CCAP
2026CU8U0015 CCAP.pdf · 6 085 mots · du marché « Inspections et études d'ouvrages d'art », dossier de consultation officiel.
ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS
INTELLECTUELLES
Appel d’offres ouvert
(article R. 2124-2 du code de la commande publique)
CENTRALE D’ACHAT
DE LA COMMUNAUTE
URBAINE DU GRAND
REIMS
-oOo-
2026CU8U0015 INSPECTIONS ET ETUDES DES
PÔLE SERVICES
URBAINS
C3C
OUVRAGES D’ART
-oOo-
CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
2026CU8U0015 – CCAP 2 / 16
SOMMAIRE
PREAMBULE ........................................................................................................................ 4
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 5
1.1 – Objet du contrat ............................................................................................................................................................. 5
1.2 - Parties contractantes .................................................................................................................................................... 5
1.3 - Décomposition en lots .................................................................................................................................................. 5
1.4 - Options .............................................................................................................................................................................. 5
ARTICLE 2 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU CONTRAT ..................................................... 5
2.1 - Pièces particulières ....................................................................................................................................................... 5
2.2 - Pièces générales............................................................................................................................................................. 6
ARTICLE 3 – DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION ...................................... 6
ARTICLE 4 - MODALITES D’EXECUTION .......................................................................... 6
4.1. – modalités de passation des commandes ............................................................................................................... 6
4.2. – Exécution des prestations ......................................................................................................................................... 6
4.3. – Admission et contrôle des prestations ................................................................................................................... 6
ARTICLE 5 – PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES ........................................................ 7
5.1 – Répartition des paiements .......................................................................................................................................... 7
5.2 – Contenu et montant des prestations ........................................................................................................................ 7
5.3 – Détermination des prix et variations ........................................................................................................................ 7
5.4 – Règlement des comptes .............................................................................................................................................. 8
ARTICLE 6 – PÉNALITÉS APPLICABLES ......................................................................... 10
6.1 – Pénalité pour retard d’exécution ............................................................................................................................. 10
6.2 – Absence au rendez-vous ........................................................................................................................................... 10
6.3 – Pénalité en cas de manquement à la règlementation relative au travail dissimulé ................................... 10
6.4 – Pénalité en cas de signalisation temporaire de chantiers non conforme à la réglementation ............... 10
6.5 – Pénalité pour non-respect des dispositions relatives à l’environnement .................................................... 10
6.6 – Pénalité pour retard de communication des éléments de reporting .............................................................. 10
ARTICLE 7 – GARANTIES FINANCIÈRES ET CONTRACTUELLES ................................ 11
7.1 – Retenue de garantie .................................................................................................................................................... 11
7.2 – Avance ............................................................................................................................................................................ 11
7.3 – Garantie contractuelle ................................................................................................................................................ 11
ARTICLE 8 – SOUS-TRAITANCE ....................................................................................... 11
ARTICLE 9 - ASSURANCE ................................................................................................. 12
ARTICLE 10 - RESILIATION ............................................................................................... 13
ARTICLE 11 - OBLIGATIONS SOCIALES ET FISCALES .................................................. 13
ARTICLE 12 – REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE .................................... 14
ARTICLE 13 – NANTISSEMENT et CESSION DE CREANCES ......................................... 14
ARTICLE 14 - PRINCIPES D’EGALITE FEMMES-HOMMES ET DE NON-
DISCRIMINATION ............................................................................................................... 15
ARTICLE 15 – LITIGES ....................................................................................................... 15
2026CU8U0015 – CCAP 3 / 16
ARTICLE 16 - UTILISATION DES RÉSULTATS ................................................................. 15
ARTICLE 17 – DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX ..................................... 16
2026CU8U0015 – CCAP 4 / 16
PREAMBULE
La centrale d’achat de la Communauté urbaine du Grand Reims.
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2018, la Communauté urbaine du Grand
Reims s’est constituée en centrale d’achat au sens de l’article L2113-2 du code de la commande
publique.
La Communauté urbaine du Grand Reims est désignée en qualité de gestionnaire de la centrale d’achat.
A ce titre, la Communauté urbaine du Grand Reims est chargée de passer les accords-cadres au nom et
pour le compte de ses adhérents, ceux-ci n’ayant néanmoins pas l’obligation de recourir à la centrale
d’achat pour réaliser les prestations faisant objet des accords-cadres.
Fonctionnement de la centrale d’achat et gestion des accords-cadres :
La centrale d’achat de la Communauté urbaine du Grand Reims prend en charge la passation des
accords-cadres jusqu’à leur notification. En cours d’exécution, c’est elle qui gèrera les éventuels actes
de sous-traitance et les modifications de l’accord-cadre. Elle est également seule habilitée à résilier
l’accord-cadre le cas échéant.
Lorsqu’un adhérent à la centrale d’achat a recours à un accord-cadre passé par la centrale d’achat, il lui
revient l’exécution technique, financière et administrative pour les commandes relatives à ses propres
besoins.
Les adhérents potentiels à la centrale d’achat :
La Centrale d’achat est ouverte à l’ensemble des catégories suivantes d’acheteurs publics situés sur le
territoire de la communauté urbaine du Grand Reims :
- Les 143 communes la composant
- Les établissements publics de coopération intercommunale
- Les établissements publics administratifs
- Les établissements publics industriels et commerciaux
- Les établissements publics de Coopération Culturelle
- Les groupements d’Intérêt Public
- Les syndicats intercommunaux
- Les syndicats mixtes
La communauté urbaine du Grand Reims fournira au titulaire une liste des adhérents à notification de
l'accord-cadre, puis le tiendra informé, en cours d'exécution, des mises à jour de cette dernière.
2026CU8U0015 – CCAP 5 / 16
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 – Objet du contrat
Le présent accord-cadre a pour objet a pour objet les inspections périodiques des ouvrages d’art, ainsi
que les études et contrôle technique.
Les prestations objets du présent marché accord-cadre répondent aux besoins des acheteurs publics
suivants :
• besoins actuels de la Communauté urbaine du Grand Reims et de la Ville de Reims
• besoins éventuels des adhérents à la Centrale d’achat
1.2 - Parties contractantes
- L’acheteur Public est la Centrale d’achat de la Communauté urbaine du Grand Reims.
- La personne habilitée à le représenter est : Monsieur le Président de la Communauté urbaine du
Grand Reims, ou son représentant délégué
- Pour chaque lot, le titulaire de l’accord-cadre
1.3 - Décomposition en lots
L’accord-cadre se décompose en 2 lots :
Lot Intitulé
1 Inspections périodiques des ouvrages d’art
2 Etudes et contrôle technique des ouvrages d’art
1.4 - Options
Sans objet.
ARTICLE 2 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU CONTRAT
Pour chaque lot, les pièces constitutives de l’accord-cadre sont les suivantes :
2.1 - Pièces particulières
- L’Acte d’engagement, et ses éventuelles annexes ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- les annexes :
• Liste localisation
• Plan de situation ex-RM
- L’offre financière (DQE valant bordereau des prix unitaires) et technique (mémoire) du titulaire.
- Les avenants et actes spéciaux de sous-traitance, postérieurs à la notification du contrat.
« Toute clause portée sur une documentation, tarif quelconque transmis par le titulaire ; ou toute
modification portée sur un des documents établis par l’acheteur public et contraire aux prescriptions de
l’acheteur public est réputée non écrite. »
2026CU8U0015 – CCAP 6 / 16
2.2 - Pièces générales
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (PI), approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;
- le cas échéant, le cadre normatif connu applicable à ce jour au présent contrat est défini dans le
CCTP.
ARTICLE 3 – DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION
Pour chaque lot, l’accord-cadre le marché est conclu pour une durée de quatre (4) ans à compter de sa
notification au titulaire.
Pour chaque lot, la durée d’exécution des prestations est fixée dans chaque bon de commande au
regard de la complexité du besoin à satisfaire. Elle court à compter de leur réception par le titulaire
Les bons de commande ne peuvent être émis que pendant la durée de validité de l’accord-cadre. Leur
exécution peut éventuellement se prolonger au-delà de cette durée de validité notamment en cas de
prestations engagées et non achevées avant l’échéance du contrat.
Le contrat est résiliable annuellement à chaque date anniversaire de la notification par décision de
l’acheteur public, notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception au minimum
deux (2) mois avant l’échéance.
Cette dénonciation n’ouvre droit à aucune indemnité au titulaire et les prestations en cours d’exécution
avant la date d’effet de la dénonciation de l’accord-cadre demeurent exécutables.
Seule la centrale d’achat est habilitée à procéder à cette éventuelle résiliation.
ARTICLE 4 - MODALITES D’EXECUTION
Pour chaque lot, l’accord-cadre est exécuté par émission de bons de commande dans les conditions
fixées aux articles R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique, au fur et à mesure des
besoins. Il sera conclu avec un seul opérateur économique.
4.1. – modalités de passation des commandes
L’accord-cadre est conclu sans minimum mais avec un maximum financier sur la durée totale de
l’accord-cadre de :
Lot 1 : 500 000 € HT
Lot 2 : 1 200 000 € HT
Le titulaire fournira à la collectivité une adresse électronique et un numéro de téléphone permettant
l’envoi des commandes. A réception de celles-ci, le titulaire transmettra un accusé de réception et
précisera la date et l’heure d’intervention dans un délai de quarante-huit (48) heures.
4.2. – Exécution des prestations
L’exécution des prestations sera réalisée selon les dispositions du CCTP.
4.3. – Admission et contrôle des prestations
Les opérations de réception des prestations seront réalisées selon les dispositions du CCTP ou à
défaut des articles 28 et 29 du CCAG-Prestations intellectuelles.
Ces opérations sont effectuées par chaque acheteur public, partie au présent contrat.
2026CU8U0015 – CCAP 7 / 16
ARTICLE 5 – PRIX ET RÈGLEMENT DES COMPTES
5.1 – Répartition des paiements
Le cas échéant, l'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au prestataire
mandataire et à ses cotraitants et leurs sous-traitants.
5.2 – Contenu et montant des prestations
Les prix de chaque lot comprennent, outre les dépenses afférentes à la coordination de l'exécution des
prestations faisant l'objet de l’accord-cadre, la marge du mandataire, du titulaire ou du co-traitant auquel
l’accord-cadre est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de l'exécution de
certaines des prestations prévues dans le contrat.
Les tarifs comprennent tous les frais inhérents aux déplacements, et autres charges nécessaires à la
bonne exécution de la mission.
Pour chaque lot, les prestations seront réglées, pour celles réellement exécutées et admises, par
application des prix unitaires prévus au bordereau des prix unitaires.
5.3 – Détermination des prix et variations
Les répercussions sur les prix de l’accord-cadre des variations des éléments constitutifs du coût des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après :
5.3.1 – Mois d'établissement des prix
Les prix du de l’accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de la date limite de remise des offres, soit octobre 2026 ; ce mois est appelé "mois zéro" (M0).
5.3.2 - Choix de l’indice de référence
L’indice de référence « I » choisis en raison de sa structure pour la révision des prix faisant l'objet de
l’accord-cadre est le suivant :
- ING : Ingénierie
Source : L’INSEE
5.3.3 - Modalités d’évolution des prix
Pour chaque lot, les prix sont révisables annuellement à compter de la date de notification de
l’accord-cadre selon les modalités suivantes :
La révision se fera par application aux prix, du coefficient défini par la formule suivante :
Cn = 0,125 + 0,875 (In / I0)
Dans laquelle I0 et In sont les dernières valeurs connues prises par l’indice de référence I du contrat,
respectivement au mois M0 et au mois « n » de la révision. Le coefficient de révision Cn est arrondi au
1/1000 supérieur.
Dans le cas où l’indice serait supprimé ou modifié, il lui serait substitué l’indice/l’index remplaçant, et
notifié au titulaire par courrier. Toutefois, si un nouveau choix d’indice/d’’index devait intervenir, un
avenant à l’accord-cadre serait alors obligatoire pour entériner le choix.
2026CU8U0015 – CCAP 8 / 16
Si l’indice du mois de révision n’est pas définitif, une révision provisoire des prix s’effectue sur la
base du dernier indice publié. Dès la publication de l’indice définitif du mois de révision, la révision
définitive des prix est effectuée. Elle prend alors effet rétroactivement, afin de corriger, à la hausse
ou à la baisse, la révision provisoire des prix. A défaut, les révisions définitives peuvent être établies
à la fin du contrat.
5.3.4 – Application de la taxe à la valeur ajoutée
Les montants des règlements seront calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
l'établissement des pièces de mandatement. Ils pourront éventuellement faire l'objet d'une
rectification lors du règlement du solde définitif en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements.
5.3.5 - Clause de réexamen
En application de l’article R2194-1 du code de la commande publique, dans le cas où le titulaire ferait
état de difficultés d’exécution des prestations telles que :
- Hausse(s) tarifaire(s) non compensée(s) par la clause de variation de prix du présent contrat et
mettant en péril l’équilibre financier du contrat ;
Et, sous réserve que le titulaire soit en mesure de produire les justifications nécessaires à l’acheteur
public, pourront être mises en place des mesures provisoires d’adaptation des modalités d’exécution
du contrat, telles que :
- L’allongement des délais d’exécution des prestations et par voie de conséquence, suspension de
l’application des pénalités de retard ;
S’agissant de charges extracontractuelles dues à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles,
entrainant un déficit d’exploitation, une convention d’indemnisation pourrait être éventuellement
conclue après instruction de la demande formulée. En tout état de cause l’acheteur public ne sera
pas réputé prendre en charge l’intégralité des répercussions financières des difficultés rencontrées.
Dans le cadre de l’application de la présente clause, toute difficulté devra être formulée par écrit de la
part du titulaire du marché, et toute modification fera l’objet d’un document signé par l’acheteur public,
le titulaire ne pouvant prendre l’initiative d’aucune modification.
5.4 – Règlement des comptes
Les prix seront réglés, par virement administratif, au fur et à mesure de l’exécution sur présentation
des factures correspondant aux prestations effectivement exécutées.
Le financement est assuré par le budget principal de chaque adhérent de la centrale d’achat de la
Communauté urbaine du Grand Reims (section de fonctionnement).
Afin d’assurer un traitement optimal du règlement des factures, le titulaire devra informer la
centrale d’achat, dès la notification et/ou en cours d’exécution, de tous ses établissements
susceptibles d’intervenir dans l’exécution du contrat (avec leur SIRET).
5.4.1 – dématérialisation de la facturation
Conformément aux articles L2192-1 à L2192-7 et D2192-1 à R2192-3 du Code de la Commande
Publique, les factures seront à transmettre par le biais du portail public de facturation Chorus Pro via
le lien suivant :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
A ce titre, elles devront impérativement comporter les éléments indiqués à l’article D2192-2 du Code
de la Commande Publique, à savoir :
- La date d'émission de la facture
- La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
2026CU8U0015 – CCAP 9 / 16
- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture (…)
- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le
système d'information financière et comptable du destinataire de la facture
- La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement
- La date d'exécution des services
- Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire
- Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération
- L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture
- Le cas échéant, les modalités de règlement
- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures déposées sur Chorus Pro ne doivent pas faire l’objet d’un double envoi papier.
Les données inscrites sur le fichier dématérialisé de la facture devront impérativement être cohérentes
avec celles saisies dans le flux de données de Chorus Pro. Dans le cas contraire, les factures seront
systématiquement rejetées.
Ainsi, les entreprises devront impérativement veiller à déposer leurs factures sur Chorus en faisant
référence au budget qui leur aura été communiqué. Les factures rejetées ne devront pas donner lieu à
transmission d’un avoir. Lorsque des factures auront été reçues par voie postale, la Collectivité se
réserve la possibilité de les retourner à l’émetteur.
5.4.2 – paiement des factures
Les paiements auront lieu dans un délai maximum de 30 jours suivant réception par l’acheteur public
de la demande de règlement émise par le ou les titulaires du contrat, conformément aux dispositions
de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique.
Les erreurs ou omissions dans la demande de règlement seront signalées au titulaire de l’accord-
cadre, obligation sera faite à ce dernier d'établir une nouvelle demande ou un nouveau mémoire, à
compter de la réception desquels un nouveau délai de 30 jours pour effectuer le paiement sera
ouvert dans des conditions identiques à celles visées à l'alinéa précédent.
Le taux applicable en cas d’intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile
au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Les intérêts moratoires appliqués ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de
recouvrement seront payés dans les 45 jours de la mise en paiement du principal.
5.4.3 – Reporting
Le titulaire devra fournir un suivi statistique des commandes arrêté au 31/12 de chaque année.
Ce reporting, devra être transmis à la Centrale d’achat au maximum le 15/01 de l’année suivante.
L’élément statistique souhaité est le montant annuel des dépenses, par adhérent.
Ces informations seront envoyées par courrier électronique à centraledachat@grandreims.fr sous
forme de fichier de type tableur lisible avec Excel.
D’autres éléments de suivi statistique pourront être demandés par les Directions/services de la
Communauté urbaine du Grand Reims et de la Ville de Reims ainsi que par les autres adhérents à la
Centrale d’achat. Les éléments statistiques souhaités seront précisés par le demandeur.
2026CU8U0015 – CCAP 10 / 16
ARTICLE 6 – PÉNALITÉS APPLICABLES
Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-PI, toutes les pénalités sont encourues sur simple
constatation écrite d’un représentant de l’acheteur public. Elles seront appliquées sans mise en demeure
préalable. Par dérogation, les articles 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-PI ne sont pas applicables.
En aucun cas l’application des pénalités ne dispensera le titulaire d’effectuer l’intégralité des missions
décrites dans le CCTP. De plus, un non-respect caractérisé du CCTP ou l’application récurrente des
pénalités pourra conduire l’acheteur public à résilier l’accord-cadre sans délai ni indemnité, pour faute.
Pour information, le non-respect des prescriptions du CCTP pourrait empêcher l’admission des
prestations.
6.1 – Pénalité pour retard d’exécution
Des prestations qui n’auront été que partiellement exécutées pourront faire l’objet de l’application des
pénalités de retard.
Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-PI le montant de la pénalité de retard est de cent cinquante
(150) euros par jour calendaire de retard.
La pénalité s’applique pour toute prestation incomplète ou non réalisée ou selon les délais
prescrits par le bon de commande.
6.2 – Absence au rendez-vous
Pour toute absence du titulaire ou de son représentant dûment convoqué à un rendez -vous,
injustifiée au minimum 48 heures à l’avance, ou en cas de présence d’une personne
insuffisamment qualifiée, le maître d’ouvrage se réserve la faculté d’imputer une pénalité de cent
(100) euros.
6.3 – Pénalité en cas de manquement à la règlementation relative au travail dissimulé
En cas de non-acquittement des formalités mentionnées aux articles L8221-3 à L 8221-5 du code du
travail, ou de refus de régulariser sa situation, le Pouvoir adjudicateur pourra appliquer au titulaire une
pénalité dont le montant est égal à cinq cents (500) euros par manquement.
6.4 – Pénalité en cas de signalisation temporaire de chantiers non conforme à la
réglementation
En cas de signalisation temporaire de chantiers non conforme à la réglementation ou/et insuffisante
ou/et mettant en dangers les usagers ou les travailleurs, non corrigé au-delà du délai fixé par la mise
en demeure du maître d’ouvrage : cinq cents (500) euros par jour calendaire de retard
6.5 – Pénalité pour non-respect des dispositions relatives à l’environnement
En cas de non-respect des engagements environnementaux pris par le titulaire dans le cadre de
l’exécution du contrat, sera appliquée une pénalité de 50 € par constat.
6.6 – Pénalité pour retard de communication des éléments de reporting
Au-delà de la date de transmission annuelle fixée au 15 janvier, le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire de vingt (20) € par jour calendaire de retard.
2026CU8U0015 – CCAP 11 / 16
ARTICLE 7 – GARANTIES FINANCIÈRES ET CONTRACTUELLES
7.1 – Retenue de garantie
Le titulaire est dispensé de constituer une garantie financière au titre du présent accord-cadre.
7.2 – Avance
Conformément à l’article 11 du CCAG-PI, le titulaire du contrat ou son sous-traitant admis au paiement
direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que
l’accord-cadre respecte les conditions mentionnées aux articles R. 2191-3 à R.2191-7 du CCP.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 10 %.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de
la commande publique, le taux de l’avance est fixé à 5 %.
Cette avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 euros HT
et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois.
Le titulaire peut avoir refusé le versement de l'avance dans son acte d’engagement.
7.3 – Garantie contractuelle
Par application de l’article 30 du CCAG-PI, les prestations sont garanties un (1) an à compter de la
notification de la décision d’admission des prestations.
La responsabilité du titulaire restera entière jusqu’à la réception définitive des prestations.
ARTICLE 8 – SOUS-TRAITANCE
Lorsque le titulaire décide de sous-traiter une prestation, il lui est fait obligation de sous-traiter à des
entreprises spécialisées, qualifiées et habilitées, de déclarer le sous-traitant auprès de l’acheteur public
adhérent à la Centrale d’achat et d’avoir l’agrément préalable de celle-ci sur le sous-traitant. Le fait de
sous-traiter une prestation ne déroge en rien aux obligations de résultat du titulaire.
L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement doivent être
demandés dans les conditions suivantes (articles R. 2193-1 à R. 2193-16 du code de la commande
publique) :
8.1 – Désignation des sous-traitants en cours de marché
Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à
l'acheteur, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l'article R.
2193-1 du code de la commande publique.
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché
ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les dispositions du chapitre
Ier du présent titre s'appliquent, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a
été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de
créances.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature
de l'acte spécial de sous-traitance. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de
la réception des documents mentionnés à l'article R. 2193-3 du code de la commande publique vaut
également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
2026CU8U0015 – CCAP 12 / 16
Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct,
postérieurement à la notification du marché, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui
qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial et que les dispositions du chapitre Ier du présent titre
s'appliquent, il demande à l'acheteur, sans préjudice des dispositions relatives à l'acceptation du sous-
traitant de la sous-section 1 de la présente section, la modification de l'exemplaire unique ou du certificat
de cessibilité prévus à l'article R. 2191-46 du code de la commande publique.
Lorsque l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un
nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le
nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au
paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit
possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de
créances.
L'acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire
unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l'article R.
2193-6 du code de la commande publique ne lui a pas été remise.
Toute modification en cours d'exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et
les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modification de
l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou
d'une mainlevée du ou des cessionnaires.
8.2. – Modalités de paiement direct
Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par
tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du
titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé
mentionnés à l'article R. 2193-11 du code de la commande publique pour donner son accord ou notifier
un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur.
Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des
pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou
refusées.
Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la
demande de paiement dans les conditions fixées à l'article R. 2193-11 du code de la commande
publique ou qu'il dispose de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le
titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement à l'acheteur accompagnée de cette preuve,
du récépissé ou de l'avis postal.
L'acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du Code de la
commande publique, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de
quinze (15) jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail
de facturation.
ARTICLE 9 - ASSURANCE
Dans le cadre de son activité, objet du présent accord-cadre, le titulaire atteste de sa couverture par la
souscription des polices d’assurances garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité
envers les victimes d’accidents ou de dommages occasionnés par l’exécution de l’accord-cadre.
2026CU8U0015 – CCAP 13 / 16
Par dérogation à l’article 9 du CCAG-PI le titulaire ainsi que les éventuels cotraitants désignés dans
l’accord-cadre doivent avoir justifié avant la notification de l’accord-cadre qu’ils sont titulaires des
assurances imposées par la loi (responsabilité civile professionnelle, etc.) au moyen d’attestations
établissant l’étendue et le plafond des responsabilités garanties.
Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n'est pas considérée comme
suffisante par l’acheteur public pour assurer la couverture des risques liés à l’exécution de l’accord-
cadre.
Tout renouvellement d’assurance ou modification des conditions de la police d’assurance durant
l’exécution du contrat doit être spontanément porté à la connaissance de l’acheteur public par le titulaire,
en fournissant une attestation en cours de validité.
Par ailleurs, suivant demande faite par lettre recommandée avec avis de réception postale, le titulaire
est tenu de fournir ces informations. A défaut de production dans un délai de 15 jours ouvrés à compter
de la réception de la demande, l’accord-cadre pourra être résilié, conformément à l’article 39-1-g) du
CCAG-PI.
ARTICLE 10 - RESILIATION
Les dispositions du code de la commande publique et du chapitre 7 du CCAG-PI sont pleinement
applicables. Le cas échéant, l’acheteur public se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les
prestations aux frais et risques du titulaire. Celui-ci supportera alors le surcoût engendré par la passation
d’un marché de substitution pour achever les prestations faisant l’objet du marché public. Dans ce cas,
la décision de résiliation le mentionnera expressément.
D’autre part, en cas d’annulation de prestations objet du présent contrat, découlant de mesures
législatives et/ou réglementaires d’interdiction ou de report, l’acheteur public en tiendra compte dans
l’exécution du marché et pourra y mettre fin sans indemnité avec effet immédiat ou différé sous forme
d’un courrier de résiliation.
Dans ce cas, la collectivité s’engagera uniquement à dédommager les frais et investissements
éventuellement engagés par le cocontractant.
En application de l’article 22 du CCAG-PI, l’acheteur public se réserve la possibilité de ne pas poursuivre
l’exécution des prestations au terme de chacune des missions prévues et chiffrées dans la DPGF.
L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché et ne donne lieu à aucune
indemnité.
Dans le cas d’une résiliation du contrat pour motif d’intérêt général en application de l’article 40 du
CCAG-PI, l’indemnité de résiliation due au prestataire est obtenue en appliquant 2 % au montant
engagé (missions commencées).
ARTICLE 11 - OBLIGATIONS SOCIALES ET FISCALES
Le titulaire doit justifier auprès de l’acheteur public qu’il satisfait régulièrement à ses obligations fiscales,
sociales, ainsi qu’en matière de lutte contre le travail dissimulé.
11.1 Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)
Le titulaire s’engage à mettre à disposition tous les 6 mois à compter de la notification du marché
et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D
8222-5 ou D 8222-7 du code du travail. Celles-ci, actualisées, pourront être accessibles via la
plateforme de dématérialisation.
11.2 Dispositif d’alerte (Article L 8222-6 du code du travail)
L’acheteur public, informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière du cocontractant
au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, enjoindra
aussitôt à cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation.
2026CU8U0015 – CCAP 14 / 16
Ainsi mise en demeure, celle-ci devra apporter, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin
à la situation délictuelle. A défaut, le contrat pourra être rompu sans indemnité, aux frais et risques de
l'entreprise.
11.3 Dispositions relatives à la CNIL
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à obtenir du titulaire d’un
marché public, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du
code du travail. Le destinataire des données est la Centrale d’achat de la Communauté urbaine du
Grand Reims.
ARTICLE 12 – REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2195-4 du Code de la commande publique, lorsque le
titulaire est, au cours de l’exécution du présent contrat, placé dans l’un des cas mentionnés aux articles
L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande publique, il informe sans délai l’acheteur public de ce
changement de situation.
L'acheteur peut alors résilier le présent contrat pour ce motif.
Toutefois, l'acheteur ne peut prononcer la résiliation du contrat au seul motif que l'opérateur économique
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-1 du code de
commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L. 622-13
du même code.
En cas de liquidation judiciaire, comme en cas de redressement judiciaire, l’acheteur public adresse à
l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger du débiteur la
poursuite de l'exécution du présent contrat. En cas de procédure de redressement judiciaire simplifiée,
cette mise en demeure est adressée au titulaire si, en application des articles L. 621-4 et L. 627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé le titulaire à exercer la faculté ouverte
à l'article L. 622-13 du Code de commerce.
L’administrateur, le liquidateur ou le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de
ladite mise en demeure pour informer l’acheteur public de sa décision de poursuivre le contrat ou d’y
mettre fin. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou réduit si, avant l'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, ou a imparti un délai plus
court.
Si l’administrateur, le liquidateur ou le titulaire confirme que l’entreprise n’est plus en mesure d’exécuter
les prestations du présent contrat, l’acheteur public est fondé à prononcer la résiliation de celui-ci.
En l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la mise en
demeure, le contrat est résilié de plein droit.
Ces cas de résiliation n'ouvrent droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
ARTICLE 13 – NANTISSEMENT et CESSION DE CREANCES
Les créances nées ou à naître concernant le présent contrat peuvent être cédées ou nanties
conformément aux dispositions des articles R. 2191-46 à R. 2191-63 du code de la commande publique.
Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l'acheteur qui lui
communique une copie de l'original du marché revêtue d'une mention signée par l'acheteur indiquant
que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir
la créance résultant du marché ;
Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande, il est délivré, sur demande du titulaire, soit un
exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de l’accord-cadre, soit un exemplaire unique ou un
certificat de cessibilité de chaque bon de commande.
2026CU8U0015 – CCAP 15 / 16
ARTICLE 14 - PRINCIPES D’EGALITE FEMMES-HOMMES ET DE NON-
DISCRIMINATION
14-1 – Egalité femmes - hommes
Le titulaire s'engage dans le cadre de l’exécution du présent marché à respecter l’ensemble des
dispositions légales en vigueur relatives à la promotion de l'égalité femmes-hommes, notamment les
articles L. 1142-1 et suivants et L. 1146-1 du Code du travail, qui imposent aux entreprises la mise en
place d'actions concrètes en faveur de l'égalité professionnelle. Ceci inclut également les obligations
légales en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, telles qu'énoncées aux
articles L. 3221-2 et suivants du Code du travail.
En cas de violation avérée de ces obligations concernant le personnel affecté à l’exécution de la
prestation objet du contrat, l’acheteur se réserve expressément le droit de résilier sans indemnité le
marché pour faute grave, conformément à l'article L. 2195-3 1° du Code de la commande publique. La
résiliation du marché peut entraîner la cessation immédiate de l'exécution des prestations, sans
préjudice des droits et recours du pouvoir adjudicateur.
14-2 - Principe de non-discrimination
Le titulaire garantit qu'aucune discrimination directe ou indirecte ne sera pratiquée à l'égard des
personnels affectés à l’exécution du marché sur la base de leur genre, de leur origine, de leur situation
de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur état de santé, de leur handicap, de
leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leur
appartenance ethnique ou nationale, de leur religion ou de toute autre caractéristique protégée par la
loi.
Dans ce cadre, le titulaire s'oblige à mettre en œuvre des mesures concrètes visant à promouvoir
l'égalité des chances et à prévenir toute forme de discrimination, y compris la promotion de la diversité
et de l'inclusion dans les processus de recrutement, de formation, de promotion et de gestion des
personnels affectés à l’exécution du présent marché. À cet égard, le cocontractant fournira tout
document permettant de justifier la mise en œuvre effective de ces mesures.
Si une partie des prestations est sous traitée, le titulaire du marché s’engage à faire respecter ces
obligations par son ou ses sous-traitant(s).
En cas de violation avérée des obligations concernant le personnel affecté à l’exécution de la
prestation objet du contrat, l’acheteur se réserve expressément le droit de résilier sans indemnité le
marché pour faute grave, conformément à l'article L. 2195-3 1° du Code de la commande publique. La
résiliation du marché peut entraîner la cessation immédiate de l'exécution des prestations, sans
préjudice des droits et recours du pouvoir adjudicateur.
ARTICLE 15 – LITIGES
En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent CCAP, la loi française est seule
applicable.
La procédure à suivre par le titulaire, en cas de différend avec l’acheteur public, est celle exposée au
seul article 43 du CCAG-FCS / PI. Le tribunal compétent est le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne.
ARTICLE 16 - UTILISATION DES RÉSULTATS
Les stipulations concernant l’utilisation des résultats figurent au chapitre 6 du CCAG-PI. Elles sont
pleinement applicables.
2026CU8U0015 – CCAP 16 / 16
ARTICLE 17 – DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX
Article du CCAP dérogatoire Article du CCAG auquel il est dérogé
6 14.1.1 à 14.1.3
9 9
Dressé par le C3C Pôle Services Urbains,
Pour le Président,
La Directrice générale adjointe,
Alice Diers
#signature#
Considéré lu et accepté par le prestataire
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.