CCTP
26AO32TX_CCTP.pdf · 9 204 mots · du marché « Entretien et aménagement des bâtiments communaux de Viry-Chatillon – travaux de gros œuvre (préventif et curatif) », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX
OBJET DU MARCHE
TRAVAUX D’ENTRETIEN (PRÉVENTIF ET CURATIF)
ET D’AMENAGEMENT DES BATIMENTS
COMMUNAUX DE LA VILLE DE VIRY-CHATILLON-
GROS OEUVRE
Pouvoir adjudicateur :
COMMUNE DE VIRY-CHATILLON
Représentée par M. Jérôme BÉRENGER, Maire de Viry-Chatillon
Place de la République - BP 43 91178 VIRY-CHATILLON
: 01 69 12 62 12
N° SIRET : 219 106 879 00014
Site internet : https://viry-chatillon.fr
: scp@viry-chatillon.fr
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 1 sur 26
SOMMAIRE
1. Définition des travaux et périmètre ................................................................................................................................................................. 3
1.1. Périmètre ............................................................................................................................................................................................... 3
1.2. Objet du marché .................................................................................................................................................................................... 3
2. Décomposition des travaux ............................................................................................................................................................................. 3
3. Réglementation ............................................................................................................................................................................................... 4
4. Prescription générale....................................................................................................................................................................................... 4
4.1. Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux – vérification préalable ......................................... 4
4.2. Opérateurs extérieurs ............................................................................................................................................................................ 5
4.3. Travail en hauteur ................................................................................................................................................................................. 5
4.4. Consignes et Sécurité du personnel du titulaire ..................................................................................................................................... 6
4.5. Plan de prévention................................................................................................................................................................................. 6
4.6. Nettoyage de chantier............................................................................................................................................................................ 6
4.7. Choix des matériaux.............................................................................................................................................................................. 7
4.8. Remplacement des ouvrages défectueux ............................................................................................................................................... 7
4.9. Amiante - Plomb ................................................................................................................................................................................... 7
5. Exécution des prestations ................................................................................................................................................................................ 8
5.1. Responsabilité du titulaire ..................................................................................................................................................................... 8
5.2. Règles d’exécution générale.................................................................................................................................................................. 8
5.3. Organisation .......................................................................................................................................................................................... 8
5.4. Installation de chantiers......................................................................................................................................................................... 9
5.5. Protection des ouvrages existants .......................................................................................................................................................... 9
5.6 Échafaudages ......................................................................................................................................................................................... 9
5.7 Branchement .......................................................................................................................................................................................... 9
5.8 Dégradations - remise en état ................................................................................................................................................................. 9
5.9 Nettoyage ............................................................................................................................................................................................. 10
5.10 Prestations à la charge de l’entreprise ................................................................................................................................................ 10
5.11 Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail ....................................................................................................................... 10
5.12 Suivi des travaux .................................................................................................................................................................................11
6. Exécution des prestations et réception .......................................................................................................................................................... 11
6.1. Exécution des prestations .....................................................................................................................................................................11
6.2. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux .......................................................................................................................... 12
6.3. Réception ............................................................................................................................................................................................ 12
7. Délais ............................................................................................................................................................................................................ 13
8. Prescription spécifique .................................................................................................................................................................................. 13
8.1. Normes et DTU ................................................................................................................................................................................... 13
8.2. Documents de référence ...................................................................................................................................................................... 13
8.3. Dispositions générales ......................................................................................................................................................................... 17
8.3.1. Signalisation..................................................................................................................................................................................... 17
8.3.2. Qualités et origines des matériaux .................................................................................................................................................... 17
8.3.3. Tolérances - Planimétrie des ouvrages.............................................................................................................................................. 18
8.4. Prescriptions techniques ...................................................................................................................................................................... 18
8.4.1. Démolitions ...................................................................................................................................................................................... 18
8.4.2. Aménagement de surfaces ................................................................................................................................................................ 20
8.4.2.1 Débroussaillages ...................................................................................................................................................................... 20
8.4.2.2. Soutènement ............................................................................................................................................................................ 21
8.4.2.3. Escaliers ou accès en pente ..................................................................................................................................................... 21
8.4.3. Murs et refends porteurs................................................................................................................................................................... 21
8.4.3.1. Hourdés ................................................................................................................................................................................... 21
8.4.3.2 Coulés ...................................................................................................................................................................................... 22
8.4.3.3 Composites ............................................................................................................................................................................... 22
8.4.3.4 Isolation et protection............................................................................................................................................................... 22
8.4.4. Traitement de parements verticaux ................................................................................................................................................... 22
8.4.4.1. Parements de maçonnerie hourdée .......................................................................................................................................... 23
8.4.4.2. Revêtements enduits ................................................................................................................................................................ 23
8.4.4.3. Revêtements scellés ou collés .................................................................................................................................................. 23
8.4.4.4. Eléments de liaison et de calfeutreme ...................................................................................................................................... 23
8.4.5. Ouvrages horizontaux ...................................................................................................................................................................... 24
8.4.5.1 Sur terre-pleins......................................................................................................................................................................... 24
8.4.5.2. Coulés monoblocs ................................................................................................................................................................... 24
8.4.6. Sols .................................................................................................................................................................................................. 24
8.4.6.1 Sols de planchers hourdés ou coulés ........................................................................................................................................ 24
8.4.6.2 Revêtements de sol coulés ........................................................................................................................................................ 24
8.4.6.3 Revêtements de sols scellés ...................................................................................................................................................... 25
8.4.7. Saillies et retraits .............................................................................................................................................................................. 25
8.4.8. Isolation des ouvrages horizontaux .................................................................................................................................................. 25
9. Organisation des prestations ......................................................................................................................................................................... 26
10. Autres dispositions ...................................................................................................................................................................................... 26
10.1. Continuité d’exploitation................................................................................................................................................................... 26
10.2. Nettoyage de chantier ........................................................................................................................................................................ 26
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 2 sur 26
1. Définition des travaux et périmètre
1.1. Périmètre
Le présent CCTP s’applique au patrimoine (bâtiments et équipements) de la Commune, ce qui
représente environ 80 bâtiments :
- des bâtiments administratifs,
- des bâtiments scolaires,
- des bâtiments culturels,
- des bâtiments sportifs,
- des bâtiments sociaux,
- des résidences d’autonomie,
- etc.
1.2. Objet du marché
Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande mono attributaire.
Le présent C.C.T.P. est applicable aux travaux d’entretien, de réparation courante et de
réaménagement, à exécuter dans les bâtiments et équipements du patrimoine existant de la
Commune de Viry-Chatillon.
Ainsi, les différents attributaires retenus pourront être sollicités :
Dans le cadre des travaux d’entretien courant du patrimoine :
- travaux d’entretien préventif,
- travaux d’entretien curatif,
- interventions urgentes.
Dans le cadre des travaux d’aménagement :
- travaux d’amélioration,
- travaux de rénovation,
- travaux d’aménagement.
2. Décomposition des travaux
Le présent marché comprend l’ensemble des travaux de gros œuvre nécessaires à la
réalisation des ouvrages, notamment :
▪ Fondations – béton – béton armé – maçonnerie,
▪ Terrassements,
▪ Dallages béton avec tous types de finition de surfaces,
▪ Dallages en dalle ciment, pierre, marbre…,
▪ Carrelage sur sols, murs et escaliers.
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 3 sur 26
3. Réglementation
Réglementation générale applicables aux travaux
Chaque titulaire devra respecter la réglementation en vigueur, que ce soit dans l’exécution des
travaux ou dans l’installation et l’organisation de chantier :
• Code civil
• Code de la Construction et de l’Habitation
• Code du Travail
• Réglementation National d’Urbanisme
• Règlement sanitaire départemental
• Réglementation sécurité incendie
• Réglementation relative à la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers
• Réglementation relative à la sauvegarde de l’environnement
• Règlements municipaux et/ou de police relatifs à la signalisation et à la sécurité de la
circulation aux abords des chantiers
Documents techniques de référence
• Normes Françaises homologuées par l'AFNOR,
• Documents techniques unifiés (D.T.U.) et de leurs additifs publiés par le C.S.T.B.,
• Règles de calcul et spécifications techniques du R.E.E.F.,
• Prescriptions et exigences de stabilité au feu des matériaux,
• Règlements de sécurité contre l'incendie,
• Règlement Sanitaire Départemental.
4. Prescription générale
4.1. Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux –
vérification préalable
Pour chaque demande de devis, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de
tout élément afférent à l’exécution des travaux, et notamment :
- la localisation précise des sites ainsi que des conditions d’accès et possibilités de
dessertes en voirie et réseaux divers,
- les difficultés inhérentes aux sites, aux moyens de communication, aux ressources en
main d’œuvre,
- les conditions d’exécution des ouvrages (nature, importance, particularités…).
Par conséquent, le titulaire ne pourra élever ultérieurement aucune réclamation ou demander
aucun supplément pour difficultés inhérentes à l’édifice, tel que stationnement, accès,
manutention et stockage de matériaux, circulations ou autres. Aucune indemnité ni plus-value
ne sera accordée du fait des sujétions rencontrées en cours des travaux ou pour tout autres motifs.
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 4 sur 26
En conséquence, il ne sera jamais alloué de supplément quelconque de prix ou de quantités pour
sujétions qui deviendraient nécessaires et qui ne seraient pas précisées aux pièces contractuelles.
4.2. Opérateurs extérieurs
Bureau d’études
Les frais afférents aux bureaux d’études seront à la charge des soumissionnaires.
Contrôle technique
Le contrôle technique des travaux pourra être demandé par le Maître d’Ouvrage, il sera alors
assuré par l’organisme de son choix.
Les principes généraux relatifs au contrôle technique de la construction et les modalités de
réalisation des missions seront conformes à la norme NF P 03-100.
Les honoraires afférents au contrôle technique sont à la charge du Maître d’Ouvrage.
Maître d’œuvre
Il pourra être fait appel à un maître d’œuvre dans le cadre d’un projet de réaménagement. Le
cas échéant, il sera désigné par le Maître d’Ouvrage, qui en supportera les honoraires.
Coordination sécurité
Un coordonnateur S.P.S pourra être demandé par le Maître d’Ouvrage, il sera alors assuré par
l’organisme de son choix.
Les honoraires afférents à la coordination sécurité sont à la charge du Maître d’Ouvrage.
4.3. Travail en hauteur
Les dispositions relatives au travail en hauteur sont réglementées via le décret n° 2004-924 du
1er septembre 2004. Ainsi, « les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan
de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des
travailleurs ».
Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en
place d’un garde-corps : dispositifs de recueil souples ou recours aux EPI comme les systèmes
d’arrêt de chute.
Le titulaire devra la mise en place d’équipements conforme aux réglementations, type
échafaudages, plates formes élévatrices, plate-forme individuelle roulante Gazelle. Par ailleurs,
conformément au Code du travail, il est rappelé que l’utilisation d’échelles, escabeaux et
marchepieds ne peut être considérée comme poste de travail.
Les échafaudages fixes ou mobiles ne seront facturés que pour des travaux nécessaires réalisés
à plus de 2,50 m de hauteur au-dessus du sol ou d'un plancher, ils devront être contrôlés par un
Bureau de Contrôle.
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 5 sur 26
4.4. Consignes et Sécurité du personnel du titulaire
Les personnes intervenantes habituellement ou en remplacement, nommément désignées par le
titulaire en vue de l’exécution ou de la conduite des prestations du présent marché, doivent être
préalablement agréées par la collectivité, elles sont les seules autorisées à intervenir dans les
sites. Ces personnes possèdent les qualifications requises pour l’exécution des prestations qui
leur sont confiées, ainsi que toutes les habilitations et/ou agréments nécessaires. En outre, elles
doivent impérativement disposer de leur carte d’identification professionnelle BTP. Le maître
d’ouvrage se réserve le droit d’en demander la preuve.
Le personnel doit obligatoirement être muni d’un document ou d’un badge d’identité délivré
par le titulaire du marché. Il doit informer sans retard le(s) responsable(s) de l’immeuble de
toute anomalie importante susceptible d’entraîner des détériorations des installations ou de
mettre en cause la sécurité.
Le personnel d’intervention du titulaire est soumis :
- aux dispositions générales prévues par la législation du travail,
- aux règles qui seront appliquées au personnel extérieur intervenant sur les différents
sites (plan de prévention).
4.5. Plan de prévention
Tous les bâtiments concernés par le présent marché qui comprennent de nombreux locaux
nécessitent la prise en compte de contraintes pour ne pas perturber le fonctionnement normal
des services et les occupants. Les prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont
appliquées conformément au code du travail en vigueur.
Le titulaire établira avec le chef d’établissement et le Maître d’Ouvrage un plan de prévention
d'hygiène et sécurité pour les prestations de maintenance systématiques dans les bâtiments, sur
la base du modèle fourni par le Maître d’Ouvrage. Il y indiquera de façon précise et détaillée :
▪ les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par
le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les
différentes phases d'exécution des travaux. Il explicite en particulier les moyens de
prévention concernant, d'une part, les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part,
les circulations verticales et horizontales d'engins.
▪ les mesures concourant à une bonne hygiène de travail.
4.6. Nettoyage de chantier
Les ouvrages de chaque lot devront être laissés en parfait état d’achèvement et de propreté ainsi
que le chantier et les abords. Tous les matériaux non utilisables seront enlevés et transportés ou
stockés dans les différentes filières en fonction de la nature des déchets, par l’entreprise
concernée.
Le chantier devra être propre en fin de journée. En fin de chantier, les sols seront livrés
parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de plâtre, soigneusement balayés.
Chaque titulaire intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution de
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 6 sur 26
ses travaux dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder à l'enlèvement des gravois de
ses travaux et au balayage des sols.
Chaque titulaire aura à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage. Il sera formellement
interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façade, mais ils devront toujours être sortis soit
par goulotte, soit en sacs ou par seaux. En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en
parfait état de propreté, et chaque titulaire devra prendre ses dispositions à ce sujet. Seront
également à la charge du titulaire, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords
du chantier. Le titulaire devra mettre en place une ou plusieurs bennes selon besoins, pour
recevoir les gravois, Cette ou ces bennes devront être remplacées au fur et à mesure de leur
remplissage. L'emplacement de cette ou de ces bennes sera défini pendant la période de
préparation. Tous les frais consécutifs à cette ou ces bennes resteront à la charge du titulaire.
Tous les frais de nettoyage resteront à la charge du titulaire.
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maître d’œuvre et/ou le maître
d'ouvrage pourra à tout moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux
nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront supportés par le titulaire en cause. Dans tous
les cas les déchets seront mis en décharge agréée.
4.7. Choix des matériaux
Les marques de matériaux et produits indiqués dans le CCTP sont données à titre indicatif. Elles
ont été choisies en référence, pour répondre aux exigences essentielles de résistance mécanique
et de stabilité, de sécurité en cas d’incendie, d’hygiène, de santé et d’environnement, de sécurité
d’utilisation, de protection contre le bruit, d’économie d’énergie et d’isolation thermique. Les
entreprises pourront proposer toutes autres marques de matériaux et produits à qualités et
caractéristiques équivalentes ou supérieures, lors de la remise des offres en joignant les
références des produits ou matériaux qu’il se propose d’employer ainsi que les fiches techniques
correspondantes par prestation. Le choix définitif, étant arrêté par le Maître d’Œuvre. Tout
produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique, ou n’étant pas couvert par un marquage CE
ou par une assurance, ne pourra être pris en considération.
Tous les appareils seront livrés en parfait état de propreté et les soumissionnaires prendront
toutes dispositions pour en assurer la protection jusqu’à l’achèvement complet des travaux. De
ce fait, tout appareil abîmé par un ouvrier quelconque et quel que soit son employeur, sera refusé
au compte unique du titulaire du lot concerné.
4.8. Remplacement des ouvrages défectueux
Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes à la qualité prescrite, seront
refusés et remplacés, en cours d’exécution ou lors des réceptions de travaux, conformément aux
décisions du Maître d’Œuvre.
4.9. Amiante - Plomb
Avant tout commencement de travaux, l’entrepreneur devra s’informer auprès des Services
Techniques ou du chef d’établissement, en lui demandant le Dossier Technique Amiante (DTA)
ou les repérages déjà établis pour les locaux / bâtiments concernés par la présence éventuelle
d’amiante et/ou de plomb.
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 7 sur 26
5. Exécution des prestations
5.1. Responsabilité du titulaire
Le titulaire sera rendu responsable de la qualité et du bon fonctionnement des installations qui
lui sont confiées, ainsi que du respect des performances exigées dans le présent document. Il
devra en conséquence effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité tous les calculs
et les sélections des matériaux, matériels et équipements nécessaires pour lesquelles les
précisions du présent document sont à considérer comme indicatives et définissent les
prestations minimales.
5.2. Règles d’exécution générale
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l’art avec toute la perfection possible
et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. La démolition de tous travaux reconnus
défectueux par le Maître d’Ouvrage et leur réfection jusqu’à satisfaction totale seront
implicitement à la charge du titulaire, de même que tous les frais de réfection des dégâts
éventuels causés aux autres ouvrages et aucune prolongation de délai ne sera accordée. Tous les
matériaux, éléments et articles fabriqués, « non traditionnels » devront toujours être mis en
œuvre conformément aux prescriptions de l’avis technique.
5.3. Organisation
Dans le cadre de gros travaux d’entretien, le titulaire aura pris connaissance de la nature et des
zones de chantier et de toutes les indications sur les plans annexés au présent projet. Les prix
bordereaux tiendront compte de toutes les sujétions pour les possibilités d'accès, de stockage
de matériaux et matériels. Ils comprendront ainsi toutes les sujétions pour les difficultés et
limites d'accès et les déplacements des engins et véhicules.
Il est rappelé que le titulaire sera tenu de réparer à ses frais toutes les dégradations quelles
qu'elles soient provenant d'un défaut de protection de ses ouvrages.
Les entrepreneurs devront veiller à ce que la propreté le plus grand règne à l'intérieur des sites
en travaux et à ce que soient prises toutes les précautions pour limiter dans la mesure du possible,
la gêne occasionnée aux occupants des locaux.
Le chantier devra, d'autre part, être conduit de sorte qu'aucun trouble ne soit apporté à la tenue
des bâtiments et ouvrages voisins.
Le titulaire fera son affaire de toutes les demandes administratives nécessaires auprès du Maître
d’Ouvrage, pour les travaux donnant sur voie publique à la bonne exécution de ses travaux, à
savoir : permission de voirie, pour la circulation des camions, implantation de chantier,
autorisation d'échafaudage et, d'une manière générale, toutes les obligations et démarches
imposées qui sont liées aux Bâtiments Communaux de la Ville de Viry-Châtillon.
Pour certains travaux importants, la Ville de Viry-Chatillon pourra demander à la charge de
l'entreprise, la mise en place d’un panneau de chantier suivant dimensions, inscriptions et lieu
d'implantation précisés par le Maître d’ouvrage ou son représentant.
En tout état de cause, l’entreprise fera son affaire de la mise en œuvre et du respect des normes
de sécurité, tant pour ses ouvriers que pour la protection des particuliers quelle que soit la taille
du chantier.
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 8 sur 26
5.4. Installation de chantiers
L'ensemble des installations de chantier pour la mise en sécurité du chantier et des tiers
(barriérage, palissades, panneaux d'information, …) sera mis en place par l'entrepreneur, selon
les directives du maître d'Ouvrage.
Les éléments de clôture, devront être soigneusement fixés et suffisamment lourds pour éviter
leur déplacement intempestif. Le barriérage du chantier devra protéger de façon efficace
l'ensemble des usagers ainsi que le personnel travaillant à l'intérieur du chantier.
5.5. Protection des ouvrages existants
Lors de toute exécution de travaux sur l’existant, le Titulaire doit prendre toutes dispositions et
toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommage des
ouvrages existants contigus ou situés à proximité. Ces prescriptions s'entendent tant pour les
locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des
matériels, la sortie des gravois et des matériels existants. Doivent particulièrement être protégés
dans la mesure où ils ne sont pas à remplacer dans le cadre des travaux prévus :
- les aménagements extérieurs,
- les revêtements de sol,
- les appareils sanitaires et robinetteries,
- les équipements électriques existants et neufs,
- ... Selon la nature des travaux à réaliser, il devra être mis en place tous les dispositifs
nécessaires à cet effet.
5.6 Échafaudages
Le titulaire devra la mise en place des échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux. Le
titulaire devra prendre toutes les mesures afin d'assurer la complète sécurité de l’ensemble des
personnes.
5.7 Branchement
Le titulaire fera son affaire des branchements en électricité, eau, branchement à l'égout etc.
nécessaires au bon déroulement de l'ensemble des travaux. Ces branchements pourront se faire
à partir des installations présentes sur le site du Maître d'Ouvrage, si celui-ci l'autorise. Dans
tous les cas, les frais liés au chantier seront à la charge du titulaire, tous les branchements
devront comporter un compteur.
Le titulaire devra sous aucun prétexte gêner le bon fonctionnement des établissements
communaux, dans le cas contraire il devra, avant le début des travaux, informer le représentant
du Maître d’ouvrage et les utilisateurs. Les différents combustibles nécessaires au bon
fonctionnement du chantier devront être stockés dans des lieux palliant à tous les risques de
propagation du feu ou d'explosion (prévoir des CCTP 2019-12 7/10 extincteurs à proximité),
sous la responsabilité du titulaire et après accord du maître d’ouvrage sur le lieu de stockage.
Le stockage sera limité au fonctionnement courant du chantier.
5.8 Dégradations - remise en état
Les détériorations constatées en cours de chantier seront réparées aux frais du titulaire
responsable, ces réparations pouvant aller, selon l'importance, jusqu'au remplacement à
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 9 sur 26
l'identique ou à la réfection d'un panneau d'une même pièce, ou équipement. En cas de
dégradations volontaires ou involontaires dûment constatées, les travaux de remise en état
seront à la charge du titulaire responsable du désordre.
5.9 Nettoyage
Les gravois provoqués après l'exécution des travaux seront évacués et stockés à l'emplacement
indiqué, dans l'enceinte du chantier provisoirement ou dans un container, en attente de leur
enlèvement à la décharge publique par le présent marché. Les évacuations spécifiques (amiante,
plomb, …) devront faire l’objet d’une procédure suivant la réglementation en vigueur et à la
charge du titulaire du lot correspondant (les rapports de diagnostic seront fournis au préalable
par le maître d’ouvrage). Les interventions se situent en milieu occupé, les nettoyages
journaliers sont à effectuer dans chaque zone de travaux.
Le titulaire devra le nettoyage des locaux après son intervention. Il devra l'enlèvement des
déchets et emballages de ses matériaux. Il sera responsable de tous les dégâts qu'il provoquerait
aux ouvrages existants (taches de colle, de peinture, éraflures aux revêtements de murs ou de
sols etc..). Au cas où le remplacement des matériaux et la réfection d'ouvrages seraient reconnus
nécessaires, le titulaire devrait, avec les dépenses qu'entraîneraient ces constatations, la
réfection de quelque nature que ce soit.
5.10 Prestations à la charge de l’entreprise
Dans le cadre de l’exécution de son marché, le titulaire devra notamment :
• La fourniture, transport, amenée à pied d’œuvre et mise en œuvre de tous les matériaux,
produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète
de tous les ouvrages de son marché.
• L’établissement des documents d’exécution de ses ouvrages
• Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires
à la réalisation des travaux.
• L’enlèvement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages après travaux.
• La main-d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et après réception.
• Les protections des travailleurs et des autres usagers vis-à-vis des risques du chantier.
Les mesures pour éviter toute pollution, ainsi que le tri des déchets, le nettoyage des
zones en chantier
5.11 Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
Certains travaux pourront faire l’objet d’un cahier des charges et de plans. Le titulaire sera tenu
de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins, et de signaler aux Maître
d’Ouvrage les erreurs qui pourraient être constatées. Il est tenu de signaler par écrit au Maître
d’Ouvrage, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le Cahier des charges
et les ouvrages à exécuter et qui seraient de nature à nuire à la parfaite réalisation de son propre
ouvrage.
Dans le même esprit, si certaines dispositions des plans et du cahier des charges soulèvent des
divergences d’interprétation, les ouvrages devront être exécutés conformément aux avenants
techniques de référence et aux décisions du Maître d’Ouvrage, sans entraîner pour autant des
modifications au prix global forfaitaire.
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 10 sur 26
Le cahier des charges définira l'essentiel des ouvrages à exécuter par le titulaire. Même non
décrits tous les détails de construction et ouvrages complémentaires nécessaires à la finition des
ouvrages sont dus par le titulaire et font partie intégrante du prix. Les voies et réseaux divers
existants sur le terrain sont mis à la disposition du titulaire pour l'exécution des travaux. Le
projet des installations de chantier indique parmi ces voies et réseaux ceux qui doivent être
maintenus après la fin des travaux et ceux qui doivent être supprimés.
Les ouvrages qui doivent être maintenus sont restitués par le titulaire dans l'état où ils étaient
lorsqu'ils ont été mis à sa disposition ; ceux qui sont appelés à être ultérieurement supprimés
sont entretenus pour les besoins du chantier mais leur remise en l'état initial n'est pas exigée à
la fin des travaux. L'entretien et la réparation doivent être effectués par des entrepreneurs
qualifiés.
L’entreprise devra obligatoirement assurer en toutes circonstances la continuité du
fonctionnement de l’ensemble des établissements de la commune de Viry-Chatillon en prenant
toutes les dispositions afin d’éviter toute anomalie et d’assurer au personnel les mesures
d’hygiène et de sécurité nécessaires. Cette contrainte implique impérativement l’obligation de
résultat. Ceci entraînera certaines contraintes, notamment :
• Travaux à effectuer en discontinuité par phases.
• Les travaux de chaque phase devront chaque fois être complètement terminés et toutes les
installations en service afin de permettre leur occupation et libérer ainsi les locaux de la
phase suivante.
• Interdiction de stocker des matériaux et matériels hors de l’emprise du chantier (emprise
du chantier déterminée par le maître d’ouvrage).
• Obligation de maintenir en service toutes les installations nécessaires au bon
fonctionnement des bâtiments communaux (électricité, téléphone, radio, eau froide, eau
chaude, évacuations EU/EV/EP/accès, etc…).
• Mettre en place tous les dispositifs assurant la totale protection des personnes et des biens,
en particulier lors de travaux à réaliser avec la présence de personnel au niveau inférieur.
Aucun dépôt de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis à
l'intérieur des bâtiments, sauf autorisation écrite spéciale du Maître d'ouvrage. La
signalisation des chantiers, dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique,
est réalisée par le titulaire sous le contrôle du Maître d’Ouvrage ou son représentant.
5.12 Suivi des travaux
Avant toute intervention sur les bâtiments communaux, le titulaire devra impérativement
informer le Maître d’Ouvrage ou son représentant 48h à l’avance. Lors de la réalisation des
prestations, le titulaire devra impérativement se présenter au Responsable d’établissement ou
son adjoint ou en l’absence des deux par le représentant du Maître d’Ouvrage
6. Exécution des prestations et réception
6.1. Exécution des prestations
Les demandes de travaux objets du présent marché feront l’objet d’un devis après rendez-vous
sur site avec un représentant du Maître d’Ouvrage.
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 11 sur 26
L’acceptation de devis sera formalisée par un bon de commande.
La planification des travaux se fera en accord avec le représentant du Maître d’Ouvrage, et
tiendra compte des contraintes de chaque site.
6.2. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
Par contrôle, on entend les contrôles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui
s’appliquent aussi bien aux matériaux et aux produits qu’aux ouvrages et matériels fabriqués
ou mis en œuvre. Tous les contrôles des ouvrages et / ou parties d’ouvrage définis dans le
marché (particulièrement les CCTG et bon de commande valant ordre de service, cahier des
charges) sont à la charge exclusive du titulaire. Ces contrôles seront exécutés par les services
techniques ou un Bureau de contrôle ou un laboratoire notoirement compétent que le titulaire
soumettra à l’agrément du maître d’ouvrage.
6.3. Réception
La réception ne sera prononcée qu’après la pose complète de tous les ouvrages.
• Le titulaire fournira au Maître d’ouvrage :
• La facture pro-forma et le détail des métrés, conformément au BPU,
• Le D.O.E. en 2 exemplaires au format A4 couleur et une version numérique en pdf et dwg
si mise à jour, pour les commandes au-delà de 10 000 €,
• Les plans d’exécution des travaux (suivant la nature des travaux),
• Les fiches techniques des différents produits mise en œuvre,
• Les certificats et attestations d’essais et de bon fonctionnement (suivant la nature des
travaux),
• Les procès-verbaux de réception ou d’essais des matériaux suivant les prescriptions du
marché,
• Les photos éventuelles avant et après exécution des zones, locaux et remplacement
d’équipements et de matériels.
Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d’une nature et d’une provenance
différente de celles spécifiées, pourra être refusé. La prise d’effet de la réception se fait à la
validation du Pro Forma ou de la facture.
Les contrôles et essais des matériels et matériaux mis en œuvre seront effectués conformément
aux définitions de l’article 24 du C.C.A.G. En dehors des essais obligatoires, des essais spéciaux
ou analyses demandés par la Ville pourront également être effectués soit en règle générale :
- Des analyses amiantes avant travaux ou démolition,
- Tous les équipements d'ordre mécanique ou électronique feront l'objet d'essais avant
réception. Les débits, rendements, bruit, sécurité, doivent être conformes aux
prescriptions ou normes imposées
- Des essais complémentaires peuvent être demandés en cours de travaux ou à leur
réception, soit en usine, soit sur le chantier.
La fourniture des échantillons et les frais des essais / analyses sont à la charge des entreprises.
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 12 sur 26
7. Délais
Type prestations Délais transmission devis Délais prestations
A convenir avec le Maître
Entretien annuel
Au plus tard le 30 septembre de d’ouvrage en respectant les
(concerne les lots 2 et
chaque année indications du CCTP du lot
10)
concerné
Intervention dans les 48h après
appel du maître d’ouvrage,
Devis de régularisation sous 1
Prestations urgentes doublé d’une demande par mail à
semaine après intervention
l’interlocuteur principal du
marché
Prise de rdv sous 48h après
demande par mail du Maître
Prestations courantes A planifier avec le Maître
d’Ouvrage
ou planifiées d’Ouvrage
Devis sous 10 jours maximum le
rdv sur site
8. Prescription spécifique
8.1. Normes et DTU
Le titulaire du présent lot devra se conformer aux « clauses générales et communes à tous les
corps d’états » du présent CCTP, à la réglementation en vigueur à la date d’exécution des
travaux, aux documents contractuels tels que définis au CCAP, et plus particulièrement, aux
documents suivants, sans que la liste soit exhaustive :
8.2. Documents de référence
Date de
Dénomination Désignation Editeur
prise d’effet
Béton armé
Règles techniques de conception et de calcul
Règles BAEL
des ouvrages et constructions en béton armé Mars 92 CSTB
91
suivant la méthode des états limites
Modificatif n°1 Février 2000 CSTB
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 13 sur 26
DTU
DTU INTITULE NORME
DTU 13.11 Fondations superficielles
DTU 13.12 Règles pour le calcul des fondations
Ouvrages en maçonnerie de petits
DTU 20.1 P10-202
éléments
Parois et murs P 10-202
Partie 1 –cahier des clauses techniques P 10-202-1
Partie 2 – règles de calcul de dispositions
P 10- 202-1
constructives minimales
DTU 21 Exécution d’ouvrage en béton NP P 18-201
DTU 25.1 Enduits intérieurs en plâtre NF P 71-201-1 et 2
DTU 25.31 Ouvrages en carreaux de plâtre NF P 72-202-1-2 et 3
Ouvrages en plaques de parement en
DTU 25.41 NF P 72-203-1 et 2
plâtre (plaques à face cartonnées)
Ouvrages de doublage et habillage en
DTU 25.42 complexes et sandwiches plaque de NF P 72-204-1 et 2
parement en plâtre isolant
Enduits au mortier de ciment, de chaux
DTU 26.1 NF P 15-201-1 et 2
et de mélange de plâtre et de chaux
Chapes et dalles à base de liants
DTU 26.2 NF P 14-201-1 et 2
hydrauliques
Réalisation de revêtements par projection
DTU 27.1 pneumatique de fibres minérales avec NF P 15-202-1 et 2
liant
Réalisation de revêtements par projection
DTU 27.2 NF P 15-203-1 et 2
de produits pâteux
DTU 52.1 Revêtements de sols scellés NF P 61-202-1 et 2
Canalisations en fonte, évacuation
DTU 60.2 d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux NF P 41-220
vannes
Canalisations en polychlorure de vinyle
DTU 60.32 non plastifié – évacuation des eaux NF P 41-212
pluviales
Canalisations en polychlorure de vinyle
DTU 60.33 non plastifié- évacuation d’eaux usées et NF P 41-213
d’eaux vannes
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 14 sur 26
Règles de calcul
Eurocode 2 Calcul des structures béton et document
AFNOR
(P18-711) d’application nationale
Maçonnerie
Ouvrages en maçonnerie de petits éléments-
DTU 20.1 parois et murs- partie 2 : règle de calcul et Avril 1994 CSTB
dispositions constructives minimales
Amendement A1 (XP 10-202-1/A1) Déc. 1995 CSTB
Amendement A2 (XP 10-202-1/A2) Déc. 1999 CSTB
Fondations
superficielles
Règles pour le calcul des fondations
DTU 13.12 Mars 1988 CSTB
superficielles
Erratum Nov. 1988 CSTB
Neige et vent
Règles N 84
Action de la neige sur les constructions Sept 1996 CSTB
modifiées 95
Modificatif no 1 Avril 2000 CSTB
Erratum no 2 Juil. 1997 CSTB
Règles NV65
Règles définissant les effets de la neige et du
(DTU P 06- Eyrolles
vent sur les constructions et annexes
002)
Modificatif no 2 relatif à la carte des vents Déc. 1999 CSTB
Modificatif no 3 relatif aux charges de neige Avril 2000 STB
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 15 sur 26
Autres textes réglementaires
Réglementation sécurité
Règles de sécurité éditées par la Ministère du travail
et protection de la santé
Le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions
générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
(arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants)
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des
dispositions générales du règlement de sécurité contre les
Réglementation risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP).
incendie
- Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre
l’incendie des bâtiments d’habitation
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
Réglementation * Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour
accessibilité PMR l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la
construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et
des installations existantes ouvertes au public
- Articles R.4412-94 et R4412.148 du Code du travail
- Sous-section 4 du Code du travail
Réglementation amiante
- Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la
formation des travailleurs à la prévention des risques liés à
l’amiante- modifié par arrêté du 20 avril 2015
- Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux
mesures de prévention et aux moyens de protection collective
à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations
comportant un risque d’exposition à l’amiante
Réglementation Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des
thermique
bâtiments existants
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 16 sur 26
8.3. Dispositions générales
8.3.1. Signalisation
La signalisation temporaire de chantier sera mise en place conformément à la réglementation
en vigueur. Le titulaire du marché utilisera des véhicules assurant la signalisation temporaire
de position et portant une signalisation complémentaire.
Le titulaire du marché devra :
• La signalisation rapprochée des équipements et des ouvrages en cours d’intervention,
• La signalisation générale du chantier avec déviation ou mise en circulation alternée le
cas échéant. Ce dispositif comprendra si nécessaire :
▪ L’éclairage,
▪ La signalisation
S’il est constaté une défaillance de l’entreprise dans le dispositif de signalisation, le maître
d’ouvrage pourra, en cas d’urgence, prendre, sans mise en demeure préalable, les mesures
nécessaires et ce, aux frais du titulaire du marché.
8.3.2. Qualités et origines des matériaux
Les matériaux devront être neufs et d’une qualité irréprochable et répondre exactement aux
conditions nécessaires à une parfaite exécution des travaux demandés. La présente
spécification n'étant pas strictement limitative :
Composition des bétons et mortiers
Liants : les ciments seront conformes aux spécifications des Normes NF P15.301, et
bénéficieront de l'agrément à la marque NF VP. Ils seront du type CPA et CLK classe 45.
Agrégats et eau : les prescriptions applicables sont celles des Normes suivantes
NF P 18.301 : Granulats naturels pour béton hydrauliques,
NF P 18.303 : Eau de gâchage pour béton de construction.
Le sable employé sera du sable de rivière à l'exclusion de tout agrégat de carrière.
Adjuvants : l'emploi des additifs divers (plastifiants, accélérateurs de prise, etc.…) et des
produits de cure ou de traitement des bétons doit être soumis à l'accord du Maître d'Ouvrage
et du Bureau de Contrôle (s’il y en a un de mandaté). Ils sont soumis à la norme NF EN934-
2
Aciers pour béton armé : les aciers pour béton armé seront, soit des aciers doux de la
nuance AG 42, soit des aciers nervurés écrouis, ou durs (TOR, CARON, NERSID ou
TENTOR)
Les aciers haute adhérence seront conformes à la Norme NF A 35.M016 qualités
· Fe E 40 Re N/mm2 minimum 400
· Fe E 50 Re N/mm2 minimum 500
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 17 sur 26
Pour l'emploi des treillis soudés, l'entrepreneur se conformera aux prescriptions du Guide
Pratique d'utilisation du treillis soudé dans le bâtiment et les travaux publics, élaboré par
l'A.D.E.T.S.
Matériaux du Commerce
Blocs agglomérés : les agglomérés seront pleins ou creux suivant les indications de la
description des ouvrages. Ces blocs répondront aux normes françaises : NFP 14.101 - 14.301
- 14.304 - 14.402 - 14.405 - 14.406.
Les blocs de béton cellulaire autoclavés éventuels seront soumis à l'agrément du Maître
d'Œuvre. L'emploi de mâchefer ou scories est interdit.
L'entrepreneur devra utiliser des parpaings suffisamment secs. Ceux-ci devront être
fabriqués au minimum 4 semaines avant leur utilisation. Des échantillons seront soumis au
Bureau de Contrôle pour examen.
Eléments manufacturés à base de ciment
Ces éléments seront conformes aux définitions de l'article 2.52 du D.T.U. N° 20.
8.3.3. Tolérances - Planimétrie des ouvrages
D'une manière générale, les tolérances d'exécution par rapport aux cotes théoriques portées
sur les plans seront de +/- 5 mm, en particulier pour les implantations, les cotes de niveau,
les faux aplombs des éléments verticaux dans la hauteur d'un étage.
En ce qui concerne les flèches des poutres et dalles, elles devront satisfaire aux règles BAEL
91, révisé 99.
Le document de référence, en cas de litige, sera soit le fascicule édité par l'Union Nationale
de la Maçonnerie en octobre 1972 et intitulé "les tolérances dimensionnelles des ouvrages
en maçonnerie" soit le D.T.U. en prenant dans ces recueils la tolérance minimum.
L'état de surface des dalles sera conforme aux exigences ci-dessous :
• Dallage :
• Cote de niveau et de hauteur +/- 1cm
• Béton surfacé courant :
• Planéité sous une règle de 2,00 m : 10 mm
• Planéité sous une règle de 0,20 m : 4 mm
• Désaffleurement : 4 mm
• Planchers bruts :
• Cote de niveau et de hauteur +/- 1cm
8.4. Prescriptions techniques
8.4.1. Démolitions
Les démolitions et les déposes comprennent l’enlèvement des matériaux.
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 18 sur 26
Il pourra s’agir de :
• Démolition complète de bâtiment, compris : fondations, parois en sous œuvre (sous-sol)
et en élévations, ouvrages horizontaux, communications, toiture, équipements
organiques et spécialisés, etc.
• Démolition de murs de soutènements, compris ossature béton,
• Démolition de murs de clôture en maçonnerie de moellons ou blocs de béton ou
éléments béton préfabriqués, toutes hauteurs, y compris fondations, poteaux d’ossatures,
chaînages, etc.
• Arrachage des arbustes, haies et arbres, compris enlèvement des racines et comblement
avec terres provenant des déblais de plates-formes.
• Démolition de constructions d’aménagement, type jardinière, compris enlèvement des
plantations et de la terre végétale.
• Démolition de corniche, de toute nature (pierres, béton, génoise). Compris garnissage
des parois et protections des ouvrages conservés suivant besoins.
• Démolition de mur en maçonnerie de moellons, compris étayages, bardages nécessaires
et protection des ouvrages conservés avec reprise des parements pour arrêts de murs
suivant cas.
• Démolition partielle ou totale de murs en blocs de béton, compris ossature béton.
• Démolition de parois de toutes natures (blocs de béton, briques, moellons), compris
ossature et habillages extérieurs.
• Démolition des cloisons de doublage, compris protection des ouvrages conservés.
• Démolition des cloisons de distribution, compris dépose des blocs-portes et menuiseries
et protection des ouvrages conservés.
• Démolition de plancher en dalle béton armé, coulé sur terre-plein, compris enlèvement
du blocage et mise à niveau de la plate-forme future à - 40 sous niveau du sol fini.
• Démolition de vieux sol ciment ou terre cuite, compris décapage pour mise à niveau de
la plate-forme future à - 40 sous niveau du sol fini.
• Démolition de plancher béton dalle pleine, compris reprise et garnissage suivant besoins
et protection des ouvrages conservés, compris étayage et bardages nécessaires.
• Démolition de balcon en béton armé, compris démolition du garde-corps, étayages et
bardages nécessaires, protection des ouvrages conservés, garnissage de l’ancrage du
balcon suivant besoins.
Dans le cadre de démolition complète d’un bâtiment, il pourra également s’agir de :
• Dépose de menuiseries compris dépose des cadres dormants, des scellements, dépose
des fermetures extérieures, compris descellements des gonds et autres ancrages,
l’ensemble compris garnissage et reprise des parements suivant besoins.
• Dépose de volets roulants, dépose avec soin, compris dépose des coulisses et du
mécanisme avec consoles d’ancrages. L’ensemble mis à disposition pour réemploi.
• Dépose coffre de volet roulant, dépose avec soin, compris dépose du cadre d’ossature
et toutes sujétions, suivant état des lieux.
• Dépose portail métallique, dépose avec soin, compris dépose des scellements,
garnissages et reprise des parements suivant besoins.
• Dépose de protections anti-chute, type barres d’appuis ou garde-corps, compris
garnissage des ancrages suivant besoins.
• Démolition de plancher bois, compris ossature bois support et plafond en sous-face
suivant cas.
• Dépose de l’ensemble de l’ossature bois, charpente et plancher de l’immeuble. Dépose
des pièces de bois et récupération des pièces saines (les pièces saines serviront de
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 19 sur 26
linteaux suivant plans), compris nettoyage et garnissage des ancrages, scellements des
moellons désolidarisés et bourrage en béton suivant besoins.
• Démolition de plafond plâtre ou bois et ossature support (lambourdage ou solivage).
• Dépose de plafonds suspendus, compris ossatures support de plafond et caissons
attenants suivant cas.
• Dépose trappe d’accès aux combles, et mise en dépôt avec soin pour réemplois.
• Dépose de revêtements de sols scellés, y compris démolition de la chape de pose.
• Dépose de revêtements de sols collés, y compris couvre-joints et reprise du sol par
coulage d’un enduit autolissant à prise rapide pour rebouchage, ragréage et lissage des
sols.
• Décaissé dans sol existant pour joint de dilatation, pour réalisation d’un joint
d’étanchéité au-dessus joint de dilatation en sol entre partie existante et partie neuve.
L’entrepreneur devra demander les dimensions du décaissé au lot Etanchéité.
• Démolition d’escalier béton coulé sur terre-plein, compris enlèvement rampe ou garde-
corps. Garnissage ancrages suivant besoins et reprise du sol avec chape ciment, jusqu’au
niveau du sol environnant.
• Démolition d’escalier bois, compris enlèvement rampe ou garde-corps.
• Démolition complète ou partielle de toiture, comprenant :
◦ l’ossature de toiture, pannes, chevrons ;
◦ la sous toiture (voligeage, litonnage) ;
◦ la couverture de toute nature ;
◦ la zinguerie (dalles, descentes, ouvrages d’étanchéité).
• Enlèvement étanchéité multicouche, compris dépose des relevés d’étanchéité et
ouvrages annexes (pénétrations, trop-pleins, etc.).
• Enlèvement de la protection mécanique, (gravillons) de l’étanchéité de la toiture terrasse.
• Dépose de l’ensemble de la zinguerie : gouttières, descentes, dauphins, etc
• Dépose de grilles de ventilations, compris obturation des gaines de ventilation en béton,
sur l’épaisseur de la paroi, arasement au nu du mur extérieur compris toutes sujétions
d’exécution
• Dépose de mobilier fixe.
8.4.2. Aménagement de surfaces
L’entrepreneur utilisera exclusivement le terrain de la propriété construite, pour les besoins
du chantier.
Il respectera l’état de la voirie et devra prendre toutes dispositions de précaution dues aux
passages des engins nécessaires au chantier. Toute reprise de voirie après dégradations
causées par ses engins, sera à la charge de l’entrepreneur. Il devra également assurer
régulièrement le nettoyage et éventuellement le dégagement de la voirie en sortie de chantier.
L’entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre un plan d’installation de chantier indiquant
les accès prévus sur le chantier pour les engins et les zones de stockage des matériaux, ainsi
que l’emplacement éventuel des cabanes de chantier.
8.4.2.1 Débroussaillages
Les prestations comprennent :
• la préparation du terrain, comprenant le débroussaillage et le nettoyage, afin
d’éliminer toutes branches, souches et herbes. Les déblais seront mis en dépôt et
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 20 sur 26
envoyés par l’entrepreneur dans les différentes filières de traitements ou stockage en
fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets Communal
• la mise à nu du terrain, comprenant le débroussaillage, l’arrachage et éventuellement
l’abattage et le dessouchage afin d’éliminer toutes les plantations et végétations diverses
existantes sur le terrain. Les déblais seront mis en dépôt et envoyés par l’entrepreneur
dans les différentes filières de traitements ou stockage en fonction de la nature des
déchets, en respect du plan de gestion des déchets Communal.
8.4.2.2. Soutènement
Les prestations du présent lot comprennent :
• Mur de soutènement
• Fouilles en tranchées ou ponctuelles
• Étaiements et blindage
• Blindage vertical jointif
• Remblaiement en tranchée
• Remblaiement au pourtour des ouvrages
• Fondations directes sur le sol
• Béton de propreté
• Semelles filantes en gros béton
• Béton armé de sous-œuvre
• Structures portantes des volumes de transition
• Blocs pleins de 20 en béton de granulats courants
• Parois en béton banché
• Béton armé d’ossature
8.4.2.3. Escaliers ou accès en pente
Les prestations du présent lot comprennent :
Escalier sur terre-plein finition chape ciment étanche
Marches sur terre-plein finition chape ciment étanche
Escalier extérieur aérien finition chape ciment étanche
Reprise d’escalier extérieur
Rampe d’accès sur terre-plein finition chape ciment étanche
Rampe d’accès aérienne finition chape ciment étanche
8.4.3. Murs et refends porteurs
L’ensemble des parois en élévations sera réalisé suivant les prescriptions de l’ingénieur béton.
8.4.3.1. Hourdés
Les prestations du présent lot comprennent :
• Blocs pleins
• Blocs creux
• Briques creuses type C
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 21 sur 26
8.4.3.2 Coulés
Les prestations du présent lot comprennent :
Arase étanche
Béton armé d’ossature
8.4.3.3 Composites
Les prestations du présent lot comprennent :
• Reprise de linteau
• Reprise des linteaux
• Percements d’ouvrages
• Percements baies d’éclairage dans mur maçonnerie de moellons
• Percements baies de passage dans mur maçonnerie de moellons
• Agrandissement baie de passage de 80 / 2,15 à 1,40 / 2,15 dans mur maçonnerie de
moellons
• Modification baie d’éclairage en baie de passage dans mur maçonnerie de moellons
• Percements baies d’éclairage ou de passage dans mur en blocs creux de béton
• Agrandissement baie de passage
• Percement mur maçonnerie pour ventilation 20 / 20
• Percement trappe d’accès de 60 / 1,20
• Obturations
• Obturation ou réduction de baies
• Création d’une allège jusqu’au niveau + 90
• Murage de porte de 80 x 2,00
• Murage de châssis de 60 x 90
• Retombée de linteau de 2,15 m à 2,00 m
8.4.3.4 Isolation et protection
Les prestations du présent lot comprennent :
• Panneaux isolant de 20 mm d’épaisseur
• Panneaux en polystyrène expansé de 20 mm, classé M1 avec P.V. du CSTB.
• Joints de dilatation avec mastic de jointoiement
• Joints coupe-feu
• Joints de rupture
• Couvre joint en aluminium anodisé
8.4.4. Traitement de parements verticaux
Tous les enduits extérieurs, garnissages et bourrages seront réalisés conformément aux
prescriptions de la NF DTU 26.1 P1-1 Travaux d’enduits de mortiers - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques (indice de classement : P 15-201-1-1).
NF EN 15824 Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs
(indice de classement : P 12-223).
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 22 sur 26
8.4.4.1. Parements de maçonnerie hourdée
Les prestations du présent lot comprennent :
• Piquage d’enduits
• Nettoyage mur maçonnerie de moellons
• Nettoyage ouvrages pierres
• Nettoyage ouvrages briques
• Parements extérieurs
• Enduit à ‘pierres vues’, sur mur de maçonnerie de moellons
• Beurrage des joints de maçonnerie
• Dressement des maçonneries
8.4.4.2. Revêtements enduits
Les prestations du présent lot comprennent :
• Enduit extérieur enterré d’étanchéité
• Membrane bitume-élastomère auto-adhésive pour parois enterrées.
• Enduit hydrofuge
• Enduits extérieurs à 2 couches
• Enduit extérieur à 2 couches pour parements scellés ou collés
• Enduit extérieur à 2 couches pour parement peint
• Reprise d’enduit après travaux de percements
• Enduit intérieur au mortier bâtard à 2 couches
• Enduits intérieurs monocouches
• Enduit intérieur à base de chaux GP
8.4.4.3. Revêtements scellés ou collés
Les prestations du présent lot comprennent :
Revêtements extérieurs
• Revêtement mural en carreaux grès
• Revêtement mural en terre cuite
• Revêtement mural en moellons
Revêtements intérieurs
• Revêtement mural en carreaux grès émaillé
• Revêtement mural en terre cuite
8.4.4.4. Eléments de liaison et de calfeutreme
Les prestations du présent lot comprennent :
• Dressage au mortier de ciment
• Garnissage au mortier bâtard
• Reprise et garnissage ou dressage
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 23 sur 26
8.4.5. Ouvrages horizontaux
Les bétons armés de planchers seront conformes aux prescriptions de l’ingénieur béton et à la
norme NF P 18-201 (référence DTU 21 - CCT), chapitre 7.
En plus des charges permanentes : cloisons, revêtements, etc., (voir descriptif des autres corps
d’état), les surcharges d’utilisation à prendre en compte dans le calcul de structure seront par
ordre de priorité :
- norme NF P 06-001 pour les charges d’exploitation du bâtiment ;
- norme NF P 06-004 pour les charges permanentes et charges d’exploitation dues
aux forces de pesanteur ;
- pour les charges de neige :
▪ NF EN 1991-1-3 : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 :
Actions générales - Charges de neige (indice de classement : P06-113-1) ;
▪ NF EN 1991-1-3/NA : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 :
Actions générales - Charges de neige - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-
3 (indice de classement : P 06-113-1/NA).
8.4.5.1 Sur terre-pleins
Les prestations du présent lot comprennent :
• Blocage de plancher sur terre-plein
• Blocage pour dallage
8.4.5.2. Coulés monoblocs
• Plancher dalle pleine
• Dalle pleine
• Dalle pleine coulée entre murs existants
• Planchers à prédalles
• Plancher avec prédalle standard
8.4.6. Sols
8.4.6.1 Sols de planchers hourdés ou coulés
Les prestations du présent lot comprennent :
• Chape ciment refluée
• Durcisseur liquide de surface et réducteur de poussière
8.4.6.2 Revêtements de sol coulés
NF EN 13813 - Matériaux de chapes - Propriété et exigences
Les prestations du présent lot comprennent :
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 24 sur 26
• Chapes et dalles à pose adhérente
• Chape rapportée adhérente
• Dalle rapportée adhérente hydrofuge avec pente
• Chape rapportée adhérente hydrofuge avec pente et gorge
• Chapes et dalles à pose désolidarisée ou flottante
• Ouvrages divers
• Stries antidérapantes en chevrons
• Réalisation de parements type « Gravillons lavés »
8.4.6.3 Revêtements de sols scellés
Les prestations du présent lot comprennent :
• Carreaux de mosaïque de marbre,
• Carreaux type Travertin en dalle de 30 / 30.
8.4.6.4 Autres éléments
Les prestations du présent lot comprennent :
• Défoncé de sol de 25 mm avec chape ciment refluée
• Grattage du dallage
8.4.7. Saillies et retraits
L’entrepreneur du présent lot devra tous les garnissages et bourrages quelle qu’en soit
l’importance, pour assurer l’étanchéité et la jonction de tous les ouvrages du second œuvre.
8.4.8. Isolation des ouvrages horizontaux
Les isolants mis en œuvre répondront à la norme NF P 75-101 Isolants thermiques destinés aux
bâtiments. La continuité de l’isolation devra être assurée afin de réduire l’importance des ponts
thermiques.
Les caractéristiques thermiques des matériaux isolant à mettre en œuvre, retenus pour le calcul
des déperditions, doivent figurer dans une des publications du CSTB (DTU, avis techniques).
Lors du dépôt de son offre, l’entrepreneur pourra proposer l’isolation de la marque de son choix,
qui respectera les caractéristiques techniques, labels et avis du CSTB de l’isolation prescrite au
présent CCTP, particulièrement en ce qui concerne le coefficient de résistance thermique ‘R’.
Les prestations du présent lot comprennent :
• Planchers sur terre-plein
• Isolation en panneaux rigides en polystyrène expansé
• Isolation polystyrène expansé en relevé de R = 1,40
• Isolation polystyrène extrudé en relevé de R = 1,10
• Plancher sur vide sanitaire
• Panneaux âme en polystyrène expansé parements fibragglo,
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 25 sur 26
9. Organisation des prestations
Les demandes de travaux objets du présent lot, qu’il s’agisse de reprise de revêtements muraux
ou de sols, de dépose ou de pose feront l’objet d’un devis après rendez-vous sur site avec un
représentant du Maître d’Ouvrage.
L’acceptation de devis sera formalisée par un bon de commande.
La planification des travaux se fera en accord avec le représentant du Maître d’Ouvrage, et
tiendra compte des contraintes de chaque site.
10. Autres dispositions
10.1. Continuité d’exploitation
Le Titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas perturber le
fonctionnement du site pendant son intervention.
Dans ces conditions, le présent lot doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires au
maintien en service des installations courants faibles.
10.2. Nettoyage de chantier
Le nettoyage de fin de chantier comprend :
- nettoyage des abords ;
- nettoyage des revêtements de sol par passage de l’aspirateur ;
- enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes ;
- enlèvement des délivrés et déblais de chantier par l’entrepreneur dans les
différentes filières de traitements ou stockage en fonction de la nature des
déchets, en respect du plan de gestion des déchets communal.
Consultation n°26AO32TX – Travaux d’entretien (préventif et curatif) et d’aménagement des bâtiments
communaux de la commune de Viry-Chatillon – Gros Œuvre
Page 26 sur 26
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.