Règlement de consultation
RC Jean Moulin Vdéfinitive.pdf · 5 687 mots · du marché « Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation du collège Jean Moulin à Salon de Provence : programmation,… », dossier de consultation officiel.
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Mission de programmation et d'assistance à maîtrise
d'ouvrage en Qualité Environnementale, Economie et
Mission d'Ecologue pour la réhabilitation du collège Jean
Moulin à Salon de Provence
Date et heure limites de réception des offres :
Mercredi 21 octobre 2026 à 16h00
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
SAM-TM
Hôtel du Département
52 avenue de Saint Just
13256 MARSEILLE CEDEX 20
SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation ................................................................................................. 3
1.1 – Préambule ........................................................................................................................... 3
1.2 Objet ...................................................................................................................................... 3
1.3 - Mode de passation ................................................................................................................... 3
1.4 - Type et forme de contrat .......................................................................................................... 3
1.5 - Décomposition de la consultation............................................................................................ 3
1.6 – Forme de prix .......................................................................................................................... 4
1.7 - Nomenclature........................................................................................................................... 4
1.8 – Réalisation des prestations similaires ..................................................................................... 4
2 - Conditions de la consultation ......................................................................................................... 4
2.1 - Compléments à apporter aux C.C.T.P et C.C.A.P ................................................................... 4
2.2 - Délai de validité des offres ...................................................................................................... 4
2.3 – Forme juridique du groupement.............................................................................................. 4
2.4 - Variantes .................................................................................................................................. 4
2.5 - Développement durable ........................................................................................................... 5
4 - Conditions relatives au contrat ....................................................................................................... 6
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution ..................................................................................... 6
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement ............................................................ 6
5 - Contenu du dossier de consultation ................................................................................................ 6
6 - Présentation des candidatures et des offres .................................................................................... 7
6.1 - Documents à produire au titre de la candidature ..................................................................... 8
6.2 - Documents à produire au titre de l’offre ............................................................................... 11
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis ..................................................................................... 11
7.1 - Transmission électronique ..................................................................................................... 11
7.2 - Transmission sous support papier.......................................................................................... 12
8 - Examen des candidatures et des offres ......................................................................................... 12
8.1 - Sélection des candidatures ..................................................................................................... 12
8.2 - Critères de jugement des candidatures .................................................................................. 13
8.3 - Attribution des marchés ......................................................................................................... 13
8.4 - Suite à donner à la consultation ............................................................................................. 15
9 - Renseignements complémentaires ................................................................................................ 16
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact ...................................................................... 16
9.2 - Procédures de recours ............................................................................................................ 16
1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 – Préambule
Le Département des Bouches-du-Rhône mène une politique environnementale active en vue,
notamment, de promouvoir le recours aux énergies renouvelables ainsi que la maîtrise de la
demande en énergie et de mettre en œuvre les préconisations relatives au développement durable.
Concernant les opérations de construction/rénovation de collèges, le Département des Bouches-du-
Rhône attache une grande importance à garantir les meilleures conditions d’enseignement, de
travail et d’intégration aux sites.
1.2 Objet
La présente consultation concerne :
Mission de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage en Qualité Environnementale,
Economie et Mission d'Ecologue pour une opération de réhabilitation du collège Jean Moulin à
Salon de Provence
Les prestations sont réparties en plusieurs phases et définies au CCTP.
Lieu d'exécution :
Collège Jean Moulin
19 avenue de l’Europe
13300 Salon-de-Provence
1.3 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
1.4 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.
1.5 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. En effet, il s’agit d’un marché unique, non alloti compte
tenu de la spécificité d’une prestation unique de prestation intellectuelle.
Les prestations sont réparties en deux phases définies comme suit :
Phase(s) Désignation
Diagnostic de l’existant et analyse des besoins
PROGRAMMATION Etudes de scénarios
Elaboration du Programme architectural et technique détaillé
Evaluation environnementale des documents à l'issue de chaque
phase (DIA, APS, APD, PRO) et participation aux réunions de
conception
CONCEPTION Vérification du coût des travaux et du coût global (économie)
Réalisation des simulations numériques (thermique dynamique,
etc.)
Participation à la rédaction des DCE
Consultation n°: 2026-0428 Page 3 sur 17
1.6 – Forme de prix
Le marché est passé à prix global forfaitaire.
1.7 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal Description
71241000-9 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
Codes secondaires Description
71300000-1 Services d'ingénierie
79933000-3 Services d'assistance à la conception
71318000-0 Services de conseil et de consultation en ingénierie
71312000-8 Services de conseil en ingénierie de la construction
71336000-2 Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie
71314300-5 Services de conseil en rendement énergétique
71242000-6 Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts
1.8 – Réalisation des prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter
de la notification du présent marché.
2 - Conditions de la consultation
2.1 - Compléments à apporter aux C.C.T.P et C.C.A.P
Les candidats n'ont pas à apporter de compléments au Cahier des Clauses Techniques Particulières,
ni au Cahier des Clauses Administratives Particulières.
2.2 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
2.3 – Forme juridique du groupement
Chaque marché sera dévolu soit à un candidat unique, soit à un groupement.
En cas de groupement conjoint, et dans le but d’assurer la bonne exécution du marché, il sera fait
application de l’article R2142-22 du Code de la Commande Publique. A ce titre, la forme souhaitée
par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le
groupement attributaire est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
2.4 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
Consultation n°: 2026-0428 Page 4 sur 17
2.5 - Développement durable
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail
est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de
l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution
particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.
Sur l’aspect environnemental :
L’article 1.9.1 du CCTP, intitulé « Clauses environnementales » comporte des clauses d’exécution
d’ordre environnemental : ainsi, dans le cadre de l’exécution du marché, le titulaire respecter les
principes de sobriété suivants :
Sobriété numérique et livrables : Aucun rendu papier n'est exigé, sauf demande expresse du Maître
d'Ouvrage. L'ensemble des documents (rapports, comptes-rendus, notes) sera transmis par voie
dématérialisée sous un format optimisé (compression des images, fichiers vectoriels légers) afin de
limiter l'empreinte de stockage informatique.
Mobilité durable : Pour les réunions, les comités techniques et de pilotage, le Titulaire s'engage à
prioriser l'usage des transports collectifs ou des mobilités douces. Le recours à la visioconférence
devra être privilégié pour toutes les réunions ne nécessitant pas de présence physique obligatoire,
notamment sur le site du collège.
En outre, le titulaire s’engage dans son mémoire technique sur ses dispositions techniques
environnementales dans le cadre de l’exécution des prestations objets du présent marché,
notamment sur la méthodologie proposée sur chacune des phases (Programmation et Conception)
pour limiter l’empreinte environnementale de la mission.
Sur l’aspect social :
Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de l’article L2112-2 du Code de la Commande publique
en incluant dans le cahier des charges du marché une clause obligatoire d’insertion par l’activité
économique.
L’entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permettra l’accès ou le retour à
l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le
détail des conditions d’exécution à caractère sociale est indiqué dans le CCAP.
L’attention des candidats est attirée sur les éléments suivants :
- Les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause
obligatoire d’insertion par l’activité économique
- Une offre qui ne satisferait pas à cette condition d’exécution sera déclarée irrégulière au
motif de non- conformité au cahier des charges.
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.
Consultation n°: 2026-0428 Page 5 sur 17
3 - Les intervenants
3.1 - Conduite d'opération
La conduite d’opération sera assurée par le maître de l’ouvrage lui-même et plus précisément la
Direction Générale Adjointe Equipement du Territoire – Direction de l’Architecture et de la
Construction – Service Construction Collèges.
3.2 - Maîtrise d'œuvre
Le maitre d’œuvre sera désigné ultérieurement.
3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est inclue dans le groupement
Maitrise d’œuvre.
3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.
3.5 – Contrôle technique
La mission Contrôle Technique sera désignée ultérieurement.
3.6 – Etudes géotechniques
Le titulaire du marché d’étude géotechnique sera désigné ultérieurement.
4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
La durée du contrat court de sa notification jusqu’à la réception de la dernière prestation attendue.
Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié.
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance
prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
4.3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de
sécurité prévues pour l'exécution des prestations (article 1.7 du CCAP).
5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
Pièces administratives :
Consultation n°: 2026-0428 Page 6 sur 17
- Le règlement de la consultation (RC) et son annexe 1 "Procédure pour la remise des offres par
voie électronique"
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à accepter sans modification ni rature
et réserve et son annexe 1 « Déclaration relative à la prévention des conflits d’intérêts »
- L’Acte d’Engagement d’Insertion (AEI)
- Le cadre de candidature permettant de renseigner les éléments exigés au titre des capacités
techniques et professionnelles
- 1 Formulaire DC1 en vigueur
- 1 formulaire DC2 en vigueur
- 1 Formulaire DC4 en vigueur
Pièces techniques :
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) à accepter sans modification ni rature et
réserve.
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
- Le cadre du mémoire technique à remplir (permettant d'apprécier la valeur technique)
- Le dossier de site :
- Etude hydraulique
- Rapport structure
- Diagnostic Technique Amiante
- Diagnostic accessibilité
- PV de la dernière commission de sécurité
- Extraits du programme : composition, volet énergétique, éléments d’analyse du site
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le marché peut être consulté et téléchargé dans sa totalité sur la plate-forme des Marchés Publics
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à l'adresse suivante :
https://marches.departement13.fr.
Le CD13 précise qu’il collecte les données à caractère personnel des candidats téléchargeant le
DCE du présent marché. Le téléchargement du DCE vaut accord pour la réutilisation des données
collectées dans le cadre de la stratégie achat du CD13, notamment pour la constitution d’une base
de données fournisseurs. Ces données sont les suivantes : nom, numéro de téléphone et mail du
contact. En cas d’opposition à ce traitement, merci d’adresser un mail à : dpo13@departement13.fr
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à
partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le
dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir
n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
6 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats
ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre
d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Consultation n°: 2026-0428 Page 7 sur 17
Le cas échéant et afin de garantir la bonne reprise des informations connues du pouvoir
adjudicateur, le candidat est vivement convié à transmettre les références de la consultation dans le
cadre de laquelle il a d’ores et déjà transmis lesdits documents et renseignements.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées
d'une traduction en français pour l'ensemble des documents remis.
6.1 - Documents à produire au titre de la candidature
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3
et R. 2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés Signature
Formulaire DC1 (lettre de candidature) et Formulaire DC2 (déclaration du candidat) Non
ou
Document Unique de Marché Européen (D.U.M.E.)
Dans le cas où ils auraient recours au formulaire DC1, les candidats doivent
impérativement cocher la case relative aux cas d’exclusion de la procédure, rubrique
F1 du formulaire DC1 ou fournir une attestation sur l’honneur reprenant les cas
prévus. A défaut, la candidature sera irrecevable.
Le candidat doit indiquer être inscrit sur un registre professionnel Non
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires Non
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers
exercices disponibles
Si pour une raison justifiée (notamment pour les sociétés nouvellement créées), l’opérateur
économique n’est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par
l’acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen
considéré comme approprié.
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
Les certifications en cours de validité requis ci-après sont cumulatifs. Les entreprises étrangères
peuvent fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Missions Qualifications (OPQIBO ou OPQTECC ou équivalent)
OPQIBI 0201 : Programmation générale
AMO
OU
Programmation
OPQIBI 0202 : Programmation technique détaillée
Consultation n°: 2026-0428 Page 8 sur 17
OU
OPQTECC 1C. AMO en programmation
AMO QE OPQIBI 0110 – AMO qualité environnementale des opérations (QEO)
OPQIBI 2201 – Evaluation des coûts en phase amont et de programmation
OU
OPQIBI 2202 – Maîtrise des coûts en phase de conception et de réalisation
AMO économie OU
OPQIBI 2204 – Evaluation du coût global
OU
OPQTECC AMO Spécialisé – assistance économique
Fournir deux références, achevées dans les 10 dernières années,
proportionnelles et en adéquation avec l’objet de la consultation.
Ces références devront préciser :
- Nom du Maître d’Ouvrage
- Nature de la mission
ECOLOGIE
- Année d’achèvement
- Montant de la mission en € HT
- Détail des prestations réalisées
Le candidat pourra compléter son cadre de réponse au titre de la candidature
pour présenter ses références.
En l'absence des certificats de qualification demandés pour chaque compétence (Programmation,
Economie de la construction, Qualité environnemental), le candidat pourra produire 2 références
achevées depuis moins de 10 ans et sur des missions similaires à l’objet du marché.
Les références devront être proportionnées à l’objet du marché et d’un montant équivalent.
Ces références devront comporter : le nom du maître d’ouvrage, la nature de la mission,
l’année d’achèvement, le montant de la mission en € HT et le détail des prestations réalisées.
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat), soit le Document Unique de Marché Européen
(DUME).
Dans le cas où les candidats se présenteraient sous la forme d'un groupement, il est recommandé de
renseigner un seul formulaire DC1. Chaque membre du groupement peut, toutefois, remplir un
formulaire DC1 : le dossier de candidature sera alors constitué d'autant de formulaires DC1 que de
membres du groupement. Dans ce cas, il appartient à chacun des membres de renseigner, de
manière identique, les rubriques qui concernent le groupement dans son ensemble, notamment celle
relative à la désignation du mandataire.
Si le groupement est désigné attributaire, le mandataire devra fournir un document d'habilitation
signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. En
application de l'article R2142-25 du Code de la commande publique, l'appréciation des capacités
d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du
groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public.
Consultation n°: 2026-0428 Page 9 sur 17
Dans le cas où le candidat souhaite avoir recours aux capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, notamment un sous-traitant, il devra
obligatoirement renseigner la rubrique H du DC2 (ou la rubrique C de la partie II du DUME).
Il devra justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques en produisant les documents
mentionnés dans les tableaux ci-dessous.
Il apportera la preuve qu'il disposera des capacités de ce ou ces opérateurs économiques pour
l'exécution du marché.
En cas de sous-traitance, la production du DC4 en pièce de l'offre sera considérée comme
suffisante.
Si le candidat est une société nouvellement constituée, il devra indiquer la dénomination et
l'adresse de l'organisme duquel sa demande d'inscription est en cours et être en mesure de
fournir les pièces justifiant cette demande (extrait Kbis par exemple). Il devra fournir toute
information permettant de justifier de ses capacités techniques et financières.
En application de l'article R2142-25 du Code de la commande publique, l'appréciation des capacités
d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du
groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public.
DOCUMENT UNIQUE DE MARCHE EUROPEEN (D.U.M.E.)
En application de l’article R2143-4 du Code de la commande publique, l’acheteur accepte que le
candidat présente sa candidature sous la forme d’un Document Unique de Marché Européen
(DUME), en lieu et place des documents DC1 et DC2 et leurs multiples annexes réclamées, rédigé
en français conformément au modèle fixé par le règlement d’exécution de la Commission
Européenne du 05/01/2016 (UE-2016/7),
Le DUME est disponible en version électronique au format .xml. permettant de renseigner le
document e-DUME directement sur un des deux sites web :
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=f
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
Il doit être dûment rempli par une personne habilitée à engager la société.
Si l’opérateur économique, et ses éventuels cotraitants ou sous-traitants utilisent le DUME, toutes
les informations exigées au titre des DC1 et DC2 devront être obligatoirement renseignées.
L’opérateur économique, et ses éventuels cotraitants ou sous-traitants ne sont pas dispensés
de remplir les sections A, B et C de la partie IV « critères de sélection ».
Un opérateur économique qui recourt aux capacités d'une ou de plusieurs autre entités (y compris
un sous-traitant), doit fournir à la fois son DUME et un DUME distinct pour chacune des entités
auxquelles il fait appel.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, un DUME distinct doit être remis pour chacun
des cotraitants.
Les DUME de chacun des opérateurs devront contenir les informations demandées dans la partie
I, dans les sections A et B de la partie II, dans les sections de la partie III, IV et VI.
Consultation n°: 2026-0428 Page 10 sur 17
Les candidats qui souhaitent réutiliser un DUME déjà utilisé dans une procédure antérieure devront
confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables en application de l’article
R2143-4 3ème alinéa du Code de la commande publique et que ces informations soient adaptées
aux exigences de l’acheteur.
6.2 - Documents à produire au titre de l’offre
Pièces de l'offre :
Libellés Signature
La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) dûment complétée précisant la
répartition des honoraires entre cotraitants et les temps passés par éléments de Non
mission
Le cadre de mémoire technique justificatif des dispositions que l’entreprise se
propose d’adopter en vue de l’exécution du marché. A cet effet, le candidat devra
donc compléter ce cadre tout en, détaillant :
Non
- Les compétences et références des personnes réellement affectées à la mission,
- La méthodologie détaillée pour garantir la réussite de la mission
En cas d'absence ou de réponse incomplète sur l'un des éléments du cadre de
mémoire, il en sera tenu compte dans la notation (jusqu'à la possibilité d'affecter une
note nulle) sans que cela n'entraîne pour autant l'irrégularité de l'offre.
Dans l’hypothèse où le candidat souhaite présenter son offre avec un sous-traitant
déclaré, une DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE (formulaire DC4) Non
accompagnée ou au sein de laquelle devront figurer l’ensemble des pièces de
candidatures exigées ci-dessus sauf DC1 et DC2 ou DUME.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marches.departement13.fr.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le
même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la
date et l'heure limites de réception des offres.
Consultation n°: 2026-0428 Page 11 sur 17
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis
dans le délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir
l'ensemble des pièces exigées au titre de la présente consultation.
Conditions envoi copie de sauvegarde :
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier.
L'enveloppe portera obligatoirement la mention :
" Mission de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage en, Qualité Environnementale,
Economie et Mission d'Ecologue pour la réhabilitation du collège Jean Moulin à Salon de
Provence
Copie de sauvegarde de l'offre déposée électroniquement
en date du ........... à .........heure(s) ...................minute(s)................. seconde(s)
NE PAS OUVRIR"
N° SIRET..............
Cette copie devra être remise contre récépissé du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 ou envoyée par pli recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante :
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
SAM-TM
Bureau B6039
Hôtel du Département
52, Avenue de Saint Just
13256 MARSEILLE CEDEX 20
Les formats des documents demandés sont indiqués dans l'annexe n°1 au présent document intitulé
: "Procédure pour la remise des plis par voie électronique".
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette
consultation.
7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent,
la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de
candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à
Consultation n°: 2026-0428 Page 12 sur 17
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai approprié et
identique pour tous.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que
leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne
les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. A ce titre, les candidats
devront fournir, dans un délai qui leur sera précisé par courrier ou par voie électronique, tout
document justificatif et autre moyen de preuve justifiant de leur aptitude à exercer l'activité
professionnelle, de leur capacité économique et financière et de leurs capacités techniques et
professionnelles au regard des exigences fixées au présent Règlement de consultation.
8.2 - Critères de jugement des candidatures
- Conformité aux obligations légales, fiscales et sociales. Il s'agit de vérifier, conformément aux
articles R2143-3 1° et R2143-4 du Code de la commande publique, que les candidats (chacun des
membres du groupement et des éventuels sous-traitants) attestent d'une régularité de situation sur
les plans légaux, sociaux et fiscaux.
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière et les
capacités techniques et professionnelles du candidat conformément aux articles R2142-2,
R2142-5 à R2142-14, R2142-25, R2143-11, R2143-12 et R2143-16 du Code de la commande
publique.
8.3 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4,
R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des
offres.
L'offre jugée économiquement la plus avantageuse sera celle qui se verra attribuer le total le plus
élevé après pondération.
Dans l’hypothèse où seule (s) une (ou des) offre (s) techniquement insuffisante (s) ou
financièrement trop coûteuse (s) serait (aient) présentée (s), le marché pourrait ne pas être attribué
et la procédure pourrait être déclarée sans suite par le Pouvoir Adjudicateur.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute
offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont notés de la manière suivante :
Critères Notation
1-Prix des prestations 40 points
Au regard du montant total inscrit par les candidats au sein de la DPGF
La meilleure proposition obtiendra la note de 40 points et les autres
propositions seront obtenues par application de la formule suivante :
Note « Prix » P = 40* (Prix de l’offre la moins disante / Prix de l’offre remis
par le candidat)
Consultation n°: 2026-0428 Page 13 sur 17
2-Qualité de l’offre de l'offre 60 points
Jugé au regard des éléments renseignés dans le cadre de mémoire technique.
Note « qualité » du candidat : Q1+Q2
Q1 et Q2 sont les notes obtenues pour les deux sous-critères ci-dessous
Dans le cas où un candidat n’obtiendrait pas la note maximale, la note
« qualité » (Q) sera calculée de la manière suivante :
Q= 60* Note (Q1+Q2) obtenue par le candidat / Note (Q1+Q2) la plus élevée
des candidats
Sous-critère 2.1 : Expérience du (des) chef(s) de projet affecté(s) à la mission
(Q1)
Ce sous-critère sera noté sur 35 points.
Le candidat devra fournir 3 références pour les compétences programmation,
économie de la construction et qualité environnementale et 1 référence pour la
mission d’écologue des intervenants affectés à la missions réalisées au cours
des dix dernières années sur des opérations similaires (réhabilitation ERP).
Ces références devront impérativement avoir été réalisées par les membres de
l’équipe dédiées à la réalisation des prestations.
Pour information, les références fournies seront notées de la manière
suivante :
- Références sur la programmation seront notées sur 15 points
- Références sur l’économie seront notées sur 9 points
- Références sur la Qualité environnementale seront notées sur 9 points
- Références sur la mission Ecologue seront notées sur 2 points
Les références seront appréciées au regard de leur pertinence, de leur
complexité et du rôle effectivement assuré par chaque intervenant. Le candidat
pourra joindre, s’il souhaite les CV et les détails des références en annexe.
Sous-critère 2.2 : Méthodologie détaillée par phase et par domaine de
compétence (Q2) :
Le sous-critère est noté sur 25 points
Le candidat sera noté au regard de la clarté et de la pertinence de la
méthodologie proposée pour garantir la bonne réalisation de la mission dans
chacune des 2 phases (Programmation et Conception) et chacun des domaines
de compétences (Programmation, Economie, Qualité environnementale et
Mission d’Ecologue).
Consultation n°: 2026-0428 Page 14 sur 17
La méthodologie devra intégrer un organigramme détaillé précisant le(s)
chef(s) de projet affecté(s) à chacun des domaines de compétences, leurs rôles
respectifs, ainsi que l’interlocuteur de référence du maitre d’ouvrage. Cet
organigramme sera noté sur 5 points.
En outre, la méthodologie devra préciser l’organisation permettant, pour
chaque phase (Programmation et Conception) d’assurer :
• Le pilotage de la mission dans chacune des quatre domaines de
compétence
• La coordination entre les intervenants
• Le pilotage des mesures visant à limiter l’empreinte environnementale de
la mission (optimisation des déplacements, recours à la visioconférence
lorsque cela est pertinent et dématérialisation des échanges et des livrables
notamment).
Cette méthodologie sera notée sur 10 points pour chaque phase.
Note finale = Note Prix + Note Qualité
Le classement des offres sera ainsi effectué en fonction du total de la note totale. En cas d’égalité,
le candidat ayant obtenu la meilleure note « prix » sera classé 1er.
Lors de l'examen des offres, une vérification matérielle des offres de prix des candidats sera
effectuée.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans un prix
forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix unitaire il n'en sera pas tenu compte et seul le montant
total de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) fera foi.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette
décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix global et forfaitaire de la
DPGF.
8.4 - Suite à donner à la consultation
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat individuel
ou en cas de groupement, chaque membre du groupement, et le(s) éventuel(s) sous-traitant(s)
justifie ne pas être dans un des motifs d'exclusion. A ce titre il devra remettre, dans un délai qui lui
sera précisé ou par voie électronique les certificats et attestations des articles R2143-6 à R2143-10
et R2143-16 du Code de la commande publique.
Le candidat qui est établi hors de France et qui envisage de détacher temporairement un salarié sur
le territoire national pour l'exécution de ce marché doit en informer le pouvoir adjudicateur et
fournir, avant le début de détachement, en application des articles L.1262-4 et R.1263-12 du Code
du travail, les documents ci-après :
- Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, conformément aux
dispositions des articles R1263-3-1, R.1263-4-1 et R.1263-6-1 du Code du travail.
- Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R.1263-2-2 du Code du
travail.
Consultation n°: 2026-0428 Page 15 sur 17
Afin de simplifier le dépôt des offres, les candidats ne sont plus tenus de signer l'offre présentée. En
revanche, l'acte d'engagement signé sera exigé du seul candidat auquel est envisagé d'attribuer le
marché qui devra strictement se conformer à l'offre qu'il aura déposée et pour laquelle il est engagé.
A cet effet, le pouvoir adjudicateur renseignera l'acte d'engagement avant de l'adresser, par voie
électronique au travers du profil d'acheteur, non revêtu de sa signature, au candidat auquel il est
envisagé d'attribuer le marché. Celui-ci remplira alors les rubriques qui n'ont pu être renseignées
par le pouvoir adjudicateur, le signera de préférence électroniquement et le retournera via le
profil d'acheteur à ce dernier, dans un délai qui lui sera précisé par voie électronique. Dans le cas où
l'attributaire pressenti ne signerait pas son offre dans le délai imparti, le soumissionnaire dont l'offre
a été classée immédiatement après pourra être sollicité directement.
9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://marches.departement13.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.
9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Marseille
31 Rue Jean François Leca
13002 MARSEILLE
Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
▪ Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
▪ Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
▪ Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être
exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue
publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront
s'adresser à :
Tribunal Administratif de Marseille
31 Rue Jean François Leca
13002 MARSEILLE
Tél : 04 91 13 48 13
Télécopie : 04 91 81 13 89
Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Consultation n°: 2026-0428 Page 16 sur 17
Consultation n°: 2026-0428 Page 17 sur 17
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.