CCTP
1C_CCTP_et_Annexes_2026-TX-SGC-0055_Poligne 2026.pdf · 45 226 mots · du marché « Stabilisation de falaise RD47 à Poligné : démolition d'une grange, réalisation d'un mur de soutènement en béton armé,… », dossier de consultation officiel.
1.C- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
RD47 STABILISATION DE LA FALAISE DE POLIGNE
REALISATION D’UN MUR DE SOUTENEMENT
N° du CCAP : 2024-TX-SGC-0004
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
Pôle construction et logistique / Direction des routes départementales / service génie civil
1 Avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes Cedex
Avril 2026
1-C
S O M M A I R E
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES - DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 5
ARTICLE 1.1. OBJET DU MARCHE ........................................................................................................ 5
ARTICLE 1.2. DONNEES GENERALES .................................................................................................. 5
ARTICLE 1.3. DONNEES GEOMETRIQUES ET FONCTIONNELLES .................................................... 6
ARTICLE 1.4. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE TERMINE...................................................................... 7
ARTICLE 1.5. EQUIPEMENTS DE L'OUVRAGE ..................................................................................... 8
ARTICLE 1.6. TRAVAUX DIVERS ........................................................................................................... 8
ARTICLE 1.7. MODE DE CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE................................................................. 9
ARTICLE 1.8. CONSISTANCE DES TRAVAUX ...................................................................................... 9
ARTICLE 1.9. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER ..................................... 10
CHAPITRE 2. PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 12
ARTICLE 2.1. STIPULATIONS PRELIMINAIRES .................................................................................. 12
ARTICLE 2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE ............................................................ 12
ARTICLE 2.3. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX ............................................................. 13
ARTICLE 2.4. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE ................................................................ 13
ARTICLE 2.5. PLAN D'ASSURANCE QUALITE - GENERALITES ........................................................ 13
ARTICLE 2.6. DOCUMENT D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ....................................... 14
ARTICLE 2.7. PROCEDURES D'EXECUTION ...................................................................................... 14
ARTICLE 2.8. DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERNE ...................................................... 18
ARTICLE 2.9. PROGRAMME DES ETUDES D'EXECUTION ................................................................ 19
ARTICLE 2.10. ETUDES D'EXECUTION - GENERALITES ................................................................... 19
ARTICLE 2.11. BASES DES ETUDES D'EXECUTION.......................................................................... 19
ARTICLE 2.12. TEXTES REGLEMENTAIRES ET REGLEMENTS DE CALCUL ................................... 20
ARTICLE 2.13. ACTIONS ET SOLLICITATIONS ................................................................................... 20
ARTICLE 2.14. COMBINAISONS D'ACTIONS ...................................................................................... 20
ARTICLE 2.15. JUSTIFICATION DES APPUIS ET FONDATIONS ........................................................ 20
ARTICLE 2.16. JUSTIFICATIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS AVOISINANTES.................. 21
ARTICLE 2.17. DOSSIER DE RECOLEMENT DE L'OUVRAGE ........................................................... 21
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 2/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
ARTICLE 2.18. PRESENTATION DES ETUDES ................................................................................... 21
CHAPITRE 3. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 23
ARTICLE 3.1. GENERALITES ............................................................................................................... 23
ARTICLE 3.2. MOUVEMENT DES TERRES ......................................................................................... 24
ARTICLE 3.3. REMBLAIS DES FOUILLES ET REMBLAIS CONTIGUS AUX OUVRAGES................... 24
ARTICLE 3.4. REPERES DE NIVELLEMENT ....................................................................................... 25
ARTICLE 3.5. TRAITEMENTS DE SURFACE ....................................................................................... 25
ARTICLE 3.6. ACIERS POUR BETON ARME ....................................................................................... 25
ARTICLE 3.7. BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES ................................................................... 26
ARTICLE 3.8. GRAVE NON TRAITEE................................................................................................... 36
CHAPITRE 4. EXECUTION DES TRAVAUX 38
ARTICLE 4.1. TRAVAUX PREPARATOIRES ........................................................................................ 38
ARTICLE 4.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AUX CONSTRUCTIONS
AVOISINANTES .................................................................................................................................... 38
ARTICLE 4.3. DEBROUSSAILLEMENT - DEMOLITIONS - DECAPAGE .............................................. 39
Article 4.4. DEBLAIS .............................................................................................................................. 39
ARTICLE 4.5. SEMELLES ET RADIERS DE FONDATION ................................................................... 40
ARTICLE 4.6. COFFRAGES .................................................................................................................. 42
ARTICLE 4.7. TRAITEMENTS DE SURFACE ....................................................................................... 43
ARTICLE 4.8. MISE EN OEUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME ...................................... 43
ARTICLE 4.9. MISE EN OEUVRE DES BETONS.................................................................................. 43
ARTICLE 4.10. MISE EN OEUVRE DE LA GRAVE NON TRAITEE ...................................................... 46
ARTICLE 4.11. TOLERANCES GEOMETRIQUES DE L'OUVRAGE FINI ............................................. 47
ARTICLE 4.12. REALISATION DU REMBLAI RENFORCE ................................................................... 47
ARTICLE 4.13. DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.................................................. 48
ARTICLE 4.14. GARDE-CORPS S8 MODIFIE ...................................................................................... 48
ARTICLE 4.15. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL .............................................. 49
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 3/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
ANNEXES :
-Annexe 1 : Vue sur la falaise avant et après abattage des arbres
-Annexe 2 : Déconstruction de la partie supérieure du mur de soutènement en pierre en
accotement de la RD47 en partie est
-Annexe 3 : Dépose de la glissière existante au droit du chantier
-Annexe 4 : Déconstruction du hangar – toit constitué de tôles fibro-amiantées : rapport de
repérage des matériaux contenant de l’amiante
-Annexe 5 : Dépose de l’assainissement non collectif existant : diagnostic assainissement
et plan
-Annexe 6 : Dépose du linéaire nécéssaire de la clôture grillagée mitoyenne pour la
réalisation du mur en retour
-Annexe 7 : Fourniture et mise en place d’un garde-corps piéton S8 modifié sur longrine -
Hauteur 1,00m
-Annexe 8 : La reconstitution de l’accotement par un épaulement en enrochement sur 10ml
afin de rétablir la mise en place de 3 supports de glissière
-Annexe 9 : Réalisation de l’assainissement non collectif de l’habitation : étude d’aptitude à
l’assainissement non collectif
-Annexe 10 : Hibernaculum
-Annexe 11 : Extrait cadastral
-Annexe 12 : Synthèse des réseaux existants avant dévoiement
-Annexe 13 : Projet de dévoiement du réseau ENEDIS
-Annexe 14 : Projet de dévoiement du réseau ORANGE
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 4/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS GENERALES -
DESCRIPTION DE L'OUVRAGE
ARTICLE 1.1. OBJET DU MARCHE
Les travaux faisant l'objet du présent marché concernent la sécurisation d’un talus de la RD47
sur la commune de Poligné au droit d’une parcelle batie.
Les travaux consistent en la construction d'un mur de soutènement permettant la réalisation d’un
talus routier avec une pente de 3H/2V.
Les travaux sont à réaliser sur le domaine public et sur la propriété bâtie qui a été acquise par le
département. La maison est et restera innoccupée pendant les travaux.
ARTICLE 1.2. DONNEES GENERALES
1.2.1. Planimétrie et altimétrie
1.2.1.1. Planimétrie
Tous les points sont repérés en coordonnées planes NTF-Lambert zone II.
1.2.1.2. Altimétrie
Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du réseau NGF-IGN 1969 (nouveau
système des altitudes françaises) et toutes les altitudes sont exprimées en mètres.
1.2.2. Données géotechniques
(art. A.2.2 du fasc. 62 titre V du CCTG, art.2 du fasc. 68 du CCTG)
Tous les renseignements géologiques et géotechniques relatifs aux travaux faisant l'objet du
présent marché sont consignés dans les éléments du rapport géotechnique joints au présent
CCTP. Le type de fondation indiqué sur les plans est donné à titre indicatif. Le titulaire doit
soumettre à l’agrément du maître d’œuvre le type de fondation qu’il envisage de réaliser, celui-ci
devra être justifié par note de calculs.
1.2.3. Contexte climatique et environnemental
1.2.3.1. Classe d'exposition à l'environnement climatique
(norme NF EN 206-1)
Les classes d'exposition définies à l'article 4.1 de la norme NF EN 206-1, auxquelles sont
soumises les différentes parties de l'ouvrage, sont précisées à l'article intitulé "Bétons et mortiers
hydrauliques" du chapitre 3 du présent CCTP.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 5/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
1.2.3.2. Niveau de prévention vis-à-vis des risques liés à l'alcali-réaction
Il est fait référence ci-après aux notations et aux dispositions figurant à l'article 5.2.3.4 de la
norme NF EN 206-1 et dans le guide technique "Recommandations pour la prévention des
désordres dus à l'alcali-réaction" édité par le LCPC en juin 1994.
Le niveau de prévention vis-à-vis des risques liés à l'alcali-réaction est le niveau de
précautions particulières (niveau A des recommandations).
1.2.3.3. Classe d'environnement et catégorie de corrosivité pour la protection anticorrosion
des parties métalliques
(art. 1.4 du fasc. 56 du CCTG, norme NF EN ISO 12944-2)
L'ouvrage est situé en atmosphère non tropicale au sens du fascicule 56 du CCTG.
La classe d'environnement des parties métalliques aériennes de l'ouvrage, telle que définie
par la norme NF EN ISO 12944-2, est la classe C3.
L'ouvrage ne comporte aucune partie métallique immergée.
1.2.3.4. Contexte sismique
L'ouvrage est situé en zone de sismicité 0 au sens du décret relatif à la prévention du risque
sismique n°91-461 du 14 mai 1991. Dans ce contexte, aucune disposition parasismique
particulière n'est à prévoir.
1.2.4. Aspect architectural
Le parti défini doit être respecté au niveau des études d'exécution.
ARTICLE 1.3. DONNEES GEOMETRIQUES ET FONCTIONNELLES
Les données géométriques et fonctionnelles de l'ouvrage sont définies dans les plans joints au
présent CCTP. Seules les principales caractéristiques sont rappelées ci-après.
1.3.1. Profil en travers
Les profils en travers définitifs au droit des dispositifs de protections phoniques sont conformes
au plan 1.F.3 – Elévation – Coupes – Détails du mur, joint au présent CCTP.
Un trottoir de 2,50m de large est à réaliser en bord de la RD47. Il sera revêtu d’un enduit
bicouche. La pente de ce trottoir est de 4% et permet l’écoulement des eaux de ruissellement vers
la chaussée.
1.3.2. Tracé en plan
Les implantations sont effectuées conformément aux plans joints.
1.3.3. Profil en long
Les travaux n’incluant pas de reprofilage, le profil en long de la RD47 est inchangé.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 6/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
ARTICLE 1.4. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE TERMINE
1.4.1. Généralités
L'ouvrage est défini par le présent CCTP et par l'ensemble des plans qui lui sont joints. Il est
toutefois précisé que les niveaux de fondations indiqués sur ces documents n'ont qu'un caractère
indicatif et sont fixés définitivement par le maître d'œuvre lors de l'exécution.
Les paragraphes qui suivent présentent les principales caractéristiques de l'ouvrage et
certaines de ses particularités.
1.4.2. Description de l'ouvrage terminé
L’ouvrage terminé est le suivant :
1. Mur de soutènement constitué de 2 parties ayant pour fonction de retenir Le futur
talus à 3H/2V en partie basse :
o mur de soutènement longitudinal à la RD47 situé en pied du futur talus
longueur : 52,50m
hauteur variable de 2,50m à 1,20m
altimétrie des fondations superficielles (dessus BP) 68,70m à 70,00m
Mur ouest Mur est 1 Mur est (extrémité)
Longueur 47,50m 2,50m 2,50m
Hauteur par rapport
au BP (béton de 2,50m 1,80m 1,20m
propreté)
Z dessus BP 68,70m 69,70m 70,00m
o mur en retour perpendiculaire à l’axe de la RD47 et situé en mitoyenneté de la
propriété objet du mur de soutènement et de la propriété située à l’ouest
longueur : 8,00m
hauteur variable
altimétrie des fondations superficielles (dessus BP) de 68,70m à 69,30m
-
Remplissage Mur route Mur propriété
Longueur 1,53 x 2,00m
2,00m 6,00m
(suivant RD47°)
Hauteur par 5,00m
5,86 à 4,55m 4,84 à 2,20m
rapport au BP
Z dessus BP 69,30m 68,70m
2. Remblai du talus routier dressé à 3H/2V
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 7/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
1.4.3. Traitement des parties vues
(art. 62 du fasc. 65 du CCTG)
Les différents parements (surfaces de béton visibles) de l'ouvrage sont classés comme suit :
Partie d'ouvrage Classe de parement
Parties vues de la longrine Parements soignés fins
support du garde corps
et
Parties vues du mur
Autres surfaces Parements soignés simples
Pour les parements fins, les exigences particulières correspondantes sont précisées au
chapitre 4 du présent CCTP.
Des descriptions sont également reportées sur les plans joints au présent CCTP.
1.4.4. Traitements de surface
Les parties d'ouvrage suivantes font l'objet des traitements de surfaces :
- un produit de badigeon pour parois au contact des terres.
ARTICLE 1.5. EQUIPEMENTS DE L'OUVRAGE
1.5.1. Dispositifs de retenue
(fasc. 61 titre II du CPC)
Le trottoir existant revêtu en béton sera équipé d’un garde-corps S8 modifié.
1.5.2. Dispositifs de recueil et d'évacuation des eaux
1.5.2.1. Evacuation des eaux
Un dispositif drain / matériaux drainant sera mis en œuvre à l’arrière du mur côté terre
permettant ainsi le recueil des eaux de ruissellement qui éxuteront dans l’assainissement pluvial
de l’allée du Volcan.
ARTICLE 1.6. TRAVAUX DIVERS
Le marché comprend également les travaux suivants :
- la préparation du terrain dont :
• le déssouchage et l’évacuation de 20 souches – Annexe 1 du CCTP
• la déconstruction de la partie supérieure du mur de soutènement en pierre en
accotement de la RD47 en partie est – Annexe 2 du CCTP
• la dépose de la glissière existante au droit du chantier si nécéssaire. Annexe 3 du
CCTP
• la mise en place d’un dispositif provisoire de retenu pendant les périodes d’inactivité
du chantier
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 8/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
• la déconstruction du hangar dont le toit est constitué de tôle fibro-amiantées -
Annexe 4 du CCTP
• la dépose de l’assainissement non collectif existant - Annexe 5 du CCTP
• la dépose du linéaire nécéssaire de la clôture grillagée mitoyenne pour la réalisation
du mur en retour - Annexe 6 du CCTP
- l’aménagement des accès côté RD47 et côté propriété,
- l’aménagement des plateformes pour le matériel
- les terrassements dont :
• la purge des matériaux instables sur le talus existant
• la réalisation des fouilles du mur de soutènement
- la réalisation du murs de soutènement tel que défini à l’article 1.4.2 ci-dessus et sur les
plans du présent dossier
- la reconstitution du remblai routier par la réalisation d’un talus dressé à 3H/2V
- la pose d’un garde-corps au droit de la propriété riveraine en bordure de la plateforme
bétonnée en crête d’accotement - Annexe 7 du CCTP
- la reconstitution de l’accotement par un épaulement en enrochement sur 10ml afin de
rétablir la mise en place de 3 supports de glissière- Annexe 8 du CCTP
- la repose de la glissière de sécurité déposée dans le cadre de la préparation du terrain
- la réalisation de l’assainissement non collectif de l’habitation dont l’exutoire, tel que définie
en Annexe 9 du CCTP
- la réalisation d’un hibernaculum tel que défini en Annexe 10
- le prolongement du muret existant en pierre sur une longueur de 20m de son extrémité
ouest en allant vers Poligné, tel que défini sur les plans
- la remise en état initial de la RD47 et de la voirie communale (chaussée et trottoir) ainsi
que du terrain de la propriété batie.
ARTICLE 1.7. MODE DE CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE
Tel qu'il est prévu au marché, l'ouvrage est construit comme décrit ci-après.
Le mur de soutènement est réalisé en béton armé coulé en place. La circulation sur la
RD47 est maintenue telle qu’elle existe pendant toute la durée du chantier, c’est-à-dire en
circulation alternée via un aménagement déportant la circulation sur la chaussée nord
permettant de ainsi de sécuriser la propriété en contrebas vis-à-vis des chutes de pierres
issues de la falaise. Au besoin la longueur de l’aménagement pourra être augmentée.
ARTICLE 1.8. CONSISTANCE DES TRAVAUX
1.8.1. Travaux compris dans l'entreprise
D'une manière générale, l'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en oeuvre
nécessaires à la complète réalisation des ouvrages objets du présent marché, ainsi que la remise
en état des lieux mis à la disposition du titulaire ou modifiés par le déroulement des travaux, à
l'exclusion de celles mentionnées au sous-article suivant.
Ceci couvre en particulier :
• les installations de chantier,
• la fourniture, la mise en place et le maintien de la signalisation de chantier 24 h sur 24.
• l'étude des ouvrages définitifs (production des notes de calcul détaillées et plans
d’exécution),
• l’aménagement des accès,
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 9/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
• les ouvrages provisoires ou éléments provisoires et tous les ouvrages mis au marché et
qui ne font pas partie de l'ouvrage proprement dit,
• la réalisation des fondations et des murs de soutènement (coffrage, ferraillage,
bétonnage et finition)
• les remblais routiers
• le garde-corps S8 modifié
• le dispositifs d’assainissement non collectif et les équipements correspondant y compris
l’alimentation electrique
• le contrôle interne,
• les épreuves de convenance,
1.8.2. Travaux non compris dans l'entreprise
Ne sont pas compris au titre du présent marché, les travaux suivants :
• le contrôle extérieur des bétons qui sera assuré par le service travaux du département
d’Ille-et-Vilaine,
• les aménagements paysagers
• la dépose et la repose de la signalisation horizontale
• la fourniture, la pose et la dépose des équipements de sécurité provisoires.
ARTICLE 1.9. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU
CHANTIER
1.9.1. Conditions d'accès au site
Le chantier est accessible par la RD47 et l’allée du Volcan.
1.9.2. Installation de chantier
Les zones mises à disposition de l’entreprise figurent sur les plans joints. La maison qui a été
acquise par le département, ne peut pas être utilisée pour les installations de l’entreprise.
1.9.3. Constructions avoisinantes
L'attention du titulaire est attirée sur l'existence de zones bâties au voisinage immédiat du
chantier, dont les accès doivent être laissés libres pendant toute la durée du chantier. En outre, la
vie ne doit pas y être perturbée. Pendant les travaux, le titulaire prend toutes les précautions
nécessaires afin de prévenir les risques de nuisances sonores vis-à-vis des riverains. Toutes les
voies devront être laissées en état de propreté en dehors des périodes d’inactivités du chantier,
notamment le soir et les week-ends.
1.9.4. Phasage des travaux et ordre d'exécution
Le phasage des travaux sera défini par le maître d’œuvre lors de la période de préparation, il
pourrat être modifié en cours de travaux en fonction de l’avancement des travaux routiers.
1.9.5. Maintien de circulations
Les circulations suivantes sont maintenues pendant les travaux :
• circulation automobile et piétonne
o sur la RD47
o sur l’allée du Volcan.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 10/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
1.9.6. Engins lourds de chantier
Les engins de chantier devront être choisis et utilisés de manière à préserver les chaussées
existantes et à minimiser au maximum les nuisances du voisinage (bruit, vibrations,…). Tout
désordre donnera lieu à réparation à la charge de l’entreprise.
1.9.7. Evacuation des eaux de chantier
Les eaux de chantier sont à la charge du titulaire qui en fait son affaire. Elles doivent être
filtrées (bottes de paille) avant d’être évacuées vers le réseau pluvial existant. Les dispositions
prises par le titulaire sont telles que toutes les parties d’ouvrage ainsi que les ouvrages provisoires
soient réalisés à sec.
1.9.8. Limitation des nuisances
Afin de limiter les nuisances dues au chantier, le titulaire fournit un Schéma Organisationnel du
Plan de Respect de l’Environnement.
Les dispositions réglementaires s’appliquent à ce chantier en matière de nuisance sonore ainsi
qu’en matière de pollution et de rejet. Les engins devront répondre aux normes en vigueur en
matière de bruit et de pollution de l’air.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 11/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
CHAPITRE 2.
PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
ARTICLE 2.1. STIPULATIONS PRELIMINAIRES
Le titulaire doit soumettre à l'acceptation du maître d'oeuvre toutes les dispositions techniques
qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent marché.
Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de
réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d'exécution comme
en phase de service.
Ces propositions doivent être assorties des justifications correspondantes (notes de calculs,
métré, mémoire).
ARTICLE 2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE
(chapitre 3 du fasc. 65 du CCTG, art. III.1 et III.14 du fasc. 66 du CCTG, art. 3.1.1 et 3.2.1 du
fasc. 56 du CCTG et art. 28, 29 et 40 du CCAG)
2.2.1. Dispositions générales
L'ensemble des documents à fournir par le titulaire est soumis au visa du maître d'oeuvre,
excepté :
• les notes de calculs, par dérogation à l'article 29 du CCAG-T,
• les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé,
• les documents relatifs aux ouvrages provisoires de 2ème catégorie,
• les documents de suivi du contrôle interne dont seul le cadre est soumis à son acceptation,
• le dossier de récolement.
2.2.2. Liste des documents à fournir
L'ensemble des documents à fournir par le titulaire , soit pendant la mise au point du marché,
soit pendant la période de préparation des travaux, soit pendant les travaux, soit après exécution,
est regroupé sous les sept rubriques suivantes :
• le programme d'exécution des travaux,
• le plan d'assurance de la qualité (PAQ),
• les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé,
• le Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE),
• les documents de suivi de contrôle interne,
• le programme des études d'exécution,
• les études d'exécution,
• le dossier de récolement de l'ouvrage.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 12/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
ARTICLE 2.3. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX
(art. 28.2 du CCAG, art. 33 et 35 du fasc. 65 du CCTG, art. III.1.3 et III.1.4. du fasc. 66 du
CCTG)
Le programme d'exécution des travaux comprend :
• le calendrier prévisionnel des travaux,
• la description générale des matériels et méthodes à utiliser,
• le projet des installations de chantier.
Le calendrier prévisionnel des travaux doit être présenté de telle sorte qu'apparaissent
clairement les tâches critiques et leur enchaînement.
ARTICLE 2.4. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
(art. 28.3 du CCAG, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application)
Les modalités d'élaboration des documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé,
conformément aux lois en vigueur, sont définies au CCAP.
ARTICLE 2.5. PLAN D'ASSURANCE QUALITE - GENERALITES
(art. 34 du fasc. 65 du CCTG, art. I.2.1 et annexe A1 du fasc. 66 du CCTG, art. 1.6, 3.1.1 et
3.2.1 du fasc. 56 du CCTG, art. 7 du fasc. 68 du CCTG)
2.5.1. Composition générale du PAQ
Conformément aux dispositions des articles 34 du fascicule 65, 1.6 du fascicule 56 et 7 du
fascicule 68 du CCTG, le PAQ est constitué :
• du document d'organisation générale du chantier,
• des procédures d'exécution,
• des cadres des documents de suivi d'exécution.
2.5.2. Points d'arrêt et points critiques
La liste des points d'arrêt est donnée ci-dessous.
Phase des travaux Points d'arrêt
Implantation de l'ouvrage - Acceptation du piquetage complémentaire
Fondations superficielles - Conformité du fond de fouille d'une fondation
superficielle (niveau et réglage de la fouille,
nature et portance du sol)
- Contrôle du remblaiement d'une poche purgée
- Conformité des massifs de substitution en
grave non traitée et/ou grave ciment et/ou gros
béton, avant mise en oeuvre du béton de
propreté (niveau, réglage et qualité de mise en
oeuvre)
- Conformité des massifs de substitution en
grave non traitée et/ou grave ciment et/ou gros
béton pour le comblement des purges locales
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 13/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
éventuelles
- Autorisation de bétonnage d'une semelle de
fondation
Bétonnages - Acceptation de l'épreuve de convenance
- Acceptation de l'élément témoin de
convenance
- Autorisation de bétonnage d'une partie
d'ouvrage
Réalisation du remblai routier - Acceptation de la procédure de mise en oeuvre
- Acceptation des matériaux
Remblaiement des fouilles et remblais contigus - Acceptation des matériaux
La liste des points critiques, assortie des délais de préavis du maître d'oeuvre, est présentée
par le titulaire dans le document d'organisation générale du PAQ.
ARTICLE 2.6. DOCUMENT D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER
(art. 34.2.2 du fasc. 65 du CCTG, annexe A1 du fasc. 66 du CCTG, art. 7.1 du fasc. 68 du
CCTG, art. 1.6.2.1 du fasc. 56 du CCTG)
La liste et l'organigramme des responsables sur le chantier concernent l'ensemble des
entreprises, sous-traitants inclus.
Le document d'organisation générale explicite également de façon détaillée les principes de la
gestion des documents :
• calendrier de fourniture des documents,
• nombre de documents adressés au maître d'oeuvre, aux bureaux de contrôle et autres
intervenants,
• principes et délais pour les vérifications et modifications.
ARTICLE 2.7. PROCEDURES D'EXECUTION
2.7.1. Liste des procédures d'exécution
Les procédures d'exécution peuvent être établies par nature de travaux ou par parties
d'ouvrage.
Les procédures d'exécution exigées sont les suivantes :
• implantation et terrassements,
• exécution des fouilles,
• réalisation des ouvrages provisoires,
• coffrages et parements,
• ferraillages,
• bétonnage,
• procédure de mise en œuvre des matériaux du remblai routier
2.7.2. Documents annexés aux procédures d'exécution
Les documents annexés aux procédures comprennent en outre les documents suivants :
• le plan de mouvement des terres,
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 14/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
• le projet des ouvrages provisoires,
• le dossier d'étude des bétons.
2.7.3. Prise en compte des constructions avoisinantes dans le PAQ
Les procédures d'exécution relatives aux travaux de réalisation des protections phoniques
précisent l'ensemble des contrôles qui doivent être effectués par le titulaire avant et pendant
l'exécution de ces travaux pour prévenir toute perturbation des constructions avoisinantes
précisées dans le dernier article du chapitre I du présent CCTP. Ces procédures précisent
également la conduite à tenir en cas d'anomalies mises en évidence par ces contrôles.
2.7.4. Assurance de la qualité pour les implantations
Le PAQ précise les dispositions adoptées pour respecter les implantations géométriques de
l'ouvrage.
Il précise également les dispositions prises pour la conservation des déports.
2.7.5. Maîtrise de la conformité pour les bétons
(art. 810 du fasc. 65 du CCTG)
2.7.5.1. Nature et qualité des différents constituants
Le PAQ définit la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments.
Pour les granulats (normes NF EN 12620 et XP P 18-545), le Plan Qualité indique par
dérogation au fascicule 65 du CCTG :
• leur provenance,
• leurs caractéristiques :
• granularité et teneur en fines des gravillons, des sables et graves (norme NF EN
933-1),
• module de finesse des sables et graves (norme NF EN 12620 et NF EN 13139),
• propreté des sables et graves (norme NF EN 933-8 et NF EN 933-9),
• polluants organiques (norme NF EN 1744-1),
• coefficient d'absorption d'eau (norme NF EN 1097-6),
• impuretés prohibées,
• soufre total, sulfates solubles dans l'acide et chlorures (norme NF EN 1744-1),
• coefficient d'aplatissement (norme NF EN 933-3),
• teneur en éléments coquilliers des granulats d'origine marine (norme NF EN 933-7),
• Los Angelès (norme NF EN 1097-2),
• friabilité des sables (norme P 18-576),
• niveau de réactivité vis-à-vis de la réaction alcali-silice (normes XP P 18-594, FD P
18-542 et mode opératoire LPC n°37),
• sensibilité au gel-dégel (norme NF EN 1097-6 et NF EN 1367-1).
L'emploi de granulats recyclés ou artificiels est interdit. Celui de granulats provenant de la
récupération du béton frais sur l’installation de production est possible mais dans les conditions
précisées au paragraphe «Granulats» du sous-article «Constituants des mortiers et bétons» du
chapitre 3 du présent CCTP.
Le PAQ définit la nature, le dosage et la provenance des adjuvants.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 15/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
2.7.5.2. Dispositions particulières liées aux réactions de gonflement interne des bétons
2.7.5.2.1. Alcali-réaction
Dispositions concernant le dossier d'étude des bétons
Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF-Granulats avec qualification vis-
à-vis de l'alcali-réaction en NR ou PRP, le certificat de conformité des granulats à la marque NF,
qui donne leur qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction, doit être annexé au dossier d'étude des
bétons.
Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-Granulats mais si le
producteur de granulats dispose d'un dossier carrière élaboré conformément aux prescriptions du
document intitulé «Guide pour l'élaboration du dossier carrière» édité par le LCPC en juin 1994 et
approuvé par le maître d'œuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan
qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction des
granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des contrôles internes
effectués par le producteur de granulats.
En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière
approuvé par le maître d'œuvre, les résultats des essais permettant la qualification des granulats
conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542 et de la norme XP P
18-594 sont joints au dossier d'étude des bétons.
Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), tous les résultats des essais visés par les
chapitres 5, 6 ou 8 du document intitulé « Recommandations pour la prévention des désordres dus
à l'alcali-réaction » édité par le LCPC en juin 1994 doivent être joints au dossier d'étude des
bétons.
Dispositions concernant les procédures de bétonnage
En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats mais en présence d'un dossier
carrière approuvé par le maître d'œuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la
fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des documents de suivi du contrôle interne
effectué par le producteur de granulats et le titulaire conformément à leur Plan Qualité.
En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière
approuvé par le maître d'œuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture
au maître d'œuvre, avant bétonnage, des résultats des essais rapides permettant la qualification
des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542.
Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR) et si les opérations de bétonnage s'étalent
sur une période supérieure à deux mois, les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture
au maître d'œuvre, avant bétonnage, des résultats des essais visés par les chapitres 5, 6 ou 8 du
document intitulé « Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction »
édité par le LCPC en juin 1994. Ces essais doivent dater de moins de deux mois.
Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR) et dans le cas de changement des
propriétés d'un des constituants du béton, les procédures de bétonnage doivent être modifiées et
prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des résultats des essais visés par les
chapitres 5, 6 ou 8 du document intitulé « Recommandations pour la prévention des désordres dus
à l'alcali-réaction » édité par le LCPC en juin 1994. Ces essais doivent être conduits sur la formule
modifiée.
L'acceptation des résultats de tous les essais par le maître d'œuvre est une condition
nécessaire à la levée des points d'arrêt avant bétonnage.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 16/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
2.7.5.2.2. Réaction sulfatique interne
Le Plan Qualité précise les dispositions prises par le titulaire pour prévenir la réaction
sulfatique interne du béton, en tenant compte des indications du document intitulé «
Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne » édité par
le LCPC en août 2007.
2.7.5.3. Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes
Le Plan Qualité précise les dispositions à prendre en cas de bétonnage lorsque la température
ambiante est négative ou durablement supérieure à +35°C et lorsque la température du béton est
supérieure à +32°C pendant sa mise en œuvre. En outre, en cas de délai important entre la
fabrication du béton et la fin de sa mise en œuvre, le Plan Qualité précise les dispositions à
appliquer ainsi que les modalités d'utilisation d'un retardateur de prise.
2.7.5.4. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel
Le guide technique " Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel "
édité par le LCPC en décembre 2003 s'applique.
2.7.6. Maîtrise de la conformité pour les aciers pour béton armé
(art. 74 du fasc. 65 du CCTG)
Les dispositions en matière de maîtrise de la conformité pour les aciers pour béton armé sont
établies conformément à l'article 74 du fascicule 65 du CCTG.
En complément des stipulations du sous-article 74.1 du fascicule 65 du CCTG, le Plan Qualité
précise les caractéristiques et la provenance des dispositifs de raccordement des aciers pour
béton armé (manchons).
2.7.7. Assurance de la qualité pour les éléments préfabriqués
(art 95 du fasc 65 du CCTG)
Les dispositions en matière d'assurance qualité pour les éléments de béton armé préfabriqués
sont établies conformément à l'article 95 du fascicule 65 du CCTG.
Le PAQ de l’usine de préfabrication est constitué :
− de la note d’organisation générale de l’usine de préfabrication,
− de la catégorie, la classe, la sous classe et la provenance des ciments,
− des différentes caractéristiques des granulats (norme P 18-541),
− de la nature et des dosages en adjuvants,
− des procédures d’exécution,
− des caractéristiques physico-chimiques des granulats et si nécessaires, des mesures
prises vis à vis des désordres dus à l’alcali réaction,
− des méthodes de fabrication des éléments et des précautions prises pour obtenir un
parement répondant à la demande du Maître d’œuvre.
Le PAQ de mise en place de l’ouvrage est constitué :
− de la note d’organisation générale du chantier,
− des méthodes, matériels et matériaux employés pour la pose des ouvrages préfabriqués.
2.7.8. Assurance de la qualité relative à la protection contre la corrosion
(cas des processus de type industriel définis par l'article 1.6.1 du fascicule 56 du CCTG)
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 17/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Les dispositions particulières relatives à la mise en œuvre d'une protection contre la corrosion
suivant un processus de type industriel sont fixées par le PAQ.
Cet article spécifie précisément les exigences en matière de :
• dispositions d'exécution,
• dispositions et documents de suivi d'exécution.
Pour émettre son avis préalable et son visa du PAQ, le maître d'œuvre peut être amené, dans
le cadre de son contrôle extérieur, à faire (ou faire faire) un audit du système qualité du fournisseur
des éléments. Cet audit peut porter, notamment, sur le processus de galvanisation et/ou sur celui
de mise en peinture avec application automatisée.
Les documents de suivi d'exécution tels que définis à l'article 3.1.2 du fascicule 56 du CCTG
sont remis au maître d'œuvre avant le départ des pièces de l'usine de fabrication.
2.7.9. Assurance de la qualité relative à la protection par galvanisation
Toutes les procédures concernant les éléments protégés par galvanisation sont
accompagnées des fiches de suivi des contrôles effectués par le galvanisateur. Ces fiches, qui
portent notamment sur la vérification de l'épaisseur de la galvanisation et de son adhérence, sont
remises au maître d’œuvre, avant le départ des pièces de l'usine de fabrication (point d’arrêt).
Le PAQ précise les modalités détaillées de réalisation de l'essai d'adhérence réalisé
conformément aux prescriptions indiquées dans le sous-article "Prescriptions concernant la
galvanisation" de l'article "Protection anticorrosion des parties métalliques : spécifications
communes" du chapitre 3 du présent CCTP. Pour les pièces galvanisées puis mises en peinture, il
explicite les dispositions adoptées pour garantir l'accrochage de la peinture (délai minimum entre
la galvanisation et la mise en peinture, préparation de surface de l'acier galvanisé par dérochage,
etc.).
2.7.10. Assurance de la qualité pour les dispositifs de retenue
Le PAQ traite les points suivants :
• la définition du lot en relation avec les approvisionnements d'acier (avec les certificats de
conformité de la qualité des aciers),
• la consistance de l'examen visuel,
• les essais (visuel, ressuage ou magnétoscopie, pesée, conformité de la galvanisation, etc.),
• les fiches de suivi du contrôle interne et externe,
• le traitement des non-conformités,
• le calage correct des éléments , en particulier au droit des joints de chaussée .
2.7.11. Assurance de la qualité pour les opérations de levage à la grue
La procédure relative aux travaux de levage à la grue détaille :
• les caractéristiques des engins de levage,
• la position exacte de ces engins pendant les opérations de levage,
• les travaux préparatoires éventuellement nécessaires,
• les moyens prévus pour prendre, stabiliser et guider les éléments levés,
• la réalisation des appuis provisoires, s'il en est prévu,
• les dispositifs de calage et de contreventement éventuels des éléments une fois posés.
ARTICLE 2.8. DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERNE
La liste des documents de suivi est définie au PAQ pour chaque procédure.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 18/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Lors de l'exécution, le titulaire adresse au maître d'oeuvre les documents de suivi au fur et à
mesure de l'obtention des résultats du contrôle interne.
ARTICLE 2.9. PROGRAMME DES ETUDES D'EXECUTION
Le programme des études d'exécution comprend :
• la liste des documents d'exécution à fournir,
• le calendrier prévisionnel des études.
Le calendrier des études d'exécution est présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les
tâches critiques et leur enchaînement.
ARTICLE 2.10. ETUDES D'EXECUTION - GENERALITES
(art. 29.1 du CCAG, art. 42 du fasc. 65 du CCTG, art. III.1.2. du fasc. 66 du CCTG)
Les études d'exécution comprennent :
• une note définissant les bases des études d'exécution,
• les documents d'exécution des ouvrages définitifs prenant en compte le remblai routier
(stabilité au grand glissement)
D'une manière générale, toutes les notes de calculs électroniques sont accompagnées d'une
note de synthèse manuelle qui récapitule :
• les hypothèses et données introduites dans le programme,
• les principes généraux du fonctionnement du programme,
• les principaux résultats obtenus et leur interprétation.
La consistance des études est définie ci-dessous :
• Stabilité générale, fondations, soutènements et remblais routiers
• Dispositions générales :
• plans définissant les caractéristiques générales de chaque ouvrage (implantation,
élévations, coupes, fondations),
• Caractéristiques dimensionnelles :
• note de calculs pour justification des fondations,
• dessins de ferraillage des fondations,
• note de calculs des écrans avec justification de l’ossature porteuse,
• dessins des ouvrages (murs et remblai).
ARTICLE 2.11. BASES DES ETUDES D'EXECUTION
(art. 42 du fasc. 65 du CCTG, art. III.1.2.3.du fasc. 66 du CCTG)
La note définissant les bases des études d'exécution rappelle l'ensemble des prescriptions de
calcul fournies dans le présent marché et les complète au besoin suivant les propositions
techniques du titulaire.
La note précise notamment les enrobages prévus pour toutes les parties d'ouvrage.
Ces propositions ne doivent pas remettre en cause les clauses du marché et sont conformes
aux directives de conception et de calcul en vigueur.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 19/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
ARTICLE 2.12. TEXTES REGLEMENTAIRES ET REGLEMENTS DE
CALCUL
De manière générale, les justifications relatives aux études d'exécution sont issues des textes
énumérés suivants :
• le fascicule n° 62 titre 1er - Section I du CCTG : "Règles techniques de conception et de
calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites"
(BAEL 91 révisé 99),
• le fascicule 65 du CCTG : «Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou en
béton précontraint»,
• le fascicule n° 62 titre V du CCTG : "Règles techniques de conception et de calcul des
fondations des ouvrages de génie civil",
• le fascicule n° 68 du CCTG : "Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie
civil",
• Fascicule n° 66 du CCTG : "Exécution des ouvrages de génie civil à ossature en acier"
(pour quelques données de calculs) ;
• DTU P 22-701 : "Règles de calcul des constructions en acier" (CM 66 et son additif de 80) ;
• Normes NF P 22 relatives aux assemblages ;
• Guide pour les Terrassements Routiers (GTR 92)
• Circulaire n°79.25 du 13 mars 1979 : « Instruction technique sur les directives communes
de 1979 relatives au calcul des constructions.
ARTICLE 2.13. ACTIONS ET SOLLICITATIONS
2.13.1. Vent
Pour le vent, l’effort de poussée à prendre en considération est de 90 daN par m2.
ARTICLE 2.14. COMBINAISONS D'ACTIONS
Les combinaisons d'actions suivantes sont étudiées, en complément éventuel des
combinaisons d'actions définies dans les cahiers des clauses techniques générales.
2.14.1. Définition
Le titulaire propose les combinaisons d’actions étudiées et les critères de stabilité
correspondants.
Il est à noter que la conception des ouvrages doit minimiser les assemblages soudés sur site.
Le Maître d’œuvre se réserve le droit d’interdire ce type d’assemblage.
ARTICLE 2.15. JUSTIFICATION DES APPUIS ET FONDATIONS
2.15.1. Généralités
De manière générale, les justifications relatives aux éléments en béton armé sont menées
conformément aux règles des Eurocodes.
Pour les fondations, la fissuration est considérée comme préjudiciable.
Les justifications relatives aux fondations sont conduites conformément aux règles du fascicule
62 titre V du CCTG.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 20/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Les justifications relatives aux profilés et pièces métalliques, ainsi qu’aux assemblages, sont
menées conformément à l’Eurocode 3, complété le cas échéant, par les règles CM66 et son additif
de 80, et les normes NF P 22.
2.15.2. Hypothèses pour les fondations
2.15.2.1. Fondations superficielles
Les hypothèses pour les calculs des fondations superficielles, conformes au fascicule 62 titre
V du CCTG, sont proposées par le titulaire en fonction des éléments du rapport géotechnique joint
au présent DCE.
2.15.2.2. Hypothèses particulières pour les éléments métalliques dans le sol
Les épaisseurs d'acier sacrifiées à la corrosion sont prises en compte conformément aux
prescriptions de l'article C.4.2,22 du fascicule 62 titre V du CCTG avec les hypothèses suivantes :
• sols ou remblais peu corrosifs,
• durée de vie de 50 ans.
ARTICLE 2.16. JUSTIFICATIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
AVOISINANTES
Une justification des constructions avoisinantes précisées dans le dernier article du chapitre 1
du présent CCTP doit être fournie, tant en phases provisoires que définitive. Les vérifications
portent sur la stabilité et la résistance de ces constructions ainsi que sur le caractère admissible
des déplacements attendus.
ARTICLE 2.17. DOSSIER DE RECOLEMENT DE L'OUVRAGE
(art. 40 du CCAG, art. 36 et 43.6 du fasc. 65 du CCTG, art. III.14 du fasc. 66 du CCTG)
Le dossier de récolement comprend :
• le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux,
• les comptes-rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnant,
• le PAQ accompagné de tous les résultats des contrôles, épreuves et essais divers,
• les plans et notes de calculs mis à jour.
ARTICLE 2.18. PRESENTATION DES ETUDES
Le titulaire établit une “liste de plans”, qui sera régulièrement tenue à jour, constituant le
dossier d’exécution, en indiquant notamment pour chaque dessin :
• le bureau d’études (bureau d’études du titulaire ou bureau d’études sous-traitant),
• le nom de la personne de ce bureau d’études responsable du dessin,
• le numéro,
• le titre complet,
• la date d’établissement,
• le ou les indices des modifications avec les dates correspondantes,
• le repérage de ces modifications,
• l’indication succincte de la nature de cette ou de ces modifications,
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 21/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
• la ou les dates d’envoi au visa du Maître d’œuvre,
• la date ou visa définitif (bon pour exécution).
Ces mêmes indications doivent être également reproduites sur chaque plan.
Ils doivent répondre notamment aux spécifications ci-après :
POUR LE SOUS-DOSSIER BETON ARME
Dessins de coffrage
• Les dessins d’exécution concernant les coffrages doivent préciser en complément à l’article
43. du fascicule 65 du C.C.T.G. :
• les tolérances d’exécution des parties coulées sur chantier,
• les dispositifs de fixation des poteaux métalliques (pièces d’ancrage, etc …)
Dessins d’armatures pour béton armé
Les prescriptions de l’article 43.3 du fascicule 65 du C.C.T.G. doivent êre complétées par les
spécifications suivantes :
• les plans d’armatures, accompagnés d’une nomenclature de façonnage et du métré des
armatures. Sur les plans, chaque acier doit être défini au moins une fois avec l’indication
du diamètre et du type de façonnage
• les plans d’armatures rappellent la quantité du béton utilisé et les enrobages des armatures
• les plans spécifient les enrobages, positionnement et tolérances dans les zones sensibles
où les tolérances sont plus strictes que celles prévues à l’article 73.1.3 du fascicule 65 du
C.C.T.G.
• en complément des nomenclatures des armatures, il doit être précisé le rapport
acier/volume de béton
Notes de calculs pour béton armé
Les prescriptions de l’article 43.5 du fascicule 65 du C.C.T.G. sont appliquées.
POUR LE SOUS-DOSSIER REMBLAI
Note de stabilité du remblai routier et des murs de soutènement
Les notes de calculs et descriptives explicitent les phases de réalisation du remblai routier
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 22/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
CHAPITRE 3.
PROVENANCE, QUALITE
ET PREPARATION DES MATERIAUX
ARTICLE 3.1. GENERALITES
3.1.1. Généralités
(art. II.1 du fasc. 66 du CCTG, art. 21 à 25 du CCAG)
Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de
l'entreprise. Le titulaire doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs
ou producteurs toutes les obligations résultant du présent marché.
Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou
ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par le titulaire au maître
d'oeuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au PAQ.
Ils sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.
Il est rappelé que l'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :
• aux résultats du contrôle interne, dont les modalités sont définies dans le PAQ.
• aux résultats du contrôle extérieur.
Dans l'exercice du contrôle extérieur, le maître d'oeuvre peut être amené à :
• s'assurer de l'exercice du contrôle interne
• exécuter les essais qu'il juge utiles
• faire procéder à des prélèvements conservatoires.
En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant
leur mise en place dans l'ouvrage au niveau du contrôle interne, ou dans le cadre du contrôle
extérieur, il est fait application des articles 39 et 44 du CCAG.
3.1.2. Conformité aux normes, marques et avis techniques français
(Recommandations T1-99)
3.1.2.1. Possibilités d'équivalence
Le présent CCTP prévoit que certains produits ou services doivent être conformes à des
normes françaises non issues de normes européennes.
Le titulaire peut proposer d'autres produits ou services à condition d'une part, qu'ils soient
conformes à des normes en vigueur dans d'autres Etats membres de l'espace économique
européen et d'autre part, qu'ils soient acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant seul juge
de l'équivalence.
Le présent CCTP prévoit également que certains produits ou services doivent être titulaires
soit d'une marque de qualité française (marque NF ou autre), soit d'un avis technique, d'un
agrément ou d'une homologation émis par un organisme public français (SETRA, LCPC, CSTB,
etc.).
Le titulaire peut proposer d'autres produits ou services à condition que ceux-ci bénéficient de
modes de preuves en vigueur dans d'autres états membres de l'espace économique européen
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 23/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou,
à défaut, fournissant la preuve de leur conformité aux normes de la série NF EN 45000. Ces
produits ou services doivent également être acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant
seul juge de l'équivalence.
3.1.2.2. Acceptation ou refus du maître d'oeuvre d'une équivalence
En complément à l'article 23 du CCAG-T, pour toute demande d'équivalence d'un produit ou
service, le titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début d'approvisionnement ou mise
en oeuvre, les éléments (échantillons, notices techniques, résultats d'essai, etc.) nécessaires à
l'appréciation de l'équivalence du produit ou service proposé au produit ou service requis. Ces
éléments sont à la charge du titulaire et, pour les documents, rédigés en langue française.
Le maître d'oeuvre dispose d'un délai de 30 jours à partir de la livraison de ces éléments pour
accepter ou refuser ce produit. Son acceptation est fondée sur le respect des exigences définies
dans la norme française ou dans le règlement de la marque de qualité, de l'avis technique, de
l'homologation ou de l'agrément requis, qui constituent toujours la référence technique.
Tout produit ou service pour lequel l'équivalence aurait été sollicitée et qui serait livré sur le
chantier ou engagé sans respecter le délai précité est réputé être en contradiction avec les clauses
du marché et doit donc être immédiatement retiré ou interrompu au frais du titulaire, sans préjudice
des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.
ARTICLE 3.2. MOUVEMENT DES TERRES
(fasc. 2 du CCTG)
Les provenances et destinations des matériaux doivent être les suivantes :
Provenance des matériaux Destination des matériaux
Dépôts provisoires ou définitifs à la
Déblais
charge de l’entreprise
Matériaux de carrières selon note n°34 du
SETRA de janvier 2012 et soumis à
l'approbation du maître d'œuvre Remblais de fouilles
Matériaux de carrières C1B4 selon étude
géotechnique (G2AVP p20) et soumis à Remblais routiers
l'approbation du maître d'œuvre
Terre végétale Finition des abords
Les provenances et natures des matériaux laissés à la charge du titulaire dans le tableau
précédent ou qu'il se propose d'utiliser en remplacement des matériaux mis à sa disposition par le
maître d’œuvre doivent être soumises à l'acceptation préalable du maître d’œuvre.
ARTICLE 3.3. REMBLAIS DES FOUILLES ET REMBLAIS CONTIGUS AUX
OUVRAGES
(fasc. 2 du CCTG, norme NF P 11-300)
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 24/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
3.3.1. Origine des remblais des fouilles et des remblais contigus
Les matériaux constituant les remblais des fouilles et les remblais contigus proviennent, pour
partie, des déblais du site et, pour le reste, d'apports extérieurs.
3.3.2. Spécifications applicables aux remblais provenant d'apports extérieurs
Les matériaux utilisés pour les remblais des fouilles et les remblais contigus doivent être des
matériaux non traités ayant les caractéristiques suivantes :
• classification GTR : classes C1B4 0/100mm maximum peu dégradables telles que définie
au 5 de la norme NF P 11-300,
Le titulaire doit fournir au maître d'œuvre les fiches techniques d'identification des matériaux
proposés.
3.3.3. Origine de la terre végétale
La terre végétale proviendra du site complémenté d’apports extérieurs et sera soumise à
l’approbation du maître d’œuvre.
ARTICLE 3.4. REPERES DE NIVELLEMENT
Les repères de nivellement doivent être robustes, inoxydables et discrets et être adaptés au
type de mesure prévu. Ils sont obligatoirement exécutés en laiton, en acier inoxydable ou en
bronze. Leur conception est telle que leur contact avec le talon de la mire est toujours limité à un
point. Les repères susceptibles d'offrir un appui linéaire ou surfacique au talon de la mire sont ainsi
interdits.
ARTICLE 3.5. TRAITEMENTS DE SURFACE
(art. 64 du fasc. 65 du CCTG)
3.5.1. Badigeon pour parois en contact avec les terres
Le badigeon est constitué de goudron désacidifié, de bitume à chaud ou d'une émulsion non
acide de bitume. La composition de ce badigeon est soumise à l'acceptation préalable du maître
d'oeuvre. Son épaisseur minimale est de 1 mm.
ARTICLE 3.6. ACIERS POUR BETON ARME
(art. 71 du fasc. 65 du CCTG, normes NF A 35-015, NF A 35-016-1, NF A 35-016-2, NF A 35-
019-1 et NF A 35-019-2)
3.6.1. Généralités
Toutes les armatures de béton armé utilisées sont soudables. Le recours à des armatures
conformes aux spécifications de la norme NF A 35-017 est ainsi interdit.
Si le titulaire a recours à une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit
bénéficier de la marque NF - Armatures.
3.6.2. Treillis soudés
(Normes NF A 35-016-2, NF A 35-019-2)
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 25/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
L'utilisation de treillis soudés ou de fils tréfilés est interdite sauf pour les pièces secondaires
pour lesquelles elle est soumise à l'acceptation préalable du maître d'oeuvre.
3.6.3. Ronds lisses
(norme NF A 35-015)
Tous les aciers lisses utilisés sont conformes à la norme NF A 35-015. Leur utilisation est
limitée aux :
- barres de montage,
- armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à 16 mm exposées à un pliage suivi
d'un dépliage,
- armatures des pieux,
- armatures des glissières béton élargie.
3.6.4. Armatures à haute adhérence
(Normes NF A 35-016-1 et A 35-019-1)
Toutes les armatures à haute adhérence sont conformes aux normes NF A 35-016-1 et NF A
35-019-1 et sont de nuance B5OOB au sens de celles-ci.
Elles sont approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas
comporter plus de tronçons que si elle était constituée d'éléments de 12 m.
3.6.5. Protection contre la corrosion des armatures
Le dispositif de protection contre la corrosion des armatures de béton armé proposé par le
titulaire, est soumis à l'acceptation du maître d'oeuvre.
3.6.6. Dispositifs de raboutage pour armatures de béton armé
(Normes NF A 35-020-1 et NF A 35-020-2)
Les dispositifs de raboutage éventuellement utilisés pour le raccordement des armatures de
béton armé sont admis à la marque AFCAB-Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures du
béton.
ARTICLE 3.7. BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES
(art. 81 à 83 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1)
Les essais relatifs aux épreuves (études, convenances, contrôles) doivent être réalisés sur
chacun des bétons de classe de résistance supérieure à C25/30 prévus au marché. La notion de
famille définie dans la norme NF EN 206-1 n'est pas retenue pour ce qui concerne les études,
convenances et contrôles.
Les spécifications relatives à la consistance et à la teneur en air sont définies en terme de
valeurs cibles.
Compte tenu de la disparité des types d'éprouvettes utilisées en Europe, la classe de
résistance d'un béton s'exprime avec deux valeurs (ex. C30/37), la première correspondant à des
résultats en compression obtenus en écrasant des éprouvettes cylindriques, l'autre des
éprouvettes cubiques.
La détermination des résistances est appréciée à partir d'essais réalisés sur des éprouvettes
cylindriques conformes à la norme NF EN 12390-1.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 26/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Par dérogation au fascicule 65 du CCTG, les désignations, les classes d'exposition, la classe
de résistance au sens de la norme NF EN 206-1, le dosage en liant, les destinations et les
caractéristiques complémentaires exigées des différents bétons sont indiqués dans le tableau ci-
après.
La classe de chlorure pour chacune des parties d’ouvrage est définie en référence au tableau
NA 5.2.7 de la norme NF EN 206-1, à l’exception des bétons précontraints par prétension pour
lesquels la classe de chlorure retenue est 0,15.
3.7.1. Définition des bétons
(art. 81 à 83 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1)
Les spécifications destinées à assurer la durabilité du béton sont celles données dans la
norme NF EN 206-1 complétées par les indications des articles suivants en fonction des classes
d’exposition des différentes parties d’ouvrage.
Parties Classes Classe de Dmax Teneur Nature Caractéristi Eeff/Leq Caractéris
d'ouvrages d'exposition résistance en mm minimale du ques (8) tiques
et de (2) en liant ciment complémen compléme
chlorures équivalent taires du ntaires (3)
ciment
(1)
Béton de 250kg
propreté
Semelles, XC4 Cl0,4 C30/37 20 330kg 0,50 RAG
Eléments XC4 Cl0,4 C30/37 20 330kg 0,50 RAG
structurels en
béton EQP
3.7.1.1. Mortiers
Les mortiers sont titulaires de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en
béton hydraulique au titre de scellement ou de calage.
3.7.1.2. Commentaires concernant les spécifications fournies dans les tableaux précédents
• (1) Les additions en substitution de ciment ne sont admises que pour les parties d'ouvrage
où la nature du ciment n'est pas imposée. Il est alors rappelé que dans ce cas, le ciment
utilisé doit être un ciment CEM I. La nature et la quantité maximale de cette addition sont
données dans le tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206-1.
Pour les bétons G et G+S, il convient de tenir compte des restrictions complémentaires
données dans le guide technique "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis
soumis au gel " édité par le LCPC en décembre 2003.
• (2) Pour les bétons où le Dmax est de 20 mm, cette valeur peut être portée à 25 mm si le
ferraillage prévu permet la mise en place correcte du béton.
• (3) Les caractéristiques complémentaires indiquées ont les significations suivantes :
• caractéristique complémentaire "G" :
Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières
relatives à la durabilité vis-à-vis du gel.
• caractéristique complémentaire "G+S" :
Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières
relatives à la durabilité vis-à-vis du gel avec fondants.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 27/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
• caractéristique complémentaire "RAG" :
Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières
relatives à la prévention des désordres liés à l'alcali-réaction.
• caractéristique complémentaire "LRE" :
Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières
relatives à la limitation des retraits.
• caractéristique complémentaire "LCH" :
Les bétons correspondants doivent faire l'objet des dispositions particulières
relatives à la limitation de la chaleur d'hydratation.
• caractéristique complémentaire "EQP" :
Les bétons correspondants doivent faire l'objet de dispositions particulières pour la
qualité des parements.
• (4) Spécification requise uniquement dans le cas de béton précontraint.
• (5) Spécification requise uniquement dans le cas où la couverture de remblais au dessus
de l'élément est inférieure à un mètre.
• (6) Spécification requise uniquement en présence de chlorures.
• (7) Spécification requise uniquement en présence de sulfate.
• (8) En complément des dispositions du tableau NA.F.1 de la norme NF EN 206-1,
l'exigence relative au rapport Eeff/Leq est applicable à chaque gâchée de la charge.
3.7.1.3. Consistance des bétons
La consistance de tous les bétons est proposée par le titulaire et soumise au visa du maître
d'oeuvre. Elle est déterminée par l'essai d'affaissement selon la norme NF EN 12350-2 (P 18-439)
pour les classes de consistance S1 à S4 et par l'essai d'étalement selon la norme NF EN 12350-5
pour la classe de consistance S5. La classe de consistance S1 n'est autorisée que pour les bétons
préfabriqués.
Pour les bétons des pieux coulés en place, la classe de consistance doit être supérieure ou
égale à S4.
Dispositions particulières pour la qualité des parements (EQP)
Pour les classes de consistance supérieures ou égales à S3, la tolérance sur la consistance
est inférieure à +/-20 mm. Cette tolérance peut toutefois être augmentée si le titulaire le justifie par
une étude spécifique de la sensibilité de la variation de la consistance sur la résistance du béton et
l'aspect des parements.
3.7.2. Constituants des mortiers et bétons
(art. 82 du fasc. 65 du CCTG)
3.7.2.1. Granulats
(art. 82.2 du fasc. 65 du CCTG, normes NF EN 12620, XP P 18-545, FD P 18-542)
Pour chaque formule de béton, la dimension nominale supérieure du plus gros granulat est
proposée et justifiée par le titulaire dans son PAQ. Dans tous les cas, elle est limitée à 25mm et
doit être adaptée à la dimension et à la densité du ferraillage des pièces à bétonner.
Les granulats sont des granulats naturels courants, conformes aux normes NF EN 12620 et
XP P 18-545.
Les granulats récupérés sur l'installation de production considérée à partir des eaux de lavage
ou de béton frais sont interdits pour les bétons dont la classe de résistance en compression est
supérieure ou égale à C35/45.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 28/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Les granulats doivent impérativement être approvisionnés à la centrale sur un stockage
primaire.
Des stocks sont constitués sur une aire bétonnée présentant une pente assurant l'évacuation
des eaux d'essorage.
Le volume de ces stocks et l'organisation des manutentions doivent être tels qu'au moment du
transfert à la centrale, la durée d'essorage effectif soit de trois jours pour le sable et de deux jours
pour les gravillons.
Le titulaire doit prévenir immédiatement le maître d'œuvre des modifications qui peuvent
survenir dans la production des granulats.
Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, le titulaire doit contrôler les
bordereaux de livraison et l'aspect visuel des granulats.
3.7.2.1.1. Dispositions particulières liées aux réactions « d'alcali-silice » RAG
Tous les granulats (gravillons et sables) doivent être qualifiés vis-à-vis de l'alcali-réaction,
conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542.
Dans le cas de sables fillérisés, les fillers doivent être qualifiés séparément des sables vis-à-
vis de l'alcali-réaction. Ils sont qualifiés soit, lorsque la granulométrie du filler correspond à la
coupure 0-0,315mm, par l'essai cinétique visé par la norme XP P 18-594, soit, dans le cas
contraire, en appliquant les clauses relatives aux additions mentionnées au paragraphe «
Additions pour bétons » du même sous-article du présent CCTP.
En l'absence de justification de la qualification des granulats, ces derniers sont considérés
comme potentiellement réactifs (PR) et toutes les dispositions du présent CCTP relatives aux
granulats PR leur sont applicables.
Les granulats doivent être non réactifs (NR). Toutefois, des granulats potentiellement réactifs à
effet de pessimum (PRP) peuvent être utilisés sous réserve que les deux conditions du chapitre 9
du guide technique « Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction »
édité par le LCPC en juin 1994 soient vérifiées. Si ces conditions ne sont pas vérifiées, les
granulats sont considérés comme potentiellement réactifs (PR) et toutes les dispositions du
présent CCTP relatives aux granulats potentiellement réactifs leurs sont applicables.
De même, des granulats potentiellement réactifs (PR) peuvent être utilisés sous réserve qu'au
moins une des quatre conditions suivantes soit vérifiée :
- Condition 1 : La formulation satisfait à un critère analytique (bilan des alcalins) effectué
conformément aux prescriptions du chapitre 5 du guide technique « Recommandations
pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction » édité par le LCPC en juin 1994.
- Condition 2 : La formulation satisfait à un critère de performance (essais de gonflement)
effectué conformément aux prescriptions du chapitre 6 du guide technique «
Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction » édité par le
LCPC en juin 1994.
- Condition 3 : Sur la base des prescriptions du chapitre 7 du guide technique «
Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction » édité par le
LCPC en juin 1994, le maître d'œuvre juge que la formulation offre des références
d'emploi suffisamment convaincantes.
- Condition 4 : Le béton proposé contient des additions minéralogiques inhibitrices en
proportions suffisantes, eu égard aux prescriptions du chapitre 8 du guide technique «
Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction » édité par le
LCPC en juin 1994.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 29/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
3.7.2.2. Ciments
(art. 82.1 du fasc. 65 du CCTG, normes FD P 15-010, NF EN 197-1, NF P 15-302, NF P 15-
317, NF P 15-318, NF P 15-319)
Le titulaire doit effectuer des prélèvements conservatoires de ciment de 10 kg pour chaque lot
de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons et de 5 kg pour chaque
partie d'ouvrage. Ces prélèvements sont effectués soit dans le silo à l'aide d'un dispositif installé
sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur.
Contrôle interne
Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, le titulaire fournit au maître d'œuvre les
relevés statistiques du fabricant de ciment comprenant moyenne, écart-type et coefficient de
variation. En complément à l'article 85.1B du fascicule 65 du CCTG, le fournisseur de ciment
présente, à l'appui de ses résultats d'auto-contrôle, un engagement sur le respect de la valeur
minimale retenue C min.
Contrôle extérieur
L'attention du titulaire est attirée sur le fait que le maître d'œuvre peut faire réaliser des
prélèvements en vue de faire réaliser les essais suivants :
- identification rapide,
- temps de prise,
- expansion à chaud,
- flexion - compression à 7 et 28 jours,
- chaleur d'hydratation.
3.7.2.2.1. Dispositions particulières liées à la limitation de la chaleur d'hydratation LCH
Le titulaire doit utiliser des ciments à faible exothermie et à prise lente. Les ciments de la
classe de résistance à court terme R sont notamment proscrits.
3.7.2.2.2. Dispositions particulières liées à la limitation du retrait LRE
La teneur maximale en ciment est limitée à 385 kg/m3.
La résistance caractéristique du béton est d'au moins 30 MPa à 28 jours sur cylindres.
3.7.2.2.3. Dispositions particulières liées aux réactions de gonflement interne
Réaction alcali-silice RAG
Contrôle interne
Dans le cas où le dossier carrière montre que les granulats sont potentiellement réactifs, et si
la justification de la formule se fait par référence au chapitre 5 du document intitulé «
Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction » édité par le LCPC en
juin 1994, il est rappelé que des essais de détermination des teneurs en alcalin réactif des ciments
sont à réaliser conformément à la norme NF EN 196-2. Ces essais ont pour objet de confirmer les
données statistiques de la cimenterie et sont effectués au début du chantier, au cours des
épreuves d'étude, ou avant les épreuves de convenance en cas d'utilisation d'un béton disposant
de références.
Contrôle extérieur
L'attention du titulaire est attirée sur le fait que le maître d'œuvre peut faire effectuer sur les
prélèvements de ciment des mesures de taux d'alcalins et de teneurs en laitier.
Réaction sulfatique interne RSI
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 30/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Conformément aux indications du document intitulé « Recommandations sur la prévention des
désordres dus à la RSI » édité par le LCPC en août 2007, en cas d’élévation de température
excessive et en fonction du niveau de prévention retenu pour l’ouvrage ou la partie de l’ouvrage, le
titulaire peut être amené à utiliser des ciments particuliers.
3.7.2.3. Adjuvants pour bétons
(art. 82.4 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 934-2)
En début d'utilisation, le titulaire effectue un prélèvement conservatoire sur chaque adjuvant.
3.7.2.4. Additions pour bétons
(art. 82.6 du fasc. 65 du CCTG, normes NF P 18-506, NF P 18-508, NF P 18-509, NF EN 450,
NF EN 13263-1)
3.7.2.4.1. Dispositions particulières liées aux réactions « d'alcali-silice » RAG
Si les granulats sont NR ou PRP, les fillers siliceux ne sont admis que sous réserve que la
formule de béton proposée satisfasse à un critère de performance (essai de gonflement)
conformément aux prescriptions du chapitre 6 du guide technique « Recommandations pour la
prévention des désordres dus à l'alcali-réaction » édité par le LCPC en juin 1994.
Si les granulats sont PRP, les cendres volantes de houille ne sont admises qu'à la condition
que leur teneur totale en alcalins soit inférieure à 2%.
Si les granulats sont PR ou considérés comme tels, si le titulaire choisit de justifier sa
formulation en effectuant un bilan des alcalins, ce dernier est effectué conformément aux
prescriptions du chapitre 5 du guide technique «Recommandations pour la prévention des
désordres dus à l'alcali-réaction» édité par le LCPC en juin 1994, les alcalins des additions étant
pris en compte dans le bilan avec le coefficient d'activité 0,17 pour les pouzzolanes, les cendres
volantes et les fumées de silice et avec le coefficient 0,5 pour les laitiers, les fines siliceuses et les
fines calcaires. Si au contraire, le titulaire choisit de justifier sa formulation par des essais de
performances (essais de gonflement), ceux-ci sont réalisés sur les formules incluant les additions.
Quelle que soit la démarche adoptée pour valider la formule de béton, toute modification dans
la qualité ou la nature des additions est interdite à moins de reproduire l'ensemble de la démarche
ayant permis de justifier la formule initiale.
3.7.2.5. Eau
(art. 82.3 du fasc. 65 du CCTG)
Il est rappelé que l'eau de gâchage doit respecter les prescriptions de la norme NF EN 1008.
En l'absence d'étude appropriée, l'eau de récupération de l'industrie du béton ne peut pas être
employée. Une étude particulière est notamment nécessaire pour une utilisation en béton
architectural, béton précontraint, béton avec air entraîné et béton en environnement agressif. En
tout état de cause, seule l'eau décantée ayant atteint une masse volumique inférieure à 1,02 et
déshuilée peut être utilisée.
3.7.3. Etude des bétons
(art. 85.1 du fasc. 65 du CCTG)
Il est précisé que les dispositions de l'article 85.1 du fascicule 65 du CCTG s'appliquent en
considérant qu'un prélèvement comporte trois éprouvettes.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 31/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
3.7.3.1. Dispositions particulières liées aux réactions "d'alcali-silice" RAG
Justification de la qualification des granulats
Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF-Granulats, avec qualification vis-
à-vis de l'alcali-réaction en NR ou PRP, le certificat de conformité des granulats à la marque NF,
qui donne leur qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction, doit être annexé au dossier d'étude des
bétons.
Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-Granulats mais si le
producteur de granulats dispose d'un dossier carrière élaboré conformément aux prescriptions du
document « Guide pour l'élaboration du dossier carrière » édité par le LCPC en juin 1994 et
approuvé par le maître d'œuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan
qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction des
granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des contrôles internes
effectués par le producteur de granulats.
En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière
approuvé par le maître d'œuvre, le titulaire fait réaliser, à ses frais, les essais permettant la
qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P
18-542. Les résultats de ces essais sont joints au dossier d'étude des bétons.
Justification de la possibilité d'utilisation des granulats
Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), le titulaire doit intégrer dans le dossier
d'étude des bétons, tous les résultats des essais visés par les chapitres 5 ou 6 ou 8 du guide
technique « Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction » édité par
le LCPC en juin 1994. Ces essais sont réalisés à ses frais.
Si les granulats sont potentiellement réactifs à effet de pessimum (PRP), le titulaire doit
intégrer dans le dossier d'étude des bétons tous les résultats des essais permettant de vérifier que
les conditions 1 et 2 du chapitre 9 du guide « Recommandations pour la prévention des désordres
dus à l'alcali-réaction » édité par le LCPC en juin 1994 sont vérifiées. Ces essais sont réalisés à
ses frais.
Dans le cas de la reconduction d'une formule de béton, le titulaire doit tout de même réaliser
ces essais, avant les épreuves de convenance.
3.7.3.2. Dispositions particulières liées à la réaction sulfatique interne
Généralités
Dans le cadre des épreuves d'étude, le titulaire doit démontrer que la température maximale
susceptible d’être atteinte par le béton de toutes les parties d'ouvrage - compte tenu du planning
de réalisation, du programme de bétonnage et des éventuelles dispositions particulières
proposées par le titulaire - respecte la température maximale fixée dans le document intitulé
«Recommandations sur la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne» édité par
le LCPC en août 2007.
Si la température maximale donnée par la méthode simplifiée constituant l'annexe IV de ce
document excède le seuil fixé pour le niveau de prévention requis et rappelé ci-dessous, une étude
plus précise doit être entreprise par le titulaire , à ses frais, pour valider la formule proposée et
pour définir la température maximale du béton à la livraison.
Température maximale pour le niveau de prévention Bs
Pour le niveau de prévention Bs, la température maximale dans le béton doit, d'une manière
générale, rester inférieure à 75°C. Si cette condition ne peut être respectée, elle doit
obligatoirement rester inférieure à 85°C et au moins une des six conditions suivantes doit être
respectée :
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 32/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
- le ciment utilisé est conforme à la norme NF P15-319 (ES) avec, dans le cas des CEM I et
CEM II/A, une limitation à 3 kg/m3 de la teneur en alcalins équivalents actifs du béton ;
- le ciment utilisé est un ciment non conforme à la norme NF P 15-319 (ES) de type CEM
II/B-V, CEM II/B-S, CEM II/B-Q, CEM II/B-M (S-V), CEM III/A ou CEM V, dont la teneur en
SO3 n'excède pas 3% et qui est fabriqué à partir d’un clinker dont la teneur en C3A
n'excède pas 8% ;
- le ciment, un CEM I, est utilisé en combinaison avec des cendres volantes conformes à la
norme NF EN 450-1, de laitiers de haut fourneau moulus conformes à la norme NF EN
15167-1, ou encore de pouzzolanes naturelles calcinées. La proportion d’addition doit être
d’au moins 20 % sous réserve de respecter les exigences des normes, en particulier la
norme NF EN 206-1. Les teneurs en C3A (rapportée au ciment) et en S03 sont
respectivement inférieures ou égales à 8% et 3% ;
- vérification de la durabilité du béton vis-à-vis de la réaction sulfatique interne à l’aide de
l’essai de performance décrit dans les recommandations et par la satisfaction aux critères
décisionnels ;
- pour les éléments préfabriqués, le couple béton/échauffement envisagé est identique ou
analogue à un couple béton/échauffement disposant d’au moins cinq références d’emploi
satisfaisantes dans des lieux différents, cette analogie devant être justifiée par une
documentation satisfaisante et approuvée par un laboratoire indépendant expert en
réaction sulfatique interne.
Température maximale pour le niveau de prévention Cs
Pour le niveau de prévention Cs, la température maximale dans le béton doit, d'une manière
générale, rester inférieure à 70°C. Si cette condition ne peut être respectée, elle doit
obligatoirement rester inférieure à 80°C et au moins une des six conditions suivantes doit être
respectée :
- le traitement thermique est maîtrisé, la durée de maintien de la température du béton au-
delà de 70°C ne doit pas excéder 4 heures et les alcalins équivalents actifs du béton
doivent être en quantité inférieure à 3 kg/m3 (la durée de maintien est définie comme la
période pendant laquelle la température est supérieure à 70°C) ;
- le ciment utilisé est conforme à la norme NF P15-319 (ES) avec, dans le cas des CEM I et
CEM II/A, une limitation à 3 kg/m3 de la teneur en alcalins équivalents actifs du béton ;
- le ciment utilisé est un ciment non conforme à la norme NF P 15-319 (ES) de type CEM
II/B-V, CEM II/B-S, CEM II/B-Q, CEM II/B-M (S-V), CEM III/A ou CEM V, dont la teneur en
SO3 n'excède pas 3% et qui est fabriqué à partir d’un clinker dont la teneur en C3A
n'excède pas 8% ;
- le ciment, un CEM I, est utilisé en combinaison avec des cendres volantes conformes à la
norme NF EN 450-1, de laitiers de haut fourneau moulus conformes à la norme NF EN
15167-1, ou encore de pouzzolanes naturelles calcinées. La proportion d’addition doit être
d’au moins 20% sous réserve de respecter les exigences des normes, en particulier la
norme NF EN 206-1. Les teneurs en C3A (rapportée au ciment) et en S03 sont
respectivement inférieures ou égales à 8% et 3% ;
- vérification de la durabilité du béton vis-à-vis de la réaction sulfatique interne à l’aide de
l’essai de performance décrit dans les recommandations et par la satisfaction aux critères
décisionnels ;
- pour les éléments préfabriqués, le couple béton/échauffement envisagé est identique ou
analogue à un couple béton/échauffement disposant d’au moins cinq références d’emploi
satisfaisantes dans des lieux différents et cette analogie doit être justifiée par une
documentation satisfaisante et approuvée par un laboratoire indépendant expert en
réaction sulfatique interne.
3.7.3.3. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel G et G+S
Les caractéristiques exigées sont les suivantes :
Caractéristiques Béton G Béton G+S
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 33/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Rapport E/C (E = eau efficace et C = ciment ou liant < ou = 0,50 < ou = 0,45
recomposé pour les bétons G)
Résistance caractéristique en compression fc 28 sur > ou = 30 MPa > ou = 35 MPa
cylindre
Facteur d'espacement L selon la norme ASTM C457 °
< ou = 250 µm < ou = 200 µm
Ecaillage selon la norme XP P 18-420 sans objet < ou = 600 g/m² °°
Allongement relatif selon les normes P18-424 et 425 < ou = 400 µm/m < ou = 400 µm/m
Rapport des carrés des fréquences de résonance > ou = 75 > ou = 75
mesurées suivant la norme P 18-414
° L'évaluation du facteur d'espacement nécessite que le titulaire respecte avec une très grande
rigueur le mode opératoire de la norme : prélèvement des échantillons, nombre d'échantillons,
qualité du polissage, etc. Cette opération doit être réalisée par un personnel qualifié et par un
organisme certifié COFRAC.
°° Dans le cas des bétons bruts de décoffrage destinés à des parties d'ouvrage dont
l'esthétique est une fonction particulièrement importante, on peut limiter les valeurs d'écaillage à
150 g/m². Ces valeurs très basses nécessitent des conditions de fabrication très élaborées. Elles
sont imposées uniquement pour les parties d'ouvrage visibles à très courte distance, 2 à 3 m, et
exigeant un aspect d'une qualité exceptionnelle. Elles doivent être spécifiées dans le CCTP du
marché.
La quantité d'air occlus dans le béton frais doit être mesurée à l'aéromètre sur chaque gâchée
fabriquée.
3.7.4. Epreuves de convenance
(art. 85.3 du fasc. 65 du CCTG)
Tous les bétons de classe supérieure ou égale à C25/30 sont soumis aux épreuves de
convenance. Celles-ci sont réalisées dans le cadre du contrôle intérieur et sont à la charge du
titulaire.
Un essai de rendement doit être effectué. Il doit permettre de vérifier l'inégalité suivante :
0.975 < masse volumique théorique / masse volumique réelle < 1.025
3.7.4.1. Dispositions particulières liées aux réactions « d'alcali-silice » RAG
Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), l'épreuve de convenance intègre la
réalisation des essais visés par les chapitres 5 ou 6 ou 8 du guide technique « Recommandations
pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction » édité par le LCPC en juin 1994. La
réalisation de ces essais est à la charge du titulaire.
3.7.5. Fabrication, transport et manutention des bétons
(chap. 8 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206-1)
3.7.5.1. Généralités
Le béton est fabriqué par le titulaire soit dans une centrale de chantier, soit dans une centrale
de béton prêt à l'emploi (BPE), soit dans une usine de préfabrication.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 34/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Dans tous les cas, il doit respecter la norme NF EN 206-1 et l'unité de fabrication est soumise
à l'acceptation du maître d'œuvre. Cette dernière s'effectue sur la base du respect des
caractéristiques détaillées précisées dans l'annexe B du fascicule 65 du CCTG. Il est notamment
tenu compte de l'existence d'une capacité de stockage des ciments et des granulats et d'une
capacité de production compatibles avec les exigences du chantier.
Les bétonnières portées sont des cuves agitatrices et non des camions malaxeurs. De ce fait,
la vérification des tolérances de dosage sur chaque constituant doit être réalisée sur chaque
gâchée. Les exigences concernant les rapports maxi Eaueff / Lianteq doivent être respectées pour
chaque gâchée.
Si le béton provient d'une centrale de BPE, il doit être titulaire de la marque NF-BPE. Ainsi,
soit la centrale est titulaire de la marque NF-BPE (procédure conventionnelle), soit le béton est
certifié pour le chantier (procédure particulière).
Chaque livraison de béton de structure est accompagnée du bordereau d'impression des
pesées qui est visé par le titulaire dans le cadre du contrôle interne. Ce document est également
tenu à la disposition du maître d'œuvre.
3.7.5.2. Contrôle interne à la charge du titulaire lors du processus de fabrication
Le titulaire doit contrôler les conditions de stockage et de transport des granulats aux
emplacements réservés dans le cas de recours à une centrale alimentée par des granulats
provenant de gisements ou d'identités différents. Il doit s'assurer que toutes les dispositions sont
prises pour éviter les mélanges inopportuns.
3.7.5.2.1. Dispositions particulières liées aux réactions « d'alcali-silice » RAG
En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière
approuvé par le maître d'œuvre, le titulaire doit réaliser sur chaque dépôt de granulats et à chaque
renouvellement de stock, des essais rapides permettant la qualification des granulats
conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542. Les résultats de ces
essais sont fournis au maître d'œuvre avant chaque phase de bétonnage. Le nombre de ces
essais doit être au moins de trois pour un tas de 1000 m3 et au moins de deux pour un tas de
500m3.
L'acceptation des résultats de ces essais par le maître d'œuvre est une condition nécessaire à
la levée des points d'arrêt avant bétonnage.
3.7.5.3. Epreuve de contrôle
(art. 86 du fasc. 65 du CCTG)
Tous les bétons de classe supérieure à C25/30 sont soumis à l'épreuve de contrôle. Les
essais réalisés dans le cadre de celle-ci ne relèvent pas des spécifications de la norme NF EN
206-1 qui s'appliquent aux contrôles de production et de conformité de l'installation de fabrication.
Ils sont effectués par un laboratoire de contrôle qui doit, soit être accrédité COFRAC, soit avoir
subi, avec succès et moins d'un an avant le premier essai, un audit basé sur un référentiel
d'accréditation équivalent. Ils font l'objet de rapports qui doivent être transmis au maître d'œuvre
au fur et à mesure de l'obtention des résultats.
Le lotissement et le nombre de prélèvements sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Lot Nombre de prélèvements
Semelle 1 par phase de bétonnage
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 35/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
en té
inversé
De plus, il est effectué par le titulaire au minimum deux essais de consistance de béton frais
sur chaque camion de livraison (un essai avant la mise en œuvre et un essai au cours de la mise
en œuvre) ou dans le cas de fabrication du béton sur chantier, un essai par heure de bétonnage.
Les éprouvettes de béton, dont la fourniture est à la charge du titulaire, doivent être
transportées au laboratoire et démoulées dans les trois jours suivant leur confection et être
placées en atmosphère normalisée dans les trois heures suivant leur démoulage.
Les dispositions pour obtenir les conditions de conservation normalisées sont à la charge du
titulaire, qui doit les préciser dans son PAQ. Le respect de la fourchette des températures
rappelées ci-dessus est notamment contrôlé obligatoirement avec un thermomètre mini/maxi
maintenu à proximité des éprouvettes.
3.7.5.3.1. Dispositions particulières liées aux réactions « d'alcali-silice » RAG
Dans le cas où les granulats ont été qualifiés de potentiellement réactifs, le maître d'œuvre
peut faire effectuer par phase de bétonnage un essai de gonflement visé par le chapitre 6 du guide
« Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction » édité par le LCPC
en juin 1994, conformément aux dispositions de l'article 9.2 du CCAP sur la réception de l'ouvrage.
Le gonflement doit être inférieur à 200 µm/m à cinq mois.
3.7.5.4. Equipements des centrales à béton
Les bétons doivent provenir de centrales à béton.
Il est rappelé que les centrales à béton, quel que soit leur type, doivent être équipées
conformément aux exigences de l'article 83 et de l'annexe B du fascicule 65 du CCTG.
ARTICLE 3.8. GRAVE NON TRAITEE
(fasc. 25 du CCTG, norme NF P 98-129)
La grave non traitée à mettre en oeuvre est une GNT 0/31,5.
3.8.1. Granulats
(norme XP P 18-540, NF P 98-129)
Les caractéristiques minimales des granulats doivent être :
• catégorie F pour les caractéristiques intrinsèques des gravillons,
• catégorie IV pour les caractéristiques de fabrication des gravillons,
• catégorie b pour les caractéristiques de fabrication des sables.
3.8.2. Eau
(norme NF P 98-100)
L'eau utilisée doit être conforme aux spécifications de l'article 5.2 de la norme NF P 98-129.
3.8.3. Caractéristiques de la grave non traitée
(norme NF P 98-125, NF P 98-129)
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 36/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Le fuseau de spécification est celui défini dans le tableau 2 de l'article 6.1 de la norme NF P
98-129.
La compacité minimale à l'OPM est telle que définie à l'article 6.2 de la norme NF P 98-129,
l'OPM étant l'Optimum Proctor Modifié déterminé conformément à la norme NF P 94-093.
Cette grave doit avoir un équivalent de sable, mesuré conformément à la norme P 18-598,
supérieur à 30.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 37/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
CHAPITRE 4.
EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 4.1. TRAVAUX PREPARATOIRES
4.1.1. Installations de chantier
L'installation du chantier comprend les travaux suivants :
- les prestations définies à l'article 1.1 de l'annexe D du fascicule 65 du CCTG, ainsi qu'à
l'article 1.1 de l'annexe au texte «Définition technique des prestations» du fascicule 68 du
CCTG, hormis celles faisant l'objet d'un prix particulier et qui concernent l'aménagement
de zones de réalisation et l'installation du matériel de réalisation des fondations,
- la réalisation de clôtures périphériques du chantier,
- la dépose des clôtures traversant l'emprise du chantier,
- les travaux d'assainissement relatifs aux installations de chantier,
- les dispositifs de recueil et de traitement des eaux usées et polluées en provenance des
installations du chantier,
- une salle de réunion de 12 m2 mise à la disposition du maître d'œuvre, y compris le
chauffage éventuel, l'éclairage, le téléphone et l'entretien,
4.1.2. Clôtures
Le chantier est clôturé ou clos. Les clôtures sont constituées de poteaux de 2 mètres de
hauteur placés tous les deux mètres. Les mailles du grillage employé ont pour dimensions
maximales 40 mm x 40 mm. Une fois les clôtures périphériques du chantier réalisées, toute clôture
traversant l'emprise du chantier est déposée et évacuée à une décharge autorisée, extérieure au
chantier, et dont la recherche incombe au titulaire .
4.1.3. Implantation, piquetage
(art. 27 du CCAG, art. 7 du CCAP)
Des repères fixes sont mis en place par le titulaire. Leur implantation est soumise à
l'acceptation du maître d'oeuvre.
Ces repères servent au contrôle de la géométrie de l'ouvrage, aux piquetages
complémentaires ainsi qu'à la conservation des piquets.
Les dispositions de l'article 27 du CCAG sont complétées comme suit :
• le plan d'implantation général et le piquetage général sont vérifiés par le titulaire qui fait part
de ses observations, par écrit, au maître d'oeuvre.
Ils sont, le cas échéant, modifiés contradictoirement.
Cette opération doit avoir lieu avant tout début des travaux.
• les piquetages complémentaires sont vérifiés par le maître d'oeuvre.
Les tolérances d'implantation des piquets sont de +/- 10 mm.
ARTICLE 4.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AUX
CONSTRUCTIONS AVOISINANTES
Pendant les travaux, le titulaire s'assure que ses travaux ne perturbent pas les constructions
avoisinantes.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 38/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
ARTICLE 4.3. DEBROUSSAILLEMENT - DEMOLITIONS - DECAPAGE
(fasc. 2 du CCTG)
4.3.1. Débroussaillement, abattage d'arbres, essouchement
(art. N.2.3.1.2. et E.4 du fasc. 35 du CCTG)
Pour la préparation du terrain, le titulaire est chargé d'arracher ou d'abattre puis de débiter et
d'emmétrer tous les arbres que lui indique le maître d'œuvre. Il doit également arracher les taillis,
les haies et les broussailles et extraire les souches sur l'ensemble de la zone définie par le maître
d'œuvre.
Les moyens utilisés pour l'essouchement sont proposés par le titulaire dans le cadre de son
PAQ.
Tous les produits faisant l'objet du débroussaillement sont évacués par le titulaire
conformément aux dispositions établies dans le cadre du schéma d'évacuation des déchets.
4.3.2. Décapage de terre végétale
(art. 5.3 et 6.4.1 du fasc. 2 du CCTG)
Après purge des racines, souches et débris de toute sorte, le titulaire décape la terre végétale
située dans la zone sur une épaisseur de 10 cm puis la met en dépôt provisoire.
Article 4.4. DEBLAIS
(art. 14 du fasc. 2 du C.C.T.G.)
4.4.1. Généralités
Sont considérés dans le présent article tous les déblais mentionnés sur le plan de
terrassements.
Il n'est pas tenu compte des suppléments de terrassements exécutés dans le simple but de
donner plus de commodité d'exécution au chantier.
Les fouilles sont exécutées à sec, le titulaire devant assurer les détournements d'eau et les
épuisements.
La tolérance des dimensions des déblais est égale à dix (10) centimètres.
Le titulaire doit respecter les règlements en vigueur, notamment toutes les prescriptions visant
à assurer la sécurité du personnel, en ce qui concerne la protection des déblais contre les
éboulements, en ce qui concerne les travaux à proximité des voies ferrées. Le maître d'oeuvre
décline par avance toute responsabilité au cas où un accident ou incident (effondrement
d'échafaudage, entre autres) surviendrait par absence, insuffisance ou manque de rapidité de la
mise en oeuvre des protections.
La protection est assurée :
- soit par talutage des fouilles, si les emprises disponibles le permettent.
A ce titre, le titulaire détermine lui-même les pentes minimales à prévoir pour les talus, compte
tenu de la qualité des terrains. L'incidence financière des terrassements découlant du talutage
(déblais de fouilles, remblaiement de fouilles) est comprise dans le prix des fouilles.
- soit par blindage.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 39/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Ceux-ci sont en bois jointifs, raidis par membrures et étançonnés. Ils sont récupérés en
totalité.
Les déblais doivent être :
- soit mis en dépôt dans les zones mises à disposition par le maître d’ouvrage et figurant au
plan joint au présent C.C.T.P..La mise en dépôt comprend le décapage de la terre végétale sur
une hauteur précisée par le maître d’oeuvre, le régalage des matériaux, le compactage et la
remise en état du site. Pendant la durée des travaux, la gestion de la zone de dépôt est à la
charge du titulaire que ce soit pour l’accessibilité, la circulation ou la protection contre les eaux de
toutes natures.
- soit mis en remblais ou en merlon sur le chantier routier. La mise en remblais ou en merlon
comprend le décapage de la terre végétale sur une hauteur précisée par le maître d’oeuvre, le
régalage des matériaux suivant les profils indiqués par le maître d’oeuvre, le compactage et la
protection de la plateforme contre les eaux de toutes natures.
4.4.2. Définition
Les matériaux à déblayer sont classés en deux catégories :
- sont considérés comme matériaux à déblayer de 1ère catégorie les matériaux qui, selon le
type de matériel utilisé, peuvent être extraits à l'aide d'un engin à lame ou autres engins dont la
puissance est inférieure à celle de l'atelier d'extraction nécessitant des engins de forte puissance
mesurée sur la base des conditions définies comme étant celles des matériaux à déblayer de
2ème catégorie ;
- sont considérés comme matériaux à déblayer de 2ème catégorie, les matériaux qui selon le
type de matériel utilisé dans l'atelier d'extraction, ne peuvent pas être extraits à l'aide d'une pelle
de deux cent vingt kilowatts DIN (220 KW = 300 CV DIN) au moins, équipée d'un godet de deux
mètres cubes (2 m3) en butte, avec un débit d'extraction d'au moins cent vingt mètres cubes par
heure (120 m3/h), ou bien à l'aide d'une défonceuse à une dent montée sur un tracteur de deux
cent soixante kilowatts DIN (260 KW = 355 CV DIN) au moins, avec un débit de défonçage d'au
moins cent vingt mètres cubes par heure (120 m3/h) et qui nécessitent donc l'emploi d'explosifs ou
d'engins de forte puissance.
Toutefois ils sont rémunérés à partir du seul prix « Déblai en terrain de toutes natures ».
ARTICLE 4.5. SEMELLES ET RADIERS DE FONDATION
(fasc. 68 du CCTG)
4.5.1. Fouilles pour fondations
4.5.1.1. Généralités
Sont considérés comme fouilles pour fondations, tous les déblais exécutés au droit des
semelles, radiers, massifs, qu'il s'agisse de fondations directes sur le sol, ou d'éléments de liaison
de fondations profondes.
Le volume des fouilles pris en compte est calculé à partir des hypothèses suivantes :
• la surface de base est l'emprise en plan théorique des fouilles,
• la hauteur est la différence entre le niveau du terrain naturel et la côte de fond de fouille.
Il n'est pas tenu compte des suppléments de terrassement exécutés dans le simple but de
donner plus de commodité au chantier.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 40/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Tous les produits des fouilles sont récupérés et transportés pour être mis soit en décharge
proposée par le titulaire , soit en dépôt en un lieu désigné par le maître d'oeuvre.
4.5.1.2. Fouilles
L'emprise en plan des fouilles est celle des semelles de fondation augmentée de 1,00 mètre
pour chacune des faces. Le coffrage des semelles est donné sur les plans joints au présent CCTP.
Les parois des fouilles sont protégées contre les eaux de ruissellement ou les eaux
d'infiltration par un procédé soumis à l'acceptation du maître d'oeuvre.
Compte tenu de la profondeur des terrassements, les parois des fouilles sont blindées et
protégées contre les eaux de ruissellement ou les eaux d'infiltration par un procédé soumis à
l'acceptation du maître d'oeuvre. Il est prévu la mise en oeuvre d'un dispositif d'épuisement des
eaux des fouilles.
Le niveau du fond de fouilles est le niveau inférieur du béton de propreté de 10 centimètres
d'épaisseur minimale.
4.5.2. Remblaiement des fouilles
(art. 3.2 et 6.4 du fasc. 68 du CCTG et art. 15 du fasc. 2 du CCTG)
Le titulaire propose dans le cadre de son PAQ les moyens et méthodes qu'il envisage de
mettre en œuvre pour la réalisation des remblais des fouilles, en précisant notamment les
dispositions qu'il compte prendre aux abords immédiats des semelles des appuis (engins de
compactage lourd, plaques vibrantes, etc.).
Les conditions de mise en oeuvre doivent être conformes aux documents intitulés "Réalisation
des remblais et des couches de forme - Guide technique" et "Remblayage des tranchées et
réfection des chaussées - Guide technique" édités par le SETRA respectivement en juillet 2000 et
mai 1994. Elles sont soumises au visa du maitre d'œuvre.
Le niveau de densification que le titulaire doit atteindre est le niveau q4 au sens de l'article
6.2.5 de la norme NF P 98-331.
4.5.3. Implantation
(art. 11 du fasc. 68 du CCTG)
Les tolérances d'implantation des semelles en plan sont de cinq centimètres.
4.5.4. Spécifications particulières relatives aux fondations directes sur le sol
(chapitre II du fasc. 68 du CCTG)
4.5.4.1. Généralités
Les niveaux pour le fond de fouille portés sur les plans joints au présent CCTP n'ont qu'un
caractère indicatif. Les niveaux définitifs sont arrêtés en tenant compte :
• des niveaux déterminés par les études d'exécution,
• en cas de particularités géotechniques rencontrées pendant les travaux, des propositions
du titulaire acceptées par le maître d'oeuvre.
4.5.4.2. Essais et contrôles
(art. 13 du fasc. 68 du CCTG)
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 41/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Des essais sont prévus en fond de fouille. Ces essais sont effectués au titre du contrôle
interne.
Le nombre, la nature et les modalités d'exécution des essais effectués au titre du contrôle
extérieur sont fixés par le maître d'oeuvre en cours d'exécution
4.5.5. Spécifications particulières relatives aux éléments de liaison de
fondations profondes
Les articles 10 à 14 du chapitre II du fascicule 68 du CCTG sont rendus applicables également
aux éléments de liaison de fondations profondes (semelles ou radiers).
ARTICLE 4.6. COFFRAGES
(art. 63 et 65 du fasc. 65 du CCTG, norme P 18-503)
4.6.1. Epreuve de convenance
(art. 65.4 du fasc. 65 du CCTG)
Il est prévu, à la charge du titulaire, une épreuve de convenance destinée à contrôler la
régularité et l'aspect des parements fins.
4.6.2. Obligation de résultats
(norme P 18-503)
Pour les parements fins non revêtus, l'homogénéité de la teinte et de la texture est appréciée
par rapport à l'élément témoin de l'étude de convenance ou par rapport au premier élément coulé.
Les niveaux d'exigence pour ces deux critères sont les niveaux E (3-3-2) et T (3) tels que définis à
l'article 5 de la norme P 18-503.
La planéité des parements est conforme aux spécifications de l'article 62.2 du fascicule 65 du
CCTG.
4.6.3. Coffrages pour parement fins
(art. 62.1.3 du fasc. 65 du CCTG)
Les constituants du coffrage doivent être acceptés par le maître d'œuvre et faire l'objet
d'essais de convenance.
4.6.4. Protections des parements
Conformément au 63.2.3.3 du fascicule 65 du CCTG, le titulaire prend toutes les dispositions
nécessaires (passivation des aciers en attente, protections provisoires, gardiennage, etc.) pour
assurer la protection des parements de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
4.6.5. Réparations d'imperfections et de non conformités
(art. 65.5 du fasc. 65 du CCTG)
Le titulaire est tenu de signaler au maître d'œuvre tous les défauts qu'il constate au moment
du décoffrage. Après acceptation de ce dernier, il procède aux réparations nécessaires à l'aide
d'un produit de réparation titulaire de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions
en béton hydraulique, offrant un aspect proche de celui du parement à réparer.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 42/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
ARTICLE 4.7. TRAITEMENTS DE SURFACE
(art. 64 du fasc. 65 du CCTG)
4.7.1. Badigeon pour parois en contact avec les terres
(art. 64.3 du fasc. 65 du CCTG)
La livraison, le transport et la manutention sont effectués en respectant les indications des
sous-articles 153.2 et 153.3 du fascicule 65 du CCTG. Les produits sont préparés et mis en œuvre
conformément aux indications de la fiche technique du fabricant.
ARTICLE 4.8. MISE EN OEUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME
(art. 73 du fasc. 65 du CCTG, norme NF A 35-027)
4.8.1. Façonnage des armatures
(art. 72 et 73 du fasc. 65 du CCTG)
Par dérogation au premier alinéa du sous-article 72.1 du fascicule 65 du CCTG, le façonnage
dans les coffrages de certaines armatures de diamètre supérieur à 12 mm pour les ronds lisses, 8
mm pour les armatures à haute adhérence, peut être admis par le maître d'œuvre sous réserve de
la réalisation d'une épreuve de convenance de façonnage concluante. Cette épreuve, réalisée sur
les premiers aciers façonnés met en évidence le respect de la conformité des façonnages par
rapport aux plans d'exécution et aux normes, ainsi que l'absence de blessures aux parois des
coffrages. L'acceptation de cette épreuve ne constitue pas un point d'arrêt, mais est un point
critique. L'attention du titulaire est toutefois attirée sur le fait qu'une non conformité de façonnage,
et/ou la présence de blessures aux coffrages peut entraîner le refus des aciers correspondants
et/ou le remplacement des coffrages abîmés, pour permettre la levée du point d'arrêt de
bétonnage, et cela aux frais du titulaire.
Si le titulaire a recours à une entreprise de pose, celle-ci doit bénéficier de la marque AFCAB-
Pose d'armatures du béton.
4.8.2. Enrobage des armatures selon règles françaises
(chapitre A.7 du fasc. 62 titre I section I du CCTG)
Les enrobages sont conformes à l'article A.7.1. du BAEL 91 révisé 99.
Les enrobages sont ceux précisés à l'article A.7.1. du BAEL 91 révisé 99, pour les ouvrages
soumis aux intempéries, aux condensations ou aux actions agressives
4.8.3. Dispositifs de raboutage pour armatures
(art. 73.2 du fasc. 65 du CCTG)
Sauf justifications contraires du titulaire, les filetages des barres à raccorder sont exécutés en
usine, de même que la fixation des manchons sur les barres de première phase. Les manchons
sont obligatoirement équipés de bouchons en plastique vissés. Leur tolérance d'implantation est la
même que celle des barres qu'ils doivent raccorder.
ARTICLE 4.9. MISE EN OEUVRE DES BETONS
(art. 84 du fasc. 65 du CCTG)
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 43/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
4.9.1. Béton de propreté
L'épaisseur minimale du béton de propreté est de dix centimètres.
4.9.2. Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes
(art. 84.7 du fasc. 65 du CCTG)
Les résultats des mesures de températures sur chantier sont corrélés par le titulaire avec ceux
de la station météorologique la plus proche afin de dégager des tendances et, en cas de
température négative ou durablement supérieure à 35°C, procéder dès la veille du bétonnage à la
mise en place des dispositions du PAQ relatives au bétonnage sous conditions climatiques
extrêmes.
Le bétonnage ne peut pas avoir lieu sans un abri si la température extérieure mesurée sur le
chantier est inférieure à 5°C.
Le recours au béton chauffé nécessite la mise en œuvre de moyens particuliers
complémentaires destinés à limiter l'écart de température entre le béton et le métal, comme le
calorifugeage et le chauffage de la charpente.
Des dispositions particulières sont prises pour éviter un refroidissement brutal de la dalle.
4.9.2.1. Bétonnage par temps froid
Lorsque la température mesurée sur chantier est comprise entre -5°C et +5°C, la mise en
place du béton n’est autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens efficaces pour prévenir les
effets dommageables du froid, proposés par le titulaire dans son programme de bétonnage et
soumis à l'acceptation du maître d'œuvre. Lorsque la température mesurée sur chantier est
inférieure à -5°C, la mise en place du béton n’est pas autorisée.
Après une interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est
démoli et repris selon les mêmes précautions qu'en cas de reprises accidentelles.
4.9.2.2. Bétonnage par temps chaud
L’effet nocif de certains facteurs atmosphériques (vent, ensoleillement, hygrométrie basse,
etc…) est considérablement accru par temps chaud. Ces facteurs peuvent notamment
compromettre l’obtention des résistances requises, augmenter le retrait, provoquer des fissurations
superficielles nuisibles à l’aspect et à la durabilité du béton. En l’absence de choix d’un liant
approprié (faibles teneurs en sulfates, aluminate tricalcique et alcalins), l’atteinte de températures
dans le béton supérieures ou égales à +65°C accroît les risques de développement de réactions
sulfatiques internes.
Pour les périodes où la température ambiante, mesurée sur le chantier, est durablement
supérieure à +35°C, dans le cadre du programme de bétonnage, le titulaire soumet au maître
d’œuvre les dispositions qu’il propose de prendre pour limiter la température maximale du béton
frais (utilisation de ciments à faible chaleur d’hydratation et/ou d’eau refroidie, formulation
permettant de minimiser le dégagement de chaleur, réduction du délai entre la fabrication et la
mise en place, recours au travail de nuit, etc…) et en complément de celles qui résultent du sous-
article «Cure» du présent article du présent CCTP.
Lorsque la température du béton au moment de sa mise en œuvre est susceptible de
dépasser +32°C, le niveau le plus contraignant de ces dispositions doit être prévu.
De même, des dispositions particulières telles que l'emploi de circuits de refroidissement dans
la masse du béton, peuvent devoir être nécessaires, quel que soit le temps, pour du béton exécuté
en grande masse, en raison du risque de fissuration due aux gradients thermiques.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 44/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
4.9.3. Reprises de bétonnage
(art. 84.3 du fasc. 65 du CCTG)
Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d'exécution sont interdites. Les reprises
de bétonnage des parties visibles doivent faire l'objet de la part du titulaire d'une étude spécifique
et ne sont tolérées qu'aux conditions suivantes :
- exécution de stries ou indentations diverses,
- les reprises doivent se confondre rigoureusement avec les joints de coffrage.
4.9.4. Cure
(art. 84.6.1 et 84.6.2 du fasc. 65 du CCTG)
La cure est indispensable et doit être appliquée par le titulaire le plus tôt possible après la mise
en œuvre du béton. Elle peut faire appel, successivement ou de manière séparée, aux méthodes
suivantes :
- maintien du coffrage en place ;
- application sur le béton d’une bâche hermétique et étanche à la vapeur ;
- mise en place sur la surface du béton de couvertures mouillées et maintien de leur
surface humide ;
- apport d’eau en quantité appropriée pour maintenir la surface du béton visiblement
humide ;
- application sur la surface de béton d’un produit de cure titulaire de la marque NF-Produits
de cure.
De même, des conditions ambiantes humides (HR > 80% et vent de vitesse maximale
inférieure à 30 km/h ou temps pluvieux) assurent des conditions de cure satisfaisantes pour le
béton. Elles doivent faire l’objet d’un enregistrement sur chantier.
Les procédés de cure par humidification, arrosage ou immersion sont interdits par temps de
gel. Les produits de cure teintés, qui permettent de contrôler facilement la continuité du film, ne
doivent pas être utilisés sur les parements, sauf essai de convenance favorable. Dans le cas de
mise en place de bâches étanches maintenues en permanence, le titulaire doit, soit assurer un
contact complet avec le béton, ce qui est exclu dans le cas des parements, soit laisser un vide
d’air continu de façon que le traitement soit homogène.
L’application des produits de cure doit être compatible avec les revêtements définitifs prévus
au marché.
4.9.5. Dispositions particulières liées aux réactions sulfatiques
Le titulaire met en œuvre toutes les dispositions prévues dans le cadre de l'étude des bétons
pour que la température maximale dans les parties d’ouvrage soumises à un risque de réaction
sulfatique interne n'excède pas les températures maximales données dans le sous-article « Etudes
des bétons » de l'article « Bétons et mortiers hydrauliques » du chapitre 3 du présent CCTP.
4.9.6. Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel
4.9.6.1. Méthodologie de mise en oeuvre
Le béton ne doit présenter ni ressuage, ni zone riche en mousse. Les surfaces non coffrées
sont talochées par le titulaire sans excès afin d'éviter les remontées d'eau et de laitance ; à cet
effet, il est interdit d'utiliser des taloches ou des truelles métalliques.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 45/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Il est recommandé de limiter le délai entre le début de la mise en oeuvre du béton et son
achèvement à 90 mn à une température ambiante de 10°C, à 75 mn à 20°C et à 60 mn à 25°C.
Dans le cas de délais plus importants justifiés par le titulaire , le PAQ précise les dispositions à
prendre pendant le bétonnage.
Dans le cas de préfabrication, le titulaire prend soin de positionner le moule de façon à ne pas
avoir de surface coffrée sub-verticale à fruit positif et à privilégier les surfaces à fruit négatif.
Le choix de l'huile ou de la cire pour la protection des coffrages est effectué pour limiter au
maximum le bullage. Le titulaire applique régulièrement celle-ci de façon à éviter toute
accumulation pouvant se mélanger à la laitance, ce qui donnerait une peau de très mauvaises
caractéristiques mécaniques et esthétiques.
Compte tenu de la présence de bulles d'air dans les bétons G et G+S, le titulaire les met en
oeuvre au pervibrateur par couches de faible épaisseur pour permettre aux grosses bulles d'air
d'éclater à la surface du béton frais tout en évitant une vibration trop énergique qui provoquerait
une ségrégation.
L'aspect des parements ne doit être ni trop lisse, ni glacé. Le bullage moyen est jugé par
rapport à l'échelle 3 de la norme P 18-503, soit une surface maximale par bulle de 0,3 cm2, une
profondeur maximale de 2 mm et une surface de bullage inférieure à 2%.
4.9.6.2. Traitement thermique
Le traitement thermique du béton est déconseillé. Dans le cas de chauffage, la température du
béton doit rester inférieure à 50°C. Dans le cas contraire, des essais complémentaires de
résistance, de gel interne et d'écaillage sont effectués sur des échantillons ayant subi le même
traitement thermique.
4.9.6.3. Cure et mûrissement
Une cure très soignée avant et après démoulage est réalisée par le titulaire sur le béton de
façon à éviter la fissuration et la micro-fissuration de peau et pour assurer une bonne hydratation
de la peau. Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour que le décoffrage ou
démoulage et le stockage s'effectuent sans que l'écart entre la température du béton et la
température ambiante dépasse
30 °C pour des températures ambiantes positives et 15 °C pour des températures ambiantes
négatives.
Le béton ne doit pas être exposé à des températures négatives avant d'avoir atteint au moins
15 MPa de résistance en compression.
ARTICLE 4.10. MISE EN OEUVRE DE LA GRAVE NON TRAITEE
(fasc. 25 du CCTG, norme NF P 98-115)
4.10.1. Mise en oeuvre
Les prescriptions de compactage sont fondées sur le contrôle de densité tel que défini à
l'article 7.5.5 de la norme NF P 98-115.
Les prescriptions de compactage sont fondées sur la définition et le contrôle des moyens de
compactage et de leur mode d'utilisation, tels que définis à l'article 7.5.5 de la norme NF P 98-115.
L'épaisseur maximale des couches à compacter est de 20 centimètres.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 46/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
4.10.2. Couche de protection
Une couche de protection est réalisée conformément à l'article 7.5.6.1 de la norme NF P 98-
115.
ARTICLE 4.11. TOLERANCES GEOMETRIQUES DE L'OUVRAGE FINI
(art. 161 à 164 du fasc. 65 du CCTG, art. III.9 du fasc. 66 du CCTG)
4.11.1. Tolérances générales sur l'implantation et les dimensions générales
des ouvrages
La tolérance de l'ouvrage en état définitif par rapport au profil en long théorique est limitée à
+/- 30 mm en tout point.
ARTICLE 4.12. REALISATION DU REMBLAI RENFORCE
4.12.1.Remblai renforcé
Tel qu’il est préconisé dans le rapport géotechnique « Etude géotechnique de conception
phase avant-projet (G2 phase AVP) » du 1er mars 2023, le remblai routier situé en amont du mur
devra être renforcé afin d’assurer sa stabilité. Les difficultés de réalisation du remblai notamment
liées à la faible largeur de mise en place exige une mise en œuvre en « W » avec la mise d’un
géotextile de renforcement tous les mètres de remblai dans le sens de la hauteur.
Des redans doivent préalablement être réalisés au droit de la falaise avant la réalisation du
remblai.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 47/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
4.12.2.Géotextile pour remblai renforcé
Il n’y a pas de préconisation particulière concernant la résistance à la traction. Le géotextile
doit résister lors de la mise en œuvre.
Caractéristiques mécaniques dans le sens perpendiculaire à l'axe
de la RD47 Unité Valeur
Résistance à la traction NF EN ISO 10319 kN/m 40
Résistance 5% de déformation NF EN ISO 10319 kN/m 12
Déformation à l'effort de traction maximale NF EN ISO 10319 % 11
Perforation dynamique NF EN ISO 13433 mm 17
Résistance au poinçonnement NFG 38019 kN 1,1
Résistance au poinçonnement statique CBR kN 2,4
Fluage en traction Rfluage 1,6
Caractérisitiques hydrauliques
Perméabilité normale au plan NF EN ISO 11058 Dh = 50mm m/s 0,07
Ouverture de filtration NF EN ISO 12956 µm 95
Capacité de débit leur plan NF EN ISO 12958 20kPa 10 m²/s 20
100kPa 10 m²/s 5
Caractérisitiques descriptives
Masse surfacique nf en is 9864 g/m² 200
Epaisseur sous 2kPa NF EN ISO 9863-1 mm 2,5
Caractérisitiques spécifiques à la fonction renforcement
Résistance à la traction à 2% kN/m 8
Résistance à la traction à 3% kN/m 12
ARTICLE 4.13. DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
4.13.1. Filière de traitement
Les exigences du système de l’assanissement non collectif à mettre en place sont précisées
en annexe 9 du présent CCTP.
ARTICLE 4.14. GARDE-CORPS S8 MODIFIE
4.14.1. Qualité des matériaux
Toutes les pièces en acier, y compris les pièces d’ancrage entrant dans la constitution des
dispositifs de retenue, sont aptes à la galvanisation et de classe A selon la norme NF A 35-503. Un
certificat de réception P 3.1 Q au sens de la norme NF EN 10204 avec indication de l’analyse
chimique du lot sera fourni.
Pour les pièces en alliages d’aluminium il doit être fait usage d’aluminium anodisé. Les alliages
sont conformes à la norme NF EN 755-1 et sont de la série 6000 au sens de la norme NF EN 573-
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 48/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
3. Un certificat de réception P 3.1 Q au sens de la norme NF EN 10204 avec indication de
l’analyse chimique du lot sera fourni.
4.14.2. Protection contre la corrosion
La protection contre la corrosion, y compris celle des pièces d’ancrage, est assurée par
galvanisation à chaud, conformément à la norme NF EN ISO 1461, dans un atelier accepté
préalablement par le maître d’oeuvre, suivie d’une mise en peinture avec application automatisée
(thermolaquage ou équivalent) d’un système titulaire de la marque ACQPA-Systèmes
anticorrosion par peinture, de classe de certification C4GNV. Elle fait l’objet des garanties
découlant de l’application des tableaux 6 et 7 du fascicule 56 du CCTG. Les trous évents
nécessaires pour la libre circulation des bains de galvanisation devront être hors des cordons de
soudures.
Les fixations de ces équipements à la longrine doivent être protégées par des capsules de
mastic Capsigum® ou similaires, permettant leur démontage.
4.14.3. Produits de scellement des fixations dans la longrine
En cas de scellement chimique, les produits utilisés doivent bénéficier d’une Évaluation
Technique Européenne (ETE) selon le Document d’Évaluation Européen (anciennement Guide
d’Agrément Technique Européen) n°001 partie 5.
Le garde-corps pour piétons et répond aux dispositions de la norme XP P 98-405 relatives aux
garde-corps pour piétons.
ARTICLE 4.15. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL
(art. 37 du CCAG, art. 172 du fasc. 65 du CCTG)
Outre la remise en état des lieux conformément à l'article 37 du CCAG, le titulaire est tenu
d'assurer le nettoyage de l'ouvrage défini à l'article 172 du fascicule 65 du CCTG.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P. Page 49/49
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
ANNEXES
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Annexe 1
Vue sur la falaise avant abattage des arbres
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Annexe 1
Vue sur la falaise après abattage des arbres
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Annexe 2
Déconstruction de la partie supérieure du mur de soutènement en pierre
en accotement de la RD47 en partie est
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Annexe 3
Dépose de la glissière existante au droit du chantier
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Annexe 4
Déconstruction du hangar – toit constitué de tôles fibro-amiantées
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Rapport de mission de repérage des matériaux et
bjg=!çà produits contenant de l’amiante.
Constat établi à l’occasion de la vente d’un
immeuble bâti
Rapport : 2022-04-010
Date d’intervention : 08/04/2022
Immeuble bâti visité
Adresse
3 Allée du Volcan
35320POLIGNE J!
Section cadastrale : A =
N' de parcelle : 1042
Descriptif
RT
complémentaire
Fonction principale Habitation (Maisons individuelles)
du bâtiment
Date de construction du bien : 1989
Conclusion
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de l'amiante définis dans la liste A
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de l’amiante définis dans la liste B
Réserveset/ou investigations complémentaires demandées
Sans objet
Liste des matériaux et produits repérés
nts à sonder ou à vérifier
Flocages
eaqes Fans
Faux Sans
Liste B
r
construction 1 construction Partie du composant inspecté ou sondé Prélèvements/Observations
1 . Parois verticales intérieures
Murs et cloisons « en dur » et Sans objet
loteaux (périphérjques et intérieurs'
Cloisons (légères et préfabriquées). Sans objet
laines et coffres
2 . Pla3
Planchers Sans obiet
Plafonds, poutres et charpentes, mjà
laines et coffres
3 - Conduits, canalisations et équjpementsintérieurs
Conduits de fluides (air. eau. autres Sansobjet
fluides
Clapets / Volets com> Sans obiet
Porte coupe-feu e
Videærdure M6biet
Autres matériaux hors liste Sans objà
r
Toitures. Ardoises de synthèse (A-ler-Toiture maison) Pas de prélèvement//PRESENCE/Sur jugement
}ersonnel de l'oDérateur
Toiture ondulée (B-Rdc-Remise) pIIn> étèver;;Rim-mml =
'ersonnel de l'opérateur
Bardages et façades légères. Sans obiet
ConduMitMadàaé, -è–ansobjet
L hôÀlisË Sans obiet
2022-04-010-35320- POLIGNE Page 1/17
Le propriétaire
Mme BACONNAIS et Mr COQUEMONT Adresse
3 Allée du Volcan
35320 POLIGNE
Le donneur d’ordre
Qualité : Propriétaire Adresse :
Nom : Mme BACONNAIS et Mr 3 Allée du Volcan
COQUEMONT 35320 POLIGNE
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage
Entreprise de diagnostic ALIA Sarl Tél :06 71 39 23 81
14 rue du 3 août 1944 Email
35470 BAIN DE BRETAGNE gael.bertaud@dialogimmo.fr
N' SIRET 502 603 467 00015
Assurance Responsabilité Civile ALLIANZ Police n' 56-310-436 (29 février 2022)
Professionnelle
Nom et prénom de l’opérateur BERTAUD gaël
Accompagnateur en présence du propriétaire
Organisme certificateur
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
Nom de l’organisme l.Cert
Adresse Parc EDONIA Bât.G Rue de la Terre Victoria. 35760 ST GREGOIRE
N' de certification CPDI 0680
Date d’échéance 02/12/2022
Le(s) signataire(s)
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport
NOM Fonction
BERTAU D Opérateur
Le rapport de repérage
Périmètre du repérage : Vente
Date d'émission du rapport de repérage : 15/04/2022
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
2022-04-010-35320- POLIGNE Page 2/17
Sommaire du rapport
IMMEUBLE BATI VISITE ..................................................................................................................................... 1
CONCLUSION ...................................................................................................................................................... 1
LE PROPRIETAIRE.............................................................................................................................................. 2
LE DONNEUR D’ORDRE..................................................................................................................................... 2
OPERATEUR(S) DE REPERAGE AYANT PARTICIPE AU REPERAGE .......................................................... 2
LE(S) SIGNATAIRE(S)......................................................................................................................................... 2
LE RAPPORT DE REPERAGE............................................................................................................................ 2
LES CONCLUSIONS............................................................................................................................................ 4
LE(S) LABORATOIRE(S) D’ANALYSES ............................................................................................................ 4
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES .................................................................................... 5
LA MISSION DE REPERAGE .............................................................................................................................. 5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE............................................................................................. 6
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE ........................................................................................................ 7
SIGNATURES ....................................................................................................................................................... 9
ANNEXES .............................................._........._..........................._....................................._............................ 10
Nombre de pages de rapport : 9 page(s)
Nombre de pages d'annexes : 8 page(s)
2022-04-010- 35320 - POLIGNE Page 3/17
Les conclusions
Avertissement : La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de
repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble (liste C) ou avant réalisation
de travaux (liste C) dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.
Nota : Selon l’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2012, en présence d’amiante et sans préjudice des autres
dispositions réglementaires, l’opérateur de repérage mentionne la nécessité d’avertir toute personne pouvant
intervenir sur où à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de l'amiante définis dans la liste A.
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de l'amiante définis dans la liste B.
Réserves et/ou investigations complémentaires demandées
Sans objet
Liste des éléments ne contenant is d’amiante après analyse
Numéro de
Matériaux et produits
}rélèvement
SANS OBJET
Matériaux et produits contenant de l'amiante
Résultat de
Sur avis de
Matériaux et produits l’évaluation de l'état
l’opérateur
de conservation (1
x (Sur jugement
Fibres ciment (Ardoises de synthèse) A-1 er-Toiture maison (Couverture) personnel de
l'oDérate
x (Sur jugement
Fibres ciment (Toiture ondulée) B-Rdc-Remise (Couverture) personnel de
l'opéra
(1) Résultat de l’évaluation de l’état de conservation :
Matériaux et produitsde la liste A
N = 1 Bon état de conservation - Une nouvelle vérification de l’état de conservation doit être effectuée dans 3 ans
N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d'empoussièrementdoit être réalisée. Si le résultat est < à 5 f/l, Cela équivaut à un score 1. Si le résultat est >
à 5 f/l, cela équivaut à un score 3.
N = 3 Matériaux dégradés - Mesuresconservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait- Inspectionvisuelle et mesure
d'empoussièrement,
Matériaux et produits de la liste B
EP = évaluation périodique ; ACI = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau
Matériaux et produits susceptibles de contenir l'amiante
Matériaux et produits Raisonde l’impossibilité de conclure
SANS OBJET
Liste des locaux et éléments non visités
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour
lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante.
Locaux non visités
Etage Raisons
mA OBJET
Eléments non visités
Local Partie de local C Partie de com RaÉson
SANS OBJET
Le(s) laboratoire(s) d’analyses
ITGA rennes. Parc EDONIA Bât.R. Rue de la Terre Adélie. 35760 ST GREGOIRE
2022-04-010-35320 - POLIGNE Page 4/17
Références réglementaires et normatives
Textes réglementaires
• Arrêté du 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux
conditionsde contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelleaux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des
organismes procédant à ces mesurages
•
Décret n' 2017.899 du 9 mai 2017 relatif au repéragede l'amiante avant certaines opérations
•
Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre
par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante
•
Arrêté du 7 mars2013 relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations
comportant un risque d’exposition à l'amiante
•
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et
produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux
critères d’évaluationde l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation
lié à l’environnementainsi que le contenu du rapport de repérage.
•
Articles L. 1334-13. R. 1334-15 à R. 1334-18, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24, R. 1334-25, R. 1334-27, R. 1334-28, R.
1334-29et R. 1334-29-4du Code de la Santé Publique
•
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A et B
•
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de
l'amiante et au contenu du rapport de repérage
•
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
l’amiante et au contenu du rapport de repérage
•
Décret 2012-639du 4 mai 2012 relatif aux risquesd’exposition à l’amiante
•
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protectionde la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans
les immeubles bâtis
•
Décret n' 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation
•
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation
• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage
et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification
Norme(s) utilisée(s)
• Norme NF X 46-020 daoût 2017 : « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles
bâtis - Mission et méthodologie ».
La mission de repérage
L’objet de la mission
Dans le cadre de la vente de l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble bâti, décrit en page de couverlure du présent rapport, la mission consiste à
repérer dans cet immeuble, ou partie d’immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l’arrliante conformément à la législation en vigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés. le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le
présent rapport.
L’inspection réalisée ne porte que sur l’état visuel des matériaux et produits des composants de la construction, sans démolition, sans dépose de
revêtement,ni manipulationimportante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l:inspection
Clause de validité
Seule l'intégralitédu rapport original peut engager la responsabilitéde la société ALIA Sarl.
Le présent rapport ne peut en aucun cas être utilisé comme un repérage préalable à la réalisation de travaux
Le cadre de la mission
L’intitulé de la mission
«Repérageen vue de l'établissement du constat établi à l'occasionde la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti»
Le cadre réglementaire de la mission
L’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de
diagnostictechnique,fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de
vente publique, le dossierde diagnostic technique est annexé au cahier des charges.» Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres
«l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du code de la santé
publique »
La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent
rapport
L’objectif de la mission
«Le repéragea pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés dans l’annexe 13.9 du Code la
santé publique.».
Ces matériaux et produits étant susceptiblesde libérer des fibres d’amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs
et frottements) ou générée à l’occasion d’opérations d'entretien ou de maintenance.
Le programme de repérage de la mission réglementaire
Le programme de repérageest défini à minima par l’Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A et B) et se limite pour une mission
normale à la recherche de rrlatériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y
figurant
Annexe 13.9 du Code de la santé publiq
Liste A mentionnée à l’article R1334-20du Code de la santé publjque
Comnosants à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux nlafonds
2022-04-010-35320 - POLIGNE Page 5/17
Liste B mentionnée à l’article RI 334-21du Code de la santé DU ue
Composant de la construction Partie du com 1antà vérifier ou à sonder
1 - Parois verticales intérieures
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie
intérieurs) amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons lères et oréfabri ies aines èt coffres leaux de clo
2 - Plancherset nlafonds
Plafonds ltres et charpentes laËnes et coffres Enduits 1tès taux collés ou vissés
Planchers Dalles diso1
3 - Conduits. canalisations et 'nts intérieurs
O IS(air, eau, autres fluides e
C / Volets -feu C Kwv ëtme
Porte feu iàihfs
Vide-ordurë- Conduits
4 - Elém ItS extérieurs
Toitures Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites
fibres. bardeaux bitumineux.
es et façades légères Plaques. ardoM 'aux bOSit
mlimtoiture et fama Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées
conduits de fumée.
Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de
matériaux ou produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux
Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes
(Les dénominationsretenues sont celles figurant au Tableau A.1 de l'Annexe A de la norme NF X 46-020) 1
Partie du composant Sur demande
de la construction été !cté ou sur information
Le périmètre de repérage effectif (Vente)
Il s'agit de l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le
schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités.
ment – Etag
Cuisine, Séiour. Salon, Chambre 1, Chambre 2, Salle de Toilettes. Garaae
Chambre 3, Chambre 4, Grenier, Salle de Bains 2, Chambre 5, Toilettes 2
Conditions de réalisation du repérage
Bilan de l’analyse documentaire
Documents demandés : Plans et ancien repérage
Documents remis : Plans et ancien repérage
Date(s) de visite des locaux
Date(s) de visite de l’ensemble des locaux : 08/04/2022
Nom de l’opérateur : BERTAUD gaël
Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision août 2017.
Plan et procédures de prélèvements
L’ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention
2022-04-010- 35320 - POLIGNE Page 6/17
Résultats détaillés du repérage
Synthèse des résultats du repérage
lg
a)
ID
'8 t g0 C a)
ID
CI
C
è 48-9 Mesures d’ordre
Analyse ou
éléments de
le
général décision de
=
à l’opérateur en
3 jÿÊ absence d’analyse
Sur jugement
Fibres ciment Evaluation personnel de
Couverture A-ler.Toiture maison
1Ardoises de synthèse périodique l'opérateur
Sur jugement
Fibres ciment Evaluation personnel de
Toiture ondulée ue l'opérateur
(') S : attente du résultat du laboratoire ou susceptible
Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante
A-ler-Toiture maison
m [68 1 IHe 1 Phot=
Matériau observé Couverture : Ardoises de svnthèse
Prise d'échantillon NON
Etat de conservation EP - Evaluation périodique
Observation
Conclusion PRESENCE (Sur jugement personnel
de l'opérateur)
B-Rdc-Remise
im i mI HESsEl] 12HeM
Matériau observé Couverture : Toiture ondulée
\
Prise d'échantillon NON
Etat de conservation EP - Evaluation périodique
Observation
Conclusion PRESENCE (Sur jugement personnel
de l'opérateur)
Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante après analyse en laboratoire
Résultat de
Numéro de Numéro l’évaluatËon de
Matériaux et produits Localisation
prélèvement d'analyse l'état de
conservation
SANSOBJET
Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante sur jugement personnel de l’opérateur
Résultat de
l’évaluation de Analyse ou éléments de
Localisation Mesures d’ordre général
Matériau ou produit l’état de décision de l’opérateur
en absence d’analyse
Fibres ciment (Ardoises de Sur jugement personnel Evaluation périodique
e A-ler-Toiture maison (Couverture) de l'onérateur
Fibres ciment (Toiture Sur jugement personnel
ondulée B-Rdc.Remise (Couverture) de l'o Evaluation périodique
lteur
Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante, mais n’en contenant pas après analyse
en laboratoire
Numéro de Numéro
Matériaux et produÈts lrélèvemenl d'a rse
SANS OBJET
2022-04-010-35320- POLIGNE Page 7/17
Devoir de conseil Sans objet
(2) Evaluation de l'état de conservation
Pour les produits et matériaux de liste A:
Article R1334-20 du code de la santé publique : En fonction du résultat de l’évaluation de l’état de conservation, les propriétaires procèdent
N=1 - Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle
est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute
modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre
accusé de réception,
N=2 – Dans un délai de 3 mais après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de
conservation et selon les modalités prévues à l'article R. 1334-25, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un
organisme agréé en microscopie électronique à transmission
N=3 - Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
Article R1334-28 du code de la santé publique : Mesures d’empoussièrement
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le
propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue
à l’article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussièrementou à
l'occasionde toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage
Si le niveau d'empoussièrement en application de l’article R1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux
de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l’article R1334-29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de
trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l’exposition des
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par titre
Les mesures conservatoiresne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Pour les produits et matériaux de la liste B
Ces recommandations consistent en
l. Soit une « évaluation périodique », lorsquele type de matériauou produitconcernécontenantde l'amËante,
la natureet l'étenduedes
dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection
immédiatesur le matériau ou produit. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à
a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protectiondemeure en bon état de conservation
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer-
2. Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et
l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état limitée
au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, A cette recommandation est associé, le cas échéant, un
rappel de l’obligation de faire appel à une entreprise certifIée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au
propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :
a) Rechercher les causes de la dégradationet définir les mesures correctives appropriées pour lçs supprimer ;
b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l’amiante
restant accessibles dans la même zone
d) Contrôlerpériodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que. le cas échéant, leur protection demeurent en bon
état de conservation.
3. Soit une „ action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus
soumis à aucune agression ni dégradatËon,Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second
niveau consiste à :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque
de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des locaux concernés afin d'éviter
toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que
celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrementest réalisée, conformémentaux dispositionsdu code de la santé publique
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de
conservation
L’opérateur de repérage peut apporter des complémentset précisions à ces recommandationsen fonction des situations particulières
rencontrées lors de l’évaluationde l’état de conservation
2022-04-010-35320- POLIGNE Page 8/17
Signatures
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :l.Cert.
Adresse de l’organisme certificateur : Parc EDONIA Bât.G. Rue de la Terre Victoria. 35760 ST GREGOIRE
Validité du rapport : Surveillance des états de conservations tous les 3 ans
Cachet de l’entreprise Fait à BAIN DE BRETAGNE,
Le 15/04/2022
ALIA Sarl Par : ALIA Sarl
au capital de 5000 €
Nom et prénom de l’opérateur : BERTAUD gaël
14 Ruedu 3 Août1944
35470 BAiN DE BR[rAGNE Signature de l’opérateur
Tél. 06 71 39 23 81
g62 603 467 RC5Fknnes
La sociétéALIA Sad atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirecte, de la part d’une ent
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prest. a avantage ni rétri, 'fous quelque
forme que ce soit.
2022-04-010-35320- POLIGNE Page 9/17
ANNEXES
Schéma de repérage
Croquis : Vue du dessus
Plaques amiante ciment
Ardoises amiante ciment
2022-04-010- 35320 - POLIGNE Page 10/17
+
4 >1
+ !+
eRf xi12
CHS
2022-04-010-35320- POLIGNE Page 11/17
Grilles réglementaires d'évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages, faux plafonds et
autres matériaux contenant de l’amiante
CRiTÈRES D’ÉVALUATiON DE L’ÉTAT DE CONSERVATiON DES MATÉRiAUX Fr PRODUiTS
CONTENAifr DE L’AMIANTE ET DU RiSQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENViRONNEMENT
N' dossier : 2022-0+010
Date de lévaluation : 08/04/2022
Bâtirrent : A 1er
Local ou zone horrngène Ech
[Xsignation déclarée du k>cal: Toiture rrnison
Mbtériau ou produit : Couverture, Ardoises de synthèse
Conclusion : Procéder à une évaluationpériodique
Nota : Il estnécew ire d'avertir de la pïésenced'amiante toute pernnne pouvant intervenir ulr ou à proümité des
matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant .
Bendue de la Risque de dégradation Type de
Bat de dégradation
Protection physique dégradation lié à l'environnement recom m andation
du matériau
F+otectionphysique
EP = é\aluation périodique; ACI = action correcti\le de premier ni.yeau:AC2 = action corïectiœ de second niœau
CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’ÉrAT DE CONSERVATION DES MATÉRiAUX Fr PRODUiTS
CONTENAbrr DE L’AMiAifrE rr DU RiSQUE DE DÉGRADATiON LiÉS À LEUR ENViRONNEMENT
W dossier: 2022-CH-010
Datede lévaluation: 08/CH/2022
Bâtirrent: B Rdc
Local ou zone horrDgène Beh
[Xsignation déclarée du local : Remise
Nbtériau ou produit : Couverture. Toiture ondulée
Conclusion : Procéder à une évaluation périodique
Nota : Il est néce«ire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proHmité des
matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
Bendue de la Risque de dl Type de
Bat de dégradation
Protection physique dégradation lié à l'environnement recom m andation
du matériau
F+otectionphysique
Rsque de
faible ou à terrre
Nbtériau non dégradé
EP = périodique; ACI = action correcti\e de premier ni\eau; AC2 = action correcti\e de second nI\eau
2022-04-010- 35320 - POLIGNE Page 12/17
2022-04-010- 35320 - POLIGNE
Page 13/17
Attestation de compétence
Certificat de compétences
Diagnostiqueur Irnmobilier
N’ CPDI0680 Version ûlû
Je $au5sîgnée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, aRe5te que :
Monsieur BERTAUD Gael
&st cerll'-léfel selclï le rëférëqtlei '.Cell ell vlyue'JI(C=bE
DI DR ci :cÏcle ,'le Sèr iI . CPt DIBRut (tTC+
de 7 ürl s:J, dlspù5ltlf ce certIFIcatIon ca pei'satlrles lê3llsèr.1 ces c 3gfID11lCI qtlïIDb;lIÉ--! Faut les
111151QqS SL bPail:es
A:rliantc avt„; mention AFni,anteAvec Mention
Date d'effet , n3l'r7II,nT . a,IIn d'rxpirnîirrl a 1l11lloll
Aqllante sèps ll\erltlûtl A?tlante Sans 3#lettt<)a
Date d'effet : û3ft2/2û: 7 - Date d'etplrattc,I - e2,’rr,1r02r
[>PEindibîdurl DiBqnnstirdr performanceéncrgètiqur sms mention : FJ3Fina viEib{1
naIr rl'rffet : n7J11}
luI ' t>atr ç'cxpirôtinn .t/,}r-,:2q7r
Lle{trlcitë Etat ce l'ln:ï3llattctl lntèrlbJre électrIqUe
Date d'elfet : a?Ïrrl2c,21 - Düte d'explrattcn - .36,'rrf2a28
Gay Ftnt dr l'in\tnïlntian inlèrIFtlrç ga7
Dntr d'rffel : ]r,1rr,f7nl7 Datad'rxpirDtinn: ]ai17jrc7r
Plarb Plarr:b - Constat du rlsqüe d expa5itiûn au plûrr-o
Date d'efFet : alll12f2Qi7 - Clate d'e4pirat tcp ' ai,’1:,'z€, 22
TFrrrliteb FIat relatif à ta prù,eTxe dr !ërmi!=\ dal:5 le tGtirnntï - Francerr+trupaliEdinn
Ddtæd'effet : v?la6ï2aIB ' :>dIe=•expirdIinn : nBfn6.f:ni3
E•l fUI Je qUOI:e tÉrLl--lCàtus! dÉIIvré.pLluI va:c*' et se'-,-It Lbqvë dé :r=~1.
€'Jl:2 é :alllt-c;l-égalre. le 12,1çlf202z
nb+IP 46;3 Œ+vC4Br IxnI\\ut &b+ += 4 rbtrIHeb+ \rI qbJærün += += •n +r\=•=rtnhL+7nheb =+dNbÜr+Bebdr4n he+Jr+vuBÆ n ++ dr, Aa9eau b ++=blr»8ubn Idu VIie & Jr\
l4»qr+, )4 +. rr?eh)b+'
dDV,q += , 8+ler 4ne+q.p +\+!bq tn+rR e a•\pp je 48\.dB= +,\+4 Tnp e+B)r &r\:w h )1 A, t ; IflpsqUI++ +' I' + ++BbF,++tr8+•+ht •Æl»+c,- 4,1pr+ +ec++y{ r
b+ +H\ b+•vbrr9+, J md +Zle n+•,•ae+ >1 Hrlbptvqnrdar bi pD a«r rI ne aPI la bye 1 br 1h=11 ' +:en,rv ' q =î 4B+,l:püî ü4R ++! + +r&ir-tX p ’1 n &!br,çarl}+'X e +3 ej= &958v
epqb-++ne8b+w à 8«r#re»'S)}+br=t += ,+pqrv?\ +3HM==b1+p)etsle •r+ pb+r\ pt+. f,lnl,++ >+&üTeTernre+ '+bp+ rn «• me euH/1pv141•vtnn = fahbbme
dIa bb\ +
+ &+ &+:3 > 8+n an bô f en++\ Uh ni ++ +ee 411 +v«lb•hxh se+\ +’:Hu qbH bb+eJ ,IF has ,# 1+•hr8r.+t»•a•IP , É?be46= bye 3:+' 34 ++ 44 1118 au+ +> 841 de fH. +1 ? + ++ 11>
++ nbp +8 n bnF=P W++•A= Pre rn++ Alla n+Æ•a+•HUe«n• =• b• ge w+ pes • mb+e, me p\%+++\ «•bnd «+nkFB»P Fn=H
C+f+ +f ++$ OUI 1 4rb&3f>b,«+3 ùfa«e+1 a++tIb/ o' +NB tJ lb on+ RAB+-div BA=IJ tv, :de« b+ 1+:+\;+H bI le v++ qe >, > æ + FBI bN le+d'Ï • •H &+1 '> »tY 'esp
r=n r 1 + rh&4bn PEWdr epI BHI PIb 4 HHFH A.n te b+ IX'ÉF +++ 9 +++ Ben Fs + ,+ nË v+ +
& 1kuq+• Pv+ qn4t u+ +p 1aU & ça + PI + +« +vu :P &b il 4 17u + c xjbtjp Z'Y <b A8Y. r41 b up8 { 1b:+ . q llbl xl IA,+g 3xq• hb\\4 3+'+ • Y• vi : 3l811+' 'rRq••}=4 et ' I /+ p/1ÿ I: 1 > = '+
1en==, +»u« fK8 IP\+4rH» eH rap 8Pn 9barelp8Il ne, fa•rn•&•»\vn•»»v»F\+r.nûr a =\ lb ip ne & 2 ŒH XtB «dË+=+vbb« Vsle ne, + in J ah a +, «btr++8 + &&ce88
.b\#'e,+ c:oo B&r+v,•+ .r-1+o„a + q:-+# +?-oh+cr+nI W '< ' b+r + tb Bq 8t +, i..,1l+-+, ?:et + '+,rp-lvl : . t'II n 'l•' &=-+:•. qI )c+•+. . , '« -l +' J +. +t•<,.\:o +e.'+\'l+'.+'•./
r+ü4X lbV ULHI RLd
l+<§r
t :F ! Jt 4181
Celtiflcàt IOIIde pe'süî-lrres
Lllagna$11queur
Pc,rEM dI jFÇ»- .bIe sur '+1\ntv'i lçerï Fr
Parc d'AffaIres, Espace Perfo'mar ce - Bât K - 35?60 Saint-GrëËÛ,re
(FE [+ FI;
2022-04-010-35320 - POLIGNE Page 14/17
Attestation d'assurance
Attestation d’Assurance
Alllanz al )1
Allianz ResponsabilitéCivile des Diagnostiqueurs Immobiliers
La CorTV»gnk Allianz l'A RD.. tk>nt le siège wial 831sis 1 Cours P,IICHELET 92076 PARIS LA DEFENSE
alie ste que
Cooïïlonnëes de l'assuré
SARLALIA
14 RUE DU 3 AOUT 1944
35470 BAIN DE BREIAGNE
est litulain d'un cŒtratÆæz Rûsfnnsabëté eMla Activitésde S8nices souscritauprès cfcIIosous 18
n' h-at tb136qi a pds effet le t5'03'2016
Ce oûntrat a pour cËjet de :
5absfaire 8ux cÆiigatm ù3tclëes pr lanJonnanœ n= ax>5 - 655 du 8 juin 2CD5et WI d&;let
d’appliœtüt n ' 2006 - llï4 du 5 septerïrbrô2tX36.cexltlé aux artk:les R 271- 1 à R 212•4 e! L 27t‘
4 à L 2714 du C{xh de h wlstnlction d de rr4lxtabcü. ansi que ses textes subséquenls:
garanür l'Assuré contre les mtsèquences péürtakes de la reîponulÿlitë ciNe professionnelleq,nI
peut #lCOLrf à fÿ rd d'aJtrui IAI 181@5 actrvitës. telles que <ËçlarËe$aux CbsposIIonsPaüieJ'+es,
à S3'dO:1
[>2gw5tk;5 rëghrrenta-rŒliés à la wlte ai kx:aËkrld'irrrr»ubb3. dans le dœrlak» du :
• Ft$que d8xp')sitk:n au FI,XIi>
• Repérage aMante a'/artt vente
• Ck3syertet+Tx}le amante
9 Prêwce de terrrïtes
• Etat Fwastt8ire
• Irrstdatbn inIke„re d'ëlecIÊciü.ch gaz
• Risquesnaturelset leçhFob8v.es
• Ddywsüç de p,yforrrenoe ënergètqye
• Loi Carrez
• Ceïïi6cat de déwce
Repérageamianteayanttravaux OLIdënx)liban :<8':'’,dJ CA
A L'EXOLUSiQN DE TOLrrE AUTRE ACTiViTE DE DiAGNOSTiC ET D EVALUATiON ihiMa81LtERE
\111ln/ 141111 Frrtfrvt,( r{r\• fII ',' t_lb+ J;4 .)çqJcn:(•
5 \ IJ elfllï tJ: ÇPIï.ÇR'7+:til clrIJ+ • JJ: 1 11,1
:qI RC\ 18113 S' 1 \- \ III :ll: \\'.Jb }_\ aI l. \..tl’b \11,b:1ilt'b iI).1SI
'>:1.7hF.\PIS I .\ IXFF\SF ( F;iF_\
2022-04-010- 35320 - POLIGNE Page 15/17
Attestation d’Assurance
Allianz QD
La présente attestarion est valable, sous réserve du paIement de la cotisation, du
01/03/2022au28/02/2023
Le présent docurrtent, établi par Allianz I,A.RD.. a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne
constitue pas une présonx>tiend'application des garantIes et ne peut engager Alliaru l.ÆFLD.aLbdelà
des conditions et limites du corïtrat auquel il se réfère. Les exceptions de gararïtie oppt>sablesaux
souscripteurs et assurés le sont également à toute personne bénéficiaire de l'indemnité {résiliation,
nullité, règle proportionnelle, exclusions„...).
Toute adjoncüon autre que les cachet et signature du représentant de la CompagnIe est réputée non
écrIte
Établie à Lyon, le 16.02.2022
Pour la CompagnIe,
,'\1:alu IJ\RI> li7.cc?bd 1:;1cFX le L tcc JibIb hauTEs
X \ .111 birltlrBi; tk IP#1 JI Il :l'ïr elII 1:\ . SI: 111> Jill H t'S; 1l;u n . \' 'll' A FR:fr la 11 1 III .1l>: I. b 1111
, +tïtt•lrHcl ( 15il}Il'1
Q:fITà11.'\RIS
L \ 1>1'
Fl:\51 t'l'l)l' \
2022-04-010-35320- POLIGNE Page 16/17
Eléments d’information
Les maladiesliées à lamiante sont provoquéespar l’inhalationdes fibres. Toutes les variétés d’arrliantesont classées comme substances
cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires)
et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à lévaluation et à la prévention des risques liés à l’amiante. Elle
doit être complétéepar la définitionet la mise en oeuvrede mesures de gestion adaptées et proportionnéespour limiter l’expositiondes
occupants présents temporairement ou de façon permanente dans 1=immeuble.L'information des occupants présents temporairement ou de
façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d’exposition à l’amiante
Il convient donc de veiller au rrlaintien du bon état de conservationdes matériaux et produits contenant de l’amiante afin de remédier au plus tôt
aux situations dusure anormale ou de dégradation
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l’amiante qui ont été repérés et de faire
appel aux professionnelsqualifiés, notammentdans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit
Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre
préfecture.Pour connaître les centres d’éliminationprès de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l’ADEME,
directement accessible sur le site internet ww.sinoe.org
2022-04-010- 35320 - POLIGNE Page 17/17
Annexe 5
Dépose de l’assainissement non collectif existant : diagnostic assainissement et plan
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
FÎJûFPORTDE 8CiFQFC3FqCîlCINiQEh4EiQT
E3Â,NSl,,F
CADRE E:i’tiNE eESSËc3Fq ËMËÜC>BÊLiEF{E
..
F<APPORT DE VC3ïF{E FiË}3PO§Ë
l;IF EN
§§A,iNi§§Eïç4EFqï=NON ec3LLEe:-fiF:
i-:*E:.' f .': :!!.- :\ 1 . 2022-35231-05260
{ :;}:il:':l==:-:=-'
;::- :-- !: i ;;!! !!' ri: ii-i - 35231 AI04201
Contrôle réalisé sur la commune de : POLIGNE
Type de contrôle : Contrôle pour transaction
Organisme de contrôle : SPANC Bretagne porte de Loire Communauté
Nom du contrôleur : CARE Marine
N' téléphone : 02-99-43-36-36
Date de la vËsite : 25/04/2022 Compte rendu édité le : 25/04/2022
Personne présente lors de l’intervention
M. COQUEMONT BACONNAIS DIMITRI CORALINE
3 ALLEE DU VOLCAN
35320 POLIGNE - FRANCE
t il FCIF{iVl/l.-tiCFd5 CIEF\!
i: !:/4 }E: S
Coordonnées de la propriété
Adresse terrain : 3 ALLEE DU VOLCAN
Parcelle et parcelles associées : A 1042
Coordonnées du DroDriétaire Coordonnées de l’occupant
Nom Prénom : M. COQUEMONT BACONNAIS Nom Prénom : M. COQUEMONT BACONNAIS
Dimitri Coraline Dimitri Coraline
Adresse 3 ALLEE DU VOLCAN Adresse : 3 ALLEE DU VOLCAN
35320 POLIGNE 35320POLIGNE
Tél
eARACTERi§TiQUE§ DE L’HABlïÂTioN
Nature de l’habitation : Résidence principale
Si secondaire, durée d’occupation : 365 jour/an
Si autre que domestique. nature de l'activité Observations
Nombre de chambres : 5
Nombre de pièces principales 6
Population maximale : 6
Année d'achèvement : 1989
Année de réalisation de l'ANC : 1989
Service Public d’Assainissement Non Collectif - Bretagne porte de Loire Communauté PAGE: 1/7
42. rue de Sabin - BP 17047 - 35470 BAIN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.43.36.36- Email: spanc@bretagneportedeloire.fr
RAPPORT DE BON FONeTiONNEMENT DANS LE
CADRE D’UNE CESSION IMMOBILIERE
RAPPORT DE VOTRE DISPOSITIF EN
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
CARACTERISTIQUE DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT
Alimentation en eau potable : Publique
Sur le terrain Sur le terrain voisin :
Captage d'eau Non Non
Pour conso. humaine ? Non Non
Autre usage
Distance / ANC (m)
Existe-t-il un exutoire superficiel sur la parcelle : Non
Si oui, type d’exutoire
Destination des eaux de pluie : Réseau d'eaux pluviales
Une étude hydropédologiquea été réaIÈsée: Oui
Si oui, appréciation de l’aptitude du sol à l’infiltration : Bonne
Zone inondable : Non
Risques
Zone de périmètre de protection de captage d’eau potable : Non
Si oui, quelle est la zone
Autres zones sensibles
COMPOSITION DE LA FILIERE D’ASSAINISSEMENT
Présence d’un ouvrage de prétraitement : Oui
Présence d’un ouvrage de traitement : Oui
Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractérÈstiqueset l’implantationdu système
Si oui, préciser
Respect des distances réglementaire, le traitement est-il positionné à au moins
5 m de l’habitation : Oui Si non, distance /au dispositif (m)
3 m de tout arbre : Oui Si non, distance /au dispositif (m)
3 m des limites de propriété : Oui Si non, distance /au dispositif (m)
35 m d’un forage pour la consommationhumaine Si non, distance /au dispositif (m)
Aménagement du dispositif
Pas de recouvrement par revêtement étanche : Oui
Pas de circulation ou stationnement de véhicule : Oui
Service Public d'Assainissement Non Collectif - Bretagne porte de Loire Communauté PAGE : 2/7
42, rue de Sabin - BP 17047 - 35470 BAIN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.43.36.36- Email : spanc@bretagneportedeloire.fr
RÂPP<::>RTDE BC:>NFeiFqeîic)NFgEMENÏ F)ANS LE
eÂDlqE Dl tJFIE CESSiON 11\4 MOBILIE RE
RAPPORT DE VOT'RF E>iSPC)§ITËF EN
/tSSALI !Q 18 SE MENT NON C;<)LLËC'Ë’IF:
LA eoLLEc]-E DES EALJXUSEE§
Eaux ménagères et eaux pluviales sont-elles collectées séparément ? : Oui
Eaux vannes et eaux pluviales sont-elles collectées séparément ? : Oui
Existe-t-il des regards de collecte : Ou
Si oui
Le regard est-il accessible : Oui
L’écoulement se fait-il correctement ? Oui
Dépôt de matière en fond de regard ? Non
Si oui. présent il des signes d’altération : Non
Stagnation d'eaux dans le regard ? Non
Présence d’odeur ? Non
LE PRETRAiîErÿiENT
Eaux Vannes (EV) et Eaux Ménagères (EM) prétraitées séparément : Non
Le prétraitement est-il accessible ? : Oui
• Fosse toutes eaux :
Fosse : Accessible
Volume de la fosse: 3,0 m=’
Etat : Correct
Vidange : nécessaire
Branchements : Corrects
Matériaux de la fosse : Béton
• Préfiltre(s) :
Préfiltre(s): Accessible(s)
Préfiltre intégré : Oui
Etat : Correct
• Ecoulements :
Etat : Corrects
Observations :
La ventilationsecondaireest à améliorer conformémentau DTU 64.1. La fosse toutes eaux est à vidanger. Il faut ajouter de la
pouzzolane dans le préfiltre
Ventilation
Existe-t-il une ventilation primaire, en amont de la fosse ? : Ou
Existe-t-il une ventilation secondaire, en aval de la fosse ? : Oui
Positionnement de la ventilation : extérieur de l’habitation. en bas de toiture
Ventilation montée au-dessus de la toiture ? : Non
Etat de la ventilation : Insuffisante
Service Public d’Assainissement Non Collectif - Bretagne porte de Loire Communauté PAGE : 3/7
42. rue de Sabin - BP 17047 - 35470 BAIN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.43.36.36- Email : spanc@bretagnepor+edeloire.fr
RAPPORT DE BON FONCTIONNEMENT DANS LE
CADRE D’UNE e'ESsiQN iiViMOBiLiERE
RAPPORT DE VOTRE DISPOSITIF EN
ASSAINIS§ENIENÏ' NON COLLECTIF
vicar\ae - eriti'etier\
Fréquenced’entretien: 5 ans
Date de la dernière vidange : 04/01/2016
Document justificatif : Oui
Volume vidangé (m3) : 3
Nom du vidangeur : GUILLEUX PATRICK LE FEUDON 35410 OSSÉ
Vidangeur agréé : Oui
Destination des boues : plateformes de compostage
Observations : La fosse toutes eaux est à vidanger
LE TRAITEMENT
Absence : Non Eaux non traitées
TRANCHÉES D'ÉPANDAGE FAIBLE PROFONDEUR
Accessible
Eaux traitées : Eaux vannes & Eaux ménagères
Etat du système : Correct
Bon fonctionnement des ouvrages ? : Oui
Le dimensionnement du traitement est-il connu ?
Si oui, préciser les caractéristiques connues ou relevées 3 X 17= 51 mI
Observations
Regards : De répartition De bouclaqe/De collecte {filières drainées
Présence Oui Ou
Quantité :
-pour le bouclage : 1
>our la collecte :0
Accessible : Oui Oui
na Correct Correct
Stagnation d’eau : Non Non
Bonne répartition des effluents / Oui Non
bon écoulement :
Odeurs : Non Non
Dépôt au fond : Non Non
Observations :
Regards de bouclage :
Observations :
Regards de contrôle :
AUTRES DISPOSITIFS
Dispositif(s) : Pas d'autres systèmes
SI tsence, descr, du ou des dispositifs
Service Public d'Assainissement Non Collectif - Bretagne porte de Loire Communauté PAGE : 4/7
42, rue de Sabin - BP 17047 - 35470 BAIN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.43.36.36- Email : spanc@bretagneportedeloire.fr
RAFIFfoRT DE Ball Fe3FleTIONNFFaENT 13ANS !.,E
CADRE 13’UNE C;E§SICIN ËFVtFViC>BILIËIRË
RAPPORT DE VOTRE DËSPOSITIF EN
AS SAIN IS§EIVËENT Ne)N e CILLEe:TIF
FRELEVAGE
Prétraitement Traitement Exutoire
Relevaqe vers
Bon fonctionnement : Pas de relevage à contrôler
REJET
Reiet d’effluents Infiltration (Reiet en sous-sol Milieu superficiel
Effluents traités Pas de reiet Pas de reiet
Effluents prétraités Eaux vannes & eaux ménagères Pas de reiet
mteal s bruts Pas de reiet Pas de rejet
Exutoire ma de l'eML -M
Si puits d'infiltration, dérogation préfectorale ou une étude hydrogéologique
Si rejet hors parcelle, autorisation du propriétaire
Observations
Ptrillts tIc vétifictttiotr à llrilriltiŒ slll lu pléselrce tIe tltlltgel- ptrtll- lu sclllté ttes peIS(lltlles et/Oli tic liscjlre avérés cle lrtrïirl{ioll tIe
l'Êl+\'irnlrlletrrt’111
Absence de contact direct possible avec des eaux usées non traitées Oui
Absence de risque de transmission de maladie par des vecteurs pour les zones de lutte contre les Non concerné
moustjques
Absence de nuisances olfactives
Sécurité des installations (notamment structure et fermeture des parties de l’installation pouvant
résenter un d Ier pour la sécurité des personnes
Localisation éventuelle de l’installation en zone à eni Non
Localisation éventuelle de l’installation en zone à enieux environnemental. Non
Installation complète Oui
Le dimensionnement des installations est adapté, conformément à l’article 3 de l’arrêté relatif aux Oui
tions technjques
Les installations ne subissent pas de d Fonctionnementmaieur Ou
Service Public d'Assainissement Non Collectif - Bretagne porte de Loire Communauté PAGE : 5/7
42. rue de Sabin - BP 17047 - 35470 BAIN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.43.36.36- Email: spanc@bretagneportedeloire.fr
RAPPORT DE BON FONCTIONNEMENT DANS !_E
CADRE Ô’UNE CESSION IMMOBILIERE
RAPPORT DE VOTRE DISPOSITIF EN
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
EVALUATION DE LA FILIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Zone à enjeux sanitaire ou environnementaux
Problèmes constatés sur
[x] : Non [] : Enjeux sanitaires 1 [] : Enjeux environnementaux
l’installation
> >
[] Absence d’installation • Mise en demeure de réaliser une installationconforme
• Travaux à réaliser dans les meilleursdélais
InsÏ=aillation non-conf30 me
[] Défaut de sécurité sanitaire >Danger pour la santé des personnes
(contact direct, transmission de Article 4 cas a)
maladies par vecteurs, nuisances
olfactives récurrentes)
n Défaut de structure ou de
fermeture des ouvrages constituant
l’installation • Travaux obligatoires sous 4 ans
• Travaux dans un délai de 1 an si vente
[] Implantation à moins de 35
mètres en amont hydraulique d’un
puits privé déclaré et utilisé pour
l’alimentation en eau potable d’un
bâtiment ne pouvant pas être
raccordé au réseau public de
distribution
Installation non.conforme Installation non-conforme Installation non-conforme
[] Installationincomplète Article 4 - cas c) >Danger pour la santé des >Risque environnemental
personnes avéré
[] Installationsignificativement Article 4 - cas a' Article 4 - cas b
sous.dimensionnée • Travaux dans un délai de •
Travaux obligatoires sous 4 • Travaux obligatoire sous 4
1 an si vente ans ans
[] Installation présentant des Travaux dans un délai de 1 an • Travaux dans un délai de 1
dysfonctionnements majeurs si vente an si vente
+
[xI Installation présentant des La ventilation secondaire est à améliorer conformément au DTU 64.1. La fosse toutes eaux est à
défauts d’entretien ou une usure vidanger. Il faut ajouter de la pouzzolanedans le préfiltre.
de l’un de ses éléments
constitutifs
> : votre situation, si travaux nécessaires. Si rien n’est côché : absencede défaut pour lesinstallations.
CONCLUSION :
Le dispositif en assainissementautonome est classé : ANC présentant des défauts d'entretien ou d'usure
Liste de recommandations : La ventilation secondaire est à améliorer conformément au DTU 64.1
La fosse septique toutes eaux est à vidanger. Il faut ajouter de la pouzzolane dans le préfiltre
Date prévue pour le prochain contrôle : 25/04/2030
Si travaux à faire, date limite pour la mise aux normes 1 an (date de la signature de l’acte notarié faisant foi
* Enapplication de l’article L2212-2 du CGCT,le maire peut raccourcir ce délai selonl'importance du risque
La fréquence de contrôle appliquée à votre installation d'assainissementest de 8 ans, excepté, en cas de non-conformité. Le rapport est
établi surle nombre de pièce de vie déclaré par le pétitîonnaire.Lerapport est valable si le nombre de pièce de vie déclaré est identique
au nombre de pièce pour lequel le bien est vendu. Le rappor+ est établi selon lesdéclarations du propriétaire ou de son représentant le jour
de l'intervention concernant le raccordement des eaux vannes,des eaux ménagèreset des eaux pluvialesdu bien. Encas de déclaration
erronée, seul le propriétaire sera tenu responsable. Lesconclusions favorables de ce contrôle n’ont pas valeur de certificat de conformité
sur leséléments n’ayant pu être contrôlés
Responsable du service en AssainissementNon Collectif
CARÉ Marine
Service Public d’AssainissementNon Collectif - Bretagne porte de Loire Communauté PAGE : 6/7
42, rue de Sabin - BP 17047 - 35470 BAIN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.43.36.36- Email: spanc@bretagneportedeloire.fr
RAFIF’(:>RTFIE FJC)NFC)îÿCTËC3Fq
F*JE
FaF,IUT tIA bIS [ F
C;ADE{EF)1UNE C:F§S tON IMMOBiLIER F --
RaMJWJA\U'TI RA PRe:>RTDE VOTRE DiSPC>$iTËFFf\i
/\SF;ÂËp{[§S;EF\4Ëlq-ï'
ï'QC)1'1
C;OLLECI !!: EXËSIAN 1
si CHERI A !) E rllil N eIFE [IE 1–A,Ft LIE RE EJ14,sSAIN is SÈMENT FIC>N e OL LE C;TIF
Plan et localisation de l'installation (Ech.:1/637):
de Bourg-des-Con
47
1134
1042
1133
Albi 1101 N 1136
1102
_L': bILL
F:çi 311::: - : T il :Cr:CJ
': cf aJ Il vert baIe p : 11cf .:3+’4
+ljb }+Çt.qU» Rest aJd cr ere 3qc
:31Lf'6 c168J' Lae € 1
( cte\ 1 + de 6 11 d+ aIr+
' F3148 tOIt 81 8JbB
}. FIlle 9 latI+ ,+' t q a 9• Ëutxa <flr'rtlnon
FoIs+ lçbtes + +rc }.'_
:_ 1
be'II p +’ttl+ tnt+Sf4 Dtain dtl'f tIB:cr
1
ex ng 849eJ 6l638'= a+ colec:6 !
Ftt'e 8 sa>+ v•'tita rcr claing OJ te ce bTr?+
PJt 3
à Ërpr e
Fr' :4 38'etoytt"tg
O Bac at<oDatJ leep drff:'dtGn Sage al 1El asees
1\’: S:xl+ ce tct«leB
Cl«l S S:>llt CR eut3 Ile
JI'c 4rre le3t4 8ÿta4 S)5 $31ôt dt 381 t Ce b811
1
E}{ c 1 3 rI+3tP ++ I +c+t '+ h\ bee e ee !tl9çF»-+ 8 tg+el
Scr' e g+ nF 1
PAGE : l Il
Service Public d'Assainissement Non Collectif - Bretagne Porte de Loire Communauté
42. rue de Sabin - BP 17047 - 35470 BAIN DE BRETAGNE
Tel : 02.99.43.36.36- Email : assainissement@moyennevilaine-semnon.fr
Annexe 6
Dépose du linéaire nécéssaire de la clôture grillagée mitoyenne pour la réalisation du mur
en retour
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Annexe 7
Fourniture et mise en place d’un garde-corps piéton S8 modifié
sur longrine - Hauteur 1,00m
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Annexe 8
la reconstitution de l’accotement par un épaulement en enrochement sur 10ml afin de
rétablir la mise en place de 3 supports de glissière
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Annexe 9
Réalisation de l’assainissement non collectif de l’habitation : étude d’aptitude à
l’assainissement non collectif
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
! " # $ % & & ' ( )
* ( + ( , - . / - 0 " - 1 - 2
(
) 3 & ' ' & 4 & ( ( & 5
4
) 3 & ' ' & 4 & ( ( & + 6
7 8 9 # & :
n ; < < = > ? @ A A @ < @ B C D E @ F G H I
n J C K K L @ I C M @ N E O P Q R S S R T U T S S V W V U X D E @
F
G H I
n Y E @ Z > [ \ H @ I > ? C ] ^ \ D E @ F G H I
_ ` a b ` c d e ` f g h i d i ` a h g h g d b j a i d k e g l m n o p q
n r @ > s E C ? C K H < t C < H \ u L < Z C D E @
F
G H I
n v w L < E L Z @ H I H E L B @ \ C I Z L Z @ H I N K L w @ Z L @ K C @ \ u H > > @ x B C
F
D E @ G H I
n r y > C L E M [ < K H @ > C K z { | } ; ~ v r v r D E @ G H I
ü v L E u H Z L x B C D E @ G H I
ü v L E M u B E w @ L B C > D E @ G H I
ü J y B y u t H I C D E @ G H I
ü L D E @ G H I
ü v B C < Z K @ < @ Z y D E @ G H I
ü ; E Z K C > D E @ G H I
n v B H @ N I C \ C I Z ? E > > Z = \ C D E @ F G H I
f j d d j j a i d b a i ` g g g d b g b ` ` h g
n v I Z C K K C \ C I Z ? E > > Z = \ C D E @
F
G H I
n L I L B @ > L Z @ H I > [ K C I A H K < C K
F
D E @ G H I
_ ` a b ` c e a d e ` d i ` a h a ` g g ` b e d i ` a h
n ; K x K C > [ L K K L < t C K D E @ F G H I
n L K L < Z y K @ > Z @ s E C > ? C B L u H \ u C
F
D E @ G H I
ü L W V T X V P V V P V S V P V U X S Q U V R X V V }
ü V V P V W V U X S Q V V X V S U V P U V V } ¡ ¢
ü R W V V V P £ V W V U X V S X V U X V ¤ V Q V U T U } ¥ ¦ § ¨ © ¥ ¦ ¨
n ; E Z K C > }
n ; E Z H K @ > L Z @ H I [ ? C \ L I ? C K [ B L < H \ \ E I C u H E K B L Z K L w C K > y C ? C B L K H E Z C D E @ F G H I
n ; E Z H K @ > L Z @ H I y < K @ Z C [ ? C \ L I ? C K L E w H @ > @ I u H E K K C ª C Z A H > > y « u B E w @ L B H E Z K L w C K > y C ? C
F
D E @ G H I
> L u K H u K @ y Z y
n ; E Z K C > }
¬ ® ¯ ° ¯ ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ´ ½ ¸ ¾ ± ¿ ´ ¼ ± À ½ ± Á ´ Â · ¿ ± ¾ Ã Ä µ ¼ ¿ ´ Å ±
Æ Ç È É Ê Ë Ç Ì Í Î Ï Í Ï È Ð Ñ É Æ É Ò Ó Ç Í Ð Í Ê É Ò Ô Õ Ö Ñ Ç × Õ É Ò
Ú Û Ü Ý Þ ß à á à â ß ã å à Ü õ Ý â ó í Ý õ ó Û í Þ ò à ß à ß Þ Ý ó ß à ß ü Û Þ Û
ì
ä å å æ æ ç è ä å é ä ê æ Ü Ý Þ õ à ò à â ß Þ à ú à ó á Ü ß â ò ó à Þ í ó Ý â ß ã
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
ë
î ç ð à â â à
É Ù Ë È Ð Ç Ë Æ Õ Ô Ñ Ð Í Ê Ð Æ Ð Ò Ë È Ð Ñ
ë ì
á á í â à ã þ ú Ý ü à â ß Ý î ÷ þ ö ÷ ÿ ö þ
ñ ë
î ï å ä ð ê æ ÿ ö þ æ ê ê æ à ú à
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
ß Û õ ö þ þ ÿ ÿ Ý
ì
Ü ß ü ò ÿ ö Þ à â â à ú ü ó Ü ó â Ý â ò à ü í Þ
ñ ì
à ò ß ó â ã é
ô à í ó õ õ à ã ö ö ö é ö ÷
ø
ì
ò ù à õ õ à ú û Þ ó ü ó â à ã ÷ ý þ ÿ ö ö
ë ì
à ß à ß Þ Ý ó ß ú à Ü õ Ý â í à ß ú Û õ ó Þ Û Ü Ý Þ ã
ø
ì
ò ù à õ õ à ú û Û ú ó ß ó â ã ÷ ý þ ö ö ö
ì
Ú Ý ß à ú û Û ú ó ß ó â ã þ ÿ ý ÷ ö ý þ ö þ
ì
í à Ý í ù Þ Ý ó Þ à ú à î Ý Þ ó
ì
ò Ý ú Ý ß Þ à ü í Þ
ë ì ì ì ì ì ë ë
Þ ú â â Û à à â Ü Þ à ò ß ó â ã ð ô
ì
þ ö þ þ Ú ó Þ à ò ß ó â ð Û â Û Þ Ý õ à ú à ô ó â Ý â ò à
î í õ ó í à
* + , - . / 0 1 2 3 2 1 1 3 1 0 1 2 1 = > ? 1 =
4 5 4 5 6 7 ¡ 8 9 4 ¦ ¡ : 8 9 4 5 ; ¡ 8 < 5 4 < ¡ ¡ : 4 @
A
' B ! C D E F ! G H I ! H ! B J J H ' I C J K D I J ' D L M N E D L J
O
¥ P
C > \ H ? @ A @ < L Z @ H I > \ @ I C E K C > Z C B B C > s E C B C ? y u B L < C \ C I Z ? C B L A H > > C > C u Z @ s E C Z H E Z C > C L E M ? C
Q Q
V P V S W £ X V S R V V U X S X V R X ¤ V S R P V W R T X V U R V R P V W R T X V Q V V
, 0 1
B W C I Z K C u K @ > C K y L B @ > L I Z B C > Z K L w L E M X 5 6 7 < ¡ Y ¡ 5 ? E Z u C Z \ H ? @ A @ < L Z @ H I K L ? @ < L B C ? C
B W C \ u B L < C \ C I Z ? C B W L > > L @ I @ > > C \ C I Z H E ? E B @ C E ? C K C ª C Z ? C > C L E M E > y C > y u E K y C > > H K Z L I Z u L K
= 0 0 1 2 > 2 3 > 1 0 1
C M C \ u B C ? W E I A @ B Z K C [ > L x B C Z 8 5 ¡ 4 [ 5 8 \ < 5 8 ¢ ¡ 5 4 8 Y ¡ < < ; 8 ¡ 9 ¡ 4 ¡
0 3 ? 3 >
: < 8 ¡ 8 ¡ 4 < ; < 8 4 < 8 8 5 @
]
! I E F J L J B J ' D ^ D B J J B L J C ' _ ' F B ! G
P
v I B W L x > C I < C ? W @ I A H K \ L Z @ H I > Z K = > u K y < @ > C > ? L I > B L \ L ª H K @ Z y ? C > < L > B C > C L E M E > y C > ? C B L
\ L @ > H I > H I Z > E u u H > y C > > H K Z @ K ` A @ B ? W C L E a [ b ] c « b d c < \ ? E > C E @ B ? C B L \ L @ > H I ` > @ K y I H w L Z @ H I a H E
[ b d c « b ^ c < \ ? E J C K K L @ I G L Z E K C B ` > @ < H I > Z K E < Z @ H I a X
]
. 0 1 2 0 e = 0 1 0 3 3 3 0 1 > 2 0 2 = 0 1 = 0 0 1
! D B B ! C
© 5 5 \ 5 4 4 © 4 < ¢ 6 < ¢ © 8 ¡ Y 5 f ¢ 8 ¢ 8 6 7 8 5 ¡ 4
2 3 >
[ 5 4 8 Y ¡ < @
- , , g * , h + * . i j k l m n o p q r s p s p t u r v t m v w w j l s r v w x n v p k y k w z v w x v m p { p r w j t x v | l j t s } s l v
x z ~ r t r v w j k l v z l z v w p | p t s s l p | p k y v t l z w v t u v x v m n v t s l v l r w v v s x k
2 0 2 > 2
\ \ 8 5 < 8 @
/
D F E B
P
H K > ? C I H Z K C u L > > L N C > E K B C Z C K K L @ I @ B C > Z u H > > @ x B C s E W E I u E @ Z > I W L @ Z u L > y Z y K C u y K y ` C I A H E @
P P P P
> H E > E I C A K @ < t C ? L I > E I x Z @ \ C I Z H E I H I ? y < B L K y u L K B C > w H @ > @ I > X X X a X @ Z C B C > Z B C < L > @ B C > Z
P
@ \ u y K L Z @ A ? C I H E > C I @ I A H K \ C K L w L I Z B L K y L B @ > L Z @ H I ? C > Z K L w L E M < L K < C B L u C E Z C I N C I ? K C K E I
? y u B L < C \ C I Z C Z « H E E I < t L I N C \ C I Z ? E ? @ > u H > @ Z @ A ? C Z K L @ Z C \ C I Z X
! D _ J G E ' E F ! G B E J G F D J B
v I L I I C M C > A @ N E K C I Z ? C > A @ < t C > Z C < t I @ s E C > C Z ? C > L ? K C > > C > ? C A H E K I @ > > C E K > X v B B C > > H I Z A H E K I @ C >
[ Z @ Z K C @ I ? @ < L Z @ A C Z I C < H I > Z @ Z E C I Z u L > E I ? H < E \ C I Z < H I Z K L < Z E C B X
- , , g * , h + * .
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ § ¤ © ¢ ª ª ¨ ¨ ¦ ¨ ¢ £ ¨ ¢ ¨ ¤ « ¡ £ § ¡ ¤
¦ ¨ £ ¢ ¦ ¤ £ ¬ § ¨ § © ¤ ¤ ¤ ¨ ®
{ ¯ ° ± ² ³ ³ ´ µ ± ¶ ² µ · ¸ ´ ¹ ² · ¶ ´ º » µ ° ¼ ² ± ½ ° µ ¶ ¾ ¿ ² À ½ ± ² ± ½ ° µ · ´ ± º ° Á ¼ ² µ ± ² Á · ´ ½ µ ¶ ¾ Á µ Â ² º ¹ À ° ½ · » ´ ± ° Ã ¸ ´ · ² º À º ´ · µ ´ · ° µ ± Â ² · º ´ Â » º ² À ¸ ´ ·
 º » ¹ ½ · » ³ ´ µ ± · ² Á Ä ¸ ´ ¼ » ¶ ´ Å » ° ³ Æ ± º ´
z | Ç
! " # $ % & ' ( )
/ È g - É g
A
K Ê
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ¥
/ È + Ë g , g * Ì h È + * * g É g * ,
¥ © @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ¥
] ]
- È - , g È h , h Î g / È + Ë g ,
Ê Ê
¥ @ ¥ Í Í @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ¥
Ï Ï Ï Ð Ï
® ® § £ § ¡ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
Ï Ï Ï
® ® Ñ Ò ¦ Ó ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
] ] ]
- * - g h , g g , g + * g * Ì h È + * * g É g * ,
A Ô
Ê
¥ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
Ï Ï Ð
® Ñ ® ¦ « £ ¢ ¤ ¤ § ¡ £ § ¡ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® Ñ
Ï
® Ñ ® Ñ Õ Ö ¦ £ × § × Ø ¦ Ö ¦ £ × § ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® Ñ
Ï
® Ñ ® Ù Ú £ ¤ ¦ ¦ £ § ¡ ¤ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® Ù
Ï
® Ñ ® Û Ú ¡ Ü § ¦ ¡ ¡ ª ¡ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® Ù
]
g , g g +
A
Ê
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Ý
] ] ] ] ]
g / È + Þ h g + + g È Ì g
A A A
K
@ ¥ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Ý
]
g , h É - , h + * g - / g È É g - h h , g
A A
K
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ §
g + + h g
A
@ ß à à @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ §
] á ] ]
+ * , È - h * , g h - * + , h
@ Ý Í à Í @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
] ] ] ]
- / , h , g - - - h * h g É g * ,
A
Ê M
ß @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ â
ã ä å æ ç è ç é ê ë ì í ç î ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ï
ã ä ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú ô ø ô ÷ û ÷ ö ü ù ý ý ù ô þ ô ý ý ÷ ÿ ÷ þ þ ó þ ë ë ç í ì ç ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ï
ã ä ã î î í ç ç ç í é ê ì í ç ç è í é ç í ç è ê ë ê ç ê è ç ç í ì í ì è è ê ì é ç ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
o o l o o
Ý ! " # $ % $ # $ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ¥ &
]
/ - * / È + Ë g ,
A
Ê
§ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ¨
]
- * * g ' g
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ¥
g ' h Î g
A
Ê
& @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ¥
P
H K > s E W E I C \ L @ > H I ? W t L x @ Z L Z @ H I H E E I u C Z @ Z < H B B C < Z @ A ` x E K C L E M B H < L E M Z C < t I @ s E C > ? H Z y > ? C
P
> L I @ Z L @ K C > a I W C > Z u L > ? C > > C K w @ u L K E I K y > C L E ? W L > > L @ I @ > > C \ C I Z < H B B C < Z @ A @ B A L E Z \ C Z Z K C C I u B L < C E I
? @ > u H > @ Z @ A ? W L > > L @ I @ > > C \ C I Z I H I < H B B C < Z @ A X C B E @ b < @ E Z @ B @ > C B C > u K H u K @ y Z y > y u E K L Z K @ < C > ? E > H B ` H E ? W E I
P
? @ > u H > @ Z @ A ? C > E x > Z @ Z E Z @ H I a s E W @ B < H I w @ C I Z ? W L u u K y < @ C K A @ I C \ C I Z L A @ I ? W L > > E K C K E I x H I
A H I < Z @ H I I C \ C I Z ? C B W L > > L @ I @ > > C \ C I Z X
P
W C > Z u H E K s E H @ [ B L ? C \ L I ? C ¤ R X V W V U X Q 2 P P V V X 3 T P R T U V S V T V ¤ U T V T T P ¦ I H E > L w H I >
C A A C < Z E y E I C y Z E ? C ? C > H B w @ > L I Z [ < H I I L 4 Z K C B W L u Z @ Z E ? C ? E Z C K K L @ I [ B W L > > L @ I @ > > C \ C I Z L E Z H I H \ C C Z
[ ? y Z C K \ @ I C K B L A @ B @ = K C ? C Z K L @ Z C \ C I Z B L \ @ C E M L ? L u Z y C X
5 6 5 6 5 7 8 9 : ; 9 8 < =
P P P
C Z C K K L @ I y Z E ? @ y > C Z K H E w C > E K B L < H \ \ E I C ? C Y D G > L E B @ C E b ? @ Z ] L B B y C ? E ~ H B < L I [ C I w @ K H I
P
c d ? \ L E b v ? E x H E K N X
L H I C ? W y Z E ? C C > Z < L ? L > Z K y C ; I @ A c d B C A A ] d b A A ] ] C Z > L > E u C K A @ < @ C C > Z ? C A D B c \ C I w @ K H I X
5 6 5 6 E F G < H I 9
¨
/ 2 0 e
5 J U S X X T U Q U V R K T X R X T U
¨ L ¤ U R X T U Q U V R K T X R X T U
ý M T S V R N U W V S Q U V R K T X R X T U
¨ ; E Z K C O P P P P P P P P P P P
* 0 ? 2 = 2 3
\ 8 Q 6 4 \ 8 ¡ 6 8 \ < 4
d
R
> 1 3 ?
9 8 ¢ < ¡ 5 4 © 7 < 8 5 < ¡ 5 4 S
* 0 ? 2 = 2 > =
4 8 ¡ 5 4
«
( ) * + , - . / 0 1
5 6 E 6 5 7 : G U ; V I W I 9 X I W 9 8 = ; 9 8 < =
È > =
ý Y K @ I < @ u L B C
4 8 ¡ 6
¨ C < H I ? L @ K C
¨ H < L Z @ A
]
1 2 = 0 ? 3 m n p w w p r t r w w v { v t s
ý Z A c c \
; < 6 8 4 \ ¡ 8 Y
¨ [ A c c \
5 6 E 6 E \ < ] < ^ G ; ] _ 8 I I 9 _ ` X G < ^ G ; ] _ 8 I
- 3 1 = É 0 a = 3 2 3 3
c \ G
5 8 5 ¡ ¡ < \ < 6 b
/ 0 a = 3 2 3 3
A c c
¡ 5 ¡ ¡ < \ < 6
+ 2 0 > > 2 3 = 3
8 ¡ 5 < 5 8 ¡ Y ¡ < < \ ¡ 5
G H K ? b E ?
= 1 2 2
5 < 8 ¡
]
+ 1 0 > .
g = 0 > .
8 8 ¦ 6 ; 4 4 4 5
¨
: 8 4 5 ¡ 6 ; 4 4
u K @ w y
¨ D E @
¨ < H \ \ E I L B
ý G H I
¨ ? y u L K Z C \ C I Z L B
h 3 1 > d e f g e f g i j k l m l n o j k k j p .
& h &
4 5 4 8 5
¨ L E G H K ? b v > Z
¨ L E E ?
¨ O P Q q S X
¨ O P Q r V S X
¨
i l z w v t u v x n k t j r t s x n v p k w k l m v s v l l p r t
D E @
0 1 2 0 >
ý
Y \ : 8 8 5
R
G H I
Ü § ¦ ¢ £ ¦ Ú ¡ Ü § ¦ ¡ ¡ ª ¡
S
¨
, a = 0 x n v p k
\ \ 8 ¡ 5 Y E @ Z >
¨ H I Z L @ I C
¨ v Z L I N
¨ ; E Z K C O P P P P P P P P P P P
¨
2 0 e 1 > = 1 0 =
A
\ 5 4 5 4 8 5 < ¡ 4 ¡ s ¡ D E @
> 2 2 = 2 0 0 =
ý
\ 8 Q 5 \ 5 6 5 8 ¡ 6 < \ 5 < Y
x n v p k j s p q m v
G H I
¨
2 0 e 1 > = 1 0
A
\ 5 4 5 4 8 5 < ¡ 4 ¡ s ¡ D E @
0 = ? 3
ý
8 ¡ ¡ <
G H I
( ) * + , - . / 0 T
DESSINE LE: 30/10/2023
ECHELLE: 1/500
CODE: 23133
w z x
w x y z { | } ~ z } z
t u v
¡ ¢ £ ¤
¢ £ ¥
w z x
} ~ { x
¦
z { x } y
x }
Ö × × Ø Ù × Ú Û Ù Ü Ù Û Ý Þ Û Ú Ù × Ý ß Ø Ù Ú à Ø á â ã Ý Û Ù × Þ ä Ú Ý à Ú Ý å à Ú Ý ß â Þ Û Ú Ù × æ á Ý ß â Ý Ú × Ø ç è Û Ý Ý é ê æ â Ý á ë Ø ì ì ì í ß Û Ù × î ï á î × Ú × â ß Ø Ø Ý × ß é Ý Ú ë Ù é Ø Þ á ä ð
§ ¨ © ª « ¬
¶ · ¸ ¹ º » ¹ ¼ ¹ ½ ¾ ¿ À ½ À ¾ ·
ª Æ ¨ « ¨ ©
Å µ ° ³ Ç ¯ ° ±
Î
ª
® ¯ ° ± ° ²
Ï Ð Ñ Ò Ò Ó Ô Õ
¶ · ¸ ¹ º » Á ¼ » Â À º ¼
«
È ±
«
® ³ ´ ³ ° ³ ´ ² µ °
Ã Ä ¸ ¸ ·
É
¾ º ¾ À Ä Ê Ê ¹ Ë ¹ Ê ¾ Ì º ½ ½ Í ¸
5 6 E 6 ò ó ; : ô W < : 9 I G G ; 8 = I W
C K C u y K L N C ? C > u E @ Z > L ¤ X ¤ V V X ¤ õ V O P Q V N R W V U V S P R U S ö R R S X V R P ÷ V W T S R P V
Q
W R T X V Q R V V X O U S T U V S X T R X T U S S P V S T X V ö V N R W V U T S V P ÷ S R R U X V U S U V
U S ¤ U ¤ X V S P V S T ¤ X ¤ S T ¤ V S V U P Q R K S V U V V S T ¤ X R T V S ø
G H > H x > C K w L Z @ H I > > H I Z < H \ u B y Z y C > N K < C L E s E C > Z @ H I I C \ C I Z ? E u y Z @ Z @ H I I L @ K C C Z ? E
n r m p x | v t p r s ù k n k t k r s w t n p r s z s z l v z l z ú t j s l v q k l v p k x n z s k x v w x v | l p
w H @ > @ I L N C X
> = 2 > 1 0 1 0 0 0 1 2 3 2 0 e
8 8 < 5 ¡ 5 ¡ [ 5 < ¢ 8 4 < ; 8 ¡ 9 ¡ 4 ¡ 5 ¡ 8 ¡ 4 6 \ 5 \ \ 5 @
5 6 E 6 û ó = ü 8 G < = = I ý I = 9
ý
- ? 3 > = 3 2 3 3
6 6 4 4 8 8 8 5 < \ < 6 ~ H @ C < H \ \ E I L B C
¨
O
~ H @ C y u L K Z C \ C I Z L B C
¨ ; E Z K C O P P P P P P P P P P P P ø
ý
0 1 2 > > 3 3
Í ¢ 5 ¢ Y 5 < ¡ \ < 6 ; K x E > Z C >
ý ; K x K C >
ý Y C B H E > C
¨ þ H I <
¨ Y K L @ K @ C
¨ K @ < t C
¨ ; E Z K C O P P P P P P P P P P P
ý
K ÿ
5 8 ¡ 5 L x @ Z L Z @ H I
¨ L I N L K L N K @ < H B C
ý L K L N C
¨ L x L I C ? C ª L K ? @ I
¨ Z @ \ C I Z C I K E @ I C
ý ; E Z K C } ; < < = > C \ u @ C K K y >
( ) * + , - . / 0 ñ
=
= > ?
@ A B C D
E F G H I
@ A B C D
A
E F G H I F J K H I
W
A
J F X I J
L M N O P Q N R S T
C U V A
J I F J K H I
! " # $ % & ' ( ) * * $ + , # - + & ' . ' & / # ) $ 0 1 $ & ' 2 - + 3 4 5 $ 2 " 6 % + , $ 7 ( 8 $ . / ' & 7 ) & $
# - + & ' . ' & / # ) $ / * ( % ) 9 8 $ 9 % $ : ( 7 9 + * $ % 8 ! " # $ % % ' 9 8 / * ( % + $ 9 % $ %
9 ) ; $ 7 ( 8 & 6 % 7 & < ) * $ ( 2
] R R
0 = 2 > 3 > 0 = 0 / 2 > 0 2 >
¡ < Y 4 S < 8 4 4 S Í ¡ 8 5 8 ¡ 4 6 8 \ 8 5 < 5 8 ¡ 4 6 ¡ 5 4
> > 0 2 0 3 0 1 3 e 0 1 2 =
5 Y 8 9
m n r t s v l | v t s r j t
¨ ý
]
0 = 2 > 3 > 3
ß ¡ < Y 4 < 8 4 4 Y < v I > H B C @ B B y D E @
2 2
ý ¨
5 < 8 Q Y < 8 ¡
Y B E w @ C E M G H I
Z [ \ ] ^ _ ] \ ` a [ ^ b c _ d _ b ] e
a h \ b ` a a e i e a ] j k
¨ G E L N C E M
f g
¨ G C @ N C C Z N C B
¨ ; E Z K C O P P P P P P P
l 0 2 0
8 s ¡ ¥ ß Ý
R
/ 2 0 0 = 1 2
c b d c < \ « b ^ c < \ b c < \ « b D c < \
b
; ¡ 6 S
[ [ [
b d c < \ « b ^ c < \ b c < \ « b D c < \ J D Y
b
, 1 2
@ \ H I L x B C @ \ H I L x B C ; B Z C K L Z @ H I
: 5
; K N @ B C K L w @ C K r H < t C ; K N @ B C
0 1 3 1 2
Í K E I K E I D < K C D < K C K @ >
/ 2 2 0 >
8 4 8 5 ; E < E I C ; E < E I C ; E < E I C ; E < E I C
L @ x B C L @ x B C L @ x B C L @ x B C
m m m m
H C I I C H C I I C H C I I C H C I I C
\ u H K Z L I Z C \ u H K Z L I Z C \ u H K Z L I Z C \ u H K Z L I Z C
0 >
Í \ < 6 8 5 ; E < E I C ; E < E I C ; E < E I C ; E < E I C
L @ x B C L @ x B C L @ x B C L @ x B C
m m m m
H C I I C H C I I C H C I I C H C I I C
\ u H K Z L I Z C \ u H K Z L I Z C \ u H K Z L I Z C \ u H K Z L I Z C
/ 2 > =
4 ¡ 6 ; E < E I C ; E < E I C ; E < E I C ; E < E I C
5 < 6 7 4
x n o n x l j { j l o r v
L @ x B C L @ x B C L @ x B C L @ x B C
m m m m
H C I I C H C I I C H C I I C H C I I C
\ u H K Z L I Z C \ u H K Z L I Z C \ u H K Z L I Z C \ u H K Z L I Z C
( ) * + , - . / 0 Y
Ì 3 1 2 =
q
q q
< p ¥ ¨ Y ß ¨
ß ¨ Y § ¨
R
§ ¨ Y ¨ ¨ ¨ ¨ Y § ¨ ¨
/ 2 > ? 3 >
¡ f 7 S
É 0 a
< 8 8 5
]
? 3 / 2 > ? 3 0 3 2 2 > ? 3
¡ ¡ ¡ 5
2 > ? 3
; < 8 Y < 5 Q 4 \ <
> = 0 2
\ <
8 6
/ 2 > ? 3 >
< 8 8 5
>
4 5 8
i l z w v t u v x n k t v t p v + h * + * * 0 0 ? 2 > 3 0 2 =
Ê
¡ 4 ¢ 4
R
- Î h Þ g È g 1 e 0 1 2 = 3 3
Ê
< < < ¢ 8 4 8 5 < 8 4
= 3 2 3 3 = 2 > 2 0 ? ? 3
¢ 8 4 8 5 < \ < 6 S < ¡ 4 \ 4 ¡ 6 \ < ¡
m n z p r w w v k l x v w j m p t p m n w z v 2
7 8 ¢
R
¥ Y ¥ ¦ ¨ S
r s t s u v w x y z { z x | } ~ w s ~ w ~ | { { w w | x s { w { s u y w t w w u
C
~ s u v | v w t { s | u
( ) * + , - . / 0 o
ý
~ |
h 3 3 0 - *
¡ 4 5 < < 5 8 ¡ Í : 8 4 5 < ¡ 5
¨
z
ý
~ |
/ 2 > 2
5 < 8 5 ¡ 5
¨
z
]
0 1 .
8 8
¨
ý
Ì 0 3 1 .
ý
~ |
, 2
< 8 5 ¡ 5
¨
z
]
0 1 .
8 8
ý
| { v u s v | z s u { w z {
¨
~ | s u
¨
w w v s ~ z y
¨
~ v u w
O P P P P P P P P P P P P P ø ø
È e = 1 ? 2 1 2 > 0 1 Þ 0 > .
5 4 < : 5 4 5 < 8 5 4 4 4
2 > 2 >
¨
~ |
\ 5 < 8 5 4
ý
z
È > 1 3 1 3 .
4 < \ ¢ 8 <
¨
~ |
¨
z
g 1 0 = 1 3 1 3 Þ 0 > .
¢ < 6 < 5 8 ¡ 4 < : \ ¢ 8 < 4 4 4
¨
z ¢ ¢ ~ s {
¡
¨
y s u v w ¢ w v s {
£
¨
u | ¤ y
È > 1 3 1 3 .
4 < \ ¢ 8 <
ý
z ¢ ¢ ~ s {
¡
¨
y s u v w ¢ w v s {
£
¨
u | ¤ y
( ) * + , - . / 0
ý
s t | { w
- ? 3 > 3 2 3 3 0 1 2 3 2 1
6 6 4 4 8 8 8 5 Y < \ < 6 \ 4 5 < ¢ < :
¨
z § w
¦
¨
| | t | { w
£
l ? 0 i l z w v t u v x n k t w j k w 0 3 .
< 8 5 < 5 8 ¡ © 4
¨
~ |
ý
z
i l z w v t u v x n k t | r x v 2 .
© 4 < ¡ 8 5 < 8
¨
~ |
ý
z
ý
| s x w u
0 = 0 1 2
¨
4 5 8 ¡ < 5 8 ¡ 4 ¢ < Y 4 : 8 4 5 < ¡ 5 4
ý
z ¢ © { w u
¡
z ~
ý
v u s | u w
ª
¨
~ v u w
O P P P P P P P P P P P P P ø ø
- 1 0 2 0 = Ì 0 2 > .
5 8 4 < 5 8 ¡ \ < 4 4 < Y 8 \ 8 ¢
¨
~ |
R
= 3 0
6 < ¡ < 8 4 < 5 8 ¡ 4 S
ý
z
Ì 0 0 1 3 .
8 6 ¡ <
¨
~ |
ý
z
Ì 0 = > 2 3 .
8 \ < 5 ¡ 5 <
¨
~ |
ý
z
( ) * + , - . / 0 ¥
s { w t s w { ¬ s s | | w ¢ w v s ~ v z z ¢ w { w z | © | { | v y w v u s | v w ¢ w v w v { w | z | v |
£
O W V X X V V U V V ¤ V U V U X ¤ X T X V W V U X V S S P S V U P R V ø
r w z { s ~ u w w ~ z t v | z | v | t v w ®
ª
~ w y ~ u s v | z w w { ~ w v | { v u s v | z s z u v | z w z u v s v | z s u { w { s v w
ª
{ s | w u | z w w { ~ w v v u s | v y | | { v u s v | z y t z ~ { w ¢ w v y ¤ s z v u s | u s v | z
r z u } ~ w { w z { w ~ v s ~ u w u t w w ~ z t v | z { w ¢ w | { { w ~ u § v ¢ w ¬ s s | | w ¢ w v w v
ª
{ ¬ y s s x w z ~ v w u u s | ¢ s | | { s ~ v z ~ u t w { s ~ z { ~ | s ¢ ¢ w v y s | s ~ ¢ z | ¯ t ¢
w v w w ¢ v w v u s t w ¬ w t ¬ w s ~
ª ª
r z u } ~ w { w t s u s t v y u | v | } ~ w ~ z { w w u ¢ w v v w v s w u y s { | w u ~ y s s x w z ~ v w u u s |
s w © z w t z | v | z ~ v u s | v w ¢ w v w ~ © v | v ~ v | z v u s | v w ¢ w v s u | { v u w ° s © { w | { | u w
W R X V P R T X S X V V U T S R ¤ V ø
u z | v § w w | { v u w w ~ ¤ w v ± v u w u z z y w { z { ¬ w ~ v z | u w | z | © { w ®
ª
| { v u w ° s © { w ¤ w u v | t s { z u s | y | { s | w u | z w ~ v w s | u w s { w z ~ ² z { ³
| { v u w ° s © { w ¤ w u v | t s { u s | y ¬ | { w | v w ~ w ~ v z | u w ~ | s ¢ ¢ w v u z z ³
ª ª
| { | u w t z ¢ s t v w s t ´ s v } ~ w z ~ u | ¤ | { y x | z ~ z t v | z w ¢ w v x u s ¤ | v s | u w ~
§ v ¢ w u z z y
r w z { ~ v | z z v u | ¤ | { y x | y w s { ¬ z u u w ~ | ¤ s v y v w u ¢ | y ° { s z | s u { ¬ w | t s t | v y
y ~ u s v z | u w ~ § v ¢ w w v s u { w t z µ v | s t | w u ®
¶ · ¸ ¹ º ¸ » ¼
Ì Â Á ¼ Í ¸ Î ¼ Ì Â Á ¼ Í ¸ Î ¼
à À ½ à à À ½ Ã
Ì Â Â Ò Á ¼
Ã
¼ Á Á ¸ Â ¹
½ ¾ ¿ À
¼ Á Á ¼ Á ¼
À ¿ À
Ð · ¸ Ð ¼ Ñ · Á ¸ Â ¹ ß
¾ Ó À À ¾ Þ ¿ À ¾
Ï ¼ Á Â Ð ¸ ¹ ¹ Ï ¼ Á Â Ð ¸
À Ã ¾ À Ã à
Ä Å Õ É Ö Õ × Ø Ù È Ø Õ Ú É Û Ü Ý Â Ð Á ¸ Â ¹ á
Ó ¾ ½ À À ¾
Â
¾ ¿ Ã À
¸ » Á Ñ Ñ ¼ Ô
º Á ¸ Â ¹ Ñ º Á ¸ Â ¹ Ñ
Ä Å Æ Ç È É Ä È Ê Ë
r s ~ u s t w | z | © { w â ã ä å æ æ å ç è ç æ æ é ê é è ë y v s v v u s | © { w w ~ { ~ w z { ~ v | z t z ¢ s t v w w v
w ¤ | s x w s © { w r w y v | v | z s | u w z ~ ´ s | v w ~ w | { | u w t z ¢ s t v w ì é í î ï ç ð ñ ò ê ï ñ ó ã é è ä å ô å è ë
å æ é è í ï ö é ÷ ë ÷ ñ ÷ ø ç è ç ù è ï ò æ ö ï ï æ ï è æ â ë ç ë ö é ñ ä é ð é ê ã é ò è ê ï ñ ó ã é å ô å è ë ö é ú ò ã ä å û ö ÷ ê é è ë
õ õ õ õ
¢ | | v y u | w { r ² ÿ s x u y ¢ w v ® ² ¢ z t z t ~ ¢ w v s v | z
ü ý ¡ þ
w s w w
ª
a = 2 l j j w z s r s l v x n v y v { m v 2 = 0 1 3 2 0
A
4 4 5 Q 5 < 8 5 ¡ 5 4 < ¡ 6 ¡ ; 8 8 Q 6 \ < 6 5
g + - , g È ' / g È + g l
A Ô
© Í § f @
( ) * + , - . / 0 «
r w u z ~ | v ö ï ï æ ÷ â ë ç ë ö é ñ ä é ð é ê ã é w v ~ w | { | u w t z ¢ s t v w ² t z ¢ ¢ w u t | s { | y w
õ õ õ
ý ¡
s u { s z t | y v y r
ü
z ~ s ¤ z z ~ u | w s w w { w x ~ | w ¬ | v s { { s v | z ~ v | { | s v | z w t w u z ~ | v z ~ u t w ®
ª
r
ü
)
)
)
)
)
)
)
z ~ s ¤ z z ~ u | w å è è é ð é ò è é ð ë ö å ç ë ñ ò û ò ç ñ é ñ é ã ä ò æ å û é ò ç ñ ÷ í ö ç ë ã é æ ö ÷ í å ò ë ç ï è æ â ö é è ñ ö é
õ õ
w v { w w v u w v | w ° u y s { | w u
! " # $ " % & " & % $ ' ' " ! ( % ' " % % ' ) * % ' " + % , ' ' ' % - % ' .
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 3 8 3 0 3 : ; 9 6 5 6 < =
> ? @ A B C D E ? E ? F G G H ? I A B J A K @ A G E B E H E ? F G G A I H K L M N O O P O M N Q R S T U V W O X R X T W Y M Z [ \ P V R X T W Y ] P Y N
H @ @ A _ D E F G A I D C H I E ? E ? F G A J I H ` E I A a F K @ D A H K L A B B K B b
^ ^ ^ ^
O Z T Q f R P X Q Z R P X W V T O R X T W Y M P \ V W \ V T [ X R T V N R P Q T N P M P V N g N X h f W O O [ ] i P O R j N ] k l ] m W P O
c d e
E I F K J A I A n H G B @ A B H G G A o A B K G p F I q K @ H ? I A J ? A I r A b
^
W P V Q Z T Y O X R Q Q R X T W Y M N Q Z N Y O N S i Q N ] Y W P O R m W Y O f W P V Y T N Y R Y Y N t N ] Q N j P T M N M Z T Y O X R Q Q R X T W Y
s
F G G D C H I @ A p F K I G ? B B A K I b
^
A I A v A E B A p A I H H G B @ A I D B A H K C @ K J ? H @ A o ? B E H G E w H K B K @ A @ F G r A @ H J F ? A a F q q K G H @ A b
^ ^ x ^
u
Y N [ m R U P R X T W Y j V R m T X R T V N z Q Z N t P X W T V N A B E ? a ? ? q C F B B ? _ @ A b { G C F B E A A I A @ A J H r A A G B F I E ? A
y ^
A B | B E } q A B A I H F G a ? G ? B C A G B H _ @ A H p ? G ~ K A @ A B A H K o D C K I D A B B F I E H G E K p ? @ E I A C K ? B B A G E
^ ^ ^ ^
I A v F ? G I A @ A I D B A H K A o ? B E H G E b
^
{
c c
b
>
c c
b
u
b
Z
Z
b
)
¨
5 1 0 6 © 8 6 0 ª 0 « 1 5 ª ¬ 2 0 ª 5 5 3 ª ® 3 8 3 : 8 © ¬ 0 6 ; 2 « 8 6 6 5 6 5 © ª 0 ¯ 9 5 ª 8 9 ª 5 6 5 2 9 ° < 1 8 0 ª 0 © ± ¬ 2 ª 0 / 5 5 3 ª ² ª ¬ 5
© ; 2 : ± ³
C @ K B A µ ¶ q } E I A B A E F K E C K ? E B p F I H r A A E B F K I a A A B E ? G D B @ · H @ ? q A G E H E ? F G
^ ^ ^
¨ ´
A G A H K C F E H _ @ A w B H K p ? q C F B B ? _ ? @ ? E D q H v A K I A
^
H G B a A a H B @ · ? q C A
´
I q D H _ ? @ ? B H E ? F G
a F q C @ } E A K p ? @ E I A A B E G D a A B B H ? I A w B H K p B C D a ? p ? a H E ? F G B D C H I E A q A G E H @ A B
^ x ^
C H I E ? a K @ ? } I A B
x ¸
C @ K B A µ q } E I A B A E F K E A C @ H G E H E ? F G H I _ K B E ? J A w H p ? G · D J ? E A I @ A a F @ q H E H r A A B
^ ^ ^ ^
¨ ´
^
I H ? G B
^
· D C H G
^
H r A C H I @ A B I H a ? G A B
x ¸
A G A ¹ F I B A E F K E A n F G A A C H B B H r A F K A B E H E ? F G G A q A G E A J D ¹ ? a K @ A B w H p ? G
^ ^ ^ ^ ^
¨ ^
· D J ? E A I K G D a I H B A q A G E
^
A B
^
I H ? G B
x ¸
A G A ¹ F I B A E F K E A n F G A ? q C A I q D H _ ? @ ? B D A w H p ? G ~ K A @ · D J H C F E I H G B C ? I H E ? F G
^ ^
¨ C K ? B B A H J F ? I @ ? A K
x ¸
K G A G r H n F G G A q A G E
^
A @ H B K I p H a A H K L
^
A B B K B
^
K
^
? B C F B ? E ? p
A E I H ? E A q A G E A B E I A a F q q H G D @ · A q C ? A I I A q A G E F K @ A _ ? E K q H r A A a A E E A
^ ^ ^
B K I p H a A D E H G E I ? r F K I A K B A q A G E A o a @ K b
¨
5 6 1 0 « « ± ¬ 5 3 ª 6 1 0 6 © 8 6 0 ª 0 « 6 6 5 ¬ 8 3 ª 1 0 6 © 8 6 ± 6 1 5 ; 2 « 2 º 8 3 ; 2 © ; 9 6 4 ¬ 8 9 © ± 5 © 8 6 6 0 7 ; 5 5 ª 1 » 2 : : ¼ 6 « 2 : 0 ; 5
© 8 9 ¬ ; 5 9 ¬ 5 3 ª ¬ 5 ª 0 5 3 © ± ¬ 0 8 1 0 ¯ 9 5 =
¨
5 6 ª ¬ 2 © © 5 6 1 5 / 0 6 0 ª 5 1 5 / ¬ 8 3 ª ² ª ¬ 5 ± 4 2 ; 5 5 3 ª 2 : : 5 6 6 0 7 ; 5 6 ¬ 2 © 0 1 5 5 3 ª =
¨
2 « 8 6 6 5 ª 8 9 ª 5 6 5 2 9 ° 6 5 ¬ 2 9 3 0 5 1 » 9 3 5 / 5 3 ª 0 ; 2 ª 0 8 3 ¯ 9 0 1 ± 7 8 9 : ½ 5 ¬ 2 2 9 ¾ 1 5 6 6 9 6 1 5 ; 2 ª 8 0 ª 9 ¬ 5 =
¨
» ± / 2 : 9 2 ª 0 8 3 1 5 6 5 2 9 ° © ; 9 / 0 2 ; 5 6 / 5 ¬ 6 ; 5 6 1 0 6 © 8 6 0 ª 0 « 6 1 » 2 6 6 2 0 3 0 6 6 5 5 3 ª 5 6 ª © ¬ 8 6 : ¬ 0 ª 5 =
¨ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È È É Ê Ã Ä Ë È À É Ç È Â Ì Í Ì Â È Â Ä Ä Á Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ À É Ö É À Á Ç Ä × À É Ç Í Ä Æ Ö
Í Æ Ø Á Â È Â Õ È Ç È Ù Ö Â Ä Æ Ö Ç È É Ä É É È Ù È Ú Û
¨
·
» 2 « « 8 9 0 ; ; 5 5 3 ª 3 5 6 5 ¬ 2 © 2 6 5 ° ± : 9 ª ± 5 3 6 8 ; ª ¬ 8 © ½ 9 0 1 5 ³ 8 3 ± / 0 ª 5 ¬ 2 1 5 ; 5 ; 2 0 6 6 5 ¬ 8 9 / 5 ¬ ª
2 9 ° 0 3 ª 5 © ± ¬ 0 5 6 =
·
3 © ¬ 5 3 1 ¬ 2 6 8 0 3 1 5 © ¬ 8 ª ± 4 5 ¬ ; 5 ª 5 ¬ ¬ 2 0 3 ¬ ± 6 5 ¬ / ± Ý ; » 2 6 6 2 0 3 0 6 6 5 5 3 ª : 8 3 ª ¬ 5 ; 5 6 5 2 9 ° 1 5
Ü
¬ 9 0 6 6 5 ; ; 5 5 3 ª © ¬ 8 / 5 3 2 3 ª 1 5 6 6 9 ¬ « 2 : 5 6 0 © 5 ¬ ± 2 7 ; 5 6 =
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¥
> { {
c ß c à c c c á ß á
â
3 : 8 © ; ± 5 3 ª 1 5 ; 2 3 8 ¬ 5 ã ä å æ ç ¾ è æ é ê æ ë ì 0 ; : 8 3 / 0 5 3 ª 1 5 6 9 0 / ¬ 5 ; 5 6 © ¬ 5 6 : ¬ 0 © ª 0 8 3 6 6 9 0 / 2 3 ª 5 6 =
¨
» 5 3 ª ¬ 5 ª 0 5 3 1 5 6 9 / ¬ 2 4 5 6 1 » 2 6 6 2 0 3 0 6 6 5 5 3 ª 3 8 3 : 8 ; ; 5 : ª 0 « 5 6 ª 9 3 ± ; ± 5 3 ª © ¬ ± © 8 3 1 ± ¬ 2 3 ª 1 9 7 8 3
Ü
« 8 3 : ª 0 8 3 3 5 5 3 ª 1 5 6 0 3 6 ª 2 ; ; 2 ª 0 8 3 6 =
â
3 5 « « 5 ª ì 9 3 1 0 6 © 8 6 0 ª 0 « 1 5 © ¬ ± ª ¬ 2 0 ª 5 5 3 ª 8 9 1 5 ª ¬ 2 0 ª 5 5 3 ª 0 3 6 9 « « 0 6 2 5 3 ª 5 3 ª ¬ 5 ª 5 3 9 ¬ 0 6 ¯ 9 5 1 5
© 8 ¬ ª 5 ¬ © ¬ ± í 9 1 0 : 5 2 9 6 î 6 ª ¼ 5 ± © 9 ¬ 2 ª 5 9 ¬ 6 0 ª 9 ± 5 3 2 / 2 ; =
¨
5 6 8 1 2 ; 0 ª ± 6 1 » 5 3 ª ¬ 5 ª 0 5 3 1 5 6 1 0 6 © 8 6 0 ª 0 « 6 1 5 © ¬ ± ª ¬ 2 0 ª 5 5 3 ª 5 ª 1 5 ª ¬ 2 0 ª 5 5 3 ª : 8 3 : 5 ¬ 3 5 3 ª 5 3
© 2 ¬ ª 0 : 9 ; 0 5 ¬ ; 5 6 ± ; ± 5 3 ª 6 1 8 3 3 ± 6 1 2 3 6 ; 5 ª 2 7 ; 5 2 9 : 0 ¾ 2 © ¬ ¼ 6 =
ï ï
8 9 ª 5 8 © ± ¬ 2 ª 0 8 3 1 5 / 0 1 2 3 4 5 « 2 0 ª ; » 8 7 í 5 ª 1 » 9 3 1 8 : 9 5 3 ª 2 ª ª 5 6 ª 2 3 ª 1 9 ª ¬ 2 / 2 0 ; 5 « « 5 : ª 9 ± = 8 9 ª 5
8 © ± ¬ 2 ª 0 8 3 1 » 5 3 ª ¬ 5 ª 0 5 3 6 9 ¬ 9 3 2 © © 2 ¬ 5 0 ; : 8 © 8 ¬ ª 2 3 ª 9 3 1 0 6 © 8 6 0 ª 0 « ± ; 5 : ª ¬ 8 ± : 2 3 0 ¯ 9 5 5 6 ª : 8 3 6 0 4 3 ± 5
1 2 3 6 9 3 : 2 ¬ 3 5 ª =
ð
2 3 6 ª 8 9 6 ; 5 6 : 2 6 1 » 5 3 ª ¬ 5 ª 0 5 3 5 ª 1 5 2 0 3 ª 5 3 2 3 : 5 ì 0 ; î 2 ; 0 5 9 1 5 6 5 ¬ ± « ± ¬ 5 ¬ 2 9 ° ¬ 5 : 8 2 3 1 2 ª 0 8 3 6
1 » 5 3 ª ¬ 5 ª 0 5 3 1 9 « 2 7 ¬ 0 : 2 3 ª
ñ
1 ± « 2 9 ª 1 5 : 5 6 ¬ 5 : 8 2 3 1 2 ª 0 8 3 6 ì ; 5 ª 2 7 ; 5 2 9 : 0 ¾ 1 5 6 6 8 9 6 1 8 3 3 5 1 5 6 / 2 ; 5 9 ¬ 6 0 3 1 0 : 2 ª 0 / 5 6 =
ò ó ô õ ö ô ÷ ö ó ø ö ù ø ÷ ù ú û ù ÷ ô ÷ ü ù
ý þ ÿ þ þ
ý þ ÿ ÿ
þ
$ " # " " % 1 ! 2 " # " ,
& " 3 " 2 ! " #
' ( ) * + " % 4 # 0
! " # "
' & , " & " # " '
-
& " # " # " & % "
& .
/ 0 ! "
$ " # " " 6 % $ " # " " "
1 & " % " " 0 " # ! %
" #
& 5
# % # #
% %
7 # % $ " # " " #
$ " # " !
-
& & ! ! " % # ! % " %
! " " " .
8 % # "
$ " # " " 6 % $ " # " " 6 %
9 " # % " # ' %
-
: " & ' # " ! 2 . ' ;
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ Þ ¥
> { > G
c ß ß E F
u
¨ & " ! I $ % % J % " & " % % " * % ! % ' " + % $ " % K L - % ! ( ' % - % '
5 : 8 3 ª ¬ H ; 5
2 9 ª 8 3 8 5 : 8 © ¬ 5 3 1 2 9 0 3 0 9 ³
·
; 2 / ± ¬ 0 « 0 : 2 ª 0 8 3 1 9 7 8 3 ± ª 2 ª 1 5 6 8 9 / ¬ 2 4 5 6 ì 1 5 ; 5 9 ¬ / 5 3 ª 0 ; 2 ª 0 8 3 5 ª 1 5 ; 5 9 ¬ 2 : : 5 6 6 0 7 0 ; 0 ª ± M
$ I $ ( $ ! & , ! ( & $ " '
·
; 2 / ± ¬ 0 « 0 : 2 ª 0 8 3 1 9 7 8 3 ± : 8 9 ; 5 5 3 ª 1 5 6 5 « « ; 9 5 3 ª 6 N M
* " , ' ! % ( $ - $ ' ' " - % ! % # $ % O ( ' " % $ " ! % , % $ % % $ J P
·
Q $ % & " ' ! ( % ' " % % ' $ " $ ' & & " % I $ - & " % ' ! $ ' ! & , % " - ' I $ % . %
: 8 3 6 0 4 3 ± 5 1 2 3 6 9 3 : 2 ¬ 3 5 ª =
< = > ? @ A B C ¥ ¦ D ¥
< = > ? @ A B C ¥ R S ¥
¡ ¢ £
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ª ¬ ® ª ¯ ¥ ° ¦ ±
¡ ² ¢ ¡ ³ ¡ ¢ ´ ¢ µ ¶
ò ó ó ô õ ó ö ÷ õ ø ù ú û ü ý þ ÿ ý ú ü þ û û ý ú ü ú ü ú û ü ü
ü û ü ý þ ü ü û ü ú ü ü
n ^ Z ^ o ] W [ p q r X [ \ W s t u v w x y s T
z { | } ~ { }
b i b k g
{ {
b
|
b l c g g
g f g d g
h
g i c j f d c j b i f d a f k l
m
d k c g a b l l j e f g
T U V W X Y U Z W [ \ ] ^ _ Y W
X U ] ^ W `
X ` X Z ^ V X \ ^ p `
g i b g
T U V W X Y W X Y
a b c d e f g
~
g g c d i l f g
] U V W X Y r Z Y ^ X Z
É ½ ½ ¸ Ã ½ Â Ä Ã æ ç Ä » À ä ¸ º ½ À Á Ì Á » â è Â ä å Á » ½ À ¸ º ã ¸ Ê ½ ¸ À Â ¿ ã È À Á ½ Â Ì ¸ ¿ ¸ Ã ½ ä ¸ º Ã Ä À ¿ ¸ º ¹ » é ê ë
ì í î ï ð
Ê å Á Ã Ã ¸ â ¸ º ¹ ¸ ä á È ½ » ¹ ¸ ñ
· ¸ ¹ ¸ º º » º ¹ » º ¼ º ½ ¾ ¿ ¸ ¹ ¸ ½ À Á Â ½ ¸ ¿ ¸ Ã ½ ¹ Ä Â ½ Å ½ À ¸ ¸ Ã Æ Á Ç Ä Ã Ã È
É » Ê » Ã Á À Ë À ¸ Ä » Á À Ë » º ½ ¸ Ã ¸ ¹ Ä Â ½ º ¸ ½ À Ä » Ì ¸ À Í ¿ Ä Â Ã º ¹ ¸ Î ¿ ¾ ½ À ¸ º
DESSINE LE: 31/10/2023
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ô × Ø Ð Ù Õ Ú Û Ò Ü Ó Û Ý Õ Û Ñ Þ ß Ú Õ Ù × Ö Ó Ñ à à à
ECHELLE: 1/500
· á È Ì Á Ê » Á ½ Â Ä Ã ¹ ¸ º ¸ Á » â ã ä » Ì Â Á ä ¸ º Ì ¸ À º ä ¸ ¹ Â º ã Ä º Â ½ Â å ¹ á Á º º Á Â Ã Â º º ¸ ¿ ¸ Ã ½ ¸ º ½ Â Ã ½ ¸ À ¹ Â ½ ¸
CODE: 23133
X 3 7 Y Z 3 2 2 3
" #
$
+
; =
2 8
5 6 " 9 # :
$ $
; < =
2 7 8
5 6 " 9 # :
$
> ? @ @ A B C D @
; < =
; E
1 2 3
"
> ? @ @ A B C D @
' 4
,
; = =
F G H I J K
I L M
Q R S
Q T U V
R
U
U W
/ 0
! " # "
$ %
( ) *
& '
) - .
' +
,
1 2 3 N
"
+
; E ; O P
I } G A
³ [ 2 7 ; 5 4 ¬ 8 6 6 0 5 ¬ ¬ ± 6 9 ; ª 2 3 ª 1 5 ; » 2 ; ª ± ¬ 2 ª 0 8 3 6 9 ¬ © ; 2 : 5 1 5 ¬ 8 : ½ 5 6 1 5 ª î © 5
4 ¬ 2 3 0 ª 5 ì 4 3 5 0 6 6 =
o K E F ? I A
³ 5 3 1 ¬ 8 0 ª 8 \ ; » 8 3 © 5 9 ª ¬ 5 í 5 ª 5 ¬ ; 5 6 5 2 9 ° 1 5 © ; 9 0 5 6 8 9 ; 5 6 5 2 9 ° 9 6 ± 5 6 ± © 9 ¬ ± 5 6
® « 8 6 6 ± 6 ì 7 9 6 2 4 5 ì = = = < =
p b A
³ « 0 ; 1 » 5 2 9 ³ « 8 3 1 1 9 « 8 6 6 ± 8 9 1 9 7 9 6 2 4 5
ï
8 9 6 3 8 6 © 8 0 3 ª 6 1 5 3 0 / 5 2 9 ° 6 8 3 ª 0 3 1 0 ¯ 9 ± 6 © 2 ¬ ¬ 2 © © 8 ¬ ª 2 9 © 8 0 3 ª ; 5 © ; 9 6
7 2 6 1 5 ; 2 ] 8 3 5 ¯ 9 0 5 6 ª 0 3 1 0 ¯ 9 ± é = ^ ; 6 » 2 4 0 ª © ¬ 5 6 ¯ 9 5 ª 8 9 í 8 9 ¬ 6 1 9 « 0 ; 1 » 5 2 9 =
| I F q F I C ¹ A
_ ^
³ 2 3 0 « 5 6 ª 2 ª 0 8 3 1 5 ; » 5 ° : ¼ 6 1 » 5 2 9 ® ª 2 : ½ 5 6 1 5 : 8 9 ; 5 9 ¬ ¬ 8 9 0 ; ; 5 ì 7 2 ¬ 0 8 ; 2 4 5 ì = = = < =
` c
³ ^ 3 6 ª 0 ª 9 ª a ± 8 4 ¬ 2 © ½ 0 ¯ 9 5 ã 2 ª 0 8 3 2 ;
F a ¹ A
ß ¨
³ 6 9 7 6 ª ¬ 2 ª 4 ± 8 ; 8 4 0 ¯ 9 5 ¯ 9 5 3 8 9 6 ¬ 5 3 : 8 3 ª ¬ 8 3 6 6 8 9 6 ; 5 6 8 ; = 5 ª 5 ¬ 5 b ¬ 8 : ½ 5 b
5 ª ; 5 « 2 0 ª ¯ 9 5 3 8 9 6 2 î 8 3 6 7 9 ª ± 6 9 ¬ ; 2 ¬ 8 : ½ 5 2 / 5 : 3 8 ª ¬ 5 ª 2 ¬ 0 ¼ ¬ 5 Ý 2 0 3
3 » 0 3 1 0 ¯ 9 5 © 2 6 ¯ 9 5 ; 5 6 6 8 9 6 ¾ 6 8 ; 6 6 8 0 5 3 ª 0 © ± 3 ± ª ¬ 2 7 ; 5 6 2 9 ª ¬ 2 : ª 8 © 5 ; ; 5 = ^ ;
© 5 9 ª 6 » 2 4 0 ¬ 1 5 6 : ½ 0 6 ª 5 6 ì © 2 ¬ 5 ° 5 © ; 5 ® c b ª 9 « b ì b 2 ¬ 4 5 ; 5 ª ª 5 b ì b : 8 6 6 5 b ì = = = < =
c ï
³ 5 ¬ ¬ 2 0 3 ã 2 ª 9 ¬ 5 ; ³ 3 0 / 5 2 9 1 9 ª 5 ¬ ¬ 2 0 3 2 / 2 3 ª ª 8 9 6 ª ¬ 2 / 2 9 °
< = > ? @ A B C ¥ R ¦ ¥
Annexe 10
Hibernaculum
Mise en œuvre technique :
• L’hibernaculum est implanté de manière à bénéficier d’un ensoleillement le matin, tout en
profitant d’un ombrage à partir de la mi-journée grâce à la présence d’arbres à proximité ;
• Sa base est constituée de souches, complétées par un apport de terre;
• Des gravats, de granulométrie moyenne (30 à 50 cm) et de forme anguleuse, sont
disposés en surface, de façon à créer de nombreux interstices servant de refuges aux
reptiles ;
• L’hibernaculum présente une longueur maximale comprise entre 1,5 et 2,2 m. Leur hauteur
et leur largeur s’intègrent à la physionomie du talus, sans supprimer les éléments saillants
permettant les déplacements des espèces ;
• La partie supérieure est légèrement recouverte de terre végétale issue du talus.
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Annexe 11
Extrait cadastral
3, allée du volcan – Poligné – Parcelles Section A / A1042 et A1134 acquise par le département d’Ille-et-Vilaine
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Annexe 12
Synthèse des réseaux existants avant dévoiement
Adduction eau potable Ø160 PVC :
Orange :
Enedis aérien et souterrain :
Assainissement non collectif :
Travaux Moe CD35:
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Photographies des réseaux aériens et supports dans l’emprises du chantier – photographies prise à partir de la RD47
RD47 – Stabilisation de la falaise de Poligné C.C.T.P.
Réalisation d’un mur de soutènement au droit d’une propriété bâtie
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.