériels et de leur mise en oeuvre et afin de permettre
l’établissement en bonne et due forme des différents exemplaires du dossier d’identité SSI selon le § 12
de la norme NF S 61-932, les documents indiqués ci-après sont à fournir au coordinateur SSI.
Ces documents sont à fournir selon l’échéancier défini par les codes suivants dans le tableau ci-après :
• E1 : Pendant la période de préparation de chantier (conformément à l’article GE 2, § 2 et aux
impératifs de chantier)
• E2 : Pendant la période de préparation de chantier ou, après accord du coordinateur SSI, au plus
tard 1 mois avant commande des matériels concernés
• E3 : Dès que le document définitif peut être fourni et au plus tard 15 jours avant la visite de réception
technique du coordinateur SSI (conformément à la norme NF S 61-932)
• E4 : Dès que le document définitif peut être fourni et au plus tard 5 jours avant la visite de la
commission de sécurité (conformément à l’article MS 75)
NB : Il est fortement conseillé aux entreprises de fournir les documents demandés pour validation
au plus tôt afin que les éventuels avis défavorables sur ceux-ci ne retardent pas le chantier. Il en
va de même pour les documents demandés pour le dossier d’identité SSI.
• Ces documents sont à fournir dans le nombre et la forme d’exemplaire suivant :
o pour validation : 1 exemplaire papier
o pour le dossier d’identité SSI (DI-SSI) : 5 exemplaires papier et 2 exemplaires CD-ROM
NB : il va de soi que les documents validés qui sont rendus caducs suite à des modifications de
chantier sont à transmettre modifiés pour nouvelle validation et que les documents fournis pour le
dossier d’identité SSI doivent correspondre aux ouvrages tels que réalisés.
Le nombre d’exemplaires demandé ci-dessus s’entend en sus des éventuels autres exemplaires à fournir
au titre des DOE, du DIUO, de la validation par la maîtrise d’ouvrage, de la validation par la maîtrise
d’oeuvre, de la validation par le contrôleur technique, de la validation par le coordonnateur SPS ou à tout
autre titre.
Afin de pouvoir vérifier que les documents attendus ont bien été reçus, d’une part, l’entreprise responsable
de la pose de l’équipement d’alarme doit au préalable transmettre les plans de repérage de l’ensemble des
matériels selon la codification unifiée à tous les intervenants concernés et, d’autre part, chaque entreprise
doit au préalable fournir la liste prévisionnelle exhaustive des matériels qui seront mis en oeuvre selon le
modèle fourni en annexe du présent document.
Tout document transmis doit être transmis accompagné d’un bordereau d’envoi précisant la liste exacte
des documents joints avec précision des matériels concernés (selon codification unifiée) et le nombre
d’exemplaire. En l’absence de cette liste, les documents seront considérés comme non reçus et les
éventuelles pénalités de retard établies par le maître d’oeuvre continueront donc de courir.
Une copie de chaque bordereau d’envoi doit, au minimum, être transmise au maître d’oeuvre et à l’OPC.
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
AVRILLE Construction de la nouvelle salle LINO VENTURA Page 27/
27
10 SIGNIFICATION DES ABREVIATIONS REGLEMENTAIRES
AES Equipement de Contrôle et de Signalisation
Alimentation Electrique de Sécurité ECSAV
d’Alarme Vocale
AGS Alarme Générale Sélective IA Indicateur d’Action
APS Alimentation Pneumatique de Sécurité MD Matériel Déporté
AR Alarme Restreinte NAA Non Arrêt Ascenseur
AP Arrêt du Programme en cours PFA Porte à Fermeture Automatique
AT Arrêt Technique SDI Système de Détection Incendie
BAAS Bloc Autonome d’Alarme Sonore SMSI Système de Mise en Sécurité Incendie
BAEH Bloc Autonome d’Eclairage pour Habitation SSI Système de Sécurité Incendie
BAES Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité SSS Système de Sonorisation de Sécurité
CCF Clapet Coupe-Feu TGBTS Tableau Général Basse Tension de Sécurité
CMSI Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie TRE Tableau de Report d’Exploitation
CR Coffret de Relayage UAE Unité d’Aide à l’Exploitation
CTP Cheminement Technique Protégé UCMC Unité de Commandes Manuelles Centralisées
DAC Dispositif Adaptateur de Commande UGA Unité de Gestion d’Alarme
DAD Détecteur Autonome Déclencheur UGIS Unité de Gestion des Issues de Secours
DAI Détection Automatique d'Incendie US Unité de Signalisation
DAS Dispositif Actionné de Sécurité VCF Volet Coupe-Feu
DCM Dispositif de Commande Manuelle VED Ventilateur d’Extraction Désenfumage
DCMR Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées VSD Ventilateur de Soufflage de Désenfumage
DCS Dispositif de Commande avec Signalisation VT Voie de Transmission
DCT Dispositif Commandé Terminal VTP Volume Technique Protégé
DENFC Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumée et de Chaleur ZA Zone d’Alarme
DM Déclencheur Manuel ZC Zone de Compartimentage
DSAF Diffuseur Sonore d'Alarme Feu ZDA Zone de Détection Automatique
DVAF Diffuseur Visuel d'Alarme Feu ZDM Zone de Détection Manuelle
EA Equipement d’Alarme ZF Zone de Désenfumage
ECS Equipement de Contrôle et de Signalisation ZS Zone de mise en Sécurité
23.600_DCE_Cahier des charges fonctionnel SSI Edité le 17/10/2025
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.